1、单项选择题  键主要用来实现轴和轴上零件之间的周向固定以传递()。

A、弯矩
B、扭矩
C、力
D、速度

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

2、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

点击查看答案

本题答案：解析： 从废标内容、投标策略及《招投标法》规定分析，A公司
本题解析：试题答案解析： 从废标内容、投标策略及《招投标法》规定分析，A公司投标做法不违规，而是一种投标策略。 理由是：他是在投标截止时间前递交的补充文件，符合投标规定。

3、多项选择题  机电工程项目高程控制网测量时，高程测量的方法有()

A.三角测量法
B.水准测量法
C.导线测量法
D.电磁波测距三角高程测量法
E.三边测量法

点击查看答案

本题答案：B, D
本题解析：暂无解析

4、单项选择题  ()是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。

A.精度检验与调整
B.设备固定
C.润滑与设备加油
D.调整与试运转

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

5、问答题  

某电梯安装工程项目，由于电梯工程在高且深的井道内作业，每层在层门安装前留下较大的门洞，这对作业人员或其他人员存在高空坠落的危险。针对这一情况，施工项目经理部对从事影响工程质量的所有人员进行了控制。
施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制定如下：
(1)机房通向井道的预留随时开通以方便施工;
(2)井道安装好导轨后放基准线进行配管配线;
(3)层门洞靠静道壁外側设置坚固的围封，围封高度不小于0.8m;
(4)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后，由监理单位负责进行校验和调试;
(5)电梯经校验和调试符合要求后，向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验。
问题
(1)施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制?
(2)施工人员的哪些方接影响工程质量?
(3)逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当?如不妥，请改正。

点击查看答案

本题答案：1、施工项目经理部对施工人员的控制环节是：资格和能力的
本题解析：试题答案1、施工项目经理部对施工人员的控制环节是：资格和能力的控制、增强意识教育、严格培训、持证上岗。
2、施工人员的思想素质、责任心、事业心、质量意识、业务能力和技术水平。
3、该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当
(1)不妥。
正确做法：机房通向井道的预留孔应设置临时盖板。
(2)不妥。
正确做法：井道放基准线后安装导轨。
(3)不妥。
正确做法：围封的高度不应小于1.2m.
(4)不妥。
正确做法：由制造单位负责进行校验和调试.
(5)不妥。
正确做法：校验和调试符合要求后,向经过国务院特种设备安全监督管理部门校准的检验检测机构报验要求监督检验。

6、多项选择题  调节阀中的电动执行机构的输出方式有

A．直行程 
B．角行程 
C．步进式 
D．开关式 
E．多转式

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：动执行机构输出方式有直行程、角行程和多转式类型，分别同直线移动的调节阀、旋转的蝶阀、多转的调节阀等配合工作．参见教村p110．

7、单项选择题  在轴承中，推力滑动轴承承受()载荷

A、径向及轴向
B、径向
C、随力的方向变化
D、轴向

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

8、问答题  

机电工程施工招标投标条件与程序【案例答案分析题】
1．背景
某大型涉外投资拟建工程项目，由外方出资85%，中国方出资15%，总投资为1800万美元，该项目包括15个单项工程。由于工期紧，招标过程很短，从发招标文件到收投标文件仅10天时间。招标图纸设计较粗，投有施工详图，工程量表由业主提出目录，工作量由投标人计算并报单价，最终评标核定总价。
合同采用固定总价合同形式，要求报价中的材料价格调整独立计算。共有10家中国公司参加投标，第一次收到投标文件后，发现各企业都用国内的概预算定额分项和计算价格，未按照招标文件要求报出完全单价，也未按招标文件的要求编制投标文件，使投标文件的分析十分困难。故业主退回投标文件，要求重新报价。这时有5家退出竞争。这样经过四次反复退回投标文件重新做投标报价，才勉强符合要求。业主A方最终决定我国某承包公司B（以下简称B方）中标。
本工程采用固定总价合同，合同总价为1751。8万元人民币（其中包括不可预见风险费120．O万元）。本工程合同条件选择是在投标报价之后，由A方与B方议定。A方坚持用ICE，即英国土木工程师学会颁布的标准土木工程施工合同文本；而B方坚持使用我国的示范文本。A方认为示范文本不完备，不符合国际惯例，可执行性差。最后由A方起草合同文本，基本上采用ICE的内容，增加了示范文本的几个条款。2005年6月23日A方提出合同条件，6月24日双方签订合同。
工程结束时双方结算时出现差异，主要差异是：
(1)由于招标囹纸较粗略，A方在招标文件中没给出工作量，’由B方计算工程量，而B方计算的数字都很低。如：由于缺少施工详图，承包商报价时预算402t钢筋，而按后来颁发的详细的施工图核算应为约720t。施工中，由于工程变更又增加了290t，即整个工程实际钢筋用量约lOlOt。由于为固定总价合同，A方认为详细的施工图用量与B方报价之差318t，合计价格100多万元是B方报价的失误，或为获得工程而作出的让步，在任何情况下不予补偿。
(2)在工程施工中B方现场人员发现缺少设备基础安装图纸，审查报价发现漏报了该基础价格约30万人民币。分析责任时，B方的预算员坚持认为，在招标文件中A方漏发了基础图，而A方代表坚持是B方的预算师把基础图弄丢了。由于采用固定总价合同，B方最终应承担损失。
2．问题
(1)本工程采用固定总价合同的方式是否合理？为什么？
(2)招标文件图纸资料不全导致报价不准是哪一方的责任？为什么？
(3)招标人在本次招投标工作中存在哪些不妥之处？
(4)投标人如何避免废标？

点击查看答案

本题答案：(1)采用固定总价合同不合理。
因为采用固定
本题解析：试题答案(1)采用固定总价合同不合理。
因为采用固定总价合同的条件是：工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；工程结构和技术简单，风险小；投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划；合同条件中双方的权利和义务十分清楚，合同完备。本工程招标图纸粗略，投标期短，地形和地质条件复杂，所使用的合同条件和规范是承包商所不熟悉的。因此，不宜采用固定总价合同方式。
(2)是B方的责任。B方投标风险意识较差。直到工程施工中才发现缺少设备基础安装图纸，从而发现漏报了设备基础价格，B方的预算员认为A方在招标文件中漏发了基础图不能说明是A方问题。B方应该在接到招标文件后对招标文件的完整性进行审查，将图纸和图纸目录进行校对，如果发现缺少，应要求A方补充，同时向业主提出索赔。
(3)不妥之处有：
1)《招标投标法》中针对招标项目的规定对本工程招标投标活动不适用。因此从发招标文件到收投标文件仅10天时间明显不符合《招标投标法》的规定。
2)在本工程中，A方在招标文件中没有提出合同条件，而在确定承包商中标后才提出合同条件，这是不合理行为。本工程采用承包商不熟悉的英文合同文本、英国规范，并未在招标文件中明确规定，造成承包商投标文件编制与招标人意图不符而返工，属于招标人的过错。
3)本案例中“经过四次反复退回投标文件重新做标报价”的做法，违反了《招标投标法》的规定。
(4)投标人避免废标应注意：
1)实质上响应招标文件的标书，未逾期送达指定地点、按要求密封、投标单位公章及法人代表或法人委托人签字或盖章、相应资格的注册师签字等。
2)投标文件没有明显不符合要求的重要缺陷。如按招标文件格式填写，内容齐全，关键字清晰，投标人名称或组织杌构与资格审查一致等。‘
3)不做弄虚作假或串通报价的标书，不做不正当行为。
4)按招标文件要求提交投标保证金的标书。

9、单项选择题  敷设管道光缆的曲率半径要求，敷设过程中与在人孔中固定后的要求是()。

A.敷设过程中比在人孔中固定后大
B.敷设过程中比在人孔中固定后小
C.敷设过程中与在人孔中固定后相同
D.敷设过程中与在人孔中固定后没关系

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

10、多项选择题  建筑管道工程，按安装部位划分可分为()。

A.公共管道工程 
B.厨卫管道工程 
C.室内管道工程 
D.室外管道工程 
E.地下管道工程

点击查看答案

本题答案：C, D
本题解析：暂无解析

11、单项选择题  影响机械设备安装精度的因素不包括（）。

A、设备测量基准的选择
B、设备制造的质量
C、设备基础的硬度
D、设备安装环境

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：影响设备安装精度的因素1．基础的施工质量（精度）。包括基础的外形几何尺寸、位置、不同平面的标高、上平面的平整度等；基础的结构形式、埋置深度、强度、沉降量、倾斜度及抗震性能等。2．垫铁、地脚螺栓的安装质量（精度）。包括垫铁本身的质量、垫铁的接触质量、二次灌浆质量；地脚螺栓的位置、标高、垂直度以及紧固力矩等。3．设备测量基准的选择，直接关系到整台设备安装找正找平的质量。安装时测量基准通常选在设备底座、机身、壳体、机座、床身、台板、基础板等的加工面上。4．散装设备的装配精度。包括各运动部件之间的相对运动精度，配合表面之间的配合精度和接触质量，这些装配精度将直接影响设备的运行质量。5．测量器具的选择。测量装置的精度必须与被测量装置的精度要求相适应，否则达不到质量要求。6．设备制造质量的影响。设备制造质量和在设备工厂内的组装质量加果达不到制造、组装精度的要求对安装精度的影响是最直接的，且这类质量问题大多在施工现场无法处理，多数需要返厂处理，因此设备出厂前的质量检验至关重要。7．环境的影响。如温度的变化对设备基础和设备本身的影响就很大（包括基础、设备和测量装置），尤其是大型、精密设备的安装，环境的影响也很重要。8．操作者的技术水平及操作产生的误差。操作误差是不可避免的，问题的关键是将操作误差控制在允许的范围内，关键是操作者的技术水平和责任心。

12、单项选择题  电视塔顶设备吊装常用的方法是()。

A.塔式起重机吊装
B.履带吊吊装
C.直升飞机吊装
D.缆索起重机吊装

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：缆索起重机吊装：用在其他吊装方法不便或不经济的场合，吊重量不大，跨度、高度较大的场合，如桥梁建造、电视塔顶设备吊装。

13、问答题  

背景:
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380d，而依施工预算定额该工程工期应为360d。
在合同履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正。

问题：
1.按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
2.该工程中的分包合同是否成立?为什么?
3.该工程的实际工期为多少天?为什么?
4.订立工程承包合同应遵循的原则是什么?
5.如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价款应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?
6.简述工程承包合同的变更程序。

点击查看答案

本题答案：1.按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为工程总承包
本题解析：试题答案1.按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为工程总承包合同、施工总承包合同和专业承包合同。
2.该工程中的分包合同不成立。
原因：《中华人民共和国建筑法》规定，承包人经发包人同意或按照合同约定，可将承包项目的部分非主体工程、非关键工作分包给具备相应的资质条件的分包人完成，并与之订立分包合同。
3.该工程的实际工期为380d。
原因：根据工程承包合同文件组成及其优先解释顺序，工程协议书处于解释顺序的第一位。
4.订立工程承包合同应遵循的原则是：合同当事人法律地位平等原则、享有自愿订立合同权利的原则、公平原则、诚实信用原则和遵守法律、法规原则。
5.该工程的工程量增加，施工总承包合同的合同价款也不会调整。
该工程中的工程量风险和价格风险由投标方承担。
6.工程承包合同的变更程序：合同各方提出变更申请叶将变更申请提交监理工程师一监理工程师审查变更申请一经监理工程师同意一由监理工程师向项目经理提出合同变更指令。

14、单项选择题  在机械设备基础种类中，适用于作为电机、压缩机等设备的基础的是()。

A.大块式基础 
B.箱式基础 
C.框架式基础 
D.独立基础

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考查机械设备基础的种类及其应用。

15、单项选择题  VLV、VV型电力电缆()。

A.能承受机械外力作用
B.适用于管道内敷设
C.可敷设在地下
D.可承受相当大的拉力

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

16、单项选择题  下列设备吊装适用于直升飞机的是()。

A.山区的上山索道 
B.30m高、10t重的钢制烟囱 
C.一个5t重的设备吊至20m高平台上 
D.河道中30t重构件的吊装

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：题考查的是常用的吊装方法。

17、单项选择题  采暖管道冲洗完毕后，应（）、加热，进行试运行和调试。

A.试压 
B.通水 
C.通球 
D.灌水

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：解析 采暖管道冲洗完毕后应通水、加热，进行试运行与调试。 考点:建筑管道工程安装技术

18、单项选择题  为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知()并征得同意。

A.供电部门 
B.电力行政管理部门 
C.建设单位 
D.安全监督部门

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

19、单项选择题  在各种电压等级输电线路中，采用下列防雷方式中说法错误的是()。

A.500kv及以上送电线路，应全线装设双避雷线 
B.220～330kv线路，应全线装设双避雷线 
C.110kv线路，一般沿全线装设避雷线 
D.35kv及以下线路，一般沿全线装设避雷线

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考查避雷线和接地装置。

20、单项选择题  直流低压电器是指直流电压在()及其以下的电器。

A.220V 
B.380V 
C.1200V 
D.1500V

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

21、单项选择题  在建筑智能工程各系统中，能实现能源管理自动化，达到优化使用能源的系统是（）。

A.建筑设备自动化系统
B.办公自动化系统
C.综合布线系统
D.智能住宅小区

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：建筑设备自动监控系统的组成及其功能建筑设备自动监控系统主要由中央工作站计算机、外围设备、现场控制器、现场输入和输出设备、相皮的系统软件和应用软件组成。对建筑物内空调通风、给水排水、变配电和照明等设备进行监控及自动化管理。使设备安全、可靠运行，提供节能及舒适的生活和工作环境。

22、单项选择题  降低焊接应力的设计措施是()。

A.整体预热 
B.层间锤击 
C.减少焊缝的数量 
D.合理安排焊接顺序

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考查降低焊接应力的措施。参见教材P32。

23、多项选择题  保温结构通常由()构成。

A.防锈层
B.保温层
C.保护层
D.防潮层
E.保护层及识别层

点击查看答案

本题答案：B, C
本题解析：本题考核保温结构的构成。保温结构通常由保温层和保护层构成。只有在潮湿环境或埋地状况下才需增设防潮层。另外，保冷结构通常由保冷层、防潮层、保护层构成

24、多项选择题  下列属于办公自动化系统的硬件的是（）

A.计算机
B.系统软件
C.扫描仪
D.应用软件
E.绘图机

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：办公自动化系统包括硬件和软件。（1）硬件：计算机、扫描机、打印机和绘图机等。（2）软件：系统软件、应用软件和测试软件等。

25、单项选择题  甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。

A、甲公司
B、乙公司
C、甲、乙公司连带
D、乙、丙公司连带

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：代理人与第三人恶意串通的责任承担

26、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1．背景
某建筑改造项目位于城市繁华商业区，业主通过招标，将该项目的弱电智能化工程承包给施工单位甲，将该项目的土建和其他安装工程（装修、暖通、消防、电气、给水排水等）承包给施工单位乙。施工单位乙又将桩基工程分包给具有专业承包一级资质的施工单位丙。
2．问题
(1)该项目现场至少应编制哪些施工组织设计？
(2)桩基工程的施工技术文件由施工单位丙编制后，由施工单位丙的项目经理填写
《施工组织设计（方案）报审表》，签章后向监理报批。这种做法是否正确？
(3)施工单位乙在策划实施该项目时，应注意哪些内、外联系环节？
(4)施工单位乙编制施工组织总设计时，在本项目的复杂性方面还应考虑哪些问题？
(5)消防工程验收所需的资料应包括哪些内容？

