1、单项选择题  民事诉讼中的当事人不包括（）。

A.原告和被告
B.共同诉讼人
C.第三人
D.原告的代理律师

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：当事人系因民事权利义务发生争议，以自己的名义进行诉讼，请求人民法院依法裁判支持自己诉讼请求的人。《民事诉讼法》第48条规定："公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人"；第58条："当事人法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人当事人"，律师可以被委托为代理人代为参加诉讼。故D为正确选项。

2、单项选择题  某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故.为减少损失，被保险人共计支出6万元.经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万元.保险公司应当支付的保险金为()万元.

A.6
B.14
C.20
D.26

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：保险金额等于保险价值时称为足额保险。保险价值，是指投保人与保险人订立财产保险合同时约定的保险标的的实际价值，即投保人对保险标的所享有的保险利益的货币价值，所以保险公司应当支付的保险金为26万元.

3、多项选择题  一级建造师应具备()等执业技术能力。

A.丰富的施工管理实践经验和资历
B.一定的施工组织能力
C.一定的工程管理理论水平
D.丰富的施工管理专业知识
E.接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：暂无解析

4、多项选择题  以下可以对投标人处中标项目金额的5‰至10‰罚款的情形有（）。

A.投标人相互串通投标谋取中标的
B.投标人与招标人串通投标谋取中标的
C.投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的
D.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的
E.招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：《招标投标法》第53条规定：投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。《招标投标法实施条例》第75条规定：招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。故本题正确选项应为A、B、C、E。

5、多项选择题  下列解决民事纠纷的途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书的是（）。

A.诉讼
B.法院调解
C.和解
D.斡旋
E.仲裁

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：依据我国《民事诉讼法》、《仲裁法》等法律规定，人民法院作出的判决书、调解书，以及仲裁机构作出的裁决书等法律文书具有强制执行效力。而当事人达成的和解协议以及第三方参与斡旋所形成的文件，均不具有强制执行效力。故A、B、E选项正确。

6、单项选择题  某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元．根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为（）

A．特别重大事故一夕 
B．较大事故 
C．重大事故 
D．一般事故

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤．参见教材p239.

7、单项选择题  生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。

A.1
B.3
C.5
D.7

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前述违法行为，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照《刑法》有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，给予撤职处分或者处2万元以上20万元以下的罚款。生产经营单位的主要负责人依照前述规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。故C为正确选项。

8、单项选择题  安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是（）。

A.出借安全生产许可证
B.未办理延期手续
C.生产单位变更企业名称
D.超越法定职权颁发安全生产许可证

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：（1）安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；（2）超越法定职权颁发安全生产许可证的；（3）违反法定程序颁发安全生产许可证的；（4）对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；（5）依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。行政撤销一般针对许可事项审查与实施自身过程存在违法行为而启动的纠正行为。A、B、C均属于生产单位经营范畴。故D选项正确。

9、多项选择题  根据《合同法》，撤回要约的通知应当（）。

A.在要约到达受要约人之后到达受要约人 
B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人 
C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人 
D.在要约到达受要约人之前到达受要约人 
E.与要约同时到达受要约人

点击查看答案

本题答案：D, E
本题解析：要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。
考点合同的要约与承诺

10、单项选择题  关于投标联合体资格条件的说法，正确的是()。

A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可 
B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可 
C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件 
D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考查的知识点是联合体的资格条件。ABC项：组成联合体的各方均应具备一定的能力和条件，如相应的人员、设备、专业技术、资金以及资历证书等。故C项正确，AB项错误。D项：《招标投标法》规定，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。故D项错误。综上所述，C项正确。考点 联合体投标的规定

11、单项选择题  某项目投标总价为10亿元人民币，则其投标保证金可能()。

A、180万元人民币
B、1500万元人民币
C、10亿元人民币
D、75万元人民币

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

12、单项选择题  下列事项中，可以不设行政许可的是（）。

A.建设工程规划
B.市场竞争机制能够有效调节的事项
C.一级建造师资格
D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：我国《行政许可法》第12条规定了可以设定行政许可的6种情形，本题A、C、D选项符合其中第（1）、（3）、（5）项规定。《行政许可法》第13条规定了可以不设行政许可的4种情形，其中第（2）项规定："市场竞争机制能够有效调节的事项"，可以不设行政许可。故B为正确选项。

13、单项选择题  施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。

A、16
B、14
C、20
D、18

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是未成年工的年龄要求。所谓未成年工，是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。

14、单项选择题  某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院()。

A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉
B、不予受理
C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会
D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考核的是仲裁法律基本制度。《仲裁法》第5条明确规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。因此，有效的仲裁协议即排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。

15、多项选择题  下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是（）。

A.因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款
B.因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任
C.发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任
D.建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款
E.由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任

点击查看答案

本题答案：C, E
本题解析：暂无解析

16、多项选择题  关于借款合同权利和义务的说法，正确的有()。

A.贷款人不得预先在本金中扣除利息 
B.借款人应当按照约定的用途使用借款 
C.对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还 
D.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保 
E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：本题主要考查借款合同的权利和义务。A项：《合同法》第200条规定：“借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。”所以A正确。B项：《合同法》第203条规定：“借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。”由此可见，借款人应当按照约定用途使用借款，所以B正确。C项：《合同法》第206条规定：“借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。”所以C正确。D项：《合同法》第198条规定：“订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保。担保依照《中华人民共和国担保法》的规定。”所以D正确。E项：《合同法》第207条规定：“借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。”贷款人处置拒不还款的借款人的其他 91EXAM.org财产在法律上没有明确规定，于法无据，所以E错误。综上所述，本题正确答案为ABCD。考点 借款合同的法律规定

17、单项选择题  法律体系通常指由一个国家（）的各个部门法构成的有机联系的统一整体。

A.现行的
B.颁布的
C.强制的
D.制定的

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。故A为正确选项。

18、判断题  石油和天然气都是由各种碳氢化合物混合而成的。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

19、单项选择题  根据2014年新修订的《行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，应当自知道或应当知道作出行政行为之日起（）内提出。法律另有规定的除外。

A.15日
B.30日
C.3个月
D.6个月

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《行政诉讼法》（2014）第四十六条规定，公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或应当知道作出行政行为之日起6个月内提出。法律另有规定的除外。

20、多项选择题  甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000t某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请
B.甲建筑公司的订购表示属于要约
C.水泥厂的价目表属于要约
D.水泥厂新报价属于承诺
E.水泥厂新报价属于新要约

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：本题考核的是要约邀请、要约及承诺的概念。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约是希望和他人订立合同的意思表示。承诺是受要约人同翊要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。但是如果商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。如果价目表只有价格，而无其他内容，则该广告属于要约邀请。因此水泥厂的价目表属于要约邀请，而甲建公司的订购表示属于要约。若受要约人对要约的内容作实质性变更，则不为承诺，而视为新要约。水泥厂的新报价就属于新要约。

21、单项选择题  建筑施工企业负责人每月定期带班检查时间不少于其工作日的（）

A.20%
B.25%
C.50%
D.80%

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。

22、单项选择题  甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议。甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。

A、对该诉讼请求予以支持
B、对该诉讼请求不予支持
C、对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持
D、对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

23、多项选择题  关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）

A．贷款人不得预先在本金中扣除利息 
B．借款人应当按照约定的用途使用借款 
D．对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借款人可以随时偿还 
D．订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保 
E．贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产

点击查看答案

本题答案：A, B, D
本题解析：参加教材168。

24、单项选择题  某施工企业于2008年5月1日取得安全生产许可证，则该证至()到期。

A、2010年5月1日
B、2011年5月1日
C、2012年5月1日
D、2013年5月1日

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

25、单项选择题  在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担

A．设备使用单位 
B．具有相应资质的单位 
C．设备出租单位 
D．检验检测机构

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：安装、拆卸施工起重机械和自升式架设设施必须具备相应的资质．参见教材P258.

