1、多项选择题  关于修改建设工程设计文件的说法中，正确的有（）。

A.建设单位与原设计单位协商一致，可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件
B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工企业有权要求设计单位修改
C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件
D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准
E.设计文件不符合合同约定时，施工企业有权修改设计

点击查看答案

本题答案：A, D
本题解析：根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》，建设单位、施工企业、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件。确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。故A、D为正确选项。

2、单项选择题  负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督监察时，特种设备安全监察人员的参加人数的下限是（）人。

A.2
B.3
C.4
D.5

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《特种设备安全监察条例》第56条规定："特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察时，应当有2名以上特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全监察人员证件"。故A为正确选项。

3、单项选择题  某代理人超越了代理权限进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为()。

A、不具有法律效力
B、有效代理行为
C、无权代理行为
D、无效代理行为

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

4、多项选择题  工程监理单位的安全责任有（）。

A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线
B.审查专项施工方案
C.对施工安全事故隐患进行处理
D.及时报告安全生产事故
E.组织抢救生产安全事故

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：工程监理单位的安全责任主要包括：对安全技术措施或专项施工方案进行审查；依法对施工安全事故隐患进行处理；施工单位拒不整改或者不停止施工，及时向有关主管部门报告；依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理。故B、C、D为正确选项。而A选项为施工企业的安全责任，E选项为事故发生单位的安全义务。

5、单项选择题  到“十二五”期末，“三项岗位”人员持证上岗最低比例为（）

A.75%
B.85%
C.95%
D.100%

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，到“十二五”时期末，矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存等高危行业企业（简称高危企业）主要负责人、安全管理人员和生产经营单位特种作业人员（简称“三 项岗位”人员）100%持证上岗。

6、单项选择题  下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。

A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的
B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的
C.建设单位指定专业分包的
D.专业分包单位再进行专业分包的

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

7、单项选择题  某省政府办公楼建设项目，在招标文件中明确规定提交投标文件截止时间为2014年2月1日下午5点，地点为某单位一楼会议室，有甲、乙、丙、丁四家单位参与投标，下列关于招标投标的说法正确的是（）。

A.在2014年2月1日下午5点前，甲可以补充、修改、撤回已提交的投标文件，并通知招标人
B.乙撤回已提交的投标文件，应当在2014年2月1日下午5点之后书面通知招标人
C.若甲退出投标，招标人应当依法重新招标
D.丙应当在2014年2月1日下午5点之前，将投标文件送达某单位一楼会议室

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。《招标投标法实施条例》规定，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。《招标投标法》规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。故D为正确选项。

8、单项选择题  建筑工程一切险的被保险人不包括（）。

A.批准机构
B.总承包商
C.业主
D.分包商

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。具体包括：（1）业主或工程所有人；（2）承包商或者分包商；（3）技术顾问等。但不包括与被保险的工程无利害关系的人。故A为正确选项。

9、单项选择题  建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当经过()，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。

A、环保部门的验收
B、国务院的批准
C、省级行政部门的验收
D、各级环保部门的验收

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

10、多项选择题  根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。

A.依照企业破产法规定进行重整的 
B.生产经营发生严重困难的 
C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的 
D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 
E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的 

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：本题主要考查用人单位经济性裁员的规定。经济性裁员是指用人单位由于经营不善等经济原因，一次性辞退部分劳动者的情形。有下列情形之一，需要裁减人员20以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况，提取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员：(1)依照企业破产法规定进行重整的;(2)生产经营发生严重困难的;(3)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需要裁员的;(4)其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。综上所述，本题正确答案为ABDE。考点 劳动合同的履行、变更、解除和终止

11、单项选择题  在合同中约定把未来期限作为合同效力消灭的根据，该合同是（）。

A.预期违约合同
B.附终止期限合同
C.附生效期限合同
D.附解除条件合同

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《合同法》第46条规定，当事人对合同的效力可以约定附期限。附生效期限的合同，自期限届至时生效。附终止期限的合同，自期限届满时失效。故B为正确选项。

12、单项选择题  以下关于建设工程领域的民事纠纷表述正确的是（）。

A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷
B.发包人和承包人因建设工程质量产生的纠纷属于民事纠纷
C.建设行政主管机关与建设工程施工单位之间不会发生民事纠纷
D.建设工程民事纠纷中发包人与承包人在民事诉讼中的权利不平等

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：考查建设工程民事纠纷概念、内容、特点及其与行政纠纷辨析。A项，施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于知识产权侵权纠纷，而非合同纠纷，所以A项错误；C项，行政机关与施工企业之间除可能因具体行政行为而发生行政纠纷，还可能因履行经济合同而发生民事纠纷；D项，依据我国《民事诉讼法》第8条：“民事诉讼当事人有平等的诉讼权利”之规定，发包人与承包人在民事诉讼中的权利是平等的。故B选项正确。

13、多项选择题  以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()。

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制
B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列
C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级
D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质
E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

点击查看答案

本题答案：B, D, E
本题解析：本题考核的是企业资质等级许可制度。取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井工程勘察劳务工作；我国建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列；工程监理企业的资质等级分为甲级、乙级和丙级，并按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别；工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质，工程设计综合资质只设甲级；工程勘察综合资质只设甲级。

14、多项选择题  下列情形导致要约失效的有（）

A ．拒绝要约的通知到达要约人
B ．要约人依法撤销要约
C ．要约人依法撤回要约
D ．承诺期限届满，受要约人未焦宾承承诺
E ．受要约人对要约的内容住级实质性变更

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：《 合同法》 第20 条规定：有下列情形之一的，要约失效。1 ．拒绝要约的通知到达要约人；2 ．要约人依法撤销要约；3 ．承诺期限届满，受要约人未焦出承诺；4 ．受要约人对要约的内容焦止实质性变更。

15、单项选择题  如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保人须()。

A.降低投保限额
B.提前缴纳保费
C.交纳补充保险费
D.重填保单

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

16、多项选择题  我国法的形式主要包括()。

A、法律
B、行政法规
C、地方性法规
D、行政规章
E、习惯法

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

17、单项选择题  按照《行政许可法》规定，行政机关作出行政许可决定的期限是（）。

A.收到行政许可申请之日起15日内
B.收到行政许可申请之日起20日内
C.受理行政许可申请之日起15日内
D.受理行政许可申请之日起20日内

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

18、多项选择题  为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有()。

A、对文书、物品等进行录像、拍照、抄写
B、对文书、物品等进行复制
C、向证人进行询问调查、记录证人证言
D、对证据进行鉴定或勘验
E、将获取的证据材料交给当事入保管

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

19、单项选择题  建筑市场不良行为信息公布期限一般上（）.

A.1个月至2年 
B.2个月至1年 
c.3个月至2年 
D.6个月至3年

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：建筑市场不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年。参见教材p110。

20、单项选择题  中标候选人确定后，在发出中标通知书之前，招标人不得以中标人存在（）情形，而由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对中标候选人进行审查确认。

A.因巨额担保事项被债权人起诉
B.因经营不善造成巨额亏损
C.存在违法行为
D.拒绝提交履约保证金

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《招标投标法实施条例》第56条规定："中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认"。本题中，A、B、C选项符合第56条的规定。而D选项属于《招标投标法实施条例》第55条规定的招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单确定其他中标候选人为中标人的情形。故D为正确选项。

21、单项选择题  承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是（）。

A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收
B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日
D.继续等待验收

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

22、单项选择题  甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的是()。

A、二审判决书未经甲方签收
B、有新的证据足以****原判决
C、二审判决适用法律有明显错误
D、二审法官应当回避的没有回避

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

23、单项选择题  关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是()。

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 
B.诚信行为信息包括良好行为和不良行为记录，两种信息记录都应当公布 
C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布 
D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：不良行为记录除在当地发布外,还将由建设部统一在全国公布,公布期限与地方确定的公布期限相同。省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果,对整改确有实效的,由企业提出申请,经批准,可缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于3个月。P112

24、单项选择题  某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后工程发现严重质量缺陷，对此，应由（）。