点击查看答案

本题答案：(1)本项目现场至少应编制施工单位乙的项目施工组织总设
本题解析：试题答案(1)本项目现场至少应编制施工单位乙的项目施工组织总设计和桩基工程专项施工组织设计、施工单位甲的弱电智能化过程专项施工组织设计。
(2)施工组织设计的编制，应坚持“谁负责项目的实施，谁组织编制”的原则。对业主而言，它是与施工单位乙签订了施工总承包合同，施工单位丙与业主之间并无直接的承包关系，故桩基工程的专项施工组织设计和施工方案应在施工单位乙的组织下编制，由施工单位丙项目部完成内部的编制、审核、审批程序后，报施工单位乙项目部审核、审批，然后由施工单位乙项目经理或其授权人填写《施工纽织设计（方案）报审表》，签章后向监理报批。
(3)施工单位乙在策划实施该项目时，应注意与内部、外部的联系。内部联系是指总承包单位内部各部门之间的联系，本案例涉及的内部联系环节有：总承包施工单位乙与分包施工单位丙之间，安装工程各专业之间。本案例外部联系环节有：施工单位乙与建设单位之间；施工单位乙与设计单位之间，施工单位乙与设备制造厂之间，施工单位乙与施工单位甲之间，施工单位乙与监理单位之间，施工单位乙与质量、技术监督部门，施工单位乙与消防部门、市政部门（若有）、供电部门（若有）之间等。
(4)本项目地处繁华商业区，安全施工要求高，应制定严格的安全施工方案和应急措施，避免发生安全事故。
本项目地处繁华商业区，绿色文明施工要求高，应制定绿色文明施工管理规定，在施工过程中加强文明施工和环境保护，避免出现环境影响事故。
本项目为改造项目，施工作业面小，施工难度大，应采取交叉作业、多开工作面等措施，制定合理可行的施工方案，保证施工进度按计划完成。
(5)消防验收所需资料应完整、合法、有效。包括：
1)原公安消防机构审核的所有《建筑工程消防设计审核意见书》；
2)提供经公安消防部门批准的建筑工程消防设计施工图纸，竣工图纸；
3)提供建筑消防设施（消防产品）、防火材料、电气检测等合格证明，包括产品合格证、认证证书、检测报告等；
4)提供装修材料燃烧性能等级证明；
5)提供建筑消防设施技术测试报告（限于含有建筑自动消防设施的建筑工程）；
6)提供电气设施消防安全检测报告（限于装饰装修工程）；
7)经建设单位责任人签字认可的、施工单位提交的竣工图、设备开箱记录、施工记录（包括隐蔽工程、固定灭火系统、自动报警系统、防排烟系统的安装、调试、开通记录和验收记录）、设计变更文字记录、调试报告竣工报告。
8)本单位或工程的各项防火安全管理制度、应急方案、防火安全管理组织机构及消防控制中心的自动消防系统操作人员名单。

27、多项选择题  使用惰性气体作为保护气体的焊接，主要用于()。

A.有色金属 
B.不锈钢 
C.低合金钢 
D.铸铁 
E.高合金钢

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：本题考查保护气体。

28、单项选择题  影响需求的因素很多，其中最关键的因素是()。

A.商品品种 
B.国家政策 
C.商品本身的价格 
D.消费者偏好

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：影响需求最关键的因素是该商品本身的价格

29、单项选择题  在机电安装工程中，对各类容器、管道进行保温或保冷时，需使用（）。

A.砌筑材料
B.绝热材料
C.防腐材料
D.复合材料

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

30、问答题  

背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。

点击查看答案

本题答案：管道的防腐层施工作业由业主组织监造，管件热煨弯头的生产
本题解析：试题答案管道的防腐层施工作业由业主组织监造，管件热煨弯头的生产制造由EPC总承包商组织监造。因为管道主材由业主采购，也包含了管道的防腐层施工作业，管件热煨弯头属于EPC总承包商采购的范围。

31、多项选择题  直流电源的()是标志其电能质量的重要指标。

A.电压
B.电流
C.稳定性
D.杂音
E.功率

点击查看答案

本题答案：A, D
本题解析：暂无解析

32、单项选择题  干式变压器在运输途中，应有()。

A.压力监视
B.补充装置
C.防雨及防潮措施
D.核对高、低压侧方向

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：干式变压器在运输途中，应有防雨及防潮措施

33、单项选择题  下列起重机中，（）不属于流动式起重机。

A．塔式起重机
B．汽车式起重机
C．履带式起重机
D．轮胎式起重机

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：流动式起重机的类别及使用特点1．汽车式起重机。吊装时靠支腿将起重机支撑在地面上，具有较大的机动性，其行走速度快。但不可在360°范围内进行吊装作业，其吊装区域受到限制，对吊车站位处的地基（或基础）要求也更高。2．履带式起重机。一般大吨位起重机较多采用，对吊车站位处的地基的要求相对较低，但行走速度较慢，转移场地需要用平板拖车运输。较大的起重机，转移场地时需拆卸、运输、安装。3．轮胎式起重机。起重机装于专用底盘上，其行走机构为轮胎，吊装作业的支撑为支腿，其特点介于前两者之间，近年来用得较少。

34、多项选择题  （）等计量器具，属于C类计量器具。

A.计量性能稳定，量值不易改变
B.低值易耗且使用要求精度不高
C.钢直尺
D.5m以下的钢卷尺
E.5m以上（不含5m）钢卷尺

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

35、单项选择题  机电工程常用的黑色金属是（）。

A.铝 
B.铸铁 
C.紫铜 
D.钛合金 

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：金属材料分为黑色金属和有色金属两大类。其中，黑色金属主要有生铁、铸铁和钢。有色金属种类较多，常用的有铝及铝合金、铜及铜合金、钛及钛合金等。考点：机电工程材料

36、单项选择题  流动式起重机在吊装重物前必须对地基进行试验验收，按规定对地基进行()。

A.加固处理
B.钻孔试验
C.沉降预压试验
D.设计强度校核

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

37、单项选择题  通信局(站)的天线必须安装避雷针，天线应该安装在避雷针()避雷区域内。

A.15°
B.30°
C.45°
D.60°

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

38、多项选择题  空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有()。

A.空气温度 
B.相对湿度 
C.气流速度 
D.噪声 
E.空气含氧量

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：解析 通风与空调系统调试主要考核室内的空气温度、相对湿度、气流速度、噪声或空气的洁净度能否达到设计要求，是否满足生产工艺或建筑环境要求，防排烟系统的风量与正压是否符合设计和消防的规定。 考点：通风与空调工程安装技术

39、单项选择题  下列不属于各类签章文件包含的类型是()管理文件。

A.合同
B.施工组织
C.经济
D.质量

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

40、多项选择题  建筑电气工程由()构成。

A.电气装置 
B.电线、电缆 
C.布线系统 
D.开关、插座 
E.用电设备电气部分

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：建筑电气工程(装置)由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合。

41、问答题  

背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。 
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却• 
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。

点击查看答案

本题答案：解析： 工程施工前，由方案编制人员应向施工作业人员作施
本题解析：试题答案解析： 工程施工前，由方案编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底。交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。

42、单项选择题  系统管道绝热施工应在()进行。

A.管道系统强度试验前
B.管道系统严密性检验后
C.防腐处理前
D.制冷系统调试后

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：通风与空调工程的一般施工程序是本题回答问题的知识基础。
风管、部件及空调制冷系统管道绝热施工应在管道系统严密性试验合格后进行。
空调水系统和制冷系统管道绝热施工，应在管道系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。
提示：本知识点也包括设备与管道的防腐程序;管道表面处理的质量要求与达到表面要求的方法。

43、单项选择题  绝热材料按可压缩性划分可分为硬质、半硬质和软质。相对变形在()时为半硬质。

A.4%～15%
B.5%～20%
C.6%～30%
D.6%～40%

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

44、多项选择题  现场中电焊机至焊钳的连线一般不采用（）型的导线。

A．YJV
B．BX
C．RV
D．KVV
E．BLX

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：电线①BLX型、BLV型：铝芯电线，通常用于架空线路尤其是长途输电线路。②BX、BV型：一般家庭和办公室照明通常采用③RV型：铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位，电焊机至焊钳的连线。④BVV型

45、单项选择题  目前常用的地锚类型中不包括()。

A.全埋式
B.固定式
C.半埋式
D.利用建筑物

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

46、单项选择题  光纤布放时，槽道内光纤应顺直、不扭绞，应加套管或线槽进行保护，无套管保护处用扎带绑扎，但不宜过紧。拐弯处曲率半径至少大于光缆直径的()。

A.10倍
B.15倍
C.20倍
D.25倍

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

47、单项选择题  根据《计量器具分类管理办法》的规定，属于A类计量器具的是()。

A.兆欧表 
B.千分尺 
C.水准仪 
D.超声波测厚仪

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：A类计量器具范围：施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具，例如：一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表检具、千分表检具、自准直仪、立式光学计、标准活塞式压力计。列入国家强制检定目录的工作计量器具，例如：兆欧表、接地电阻测量仪、X射线探伤机。考点《中华人民共和国计量法》

48、单项选择题  驻波比是（）

A.衡量负载匹配程度的一个指标；
B.衡量输出功率大小的一个指标；
C.驻波越大越好，机顶口驻波大则输出功率就大；
D.与回波损耗没有关系。

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

49、单项选择题  电站锅炉本体受热面组合安装时，设备清点检查的紧后工序是( )。

A.找正划线
B.管子就位
C.对口焊接
D.通球试验

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：按锅炉本体受热面(组合)安装技术要求，受热面组合安装的一般程序是:首先是设备清点检查;其次是通球试验;再次是联箱找正划线;最后进行管子就位对口和焊接等。例如，某600MW机组低温过热器、省煤器安装时先找正低温过热器出口集箱、省煤器出口集箱并加固，再找正，焊接低温过热器垂直段和省煤器悬吊管，在吊装低温过热器管排时将省煤器悬吊管先进行对接焊接，待低温过热器管排全部吊装完成后，即可进行省煤器中间集箱组件找正安装，并加固。省煤器中间集箱组件与省煤器悬吊管对接结束后，可吊装省煤器管排并进行低温过热器水平段、低温过热器垂直段对口焊接。为便于低温过热器水平段和省煤器单片吊装，包覆下段暂缓找正，并事先向外接移适当距离。因此，电站锅炉本体受热面组合安装时，设备清点检查的紧后工序是通球试验。所以，正确选项为D。考点动力设备安装工程施工技术

50、多项选择题  ()等计量器具，属于8类计量器具范围。

A.与设备配套，平时不允许拆装的指示用计量器具 
B.5m以上(不含5m)钢卷尺 
C.水准仪 
D.经纬仪 
E.焊接检验尺

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：暂无解析

51、多项选择题  成套配电装置柜体安装完毕后，应（）。

A.再全面复测一次 
B.拧紧地脚螺栓 
C.做好安装记录 
D.将设备擦拭干净 
E.检查柜内照明

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：解析 成套配电装置柜体安装要求，安装完毕后，应使每台柜均单独与基础型钢作接地或接零连接，还要再全面复测一次，并做好配电柜安装记录，并将各设备擦拭干净。 考点：电气工程安装技术

52、多项选择题  在5℃~10℃气温条件下仍可用于施工的耐火材料有（）

A.黏土结合耐火浇注料
B.水泥耐火浇注料
C.水玻璃耐火浇注料
D.耐火泥浆
E.耐火喷涂料

点击查看答案

本题答案：B, D, E
本题解析：工业炉冬期施工的一般规定1．当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时，即进入冬期施工；当室外日平均气温高于5℃时，解除冬期施工.2．冬期砌筑工业炉，应在采暖环境中进行.3．砌筑工业炉时，工作地点和砌体周围的温度，均不应低于5℃.炉子砌筑完毕，但不能随即烘炉投产时，应采取烘干措施，否则砌体周围的温度不应低于5℃.4．耐火砖和预制块在砌筑前，应预热至O℃以上.耐火泥浆、耐火可塑料、耐火喷涂料和水泥耐火浇注料等在施工时的温度，均不应低于5℃.但黏土结合耐火浇注料、水玻璃耐火浇注料，磷酸盐耐火浇注料施工时的温度，不宜低于10℃.5．冬期施工时，耐火泥浆、耐火浇注料的搅拌在暧棚内进行.水泥、模板等材料宜事先运人暖棚内存放.6．调制耐火浇注料的水可以加热，加热温度为：硅酸盐永泥耐火浇注料的水温不应超过60℃；高铝水泥耐火浇注料的水温不应超过30℃.水泥不得直接加热.7．耐火浇注料施工过程中，不得另加促凝剂.8．水泥耐火浇注料的养护，可采用蓄热法或加热法.加热硅酸盐水泥耐火浇注料的温度不得超过80℃；加热高铝水泥耐火浇注料的温度不得超过30℃.9．黏土、水玻璃和磷酸盐耐火浇注料的养护，应采用于热法.加热水玻璃耐火浇注料的温度，不得超过60℃.10.喷涂施工时，除应对骨料和水在装入搅拌机前加热外，还应对喷涂料管、水管及被喷炉（或管）壳采取保温措施。

53、填空题  强、弱电端子应（）布置。

点击查看答案

本题答案：分开
本题解析：试题答案分开

54、单项选择题  轴承的功用是为支承轴及轴上零件，承受其荷载，并保持轴的旋转精度，减少轴与支承的摩擦和磨损。通常轴承分为（）。

A．推力轴承和滑动轴承
B．向心轴承和滚动轴承
C．滑动轴承和滚动轴承
D．推力轴承和向心轴承

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

55、多项选择题  雨淋系统的特点是()。

A.火灾蔓延速度快
B.温度低于4℃或高于70℃
C.闭式喷头不能及时有效动作
D.覆盖起火范围
E.满足建筑物内装修美观的要求

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：暂无解析

56、单项选择题  净化空调系统风管制作时，风管及部件的各个缝隙处应用密封（）密封。

A.胶
B.带
C.填料
D.圈

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：净化空调系统的施工技术要求风管及部件的缝隙处应利用密封胶密封；风管经清洁水二次清洗达到清洁要求后，应及时对风管端部封口，存放在清洁的房间内，并应避免积尘、受潮和变形.

