1、单项选择题  大石材面层铺贴完应进行养护，养护时间不得少于()d。

A、5
B、7
C、14
D、28

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

2、多项选择题  碳质量分数含量小于2%的黑色金属有()。

A.生铁 
B.低碳钢 
C.中碳钢 
D.高碳钢 
E.重金属 

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：黑色金属又称为钢铁材料，按照碳质量分数的含量不同，可以分为生铁和钢： (1)碳质量分数含量大于2%的为生铁。 (2)碳质量分数含量小于2%的为钢，依据其中是否含有合金元素可分为碳素钢与合金钢。碳素钢按含碳量的多少，可分为低碳钢、中碳钢、高碳钢;合金钢按合金元素含量的多少，可分为低合金钢、中合金钢、高合金钢。 (3)有色金属是指铁金属以外的其他金属及合金统称为有色金属材料。工程上常用的有色金属包括重金属和轻金属。 考点 机电工程项目常用材料

3、单项选择题  单位工程完工后，施工单位应在自行检查评定合格的基础上，向（）提交竣工验收报告。

A.监理单位
B.设计单位
C.建设单位
D.工程质量监督站

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，评定结果合格后向建设单位提交工程验收报告。 考点：验收管理

4、单项选择题  根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后()内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。

A.6个月
B.3个月
C.9个月
D.1年

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：参见教材P288

5、问答题  

某工地一10mx6.5m的焊接车问内，一端作为材料存放场地，氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶整齐顺墙根摆放一起；另一端两名工人正在进行电焊作业，另一名工人在门口吸烟。由于天气炎热，三人只穿了衬衫作业。
由于电焊机故障，焊机整体带电，正在施焊的两名工人触电，而开关箱中装设的漏电保护器失灵，吸烟的工人迅速打开总配电箱，发现未设置初级漏电保护器。于是切断总开关，导致整个工地全部停电。触电工人经抢救脱离危险，二人均造成重伤。经査，此三人中只有抽烟的工人有“特种作业操作证”。
【问题】
1.请简要分析本案例中焊接车间存在的安全隐患。
2.简述电焊机的安全控制要点。
3.气瓶的安全控制要点有哪些？
4.何为特种作业?建筑工程施工中哪些人员为特种作业人员?
5.对总配电箱和开关箱中漏电器的配置有何具体要求？

点击查看答案

本题答案：1.本案例中焊接车间存在如下安全隐患：
(1
本题解析：试题答案1.本案例中焊接车间存在如下安全隐患：
(1)焊接作业人员无证上岗；
(2)焊接作业人员未穿戴防护服；
(3)氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶混放，气瓶间没有设置安全距离；
(4)焊接车间有人抽烟，存在明火隐患；
(5)气瓶存放地点与施焊作业地点距离太近，安全距离不符合要求。
2.电焊机的安全控制要点主要如下：
(1)电焊机安装完毕经验收合格后方可投人使用；
(2)露天使用的电焊机应设置在地势较高、平整的地方，并有防雨措施；
(3)电焊机的接零保护、漏电保护和二次侧空载降压保护等装置必须齐全有效；
(4)电焊机一次侧电源线应穿管保护，长度一般不应超过5m，焊把线长度一般不应超过30m并不应有接头，一、二次侧接线端柱外应有防护罩；
(5)电焊机施焊现场10m范围内不得堆放易燃、易爆物品。
3.气瓶的安全控制要点主要如下：
(1)施工现场使用的气瓶应按标准色标涂色；
(2)施工现场应设置气瓶集中存放处，不同种类气瓶存放应有隔离措施，存放环境应符合安全要求，不能存放在住宿区和靠近油料、火源的地方。存放处应有安全警示标志，配备相应的灭火器材；
(3)气瓶的防振胶圈、防护帽等装置应齐全有效；
(4)氧气瓶、乙炔瓶在使用过程中瓶与瓶之间的距离应保持在5m以上，气瓶与明火的距离应保持在10m以上，当不能满足安全距离要求时，应有隔离防护措施；
(5)乙炔瓶不应平放。
4.特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。
建筑工程施工过程中特种作业人员有：电工、电焊工、气焊工.、架子工、起重机司机、起重机械安装拆卸工、起重机索指挥工、施工电梯司机、龙门架及井架物料提升机操作工、场内机动车驾驶员等。
5.在总配电箱（配电柜）中作为初级保护的漏电保护器，其额定漏电动作电流必须要大于30mA，额定漏电动作时间也必须要大于O.ls,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积最高应限制在30mA*s以内。
在开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s;在潮湿、有腐蚀性介质的场所中，开关箱中的漏电保护器要选用防溉型的产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。

6、多项选择题  关于建设工程保险的说法，正确的有()。

A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用
B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商
C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天
E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期

点击查看答案

本题答案：B, E
本题解析：本题A是教材P41(一)的原文，但我建议不选，理由是A为《建设工程施工合同示范文本》内容，并非法定内容，也不属于行业惯例。如果承发包双方根本没有采用这个文本呢?如果双方约定本工程不投保一切险呢?

7、名词解释  砖混结构

点击查看答案

本题答案：房屋的竖向承重构件采用砖墙或砖柱，水平承重构件采用钢筋
本题解析：试题答案房屋的竖向承重构件采用砖墙或砖柱，水平承重构件采用钢筋混凝土楼板、屋顶板，此类结构形式叫砖混结构。

8、问答题  

建筑工程项目质量计划管理案例分析题
某装饰装修工程公司承揽某商场的装修工程施工任务。
1、在门窗的制作与安装过程中采用了如下的施工方法。
(1)铝合金门窗的安装采用了边安装边砌口的方法施工。
(2)建筑外门窗直接用射钉固定在砌体上。
(3)塑料门窗框与墙体间缝隙采用了密封胶密封。
(4)在安装中空玻璃时，镀膜层朝向室外。
2、在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取了如下措施。
(1)厚度大于50mm的门窗扇应采用螺杆连接门窗框。
(2)铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不小于100N。
(3)对埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防膨胀处理。
(4)制作木门窗的木材中的甲醛含量应符合设计要求。
(5)胶合板门的横棱和上、下冒头应采用密封胶密封，以防透气。
【问题】
1、在门窗的制作与安装过程中采用的施工方法中，哪些方法是不妥当的，并改正。
2、在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取的措施中有哪些是不妥当的，请逐一指正，并指出正确的措施或说明理由。

点击查看答案

本题答案：1、门窗的制作与安装过程中采用的施工方法的不妥之处及正
本题解析：试题答案1、门窗的制作与安装过程中采用的施工方法的不妥之处及正确做法。
(1)不妥之处：铝合金门窗的安装采用了边安装边砌口的方法施工。正确做法：铝合金门窗的安装应采用预留洞口的方法施工。
(2)不妥之处：建筑外门窗直接用射钉固定在砌体上。正确做法：在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。
(3)不妥之处：塑料门窗框与墙体间缝隙采用了密封胶密封。正确做法：塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满，表面采用密封胶密封。
(4)不妥之处：在安装中空玻璃时，镀膜层朝向室外。正确做法：在安装中空玻璃时，镀膜层朝向室内。
2、门窗制作与安装工程质量控制措施中的不妥之处及正确做法。
(1)不妥之处：厚度大于50mm的门窗扇应采用螺杆连接门窗框。正确做法：门窗框和厚度大于50mm的门窗扇应采用双榫连接。
(2)不妥之处：铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不小于100N。正确做法：铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于l00N。
(3)不妥之处：制作木门窗的木材中的甲醛含量应符合设计要求。正确做法：制作木门窗的木材中的甲醛含量应符合设计要求。
(4)不妥之处：对埋人砌体或混凝土中的木砖应进行防膨胀处理。正确做法：对埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防腐处理。
(5)不妥之处：胶合板门的横棱和上、下冒头应采用密封胶密封，以防透气。正确做法：胶合板门的横棱和上、下冒头应各钻两个以上的透气孔，透气孔应畅通。

9、单项选择题  经验证明，一般以水泥强度等级为混凝土强度等级的()倍为宜。

A、1～1.5
B、1.5～2.0
C、2.0～2.5
D、2.5～3.0

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

10、单项选择题  下列墙体中，可以留设脚手眼的是()。

A.120mm厚墙
B.宽度为1.2m的窗间墙
C.料石清水墙
D.加气混凝土墙

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

11、单项选择题  防水等级为()的重要建筑、高层建筑，防水层合理使用年限为15年。

A.I级
B.II级
C.III级
D.Ⅳ级

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

12、多项选择题  混凝土小型空心砌块水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度分别为()。

A.100%
B.95%
C.90%
D.85%
E.80%

点击查看答案

本题答案：C, E
本题解析：混凝土小型空心砌块水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度分别为90%和80%。

13、单项选择题  某工程公司上月末施工工程各项费用余额为235万元，本月末工程竣工，竣工后一次结算工程价款，本月施工费用发生如下：人工费43万元，材料费286万元，机械使用费45万元，其他直接费用1万元，间接费用26万元，则此项工程实际成本为()万元

A.635
B.636
C.610
D.650

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

14、单项选择题  防爆电气设备应有()标志。

A.FY
B.EY
C.FX
D.EX

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：工业电气装置安装工程中，其所用的器材一定要用相应的防爆器材，尽管级别、组别和类型不同，但符号一致，如题中EX。故选D

15、单项选择题  荷载作用的面程相对于总面程而言很小，可简化为作用在一点的荷载，称为()。

A、线荷载
B、恒载
C、活荷载
D、集中荷载

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

16、多项选择题  砌体基础的主要形式有()等。

A、条形基础
B、筏形基础
C、独立基础
D、箱形基础
E、扩大基础

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：暂无解析

17、填空题  强化设备全过程技术监督，建立（）、标准、检测三位一体的技术监督体系。

点击查看答案

本题答案：质量
本题解析：试题答案质量

18、多项选择题  天然花岗石板材的技术要求包括()。

A、规格尺寸允许偏差
B、平面度允许公差
C、角度允许公差
D、外观质量
E、化学性能

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

19、问答题  

某开发商通过公开招标与某建筑集团公司二公司签订了一份建筑安装工程项目施工总承包合同。承包范围为土建工程和安装工程，合同总价为5000万元，工期为7个月。合同签定日期为4月10日，双方约定5月10日开工，11月30日竣工。
合同中规定：
①主要材料及构件金额占合同总价的65%;
②预付备料款为合同总价的25%，于4月25日前拨付给承包商，工程预付款应从未施工工程尚需主要材料及构配件的价值相当于预付备料款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回;
③工程保修金为合同总价的5%，业主从每月承包商取得的工程款中按3%的比例扣留。保修期(一年)满后，剩余部分退还承包商。
④若施工单位每月实际完成产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的6%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。
⑤业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。
⑥工程款逾期支付，按每日1‰的利率计息。
由业主的工程师代表签认的承包商各月计划和实际完成产值以及业主提供的材料、设备价值见下表
工程结算数据表(单位：万元)(单位：万元)

施工过程中发生如下事件(发生部位均为关键工序，索赔费用在当月付款中结清)：
事件1：预付款延期支付20天，致使工程实际开工日拖延5天。
事件2：6月初因施工机械出现故障延误工期2天，费用损失9000元。
事件3：7月份赶上雨季施工，施工单位采取防雨措施费用增加2万元。
事件4：8月上旬该建筑集团公司进行了安全生产大检查。在这个工地面积为8×8m2的焊接车间内，发现氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶直接放置在同一角落的水泥地面上，2名工人正进行电焊作业，辅助工在休息吸烟。正在作业的工人已经过培训考核，但尚未领到“特种作业操作证”，因天气炎热，两人只穿了衬衫。
事件5：9月份由于业主设计变更，造成施工单位返工费4万元，并损失工期3天。又停工待图10天，窝工损失5万元。
事件6：为赶工期，施工单位增加赶工措施费6万元(10月份4万元，11月份2万元)，使工程得以按照合同工期完工。
2、问题
(1)在以上事件发生后，施工单位是否可以向监理工程师提出索赔要求?为什么?
(2)施工单位可索赔工期和费用各为多少?
(3)该工程预付款为多少?起扣点为多少?
(4)5~10月，每月实际应结算工程款为多少?
(5)请分析事件4中存在哪些不安全因素?