26、多项选择题  提起行政诉讼应当符合的条件有()。

A、有明确的被告
B、有具体的诉讼请求和事实根据
C、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖
D、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织
E、经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起30日内起诉

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

27、单项选择题  H开发公司拟投资修建一个造价2亿元人民币的建设项目，下面不影响开工的因素是()。

A.环境影响评价文件没有通过审查
B.未获得施工许可证
C.消防设计图纸审查不合格
D.施工现场没有拆迁完毕

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

28、多项选择题  评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有（）。

A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准
B.乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准
C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，将丙的投标文件作为废标处理
D.丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明
E.戍的投标文件遗漏了安全生产许可证，评标委员会要求其补充

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：暂无解析

29、单项选择题  保险合同订立的双方当事人是（）。

A.保险人与投保人
B.投保人与受益人
C.保险人与被保险人
D.保险人与受益人

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。故A选项正确。

30、单项选择题  《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照()优先的原则实施。

A、减量化
B、无害化
C、产业化
D、资源化

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

31、单项选择题  关于工程监理的说法，正确的是（）

A．监理单位与建设单位之间是法定代理关系 
B．工程监理单位可以分包监理业务 
c．监理单位经建设单位同意可以转让监理业务 
D．监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系 

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：监理单位不得转让工程监理业务。监理不得与设备的供应单位有隶属关系，也没有分包这个说法。

32、单项选择题  下列法律责任中，属于刑事处罚的是()

A．处分 
B．暂扣执照 
C．恢复原状 
0．罚金

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：刑事处罚包括主刑和附加刑两部分。主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。附加刑有：罚金、剥夺政治权利和没收财产．参见教材P46.

33、单项选择题  依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是()。

A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容
B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容
D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是合同的变更。《合同法》第77条规定：“当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。”

34、单项选择题  某省政府办公楼建设项目，在招标文件中明确规定提交投标文件截止时间为2014年2月1日下午5点，地点为某单位一楼会议室，有甲、乙、丙、丁四家单位参与投标，下列关于招标投标的说法正确的是（）。

A.在2014年2月1日下午5点前，甲可以补充、修改、撤回已提交的投标文件，并通知招标人
B.乙撤回已提交的投标文件，应当在2014年2月1日下午5点之后书面通知招标人
C.若甲退出投标，招标人应当依法重新招标
D.丙应当在2014年2月1日下午5点之前，将投标文件送达某单位一楼会议室

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。《招标投标法实施条例》规定，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。《招标投标法》规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。故D为正确选项。

35、单项选择题  根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）

A．评标截止时间前 
B．评标开始前 
C．提交投标文件的截止时间前 
D．投标有效期内 

点击查看答案

本题答案：
本题解析：《招标投标法》第二十九条规定，投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回己提交的投标文件，并书面通知招标人。

36、单项选择题  在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（）。

A.招标代理机构人员
B.投标人代表
C.招标人
D.评标委员会主任

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：根据《招标投标法》，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。因此在本题的四个选项中，只有投标人有权检查投标文件密封情况。故B为正确选项。

37、多项选择题  承揽合同中，承揽人的义务有()。

A、材料检验的义务
B、通知和保密的义务
C、交付符合质量要求工作成果的义务
D、按照合同约定完成承揽工作的义务
E、验收工作成果的义务

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

38、单项选择题  检验批及分项工程应由监理工程师(建设单位项目技负责人)组织施工单位()等进行验收。

A.建设工程主管部门
B.设计人员
C.业主单位负责人
D.项目专业质量(技术)负责人

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

39、单项选择题  根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（)内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作．= 来源:91考试网 91exam.org

A.15天 
B.1个月 
C.2个月 
D.3个月

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作．参见教材P54.

40、单项选择题  建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。”后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。

A、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁
B、只能向有管辖权的人民法院起诉
C、应由甲仲裁委员会进行仲裁
D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考核的是仲裁协议的内容。根据《仲裁法》第16条的规定，仲裁协议应当具有下列内容：(1)请求仲裁的意思表示；(2)仲裁事项；(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。其中，由于仲裁没有法定管辖的规定，因此当事人选择仲裁委员会可以不受地点的限制，但必须明确、具体。如果仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或约定不明确，且当事人达不成补充协议的，仲裁协议无效。

41、单项选择题  某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。

A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：代理包括委托代理、法定代理和指定代理。其中委托代理是代理人根据被代理人授权而进行的代理，如题所述，故选B。

42、单项选择题  安全生产责任制的主要内容不包括（）。

A.确立安全责任管理体系责任制
B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制
C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制
D.技术员等岗位人员的安全生产责任制

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：根据《安全生产法》及其相关法规，安全生产责任制的主要内容是指：施工单位必须遵守安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。其中，施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责；施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组；建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应符合法律要求。本题中，B、D选项中的项目经理及技术岗位人员对现场安全生产负责，C选项属安全生产管理机构及安全生产管理人员安全生产责任范畴。故A为正确选项。

43、单项选择题  某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。买房人可要求房产商返还（）万元。

A.20
B.32
C.36
D.40

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：定金不得超过主合同标的的20%，超过部分为预付款；本案中，买房人实际交付了16万元定金，4万元预付款。房产商违约后应双倍返还定金32万元，加上4万元预付款，合计36万元。故C为正确选项。

44、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）

A．终身不予注册 
B．帛销执业资格证书，5年内不子注册 
C．责令停止执业3年 
D．责令停止执业1年

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

45、单项选择题  下列各项中，属于企业流动负债的是()。

A.应付债券
B.应收账款
C.预付账款
D.预收账款

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

46、多项选择题  人民法院经审理，认为具体行政行为有下列（）情形的，可以判决变更。

A.主要证据不足的
B.适用法律法规错误的
C.行政处罚明显不当
D.被告不履行或者拖延履行法定职责的
E.行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的

点击查看答案

本题答案：C, E
本题解析：《行政诉讼法》（2014）第七十七条规定，行政处罚明显不当，或者其他行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的，可以判决变更。

47、多项选择题  关于仲裁调解的说法，正确的有（）。

A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉 
B.仲裁调解必须在裁决作出当前进行 
C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的 
D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力 
E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点

点击查看答案

本题答案：B, E
本题解析：仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的应及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。
调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。

48、单项选择题  某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为（）。

A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故，属于重大事故。本题中，因直接经济损失为5000万元，因此属重大事故。故B为正确选项。

49、单项选择题  以房屋建筑工程施工总承包企业为例，按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定：()。

A、特级企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上
B、特级企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上
C、特级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上
D、特级企业注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元以上