57、多项选择题  空调工程的风管应与()连接。

A.出风口 
B.风阀 
C.风机盘管 
D.热泵机组 
E.冷水机组

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：解析 空调工程的风管应与出风口、风窗和风机盘管连接。风口、阀门、检查门及自控结构处不宜设置支、吊架;风阀等部件及设备与非金属风管连接时，应单独设置支、吊架;不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处，应采取防腐绝缘或隔绝措施。风管与风机和空气处理机等设备的连接处，应采用柔性短管或按设计规定。 考点：通风与空调工程安装技术

58、多项选择题  下列属于轴承的主要密封方式是()。

A.密封胶 
B.玻璃胶 
C.油封 
D.防尘迷宫密封 
E.密封圈

点击查看答案

本题答案：A, C, D, E
本题解析：暂无解析

59、单项选择题  建筑工程中的消防工程，涉及人的生命安全和财产安全，国家对其严格实行开工前的()制度。

A.审批 
B.认可 
C.检验 
D.认证

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：建筑消防工程是一项涉及国家和人民生命财产安全的工程，国家对其严格实行开工前的审批制度，以及完工后的检验检测。

60、单项选择题  根据《民用建筑设计通则》的规定，超过()层的住宅建筑为高层建筑。

A.7
B.8
C.9
D.10

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

61、单项选择题  室内卫生器具的排水支管隐蔽前，必须做（）。

A.压力试验 
B.灌水试验 
C.通球试验 
D.泄漏试验 

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋地面高度。考点建筑管道工程施工技术

62、单项选择题  在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中正确的是()。

A、甲某的行为属表见代理，该合同有效
B、甲某的行为属无权代理，该合同无效
C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时，该合同才成立
D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

63、单项选择题  下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。

A、建筑面积为15000㎡的展览馆
B、建筑面积为13000㎡的客运车站
C、建筑面积为12000㎡的饭店
D、建筑面积为10000㎡的会堂

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：申请消防工程验收的规定具有下列情形之一的场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收：人员密集场所①建筑总面积大于20000m2的体育场馆、会堂、公共展览馆、博物馆的展示厅。②建筑总面积大于15000m2的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。③建筑总面积大于10000m2的宾馆、饭店、商场、市场。④建筑总面积大于2500m2的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂。⑤建筑总面积大于1000m2的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍。⑥建筑总面积大于500m2的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。

64、单项选择题  册建造师施工管理签章文件的签章主体是()的注册建造师。

A.担任建设工程施工项目负责人
B.担任建设工程施工技术负责人
C.担任建设工程施工安全负责人
D.担任建设工程施工质量负责人

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：注册建造师施工管理签章文件的签章主体为担任建设工程施工项目负责人的注册建造师，而不包括担任其他岗位的注册建造师

65、单项选择题  电力设施与绿化工程相互妨碍时，有关单位应当按照（）有关规定协商，达成协议后方可施工。

A.电力行业
B.市政部门
C.当地政府
D.国家

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考核的是——电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则公用工程、城市绿化和其他工程在新建、改建或扩建中妨碍电力设施时，或电力设施在新建、改建或扩建中妨碍公用工程，城市绿化和其他工程时，双方必要的防护措施和补偿等问题达成协议后，方可施工.明示二者的处理原则是协商原则.1．无论哪方设施兴建在前，都必须由矛盾双方主管部门出面协商.2．双方主管部门协商的出发点是必须遵守《电力法》和国家有关规定，也就是说符合《电力法》规定和国家有关规定的设施建设才可以协商解决，不符合就没有协商的前提.如某单位，计划在架空电力线路保护区内修建电影院，这就违反了在架空线路保护区不得兴建建筑物的规定，所以就不存在双方协商解决的问题，就得不到批准.3．矛盾双方主管部门出面协商，达成协议后，才能施工.4．电力设施在先.保护区内自然生长和种植的树木、竹子无偿砍伐削剪的原则.

66、多项选择题  成套配电装置柜体安装完毕后应（）。

A．再全面复测一次
B．拧紧地脚螺栓
C．做好安装记录
D．将设备擦拭干净
E．检查柜内照明

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：成套配电装置柜体安装要求1．将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上，应再找平找正。型钢顶部应高出抹平地面lOmm．基础型钢有明显的可靠接地。2．柜、屏、箱、盘安装垂直度允许偏差为1。5‰，相互间接缝不应大于2mm，成列盘面偏差不应大干5mm。3．多台成列安装时，应逐台按顺序成列找平找正，并将柜间间隙调整为1mm左右 ，带紧螺栓后再进行整体调整，误差较大的还要作个别调整。4．全面复测一次，无误后将柜体的地脚螺栓拧紧。5．配电柜安装完毕后，应使每台柜均单独与基础型钢作接地(PE)或接零(PEN)连接，以保证配电柜的接地牢固良好。6．安装完毕后，还应再全面复测一次，并作好配电柜安装记录，并将各设备擦拭干净。

67、单项选择题  设备在安装前，()应认真做好设备基础的质量检查和验收工作，以便保证安装质量。

A.施工单位
B.建设单位
C.承包单位
D.分包单位

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

68、单项选择题  设备安装中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备，应符合国家现行计量法的规定，其精度等级，不应()被检对象的精度等级。

A.高于
B.低于
C.等于
D.小于

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

69、单项选择题  建筑安装工程的分项工程可按（）划分。

A.专业性质 
B.施工工艺 
C.施工程序 
D.建筑部位

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：建筑安装工程的分项工程的划分应按主要工种、材料、施工工艺、用途、种类及设备组别等进行划分。 考点： 建筑安装工程施工质量验收统一要求

70、单项选择题  自动化仪表安装的程序中，()是保证工程顺利进行的重要环节。

A.施工准备阶段工作 
B.施工阶段工作 
C.调试阶段工作 
D.竣工验收阶段工作

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

71、单项选择题  电梯的安装、改造、维修，必须由()或者其通过合同委托、同意的依照《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。

A.电梯使用单位 
B.电梯维护单位 
C.电梯安装单位 
D.电梯制造单位

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

72、单项选择题  采用药芯焊丝电弧焊焊接时外加气体主要是()。

A.氩气 
B.C02 
C.氮气 
D.O2、C02的混合气体

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

73、问答题  

某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示，该计划满足合同工期100天的要求。
在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投人使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。
在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10天(其他工作持续时间不变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合同工期完工。
承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下：
(一)调整方案：将工作J的持续时间压缩5天。
(二)费用补偿要求：
1.工作J压缩5天，增加赶工费25000元;
2.塔式起重机闲置15天补偿：600元/天(塔式起重机租赁费)×15天=9000元;
3.由于工作B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔式起重机应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10天后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
试题解析：1.塔式起重机应安排在第31天(上班时刻)进场投入使用。塔式起重机在工作E与工作G之间没有闲置。
2.不合理。先进行工作G，后进行工作E(图示表达正确也可)，因为工作E的总时差为30天，这样安排不影响合同工期。
3.(1)补偿赶工费用不合理。因为工作合理安排后不需要赶工(或工作J的持续时间不需要压缩)。
(2)塔式起重机闲置补偿9000元不合理，因为闲置时间不是15天。
(3)其他机械闲置补偿合理，人员窝工损失补偿合理。
塔吊闲置补偿：600元/天×10天=6000元。
监理工程师应批准补偿：(6000+45000)元=51000元。
某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示，该计划满足合同工期100天的要求。
在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投人使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。
在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10天(其他工作持续时间不变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合同工期完工。
承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下：
(一)调整方案：将工作J的持续时间压缩5天。
(二)费用补偿要求：
1.工作J压缩5天，增加赶工费25000元;
2.塔式起重机闲置15天补偿：600元/天(塔式起重机租赁费)×15天=9000元;
3.由于工作B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔式起重机应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10天后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?

点击查看答案

本题答案：1.塔式起重机应安排在第31天(上班时刻)进场投入使用
本题解析：试题答案1.塔式起重机应安排在第31天(上班时刻)进场投入使用。塔式起重机在工作E与工作G之间没有闲置。
2.不合理。先进行工作G，后进行工作E(图示表达正确也可)，因为工作E的总时差为30天，这样安排不影响合同工期。
3.(1)补偿赶工费用不合理。因为工作合理安排后不需要赶工(或工作J的持续时间不需要压缩)。
(2)塔式起重机闲置补偿9000元不合理，因为闲置时间不是15天。
(3)其他机械闲置补偿合理，人员窝工损失补偿合理。
塔吊闲置补偿：600元/天×10天=6000元。
监理工程师应批准补偿：(6000+45000)元=51000元。

74、多项选择题  电站汽轮机主要由（）等组成。

A、汽轮机本体
B、蒸汽系统设备
C、凝结水系统设备
D、送引风设备
E、空气预热器

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：汽轮机设备组成国内常规电站机组容量一般为300～1000MW，大容量、高参数、热效率高的600MW超临界、1000MW超超临界机组是国内电站机组发展的趋势。电站汽轮机主要由汽轮机本体设备，以及蒸汽系统设备、凝结水系统设备、给水系统设备和其他辅助设备组成。

75、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例1H420096-3】
1．背景
某机电安装公司承建某汽车制造厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房建筑结构为局部兰层，其中一层是机械除渣系统、水泵房和水处理间l三层是输煤廊，煤斗是钢制的；锅炉房有蒸发量为20t/h、蒸汽压力为1.6MPa的散装工业锅炉四台。第一台锅炉安装为一期工程。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包，其合同工期为150d。
2．问题
(1)经项目部测算，其中关键线路锅炉本捧安装的最短工期为80d．最长工期为120d，最可能完成的工期是90d．筑炉工期不少于25d。据此，项目部绘制了网络图(详见图1H420096-3)存在哪些问题？为什么？
(2)由于基础存在问题致使钢架安装延期6d，而项目部又不想延长已制定的工期目标，应如何调整？
(3)项目部在工程开工前，需向哪个监管部门办理施工准许手续？其法定手续的程序是什么？
(4)项目部对施工中特种设备作业人员控制的对象包括哪些？

(5)公司给该项目部考核成本是2000万元，项目部经测算降低考核成本10%作为目标计划成本，项目部对进度加强实施控制，节约了成本，实际成本仅为考核成本85%。计算该项目实际成本是多少？项目成本降低率是多少？

点击查看答案

本题答案：(1)项目部绘制的网络图存在的问题是：
1)
本题解析：试题答案(1)项目部绘制的网络图存在的问题是：
1)从图1H420096-3中可知，关键线路上锅炉本体安装只安排了65d。不符合项目部测算的最短工期是80d要求。
2)管道安装尚未试验就进行绝热工程是不符合要求的。按规范规定：绝热工程应安排在管道安装试压后进行。
3)仪表安装调试安排在试运转后是不符合试运转规定的，按规定仪表安装调试完后，才能进行单杌设备试运转。
(2)根据背景中所给的条件和锅炉安装的要求，只能在关键线路上调整；因筑炉工期不少于25d，烘、煮炉、负荷试运转时间应保证，所以只能采用适当的措施，压缩锅炉本体安装的时间，才能保证已制定的工期目标。
(3)项目部在开工前，需向当地特种设备安全监督管理部门申请办理书面告知手续。其法定手续的程序是：列出计划、依照报检、过程监督、最终准用等程序办理一切法定手续。
(4)项目部对特种设备作业人员控制的对象包括：焊工、探伤工、司炉工、水处理工。
(5)该项目的计划成本：2000×(1—10%)=1800万元
项目实际成本：2000×8596=1700万元
项目成本降低率=(1800-1700)/1800=5.56%

76、单项选择题  标高基准点的一种是()，作为独立设备安装的基准点。

A.简单的标高基准点 
B.预埋标高基准点 
C.钢制标高基准点 
D.木质标高基准点

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：另一种是预埋标高基准点，主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。 钢制标高基准点,将其牢固埋设与基础表面的基础标高，测出每个基准点的标高，并标注清楚，作为安装设备时测量设备标高的设备。

77、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。 
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。 
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

点击查看答案

本题答案：解析： 弄清资格审查的内容和重点。资格预审存在的问题是审查
本题解析：试题答案解析： 弄清资格审查的内容和重点。资格预审存在的问题是审查重点内容严重缺失，仅把专业资格审奄内容中的财务状况、能否满足垫资当作重点，何况垫资施工国家是不允许的。 纠正方法：应按照资格预审的规定审查投标单位的合法地位、信誉(基本资格审查)和施工单位的施工经历、人员状况、施T方案、财务状况(即专业资格审查)。重点是专业资格审查。

78、多项选择题  TD—SCDMA采用TDD模式，并同时采用了()等一系列高新技术。

A.时分多址(TDMA)
B.同步CDMA
C.智能天线
D.软件无线电
E.接力切换

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：TD—SCDMA是时分同步码分多址接入技术，与时分多址(TDMA)有本质的区别。

79、多项选择题  焊接完成后，对焊接致密性试验可采用()。

A、强度试验
B、气密性试验
C、煤油试漏
D、超声波检测
E、氦气试验

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：焊后检验——致密性试验(1)液体盛装试漏：用不承压设备直接盛装液体，检验其焊缝致密性。(2)气密性试验：压缩空气通入容器或管道内，焊缝外部涂肥皂水检查渗漏。(3)氨气试验：焊缝一侧通入氨气，另一侧贴上酚酞-酒精溶液试纸，检查渗漏。(4)煤油试漏：焊缝一侧涂刷白垩粉水，另一侧浸煤油，白垩上留下油渍即有渗漏。(5)氦气试验：对致密性要求严格的焊缝，用氨气检漏仪来测定。

80、问答题  

背景资料
某公司以PC方式总承包一大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件：
事件一、钢结构制作全部露天作业，任务还未完成时雨季来临，工期紧迫，不能停止施工;
事件二、储油罐露天组对焊接后，经X射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工;
事件三、设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格;
事件四、单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。
问题
1.事件一中，雨季施工为什么易发生焊接质量问题?焊接前应采取哪些措施?
2.参考样图绘制油罐焊缝出现气孔和夹渣的因果分析图。(注：绘制在答题卡上)
3.事件三中，风机质量不合格主要责任应由谁来承担?说明理由。
4.指出事件四中，单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷。
5.工程验评后，分包单位应做哪些工作?

点击查看答案

本题答案：1.『正确答案』雨季空气湿度大(1分)焊条易受潮(1分
本题解析：试题答案1.『正确答案』雨季空气湿度大(1分)焊条易受潮(1分)、焊缝积水或锈蚀(1分)。
措施：焊条烘干(1分)，焊条保温(如保温桶)(1分)，焊件局部干燥(1分)、防雨措施(如防雨棚等)(1分)，焊缝除锈或清理(1分)。
2.『正确答案』
(答出第一层面因素人、机、料、法、环各得1分，最多4分;每个支线至少各答对一个可得1分，最多4分。)
3.『正确答案』应由总包单位负主要责任(2分)
理由：①设备是总包单位采购(1分);②设备是总包单位监造(1分);③设备出厂进场由总包单位验收(1分)。
4.『正确答案』验收评定单位缺监理单位(2分)，质量监督部门(2分)，分包单位(1分)。
5.『正确答案』分包单位应整理工程交工技术资料(2分)并移交给总包单位(2分)。

81、问答题  

施工成本控制在机电工程项目中的应用【案例1H420105-4】
1．背景
某施工单位通过激烈竞争，承包了一项炼钢厂建设工程项目，工程造价以1000万元为基数，降低10%为成本控制计划.公司要求项目部通过编制降低成本计划进行成本管理，节约费用60万元.项目部通过对现有成本控制计划中措施内容的认真分析，认为工程中几个重要工序要重新编制施工方案，按新方案人工费可在原来基础上降低20%、材料费可降低3%、机械使用费可降低40%、其他直接费可降低l0%、间接费上涨12%.
2．问题
(1)已知按原成本控制计划，人工费占实际成本的10%，材料费占实际成本的60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%.计算能否节约费用60万元？
(2)项目目标成本测算的方法有哪几种？
(3)背景中原项目成本控制计划的内容如下：人工成本的控制，包括严密劳动组织和严格劳动定额管理两项；材料成本的控制，包括加强材料采购成本的管理一项；施工机械费的控制，包括严格控制对外租赁施工机械一项；其他直接费的控制；间接费用的控制，包括尽量减少管理人员的比重、对各种费用支出要用指标控制两项.问该成本控制计划的内容是否完善？
(4)为降低施工项目成本在施工方案上应如何作为？
(5)为降低施工项目成本应从哪些方面采取措胞实施管理？

点击查看答案

本题答案：(1)简单计算如下：
1)实际成本=1000
本题解析：试题答案(1)简单计算如下：
1)实际成本=1000X（1—10%）=900万元
2)人工费的降低额=900×10%×20%=18万元
3)材料费的降低额=900×60%×3%=16.2万元
4)机械费的降低额=900×15%×40%=54万元
5)其他直接赞的降低额=900×5%×10%=4.5万元
6)间接费的升高额=900×10%×12%=10.8万元
共计降低额=18+16.2+54+4.5-10.8=81.9万元
根据新的方案，可以达到60万元利润.
(2)有两种：清单测算法和施工预算法.
(3)该项目成本控制计划的内容不完善，缺：人工成本的控制中的“强化生产工人技术素质，提高劳动生产率”；材料成本的控制中的“加强材料消耗的管理”；施工机械费的控制中的“按施工方案和施工技术措施中规定的机种和数量安排使用”、“提高施工机械的利用率和完好率”等内容.
(4)优化施工方案，对施工方法、施工顺序、机械设备的选择、作业组织形式的确定、技术组织措施等方面进行认真研究分析，运用价值工程理论，制定出技术先进、经济合理的施工方案.
(5)为了降低施工项目成本从多方面采取措施实施管理，主要措施有：组织措施，技术措施，经济措施，合同措施

