1、单项选择题  当事人将自己的不动产作为担保而不需将担保物的保管权转移给对方的担保方式是（）。

A、定金
B、抵押
C、质押
D、保留金

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

2、单项选择题  承包人应密封的投标文件内容有（）。

A．投标文件的全部内容
B．投标书及投标保证书
C．已标价的工程量清单
D．法人委托书

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

3、多项选择题  业主对监理单位履行合同义务的监督包括（）。

A、监理单位分包或转让合同权利和义务必需经过业主的书面同意
B、开始履行合同时必需向业主报送总监理工程师及监理机构主要成员名单，当需更换主要监理人员时应经业主同意
C、业主有权要求更换不合格监理人员
D、由于施工单位原因导致竣工延误可视为监理单位失职
E、监理单位每月均需向业主递交监理月报

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：暂无解析

4、判断题  投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等。

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：暂无解析

5、多项选择题  附条件的合同中的条件应符合（）。

A、条件必须是将来发生的不确定的事实
B、条件不得与合同的主要内容相矛盾
C、条件必须是当事人约定而不是法定的
D、条件必须合法
E、条件是必然会实现的预期事件

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

6、判断题  监理工程师与业主的关系是被委托与委托的关系，也是代理人与被代理人的关系，应做到各负其责，独立工作，相互尊重，密切合作。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

7、单项选择题  法人的变更是指（）。

A、法人法定存在期限届满
B、法人改变经营性质或范围
C、依据行政机关的命令撤销
D、法人依法宣告破产

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

8、多项选择题  违约金责任的构成要件是（）。

A、违约金
B、过错
C、损害行为
D、侵权结果
E、一方损毁

点击查看答案

本题答案：B, C
本题解析：暂无解析

9、判断题  《工程建设项目施工招标投标办法》第三十四条规定：“任何单位或个人不得强制招标人编制或报审标底，或干预招标人确定标底”。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

10、判断题  建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

11、判断题  承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发为止。

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：暂无解析

12、问答题  

对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

点击查看答案

本题答案：监理工程师判定承包商索赔成立的条件：
①承包
本题解析：试题答案监理工程师判定承包商索赔成立的条件：
①承包商受到了实际损失或损害；
②损失不是因承包商的过错造成；
③损害也不是承包商应承担的风险造成；
④承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。

13、单项选择题  以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的（）日期。

A．成立
B．生效
C．监理服务开始履行的
D．监理进场的日期

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

14、多项选择题  可以成为合同客体（或称标的）的有（）。

A．合同当事人可以有效支配的物质财富
B．合同当事人提供的行为（包括劳动和服务）
C．土地
D．合同当事人提供智力成果（如发明权、著作权、商标权、专利技术成果）

点击查看答案

本题答案：B, D
本题解析：暂无解析

15、多项选择题  关于定金以下表述正确的为（）。

A、定金是作为债权的担保
B、定金就是预付款
C、给付定金一方不履行约定债务的，无权要求返还定金
D、收受定金一方不履行约定债务的，原价返还定金
E、定金数额不得超过主合同标的额的10％

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：暂无解析

16、多项选择题  下列哪种工作属于监理工程师的附加工作（）。

A、业主供应材料拖期，导致工程延期期间的工作量
B、监理工程师自身原因引起的工作时间延长
C、承包人的质量事故引起的工作时间延长
D、监理工程师自身原因与业主终止合同
E、原为业主义务后来交给监理工程师去做

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：暂无解析

17、单项选择题  《合同法》赋予合同当事人一方可以单方独立行使的权利有：（）

A、代位权
B、撤销权
C、概括转让
D、约定解除权

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

18、单项选择题  施工合同的担保合同属于（）

A、从合同
B、主合同
C、分包合同
D、有偿合同

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

19、单项选择题  监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应（）。

A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．应按责任比例计算赔偿
E．不承担责任

点击查看答案

本题答案：E
本题解析：暂无解析

20、问答题  某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 分包单位施工完毕后，向监理单位报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理应如何处理？

点击查看答案

本题答案：监理方应做如下处理：退回分包单位的申请，监理方不直接审
本题解析：试题答案监理方应做如下处理：退回分包单位的申请，监理方不直接审核分包单位的工程款；发监理通知，督促总包单位对分包单位的工程质量进行验收；分包单位与总包单位进行结算。