点击查看答案

本题答案：事件1：可以提出索赔。工程预付款延期支付属于业主责任，
本题解析：试题答案事件1：可以提出索赔。工程预付款延期支付属于业主责任，应向施工单位支付延期付款的利息，并顺延工期。
事件2：不可以提出索赔。施工机械出现故障属于施工单位责任，故不能提出索赔。
事件3：不可以提出索赔。7月份赶上雨期施工应为施工单位施工组织设计中应预见到的费用，故不能支持索赔。
事件5：可以提出索赔。该事件都是由于业主原因造成的，所以可以提出相应的工期和费用索赔。
事件6：不可以提出索赔。赶工措施费是施工单位自身的原因，故不能提出索赔。
(2)答：
工期索赔计算：
预付款延期支付拖延5天;返工时间3天;停工待图10天。
所以可索赔工期：5+3+10=18天。
费用索赔计算：
事件1：延期付款利息：5000×25%×1‰×20=25万元
事件5：返工费4万元;窝工损失5万元
所以可索赔费用为：25+4+5=34万元。
(3)答：
预付款为：5000×25%=1250万元
起扣点为：5000-1250÷65%=3076.92万元
(4)答：
每月实际应结算工程款为：
5月份应签发付款凭证金额为：600×(1-3%)+25-5=602万元
6月份应签发付款凭证金额为：790×(1-3%)-11=755.3万元
7月份应签发付款凭证金额为：870×(1-3%)-10=833.9万元
8月份累计完成产值为(600+790+870+860)=3120万元>3076.92万元，所以应从8月份的工程拨款中扣除一定数额的预付备料款。
8月份应签发付款凭证金额为：860×(1-3%)-(3120-3076.92)×65%-10=796.2万元
9月份完成产值700万元<800×90%=720万元，所以应扣除700万的6%。9月份应签发付款凭证金额为：700×(1-3%-6%)-700×65%+4+5-12=179万元
10月份应签发付款凭证金额为：650×(1-3%)-650×65%-7=201万元
(5)答：
事件4中存在的不安全因素有：
①氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶混放。(分析：根据“氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶直接放置在同一角落的水泥地面上”得出)
②在电焊操作的地方，氧气瓶底没有绝缘层。(分析：根据“氧气瓶直接放置在水泥地面上”得出)
③施焊作业中，施焊点与瓶、瓶与瓶的安全距离不符合要求。(分析：根据焊接车间面积和“直接放置在同一角落的水泥地面上”得出)
④焊接车间有人吸烟。(分析：根据“辅助工在休息吸烟”得出)
⑤焊接作业人员无证上岗。(分析：根据“正在作业的工人尚未领到‘特种作业操作证’”得出)
⑥焊接作业人员未穿戴好防护服。(分析：根据“两人只穿了衬衫”得出)

20、多项选择题  下列安全事故类型中,属于建筑业最常发生的五种事故的有（）。

A、高处坠落 
B、物体打击 
C、触电 
D、中毒 
E、爆炸

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：P288根据对全国伤亡事故的调查统计分析，建筑业伤亡事故率仅次于矿山行业。其中高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、坍塌事故，为建筑业最常发生的五种事故，近几年来已占到事故总数的80％～90％以上，应重点加以防范。

21、单项选择题  当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是()。

A.放坡挖土
B.中心岛式挖土
C.盘式挖土
D.逆作法挖土

点击查看答案

本题答案：
本题解析：暂无解析

22、单项选择题  对列入城建档案馆(室)接收范围的工程，工程竣工验收后()个月内，向当地城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。

A.1
B.3
C.6
D.12

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

23、单项选择题  采用玻璃肋支承结构形式的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应采用()玻璃。

A、夹层
B、钢化
C、钢化中空
D、钢化夹层

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考核的是点支承玻璃幕墙的制作安装要求。点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃，或由钢化玻璃合成的夹层玻璃和中空玻璃；玻璃肋应采用钢化夹层玻璃。

24、多项选择题  关于抹灰工程的施工做法，正确的有()。

A、对不同材料基体交接处的加强措施项目进行隐蔽验收
B、抹灰用的石灰膏的熟化期最大不少于7d
C、设计无要求时，室内墙、柱面的阳角用1：2水泥砂浆做暗护角
D、水泥砂浆抹灰层在干燥条件下养护
E、当抹灰总厚度大于35mm时，应采取加强网措施

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：本题考核的是抹灰工程施工工艺要求。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施。当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。加强网应绷紧、钉牢。抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d。室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时，应采用1：2水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护，一般应在抹灰24h后进行养护。

25、多项选择题  高层建筑钢结构安装前应对建筑物的()进行复查，合格后方能开始安装。

A.基础标高
B.平面封闭角
C.底层位置线
D.柱顶标高
E.定位轴线

点击查看答案

本题答案：
本题解析：暂无解析

26、单项选择题  关于板材隔墙施工工艺的说法，正确的是()。

A.隔墙板厚度选用应按设计要求并考虑便于门窗安装，最小厚度不小于50mm
B.胶粘剂要随配随用，并应在60rain内用完
C.隔墙板安装顺序应从门洞口处向两端依次进行;无门洞的墙体，应从中间向两边顺序安装
D.板缝用50～60mm宽的玻纤布条，阴阳转角用200mm宽布条处理

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

27、多项选择题  厕浴间、厨房涂膜防水施工常用()。

A.聚氨酯防水涂料
B.聚合物水泥防水涂料
C.聚合物乳液防水涂料
D.乳化沥青防水涂料
E.渗透结晶型防水涂料

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：暂无解析

28、多项选择题  关于楼梯的空间尺度要求，下列叙述中正确的是()。

A.梯段改变方向时，平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽
B.楼梯体息平台宽度应大于或等于梯段的宽度
C.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.5m
D.楼梯应至少于一侧设扶手，梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手
E.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：暂无解析

29、名词解释  檐高

点击查看答案

本题答案：房屋建筑顶层屋面出外墙面部分叫屋檐。檐高是指设计室外地
本题解析：试题答案房屋建筑顶层屋面出外墙面部分叫屋檐。檐高是指设计室外地坪到屋檐底的高度，如果屋檐有檐沟的话就是到檐口底的高度。

30、单项选择题  施工单位在()地方施工，应当设置沟、井、坎、穴覆盖物和施工标志。

A.无夜间照明的
B.居民居住集中的
C.车辆、行人通行的
D.不准车辆、行人通行的

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

31、单项选择题  抹灰工程施工工艺要求中，基层处理采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于()mm。

A、100
B、150
C、180
D、200

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

32、问答题  

背景
某住宅工程，建筑面积12300m2，地上6层，地下2层。筏板基础，框架剪力墙结构。预拌混凝土。底板防水为高聚物改性沥青卷材两层防水。屋面为卷材防水，面积2000m2。室内厕浴间为聚合物水泥防水涂料。工期365日历天。某防水公司中标后成立了项目部组织施工。
事件一：施工总承包单位在底板混凝土施工前对混凝土生产厂家进行了技术交底。其中规定：水泥用量不得少于270kg/m3;砂率宜为45%～55%;灰砂比宜为1：2～1：2.5;水灰比不得大于0.55;泵送时入泵坍落度宜为140～180mm;水泥强度等级不应低于32.5MPa，不得使用碱活性骨料。监理单位提出了意见，要求重新交底。
事件二：施工总承包单位在底板混凝土施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：底板防水混凝土连续浇筑，不留施工缝;墙体水平施工缝留在高出底板表面不小于200mm的墙体上;墙、板结合水平施工缝，留在板、墙接缝线以下150～300mm处;墙体预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于200mm;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合;防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不得少
于7d。监理单位提出了意见，要求重新交底。
事件三：防水公司项目部在底板卷材防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：底板垫层混凝土平面部位的卷材采用满粘法;严禁采用热熔法施工;卷材接缝必须粘贴封严，两幅卷材短边和长边的搭接宽度为150mm;上下两层和相邻两幅卷材的接缝错开1/3～1/2幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴;在立面与平面的转角处，卷材的接缝留在平面上，距立面600mm处;阴阳角处找平层应做成圆弧或90°。监理单位提出了意见，要求重新交底。
事件四：防水公司项目部在屋面卷材防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：屋面坡度小于3%时，卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%～15%时，卷材垂直屋脊铺贴;上下层卷材垂直铺贴;找平层的分格缝处宜实铺，空铺的宽度宜为50mm;屋面卷材防水层由屋面最高处向下进行;铺贴天沟、檐沟卷材时，宜顺天沟、檐沟方向，减少卷材的搭接。监理单位提出了意见，要求重新交底。
事件五：防水公司项目部在室内防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：
防水层厚度不应小于0.8mm;先做四周立墙防水层，再做地面与墙面阴阳角及管根处附加层处理;管根平面与管根周围立面转角处可不做涂膜防水附加层。监理单位提出了意见，要求重新交底。
问题
(1)指出事件一中不妥之处，并分别写出正确做法。
(2)指出事件二中不妥之处，并分别写出正确做法。
(3)指出事件三中不妥之处，并分别写出正确做法。
(4)指出事件四中不妥之处，并分别写出正确做法。
(5)指出事件五中不妥之处，并分别写出正确做法。

点击查看答案

本题答案：(1)不妥之处：1)水泥用量不得少于270kg/m3;
本题解析：试题答案(1)不妥之处：1)水泥用量不得少于270kg/m3;2)砂率宜为45%～55%;3)泵送时人泵坍落度宜为140～180mm。
正确做法：1)水泥用量不得少于260kg/m3;2)砂率宜为35%～40%;3)泵送时人泵坍落度宜为120～160mm。
(2)不妥之处：I)墙体水平施工缝留在高出底板表面不小于200mm的墙体上;2)墙体预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于200mm;3)防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不得少于7d。
正确做法：1)墙体水平施工缝留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;2)墙体预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm;3)防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不得少于14d。
(3)不妥之处：1)底板垫层混凝土平面部位的卷材采用满粘法;2)两幅卷材短边和长边的搭接宽度为150mm;3)阴阳角处找平层应做成圆弧或90°。
正确做法：1)底板垫层混凝土平面部位的卷材采用点粘法;2)两幅卷材短边和长边的搭接宽度为100mm;3)阴阳角处找平层应做成圆弧或45°。
(4)不妥来源:91考试 网之处：1)上下层卷材垂直铺贴;2)找平层的分格缝处宜实铺，空铺的宽度宜为50mm;3)屋面卷材防水层由屋面最高处向下进行。
正确做法：1)上下层卷材不得相互垂直铺贴;2)找平层的分格缝处宜空铺，空铺的宽度宜为100mm;3)屋面卷材防水层由屋面最低处向上进行。
(5)不妥之处：1)防水层厚度不应小于0.8mm;2)先做四周立墙防水层，再做地面与墙面阴阳角及管根处附加层处理;3)管根平面与管根周围立面转角处可不做涂膜防水附加层。
正确做法：1)防水层厚度不应小于1.2mm2)先做地面与墙面阴阳角及管根处附加层处理，再做四周立墙防水层;3)管根平面与管根周围立面转角处应做涂膜防水附加层。

33、单项选择题  根据《建筑法》的规定，工程监理单位与施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量并造成损失的，赔偿责任应当由()承担。

A.监理单位
B.施工企业
C.监理单位和施工企业连带
D.建设单位

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

34、单项选择题  关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是( )。

A.当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装
B.抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接
C.在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施
D.在设备管线安装部位安装加强龙骨

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：当有门洞口时，应从门洞口处向两侧依次进行；当无洞口时，应扶一端向另一端顺序安装。刚性连接适用于非抗震设防区的内隔墙安装，柔性连接适用于抗震设防区的内隔墙安装，在板材隔墙上开槽、打孔，应用云石机切割或电钻钻扎，不得直接剔凿和用力敲击。在有门窗洞口、设备管或其他受力部位，应安装加强龙骨，增强龙骨骨架的强度，以保证在门窗开启使用或受力时隔墙的稳定。

35、单项选择题  在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用()。

A.火山灰水泥 
B.矿渣水泥 
C.粉煤灰水泥 
D.硅酸盐水泥

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：六大常用水泥的主要特性见下表。常用水泥的主要特性考点常用建筑结构材料的技术性能与应用

