手机用户可
保存上方二维码到手机中,在
微信扫一扫中右上角选择“从
相册选取二维码”即可。
1、单项选择题 在下列对工程实施过程中风险责任的的划分中,()不属于业主的风险。
A、特殊风险,包括战争、革命等
B、经济方面的风险
C、单价的报价风险
D、工程还未办理正常移交手续,业主提前使用造成工程的损害或损失
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
2、判断题 承包人在接到业主发出中标函并最后签订工程合同之后,要根据合同文件有关条款要求,办理保函手续和保险手续。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
3、多项选择题 投标人不得与招标人()。
A、串通投标
B、损害国家利益
C、损害社会公共利益或者他人的合法权益
D、排挤其它投标人公平竞争
点击查看答案
本题答案:A, B, C
本题解析:暂无解析
4、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定,“建筑工程一切险”的保险范围包括()。
A、永久工程
B、工程设备
C、承包商的施工机械
D、待用材料
E、临时工程
点击查看答案
本题答案:A, B, D, E
本题解析:暂无解析
5、多项选择题 下列资料中不能作为索赔依据的是()。
A、投标须知
B、会议纪要
C、业主口头承诺
D、合同条款
点击查看答案
本题答案:A, C
本题解析:暂无解析
6、判断题 格式化条款(民间称其为霸王条款)是由当事人中具有自然垄断地位的一方,为了重复地使用相同的合同格式,在并没有与对方协商的情况下,使用由其单方面预先拟订好的条款。应用格式化条款签订的合同称之为格式化合同。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
7、判断题 事先未报经监理工程师审查并取得业主批准,承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
8、多项选择题 按照担保法的规定,因()而发生的债权,当事人不履行债务时,债权人可以留置合同中约定的财产。
A、保管合同
B、运输合同
C、借款合同
D、加工承揽合同
E、施工合同
点击查看答案
本题答案:A, B, D
本题解析:暂无解析
9、问答题
对某项工程的施工,业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。
请问定金与预付款有何区别?
点击查看答案
本题答案:定金与预付款的区别:
①目的不同,定金的目的
本题解析:试题答案定金与预付款的区别:
①目的不同,定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。
②性质不同,定金是担保形式,是法律行为;而预付款是一种惯例,是约定俗成的习惯,不是法律行为。
③处理不同,定金视合同履行情况有不同的法律后果;预付款在工程进度款中按比例扣还。
10、单项选择题 上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同,双方商定在济南站交货,但最终因不可预见的原因合同未得实际履行,若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷的诉讼,应在()起诉。
A.天津市人民法院
B.上海市人民法院
C.济南市人民法院
D.铁路运输法院
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
11、多项选择题 合同解除包括()。
A、自愿解除
B、强制解除
C、约定解除
D、法定解除
点击查看答案
本题答案:C, D
本题解析:暂无解析
12、多项选择题 合同条件第42条规定,如果发生“业主占用现场”属于业主的风险,监理工程师应批准给予时间(工期)与费用的补偿,以下列出的情形属于业主占用现场的是()。
A.业主延迟提供本工程合同中所规定、可以供承包人随时占用的现场各部分用地
B.未按照监理工程师在开工通知令中确定的提供现场用地J顷序和时间向承包人提供施工用地
C.业主所提供的现场,面积大小不能满足合同的规定
D.业主没有按合同所规定的条件提供进出施工现场的通道
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析
13、多项选择题 监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时, 主要比较()等方面内容
A、监理工作目标设置的合理性
B、项目监理班子组织机构的完备性
C、工作计划的可行性
D、承诺保证提前竣工时间的长短
E、提交的方案是否有创新性
点击查看答案
本题答案:A, B, C, E
本题解析:暂无解析
14、单项选择题 如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向()申请撤销裁决。
A、人民法院
B、政府的建设行政主管部门
C、上级仲裁委员会
D、质量监督机构
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
15、单项选择题 以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中,正确的是()。
A.合同成立与合同无效的确认权都属于合同当事人双方
B.合同成立与生效的确认权都属于人民法院或仲裁机关
C.合同成立的确认权属于人民法院或仲裁机关,而合同生效的确认权属于合同当事人双方
D.合同成立的确认权属于合同当事人双方,而合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
16、多项选择题 保证合同的当事人是()。
A、权利人
B、义务人
C、保证人
D、公证部门
点击查看答案
本题答案:A, B, C
本题解析:暂无解析
17、单项选择题 订立合同时,承诺人做出有效的承诺,必须是()。
A.第三人完全接受要约条件
B.承诺人不定期地做出承诺
C.完全接受要约条件
D.承诺人可附有实质性变更的答复
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
18、判断题 委托监理服务合同按双方签署的合同协议书上注明的时间终止;按照委托监理服务合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
19、多项选择题 工程施工招标的一个单独合同,发包工作内容可以是()。
A、整个工程的施工任务
B、单项工程的施工任务
C、单位工程的施工任务
D、分部工程的施工任务
E、特殊专业工程施工任务
点击查看答案
本题答案:A, C, E
本题解析:暂无解析
20、多项选择题 工程款的结算方式有()。
A、预付款结算
B、按月结算
C、竣工后一次结算
D、分段结算
E、年终结算
点击查看答案
本题答案:B, C, D
本题解析:暂无解析
21、多项选择题 正常的监理酬金应当由()构成。
A、全部成本
B、附加的监理酬金
C、额外的监理酬金
D、利润
E、税金
点击查看答案
本题答案:A, D, E
本题解析:暂无解析
22、单项选择题 无效经济合同的确认权属于()
A、法院或仲裁机关
B、法院
C、工商局
D、建设管理部门
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
23、判断题 监理招标的评标过程中,应主要关注于投标单位报价的高低和报价取费项目的合理性。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
24、多项选择题 《公路工程国内招标文件范本》技术规范中要求承包人在工程现场周围配备哪些必要的()标志牌。
A、警告与危险标志
B、安全与控制标志
C、指路标志与标准的道路标志
D、施工标段牌
E、公司广告牌
点击查看答案
本题答案:A, B, C
本题解析:暂无解析
25、单项选择题 因招标人与个别投标人恶意串通、内定中标人而签订的施工承包合同属于()。
A.合同有效
B.无效合同
C.可撤销合同
D.合同效力待定
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
26、单项选择题 经济法律关系的主体是指()。
A.经济法律关系中当事人的权利和义务
B.是经济法律关系的当事人
C.经济法律关系主体的权利义务所共同指向的“事”或“物”
D.国家颁布的法律、法规
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
27、问答题 某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段,分别由三个承建商进行实施,并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。
监理委托合同与施工合同签订的先后顺序如何?