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

50、多项选择题  根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是()。

A.提供相邻构筑物的有关资料
B.编制安全技术措施及专项施工方案
C.办理施工许可证时报送安全施工措施
D.提供安全施工措施费用

点击查看答案

本题答案：A, B, D
本题解析：BA、D两项是 建设单位的安全责任，C选项是监理单位的安全责任

51、单项选择题  下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是()。

A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程 
B.配备兼职安全生产管理人员 
C.各分部分项工程有应急预案 
D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：建筑施工企业取得安全生产许可证地条件之一：建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程。P211

52、单项选择题  根据我国《物权法》的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）。

A.所有权
B.使用权
C.收益权
D.占有权

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《物权法》第135条规定：建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利。故A为正确选项。

53、单项选择题  地域管辖的一般原则是()。

A.原告就被告原则
B.合同履行地原则
C.协议管辖原则
D.行为地原则

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

54、单项选择题  关于评标的说法，正确的是（）。

A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向 
B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件 
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，市委不同意评标结果 
D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。

55、单项选择题  受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于（）。

A.投资总承包
B.施工总承包
C.分项总承包
D.工程总承包

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：工程总承包是指从事工程总承包的企业受建设单位的委托，按照工程总承包合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。故D为正确选项。

56、多项选择题  根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。

A、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同
B、建设单位直接与专业施工单位签订的合同
C、承包人将其承包的X-程全部分包给其他有资质的承包人的合同
D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同
E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：本题考核的是无效合同判定。根据《合同法》第52条规定，无效合同的主要类型如下：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定，必须是违反了法律、行政法规的强制性规范才导致合同无效，违反其中任意性规范并不导致合同无效。“垫资承包”并没有违反法律、行政法规的强制性规定，根据相关法律规定和司法解释，“垫资承包”条款并不影响合同效力。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。《建筑法》第29条规定：“除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。”这条规定实际上赋予了建设单位对分包商的否决权。即没有经过建设单位认可的分包商是违法的分包商。

57、单项选择题  当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向（）申请执行。

A.申请人所在地的中级人民法院
B.被执行人所在地的基层人民法院
C.被执行财产所在地的中级人民法院
D.被执行人所在地的高级人民法院

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：根据《仲裁法》第62条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》第29条的规定，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。故C为正确选项。

58、单项选择题  以下不属于专利权的客体的是（）。

A.外观设计
B.发明
C.产品设计图纸
D.实用新型

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。故C为正确选项。

59、单项选择题  某建筑节能分部工程施工完毕后，由（）组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。

A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工单位

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《民用建筑节能条例》第16条规定："墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理"。"未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工"。因此，应由监理单位组织相关人员对节能工程进行分部分项验收。故C为正确选项。

60、单项选择题  某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为()。

A、9月10日
B、9月15日
C、9月17日
D、9月18日

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考核的是合同解除中解除权行使的方式。《合同法》笫96条规定：“当事人一方依照《合同法》主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”本题中解除合同的通知在9月17日送达承包人的，因此合同解除的时间应为9月17日。

61、单项选择题  关于表见代理的错误说法是().

A.表见代理的行为人没有代理权
B.表见代理是无效代理
C.表见代理在本质上属于无权代理
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考核的是表见代理.表见代理在本质上是无权代理.表见代理的构成要件包括：(1)行为人没有代理权；(2)没有代理权的代理人实施了代理的行为；(3)善意相对人有理由相信行为人有代理权.

62、单项选择题  《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对所承建的建设工程进行（）安全检查，并做好安全检查记录。

A.定期和专项
B.不定期和专项
C.定期和全面
D.不定期和重点

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

63、单项选择题  根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.15天 
B.1个月 
C.2个月 
D.3个月

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考查的知识点是核验施工许可证的规定。《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。故B项正确，ACD项错误。综上所述，B项正确。考点 延期开工、核验和重新办理批准的规定

64、单项选择题  对干达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()

A．安全监督管理机构 
B．建设单位 
C．施工单位 
D．监理单位

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：参见教材p229，施工单位应当组织专家讲行论证、审查。

65、单项选择题  李某在基坑土方作业过程中，发现边坡一侧土方松动并出现裂纹，于是李某停止作业，并远离作业面，李某的行为属于行使（）。

A.知情权
B.拒绝权
C.紧急避险权
D.检举权

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

66、多项选择题  某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以采取的纠纷解决措施包括（）。

A.对调解方案提出行政复议
B.根据合同约定提起仲裁
C.根据合同约定提起民事诉讼
D.与各方再次进行协商
E.提起行政诉讼

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：暂无解析

67、单项选择题  根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。

A.抢修 
B.抢险 
C.抢工期 
D.生产工艺要求必须连续 

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考查的知识点是施工现场环境噪声污染的防治。《环境噪声污染防治法》第三十条规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民。本题是选非题，综上所述，正确答案为C项。考点 施工现场噪声污染防治的规定

68、单项选择题  某施工合同履行过程中，由于监理工程师张某的错误指令而给施工单位造成近5万元经济损失，对该损失向施工单位直接承担赔偿责任的是（）。

A.监理工程师张某
B.项目总监理工程师
C.监理单位
D.建设单位

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

69、单项选择题  建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下，强令工人进行施工作业，而导致发生架体坍塌事故，造成严重后果，则该项目经理涉嫌（）。

A.工程重大安全事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.失职罪

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

70、多项选择题  下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有（）

A．赔礼道歉 
B．支付违约金 
C．赔偿损失 
D．采取补救措施 
E．罚金

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：参加教材134.

71、单项选择题  关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法正确的是()。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款 
B.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对来源:91考试网 91Exam.org工程的一般损失赔偿责任 
C.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，成败人应负责维修，并承担鉴定及维修费用 
D.建筑企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准申请

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款,并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。取得建筑业企业资质的企业,申请资质升级、资质增项,在申请之日起前一年内,未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务,造成严重后果的,资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。P308

72、单项选择题  未经（）的证据，不能作为认定案件事实的依据。

A.鉴定
B.质证
C.对方当事人认可
D.公证

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第47条规定："未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据"。无论证据是否经过鉴定、公证，以及是否经对方当事人认可，均须进行质证，才能作为认定案件事实的依据。故B为正确选项。

73、单项选择题  根据《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定，下列表述中错误的是()。

A、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
B、管理人员和作业人员2年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格
C、依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费
D、施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

74、单项选择题  在建设工程施工合同中，解除权可以针对（）行使。

A.无效合同
B.有效合同
C.效力待定合同
D.可撤销合同

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：合同的解除，是指合同有效成立后，当具备法律规定的合同解除条件时，因当事人一方或双方的意思表示而使合同关系归于消灭的行为。合同的解除适用于合法有效的合同，而无效合同、可撤销合同不发生合同解除。故B为正确选项。

75、单项选择题  某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。

A.2008年3月16日
B.2008年3月31日
C.2008年4月7日
D.2008年4月11日

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考核的是签订合同的期限要求。根据《招标投标法》第46条第1款的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。本题中，中标通知书是在2008年3月8日发出的，就应该在2008年3月8日起的30日内签订合同，因此签订合同的日期应该不迟于2008年4月7日。

76、单项选择题  建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。

A.勘察、设计单位 
B.监理单位 
C.建筑安全监督管理机构 
D.工程质量监督机构 

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考查的知识点是建设工程质量的最低保修期限。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。综上所述，A项正确。考点 质量保修书和最低保修期限的规定

77、单项选择题  以下合同类型，不属于《合同法》有名合同的是（）。

A.建设工程施工合同
B.建设工程勘察设计合同
C.房地产项目贷款合同
D.房地产项目合作开发合同

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

78、单项选择题  下列属于评标委员会可以作出否决投标决定的情形是（）。

A.标报文件存在细微偏差
B.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价
C.投标报价超过标底上下浮动范围
D.由于招标文件要求提交备选投标，同一投标人提交了两个以上不同的投标文件

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《招标投标法实施条例》第51条规定，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。故B为正确选项。

79、多项选择题  下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。

A.不同投标人的投标文件相互混装 
B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 
C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件 
D.不同投标人委托同一单位办理投标 
E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标

点击查看答案

本题答案：A, D
本题解析：有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

80、多项选择题  甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元.下列关于本案中债的性质的说法，正确的有().