36、多项选择题  根据防火涂料所用的分散介质，可分为()。

A、溶剂型防火涂料
B、无机型防火涂料
C、水性防火涂料
D、有机型防火涂料
E、有机无机复合型

点击查看答案

本题答案：A, C
本题解析：暂无解析

37、多项选择题  常用水泥的技术要求包括()。

A.坍落度
B.稠度
C.碱含量
D.强度
E.细度

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：暂无解析

38、多项选择题  在财务评价中，通过项目投资财务现金流量表计算的项目投资评价指标主要有()。

A.货款利率
B.财务内部收益率
C.财务净现值
D.利息备付率
E.投资回收期

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：暂无解析

39、单项选择题  有淋浴设施的厕浴间墙面防水层高度不应小于()，并与楼地面防水层交圈。

A.1.0m
B.1.5m
C.1.8m
D.2.0m

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

40、单项选择题  隧道作业选用带（）带管道的通风设备和与井口相适应的送、抽风设备。

A.排风
B.送风
C.送、抽两用

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

41、多项选择题  注浆地基包括()。

A、水泥注浆地基
B、硅化注浆地基
C、旋喷注浆桩地基
D、加筋土地基
E、土工织物地基。

点击查看答案

本题答案：A, B
本题解析：暂无解析

42、多项选择题  加气混凝土砌块的特性有（）。

A.保温隔热性能好
B.自重轻
C.强度高
D.表面平整，尺寸精确

点击查看答案

本题答案：A, B, D
本题解析：暂无解析

43、问答题  

天津某单层钢结构厂房工程，基础部分采用锤击打人预应力管桩，部分采用泥桨护壁灌注桩。桩承台上预埋地脚螺栓与钢柱连接。
预应力管桩打人过程中，发现桩身突然倾斜错位，经查桩尖处土质条件没有特殊变化，而贯人度突然增大;同时，当粧锤跳起后，粧身随之出现回弹现象。
泥浆护壁灌注桩施工过程中，频繁出现孔壁坍落现象。
粧承台及预埋地脚螺栓均施了完毕，安装钢柱时发现钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中。
由于屋架跨度比较大，约28m，设计采用钢网架结构。在钢网架总拼完成后，紧接着开始屋面丁程。屋面工程完成后，监理工程师对下弦中央点处挠度值进行实测实量，满足设计要求，监理工程师验收通过并签字确认。
【问题】
1.本案例中，预应力管桩打人过程中出现的现象可能是什么原因造成？如何预防和治理？
2.简要叙述泥浆护壁灌注桩孔壁坍落的可能原因及防治措施。
3.钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中的问题应如何预防与处理？
4.监理工程师对屋架的验收检测存在哪些不妥？为什么？指出检测结果的合格标准

点击查看答案

本题答案：1.预应力管桩打人过程发生本案例中现象可能由于桩身断裂
本题解析：试题答案1.预应力管桩打人过程发生本案例中现象可能由于桩身断裂或弯曲所致，可能原因
如下：
(1)制作桩时，粧身弯曲超过规定，桩尖偏离桩的纵轴线较大，沉人过程中桩身发生倾斜或弯曲；
(2)粧人土后，遇到大块坚硬的障碍物，把桩尖挤向一侧；
(3)稳桩不垂直，压入地下一定深度后，再用走架方法校正，使桩产生弯曲；
(4)两节桩或多节桩施工时，相接的两节桩不在同一轴线上，产也了弯曲；
(5)制作桩的混凝土强度不够，桩在堆放、吊运过程中产生裂纹或断裂未被发现。预防和治理措施如下：
(1)施工前对桩位下的障碍物清除干净，必要时对每个粧位用钎探了解。对桩构件进行检査，发现桩身弯曲超标或桩尖不在纵轴线上的不宜使用；
(2)在稳桩过程中及时纠正不垂直，接桩时要保证上下桩在同一纵轴线上，接头处要严格按照操作规程施工
(3)桩的堆放、吊运过程中，严格按照有关规定执行，发现裂缝超过规定坚决不能使用；
(4)会同设计人员共同研究处理方法。根据丁程地质条件、上部荷载及桩所处的结构部位，可以采取补桩的方法，可在轴线两侧分別补一根或两根桩。
2.泥浆护壁灌注桩孔壁坍落可能原因如下：
(1)泥桨比重不够，起不到可靠的护壁作用；
(2)孔内水头高度不够或孔内出现承)卡:水，降低了静水压力；
(3)护筒埋置太浅，下端孔坍塌;
(4)在松散砂层中钻孔时，进尺速度太快或停在一处空转时间太长，转速太快；
(5)冲击(抓)锥或掏渣筒倾倒，撞击孔壁；
(6)用爆破处理孔内孤石、探头石时，炸药量过大，造成很大振动。
泥浆护壁灌注桩孔壁坊落防治措施如下：
(1)在松散砂土或流砂中钻进时，应控制进尺，选用较大相对密度、黏度、胶体率的优质泥浆(或投人黏土掺片、卵石，低锤冲击，使黏土膏、片、卵石挤人孔壁）；
(2)如地下水位变化过大，应采取升高护筒、增大水头，或用虹吸管连接等措施；
(3)严格控制冲程高度和炸药用M;
(4)孔口斜塌吋，应先探明位置，将砂和黏土(或砂砾和黄土地)混合物回填到坊孔位
置以上1?2m;如坊孔严重，应全部回填，等回填物沉积密实后再进行钻孔。
3.钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中的形成原因可分两种情况：
(1)螺栓孔位置偏移，其预防与处理方法如下：
①钢柱底部预留螺栓孔应放大样后制作，并确保螺栓孔位与柱子轴线相对位置准确；
②如螺栓孔偏移不大，经设计人员许可，沿偏差方向将孔扩大为椭圆孔，然后换用加大的垫圈进行安装；
③如螺栓孔相对偏移较大，经设计人员同意可将螺栓割除，将根部螺栓焊于预埋钢板上，附上一块与预埋钢板等厚的钢板，再与预埋钢板采取铆钉塞焊法焊上，然后根据设计要求焊上新螺栓。
(2)底脚螺栓定位偏位，其预防与处理方法如下：
①先浇筑混凝土，预留孔洞，后埋螺栓。在埋螺栓时，采用型钢两次校正办法，检查无误后，浇筑预留孔洞；
②将每根柱的底脚螺栓用预埋钢架固定，一次浇筑混凝土；
③用氧乙炔火焰将柱底座板螺栓孔扩大，安装时，另加厚钢垫板；
④如螺栓孔相对偏移较大，经设计人员同意可将螺栓割除，将根部螺栓焊于预埋钢板上，附上一块与预埋钢板等厚的钢板，再与预埋钢板采取铆钉塞焊法焊上，然后根据设计要求焊上新螺栓。
4.不妥之一：验收检测次数不正确，在钢网架总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，而其案例中仅检测了后一次。
不妥之二：验收检测方法不正确，本丁程钢网架跨度达28m，按相关规范要求，24m跨度以上的钢网架结构，应测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。
检测结果的合格标准：所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。

44、单项选择题  当板块缝隙需要焊接时，宜在()h以后施焊。

A、12
B、24
C、36
D、48

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

45、名词解释  砖墙

点击查看答案

本题答案：（1）标准砖的规格为240mm×115mm
本题解析：试题答案（1）标准砖的规格为240mm×115mm×53mm，包括10mm厚灰缝，其长宽厚之比为4：2：1。标准砖砌筑墙体时以砖宽度的倍数（115mm+10mm=125mm）为模数，与我国现行《建筑模数协调统一标准》中的基本模数M=100mm不协调，这是由于砖尺寸的确定时间要早于模数协调的确定时间。
（2）墙的厚度：砖墙的厚度习惯上以砖长为基数来称呼，如半砖墙、一砖墙、一砖半墙等。其厚度一般取决于对墙体强度、稳定性及功能的要求，同时还应符合砖的规格。常用墙厚的尺寸规律见右图。砖墙厚一般来说，半砖墙120（砖顺放）；一砖墙240（砖横放）；一砖半墙370（两块砖一横一竖）

46、多项选择题  下列各项，属于按照费用计人工程成本方法分类的是()。

A.期间费用
B.间接费用
C.直接费用
D.固定费用
E.变动费用

点击查看答案

本题答案：B, C
本题解析：暂无解析

47、问答题  某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，内含三层钢筋混凝土框架结构中央控制室工程，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件的连接方式主要为高强螺栓（摩擦）连接。施工过程中，发生如下事件：事件一：制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验、摩擦面打磨后拼装。高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师检查发现问题，停工整改后通过验收。事件二：装饰装修施工前，装修单位上报中央控制室的木龙骨纸面石膏板吊顶（不上人）施工方案，其中主要内容如下：（1）采用φ6吊杆，长1.2m：（2）吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，冲击电锤成孔；（3）主龙骨间距960mm，吊挂在吊杆上；（4）次龙骨间距500mm，紧贴主龙骨安装；（5）纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设。纸面石膏板四角先固定在龙骨上，然后固定四边，最后固定中心，确保牢固。监理认为部分做法不妥，退回施工单位改正后，签字审批，按方案组织施工。事件三：吊顶内设备、管线及填充材料施工就绪且石膏面板大面积安装完成，施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收，被监理工程师拒绝。事件四：在工程竣工验收通过后的75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 事件四中，关于工程档案的问题，施工单位的做法是否合理？并给出理由。

点击查看答案

本题答案：施工单位的做法不合理。理由：不应由施工单位将建设工程档
本题解析：试题答案施工单位的做法不合理。理由：不应由施工单位将建设工程档案直接送交当地城建档案管理机构。正确做法应是施工单位向建设单位移交，建设单位送交城建档案管理机构。

48、名词解释  挂梁

点击查看答案

本题答案：在悬臂梁桥桥或T构中用于连接两悬臂梁或用于连接两T构的
本题解析：试题答案在悬臂梁桥桥或T构中用于连接两悬臂梁或用于连接两T构的梁段。因为其两端皆放置在牛腿上，如同悬挂，故称挂梁。其受力模式为简支梁。

49、多项选择题  根据我国《民事诉讼法》的相关规定，最高人民法院发现地方各级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定确有错误的，可以()。

A.提审
B.依法改判
C.撤销原判决
D.发回原审法院重审
E.指令下级人民法院再审

点击查看答案

本题答案：A, E
本题解析：暂无解析

50、单项选择题  隔墙或填充墙的顶面与上层结构的接触处，宜（）。

A.用砂浆塞紧
B.用砖斜砌顶紧
C.用埋筋拉结
D.用现浇混凝土连接

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

51、单项选择题  建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。

A.施工需要并通过监理单位审查
B.施工需要并按规定通过了审查
C.编制招标文件的要求
D.工程竣工验收备案的要求

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

52、多项选择题  现制水磨石面层施工质量要求是()。

A.面层厚度一般为10～12mm
B.面层磨光遍数不应少于3遍
C.不得使用酸性颜料
D.不应采用耐碱矿物原料
E.水泥砂浆结合层的强度等级不应小于M10

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：暂无解析

53、多项选择题  施工临时供电设计中，导线截面应满足的基本要求有()。

A.具有相当的韧性
B.满足一定机械强度
C.能承受允许电流
D.导线引起的电压降在～定范围内
E.设计时，按重要性系数计算确定

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：暂无解析

54、多项选择题  铲运机在施工中，提高生产率的常用方法有()。

A.上坡铲土法
B.跨铲法
C.交错铲土法
D.助铲法
E.双联铲土法

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：暂无解析

55、单项选择题  在民用建筑中，当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，其厚度不应大于()mm，面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。

A、10
B、12
C、15
D、20

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

56、单项选择题  开启地下有限空间出入口前，应使用气体检测设备检测地下有限空间内是否存在（）、蒸气，存在爆炸危险的，开启时应采取相应的防爆措施。

A.沼气
B.二氧化碳
C.可燃性气体

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

57、单来源：www.91exam.org项选择题  根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)规定。检验批中的一般项目，其质量经抽样检验应合格;当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到()以及上，且不得有严重缺陷。

A.50%
B.70%
C.80%
D.90%

点击查看答案

本题答案：
本题解析：暂无解析

58、单项选择题  有限空间管理单位应建立地下有限空间作业安全生产规章制度，存在地下有限空间作业发包行为的，还应建立（）制度。

A.承包管理
B.发包管理
C.施工管理

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

59、多项选择题  根据《合同法》关于承诺期限的规定，承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。要约如果没有确定承诺期限的，下列说法正确的是()。

A.该要约不发生法律效力
B.该要约生效，但承诺可以随时做出
C.该要约生效，但承诺必须在要约到达的当天做出
D.该要约生效，如果该要约是以对话方式做出的，除当事人另有约定外，受要约人应当即时作出承诺
E.该要约生效，如果该要约是以非对话方式做出的，承诺应当在合理期限到达

