1、单项选择题  施工许可证与安全生产许可证之间的关系是（）。

A.两者无任何关系
B.两者同时取得
C.施工许可证以安全生产许可证为前提
D.安全生产许可证以施工许可证为前提

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，县级以上人民政府建设主管部门应当加强对建筑施工企业安全生产许可证的监督管理。建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。故C为正确选项。

2、多项选择题  行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是有下列（）情形之一的，可以停止执行。

A.行政复议机关认为需要停止执行
B.法律规定停止执行
C.申请人认为需要停止执行
D.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行
E.被申请人认为需要停止执行

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：《行政复议法》第21条规定："行政复议期间具体行政行为不停止执行；但是有下列情形之一的，可以停止执行：（1）被申请人认为需要停止执行的；（2）行政复议机关认为需要停止执行的；（3）申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；（4）法律规定停止执行的"。故A、B、D、E为正确选项。

3、多项选择题  根据《招标投标法》的规定，招标文件应当包括（）。

A.招标项目的技术要求
B.对投标人资格审查的标准
C.投标报价要求
D.拟签订合同的主要条款
E.最高标限价和最低投标限价

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：根据《招标投标法》的规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。故A、B、C、D为正确选项。

4、单项选择题  关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。

A．省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布
B．省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告
C．较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布
D．自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会予以公布

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。参见教材P4．

5、单项选择题  根据我国《劳动法合同》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，按照法律规定进行裁员，后来又在（）个月内重新招用人员的，应当优先录用被裁减的人员。

A.1
B.3
C.6
D.12

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《劳动合同法》第四十一条第二款规定，用人单位依照本条第一款规定裁减人员，在6个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减的人员。

6、多项选择题  关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。

A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证 
B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件 
C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件 
D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金 
E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：选项B已经确定建筑施工企业是领取施工许可证的前提条件。选项C需要说明的是，只有全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才有权增加施工许可证新的申领条件，其他如部门规章、地方性法规、地方规章等都不得规定增加施工许可证的申领条件。

7、单项选择题  仲裁调解书应于（）生效。

A.仲裁庭作出时
B.双方达成合意时
C.仲裁调解书送达时
D.双方签收调解书后

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

8、单项选择题  总承包单位与乙分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()。

A、乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任
B、甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任
C、甲施工总包单位和乙分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D、甲施工总包单位和乙分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担连带责任

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

9、多项选择题  下列属于工程质量保修书必须明确的内容是（）。

A.保修范围
B.保修人员
C.保修期限
D.保修责任
E.保修金比例

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。故A、C、D为正确选项。而保修人员、保修金比例等不是强制性规定内容。

10、单项选择题  依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是()。

A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容
B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容
D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是合同的变更。《合同法》第77条规定：“当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。”

11、单项选择题  延付或者拒付租金的诉讼时效期为（）年。

A.1 
B.2 
C.4 
D.20

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：短期诉讼时效。下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损毁的。

12、单项选择题  在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是（）。

A.被告公司注册资本
B.原告公司注册资本
C.争议标的金额
D.双方签订的合同额

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：依据最高人民法院《全国各省、自治区、直辖市高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准》的规定，争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据。而当事人公司的注册资本与确定级别管辖无关，合同额与争议标的金额不是同一概念。故C为正确选项。

13、单项选择题  根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。

A.已经取得安全生产许可证
B.办理了工程质量监督手续
C.有满足施工需要的施工图纸
D.已经取得规划许可证

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是申请领取施工许可证应具备的法定条件。《建筑法》规定建设单位申请领取施工许可证时，应当具备一系列前提条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；(4)已经确定建筑施工企业；(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查；(6)有保证工程质量和安全的具体措施，建设单位在领取施工许可证或者开工报告之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料；(7)建设资金已经落实；(8)法律、行政法规规定的其他条件。

14、单项选择题  以下关于民事诉讼证据的正确表述是（）。

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件
B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证
D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：我国《民事诉讼法》第70条规定："书证应当提交原件"；第72条规定："凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证"；第78条规定："当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证"。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第68条之规定，未经对方当事人同意私自录制的谈话资料，只要未侵害他人合法权益且不违反法律禁止性规定，则有可能作为证据使用。故C为正确选项。

15、单项选择题  下列属于保证方式的是（）。

A.一般保证
B.特殊保证
C.专项保证
D.综合保证

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：保证的方式有两种：（1）一般保证；（2）连带责任保证。故A为正确选项。

16、单项选择题  某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院()。

A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉
B、不予受理
C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会
D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考核的是仲裁法律基本制度。《仲裁法》第5条明确规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。因此，有效的仲裁协议即排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。

17、多项选择题  某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商，则下列表述中正确的是（）。

A.施工单位与A材料上之间存在合同之债
B.A材料商与B材料商之间存在无因管理之债
C.施工单位与B材料商存在不当得利之债
D.A、B材料商之间不存在债的关系
E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：暂无解析

18、多项选择题  授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为（）。

A.新颖性
B.创造性
C.美观性
D.实用性
E.适用性

点击查看答案

本题答案：A, B, D
本题解析：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

19、单项选择题  某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是（）。

A.负责工程保修的施工单位
B.物业单位
C.装修单位
D.住户甲

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：住户乙的损失是由于住户甲使用不当造成的，不属于施工单位保修责任范畴。住户乙的损失，是住户甲装修造成的，甲是侵权人，应承担赔偿责任；装修单位不当施工是造成损失的直接责任人，应承担赔偿责任；物业单位是物业管理的直接责任人，其应当承担管理责任。故A为正确选项。

20、单项选择题  某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（）同意。

A.城市规划部门
B.建设行政管理部门
C.水行政主管部门
D.渔业主管部门

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

21、单项选择题  生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。

A.1
B.3
C.5
D.7

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前述违法行为，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照《刑法》有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，给予撤职处分或者处2万元以上20万元以下的罚款。生产经营单位的主要负责人依照前述规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。故C为正确选项。

22、多项选择题  下列民事主体资格中属于法人的是（）。

A.某建筑公司
B.某建筑集团公司装饰分公司
C.某建筑业管理协会
D.某设计咨询公司海外市场部
E.某市消防局

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：暂无解析

23、单项选择题  下列法律中，不属于民商法的是（）。

A.《合同法》
B.《劳动合同法》
C.《公司法》
D.《物权法》

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。商法是调整市场经济关系中商人及其商事活动的法律规范的总称。社会法是调整劳动关系、社会保障和社会福利关系的法律规范的总称。我国《劳动合同法》属于社会法。故B选项正确。

24、单项选择题  安全监督检查人员依法可以行使()职权。

A.要求被检查单位购买其指定的产品
B.收取验收费
C.现场处理权
D.紧急避险权

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

25、单项选择题  招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关干公告的说法，正确的是（）

A．原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 
B．公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 
C．依照当事人申请可停止公告 
D．公告部门可自行决定是否停止公告

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

26、单项选择题  某工程项目于2010年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。

A、2010年4月1日
B、2010年6月1日
C、2010年9月1日
D、2010年12月1日

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

27、单项选择题  《固体废物污染环境防治法》明确规定，禁止进口不能用作原料的固体废物，限制进口可以用作原料的废物，确需进口的需经()批准。

A.国家商检部门
B.海关
C.国家环境保护主管部门
D.国家质量技术监督部门

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

28、单项选择题  甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是()。

A、分包合同无效，则仲裁协议无效
B、分包合同有效，则仲裁协议有效
C、分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定
D、分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。

29、多项选择题  建筑工程安全防护、文明施工措施费用包括（）

A.文明施工费
B.环境保护费
C.临时设施费
D.安全施工费
E.企业管理费

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。前述费用都是现场管理费的内容，属于建设工程直接费的范畴，而企业管理费属于间接费的范畴。

