手机用户可
保存上方二维码到手机中,在
微信扫一扫中右上角选择“从
相册选取二维码”即可。
1、单项选择题 根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列关于试车组织责任的说法中,正确的是()。
A.发包人采购的设备,试车前的准备工作由发包人负责组织
B.承包人采购的设备,联运无负荷试车由承包人负责组织
C.承包人采购的设备,投料试车由发包人负责组织
D.发包人采购的设备,单机无负荷试车由发包人负责组织
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
2、多项选择题 招标文件澄清与修改过程中()。
A.招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件
B.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人
C.招标人应保管好证明澄清或修改通知已发出的有关文件;投标单位在收到澄清或修改通知后,应书面予以确认,该确认双方均应妥善保管
D.对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理,不得以营利为目的
E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
点击查看答案
本题答案:B, C
本题解析:暂无解析
3、单项选择题 在招标投标活动中,()属于违反招标投标法的行为。
A.没有编制标底
B.委托代理机构进行招标
C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与
D.委托评标委员会定标
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
4、单项选择题 索赔按索赔当事人分类包括()。
A.承包人与发包人之间索赔
B.发包人与分包人之间索赔
C.发包人与供货人之间索赔
D.发包人与保险人之间的索赔
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
5、单项选择题 我国施工合同示范本规定,工程师在收到承包人提交的索赔报告后的28天内未作出任何答复,则该索赔应认为()。
A.已经批准
B.被拒绝
C.尚待批准
D.已经被认可
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
6、单项选择题 北京碧溪公司与上海浦东公司订立了一份书面合同,碧溪公司签字、盖章后邮寄给浦东公司签字、盖章。该合同于何时成立?()
A、自碧溪公司与浦东公司口头协商一致并签订备忘录时成立
B、自碧溪公司签字、盖章时成立
C、自碧溪公司将签字、盖章的合同交付邮寄时成立
D、自浦东公司签字、盖章时成立
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
7、多项选择题 当发生()情况时,工程承包人应承担违约责任。
A.工程承包人违反合同的约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬
B.工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况
C.承包人检测工程质量不符合本合同的约定,但能够达到国家规定的最低标准
D.工程承包人由于劳务分包人的影响,而延续劳务分包人的时期
E.工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾数
点击查看答案
本题答案:A, B
本题解析:暂无解析
8、单项选择题 施工合同履行过程中,承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益,监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由()支付。
A.委托人
B.承包人
C.委托人和承包人共同
D.政府主管部门
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
9、单项选择题 国际工程承包合同订立的最主要形式是()。
A.招标
B.投标
C.公开招标
D.邀请招标
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
10、单项选择题 监理合同中未明确规定业主为监理机构提供工作车辆,开展监理业务时监理单位使用自备车辆,则在监理服务期间的车辆使用费应由()。
A.监理单位承担
B.承包商承担
C.业主补偿,属于附加监理费用
D.业主补偿,属于额外监理费用
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
11、多项选择题 茯苓利尿作用的特点是()
A、起效慢,持续时间短
B、急性实验利尿作用迅速
C、对健康人利尿作用不明显
D、利尿作用受动物种属的影响
E、利尿作用维持时间长
点击查看答案
本题答案:C, D
本题解析:暂无解析
12、多项选择题 根据建设工程施工合同示范文本的规定,承包人签署的质量保修书的主要内容应包括()。
A.工程质量保修范围
B.质量保修期限
C.保修金数额
D.发包人的保修通知书格式
E.施工质量责任的保修金扣留方式
点击查看答案
本题答案:A, B
本题解析:暂无解析
13、单项选择题 法人的行为能力与其权利能力()。
A.同时产生,不同时消灭
B.不同时产生,同时消灭
C.同时产生,同时消灭
D.不同时产生,不同时消灭
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
14、单项选择题 施工合同中索赔的性质属于()。
A.经济补偿
B.经济惩罚
C.经济制裁
D.经济补偿和经济制裁
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
15、问答题 监理工程师颁发的工程移交证书有何作用?