21、判断题  债务人或第三人不转移其财产的占有，将该财产作为履行债务的担保方式是抵押。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

22、判断题  提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

23、多项选择题  有关约定损害赔偿与法定损害赔偿说法正确的是（）。

A、原则上约定损害赔偿优先于法定损害赔偿
B、在约定损害赔偿与法定损害赔偿中取数额较高的
C、约定损害赔偿不能超过法定损害赔偿的最高范围
D、没有约定损害赔偿的，可直接适用法定损害赔偿
E、原则设定损害赔偿优先于约定损害赔偿

点击查看答案

本题答案：A, D
本题解析：暂无解析

24、单项选择题  建设工程设计合同法律关系的客体表现为（）。

A．财
B．物
C．行为
D．非物质财富

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

25、单项选择题  下列合同中，不属于合同法分则所列的合同为（）。

A．技术合同
B．劳务合同
C．建设工程合同
D．赠与合同

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

26、单项选择题  如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。

A、人民法院
B、政府的建设行政主管部门
C、上级仲裁委员会
D、质量监督机构

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

27、判断题  由于未能预知可能来参加投标竞争单位的水平，所以在招标准备阶段应编制一个高标底和一个低标价标底请建设行政主管部门审核。

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：暂无解析

28、判断题  监理工程师有权进行合同内没有规定的检查，但这种额外试验费用由业主承担。

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：暂无解析

29、多项选择题  以下所列情形，属于合同法第二十条所规定的要约失效的条件的是（）。

A．拒绝要约的通知到达要约人
B．要约人反悔的
C．承诺期限（或称要约有效期）届满
D．“受要约人”对要约的内容做出实质性变动的
E．新的“重新要约”出现，老的要约就自动失效

点击查看答案

本题答案：A, C, D, E
本题解析：暂无解析

30、多项选择题  交通部规定业主或业主委托的设计单位应根据对本合同工程的勘察所取得水文、地质、气象和料场分布等资料汇编成“参考资料”，作为招标文件的附卷，随招标文件一起发行，但参考资料的性质是（）。

A．构成招标文件的组成部分
B．不构成招标文件的组成部分，但是要构成合同文件的组成部分
C．不构成招标文件的组成部分，也不构成合同文件的组成部分，但对投标有重大的参考意义
D．仅供投标人在投标时参考，所以称其为“参考资料”，对投标没有任何约束力
E．业主和委托勘察设计单位应对其提供的参考资料的真实性负责，承包人则应对他自己就上述参考资料所做出的解释或推论负责
F．业主和委托勘察设计单位应当对参考资料承担一切责任

点击查看答案

本题答案：C, E
本题解析：暂无解析

31、单项选择题  根据FIDIC合同条款，在施工期间，下列损失应由业主承担的是（）。

A．超出合同规定检验所造成的停工窝工损失
B、超出合同规定检验所造成的检验费
C、超出合同规定的检验，且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

32、多项选择题  以下符合《交通部公路工程国内招标文件范本》中，关于因人工、机械使用和材料价涨落进行调价的规定的是（）。

A．合同工期长于24个月以上的
B．合同工期长于18个月以上的
C．按调价公式进行调价
D．在合同执行期间，应每年对合同价格进行一次调整
E．合同价格在投标所在当年不做调整

点击查看答案

本题答案：A, C, D, E
本题解析：暂无解析

33、判断题  所有由业主提供给监理单位使用的设施、设备和物品均属于业主无偿提供给承包人的，但在监理服务期间仍应视为业主的财产，监理单位在使用时应予爱护。当监理服务完成或终止后，监理单位有权将上述设施、设备、尚未使用物品收归己有。

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：暂无解析

34、问答题  

某建设项目的业主于2002年3月15日发布该项目施工招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工单位必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定：工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。
开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布 了评标标准和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。

