1、单项选择题  特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A.1个月 
B.10天 
C.15天 
D.2个月

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考查的知识点是设备检验检测单位的安全责任。《特种设备安全监察条例》第二十八条规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。综上所述，A项正确。考点 工程监理、检验检测单位相关的安全责任

2、单项选择题  某建筑公司与某工程项目部签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不能独立承担民事责任，根本原因是（）。

A.没有自己独立的名称
B.没有固定的经营场所
C.不是独立法人
D.没有自己的组织机构

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

3、单项选择题  安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是()。

A.应建立应急救援资金专款专用制度
B.应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员
C.应对应急救援器材进行经常性维护保养
D.各级负责人应兼任应急救援人员

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

4、多项选择题  施工企业安全生产管理的责任有()。

A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
B.对所承担建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录
C.如实、及时报告生产安全事故
D.办理施工许可证或开工报告时应当报送安全施工措施
E.施工单位应当根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：暂无解析

5、单项选择题  人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起()日内提出。

A、10
B、15
C、20
D、30

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

6、单项选择题  下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是()。

A、调解和好的离婚案件
B、调解维持收养关系的案件
C、能够即时履行的案件
D、达成调解协议的施工合同纠纷案件

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

7、多项选择题  下列选项中，属于无效合同的有()。

A、供应商欺诈施工单位签订的采购合同
B、村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同
C、施工单位将工程转包给他人签订的转包合同
D、分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同
E、施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

点击查看答案

本题答案：B, C
本题解析：本题考核的是无效合同。根据《合同法》第52条规定，无效合同的主要类型如下：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。转包合同违反《建筑法》的强制性规定，因此转包合同属于无效合同。“垫资承包”并没有违反法律、行政法规的强制性规定，根据以上法律规定和司法解释，“垫资承包”条款并不影响合同效力。

8、多项选择题  当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（）完成主要工作。

A.设备 
B.技术 
C.材料 
D.资金 
E.劳力 

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作
考点承揽合同的法律规定

9、多项选择题  根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。

A.依照企业破产法规定进行重整的 
B.生产经营发生严重困难的 
C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的 
D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 
E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的 

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：本题主要考查用人单位经济性裁员的规定。经济性裁员是指用人单位由于经营不善等经济原因，一次性辞退部分劳动者的情形。有下列情形之一，需要裁减人员20以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况，提取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员：(1)依照企业破产法规定进行重整的;(2)生产经营发生严重困难的;(3)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需要裁员的;(4)其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。综上所述，本题正确答案为ABDE。考点 劳动合同的履行、变更、解除和终止

10、多项选择题  关于仲裁审理案件的相关规则和程序规定，下列表述中（）是正确的。

A.仲裁委员会可以根据案件复杂程度、涉及利益的大小以及其他有关因素综合考虑决定是否适用简易程序
B.简易程序是由1名仲裁员独任进行审理
C.仲裁庭可以决定只依据当事人提交的书面材料和证据进行书面审理
D.仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理
E.除非当事人提出申请，否则不得自行决定开庭审理

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：暂无解析

11、单项选择题  下列可以分两段进行招标的项目是（）。

A.技术复杂的项目
B.潜在投标人较多的项目
C.潜在投标人较少的项目
D.精确拟定技术规格的项目

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《招标投标法实施条例》规定，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。故A为正确选项。

12、单项选择题  某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()。

A、进行辩论
B、进行和解
C、提起反诉
D、提起上诉

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。

13、单项选择题  行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的()日内，依照《立法法》的规定报有关机关备案。

A、15
B、30
C、45
D、60

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

14、单项选择题  下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。

A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的
B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的
C.建设单位指定专业分包的
D.专业分包单位再进行专业分包的

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

15、单项选择题  某住宅楼建设过程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须专家进行论证、审查，则方案论证、审查工作由（）来组织。

A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.施工单位
D.监理单位

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

16、单项选择题  施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）

A．施工企业负责人 
B．专职安全员 
C．一专职消防安全员 
D．项目负责人

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人．参见教材p235.

17、单项选择题  根据《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定，下列表述中错误的是()。

A、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
B、管理人员和作业人员2年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格
C、依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费
D、施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

18、单项选择题  依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。

A、建设单位拨付工程款
B、施工单位实施隐蔽工程
C、商品混凝土应用于基础工程
D、大型非标构件进行吊装

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构(配)件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

19、单项选择题  根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。

A.委托代理人
B.法定代理人
C.指定代理人
D.职务代理人

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是代理的种类。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理。

20、单项选择题  下面有关担保物权的说法正确的是（）。

A.抵押人不能转让抵押物
B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭
C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭
D.债务履行期限届满，债权人可以将抵押物归己

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《物权法》第172条规定：设立担保物权，应当依照本法和其他法律的规定订立担保合同。担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效，担保合同无效，但法律另有规定的除外。第174条规定：担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。但若没有保险金、赔偿金或者补偿金的，抵押权消灭。第186条规定：抵押权人在债务履行期届满前，不得与抵押人约定债务人不履行到期债务时抵押财产归债权人所有。第191条规定：抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。故B为正确选项。

21、多项选择题  在施工过程中施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应（）

A．继续按照工程图纸施工 
B．按照技术标准修改图纸 
C．按照标准图集施工 
D．及时提出意见和建议 
E．通过建设单位要求设计单位予以修改

点击查看答案

本题答案：D, E
本题解析：参见教材P270。

22、单项选择题  对本企业的安全生产负责的主体是建筑施工企业的（）。

A.法定代表人
B.总经理
C.部门经理
D.项目经理

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：根据《建筑法》的规定，建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。故A为正确选项。

23、单项选择题  按照《建筑业企业资质管理规定》，申请领取施工总承包一级资质的企业，由（）负责审批。

A.国务院
B.国务院建设行政主管部门
C.省级人民政府
D.省级人民政府建设行政主管部门

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：按照《建筑业企业资质管理规定》，国务院建设主管部门负责实施下列建筑业企业资质的许可：施工总承包序列特级资质、一级资质。故B为正确选项。

24、单项选择题  依据我国《民事诉讼法》，以下属于民事诉讼参加人的是（）。

A.诉讼代理人
B.证人
C.鉴定人
D.翻译人员

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：根据《民事诉讼法》第五章的规定，民事诉讼参加人包括：当事人（原告、被告、共同诉讼人、第三人）和诉讼代理人（法定代理人、委托代理人、指定代理人）。证人、鉴定人、勘验人员和翻译人员都不是民事诉讼参加人。故A为正确选项。

25、单项选择题  某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由（）承担。

A.施工单位
B.建设单位
C.产权单位
D.档案管理部门

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：工程实践中，建设单位应向施工单位提供地下管线的原始资料，并保证资料真实准确齐全，这是建设单位的基本责任和义务，否则建设单位承担由此导致的后果。故B为正确选项。

26、多项选择题  具体行政行为有下列（）情形的，行政复议机关有权决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法。

A.违反法定程序的
B.超越或者滥用职权的
C.具体行政行为明显不当的
D.适用依据不足的
E.主要事实不清证据不足的

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：根据《行政复议法》第28条第一款第（三）项规定，ABCE表述均正确，具体行政行为有下列情形之一的，行政复议机关有权决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法：（1）主要事实不清证据不足的；（2）适用依据错误的；（3）违反法定程序的；（4）超越或者滥用职权的；（5）具体行政行为明显不当的。本题中，D项不属于撤销、变更或者确认该具体行政行为违法的情形。故A、B、C、E为正确选项。

27、单项选择题  评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是（）。

A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审
B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审
C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审
D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

28、单项选择题  人民法院自收到申请执行书之日起超过()个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。

A、3
B、4
C、5
D、6

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

29、单项选择题  建筑市场不良行为信息公布期限一般是()。

A.1个月至2年 
B.2个月至1年 
C.3个月至2年 
D.6个月至3年

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考查的知识点是建筑市场诚信行为的公布。《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7天内，公布期限一般为6个月到3年;良好行为记录公布期限一般为3年。综上所述，D项正确。考点 建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制

30、单项选择题  根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）

A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成 
B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成 
C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定 
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，仲裁员组成。参见教材p328.