A.甲错发设备给丙属于无因管理之债
B.丙向甲返还设备属于不当得利之债
C.乙向甲支付设备款属于合同之债
D.甲向乙少收1万元货款属于侵权之债
E.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债

点击查看答案

本题答案：B, C
本题解析：甲错发设备给丙，丙应予返还，甲丙之间构成不当得利之债，故A选项错误；D选项所述应为合同之债；丙擅自使用该设备，应当对设备的物权人承担侵权责任。

81、单项选择题  监理工程师在实施监理过程中，发现某设计变更洽商内容不符合国家相关技术标准，则（）。

A.指示施工单位变更施工
B.要求施工单位改正
C.自己修改后交施工单位施工
D.报告建设单位要求设计修改

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

82、多项选择题  我国法的形式主要包括下列哪些（）。

A.宪法
B.刑法
C.国际条约
D.行政法规
E.地方性法规

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：我国法的形式是制定法形式，具体可分为以下七类：宪法、法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方规章、国际条约。

83、单项选择题  关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）

A．按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 
B．建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 
C．对各类能源消耗实行分类计量和统计 
D．对能源消费应实行包费制

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：任何单位不得对能源消费实行包费制．

84、多项选择题  下列关于联合体投标的说法正确的有（）。

A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级
C.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位确定资质等级
D.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人
E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：《招标投标法》第31条规定："联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级"。"联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人"。"招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争"。B、C选项不符合法律规定。 故A、D、E为正确选项。

85、单项选择题  发明专利权的期限为自申请日起()年。

A、10
B、15
C、20
D、25

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

86、单项选择题  根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。

A.被告住所地
B.原告住所地
C.调解协议签订地
D.调解组织所在地

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《民事诉讼法》第194条："申请司法确认调解协议，由双方当事人依照人民调解法等法律，自调解协议生效之日起三十日内，共同向调解组织所在地基层人民法院提出"。故D为正确选项。

87、单项选择题  下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。

A、对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉
B、协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力
C、当事人可以经调解程序解决合同争议
D、对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

88、单项选择题  发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应()。

A、予以支持
B、不予支持
C、征求发包人意见
D、要求承包人提供证据

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。

89、多项选择题  行政强制措施的种类包括（）。

A.冻结存款汇款
B.强制解除合同
C.查封场所设施或者财物
D.限制公民人身自由
E.扣押财物

点击查看答案

本题答案：A, C, D, E
本题解析：我国《行政强制法》第9条规定的行政强制措施的种类包括：（1）限制公民人身自由；（2）查封场所设施或者财物；（3）扣押财物；（4）冻结存款汇款；（5）其他行政强制措施。本题B项不属于法定的行政强制措施。故A、C、D、E为正确选项。

90、单项选择题  以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。

A．土地主管部门 
B．建设行政主管部门 
C．城乡规划主管部门 
D．授权的镇人民政府

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

91、单项选择题  关于中标通知书的法律效力，下列说法正确的是（）。

A.要约邀请
B.要约
C.承诺
D.合同书

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：依照《合同法》规定，要约邀请是指希望他人向自己发出要约的意思表示。要约是指希望和他人订立合同的意思表示。招标公告属于要约邀请，招标文件实质上是招标公告内容的具体化，所以也属于要约邀请的范畴。投标是指投标人按照招标人的要求，在规定的期限内向招标人发出的包括合同主要条款的意思表示，该意思表示属于要约。中标通知书是受要约人向要约人发出的承诺。故C为正确选项。

92、单项选择题  关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。

A.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
C.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿
D.分承包单位只对总承包单位负责

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考核的是总承包单位与分包单位的连带责任。《建筑法》第29条第2款规定：“建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。”建设单位虽然和分包单位之间没有合同关系，但是当分包工程发生质量、安全、进度等方面问题给建设单位造成损失时，建设单位既可以根据总承包合同向总承包单位追究违约责任，也可以根据法律规定直接要求分包单位承担损害赔偿责任，分包单位不得拒绝。总承包单位和分包单位之间的责任划分，应当根据双方的合同约定或者各自过错大小确定；一方向建设单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向另一方追偿。

93、单项选择题  某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是（）。

A.学院自己承担责任
B.学院可直接扣除施工方质量保修金
C.施工方承担质量保修责任
D.学院和施工方共同承担责任

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：尽管法律规定，建筑工程未经竣工验收严禁使用，建设单位擅自使用自己承担责任，但考虑到地基基础工程和主体结构工程是隐蔽工程且保修期为其合理使用寿命年限，所以这种情况下，仍应由施工单位承担保修责任，故C选项。

94、单项选择题  发包人将全部施工任务发包给具有总承包资质的建筑业企业，由总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务，此种总承包是（）。

A.项目总承包
B.施工总承包
C.建设总承包
D.工程总承包

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：施工总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业，由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务。故B为正确选项。

95、多项选择题  施工作业人员享有的安全生产权利有()。

A.纠正和处理违章作业 
B.拒绝连续加班作业 
C.拒绝冒险作业 
D.紧急避险 
E.对施工安全生产提出建议

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：本题主要考查施工作业人员应当享有的安全生产权利。《建筑法》规定，建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全违章、规程，不得违背指挥或者违章作业。作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产防护用品。作业人员对违纪生命安全和人身健康的行为有权提出批评、间距和恐高。施工作业人员主要享有如下的安全生产权利：(一)施工安全生产的知情权和建议权(二)施工安全防护用品的获得权(三)批评、间距、控告权及拒绝违章指挥权《安全生产法》规定，从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;《建设吃安全生产管理条例》进一步规定，作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。(四)紧急避险权(五)获得意外伤害保险赔偿权(六)请求民事赔偿权利BC项符合上述第(三)项，D项凤符合上述第(四)项，E项符合上述第(一)项。综上所述，本题正确答案为BCDE。考点 施工作业人员安全生产的权利和义务

96、多项选择题  诉讼管辖分为()。

A.级别管辖
B.地域管辖
C.法定管辖
D.指定管辖
E.移送管辖

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：暂无解析

97、单项选择题  建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为()，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。

A.3年 
B.6个月 
C.1年 
D.2年 

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考查的知识点是建造师的注册。 建造师初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。 综上所述，A项正确。 考点 建造师考试和注册的规定

98、单项选择题  安全生产社会监督可以采取的方式不包括（）。

A.工会民主监督
B.公众举报监督
C.有关行政主管部门监督
D.社区报告监督

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：社会监督的主体是社会主体，A、B、D选项均为社会主体实施监督，只有C选项为政府监督即非社会监督主体。故C选项正确。

99、单项选择题  下列关于保证金的说法正确的是（）。

A.履约保证金不得超过中标合同金额的2%
B.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的10%
C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。《招标投标法》规定，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。故C为正确选项。

100、多项选择题  委托合同中，委托人的义务主要包括()。

A、支付费用的义务
B、支付报酬的义务
C、亲自处理委托事务的义务
D、委托事务报告和转交财产的义务
E、赔偿损失的义务

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：暂无解析

101、单项选择题  监理单位的主要安全责任之一是（）.