点击查看答案
本题答案:业主先与监理单位签订监理委托合同,然后再与承建商签订施
本题解析:试题答案业主先与监理单位签订监理委托合同,然后再与承建商签订施工合同。
28、多项选择题 评标时,以下符合对投标报价的算术修正的原则是()。
A.当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时,以数字表示的金额为准
B.当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时,以文字表示的金额为准
C.各细目“总额价”的实际累计值,若不等于投标总价时,以累计的数为准
点击查看答案
本题答案:B, C
本题解析:暂无解析
29、多项选择题 施工承包合同,在订立以后,但在尚未履行之前,被确认为无效合同的,在以下承担法律责任的方式中()是符合规定的。
A.返回财产
B.赔偿损失
C.恢复原状
D.继续履行
点击查看答案
本题答案:A, B, C
本题解析:暂无解析
30、多项选择题 法人终止的原因主要有()等。
A、法人法定存在期限届满
B、法人改变经营性质
C、法人扩大业务范围
D、法人依据行政命令而撤销
E、法人完成了规定的任务
点击查看答案
本题答案:A, D, E
本题解析:暂无解析
31、判断题 承包人进入现场后,认为地下水位太高,提出因排水困难而导致挖土费用提高;承包人另外认为砂土填料的运距太远,土方运输的费用高。向业主提出费用索赔,并要求延长工期,监理工程师应当予以同意。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
32、判断题 FIDIC条款中规定监理工程师有随时掌握承包人的人员情况与设备损毁情况的义务,有权指令撤换其中的“不合格”者。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
33、判断题 没有业主的同意,监理单位不得将监理服务的任何部分予以分包。监理单位因监理服务的需要,聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
34、多项选择题 施工合同条件所规定的履约担保形式有()。
A.履约保证金
B.预付款保证金
C.保留金
D.留置权
E.定金
F.违约金
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D, F
本题解析:暂无解析
35、多项选择题 根据FIDIC合同条件,由承包人承担工程暂停增加费用的情况有:()。
A、工地气候恶劣所造成的不超过7(不同范本天数会略有差异)天的停工
B、政治风险
C、因承包人的施工方法不当引起的工程暂停
D、承包人为了本工程或其和其任何部分的安全采取技术措施而所需的停工。
E、监理工程师的过失
点击查看答案
本题答案:A, C, D
本题解析:暂无解析
36、多项选择题 因工程设计变更,监理工程师下达了某分部工程的暂停令,使承包商的三台专用机械设备闲置,监理工程师对承包商的设备闲置损失可以按()方法来计算。
A、机械设备进出场费
B、机械台班费
C、机械折旧费
D、机械设备租赁费
E、机械设备燃料费
点击查看答案
本题答案:C, D
本题解析:暂无解析
37、多项选择题 FIDIC通用条件规定,颁发“解除缺陷责任书”后,合同对双方仍能有效,工程师可要求承包人完成()方面的义务
A、财务
B、施工
C、修补缺陷
D、管理
点击查看答案
本题答案:A, D
本题解析:暂无解析
38、多项选择题 承包商应该准备和提交的索赔帐单和证据资料主要有()。
A、工程进度计划
B、施工日志
C、工程所在国的政治经济的基本资料
D、来往文件和信函等
E、会议纪要和备忘录
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D, E
本题解析:暂无解析
39、多项选择题 监理理招标文件中,()是财务建议书的主要内容
A、执行监理任务的计划表
B、承担监理工作的人员组成
C、人员酬金报价表
D、要求监理单位提供的设备清单
E、提供自备仪器设备的报价表
点击查看答案
本题答案:C, D, E
本题解析:暂无解析
40、多项选择题 下列选项属于保险除外的有()。
A、设计、制造和安装错误
B、工人、技术人员操作失误
C、战争、罢工、民事骚动
D、电气短路或其他电气原因
E、被保险人及其代表人的故意行为及其重大过失
点击查看答案
本题答案:A, C, E
本题解析:暂无解析
41、判断题 公民是自然人,自然人也一定是公民。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
42、单项选择题 ()可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同。
A.监护人
B.法定代理人
C.法定代表人(简称法人代表)
D.自然人
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
43、单项选择题 工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目,最适用于:()
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.总承包合同
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
44、单项选择题 与承包人编制工程量清单无关的内容有()。
A.质量规定
B.技术规范
C.设计文件
D.计量支付办法
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
45、判断题 承担履约违约的倡导性方式有:①实际履行合同;②采取补救措施;③过失方赔偿损失方的损失;④支付违约金;⑤没收或双倍返还定金五种。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
46、多项选择题 对违反合同者追究责任时,实行:()
A、违约金、定金并用原则;
B、以补偿性为原则;
C、过错原则;
D、因不 91eXAm.org可抗力不能履行合同时,部分或者全部免除责任;
E、严格责任原则。
点击查看答案
本题答案:B, D, E
本题解析:暂无解析
47、多项选择题 下列有关承包人的材 料与设备说法不正确的有()。
A、承包人的材料与设备一旦进入现场,就一律不得撤离现场
B、承包人的材料与设备进入现场后,经业主同意才能撤离现场
C、承包人的材料与设备进入现场后,只要工程需要就能撤离现场
D、承包人的材料与设备一旦进入现场,没有监理工程师的同意不得随便撤离现场
点击查看答案
本题答案:A, B, C
本题解析:暂无解析