点击查看答案
本题答案:(1)表示工程已经达到基本竣工要求并已经通过竣工验收,
本题解析:试题答案(1)表示工程已经达到基本竣工要求并已经通过竣工验收,工程移交给业主使用,照管责任和风险同时转移。以后再发生使用不当造成的质量问题等,承包商不负责任。
(2)颁发工程移交证书后,业主应在一定期限内支付除质保金外的工程余款,包括返还承包商一半的保留金。
(3)标志着质量保修期的开始。
16、多项选择题 甲与乙签订了一份租赁合同,合同约定,如果甲父死亡,则甲将房屋租给乙居住这一合同的性质应如何认定?()
A、既未成立,也未生效
B、已成立,但未生效
C、是附条件的合同
D、是附期限的合同
点击查看答案
本题答案:B, D
本题解析:暂无解析
17、多项选择题 索赔的程序和争执的解决决定着索赔的解决方法,我们要分析它的()。
A.索赔的内容、方式及数额
B.索赔的程序
C.争执的解决方式和程序
D.仲裁条款,包括仲裁所依据的法律,仲裁地点、方式和程序仲裁结果的约束力等
E.索赔的金额
点击查看答案
本题答案:B, C, D
本题解析:暂无解析
18、单项选择题 根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,监理合同的有效期指的是()。
A.合同约定的开始日至完成日
B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日
C.合同签订日至合同约定的完成日
D.合同约定的开始日至工程验收合格日
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
19、多项选择题 关于分包的法律禁止性规定中违法分包的内容有()。
A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
B.建设工程合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
D.分包单位将其承包的建设工程再分包的
E.不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人承包的行为
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析
20、单项选择题 甲欠乙1万元到期未还,2003年4月,甲得知乙准备起诉索款,便将自己价值3万元的全部财物以1万元卖给了知悉其欠乙款未还的丙,约定付款期限为2004年底。乙于2003年5月得知这一情况,于2004年7月决定向法院提起诉讼。乙提出的下列哪一项诉讼请求能够得到法院支持?()
A、请求宣告甲与丙的行为无效
B、请求法院撤销甲与丙的行为
C、请求以自己的名义行使甲对丙的1万元债权
D、请求丙承担侵权责任
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
21、多项选择题 构成对投标单位有约束力的招标文件,其组成内容包括()。
A.招标广告
B.合同条件
C.技术规范
D.工程量清单
E.图纸和技术资料
点击查看答案
本题答案:B, C, D, E
本题解析:暂无解析
22、单项选择题 我国《民法通则》规定,委托书授权不明的,()。
A.被代理应当向第三人承担民事责任,代理人不负责任
B.被代理应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任
C.代理人应当向第三人承担民事责任,被代理人不负责任
D.代理人应当向第三人承担民事责任,被代理人负连带责任
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
23、单项选择题 下列不属于工程问题的四类措施的是()。
A.问题的处理
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
24、多项选择题 国际工程承包合同订立后,即进人合同的履行阶段,对于国际工程承包人来说,实施阶段的工作内容包括()。
A.合同管理、计划管理
B.成本管理、财务管理
C.物资采购管理,质量管理
D.分包商管理、移交和竣工验收管理
E.资金管理
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析
25、多项选择题 关于劳务分包人应承担违约责任的说法,正确的有()。
A.工程承包人违反合同的约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬
B.劳务分包人因自身原因延期交工的
C.劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时
D.劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延
E.工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时
点击查看答案
本题答案:B, C, D
本题解析:暂无解析
26、单项选择题 下列不属劳动报酬采用的方式的是()。
A.固定劳动报酬(含管理费)
B.按确认的工时计算
C.按确认的M程量计算
D.按确认的质量计算
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
27、单项选择题 明确工程变更的索赔有效期,由合同具体规定,一般为()天。
A.28
B.27
C.26
D.25
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
28、多项选择题 根据FIDIC《施工合同条件》的规定,对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的,工程师可以采取的处理方法有()。
A.指示再进行一次重复的竣工检验
B.经业主同意颁发接收证书,折价接收该工程
C.建议业主解除合同
D.颁发接收证书并延长保修期限
E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷
