微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建设工程法规及相关知识》题库题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》考试资料下载，在线测试     1、单项选择题下列关于终止招标的说法中，正确的是（）。             A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标B.招标人.. ">
                                                                                                  设为首页    加入收藏
当前位置：91考试网 -> 考试题库

建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识测试题（每日一练）
2018-05-28 14:45:25 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建设工程法规及相关知识》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  下列关于终止招标的说法中，正确的是（）。

A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标
B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标
C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用
D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金


点击查看答案


2、单项选择题  关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。

A．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请
B．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。
C．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地
D．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证


点击查看答案


3、多项选择题  下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。

A、因使用不当造成的质量问题
B、质量监督机构没有发现的质量问题
C、监理单位没有发现的质量问题
D、第三方造成的质量问题
E、不可抗力造成的质量问题


点击查看答案


4、单项选择题  建设单位应当在竣工验收后()个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

A、2
B、3
C、4
D、6


点击查看答案


5、单项选择题  关于各主体安全义务或职责的说法中，正确的是（）。

A.国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定特种设备的目录
B.施工总承包单位应当对各类危险源登记建档
C.爆炸品存贮的仓库可与员工宿舍在同一座建筑物内
D.施工企业安全员应当使用安全帽及其他劳动防护用品


点击查看答案


6、单项选择题  关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。

A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 
B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 
C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关 
D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任 


点击查看答案


7、单项选择题  根据《建筑法》规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，()。

A.警告
B.吊销营业执照
C.责令改正
D.没收违法所得


点击查看答案


8、单项选择题  下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是（）。

A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书
B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书
C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书
D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书


点击查看答案


9、单项选择题  根据我国《物权法》关于设立建设用地使用权的相关规定，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，不能采取（）方式出让。

A.招标
B.拍卖
C.协议
D.挂牌


点击查看答案


10、单项选择题  某工程项目完工后施工单位于2011年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2011年3月18日通过验收，建设单位于2011年3月28日履行了备案手续，后于2011年4月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期应从（）算起。

A.2011年3月5日
B.2011年3月18日
C.2011年3月28日
D.2011年4月2日


点击查看答案


11、单项选择题  根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，对下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是()。

A、土方开挖工程
B、模板工程
C、脚手架工程
D、高空作业工程


点击查看答案


12、单项选择题  对出卖人交付标的物的期限的表述中，有误的是()。

A、约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付
B、当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充
C、当事人没有约定标的物的交付期限又不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定
D、对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，债权人可以随时要求履行


点击查看答案


13、多项选择题  关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有（）。

A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位
B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位
C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位
D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位
E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位


点击查看答案


14、多项选择题  对于保修义务的承担和维修的经济责任承担，下述说法正确的是（）。

A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，由施工单位负责维修后向监理单位索赔
B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷，经施工单位检验后使用的，由施工单位承担经济责任
C.因使用单位使用不当造成的损坏问题，施工单位不负责维修
D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任
E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修


点击查看答案


15、单项选择题  运输合同当中，承运人的权利不包括()。

A、求偿权
B、留置权
C、特殊情况下的拒运权
D、任意变更解除权


点击查看答案


16、单项选择题  依据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是（）。

A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的
B.对建设行政主管部门吊销建筑公司资质证书不服的
C.对规划行政主管机关撤销《建设工程规划许可证》决定不服的
D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的


点击查看答案


17、多项选择题  关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。

A.依法对设计文件进行技术交底 
B.依法保证使用的建筑材料等符合要求 
C.依法审查施工图纸设计文件 
D.依法办理工程质量监督手续 
E.依法承揽工程的勘察、设计业务


点击查看答案


18、单项选择题  根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书（）。

A.经人民法院确认后有效
B.具有强制执行力
C.司法确认是必经程序
D.经人民法院确认后具有强制力


点击查看答案


19、单项选择题  仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件，这是区别于()的显著特征。

A、运输合同
B、保管合同
C、租赁合同
D、买卖合同


点击查看答案


20、单项选择题  施工项目负责人是指施工企业的（）。

A.总经理
B.总工程师
C.项目经理
D.董事长


点击查看答案


21、单项选择题  下列关于保证金的说法正确的是（）。

A.履约保证金不得超过中标合同金额的2%
B.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的10%
C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还


点击查看答案


22、单项选择题  某施工企业于2010年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前l周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2010年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2010年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。

A、2010年3月5日
B、2010年3月12日
C、2010年3月20日
D、2010年4月10日


点击查看答案


23、多项选择题  属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的有（）。

A.对施工企业报送的安全技术措施进行审查
B.对进场的安全设备是否合格进行检测
C.对施工企业报送的专项施工方案审查义务
D.对发现的安全生产事故隐患向有关单位进行报告
E.对施工招标活动提供咨询


点击查看答案


24、单项选择题  在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是().