30、多项选择题  某建筑公司同某混凝土站签订了商品混凝土供货合同，合同约定建筑公司于合同签订后5日内支付60%货款，后建筑公司听说混凝土站负债累累，担心付款后不能供应商品混凝土，遂在合同约定付款期内拒绝付款。对此，下列表述正确的是（）。

A.建筑公司不付款的行为属于违约
B.建筑公司有权主张解除合同
C.混凝土站有权要求建筑公司付款
D.建筑公司有权要求混凝土站提供担保
E.建筑公司行使的是不安抗辩权

点击查看答案

本题答案：A, C
本题解析：暂无解析

31、单项选择题  以危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等为主要内容的方案属于（）。

A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.施工组织方案

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：综合应急预案，应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容；专项应急预案，应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容；现场处置方案，应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。故B为正确选项。

32、单项选择题  在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。

A.规划
B.设计
C.施工
D.验收

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

33、单项选择题  某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是（）。

A.2013年5月1日
B.2013年6月1日
C.2013年7月1日
D.2013年7月31日

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第5条规定："当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算"。本题乙公司提起诉讼时效的期间应当自最后一期债务履行期届满日即2013年7月31日起计算。故D为正确选项。

34、多项选择题  关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。

A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门留档备案 
B.超过一定规模的危险性较大的分部分工程施工时，施工企业负责人应到工程现场进行带班值班 
C.工程出现险情时发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查 
D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25% 
E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。
对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。

35、单项选择题  根据《合同法》的规定，以下合同属于无效合同的是()。

A、12岁的小学生甲自已决定购买一款新式旅行包
B、某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案
C、建设单位要求某总承包商垫资承包的合同
D、公民乙将自己拾得的电脑赠给了丙

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

36、多项选择题  根据《合同法》的相关规定，债务人不履行合同义务，债权人可以行使留置权的合同包括（）。

A.保管合同
B.租赁合同
C.加工承揽合同
D.建设工程施工合同
E.运输合同

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：暂无解析

37、单项选择题  在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为（）。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限 
B.5年 
C.2年 
D.2个采暖期、供冷期

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为： 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

38、单项选择题  中标通知书是受要约人向要约人发出的（）

A.要约邀请
B.要约
C.承诺
D.合同书

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：根据《合同法》的规定，要约邀请是指希望他人向自己发出要约的意思表示。要约是指希望和他人订立合同的意思表示。招标公告属于要约邀请，招标文件实质上是招标公告内容的具体化，所以也属于要约邀请的范畴。投标是指投标人按照招标人的要求，在规定的期限内向招标人发出的包括合同主要条款的意思表示，该意思表示属于要约。承诺是受要约人同意要约的意思表示。中标通知书是受要约人向要约人发出的承诺。

39、单项选择题  除双方当事人意思表示一致外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()。

A.要式合同 
B.实践合同 
C.有偿合同 
D.双务合同

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：实践合同(又称要物合同),是指除当事人双方意思表示一致以外,尚须交付标的物才能成立的合同,如保管合同。P117

40、多项选择题  有5位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。

A.李先生3年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚
B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作
C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册
D.周先生拖欠农民工工资
E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：本题考核的是建造师执业资格考试不予注册的情形。申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。

41、单项选择题  劳动者解除劳动合同，应当提前（）以书面形式通知用人单位。

A、5日
B、10日
C、15日
D、30日

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

42、单项选择题  在《建设工程安全生产管理条例》中，()是预防为主原则的具体体现。

A.安全生产检查制度
B.B群防群治制度
C.安全事故报告制度
D.安全生产责任制度

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

43、多项选择题  根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，建筑施工企业负责人包括（）。

A.法定代表人
B.总经理
C.总工程师
D.部门经理
E.项目经理

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：2011年7月住房城乡建设部发布的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，建筑施工企业负责人是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。本题中的建筑施工企业负责人具有特指含义，较一般的企业负责人含义更广。故A、B、C选项正确。

44、单项选择题  甲供货单位与乙采购单位于2009年3月1日订立水泥供应合同，约定水泥价格为370元/t，2010年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为10元/t。甲实际交货为201年6月1日。2010年5月1日水泥市场价格为380元/t，2010年6月1日水泥市场价格为390元/t，则乙最终应付总款为()元/t。

A、360
B、370
C、380
D、390

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

45、单项选择题  民事诉讼制度之历年真题习题精选、答案解析[2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。

A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保
B、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保
C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保
D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考核的是财产保全的种类。根据《民事诉讼法》第92条的规定，人民法院采取诉讼财产保全措施的，可以责令申请人提供担保。申请人不提供担保的，驳回申请。根据《民事诉讼法》第93条的规定，利害关系人请求人民法院采取诉前财产保全措施，应当提供担保，不提供担保的，驳回申请。

46、单项选择题  下列关于建筑市场诚信行为信息的表述中，正确的是（）。

A.诚信行为信息分为良好行为记录和不良行为记录
B.良好行为记录是企业受到建设单位奖励和表彰所形成的记录
C.不良行为记录是受到各级政府行政处罚的记录
D.诚信行为信息由公众投诉记录和行政处罚记录所形成

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

47、多项选择题  根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。

A.发明 
B.计算机软件 
C.实用新型 
D.商品商标 
E.外观设计

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：专利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不相同。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

48、多项选择题  合同解除的法律后果包括（）。

A.终止履行
B.恢复原状
C.采取补救措施
D.赔偿损失
E.财产收归国有

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：《合同法》第97条规定："合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失"。合同解除导致合同关系归于消灭，故合同解除的法律后果不表现为违约责任，而是返还不当得利、赔偿损失等形式的民事责任。本题中，E项不属于无效合同的法律后果。故A、B、C、D为正确选项。

49、多项选择题  根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有()。

A、有充分的证据
B、有明确的被告
C、属于人民法院受理民事诉讼的范围
D、原告是与本案有间接利害关系的公民
E、有书面的起诉书

点击查看答案

本题答案：B, C
本题解析：本题考核的是起诉的条件。根据《民事诉讼法》第108条规定，起诉必须符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(2)有明确的被告；(3)有具体的诉讼请求、事实和理由；(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

50、单项选择题  某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是（）。

A.建设方可以解除合同
B.建设方可以要求减少支付工程款
C.建设方可以要求施工方承担违约责任
D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

51、多项选择题  某施工合同约定由承包人垫资施工，并约定利息为央行同期贷款利率4倍。结算时双方发生争议，对此，人民法院可以支持的是（）。

A.垫资按工程欠款处理
B.利息不予支持
C.返还垫资
D.按央行同期贷款利率4倍支付利息
E.按央行同期贷款利率支付利息

点击查看答案

本题答案：C, E
本题解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第6条规定："当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持"。故C、E为正确选项。

52、单项选择题  起重机械应当报废的标准是（）。

A.大修后才能达到安全技术标准的
B.无安全技术档案的
C.无齐全有效的安全保护装置的
D.超过制造厂家规定的使用年限的

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》的规定，有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租使用：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案的；（5）没有齐全有效的安全保护装置的。"建筑起重机械有前述第（1），（2）、（3）项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续"。故D为正确选项。

53、单项选择题  如果承诺期限届满，受要约人未作出承诺的，则（）。

A.要约延期
B.要约中止
C.要约失效
D.要约效力待定

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《合同法》第二十条规定的要约失效的情形有：（1）拒绝要约的通知到达要约人；（2）要约人依法撤销要约；（3）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；（4）受要约人对要约的内容作出实质性变更。故C为正确选项。

