1、问答题  

某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正 常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。

点击查看答案

本题答案：在事件3中，丙施工单位的索赔要求不应该向监理单位提出，
本题解析：试题答案在事件3中，丙施工单位的索赔要求不应该向监理单位提出，因为建设单位和丙施工单位没有合同关系。该索赔事件的处理方法：
（1）丙向乙提出索赔，乙向监理单位提出索赔意向书。
（2）监理单位收集与索赔有关的资料。
（3）监理单位受理乙单位提交的索赔意向书。
（4）总监理工程师对索赔申请进行审查，初步确定费用额度和延期时间，与乙施工单位和建设单位协商。
（5）总监理工程师对索赔费用和工程延期作出决定。

2、单项选择题  住房和城乡建设主管部门逐级上报事故情况时，每级上报时间不得超过（）h。

A.1
B.2
C.3
D.5

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

3、单项选择题  下列项目中，实施见证取样检测的项目不包括（）。

A.钢筋保护层厚度检测
B.水泥物理力学性能检验
C.混凝土、砂浆强度检验
D.沥青、沥青混合料检验

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

4、单项选择题  在项目施工过程中，运用同弹仪检测混凝土强度、超声波法检测混凝土强度属于（）方法。

A.量测法
B.物理化学试验法
C.局部破损检测法
D.无损 检测法

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

5、多项选择题  施工质量验收中，由监理工程师组织验收的是（）。

A.检验批
B.分项工程
C.分部工程
D.单位工程
E.单项工程

点击查看答案

本题答案：A, B
本题解析：暂无解析

6、判断题  电路中的任一闭合路径叫做回路。（）

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

7、问答题  某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2001年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日才提交投标保证金，11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工而拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4.8万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。 指出该工程招标投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿？说明理由。

点击查看答案

本题答案：（1）该工程招标投标过程中的不妥之处及理由。
本题解析：试题答案（1）该工程招标投标过程中的不妥之处及理由。
1）不妥之处：对省内与省外投标人提出了不同的资格要求。
理由：《招标投标法》规定，对于公开招标应当平等地对待所有投标人，不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。
2）不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。
理由：《招标投标法》规定，开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
3）不妥之处：由招标办主持举行开标会。
理由：《招标投标法》规定.开标会应由招标人或其代理人主持开标会。
4）不妥之处：乙承包单位提交投标保证金的时间在投标截止时间之后。
理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日前提交。
（2）招标人招标失败造成投标单位损失不予补偿。
理由：招标公告在合同法律制度中属于要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。因此，招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保证投标人中标。

8、问答题  某实行监理的工程，建设单位与总承包单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，总承包单位按合同约定将一专业工程分包。施工过程中发生下列事件：事件1：工程开工前，总监理工程师在熟悉设计文件时发现部分设计图纸有误，即向建设单位进行了口头汇报。建设单位要求总监理工程师组织召开设计交底会，并向设计单位指出设计图纸中的错误，在会后整理会议纪要。在工程定位放线期间，总监理工程师指派专业监理工程师审查《分包单位资格报审表》及相关资料，安排监理员到现场复验总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制点。事件2：由建设单位负责采购的一批材料，因规格、型号与合同约定不符，施工单位不予接收保管，建设单位要求项目监理机构协调处理。事件3：专业监理工程师现场巡视时发现，总承包单位在某隐蔽工程施工时，未通知项目监理机构即进行隐蔽。事件4：工程完工后，总承包单位在自查自评的基础上填写了工程竣工报验单，连同全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程均按要求进行了验收，便签署了竣工报验单，并向建设单位提交了竣工验收报告和质量评估报告，建设单位收到该报告后，即将工程投入使用。 分别指出事件1中建设单位、总监理工程师的不妥之处，写出正确做法。