A.受益人
B.保险人
C.被保险人
D.投保人


点击查看答案


25、单项选择题  关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 
B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主题结构质量承担责任 
C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任 
D.承包人的保修责任可以免除


点击查看答案


26、单项选择题  出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()。

A.简易交付 
B.占有改定 
C.指示交付 
D.拟制交付


点击查看答案


27、多项选择题  注册建造师依法享有的权利包括（）

A.获得相应劳动报酬 
B.保管和使用本人注册证书、职来印章 
C.接受继续教育 
D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖职业印章 
E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密。


点击查看答案


28、多项选择题  甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元.下列关于本案中债的性质的说法，正确的有().

A.甲错发设备给丙属于无因管理之债
B.丙向甲返还设备属于不当得利之债
C.乙向甲支付设备款属于合同之债
D.甲向乙少收1万元货款属于侵权之债
E.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债


点击查看答案


29、单项选择题  以下关于我国仲裁基本制度的表述错误的是（）。

A.仲裁实行一裁终局的制度
B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理
C.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理
D.有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权


点击查看答案


30、多项选择题  《合同法》中规定可以使用于标的物提存的情形是（）。

A.债权人下落不明的
B.债权人拒绝受领的
C.债权人分立后，多个债权人主张债权的
D.债权人单方变更履行地的
E.债权数额争议的


点击查看答案


31、单项选择题  某建筑企业欲申请房屋建筑工程施工总承包企业资质，其注册资本金为7000万元，企业净资产为5500万元，则按其资本条件，最高只能申请（）企业。

A.特级
B.一级
C.二级
D.三级


点击查看答案


32、单项选择题  施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元

A.10
B.20
C.30
D.50


点击查看答案


33、多项选择题  下列关于地役权的说法中，正确的是（）。

A.地役权属于不动产用益物权
B.地役权依登记设立
C.土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权
D.地役权不可以单独转让
E.设立地役权应当签订地役合同


点击查看答案


34、单项选择题  根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，属于重大事故的是()。

A、造成1000万元以下直接经济损失的事故
B、造成10人以上30人以下死亡的事故
C、造成10人以上50人以下重伤的事故
D、造成100人以上重伤或者2亿元以上直接经济损失的事故


点击查看答案


35、多项选择题  授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为（）。

A.新颖性
B.创造性
C.美观性
D.实用性
E.适用性


点击查看答案


36、单项选择题  施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的，将由（）负责强制执行．

A．公安机关 
B．旗焦决定的公安机关消防机构 
C．人民法院 
D．建设行政主管部门


点击查看答案


37、单项选择题  根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。

A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门 
B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位 
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门 
D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位


点击查看答案


38、单项选择题  下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。

A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期
B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期


点击查看答案


39、多项选择题  工程项目验收存在()问题，应重新组织建筑节能工程验收的情形有。

A、未完成建筑节能工程设计内容的
B、参加验收人员不具备相应资格的
C、参加验收各方主体验收意见不一致的
D、验收程序和执行标准不符合要求的
E、各方提出的问题未整改完毕的


点击查看答案


40、多项选择题  在工程实践中，建设单位应当向施工单位提供原始资料，这些资料主要包括()。

A.可行性研究报告
B.概算批准文件
C.建设用地的征用资料
D.建设项目所在地规划部门批准文件
E.项目规划总平面图、地下管线、地形地貌等在内的基础资料


点击查看答案


41、多项选择题  下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是（）。

A.《北京市建筑市场管理条例》
B.《评标委员会和评标方法暂行规定》
C.《北京市建设工程造价管理办法》
D.《北京市建设工程招标投标管理条例》
E.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》


点击查看答案


42、多项选择题  根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有()。

A、有充分的证据
B、有明确的被告
C、属于人民法院受理民事诉讼的范围
D、原告是与本案有间接利害关系的公民
E、有书面的起诉书


点击查看答案


43、单项选择题  化工厂生产过程中产生水污染，被环保部门责令采取治理措施，同时应按照国家规定缴纳（），此款用于污染的防治。

A.罚金
B.罚款
C.排污费
D.超标准排污费


点击查看答案


44、单项选择题  甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。乙遵循的是合同的（）。

A.诚实信用原则
B.自愿原则
C.对等原则
D.公平原则


点击查看答案


45、单项选择题  根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。

A.抢修 
B.抢险 
C.抢工期 
D.生产工艺要求必须连续 


点击查看答案


46、单项选择题  根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.中标入拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保 证金
B.投标保证金不得采用银行保函方式
C.招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止
D.投标保证金最高不得超过50万元


点击查看答案


47、单项选择题  订约过失责任是指当事人违背诚实信用原则，()，应承担相应的赔偿责任。

A.在订立合同过程中有过错，给对方造成损失的
B.在订立合同过程中没有过错，给对方造成损失的
C.在订立合同过程中有过错，不一定给对方造成损失的
D.给对方造成损失的