点击查看答案

本题答案：D, E
本题解析：暂无解析

60、单项选择题  根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325规定，属Ⅱ类要求民用建筑工程的是（）。

A.住宅  
B.学校教室  
C.书店  
D.医院

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：这是一道室内环境管理的题，主要考核民用建筑根据控制室内环境污染的不同要求进行分类的知识点。此题属近年来行业关注的热点，对有一定现场实践经验的考生，此题不难。 根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010第1.0.4条之规定，民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为以下两类： 1）Ⅰ类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程; 2）Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。 故本题的正确选项应为“C.书店”。 考点： 建筑工程室内环境控制相关技术标准

61、单项选择题  在进行锤击沉桩时，以下步骤中应最后进行的是()。

A.打桩机就位
B.吊桩
C.切割桩头
D.锤击沉桩

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

62、多项选择题  在钢结构构件连接的施工技术中，焊缝产生咬边缺陷的主要原因有()。

A.焊接工艺参数选择不当
B.操作技术不正确
C.焊件位置安放不当
D.焊接零件的位置安放不当
E.焊条药皮端部的电孤偏吹

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：暂无解析

63、多项选择题  加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于()。

A.建筑物室内地面标高以上部位
B.长期浸水或经常干湿交替部位
C.受化学环境侵蚀的部位
D.抗震设防烈度8度地区的内隔墙
E.砌块表面经常处于80℃以上的高温环境

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于下列部位：(1)建筑物室内地面标高以下部位。(2)长期浸水或经常受干湿交替部位。(3)受化学环境侵蚀(如强酸、强碱)或高浓度二氧化碳等环境。(4)砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。

64、单项选择题  施工现场所有的开关箱必须安装（）装置。

A.防雷  
B.接地保护  
C.熔断器  
D.漏电保护

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：这是一道关于施工现场临时用电方面的题，考核临时用电开关箱配置的知识点。有一定的专业性，对于未从事过现场安全管理的考生，此题较难。我们知道，施工用电配电系统应设置总配电箱（配电柜）、分配电箱、开关箱，并按照“总—分—开”顺序作分级设置，形成“三级配电”模式。施工现场所有用电设备必须有各自专用的开关箱。施工用电配电系统各配电箱、开关箱中应装配隔离开关、熔断器或断路器。隔离开关、熔断器或断路器应依次设置于电源的进线端。防雷装置、接地保护装置、熔断器，并不是每个开关箱中都必须安装的，是否需要安装，视施工环境、用电设备负荷大小、开关箱使用类型等因素决定。但开关箱，作为直接为用电设施提供电源的末级箱，其漏电保护装置将直接关系到操作人员的生命安全，故对开关箱中漏电保护作了明确的规定：在开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。在潮湿、有腐蚀性介质的场所中，漏电保护器要选用防溅型的产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。此题正确选项应为“D.漏电保护”。考点：建筑工程施工安全管理

65、单项选择题  在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）年，保温工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

A.1
B.2
C.3
D.5

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为5年，保温工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

66、多项选择题  下列幕墙中，()不应在现场打注硅酮结构密封胶。

A.全玻璃幕墙
B.明框支撑玻璃幕墙
C.隐框玻璃幕墙
D.半隐框玻璃幕墙
E.点支撑玻璃幕墙

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：暂无解析

67、名词解释  屋面

点击查看答案

本题答案：屋面就是建筑物屋顶的表面，他主要是指屋脊与屋檐之间的部
本题解析：试题答案屋面就是建筑物屋顶的表面，他主要是指屋脊与屋檐之间的部分，这一部分占据了屋顶的较大面积，或者说屋面是屋顶中面积较大的部分。

68、多项选择题  根据代理权获得的方式不同，代理可分为()

A.指定代理
B.隐名代理
C.委托代理
D.居间代理
E.法定代理

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：暂无解析

69、问答题  

背景
某工程由某建筑公司承建，工程需要采购水泥若干。根据项目经理部编制的材料需要量计划和现场仓储条件，该项目年需要采购水泥总量为24000t。根据以上情况，现提出两种采购方案：
方案一：以半个月为单位采购周期，一次采购费用为60元，水泥单价180元/t。仓库年保管率3、5%。
方案二：以一个月为单位采购周期，一次采购费用为62元，水泥单价170元/t，仓库年保管率3%

问题
（1）在材料采购时，应如何选择分供方？
（2）根据案例中提供的资料，通过计算决定应选择哪一种采购方案？

点击查看答案

本题答案：(1)材料采购时应选择企业发布的合格分供方名册的厂家；
本题解析：试题答案(1)材料采购时应选择企业发布的合格分供方名册的厂家；对于企业合格分供方名册以外的厂家，在必须采购其产品时，要严格按照"合格分供方选择与评定工作程序"执行，即按企业规定经过对分供方审批合格后，方可签订采购合同进行采购；对于不需要进行合格分供方审批的一般材料，采购金额在5万元以上的（含5万元〉，必须签订订货合同。
(2)分别计算方案一和方案二的采购费和存储费之和
1)方案一：
每次采购数量=24000/24=1000t
则采购费和储存费之和=Q/2×P×A+S/Q×C=1000/2×180×3、5%+24000/1000×60=4590元
2)方案二：每次采购数量=24000/12=2000t
则采购费和储存费之和=Q/2×P×A+S/Q×C=2000/2×170×3%＋24000/2000×62=5844元
3)由此可见，方案一采购费和储存费之和较小，故应以每半个月为周期采购一次。

70、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，下列合同中的()不属于该法的调整范围。

A.承揽合同
B.建设工程合同
C.行政合同
D.收养合同
E.监护合同

点击查看答案

本题答案：C, D, E
本题解析：暂无解析

71、单项选择题  作业负责人、监护者和作业者应经地下有限空间作业安全生产教育和培训合格。其中，（）应持有效的地下有限空间作业特种作业操作证。

A.作业负责人
B.监护者
C.作业人员

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

72、多项选择题  关于地面工程基层铺设的做法，正确的有()。

A.灰土垫层采用熟化石灰与黏土（或粉质黏土、粉土）的拌合料铺设 
B.三合土垫层采用石灰、碎石土与碎砖的拌合料铺设 
C.四合土垫层采用水泥、石灰、粉土与碎砖的拌合料铺设 
D.炉渣垫层采用炉渣或水泥、石灰与炉渣的拌合料铺设 
E.水泥混凝土垫层铺设，当气温长期处于0℃以下，设计无要求时，垫层设置伸缩缝

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：基层铺设做法的规定：(1)灰土垫层应采用熟化石灰与黏土（或粉质黏土、粉土）的拌合料铺设，其厚度不应小于100mm。熟化石灰粉可采用磨细生石灰，亦可用粉煤灰代替。(2)砂垫层厚度不应小于60mm砂石垫层厚度不应小于100mm。(3)碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于100mm，（4）三合土垫层采用石灰、砂（可掺人少量黏土）与碎砖的拌台料铺设，其厚度不应小于100mm；四合土垫层应采用水泥、石灰、砂（可掺入少量黏土）与碎砖的拌合料铺设，其厚度不应小于80mm。(5)炉渣垫层采用炉渣或水泥与炉渣或水泥、石灰与炉渣的拌合料铺设，其厚度不应小于80mm。炉渣或水泥炉渣垫层的炉渣，使用前应浇水闷透，水泥石灰炉渣垫层的炉渣，使用前应用石灰浆或用熟化石灰浇水拌合闷；闷透时间均不得少于5d。(6)水泥混凝土垫层的厚度不应小于60mm，均应铺设在基土上，当气温长期处于0℃以下，设计无要求时，垫层应设置伸缩缝。室内地面的水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝，纵向缩缝、横向缩缝的间距均不得大于6m。垫层的纵向缩缝应做平头缝或加肋板平头缝。当垫层厚度大于150mm时，可做企口缝。横向缩缝应做假缝。平头缝和企口缝的缝间不得放置隔离材料，浇筑时应互相紧贴，企口缝的尺寸应符合设计要求，假缝宽度为5～20mm，深度为垫层厚度的l／3，填缝材料应与地面变形缝材料一致。(7）有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理；排水坡度应符合设计要求。(8)铺设防水隔离层时，在管道穿过楼板面四周，防水材料应向上铺涂，并超过套管的上口；在靠近墙面处，应高出面层200～300mm或按设计要求的高度铺涂。阴阳角和管道穿过楼板面的根部应增加铺涂附加防水、防油漆隔离层。(9)厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20；楼板四周除门洞外，应做混凝土翻边，其高度不应小于200mm，宽同墙厚，混凝士强度等级不应小于C20。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确，严禁乱凿洞。（10）防水隔离层严禁渗漏，排水坡向应正确、排水通畅。考点 建筑工程屋面及装饰装修工程的相关标准

73、单项选择题  普通气候环境中的普通混凝土应优先选用()水泥。

A.矿渣 
B.普通 
C.火山灰 
D.复合 

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：在混凝土工程中，根据使用场合、条件的不同，可选择不同种类的水泥，普通混凝土选用水泥可参考下表。考点常用建筑结构材料的技术性能与应用

74、单项选择题  关于刑事责任的说法，错误的是()

A.拘役是刑罚主刑的一种
B.罚款是刑罚附加刑的一种
C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用
D.死刑缓期二年执行是死刑的一种

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：法律责任每年考1分。考试的焦点从来是对以下概念进行区分：行政处罚刑罚罚款罚金拘留拘役没收违法所得没收财产

75、单项选择题  高强度螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为()。

A.从中间开始，对称向两边进行
B.从两边开始，对称向中间进行
C.从一边开始，依次向另一边进行
D.根据施工方便情况而定

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法。同一接头中，高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在24h内完成。高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧原则上应以接头刚度较大的部位向约束较小的方向、螺栓群中央向四周的顺序进行。

76、名词解释  挑廊

点击查看答案

本题答案：指二层以上挑出房屋外墙体，有围护结构，无支柱有顶盖的水
本题解析：试题答案指二层以上挑出房屋外墙体，有围护结构，无支柱有顶盖的水平交通空间。

77、单项选择题  在房屋建筑中，梁和板为典型的()构件。

A.受拉
B.受压
C.受弯
D.受扭

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

78、多项选择题  通常用于调节混凝土凝结时间、硬化性能的混凝土外加剂有()。

A.缓凝剂 
B.早强剂 
C.膨胀荆 
D.速凝剂 
E.引气剂 

点击查看答案

本题答案：A, B, D
本题解析：外加剂可按其主要使用功能分为以下四类：(l)改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。(2)调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加荆。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。(3)改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻镑剂等。(4)改善棍凝上其他性能的外加剂。包括膨胀剂、防冻剂’着色剂等。考点 常用建筑结构材料的技术性能与应用

79、单项选择题  人民法院适用普通程序审理的一审案件，应当在立案之日起()内审结。

A.20日
B.1个月
C.3个月
D.6个月

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

80、单项选择题  可以进行防水工程防水层施工的环境是()。

A.雨天
B.夜间
C.雪天
D.六级大风

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

81、单项选择题  开槽长度不得大于隔墙长度的()。

A.1/2 
B.1/3 
C.1/4 
D.1/5

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

82、单项选择题  跨度8m的钢筋混凝土梁，当设计无要求时，其底模及支架拆除时的混凝土强度应大于或等于设计混凝土立方体抗压强度标准值的()。

A.50% 
B.75% 
C.85% 
D.100% 

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：当无设计要求时，对于跨度≤8m的粱（或拱壳），底模及支架拆除时的混凝土强度应大于或等于设计混凝土立方体抗压强度标准值的75%。具体规定见下表考点建筑工程主体结构施工技术

83、单项选择题  正铲挖掘机的挖土特点是（）。

A、前进向上，强制切土
B、前进向上，自重切土
C、后退向下，强制切土
D、后退向下，自重切土

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

84、名词解释  砖平碹

点击查看答案

本题答案：砖平碹是门窗洞口上的横梁，也就是砖砌平拱过梁，是砖墙中
本题解析：试题答案砖平碹是门窗洞口上的横梁，也就是砖砌平拱过梁，是砖墙中的一种传统作法。

85、问答题  

某装饰装修工程公司通过分包方式承揽了某大厦的金属幕墙的施工任务。
在金属幕墙框架的安装中，采取的施工方法如下。
(1)连接件焊接时，采用了点焊，目的是控制因焊接产生变形。
(2)立柱与连接件的连接采用了铸铁螺栓。
(3)在所有相同金属接触面上进行防止金属电解腐蚀处理。
(4)为了提高防锈处理的效果，涂了两层防锈漆。在安装金属板前进行了避雷系统的安装。

【问题】
1.判断在金属幕墙框架的安装中施工方法的不妥之处，并写出正确做法。
2.对金属幕墙框架防锈处理的要求是什么?
3.对金属幕墙的防水、防雷节点的处理要求有哪些规定?