48、单项选择题 如果在合同中规定可以提供“材料预付款”的,该材料预付款是用于由承包人购进的、将用于永久工程的材料的。由业主在收到工程师出具来源:91考试网的“材料预付款支付证书”的当月的月支付中提供给承包人,它是一笔数额为材料价款()的无息贷款。
A.百分之百(100%)
B.百分之七十五(75%)
C.百分之八十(80%)
D.百分之九十(90%)
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
49、多项选择题 《公路工程国内招标文件范本》(2003版)中的临时设施是指()。
A、供电
B、电信设备
C、供水
D、临时道路
E、污水与垃圾处理
点击查看答案
本题答案:A, B, C, E
本题解析:暂无解析
50、判断题 我国《合同法》规定履约违约实行的是过失责任原则。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
51、多项选择题 招标人具备自行招标的能力表现为()
A、必须是法人组织
B、有编制招标文件的能力
C、有审查投标人资质的能力
D、招标人的资格经主管部门批准
E、有组织评标定标的能力
点击查看答案
本题答案:B, C, E
本题解析:暂无解析
52、单项选择题 监理工程师()解除合同规定的承包人的任何义务。
A.有权
B.任何时候都无权
C.经业主批准后有权
D.经合同管理机构批准后有权
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
53、单项选择题 我国对经济合同争议的处理实行()
A.一裁两审制
B.或裁或审制
C.只许仲裁
D.只许诉讼
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
54、问答题
某大桥工程项目所在地区,因连降暴雨成灾,发生严重的山洪暴发,使正在施工的桥梁工程遭受如下损失:
(1)一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁,估计损失为300万元;
(2)一座临时分仓库被狂风吹倒,使库存水泥等材料被暴雨冲坏,估计损失为80万元;
(3)洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备,其损失为50万元;
(4)临时房屋工程设施倒塌,造成人员伤亡,损失为15万元;
(5)工程被迫停工20天,造成人员、机械设备闲置,损失达60万元。
若已办理了3%的保险,该项工程造价为8000万元,投保金额分期办理,本期只办理了6000万元,则可向保险公司索赔多少?
点击查看答案
本题答案:保险公司赔偿金额(300+80)×6000
本题解析:试题答案保险公司赔偿金额(300+80)×6000/8000=285万元。
55、多项选择题 监理工程师索赔管理的任务包括()。
A、公正地处理和解决索赔
B、进一步补充索赔资料
C、预测和分析导致索赔的原因和可能性
D、制止承包商提出索赔
E、通过有效的合同管理减少索赔事件的发生
点击查看答案
本题答案:A, C, E
本题解析:暂无解析
56、单项选择题 投标基准日期是指()。
A.投标截止日前28天的当日
B.开始发售招标文件的当日
C.投标截止日的当日
D.开始发售招标文件后的第28天
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
57、多项选择题 在合同促裁制度中,首席仲裁员由()
A、当事人共同选定
B、仲裁申请人选定
C、未申请仲裁一方当事人选定
D、当事人共同委托仲裁委员会主任指定
E、仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定
点击查看答案
本题答案:A, D
本题解析:暂无解析
58、多项选择题 在招标投标过程中,对下列行为的法律特征描述正确的是()。
A.施工招标的行为属于要约
B.业主签署中标通知书的行为才是承诺
C.承包人投递投标文件的行为属于要约行为
D.施工投标属于承包人的承诺行为
点击查看答案
本题答案:B, C
本题解析:暂无解析
59、判断题 违约金应与实际损害相关。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
60、多项选择题 公路工程国内招标文件范本规定:监理工程师应在发出中标通知书后()天,向承包人免费提供由业主或其委托设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料()份。
A、28天
B、35天内
C、42天内
D、7天
E、3份
F、2份
点击查看答案
本题答案:C, F
本题解析:暂无解析
61、多项选择题 仲裁协议包括如下()内容
A、请求仲裁的意思表示
B、不向法院起诉的承诺
C、仲裁事项
D、双方争议的解决方式
E、所选定的仲裁委员会
F、争议调解人
点击查看答案
本题答案:A, C, E
本题解析:暂无解析
62、多项选择题 在下述各项中,属投标报价降低风险报价策略的是()
A、加强索赔
B、购买保险
C、开口开级报价
D、多方案报价
E、按成本加酬金方式结算报价
点击查看答案
本题答案:C, D, E
本题解析:暂无解析
63、多项选择题 《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致,其中()是错误的。
A、联动无负荷试车,由承包人组织试车
B、单机无负荷试车,由工程师组织试车
C、由于设计原因试车达不到验收要求,工期相应顺延
D、试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时,承包人可以继续施工
点击查看答案
本题答案:A, B, C
本题解析:暂无解析
64、单项选择题 FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期,是指()的期限
A.合同签字日至承包人提交结清单日
B.开工日至工程师颁发移交证书日
C.开工日至工程师颁发履约证书日
D.移交证书确认的竣工日至办理履约证书日
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
65、多项选择题 以下属于无权代理行为的是()。
A.未经被代理人授权的代理行为
B.超越代理权限的代理行为
C.“双方代理”产生的代理行为
D.恶意串通的代理行为
E.代理权限消灭以后所进行的代理行为
F.自身代理的代理行为
点击查看答案
本题答案:A, B, E
本题解析:暂无解析
66、多项选择题 委托代理必须满足以下()条件后,才可以代表被代理人进行生产经营活动;同样,这种代理人代表被代理人进行的生产经营活动也受到法律的保护。
A.必须以被代理人的名义设立权利和义务
B.必须获得市场准人证明