点击查看答案


48、多项选择题  下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。

A.社会保险 
B.试用期 
C.保守商业秘密 
D.补充保险 
E.休息休假


点击查看答案


49、多项选择题  下面有关留置的说法中，正确的是（）。

A.因运输合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权留置其财产
B.债权人留置财产后，应当给债务人不少于1个月的履行债务的期限
C.债权消灭留置权当然消灭
D.留置财产为不可分物的，留置财产的价值应当相当于债务的金额
E.当事人约定不得留置的动产，不得留置


点击查看答案


50、多项选择题  建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有（）。

A.主要负责人
B.安全管理人员
C.生产管理人员
D.项目负责人
E.生产作业人员


点击查看答案


51、多项选择题  施下企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）

A．企业股东变更 
B．企业名称变更 
C．企业法人变更 
D．企业设立分公司 
E．企业注册地址变更


点击查看答案


52、单项选择题  按照《建设工程施工合同》GF-2013-0201示范文本通用条款的规定，监理人收到承包人隐蔽工程验收申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，施工单位应（）。

A.再次发出书面通知
B.停工等待
C.通知建设单位予以验收
D.自行完成覆盖施工


点击查看答案


53、单项选择题  下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是()。

A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程 
B.配备兼职安全生产管理人员 
C.各分部分项工程有应急预案 
D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训


点击查看答案


54、单项选择题  安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的，可以（）已经颁发的安全生产许可证。

A.撤回
B.撤销
C.吊销
D.注销


点击查看答案


55、单项选择题  某建筑公司于2006年4月2日提出申请，于2006年4月12日获得工商行政管理机关核准营业执照；于10月5日提出申请，于11月3日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资格的时间为（）。

A.2006年4月2日
B.2006年4月12日
C.2006年10月5日
D.2006年11月3日


点击查看答案


56、多项选择题  原告提起行政诉讼，应当符合的法定条件包括（）。

A.原告与被告在合同中约定了关于争议解决的条款
B.原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民法人或者其他组织
C.有明确的被告
D.有具体的诉讼请求和事实根据
E.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖


点击查看答案


57、单项选择题  在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自（）起转移给买受人，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

A.合同生效时
B.合同订立时
C.标的物交付时
D.合同履行时


点击查看答案


58、单项选择题  建筑市场不良行为信息公布期限一般上（）.

A.1个月至2年 
B.2个月至1年 
c.3个月至2年 
D.6个月至3年


点击查看答案


59、多项选择题  建设工程安全生产监督管理部门履行安全监督检查职责时，享有的职权有（）。

A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料
B.随时进入被检查单位施工现场进行检查
C.纠正施工中违反安全生产要求的行为
D.对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除
E.重大安全事故隐患排除前，责令暂时停止施工


点击查看答案


60、单项选择题  施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测．

A．施工企业质量管理部门 
B．设计单位或监理单位 
C．工程质量监督机构 
D．建设单位或监理单位


点击查看答案


61、单项选择题  某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（）。

A.建设单位应当向发证机关报告
B.应当报发证机关核验施工许可证
C.应当报发证机关申请延期
D.施工许可证已自行作废


点击查看答案


62 、多项选择题  某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是（）。

A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成
B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状
C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效
D.合同解除后，对于未完部分的工程终止履行
E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失


点击查看答案


63、多项选择题  下列民事主体资格中属于法人的是（）。

A.某建筑公司
B.某建筑集团公司装饰分公司
C.某建筑业管理协会
D.某设计咨询公司海外市场部
E.某市消防局


点击查看答案


64、单项选择题  下列不属于建设单位办理工程质量监督备案手续所要提供的文件和资料是（）。

A.施工承包合同
B.工程监理合同
C.工程规划许可证
D.工程施工许可证


点击查看答案


65、单项选择题  可不予报废的建筑起重机械是（）。

A.超过安全技术标准的
B.超过制造厂家规定的使用年限的
C.经检验达不到安全技术标准规定的
D.没有齐全有效的安全保护装置的


点击查看答案


66、多项选择题  定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同的约定向对方支付一定数额的货币。下列有关对定金的说法，正确的是（）。

A.定金是合同成立的证明
B.定金具有双向担保性
C.定金数额最高不得超过主合同标的额20%
D.定金是一种预付款的性质
E.如果合同得以正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可收回


点击查看答案


67、单项选择题  关于我们仲裁基本制度，正确的是()。

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉 
B.当事人达成有仲裁协议，乙方向法院起诉的，人民法院不予受理 
C.当事人达成有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理 
D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权


点击查看答案


68、单项选择题  行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由（）人民法院管辖。

A.最先收到起诉状的
B.共同上一级法院指定的
C.被告最先提交书面答辩状的
D.最先收取案件受理费的


点击查看答案


69、多项选择题  不得抵押的财产包括（）。

A.集体土地所有权
B.社会团体的教育设施
C.有争议的财产
D.被查封、扣押、监管的财产
E.抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山土地使用权