点击查看答案
本题答案:A, B
本题解析:暂无解析
29、单项选择题 按照承包工程计价方式分类不包括()。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.预算合同
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
30、单项选择题 关于工期的索赔不包括()。
A.关于延展工期的索赔
B.由于延误产生损失的索赔
C.由于特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔
D.赶工费用的索赔
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
31、单项选择题 下列不是合同价款应规定的内容的是()。
A.计算方式
B.结算方式
C.价款的支付期限
D.价款支付日期
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
32、多项选择题 FIDIC合同条件规定,业主应承担的风险有()。
A.业主提供的设计不当造成的损失
B.战争造成的损失
C.超音速飞行物产生的压力波造成的损失
D.有毒气体污染造成的损失
E.建筑材料不合格造成的损失
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析
33、单项选择题 下列不属于建设工程监理合同标准条件的是()。
A.监理人义务
B.委托人义务
C.委托人权力
D.外部条件包括的内容
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
34、判断题 只有由于业主不履行合同的行为责任原因导致承包商的合法权益受到损害,承包商才可提出索赔。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
35、判断题 应根据工程项目特点,技术经济指标,以及确保工程成本,工期和质量的要求来考虑选用哪种计价方式的合同类型
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
36、多项选择题 NEC合同条件体系下的六种主要选项条款包括()。
A.总价合同及单价合同
B.目标总价合同及目标单价合同
C.成本加酬金合同
D.工程管理合同
E.承包合同及分包合同
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析
37、单项选择题 根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列工程师对承包商索赔的处理决定中,不正确的是()。
A.通过变更删减部分承包工作内容的,给予费用补偿并相应缩短合同工期
B.完成变更指令增加的施工项目,给予费用补偿并顺延合同工期
C.因不可预见的外界条件对施工的干扰,给予费用补偿并顺延合同工期
D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停,费用不予补偿但顺延合同工期
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
38、多项选择题 A市甲厂与B市乙厂签订了一份买卖合同,约定由甲厂供应乙厂钢材10吨,乙厂支付货款3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定,双方为此发生纠纷,付款地点和交货地点应为:()
A、付款地点为A市
B、交货地点为A市
C、付款地点在B市
D、交货地点在B市
点击查看答案
本题答案:A, B
本题解析:暂无解析
39、多项选择题 合同法律关系的构成要素为()。
A.主体
B.客体
C.事件
D.内容
E工商管理部门
点击查看答案
本题答案:A, B, D
本题解析:暂无解析
40、单项选择题 某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书,2009年10月25日双方依法签订合同,2009年10月27日发包人支付了定金,2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中,设计期限起始时间应为()。
A.2009年10月6日
B.2009年10月25日
C.2009年10月27日
D.2009年10月28日
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
41、判断题 合同法律关系的主体可以是国家机关。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
42、单项选择题 FIDIC土木工程施工合同条件规定,承包商投保工程险时,应以()名义进行。
A.承包商
B.业主
C.承包商和业主
D.视情况而定
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
43、单项选择题 属于按索赔的合同依据分类的索赔是()。
A.合同中默示的索赔
B.总索赔
C.工期索赔
D.总承包人与分包人之间的索赔
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
44、多项选择题 发包人相对承包人反索赔的内容有()。
A.工程质量缺陷反索赔
B.拖延工期反索赔
C.保留金的反索赔
D.发包人其他损失的反索赔
E.关于工伤赔偿金的反索赔
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析
45、单项选择题 下列不属于《建设工程施工合同(示范文本)》(GM1999—0201)的是()。
A.《协议书》
B.《通用条款》
C.《专用条款》》
D.《建设工程质量管理条例》
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