54、单项选择题  急性淋巴细胞白血病原始细胞的形态学特点是（）

A.细胞大，浆多，有伪足及颗粒
B.核仁大，单个
C.核染色质细致，网状，分布均匀
D.浆中可有Auer小体
E.过氧化酶染色阳性

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

55、多项选择题  在施工过程中施工技术人员发行设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应()。

A.继续按照工程图纸施工 
B.按照技术标准修改图纸 
C.按照标准图集施工 
D.及时提出意见和建议 
E.通过建设单位要求设计单位予以修改

点击查看答案

本题答案：D, E
本题解析：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。如果施工单位在施工过程中发现设计文件图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位提出，避免不必要的损失和质量问题。同时施工单位要对建设工程的施工质量负责，对建设单位负责，所以应当向建设单位反映问题，由建设单位向设计单位提出。综上所述，本题正确答案为DE。考点 按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定

56、单项选择题  关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）

A．可以转包检测业务 
B．具有独立的法人资格 
C．是中介机构 
D．分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：检测机构不得转包业务

57、单项选择题  甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。

A、向法院申请撤销裁决
B、向人民法院起诉
C、向上级仲裁机构申诉
D、向人民法院申请执行

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考核的是仲裁裁决的强制执行。《仲裁法》第62条规定，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定，向人民法院申请执行。

58、多项选择题  在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()。

A、继续按照工程设计图纸施工
B、按照技术标准修改工程设计
C、追究设计单位违法责任
D、及时提出意见和建议
E、通过建设单位要求设计单位予以变更

点击查看答案

本题答案：D, E
本题解析：本题考核的是按图施工的责任。如果施工单位在施工的过程中发现施工图中确实存在一定的问题，应当提出意见和建议，并按照规定程序提请变更。建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件；确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。施工单位与设计单位无合同关系，不能追究违法责任。

59、单项选择题  某建筑公司在施工过程中，需要向流经工地的河流排放大量的含热沸水。根据《水污染防治法》的规定，建筑公司在排放水时，需要保证（）。

A.其下游最近灌溉取水点水质符合农灌标准
B.水体水温符合水环境质量标准
C.有防溢液、防溢流的具体措施
D.消毒达标后排放

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

60、单项选择题  法院审理行政案件不适用于（）

A.公开审理
B.开庭审理
C.两审终审制
D.调解

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《行政诉讼法》第六十条规定，人民法院审理行政案件，不适用调解。这是行政诉讼不同于民事诉讼的显著区别之一。

61、单项选择题  根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是（）。

A.行政责任
B.宪政责任
C.刑事责任
D.国家赔偿责任

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任：（1）未编制拆装方案，制定安全施工措施的；（2）未由专业技术人员现场监督的；（3）未出具自检合格证明或者出具虚假证明的；（4）未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有前款规定的第（1）项、第（3）项行为，经有关部门或者单位职工提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。因此，施工起重机械安装单位可能承担的法律责任是行政责任，而刑事责任主体是直接责任人员而非单位。故A为正确选项。

62、多项选择题  当事人的下列行为中，根据《合同法》已经构成缔约过失责任的是()。

A.甲企业为获取某商业秘密，假意与权利人进行合同谈判，获取该商业秘密后，拒绝与权利人签订合同，并不当使用了该秘密
B.公民乙故意隐瞒房屋共有的事实而出售该房屋，之后合同被撤销，致买受人有损失
C.丙公司出售的产品不合格，卖方要求予以赔偿
D.丁建筑公司没有相关的施工资质，于是假借其他公司的资质证书进行投标，但其施工质量十分优良
E.戊单位领导在招投标过程中，接受投标人的贿赂而使其中标，并与之签订了承包合同

点击查看答案

本题答案：A, B
本题解析：暂无解析

63、单项选择题  《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工企业（）和总监理工程师签字后实施。

91exam.org A.行政负责人
B.技术负责人
C.法定代表人
D.项目经理

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。故B为正确选项。

64、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

A.改变建筑局部使用功能
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加内部装修
D.增加投资额度

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。故B选项正确。

65、单项选择题  ()是指当事人在订立合同过程中，因一方或者双方的过失行为，致使预期的合同不成立，被确认无效或者被撤销，从而导致另一方当事人信赖其合同能够有效成立而受到损失时，有权要求相对人承担相应民事责任，赔偿基于此项信赖而发生的实际损失，所应承担的民事责任。

A.缔约过失责任
B.违约责任
C.侵权责任
D.侵害债权

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：缔约过失责任，是指当事人在订立合同过程中，因一方或者双方的过失行为，致使预期的合同不成立，被确认无效或者被撤销，从而导致另一方当事人信赖其合同能够有效成立而受到损失时，有权要求相对人承担相应民事责任，赔偿基于此项信赖而发生的实际损失，所应承担的民事责任

66、单项选择题  关于表见代理的错误说法是().

A.表见代理的行为人没有代理权
B.表见代理是无效代理
C.表见代理在本质上属于无权代理
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考核的是表见代理.表见代理在本质上是无权代理.表见代理的构成要件包括：(1)行为人没有代理权；(2)没有代理权的代理人实施了代理的行为；(3)善意相对人有理由相信行为人有代理权.

67、多项选择题  当事人约定由第三人向债权人履行债务的，下列说法中正确的是()。

A.第三人向债权人履行债务，必须征得债权人的同意
B.第三人向债权人履行债务，并不因此而成为合同的当事人
C.第三人向债权人履行债务，不得损害债权人的利益
D.第三人未向债权人履行债务的，应向债权人承担违约责任
E.第三人未向债权人履行债务的，债务人应向债权人承担违约责任

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：暂无解析

68、多项选择题  以下能够引起债的发生法律事实的有（）。

A.债务相互抵消
B.行为人不法侵害他人的财产权
C.无因管理
D.不当得利
E.提存

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：引起债产生的一定的法律事实，就是债产生的根据。建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。本题中，A、E项属于债消灭的原因。故B、C、D为正确选项。

69、单项选择题  在《招标投标法》规定的必须招标的工程建设项目范围内，项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中，必须进行招标的是（）。

A.勘察、设计服务单项合同估算价50万元以上
B.施工单项合同估算价达到160万元
C.重要货物采购单项合同估算价80万元
D.监理服务单项合同估算价30万元

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

70、多项选择题  某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以采取的纠纷解决措施包括（）。

A.对调解方案提出行政复议
B.根据合同约定提起仲裁
C.根据合同约定提起民事诉讼
D.与各方再次进行协商
E.提起行政诉讼

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：暂无解析

71、多项选择题  委托合同中，委托人的义务主要包括()。

A、支付费用的义务
B、支付报酬的义务
C、亲自处理委托事务的义务
D、委托事务报告和转交财产的义务
E、赔偿损失的义务

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：暂无解析

72、单项选择题  乙旗工单位通过招标程序中标了里五薰公司的一个施工项目。签约前，里黑求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标旅纂众了备案合同，同时签订了让利5％的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）.