点击查看答案


70、单项选择题  根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由（）组织验收。

A.建设单位
B.监理单位
C.施工企业
D.安装单位


点击查看答案


71、单项选择题  工伤职工()不停止享受工伤保险待遇。

A、拒绝治疗的
B、丧失享受待遇条件的
C、重新就业的
D、拒不接受劳动能力鉴定的


点击查看答案


72、单项选择题  某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述正确的()。

A、甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效
B、甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效
C、甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效
D、甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效


点击查看答案


73、多项选择题&nb sp; 某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（）。

A.女职工李某，距产假结束还有5天
B.会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈
C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家
D.材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家
E.材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行


点击查看答案


74、多项选择题  建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括()。

A.违反职业道德规范 
B.造成损失后果 
C.具有违约行为 
D.违反建筑企业内部文件 
E.违约行为与财产等损失之间有因果关系


点击查看答案


75、单项选择题  关于人民调解的说法，正确的是()。

A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织 
B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力 
C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 
D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉


点击查看答案


76、多项选择题  关干施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（）

A．已经确定施工企业 
B．有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查
C．建设资金己经落实 
D．按照规定需要委托监理的工程己经委托监理 
E．按照国务院规定的权限和程序己批准开工报告


点击查看答案


77、单项选择题  投标人的报价一般由()组成。

A.成本、费用、税金、利润
B.成本、税金、利润
C.成本、规费、税金、利润
D.成本、利息、税金、利润


点击查看答案


78、单项选择题  根据《民用建筑节能条例》的规定，（）应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查。

A.城市规划行政主管部门
B.施工图设计文件审查机构
C.住房和建设行政主管部门
D.建筑节能主管部门


点击查看答案


79、单项选择题  乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是()。

A.应以备案合同作为结算工程价款依据 
B.该补充协议属于可撤销合同 
C.应以补充协议座位结算工程价款依据 
D.乙方行为构成合同违约


点击查看答案


80、单项选择题  根据《劳动法》的规定，劳动者有()情形时，用人单位不可以随时解除劳动合同。

A、某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年
B、某单位发现王某在试用期间不符合录用条件
C、史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失
D、职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任


点击查看答案


81、单项选择题  施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）

A．施工企业负责人 
B．专职安全员 
C．一专职消防安全员 
D．项目负责人


点击查看答案


82、多项选择题  承揽合同中，承揽人的义务有()。

A、材料检验的义务
B、通知和保密的义务
C、交付符合质量要求工作成果的义务
D、按照合同约定完成承揽工作的义务
E、验收工作成果的义务


点击查看答案


83、单项选择题  工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起（）内，向备案机关提交工程质量监督报告。

A.5日
B.10日
C.15日
D.30日


点击查看答案


84、单项选择题  根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 
B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿。 
C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 
D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿


点击查看答案


85、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（）。

A.因使用不当造成的质量缺陷
B.因用户装修引起的卫生间渗漏
C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝
D.地震导致的剪力墙裂缝


点击查看答案


86、单项选择题  《绿色施工导则》规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）

A.50%
B.30%
C.20%
D.10%


点击查看答案


87、单项选择题  甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是（）。

A.该委托代理行为合法
B.该代理行为的后果应由被代理人承担
C.该代理行为的后果应由代理人承担
D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任


点击查看答案


88、单项选择题  下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()。

A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书 
B.由行政主管部门主持达成的调解书 
C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书 
D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议


点击查看答案


89、单项选择题  对买卖合同法律特征的表述中，不正确的是()。

A、买卖合同是实践合同
B、买卖合同是双务合同
C、买卖合同是有偿合同
D、买卖合同是一种转移财产所有权的合同


点击查看答案


90、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）

A．未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用。 
B．未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 
C．隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序 
D．未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收


点击查看答案


91、单项选择题  民事诉讼制度之历年真题习题精选、答案解析[2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。

A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保
B、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保
C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保
D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保


点击查看答案


92、多项选择题  进口车辆需缴纳进口车辆购置附加费，其计费基础中包括()。

A.抵岸价
B.外贸手续费
C.消费税
D.增值税
E.银行财务费


点击查看答案


93、单项选择题  根据我国《行政许可法》，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满（）需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。

A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年


点击查看答案


94、多项选择题  建筑工程安全防护、文明施工措施费用包括（）

A.文明施工费
B.环境保护费
C.临时设施费
D.安全施工费
E.企业管理费


点击查看答案


95、单项选择题  根据《物权法》的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自（）时发生效力。

A.动产交付
B.该约定生效
C.登记备案
D.动产转让合同生效


点击查看答案


96、单项选择题  某建筑项目位于城市市区内，按照《环境噪声污染防治法》要求，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定（）排放标准。

A.建筑施工场界环境噪声
B.建筑施工机械噪声
C.城市市区环境噪声
D.城市生活区环境噪声


点击查看答案


97、单项选择题  负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督监察时，特种设备安全监察人员的参加人数的下限是（）人。