31、多项选择题  下列证据不能单独作为认定案件事实依据的是（）。

A.未成年人的证言
B.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品
D.采用合法手段取得且能够与其他证据相互印证的录音证据
E.无正当理由未出庭作证的证人证言

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第69条规定："下列证据不能单独作为认定案件事实的依据：未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听资料；无法与原件、原物核对的复印件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言"。故B、C、E为正确选项。

32、多项选择题  根据《绿色施工导则》，水源利用中，应当优先采用（）。

A.地下水作为混凝土搅拌用水 
B.市政自来水作为混凝土冲洗用水 
C.中水搅拌 
D.中水饮用 
E.收集雨水养护

点击查看答案

本题答案：C, E
本题解析：非传统水源利用：
（1）优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。
（2）处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。
（3）现场机具、设备、车辆冲洗，喷洒路面，绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。
（4）大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。
（5）力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。
考点施工合理使用与节约能源的规定

33、单项选择题  某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()。

A.丁级
B.丙级
C.乙级
D.甲级

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考核的是工程勘察企业资质。根据《建设工程勘察设计资质管理规定》第5条规定，工程勘察专业资质设甲级、乙级，根据工程质量和技术特点，部分专业可以设丙级；《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》进一步规定，各序列、各级别建设工程勘察。工程设计资质证书全国通用，各地不得以任何名义设置审批性准人条件、收取费用。可见，欲在全国范围内承接勘察业务，资质等级最低需为丙级，B选项为正确答案。

34、多项选择题  行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，其法律后果是（）。

A.由行为人承担责任
B.善意相对人有撤销的权利
C.该代理行为有效
D.相对人应该相信行为人有代理权
E.对被代理人不发生效力

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：根据《合同法》第48条，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。故A、B、E选项正确。

35、多项选择题  根据《民法通则》法定代理或指定代理终止的情形有（）。

A.代理期间届满或者代理事务完成 
B.被代理人取得或者恢复行为能力 
C.被代理人或者代理人死亡 
D.代理人丧失民事行为能力 
E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：有下列情形之一的，法定代理或者指定代理终止：
（1）被代理人取得或者恢复民事行为能力；
（2）被代理人或者代理人死亡；
（3）代理人丧失民事行为能力；
（4）指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；
（5）由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。
考点建设工程代理行为的设立和终止

36、单项选择题  根据合同法的规定，对建设工程合同没有特殊规定的，适用（）的一般规定。

A.承揽合同
B.技术合同
C.委托合同
D.行纪合同

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：建设工程合同在《合同法》第16章，《合同法》第16章第287条规定，本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。故A选项正确。

37、单项选择题  根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.15天 
B.1个月 
C.2个月 
D.3个月

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考查的知识点是核验施工许可证的规定。《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。故B项正确，ACD项错误。综上所述，B项正确。考点 延期开工、核验和重新办理批准的规定

38、单项选择题  某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款。”2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()。

A、2005年10月10日
B、2005年10月20日
C、2005年12月1日
D、2006年5月1日

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：利息应从应付工程价款起之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，建设工程已实际交付的，为交付之日，即为利息起算日。利息从应付工程款之日计付。双方对付款时间约定为竣工验收后2个月内，2005年10月1日通过竣工验收，即最晚支付时间为2005年12月1日前，故利息起算应为2005年12月1日。

39、单项选择题  关于仲裁协议的内容，下列选项中依法属于有效仲裁协议的是（）。

A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致
B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉
C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁
D.双方履行本合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《仲裁法》第16条第二款规定仲裁协议应具有以下内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。根据《最高人民法院关于适用（中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》第5条和第7条的规定，仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致，以及当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，均属于无效仲裁协议；根据《仲裁法》第77条的规定，劳动争议不属于仲裁法规定的仲裁范围。故D为正确选项。

40、单项选择题  某建筑公司在施工过程中，需要向流经工地的河流排放大量的含热沸水。根据《水污染防治法》的规定，建筑公司在排放水时，需要保证（）。

A.其下游最近灌溉取水点水质符合农灌标准
B.水体水温符合水环境质量标准
C.有防溢液、防溢流的具体措施
D.消毒达标后排放

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

41、多项选择题  施工企业职工发生的下列纠纷，属于劳动争议的是（）。

A.甲与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让
B.乙因除名与单位发生的纠纷
C.丙不服单位罚款产生的纠纷
D.丁对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论不服
E.戊与企业因是否签订劳动合同的纠纷

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（二）》规定，下列纠纷不属于劳动争议：（1）劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；（2）劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；（3）劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷；（4）家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；（5）个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷；（6）农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。故B、C、E为正确选项。

42、多项选择题  根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有()。

A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金 
B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点 
C.投标文件未按招标文件要求密封 
D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字 
E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：本题主要考查评标的规定。 《工程建设项目施工招标投标办法》第50条第2款规定：“投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理： (一)无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的; (二)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的; (三)投标人递交两份或多分内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外; (四)投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的; (五)未按招标文件要求提交投标保证金的; (六)联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。 A项符合上述法条第(五)项;D项符合上述法条第(一)项;E项符合上述法条第(六)项，所以ADE正确。BC于法无据，所以BC错误。 综上所述，本题正确答案为ADE。 考点 招标基本程序和禁止肢解发包的规定

43、单项选择题  乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。甲知道乙的该行为，却不予否认。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。

A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

44、多项选择题  按《环境噪声污染防治法》规定，建设项目的环境噪声污染防治设施与主体工程的“三同时”是指（）。

A.同时规划
B.同时设计
C.同时施工
D.同时调试
E.同时使用

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：《环境噪声污染防治法》第14条规定："建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用"。故B、C、E为正确选项。

45、多项选择题  根据《工商保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）。

A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤 
B.在施工现场斗殴受伤 
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害 
D.施工期间醉酒坠落致残 
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀

点击查看答案

本题答案：A, C
本题解析：有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：
（1）故意犯罪的；
（2）醉酒或者吸毒的；
（3）自残或者自杀的。
考点工伤保险和意外伤害保险的规定考点介绍
安全生产法律制度>施工现场安全防护制度>工伤保险和意外伤害保险的规定

46、单项选择题  根据《安全生产法》的规定，下列情形中，不属于生产经营单位主要负责人安全生产职责的是（）。

A.对涉及安全生产的事项进行审查批准或者验收
B.保证本单位安全生产投入的有效实施
C.及时如实报告生产安全事故
D.建立、健全本单位安全生产责任制

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《安全生产法》第17条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。《安全生产法》第54条规定："对安全生产负有监督管理职责的部门依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等）或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件和程序进行审查"。故A为正确选项。

47、单项选择题  某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有()，最终该项目未能通过。

A、项目招标计划
B、项目施工组织设计
C、安全管理实施方案
D、合理用能的专题论证

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考核的是建设工程项目的节能管理。根据《节约能源法》第12条的规定，固定资产投资工程项目的可行性研究报告，应当包括合理用能的专题论证。项目招标计划、项目施工组织设计与安全管理实施方案是在可行性研究报告批准以后实施的。

48、多项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有()。

A.对施工质量负责 
B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工 
C.对建筑材料、设备等进行检验检测 
D.建立健全施工质量检验制度 
E.审查批准高大模板工程的专项施工方案

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：A项：《建设工程质量管理条例》第26条第1款规定：“施工单位对建设工程的施工质量负责。”所以A正确。B项：《建设工程质量管理条例》第28条第1款规定：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。”所以B正确。C项：《建设工程质量管理条例》第29条规定：“施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的，不得使用。”所以C正确。D项：《建设工程质量管理条例》第30条规定：“施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。”所以D正确。E项：不属于施工单位质量责任和义务，所以E错误。综上所述，本题正确答案为ABCD。考点 施工单位的质量责任和义务