A．组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 
B．申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 
C．在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议 
D．发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位 

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：A是施工单位的责任；日建设单位的责任；c为设计单位的责任；0为监理单位的责任。

102、单项选择题  关于人身保险合同的说法，正确的是()。

A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益 
B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付 
C.人身保险合同的投保人不可以为受益人 
D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：选项B保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。选项C投标人，被保险人可以为受益人，选项D投保人合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。

103、单项选择题  某建设工程项目于2005年6月1日经竣工验收合格，2005年6月10日交付投入使用，按照《城市建设档案管理规定》的规定，建设单位最迟应当在（）前，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.2005年8月1日
B.2005年8月10日
C.2005年9月1日
D.2005年9月10日

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

104、多项选择题  为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有()。

A、对文书、物品等进行录像、拍照、抄写
B、对文书、物品等进行复制
C、向证人进行询问调查、记录证人证言
D、对证据进行鉴定或勘验
E、将获取的证据材料交给当事入保管

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

105、多项选择题  属于行政处罚种类的是（）。

A.没收违法所得，没收非法财物
B.责令停产停业
C.拘役
D.行政拘留
E.吊销许可证

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：根据《行政处罚法》，行政处罚的种类包括：（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得，没收非法财物；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；（6）行政拘留；（7）法律、行政法规规定的其他行政处罚。本题中，C项属于刑罚。故A、B、D、E为正确选项。

106、单项选择题  某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为()。

A、2005年4月20日
B、2005年5月5日
C、2005年5月20日
D、2005年6月5日

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

107、多项选择题  某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是（）。

A.承诺分三次偿还
B.承诺近期偿还100万元
C.承诺由物业公司偿还
D.提供还款的银行担保函
E.承诺出售其名下房产来偿还

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：暂无解析

108、单项选择题  下列属于重大伤亡事故的是（）

A.造成重伤2人
B.造成死亡1人
C.造成直接经济损失50万元
D.造成间接经济损失50万元

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的，属于重大伤亡事故或者其他严重后果：（1）造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的；（2）造成直接经济损失100万元以上的；（3）造成其他严重后果的情形。“以上”包括本数。

109、单项选择题  在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。

A.规划
B.设计
C.施工
D.验收

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

110、单项选择题  下列情形中，属于应当作否决投标处理的是（）。

A.投标文件附有招标人不能接受的条件
B.投标文件在个别地方存在漏项
C.投标文件提供了不完整的技术信息
D.投标文件提供了不完整的数据

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，投标文件附有招标人不能接受的条件的，属于未能对招标文件作出实质性响应，应当予以否决。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。故A为正确选项。

111、单项选择题  下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。

A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权
B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任
C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任
D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

112、单项选择题  某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为()。

A.特别重大事故 
B.较大事故 
C.重大事故 
D.一般事故

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考查的知识点是生产安全事故的等级划分标准。国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。综上所述，B项正确。考点 施工安全事故的应急救援与调查处理

113、单项选择题  承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于（）。

A.有效合同
B.无效合同
C.可撤销合同
D.效力待定合同

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：根据《建筑法》第26条规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。故B为正确选项。

114、单项选择题  建设单位办理工程质量监督手续，无需提供的文件和资料是()。

A、工程规划许可证
B、设计单位资质等级证书
C、工程勘察设计文件
D、施工单位营业执照

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

115、单项选择题  在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。

A、物证
B、勘验笔录
C、书证
D、视听资料

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考核的是证据的种类。书证是指以所载文字、符号、图案等方式所表达的思想内容来证明案件事实的书面材料或者其他物品。书证一般表现为各种书面形式文件或纸面文字材料(但非纸类材料亦可成为书证载体)，如合同文件、各种信函、会议纪要、电报、传真、电子邮件、图纸、图表等。

116、单项选择题  我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案件是（）。

A.第一审民事案件
B.第二审民事案件
C.重大涉外案件
D.在全国有重大影响的民事案件

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：根据我国《民事诉讼法》第17条至第20条的规定，各级人民法院均可受理第一审民事案件，但第二审民事案件不能由基层人民法院管辖，重大涉外民事案件只能由中级以上人民法院管辖，在全国有重大影响的民事案件由最高人民法院管辖。故A选项正确。

117、单项选择题  评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担（）。

A.连带责任
B.共同责任
C.集体责任
D.个人责任

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《招标投标法》第44条规定："评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任"。故D为正确选项。

118、单项选择题  根据《民事诉讼法》的规定，以下不属于证据种类的是()。

A.勘验笔录
B.视听资料
C.当事人的主张
D.书证、物证

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

119、单项选择题  根据《招标投标法》，正确的是（）。

A．建设行政主管部门
B．招标代理机构
C．招标人
D．投标人推选的代表

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：开标由招标人主持。参见教材P87．

120、单项选择题  在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是（）。

A.法庭辩论终结前
B.开庭审理前
C.法院作出判决前
D.最后陈述前

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：根据《民事诉讼法》第142条规定："法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决"。故A为正确选项。

121、多项选择题  施工现场临时用电组织设计应包括()。

A、现场勘测
B、选择变压器
C、设计配电系统
D、进行负荷计算
E、材料与设备计划

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

122、单项选择题  下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是()。

A、原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序
B、原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证
C、施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废
D、未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，所以A选项错误；建筑施工单位遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办，故C项错误；未取得安全生产许可证时，不得颁发施工许可证，故D项错误。

123、单项选择题  根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过（）个月。

A.6
B.7
C.10
D.12

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《劳动合同法》第19条规定：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。故A为正确选项。

124、单项选择题  监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理形式称为（）。

A.旁站
B.巡视
C.平行检验
D.巡查

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：混凝土工程施工是涉及建筑地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，需要监理工程师进行连续不断地监督检查或检验的监理活动，这种监理方式称为旁站。故A选项正确。

125、单项选择题  不符合施工现场安全防护规定的情形是()。

A、施工单位对施工现场实行封闭围挡
B、阴雨天在未竣工的建筑物设置临时员工集体宿舍
C、在施工现场入口处设置安全警示标志
D、施工现场的办公区与作业区分开设置，并保持安全距离

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

126、单项选择题  当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为（）。

A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失
B.合同中约定的额度
C.违反合同一方违反合同时预见到的损失
D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。故A为正确选项。

127、单项选择题  关于工程监理的说法，正确的是()。

A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系 
B.工程监理单位可以分包监理业务 
C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务 
D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系 