C.必须在授权的范围内设立权利和义务
D.必须事先取得委托证明
E.必须是法人单位的职工
F.必须具有法人资格
点击查看答案
本题答案:A, C, D
本题解析:暂无解析
67、判断题 承诺是受要约人同意要约的意思表示。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
68、判断题 按照FIDIC条款签订的施工承包合同,其合同文件由合同通用条款和专用条款组成。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
69、单项选择题 在FIDIC合同条件下,承包人向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从()为止。
A、合同签字之日起到颁发工程移交证书
B、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书
C、发布开工令之日起到颁发工程移交证书
D、发布开工令之日起颁发解除缺陷责任证书
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
70、判断题 保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物,存货人支付仓储物,存货人支付仓储费的合同。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
71、多项选择题 对委托人和监理人有约束力的监理合同,包括的文件有()
A、监理中标函
B、监理招标文件
C、工程量清单
D、监理合同专用条件
E、合同履行中双方达成的书面协议
点击查看答案
本题答案:A, D, E
本题解析:暂无解析
72、判断题 依据FIDIC条款,监理工程师有权增加或减少合同中所列出的工程项目中的任何工程量。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
73、判断题 业主可以视情况要求延长投标有效期,投标人对延长的要求,可以表示同意,也可以表示拒绝,表示拒绝的,则被视为自动退出投标,业主可以以此为理由,没收投标保证金。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
74、单项选择题 业主投保“工程一切风险”后,工程项目建设过程中的()。
A、一切风险转移给保险公司
B、部分风险转移给保险公司
C、全部风险仍由业主承担
D、全部风险转移给承包人
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
75、多项选择题 我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有()。
A.质押
B.抵押
C.保证
D.定金
E.留置权
F.保留金、预付款、暂定金
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D, E
本题解析:暂无解析
76、单项选择题 因重大误解所订立的合同应属于()。
A.合同有效
B.无效合同
C.可撤销合同
D.合同效力待定的合同
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
77、单项选择题 以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的()日期。
A.成立
B.生效
C.监理服务开始履行的
D.监理进场的日期
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
78、单项选择题 如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时,须经()审批。
A.原设计单位
B.发包人
C.工程师
D.原审批单位
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
79、单项选择题 FIDIC合同条款规定承包人应对下列风险损失负责()。
A.由于承包人的重型施工机械进场,将沿途的一座小桥压坏
B.由于洪水引起的已完工工程损毁
C.由于监理工程师提供的原始基准数据不正确致使承包人放线错误
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
80、单项选择题 业主与监理工程师签订委托监理合同属于()行为。
A.法定代理
B.指定代理
C.双方代理
D.委托代理
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
81、多项选择题 可以是第三人作出担保的方式有()
A、保证
B、抵押
C、质押
D、留置
E、定金
点击查看答案
本题答案:A, B, C
本题解析:暂无解析
82、判断题 编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
83、多项选择题 在《合同法》的条款中,有些条文使用了“一般包括”,这样用词的目的是()。
A.说明这些条款是强制性的,如果不依照这些规定的话,国家就要主动进行干预
B.可以帮助当事人防止因缺少某些条款而导致出现合同漏洞
C.说明这些条款是倡导性的,可以由合同当事人自由选择
D.没有特别的意义
点击查看答案
本题答案:B, C
本题解析:暂无解析
84、多项选择题 以下那几项事务是FIDIC《土木工程施工合同条件》中所规定必须由工程师代表(国内称为总监)亲自处理不得委托他人的,()
A、发布开工令
B、处理承包人违约
C、指示“暂定金额”开工
D、特殊风险的处理
E、隐蔽工程验收
点击查看答案
本题答案:A, B, D
本题解析:暂无解析
85、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为()个月。
A.12
B.24
C.18
D.30
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
86、问答题 某路基土石方工程,按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定,承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工,工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。
在路基填筑施工时,承包商为确保路基边缘的压实度,在路设计尺寸范围外加宽了30CM填筑,施工完成后,承包商将其实际完成量(含加宽真筑部分)向监理工程师提出计量付款的要求,监理工程师应如何处理?理由是什么?