49、多项选择题  可以作为工程重大安全事故罪的主体包括（）。

A.建设单位
B.施工单位
C.安全生产监督部门
D.建设行政主管部门
E.招标代理机构

点击查看答案

本题答案：A, B
本题解析：暂无解析

50、单项选择题  关于行政行为特征的说法，错误的是()。

A.行政行为的主体是法定的 
B.实施行政行为具有单方意志性 
C.行政行为多属于无偿行为 
D.行政行为具有不可裁量性

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考查的知识点是建设工程行政纠纷。行政机关的行政行为具有以下特点：(1)行政行为是执行法律的行为。任何行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的 91EXAm.org明确规定或授权，行政主体不得作出任何行政行为。(2)行政行为具有一定的裁量性。这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应变性所决定的。(3)行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主作出。(4)行政行为是以国家强制 力保障实施的，具有强制性。行政相对方必须服从并配合行政行为，否则行政主体将予以制裁或强制执行。(5)行政行为以无偿为原则，以有偿为例外，只有当特定行政相对人承担了特别公共负担，或者分享了特殊公共利益，方可为有偿的。D项：和(2)不符合，故D项错误。ABC项：分别对应(1)、(3)、(5)，故ABC项不选。本题是选非题，综上所述，D 项正确。考点 建设工程纠纷的主要种类

51、单项选择题  设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及()的在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。

A.特殊设计部位
B.施工安全的重点部位和环节
C.关键施工部位
D.有施工难度的施工部分

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考核的知识点为“设计单位安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P27。 《建设工程安全生产管理条例》规定：“设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。”因此B项符合题意。

52、单项选择题  关于表见代理的错误说法是().

A.表见代理的行为人没有代理权
B.表见代理是无效代理
C.表见代理在本质上属于无权代理
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考核的是表见代理.表见代理在本质上是无权代理.表见代理的构成要件包括：(1)行为人没有代理权；(2)没有代理权的代理人实施了代理的行为；(3)善意相对人有理由相信行为人有代理权.

53、多项选择题  劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。

A、同级人民法院代表
B、工会代表
C、企业方面代表
D、劳动行政部门代表
E、律师

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：本题考核的是劳动争议仲裁委员会的组成。劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、工会代表和企业方面代表组成。劳动争议仲裁委员会组成人员应当是单数，是带有司法性质的行政执行机关。它不是一般的民间组织，也区别于司法结构、群众自治性组织和行政机构。

54、单项选择题  下列法律中，不属于民商法的是（）。

A.《合同法》
B.《劳动合同法》
C.《公司法》
D.《物权法》

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。商法是调整市场经济关系中商人及其商事活动的法律规范的总称。社会法是调整劳动关系、社会保障和社会福利关系的法律规范的总称。我国《劳动合同法》属于社会法。故B选项正确。

55、单项选择题  组织工程项目的竣工验收是（）法定权利和义务。

A.建设行政主管部门
B.建设单位
C.监理单位
D.总承包单位

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：根据《建设工程质量管理条例》规定，国家实行建设工程质量监督管理制度，建设行政主管部门不是工程竣工验收的主体。工程竣工验收是由建设单位来组织的。故B选项正确。

56、多项选择题  下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。

A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求
D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人有下列行为的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。故A、B、D、E选项正确。

57、单项选择题  下列关于联合体投标的说法正确的是（）。

A.招标人应当在资格预审公告中载明是否接受联合体投标
B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成
C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标，投标有效
D.资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标有效

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人应当在资格预审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。A选项正确。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。B选项错误。资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标无效。D选项错误。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。C选项错误。故A为正确选项。

58、多项选择题  诉讼管辖分为()。

A.级别管辖
B.地域管辖
C.法定管辖
D.指定管辖
E.移送管辖

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：暂无解析

59、单项选择题  关干建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）.

A．发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 
B．承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 
C．凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人当应当承担责任 
D．承包人的保修责任可以免除

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：地基基础、主体结构不受发包人擅自使用的影响，都应在其合理的使用寿命内承担质量责任。

60、单项选择题  住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。安全专项施工方案的内容不包括（）

A.工程概况
B.编制依据
C.施工图预算
D.施工工艺技术

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：安全专项施工方案编制的内容包括：（1）工程概况，危险性较大的分，部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；（2）编制依据相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等；（3）施工计划，包括施工进度计划、材料与设备计划；（4）施工工艺，技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；（5）施工安全保证措施，组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；（6）劳动力计划，专职安全生产管理人员、特种作业人负等；（7）计算书及相关图纸。

61、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例），关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()

A．从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 
B．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确 
C．设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 
D．勘察、设计单位不得分包所承揽的工程

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：勘察、设计单位不得违法分包所承揽的工程。参见教材p281。

62、单项选择题  某工程施工合同总包人将主体工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，（）。

A.可以撤销合同
B.有权随时解除合同
C.该合同不具备解除条件
D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。《合同法》第95条规定，法律规定或者当事人约定解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利消灭。故D为正确选项。

63、填空题  昆虫发育分为（）和（）两个阶段。昆虫的生长发育最适温区为（）。

点击查看答案

本题答案：胚胎发育；胚后发育；20-30℃
本题解析：试题答案胚胎发育；胚后发育；20-30℃

64、单项选择题  关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是()。

A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 
B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 
C.对各类能源消耗实行分类计量和统计 
D.对能源消费应实行包费制

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考查的知识点是合理使用与节约能源的一般规定。D项：任何单位不得对能源消费实行包费制。故D项错误，当选。A项：用能单位应当加强能源计量管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。故A项正确，不当选。BC项：用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。故BC项正确。本题是选非题，综上所述，D项正确。考点 施工合理使用与节约能源的规定

65、单项选择题  在运输合同中托运人的义务包括（）

A.告知
B.提货验收
C.货物毁损、灭失的赔偿
D.特殊情况下拒运

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：在运输合同中，托运人的主要义务是支付盏费、妥善包装和告知。

66、多项选择题  有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。

A.选定的仲裁委员会 
B.仲裁事项 
C.仲裁地点 
D.选定的仲裁员 
E.请求仲裁的意思表示

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：仲裁协议应当具有下列内容：
（1）请求仲裁的意思表示；
（2）仲裁事项；
（3）选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。

67、单项选择题  甲、乙双方订立的商品房买卖合同中约定：“乙将自己开发建设的某公寓A座第l0层住房出售给甲，2009年11月8日交付房屋。”2009年9月27日，甲发现该公寓A座仅盖到第2层。根据《合同法》规定，()。

A、甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任
B、甲只能要求乙支付迟延履行违约金而不能解除合同
C、甲只能等到2009年ll月8日方能要求乙承担违约责任
D、甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承担违约责任

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

68、多项选择题  下列能够引起债的发生法律事实的有（）

A.债务相互抵销
B.行为人不法侵害他人的财产权
C.无因管理
D.不当得利
E.提存

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：引起债产生的一定的法律事实，就是债产生的根据。债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。本题中，选项A、E属于债消灭的原因。

69、多项选择题  根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有()。

A、有充分的证据
B、有明确的被告
C、属于人民法院受理民事诉讼的范围
D、原告是与本案有间接利害关系的公民
E、有书面的起诉书

点击查看答案

本题答案：B, C
本题解析：本题考核的是起诉的条件。根据《民事诉讼法》第108条规定，起诉必须符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(2)有明确的被告；(3)有具体的诉讼请求、事实和理由；(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

70、单项选择题  工程量清单中的工程量乘以综合单价得到的是()费用。

A.工程项目
B.单项工程
C.单位工程
D.分部分项工程

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

71、多项选择题  当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列（）项债权请求权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持。

A.支付存款本金及利息请求权
B.基于投资关系产生的缴付出资请求权
C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权
D.兑付国债金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权
E.请求施工人承担建设工程保修责任的

点击查看答案

本题答案：A, B, D
本题解析：《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第一条规定："当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持：支付存款本金及利息请求权；兑付国债金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；基于投资关系产生的缴付出资请求权；其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权"。故A、B、D为正确选项。

72、多项选择题  建筑工程安全防护、文明施工措施费用包括（）

A.文明施工费
B.环境保护费
C.临时设施费
D.安全施工费
E.企业管理费

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。前述费用都是现场管理费的内容，属于建设工程直接费的范畴，而企业管理费属于间接费的范畴。