82、问答题  

【背景资料】：
某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工，该工程建筑面积32000㎡，施工内容包括：给排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程，工程于2010年8月开工，2011年7月竣工，计划总费用2100万元．
施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线（见图1)，对工程进度和费用偏差进行分析：通风空调工程于2011年6月进行系统调试，安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求，并做了1D小时带冷源的试运转。
工程竣工验收合格后，建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告，有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和监测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料，申请备案。
【问题】：
1.计算工程施工到第10个月时，项目部的进度偏差和费用偏差．
2．通风空调系统调试中还有哪些考核指标？
3．建设方申请消防竣工验收备案是否正确？说明理由.
4．消防竣工验收还应提交那些资料？

点击查看答案

本题答案：1、从图中已知第10个月时，拟完工程计划费用是1800
本题解析：试题答案1、从图中已知第10个月时，拟完工程计划费用是1800万元，已完工程实际费用是1400万元，已完工程计划费用是1200万元进度偏差（SV）=已完工作预算费用（BCWP）-计划工作预算费用（BCWS）=1200-1800=-600（万元）说明实际进度落后计划进度600万元．费用偏差（CV）=已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP)=1200-1400=-200（万元）说明项目运行超出预算费用200万元．参见教材P216.2、系统调试主要考核室内的空气温度，相对湿度，气流速度，噪声或空气的洁净度能否达到设计要求，是否满足生产工艺或建筑环境要求，防排烟系统的风量与正压是否负荷设计和消防的规定．参见教材P104。3、不正确．原因是博物馆面积为32000㎡大于20000㎡，建筑面积大于20000㎡的博物馆要申请消防验收，所以必须向消防机构申请验收而不是备案．参见教材P116.4、申请消防验收应当提交的资料：(1）建设工程消防验收申报表；(2）工程竣工验收报告；(3）消防产品质量合格证明文件；(4）有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；(5）消防设施，电气防火技术检测合格证明文件；(6）施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件．所以本题还应提供建设工程消防验收申报表；消防产品质量合格证明文件，消防设施，电气防火技术检测合格证明文件等资料．参见教材P117.

83、问答题  

某机电安装工程公司承接了某电站的机电设备安装任务，该机电安装工程公司为了提高工程质量，创造正常施工条件，加强了对工程施工人员、施工机具、工程材料的控制。由于该机电安装工程公司项目经理部的控制措施和方法得当，使得各项工作有条不紊地进行，按期完成该工程的施工任务。
问题1.在机电安装工程施工中，应从哪些方面对施工人员进行控制?
2.在机电安装工程中，应重点控制施工机具的哪些方面?
3.机电安装过程中，施工检测器具的选用原则是什么?
4.工程材料质量的检验方法有哪几种?
5.简述机电安装工程材料进货检查和验收的控制要求。

点击查看答案

本题答案：1.在机电安装工程施工中，对施工人员的控制内容主要有：
本题解析：试题答案1.在机电安装工程施工中，对施工人员的控制内容主要有：
(1)资格和能力的控制;
(2)加强质量意识教育;
(3)严格培训、持证上岗。
2.在机电安装工程中，应重点从施工机具和设备的选型、主要性能参数和使用操作要求三方面予以控制。
3.机电安装过程中，施工检测器具的选用原则是：
(1)施工机具和设备的选型。应本着因地制宜，突出施工与机具相结合特色，使其具有工程的适用性，具有保证工程质量的可靠性，具有使用操作方便性和安全性。
(2)机具和设备的主要性能参数是选择的依据，要能满足需要和保证质量要求。
(3)机具和设备的使用、操作要求。要根据工程的具体特点和使用场所的环境条件，选用适合的机具设备。
4.工程材料质量的检验方法有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验。
5.机电安装工程材料进货检查和验收的控制要求是：
(1)工程的主要材料，进货验收时，必须具备出厂合格证、材质化验单等质量证明资料;
(2)凡标识不清或对其质量、证明资料有怀疑，或与合同规定不符的，应进行一定比例试验或进行追踪检验，以控制和保证其质量;
(3)材料质量抽样和检验方法，应符合相关标准，要能反映被抽样材料的质量性能;
(4)进口的设备、材料必须经过商检局检验合格并出具商检合格证明书;
(5)在现场配制的材料，如防腐材料、绝缘材料、保温材料等，应按其配合比的规定进行试配检验合格后才能使用;
(6)外观检查发现有损伤时，如有必要应对高压电缆、电工绝缘材料、高压瓷瓶进行耐压试验;高压阀门、截止阀和压力容器设备等要进行强度试验和严密性试验。

84、单项选择题  属于高压电力电缆的有()。

A.VLV、VV型
B.VLV22、VV22型
C.VLV32、VV32型
D.YFLV、YJV型

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

85、多项选择题  影响设备安装精度的测量因素有（）。

A.零部件装配精度 
B.施测人员技能 
C.设备制造精度 
D.设备检测基准精度 
E.测量仪器精度 

点击查看答案

本题答案：B, D, E
本题解析：考点:机械设备安装技术
影响设备安装的精度的因素的测量因素的影响。
测量误差对设备安装精度的影响主要是测量仪器的检测精度、检测基准的加工精度、安装基准的实际偏差、检测方法的合理性和检测人员的技能水平。

86、单项选择题  齿轮传动的主要特点有()。

A.工作可靠性高，但寿命较短
B.要求较高的制造和安装精度，成本较高
C.适宜于远距离两轴之间的传动
D.传动比准确、稳定，但效率较低

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

87、单项选择题  下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程是

A．电压10-35KV且容量＞5000kvA的变配电站工程 
B．生产能力≥3亿m³/年的城镇燃气工程 
C．投资≥2亿元的电炉工程 
D．单项工程合同额1000万元及以上的发电工程

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考查机电安装工程建设工程规模标准．B属于石油化工专业工程中的规模标淮，C属于冶炼工程中的规模标准。D属于电力工程中的规模标准，参见教材p332-334．

88、单项选择题  安装在易受震动场所的雨水管道使用（）

A.钢管
B.铸铁管
C.塑料管
D.波纹管

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：高层建筑管道系统与其他管道系统相比，其突出难点是立管的纵向固定困难和管道上部与下部的压力差较大，一般按高度划分系统，并分段固定。按高层建筑排水管道安装要求生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管;雨水管道宜使用塑料管、铸铁管镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等;悬吊式雨水管道应使用钢管、铸铁管或塑料管;易受振动的雨水管道应使用钢管。钢管比铸铁管、塑料管、波纹管的强度、刚性好，所以正确选项为A。考点:建筑管道工程施工技术

89、单项选择题  焊接工艺评定报告应由()审核。

A.监理工程师
B.质检工程师
C.焊接工程师
D.专业工程师

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：焊接工艺评定的步骤如下：
(1)编制焊接工艺评定委托书。
(2)按焊接工艺评定标准或设计文件规定，拟定焊接工艺指导书或评定方案、初步工艺。
(3)按照拟定的焊接工艺指导书(或初步工艺)进行试件制备、焊接、焊缝检验(热处理)、取样加工、检验试样。
(4)根据所要求的使用性能进行评定;若评定不合格，应重新修改拟定的焊接工艺指导书或初步工艺，重新评定。
(5)整理焊接记录、试验报告，编制焊接工艺评定报告;评定报告中应详细记录工艺程序、焊接参数、检验结果、试验数据和评定结论，经焊接责任工程师审核，单位技术负责人批准，存入技术档案。
(6)以焊接工艺评定报告为依据，结合焊接施工经验和实际焊接条件，编制焊接工艺规程或焊工作业指导书、工艺卡，焊工应严格按照焊接作业指导书或工艺卡的规定进行焊接。

90、单项选择题  德尔菲法的特征不包括()。

A、被动性 
B、匿名性 
C、反馈性 
D、收敛性

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

91、单项选择题  不得安排夜班劳动的情况是()。

A、怀孕的女职工甲
B、哺乳期未满一周岁婴儿的女职工乙
C、女职工丙
D、未成年职工丁

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：女职工的特殊保护

92、问答题  

1．背景
南方机电工程建设有限公司下设5个施工单位，资金按内部银行运作。其中A施工单位与某建设单位签订了一项机电工程施工承包合同。工程款1000万元，工期6个月。在实施中发生了以下事件：
事件1：建设单位在施工承包合同的基础上，开工前又与A施工单位按市场价计价方式签署了部分工程设备代购合同（200万元）。
事件2：鉴于施工进度和经济采购的要求，A施工单位所签合同预付款所要不足，缺口100万元，加之本单位也无多余资金可用，其只好向公司内部银行贷款（月利率5.0‰）。
事件3：在工程进行到4个月时，项目负责人要求购置1辆汽车（35万元），电脑6台（5万元），但遭到了拒绝。
2．问题
(1)事件3中项目负责人要求在计划外购置汽车等设备的做法是否正确？为仲么？
(2)根据资金使用计收的规定，工程中有哪些要收预付款？数额是多少（均以20%计算）？
(3)公司内部银行对内部各核算单位实行的管理原则是什么？如果工程按计划完工，则A施工单位应付的贷款利息（复利率计）是多少？
(4)工程完工时，通常还有哪些资金可以随工程进度款收取？

点击查看答案

本题答案：(1)不正确。因为：其一，资金计划作出并按规定程序进行
本题解析：试题答案(1)不正确。因为：其一，资金计划作出并按规定程序进行审批后，项目部不能随意改动；其二，项目负责人要购置的汽车、电脑为计划外非直接用于生产的设备，不符合资金管理中“促进生产、节省投入、量人为出”的原则。
(2)要收预付款有：工程施工合同预付款或开办费；设备订货预付款或代购款。这两项预付款的数额分别为：1000×2096=200万元和200×2096=40万元。
(3)实行的管理原则是：对存款单位负责、谁账户的款谁用、不许透支、存款有息、借款付息、违章罚款，实行金融市场化管理。复利率计工期利息为100×(1+15‰)6—100=3.04万元。
(4)随着工程完工一般还有：工期奖、质量奖、技术措施费、不可预见费及索赔款，应根据施工合同规定，与工程进度款同时收取。

93、问答题  

背景:
我国某国际工程公司a，在国际公开竞争招标中，中标获得非洲s国的一项首都垃圾电站的设备采购与安装工程，该项工程合同金额为5000万美元，是世界银行贷款项目。
该工程地处热带，常年高温、少雨，年平均温度达300c，最高气温达480c，属非洲高气温国家之一。该国政治气候令人深感不安，政局不稳定，经济危机给该国带来许多问题。上年度对外债务过重，达36亿美元，债务与生产总值之比达100%，远远超过国际公认的50%的警戒线，近年通货膨胀率达65%以上，超过国际公认50%的警戒线，工程地区的地质情况复杂多变，给施工带来一定困难。该国市场物资匮乏，主要建筑材料及设备大部分由业主通过国际招标向国外采购。劳务方面，该国规定凡是外国公司承包该国工程项目，必须雇用至少50%以上的该国劳务人员，但该国缺乏技术人员和技术工人，人员素质较差，效率较低。工程款支付按40%国际流通货币(美元或欧元)及60%当地货币的比例支付，该国虽未设立外汇管制，但由于银行制度的恶劣及税收过高，导致外国人转移资金困难，该国虽然财政状况恶化，但因在非洲战略地位的重要性，仍可获较大的国际援助。

问题:
(1)分析合同的重点是什么?
(2)将案例背景所含的各类风险因素一一列举出，并逐一分析说明。
(3)针对本案例合同风险应采取何种对策?
(4)签订分包合同后，如何保证分包合同和总承包合同的履行?
(5)索赔的依据有哪些?

点击查看答案

本题答案：(1)分析合同的重点是：
1)分析合同风险，
本题解析：试题答案(1)分析合同的重点是：
1)分析合同风险，制定风险对策，分解、落实合同任务。
2)分析合同中的漏洞，解释有争议的内容。包括：合同的法律基础，承包人的主要任务，发包人的责任，合同价格，施工工期，违约责任，验收，移交和保修，索赔程序和争执的解决。
(2)本案例具有的风险主要有以下几种：
1)材料设备风险——由于该国市场物资匮乏，主要材料设备需从境外运人，存在途中遭遇不可抗力等意外风险，以致可能出现供货不及时等风险。
2)人员风险——由于该国劳务政策要求至少雇用该国劳务人员不少于50%的规定，使得承包工程不得不使用大量当地劳力，因其素质差、工作效率低，将可能使工程施工进度和质量无保障。
3)组织协调风险——因土建施工与设备安装由不同的承包商承包，而主要建筑材料及设备由业主通过国际招标向国外采购，因而存在材料、设备供应与土建安装施工之间的组织协调风险，必须加强三者间的协调管理。
4)政治及社会风险——该国政局不稳定，承包工程项目可能受到政局变化的影响。
5)自然环境风险——主要从两方面影响工程施工：一是气候炎热、干旱，使得施工效率降低，难度增加;二是复杂的地质条件会使基础施工变复杂，导致进度拖延或费用、成本增加。
6)经济风险——高通货膨胀率可能导致工程成本的提高或亏损;外汇资金转移的困难会使项目利润难以汇回国内。
(3)应采取的对策
1)对于材料、设备风险——签订一个完善、有利的承包合同及相应条款，明确业主提供的材料、设备在质量、供应时间上的责任及其保证条件和违约责任，在实际施工中加强督促与检查。用到岸价交货或工地交货方式签订供货合同，投保转移运输风险。
2)人员风险变相输出劳务，如输出一专多能的技工及多面手兼干其他工种及普工工作，减少自带劳务数量或提高施工机械化程度，从而减少当地工人的招聘量。
3)政治及社会风险——一是避免承揽工期长的项目，以免在承包期间形势多变;二是在合同条款中明确业主应承担的风险责任以及补偿条件;三是进行相应的投保(险)。
4)组织协调风险——同1)，在合同中明确业主(监理方)的协调责任。
5)自然环境风险——是通过合同，明确要求业主提供详细、确实、可靠的地质勘表探资料;二是拟定可靠的施工技术方案及应急措施方案，基础地质问题也可用分包方式转移风险。
6)经济风险——一是利用各种可能进行国际合理避税;二是利用资金进行有利于我们的国际贸易。
(4)签订分包合同后，若分包合同与总承包合同发生抵触时，应以总承包合同为准，分包合同不能解除总承包单位任何义务与责任。分包单位的任何违约或疏忽，均会被业主视为违约行为。因此，总承包单位必须重视并指派专人负责对分包方的管理，保证分包合同和总承包合同的履行。
(5)索赔的依据：合同文件是索赔的最主要依据。订立合同所依据的或在专用条款内约定适用法律、法规、标准、规范。国际工程建设惯例。

94、多项选择题  智能化系统的风阀控制器安装前，应检查的内容有()。

A.输出功率 
B.线圈电阻 
C.供电电压 
D.驱动方向 
E.输入信号

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：风阀控制器安装前应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等是否符合要求。宜进行模拟动作检查。考点建筑智能化工程施工技术