A.乙施工单位承担全部责任
B.甲施工单位承担全部责任
C.甲、乙承担连带责任
D.甲、乙应按双方合同约定分担责任

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《建设工程质量管理条例》第25条规定："施工单位不得转包或者违法分包工程"；第78条规定："本条例所称转包，是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为"。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第4条的规定，承包人非法转包、违法分包建设工程的行为无效。根据《合同法》，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失。本题中，甲、乙合谋转包属于无效行为，应当承担连带赔偿责任。故C为正确选项。

25、多项选择题  下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的是（）。

A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年
B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年
C.地面石材铺贴工程的保修期是2年
D.电气工程的保修期是2年
E.主体结构工程保修期为无限期

点击查看答案

本题答案：C, D
本题解析：根据《建设工程质量管理条例》第40条的规定，在正常使用条件下，本题的主体结构工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限，外墙面防渗漏工程的最低保修期为5年，空调制冷系统专业工程的最低保修期为2个供冷期，地面石材铺贴工程、电气工程的最低保修期为2年。故C、D选项正确。

26、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行()监督管理。

A.企业 
B.政府 
C.社会 
D.行业

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考查的知识点是对工程建设强制性标准的监督检查。《建设工程质量管理条例》规定，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对建设工程质量的监督管理。综上所述，B项正确。考点 工程建设强制性标准实施的规定

27、单项选择题  根据《劳动法》的规定，劳动者有()情形时，用人单位不可以随时解除劳动合同。

A、某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年
B、某单位发现王某在试用期间不符合录用条件
C、史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失
D、职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

28、单项选择题  当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则（）。

A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿
B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担
C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担
D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。故D为正确选项。

29、多项选择题  甲公司开发某大型商贸楼项目，乙公司中标并签订施工总承包合同。施工中，乙公司将消防工程分包给丙公司，丙公司又将消防工程中的劳务作业违法分包给包工头秦某，导致消防工程出现质量问题。甲公司可以将（）提起诉讼。

A.乙公司列为被告
B.乙公司和丙公司列为共同被告
C.乙公司和秦某列为共同被告
D.乙公司、丙公司和秦某列为共同被告
E.丙公司的法定代表人和秦某列为共同被告

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第25条规定，因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。本题中，甲公司既可以单独起诉总承包人乙公司、分包人丙公司和违法分包人秦某，也可以将其列为共同被告，但将丙公司的法定代表人作为被告缺乏法律依据。故A、B、C、D为正确选项。

30、单项选择题  某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则（）。

A.应由施工单位承担维修责任
B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔
C.应由设计单位负责维修
D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：此质量缺陷是由设计原因造成的，处理方式是：先由施工单位负责维修，维修费用再通过建设单位向设计单位索赔，最终由责任方--设计单位承担。故D选项正确。

31、单项选择题  依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是()。

A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容
B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容
D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是合同的变更。《合同法》第77条规定：“当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。”

32、多项选择题  按照2003年建设部发布的《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，工程总承包主要有下列方式()。

A、采购一施工总承包(P—C)
B、设计一施工总承包(D—B)
C、设计一试运行(E—B)
D、设计一采购总承包(E—P)
E、设计采购施工(EPC)/交钥匙总承包

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：暂无解析

33、单项选择题  《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对所承建的建设工程进行（）安全检查，并做好安全检查记录。

A.定期和专项
B.不定期和专项
C.定期和全面
D.不定期和重点

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

34、多项选择题  建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括()。

A.因承包商资质不够导致的纠纷
B.因无权代理与表见代理导致的纠纷
C.因联合体承包导致的纠纷
D.因"挂靠"问题而产生的纠纷
E.因履约范围不清而产生的纠纷

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

35、多项选择题  施工作业人员享有的安全生产权有（）

A．纠正和处理违章作业 
B．拒绝连续加班作业 
C．拒绝冒险作业 
D．紧急避险 
E．对施工安全生产提出建议

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：参见教材P221一223。

36、单项选择题  刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属于附加刑的是（）。

A.管制
B.罚金
C.没收财产
D.剥夺政治权利

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）无期徒刑；（5）死刑。附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。故A选项正确。

37、单项选择题  甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。

A、向法院申请撤销裁决
B、向人民法院起诉
C、向上级仲裁机构申诉
D、向人民法院申请执行

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考核的是仲裁裁决的强制执行。《仲裁法》第62条规定，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定，向人民法院申请执行。

38、多项选择题  下列企业中，符合施工企业资质法定条件的包括()。

A、有符合规定的注册资本
B、有符合规定的专业技术人员
C、有符合规定的技术装备
D、有符合规定的已完成工程业绩
E、有符合规定的工程质量保证体系

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

39、单项选择题  分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。

A.分包单位只对总承包单位负责 
B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利 
C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 
D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考查的知识点是工程总承包单位与工程项目管理。 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包分包合同的约定对其分包工程的质量项总承包单位负责，总承包单位不得以分包工程已分包为由推卸自己的总承包责任，而应与分包单位就分包工程承担连带责任。 总承包单位和分包单位就分包工程承担连带责任，就是当分包工程发生了质量责任或者违约责任时，建设单位可以向总承包单位请求赔偿，也可以向分包单位请求赔偿，总承包单位或分包单位进行赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿项另一方追偿。 综上所述，C项正确。 考点 建设工程总承包的规定

40、多项选择题  注册建造师享有的权利有()。

A、使用注册建造师名称
B、保管和使用本人注册证书、执业印章
C、接受继续教育
D、执行技术标准、规范和规程
E、获得相应的劳动报酬

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

41、单项选择题  某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。

A.高级人民法院
B.最高人民法院
C.中级人民法院
D.该基层法院院长

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《行政诉讼法》第57条规定："人民法院应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由高级人民法院批准，高级人民法院审理第一审案件需要延长的，由最高人民法院批准"。故A为正确选项。

42、多项选择题  自然人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。

A.必须以书面方式订立借款合同
B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算
C.利率不得低于银行同类贷款利率
D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍
E.利息不得按复利计算

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：《合同法》第197规定："借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外"；第211条规定："自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定"。《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第6条规定："民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，……但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍（包含利息本数）。超出此限度的，超出部分的利息不予保护"；第7条规定："出借人不得将利息计入本金谋取高利。审理中发现债权人将利息计入本金计算复利的，其利率超出第六条规定的限度的，超出部分的利息不予保护"。本题中，A、B、C选项不合法。故A、B、C为正确选项。

43、单项选择题  甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。

A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少
B、甲必须收回房屋并向乙方交付
C、丙取得该房屋的所有权
D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考核的是有关违约责任的内容。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少，因此选项A的说法是正确的。不动产所有权转移必须依法办理转移登记，否则标的物所有权不发生转移。由于甲与丙已办理了过户登记手续，意味着丙已取得了该房屋的所有权，也就是说乙无法要求甲交付房屋，因此选项C与D的说法是正确的。

44、单项选择题  甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是（）。

A.丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人
B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任
C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司
D.丁施工队只可以起诉丙公司

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

45、单项选择题  法院审理行政案件不适用于（）

A.公开审理
B.开庭审理
C.两审终审制
D.调解

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《行政诉讼法》第六十条规定，人民法院审理行政案件，不适用调解。这是行政诉讼不同于民事诉讼的显著区别之一。

46、单项选择题  甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件()。

A、移送二审法院裁决
B、按撤诉处理
C、按缺席判决
D、进入再审程序

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考核的是审判程序中的宣判。根据《民事诉讼法》第129条、第130条的规定，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。

47、多项选择题  甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。

A.该约定属于有关相邻关系的约定 
B.该约定属于土地承包合同 
C.该约定属于地役权合同 
D.没有进行登记不影响改约定的合同效力 
E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行

点击查看答案

本题答案：C, D, E
本题解析：本题考查的是地役权的概念及使用范围。

48、单项选择题  甲施工企业与乙供应商于2010年4月1日签订了一份水泥供应合同，合同约定2010年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2010年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2010年5月8日才将水泥交付给供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2010年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是()。

A、由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
B、甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任
C、甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任
D、由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

49、单项选择题  公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()。

A.不服行政机关作出的行政处分 
B.不服行政机关作出的行政处罚决定 
C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解 
D.不服地方人民政府颁布的规章