点击查看答案

本题答案：（1）事件1中建设单位的不妥之处以及正确做法。

本题解析：试题答案（1）事件1中建设单位的不妥之处以及正确做法。
①不妥之处：建设单位要求总监理工程师组织召开设计交底会。正确做法：由建设单位组织设计交底会。
②不妥之处：建设单位要求总监理工程师向设计单位提出设计图纸中的错误。正确做法：总监理工程师对设计图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。
（2）事件1中总监理工程师的不妥之处以及正确做法。
①不妥之处：总监理工程师对发现的设计图纸的错误口头向建设单位汇报。正确做法：应以书面形式向建设单位汇报。
②不妥之处：在工程定位放线期间指派专业监理工程师审查《分包单位资质报审表》及相关资料。正确做法：应在分包工程开工前进行审查。
③不妥之处：安排监理员复验原始基准点、基准线和测量控制点。正确做法：应安排专业监理工程师复验。

9、单项选择题  根据《质量管理体系标准》，由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向指的是（）。

A.质量方针
B.质量目标
C.质量策划
D.质量控制

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

10、问答题  某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。 在事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理？

点击查看答案

本题答案：在事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该
本题解析：试题答案在事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该对厂商的资质进行审查。若符合要求，可以由该厂安装。如乙单位接受该厂作为其分包单位，监理单位应协助建设单位变更与设备厂的合同，如乙单位接受厂商直接从建设单位承包，监理单位应该协助建设单位变更与乙单位的合同；如不符合要求，监理单位应该拒绝由该厂商施工。

11、单项选择题  某项目事故造成20人死亡，80人以下重伤，则该事故被定为（）质量事故。

A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

12、问答题  某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订施工总承包合同，依据合同，甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位，施工过程中发生了下列事件。事件1：甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全员，并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案，项目经理对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施工方案及验算结果报送项目监理机构。事件2：乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复检结果合格后，同意该批钢板进场使用。事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装，安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理登记。事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，并报告了总监理工程师。甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停止整改。乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤，直接经济损失4.6万元。 指出事件1中甲施工单位项目经理做法的不妥之处，写出正确做法。

点击查看答案

本题答案：事件1中甲施工单位项目经理做法的不妥之处以及正确做法。
本题解析：试题答案事件1中甲施工单位项目经理做法的不妥之处以及正确做法。
（1）不妥之处：安排技术员兼施工现场安全员。
正确做法：应配备专职安全生产管理人员。
（2）不妥之处：对该施工方案进行安全验算后即组织现场施工。
正确做法：安全验算合格后应组织专家进行论证、审查，并经施工单位技术负责人签字，报总监理工程师签字后才能安排现场施工。

13、单项选择题  较大、重大及特别重大事故逐级上报至（）住房和城乡建设主管部门。

A.县级人民政府
B.市级人民政府
C.省级人民政府
D.国务院

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

14、单项选择题  排列图法是利用排列图寻找工程质量主次问题的一种有效方法，其中，左侧的纵坐标表示（）。

A.频数
B.累计频率
C.影响质量的各个问题
D.影响质量的项目

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

15、单项选择题  建设项目在施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，因此（）。

A.质量存在隐蔽性
B.终检存在局限性
C.质量易产生波动
D.质量影响因素多

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

16、问答题  某实行监理的工程，建设单位与总承包单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，总承包单位按合同约定将一专业工程分包。施工过程中发生下列事件：事件1：工程开工前，总监理工程师在熟悉设计文件时发现部分设计图纸有误，即向建设单位进行了口头汇报。建设单位要求总监理工程师组织召开设计交底会，并向设计单位指出设计图纸中的错误，在会后整理会议纪要。在工程定位放线期间，总监理工程师指派专业监理工程师审查《分包单位资格报审表》及相关资料，安排监理员到现场复验总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制点。事件2：由建设单位负责采购的一批材料，因规格、型号与合同约定不符，施工单位不予接收保管，建设单位要求项目监理机构协调处理。事件3：专业监理工程师现场巡视时发现，总承包单位在某隐蔽工程施工时，未通知项目监理机构即进行隐蔽。事件4：工程完工后，总承包单位在自查自评的基础上填写了工程竣工报验单，连同全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程均按要求进行了验收，便签署了竣工报验单，并向建设单位提交了竣工验收报告和质量评估报告，建设单位收到该报告后，即将工程投入使用。 事件1中，专业监理工程师在审查分包单位的资格时，应审查哪些内容？