73、多项选择题  施工单位应当对（）进行安全生产教育培训。

A.现场的作业人员
B.新录用的作业人员
C.使用新设备时的作业人员
D.使用新材料时的作业人员
E.重要岗位的作业人员

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

74、多项选择题  下列工程项目中无须办理施工许可证的是（）。

A.建筑面积为350平方米采暖改造工程
B.工程投资额约为28万元的节能工程
C.南水北调主线施工工程
D.防洪堤汛期抢修工程
E.外资工程

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：暂无解析

75、单项选择题  甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为()合同。

A、无效
B、可变更、可撤销
C、有效
D、效力待定

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是无效合同的主要类型。无效合同的主要类型如下：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。本题中的合同属于恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同。

76、单项选择题  以下关于注册建造师信用档案信息的陈述，错误的是（）。

A.信用档案信息的内容由注册建造师及其聘用单位提供
B.被投诉举报和处理应记入信用档案
C.注册建造师的业绩情况应记入信用档案
D.注册建造师信用档案信息按照有关规定只向需求方查询公示

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

77、单项选择题  某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由（）承担。

A.总承包人
B.防水分包人
C.业主
D.物业公司

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

78、多项选择题  下列选项中，()属于建设工程质量管理的基本制度。

A.工程质量监督管理制度
B.工程竣工验收备案制度
C.工程质量事故报告制度
D.工程质量检举、控告、投诉制度
E.工程质量责任制度

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

79、单项选择题  在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指（）。

A.被保险人
B.保险合同受益人
C.保险合同投保人
D.保险合同关系人

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。故A为正确选项。

80、单项选择题  当事人一方不履行合同义务或者履行合同不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当()。

A.免于赔偿
B.加倍赔偿
C.赔偿损失
D.增加履行

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

81、单项选择题  以下招标范围内的各类工程建设项目的项目总投资额均在人民币30 00万元以下，其中必须招标的是（）。

A.甲工程施工单项合同估算价为人民币150万元
B.乙工程重要货物采购单项合同估算价为人民币80万元
C.丙工程勘察、设计服务单项合同估算价为人民币80万元
D.丁工程监理服务单项合同估算价为人民币30万元

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在人民币200万元以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的；（4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。故C为正确选项。

82、多项选择题  下列企业中，符合施工企业资质法定条件的包括()。

A、有符合规定的注册资本
B、有符合规定的专业技术人员
C、有符合规定的技术装备
D、有符合规定的已完成工程业绩
E、有符合规定的工程质量保证体系

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

83、单项选择题  施工项目负责人是指建设工程项目的（）

A.总经理
B.总工程师
C.项目经理
D.董事长

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：施工项目负责人是指建设工程项目的项目经理。《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。

84、多项选择题  下列可以进行抵押的财产包括（）。

A.抵押人所有的房屋
B.抵押人所有的机器
C.土地所有权
D.集体所有土地使用权
E.抵押人依法有权处理的土地使用权

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：《物权法》第180条规定，债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。第184条规定耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权不得抵押，但法律规定可以抵押的除外。故A、B、E为正确选项。

85、单项选择题  下列人员中，依法不能作为证人的是（）。

A.未成年人
B.不能正确表达意思的人
C.监狱中羁押的犯人
D.聋哑人

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：依据《民事诉讼法》第72条第二。

86、多项选择题  下列关于互斥投资方案比选的表述中，正确的有()。

A.在寿命期相同的情况下，可直接将各方案的净现值作为衡量标准
B.采用差额内部收益率法时，若差额内部收益率大于零，保留投资大的方案
C.采用最小费用法时，不必考虑各方案的寿命期而直接比较各方案的费用现值
D.采用研究期法时，寿命期较长方案的净现值中需要考虑计算期以后的现金流量
E.采用净现值率排序法时，不一定能获得最佳组合方案

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：暂无解析

87、单项选择题  甲建筑公司是一家施工总承包企业，2009年1月承揽了某住宅小区的施工任务。在施工过程中，并没有按照审查合格的设计文件和建筑节能标准进行施工。2010年7月，却轻松通过了建设单位的验收。后来经群众举报，在有关部门的检查下被曝光。对于此次事件，不应当承担法律责任的是()。

A、建设单位
B、施工总承包单位
C、设计单位
D、监理单位

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

88、多项选择题  根据《合同法》，撤回要约的通知应当（）。

A.在要约到达受要约人之后到达受要约人 
B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人 
C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人 
D.在要约到达受要约人之前到达受要约人 
E.与要约同时到达受要约人

点击查看答案

本题答案：D, E
本题解析：要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。
考点合同的要约与承诺

89、单项选择题  急性淋巴细胞白血病原始细胞的形态学特点是（）

A.细胞大，浆多，有伪足及颗粒
B.核仁大，单个
C.核染色质细致，网状，分布均匀
D.浆中可有Auer小体
E.过氧化酶染色阳性

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

90、单项选择题  借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。

A．营业执照 
B．技术人员 
C．资金 
D．高层管理人员

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

91、单项选择题  根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）

A．评标截止时间前 
B．评标开始前 
C．提交投标文件的截止时间前 
D．投标有效期内 

点击查看答案

本题答案：
本题解析：《招标投标法》第二十九条规定，投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回己提交的投标文件，并书面通知招标人。

92、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，不可抗力主要表现为（）。

A.订立合同时不能预见
B.对其发生和后果不可避免并不能克服
C.对其发生的后果可采取措施避免
D.对其规律不可抗拒
E.对其产生的后果不能承受

点击查看答案

本题答案：A, B
本题解析：《合同法》所称不可抗力，是指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况。故A、B为正确选项。

93、单项选择题  企业提取的安全费用的方式为（）

A.自提自用
B.政府收取
C.第三方代管
D.共同监管

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：企业安全费用的会计处理，应当符合国家统一的会计制度的规定。企业提取的安全费用属于企业自提自用资金，其他单位和部门不得采取收取、代管等形式对其进行集中管理和使用，国家法律法规另有规定的除外。

94、单项选择题  下列各项中，()属于附条件的法律行为。

A.由于小张工作表现出色，所以单位年终发给他1万元资金
B.老张对小王说，等老张的儿子结婚时，老张租给小王的房子要收回
C.房屋买卖合同的当事人约定将办理过户登记手续作为该合同生效的条件
D.小马对她父母许诺，在她父母60岁时由她送父母出国旅游

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

95、多项选择题  根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。

A.双方当事人均不满意仲裁结果 
B.没有仲裁协议 
C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由 
D.没有对另一方当事人形成强制作用 
E.裁决事项超出仲裁委员会权限 

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：本题主要考查申请撤销仲裁裁决的法定事由。当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：(1)没有仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所依据的证据是伪造的;(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊。枉法裁决行为的。B项符合上述第(1)项，C项符合上述第(3)项，E项符合上述第(2)项，所以BCE正确。综上所述，本题正确答案为BCE。考点 申请撤销裁决

96、多项选择题  施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有()。

A、建设单位不同意鉴定结论
B、鉴定人员不具备相关的鉴定资格
C、鉴定程序严重违法
D、鉴定结论明显依据不足
E、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：本题考核的是申请重新鉴定。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：(1)鉴定程序或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；(2)鉴定程序严重违法的；(3)鉴定结论明显依据不足的；(4)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。

97、单项选择题  设备工程师张某就其节水设备及工艺于2004年3月5日向地方专利行政主管部门提出申请，行政主管部门于2004年3月8日收到申请文件，于2004年4月5日核准并颁发专利证书。则该专利权的期限应从（）开始计算。

A.2004年3月5日
B.2004年3月8日
C.2004年4月5日
D.张某自己声明之日

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

98、多项选择题  下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有().

A.在保险合同成立前，被保险人发生伤害
B.被保险人在施工现场外发生伤害
C.被保险入因过失而在工程作业中坠落受伤
D.被保险入在施工现场斗殴而发生伤害
E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：本题考核的是保险的除外责任.建筑意外伤害保险在保险责任有效期间内，被保险人从事建筑施工及与建筑施工相关的工作，或在施工现场或施工期限指定的生活区域内遭受意外伤害，保险人应当按保险合同约定给付保险金.显然，选项B属于除外责任.根据《保险法》及相关法律规定，选项A可以除外责任中“在保险合同成立前，被保险人已知保险标的已经发生保险事故的”来解释.选项D和E是约定的除外责任.