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考查的知识点是对有隶属关系或者其他利害关系的回避。D项：《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该建设工程的监理业务。故D项正确。A项：工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位，对建设工程进行管理，属于法定委托关系，故A项错误。BC项：《建筑法》规定，工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。故分包和转让监理业务都是禁止的，故BC项错误。综上所述，D项正确。考点 工程监理单位相关的质量责任和义务

128、单项选择题  某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处（）罚款。

A.10万元以上30万元以下
B.15万元以上30万元以下
C.20万元以上40万元以下
D.20万元以上50万元以下

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定，建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，处20万元以上50万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。故D为正确选项。

129、单项选择题  根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。

A.发明 
B.实用新型 
C.外观设计 
D.设计方案

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考查的知识点是专利权。 B项：实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。它和发明相似，都是一种新的技术方案，但发明专利的创造性水平要高于实用新型，因此，实用新型也被称为“小发明”。故B项正确。 A项：发明是指产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。故A项错误。 C项：外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的的富有美感并适于工业应用的新设计。故C项错误。 D项：设计方案不属于专利权保护的对象。故D项错误。 综上所述，本题正确答案为B项。 考点 建设工程知识产权的常见种类

130、单项选择题  国有资金占主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定中标人为（）。

A.排名第一的中标候选人
B.报价最高的中标候选人
C.报价最低的中标候选人
D.排名前三的中标候选人择优选择

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。故A为正确选项。

131、 单项选择题  我国《劳动合同法》约定的劳动试用期最长不超过（）。

A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《劳动合同法》第19条规定，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。故C为正确选项。

132、多项选择题  关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。

A.依法对设计文件进行技术交底 
B.依法保证使用的建筑材料等符合要求 
C.依法审查施工图纸设计文件 
D.依法办理工程质量监督手续 
E.依法承揽工程的勘察、设计业务

点击查看答案

本题答案：A, E
本题解析：依法规范设计对建筑材料等的选用。因此B错误。依法审查施工图纸设计文件是监理单位的责任。依法办理工程质量监督手续是建设单位的责任。因此C、D错误。
考点勘察、设计单位相关的质量责任和义务

133、单项选择题  某办公楼工程主楼尚未完工，因业主出租需要未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此项责任的应当是（）。

A.设计单位
B.施工单位
C.建设单位
D.承租人

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《建设工程质量管理条例》第40条规定"基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程"的保修期，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。因此，虽然建筑工程未经竣工验收建设单位擅自使用，但施工单位仍应当对于地基基础工程和主体结构工程承担保修责任至该工程设计文件规定的合理使用年限。故B为正确选项。

134、多项选择题  融资租赁合同中，承租人的主要义务包括()。

A、支付租金的义务
B、标的物的瑕疵
C、妥善保管和使用租赁物
D、向出卖人支付价金
E、租赁期限届满返还租赁物

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：暂无解析

135、单项选择题  某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是（）。

A.开标由当地建设行政主管部门主持
B.开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证
C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出
D.开标时不能宣读投标文件

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：根据《招标投标法》的规定，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。根据《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。故C为正确选项。

136、单项选择题  在合同法理论上，先履行一方的抗辩权也称为()。

A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.异时履行抗辩权
D.不安抗辩权

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

137、多项选择题  建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括()。

A.违反职业道德规范 
B.造成损失后果 
C.具有违约行为 
D.违反建筑企业内部文件 
E.违约行为与财产等损失之间有因果关系

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：本题主要考查承担损失赔偿责任的构成要件。承担赔偿损失的构成要件是：(1)具有违约行为;(2)造成损失后果;(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系;(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。B项符合上述第(2)项，C项符合上述第(1)项，E符合上述第(3)项，所以BCE正确。综上所述，本题正确答案为BCE。考点 建设工程赔偿损失的规定

138、单项选择题  投标人的报价一般由()组成。

A.成本、费用、税金、利润
B.成本、税金、利润
C.成本、规费、税金、利润
D.成本、利息、税金、利润

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

139、多项选择题  下列关于招标文件的说法正确的有（）。

A.明确规定是否允许价格调整及调整方法
B.明确规定是否允许对非主体或非关键货物进行分包及相应要求
C.可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，提交备选投标方案
D.为了提高招标物资质量，可以设置有利于特定投标人的条款
E.招标文件中必须明确评标方法和标准，规定评标时除价格以外的所有评标因素，以及如何将上述因素量化并进行评估

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：暂无解析

140、多项选择题  视同工伤的情形包括（）。

A.职工在非工作时间的工作场所外，因自身原因受到事故伤害的
B.职工在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的
C.职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的
D.因工外出期间，由于非工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
E.职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：根据《工伤保险条例》的规定，职工有下列情形之一的，视同工伤：（1）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；（2）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；（3）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。职工有以上第（1）项、第（2）项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受工伤保险待遇；职工有以上第（3）项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。故B、C、E选项正确。

141、单项选择题  某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是()。

A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任
B.应由总承包单位对建设单位承担责任
C.应由分包单位对建设单位承担责任
D.由建设单位自行承担责任

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是总承包单位与分包单位的连带责任。《建筑法》第29条第2款规定：“建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。”

142、单项选择题  按照《建筑业企业资质管理规定》，申请领取施工总承包一级资质的企业，由（）负责审批。

A.国务院
B.国务院建设行政主管部门
C.省级人民政府
D.省级人民政府建设行政主管部门

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：按照《建筑业企业资质管理规定》，国务院建设主管部门负责实施下列建筑业企业资质的许可：施工总承包序列特级资质、一级资质。故B为正确选项。

143、单项选择题  根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由（）组织验收。

A.建设单位
B.监理单位
C.施工企业
D.安装单位

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：按照《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织验收。故C为正确选项。

144、单项选择题  2009年2月2日甲与乙签订了一份合同，合同中约定甲将自己唯一的挖掘机租给乙租期为2009年3月1日至2010年3月1日。但是在2009年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2009年2月25日至2009年6月25日，则()。

A、甲要承担缔约过失责任
B、乙在2009年2月25日即可要求甲承担违约责任
C、乙在2009年3月1日方可要求甲承担违约责任
D、乙在2010年3月1日方可要求甲承担违约责任

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

145、单项选择题  建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。

A、污水处理设施要设计、施工、生产同时进行
B、造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施
C、建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施
D、污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考核的是防治水污染的原则性规定。依据《水污染防治法》，建设项目中防治水污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治水污染的设施必须经过环境保护部门检验，达不到规定要求的，该建设项目不准投入生产或者使用。

146、多项选择题  施工作业人员享有的安全生产权有（）

A．纠正和处理违章作业 
B．拒绝连续加班作业 
C．拒绝冒险作业 
D．紧急避险 
E．对施工安全生产提出建议

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：参见教材P221一223。

147、多项选择题  关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。

A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证 
B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件 
C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件 
D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金 
E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：选项B已经确定建筑施工企业是领取施工许可证的前提条件。选项C需要说明的是，只有全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才有权增加施工许可证新的申领条件，其他如部门规章、地方性法规、地方规章等都不得规定增加施工许可证的申领条件。

148、单项选择题  由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。[2009年度考试真题]