点击查看答案

本题答案：事件1中，专业监理工程师在审查分包单位的资格时，应审查
本题解析：试题答案事件1中，专业监理工程师在审查分包单位的资格时，应审查的内容包括：
（1）分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证。
（2）分包单位的业绩。
（3）拟分包工程的内容和范围。
（4）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

17、单项选择题  由于建设项目生产的（），导致项目质量容易产生波动且波动大。

A.单件性、预约性
B.单件性、流动性
C.固定性、预约性
D.流动性、复杂性

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

18、多项选择题  与全数检验相比较，抽样检验具有的优点包括（）。

A. 91ExAm.org检验数量少，比较经济
B.适合于需要进行破坏性试验
C.适合于关键工序部位或隐蔽工程
D.检验所需时间较少
E.有充分的代表性

点击查看答案

本题答案：A, B, D
本题解析：暂无解析

19、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，（）对全国的建设工程质量实施统一监督管理。

A.县人民政府建设行政主管部门
B.市人民政府建设行政主管部门
C.省人民政府建设行政主管部门
D.国务院建设行政主管部门

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

20、单项选择题  下列不属于建设项目质量管理的基本依据的是（）。

A.法律、法规性文件
B.专门技术法规性文件
C.合同文件
D.招投标文件

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

21、多项选择题  建设项目作为一种特殊的产品，其基本属性主要表现在（）方 面。

A.适用性
B.耐久性
C.可靠性
D.合理性
E.与环境的协调性

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：暂无解析

22、多项选择题  工程勘察阶段质量管理要点内容有（）。

A.勘察单位资质核查
B.勘察大纲的编制与审查
C.现场勘察作业的要求
D.勘察报告的内容
E.勘察报告的编制与审查

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

23、问答题  某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。 在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的做法是否正确？为什么？

点击查看答案

本题答案：在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的做法不正确，因为违反
本题解析：试题答案在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的做法不正确，因为违反了合同约定。

24、单项选择题  在项目施工过程中，对大理石板拼缝尺寸与超差数量，摊铺沥青拌和料的温度检查适合用（）。

A.目测法
B.量测法
C.物理化学试验法
D.无损检测法

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

25、问答题  某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改；在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，要求对该分部工程停工整改。事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。 指出事件1中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处，写出正确做法。

点击查看答案

本题答案：事件1中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之
本题解析：试题答案事件1中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处以及正确做法。
（1）不妥之处：凭以往经验进行安全估算。
正确做法：应进行安全验算。
（2）不妥之处：质量检查员兼任施工现场安全员工作。
正确做法：应配备专职安全生产管理人员。
（3）不妥之处：遂将专项施工方案报送总监理工程师签认。
正确做法：专项施工方案应先经甲施工单位技术负责人签认。

26、问答题  某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订施工总承包合同，依据合同，甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位，施工过程中发生了下列事件。事件1：甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全员，并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案，项目经理对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施工方案及验算结果报送项目监理机构。事件2：乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复检结果合格后，同意该批钢板进场使用。事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装，安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理登记。事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，并报告了总监理工程师。甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停止整改。乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤，直接经济损失4.6万元。 事件4中的质量事故，甲施工单位和乙施工单位各承担什么责任？说明理由。监理单位是否有责任？说明理由。该事故属于哪一类工程质量事故？处理此事故的依据是什么？

点击查看答案

本题答案：（1）事件4中的质量事故，甲施工单位承担连带责任，因甲施工单
本题解析：试题答案（1）事件4中的质量事故，甲施工单位承担连带责任，因甲施工单位是总承包单位；乙施工单位承担主要责任，因质量事故是由于乙施工单位自身原因造成的（或因质量事故是由于乙施工单位不服从甲施工单位管理造成的）。
（2）事件4中的质量事故，监理单位没有责任。理由：项目监理机构已履行了监理职责（或项目监理机构已及时向有关主管部门报告）。
（3）事件4中的质量事故属于严重质量事故。事件4中的质量事故的处理依据：质量事故的实况资料；有关合同文件；有关的技术文件和档案；相关的建设法规。