点击查看答案
本题答案:对宽填部分不予计量。因为该部分的工程量超出了施工图及工
本题解析:试题答案对宽填部分不予计量。因为该部分的工程量超出了施工图及工程量清单的范围,共费用通常被认为隐含在路基填筑上方的报价中;且该部分的施工是承包商为了保证施工质量而采取的技术措施,一般情况下该费用由承包商承担。
87、多项选择题 依法有权确定中标人的是()。
A、招标投标管理部门
B、招标人
C、公证机构
D、获得招标人授权的评标委员会
E、招标代理机构
点击查看答案
本题答案:B, D
本题解析:暂无解析
88、判断题 在编制招标文件时,业主的风险责任越小越好。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
89、判断题 招标投标法规定不得以低于成本价参与投标竞争。其中成本价指的是行业平均成本价。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
90、问答题 解释“推定变更”。
点击查看答案
本题答案:推定变更是指工程师虽然没有按合同发布变更命令,但实际上
本题解析:试题答案推定变更是指工程师虽然没有按合同发布变更命令,但实际上要求承包商干的工作已经与原合同不同或有额外的工作,推定变更可以通过工程师或驻地监理的行为来推定。
91、判断题 违约责任具有一定的制裁性。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
92、判断题 对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼,承包商不承担责任。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
93、多项选择题 违约金责任的构成要件是()。
A、违约金
B、过错
C、损害行为
D、侵权结果
E、一方损毁
点击查看答案
本题答案:B, C
本题解析:暂无解析
94、多项选择题 施工合同履行中造成竣工日期延误,经甲方代表确认,工期相应顺延的情况有()。
A、工程量变化
B、工程设计变更
C、不可抗力
D、乙方实际进度与进度计划不相符
E、一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
点击查看答案
本题答案:A, B, C, E
本题解析:暂无解析
95、判断题 工程承包合同的有效期是:从合同约定生效条件成就时至工程缺陷责任证书颁发时止。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
96、判断题 所谓单价合同是指单价绝对不能改变的合同。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
97、多项选择题 合同履行地点是指:()
A、注册登记的地点;
B、签订合同的地点;
C、交付标的地点;
D、支付价款的地点;
E、标的生产地。
点击查看答案
本题答案:C, D
本题解析:暂无解析
98、多项选择题 承揽合同主要包括()等型合同
A、修理
B、仓储
C、定作
D、复制
E、检验
点击查看答案
本题答案:A, C, D, E
本题解析:暂无解析
99、多项选择题 按照FIDIC合同条件的规定,在()期限内承包商都有权提出索赔
A、合同签字日到发布开工令日
B、开工令日到颁发工程移交证书日
C、颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任书日
D、颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E、结清单生效日之后到提出合同争议日
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析
100、单项选择题 处理合同纠纷的原则是()。
A、协商为主、调解优先原则
B、维护业主利益的原则
C、严格监理的原则
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
101、单项选择题 FIDIC合同条件规定,承包人的施工虽已达到基本竣工的条件,但由于非承包人原因的外部客观条件影响不能进行竣工检验.对该部分工程监理工程师应认为()。
A、已经竣工不需再进行竣工检验
B、需经检验后才能判定是否竣工
C、已经竣工但还需进行竣工检验
D、尚未竣工
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
102、单项选择题 监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后,承包人应向监理工程师提交()。
A、清账书
B.最后结账单
C.竣工报表
D.竣工报表
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
103、多项选择题 以下工程建设项目,必须按《招标投标法》的规定进行招标的是()。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的
B.企业职工集资建设的
C.全部或部分使用国有资金投资或国家融资的
D.使用国际金融组织或外国政府贷款、援助基金的
点击查看答案
本题答案:A, C, D
本题解析:暂无解析
104、问答题
对某项工程的施工,业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。
监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么?