点击查看答案

本题答案：1.在金属幕墙安装中，施工方法的不妥之处及正确做法。<
本题解析：试题答案1.在金属幕墙安装中，施工方法的不妥之处及正确做法。
(1)不妥之处：连接件焊接时采用了点焊。
正确做法：连接件在焊接时应采用对称焊。
(2)不妥之处：主柱与连接件的连接采用了铸铁螺栓。
正确做法：立柱与连接件的连接应采用不锈钢螺栓。
(3)不妥之处：在所有相同金属接触面上进行防止金属电解腐蚀处理。
正确做法：在所有不同金属接触面上进行防止金属电解腐蚀处理。
2.对金属幕墙框架防锈处理的要求是：防锈处理不能在潮湿、多雾及阳光直接曝晒下进行，不能在尚未完全干燥或蒙尘的表面上进行。
3.对金属幕墙防火、防雷节点的处理要求如下。
(1)防火材料抗火期要达到设计要求。
(2)防火材料用镀锌钢板固定。
(3)幕墙框架应具有连续而有效的电传导性。
(4)幕墙防雷系统要与建筑物防雷系统有效连接。
(5)幕墙防雷系统直接接地，不应与供电系统共用同一地线。

86、单项选择题  在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为()年。

A、1
B、2
C、3
D、5

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

87、单项选择题  关于房屋结构的受力特点，下列叙述中正确的是()。

A.平板钢网架的杆件主要承受轴向压力
B.拱式结构的主要内力是轴向压力
C.壳体结构的主要内力是弯矩
D.多、高层建筑结构体系中，剪力墙结构的侧向刚度最大

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

88、单项选择题  有限空间作业前必须进行（），分析存在危险点，制定防止有害气体中毒的安全措施。

A.安全培训
B.应急演练
C.风险辨识

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

89、多项选择题  工程造价等于不舍税工程造价加上()。

A.增值税 
B.营业税 
C.城市维护建设税 
D.教育费附加 
E.利润

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：本题考查的是工程造价的组成。税金项目清单包括：营业税、城市维护建设税、教育费附加。考点 建筑工程造价的构成

90、单项选择题  蒸气养护的混凝土构件出池后，其表面温度与外界温差不得大于()。

A.25℃
B.20℃
C.15℃
D.30℃

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

91、单项选择题  建筑施工测量中，测设的基本工作不包括()。

A.已知水平角的测设
B.已知高程的测设
C.已知水平距离的测设
D.已知倾斜距离的测设

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

92、单项选择题  民用建筑节能项目依法享受()优惠。

A.税收 
B.工程造价 
C.节能材料价格 
D.能源价格

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

93、多项选择题  按弹性理论计算的构件有()。

A.连续钢筋混凝土主梁抗弯强度
B.连续钢筋混凝土次梁抗弯强度
C.钢梁的抗弯强度
D.钢梁的抗剪强度
E.需要计算疲劳的钢梁抗弯强度

点击查看答案

本题答案：
本题解析：暂无解析

94、单项选择题  应根据使用说明书中的要求对呼吸防护用品定期检查、维护，并进行清洗和消毒，放入密封袋内存储。空气呼吸器的气瓶每（）年应送有资质的单位检验1次。

A.1年
B.2年
C.3年

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

95、单项选择题  正常使用条件下,节能保温工程的最低保修期限为（）年。

A、2 
B、3 
C、4 
D、5

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：参考教材P384在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为5年。

96、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于建设单位质量责任与义务的是()。

A.依法对工程建设项目进行招标
B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程要有设计方案
C.按照国家有关规定组织竣工验收
D.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

97、单项选择题  以连续热镀锌钢板(带)或以连续热镀锌钢板(带)为基材的彩色涂层钢板(带)作原料，采用冷弯工艺生产的薄壁型钢是()。

A、轻钢龙骨
B、彩色压型钢板
C、彩色涂层钢板
D、冷弯型钢

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

98、单项选择题  某仓库设在建筑物二层，仓库里面放满水泥，二层楼板承受的是()。

A.线荷载
B.分散荷载
C.面荷载
D.集中荷载

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

99、问答题  

背景
某建筑工程公司与某建设单位参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了一项建造办公楼的工程承包合同。合同规定工程工期为520d，工程质量标准为合格，工程价款按照月进度审核已完工程量价款的80%支付，支付至合同总价85%停止支付，剩余款项于工程竣工验收合格，双方竣工结算时一次性支付尾款。工程于2011年6月1日开工，施工过程中，发生如下事件：
事件一：6月20日，基坑开挖时突降罕见大暴雨，基坑边坡局部垮塌，加固及清理等用时4d;7月20日，再次遇到罕见大暴雨，基坑边坡另一处垮塌，加Nit：清理等工作用时15d;施工单位迅速收集资料，于7月28日施工单位向建设单位提交索赔意向通知单，并于7月30日提交工期索赔19d的相关索赔证据与资料。
事件二：结构施工阶段建设单位对原工程设计进行局部变更，于10月10Et以书面形式向施工单位发出正式变更通知和变更图纸;施工单位接到通知后，对原施工方案进行调整，并组织施工;1O月31日，向建设单位提出变更工程的新价格计算方法和总价款报告遭到业主的拒绝。。
事件三：施工中，按照施工单位月申报已完工程量累计已达1760万元，但在约定支付日期业主仅支付了1000万元，施工单位于当日停工，并向建设单位要求补充支付剩余应付款项及自计量确认开始起应付款的货款利息。
问题
(1)事件一中，施工单位19d的工期索赔是否成立?说明理由。
(2)施工单位索赔成立的条件有哪些?
(3)事件二中，建设单位的做法是否合理?并说明理由。
(4)事件三中，指出施工单位做法的不妥之处?并指出正确做法。

点击查看答案

本题答案：(1)事件一中，施工单位19d的工期索赔不成立。本题解析：试题答案(1)事件一中，施工单位19d的工期索赔不成立。
理由：两次工期延误均由突降罕见大雨引起，属不可抗力，工期应可以顺延。但第一次事故发生时间是6月20日，施工单位提出索赔意向通知是7月30日，已超过规定28d提出索赔意向的时限，故第一次事故的4d工期索赔已无法成立。但第二次事故的15d索赔建设单位应予以顺延。
(2)施工单位索赔成立必须同时具备如下四个条件：
1)与合同相比较，已造成实际的额外费用或工期延误;
2)造成费用增加或工期延误的原因不是因为施工单位的过错或原因;
3)造成费用增加或工期延误不是应由施工单位承担的风险范围;
4)施工单位在事件发生后的规定时间内提交了书面索赔意见通知和索赔报告。
(3)建设单位做法合理。
按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)的规定，施工单位应在变更确定后的14d内提出变更-丁程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。施工单位在变更确定后14d内不向工程师提出变更估价申请时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
事件二中，施工单位于10月10日收到书面变更通知并按变更组织了施工，但在1o月31日才提出变更价款报告，已超过14d期限，故建设单位的拒绝是合理的。
(4)事件三中，施工单位做法不妥之处如下：
不妥之一：施工单位于当日直接停工;
正确做法：按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF2013-0201)，施工单位可向建设单位发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能按要求付款，且双方又未能达成延期付款协议，导致施工无法进行时，施工单位可停止施工，所有责任由建设单位承担。
不妥之二：向建设单位要求自计量确认开始的贷款利息;
正确做法：按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，应为从计量结果确认后第15d起应付款的贷款利息。

100、单项选择题  按照2006年财政部颁布的《企业会计准则第18号一一所得税》规定，企业采用()对所得税进行会计处理。

A.资产负债表债务法
B.应付税款法
C.递延法
D.利润表债务法

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：所得税是指企业就其生严、经雷所得和其他所得按规定交纳的税金，是根据应纳税所得预计算的，包括企业以应纳税所得额为基础的各种境内和境外税额。所得税的计税基础取决于核算所得税时所采用的方法。核算所得税有应付税款法和纳税影响会计法两种方法。纳税影响会计法又进一步划分为递延法和债务法，而债务法义分为利润表债务法和资产负债表债务法。2006年财政部颁布的《企业会计准则第18号…所得税》规定，企业采用债务法中的资产负债表债务法对所得税进行会计处理。

101、名词解释  拱券

点击查看答案

本题答案：拱券：桥梁、门窗等建筑物上筑成弧形的部分。
本题解析：试题答案拱券：桥梁、门窗等建筑物上筑成弧形的部分。

102、多项选择题  锤击沉桩法中，常用的接桩方式主要有()。

A、焊接法
B、法兰螺栓连接法
C、套管连接法
D、钢筋笼接桩法
E、硫黄胶泥锚接法

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：暂无解析

103、单项选择题  （）应接受有限空间作业安全生产培训，并取得特种作业操作证。

A.作业人员
B.许可人
C.监护者

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

104、问答题  

某施工总承包单位承建一综合办公楼工程，建筑面积108000㎡,现浇剪力墙结构，地下3层，地上50层。基础埋深14.4m，底板厚1800mm，底板混凝土C35，P12。施工过程中发生如下事件：
事件一：底板钢筋施工时，个别部位采用HRB335级直径12㎜的钢筋，因用量少，施工单位征得监理单位和建设单位同意后，用HPB235级直径10㎜的钢筋进行代换。
事件二：施工单位选定了某商品混凝土搅拌站，由该站为其制定底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工，分两层浇筑，每层厚度1.5m。底板混凝土浇筑时当地最大气温度38℃，混凝土最高入模温度40℃.浇筑完成12h以后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护7天。
测温记录显示：混凝土内部最高温度75℃，其表面最高温度45℃。
监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝，经钻芯取样检查，取样样品均有贯通裂逢。
事件三：工程总承包项目策划属项目初始阶段的工作，项目策划的输出文件时项目计划，包括项目管理计划和项目实施计划。项目策划应针对项目的实际情况，依据合同和总承包企业管理的要求，明确项目目标、范围，分析项目的风险以及采取的应对措施，确定项目的各项原则、要求、措施和过程。
问题：
1、该基础底板钢筋代换是否合理？说明理由。
2、商品混凝土供应站编制大体积混凝施工方案是否合理？说明理由。
3、本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么？
4、地基与基础分部工程施工质量合格的标准是什么？
5、项目策划应包括哪些内容？
6、工程总承包的项目经理应具备哪些条件？

点击查看答案

本题答案：1.该基础底板钢筋代换不合理。理由：钢筋代换时,应征得
本题解析：试题答案1.该基础底板钢筋代换不合理。理由：钢筋代换时,应征得设计单位的同意，对于底板这种重要的受力构件，不得用HPB235级代换HRB335级钢筋。
2.由商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案不合理。理由：大体积混凝土施工方案应由施工单位编制，混凝土搅拌站应根据现场提出的技术要求做好混凝土试配。
3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因有三：
(1)混凝土的入模温度过高。
(2)混凝土浇筑完后，未在12小时内进行覆盖，且养护天数远远不够。
(3)大体积混凝土由于水化热，使内部与表面温差过大，产生裂缝。
4、(P221)地基与基础分部工程施工质量合格的标准是：所含分项工程施工质量验收合格(1分);应有完整的质量控制资料(1分);观感质量验收合格(1分);结构实体检验结果(砼的强度等级和钢筋保护层的厚度)满足本规范的要求(1分)。
5、(P459)项目策划应包括以下内容：
(1)明确项目目标，包括技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护等目标;
(2)确定项目的管理模式、组织机构和职责分工;
(3)制定技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护等方面的管理程序和控制目标;
(4)制定资源(人、财、物、技术和信息等)的配置计划;
(5)制定沟通的程序和规定;
(6)制定风险管理计划;
(7)制定分包计划。
6、(P459)工程总承包的项目经理应具备以下条件：
(1)具有注册工程师、注册建造师、注册建筑师等一项或多项执业资格;
(2)具有决策、组织、领导和沟通能力，能正确处理和协调与业主、相关方之间及企业内部各专业之间的关系;
(3)具有工程总承包项目管理的专业技术和相关的经济和法律、法规知识;
(4)具有类似项目的管理经验;
(5)具有良好的职业道德。