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考查的知识点是行政复议的范围。《行政复议法》第六条规定，有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议：(一)对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的;(二)对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的;(三)对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的;(四)对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的;(五)认为行政机关侵犯合法的经营自主权的;(六)认为行政机关变更或者废止农业承包合同，侵犯其合法权益的;(七)认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;(八)认为符合法定条件，申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请行政机关审批、登记有关事项，行政机关没有依法办理的;(九)申请行政机关履行保护人身权利、财产权利、受教育权利的法定职责，行政机关没有依法履行的;(十)申请行政机关依法发放抚恤金、社会保险金或者最低生活保障费，行政机关没有依法发放的;(十一)认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。本题中，B项符合上述(一)的情形。综上所述，B项正确。考点 行政复议范围和行政诉讼受案范围

50、单项选择题  关于投标人发生重大变化的告知义务，下列说法正确的是（）。

A.投标人发生合并情况时，可以及时书面告知招标人
B.投标人发生破产情况时，应当及时告知招标人
C.投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知
D.投标人不再具备资格预审文件规定的资格条件时，应当及时书面告知招标人

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《招标投标法实施条例》规定，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。A、B选项均错误。并且只要发生重大变化均应当及时书面告知招标人，所以C选项错误。投标人不再具备资格预审文件，招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。可见不再具备资格条件的也属于重大变化，应当及时书面告知招标人。故D为正确选项。

51、单项选择题  按照《建筑业企业资质管理规定》，申请领取施工总承包一级资质的企业，由（）负责审批。

A.国务院
B.国务院建设行政主管部门
C.省级人民政府
D.省级人民政府建设行政主管部门

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：按照《建筑业企业资质管理规定》，国务院建设主管部门负责实施下列建筑业企业资质的许可：施工总承包序列特级资质、一级资质。故B为正确选项。

52、单项选择题  特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A.1个月 
B.10天 
C.15天 
D.2个月

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考查的知识点是设备检验检测单位的安全责任。《特种设备安全监察条例》第二十八条规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。综上所述，A项正确。考点 工程监理、检验检测单位相关的安全责任

53、单项选择题  某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。

A、建设单位
B、设计单位
C、物业管理单位
D、大楼使用者

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是保修责任。如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的，则施工单位不仅要负责保修，还要承担保修费用。但是，如果质量缺陷是由于设计单位、勘察单位或建设单位、监理单位的原因造成的，施工单位仅负责保修，其有权对由此发生的保修费用向建设单位索赔。建设单位向施工单位承担赔偿责任后，有权向造成质量缺陷的责任方追偿

54、单项选择题  多位投标人参与某工程的投标，下列关于投标人之间相互串通投标的情形是（）。

A.招标人向投标人泄露标底
B.投标人之间同属一个行业协会
C.投标人之间均高价投标
D.委托同一个人办理投标事宜

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：根据《招标投标法实施条例》第39条规定，投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容，或者属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标的，均属于投标人相互串通投标；第40条规定"不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜"的，视为投标人相互串通投标。本题中，A选项属于招标人与投标人相互串通投标；B选项虽然投标人同属一个行业协会，但并没有协同投标行为；C选项虽然投标人之间均高价投标，但并没有共同协商投标报价，所以均不符合题意；D选项属于法定视为投标人相互串通投标情形。故D为正确选项。

55、单项选择题  某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包功程发生了安全事故，则该事故()。

A.按约定由分包单位自行承担全部责任 
B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任 
C.总承包单位承担全部责任 
D.总承包单位与分包单位承担连带责任

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。P220

56、单项选择题  对“总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任”的正确理解是（）。

A.建设单位只能向分包单位请求赔偿，不能向总承包单位请求赔偿
B.在总承包单位或分包单位赔偿前，均有权要求建设单位向另一方请求赔偿
C.在总承包单位或分包单位赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿
D.连带责任仅限于连带赔偿责任，不连带承担其他合同义务

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《招标投标法》第48规定："中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任"。《建设工程质量管理条例》第27条规定："总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任"。《建设工程安全生产管理条例》第24条规定："分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任"。由此可见，总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任，当分包工程出现质量、安全或者违约责任时，建设单位既可向总承包单位请求赔偿，也可向分包单位请求赔偿。在总承包单位或分包单位进行赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿。故C为正确选项。

57、单项选择题  关于企业的设立，下列说法不正确的是()。

A.全民所有制工业企业的设立条件之一是有能源、原材料、交通运输的必要条件
B.城镇集体所有制企业的设立条件之一是有明确的经营范围
C.合伙企业的设立条件是有两个以上的合伙人
D.个人独资企业的投资人为一个自然人，可以是中国公民，也可以是外国公民

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

58、单项选择题  根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。

A.生产企业资质证明 
B.生产企业执业执照 
C.生产许可证 
D.第三方检测合格证明

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。

59、单项选择题  某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成()。

A.重大劳动安全事故罪 
B.强令违章冒险作业罪 
C.重大责任事故罪 
D.工程重大安全事故罪

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

60、单项选择题  在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是（）。

A.被告公司注册资本
B.原告公司注册资本
C.争议标的金额
D.双方签订的合同额

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：依据最高人民法院《全国各省、自治区、直辖市高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准》的规定，争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据。而当事人公司的注册资本与确定级别管辖无关，合同额与争议标的金额不是同一概念。故C为正确选项。

61、单项选择题  建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下，强令工人进行施工作业，而导致发生架体坍塌事故，造成严重后果，则该项目经理涉嫌（）。

A.工程重大安全事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.失职罪

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

62、多项选择题  下列行为中，要责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款有()。

A.勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的
B.设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的
C.承包单位将承包的工程转包或者违法分包的
D.设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的
E.设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：暂无解析

63、单项选择题  根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除到了变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.15 
B.20 
C.30 
D.40

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：除交通事故、火灾事故是自事故发生之日起7日内补报事故造成的人员伤亡情况变化，其他事故为30日。

64、多项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。

A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 
B.勘察文件应注明工程使用年限 
C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计 
D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责 
E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定

点击查看答案

本题答案：A, C, D, E
本题解析：本题主要考查勘察、设计单位的质量责任和义务。A项：《建设工程质量管理条例》第18条规定：“从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。”所以A正确。CD项：《建设工程质量管理条例》第19条规定：“勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。”所以CD正确。E项：《建设工程质量管理条例》第22条规定：“设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。”有特殊要求的情况下，设计单位可以指定，所以E正确。B项：《建设工程质量管理条例》第19条规定：“设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。”设计文件才需要标注使用年限，勘察文件则没有明文规定，所以B错误。综上所述，本题正确答案为ACDE。考点 勘察、设计单位相关的质量责任和义务

65、单项选择题  安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是()。

A.应建立应急救援资金专款专用制度
B.应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员
C.应对应急救援器材进行经常性维护保养
D.各级负责人应兼任应急救援人员

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

66、单项选择题  甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到1年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。

A、甲市
B、乙市
C、丙市
D、丁市

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考核的是专属管辖。我国《民事诉讼法》第34条规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。但是应当注意的是，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程施工合同纠纷不适用专属管辖。

67、单项选择题  以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。

A.抵押合同订立
B.抵押物登记
C.抵押物交付
D.抵押人作出表示

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《物权法》第187条规定：以正在建造的建筑物抵押的，"应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立"。故B为正确选项。

68、单项选择题  重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不超过()个月。

A、12
B、18
C、20
D、24

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

69、单项选择题  劳动者解除劳动合同，应当提前（）以书面形式通知用人单位。

A、5日
B、10日
C、15日
D、30日

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

70、单项选择题  保险合同订立的双方当事人是（）。

A.保险人与投保人
B.投保人与受益人
C.保险人与被保险人
D.保险人与受益人

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。故A选项正确。

71、单项选择题  根据《招标投标法》及相关实施条例，下列工程建设项目中属于依法应当公开招标的是（）。

A.中外合资企业投资的交通运输的建设项目
B.使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目
C.民营企业投资的商品住宅建设项目
D.外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：据根《招标投标法》第3条和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的相关规定，本题ABCD选项都属于应当招标的范围。但是，根据《招标投标法实施条例》第8条的规定，只有"国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标"，其他项目则可以选择采取公开招标或者邀请招标方式。故B为正确选项。

72、多项选择题  施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有()。

A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的 
B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的 
C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施 
D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 
E.未按照节能设计进行施工的 