27、问答题  某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订施工总承包合同，依据合同，甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位，施工过程中发生了下列事件。事件1：甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全员，并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案，项目经理对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施工方案及验算结果报送项目监理机构。事件2：乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复检结果合格后，同意该批钢板进场使用。事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装，安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理登记。事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，并报告了总监理工程师。甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停止整改。乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤，直接经济损失4.6万元。 事件2中，总监理工程师的处理是否妥当？说明理由。

点击查看答案

本题答案：事件2中，总监理工程师的处理不妥。
理由：没
本题解析：试题答案事件2中，总监理工程师的处理不妥。
理由：没有出厂合格证明的原材料不得进场使用。

28、多项选择题  质量管理职能包括（）。

A.质量特性
B.质量策划
C.质量控制
D.质量保证
E.质量改进

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：暂无解析

29、单项选择题  在施工中，将不合格品误认为合格品验收，这体现了项目质量（）的特点。

A.影响因素多
B.波动大
C.终检局限性
D.隐蔽性

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

30、单项选择题  第一次工地会议上，（）对施工准备情况提出意见和要求。

A.建设单位和承包单位
B.勘察单位和承包单位
C.建设单位和项目监理机构
D.承包单位和项目监理机构

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

31、问答题  某实行监理的工程，建设单位与总承包单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，总承包单位按合同约定将一专业工程分包。施工过程中发生下列事件：事件1：工程开工前，总监理工程师在熟悉设计文件时发现部分设计图纸有误，即向建设单位进行了口头汇报。建设单位要求总监理工程师组织召开设计交底会，并向设计单位指出设计图纸中的错误，在会后整理会议纪要。在工程定位放线期间，总监理工程师指派专业监理工程师审查《分包单位资格报审表》及相关资料，安排监理员到现场复验总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制点。事件2：由建设单位负责采购的一批材料，因规格、型号与合同约定不符，施工单位不予接收保管，建设单位要求项目监理机构协调处理。事件3：专业监理工程师现场巡视时发现，总承包单位在某隐蔽工程施工时，未通知项目监理机构即进行隐蔽。事件4：工程完工后，总承包单位在自查自评的基础上填写了工程竣工报验单，连同全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程均按要求进行了验收，便签署了竣工报验单，并向建设单位提交了竣工验收报告和质量评估报告，建设单位收到该报告后，即将工程投入使用。 分别指出事件4中总监理工程师、建设单位的不妥之处，写出正确做法。

点击查看答案

本题答案：（1）事件4中总监理工程师的不妥之处：认为施工过程均按要求进
本题解析：试题答案（1）事件4中总监理工程师的不妥之处：认为施工过程均按要求进行了验收，便签署了竣工报验单，并向建设单位提交了竣工验收报告和质量评估报告。正确做法：在收到总承包单位报送的工程竣工报验单和全部竣工资料后，总监理工程师应组织专业监理工程师，依据法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求承包单位整改。整改完毕后由总监理工程师签署工程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字，而竣工验收报告是在竣工验收合格后，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。
（2）事件4中，建设单位的不妥之处：收到竣工验收报告和质量评估报告后即将工程投入使用。正确做法：建设单位收到竣工验收报告后，应组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，对工程进行验收。工程经验收合格后方可投入使用。

32、问答题  某实行监理的工程，建设单位与总承包单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，总承包单位按合同约定将一专业工程分包。施工过程中发生下列事件：事件1：工程开工前，总监理工程师在熟悉设计文件时发现部分设计图纸有误，即向建设单位进行了口头汇报。建设单位要求总监理工程师组织召开设计交底会，并向设计单位指出设计图纸中的错误，在会后整理会议纪要。在工程定位放线期间，总监理工程师指派专业监理工程师审查《分包单位资格报审表》及相关资料，安排监理员到现场复验总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制点。事件2：由建设单位负责采购的一批材料，因规格、型号与合同约定不符，施工单位不予接收保管，建设单位要求项目监理机构协调处理。事件3：专业监理工程师现场巡视时发现，总承包单位在某隐蔽工程施工时，未通知项目监理机构即进行隐蔽。事件4：工程完工后，总承包单位在自查自评的基础上填写了工程竣工报验单，连同全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程均按要求进行了验收，便签署了竣工报验单，并向建设单位提交了竣工验收报告和质量评估报告，建设单位收到该报告后，即将工程投入使用。 针对事件3，写出总承包单位的正确做法。