点击查看答案
本题答案:监理工程师判定承包商索赔成立的条件:
①承包
本题解析:试题答案监理工程师判定承包商索赔成立的条件:
①承包商受到了实际损失或损害;
②损失不是因承包商的过错造成;
③损害也不是承包商应承担的风险造成;
④承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。
105、单项选择题 ()才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A、中间支付证书
B.工程交工证书
C.缺陷责任终止证书
D.各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
106、判断题 合同示范文本是由具有一定权威性的综合部门主持,广泛地听取了各方面特别是消费者的意见之后,按一定程序形成并颁布的,在本行业中有示范作用的合同文本。它具有规范性、完备性、适用性的特点。合同法提倡使用合同范本。但没有使用范本的合同,合同法仍然认定它是有效合同。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
107、单项选择题 一般分包应当与承包人签订分包合同,指定分包应当是()。
A.与业主签订指定分包合同对业主承担合同责任
B.业主签订指定分包合同,但对承包人承担分包合同的责任
C.与承包人签订分包合同,但对业主承担分包合同的责任
D.与承包人签订分包合同,并对承包人承担分包合同的责任
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
108、单项选择题 承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时,()。
A.可以拒绝执行
B.请总监理工程师确认
C.请业主批准
D.请行政主管部门确定
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
109、单项选择题 因不可抗力致使监理合同不能履行或部分履行,责任和损失的担负原则:
A、业主负全责
B、监理负全责
C、各负其责
D、施工方负全责
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
110、单项选择题 下列合同中,不属于合同法分则所列的合同为()。
A.技术合同
B.劳务合同
C.建设工程合同
D.赠与合同
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
111、单项选择题 未经共有人同意而处分了共有财产的合同应当属于()。
A.合同有效
B.无效合同
C.可撤销合同
D.合同效力待定的合同
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
112、单项选择题 对施工承包合同鉴证的机关是()。
A、行政主管部门
B、工商行政管理部门
C、业务主管部门
D、司法行政管理部门
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
113、判断题 对于任何分包人,分包人的代理人,雇员或工人的行为,违约或疏忽,承包人可以不负责。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
114、多项选择题 缔约当事人有()情形,应当依法承担缔约过失责任:()
A、假借订立合同,恶意进行磋商;
B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实;
C、违反缔约中的保密义务;
D、违反缔约中通知义务;
E、违反公平原则,损害对方利益。
点击查看答案
本题答案:A, B, C
本题解析:暂无解析
115、多项选择题 施工合同示范文本规定,属于承包人可以解除合同的情况有()
A、发包人未按约定时间提供施工场地
B、非承包人原因工程停建
C、发包人未按合同规定支付工程款,承包人停工超过28天
D、不可抗力便合同无法履行
E、当事人协商一致
点击查看答案
本题答案:B, D, E
本题解析:暂无解析
116、单项选择题 在支付从国外进口的材料时,材料预付款中所指的“到岸价”是()。
A.运达出口国的口岸的价格
B.离开货物供应国的口岸时的口岸价格
C.到达本工程工地的价格
D.指离岸价加海上运输费再加海运保险费
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
117、问答题 某工程项目,业主委托监理单位全权进行施工阶段监理,分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中,总承包单位没有做屋面防水的专门技术,按照合同约定,提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量,赶在雨季前做完屋面防水,业主代表选择了一家专业防水施工队,将屋面防水工程分包了出去(合同未签),并向施工总承包单位和监理单位发出了通知,要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。
业主代表的做法是否正确?为什么?
点击查看答案
本题答案:业主代表的做法不正确,原因如下:业主代表自行肢解工程进
本题解析:试题答案业主代表的做法不正确,原因如下:业主代表自行肢解工程进行分包,承包合同违约;业主代表未通过监理方直接向施工单位发通知,监理合同违约;业主代表自行选择分包单位,监理合同违约。
118、多项选择题 如果投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件,则他将承担以下()后果。
A.继续参加投标竞争
B.取消他的投标资格
C.不得以此为由没收其投标保证金
D.没收其投标保证金
点击查看答案
本题答案:B, D
本题解析:暂无解析
119、判断题 合同纠纷处理的原则是协商为主、调解优先。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
120、多项选择题 免除违约责任的条款有()
A.对方过错
B.国家计划调整
C.自然灾害
D.货物的自然损耗
E.合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
点击查看答案
本题答案:A, C, D
本题解析:暂无解析
121、判断题 工程师对质量的任何检查、认可、并不可能解除承包商对工程质量负责的义务。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
122、判断题 合同分为有效合同、无效合同和可撤销合同,无效合同同样具有法律效力。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
123、单项选择题 由于合同中某方存在有过失,使得已经成立的合同不能生效,或者被裁定为“无效合同”或“被撤销的可撤销合同”时,责任方应承担的责任原则是()。
A.过失责任原则
B.平等自愿原则
C.诚实信用原则
D.严格责任原则
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
124、判断题 FIDIC条款中,业主应对因洪水造成的承包人施工设备损坏给予赔偿。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
125、单项选择题 违约金具有何种性质()
A.补偿性
B.惩罚性
C.补偿性和惩罚性
D.视具体情况而定
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
126、多项选择题 属于指定分包合同的特点有()。
A、指定的分包合同直接涉及到业主和监理工程师
B、在标书中,应明确写出指定分包的项目或指定分包商的名单
C、指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内
D、指定分包商应当向承包商承担如同承包商向业主所承担的同样的义务和责任
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析
127、判断题 FIDIC条款规定,战争属于不可预见的风险,应由业主承担其风险责任。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
128、单项选择题 法人的变更是指()。
A、法人法定存在期限届满
B、法人改变经营性质或范围
C、依据行政机关的命令撤销
D、法人依法宣告破产
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
129、单项选择题 以同一专业的施工单位组成联营体(联合体)投标时,其联营体的资质应()。
A.以联营成员单位中资格较低者为准
B.由业主或招标单位确定
C.以联营成员单位中资格较高者为准
D.只有路基工程可以以较低者为准
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