105、单项选择题  关于模板拆除施工的做法，错误的是()。

A.跨度2m的双向板，混凝土强度达到设计要求的50%时，开始拆除底模 
B.后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前拆除完毕 
C.拆模申请手续经项目技术负责人批准后，开始拆模 
D.模板设计无具体要求，先拆非承重的模板，后拆承重的模板 

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：这是一道有关施工技术要求的题，主要考核各种情况下模板拆除的条件及要求等知识点。对具备一定现场实践经验的考生来说，此题不难。 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204ー2002第4.3.1条规定：跨度不大于2m的板，拆除底模及支架时，其混凝土强度应大于等于设计强度的50%。所以，选项A的做法是正确的。拆模之前必须要办理拆模申请手续，同条件养护试块强度记录达到规定要求时，技术负责人方可批准拆模。所以，选项C的做法是正确的。规范还规定：各类模板拆除的顺序和方法，应根据模板设计的要求进行。如果模板设计无具体要求时，可按先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架。选项D的做法是正确的。 针对后张预应力混凝土结构或构件模板的拆除，侧模应在预应力张拉前拆除，其混凝土强度达到侧模拆除条件即可。进行预应力张拉，必须在混凝土强度达到设计规定值时进行，底模必须在预应力张拉完毕后方能拆除。 预应力筋通常在构件跨中的底部，在预应力构件没有施加预应力前，其受力形式与设计受力状态将完全不同，所以，在没有施加预应力前，通常不得对构件底部模板(及支架)有任何扰动，防止构件在未张拉前即已被破坏。 显然，选项B的做法是错误的。本题的正确项应为“B.后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前拆除完毕”。 注：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204ー2002已更新为《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011年版)》GB50204ー2002。 考点 建筑工程施工安全管理

106、多项选择题  在《建筑基坑支护技术规程》中，关于土钉墙设计及构造应符合规定的表述，正确的是()。

A.土钉墙墙面坡度不宜大于1：0.3
B.土钉必须和面层有效连接，应设置承压板或加强钢筋等构造措施，承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接
C.土钉的长度宜为开挖深度的0.5～1.2倍，间距宜为1～2m，与水平面夹角宜为5。～200
D.土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400级钢筋，钢筋直径宜为16～32mm，钻孔直径宜为70～120mm
E.注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆，其强度等级不宜低于M10

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：暂无解析

107、多项选择题  关于板材隔墙施工工艺的说法，正确的有()。

A.在结构地面、墙面及顶面根据图纸，用墨斗弹好隔墙定位边线及门窗洞口线
B.刚性连接按结构净高尺寸减20mm;柔性连接比刚性连接高15mm
C.隔墙板厚度选用，最小厚度不小于75mm
D.胶粘剂要随配随用，并应在30rain内用完
E.安装顺序应从门洞口处向两端依次进行，门洞两侧宜用整块板;无门洞的墙体，应从中间向两边安装

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

108、多项选择题  下列混凝土灌注桩桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有（）。

A.孔深 
B.孔径 
C.桩身完整性 
D.承载力 
E.沉渣厚度 

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：考点:地基基础工程的相关标准
CD是成桩后检查的内容。

109、多项选择题  一般情况下，企业支付现金时，可()。

A.从开户银行提取
B.从本企业库存现金限额中支付
C.从本企业现金收入中直接支付
D.不需银行批准，坐支支付
E.经银行批准，坐支支付

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：暂无解析

110、多项选择题  根据根据土方开挖的难易程度不同，可将土石分为八类，以便选择施工方法和确定劳动量，为计算()提供依据。

A、机具
B、劳动力
C、平衡调配
D、工程费用
E、场地规划设计费用

点击查看答案

本题答案：A, B, D
本题解析：暂无解析

111、名词解释  挑檐

点击查看答案

本题答案：挑檐是指屋面挑出外墙的部分，主要是为了方便做屋面排水，
本题解析：试题答案挑檐是指屋面挑出外墙的部分，主要是为了方便做屋面排水，对外墙也起到保护作用。一般南方多雨，出挑较大，北方少雨，出挑较小。其次挑檐起到美观的作用，部分坡屋顶、瓦屋顶不做挑檐，少许无组织排水的平屋顶也不做挑檐。

112、单项选择题  均布荷载作用下,连续梁弯矩分布特点是（）。

A、跨中正弯矩,支座负弯矩 
B、跨中正弯矩,支座零弯矩 
C、跨中负弯矩,支座正弯矩 
D、跨中负弯矩,支座零弯矩

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：P25连续梁、板的受力特点是，跨中有正弯矩，支座有负弯矩。因此，跨中按最大正弯矩计算正筋，支座按最大负弯矩计算负筋。钢筋的截断位置按规范要求截断。

113、单项选择题  受均布垂直荷载作用的简支梁，当荷载不变，跨度为原来的2倍，则支座剪力和跨中弯矩分别为原来的()。

A.1倍和2倍
B.均为4倍
C.2倍和4倍
D.均为2倍

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

114、单项选择题  施工现场的定期安全检查应由()组织。

A.企业技术或安全负责人 
B.项目经理 
C.项目专职安全员 
D.项目技术负责人

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：建筑施工企业应建立定期分级安全检查制度，定期安全检查属于全面性和考核性的检查，建筑工程施工现场应至少每旬开展一次安全检查工作，施工现场的定期安全检查应由项目经理亲自组织。考点 建筑工程安全检查内容

115、单项选择题  关于高强度螺栓终拧后螺栓丝扣外露的说法，正确的是()。

A.丝扣外露为2～3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
B.丝扣外露为2～3扣，其中允许有20%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
C.丝扣外露为3～4扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
D.丝扣外露为3～4扣，其中允许有20%的螺栓丝扣外露1扣或4扣

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

116、单项选择题  混凝土外加剂中，阻锈剂可以改善混凝土的()。

A.流变性
B.硬化性能
C.耐久性
D.和易性

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：混凝土外加剂按其主要使用功能分为以下四类：(1)改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。包括各种减水剂、引气剂和泵送刹等。(2)调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。(3)改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。改善混凝土其他性能的外加剂。包括膨胀剂、防冻剂、着色剂等。

117、单项选择题  建设单位使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的，处()罚款。

A.10万元以上，30万元以下
B.民用建筑项目合同价款2%以上，4%以下
C.20万元以上，50万元以下
D.50万元以上，100万元以下

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：建筑单位使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的，处20万元以上，50万元以下的罚款。

118、问答题  事件二中，施工单位负责人报告事故的做法是否正确?应该补报死亡人数几人?事故处理的“四不放过”原则是什么?

点击查看答案

本题答案：不正确。
施工单位负责人接到事故报告后，应当
本题解析：试题答案不正确。
施工单位负责人接到事故报告后，应当在1h内向事故发生单位地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30d内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。应该补报人数为1人。
“四不放过”原则：事故原因不清楚不放过;事故责任者和人员没有受到教育不放过;事故责任者没有处理不放过;没有制定纠正和预防措施不放过。

119、多项选择题  下列()钢筋具有明显的流幅。

A.热轧
B.冷拉
C.冷拔
D.热处理
E.钢绞线

点击查看答案

本题答案：A, B
本题解析：暂无解析

120、单项选择题  下列有关全玻幕墙施工的说法中，错误的是()。

A、钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收
B、吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具衬垫材料应与玻璃平整结合、紧密牢固
C、允许在现场打注硅酮结构密封胶
D、玻璃面板宜采用机械吸盘安装

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是全玻幕墙。选项A修改为所有钢结构焊接完毕后，应进行隐蔽工程验收，验收合格后再涂刷防锈漆。

121、多项选择题  壁纸及软包的分类中，按壁纸材料的性能不同可分为()。

A.荧光壁纸
B.吸声壁纸
C.硅藻土壁纸
D.抗静电壁纸
E.防火阻燃壁纸

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：暂无解析

122、多项选择题  在楼地面的建筑构造中，除有特殊使用要求外，楼地面应满足()等要求。

A.易于施工
B.平整
C.耐磨
D.不起尘
E.防滑

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：暂无解析

123、单项选择题  为防止墙体产生内部凝结常设置一道隔蒸汽层，其位置()。

A.在墙体高温一侧
B.在墙体低温一侧
C.在墙体保温层靠高温一侧
D.与保温层无关

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

124、多项选择题  为解决具体的技术问题，在设计阶段必须做技术设计的项目有()。

A.特殊的工业项目
B.房地产开发项目
C.大型的水利项目
D.黄浦江上造桥

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：暂无解析

125、单项选择题  常用水泥的选择中，要求快硬早强的混凝土，可优先选用的水泥是()。

A、普通水泥
B、矿渣水泥
C、火山灰水泥
D、硅酸盐水泥

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

126、名词解释  放坡

点击查看答案

本题答案：为了防止土壁塌方，确保施工安全，当挖方超过一定深度或填
本题解析：试题答案为了防止土壁塌方，确保施工安全，当挖方超过一定深度或填方超过一定高度时，其边沿应放出的足够的边坡。这就是放坡。

127、多项选择题  在人工降低地下水位施工的方法中，用真空井点方式使地下水位下降的优点有（）。

A.适于基坑开挖较深、降水深度大于6m中使用
B.排水量大，可达8～20m
C.机具简单、使用灵活
D.防止流砂现象发生
E.提高边坡稳定

点击查看答案

本题答案：C, D, E
本题解析：暂无解析

128、多项选择题  下列关于建筑地面工程的变形缝设置要求，叙述正确的是()。

A.地面的变形缝应与结构变形缝的位置一致
B.水泥混凝土垫层纵向伸缩缝间距不得大于6m
C.木、竹地板的毛地板板间缝隙不应大于6mm
D.实木地板面层与墙之间应留8～12mm缝隙
E.复合地板面层与墙之间缝隙应不小于10mm

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：暂无解析

129、单项选择题  现场阻燃处理后的复合材料应进行()。

A.全数检验
B.抽样检验
C.隐检
D.预检

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

130、单项选择题  裱糊前应用()涂刷基层。

A.素水泥浆
B.防水涂料
C.封闭底胶
D.防火涂料

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

131、多项选择题  民用建筑工程验收时室内环境污染浓度检测涉及的污染物有()。

A.甲醛 
B.挥发性有机化合物 
C.苯 
D.二氧化硫 
E.氨 

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范(2013年版)》GB50325—2010有关规定：民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染浓度检测的项目有：氡、甲醛、苯、氨和总挥发性有机化合物(TVOC);故本题正确选项应为“A、B、C、E”。

132、问答题  

背景：某施工单位作为总承包商，承接某写字楼工程，地上6层，地下l层，地上混合结构。合同规定该工程的开工日期为2011年4月1日，竣工日期为2012年4月25日。工程所在地6月15日～9月15日为雨期施工。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中，施工现场平面布置图包括了：①工程施工场地状况;②拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;③工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件三：2011年6月15日工程开始进入主体施工，项目部采取了雨期施工措施。

点击查看答案

本题答案：133、单项选择题  推土机适用于开挖不大于()m的基坑(槽)。

A、1.5
B、2
C、2.5
D、3

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

134、单项选择题  装修材料燃烧性能分级正确的是（）。

A.A级：不燃性  
B.B级：阻燃性  
C.C级：可燃性  
D.D级：易燃性 

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：这是一道防火安全管理的题，主要考核装修材料燃烧性能等级划分的知识点。对于有一定现场实践经验的考生，此题比较简单。根据《建筑内部装修设计防火规范（2001年修订版）》GB50222ー1995第2.0.2条规定，装修材料按其燃烧性能应划分为四级，A级：不燃性；B1级：难燃性；B2级：可燃性；B3级：易燃性。故本题的正确选项为“A.A级：不燃性”。考点：建筑装饰装修工程相关技术标准

135、单项选择题  立面或大坡面铺贴防水卷材时，应采用的施工方法是()。

A.空铺法 
B.点粘法 
C.条粘法 
D.满粘法

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

136、多项选择题  建筑基础验槽必须参加的单位有()。

A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.降水分包单位
E.勘察单位

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：基坑验槽应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场。按设计、规范和施工方案等的要求进行检查，并做好基坑验槽记录和隐蔽工程记录。