点击查看答案

本题答案：该项目施工招标在以下五方面不符合《中华人民共和国招标投
本题解析：试题答案该项目施工招标在以下五方面不符合《中华人民共和国招标投标法》的有关规定：
①该项目招标公告中对本地和外地投标人的资质等级要求不同是错误的，这属于“以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人”。
②要求领取招标文件的投标人在一张表格上登记并签字是错误的，因为按规定，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量等情况。
③投标截止时间过短，按规定，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日时，最短不得少于20天。
④评标标准在开标时宣布，可能涉及两种情况：一是评标标准未包括在招标文件中，开标时才宣布，这是错误的；二是评标标准已包括在招标文件中，开标时只是重申性地宣布，则不属错误。
⑤评标委员会的名单在中标结果确定之前应当保密，而不应在 91eXaM.org开标时宣布；评标委员会的人数应为5人以上单数，不应为8人；其中技术、经济专家不得少于总数的2／3，而本案仅为5／8。

35、多项选择题  代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应（）。

A、以自己的名义签订合同
B、与第三方商签过程中独立地表现自己的意志
C、在授权范围内单独与第三方谈判合同
D、在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务
E、在合同内约定业主和第三方的权利义务

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：暂无解析

36、判断题  采用评标价法评标时应以投标价最低为最优投标书。

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：暂无解析

37、问答题  监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，应怎样办理？

点击查看答案

本题答案：监理机构实行总监理工程师负责制，为了保证监理工作任务的
本题解析：试题答案监理机构实行总监理工程师负责制，为了保证监理工作任务的顺利完成，总监理工程师的人选不得随意调换。如果由于监理单位的工作需要准备更换人选时，需向业主提出书面要求，说明更换原因及后继人的资质能力说明．经业主同意后才可调换。

38、多项选择题  下列行为中（）属于转包行为。

A、承包商将承包的工程全部包给其他施工单位
B、承包商将工程的主要部分包给其他施工单位
C、承包商将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位
D、承包商将承包工程中的部分工程包给其他施工单位
E、分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：暂无解析

39、多项选择题  当事人在订立无效合同以后将产生下列法律后果（）

A、承诺必须由受要约人向要约人作出
B、承诺的方式必须符合要约的要求
C、承诺必须在规定的期限内到达要约人
D、承诺的内容必须与要约的内容一致
E、承诺必须以明示的方式作出

点击查看答案

本题答案：A, D
本题解析：暂无解析

40、多项选择题  依法有权确定中标人的是（）。

A、招标投标管理部门
B、招标人
C、公证机构
D、获得招标人授权的评标委员会
E、招标代理机构

点击查看答案

本题答案：B, D
本题解析：暂无解析

41、多项选择题  监理招标的特点有（）。

A、报价在选择中居于次要地位
B、投标书中有明确的工程量清单
C、开标时不进行公开开标
D、招标的宗旨是对指标单位能力的选择
E、邀请投标人较少

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：暂无解析

42、多项选择题  合同法律体系包括（）等有关法律文件。

A、国家颁布的合同法律
B、国务院颁布的合同行政法规
C、国务院直属部委颁布的合同部门章程
D、地方政府颁布的合同地方性法规
E、企业制定的规章制度

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

43、单项选择题  下面关于不安抗辩权的说法错误的是（）。

A、不安抗辩权适用于双务合同
B．不安抗辩权行使后就意味着合同的终止
C．不安抗辩权是先履行一方的抗辩权
D．当事人没有确切证据而中止履行的，应当承担违约责任

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

44、多项选择题  免除违约责任的条款有（）

A．对方过错
B．国家计划调整
C．自然灾害
D．货物的自然损耗
E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：暂无解析

45、判断题  当工程的“监理方”，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷，不符合合同规定时，则监理方有权拒收这些材料或工程设备。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

46、判断题  对于任何分包人，分包人的代理人，雇员或工人的行为，违约或疏忽，承包人可以不负责。

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：暂无解析

47、判断题  因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义，当事人可以解除合同。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

48、问答题  监理工程师是否有权进行合同内没有规定的检查试验，试验所涉及的各种额外费用如何支出？

点击查看答案

本题答案：为了保证工程的质量，监理工程师在他认为需要时，在合理的
本题解析：试题答案为了保证工程的质量，监理工程师在他认为需要时，在合理的时间随时有权发布指令，对工程材料或已完成工程进行检查试验，而不管该项试验是否在合同内有明确规定。
对于合同内没有规定的额外检查试验，属于承包商在投标阶段所不能合理预见到的情况，其试验可能涉及的费用要根据检验结果划分承担责任。检验结果表明质量达到合同要求，有关费用由业主给予补偿；检验结果表明质量不合格，承包商应自费修补缺陷，并 91exam .org承担进行试验所涉及的各种额外费用支出。