130、单项选择题 在评标过程中,招标人可以对投标价格做出的修改是()。
A.予以降低
B.予以提高
C.除按评标委员会指出的算术错误修改外,均不能修改
D.与投标人谈判修改
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
131、多项选择题 根据《公路工程国内招标文件范本》的规定,办理保险时以合同双方名义办理的保险有()。
A、工程一切险
B、货物运输险
C、监理人员意外伤害险
D、承包人人员意外伤害险
E、第三方责任险
点击查看答案
本题答案:A, E
本题解析:暂无解析
132、单项选择题 投标人必须对本合同的全部工程报投标价,并以投标人在工程量清单中提出的“单价”或“总额价”为依据;如果只填报了其中的部分工程,则其投标将属于()。
A.该投标有效,在合同实施过程中,未报价的部分,按合同出现“漏洞”的原则处理
B.允许只对合同中的部分工程报价,并且只授予投标人已经填有报价的那部分工程,其余的应另择中标人
C.该投标属于不符合标,予以拒绝
D.视为非实质性的偏离,可以在评标时通过对投标文件的质疑澄清进行补报,补报后就可以参加响应性审查与评标中的评标价的评比
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
133、判断题 一般情况下,指定分包商应获得的款项由业主直接支付。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
134、单项选择题 某建筑公司法定代表人由于有事需要外出,不能亲自参加建设工程承包合同的签字,于是他在上飞机前给自己公司的副经理打了个电话,委托他去签字,则下面说法正确的是()。
A、这种代理属于委托代理,签字有效
B.这种代理属于法定代理,签字有效
C.这种代理属于指定代理,签字无效
D.这种代理属于委托代理,签字无效
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
135、单项选择题 《合同法》赋予合同当事人一方可以单方独立行使的权利有:()
A、代位权
B、撤销权
C、概括转让
D、约定解除权
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
136、单项选择题 招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起()日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.10
B.30
C.15
D.60
点击查看答案
本题答案:B
本题解析:暂无解析
137、问答题
某建设项目的业主于2002年3月15日发布该项目施工招标公告,其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项,还要求参加投标的施工单位必须是本市一、二级企业或外地一级企业,近三年内有获省、市优质工程奖的项目,且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件,各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定:工期不长于24个月,工程质量标准为优良,4月18日16时为投标截止时间。
开标时,由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况,确认无误后,由招标人当众拆封,宣读投标人名称、投标价格、工期等内容,还宣布了评标标准和评标委员会名单(共8人,其中招标人代表2人,招标人上级主管部门代表1人,技术专家3人,经济专家2人),并授权评标委员会直接确定中标人。
评标的程序有哪些?
点击查看答案
本题答案:评标工作一般按以下程序进行:
①招标人宣布评
本题解析:试题答案评标工作一般按以下程序进行:
①招标人宣布评标委员会成员名单并确定主任委员。
②招标人宣布有关评标纪律。
③在主任委员主持下,根据需要,讨论通过成立有关专业组和工作组。
④听取招标人介绍招标文件。
⑤组织评标人员学习评标标准和方法。
⑥提出需澄清的问题。经评标委员会讨论,并经1/2以上委员同意,提出需投标人澄清的问题,以书面形式送达投标人。
⑦澄清问题。对需要文字澄清的问题,投标人应当以书面形式送达评标委员会。
⑧评审、确定中标候选人。评标委员会按招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审,确定中标候选人推荐顺序。
⑨提出评标工作报告。在评标委员会2/3以上委员同意并签字的情况下,通过评标委员会工作报告,并报招标人。
138、单项选择题 某施工承包合同在合同已经履行或已经履行完毕的时候,被宣布为无效合同,这种情形下的合同违约应当按()原则处理。
A.独立责任原则
B.严格责任原则
C.过失责任原则
D.公平责任原则
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
139、单项选择题 下列情况下标书有效的是()。
A、投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章
B.投标书未密封
C.投标书逾期送达
D.投标单位未参加开标会议,事先未通知招标方
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
140、多项选择题 委托合同的基本特征有()
A、合同的标的是劳务
B、必须是有偿合同
C、合同是诺成,非要式合同
D、条款内不包括违约责任
E、合同是双务的
点击查看答案
本题答案:A, C, E
本题解析:暂无解析
141、判断题 某公路施工承包合同,在工程量清单中有桥梁“台背”和锥坡回填的土方数量,但承包人在投标时没有填写单价和合价,施工中承包人提出要单独计量支付,监理工程应予以驳回。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
142、判断题 依照法律的规定,给无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理关系是法定代理关系。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
143、多项选择题 FIDIC合同条件下,工程师对()方面的权利一般不能委托给工程师代表。
A、发布开工令
B、处理承包商严重违约
C、检验材料、设备的质量
D、签发付款证书
E、对已完成工程部位质量的确认或拒收
点击查看答案
本题答案:A, B, D
本题解析:暂无解析
144、多项选择题 在监理工程师出具材料预付款支付证书之前,承包人还应承诺,从收到材料预付款时起,()。
A.这些材料的照管划归给了业主
B.支付材料预付款,不能解释为对有关材料的批准
C.这些材料的所有权划归业主所有
D.材料用于工程后,材料预付款将由业主在月支付中扣回
点击查看答案
本题答案:B, C, D
本题解析:暂无解析
145、多项选择题 要约人在要约有效期内撤销要约的
A.凡是承诺都一律要用通知的方式
B.承诺可以用“通知”的方式做出也可用“行动”的方式做出
C.当“受要约人”发出的承诺到达要约人,或者“受要约人”做出承诺行动时,该承诺生效
D.承诺生效时产生“合同成立”的结果
E.承诺生效时产生“合同生效”的结果
点击查看答案
本题答案:B, C, D
本题解析:暂无解析
146、多项选择题 要使索赔得到公正合理地解决,工程师在工作中必须邀守()等基本原则
A、批评教育
B、公正
C、自愿
D、协商一致
E、平等
点击查看答案
本题答案:B, D
本题解析:暂无解析
147、多项选择题 关于投标有效期有如下()的规定。
A.投标有效期是从投标截止日起到发出中标通知书之日为止的一段时间
B.在投标有效期内投标人不得修改、撤销其投标
C.招标人不得要求投标人延长投标有效期
D.招标人有权在原定投标有效期届满时要求延长投标有效期,投标人不得拒绝
点击查看答案
本题答案:A, B
本题解析:暂无解析
148、多项选择题 指定分包商的特点表现为()。
A、由业主选定实施单位
B、与业主签订合同
C、总包商负责施工中的协调管理
D、工程师负责施工中的协调管理
E、完成工作内容不属于总包商的承包工作
点击查看答案
本题答案:A, C, E
本题解析:暂无解析
149、多项选择题 下列情形中属于债权人不得将合同的权利转让给第三人的情形是()
A、根据合同性质不得转让
B、按照当事人约定不得转让
C、按照第三人请求不能转让
D、依照法律规定不得转让
E、属于债权人依据该债权产生的人身权部分
点击查看答案
本题答案:A, B, D, E
本题解析:暂无解析
150、单项选择题 当经济法律事实的产生是以当事人的主观意志为转移的时候,法律上称这种经济法律事实为()。
A.行为
B.事件
C.实效
D.机会
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
151、问答题 承包商申报工程索赔程序是什么?