95、单项选择题  对试压前的准备工作，不正确的做法是()。

A.管道上所有的开口应进行封闭
B.不应进行防腐和保温
C.系统内的阀门应关闭
D.埋地附设的管道，试压前不得埋土

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

96、单项选择题  表面在有机介质溶液中形成钝化保护层而有极强的耐腐蚀性，特别是耐海水腐蚀的是()

A.纯铜
B.纯镍
C.纯锌
D.纯铝

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

97、多项选择题  三相交流异步电动机要减小启动电流增加启动转矩，可采用的启动（）。

A.定子串接电抗器启动 
B.自耦降压启动器启动 
C.Y-△降压启动器启动 
D.转子串接电阻启动 
E.频敏变阻器启动 

点击查看答案

本题答案：D, E
本题解析：考点:电气工程安装技术
三相绕线式感应电动机转子串接电阻或频敏变阻器启动。在启动时，为了减少启动电流和增大启动转矩，可通过转子串接电阻或频敏变阻器启动。
而直接启动一般用于小容量电机，降压启动可采用自耦降压启动器和Y-△降压启动器。

98、单项选择题  焊接检验包括焊前检验、焊接中检验和焊后检验。下列选项中属于焊接中检验的是（）。

A.射线检测
B.焊接原材料检查
C.焊接环境检查
D.多层焊接层间缺陷的检查及清除

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：焊接检验包括焊前检验、焊接中检验和焊后检验。焊前检验是从人、机、料、法、环、检六个方面进行核查，如焊接原材料检查（B项）、焊接环境检查（C项）等。焊接中检验包括焊接中是否执行了焊接工艺要求；焊接缺陷检查，如多层焊层间是否存在裂纹、气孔、夹渣等缺陷，缺陷是否已清除以及焊接设备运行是否正常等。而射线检测（A项）是焊后检验中的一种无损检测方法。因而，根据检验内容，D是正确选项。

99、单项选择题  用于室内排水的立管与排出管端部的连接应采用（）。

A.90°斜四通 
B.两个45°弯头 
C.45°弯头 
D.90°斜三通 

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：考点:建筑管道工程安装技术
建筑管道施工技术要点。用于室内排水的立管与排出管端部的连接，应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接，应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。

100、问答题  

背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。 
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。

点击查看答案

本题答案：解析：A施工单位施工方案的编制依据主要有：已批准的施工图和设
本题解析：试题答案解析：A施工单位施工方案的编制依据主要有：已批准的施工图和设计变更，设备出厂技术文件;已批准的施工组织总设计和专业施工组织设计;合同规定采用的标准、规范、规程等;施工环境及条件;类似工程的经验和专题总结。

101、多项选择题  特种设备的检验检测范围包括()。

A.监督检验 
B.定期检验 
C.型式检验 
D.质量检验 
E.安全检验

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：参见教材P317。

102、判断题  施工过程中耗费的主、辅材料及其他材料等劳动对象的价值，是以耗用材料的价格计入施工项目成本的

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

103、单项选择题  在管道气压试验中，承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的()倍。

A.1.10
B.1.15
C.1.20
D.1.25

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

104、单项选择题  锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或()。

A.15CrMo钢材
B.低合金钢管
C.12CrlMoV钢材
D.特殊性能钢管

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

105、填空题  设备和器材到达现场后，应在规定期限内作（）。

点击查看答案

本题答案：验收检查
本题解析：试题答案验收检查

106、多项选择题  通风与空调施工中，安装单位应承担的协调配合工作有( )。

A.向设备供应商提供设备到货时间
B.与装饰单位协调风口开设位置
C.向电气单位提供设备的电气参数
D.复核及整改土建施工完毕的预留孔洞尺寸
E.负责各机电专业管线综合布置的确定

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：通风与空调工程施工中应注意与土建工程、装饰装修工程、机电安装其他专业工程以及设备供应商的协调配合。例如：配合土建预留、预埋时，注意预留孔、洞的形状、尺寸及位置，预埋件的位置和尺寸等;各类管线的综合布置及施工顺序的确定;及时为电气专业提供有关设备的电气参数、控制点及控制要求等数据;安装风机盘管、风口(包括送、回风口及新风入口等)及开设检修门时，注意对装饰装修工程的成品保护;及时向设备供应商提供设备到货时间、安装要求及相应数据等。因此，通风与空调施工中，安装单位应承担的协调配合工作有：向设备供应商提供设备到货时间、与装饰单位协调风口开设位置、向电气单位提供设备的电气参数。所以正确选项为ABC。考点通风与空调工程施工技术

107、问答题  

某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同，业主在将设备运往施工现场的途中，适逢大雨，设备被雨水浸润。应业主要求，安装公司解体清洗了该批机泵，测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸，对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数，检查了各部件的配合间隙，重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。
为了追回耽误的时间，安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料，经设计单位同意和业主确认，工期节省了14天，增加费用4万元。
此外，业主特批12万元赶工费，安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行泵的试运行。
在试运行中，一台离心泵振动超标，经查，原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞，业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任，对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由，提出异议，但被业主驳回。
问题：
1.安装公司除合同价款外，应得到的费用总额为多少?并列出具体费用项目。
2.安装公司对机泵进行的解体检查中，哪些属于形状精度检查?哪些属于位置精度检查?
3.泵系统试运行前应具备的条件有哪些?
4.业主对安装公司的处罚是否合理?说明理由。

点击查看答案

本题答案：施工单位实际应得到的补偿款为：赶工费12万元，灌浆料增
本题解析：试题答案施工单位实际应得到的补偿款为：赶工费12万元，灌浆料增加费4万元，解体机泵增加费6万元;扣减罚款0.5万元。应得到的费用总额为：6+4+12—0.5—21.5(万元)。
2.安装公司对机泵进行的解体检查中，属于形状精度检查的有：轴颈的圆柱度，联轴节处轴的几何尺寸。属于位置精度检查的有：机械密封处的轴向跳动.叶轮口环的径向跳动和轴向跳动。
3.泵系统试运行前应具备的条件包括：
(1)设备及附属装置，管理系统施工完毕，记录及资料齐全，符合要求。
(2)试车需要的能源、介质、润滑油脂，检测仪器等符合要求。
(3)试车方案已经批准。
(4)试运行组织已建立，分工明确。
(5)参加试运行的人员熟悉试运行方案和具体操作方法，试运行步骤。
(6)设备及周围环境应处理干净。
(7)消防道路畅通，消防设施的配置符合要求。
4.建设单位对施工单位的处罚合理。理由：监理单位工作的失误不免除施工单位应尽的质量责任。

108、单项选择题  架空线路工程中，终端杆应向拉线侧倾斜()mm。

A.80～100
B.100～120
C.120～140
D.140～160

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

109、单项选择题  将4个1KΩ（21℃）镍电阻两两串联再并联后，检测一个大房间的平均温度（21℃），传递到变送器的电阻值是（）。

A.0.5KΩ 
B.1.0KΩ 
C.2.0KΩ 
D.4.0KΩ

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：使用4个1kΩ(21℃)镍电阻检测一个大空间的平均温度，连接方式是2个串联后再并联，电阻串并联后仍然为1kΩ(21℃)，当房间的温度不均匀变化，4个镍电阻串并联后得到平均阻值，通过变送器转换成平均温度的电信号。采用多个传感元件串并联，可减少变送器的数量，降低工程投资。 考点： 建筑智能化工程施工技术

110、问答题  

背景：
在机电工程项目公开招标中，有A.B.C.D.E.F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A安装单位有资格参加评标。
评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。
评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。(该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法人代表印章)
建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理、保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。

问题：
1.在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。
2.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。
3.判别B.D.F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。
4.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。(不考虑保险因素)

点击查看答案

本题答案：1.是正确的。《招投标法》规定，招标人不得以不合理的条
本题解析：试题答案1.是正确的。《招投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制和排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，所以招标人以投标人是外地企业的理由排斥潜在投标人是不合理的。
2.(1)建设行政管理部门的招标管理办公室主任参加不妥。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成。
(2)至少有4人是技术、经济专家。
3.(1)B施工单位的投标不是有效标。
投标人不能合理说明报价明显低于其他报价时，作为废标。
(2)D施工单位的投标是有效标。
细微偏差修正后仍属于有效标。
(3)F施工单位的投标书不是有效标。
检验标准不符合招标文件要求，属于做实质性响应的重大偏差。
(4)H施工单位的投标书是有效的。
属于细微偏差，应为有效标书。
4.安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。
建设单位和施工单位承担的损失或费用如下：
(1)工程本身损失150万元由建设单位承担;
(2)100万元的待安装设备的彻底报废由建设单位承担;
(3)G施工单位人员烧伤的医疗费及补偿费15万元由G施工单位承担;
(4)租赁的设备损坏赔偿10万元由G施工单位承担;
(5)其他单位临时停放在现场的价值25万元的汽车被烧毁由建设单位承担;
(6)G施工单位停工5天相应顺延工期;
(7)施工机械闲置损失2万元由G施工单位承担;
(8)必要的管理、保卫人员费用支出1万元由建设单位承担;
(9)工程所需清理、修复费用200万元由建设单位承担。

111、多项选择题  特种设备的安全技术档案应当包括：设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;特种设备的()以及节能改造技术资料。

A.定期检验记录 
B.定期自行检查的记录 
C.日常培训记录 
D.日常维护保养记录 
E.日常使用状况记录

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：暂无解析

112、问答题  

协调管理在机电工程项目中的应用【案例IH420084-1】
1．背景
某厂计划拟建一条长途高压输电线路及配电站，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的电力建设企业实施总承包，为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。施工过程中遇到三方面的问题：一是输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线山地公路旁，施工布点要设置器材临时堆放保管场所，作业人员的临时生活设施，以及山地放炮作业等I二是变压器器身运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途；三是变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。
2．问题
(1)根据对象和阶段不同，背景中编制的施工组织设计分别属于何种类型？
(2)施工组织总设计由谁编制？施工组织总设计中应包含哪些内容？
(3)问题(1)中，施工单位应与哪些组织进行协调？简述理由。
(4)变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容？
(5)为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调？

点击查看答案

本题答案：(1)背景中编制的施工组织设计:
①根据对象
本题解析：试题答案(1)背景中编制的施工组织设计:
①根据对象的不同，可称为施工组织总设计；（还有单位工程施工组织设计、分部工程施工组织设计。）
②根据阶段的不同，可以称为标后施工组织设计，又称为建设工程施工项目管理实施规划（还有标前施工组织设计，又称为建设工程施工项目簪理规划大纲）。
(2)施工组织总设计编制机构：总承包单位。其编制内容有：工程概况、施工准备工作、施工部署及主要施工对象的施工方案、施工总进度计划、全场性施工总平面图、主要原材料、半成品、预制构件和施工机具的需要量计划。
(3)问题(1)中，施工单位应与：线路沿途的稻田、山林使用者及所辖政府进行协调，明确征地和损害赔偿的有关事宜；居民及所辖政府协调，求得他们对临时器材存放点和作业人员生活点支持；所在地公安和安全管理部门协调，征得同意后按计划实施放炮炸石需要。
(4)协调部门：市郊公路支线的管理部门。协调内容：取得桥梁承载能力的确认资料；组织检查桥梁实际完好状况；在排除重新建桥的必要性后，提出桥梁加固方案，并取得双方的确认；明确变压器器身通过桥梁的具体日期；变压器器身通过后桥梁若受损，考虑补偿事宜。
(5)变压器二次水冷系统需在施工现场继续制造，施工单位应与制造厂在：
①经济方面主要是现场制造发生的费用是否包括在设备采购合同规定的价款中，如果包括，则该项费用应通过协商由制造厂支付，否则向业主索取（如工程承包合同中未作规定）；
②技术方面主要是明确现场制造部分的制造技术标准及其试验标准。切记不可盲目地厢施工技术标准替代制造技术标准

113、单项选择题  正弦交流电的最大值是有效值的()倍。

A.2
B.4
C.3
D.5

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

114、单项选择题  下列设备中，属于消防工程专用产品的是()。

A.压力表 
B.水泵接合器 
C.减压阀 
D.止回阀

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：解析 消防工程专用产品，如自动喷水灭火系统的喷头、水流指示器、消防水泵、报警阀组和水泵接合器等，其生产必须符合国家标准或行业标准的规定，质量应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。没有国家标准的，必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品，经具备法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售和使用。 考点：建筑消防工程安装技术

115、单项选择题  在SDH网中，()结构中各节点主要采用DXC，一般用于业务量很大的一级长途干线。

A.星形
B.树形
C.环形
D.网孔形

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

116、多项选择题  特种设备的制造、安装、改造单位应具备的条件是()。

A.具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力 
B.拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人 
C.具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段 
D.拥有健全的质量管理制度和责任制度 
E.通过IS09000质量体系认证

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：解析特种设备制造、安装、改造单位应具备的条件包括:(1)拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人;(2)具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段;(3)拥有健全的质量管理制度和责任制度。考点：《特种设备安全监察条例》

117、单项选择题  甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订建材购销合同，同时在合同中约定就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法正确的是()。

A、Z市人民法院应当依法对此案进行审理
B、Z市人民法院应当裁定不予受理
C、Z市人民法院应和A市仲裁委员会协商确定谁受理此案
D、Z市仲裁委员会不应当受理此案

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：仲裁协议的效力

118、判断题  在工程项目确定以后，自施工准备开始，经过工程施工，到竣工交付使用，除了保修期外，其中每一项经济业务，都要纳入成本控制的轨道

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：暂无解析

119、单项选择题  在编制吊装方案时，必须进行工艺计算，包括受力分析与计算、机具选择以及()。

A.地基承载力的计算 
B.被吊设备、构件校核 
C.动载荷和不均衡载荷计算 
D.风载荷计算

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：本题考查的是吊装方案的主要内容及管理

120、单项选择题  具有()情形的场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核和竣工消防验收。

A.建筑总面积为10000平方米得博物馆的展示厅
B.建筑总面积为3000平方米得商场
C.建筑总面积为800平方米的幼儿园
D.建筑总面积为600平方米的网吧

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

121、多项选择题  工业安装工程分项工程质量验收记录填写的主要内容有()。

A.检验项目 
B.施工单位检验结果 
C.设计单位验收结论 
D.监理单位验收结论 
E.建设单位验收结论

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：解析 分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写，验收结论由建设(监理)单位填写。填写的主要内容:检验项目;施工单位检验结果;建设(监理)单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。 考点：《工业安装工程施工质量验收统一标准》

122、单项选择题  ()是对全国计量实行国家监督的一种手段。

A.法律检定
B.强制检定
C.计量检定
D.质量检定

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：本题考核计量检定的概念。计量检定是指评定计量器具的计量性能，确定其是否合格所进行的全部工作，是一项法制性、科学性很强的技术工作。它是统一量值、确保计量器具准确一致的重要措施，是进行量值传递或量值溯源的重要形式，是对全国计量实行国家监督的一种手段。

123、单项选择题  在电源系统中，()可避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大现象发生。

A.交流工作地
B.直流工作地
C.保护地
D.防雷接地

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

124、单项选择题  下列不同材质的仪表管道，用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径，倍数从大到小依次为（）。

A.高压钢管、紫钢管、塑料管 
B.高压钢管、塑料管、紫钢管 
C.塑料管、高压钢管、紫钢管 
D.塑料管、紫钢管、高压钢管

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：解析 高压钢管的弯曲半径大于管子外径的5倍，其他金属管的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍，塑料管的弯曲半径大于管子外径的4.5倍。 考点:自动化仪表工程安装技术

125、单项选择题  《特种设备安全监察条例》规定，()是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。