46、判断题 工程项目监理招标,在技术上达到要求标准的前提下,主要考虑报价的竞争性。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
47、单项选择题 下列投标文件对招标文件响应的偏差中,属于细微偏差的是()。
A.联合体投标没有联合体协议书
B.投标工期长于招标文件要求的工期
C.投标报价的大写金额与小写金额不一致
D.投标文件没有投标人授权代表的签字
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
48、单项选择题 下列属于FIDIC合同条件(纠纷的解决)规定的程序的是()。
A.早期预警程序
B.补偿事件程序
C.友好协商
D.裁决人程序
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
49、单项选择题 据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列情形中,业主不能凭履约保函索赔的是()。
A.因承包商的严重违约行为,业主解除合同
B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准
C.对业主与承包商的合同纠纷,仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款,承包商拒绝支付
D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后,超过42天未派人修补缺陷工程,业主请其他承包商修复
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
50、单项选择题 FIDCIC土木工程施工合同条件规定,当监理工程师与承包商就索赔问题谈判不能达成一致意见时,应由()。
A.业主裁定
B.业 主协调监理工程师和承包商意见
C.监理工程师决定
D.第三方调解解决
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
51、判断题 施工合同工程转包是工程分包的一种特殊形式。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
52、单项选择题 向乙采购空调设备,双方因各种原因一直未签订书面合同,乙将空调设备安装调试后,甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时,合同的状态应当认定为()。
A.已经成立
B.完备形式后成立
C.效力待定
D.未成立
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
53、多项选择题 建设工程开工前,合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中,属于工程师准备工作范围的有()。
A.开通施工现场公共道路
B.水准点与坐标控制点的交验
C.办理施工许可手续
D.审查承包人提交的施工进度计划
E.书面通知发包人及时支付工程预付款
点击查看答案
本题答案:B, D
本题解析:暂无解析
54、单项选择题 下列不属于NEC的核心条款内容的是()。
A.总则
B.单价
C.工期
D.权利
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
55、判断题 评标工作由评标委员会或评标小组公开进行。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
56、单项选择题 下列()能作为承包商的索赔证据
A.索赔事件发生时的口头协议
B.在会议纪要中双方确认的商讨性意见
C.有业主签名的有关电传
D.未经监理工程师签署认可的电话记录
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
57、多项选择题 下列证据中,能够作为承包商索赔有效证据的有()。
A.招标文件
B.招标阶段现场考察时,招标人对承包人所提问题的口头解答
C.技术文件中提供的地质资料
D.工程师发布的书面指令
E.检查和试验记录
点击查看答案
本题答案:C, D, E
本题解析:暂无解析
58、单项选择题 根据《招标投标法》的规定,招标过程中发生下列情况的,招标人可以据此没收投标保证金的是()。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标人购买招标文件后不递交投标文件
C.投标文件中附有招标人不能接受的条件
D.投标截止日期后要求撤回投标文件
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
59、单项选择题 施工合同文本规定,发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的,()。
A.由承包人负责,费用由承包人承担
B.由发包人负责,费用由发包人承担
C.由承包人负责,费用由发包人承担
D.由发包人负责,费用由承包人承担
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
60、单项选择题 可撤销的建设工程勘察合同,当事人应当请求向()撤销。
A.建设行政主管部门
B.质量监督机构
C.监理单位
D.仲裁委员会
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
61、单项选择题 根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列关于隐蔽工程检验的说法中,正确的是()。
A.工程师与承包人共同检验
B.工程师无故不参加验收,视为该隐蔽工程通过检验
C.工程师未在检验记录上签字,承包人7日内不得进行工程隐蔽
D.验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
62、单项选择题 工程设计招标的评标过程中,主要考虑的因素是()。
A.设计取费高低
B.设计单位的资历
C.设计方案的优劣