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：A项：《建筑工程安全生产管理条例》第35条第3款规定：“施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。”A项违反该条规定，所以A错误，当选。C项：《建筑工程安全生产管理条例》第30条第1款规定：“施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。”C项违反该规定，所以C错误，当选。D项：《建筑工程安全生产管理条例》第35条第1、3款规定：“施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收,D项违反该条规定，所以D错误，当选。E项：并非违反安全生产行为标准，所以E不当选。综上所述，本题正确答案为ABCD。考点 施工安全生产责任违法行为应承担的法律责任

73、多项选择题  建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。

A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 
B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 
C.鉴定日期为顺延工期的期间 
D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 
E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期

点击查看答案

本题答案：B, C
本题解析：本题主要考查竣工日期的争议处理。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第14条规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第15条规定：“建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。”根据以上第15条及第14条第(一)项规定，BC正确。综上所述，本题正确答案为BC。考点 竣工结算、质量争议的规定

74、单项选择题  下列关于行政复议的表述，错误的是（）

A.当事人提出行政复议，必须是在行政机关已经作出行政决定之后
B.当事人对行政机关的行政决定不服，只能向有行政复议权的行政机关申请复议
C.当事人对复议决定不服的，均可提起行政诉讼
D.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：根据《行政复议法》第五条的规定，当事人对复议决定不服的，可以依法提起行政诉讼，但法律规定行政复议决定为最终裁决的除外。

75、多项选择题  建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（）。

A.同一工程相邻分段发包
B.同一工程分期施工的
C.合同约定的工程验收合格的
D.在两个企业同时任职的
E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意的

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：根据《注册建造师执业管理办法》的规定，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。故A、B、C、E为正确选项。

76、单项选择题  关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。

A.应当向施工企业提供地下管线资料
B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期
C.应当进行安全施工技术交底
D.应当对拆除工程进行备案

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《建设工程安全生产管理条例》第6条规定，建设单位应当向施工企业提供包括地下工程在内的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整；第7条规定，建设单位不得压缩合同约定的工期；第11条规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。本题中，进行安全施工技术交底属于施工企业的安全责任。故C为正确选项。

77、单项选择题  某建筑施工单位租赁一塔吊吊装使用，经组织有关单位验收合格，施工单位应在验收合格之日起（）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A.5日
B.10日
C.20日
D.30日

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

78、单项选择题  因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定，乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《合同法》的规定，下列说法中，正确的是()。

A、乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任
B、乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任
C、乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任
D、乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

79、单项选择题  当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方未能达成补充协议，依据《合同法》，应在()。

A.支付货币一方所在地
B.接受货币一方所在地
C.货币存放地
D.货币使用地

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

80、单项选择题  建设工程项目采用期望值标准进行决策时,如果决策方案考虑的是利润额,则在.各方案中选择利润期望值()的方案。

A.最小
B.最大
C.中间
D.最大或最小

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

81、单项选择题  某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述正确的()。

A、甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效
B、甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效
C、甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效
D、甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

82、单项选择题  安装工程一切险承包的危险和损害除包括建筑工程险中规定的内容外，还包括（）。

A.人为破坏
B.不可抗力
C.电力不足
D.短路、过电压、电弧所造成的损失

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：其除外责任与建筑工程一切险的第（2）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）、（10）相同，不同之处主要是：（1）因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；（2）由于超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电及其他电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失；（3）施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失。故D为正确选项。

83、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）

A．终身不予注册 
B．帛销执业资格证书，5年内不子注册 
C．责令停止执业3年 
D．责令停止执业1年

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

84、单项选择题  设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及()的在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。

A.特殊设计部位
B.施工安全的重点部位和环节
C.关键施工部位
D.有施工难度的施工部分

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考核的知识点为“设计单位安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P27。 《建设工程安全生产管理条例》规定：“设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。”因此B项符合题意。

85、单项选择题  根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书（）。

A.经人民法院确认后有效
B.具有强制执行力
C.司法确认是必经程序
D.经人民法院确认后具有强制力

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

86、单项选择题  下列有关抵押人的说法正确的是（）

A.抵押人不能转让抵押物
B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭
C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭
D.债务履行期限届满前，抵押物归债权人所有

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《物权法》第一百七十四条规定，担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。但若没有保险金、赔偿金或者补偿金的，抵押权消灭。第一百八十六条规定抵押权人在债务履行期届满前，不得与抵押人约定债务人不履行到期债务时抵押财产归债权人所有。第一百九十一条规定，抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。

87、单项选择题  关于保险索赔的说法，正确的是（）

A．保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料
B．保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供
C．对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金
D．投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求。参见教材P41～42．

88、单项选择题  下列法律的形式中属于行政法规的是（）。

A.物权法
B.上海市招标投标条例
C.注册建造师管理规定
D.建设工程质量管理条例

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。故D为正确选项。

89、单项选择题  根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()。

A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列
B.建筑业企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别
C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级
D.房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考核的是建筑业企业资质。建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级；地基与基础工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级；木工作业分包企业资质分为一级、二级。

90、单项选择题  施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）

A．施工企业负责人 
B．专职安全员 
C．一专职消防安全员 
D．项目负责人

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人．参见教材p235.

91、单项选择题  按照《建设工程施工合同》GF-2013-0201示范文本通用条款的规定，监理人收到承包人隐蔽工程验收申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，施工单位应（）。

A.再次发出书面通知
B.停工等待
C.通知建设单位予以验收
D.自行完成覆盖施工

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《建设工程质量管理条例》第30条规定："隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构"。施工合同约定监理人收到承包人隐蔽工程验收申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可以自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。这个合同约定明确了各自责任，符合法律规定。故D为正确选项。

92、单项选择题  某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（）。

A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更
B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案
C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据
D.该补充协议应当作为工程款结算的依据

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

93、单项选择题  以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。

A．土地主管部门 
B．建设行政主管部门 
C．城乡规划主管部门 
D．授权的镇人民政府

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

94、多项选择题  下列标准属于强制性国家标准的有（）

A．行业专用的质量标准 
B．工程建设通用的安全标准 
C．工程建设行业专用的制图方法标准 
D．工程建设通用的试验标准 
E．工程建设行业专用的评定方法标准

点击查看答案

本题答案：B, D
本题解析：工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属干强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；(2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；(3）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；(4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；(5）工程建设重要的通用的信息技术标准；(5）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。

95、单项选择题  某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商向施工单位提供了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是()。

A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间
B.该要约进入三个电子邮箱的最后时间
c.该供应商获悉该要约收到的时间
D.该供应商理解该要约内容的时间

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：采用数据电子文件形式的要约，若收件人指定特定接受系统时，自该数据电文进入该特定系统的时间为要约的生效时间；若收件人未指定特定接受系统时，自该数据电文进入收件人任一系统的首次时间为要约的生效时间。

96、多项选择题  下列情况中，不得撤销的要约包括()。

A.要约人确定了承诺期限
B.要约人明确表示要约不可撤销
C.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作
D.从要约的有关条款中可以推测出该要约不会撤销
E.撤销要约的通知在承诺通知发出之后到达受要约人

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：暂无解析

97、单项选择题  某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（）。

A.建设单位应当向发证机关报告
B.应当报发证机关核验施工许可证
C.应当报发证机关申请延期
D.施工许可证已自行作废

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

98、单项选择题  某省重点工程项目工程复杂、技术难度高，一般施工队伍难以胜任，若采取邀请招标方式，则决定部门是（）。

A.国务院发展改革部门
B.省人民政府
C.工程建设单位的上级部门
D.省招标投标监管机构来源:91考试网

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《招标投标法》规定，国务院发展改革部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。故B选项正确。

99、单项选择题  某施工企业于2008年5月1日取得安全生产许可证，则该证至()到期。

A、2010年5月1日
B、2011年5月1日
C、2012年5月1日
D、2013年5月1日

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

100、单项选择题  法院审理行政案件，不适用（）。

A.公开审理
B.开庭审理
C.两审终审制
D.调解

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《行政诉讼法》第50条规定："人民法院审理行政案件，不适用调解"，这是行政诉讼不同于民事诉讼的显著区别之一。故D为正确选项。