99、多项选择题  建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括()。

A.违反职业道德规范 
B.造成损失后果 
C.具有违约行为 
D.违反建筑企业内部文件 
E.违约行为与财产等损失之间有因果关系

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：本题主要考查承担损失赔偿责任的构成要件。承担赔偿损失的构成要件是：(1)具有违约行为;(2)造成损失后果;(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系;(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。B项符合上述第(2)项，C项符合上述第(1)项，E符合上述第(3)项，所以BCE正确。综上所述，本题正确答案为BCE。考点 建设工程赔偿损失的规定

100、单项选择题  仲裁的基本特点不包括（）

A.独立性
B.公权性
C.保密性
D.自愿性

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：仲裁的基本特点有：自愿性；专业性；独立性；保密性；快捷性；裁决在国际上得到承认和执行。公权性系民事诉讼的基本特征。

101、单项选择题  自劳动能力鉴定结论作出之日起()后，工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。

A、3个月
B、6个月
C、9个月
D、12个月

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

102、多项选择题  下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。

A、因使用不当造成的质量问题
B、质量监督机构没有发现的质量问题
C、监理单位没有发现的质量问题
D、第三方造成的质量问题
E、不可抗力造成的质量问题

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：本题考核的是保修期内的保修责任。选项A、D、E都不属于施工单位应承担的责任，而选项B、C的质量问题有可能是施工单位的责任。

103、单项选择题  构成表见代理的主观要件是（）。

A.本人存在过失
B.代理人超越代理权限
C.相对人为善意
D.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：须相对人为善意，这是构成表见代理的主观要件。如果相对人明知行为人无代理权而仍与之实施民事行为，则相对人为主观恶意，不构成表见代理。故C为正确选项。

104、多项选择题  关于工程竣工验收的说法，正确的是()。

A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期
C、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：本题考核的是对竣工日期争议问题的解决。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第14条规定，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第15条规定：“建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。”从这个规定可以看到，应该以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

105、单项选择题  按照《行政许可法》规定，行政机关作出行政许可决定的期限是（）。

A.收到行政许可申请之日起15日内
B.收到行政许可申请之日起20日内
C.受理行政许可申请之日起15日内
D.受理行政许可申请之日起20日内

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

106、单项选择题  承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于（）。

A.有效合同
B.无效合同
C.可撤销合同
D.效力待定合同

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：根据《建筑法》第26条规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。故B为正确选项。

107、多项选择题  视同工伤的情形包括（）。

A.职工在非工作时间的工作场所外，因自身原因受到事故伤害的
B.职工在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的
C.职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的
D.因工外出期间，由于非工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
E.职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：根据《工伤保险条例》的规定，职工有下列情形之一的，视同工伤：（1）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；（2）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；（3）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。职工有以上第（1）项、第（2）项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受工伤保险待遇；职工有以上第（3）项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。故B、C、E选项正确。

108、多项选择题  建设工程勘察企业资质分为（）。

A.工程勘察综合资质
B.工程勘察专业资质
C.工程勘察总承包资质
D.工程勘察行业资质
E.工程勘察劳务资质

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：根据《建设工程勘察设计资质管理规定》第5条规定，工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。故A、B、E选项正确。

109、单项选择题  《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当（）向批准机关报告情况。

A.中止施工起1个月内
B.15日内
C.6个月内
D.及时

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：根据《建筑法》的规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。故D为正确选项。

110、多项选择题  根据《仲栽法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲栽栽决。

A．双方当事人均不满意仲栽结果 
B．没有仲栽协议 
C．仲裁员隐瞒了应该回避的事由 
D．没有对另一方当事人形成强制作用 
E．栽决事项超出仲栽委员会权限

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：参见教材P331.

111、单项选择题  在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自（）起转移给买受人，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

A.合同生效时
B.合同订立时
C.标的物交付时
D.合同履行时

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《合同法》第142条规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。故C选项正确。

112、多项选择题  下列情形中属于未能在实质上响应招标，应作否决投标处理的有（）。

A.投标文件在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，但补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果
B.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章
C.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限
D.投标文件附有招标人不能接受的条件
E.没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：《评标委员会和评标办法暂行规定》第25条和第26条分别规定了重大偏差和细微偏差的情形。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。本题中，A选项属于细微偏差，不影响投标文件的有效性；而B、C、D、E选项属于为未能对招标文件作出实质性响应的重大偏差，应作否决投标处理。故B、C、D、E为正确选项。

113、单项选择题  根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。

A.国务院环保部门 
B.各级地方政府环保部门 
C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门 
D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题超纲。有关地方人民政府依照国务院的条件和程序，核定企业施工单位的主要大气污染物排放总量，核发主要大气污染物排放许可证

114、多项选择题  安装工程一切险的保险标的一般包括()。

A.安装的机器及安装费
B.安装单位施工人员的人身安全
C.附带投保的土木建筑工程项目
D.与安装工程相关的第三人的损失
E.安装工程使用的承包人的机器、设备

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：暂无解析

115、多项选择题  根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）

A．依照企业破产法规定进行重整的 
B．生产经营发生严重困难的 
C．股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的 
D．企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的
E．因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：可以经济性裁员的情形：依照企业破产法规定进行重整的生产经营发生严重困难的企业转让、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的其它致使劳动合同无法履行的

116、单项选择题  某工程项目完工后施工单位于2011年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2011年3月18日通过验收，建设单位于2011年3月28日履行了备案手续，后于2011年4月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期应从（）算起。

A.2011年3月5日
B.2011年3月18日
C.2011年3月28日
D.2011年4月2日

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《建设工程质量管理条例》第40条规定："建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算"。故B为正确选项。

117、单项选择题  王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则()。

A、必须取得用人单位同意
B、口头通知用人单位即可
C、应提前30日以书面形式通知用人单位
D、应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：劳动者解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知用人单位。

118、单项选择题  甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。乙遵循的是合同的（）。

A.诚实信用原则
B.自愿原则
C.对等原则
D.公平原则

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：诚实信用原则主要包括：（1）订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；（2）履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务；（3）合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。故A为正确选项。

11 9、单项选择题  施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。

A、16
B、14
C、20
D、18

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是未成年工的年龄要求。所谓未成年工，是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。

120、单项选择题  符合《劳动法》关于休息休假规定的是()。A、休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的150%的工资报酬

B、法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于200%的工资报酬
C、用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间，一般每日不得超过1h
D、因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过4h，但是每月不得 超过40h

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

121、单项选择题  依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是()。

A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容
B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容
D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是合同的变更。《合同法》第77条规定：“当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。”

122、多项选择题  当事人证明仲裁裁决有下列（）情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。

A.没有仲裁协议
B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁
C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
D.仲裁庭持不同意见的仲裁员未在裁决书上签名
E.裁决所根据的证据是伪造的

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：根据《仲裁法》第58条规定，当事人提出证据证明仲裁裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决：（1）没有仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所根据的证据是伪造的；（5）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。本题A、B、C、E项的表述均属于当事人有权申请撤销仲裁裁决的法定事由，故A、B、C、E选项正确。《仲裁法》第54条还规定："裁决书由仲裁员签名，加盖仲裁委员会印章。对裁决持不同意见的仲裁员，可以签名，也可以不签名"，故D选项不是申请撤销裁决的法定事由。

123、单项选择题  民事代理中的转代理可以发生在（）情形下。

A.委托代理
B.法定代理
C.表见代理
D.指定代理

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：根据《民法通则》的规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意，故A选项正确；而法定代理、指定代理、表见代理都不能发生代理权转让。

124、单项选择题  某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，则现场防护所需费用由（）承担。

A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工企业

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。发生设计变更，属建设单位一方的行为，监理单位据此发出工程暂停令，并产生现场防护所需费用，则责任方为建设单位。故A为正确选项。

125、多项选择题  根据《合同法》的相关规定，债务人不履行合同义务，债权人可以行使留置权的合同包括（）。

A.保管合同
B.租赁合同
C.加工承揽合同
D.建设工程施工合同
E.运输合同

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：暂无解析

126、单项选择题  某项目在基坑作业过程中，因降水作业导致临近两栋民宅基础塌陷，结构出现裂缝；为此居民要求赔偿，此债务发生的依据是（）。

A.相邻关系
B.无因管理
C.侵权行为
D.不当得利

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

127、多项选择题  甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元.下列关于本案中债的性质的说法，正确的有().