A．应以备案合同作为结算工程价款依据 
B．该补充协议属于可撤销合同 
C．应以补充协议作为结算工程价款依据 
D．乙方行为构成合同违约

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：建设工程纠纷中，应以备案合同作为结算工程价款的依据。

73、单项选择题  在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自（）起转移给买受人，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

A.合同生效时
B.合同订立时
C.标的物交付时
D.合同履行时

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《合同法》第142条规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。故C选项正确。

74、单项选择题  项目负责人每月带班生产时间最低为本月施工时间的（）%。

A.50
B.60
C.75
D.80

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。故D选项正确。

75、单项选择题  下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是（）。

A.存有疑点的视听资料
B.与原件核对无异的复印件
C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
D.无正当理由未出庭作证的证人证言

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

76、单项选择题  某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2007年7月2日完工，后安装工程于2007年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为（）。

A.2007年7月2日
B.2007年6月5日
C.2007年6月8日
D.2007年6月20日

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

77、单项选择题  因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖。

A.原告住所地
B.被告住所地
C.合同签订地
D.港口所在地

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《民事诉讼法》第33条的规定：因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院专属管辖。故D为正确选项。

78、单项选择题  甲建筑公司是一家施工总承包企业，2009年1月承揽了某住宅小区的施工任务。在施工过程中，并没有按照审查合格的设计文件和建筑节能标准进行施工。2010年7月，却轻松通过了建设单位的验收。后来经群众举报，在有关部门的检查下被曝光。对于此次事件，不应当承担法律责任的是()。

A、建设单位
B、施工总承包单位
C、设计单位
D、监理单位

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

79、单项选择题  评标委员会在对某工程建设项目投标文件评审过程中，发现某投标文件的投标报价组成中某分项工程单价有明显的小数点错位，导致单价与工程量的乘积结果与总价不一致，对此问题的处理原则是（）。

A.以总价为准，修改单价
B.以单价为准，修改总价
C.按照废标处理
D.要求投标人澄清

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

80、单项选择题  下列法律的形式属于行政法规的是()。

A、《合同法》
B、《北京市招标投标条例》
C、《建筑法》
D、《建设工程安全生产管理条例》

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

81、单项选择题  根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（)内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作．=

A.15天 
B.1个月 
C.2个月 
D.3个月

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作．参见教材P54.

82、多项选择题  建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的职责有（）。

A.组织开展安全教育培训与交流
B.监督在建项目安全生产费用的使用
C.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
D.发现安全事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告
E.制止违章指挥、违章操作现象

点击查看答案

本题答案：C, D, E
本题解析：《建设工程安全生产管理条例》第23条规定："专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止"。故C、D、E为正确选项。

83、多项选择题  施工企业安全生产责任制的主要内容包括（）。

A.施工企业主要负责人的职责
B.施工企业安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的职责
C.建设工程项目安全生产领导小组的职责
D.专职安全生产管理人员的配备要求
E.政府行政人员工程安全生产检查责任制

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：施工单位必须遵守安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。其中，施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责；施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组；建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应符合法律要求。故A、B、C、D为正确选项。E选项为政府安全责任的范畴。

84、单项选择题  根据《民事诉讼法》的规定，以下不属于证据种类的是()。

A.勘验笔录
B.视听资料
C.当事人的主张
D.书证、物证

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

85、单项选择题  “三项岗位”人员持证上岗最低比例为（）。

A.75%
B.85%
C.95%
D.100%

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，到"十二五"时期末，矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存等高危行业企业（以下简称高危企业）主要负责人、安全管理人员和生产经营单位特种作业人员（以下简称"三项岗位"人员）100%持证上岗。故D为正确选项。

86、单项选择题  债务人或者第三人不转移对特定财产(主要是不动产)的占有，将该财产作为债权的担保是()。

A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

87、多项选择题  施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括（）

A．组织制定安全施工措施 
B．消除安全事故隐患 
C．及时、如实上报安全事故 
D．编制安全生产规章制度和操作规程 
E．确保安全生产费用的投入

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：参加教材P219。

88、单项选择题  建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是（）。

A.在施工合同中约定仲裁条款
B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议
C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议
D.双方订立书面仲裁协议

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《仲裁法》第16条规定："仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议"；《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》第1条规定："仲裁法第十六条规定的’其他书面形式’的仲裁协议，包括以合同书信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式达成的请求仲裁的协议"。可见，仲裁协议必须采用书面形式，采用口头形式（包括电话）均无效。故C为正确选项。

89、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（）。

A.因使用不当造成的质量缺陷
B.因用户装修引起的卫生间渗漏
C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝
D.地震导致的剪力墙裂缝

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

90、多项选择题  下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。

A、为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家
B、为保证设计进度，设计单位将部分任务转包给其他设计单位
C、设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号，并推荐生产厂家
D、有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家
E、设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明

点击查看答案

本题答案：D, E
本题解析：暂无解析

91、单项选择题  属于建筑市场施工单位资质不良行为认定标准的是()。

A.未按要求提供注册建造师信用档案信息的
B.将承包的工程转包或违法分包的
C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的
D.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

92、单项选择题  下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是（）。

A.聘用单位被吊销营业执照的
B.已与聘用单位解除聘用合同关系的
C.年龄超过65周岁的
D.同时在两个以上单位执业的

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：根据《注册建造师管理规定》的规定，有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：（1）聘用单位破产的；（2）聘用单位被吊销营业执照的；（3）聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；（4）已与聘用单位解除聘用合同关系的；（5）注册有效期满且未延续注册的；（6）年龄超过65周岁的；（7）死亡或不具有完全民事行为能力的；（8）其他导致注册失效的情形。而注册建造师同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的，行政机关可给予警告、责令改正、处以罚款等行政处罚。故D为正确选项。

93、单项选择题  劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。

A.劳动行政部门代表
B.同级工会代表
C.用人单位代表
D.人民法院指定的人员

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。故A为正确选项。

94、单项选择题  建筑工程一切险的被保险人不包括（）。

A.批准机构
B.总承包商
C.业主
D.分包商

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。具体包括：（1）业主或工程所有人；（2）承包商或者分包商；（3）技术顾问等。但不包括与被保险的工程无利害关系的人。故A为正确选项。

95、单项选择题  下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）

A．食品加工生产企业 
B．建筑施工企业 
C．烟花爆竹生产企业 
D．矿业企业

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

96、多项选择题  下列能够引起债的发生法律事实的有（）

A.债务相互抵销
B.行为人不法侵害他人的财产权
C.无因管理
D.不当得利
E.提存

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：引起债产生的一定的法律事实，就是债产生的根据。债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。本题中，选项A、E属于债消灭的原因。

97、单项选择题  某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救性发掘，则应当由（）组织发掘。

A.建设单位
B.施工单位
C.建设单位和施工单位
D.政府文物行政部门

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《文物保护法》第30条规定："确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织，并同时补办审批手续"。故D为正确选项。

98、单项选择题  甲取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程施工单位，其申请注册，以下说法中正确的是（）。

A.应当自己向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请
B.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请
C.应当自己向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请
D.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《注册建造师管理规定》中规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。故D项正确。

99、多项选择题  设计单位的安全责任包括（）。

A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计 
B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议 
C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查 
D.依法对施工安全事故隐患进行处理 
E.对设计成果承担责任

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：设计单位的安全生产责任：
（1）按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计；
（2）提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议；
（3）对设计成果承担责任。
考点勘察、设计单位相关的安全责任

100、单项选择题  行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的()日内，依照《立法法》的规定报有关机关备案。

A、15
B、30
C、45
D、60

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

101、多项选择题  必须实施鉴证取样和送检的试块，试件和材料有（）

A．用于承重结构的混凝土试块 
B．用于承重墙体的砌筑砂浆试块 
C．用于承重机构的钢筋及连接头试件 
D．所有的水泥材料 
E．地下、屋面、厕燎何使用的防水材料 

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：参见教材P272。

102、单项选择题  以下规范性法律文件的形式中，不属于行政法规的是（）。

A.《城市房地产管理法》
B.《城市房地产开发经营管理条例》
C.《建设工程质量管理条例》
D.《建设工程勘察设计管理条例》

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

103、单项选择题  下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是()。

A、明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标
B、明示施工单位在施工中应优化工期
C、暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同
D、暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题主要考核的是建设单位的质量责任和义务。很显然，D项是违法的