A.2
B.3
C.4
D.5


点击查看答案


98、多项选择题  属于委托代理和法定代理终止的共同原因是（）。

A.代理人的法人组织终止
B.代理人丧失民事行为能力
C.代理人辞去委托
D.代理人死亡
E.代理事务完成


点击查看答案


99、多项选择题  甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。

A.该约定属于有关相邻关系的约定 
B.该约定属于土地承包合同 
C.该约定属于地役权合同 
D.没有进行登记不影响改约定的合同效力 
E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行


点击查看答案


100、多项选择题  关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）。

A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业承包 
B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包 
C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽 
D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成 
E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程


点击查看答案


101、单项选择题  关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()。

A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件 
B.保证工程质量的安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成 
C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件 
D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证 


点击查看答案


102、单项选择题  下列哪些主体有资格作为保证人的是（）。

A.法人
B.其他组织
C.公民
D.具有代为清偿债务能力的其他组织


点击查看答案


103、单项选择题  《建设工程安全生产管理条例》第22条规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于()，不得挪作他用。

A.改善施工环境和对有关人员进行安全教育
B.施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善
C.工程抢险预案的研究和有关用具的采买
D.工程建设救护设施的建设和救护用具的采买


点击查看答案


104、单项选择题  下列方法中属于研究整个工作班内的各种工时消耗的方法是()。

A.测时法
B.写实记录法
C.工作日写实法
D.动作研究法


点击查看答案


105、单项选择题  下列对保证担保合同的理解中，错误的是（）。

A.保证合同的当事人包括：债权人、债务人、保证人
B.可以协议在最高额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同
C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同
D.保证的担保人只能是第三人


点击查看答案


106、单项选择题  某代理人超越了代理权限进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为().

A、不具有法律效力
B、有效代理行为
C、无权代理行为
D、无效代理行为


点击查看答案


107、单项选择题  根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准，可将合同分为（）。

A.双务合同与单务合同
B.有偿合同与无偿合同
C.要式合同与不要式合同
D.权利合同与义务合同


点击查看答案


108、多项选择题  行政机关的行政行为的特征体现在()。

A、行政行为是执行法律的行为
B、行政行为具有一定的裁量性
C、行政行为以有偿为原则，以无偿为例外
D、行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性
E、行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出


点击查看答案


109、单项选择题  某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。买房人可要求房产商返还（）万元。

A.20
B.32
C.36
D.40


点击查看答案


110、单项选择题  分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1/5
B.1/4
C.1/3
D.1/2


点击查看答案


111、单项选择题  某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为（）。

A.无效
B.有效
C.总包同意后有效
D.效力待定


点击查看答案


112、多项选择题  评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有（）。

A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准
B.乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准
C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，将丙的投标文件作为废标处理
D.丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明
E.戍的投标文件遗漏了安全生产许可证，评标委员会要求其补充


点击查看答案


113、单项选择题  某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处（）罚款。

A.10万元以上30万元以下
B.15万元以上30万元以下
C.20万元以上40万元以下
D.20万元以上50万元以下


点击查看答案


114、单项选择题  住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。安全专项施工方案的内容不包括（）

A.工程概况
B.编制依据
C.施工图预算
D.施工工艺技术


点击查看答案


115、多项选择题  全体公民放假的节日是()。

A、清明节
B、端午节
C、中秋节
D、青年节
E、建军节


点击查看答案


116、单项选择题  仲裁的基本特点不包括（）

A.独立性
B.公权性
C.保密性
D.自愿性


点击查看答案


117、多项选择题  根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的有()。

A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 
B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告 
C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件 
D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 
E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造 


点击查看答案


118、单项选择题  关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）o

A．联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可 
B．联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可 
C．联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件 
D．由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级


点击查看答案


119、单项选择题  关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）

A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金 
B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用 
C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期 
D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实


点击查看答案


120、多项选择题  根据《招标投标法》的规定，招标投标活动应当遵循的原则有（）。

A.公开
B.公平
C.公正
D.诚实信用
E.低价


点击查看答案


121、多项选择题  施工单位的下列行为符合工程安全部良行为认定标准的有（）

A．在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的 
B．在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的 
C．未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施 
D．使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 
E．未按照节能设计进行施工的


点击查看答案


122、单项选择题  当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由（）承担。

A.受害职工
B.用人单位
C.鉴定机构
D.劳动部门


点击查看答案


123、单项选择题  关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是()。

A、证人只提交书面证词无须出庭作证
B、证人有义务出庭作证
C、证人在庭审时应当旁听
D、数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问


点击查看答案


124、单项选择题  根据《中华人民共和国建筑法》的规定，下列说法错误的是()。

A.建筑施工企业只能在本企业资质等级许可的业务范围内承揽工程
B.有两个以上的不同资质等级承包商联合承揽工程，可以按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
C.建筑工程的部分工程的分包应当经建设单位的认可
D.禁止承包单位将其承包的全部工程转包他人


点击查看答案


125、单项选择题  某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院()。

A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉
B、不予受理
C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会
D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理