A.客运索道 
B.起重机械 
C.电梯 
D.压力容器 

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

126、单项选择题  输配电线路施工的一般顺序为()。

A.基础施工→勘测定位→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查 
B.勘测定位→基础施工→杆塔组立→导线连接→放线施工→竣工验收检查 
C.基础施工→勘测定位→杆塔组立→导线连接→放线施工→竣工验收检查 
D.勘测定位→基础施工→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题考查输配电线路施工的一般顺序。

127、问答题  

背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。 
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。

点击查看答案

本题答案：解析：A施工单位还应编制锅炉、汽轮发电机组大型设备起重吊装方
本题解析：试题答案解析：A施工单位还应编制锅炉、汽轮发电机组大型设备起重吊装方案和焊接方案。

128、多项选择题  自行式起重机类型分为()。

A.汽车式
B.履带式
C.起重机
D.轻小起重机具
E.轮胎式

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：暂无解析

129、单项选择题  利用生产装置的大型压缩机或利用装置中的大型容器蓄气，进行间断性吹扫。吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力，流速不宜小于()m/s。

A.10
B.20
C.30
D.40

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

130、判断题  应用赢得值法对施工进度/费用检测，当费用绩效指数(CPI)<1时，表示节约了开支，即实际费用低于预算费用

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：暂无解析

131、单项选择题  关于合同价款调整描述正确的是()。

A、当正常竣工时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
B、当按时完成时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
C、法律法规无变化时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
D、现场签证时发承包双方应按照合同约定调整合同价款

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

132、多项选择题  以下关于电气工程防雷与接地装置安装要求正确的是()

A.阀式避雷器并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上
B.阀式避雷器安装的均压环安装要水平
C.排气式避雷器应该管体的闭口端固定，开口端指向上方
D.避雷器安装方位，避免其排出的气体引起相间或对地闪络或喷及其他电气设备
E.排气式避雷器动作指示盖应向上打开

点击查看答案

本题答案：A, B, D
本题解析：暂无解析

133、判断题  目标管理是贯彻执行计划的一种方式，它把计划的方针、任务、目的和措施逐一加以分解，提出进一步的具体要求，并分别落实到执行计划的有关部门、单位，甚至个人

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

134、多项选择题  输配电线路在勘测定位时，要确定()。

A.杆塔竖立 
B.重要转角杆的位置 
C.杆型 
D.杆距 
E.杆高

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：本题考查输配电线路的施工要求。参见教材P44。

135、多项选择题  干燥小型电力变压器时通常使用的方法有()。

A.热风法 
B.热油法 
C.油箱铁损法 
D.铜损法 
E.红外线法

点击查看答案

本题答案：A, E
本题解析：暂无解析

136、单项选择题  温度传感器是通过()将其阻值变化信号转换成与温度变化成比例的电信号。

A.变送器 
B.热电阻 
C.热电偶 
D.热敏元件

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

137、问答题  

背景：
——合理安排起重机，提高设备利用率 
业主与工程公司签订了某机电工程项目施工合同,业主与工程公司就施工进度安排取得了一致意见(进度计划见网络图),施工过程e和g工作共同用一台塔吊。 
施工过程中由于业主图纸送达延误,致使b工作推迟10天。如图所示。
 

问题：
(1)在原计划网络图的条件下,计算计划工期,找出关键线路,并分析如果先e后g工作使用塔吊,塔吊的合理进场时间。
(2)用图示说明先g后e工作使用塔吊的工作关系。
(3)在b工作延误条件下,采取先e后g工作使用塔吊,用图示说明工作关系,并确定b工作延误对工期变化是否有影响。
(4)由于b工作延误10天,塔吊使用顺序变为先e后g。业主提出,为确保工期将j工作压缩5天是否可行?若可行,施工单位提出下列要求:j工作压缩5天增加赶工费25000元,塔吊闲置15天每天补偿塔吊租赁费600元；由于b工作延误10天造成其他有关机械闲置,人员窝工损失等综合损失45000元。施工单位上述要求是否合理?

点击查看答案

本题答案：(l)经计算计划工期为100天,关键线路为adgjk,
本题解析：试题答案(l)经计算计划工期为100天,关键线路为adgjk,如图1h420090-2所示。
其中e工序的tes=25，tls=55，tf=30；
g工序的tes=7，tls=40，tf=o。
采取先e后g的塔吊工作顺序,工序e的开工时间是工程开工后的第26天，所以塔吊正常进场时间应为26日晨；e工序持续时间是10天，第35天结束工作；而g工作的开始时间是开工后的第41天；所以，40—35=5，即e工作完成后等待g工作开始塔吊闲置5天。
也即，自由时差为5天；安排e工作晚开工5天。
因此安排塔吊自第31个工作日进入现场工作后，即b工作结束后5天，第六天安排塔吊进场，e工作的结束时间（25+5+10=40）为开工后的40天，塔吊结束e工作后，第41天开始g工作，恰好与g工作开始日期（15+25=40）衔接。塔吊进入现场的合理时间为第30日晚或第31日晨。（充分利用自由时差，使起重机晚进场5天）
(2)先g后e使用塔吊的工作关系图如图所示。
由于b工序安装工期延长10天，先g后e使用塔吊的工作关系图，如下图所示。
（针对原图）

（编号没有按原序，工作内容没错）
先g后e使用塔吊的施工进度计划网络图

138、单项选择题  演播室的施工中，与土建工序搭接关系为()。

A.土建预埋件→空调管道安装→连接件安装→灯栅层施工→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修
B.土建预埋件→灯栅层施工→连接件安装→空调管道安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修
C.土建预埋件→空调管道安装→灯栅层施工→连接件安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修
D.土建预埋件→连接件安装→灯栅层施工→空调管道安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

139、多项选择题  机械设备安装过程中的精度检测室检测设备及零部件之间的相对位置误差，包括()等。

A.垂直度 
B.直线度 
C.平行度 
D.同轴度 
E.粗糙度

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：本题考查安装精度调整与检测。参见教材P37。

140、多项选择题  管道气压试验应遵守的规定有()。

A.承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.2倍 
B.严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度 
C.试验前，必须用空气进行预试验，试验压力宜为0.5MPa 
D.试验时，装有超压泄放装置，其设定压力不得高于1.1倍试验压力或者试验压力加0.345MPa 
E.试验过程中严禁带压紧固螺栓

点击查看答案

本题答案：B, D, E
本题解析：暂无解析

141、单项选择题  合同解除可分为约定解除和()。

A.法定解除
B.一方强制解除
C.武力解除
D.双方自愿解除

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：本题考核合同解除的分类。根据《合同法》相关规定，合同解除可分为约定解除和法定解除。

142、单项选择题  焊条按()可分为不定型、氧化钛型、钛钙型、氧化铁型、低氢钾型、低氢钠型、纤维类型、石墨型、钛铁矿型、盐基型十大类。

A.焊渣性质 
B.药皮成分 
C.焊条用途 
D.特殊性能

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

143、单项选择题  在依法规划的电力设备保护区内危及电力设施安全的建筑物，由()责令强制拆除。

A.安全管理部门 
B.电力管理部门 
C.施工管理部门 
D.当地人民政府

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：(1)未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。(2)在依法划定的电力设施保护区内修建建筑物、构筑物或者种植植物、堆放物品，危及电力设施安全的，由当地人民政府责令强制拆除、砍伐或者清除。考点《中华人民共和国电力法》

144、单项选择题  某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是()。

A、实际施工人只能以发包人为被告主张权利
B、实际施工人可以以转包人为被告起诉
C、人民法院可以追加转包人为本案当事人
D、发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：施工合同诉讼当事人的确定

145、多项选择题  建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，以下事项()(但不限于)发生，发承包双方应按照合同约定调整合同价款。

A、工程变更 
B、项目特征描述不符 
C、工程量清单缺项 
D、工程量偏差 
E、施工单位按期竣工

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：以下事项（但不限于）发生，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款：1．法律法规变化；2．工程变更；3．项目特征描述不符；4．工程量清单缺项；5．工程量偏差；6．物价变化；7．暂估价；8．计日工；9．现场签证；10．不可抗力；11．提前竣工（赶工补偿）；12．误期赔偿；13．施工索赔；14．暂列金额；15．发承包双方约定的其他调整事项。

146、单项选择题  自动化仪表设备的插件在检查、试验过程中，应采取防止（）的措施

A.断路
B.静电
C.屏蔽
D.接地

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：控制仪表和综合控制系统安装1．在控制室内安装的各类控制、显示、记录仪表和辅助单元，以及综合控制系统设备均应在室内开箱，开箱和搬运中应防止剧烈振动和避免灰尘、潮气进入设备.2．综合控制系统设备安装前应具备下列条件：(1)基础底座安装完毕；(2)地板、顶篷、内墙、门窗施工完毕；(3)空调系统已投入运行；(4)供电系统及室内照明施工完毕并已投入运行；(5)接地系统施工完毕，接地电阻符合设计规定.3．综合控制系统设备安装就位后应保证产品规定的供电条件、温度、湿度和室内清洁.4．在插件的检查、安装、试验过程中应采取防止静电的措施.

147、问答题  

施工预算在机电工程项目中的应用【案例1H420114-3】
1．背景
某工业架空蒸汽热力管道工程，由型钢支架工程和管道工程两项内容组成.由于现行预算定额中没用适用的定额子目，需要根据现场实测数据，结合工程所在地的人工、材料、机械台班价格，编制每lOt型钢支架和每lOm管道工程单价.
经测定每吨型钢支架定额人工消耗量为23.1工日，工程所在地综合人工日工资标准为22.50元，每吨型钢支架工程消耗的各种型钢1.06t（每吨型钢综合单价3600元）．消耗其他材料费380万元，消耗各种机械台班赞490元.
2．问题
(1)现行建筑安装工程费用由哪几部分费用组成？
(2)按《安装工程预算定额有关规定》定额直接费由哪几部份费用组成.
(3)根据测定，试计算每lO￡型钢支架工程的单价.
(4)室外架空热力管道安装时有何要求？

点击查看答案

本题答案：(1)建筑安装工程费由直接费、间接赞、利润、税金四部分
本题解析：试题答案(1)建筑安装工程费由直接费、间接赞、利润、税金四部分组成.
(2)定额直接费由人工费、材料费、机械台班使用费（或机械使用费、机械费）三部分组成.
(3)每lOt型钢支架工程人工赞：23.1×22.5×l0=5197.5元
每lOt型钢支架工程材料费：(1.06×3600+380)×10=41960元
每lOt型钢支架工程机械台班使用费：490×10=4900元
每lOt型钢支架工程单价：5197.5+41960+4900=52057.5元
(4)室外架空热力管道安装要求：室外架空蒸汽热力管道安装时，为了便于排水和放气，均应设置坡度，管道的坡度为0.003，坡度应与介质流向相同，以避免噪声.每段管道最低点要设排水装置，堆商点应设放气装置.疏水器应安装在以下位置：管道的最低点可能集结冷凝水的地方，流量孔板的前侧及其他容易积水处.补偿器竖直安装时，应在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀.

148、单项选择题  建筑安装工程质量验收评定程序规定，分部工程应由()组织验评确认。

A.监理工程师
B.总监理工程师
C.建设单位
D.施工单位

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

149、单项选择题  下列叙述错误的是：设备安装精度是指在安装工程中，为保证整套装置正确联动所需的()。

A.最终形成生产能力与设计能力的准确度
B.各独立设备之间的位置精度
C.单台设备重现设备的制造精度
D.整台设备运行中的运行精度

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：机械设备安装工程是将一系列设备组合成一套装置或一条生产线，从而构成一个技术装备系统，并最终形成生产能力。而设备安装精度是指在安装工程中为保证整套装置正确联动所需的各独立设备之间的位置精度;单台设备通过合理的安装工艺和调整方法能够重现的设备制造精度;整台(套)设备在运行中的运行精度三个方面的精度。

150、问答题  

政府投资的某机电工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件。
事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共七家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字(招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定);B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380天作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400天签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。
事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位。按原投标价签订施工合同后，建设单位以中标单位再次新报价签订协议书，作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。
事件3：开工前，总监理工程师召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点，坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护相关手续。事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理了一份《设计修改建议书》，提交给设计单位。
事件5：施工开始前，G单位向专业监理工程师报送了《施工测量放线报验表》，并附有测量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后，即予以签认。
问题
1.分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效?说明理由。
2.事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定?
3.指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
4.指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
5.事件5中，专业监理工程师还应检查、复检哪些内容?

点击查看答案

本题答案：1.事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效的
本题解析：试题答案1.事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效的判断：
(1)A单位的投标文件有效。理由：招标文件对此没有具体规定，签字人有法定代表人的授权书。
(2)B单位的投标文件有效。理由：招标文件中对高报价没有限制。
(3)C单位的投标文件无效。理由：没有响应招标文件的实质性要求(或：附有招标人无法接受的条件)。
(4)D单位的投标文件有效。理由：总价金额汇总有误属于细微偏差(或：明显的计算错误允许补正)。
2.事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的以下具体规定：(1)确定中标人前，招标人不得与投标人就投标文件实质性内容进行协商;(2)招标人与中标人必须按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
3.事件3中总监理工程师做法的不妥之处：
(1)不妥之处：总监理工程师组织召开第一次工地会议。正确做法：由建设单位组织召开。
(2)不妥之处：要求施工单位办理施工许可证。正确做法：由建设单位办理。
(3)不妥之处：要求施工单位及时确定水准点与坐标控制点。正确做法：由建设单位(监理单位)确定。
4.事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处：(1)不妥之处：设计单位组织召开设计交底会。
正确做法：由建设单位组织。
(2)不妥之处：总监理工程师直接向设计单位提交《设计修改建议书》。正确做法：应提交给建设单位，由建设单位交给设计单位。
5.事件5中，专业监理工程师还应检查、复检以下内容：
(1)检查施工单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书;(2)复核(平面和高程)控制网和临时水准点的测量成果。

151、多项选择题  特种设备检测范围包括（）。

A.监督检验
B.定期检验
C.型式试验
D.质量检验
E.安全检验

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：检验检测范围本条例规定的监督检验、定期检验、型式试 验以及专门为特种设备生产、使用、检验检测提供无损检测服务（《条例>第41条）。

152、问答题  机电工程项目的建设程序案例分析题：背景：A公司在投标一大型电动汽车厂机电工程建设总承包的过程中，因答辩精辟、构思缜密、切中要害而一举中标。该工程项目含装有汽车生产线的工业厂房、研发基地的实验室、还有员工休息的生活区和康乐中心。问题：⑴项目中工程类别不同，既有工业的，又有民用的，建设中应怎样关注？⑵电动汽车用的电池厂在厂界外，是属协作方供货，应怎样考虑？⑶厂区动力中心的大型油循环水冷却电力变压器的冷却系统要在现场制作拼装，在技术上应怎样处理？⑷房屋建筑安装工程中如康乐中心为多层建筑，其中央空调工程的风管制作的时间安排要怎样考虑？⑸整个机电工程项目完工后验收的特点有无区别？说明理由。

点击查看答案

本题答案：⑴①工业机电工程要确保生产线或生产装置建成后能正常运行
本题解析：试题答案⑴①工业机电工程要确保生产线或生产装置建成后能正常运行，产出合格的产品并在数量上满足预期的要求；②民用机电工程要确保建成后能满足建筑物预期功能的需要，供人们一个合适的生活或工作环境。
解析：考核工程项目建设的目的。
⑵机电工程项目组成的范围可知应包括与厂界或建筑物与各协作点相连的所有相关工程，蓄电池厂是电动汽车厂的协作方，如招标文件中已提到因电动汽车厂兴建电池厂要改造或扩建，则投标方可能中标的机电工程项目已包括在内，诚然协作方如为一独立法人单位有可能另行招标建设，至少投标方获得一条新的市场信息，如招标文件中未涉及电池是否要改建或扩建，则投标方在答辩时有必要提醒业主，以示对工程项目的关心并说明投标方对业务的谙熟。
解析：考核机电工程项目的范围。
⑶型油浸电力变压器的油循环水冷却系统要在施工现场制作拼装性质属于设备制造的继续，因而制作安装不应用施工规范来衡量其制作质量，而是应按产品（电力变压器）制造技术标准的要求执行，以完成工厂未竟的制造工作。
解析：考核机电工程项目建设的特征——设备制造的继续。
⑷屋建筑安装工程中的风管制作要对建筑物实体进行测量后才绘制通风与空调系统的风管制作草图，即是说在建筑物主体结构定位后具备可测量的条件，原因是建筑工程与机电工程的精度等级不同，不经草图绘制就做不到精准要求，且易造成不必要的返工现象。
解析：考核机电工程项目建设的特征——依附于建筑物本体的设备
⑸有区别。对建筑安装机电工程，要验证其是否能满足建筑物预期功能的需要，有些项目如采暖制冷空调要视季节情况确定考核时间，智能控制的电气照明系统要在不同情况下的自然光（日光）下进行考核调试。对工业机电工程要验证是否满足工艺生产的需要，且以生产的最终产品质量和数量是否满足工艺设计预期要求为主要考核指标。两者在考核验证中都要消耗较多的能源。工业机电工程考核验证消耗的能源更多。还要投入大宗的原材料进行模拟生产。
解析：考核机电工程项目施工安装的特点

153、多项选择题  根据国家现行标准，孔和轴之间配合的类型有()。

A.动配合 
B.间隙配合 
C.静配合 
D.过盈配合 
E.过渡配合

点击查看答案

本题答案：B, D, E
本题解析：解析 根据国家现行标准,按照配合性质的不同，孔和轴之间配合的类型分为间隙配合、过盈配合和过渡配合三种。 考点：新教材已删除此考点

154、判断题  定额计价是建立在以政府定价为主导的计划经济管理基础上的价格管理模式，它所体现的是政府对工程价格的直接管理和调控

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

155、单项选择题  下列对工业纯铜的描述错误的是（）。

A．密度为8.969／cm3
B．具有良好的导电性
C．导热性差
D．具有优良的焊接性能

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

156、单项选择题  管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的（）转变温度.