A.甲错发设备给丙属于无因管理之债
B.丙向甲返还设备属于不当得利之债
C.乙向甲支付设备款属于合同之债
D.甲向乙少收1万元货款属于侵权之债
E.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债

点击查看答案

本题答案：B, C
本题解析：甲错发设备给丙，丙应予返还，甲丙之间构成不当得利之债，故A选项错误；D选项所述应为合同之债；丙擅自使用该设备，应当对设备的物权人承担侵权责任。

128、单项选择题  监理工程师在实施监理过程中，发现某设计变更洽商内容不符合国家相关技术标准，则（）。

A.指示施工单位变更施工
B.要求施工单位改正
C.自己修改后交施工单位施工
D.报告建设单位要求设计修改

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

129、单项选择题  以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府( )领取建设用地规划许可证。

A.土地主管部门
B.建设行政主管部门
C.城乡规划主管部门
D.授权的镇人民政府

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考查的知识点是施工许可证的法定批准条件。《城乡规划法》规定，以土地出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后建设单位应当持建设项目的批准、核准 、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。综上所述，本题C项正确。考点 申请主体和法定批准条件

130、单项选择题  经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以自调解协议()内共同向人民法院申请司法确认。

A、作出之日起30日
B、作出之日起45日
C、生效之日起30日
D、生效之日起45目

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

131、多项选择题  根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有()。

A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织 
B.有明确的被告 
C.有具体的诉讼请求和理由 
D.事实清楚，证据确实充分 
E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖 

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：本题主要考查民事诉讼的起诉条件。《民事诉讼法》规定，起诉必须符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(2)有明确的被告;(3)有具体的诉讼请求、事实和理由;(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。综上所述，本题正确答案为ABCE。考点 民事诉讼的审判程序

132、单项选择题  中标候选人确定后，在发出中标通知书之前，招标人不得以中标人存在（）情形，而由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对中标候选人进行审查确认。

A.因巨额担保事项被债权人起诉
B.因经营不善造成巨额亏损
C.存在违法行为
D.拒绝提交履约保证金

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《招标投标法实施条例》第56条规定："中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认"。本题中，A、B、C选项符合第56条的规定。而D选项属于《招标投标法实施条例》第55条规定的招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单确定其他中标候选人为中标人的情形。故D为正确选项。

133、单项选择题  关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是（）。

A.仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定
B.当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭
C.由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定
D.仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：我国《仲裁法》第30条规定："仲裁庭可以由三名仲裁员或者一名仲裁员组成。由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员"；第31条规定：当事人约定由一名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。故C为正确选项。

134、单项选择题  根据我国《合同法》规定，对格式条款的理解发生争议的，（）。

A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释
B.有两种以上解释时，应认定该条款无效
C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款
D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《合同法》第41条规定：对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。故D为正确选项。

135、单项选择题  根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。

A.发明 
B.实用新型 
C.外观设计 
D.设计方案

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考查的知识点是专利权。 B项：实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。它和发明相似，都是一种新的技术方案，但发明专利的创造性水平要高于实用新型，因此，实用新型也被称为“小发明”。故B项正确。 A项：发明是指产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。故A项错误。 C项：外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的的富有美感并适于工业应用的新设计。故C项错误。 D项：设计方案不属于专利权保护的对象。故D项错误。 综上所述，本题正确答案为B项。 考点 建设工程知识产权的常见种类

136、单项选择题  某高层住宅在交付使用后第6年至第8年间，发生了多种原因造成的质量缺陷，其中，属于法律规定保修范围的是()。

A、地震引起的外墙开裂
B、地基处理不当造成的不均匀沉降
C、毗邻工地塔式起重机意外倾覆导致的屋顶损坏
D、屋面防水材料老化引起的渗漏

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

137、多项选择题  下列属于监理单位权限的事项是（）。

A.建筑材料的入场检查
B.分项工程施工质量的验收
C.工程款拨付的审核
D.工程竣工验收文件的签署
E.工程项目停工缓建

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：根据《建设工程质量管理条例》规定，建筑材料的入场检查、分部分项工程施工质量的验收、工程款拨付的审核以及工程竣工验收文件的签署，都是监理单位的职责。而E选项工程项目停工缓建不是监理单位的职责范围。故A、B、C、D为正确选项。

138、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（）。

A.因使用不当造成的质量缺陷
B.因用户装修引起的卫生间渗漏
C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝
D.地震导致的剪力墙裂缝

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

139、单项选择题  《中华人民共和国标准施工招标文件》中规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的()内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

A、28d
B、42d
C、56d
D、60d

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

140、单项选择题  下列法律的形式属于行政法规的是()。

A、《合同法》
B、《北京市招标投标条例》
C、《建筑法》
D、《建设工程安全生产管理条例》

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

141、单项选择题  A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，8公司资质为施工总承包一级。下面关于该承包行为的说法中，正确的是()。

A、该行为属于肢解工程发包的违法行为
B、A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任
C、B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责
D、建设单位必须与A、B分别签订承包合同

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

142、多项选择题  某施工企业从事施工活动，但未取得安全生产许可证，因此可能承担的法律责任有（）。

A.民事责任
B.刑事责任
C.行政责任
D.违宪责任
E.国家赔偿责任

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。故A、B、C为正确选项。

143、多项选择题  关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有()。

A.已经确定施工企业 
B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查 
C.建设资金已经落实 
D.按照规定需要委托监理的工程已经委托监理 
E.按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：本题主要考查施工许可证的法定批准条件。《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(一)已经办理该建筑工程用地审批手续;(二)在城市规划区的建设工程，已经取得规划许可证;(三)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;(四)已经确定建筑施工企业;(五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(六)有保证工程质量和安全的具体措施;(七)建设资金已经落实;(八)法律、行政法规规定的其他条件(按照规定应该委托监理的工程已委托监理)。综上所述，本题正确答案为ABCD。考点 申请主体和法定批准条件

144、单项选择题  《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对所承建的建设工程进行（）安全检查，并做好安全检查记录。

A.定期和专项
B.不定期和专项
C.定期和全面
D.不定期和重点

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

145、单项选择题  施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()的监督下现场取样并送检。

A、设计单位
B、工程质量监督机构
C、监理单位
D、施工企业质量管理部门

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考核的是见证取样的责任。《建设工程质量管理条例》第31条规定：“施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。”

146、单项选择题  使用未注册商标冒充注册商标的，由()予以制止，限期改正，并可以予以通报或者处以罚款。

A、地方人民政府
B、税务机关
C、地方工商行政管理部门
D、专利主管部门

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

147、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，关于勘查设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()。

A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 
B.勘查单位提供的地质、测量、水文等勘查成果必须真实、准确 
C.设计单位应当根据勘查成果文件进行建设工程设计 
D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考查的知识点是依法承揽工程的勘察、设计业务。AD项：《建设工程质量管理条例》规定，从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。故D项错误，当选;A项正确，不当选。C项：《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。故C项正确，不当选。B项：《建设工程质量管理条例》规定，勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确。故B项正确，不当选。本题是选非题，综上所述，D项正确。考点 勘察、设计单位相关的质量责任和义务

148、单项选择题  《建设工程质量管理条例》规定，正常使用条件下房屋建筑的地基基础工程最低保修期为()。

A.5年
B.2年
C.1年
D.设计文件规定的合理使用年限

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

149、单项选择题  建设单位应当在竣工验收后()个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

A、2
B、3
C、4
D、6

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

150、单项选择题  某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为（）。

A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故，属于重大事故。本题中，因直接经济损失为5000万元，因此属重大事故。故B为正确选项。