104、单项选择题  关于建设工程分包的说法，正确的是()。

A.分包单位没有资质要求 
B.分包单位不得再次分包 
C.分包单位由总包单位自有确定 
D.分包的工作内容没有限制

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考查的是建筑工程分包的规定。

105、多项选择题  对于建设工程保修义务的承担和维修的经济责任承担的处理原则的叙述中，正确的有()

A、施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任
B、由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔
C、因建筑材料、构(配)件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任；属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任
D、因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责
E、因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修并承担费用

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

106、单项选择题  根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。

A.国务院环保部门 
B.各级地方政府环保部门 
C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门 
D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题超纲。有关地方人民政府依照国务院的条件和程序，核定企业施工单位的主要大气污染物排放总量，核发主要大气污染物排放许可证

107、多项选择题  根据《建筑法》，关于建筑工程分包的说法，正确的有()。

A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 
B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程 
C.建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用 
D.严禁个人承揽分包工程业务 
E.劳务作业分包可不经建设单位认可

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：本题主要考查分包工程的范围。ABD项：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第八条规定：“分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。严禁个人承揽分包工程业务。”所以AD正确，B错误。C项：《建筑法》第29条第1款规定：“建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。”法律并无明文规定建设单位指定的分包单位，总承包单位必须采用，所以C错误。E项：总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当告知建设单位取得认可。这种认可应通过两种方式：(1)在总承包合同制规定分包的内容;(2)在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意。但是，劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳动合同约定，可不经建设单位认可。E正确。综上所述，本题正确答案为ADE。考点 建设工程分包的规定

108、单项选择题  A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有()。

A、A和C将联合体协议一并提交给了招标人
B、B加入由A和C组成的联合体并在截止日期征得了招标人的同意
C、C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件
D、A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

109、单项选择题  某工程项目完工后施工单位于2011年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2011年3月18日通过验收，建设单位于2011年3月28日履行了备案手续，后于2011年4月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期应从（）算起。

A.2011年3月5日
B.2011年3月18日
C.2011年3月28日
D.2011年4月2日

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《建设工程质量管理条例》第40条规定："建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算"。故B为正确选项。

110、单项选择题  下列人员中可以作为评标委员会成员的是（）。

A.某投标人主要负责人的弟弟
B.某投标人的债权人
C.技术复杂的招标项目，由招标人直接确定的评标专家
D.行政监督部门的工作人员

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：根据《招标投标法》的规定，有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。故C选项正确。

111、单项选择题  甲、乙在合同谈判中，甲恶意磋商，导致合同未能签订，给乙造成损失。甲违反了合同订立的（）原则。

A.平等原则
B.合法原则
C.公平原则
D.自愿原则

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《合同法》规定，当事人应当遵 91exam .org循公平原则确定各方的权利和义务。公平原则主要包括：（1）订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务，不得欺诈，不得假借订立合同恶意进行磋商；（2）根据公平原则确定风险的合理分配；（3）根据公平原则确定违约责任。故C为正确选项。

112、单项选择题  当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后（）内提出。

A、六个月
B、一年
C、两年
D、四年

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

113、单项选择题  在所有权的权能中，最核心的权利是（）权。

A.占有
B.使用
C.收益
D.处分

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：处分权是指依法对财产进行处置，决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人对物权的最基本的权利，是所有权内容的核心。故D为正确选项。

114、单项选择题  下列选项中，属于有效仲裁协议的是（）

A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致
B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉
C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁
D.双方履行本合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《仲裁法》第十六条第二款规定，仲裁协议应具有以下内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》第五条和第七条的规定，仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致，以及当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，均属于无效仲裁协议。根据《仲裁法》第七十七条规定，劳动争议和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁，另行规定。

115、多项选择题  某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。

A、应急救援人员
B、单位主要负责人
C、从业人员
D、安全生产管理人员
E、特种作业人员

点击查看答案

本题答案：B, D, E
本题解析：本题考核的是安全生产许可证的取得条件。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；(12)法律、法规规定的其他条件。

116、多项选择题  下列合同中，属于无效合同的是（）。

A.总包单位将主体工程劳务部分全部分包
B.与发包人串通中标签订的合同
C.挂靠其他企业签订的施工合同
D.带资承包的施工合同
E.专业分包公司再次分包的合同

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第52条第5项关于违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效的情形，认定合同无效：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。故B、C、E为正确选项。

117、单项选择题  关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。

A.应当向施工企业提供地下管线资料
B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期
C.应当进行安全施工技术交底
D.应当对拆除工程进行备案

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《建设工程安全生产管理条例》第6条规定，建设单位应当向施工企业提供包括地下工程在内的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整；第7条规定，建设单位不得压缩合同约定的工期；第11条规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。本题中，进行安全施工技术交底属于施工企业的安全责任。故C为正确选项。

118、多项选择题  根据建造师注册管理规定，下列人员的注册申请将不予批准的是()。

A、赵某因工伤丧失了民事行为能力
B、李某取得资格证书4年后申请注册
C、周某与原单位解除劳动关系后申请变更注册
D、孙某虽然已年满65岁但仍担任单位的咨询顾问
E、钱某申请将通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：暂无解析

119、单项选择题  下列关于分两阶段进行招标的说法正确的是（）。

A.第二阶段，投标人按照招标公告的要求提交带报价的技术建议
B.第一阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案的投标文件
C.招标人在第一阶段可以提出要求投标人提交投标保证金
D.对技术复杂或无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《招标投标法实施条例》规定，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。本题中，A选项应该是第一阶段，投标人按照招标公告的要求提交不带报价的技术建议；B、C选项应该是在第二阶段。故D为正确选项。

120、单项选择题  对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是（）

A.规划审查机关
B.施工图设计文件审查单位
C.建筑安全监督管理机构
D.工程质量监督机构

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督；施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督；建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督；工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。

121、单项选择题  下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）。

A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用
B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用
C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项
D.建设单位为施工单位垫付了行政罚款

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

122、单项选择题  下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()。

A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书 
B.由行政主管部门主持达成的调解书 
C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书 
D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考查的知识点是执行根据。执行根据主要有：(1)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等;(2)人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书;(3)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书;(4)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书;(5)人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定;(6)我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定。B项：不属于以上的任何一项，故B错误，当选。A项：属于(3)，不当选。C项：属于(1)，不当选。D项：属于(6)，不当选。本题是选非题，综上所述，B项正确。考点 民事诉讼的执行程序

123、多项选择题  必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有()。

A.用于承重结构的混凝土试块 
B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 
C.用于承重结构的钢筋及连接头试件 
D.所有的水泥材料 
E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：题主要考查见证取样和送检的规定。建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实现见证取样和送检的其他试块、试件和材料。综上所述，本题正确答案为ABCE。考点 对建筑材料、设备等进行检验检测的规定

124、单项选择题  下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是（）。

A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书
B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书
C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书
D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

125、单项选择题  建设工程项目采用期望值标准进行决策时,如果决策方案考虑的是利润额,则在.各方案中选择利润期望值()的方案。

A.最小
B.最大
C.中间
D.最大或最小

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

126、多项选择题  某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括（）

A．各地的地方法规 
B．法律、行政法规 
c．案件所在县人民政府公开发布的规定 
D．案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章 
E．案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：人民法院审理行政案件．以法律和行政法规、地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案件，人民法院审理民族自治地方的行政案件，并以该民族自治地方的自治条例和单行条例为依据。人民法院审理行政案件，参照国务院部、委根据法律和国务院的行政法规、决定、命令制定、发布的规章以及省、自治区、直辖市和省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民政府根据法律和国务院的行政法规制定、发布的规章。