D.设计任务的完成进度
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
63、单项选择题 根据建设工程施工合同示范文本的规定,承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后,给承包人增加的支付款属于()。
A.费用
B.追加合同价款
C.索赔款
D.可接受合同金额
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
64、单项选择题 FIDIC合同条件规定,承包商本月完成的工程量较少,应支付的工程进度款结算额小于监理工程师签证的最小金额时,()。
A.本月工程量不予计量
B.按实际完成的工程量支付应得款
C.本月不支付
D.按计划工程量支付,从下月的应得款内扣回不足部分
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
65、单项选择题 如果业主对监理单位提交的交付通知书中部分酬金有异议,标准条件规定的处理原则是()。
A.按监理单位违约对待,追究其责任
B.拒付全部酬金
C.拒付有异议部分酬金,但不能拖延其他无异议酬金项目的支付
D.先按通知书支付,如审核后与通知书的金额不符,在后阶段支付款中扣除
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
66、单项选择题 据建设工程委托监理合同示范文本的规定,当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时,下列终止合同的说法中,正确的是()。
A.监理人发出终止合同通知,通知发出14天后,合同即行终止
B.监理人发出终止合同通知,通知发出14天内未得到答复,可进一步发出终止合同的通知,第二个通知到达时合同即行终止
C.监理人发出终止合同通知,通知发出14日内未得到答复,可在第一个通知发出35日内终止合同
D.监理人发出终止合同通知,通知发出14日未得到答复,可进一步发出终止合同通知第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
67、单项选择题 建设工程总承包合同的履行不包括()。
A.合同应明确双方责任
B.建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行
C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包,但不得倒手转包
D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
68、多项选择题 建设工程总承包合同的主要条款有()。
A.词语涵义及合同文件,总承包的内容,双方当事人的权利义务
B.合同履行期限,合同价款,工程质量与验收
C.合同的变更,风险,责任和保险,工程保修
D.对设计、分包人的规定,索赔和争议的处理,违约责任
E.合同价款,合同工期开式日期,竣工日期
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析
69、多项选择题 合同法律关系的主体是参加合同法律关系,享有相应权利,承担相应义务的当事人。下列主体中,可以作为合同法律关系主体的有()。
A.政府机关
B.法人的分支机构
C.大学所属二级学院
D.事业单位
E.社会团体
点击查看答案
本题答案:A, B, D, E
本题解析:暂无解析
70、单项选择题 下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《通用条款》内容的是()。
A.保障、保险及担保
B.合同的生效
C.质量与安全
D.双方一般权利和义务
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
71、单项选择题 因不可抗力发生的费用应由()承担。
A.甲方承担
B.乙方承担
C.甲乙方共同承担
D.甲乙方分别承担
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
72、单项选择题 我国《民法通则》规定()属于短期诉讼时效。
A.货物购买合同争议
B.侵犯专利权
C.延付或者拒付租金
D.经济合同争议
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
73、多项选择题 招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时,所提供的招标备案文件应说明的情况有()。
A.招标工作范围
B.对投标人的资质要求
C.招标公告
D.资格预审条件
E.招标方式和计划工期
点击查看答案
本题答案:A, B, E
本题解析:暂无解析
74、多项选择题 建设工程施工招标确定中标人后,合同协议书中有关工期的内容应包括()。
A.开工日期
B.竣工日期
C.施工期
D.合同工期总日历天数
E.合同工期总工作天数
点击查看答案
本题答案:A, B, D
本题解析:暂无解析
75、问答题 某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某汽车制造厂的土方工程与基础工程合同,承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石,因而工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到了一些工程地质勘察没有探明的孤石。施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发,造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏,施工设备损坏,运进现场的部分材料被冲走,乙方数名施工人员受伤,雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。问题:你认为乙方提出的索赔要求能否成立?为什么?