151、单项选择题  属于行政责任种类的是（）。

A.留用察看
B.签订履行合同失职罪
C.记大过
D.重大环境污染事故罪

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：行政责任包括行政处罚和行政处分，行政处罚的种类：（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得，没收非法财物；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；（6）行政拘留；（7）法律、行政法规规定的其他行政处罚。行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。故C为正确选项。

152、多项选择题  依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于()。

A.要式合同
B.实践合同
C.单务合同
D.有偿合同
E.完成工作成果的合同

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：要式合同是必须采取法定形式的合同，例如，中外合资经营合同经双方当事人签字盖章后必须经过政府主管部门批准后才成立，此“批准”即为法定形式。建设工程施工合同属于要式合同。有偿合同，是当事人一方享有合同规定的权益，须向另一方付出相应代价的合同。有偿合同是常见的合同形式，诸如买卖、租赁、运输、承揽等等。建设施工合同属于有偿合同。

153、单项选择题  建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。

A、建设单位与施工单位
B、建设单位与设计单位
C、施工单位与监理单位
D、施工单位与设计单位

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

154、单项选择题  以下关于我国仲裁基本制度的表述错误的是（）。

A.仲裁实行一裁终局的制度
B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理
C.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理
D.有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：我国《仲裁法》第4条规定："当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理"；《仲裁法》第5条进一步规定：当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，即或裁或审制度；《仲裁法》第9条还规定仲裁实行一裁终局的制度。据此，A、C、D选项都符合仲裁法的规定，不符合题意；只有B选项的表述符合题意。故B选项正确。

155、多项选择题  施工单位的下列行为符合工程安全部良行为认定标准的有（）

A．在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的 
B．在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的 
C．未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施 
D．使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 
E．未按照节能设计进行施工的

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：暂无解析

156、单项选择题  在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为（）。

A.知情权
B.紧急避险权
C.拒绝权
D.建议权

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：根据《安全生产法》的规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。《建设工程安全生产管理条例》也规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。故B为正确选项。

157、单项选择题  根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过（）个月。

A.6
B.7
C.10
D.12

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《劳动合同法》第19条规定：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。故A为正确选项。

158、单项选择题  上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南火车站交货，但最终因不可预见的原因合同未能实际履行，建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷诉讼。建筑公司应在()起诉。

A、上海市人民法院
B、天津市人民法院
C、铁路运输法院
D、山东省人民法院

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

159、多项选择题  下列民事主体资格中属于法人的是（）。

A.某建筑公司
B.某建筑集团公司装饰分公司
C.某建筑业管理协会
D.某设计咨询公司海外市场部
E.某市消防局

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：暂无解析

160、多项选择题  以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述，正确的是（）。

A.物证的证明力一般小于其他书证
B.经过公证的书证的证明力一般大于其他书证
C.鉴定意见的证明力一般大于其他书证
D.直接证据的证明力一般大于间接证据
E.与当事人有亲属或其他密切关系的证人证言，其证明力和其他证人相等

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：暂无解析

161、多项选择题  知识产权的特征包括（）。

A.人身权和财产权的双重性
B.专有性
C.地域性
D.绝对性
E.时间性

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：知识产权作为一种无形财产权，具有不同于有形财产的法律特征。包括：人身权和财产权的双重性、专有性、地域性、时间性。本题中，D选项属于物权的特征。故A、B、C、E为正确选项。

162、单项选择题  仓储合同中，如果仓储物出现变质或者其他损坏的危险，保管人应当（）。

A.及时通知存货人或者仓单持有人
B.有权随时处理仓储物
C.催告存货人或者仓单持有人及时处置
D.有权随时提取仓储物

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《合同法》第389条规定："保管人对入库仓储物发现有变质或者其他损坏的，应当及时通知存货人或者仓单持有人"。第390条规定："保管人对入库仓储物发现有变质或者其他损坏的，危及其他仓储物的安全和正常保管的，应当催告存货人或者仓单持有人作出必要的处置。因情况紧急，保管人可以做出必要的处置，但事后应当将情况及时通知存货人或者仓单持有人。应当及时通知存货人或者仓单持有人"。本题中，仓储物出现变质或者其他损坏，但尚未危及其他仓储物的安全和正常保管，因此保管人应当及时履行通知义务。故A为正确选项。

163、单项选择题  某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%的管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任，则该合同（）

A.有效
B.经招标人确认后有效
C.为可撤销合同
D.无效

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《建设工程质量管理条例》第二十五条规定，施工单位不得转包或者违法分包工程。第七十八条规定，本条例所称转包，是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条的规定，承包人非法转包、违法分包建设工程的行为无效。

164、多项选择题  施下企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）

A．企业股东变更 
B．企业名称变更 
C．企业法人变更 
D．企业设立分公司 
E．企业注册地址变更

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：参加教材214。

165、单项选择题  某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于().

A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：代理包括委托代理、法定代理和指定代理.其中委托代理是代理人根据被代理人授权而进行的代理，如题所述，故选B

166、多项选择题  关干施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（）

A．已经确定施工企业 
B．有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查
C．建设资金己经落实 
D．按照规定需要委托监理的工程己经委托监理 
E．按照国务院规定的权限和程序己批准开工报告

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续，（二）在城市规划区的建筑工程，己经取得规划许可证；（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施工企业；（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（六）有保证工程质量和安全的具体措施；（七）建设资金己经落实；（八）法律、行政法规规定的其他条件（按照规定应该委托监理的工程己委托监理）。

167、单项选择题  法律体系通常指由一个国家（）的各个部门法构成的有机联系的统一整体。

A.现行的
B.颁布的
C.强制的
D.制定的

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。故A为正确选项。

168、多项选择题  某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是（）。

A.承诺分三次偿还
B.承诺近期偿还100万元
C.承诺由物业公司偿还
D.提供还款的银行担保函
E.承诺出售其名下房产来偿还

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：暂无解析

169、单项选择题  我国《劳动合同法》约定的劳动试用期最长不超过（）。

A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《劳动合同法》第19条规定，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。故C为正确选项。

170、多项选择题  关于物权的说法，正确的有().

A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移
D.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权
E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：本题考核的是物权制度.所有权是指所有权人对自已的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利.用益物权是指当事人依照法律规定，用益物权人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利.抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保.由这三个概念不难确定，所有权和抵押权、用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上.订立抵押合同时，抵押权人和抵押人在合同中不得约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物的所有权转移为债权人所有.同一财产可以两个以上的债权人抵押.国家所有土地的所有权不能转移，使用权可以转移，因此，选项C和D是错误的

171、单项选择题  下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。

A.电工 
B.架子工 
C.钢筋工 
D.起重信号工 

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考查的知识点是特种作业人员的安全培训考核。 《建设工程安全生产管理条例》规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗工作。 钢筋工不属于以上特种作业人员范围，故C项当选。 本题为选非题，综上所述，C项正确。 考点 施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的规定

172、单项选择题  当事人采用定金方式作担保时，应签订书面合同。定金合同从()之日起生效。

A.订约
B.履行
C.实际交付定金
D.登记

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：当事人采用定金方式作担保时，应签订书面合同。定金合同从实际交付定金之日起生效

173、单项选择题  在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是（）。

A.质押
B.抵押
C.留置
D.保证

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为，即第三方担保，故D选项正确选项；其他担保方式都可以由债务人自己提供担保。

174、单项选择题  对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。

A.建立大呢 
B.责任方 
C.建设单位 
D.施工单位

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷,其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。P302

175、单项选择题  某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。

A.业主全部承担
B.施工单位全部承担
C.业主和施工单位共同承担
D.工期顺延、费用由施工单位承担

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《建设工程质量管理条例》第14条规定："建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备"。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定：发包人"提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准"，造成建设工程质量缺陷的，发包人应当承担过错责任。故A为正确选项。