127、单项选择题  某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由（）承担。

A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.建设单位和监理单位共同

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：根据《建设工程质量管理条例》第30条规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位（实施监理的工程为监理单位）和建设工程质量监督机构，检查验收合格后方可隐蔽。本题中，施工单位违背上述程序，所以应无条件按照监理指令重新剥露，并承担相应费用。故A为正确选项。

128、多项选择题  下列标准属于强制性国家标准的有（）

A．行业专用的质量标准 
B．工程建设通用的安全标准 
C．工程建设行业专用的制图方法标准 
D．工程建设通用的试验标准 
E．工程建设行业专用的评定方法标准

点击查看答案

本题答案：B, D
本题解析：工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属干强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；(2）工程建设通用的有关安全、卫生和 环境保护的标准；(3）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；(4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；(5）工程建设重要的通用的信息技术标准；(5）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。

129、单项选择题  同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。

A.资质等级较高的
B .承担主要任务的
C.资质等级较低的
D.联合体牵头

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考核的是联合体的资质等级。根据《招标投标法》第31条的规定，对联合体各方资质条件要求如下：(1)联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；(2)国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件；(3)由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

130、多项选择题  《合同法》中规定可以使用于标的物提存的情形是（）。

A.债权人下落不明的
B.债权人拒绝受领的
C.债权人分立后，多个债权人主张债权的
D.债权人单方变更履行地的
E.债权数额争议的

点击查看答案

本题答案：A, C
本题解析：暂无解析

131、多项选择题  根据《建筑法》第48条的规定，下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（）。

A.已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险
B.提前竣工的，保险责任自行终止
C.因延长工期的，保险责任自行延长
D.施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续
E.未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：暂无解析

132、单项选择题  建设工程安全监督机构是（）。

A.行政机关
B.事业单位
C.国有企业
D.人民团体

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：按照法律性质的不同，法人可分为行政机关、事业单位、国有企业、人民团体。建设工程安全监督机构属事业单位，受建设行政主管部门或者其他有关部门委托，行使工程项目安全监督检查权。故B选项正确。

133、单项选择题  某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是（）。

A.按照原无效合同约定
B.参照原无效合同约定
C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式
D.不予结算

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

134、单项选择题  负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。

A.国务院质量监督行政主管部门 
B.国务院安全监督行政主管部门 
C.国务院建设行政主管部门 
D.公务员工商行政主管部门

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考查的知识点是对工程建设强制性标准的监督检查。《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准的监督管理工作。综上所述，本题正确答案为C项。考点 工程建设强制性标准实施的规定

135、单项选择题  某建设工程生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则该事故等级应定为（）

A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故，属于重大事故（所称的“以上”包括本数，“以下”不包括本数）。

136、单项选择题  某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是()。

A、冻结
B、查封
C、拍卖
D、提存

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是执行措施。法院的执行措施主要包括：(1)查询、冻结、划拨被执行人的存款；(2)扣留、提取被执行人的收入；(3)查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产；(4)搜查被执行人隐匿的财产；(5)强制被执行人和有关单位、公民交付法律文书指定的财产或票证；(6)强制被执行人迁出房屋或退出土地；(7)强制被执行人履行法律文书指定的行为；(8)需办理有关财产权证照转移手续的，向有关单位发出协助执行通知书；(9)强制被执行人支付迟延履行期间债务利息及迟延履行金；(10)依申请执行人申请，通知对被执行人负有到期债务的第三人向申请执行人履行债务。本题中法院可执行的是存款，因此执行手段是查询、冻结与划拨。

137、多项选择题  必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证，方可上岗作业的建筑施工特种作业人员包括（）

A.垂直运输机械作业人员
B.安装拆卸工
C.爆破作业人员
D.起重信号工
E.模板施工人员

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

138、单项选择题  全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由()的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。

A、市级人民政府
B、县级人民政府
C、核定公布该文物保护单位的人民政府
D、省、自治区、直辖市人民政府

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

139、单项选择题  甲受企业法人代表的委托办理设备采购事宜，超越代理权与供应商订立合同，出于多年的信任关系，供应商毫不怀疑甲的代理行为，则（）。

A.该代理行为须经法定代理人追认后有效
B.该代理行为无效
C.该代理由行为人和相对人承担连带责任
D.该代理行为有效

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。故D为正确选项。

140、单项选择题  根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过（）个月。

A.6
B.7
C.10
D.12

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《劳动合同法》第19条规定：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。故A为正确选项。

141、单项选择题  甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。

A.乙建筑公司
B.丙土方公司
C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同
D.甲房地产开发公司

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考核的是施工许可制度的概念。施工许可制度，是指由国家授权有关建设行政主管部门，在建筑工程施工前，依建设单位申请，对该项工程是否符合法定的开工条件进行审查，对符合条件的工程发给施工许可证，允许建设单位开工建设的制度。

142、多项选择题  下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。

A.不同投标人的投标文件相互混装 
B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 
C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件 
D.不同投标人委托同一单位办理投标 
E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标

点击查看答案

本题答案：A, D
本题解析：有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

143、单项选择题  建设单位应当在竣工验收后()个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

A、2
B、3
C、4
D、6

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

144、单项选择题  根据《劳动法》的规定，劳动者有()情形时，用人单位不可以随时解除劳动合同。

A、某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年
B、某单位发现王某在试用期间不符合录用条件
C、史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失
D、职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

145、单项选择题  某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门（）。

A.可以收取费用
B.不能收取费用
C.如需组织专家论证，可收取费用
D.如需现场查验，可收取费用

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

146、单项选择题  关于申请延期开工的表述中，有误的是()。

A、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工
B、因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期
C、延期以3次为限，每次不超过3个月
D、既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

147、单项选择题  某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为()。

A、2005年4月20日
B、2005年5月5日
C、2005年5月20日
D、2005年6月5日

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

148、单项选择题  下列有关地方性法规的说法正确的是（）。

A.行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件
B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件
C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规
D.地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：根据《立法法》的规定，地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。行政规章包括部门规章和地方政府规章，它们分别由国务院各部委和地方较大市以上地方人民政府制定。故D为正确选项。

149、多项选择题  某建筑公司根据施工需要，委托加工厂加工构件，后由于意外情况，建筑公司通知加工厂取消合同；加工厂认为自己已经完成了60%的工作，应当继续履行合同；则下列说法中正确的是（）。

A.建筑公司取消合同属于违约行为
B.已完工作量超过一半，应当继续履行合同
C.建筑公司有权取消合同
D.加工厂不得要求继续履行
E.建筑公司应赔偿加工厂损失

点击查看答案

本题答案：C, D, E
本题解析：暂无解析

150、单项选择题  某民营企业对开发的住宅类房地产项目进行施工招标。根据《招标投标法实施条例》，下列关于招标人权利的说法中，正确的是（）。

A.一般招标项目可以采取指定或者推荐专家方式组建评标委员会
B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动
C.招标人有权要求投标人对投标文件作出必要的澄清或者说明
D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《招标投标法实施条例》第46条规定："除招标投标法第37条规定的特殊招标项目外，依法必须进行招标的项目，其评标委员会的专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定。任何单位和个人不得以明示、暗示等任何方式指定或者变相指定参加评标委员会的专家成员"。第54条规定："投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动"；根据《招标投标法实施条例》第52条的规定，"招标人无权就投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误等要求投标人作出必要的澄清或者说明"；第55条规定："国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人"，但对于民营资金占控股或者主导地位的项目，法律没有规定，招标人有权在中标候选人中自主确定中标人。故B为正确选项。