点击查看答案


126、单项选择题  甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责具体设计工作；对于设计图纸的著作权归属没有约定，则该施工图设计的著作权属于（）。

A.甲开发商
B.乙设计公司
C.丙设计师
D.乙、丙共有


点击查看答案


127、多项选择题  国有资产占主导地位的必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的方式的情形有（）。

A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择
B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
C.技术复杂，工程量大的项目
D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择
E.自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择


点击查看答案


128、单项选择题  下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）

A．在仲栽程序中形成的仲栽调解书 
B．由行政主管部门主持达成的调解书 
c．人民法院在民事案件审理中制作的调解书 
D．司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议


点击查看答案


129、多项选择题  以下能够引起债的发生法律事实的有（）。

A.债务相互抵消
B.行为人不法侵害他人的财产权
C.无因管理
D.不当得利
E.提存


点击查看答案


130、单项选择题  《中华人民共和国标准施工招标文件》中规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的()内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

A、28d
B、42d
C、56d
D、60d


点击查看答案


131、多项选择题  下列情形导致要约失效的有（）

A ．拒绝要约的通知到达要约人
B ．要约人依法撤销要约
C ．要约人依法撤回要约
D ．承诺期限届满，受要约人未焦宾承承诺
E ．受要约人对要约的内容住级实质性变更


点击查看答案


132、单项选择题  某建筑施工企业，一年内发生两起安全生产事故，则企业（）应对企业安全生产全面负责。

A.法定代表人
B.总法律顾问
C.项目负责人
D.主要负责人


点击查看答案


133、单项选择题  下列人员中，依法不能作为证人的是（）。

A.未成年人
B.不能正确表达意思的人
C.监狱中羁押的犯人
D.聋哑人


点击查看答案


134、多项选择题  下列关于知识产权的相关陈述中，错误的是（）。

A.专利权的期限为20年，自申请日起计算
B.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算
C.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性
D.注册商标可以无数次提出续展申请
E.著作权权利内容的保护期受到严格年限限制


点击查看答案


135、单项选择题  下列关于建筑业企业资质管理的说法中，正确的是（）。

A.企业向资质许可机关提供信息仅限于良好行为档案信息
B.企业的信用档案信息无需向全社会公示
C.投诉举报和处理、行政处罚等不良行为不记入信用档案
D.企业的信用档案应包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等


点击查看答案


136、判断题  电气设备可任意作保护接地和保护接零


点击查看答案


137、多项选择题  根据《建筑法》第48条的规定，下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（）。

A.已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险
B.提前竣工的，保险责任自行终止
C.因延长工期的，保险责任自行延长
D.施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续
E.未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证


点击查看答案


138、单项选择题  不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规童或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录．

A．乡（镇） 
B．县 
C．市 
D．省


点击查看答案


139、单项选择题  《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A、10%
B、20%
C、30%
D、45%


点击查看答案


140、单项选择题  在案发现场勘验中，发现一封书信，根据书信中的字体鉴定结论，确定了犯罪嫌疑人。在本案中书信是()。

A.物证
B.书证
C.鉴定结论
D.勘验笔录


点击查看答案


141、单项选择题  某商业工程施工项目位于城市市区范围内，建筑施工噪声可能对周围环境产生一定影响。按照《环境噪声污染防治法》规定，施工过程中向周围生活环境排放施工噪声时，应当符合国家规定的（）。

A.环境噪声排放标准
B.社会生活环境噪声排放标准
C.工业企业场界噪声排放国家标准
D.建筑施工场界环境噪声排放标准


点击查看答案


142、多项选择题  根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列属于最低保修期为2年的工程有（）。

A.屋面防渗漏工程
B.泵房设备安装工程
C.装修工程
D.采暖工程
E.地基基础工程


点击查看答案


143、单项选择题  构成表见代理的主观要件是（）。

A.本人存在过失
B.代理人超越代理权限
C.相对人为善意
D.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由


点击查看答案


144、多项选择题  下列选项中，属于无效合同的有()。

A、供应商欺诈施工单位签订的采购合同
B、村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同
C、施工单位将工程转包给他人签订的转包合同
D、分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同
E、施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同


点击查看答案


145、单项选择题  《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是（）.

A．法律 
B．行政法规 
C．部门规章 
D．地方性法规


点击查看答案


146、单项选择题  有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是()。

A、《招标投标法》
B、《建筑业企业资质管理规定》
C、《北京市招标投标条例》
D、《工程建设项目施工招标投标办法》


点击查看答案


147、多项选择题  下列工程项目中无须办理施工许可证的是（）。

A.建筑面积为350平方米采暖改造工程
B.工程投资额约为28万元的节能工程
C.南水北调主线施工工程
D.防洪堤汛期抢修工程
E.外资工程


点击查看答案


148、多项选择题  建设工程勘察企业资质分为（）。

A.工程勘察综合资质
B.工程勘察专业资质
C.工程勘察总承包资质
D.工程勘察行业资质
E.工程勘察劳务资质


点击查看答案


149、单项选择题  某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。

A.乙供应商因无过错，无需返还 
B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求 
C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款 
D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项