A.脆性
B.塑性
C.延展性
D.韧性

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：气压试验根据管道输送的介质，选用空气或惰性气体作介质进行压力试验称为气压试验.试验选用的气体为干燥、洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体.气压试验应遵守下列规定：1．承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.15倍.2．试验时，装有超压泄放装置，其设定压力不得高于1.1倍试验压力或者试验压力加0.345MPa（取其较低值）.3．严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度.4．试验前，必须用空气进行预试验，试验压力宜为0.2MPa.5．试验时，应逐步缓慢增加压力.当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏现象，继续按试验压力的10%逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力.稳压lOmin，再将压力降至设计压力进行检查，以发泡剂检验不泄漏为合格.试验过程中严禁带压紧固螺栓.

157、填空题  二次回路的连接件均应采用（）制品，绝缘件应采用（）阻燃材料。

点击查看答案

本题答案：铜质；自熄
本题解析：试题答案铜质；自熄

158、单项选择题  根据《注册建造师执业工程规模标准》，属于中型规模的非标设备制安工程量是()吨。

A.300 
B.400 
C.500 
D.600

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：针对不同的工程项目特点，具体设置有建筑面积、工程造价、工程量、投资额、年产量等不同的界定指标。例如：机电安装工程中一般工业、民用、公用建设工程规模标准见表2H332021—1，其中非标设备制安工程：大型规模工程量为>300t;中型规模工程量为100--300t;小型规模工程量为<100t。考点《机电工程专业二级注册建造师执业工程规模标准》

159、多项选择题  变压器的主要技术参数含有()。

A.冷却方式 
B.绝缘材质 
C.阻抗 
D.绝缘等级 
E.功率

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：暂无解析

160、单项选择题  只是在由多台起重机共同抬吊某一设备时，才考虑（）。

A．惯性载荷
B．不均衡载荷
C．风载荷
D．动载荷

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：【载荷】(1)动载荷.起重机在吊装重物运动的过程中，要产生惯性载荷，习惯上把这个惯性载荷称为动载荷.在起重工程中，以动载系数计入其影响.一般取动载系数K1=1.1.(2)不均衡载荷.在多分支（多台起重机、多套滑轮组、多根吊索等）共同抬吊一个重物时，由于存在工作不同步的因素，各分支往往不能完全按设定比例承担载荷.在起重工程中，以不均衡载荷系数计入其影响.一般取不均衡载荷系数K2=1.1～1.2.（注意：对于多台起重机共同抬吊设备，由于存在工作不同步而超载的现象，单纯考虑不均衡载荷系数K2是不够的，还必须根据工艺过程进行具体分析，采取相应措施.）(3)计算载荷.在起重工程的设计中，为了计入动载荷、不均衡载荷的影响，常以计算载荷作为吊装计算和索、吊具设置的依据.计算载荷的一般公式为：Qj=K1K2Q（1H412021-1)式中Qj-计算载荷；Q-设备及索吊具重量的总和.

161、单项选择题  可以不用逐个进行壳体压力试验和密封性试验的阀门是输送（）的管道阀门。

A.剧毒流体
B.可燃流体
C.设计压力大于1MPa
D.设计压力等于1MPa热水

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：本题重点考核的知识点是——管道安装前的阀门检验(1)输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体管道的阀门，输送设计压力大于1MPa或设计压力小于等于1MPa且设计温度低于-29℃或高于186℃非可燃流体、无毒流体管道的阀门，应逐个进行壳体压力试验和密封试验，不合格者不得使用。【解析：本题可采用排除法，根据本知识点即可排除A、B、C，剩余D是正确答案】(2)输送设计压力小于等于lMPa且设计温度为-29～186℃的非可燃流体、无毒流体、管道的阀门，应从每批中抽查10%，且不得少于1个，进行壳体压力试验和密封试验。当不合格时，应加倍抽查；仍不合格时，该批阀门不得使用。(3)阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍，试验时间不得少于5min，以壳体填料无渗漏为合格；密封试验宜以公称压力进行，以阀瓣密封面不漏为合格。(4)试验合格的阀门，应及时排尽内部积水并吹干。除需要脱脂的阀门外，密封面上应涂防锈油，关闭阀门，封闭出入口，作出明显的标记，并按规定的格式填写“阀门试验记录”。(5)公称压力小于lMPa．并且公称直径大于或等于600mm的闸阀，可不单独进行壳体压力试验和闸板密封试验。壳体压力试验宜在系统试压时接管道系统的试验压力进行试验，闸板密封试验可采用色印等方法进行检验，接合面上的色印应连续。(6)带有蒸汽夹套的阀门，夹套部分应以1.5倍的蒸汽工作压力进行压力试验。(7)安全阀应按设计文件规定的开启压力进行调试。调压时压力应稳定，每个安全阀启闭试验不得少于3次，调试后应按规定填写“安全阀最初调试记录”。

162、单项选择题  根据《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》，对有再热裂纹倾向的焊缝进行表面无损检验时，表面无损检验应()。

A.在热处理前进行一次 
B.在热处理后进行一次 
C.在焊后及热处理后各进行一次 
D.在热处理后及压力试验后各进行一次

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：解析 根据(GB50236—98)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》第11.3.4.2规定,当规定进行表面无损检验有再热裂纹倾向的焊缝，其表面无损检验应在焊后及热处理后各进行一次。 考点：《工业安装工程施工质量验收统一标准》

163、单项选择题  机电工程项目施工进度控制的主要依据是()。

A.施工质量计划
B.施工进度计划
C.施工生产计划
D.组织措施计划

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

164、多项选择题  有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有

A．每根导线在一个档距内可以有一个接头 
B．在跨越公路、铁路时可以有一个接头 
C．接头处的机械强度不低于导线自身强度的90% 
D．接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1．2倍 
E．不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接

点击查看答案

本题答案：A, C, D, E
本题解析：在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，导线与避雷线均不得有接头．参见教材p45•

165、多项选择题  调节阀中的电动执行机构的输出方式有（）。

A.直行程 
B.角行程 
C.步进式 
D.开关式 
E.多转式

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：解析 电动执行机构输出方式有直行程、角行程和多转式类型，分别同至直线移动的调节阀、旋转的蝶阀、多转的调节阀等配合工作。 考点：建筑智能化工程安装技术

166、问答题  

试运行管理在机电工程项目中的应用【案例1H420155-2】
1．背景
某机电工程共包含4个单位工程，分别由两个施工单位施工。4个单位工程中，有3个已经办理中间交接，另一个完成了系统水压试验，正在进行单体试运行。建设单位组织编写了联动试运行方案，建立了试运行组级。在此条件下，建设单位决定把那个单位工程中未完成单体试运行的设备纳入联动试运行一并进行试运行，联动试运行后补办中间交接手续。
在试运行过程中，已经办理中间交接的某单位工程中的一条管道出现有大量焊道泄漏，一台未进行单体试运行的设备出现故障，联动试运行中断。经分析认定，管道 91exam .org焊道泄漏属于施工质量问题。
2．问题
(1)建设单位决定把未进行中间交接的单位工程一并进行联动试运行，试运行后补办中间交接手续的做法是否正确？为什么？
(2)建设单位决定将未进行单体试运行的设备直接纳入联动试运行的做法是否正确？为什么？
(3)建设单位组织编写了联动试运行方案，建立了试运行组织，是否达到联动试运行要求的该项条件？说明理由。
(4)工程已经中间交接，管道焊道泄漏的质量责任由谁承担？为什么？

点击查看答案

本题答案：(1)不正确。因为中间交接是为了解决施工单位尚未将工程
本题解析：试题答案(1)不正确。因为中间交接是为了解决施工单位尚未将工程整体交工之前，建设或生产单位有权对部分工程进行试车作业的问题，是单体试运行转入联动试运行的标志点。未中间交接的单位工程不便于生产操作人员进入装置，进行联动试运行的生产程序。因此在程序上是错误的。
(2)不正确。不能由联动试运行代替机器的单机试运行。因为尽管单体试运行与驳动试运行均是以水、空气等为介质进行的模拟试运行，在运行介质上二者是等同的，而且目的均是以检验机器或系统的综合性能与制作、．安装质量，但是联动试运行的条件之一是：除因受介质（原料）限制不能进行单机试运行而必须留待负荷试运行阶段用规定介质（原料）进行试运行的以外，试运行范围内的机器单机试运行已全部完成并合格，这一条件必须达到。
(3)这两项均未达到联动试运行要求的条件。
1)建设单位只组织编写了联动试运行方案，还未获得批准；
2)建设单位组织建立了试运行组织，但参加试运行人员还未通过生产安全考试并合格。
(4)焊道泄漏的施工质量责任由施工单位承担。中间交接不解除施工单位对工程质量、交工验收应负的责任，且质量责任终身制。因此该质量问题应由施工单位在限期内整改。

167、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-3】
1.背景
某施工单位承担一机电工程项目，甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有；
(1)机电安装工程造价660万元，材料及设备费占施工产值的比重为60%；
(2)工程预付款为该机电工程总造价的20%.工程实施后，工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，从每月结算工程价款中按材料和设备占施工产值的比重扣抵工程预付款，竣王前全部扣清.
(3)工程进度款逐月计算；
(4)工程保修金为机电安装工程造价的3%，竣工结算月一次扣留.
2．问题
(1)工程竣工结算的前提是什么？
(2)工程价款的结算方式有哪几种？
(3)承包单位能否将工程预付款临时挪作他用，为什么？
(4)该工程2～5月每月拨付工程款为多少？累计工程款为多少？
(5)六月份办理工程竣工结算，该工程结算造价为多少？甲方应付工程结算款为多少？
(6)在该工程的保修期间发生管道漏水，甲方多次催促乙方修理，乙方一再拖延，最后甲方另请施工单位修理，修理费1.5万元，该项费用如何处理？

点击查看答案

本题答案：(1)工程竣工结算的前提条件是：
1)该项目
本题解析：试题答案(1)工程竣工结算的前提条件是：
1)该项目已完工，并已经过验收签证，交工资料已经整理汇总完毕，并经有关方面签字认可；
2)按全部施工图编制的施工图预算已完毕；
3)设计变更和现场变更所发生的技术核定单和现场用工签证等手续已办理完毕；
4)因建设单位原因造成施工单位人员窝工、机具闲置、工期延误等经济索赔已得到建设单位认可；
5)按照规定应调整的工程造价已编制完毕.
(2)工程价款的结算方式主要分为：按月结算、竣工后一次结算、分段结算、目标结算和双方约定的其他结算方式.
(3)工程预付款仅用干承包人支付施工开始时与本工程有关的动员费用.如承包人滥用此款，发包人有权立即收回.在承包人向发包人提交金额等于工程预付款数额的银行保函后，发包人按规定的金额和规定的时间向承包人支付预付款，在发包人全部扣回预付款之前，该银行保函一直有效.当预付款被发包人扣回时，银行保函金额相应递减.
(4)按照住房和城乡建设部的规定，工程项目总造价中应预留出5%尾款作为质量保修费用（又称保留金），待工程保修期结束后拨付.
在保留金的管理中，缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定和维修费用.如果承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保留金，并由承包人承担违约责任.
1.5万元的维修费应从乙方（承包方）的保留金中扣除.

168、单项选择题  输配电架空线路施工工序为：勘测定位、基础施工、（）等。

A．放线施工、电杆组装、立杆、拉线施工
B．拉线施工、放线施工、电杆组装、立杆
C．立杆、拉线施工、放线施工、电杆组装
D．电杆组装、立杆、拉线施工、放线施工

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：输配电线路施工的一般程序【勘测定位→基础施工→杆塔组立(整体立杆：电杆组装；杆塔组立：拉线施工)→→放线施工→导线连接→竣工验收检查。】附加解析：1、整体立杆：立杆就是把已经组装好的电杆，按照规定的位置和方向，将电杆立起并埋入杆坑。2、铁塔组立的方法可以分为两大类：整体组立法和分解组立法。整体组立法包括：倒落式人字抱杆法、座腿式人字抱杆法等。分解组立法包括：内、外拉线抱杆分解组塔、倒装组塔等。

169、多项选择题  室内管道工程包括()。

A.室内给水系统
B.室内排水系统
C.室内冷水系统
D.卫生器具安装
E.室内采暖系统

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：暂无解析

170、多项选择题  管道施工前，与管道连接的设备安装就位固定完毕，设备的（）应符合设计要求

A.周长偏差
B.标高
C.中心线
D.直线度
E.管口方位

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：管道安装前的现场条件1.设计图及其他技术文件完整齐全，施工图已会审，施工组织设计编制完毕并已批准.2．与管道有关的土建工程经检查合格，满足安装要求并办理了交接手续.临时供水、供电，供气等设施已满足安装施工要求.3．技术交底和必要的技术培训工作已经完成，并填写了施工交底记录.4．与管道连接的设备安装就位固定完毕，标高、中心线、管口方位符合设计要求.5．必须在管道安装前完成的有关工序，如清洗、脱脂、内部防腐与衬里等已进行完毕，并验收合格，具备有关的技术证件.6．管子、管件、仪表及阀门等已经校验合格、内部清理干净，并具备有关的技术文件，且确认符合设计要求.管道组成件及管道支承件等已检验合格.7．管道安装单位应当取得特种设备安装许可.管道施工前，安装单位应当向管道安装工程所在地负责管道使用登记的质量技术监督部门书面告知.