101、单项选择题  不动产的转让登记，由()的登记机构办理。

A、转让人所在地
B、不动产所在地
C、受让人所在地
D、转让双方协商达成一致

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

102、多项选择题  下列合同中，属于无效合同的是（）。

A.总包单位将主体工程劳务部分全部分包
B.与发包人串通中标签订的合同
C.挂靠其他企业签订的施工合同
D.带资承包的施工合同
E.专业分包公司再次分包的合同

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第52条第5项关于违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效的情形，认定合同无效：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。故B、C、E为正确选项。

103、单项选择题  建设单位相关的安全责任是()。

A、对设计成果承担责任
B、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料
C、提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
D、对安全技术措施或专项施工方案进行审查

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

104、多项选择题  融资租赁合同中，承租人的主要义务包括()。

A、支付租金的义务
B、标的物的瑕疵
C、妥善保管和使用租赁物
D、向出卖人支付价金
E、租赁期限届满返还租赁物

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：暂无解析

105、单项选择题  某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（）。

A.建筑公司只能提起民事诉讼
B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼
C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼
D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

106、多项选择题  根据我国《合同法》规定，合同订立应当遵循（）。

A.合法原则
B.对等原则
C.快捷原则
D.公平原则
E.强制原则

点击查看答案

本题答案：A, D
本题解析：《合同法》规定，合同的订立应当遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则等。本题中，B项是国际条约签订的原则，C项是商事仲裁的特征，E项是民事诉讼的特征。故A、D为正确选项。

107、单项选择题  下列甲公司与乙公司能参加同一标段投标的情形是（）。

A.甲公司与乙公司的法定代表人为同一人
B.甲公司是乙公司的全资子公司
C.甲公司是乙公司的分支机构
D.甲公司与乙公司组成联合体

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：根据《招标投标法实施条例》，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。故D为正确选项。

108、单项选择题  甲取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程施工单位，其申请注册，以下说法中正确的是（）。

A.应当自己向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请
B.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请
C.应当自己向单位工商注册所在地的省来源:91考试网 www.91eXam.org、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请
D.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《注册建造师管理规定》中规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。故D项正确。

109、单项选择题  对约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述中，说法正确的是()。

A.当事人只能约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法
B.约定的违约金低于造成的损失的，当事人不得请求人民法院或者仲裁机构予以增加
C.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少
D.当事人只能约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

110、多项选择题  关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）

A．贷款人不得预先在本金中扣除利息 
B．借款人应当按照约定的用途使用借款 
D．对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借款人可以随时偿还 
D．订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保 
E．贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产

点击查看答案

本题答案：A, B, D
本题解析：参加教材168。

111、单项选择题  建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A、3
B、2
C、4
D、6

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是安全生产许可证的有效期。《安全生产许可证条例》第9条规定：“安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。”

112、单项选择题  某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。

A.业主全部承担
B.施工单位全部承担
C.业主和施工单位共同承担
D.工期顺延、费用由施工单位承担

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《建设工程质量管理条例》第14条规定："建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备"。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定：发包人"提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准"，造成建设工程质量缺陷的，发包人应当承担过错责任。故A为正确选项。

113、单项选择题  债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，这体现了债的（）。

A.公平性
B.有限性
C.相对性
D.可履行性

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《民法通则》第84条规定："债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人"。因此，债权人只能向特定的人主张自己的权利；债务人也只须向享有该项权利的特定人履行义务。这就是债的相对性。故C为正确选项。

114、多项选择题  从完成承包的内容来划分，建设工程合同可分为（）。

A.建设工程勘察合同
B.建设工程设计合同
C.建设工程货物运输合同
D.建设工程物资采购合同
E.建设工程施工合同

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：《合同法》第269规定："建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同"。故A、B、E为正确选项。

115、单项选择题  国家标准、行业标准的制定一般分为()四个程序。

A.准备、征求意见、修正、送审 
B.征求意见、修正、送审、报批 
C.准备、专家会审、征求意见、报批 
D.准备、征求意见、送审、报批

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：工程建设国家标准的制订程序分为准备、征求意见、送审和报批四个阶段。

116、单项选择题  下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是（）。

A.民事判决书
B.仲裁调解书
C.和解协议书
D.民事裁定书

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《民事诉讼法》第224条的规定，发生法律效力的民事判决书、裁定书，是人民法院的执行根据；《仲裁法》规定："调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书"；"调解书与裁决书具有同等法律效力。当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。"故C为正确选项。

117、单项选择题  投标人的报价一般由()组成。

A.成本、费用、税金、利润
B.成本、税金、利润
C.成本、规费、税金、利润
D.成本、利息、税金、利润

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

118、单项选择题  某施工单位财务人员范某于2010年6月1日误将应给甲公司的材料款划转到乙公司账目，后甲公司由于迟迟未收到货款于10月5日催促施工单位，范某方获悉，同时早在8月4日公司召开的财务审计会议中，审计人员也已将发现错拨款项情况通报给单位，则施工单位要求乙公司返还款项请求权的诉讼时效应从（）起算。

A.2010年6月2日
B.2010年8月4日
C.2010年10月6日
D.随时可以主张，不受限制

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

119、单项选择题  甲施工单位于2009年5月20日签订施工合同，承建工程为五层砖混结构，七级抗震设防，施工图通过审批。工程于2009年10月8日开工建设，施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当()。

A、按原图纸继续施工
B、及时提出意见和建议
C、与监理工程师协商一致后，继续施工
D、自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用
D、施工单位需要对此商品混凝土进行检验，接受委托的检验单位必须要具有相应的资质等级

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

120、单项选择题  城市市区内可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前()d，向环境保护行政主管部门申报。

A、5
B、7
C、10
D、15

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

121、单项选择题  项目经理是施工企业的（）。

A.法定代表人
B.法定代理人
C.委托代理人
D.指定代理人

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《民法通则》第38条规定："依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人，是法人的法定代表人"；第64条规定："委托代理人按照被代理人的委托行使代理权，法定代理人依照法律的规定行使代理权，指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权"。施工企业的工程项目负责人即项目经理，是接受企业法定代表人的委托，在授权范围内以施工企业的名义独立从事施工管理活动，其后果由施工企业承担。故C为正确选项。

122、单项选择题  当事人采用定金方式作担保时，应签订书面合同。定金合同从()之日起生效。

A.订约
B.履行
C.实际交付定金
D.登记

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：当事人采用定金方式作担保时，应签订书面合同。定金合同从实际交付定金之日起生效

123、单项选择题  民事诉讼是指（）在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执行方式解决纠纷的活动。

A.仲裁委员会
B.人民调解委员会
C.人民检察院
D.人民法院

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《民事诉讼法》第3条规定："人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定"；第6条规定："民事案件的审判权由人民法院行使"。而仲裁委员会是仲裁途径解决民事争议的机构，人民调解委员会是以调解方式解决民事争议的机构，人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权，不是民事诉讼中行使审判权的主体。故D为正确选项。

124、多项选择题  根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条 件有()。

A、有充分的证据
B、有明确的被告
C、属于人民法院受理民事诉讼的范围
D、原告是与本案有间接利害关系的公民
E、有书面的起诉书

点击查看答案

本题答案：B, C
本题解析：本题考核的是起诉的条件。根据《民事诉讼法》第108条规定，起诉必须符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(2)有明确的被告；(3)有具体的诉讼请求、事实和理由；(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

125、单项选择题  甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万元。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当（）。

A.要求乙双倍返还定金300万元
B.要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元
C.要求乙双倍返还定金240万元
D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

126、多项选择题  根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有()

A．编制施工安全生产规童制度和操作资料 
B．向施工单位提供准确的地下管线资料 
C．对拆除工程进行备案 
D．保证设计文件符合工程建设强帘胜标准 
E．为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险 

点击查看答案

本题答案：A, E
本题解析：参见教材P251。

127、单项选择题  根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，（）。

A.按照交付标的物时的价格计价
B.仍然按照合同签定时的价格计价
C.价格上涨时按原价格执行
D.价格下降时按新价格执行

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《合同法》第63条规定：执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。故A为正确选项。

128、单项选择题  根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。

A.抢修 
B.抢险 
C.抢工期 
D.生产工艺要求必须连续 

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考查的知识点是施工现场环境噪声污染的防治。《环境噪声污染防治法》第三十条规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民。本题是选非题，综上所述，正确答案为C项。考点 施工现场噪声污染防治的规定