A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担
C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担
D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考核的是施工现场的安全防护。引起施工现场停工的原因很多，可能是施工单位的原因，可能是建设单位的原因，可能是设计或监理单位的原因，还可能是自然环境的原因。不管是什么原因引起的，所发生的费用都要由责任方承担。这里的责任方，主要是就施工承包合同当事人而言的，而不是指真正的责任方。例如，由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用就要由建设单位承担。也就是说，施工单位可以就此向建设单位索赔，而不是直接向监理单位索赔。

149、单项选择题  关于民事诉讼证据的说法，正确的是()。

A.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证 
B.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件 
C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用 
D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：凡是知道案件情况的单位和个人,都有义务出庭作证。当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证。P318

150、单项选择题  按照《建设工程施工合同》GF-2013-0201示范文本通用条款的规定，监理人收到承包人隐蔽工程验收申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，施工单位应（）。

A.再次发出书面通知
B.停工等待
C.通知建设单位予以验收
D.自行完成覆盖施工

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《建设工程质量管理条例》第30条规定："隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构"。施工合同约定监理人收到承包人隐蔽工程验收申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可以自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。这个合同约定明确了各自责任，符合法律规定。故D为正确选项。

151、单项选择题  根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查内容的是()。

A、工程项目技术人员的劳动合同
B、工程项目采用的材料、设备
C、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节
D、工程项目的安全、质量

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是强制性标准监督检查的内容。根据《实施工程建设强制性标准监督规定》第10条的规定，强制性标准监督检查的内容包括：(1)有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；(3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；(5)工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。

152、单项选择题  根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。

A.建设行政主管部门 
B.招标代理机构 
C.招标人 
D.投标人推选的代表 

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：考点:招标基本程序和禁止肢解发包、限制排
开标由招标人主持。

153、单项选择题  关于建设工程分包的说法，正确的有()。

A.总承包单位可以按照合同约定将全部建设工程拆分成若干部分非主体、非关键性工作分包给其他其他企业 
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分包给其他施工企业 
C.总承包单位可以将建设工程主题结构中技术较为复杂的部分分给其他企业 
D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分给其他企业

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

154、单项选择题  甲公司业务员王某开出后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。

A.王某的行为为无权代理，合同无效 
B.王某的行为为表见代理，合同无效 
C.王某的行为为表见代理，合同有效 
D.王某的行为为委托代理，合同有效

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。
《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效

155、单项选择题  下列关于劳务派遣的说法中正确的是（）。

A.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可
B.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬
C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式
D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《劳动合同法》第57条规定："经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可；经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务"；第63条规定："被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。用工单位应当按照同工同酬原则，对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法"。劳务派遣是特殊的劳动合同用工方式，它不是建筑行业的主要用工模式；第66条规定："劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施"。故A为正确选项。

156、单项选择题  借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。

A．营业执照 
B．技术人员 
C．资金 
D．高层管理人员

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

157、单项选择题  安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。

A、违反法定程序颁发安全生产许可证的
B、超越法定职权颁发安全生产许可证的
C、对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

158、单项选择题  安全监督检查人员依法可以行使()职权。

A.要求被检查单位购买其指定的产品
B.收取验收费
C.现场处理权
D.紧急避险权

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

159、单项选择题  根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于技术标准中规定数量的（）。

A.100%
B.80%
C.50%
D.30%

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

160、单项选择题  某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工单位须具备（）。

A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书
B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书
C.A和B满足其一即可
D.A和B必须同时具备

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：根据《文物保护法实施条例》的规定，承担文物保护单位的修缮迁移重建工程的单位应当同时具备双资质证书，即：文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。故D为正确选项。

161、单项选择题  甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。乙遵循的是合同的（）。

A.诚实信用原则
B.自愿原则
C.对等原则
D.公平原则

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：诚实信用原则主要包括：（1）订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；（2）履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务；（3）合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。故A为正确选项。

162、单项选择题  在缔约过程中，由于当事人的疏忽，在合同中未约定支付货币的地点，事后双方也未就合同履行的地点达成一致的，则()。

A.在接受货币一方所在地履行
B.可视为无效合同
C.可按可撤销合同对待
D.在支付货币一方所在地履行

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：履行地点不明确的，给付货币的，在接受货币一方所在地履行;交付不动产的，在不动产所在地履行;其他标的，在履行义务一方所在地履行

163、单项选择题  根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是（）

A．定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿 
B．没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付 
C．报酬约定不清的，定作人有权拒付 
D．因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人的损失的，应当赔偿损失。

164、单项选择题  职工因工伤而享有的停工留薪期一般不超过（）。

A.6个月
B.12个月
C.24个月
D.36个月

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：根据《工伤保险条例》规定，停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。故B为正确选项。

165、多项选择题  根据建造师注册管理规定，下列人员的注册申请将不予批准的是()。

A、赵某因工伤丧失了民事行为能力
B、李某取得资格证书4年后申请注册
C、周某与原单位解除劳动关系后申请变更注册
D、孙某虽然已年满65岁但仍担任单位的咨询顾问
E、钱某申请将通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：暂无解析

166、单项选择题  当事人采用定金方式作担保时，应签订书面合同。定金合同从()之日起生效。

A.订约
B.履行
C.实际交付定金
D.登记

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：当事人采用定金方式作担保时，应签订书面合同。定金合同从实际交付定金之日起生效

167、单项选择题  根据我国《民法通则》及有关法律的规定，关于诉讼时效期间的叙述，正确的是()。

A、普通诉讼时效期间通常为1年
B、出售质量不合格的商品未声明的时效期间为2年
C、因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年
D、从权利被侵害之日起超过15年的，法院不予保护

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

168、单项选择题  关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()。

A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据 
B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形 
C.即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据 
D.此约定即使写入合同中，也属无效条款

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：教材没有直接的描述，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。第十二条：当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认同竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。考点 竣工结算、质量争议的规定

169、单项选择题  下列关于施工单位的安全生产责任的表述，不正确的是（）

A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查
B.施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责
C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员
D.施工企业负责人要定期带班检查

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：施工单位的安全生产责任包括：施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责；施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组；建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应符合法律要求；施工企业负责人要定期带班检查等。对安全技术措施或专项施工方案进行审查属于工程监理单位的安全责任。

170、单项选择题  关于保险索赔的说法，正确的是（）

A．保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料
B．保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供
C．对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金
D．投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求。参见教材P41～42．

171、单项选择题  开标地点应当为()。

A.招投标双方确认的地点
B.建设行政主管部门指定的场所
C.招标文件中预先确定的地点
D.投标人共同认可的地点

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

172、单项选择题  关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。

A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业 
B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 
C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业 
D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：（1）专业工程分包，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业完成的活动。
（2）劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务发包企业完成的活动。

173、单项选择题  根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于()。

A、法律
B、部门规章
C、行政法规
D、单行条例

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文件，如《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》和《建设项目环境管理条例》等。

174、单项选择题  根据《物权法》的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自（）时发生效力。

A.动产交付
B.该约定生效
C.登记备案
D.动产转让合同生效

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《物权法》第23条规定："动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外"；第27条规定："动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自该约定生效时发生效力"。故B为正确选项。

175、单项选择题  建筑生产中最基本的安全管理制度是（）

A.安全生产责任制度
B.群防群治制度
C.安全生产教育培训制度
D.安全生产检查制度

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

176、单项选择题  道路交通事故、火灾事故自发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A、7
B、10
C、15
D、30