171、多项选择题  就地安装的仪表箱，应选择在()的位置。

A.光线充足 
B.靠近门窗 
C.没有强电磁场干扰 
D.维修方便 
E.靠近运转设备 

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：考查仪表设备安装的规定。参见教材P71.

172、多项选择题  下列绝缘材料中。属于有机绝缘材料的有()。

A.矿物油 
B.硫磺 
C.橡胶 
D.棉纱 
E.石棉

点击查看答案

本题答案：A, C, D
本题解析：暂无解析

173、单项选择题 来源:91考试网 91exam.org 主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装的起重机为()。

A.塔式起重机
B.流动式起重机
C.桅杆式起重机
D.桥式起重机

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

174、多项选择题  热力学的三个基本参数是()。

A.比容
B.压力
C.温度
D.内能
E.焓

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：暂无解析

175、多项选择题  特种新型的无机非金属材料主要指用氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物以及各种无机非金属化合物，经特殊的先进工艺制成的材料，包括()。

A.导体、半导体材料 
B.碳素材料 
C.生物工程材料 
D.镁质、铬镁质耐火材料 
E.磁性、超硬、高强度、超高温材料

点击查看答案

本题答案：A, C, E
本题解析：本题考查的是非金属材料。

176、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-2】
1．背景
某承包商于某年承担一机电工程项目，与业主签订的承包合同要求：工程合同价2000万元，工程价款采用调值公式动态结算；该工程人工费占工程价款的35%．材料费占50%，不调值费用占15%；开工前业主向承包商支付合同价20%的工程预付款，当工程进度款达到合同价的60%时，开始从超过部分工程价款中按60%抵扣工程预付款，竣工前全部扣清；工程进度款逐月结算，每月月中支付半月工程款.
2．问题
(1)请列出动态结算的调值公式.
(2)该工程预付款和起扣点是多少？
(3)发包人向承包人支付工程结算价款如何规定？
(4)建设工程质量保证金如何规定？

点击查看答案

本题答案：(1)具体的动态结算调值公式：
P=Po&t
本题解析：试题答案(1)具体的动态结算调值公式：
P=Po×（0.15+0.35A/Ao+0.23B/Bo+0.12C/Co+O.08D/Do十0.07E/Eo)
式中
P---调值后合同价款或工程实际结算款；
Po一一合同骱款中工程预算进度款（本例Po为2000万元）；
Ao、Bo、Co、Do、Eo一一基期价格指数或价格；
A、B、C、D、E——工程结算日期的价格指数或价格.
(2)本工程的预付备料款为：2000X20%=200万元
本工程的起扣点为：T=2000万元×60%=1200万元.
(3)根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）的规定，发包人应在竣工结算书确认后15天内向承包人支付工程结算价款.
(4)建设工程质量保证金(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预囝，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现缺陷进行维修的资金.质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额.

177、单项选择题  具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的高层建筑给水管道的连接件是（）。

A．钢塑复合管件 
B．镀毛斗螺纹管件 
C．铸铁卡箍式管件 
D．不锈钢卡压式管件

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：不锈钢卡压式管件连接技术取代了螺纹、焊接、胶结等传统给水管道连接技术，具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点。参见教材P97．

178、多项选择题  技术测量中，主要形状误差有()。

A.圆锥度
B.直线度
C.平面度
D.圆度
E.圆柱度

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：暂无解析

179、单项选择题  ()是设备运输到达施工现场后，项目经理部组织有关人员按要求进行的验收。

A.现场验收
B.质量验收
C.竣工验收
D.进场验收

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

180、单项选择题  一级建造师(机电工程)注册执业工程规模标准中，关于大中型规模标准的规定，冷轧工程按照项目的生产能力和投资划分工程规模，投资≧()亿元的为大型项目。

A.0.5
B.2
C.5
D.8

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

181、判断题  成本核算对象是指在计算工程成本时，确定归集和分配生产费用的具体对象，即生产费用承担的客体

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

182、多项选择题  计算载荷为()的乘积。

A.风载荷系数 
B.设备及索吊具重量的总和 
C.不均衡载荷系数 
D.吊装安全系数 
E.动载荷系数

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：本题考查的是起重机选用的基本原则。参见教材P20。

183、单项选择题  某月内，甲商品的替代品和互补品的价格同时上升，引起的甲商品的需求变动量分别为50单位和80单位，则在这类商品价格变动的共同作用下，该月甲商品的需求量变动情况是()。

A.增加30单位 
B.减少30单位 
C.增加130单位 
D.减少130单位

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：某商品的需求量与其替代品价格变化同方向，与其互补品价格变化相反。替代品价格上升，导致本商品需求量上升50个单位，互补品价格上升导致本商品需求量下降80个单位，总共影响是甲商品需求量下降30个单位。

184、单项选择题  硅酸盐耐火浇注施工完后，宜于()养护。

A.过热蒸汽
B.浇水
C.恒温
D.自然

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：按工业炉浇注料养护施工要求，硅酸盐耐火浇注料适宜于浇水养护,尤其对高铝水泥浇注料尤为重要;水玻璃浇注料应保持在干燥的环境中自然养护，不得加水;磷酸盐浇注料切忌用水或蒸汽养护，应在干燥、适温的环境中自然养护，若环境温度低时，需进行低温烘干。因此，硅酸盐耐火浇注料施工完后，宜于浇水养护。所以正确选项为B。考点炉窑砌筑工程施工技术

185、单项选择题  关于偏差分析叙述正确的是()。

A、计划偏差=预算成本—计划成本 
B、计划成本=预算成本—计划偏差 
C、实际偏差=计划成本—实际成本 
D、计划成本=预算成本—计划利润

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

186、多项选择题  按锅炉出口蒸汽压力可分为()。

A.低压锅炉
B.中压锅炉
C.高压锅炉
D.亚临界锅炉
E.电站锅炉

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

187、单项选择题  大型原油罐绝热层施工中，依托焊接在管壁上的保温支架，将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是()。

A.拼砌法 
B.充填法 
C.捆扎法 
D.粘贴法

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：解析 捆扎法施工是把绝热材料制品敷于设备及管道表面，再用捆扎材料将其扎紧、定位的方法。 考点：绝热工程施工技术

188、多项选择题  广播电视发射塔安装完成后，对塔体要做的主要检测包括()。

A.整体垂直度和整体高度偏差(≤H/1500)检测
B.平台标高偏差检测
C.塔体各面扭曲度检测
D.接地和绝缘器件检测
E.材料材质检测

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：材料材质检测应在广播电视发射塔安装前检测。

189、判断题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)提出，建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，必要时可以采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及其范围。

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：暂无解析

190、填空题  盘、柜的安装，一般用（）作底座。

点击查看答案

本题答案：基础型钢
本题解析：试题答案基础型钢

191、多项选择题  吊装某台设备，依据起重机特性曲线确定其臂长时，需考虑的因素有（）。

A.设备重量 
B.设备尺寸 
C.设备就位高度 
D.吊索长度 
E.吊车工作幅度

点击查看答案

本题答案：B, C, D, E
本题解析：解析 根据被吊设备或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度等和站车位置（幅度），查起重机的特性曲线，确定其臂长。 考点：起重技术

192、单项选择题  《电力法》中的电力设施保护区主要是指（）。

A.发电厂保护区 
B.电力电缆线路保护区 
C.变电站保护区 
D.换流站保护区

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：解析 电路设施的保护区主要是指电力线路的保护区。电力线路保护区又分为架空电力线路保护区和电力电缆线路保护区两种。 考点:《中华人民共和国电力法》

193、单项选择题  在直流供电系统中，应采用()的供电方式。

A.交流不问断电源
B.柴油发电机后备
C.整流设备与电池并联浮充
D.双路市电

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

194、问答题  

施工进度管理在机电工程项目的应用【案例IH420096-1】
1．背景
某钢厂拟建一台特大型烧结机（有效烧结面积360mz），以满足高炉增容后烧结矿的需求。在该项目初步设计审查通过后，因钢材价格上涨，业主急于早日建成投产，与一家具有类似工程经验且具有总承包资质的工程公司签订了EPC“交钥匙”总承包合同，约定14个月建成投产。签订合同时，施工图纸设计刚刚开始，经过初步设计审查，主要设备的规格、型号已确定（包括烧结机、环冷机、主抽风机、圆筒混合机），业主方“三通一平”工作已完成，资金已落宴部分。
该厂位于一片河滩地上，远离市区，紧邻一条主干道，场地平坦，地势低洼，场地狭窄，场区内淤泥质土为主，基岩在地下45m处。该地区雨季在每年5月及6月．（即合同签订后的第3到第4个月），夏季极端最高温度在43℃，冬季极端最低气温-5℃。合同签订后的第13个月到第14个月间正值传统节日一一春节。
该项目施工内容包括：分系统及分辅助设施，道路管网等；主要车间包括烧结冷却机室、主抽风机室、配料室、混合室及通廊转运站。其中烧结冷却机室是大型高层工业厂房，土建施工周期长，烧结机的制作、安装时间很长，主抽风机室中的主抽风机采用进口设备，订货周期很长，而混合机不仅制作周期长，且体积重量均很大，运输难度较大。该公司项目部根据工程具体情况，考虑了不利因素影响，制定了较可行进度计划，重点对引起进度偏差的原因进行了分析，实施中加强了计划控制和调整，保证合同工期，如期完成了任务。
2．问题：
(1)项目部在确定施工进度目标时，应考虑哪些因素对施工进度的影响？
(2)如何才能制定较为可行的进度计划？
(3)如何进行进度计划的控制，保证合同工期？
(4)试分析哪些原因会引起进度偏差调整？

点击查看答案

本题答案：(1)根据本案例的其体情况，应考虑如下因素：
本题解析：试题答案(1)根据本案例的其体情况，应考虑如下因素：
根据合同总体工期要求确定最迟开工时间；设计进度、设备采购进度；季节性施工措施（如雨期施工、抗高温措施）；建材价格上涨；劳动力资源供应不均衡（如春节）；软土地基处理及桩基施工过程中意外情况发生；由于边设计边施工，且设计周期短，必须考虑设计变更等对施工进度的影响。
(2)制定较为可行的进度计划的方法是：
1)根据以往类似工程经验，估计绝对工期可能的最小值。
2)根据上述最小值，与设备采购部门和土建单位协商，确定某单位工程的土建开工时间、安装开工时间、单机试车时间及最终联动试车时间（包括空负荷和带负荷）。
3)将上述时间表与设计部门协商，制定设计进度计划，以满足现场施工需要。
4)经过设备采购部门、设计部门协商后的施工进度计划，还需结合现场条件再进行细化。本项目最终投产计划宜在春节前完成，比合同工期提前一个月。
(3)对进度计划的控制如下：
1)将总目标分解到每个单位，并要求各单位按计划工期进一步分解。
2)对照计划进行跟踪，检查进度实际情况；对影响本项目施工进度的因素进行分解，如图纸不及时到位、压桩遇地下障碍、设计变更、设备供应不及时等，进度难免出现偏差，应采取相关措施，在保证总进度目标的情况下，对进度计划进行调整，形成新的计划，作为进度控制的新依据。
3)一旦出现进度偏差，就应对症下药，采取纠偏措施。
(4)引起进度偏差调整的原因：除宏观原因和不可抗力原因外，重点有：供应商违约，资金不落实，什划编制失误，施工方法不当，施工图纸提供不及时等。

195、单项选择题  工业项目中机械设备的负荷试运转应由()单位负责。

A.施工
B.建设
C.设备制造
D.设计

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：除合同另有规定外.负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位，总承包/施工单位共同编制，由生产部门负责指挥和操作。

196、多项选择题  低合金结构钢是在普通钢中加入微量合金元素，具有较好的综合力学性能，主要适用于()

A.预应力锚具 
B.压力容器、压力管道 
C.桥梁 
D.重轨和轻轨 
E.制造各种型钢

点击查看答案

本题答案：B, C, D
本题解析：本题考查的是黑色金属材料的类型及应用。

197、填空题  盘、柜基础型钢安装不直度允许偏差为（）mm/m，全长不超过（）mm。

点击查看答案

本题答案：1；5
本题解析：试题答案1；5

198、问答题  

施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-2】
1．背景
某安装工程公司承接某市一高层商住大厦机电安装项目，施工地点在南方沿海，工期为1年.工程施工特点为：工期紧、工程量大、高空作业多、垂直运输量太.本工程的施工重点为：大设备的码头卸船，陆路运输及现场的吊装作业.在施工准备阶段，项目部按照国家、当地的法律法规，.舍同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响制定了健康和安全管理计划书，并认真地实施了安全技术措施方案，认真地进行了安全技术交底，工程按期安全地完成.
2．问题
(1)简述职业馥康、安全与环境管理计划书编制原则.
(2)分析该工程项目管理受外部环境因素有哪些.
(3)安全交底有哪些要求？
(4)简述职业健康，安全与环境管理计划书的审批、实施和修订程序.

点击查看答案

本题答案：(1)职业健康，安全与环境管理计划书编制原则
本题解析：试题答案(1)职业健康，安全与环境管理计划书编制原则
1)在项目开工前，依据企业职业健康和安全管理方针、目标和承诺及合同要求，项目经理组织工程管理、安全以及其他相关部门针对项目的工程特点进行职业健康和安全管理的总体策划，以确保职业健康、安全与环境管理目标的实现，满足业主的管理要求.
2)建设工程项目是开放系统，受自然环境和社会环境影响很大，安全控制需要把工程系统和环境系统及社会系统相结合.
3)在生产任务与职业健康、安全与环境管理计划发生重大差异，或者其他生产经营活动运行条件有重大变化时应及时调整职业健康、安全与环境管理计划书.
(2)该工程项目管理受外部环境影响的因素多，主要是：
1)露天作业多，高空作业多，预装作业多；
2)气侯变化影响大（南方沿海）l
3)受工程地质和水文条件变化（码头卸船）的影响；
4)地理条件和地域资源的影响（南方沿海、码头卸船、陆路运输）.
(3)安全技术交底的要求：
1)安全技术交底必须按工种分部分项交底.施工条件发生变化时，应针对性地补充交底内容；冬雨期施工应有针对季节气候特点的安全技术交底.工程因故停工，复工时应重新进行安全技术交底.
2)安全技术交底必须在工序施工前进行，并保证交底逐级下达到施工作业班组全体人员.
3)项目部应保存安全技术交底记录并整理归档.
4)职业健康、安全与环境管理计划书的审批、实施和修订
项目经理部制定、修订后的项目职业健康、安全与环境管理计划书形成文件，经项目经理批准发布，项目经理部贯彻实施.项目经理及各有关部门、人员应在各自范围内保证落实所需的资源，以保证职业健康、安全与环境管理方案的实施.
项目经理部在项目实施的客观状态发生重大变化时，应组织对有关人员项目职业健康、安全与环境管理方案进行修订，不断完善，实现持续改进.

199、多项选择题  下列机械设备中，需严格控制环境温度来保证安装精度的有（）。

A.2050mm薄板冷连轧机 
B.中型离心式鼓风机 
C.中央空调机组 
D.数控机床 
E.12mm胶带输送机

点击查看答案

本题答案：A, D
本题解析：解析 环境对设备安装精度的影响。如温度的变化对设备基础和设备本身的影响就很大，尤其是大型、精密设备的安装，环境的影响也很重要。 考点：机械设备安装技术

200、问答题  

背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。

点击查看答案

本题答案：解析： 该工程规模较大，由两条工艺生产线组成，所以竣工验收
本题解析：试题答案解析： 该工程规模较大，由两条工艺生产线组成，所以竣工验收分两步走，即应先初验，合格后再进行全部工程的正式竣工验收。