129、多项选择题  当事人申请仲裁应当符合的条件包括（）。

A.有仲裁协议
B.申请人是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
C.有具体的仲裁请求和事实理由
D.属于仲裁委员会的受理范围
E.属于接受申请的仲裁委员会管辖

点击查看答案

本题答案：A, C, D, E
本题解析：《仲裁法》第4条规定："当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方当事人申请仲裁的，仲裁委员会不予受理"；第16条规定：仲裁协议应当具有"选定的仲裁委员会"等内容；第21条规定："当事人申请仲裁应当符合下列条件：（1）有仲裁协议；（2）有具体的仲裁请求和事实、理由；（3）属于仲裁委员会的受理范围"。如果当事人仅与本案有直接利害关系，但没有仲裁协议，则不能参加本案仲裁活动。故A、C、D、E为正确选项。

130、单项选择题  2009年2月2日甲与乙签订了一份合同，合同中约定甲将自己唯一的挖掘机租给乙租期为2009年3月1日至2010年3月1日。但是在2009年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2009年2月25日至2009年6月25日，则()。

A、甲要承担缔约过失责任
B、乙在2009年2月25日即可要求甲承担违约责任
C、乙在2009年3月1日方可要求甲承担违约责任
D、乙在2010年3月1日方可要求甲承担违约责任

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

131、单项选择题  设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长()日。

A、30
B、45
C、60
D、90

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

132、多项选择题  必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有()。

A.用于承重结构的混凝土试块 
B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 
C.用于承重结构的钢筋及连接头试件 
D.所有的水泥材料 
E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：题主要考查见证取样和送检的规定。建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实现见证取样和送检的其他试块、试件和材料。综上所述，本题正确答案为ABCE。考点 对建筑材料、设备等进行检验检测的规定

133、单项选择题  监理单位的主要安全责任之一是()。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 
B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 
C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议 
D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题主要考查工程监理单位的安全责任。D项：工程监理是监理单位接受建设单位的委托，依照法律、法规和建设工程监理规范的规定，对工程建设试试的监督管理。有以下安全责任：(一)对安全技术措施或专项施工方案进行审查;(2)依法对施工安全事故隐患进行处理;(3)对建设工程安全生产承担监理责任。故D项正确。ABC项：A是施工单位的责任;B是建设单位的责任;C是设计单位的责任。故ABC项错误。综上所述，本题正确答案为D。考点 工程监理、检验检测单位相关的安全责任

134、单项选择题  在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指（）。

A.被保险人
B.保险合同受益人
C.保险合同投保人
D.保险合同关系人

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。故A为正确选项。

135、多项选择题  施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有()。

A.企业股东变更 
B.企业名称变更 
C.企业法人变更 
D.企业设立分公司 
E.企业注册地址变更

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：本题主要考查安全生产许可证的有效期。建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。综上所述，本题正确答案为BCE。考点 安全生产许可证的有效期和政府监管的规定

136、多项选择题  根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。

A、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准
B、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C、工程建设重要的行业专用的信息技术标准
D、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准
E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准

点击查看答案

本题答案：A, B
本题解析：本题考核的是强制性标准。根据《工程建设国家标准管理办法》第3条的规定，下列工程建设国家标准属于强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；(3)工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；(4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；(5)工程建设重要的通用的信息技术标准；(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。

137、单项选择题  项目经理部行为的法律后 91eXaM.org果由()承担。

A、企业法人
B、项目经理
C、监理工程师
D、主要项目负责人

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

138、单项选择题  关于工程建设的标准，说法错误的是（）。

A.行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止
B.工程建设行业标准实施后也需要复审
C.工程建设地方标准中没有强制性条文
D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《标准化法实施条例》第14条规定："行业标准在相应的国家标准实施后，自行废止"；第16条规定："地方标准由省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门编制计划，组织草拟，统一审批、编号、发布，并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门备案"；第20条规定："标准实施后，制定标准的部门应当根据科学技术的发展和经济建设的需要适时进行复审。标准复审周期一般不超过五年"；第18条规定"工程建设的质量、安全、卫生标准及国家需要控制的其他工程建设标准"为强制性标准，同时还规定"省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生的地方标准，在本行政区域内是强制性标准"。故C为正确选项。

139、单项选择题  甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为（）。

A.乙、丙、丁平均受偿
B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿
C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿
D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《担保法》规定，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：（1）抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿。（2）抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。本题既有登记抵押，也有未登记抵押，所以按照登记抵押优先顺序清偿。故D为正确选项。

140、多项选择题  根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。

A.工程监理单位 
B.工程监理人员的名单 
C.工程监理权限 
D.工程监理的内容 
E.工程监理入场时间

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：据《中华人民共和国建筑法》的有关规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。

141、单项选择题  根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。

A.评标截止时间前 
B.评标开始前 
C.提交投标文件的截止时间前 
D.投标有效期内

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考查的知识点是投标文件。《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知投标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。综上所述，C项正确。考点 投标文件的法定要求和投标保证金

142、单项选择题  下列关于转包的说法中，正确的是（）。

A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为
B.将分包工程再分包的，属于转包行为
C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为
D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《建筑法》第29条规定："禁止分包单位将其承包的工程再分包"，《建设工程质量管理条例》第78条规定："分包单位将其承包的建设工程再分包的"，或者"施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的"行为，均属于违法分包。《建筑法》第28条规定："禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人"，《建设工程质量管理条例》第78条进一步明确规定："本条例所称转包，是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为"。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第11条和第13条规定："分包工程发包人应当设立项目管理机构，组织管理所承包工程的施工活动"。"分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为"。本题中，A选项视同转包；B和C选项应当属于违法分包；D选项应当属于转包。故A为正确选项。

143、单项选择题  以危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等为主要内容的方案属于（）。

A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.施工组织方案

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：综合应急预案，应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容；专项应急预案，应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容；现场处置方案，应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。故B为正确选项。

144、单项选择题  下列关于安全生产的说法，错误的是（）

A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施
B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价
C.安全设施投入属于预算外工程建设资金
D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《安全生产法》（2014）第二十八条规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。第二十九条规定，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、拆卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。第三十条规定，建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。

145、单项选择题  某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于().

A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：代理包括委托代理、法定代理和指定代理.其中委托代理是代理人根据被代理人授权而进行的代理，如题所述，故选B

146、单项选择题  甲公司因拟开发某住宅小区工程，向B市规划委员会申请办理《建设工程规划许可证》。B市规划委员会经审查认为：甲公司申报工程的建筑密度不符合城乡规划的要求，依法向甲公司做出不予行政许可的决定，则下列表述错误的是（）。

A.甲公司有权对不予行政许可的决定提出行政复议
B.甲公司有权对不予行政许可的决定直接提起行政诉讼
C.甲公司提出行政复议后对复议决定不服的，不能再提起行政诉讼
D.甲公司不服不予行政许可的决定，有权选择提起行政复议或行政诉讼

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《行政复议法》第5条规定："当事人对复议决定不服的，可以依法提起行政诉讼，但法律规定行政复议决定为最终裁决的除外"。本题中的情形不属于法律规定行政复议决定为最终裁决的情形，因此甲公司对复议决定不服，有权提起行政诉讼。故C为正确选项。

147、单项选择题  下列关于建造师管理相关制度中正确的是（）。

A.建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年
B.大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任
C.注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用
D.信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

148、单项选择题  甲公司和乙公司于2012年2月1日签订了《工程结算协议》。其中约定：甲应于2012年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2013年12月5日向甲送达催款函。2014年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从（）起算。

A.2012年2月1日
B.2012年5月9日
C.2013年12月5日
D.2014年1月9日

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《民法通则》第140条规定："诉讼时效因提起诉讼当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算"；《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第16条规定："义务人作出分期履行、部分履行、提供担保、请求延期履行、制定清偿债务计划等承诺或者行为的，应当认定为民法通则第140规定的当事人一方’同意履行义务’"。本题中，因乙于2013年12月5日提出请求而使诉讼时效第一次中断；又因甲于2014年1月9日书面请求延期付款使得诉讼时效第二次中断，据此，诉讼时效应自2014年1月9日起重新计算。故D为正确选项。