点击查看答案


150、多项选择题  某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.施工单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C.拆迁安置补偿方案
D.拆除施工组织方案
E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料


点击查看答案


151、单项选择题  某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。

A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系
B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同
C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同
D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资


点击查看答案


152、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()。

A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 
B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 
C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序 
D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收


点击查看答案


153、单项选择题  属于建设工程施工合同发包人主要义务的是()。

A、及时检查隐蔽工程
B、不得转包和违法分包工程
C、自行完成建设工程主体结构施工
D、建设工程质量不符合约定的无偿修理


点击查看答案


154、单项选择题  建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当经过()，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。

A、环保部门的验收
B、国务院的批准
C、省级行政部门的验收
D、各级环保部门的验收


点击查看答案


155、多项选择题  下列属于监理单位权限的事项是（）。

A.建筑材料的入场检查
B.分项工程施工质量的验收
C.工程款拨付的审核
D.工程竣工验收文件的签署
E.工程项目停工缓建


点击查看答案


156、多项选择题  下列有关违约责任的形式有（）。

A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.支付定金
E.没收财产或抵押物


点击查看答案


157、单项选择题  关于投标人发生重大变化的告知义务，下列说法正确的是（）。

A.投标人发生合并情况时，可以及时书面告知招标人
B.投标人发生破产情况时，应当及时告知招标人
C.投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知
D.投标人不再具备资格预审文件规定的资格条件时，应当及时书面告知招标人


点击查看答案


158、单项选择题  乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。——表见代理

A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效


点击查看答案


159、单项选择题  职工培训合格上岗率最低为（）%。

A.60
B.80
C.90
D.100


点击查看答案


160、多项选择题  发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包****利的说法中，正确的是()。

A、承包人可申请人民法院将该工程拍卖
B、承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
C、承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出
D、承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价
E、承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除


点击查看答案


161、单项选择题  某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。

A.业主全部承担
B.施工单位全部承担
C.业主和施工单位共同承担
D.工期顺延、费用由施工单位承担


点击查看答案


162、单项选择题  承揽合同的特征不包括()。

A、承揽人工作具有独立性
B、承揽合同是一种转移财产所有权的合同
C、承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的
D、承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作


点击查看答案


163、单项选择题  某工程需租用钢管脚手架，出租和承租双方口头约定租期为8个月。下列关于该租赁合同的说法中，错误的是（）。

A.双方应以书面形式订立合同
B.以口头方式订立，则租赁期限视为6个月
C.以口头方式订立的合同，出租人可随时解除合同，只需在合理期限之前通知承租人
D.以口头方式订立的合同，承租人可随时解除合同


点击查看答案


164、多项选择题  施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有()。

A.企业股东变更 
B.企业名称变更 
C.企业法人变更 
D.企业设立分公司 
E.企业注册地址变更


点击查看答案


165、单项选择题  关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。

A．环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用
B．需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收
C．分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收
D．建设项目投入试生产超过三个月，建设单位为申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款


点击查看答案


166、单项选择题  下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）。

A.技术人员缺乏经验
B.设计错误
C.工人疏忽
D.一般性盗窃和抢劫


点击查看答案


167、单项选择题  某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定王某为建筑设计师，王某完成了设计方案并交付建设单位使用，其王某享有的权利是（）。

A.使用权
B.著作权
C.署名权
D.所有权


点击查看答案


168、单项选择题  关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）

A．必须在合同中有此约定，才可作为结算依据
B．这是法定的视为认可竣工结算文件的情形 
C．即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据 
D．此约定即使写入合同中，也属无效合同条款


点击查看答案


169、单项选择题  甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为()合同。

A、无效
B、可变更、可撤销
C、有效
D、效力待定


点击查看答案


170、单项选择题  安装工程一切险承包的危险和损害除包括建筑工程险中规定的内容外，还包括（）。

A.人为破坏
B.不可抗力
C.电力不足
D.短路、过电压、电弧所造成的损失


点击查看答案


171、单项选择题  建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是（）。

A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金
B.进入被检查单位施工现场进行检查
C.实施查封、扣押
D.作出行政处罚决定


点击查看答案


172、多项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。

A.施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位
B.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
C.未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成
D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位
E.分包单位将其承包的建设工程再分包


点击查看答案


173、单项选择题  专利法保护的对象不包括（）

A.工程设计图
B.实用新型
C.发明
D.外观设计


点击查看答案


174、单项选择题  关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是()。

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 
B.诚信行为信息包括良好行为和不良行为记录，两种信息记录都应当公布 
C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布 
D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限


点击查看答案


175、多项选择题  在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有()。

A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的 
B.经追认的越权代理行为 
C.委托书授权不明的代理行为 
D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人 
E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的