点击查看答案
本题答案:对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理:
本题解析:试题答案对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理:
①对于前期的季节性大雨,这是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素,应在合同工期内考虑,由此造成的时间和费用损失不能给予补偿。
②对于后期特大暴雨引起的山洪暴发,不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素,应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。被冲坏的现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础,被冲走的部分材料,清理现场和恢复施工条件,受伤的甲方以及甲方雇佣的人员等经济损失应由甲方承担;损坏的施工设备,受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担,工期顺延。
76、多项选择题 建设工程监理合同的基本条款内容有()。
A.委托人委托监理人监理的工程概况
B.监理人承诺按合同的约定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务
C.委托人向监理人承诺本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬
D.双方当事人的鉴字盖章和签约时间
E.工程执行的起止时间
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析
77、判断题 业主对监理单位提交的阶段酬金支付通知书中部分酬金项目有异议,拒付该阶段的全部酬金,时间超过合同约定应支付时间30 天。监理单位为了保护自己的合法权益,可在第 31 天向业主发出违约通知,并随即暂停监理服务。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
78、单项选择题 由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于()。
A.正常工作
B.附加工作
C.额外工作
D.意外工作
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
79、多项选择题 《建设工程合同》第41条规定了关于发包人工程款支付担保的内容包括()。
A.发包人承包人为了全面履行合同,应互相提供以下担保:发包人向承包人提供履约担保,按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务,承包人向发包人提供履约担保,按合同约定履行自己的各项义务
B.一旦发包人违约,付款担保人将不承担任何责任
C.一方违约后,另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任
D.提供担保的内容、方式和相关责任,发包人承包人除在专用条款中约定外,被担保方与担保方还应签订担保合同,作为本合同附件
E.支付担保的主要作用是通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施
点击查看答案
本题答案:A, C, D
本题解析:暂无解析
80、多项选择题 进行合同分析是基于()原因。
A.合同条文繁杂,内涵意义深刻,法律语言不容易理解
B.同在一个工程中,往往几份、十几份甚至几十份合同交织在一起,有十分复杂的关系
C.工程小组、项目管理职能人员等所涉及的活动和问题不是合同文件的全部,而仅为合同的部分内容,如何理解合同对合同的实施将会产生重大影响
D.合同中存在问题和风险,包括合同审查时已经发现的风险和还可能隐藏着的尚未发现的风险
E.合同分析在不同的时期,为了不同的目的,有不同的内容
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析
81、多项选择题 根据建设工程勘察合同示范文本的规定,发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括()。
A.办理施工许可证
B.拆除地下障碍物
C.平整施工现场
D.挖好排水沟渠
E.接通水源电源
点击查看答案
本题答案:B, C, D, E
本题解析:暂无解析
82、单项选择题 下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《专用条款呐容的是()。
A.词语定义及合同文件
B.分包工程概况
C.竣工验收与结算
D.工期
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
83、多项选择题
工程建设监理合同组成文件包括()。
A.实施过程中业主与监理单位共同签署的补充和修改文件
B.投标书或中标函
C.监理合同标准条件和专用条件
D.监理合同适用的法律、法规
E.合同协议书
点击查看答案
本题答案:A, B, C, E
本题解析:暂无解析
84、多项选择题 根据建设工程监理委托合同示范文本的规定,委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的,下列文件中,属于合同组成部分的有()。
A.中标函
B.监理委托函
C.工程监理合同标准条件
D.投标保函
E.规范和规程
点击查看答案
本题答案:A, B, C
本题解析:暂无解析
85、多项选择题 评标报告内容包括()。
A.基本情况和数据表,开标记录
B.评标委员会成员名单,评标标准
C.符合要求的投表一览表,废标情况说明。
D.推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜
E.经评审的招标人排序
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析
86、单项选择题 在工程实施过程中,如果发生()情况,总监理工程师应当下达停工令。
A.某工序质量不合格
B.承包商将工程转包
C.工程质量有下降趋势
D.承包商生产率下降
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
87、单项选择题 《合同法》规定的不安抗辩权制度,是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中,当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。
A.对方当事人降低注册资金
B.对方当事人银行贷款数额激增
C.对方当事人的法定代表人变更
D.对方当事人经营状况严重恶化
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
88、问答题 FIDIC合同条件下,指定分包商与一般分包商的区别?