137、问答题  某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位通过了资格预审，并于规定的时间购买了招标文件。本工程招标文件规定：2003年1月20日上午10：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在投标截止 时间之前，A、B、C、D、E五家施工单位均提交了投标文件。并按招标文件的规定提供了投标保证金。l月20日，C施工单位于上午9时向招标人书面提出撤回已提交的投标文件，E施工单位于上午10时向招标人递交了一份投标价格下调5%的书面说明，F施工单位由于中途堵车于1月20日上午11：00才将投标文件送达。1月21日下午，由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封并宣读各投标单位的名称、投标价格、工期和其他主要内容。为了在评标时统一意见，根据建设单位的要求，评标委员会有6人组成，其中3人是由建设单位的总经理、副总经理和工程部经理参加，3人由建设单位以外的评标专家库中+抽取。评标时发现A施工单位投标报价大写金额与小写金额不一致：B施工单位投标：文件中某分项工程的报价有个别漏项;D施工单位投标文件虽无法定代表入签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。建设单位最终确定A施工单位中标，并在中标通知书发出后第5天，与该施工单位签订了施工合同。

点击查看答案

本题答案：(1)C施工单位提出的撤回投标文件的要求是合理的，并有
本题解析：试题答案(1)C施工单位提出的撤回投标文件的要求是合理的，并有权收回其已缴纳的投标保证金。根据《招标投标法》的规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
(2)E施工单位向招标人递交的书面说明有效。根据《招标投标法》的规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。
(3)在此次招投标过程中，D、F两家施工单位的标书为无效标。A、B两家施工单位的投标为有效标，他们的情况不属于重大偏差。D单位的标书无法定代表人签字，也无法定代表人的授权委托书，不符合招投标法的要求，为废标;E单位未能在投标截止时间前送达投标文件，按规定应作为废标处理。
(4)废标的条件如下：①逾期送达的或者未送达指定地点的;②未按招标文件要求密封的;③无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的;④未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;⑤投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效(按招标文件规定提交备选投标方案的除外);⑥投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的;⑦未按招标文件要求提交投标保证金的;⑧联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。
(5)本工程在开标过程中的不妥之处有以下三方面：根据《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行，本案招标文件规定的投标截止时间是1月20日上午10：30，但迟至l月21日下午才开标，是不妥之处一;根据《招标投标法》规定，开标应由招标人主持，本案由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，是不妥之处二;根据《招标投标法》规定，开标时由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，本案由招标人检查投标文件的密封情况。是不妥之处三。
在中标通知书发出后第35天签订施工合同不妥，依照《招标投标法》，应与30天内签订合同。
(6)评标委员会成员组成不符合规定。根据《招标投标法》规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的经济技术等方面的专家不得少于成员总数的，2/3

138、问答题  某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 针对事件二中现场工人宿舍的问题，应如何整改？

点击查看答案

本题答案：工人宿舍整改内容有：（1）必须设置可开启式窗户；（2）每间居
本题解析：试题答案工人宿舍整改内容有：（1）必须设置可开启式窗户；（2）每间居住人员不得超过16人；（3）宿舍内通道宽度不得小于0.9m；（4）宿舍净高不得小于2.4m。

139、单项选择题  按照抗震要求，梁端加密区的箍筋肢距正确的是（）。

A．一级不宜大于200ram 
B．二级不宜大于250ram 
C．三级不宜大于280ram 
D．四级不宜大于300mm

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

140、单项选择题  能给人以高雅、美观的感觉，适用于室内门窗、隔断和采光的玻璃是()。

A、压花玻璃
B、喷花玻璃
C、乳花玻璃
D、冰花玻璃

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

141、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，下列关于债务人转移义务的说法，正确的是()。

A.债务人转移义务应当经债权人同意
B.债务人转移义务不需债权人同意，仅仅通知债权人即可
C.债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩
D.债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务属于原债务人自身的除外
E.法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记等手续的，必须办理

点击查看答案

本题答案：A, C, D, E
本题解析：暂无解析

142、多项选择题  不得设置脚手眼的墙体或部位有()。

A、120mm厚墙、料石清水墙和独立柱
B、宽度小于1m的窗间墙
C、梁或梁垫下及其左右500mm范围内
D、过梁上与过梁成45。角的三角形范围内
E、砌体门窗转角处450mm范围内

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：暂无解析

143、单项选择题  以下不属于有限空间作业者职责的选项是（）

A.接受有限空间作业安全生产培训；
B.遵守有限空间作业安全操作规程；
C.正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；
D.进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

144、单项选择题  建筑防火材料中()广泛用于顶棚、墙面、地面等多种部位

A、防火玻璃
B、防火涂料
C、防火板材
D、防火堵料

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

145、问答题  某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 建筑施工安全检查评定结论有哪些等级？事件三中的检查结果应评定为哪个等级？

点击查看答案

本题答案：施工安全检查的评定结论分为优良、合格、不合格三个等级；事件三
本题解析：试题答案施工安全检查的评定结论分为优良、合格、不合格三个等级；事件三中的检查结果应评定为：不合格。

146、问答题  分别指出事件四中的错误做法，并指出正确做法。

点击查看答案

本题答案：(1)只有公司级、分公司级、项目级安全教育记录错误。<
本题解析：试题答案(1)只有公司级、分公司级、项目级安全教育记录错误。
正确做法：施工企业安全生产教育培训一般包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育。新员工上岗前要进行三级安全教育，包括公司级、项目级和班组级安全教育。《建设工程施工管理》P193
(2)安全技术交底记录中交底人为专职安全员错误。
正确做法：安全技术交底应由项目经理部的技术负责人交底。安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。《建筑实务》P265+P193

147、单项选择题  关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。

A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样
B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%
C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检
D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：P272所谓见证取样和送检，是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样;涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%;必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料中不包括墙体保温材料;见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任。

148、单项选择题  根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。

A.旁站检验
B.型式检验
C.平行检验
D.破损检验

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

149、多项选择题  炻质砖的技术要求为()。

A、尺寸偏差
B、表面质量
C、物理性能
D、化学性能
E、平面度允许公差

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

150、单项选择题  砌筑砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温在30°C以内时，水泥混合砂浆最长应在（）h内使用完毕。

A.2 
B.3 
C.4 
D.5 

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：这道题考核砌筑砂浆的技术性能及使用条件的知识点。对于具备一定现场实践经验的考生，此题难度不大。 根据《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002第4.0.11条规定： 砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕；当施工期间最高气温超过30°C时，应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。对掺用缓凝剂的砂浆，其使用时间可根据具体情况延长。 本题中使用的是水泥混合砂浆，且施工期间最高气温在30°C以内，故本题的正确项应为“C.4”。 注：《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002已更新为《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203—2011。 考点 主体结构工程施工技术

151、单项选择题  许可人可由有限空间设施管理单位（）及以上人员担任。

A.处长
B.班组长
C.专责人

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

152、问答题  

某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图。

由于该工程施工工艺的要求，设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。
工作G完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I停工待图2个月。但业主要求仍按原合同工期完工，施工单位向业主索赔I工作赶工费用3万元。（巳知工作I赶工费每月1.5万元）。
【问题】
1.绘出调整后的 网络进度计划图。
2.如果各项工作均按最早时间安排，起重机械在现场闲置时间？并说明理由。
3.为减少机械闲置，工作C应如何安排？并说明理由。
4.施丁单位向业主索赔赶工费3万元是否成立？并说明理由

点击查看答案

本题答案：1.调整后的网络进度计划如下图：试题答案1.调整后的网络进度计划如下图：
2.闲置2个月
理由：（1)如果各项工作均按最早时间开始，工作C最早完成时间为5月，工作H最早开始时间为7月，则工作C与工作H之间机械闲置2个月；
(2)工作H的最早完成时间是12月，工作J最早开始时间为第13个月，则工作H与工作J之间机械不闲置；
所以，该起重吊装机械共闲置2个月。
3.为了减少机械闲置时间，如果工作C开始时间往后推2个月开始
理由：工作C与工作H之间机械闲置2个月；工作H与工作J之间机械不闲置，故工作C开始时间往后推2个月后，则机械可连续使用，无闲置时间。
4.施工单位向业主索赔赶工费3万元不成立。
工作I总时差为6个月，目前停工待图1个月，并不影响总工期，故工作I不需要赶工也能按合同工期完工。

153、多项选择题  建筑基础验槽必须参加的单位有（）

A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.降水分包单位

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：暂无解析

154、多项选择题  基坑（槽）验槽，应由（）组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术、质量负责人共同检查。

A.监理工程师
B.总监理丁程师.
C.建设单位项目技术负责人
D.建设单位项目负责人
E.建设单位项目质量负责人

点击查看答案

本题答案：B, D
本题解析：暂无解析

155、单项选择题  连续梁的受力特点是()。

A.跨中有正弯矩，支座有负弯矩
B.跨中有负弯矩，支座有正弯矩
C.跨中有正弯矩，支座有正弯矩
D.跨中有负弯矩，支座有负弯矩

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核连续粱的受力特点。连续梁、板的受力特点是：跨中有正弯矩，支座有负弯矩。因此，跨中按最大正弯矩计算正筋，支座按最大负弯矩计算负筋。

156、单项选择题  在已浇筑的混凝土强度未达到()以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架等。

A.1.2N/mmz
B.2.5N/mm2
C.设计强度的259，6
D.设计强度的50%

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

157、多项选择题  关于冬期桩基施工的说法，正确的有()。

A.当冻土层厚度超过500ram，冻土层宜采用钻孔机引孔 
B.采用钻孔机引孔，引孔直径不宜大于桩径20ram 
C.振动沉管成孔施工有问歇时，宜将桩管埋入桩孔中进行保温 
D.桩基静荷载试验前，应对试桩周围地表土和锚桩横梁支座进行保温 
E.试验期间，应将试桩周围的冻土融化或挖除

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：暂无解析

158、多项选择题  下列分部分项工程中，其专项方案必须进行专家论证的有（）。

A.爆破拆除工程 
B.人工挖孔桩工程 
C.地下暗挖工程 
D.顶管工程 
E.水下作业工程 

点击查看答案

本题答案：A, C, D, E
本题解析：

159、单项选择题  ()轻便灵活，拆装方便，通用性强，周转率高。

A.木模板
B.胶合模板
C.组合钢模板
D.台模

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

160、多项选择题  大体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂缝的技术措施有（）。

A.二次振捣 
B.二次表面振压 
C.控制混凝土内部温度的降温速率 
D.尽快降低混凝土表面温度 
E.保温保养护 

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：考点：地基处理与基础工程施工技术
考查大体积混凝土施工工艺技术。

161、名词解释  钢结构

点击查看答案

本题答案：钢结构是建筑物的主要承重构件由钢材构成的结构。具有自重
本题解析：试题答案钢结构是建筑物的主要承重构件由钢材构成的结构。具有自重轻、强度高、延性好、施工快、抗震性好的特点。钢结构多用于超高层建筑，造价较高。

162、问答题  

背景：某土方支护工程，基坑挖土深度为一l2m，基坑上口标高为0.5m，基坑长宽约 
为100mX50m，面积约为5000m2，地下承压水位在-15m以下，一8m深处有局部滞水。 
建设单位就该工程进行了招标，专业承包单位中标后，根据设计的基础图与地勘报告编制了专项施工方案，基坑支护设计形式有两种：支护形式一为：1：0.4放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;支护形式二为：一6m以上为1：0.3放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;下部一6m～一l2m为直径800mm的钢筋混凝土护坡桩，护坡桩嵌固深度为2.5m。 
之后的施工过程中发生了如下事件： 
事件一：建设单位要求专业承包单位，对该工程的专项施工方案审核签字、组织专家论证并尽快实施。 
事件二：在基坑支护工程开始施工后，设计单位因建筑使用功能调整，对支护形式二的部位局部基础加深至-14m。 

点击查看答案

本题答案：163、多项选择题  第二审人民法院对上诉案件经过审理，根据各案情况分别可以做出()的判决或裁定。

A.驳回起诉、不予受理
B.驳回上诉、维持原判
C.依法改判
D.撤销原判、发回重审
E.提审

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：暂无解析

164、单项选择题  《民用建筑工程室内环境污染控制规范》将民用建筑分为两类，工类民用建筑工程和Ⅱ类民用建筑工程，下列建筑中()属于Ⅱ类民用建筑工程。

A.敬老院
B.图书馆
C.幼儿园
D.中小学

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

165、单项选择题  混凝土的立方体抗压强度为fcu，棱柱体抗压强度fc，抗拉强度为ft，则同一混凝土的强度次序为()。

A.fc>fcu>ft
B.fcu=fc>ft
C.fcu>ft>fc
D.fcu>fc>ft

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

166、多项选择题  开挖宽度较大的基坑，当在局部地段无法放坡，则应在下部坡脚采取()等加固措施。

A.短桩与横隔板支撑
B.砌砖、毛石墙
C.浇筑钢筋混凝土墙
D.编织袋、草袋
E.堆土

点击查看答案

本题答案：A, B, D
本题解析：暂无解析

167、单项选择题  按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()