点击查看答案

本题答案：针对事件3，总承包单位的正确做法：工程具备了隐蔽条件，
本题解析：试题答案针对事件3，总承包单位的正确做法：工程具备了隐蔽条件，总承包单位进行自检，自检合格后，并在隐蔽前48h以书面形式通知监理工程师，待验收合格后方可进行隐蔽。

33、单项选择题  质量目标通常依据组织的（）制定，并通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。

A.质量管理职能
B.质量方针
C.质量管理原则
D.质量要求

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

34、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位的质量责任和义务不包括（）。

A.工程监理单位应选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场
B.工程监理单位依法可转让工程监理业务
C.工程监理单位不得允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务
D.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

35、问答题  某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2001年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日才提交投标保证金，11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工而拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4.8万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。 上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作？

点击查看答案

本题答案：在事故调查前，总监理工程师应该做的工作：
（
本题解析：试题答案在事故调查前，总监理工程师应该做的工作：
（1）工程质量事故发生后，总监理工程师签发"工程暂停令"，并要求施工单位停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工。
（2）要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。
（3）要求质量事故发生单位在24h内写出质量事故报告，并按类别和等级向相应的主管部门上报。

36、问答题  某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2001年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日才提交投标保证金，11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工而拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4.8万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。 上述质量事故的技术处理方案应由谁提出？技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作？该质量事故处理报告应由谁提出？

点击查看答案

本题答案：（1）质量事故技术处理方案一般应委托原设计单位提出，其他单位
本题解析：试题答案（1）质量事故技术处理方案一般应委托原设计单位提出，其他单位提供的技术处理方案，应经原设计单位同意签认。所以应由原设计单位提出，其由甲承包单位提出，要经原设计单位签认。
（2）技术处理方案核签后，总监理工程师应完成的工作：
1）要求施工单位制订详细的施工方案，并审核签认；
2）对工程质量事故技术处理施工质量进行监督、检查；
3）对技术处理结果组织检查、验收、签认；
4）要求事故单位编写事故处理报告；
5）签发"工程复工令"。
（3）该质量事故处理报告应由甲承包单位提出。

37、问答题  某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。 请画出建设单位开始设备采购之前该项目各主体之间的合同关系图。

点击查看答案

本题答案：建设单位开始设备采购之前该项目各主体之间的合同关系图（
本题解析：试题答案建设单位开始设备采购之前该项目各主体之间的合同关系图（图5-1）。

38、问答题  某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2001年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日才提交投标保证金，11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工而拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4.8万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。 建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力？说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求，为什么？

点击查看答案

本题答案：（1）建设单位与甲承包单位所签协议具有与施工合同相同的
本题解析：试题答案（1）建设单位与甲承包单位所签协议具有与施工合同相同的法律效力。
理由：建设工程施工合同协议书与通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。因此，在合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。
（2）具有管辖权的法院不予受理甲承包单位的诉讼请求。
理由：仲裁与诉讼均是合同争议的解决方式，但二者只能选择其一。只有在合同双方当事人没有约定仲裁协议的情况下，才能以诉讼作为解决争议的最终方式。同时，仲裁具有一裁终局的原则，即裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉时，仲裁委员会或者人民法院不予受理。

39、单项选择题  下列实施主体中，属于自控主体的是（）。

A.勘察设计单位
B.工程检测机构
C.建设单位
D.政府

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

40、单项选择题  建设项目质量的物质基础是（）。

A.工程材料设备
B.施工机械设备
C.施工方法
D.环境条件

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

41、问答题  某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改；在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，要求对该分部工程停工整改。事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。 分别指出事件3中专业监理工程师的做法是否妥当。不妥之处，说明理由并写出正确做法。