151、单项选择题  生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是（）。

A.逃匿
B.瞒报
C.谎报
D.擅离职守

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（1）谎报或者瞒报事故的；（2）伪造或者故意破坏事故现场的；（3）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的；（4）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；（5）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；（6）事故发生后逃匿的。故A为正确选项。

152、单项选择题  下列未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，可以作为认定案件事实依据的是()。

A、违反法律任意性规定的
B、侵害他人合法权益的
C、使用窃听设备窃听的
D、侵犯他人隐私的

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

153、单项选择题  地域管辖的一般原则是()。

A.原告就被告原则
B.合同履行地原则
C.协议管辖原则
D.行为地原则

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

154、单项选择题  下列关于安全生产的说法，错误的是（）

A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施
B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价
C.安全设施投入属于预算外工程建设资金
D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《安全生产法》（2014）第二十八条规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。第二十九条规定，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、拆卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。第三十条规定，建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。

155、多项选择题  下列属于工程总承包方式的是（）。

A.设计-施工总承包（D-B.
B.设计采购施工（EPC.\交钥匙总承包
C.采购-施工总承包（P-C.
D.建设-转让总承包（B-T）
E.设计-采购总承包（E-P）

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：按照2003年2月建设部发布的《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，工程总承包主要有下列方式：（1）设计采购施工（EPC）\交钥匙总承包；（2）设计-施工总承包（D-B）；（3）设计-采购总承包（E-P）；（4）采购-施工总承包（P-C）。故A、B、C、E为正确选项。

156、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例），关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()

A．从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 
B．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确 
C．设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 
D．勘察、设计单位不得分包所承揽的工程

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：勘察、设计单位不得违法分包所承揽的工程。参见教材p281。

157、多项选择题  下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。

A.社会保险 
B.试用期 
C.保守商业秘密 
D.补充保险 
E.休息休假

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：劳动合同除规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。

158、多项选择题  在工程实践中，建设单位应当向施工单位提供原始资料，这些资料主要包括()。

A.可行性研究报告
B.概算批准文件
C.建设用地的征用资料
D.建设项目所在地规划部门批准文件
E.项目规划总平面图、地下管线、地形地貌等在内的基础资料

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：在工程实践中，建设单位向施工单位提供概算批准文件，建设项目正式列入国家、部门或地方的年度固定资产投资计划，建设用地的征用资料，施工图纸及技术资料，建设资金和主要建筑材料、设备的来源落实资料，建设项目所在地规划部门批准文件，施工现场完成"三通一平"的平面图等资料。

159、单项选择题  根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查内容的是()。

A、工程项目技术人员的劳动合同
B、工程项目采用的材料、设备
C、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节
D、工程项目的安全、质量

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是强制性标准监督检查的内容。根据《实施工程建设强制性标准监督规定》第10条的规定，强制性标准监督检查的内容包括：(1)有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；(3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；(5)工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。

160、多项选择题  下列关于招标代理机构的说法中，正确的有（）。

A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
C.有符合该法定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库
D.可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询
E.招标代理机构可以在其资格许可范围外开展招标代理业务

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：根据《招标投标法》，招标代理机构应当具备下列条件：（1）有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；（2）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；（3）有符合该法定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。A、B、C选项正确。《招标投标法实施条例》第13条规定：招标代理机构在其资格许可和招标人委托范围内开展招标代理业务；招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。故A、B、C为正确选项。

161、单项选择题  公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。

A.15日
B.60日
C.6个月
D.2年

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《行政复议法》第9条规定："公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过六十日的除外"。故B为正确选项。

162、单项选择题  建筑市场不良行为信息公布期限一般上（）.

A.1个月至2年 
B.2个月至1年 
c.3个月至2年 
D.6个月至3年

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：建筑市场不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年。参见教材p110。

163、单项选择题  某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款。”2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()。

A、2005年10月10日
B、2005年10月20日
C、2005年12月1日
D、2006年5月1日

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：利息应从应付工程价款起之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，建设工程已实际交付的，为交付之日，即为利息起算日。利息从应付工程款之日计付。双方对付款时间约定为竣工验收后2个月内，2005年10月1日通过竣工验收，即最晚支付时间为2005年12月1日前，故利息起算应为2005年12月1日。

164、单项选择题  甲、乙、丙、丁、戊等单位参与某省卫生厅办公楼新建项目的投标，甲、乙是存在控股关系的两个公司，丙因自身原因，不再具备招标文件规定的资格条件，甲、丁相互串通投标，在招标文件要求提交投标文件的时间截止前，经招标人同意，戊修改了投标文件，以下投标有效的是（）。

A.甲
B.乙
C.丙
D.戊

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：根据《招标投标法实施条例》，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。故D为正确选项。

165、单项选择题  招标文件应当包含的内容是（）。

A.招标项目的人员要求
B.投标报价要求
C.特定的生产供应者
D.拟签订合同的条款

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《招标投标法》第十九条规定，招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。第二十条规定，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。故B选项正确。

166、单项选择题  在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同成立地点为（）。

A.承诺生效的地点
B.经常居住地
C.收件人的主营业地
D.合同签订地

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：根据《合同法》第34条规定，承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。故C为正确选项。

167、单项选择题  甲建筑公司为项目总承包单位，按照合同约定将幕墙工程分包给建设单位指定的乙施工单位，施工完毕后使用中后幕墙密封出现质量问题造成建设单位一定损失，则（）。

A.建设单位自己承担责任
B.建设单位可以直接要求乙施工单位予以赔偿
C.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿
D.在乙施工单位无力赔偿的情况下，建设单位才可以向甲建筑公司要求赔偿

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：尽管幕墙工程施工为建设单位指定分包，但其作为甲建筑公司的分包单位，甲建筑公司作为总包单位仍须就分包工程的施工质量同分包单位向建设单位承担连带责任，此时建设单位可向甲公司提出赔偿请求，也可以直接向乙施工单位提出赔偿请求。故B为正确选项。

168、单项选择题  联合体中标的，联合体各方应（）与招标人签订合同。

A.分别
B.共同
C.共同推选代表
D.资质等级高的单位

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。故B为正确选项。

169、单项选择题  对于地方性法规、部门规章而言，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。

A.制定机关
B.地方人民政府
C.国务院
D.全国人民代表大会

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《立法法》第86条规定："地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：（1）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。"故A为正确选项。

170、多项选择题  下列情形能够引发合同之债的有（）

A．建设单位拖欠工程进度款 
B．施工中偷工减料造成的损失 
C．监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 
D．噪声污染使周边居民无法正常休息 
E．建材供应商供应的建筑材料不合格

点击查看答案

本题答案：A, E
本题解析：参加教材23。

171、单项选择题  某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是()。

A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任
B.应由总承包单位对建设单位承担责任
C.应由分包单位对建设单位承担责任
D.由建设单位自行承担责任

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核的是总承包单位与分包单位的连带责任。《建筑法》第29条第2款规定：“建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。”

172、多项选择题  关于工程竣工验收的说法，正确的是()。

A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期
C、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：本题考核的是对竣工日期争议问题的解决。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第14条规定，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第15条规定：“建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。”从这个规定可以看到，应该以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

173、单项选择题  根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案成为()

A.发明 
B.实用新型 
C.外观设计 
D.设计方案

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

174、单项选择题  根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是（）。

A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标
B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整
C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整
D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：《招标投标法实施条例》第51条规定："投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价"的，评标委员会应当否决其投标；第49条规定："招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据"；《招标投标法》第40条规定："招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人"。故A为正确选项。