149、单项选择题  某招标人于2010年3月10E1发出招标文件，有关投标人提交投标文件的日期的说法错误的是()。

A、如果该项目施工合同估算价为l80万元人民币，则投标人提交投标文件的日期可能截止于2010年3月28日
B、如果该项目属于关系公众安全的项目，且总投资额达到3200万元人民币，则投标入提交投标文件的日期不可在2010年3月30日前截止
C、投标人提交投标文件的日期只能截止于2010年3月30日
D、投标入提交投标文件的日期可以截止于2010年4月1日

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

150、单项选择题  当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由（）承担。

A.受害职工
B.用人单位
C.鉴定机构
D.劳动部门

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《工伤保险条例》第19条规定："职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任"。故B为正确选项。

151、多项选择题  根据《招标投标法》的规定，招标文件应当包括（）。

A.招标项目的技术要求
B.对投标人资格审查的标准
C.投标报价要求
D.拟签订合同的主要条款
E.最高标限价和最低投标限价

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：根据《招标投标法》的规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。故A、B、C、D为正确选项。

152、多项选择题  定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同的约定向对方支付一定数额的货币。下列有关对定金的说法，正确的是（）。

A.定金是合同成立的证明
B.定金具有双向担保性
C.定金数额最高不得超过主合同标的额20%
D.定金是一种预付款的性质
E.如果合同得以正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可收回

点击查看答案

本题答案：B, C
本题解析：根据《担保法》规定，定金具有以下特征：（1）定金应当以书面形式约定，定金合同从定金交付之日起生效；（2）定金具有双向担保性，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金；（3）定金数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%；（4）定金是一种担保方式，并非合同预付款；（5）如果合同得以正常履行，定金可以抵作价款或收回。故B、C选项正确。

153、单项选择题  某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。

A.1
B.2
C.12
D.24

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。故D为正确选项。

154、多项选择题  建设工程以赔偿随时方式承担违约责任的构成要件包括（）

A．违反职业道德规范 
B．造成随时后果 
C．具有违约行为 
D．违反建筑企业内部文件 
E．违约行为与财产等损失之间有因国关系

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：参加教材125。

155、多项选择题  关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
B.中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任
C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系
D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围
E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：本题考核的是联合体投标的有关规定。《招标投标法》第31条规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

156、单项选择题  建设工程施工总承包单位依法将部分专业工程分包给其他单位的，则（）。

A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责
B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责
C.分包单位应当按合同约定对其分包工程的质量向建设单位负责
D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

157、单项选择题  关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。

A．仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B．仲裁审理案件应当公开进行
C．当事人可以协议仲裁不开庭审理
D．仲裁庭不能做出缺席裁决

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：选项B仲裁以不公开审理为原则。选项C仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决。 选项D仲裁庭可以依法缺席审理并做出裁决。参见教材P311．

158、单项选择题  有关行政复议基本特点的表述中，有误的是()。

A、当事人提出行政复议，必须是在行政机关作出行政决定之前
B、当事人对行政机关的行政决定不服，只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关申请复议
C、行政复议以书面审查为主，以不调解为原则。行政复议的结论作出后，即具有法律效力
D、提出行政复议的，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

159、单项选择题  建筑工程一切险承保的内容不包括()。

A.临时工程，如引水、保护堤
B.脚手架
C.租赁物资
D.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

160、单项选择题  关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）

A．按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 
B．建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 
C．对各类能源消耗实行分类计量和统计 
D．对能源消费应实行包费制

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：任何单位不得对能源消费实行包费制．

161、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，（）免责条款无效。

A.造成对方人身伤害的
B.造成对方重大财产损失的
C.因重大过失造成对方财产损失的
D.因故意造成对方财产损失的
E.因过错造成对方财产损失的

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：《合同法》第53条规定，合同中的下列免责条款无效：（1）造成对方人身伤害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。故A、C、D为正确选项。

162、单项选择题  负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）.

A．国务院质量监督行政主管部门 
B．国务院安全监督行政主管部门 
C．国务院建设行政主管部门 
D．国务院工商行政管理部门

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作。参见教材p266。

163、单项选择题  根据《物权法》的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自（）时发生效力。

A.动产交付
B.该约定生效
C.登记备案
D.动产转让合同生效

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《物权法》第23条规定："动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外"；第27条规定："动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自该约定生效时发生效力"。故B为正确选项。

164、单项选择题  对生产安全事故发生单位主要负责人所处罚款的上限，是其一年年收入的（）。

A.40%
B.50%
C.80%
D.100%

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（1）不立即组织事故抢救的；（2）迟报或者漏报事故的；（3）在事故调查处理期间擅离职守的。故C为正确选项。

165、多项选择题  关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）。

A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业承包 
B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包 
C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽 
D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成 
E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：外资建筑业企业只允许在其资质等级许可的范围内承包下列工程：
（1）全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程；
（2）由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目；
（3）外资等于或者超过50%的中外联合建设项目，以及外资少于50%，合建设项目，以及外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准的中外联合建设项目；
（4）由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽。
考点企业资质的法定条件和等级

166、单项选择题  建设工程安全监督机构是（）。

A.行政机关
B.事业单位
C.国有企业
D.人民团体

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：按照法律性质的不同，法人可分为行政机关、事业单位、国有企业、人民团体。建设工程安全监督机构属事业单位，受建设行政主管部门或者其他有关部门委托，行使工程项目安全监督检查权。故B选项正确。

167、单项选择题  住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。安全专项施工方案的内容不包括（）

A.工程概况
B.编制依据
C.施工图预算
D.施工工艺技术

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：安全专项施工方案编制的内容包括：（1）工程概况，危险性较大的分，部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；（2）编制依据相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等；（3）施工计划，包括施工进度计划、材料与设备计划；（4）施工工艺，技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；（5）施工安全保证措施，组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；（6）劳动力计划，专职安全生产管理人员、特种作业人负等；（7）计算书及相关图纸。

168、单项选择题  根据2014年修订的《行政诉讼法》，人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律、法规错误的，可以判决（）

A.判决驳回上诉，维持原判
B.撤销原判
C.依法改判
D.判决变更

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：2014年新修订的《行政诉讼法》第七十条规定，行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：（1）主要证据不足的；（2）适用法律、法规错误的；（3）违反法定程序的；（4）超越职权的；（5）滥用职权的（6）明显不当的。

169、单项选择题  ()是指当事人在订立合同过程中，因一方或者双方的过失行为，致使预期的合同不成立，被确认无效或者被撤销，从而导致另一方当事人信赖其合同能够有效成立而受到损失时，有权要求相对人承担相应民事责任，赔偿基于此项信赖而发生的实际损失，所应承担的民事责任。

A.缔约过失责任
B.违约责任
C.侵权责任
D.侵害债权

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：缔约过失责任，是指当事人在订立合同过程中，因一方或者双方的过失行为，致使预期的合同不成立，被确认无效或者被撤销，从而导致另一方当事人信赖其合同能够有效成立而受到损失时，有权要求相对人承担相应民事责任，赔偿基于此项信赖而发生的实际损失，所应承担的民事责任

170、单项选择题  根据《节约能源法》规定，在工程项目施工过程中，建设单位、设计单位、施工单位不得使用列入（）使用目录的技术工艺材料和设备。

A.鼓励
B.限制
C.禁止
D.控制

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：使用目录主要有三种：推广使用、限制使用、禁止使用。国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术工艺材料和设备。国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术材料和设备。故C选项正确。

171、单项选择题  下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是()。

A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程 
B.配备兼职安全生产管理人员 
C.各分部分项工程有应急预案 
D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：建筑施工企业取得安全生产许可证地条件之一：建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程。P211

172、单项选择题  对本企业的安全生产负责的主体是建筑施工企业的（）。

A.法定代表人
B.总经理
C.部门 91EXAM.org经理
D.项目经理

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：根据《建筑法》的规定，建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。故A为正确选项。

173、单项选择题  建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在( )年内不得申请安全生产许可证。

A.2
B.1
C.3
D.5

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考查的知识点是以不正当手段取得安全生产许可证应承担的法律责任。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。综上所述，B项正确。考点 安全生产许可证违法行为应承担的法律责任

174、多项选择题  根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。

A、同时招标
B、同时竣工
C、同时设计
D、同时施工
E、同时投产使用

点击查看答案

本题答案：C, D, E
本题解析：本题考核的是环境保护“三同时”制度。所谓环境保护“三同时”制度，是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

175、单项选择题  受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于（）。

A.投资总承包
B.施工总承包
C.分项总承包
D.工程总承包

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：工程总承包是指从事工程总承包的企业受建设单位的委托，按照工程总承包合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。故D为正确选项。

176、单项选择题  下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）。

A.技术人员缺乏经验
B.设计错误
C.工人疏忽
D.一般性盗窃和抢劫

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：建筑工程一切险的保险责任范围涉及面很广，包括自然事件、意外事故等方面。但也规定了除外责任，其中设计错误引起的损失和费用就不属于赔偿范围。故B为正确选项。

177、单项选择题  根据《公司法》，()是有限责任公司的权力机构。

A.股东会
B.股东大会
C.董事会
D.监事会

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

178、单项选择题  劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）.