点击查看答案

本题答案：事件3中专业监理工程师做法是否妥当的判断：
（1
本题解析：试题答案事件3中专业监理工程师做法是否妥当的判断：
（1）发出《监理工程师通知单》妥当。
（2）签发《工程暂停令》不妥。
理由：专业监理工程师无权签发《工程暂停令》（或只有总监理工程师才有权签发《工程暂停令》）。
正确做法：专业监理工程师向总监理工程师报告，总监理工程师在征得建设单位同意后签发《工程暂停令》。

42、单项选择题  正常型直方图与质量标准相比较时，质量标准要求界限在实际质量特性分部范围中间，但两边余地太大，说明（）。

A.已出现不合格品
B.加工过于精细，不经济
C.过程能力不足
D.产生了许多废品

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

43、多项选择题  图纸会审会议纪要、设计交底会议纪要由（）的相关责任人签字，即成为施工和监理的依据。

A.设计单位
B.施工单位
C.建设单位
D.工程检测机构
E.监理单位

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：暂无解析

44、单项选择题  在项目施工过程中，运用回弹仪检测混凝土强度、超声波法检测混凝土强度属于（）方法。

A.量测法
B.物理化学试验法
C.局部破损检测法
D.无损检测法

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

45、多项选择题  建设项目初步设计文件应当满足（）的需要。

A.设备材料采购
B.编制施工招标文件
C.主要设备材料订货
D.非标准设备制作
E.编制施工图设计文件

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：暂无解析

46、问答题  某实行监理的工程，建设单位与总承包单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，总承包单位按合同约定将一专业工程分包。施工过程中发生下列事件：事件1：工程开工前，总监理工程师在熟悉设计文件时发现部分设计图纸有误，即向建设单位进行了口头汇报。建设单位要求总监理工程师组织召开设计交底会，并向设计单位指出设计图纸中的错误，在会后整理会议纪要。在工程定位放线期间，总监理工程师指派专业监理工程师审查《分包单位资格报审表》及相关资料，安排监理员到现场复验总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制点。事件2：由建设单位负责采购的一批材料，因规格、型号与合同约定不符，施工单位不予接收保管，建设单位要求项目监理机构协调处理。事件3：专业监理工程师现场巡视时发现，总承包单位在某隐蔽工程施工时，未通知项目监理机构即进行隐蔽。事件4：工程完工后，总承包单位在自查自评的基础上填写了工程竣工报验单，连同全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程均按要求进行了验收，便签署了竣工报验单，并向建设单位提交了竣工验收报告和质量评估报告，建设单位收到该报告后，即将工程投入使用。 针对事件2，项目监理机构应如何协调处理？

点击查看答案

本题答案：针对事件2，项目监理机构与施工单位协调，要求施工单位代为调换
本题解析：试题答案针对事件2，项目监理机构与施工单位协调，要求施工单位代为调换，但发生的费用由建设单位承担。

47、单项选择题  下列质量分析方法中，可以形象、直观地反映工程质量主次问题的是（）。

A.控制图法
B.因果分析图
C.排列图法
D.直方图法

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

48、多项选择题  项目监理机构对分包单位的审核内容主要包括（）。

A.营业执照、资质等级
B.安全生产许可证
C.拟分包工程的内容和范围
D.施工人员的素质和能力
E.主要管理人员和特种作业人员的资格

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：暂无解析

49、问答题  某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订施工总承包合同，依据合同，甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位，施工过程中发生了下列事件。事件1：甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全员，并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案，项目经理对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施工方案及验算结果报送项目监理机构。事件2：乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复检结果合格后，同意该批钢板进场使用。事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装，安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理登记。事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，并报告了总监理工程师。甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停止整改。乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤，直接经济损失4.6万元。 指出事件3中塔吊验收中的不妥之处。

点击查看答案

本题答案：事件3中塔吊验收中的不妥之处：只有甲、乙施工单位参加了验收，
本题解析：试题答案事件3中塔吊验收中的不妥之处：只有甲、乙施工单位参加了验收，出租单位和安装单位未参加验收。

50、多项选择题  根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）规定，建设工程施工质量不符合要求时的处理正确的是（）。