A.债
B.所有权
C.知识产权
D.担保物权

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：参见教材P22

168、单项选择题  甲公司借用乙公司的资质证书承揽了某工程的施工任务，后来因工程质量不符合规定给建设单位造成了严重损失。请问，由此产生的赔偿责任应当由()承担。

A.甲公司
B.乙公司
C.甲公司和乙公司连带
D.建设单位

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

169、单项选择题  某承包商于2007年11月1日签订了一项施工承包合同，合同_I_=期为l8个月，合同结果能可靠地估计。合同总造价5000万元，2007年底已确认合同收入300万元，2008年12月31日工程完成程度为80%，2008年累计收到工程款3300万元。则2008年应确认合同收入()万元。

A.4700
B.4000
C.3700
D.3300

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：当期不能完成的建造(施工)合同。在资产负债表中，应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计己确认收入后的金额，确认为当期合同收入，即：当期确认的合同收入一(合同总收入×完工进度)一以前会计期间累计已确认的收入。则2008年应确认合同收入为：5000×80%一300=3700(万元)。

170、单项选择题  居住用地的使用年限为()年。

A.50
B.60
C.70
D.80

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

171、单项选择题  下列()项不属于混凝土结构的优点。

A.可模性好
B.抗裂性较好
C.维护费用低
D.适用面广

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：可模性好、维护费用低、适用面广均是混凝土结构比较常见的优点，用排除法就可以得出抗裂性好这一项是错误的。另外，强度较高、整体性好、耐久性好均是混凝土结构的特点。

172、单项选择题  一栋四层的砖石结构宿舍楼，横墙承重，开间4.2mm，现浇混凝土楼盖，其静力计算方案为()。

A.刚性方案
B.刚弹性方案
C.弹性方案
D.弹塑性方案

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

173、单项选择题  凡是担任建筑工程项目的施工负责人，根据工程类别必须在房屋建筑、装饰装修工程施工管理签章文件上签字并加盖()专用章。

A.项目资料员 
B.项目监理工程师 
C.项目经理 
D.注册建造师 

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：这是一道关于注册建造师管理的题，主要考核注册建造师在执业过程中对相关文件进行签章要求的知识点。从逻辑学的角度讲，此题比较简单。 根据《注册建造师执业管理办法(试行)》(建市[2008]48号)规定，凡是担任建筑工程项目的施工负责人，根据工程类别必须在房屋建筑、装饰装修工程施工管理签章文件上签字并加盖本人注册建造师专用章。 故本题的正确项为“D.注册建造师”。

174、单项选择题  合成高分子防水卷材的施工方法国内采用最多的是()。

A.热熔法
B.热风焊接法
C.冷粘法
D.自粘法

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

175、单项选择题  氟碳漆施工技术要求中，铺挂玻纤网后，干燥()h以上，可进人下道工序。

A、7
B、12
C、24
D、28

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

176、单项选择题  刚性静力计算方案中，墙的计算高度的确定主要取决于()。

A.砖的抗压强度
B.墙体厚度
C.门窗洞口位置
D.横墙间距

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

177、单项选择题  砌体房屋结构中，圈梁内配置的箍筋间距不应大于()。

A.200mm
B.250mm
C.350mm
D.300mm

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

178、单项选择题  建筑石膏的储存期超过()个月或受潮的石膏，需经检验后才能使用。

A、2
B、3
C、6
D、8

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

179、多项选择题  大理石的特性主要有()。

A、质地较密实
B、抗压强度较高
C、吸水率低
D、属碱性中硬石材
E、质地较硬

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

180、单项选择题  关于岩土工程性能的说法，正确的是（）。

A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标 
B.土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力 
C.在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准 
D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响 

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：考点:土方工程施工技术
考查土的基本性质。C应该是土的干密度。

181、单项选择题  某市甲区人民法院在受理了一起施工合同纠纷后，发现该案应当由该市乙区人民法院审理。此时，甲区人民法院应当()。

A.开庭审理，因为此案已经受理
B.将此案移送乙区人民法院审理
C.驳回起诉，告知原告向有管辖权的法院另行起诉
D.报请该市中级人民法院指定管辖

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

182、单项选择题  建设工程施工合同应以()为合同履行地。

A.发包方住所地
B.合同签证地
C.施工行为地
D.承包方住所地

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：参见教材P307

183、名词解释  送桩深度

点击查看答案

本题答案：沉桩的时候，自然地面没有开挖，作为建筑物基础施工的基坑
本题解析：试题答案沉桩的时候，自然地面没有开挖，作为建筑物基础施工的基坑还没有形成，而用于持力的桩的桩顶一般要与混凝土基础浇筑在一起。这样，沉桩要求把桩顶沉入到自然地面一下某个标高，这个标高接近基础的底标高。由自然地面到桩
顶标高的距离，就是送桩深度。在实际施工中，当沉桩至桩顶高于自然地面大约30cm时，要套一只特殊钢制工具，送桩机械通过这个送桩工具，把桩沉入到自然地面一下设计要求的桩顶标高，然后把这个送桩工具吊回地面，我们看到地面留下了一只一只洞，这就是送桩的结果。

184、单项选择题  砖基础施工时，砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置（）。

A.直槎 
B.凸槎 
C.凹槎 
D.斜槎 

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：这是一道施工技术的题，主要考核砖基础转角或交接处不能同时砌筑时的处理措施。对于具备一定现场实践经验的考生来说，此知识点属常识性内容，比较简单。 砖基础砌筑时，主要技术控制要点有如下几点： 砖基础底标高不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时，搭砌长度不应小于砖基础大放脚的高度。 砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置斜槎。 故本题的正确项应为“D.斜槎”。 考点 地基与基础工程施工技术

185、问答题  

背景：某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下： 
(1)室温为25℃，相对湿度为50%; 
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁; 
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕; 
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。 
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用l.5ram的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料： 
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件; 
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告; 
(3)进口材料的检验检疫证明; 
(4)隐蔽工程验收文件; 
(5)幕墙物理性能检验报告; 
(6)幕墙部分及分项检验记录; 
(7)外观质量评定表; 
(8)幕墙工程出厂合格证。

点击查看答案

本题答案：186、多项选择题  关于混凝土施工缝的留置位置的做法，正确的是()。

A.柱的施工缝留置在基础的顶面
B.单向板的施工缝留置在平行于板的长边的任何位置
C.有主次梁的楼板，施工缝留置在主梁跨中1/3范围内
D.墙体留置在门洞口过梁跨中1/3范围内
E.墙体留置在纵横墙的交接处

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：暂无解析

187、问答题  

某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管(每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮盘一起从屋顶下落到地面。
此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡，3人重伤的事故。
问题：
(1)该事故属何等级?简述该等级的判定标准?
(2)分析造成这起事故的原因。
(3)该单位在2小时内书面向有关单位报告事故，并按规定逐级上报。简要说明报告事故时应包括那些具体内容。

点击查看答案

本题答案：(1)按《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第4
本题解析：试题答案(1)按《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)，本次事故可定为较大事故。
较大事故的判定标准：①造成3人以上10人以下死亡，②造成10人以上50人以下重伤，③造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失，满足上述任一条，即为较大事故。
(2)造成这起事故的原因是：
违反了货运升降机严禁载人上下的安全规定;违反了卷扬机应由经过专门培训且合格的人员操作的规定;对卷扬机各部件(如：钢丝绳)缺乏日常检查和维护保养，致使酿成伤亡事故。
3、报告事故应当包括下列内容：
(1)事故发生单位概况;
(2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况;
(3)事故的简要经过;
(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;
(5)已经采取的措施;
(6)其他应当报告的情况。

188、单项选择题  某楼板结构为大型钢筋混凝土预制圆孔板，板长6m，板宽1.2m，两端支承于框架梁上。设计时按板承受均布面荷载值为7.5kN/m2计算，则下列各项计算过程，不正确的是()。

A.若在板跨度中点沿板宽度方向砌筑隔墙，因而增加了线荷载6kN/m，则板跨中弯矩M=51•3kN.m，支座处剪力V=30.6kN
B.若沿板长度方向砌筑隔墙，因而增加了线荷载6kN/m，则板跨中弯矩M=67•5kN.m，支座处剪力V=45.0kN
C.若在离板端2m处设置假山盆景，因而增加了集中荷载3kN，则板跨中弯矩M=45•0kN.m，支座处剪力V=28.5kN
D.若地面改变装修，增加面荷载1kN/m2，则板跨中弯矩M=45.9kN•m，支座处剪力V=30.6kN

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

189、单项选择题  关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是()。

A.排砖及弹线—基层处理—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理 
B.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸润基层—镶贴面砖—清理 
C.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸砖—镶贴面砖—清理 
D.抹底层砂浆—排砖及弹线—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理 

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：瓷砖饰面施工的工艺流程为：基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸砖—镶贴面砖—清理。考点 建筑装饰装修工程施工技术

190、单项选择题  

对某一施工现场进行高程测设。M点为水准点，已知高程为12.000m;N点为待测点。安置水准仪于M、N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3.500m。N点高程为()m。

A.11.000 
B.12.000 
C.12.500 
D.13.000 

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：这是一道有关施工技术的题，主要考核水准测量的原理及高程测量计算方法的知识点。有一定的专业性， 对于有现场实践经验的考生，此题比较简单。 高程测量示意图如下： 从图中可知，“A点高程HA+A点读数a=B点高程HB+B点读数b”。 针对本题，“M点高程HM+M点读数m=N点高程HN+N点读数n’’，则N点高程计算公式为 HM+m-n=12.000+4.500—3.500=13.000m。 故本题的正确项为“D.13.000”。

191、单项选择题  以镀锌钢板为基材，经辊压、冷弯成异型断面，表面涂装彩色防腐涂层或烤漆而制成的轻型复合板材是()。

A、彩色压型钢板
B、彩色涂层钢板
C、不锈钢
D、冷弯型钢

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

192、单项选择题  砌体基础必须采用（）砂浆砌筑。

A、防水 
B、水泥混合 
C、水泥 
D、石灰

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：P113宜采用“三一”砌砖法(即一铲灰，一块砖、一挤揉)。砌体基础必须采用水泥砂浆砌筑。

193、多项选择题  屋面卷材防水施工，卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用()

A、点粘法
B、条粘法
C、机械固定法
D、空铺法
E、满粘法

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

194、单项选择题  三级基坑为开挖深度小于()。且周围环境无特别要求时的基坑。

A.3m
B.5m
C.7m
D.10m

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

195、单项选择题  当民用建筑室内环境污染物浓度初次检测结果不合格时，通常做法是()。

A、对不合格项再次检测，抽检数量应增加一倍，并应包括同类型房间及原不合格房间
B、对不合格的房间开窗通风，再次进行检测
C、直接对不合格房间返工，采用合格材料施工完成后再次进行检测
D、采用活性炭、空气清新剂等物品对室内处理，一周后再次检测

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是室内环境污染物浓度检测。当室内环境污染物浓度检测结果不符合规定时，应查找原因并采取措施进行处理，并可对不合格项进行再次检测。再次检测时，抽检数量应增加1倍，并应包含同类型房间及原不合格房间。再次检测结果全部符合本规范的规定时，应判定为室内环境质量合格

196、单项选择题  平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度不应小于()。

A.1%
B.1.5%
C.2%
D.3%

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：平屋面采用结构找坡不应小于3%，采用材料找坡宜为2%。

197、单项选择题  某建筑混凝土出现老化现象，但并未影响结构的使用寿命，这体现了结构的()功能。

A.可靠性
B.耐久性
C.适用性
D.安全性

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考核的是结构的耐久性。在正常维护的条件下，结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求，也即应具有足够的耐久性。例如，不致因混凝土的老化、腐蚀或钢筋的锈蚀等而影响结构的使用寿命。

198、单项选择题  按“制造成本法”进行核算项目成本，作为期间费用的有()。

A.项目管理人员工资
B.项目财务费用
C.企业总部的管理费
D.项目人员的培训费

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

199、单项选择题  建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案。

A、1
B、3
C、6
D、10

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

200、单项选择题  冬期施工时，墙体带模板养护不应少于()。

A.3d
B.7d
C.10d
D.14d

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析