175、单项选择题  某建筑施工单位租赁一塔吊吊装使用，经组织有关单位验收合格，施工单位应在验收合格之日起（）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A.5日
B.10日
C.20日
D.30日

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

176、单项选择题  施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是()。

A、双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
B、如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力
C、如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解
D、如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：和解无法律强制执行力；即使在申请仲裁或诉讼后也可以进行和解；和解可以发生在民事诉讼的任何阶段；在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则产生结束执行程序的效力，如果一方当事人不履行和解协议或反悔的，对方当事人可以申请法院按照原生效的法律文书强制执行。

177、单项选择题  某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由（）承担。

A.施工单位
B.建设单位
C.产权单位
D.档案管理部门

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：工程实践中，建设单位应向施工单位提供地下管线的原始资料，并保证资料真实准确齐全，这是建设单位的基本责任和义务，否则建设单位承担由此导致的后果。故B为正确选项。

178、多项选择题  知识产权的特征包括（）。

A.人身权和财产权的双重性
B.专有性
C.地域性
D.绝对性
E.时间性

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：知识产权作为一种无形财产权，具有不同于有形财产的法律特征。包括：人身权和财产权的双重性、专有性、地域性、时间性。本题中，D选项属于物权的特征。故A、B、C、E为正确选项。

179、单项选择题  甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。

A.免除
B.抵消
C.混同
D.提存

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《合同法》第91条规定："债权、债务同归于一人"的，合同的权利、义务终止。本题甲、乙公司兼并，也称混同，即指某一具体之债的债权人和债务人合为一体，产生合同权利、义务终止的法律效果。故C为正确选项。

180、多项选择题  根据《建筑法》，关干建筑工程分包的说法，正确的有（）

A．建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 
B．资质等级较低的分包单位可以超越一个等级惩戒分包工程 
C．建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用 
D．严禁个人承揽分包工程业务 
E．劳务作业分包可不经建设单位认可

点击查看答案

本题答案：A, E
本题解析：参考教材103

181、单项选择题  施工现场专职安全生产管理人员的职责是（）。

A.编制危险性较大工程安全专项施工方案
B.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场查封
C.制定施工现场生产安全事故应急救援预案
D.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责：（1）负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；（2）现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；（3）对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；（4）对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；（5）对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；（6）依法报告生产安全事故情况。本题中，A、B、C选项均不是现场专职安全生产管理人员的职责。故D为正确选项。

182、多项选择题  以下可以对投标人处中标项目金额的5‰至10‰罚款的情形有（）。

A.投标人相互串通投标谋取中标的
B.投标人与招标人串通投标谋取中标的
C.投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的
D.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的
E.招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：《招标投标法》第53条规定：投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。《招标投标法实施条例》第75条规定：招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。故本题正确选项应为A、B、C、E。

183、单项选择题  对干达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()

A．安全监督管理机构 
B．建设单位 
C．施工单位 
D．监理单位

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：参见教材p229，施工单位应当组织专家讲行论证、审查。

184、单项选择题  关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 
B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主题结构质量承担责任 
C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任 
D.承包人的保修责任可以免除

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考查的知识点是竣工工程质量争议的处理。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。综上所述，B项正确。考点 竣工结算、质量争议的规定

185、单项选择题  租赁双方订立租赁合同，租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，则（）

A.合同不成立
B.合同无效
C.不得对抗善意的第三人
D.视为不定期租赁

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：《合同法》第二百一十五条规定，租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。

186、多项选择题  根据《仲栽法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲栽栽决。

A．双方当事人均不满意仲栽结果 
B．没有仲栽协议 
C．仲裁员隐瞒了应该回避的事由 
D．没有对另一方当事人形成强制作用 
E．栽决事项超出仲栽委员会权限

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：参见教材P331.

187、多项选择题  注册建造师依法享有的权利包括()。

A.获得相应劳动报酬 
B.保管和使用本人注册证书、执业印章 
C.接受继续教育 
D.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业，技术等秘密 
E.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章

点击查看答案

本题答案：A, B, C, E
本题解析：本题主要考查建造师的基本权利。《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师经注册后，有权以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师享有下列权利：(1)使用注册建造师名称;(2)在规定范围内从事执业活动;(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;(4)保管和使用本人注册证书、执业印章;(5)对本人执业活动进行解释和辩护;(6)接受继续教育;(7)获得劳动报酬;(8)对侵犯本人权利的行为进行申诉。A项符合上述第(7)项，B项符合上述第(4)项，C项符合上述第(6)项，E项符合上述第(3)项，所以ABCE正确，D错误。综上所述，本题正确答案为ABCE。考点 建造师的基本权利和义务

188、单项选择题  关于劳动者工作时间的叙述中，不正确的是()。

A、用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日
B、《国务院关于职工工作时间的规定》规定，职工每日工作8h，每周工作48h
C、在特殊条件下从事劳动和有特殊情况，需要适当缩短工作时间的，按照国家有关规定行
D、国家实行劳动者每日工作时间不超过8h、平均每周工作时间不超过44h的工时制度

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

189、多项选择题  根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，()等施工招标项目应当公开招标。

A、国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目
B、省、自治区、直辖市人民政府确定的各项施工建设项目
C、省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目
D、全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目
E、全部使用国外资金投资或者国外资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：暂无解析

190、单项选择题  劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）.

A．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件 
B．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动 
C．用人单位未及时足额支付劳动报酬 
D．用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危机劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除合同，不需事先告知用人单位。参见教材p141。

191、单项选择题  工程监理单位的主要安全责任是（）

A.审查、要求整改或暂时停工、报告
B.平行检验、旁站
C.咨询、监督
D.组织、控制、协调

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，监理单位的主要安全责任包括：对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查；发现安全事故隐患及时要求施工单位整改或者暂时停止施工；施工单位拒不整改或者不停止施工的，及时向有关主管部门报告；依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理。

192、单项选择题  《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准，设计文件和建设工程承包合同，代表()对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

A、建筑行业
B、建设单位
C、施工单位
D、政府主管部门

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

193、单项选择题  多层及高层钢结构安装工程中，柱子安装时底层柱柱底轴线对定位轴线偏移的允许偏差为()。

A.1.0mm
B.3.0mm
C.5.0mm
D.8.0mm

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

194、单项选择题  工程建设项目的质量、安全第一责任人是（）。

A.总经理
B.部门经理
C.项目经理
D.安全经理

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人是工程项目质量、安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。故C为正确选项。

195、单项选择题  建筑业企业资质证书有效期为（）。

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

196、单项选择题  某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于().

A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：代理包括委托代理、法定代理和指定代理.其中委托代理是代理人根据被代理人授权而进行的代理，如题所述，故选B

197、单项选择题  生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。

A．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、危险性分析、应急培训及预案演练。
B．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练
C．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练
D．应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：综合应急预案，应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。参见教材P250．

198、单项选择题  根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。

A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
B.国务院建设主管部门
C.中国建筑业协会建造师分会
D.国务院发展和改革委员会

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考核的是一级建造师的注册的受理与审批。省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门受理后提出初审意见，并将初审意见和全部申报材料报国务院建设主管部门审批；涉及铁路、公路、港口与航道、水利水电、通信与广电、民航专业的，国务院建设主管部门应当将全部申报材料送同级有关部门审核。符合条件的，由国务院建设主管部门核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》，并核定执业印章编号。

199、单项选择题  根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月
B.6个月
C.1年
D.2年

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：按照《劳动争议调解仲裁法》第27条规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。故C为正确选项。

200、单项选择题  建筑生产中最基本的安全管理制度是（）

A.安全生产责任制度
B.群防群治制度
C.安全生产教育培训制度
D.安全生产检查制度

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析