A.经返工重做或更换器具、设备检验批，应重新进行验收
ACDB.经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可按技术处理方案和协商文件进行验收
C.经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收
D.通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收
E.经返修或加固的单项工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，应予以验收

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：暂无解析

51、多项选择题  项目质量管理就是首先确定项目任务目标，围绕着实现预期的目标，进行（）活动，随着对存在问题的克服、解决和改进，不断增强质量能力，提高质量水平。

A.计划
B.实施
C.决策
D.检查
E.处置

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：暂无解析

52、多项选择题  下列属于工程质量监督内容的是（）。

A.不定期对本地区工程质量状况进行统计分析
B.执行法律法规和工程建设强制性标准的情况
C.抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量
D.组织或者参与工程质量事故的调查处理
E.对工程竣工验收进行监督

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：暂无解析

53、多项选择题  分部工程的划分应按（）确定。

A.地基与基础
B.主体结构
C.专业性质
D.建筑装饰装修
E.建筑部位

点击查看答案

本题答案：C, E
本题解析：暂无解析

54、多项选择题  关于建设单位的质量责任与义务的表述，正确的是（）。

A.建设单位可以将建设工程肢解发包
B.建设单位提供的原始资料必须真实、准确、齐全
C.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续
D.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收
E.建设单位需指定供货单位供施工单位采购材料

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：暂无解析

55、多项选择题  在建设项目质量管理过程中，应遵循的原则包括（）。

A.坚持"统筹兼顾，质量第一"的原则
B.坚持以"人"为核心的原则
C.坚持"以预防为主"的原则
D.坚持质量标准的原则
E.坚持全过程管理的原则

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

56、单项选择题  初步设计文件应按照批复的（）和建设工程设计文件编制方法规定的设计深度进行编制。

A.项目申请报告
B.项目建议书
C.可行性研究报告
D.开工申请报告

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

57、单项选择题  工程建设单位负责人接到报告后，应于（）h内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。

A.1
B.2
C.3
D.4

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

58、问答题  某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改；在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，要求对该分部工程停工整改。事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。 事件4中，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否正确？说明理由。

点击查看答案

本题答案：事件4中，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请正确。
本题解析：试题答案事件4中，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请正确。
理由：
（1）乙施工单位与建设单位有合同关系；
（2）甲施工单位与建设单位有合同关系，建设单位应承担连带责任。

59、多项选择题  建设项目施工准备阶段，技术交底内容包括（）。

A.施工方法与措施
B.设计文件
C.质量要求
D.变更设计文件
E.验收标准

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：暂无解析

60、单项选择题  关键部位或技术难度大、施工复杂的检验批、分项工程施工前，施工单位的技术交底书应报（）审查。

A.建设单位
B.工程检测机构
C.建设行政主管部门
D.项目监理机构

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

61、多项选择题  混凝土结构工程按主要工种可分为（）等分项工程。

A.预应力
B.模板工程
C.钢筋工程
D.混凝土工程
E.装配式结构

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：暂无解析

62、多项选择题  根据《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取（）等形式，对建设工程实施监理。

A.旁站
B.抽检
C.巡视
D.专检
E.平行检验

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：暂无解析

63、问答题  某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订施工总承包合同，依据合同，甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位，施工过程中发生了下列事件。事件1：甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全员，并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案，项目经理对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施工方案及验算结果报送项目监理机构。事件2：乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复检结果合格后，同意该批钢板进场使用。事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装，安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理登记。事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，并报告了总监理工程师。甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停止整改。乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤，直接经济损失4.6万元。 指出事件4中专业监理工程师做法的不妥之处，说明理由。

点击查看答案

本题答案：事件4中专业监理工程师做法的不妥之处：向乙施工单位签发
本题解析：试题答案事件4中专业监理工程师做法的不妥之处：向乙施工单位签发《工程暂停令》。
理由：《工程暂停令》应由总监理工程师向甲施工单位签发。

64、单项选择题  工地例会应检查分析工程质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施，（）应定期主持召开工地例会。

A.施工单位
B.建设单位
C.项目监理机构
D.政府监察部门

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

65、问答题  某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改；在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，要求对该分部工程停工整改。事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。 在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作？