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

177、单项选择题  《中华人民共和国安全生产管理条例》由（）签署发布。

A.全国人民代表大会常务委员会
B.国务院
C.国家主席
D.国务院总理

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《中华人民共和国安全生产管理条例》属于行政法规，行政法规由总理签署国务院令公布。故D为正确选项。

178、单项选择题  不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。

A.乡（镇） 
B.县 
C.市 
D.省

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考查的知识点是不良行为记录。不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上 建设行政主管部门或者委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。综上所述，B项正确。考点 建筑市场诚信行为信息的分类

179、单项选择题  甲与某银行签订一份贷款合同，银行要求甲提供抵押担保。依照我国《担保法》规定，下列财产可以抵押的是（）。

A.国有土地所有权
B.城市房地产权
C.集体土地使用权
D.耕地

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：根据《物权法》第183条规定：乡镇、村企业的建设用地使用权不得单独抵押。以乡镇、村企业的厂房等建筑物抵押的，其占用范围内的建设用地使用权一并抵押。第184条规定：下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。故B为正确选项。

180、单项选择题  根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月
B.6个月
C.1年
D.2年

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：按照《劳动争议调解仲裁法》第27条规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。故C为正确选项。

181、多项选择题  建筑工程一切险的被保险人可以包括()。

A.业主
B.保险人
C.业主聘用的监理工程师
D.贷款银行
E.分包商

点击查看答案

本题答案：A, C, D, E
本题解析：暂无解析

182、多项选择题  下列行为属于工程安全不良行为的有（）。

A.在城市市区内的建设工程的施工现场实行封闭围挡
B.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明
C.转让安全生产许可证的
D.未在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材
E.在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：根据相关"建筑市场施工单位不良行为记录认定标准"，对于在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的；转让安全生产许可证的；未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的；在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的行为等，均属于工程安全不良行为。故B、C、D、E为正确选项。

183、单项选择题  下面不属于建设工程一切险承保的范围是()。

A.冻灾
B.冰雹
C.设计错误
D.一般性盗窃和抢劫

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

184、单项选择题  关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。

A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B.当事人可以协议仲裁不开庭审理
C.仲裁审理案件应当公开进行
D.当事人不能协商确定仲裁程序

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《仲裁法》第39条规定："仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决"，所以仲裁开庭审理无须经当事人同意，而不开庭审理则需要当事人协商一致，由此也可以看出当事人是可以协商确定仲裁程序的。第40条规定："仲裁不公开进行。当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外"，所以仲裁不公开进行是原则，公开是例外，这与法院诉讼不同。故B为正确选项。

185、多项选择题  总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。

A、总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B、专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
C、总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任
D、专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任
E、分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

186、单项选择题  关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）

A．原判诀认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判诀 
B．原判诀适用法律错误的，裁定撤销原判诀，发回原审人民法院重审 
C．原判决认定事实不清的，裁定撒销原判诀，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判 
D．原判诀违反法定程序的，依法改判

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：参见教材p320

187、单项选择题  某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由（）承担。

A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.建设单位和监理单位共同

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：根据《建设工程质量管理条例》第30条规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位（实施监理的工程为监理单位）和建设工程质量监督机构，检查验收合格后方可隐蔽。本题中，施工单位违背上述程序，所以应无条件按照监理指令重新剥露，并承担相应费用。故A为正确选项。

188、单项选择题  甲供货单位与乙采购单位于2009年3月1日订立水泥供应合同，约定水泥价格为370元/t，2010年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为10元/t。甲实际交货为201年6月1日。2010年5月1日水泥市场价格为380元/t，2010年6月1日水泥市场价格为390元/t，则乙最终应付总款为()元/t。

A、360
B、370
C、380
D、390

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

189、单项选择题  A、B、C三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法中，正确的有()。

A、由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金
B、投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还
C、损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任
D、损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

190、单项选择题  根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。

A、自保险合同生效之日起至保险合同解除止
B、自施工合同订立之曰起至施工合同履行完毕止
C、自实际施工之日起至竣工结算完毕止
D、自工程开工之日起至竣工验收合格止

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考核的是建设工程意外伤害保险的期限。《建设工程安全生产管理条例》第38条规定：“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。”

191、单项选择题  根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。

A.有名合同，双务合同，有偿合同
B.有名合同，双务合同，不要式合同
C.无名合同，单务合同，要式合同
D.有名合同，单务合同，要式合同

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是合同的分类。根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于有名合同、双务合同、有偿合同。

192、单项选择题  企业提取的安全费用的使用方式为（）。

A.自提自用
B.政府收取
C.第三方代管
D.共同监管

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：企业安全费用的会计处理，应当符合国家统一的会计制度的规定。企业提取的安全费用属于企业自提自用资金，其他单位和部门不得采取收取、代管等形式对其进行集中管理和使用，国家法律法规另有规定的除外。故A为正确选项。

193、单项选择题  某工程项目允许联合体投标，经过评选，最终由甲设计公司和乙建筑公司组成的联合体中标并与建设单位签订合同。施工中，由于设计地下车库挡土墙截面过小而导致墙体发生偏移，该质量事故责任应由（）承担。

A.甲设计公司
B.乙建筑公司
C.甲设计公司和乙建筑公司
D.建设单位

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

194、单项选择题  某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低为（）万元。

A.10 
B.20 
C.30 
D.50

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%.

195、多项选择题  行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列（）种侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利。

A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的
B.依据行政强制法的规定，限制公民人身自由的
C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的
D.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的
E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的

点击查看答案

本题答案：A, C, D, E
本题解析：《国家赔偿法》第3条规定："行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：（1）违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的；（2）非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的；（3）以殴打、虐待等行为或者唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的；（4）违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的；（5）造成公民身体伤害或者死亡的其他违法行为。故A、C、D、E为正确选项。

196、多项选择题  下列建设单位的安全责任有（）。

A.办理临时占用规划批准范围以外场地的手续
B.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线
C.提出保障施工作业人员安全的措施建议
D.对安全技术措施进行审查
E.保障安全施工所需投入

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的相关规定，建设单位相关的安全责任包括：依法办理有关批准手续；向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；不得提出违法要求和随意压缩合同工期；确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；装修工程和拆除工程的规定等。故A、D、E选项正确。而B选项为监理单位的安全责任，C选项为施工企业项目负责人的安全责任。

197、单项选择题  下列有关规章说法正确的是（）

A.行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件
B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件
C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规
D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：根据《立法法》的规定，地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。行政规章包括部门规章和地方政府规章，它们分别由国务院各部委和地方较大市以上地方人民政府制定。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。

198、多项选择题  关于违约金条款的适用，下列说法正确的是()。

A、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
B、违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求继续履行
C、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款及定金条款
D、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款
E、约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：本题考核的是违约金与定金的有关条款。《合同法》第ll6条规定：“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。”当约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

199、多项选择题  授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为（）。

A.新颖性
B.创造性
C.美观性
D.实用性
E.适用性

点击查看答案

本题答案：A, B, D
本题解析：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

200、多项选择题  根据《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的包括（）。

A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年
B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月
C.丙某今年已经63周岁
D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故
E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：《注册建造师管理规定》规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。本题中，B、C选项不属于不予注册的情形。故A、D、E为正确选项。