49、多项选择题  采用邀请招标方式选择施工承包人时，业主在投标阶段的工作包括（）。

A、发布招标广告
B、发出投标邀请函
C、进行资格预审
D、组织现场考察
E、召开标前答疑会

点击查看答案

本题答案：B, D, E
本题解析：暂无解析

50、多项选择题  下列可以作为法律关系主体的有（）。

A．国家机关
B．法人或其他组织
C．自然人
D．建设资金
E．生产资料

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：暂无解析

51、判断题  投标保函可以约束投际人在投标有效期内不撤标或中标人按时签订合同。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

52、单项选择题  《公路工程国内招标文件范本》中53.1款规定承包人应当在索赔事件发生之日起（）天内，向监理工程师提出索赔意向通知。

A．10天
B．30天
C．20天
D．21天

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

53、多项选择题  投标单位有以下行为时，（）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。

A、通过资格预审后不投标
B、不参加开标会议
C、中标后拒绝签订合同
D、开标后要求撤回投标书
E、不参加现场考察
F、不接受招标人按规定对其投标价算术错误的修正

点击查看答案

本题答案：A, D, F
本题解析：暂无解析

54、多项选择题  从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要，项目业主可以在原定有效期届满之前，要求延长投标有效期，投标人有权同意或拒绝；如果同意延长，则投标人应当（）。

A．在延长后的有效期内不得修改、撤销其投标文件
B．同意增加投标保证金
C．保证投标保证金在延长期内继续有效
D．具有优先中标的特权

点击查看答案

本题答案：A, C
本题解析：暂无解析

55、判断题  FIDIC合同条款是针对总价合同编制的标准化文件。

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：暂无解析

56、判断题  《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员。

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：暂无解析

57、多项选择题  如果投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件，则他将承担以下（）后果。

A．继续参加投标竞争
B．取消他的投标资格
C．不得以此为由没收其投标保证金
D．没收其投标保证金

点击查看答案

本题答案：B, D
本题解析：暂无解析

58、单项选择题  如果是由于业主、监理工程师、业主雇佣的其他承包人的原因，使得已经基本完工的工程无法进行竣工验收的，则认为（）。

A．须等到其他承包人的原因消除、且验收合格后，监理工程师才能依照程序签发移交证书
B．该工程已在预定进行检验完成的那一天就被业主接收了
C．无法处理
D．须由监理工程师与承包人协商一个意见、报业主同意后，再按协商结果执行

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

59、单项选择题  违约金具有何种性质（）

A．补偿性
B．惩罚性
C．补偿性和惩罚性
D．视具体情况而定

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

60、单项选择题  FIDIC合同条件所规定的计量工作的负责人是（）。

A．承包人
B．业主派驻工地的负责人
C．监理工程师
D．业主和“监理工程师”共同负责

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

61、多项选择题  根据我国《合同法》的有关规定，符合下列哪些情形的要约不得撤销（）。

A、要约已经到达受要约人
B、要约人确定了承诺期限
C、要约人明示要约不可撤销
D、受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作
E、受要约人已经作出了承诺通知，此通知也已经到达要约方

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：暂无解析

62、多项选择题  按《交通部公路工程国内招标文件范本》中对暂定金规定，其用途是（）。

A．用于支付“指定分包的工程"工程费
B．用于支付工程变更所发生的款项
C．留作不可预见费
D、在施工中遇到的、在工程量清单中没有合适项目的零星工作
E、如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额（交通部称为专项暂定金）

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：暂无解析

63、多项选择题  中标通知书的作用是（）。

A．通知中标单位来进一步协商价格，签订协议
B．中标通知书到达投标人时合同的承诺生效
C．从中标通知书到达时起，合同对双方已有约束力
D．向投标单位表明签约的意向

点击查看答案

本题答案：B, C
本题解析：暂无解析

64、问答题  简述工程师可以保留执行八条职责与权力的条款？

点击查看答案

本题答案：（1）工程师签发开工通知书；
（2）决定竣工
本题解析：试题答案（1）工程师签发开工通知书；
（2）决定竣工期限的延长；
（3）工程师签发工程或区段的竣工验收交接证书；
（4）工程师颁发缺陷责任终止证书；
（5）判定并证实承包商是否严重违约，向业主建议处理办法；
（6）处理特殊风险；
（7）工程师为解决业主和承包商的合同争端作出决定；
（8）证实业主违约并及时解决矛盾。