点击查看答案
本题答案:(1)选择分包单位的权利不同
(2)分包合同
本题解析:试题答案(1)选择分包单位的权利不同
(2)分包合同的工作内容不同
(3)工程款的支付开支项目不同
(4)雇主对分包商利益的保护不同
(5)承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同
89、单项选择题&n www.91exAm.orgbsp; 邀请招标中,邀请对象的数目不应少于()家。
A.2
B.3
C.5
D.7
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
90、问答题 什么是暂定金额,一般用于哪些方面的支付?
点击查看答案
本题答案:(1)暂定金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同
本题解析:试题答案(1)暂定金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂定金额实质上是一笔雇主方的备用金,用于招标时尚未确定或不可预见项目的储备金额。
(2)暂量金额的使用归工程师控制,施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经雇主同意后,用于施工或提供物资、设备,以及技术服务等内容的开支,也可以作为供意外用途的开支。工程师有权全部使用、部分使用或全部不用,可以用于承包商完成的工作,也可以用于指定分包商完成的工作。
91、多项选择题 施工索赔从索赔的目的来看可分为()。
A.质量索赔
B.数量索赔
C.工期索赔
D.费用索赔
E.综合索赔
点击查看答案
本题答案:C, D
本题解析:暂无 解析
92、单项选择题 甲商场向乙企业发出采购100台电冰箱的要约,乙于5月1日寄出承诺信件,5月8日信件寄至甲商场,时逢其总经理外出,5月9日总经理知悉了该信内容,遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺生效的日期是()。
A.5月1日
B.5月8日
C.5月9日
D.5月10日
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
93、单项选择题 根据被代理人的委托授权而产生的代理权被称为()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.职务性代理
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
94、多项选择题 支付担保的形式有()
A.银行保函B.履约保证金
C.担保公司担保D.抵押或者质押
E.银行汇票
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析
95、单项选择题 下列哪种提取方法可以采用索氏提取器()
A.连续回流法
B.升华法
C.煎煮法
D.超临界流体提取法
E.渗漉法
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:连续回流法采用索氏提取器,提取效率高,所以答案为A。
96、多项选择题 根据建设工程施工合同示范文本通用条款的规定,当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时,下列有关文件优先解释顺序中,正确的有()。
A.中标通知书-合同协议书-合同专用条款
B.中标通知书-投标书-合同通用条款
C.履行过程中的书面洽商-合同专用条款-工程量清单
D.投标书-合同专用条款-标准规范
E.图纸-合同专用条款-工程量清单
点击查看答案
本题答案:B, C, D
本题解析:暂无解析
97、单项选择题 以下关于索赔的说法不正确的是()。
A.索赔是相互的
B.索赔是双向的
C.发包人不可以向承包人索赔
D.承包人可以向发包人索赔
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
98、问答题 我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序?
点击查看答案
本题答案:①索赔事件发生后28d内,向工程师发出索赔意向通知;<
本题解析:试题答案①索赔事件发生后28d内,向工程师发出索赔意向通知;
②发出索赔意向通知后的28d内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;
③工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;
④工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;
⑤当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28d内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
99、多项选择题 劳务分包人义务有()。
A.按时提交报表、完整原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收
B.妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施
C.劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令
D.除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施完全负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序
E.负责与发包人监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析
100、多项选择题 合同资料的种类有()。
A.合同资料
B.合同分析资料
C.工程实施中产生的各种资料
D.工程实施中的各种记录、施工日记等,官方的各种文件、批件,反映工程实施情况的各种报表、报告、图片等
E.原始资料
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析
题库试看结束后
微信扫下方二维码即可打包下载完整版《
★监理员》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中,在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后
微信扫下方二维码即可打包下载完整版《
监理员:工程建设合同管理》题库,
分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记!经广大会员朋友实战检验,此方法考试通过率大大提高!绝对是您考试过关的不二利器!
手机用户可
保存上方二维码到手机中,在
微信扫一扫中右上角选择“从
相册选取二维码”即可。