点击查看答案


176、多项选择题  建筑业企业资质序列包括（）。

A.施工总承包
B.专业分包
C.劳务分包
D.工程总承包
E.专业承包


点击查看答案


177、单项选择题  根据我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关（）的条款仍具有法律效力。

A.缔约过失责任
B.违约责任
C.解决争议方式
D.质量保修范围


点击查看答案


178、单项选择题  某施工合同履行过程中，由于监理工程师张某的错误指令而给施工单位造成近5万元经济损失，对该损失向施工单位直接承担赔偿责任的是（）。

A.监理工程师张某
B.项目总监理工程师
C.监理单位
D.建设单位


点击查看答案


179、多项选择题  建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。

A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 
B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 
C.鉴定日期为顺延工期的期间 
D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 
E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期


点击查看答案


180、单项选择题  按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。[2009年度考试真题]

A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料
B、向施工单位提供准确的地下管线资料
C、对拆除工程进行备案
D、为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障


点击查看答案


181、单项选择题  下列合同中，不能实现留置权的合同是（）。

A.运输合同
B.抵押合同
C.保管合同
D.加工承揽合同


点击查看答案


182、单项选择题  在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担

A．设备使用单位 
B．具有相应资质的单位 
C．设备出租单位 
D．检验检测机构


点击查看答案


183、单项选择题  因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

A.建设行政主管机关
B.招标人或其委托的招标代理机构
C.原评标委员会
D.新组建的评标委员会


点击查看答案


184、多项选择题  下列情形能够引发合同之债的有（）

A．建设单位拖欠工程进度款 
B．施工中偷工减料造成的损失 
C．监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 
D．噪声污染使周边居民无法正常休息 
E．建材供应商供应的建筑材料不合格


点击查看答案


185、多项选择题  某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有()。

A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业
B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
C、批准女工孙某只能休产假120d
D、安排17岁的李某担任矿井安检员
E、安排15岁的周某担任仓库管理员


点击查看答案


186、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行()监督管理。

A.企业 
B.政府 
C.社会 
D.行业


点击查看答案


187、单项选择题  某一建设工程项目，由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按安装工程一切险投保的情形是()。

A.土木建筑项目不超过总价的10%
B.土木建筑项目不超过总价的20%
C.土木建筑项目介于总价的20%—50%之间的
D.土木建筑项目超过总价的50%


点击查看答案


188、多项选择题  下列费用项目中，应计入设备安装工程费用的有()。

A.整个车间的负荷联合试运转费用
B.试运转收入
C.生产者准备费
D.整个车间的无负荷联动试运转费用
E.单台设备调试费用


点击查看答案


189、单项选择题  买卖合同区别于其他以行为、智力成果作为法律关系客体的合同的本质特征是()。

A、等价有偿
B、转移财产所有权
C、诺成性
D、双务性


点击查看答案


190、单项选择题  某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是（）。

A.刑事责任
B.违约责任
C.侵权责任
D.行政责任


点击查看答案


191、单项选择题  债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，这体现了债的（）。

A.公平性
B.有限性
C.相对性
D.可履行性


点击查看答案


192、单项选择题  下列关于民事诉讼期间的表述，不正确的是（）。

A.当事人不服地方人民法院一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉
B.当事人不服地方人民法院一审裁定的，有权在裁定书送达之日起15日内提起上诉
C.适用简易程序的案件，应当在立案之日起3个月内审结
D.第一审普通程序案件，应当在立案之日起6个月内审结，有特殊情况可以延长


点击查看答案


193、单项选择题  以建筑机械设备抵押的，该抵押权自（）时设立。

A.抵押人做出意思表示
B.抵押合同生效
C.抵押物登记
D.抵押物交付


点击查看答案


194、单项选择题  关于两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，下列说法正确的是（）。

A.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
B.建筑施工企业可以允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书承揽工程
C.应当按照资质等级高的单位的资质等级范围承揽工程
D.应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程


点击查看答案


195、单项选择题  某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25E1，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()。

A.3月20日
B.3月30日
C.4月25日
D.4月30日


点击查看答案


196、单项选择题  根据《公司法》，()是有限责任公司的权力机构。

A.股东会
B.股东大会
C.董事会
D.监事会


点击查看答案


197、单项选择题  下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是（）。

A.聘用单位被吊销营业执照的
B.已与聘用单位解除聘用合同关系的
C.年龄超过65周岁的
D.同时在两个以上单位执业的


点击查看答案


198、单项选择题  根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。

A.委托代理人
B.法定代理人
C.指定代理人
D.职务代理人


点击查看答案


199、单项选择题  发包人将全部施工任务发包给具有总承包资质的建筑业企业，由总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务，此种总承包是（）。

A.项目总承包
B.施工总承包
C.建设总承包
D.工程总承包


点击查看答案


200、多项选择题  某装饰公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是（）。

A.经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同
B.经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料
C.装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司
D.供货方只能向经贸公司主张付款
E.经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建设工程法规及相关知识》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：线务员：线务员考试资料（题库版）

相关栏目

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772