65、单项选择题  在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是（）。

A．从事监理工作的从业人员
B．被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

66、判断题  工程承包合同的有效期是：从合同约定生效条件成就时至工程缺陷责任证书颁发时止。

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：暂无解析

67、问答题  某公路工程，业主在应支付A标段工程进度款日期之后28天内仍未付款，承包商即在这天停止施工。问承包商的做法是否恰当，为什么？B标段承包商所承担的工程已达到基本竣工的条件，但由于非承包商原因的外部客观条件影响不能进行竣工试验，对该部分工程监理工程师应如何处理？

点击查看答案

本题答案：1）追究业主拖延工程进度款的违约行为责任，必需按规定程
本题解析：试题答案1）追究业主拖延工程进度款的违约行为责任，必需按规定程序执行。工程师签发临时支付证书后的28天内业主应支付工程款；在应付款日期期满后28天仍未支付，承包商采取的第一个行动是发出要求28天内付款的通知，并明确提出可能采取停公措施的警告；发出可能停工通知后28天仍得不到支付才可以停。
2）由于非承包商责任原因导致本该进行的竣工试验不能进行，则工程师应在本该进行试验这天确认该部分工程竣工。但在进入缺陷责任期试验条件满足后，还需进行补充试验，以确定质量是否合格。

68、单项选择题  合同文件中的图纸，来源于招标文件，所以可以称之为“招标图纸”，FIDIC合同条件规定（）。

A．该图纸是承包人用于合同工程施工的依据
B．图纸经业主批准后可以用于合同工程的施工
C．任何情况下均不得用于本合同工程的施工
D．经监理工程师签字认可后可以用于合同工程的施工

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

69、单项选择题  招标投标法规定对于国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，除经批准外，必须采用（）方式进行招投标。

A、直接委托
B、公开招标
C、邀请招标
D、议标

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

70、多项选择题  下列关于合同成立的表述正确的是（）。

A、承诺生效时合同成立
B、当事人采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立
C、当事人要求签订确认书的，签订确认书时合同成立
D、法律、法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同的，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立
E、依法成立的合同，自成立时生效

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D, E
本题解析：暂无解析

71、多项选择题  公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（）。

A、工程概况
B、项目资金来源
C、投标须知
D、评标办法
E、招标范围

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：暂无解析

72、判断题  如果发生紧急情况监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下，发布处理紧急情况所需的指令，承包人就予执行。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

73、单项选择题  委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）

A、负责施工合同的协调管理
B、负责外部关系的协调
C、认真勤奋地工作
D、不得泄露申明的秘密

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

74、判断题  依照法律的规定，给无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理关系是法定代理关系。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

75、判断题  工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，保险费由业主承担。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

76、单项选择题  抢险救灾紧急工程应采用（）方式选择实施单位。

A．公开招标
B．邀请招标
C．议标
D．直接委托

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

77、单项选择题  监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，应（）。

A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．双方事后协商确定
E．不承担责任

点击查看答案

本题答案：E
本题解析：暂无解析

78、单项选择题  在下列对工程实施过程中风险责任的的划分中，（）不属于业主的风险。

A、特殊风险，包括战争、革命等
B、经济方面的风险
C、单价的报价风险
D、工程还未办理正常移交手续，业主提前使用造成工程的损害或损失

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

79、多项选择题  在下述各项中，属投标报价降低风险报价策略的是（）

A、加强索赔
B、购买保险
C、开口开级报价
D、多方案报价
E、按成本加酬金方式结算报价

点击查看答案

本题答案：C, D, E
本题解析：暂无解析

80、多项选择题  甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显失公平。根据法律规定，下列表述正确的是（）。

A、甲有权通知乙撤销合同
B、该合同无效，甲乙双方应各自返还财物
C、合同的效力处于未定状态
D、若甲在2001年4月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护
E、该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益