点击查看答案

本题答案：施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行的工作包括：监理单位
本题解析：试题答案施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行的工作包括：监理单位应重新进行复合验收，符合规定要求后，并征得建设单位同意，总监理工程师应及时签署《工程复工报审表》；不符合规定要求的，责令乙施工单位继续整改。

66、问答题  

根据以下资料,回答题。
某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订施工总承包合同，依据合同，甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位，施工过程中发生了下列事件。
事件1：甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全员，并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案，项目经理对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施工方案及验算结果报送项目监理机构。
事件2：乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复检结果合格后，同意该批钢板进场使用。
事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装，安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理登记。
事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，并报告了总监理工程师。甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停止整改。乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤，直接经济损失4.6万元。
指出事件1中甲施工单位项目经理做法的不妥之处，写出正确做法。

点击查看答案

本题答案：事件1中甲施工单位项目经理做法的不妥之处以及正确做法。
本题解析：试题答案事件1中甲施工单位项目经理做法的不妥之处以及正确做法。
(1)不妥之处：安排技术员兼施工现场安全员。
正确做法：应配备专职安全生产管理人员。
(2)不妥之处：对该施工方案进行安全验算后即组织现场施工。
正确做法：安全验算合格后应组织专家进行论证、审查，并经施工单位技术负责人签字，报总监理工程师签字后才能安排现场施工。

67、问答题  某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。 在事件2中，总监理工程师的做法是否正确？为什么？试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。

点击查看答案

本题答案：在事件2中，总监理工程师的做法是正确的。无论工程师是否参加了
本题解析：试题答案在事件2中，总监理工程师的做法是正确的。无论工程师是否参加了验收，当工程师对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法：重新检验质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿施工单位的损失，并相应顺延工期；检验不合格，施工单位承担发生的全部费用，工期不予顺延。

68、单项选择题  项目质量特点是由建设项目本身和（）的特点决定的。

A.建设管理
B.建设标准
C.建设生产
D.建设环境

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

69、单项选择题  关于施工单位的质量责任与义务的表述，错误的是（）。

A.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包工程的质量向分包单位负责
B.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构
C.施工单位应当建立质量责任制
D.对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

70、问答题  某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改；在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，要求对该分部工程停工整改。事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。 事件2中专业监理工程师的做法是否妥当？《监理工程师通知单》中对甲施工单位的要求应包括哪些内容？

点击查看答案

本题答案：事件2中专业监理工程师的做法妥当。
《监理工
本题解析：试题答案事件2中专业监理工程师的做法妥当。
《监理工程师通知单》中对甲施工单位的要求应包括：重新建立施工测量控制网；改进保护措施。

71、单项选择题  项目监理机构应建立完善的质量管理体系，所编制的监理规划、监理实施细则报送（）批准后方可实施。

A.施工单位
B.工程检测机构
C.建设行政主管部门
D.建设单位

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

72、单项选择题  项目监理机构对施工单位报送 的控制测量成果和施工测量放线成果进行审核的内容不包括（）。

A.检查测量技术的先进性
B.检查施工单位测量人员的岗位证书及测量设备检定证书
C.复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施
D.平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

73、单项选择题  建设项目在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力体现了项目质量的（）。

A.与环境的协调性
B.适用性
C.可靠性
D.准时性

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

74、问答题  某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2001年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日才提交投标保证金，11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工而拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4.8万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。 上述质量事故的调查组应由谁组织，监理单位是否可以参加调查组？说明理由。

点击查看答案

本题答案：（1）质量事故调查组应由市、县级建设行政主管部门组织。 <
本题解析：试题答案（1）质量事故调查组应由市、县级建设行政主管部门组织。
理由：此事故属一般质量事故（直接经济损失在5000元以上不满5万元）。
（2）监理单位可以参加调查组。
理由：事故的发生若监理方无责任，监理工程师可应邀参加调查组，参与事故的调查；若监理方有责任，应予以回避，但应配合调查组工作。本案例中的事故是由于甲承包单位为赶工拆模过早造成的，监理方无责任。