176、单项选择题  下列法律的形式中属于行政法规的是（）。

A.物权法
B.上海市招标投标条例
C.注册建造师管理规定
D.建设工程质量管理条例

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。故D为正确选项。

177、多项选择题  关于借款合同权利和义务的说法，正确的有()。

A.贷款人不得预先在本金中扣除利息 
B.借款人应当按照约定的用途使用借款 
C.对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还 
D.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保 
E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：本题主要考查借款合同的权利和义务。A项：《合同法》第200条规定：“借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。”所以A正确。B项：《合同法》第203条规定：“借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。”由此可见，借款人应当按照约定用途使用借款，所以B正确。C项：《合同法》第206条规定：“借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。”所以C正确。D项：《合同法》第198条规定：“订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保。担保依照《中华人民共和国担保法》的规定。”所以D正确。E项：《合同法》第207条规定：“借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。”贷款人处置拒不还款的借款人的其他财产在法律上没有明确规定，于法无据，所以E错误。综上所述，本题正确答案为ABCD。考点 借款合同的法律规定

178、单项选择题  关于物权特征的说法，正确的是()。

A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合 
B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利 
C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人 
D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：物权具有以下特征:
1.物权是支配权。物权是权利人直接支配的权利,即物权人可以依自己的意志就标
的物直接行使权利,无须他人的意思或义务人的行为介入。
2.物权是绝对权。物权的权利人可以对抗一切不特定的人。物权的权利人是特定的,义务人是不特定的,且义务内容是不作为,即只要不侵犯物权人行使权利就履行义务。
3.物权是财产权。物权是一种具有物质内容的、直接体现为财产利益的权利。财产利益包括对物的利用、物的归属和就物的价值设立的担保。
4.物权具有排他性。物权人有权排除他人对于他行使物权的干涉。而且同一物上不许有内容不相容的物权并存,即“一物一权”。P18

179、单项选择题  仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向()申请执行。

A、仲裁委员会
B、人民法院
C、公安机关
D、政府主管部门

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考核的是仲裁裁决的强制执行。《仲裁法》第62条规定：“仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定，向人民法院申请执行。”

180、单项选择题  以建筑机械设备抵押的，该抵押权自（）时设立。

A.抵押人做出意思表示
B.抵押合同生效
C.抵押物登记
D.抵押物交付

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《物权法》第189条规定："企业、个体工商户、农业生产经营者以本法第一百八十一条规定的动产抵押的，应当向抵押人住所地工商行政管理部门办理登记。抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记的，不得对抗善意第三人"。故B为正确选项。

181、单项选择题  某省重点工程项目工程复杂、技术难度高，一般施工队伍难以胜任，若采取邀请招标方式，则决定部门是（）。

A.国务院发展改革部门
B.省人民政府
C.工程建设单位的上级部门
D.省招标投标监管机构

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《招标投标法》规定，国务院发展改革部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。故B选项正确。

182、单项选择题  根据《著作权法》，著作权是()。

A.随作品的发表而自动产生 
B.随作品的创作完成而自动产生 
C.在作品上加注版权标记后自动产生 
D.在作品以一定的物质形态固定后产生

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题超纲。根据《著作权法》，中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权。

183、单项选择题  下列属于评标委员会可以作出否决投标决定的情形是（）。

A.标报文件存在细微偏差
B.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价
C.投标报价超过标底上下浮动范围
D.由于招标文件要求提交备选投标，同一投标人提交了两个以上不同的投标文件

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《招标投标法实施条例》第51条规定，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。故B为正确选项。

184、单项选择题  某建筑企业欲申请房屋建筑工程施工总承包企业资质，其注册资本金为7000万元，企业净资产为5500万元，则按其资本条件，最高只能申请（）企业。

A.特级
B.一级
C.二级
D.三级

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

185、单项选择题  关于劳动合同的履行和变更的叙述中，不正确的是()。

A、用人单位应当履行向劳动者支付劳动报酬的义务
B、依法限制用人单位安排劳动者的加班
C、劳动者有权拒绝违章指挥、冒险作业
D、用人单位发生变动的，劳动合同终止履行

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

186、单项选择题  下列关于联合共同承包的说法，不正确的是（）

A.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程可以由两个以上的承包单位联合共同承包
B.采用联合承包的方式，可以优势互补，增加中标机会，降低承包风险
C.共同承包的各方对承包合同的履行承担按份责任
D.应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

187、单项选择题  某施工企业于2010年3月7日向钢材厂发函：“我司欲以3150元/t的价格购买20螺纹钢50t，若有意出售请于2010年3月15日前回复。”钢材厂于2010年3月9日收到该信函，但由于公司放假，公司销售部经理于2010年3月10日才知悉信件内容。根据《合同法》的规定，施工企业发出的函件()。

A、属于要约，于2010年3月7日生效
B、属于要约，于2010年3月9日生效
C、属于要约，于2010年3月10日生效
D、属于要约邀请，于2010年3月9日生效

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

188、多项选择题  下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是（）。

A.《北京市建筑市场管理条例》
B.《评标委员会和评标方法暂行规定》
C.《北京市建设工程造价管理办法》
D.《北京市建设工程招标投标管理条例》
E.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》

点击查看答案

本题答案：A, D
本题解析：暂无解析

189、多项选择题  以下可以对投标人处中标项目金额的5‰至10‰罚款的情形有（）。

A.投标人相互串通投标谋取中标的
B.投标人与招标人串通投标谋取中标的
C.投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的
D.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的
E.招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：《招标投标法》第53条规定：投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。《招标投标法实施条例》第75条规定：招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。故本题正确选项应为A、B、C、E。

190、单项选择题  某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2006年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是（）。

A.在2006年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任
B.在2006年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款
C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款
D.强制执行建设方后、尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

191、多项选择题  当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。

A.第一次开庭时 
B.提交答辩状期时 
C.被告收到起诉状副本之日起15日内 
D.法庭辩论终结前 
E.第一审判决作出前

点击查看答案

本题答案：B, C
本题解析：当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。
考点民事诉讼的法院管辖

192、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）

A．施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成 
B．总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 
C．施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位 
D．分包单位将其承包的专业工程进行专业分包

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：劳务分包无需经总包的认可．

193、多项选择题  买卖合同中，出卖人的主要义务有()。

A、按照合同约定交付标的物
B、转移标的物的所有权
C、受领标的物
D、支付价款
E、对标的物进行检验和及时通知

点击查看答案

本题答案：A, B
本题解析：暂无解析

194、多项选择题  下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。

A.社会保险 
B.试用期 
C.保守商业秘密 
D.补充保险 
E.休息休假

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：劳动合同除规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。

195、单项选择题  联合体中标的，联合体各方应当（）。

A.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任
B.分别与招标人签订合同，但就中标项目向招标人承担连带责任
C.共同与招标人签订合同，但就中标项目各自独立向招标人承担责任
D.分别与招标人签订合同，就中标项目各自独立向标人承担责任级

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

196、单项选择题  甲公司业务员王某开出后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。

A.王某的行为为无权代理，合同无效 
B.王某的行为为表见代理，合同无效 
C.王某的行为为表见代理，合同有效 
D.王某的行为为委托代理，合同有效

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。
《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效

197、多项选择题  施工项目负责人的安全生产责任包括（）

A.对建设工程项目的安全施工负责
B.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程
C.及时、如实报告生产安全事故情况
D.确保安全生产费用的有效使用
E.组建安全生产领导小组

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：施工项目负责人的安全生产责任主要是：（1）对建设工程项目的安全施工负责；（2）落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；（3）确保安全生产费用的有效使用；（4）根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；（5）及时、如实报告生产安全事故情况。

198、单项选择题  行政复议机关应当自受理申请之日起（）内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。

A.30日
B.45日
C.60日
D.3个月

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《行政复议法》第31条规定："行政复议机关应当自受理申请之日起六十日内作出行政复议决定；但是法律规定的行政复议期限少于六十日的除外"。故C为正确选项。

199、多项选择题  某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以采取的纠纷解决措施包括（）。

A.对调解方案提出行政复议
B.根据合同约定提起仲裁
C.根据合同约定提起民事诉讼
D.与各方再次进行协商
E.提起行政诉讼

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：暂无解析

200、单项选择题  根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付

A、总承包单位与分包单位按一定比例共同
B、分包单位
C、建设单位
D、总承包单位

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考核的是意外伤害保险费的支付。《建设工程安全生产管理条例》第38条规定：“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。”根据这个条款，分包单位的从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是由总承包单位支付的。