A．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件 
B．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动 
C．用人单位未及时足额支付劳动报酬 
D．用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危机劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除合同，不需事先告知用人单位。参见教材p141。

179、单项选择题  在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是().

A.受益人
B.保险人
C.被保险人
D.投保人

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考核的是投保人的主要义务。在保险合同履行过程中，按照约定交付保险费，是投保人的最基本义务.不同的保险条款对支付保险费的要求不尽相同，可以一次付清，也可以分期支付.

180、单项选择题  以市场为主导，以守法、守信（主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、伦理信用）、综合实力（主要包括经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价的是（）。

A.政府对市场主体的守法诚信评价
B.社会中介信用机构的综合信用评价
C.行业协会的综合信用评价
D.行业协会协助政府部门的综合信用评价

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：建设部《关于加快推进建筑市场信用体系建设工作的意见》中提出，同步推进政府对市场主体的守法诚信评价和社会中介信用机构开展的综合信用评价。政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导，以守法、守信（主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、伦理信用）、综合实力（主要包括经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价。故B为正确选项。

181、单项选择题  组织工程项目的竣工验收是（）法定权利和义务。

A.建设行政主管部门
B.建设单位
C.监理单位
D.总承包单位

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：根据《建设工程质量管理条例》规定，国家实行建设工程质量监督管理制度，建设行政主管部门不是工程竣工验收的主体。工程竣工验收是由建设单位来组织的。故B选项正确。

182、单项选择题  生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。

A．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、危险性分析、应急培训及预案演练。
B．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练
C．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练
D．应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：综合应急预案，应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。参见教材P250．

183、多项选择题  下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。

A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求
D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人有下列行为的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。故A、B、D、E选项正确。

184、单项选择题  某住宅在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由（）承担。

A.设计单位
B.施工单位
C.产权人
D.建设单位

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：在保修期内，发生地震，此为不可抗力影响，施工单位不承担保修责任，应由房屋所有权人承担责任。故C为正确选项。

185、单项选择题  以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府( )领取建设用地规划许可证。

A.土地主管部门
B.建设行政主管部门
C.城乡规划主管部门
D.授权的镇人民政府

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考查的知识点是施工许可证的法定批准条件。《城乡规划法》规定，以土地出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后建设单位应当持建设项目的批准、核准 、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。综上所述，本题C项正确。考点 申请主体和法定批准条件

186、单项选择题  建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()。

A、工程质量检测机构出具的鉴定报告
B、建设单位职工的书面证明材料
C、建设单位与施工单位签订的施工合同
D、建设单位提交的答辩状

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：根据表现形式的不同，民事证据有以下7种：书证、物证、视听资料、证人语言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录。A、C两项属于书证，B项属于证人证言。

187、单项选择题  下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是()。

A、调解和好的离婚案件
B、调解维持收养关系的案件
C、能够即时履行的案件
D、达成调解协议的施工合同纠纷案件

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

188、单项选择题  根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.15 
B.20 
C.30 
D.40

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考查的知识点是事故报告的基本要求。事故报告后出现新情况，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。综上所述，C项正确。考点 施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定

189、单项选择题  下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。

A、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B、建设单位不得任意压缩合同工期
C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考核的是建设单位的质量责任和义务。建设单位的质量责任和义务包括：依法对工程进行发包的责任；依法对材料设备招标的责任；提供原始资料的责任；不得干预投标人的责任；送审施工图的责任；依法委托监理的责任；确保提供的物资符合要求的责任；不得擅自改变主体和承重结构进行装修的责任；依法组织竣工验收的责任；移交建设项目档案的责任。本题主要考核的是不得干预投标人的责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标。《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。建设单位迫使施工单位实施违法的建设行为自然是法律所不允许的。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得任意压缩合理工期，不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工，但并不是一定不可以变动。

190、多项选择题  根据《建设网工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有

A．勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 
B．勘察文件应注明工程使用年限 
C．勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计 
D．注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责 
E．有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：《建设工程质量管理条例》第十八从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。第十九勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。

191、单项选择题  王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则()。

A、必须取得用人单位同意
B、口头通知用人单位即可
C、应提前30日以书面形式通知用人单位
D、应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：劳动者解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知用人单位。

192、多项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，关千施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）

A．对施工质量负责 
B．按照工程设计图纸和施工技术标准施工 
C．对建筑材料、设备等进行检验检测 
D．建立健全施工质量检验制度 
E．审查批准高大模板工程的专项施工方案

点击查看答案

本题答案：A, B, D
本题解析：参见教材P268一276.

193、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()

A．完成建设工程设计和合同约定的各项内容 
B．已签署的工程结算文件 
C．完整的技术档案盒施工管理资料 
D．勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件 

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：参见教材P287-288．建设工程竣工验收应当具备的5个条件不包括已签署的工程结算文件。

194、多项选择题  目前我国实行的强制性标准包含（）。

A.批准发布时已明确为强制性标准的
B.发布时未明确为强制性标准，但其编号中不带“/T”
C.自2000年后批准发布，未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文（黑体字），编号也不带“/T”
D.国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的
E.发布标准中使用“宜”、“不宜”等用词的条文的

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：暂无解析

195、多项选择题  仓储合同的法律特征有（）。

A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件
B.仓储合同保管的对象必须是动产
C.不动产能作为仓储合同的保管对象
D.仓储合同是双务合同
E.仓储合同是有偿合同

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：仓储合同是一种特殊的保管合同，其法律特征为：（1）仓储合同是诺成合同，自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件，这是区别于保管合同的显著特征；（2）仓储合同的保管对象是动产，不动产不能作为仓储合同的保管对象，这是区别于保管合同的又一显著特征；（3）仓储合同是双务合同、有偿合同。故A、B、D、E选项正确。

196、单项选择题  下列未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，可以作为认定案件事实依据的是()。

A、违反法律任意性规定的
B、侵害他人合法权益的
C、使用窃听设备窃听的
D、侵犯他人隐私的

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

197、单项选择题  根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。

A.委托代理人
B.法定代理人
C.指定代理人
D.职务代理人

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是代理的种类。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理。

198、单项选择题  投资者按照合同、协议的约定，实际投入企业价值100000元的材料，该业务属于()。

A.公益金
B.盈余公积
C.实收资本
D.资本公积

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

199、单项选择题  某施工单位项目经理在建筑结构混凝土施工中，使用不合格钢筋材料，导致建筑物使用1年后发生坍塌事故，造成人员重大伤亡，则该项目经理涉嫌（）。

A.重大责任事故罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大劳动安全事故罪
D.玩忽职守罪

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：根据《刑法》的规定，工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。本罪的主体为特殊主体，即为单位犯罪。主体只能是建设单位、设计单位或者是施工单位及工程监理单位；本罪在客观方面表现为违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。这些是与重大责任事故罪的本质区别。故B为正确选项。

200、单项选择题  某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB（A）。则环保部门正确做法应是（）。

A.向周围居民解释后可继续施工
B.要求办理手续后继续施工
C.要求施工单位增加补偿费
D.责令立即停止施工

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《环境噪声污染防治法》第30条规定：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。排放限值为昼间70dB（A），夜间55dB（A）。故D为正确选项。