点击查看答案

本题答案：C, D
本题解析：暂无解析

81、单项选择题  无效经济合同的确认权属于（）

A、法院或仲裁机关
B、法院
C、工商局
D、建设管理部门

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

82、多项选择题  以下（）是合同法中规定的用以承担“履约违约”责任的方式。

A．没收财产，恢复原状
B．没收或双倍返还定金
C．继续履约
D．处罚违约金
E．赔偿损失，采取补救措施
F．执行留置权，返回财产

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：暂无解析

83、单项选择题  FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指（）

A、完成合同内注明的全部工程的时间
B、完成合同内外全部工程的时间
C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期
D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

84、多项选择题  某工程中出现了下列情况，承包人申请延期，根据FIDIC合同条款，监理工程师不予批准的有（）。

A．工程施工中，监理工程师根据合同规定对施工质量进行检查致使工程暂停
B．地下发现文物致使某在关键线路上的工程进度受阻
C．业主在应当付款时间后28天仍未付款给承包人致使承包人资金周转困难，影响施工进度
D．工程变更后总工期要延长

点击查看答案

本题答案：A, C
本题解析：暂无解析

85、多项选择题  施工合同规定，双方发生争议后，一般应继续履行合同，只有出现（）时，当事人方可停止履行合同。

A、法院要求停止施工
B、双方协议停止施工
C、合同确已无法履行
D、仲裁机关要求停止履行
E、一方当事人要求停止履行合同

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

86、单项选择题  计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（）之日为止。

A、工程移交证书
B、工程移交证书指明的竣工日
C、解除缺陷责任证书
D、最终支付证书

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

87、单项选择题  因重大误解所订立的合同应属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

88、多项选择题  按照计价方式不同，施工合同分类类型有（）。

A、总价合同
B、风险合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
E、无利润合同

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：暂无解析

89、单项选择题  FIDIC合同条款中的指定分包只能是（）。

A．材料供应
B．特殊服务
C．工程分包
D．属于合同中暂定金额下的工作或服务

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

90、判断题  监理单位根据工作需要，有权随时自行调换派驻工程项目监理机构的总工程师。

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：暂无解析

91、多项选择题  公路工程国内招标文件范本规定：监理工程师应在发出中标通知书后（）天，向承包人免费提供由业主或其委托设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料（）份。

A、28天
B、35天内
C、42天内
D、7天
E、3份
F、2份

点击查看答案

本题答案：C, F
本题解析：暂无解析

92、判断题  分包人是指：直接与承包人签订合同，分担一部分已在承包人与业主签订的施工承包合同当中、原本应由承包人承担的施工任务的分包公司。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

93、单项选择题  合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同过程中发生违约后，（）

A、未违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B、违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任。

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

94、多项选择题  工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）。

A．投标单位不足法定数
B．部分投标者未出席开标会
C．各投标者报价均不合理
D．决标前发现标底有某些漏误

点击查看答案

本题答案：A, C
本题解析：暂无解析

95、多项选择题  承诺的合同期限包括的内容有（）。

A、要约人作出要约的时间
B、承诺通知到达要约人的时间
C、受要约人作出承诺所需要的时间
D、要约到达受约人的时间
E、受要约人作出理性判断的调研时间

点击查看答案

本题答案：B, C
本题解析：暂无解析

96、单项选择题  世行贷款公路项目主要采用（）

A、成本加酬金合同
B、总价合同
C、单价合同
D、设计施工总承包合同

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

97、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定，工程实施过程中，据以支付给承包商的工程量可以是（）。

A、工程量清单中所列数量
B、承包商参加下，工程师测量的实际完成工程量
C、工程师监督下承包商测量并经工程师签字确认的工程量
D、根据图纸、承包商计量的实际工程量

点击查看答案

本题答案：B, C
本题解析：暂无解析

98、多项选择题  下列（）不属于合同条件的组成部分。

A、通用条件
B、合同文件
C、专用条件
D、法律法规

点击查看答案

本题答案：B, D
本题解析：暂无解析

99、判断题  某公路施工承包合同，在工程量清单中有桥梁“台背”和锥坡回填的土方数量，但承包人在投标时没有填写单价和合价，施工中承包人提出要单独计量支付，监理工程应予以驳回。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

100、多项选择题  在监理招标的评标中，（）是技术建议书的主要评审内容。

A、监理人的资质条件
B、监理机构人员配置
C、监理取费
D、实施监理的方案计划
E、要求业主提供的设施

点击查看答案

本题答案：A, B, D
本题解析：暂无解析