点击查看答案
本题答案:索赔申报的程序是:
①索赔事件发生后的28天
本题解析:试题答案索赔申报的程序是:
①索赔事件发生后的28天内,向工程师发出索赔意向通知;
②在发出索赔意向通知后的28天内,向工程师提交索赔报告并附上详细证明材料;
③当该索赔事件持续进行时,承包人应按工程师可能合理要求的此类时间间隔,发出进一步的索赔报告,并在索赔事件新产生的影响结束后28天内发出一份最终详细报告。
152、判断题 建设工程承包合同是属于要式合同。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
153、判断题 监理单位拥有版权并已用于监理服务中的所有文件,业主使用或复制必须得到监理单位的认可。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
154、问答题
某地修建一条二级公路,投标人请某银行开具履约担保,而某银行对该承包单位的财务能力持怀疑态度,于是银行向承包人提出要求,请他到当地的地方政府给施工单位出具一份保证书,才能给予办理该履约保函。请回答:银行的这一要求是否合理,为什么?
点击查看答案
本题答案:银行的这一要求不合理,因为《中华人民共和国担保法》第八
本题解析:试题答案银行的这一要求不合理,因为《中华人民共和国担保法》第八条规定:“国家机关不得为保证人,但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外”。因此地方政府作为经济合同保证人的资格不合法。
155、问答题
某公路项目签约后,承包人在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源,但由于地方保护、哄抬物价的影响,导致材料价格大幅上涨,因此承包人就此提出申请,要求通过设计变更调整材料单价,而业主认为根据合同第11款的规定,承包人已经认真进行了现场考察,在市场经济条件下对此应有充分考虑,因此拒绝给予承包人任何经济补偿。
问题:①做为监理工程师你对此有何看法?
②承包人应吸取什么经济教训?
点击查看答案
本题答案:①监理工程师应依据合同条款处理此事:
不能给
本题解析:试题答案①监理工程师应依据合同条款处理此事:
不能给予调整材料单价;应该认定承包人通过业主所提供资料及现场考察,已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料,并且在报价中已经考虑这些因素的影响。
②承包人应吸取的经验是:
在投标过程中要对业主提供的资料进行研究,认真做好现场考察环节的工作,充分考虑到市场的影响和施工中存在的风险,并在报价中体现出来,同时在管理中采取相应措施,从而避免或减少损失发生
156、单项选择题 FIDIC合同条款中的指定分包只能是()。
A.材料供应
B.特殊服务
C.工程分包
D.属于合同中暂定金额下的工作或服务
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
157、多项选择题 下列()不属于合同条件的组成部分。
A、通用条件
B、合同文件
C、专用条件
D、法律法规
点击查看答案
本题答案:B, D
本题解析:暂无解析
158、判断题 合同价格是为全部工程而规定的总金额,因此就是承包人在实施工程中实际得到的总金额。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
159、单项选择题 专业监理工程师应对按工程量清单的分项工程进行一次系统的检查验收。检查合格后,提请高级驻地监理工程师签发()。
A、中间交工证书
B、分项工程交工证书
C、部分工程交工证书
D、单项工程交工证书
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
160、多项选择题 下列的()是投标担保应保证的作用。
A.投标人投标后不能变更或撤销投标文件
B.接到招标人要求延长投标有效期的通知后,必须同意延长
C.投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书
D.投标人中标后必须要履行合同
E.投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金(或履约保证金保函)
点击查看答案
本题答案:A, C, E
本题解析:暂无解析
161、单项选择题 双方签署的监理合同内写明的合同金额是指()的酬金。
A、正常监理工作
B、附加监理工作
C、额外监理工作
D、包括正常,附加和额外监理工作
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
162、判断题 损害赔偿是违约责任的主要方式。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
163、多项选择题 土木工程施工合同通用条件规定,属于()的情况,承包商可以获得工期展延
A、业主延误施工现场移交
B、监理工程师延误图纸移交
C、不利施工的自然条件或障碍影响
D、增加合同外的施工项目
E、暂时停工
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析
164、单项选择题 某大型自动化多功能桥梁工程施工图设计完成后进行设备安装招标,此时宜采用()方式选择承包商。
A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、直接委托
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
165、判断题 业主指定的分包商,在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
166、判断题 履约保证金的法律后果是,若业主不履行合同则无权请求退还履约保证金,如果是承包人不履行合同则应双倍返还履约保证金。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
167、多项选择题 下列关于合同成立的表述正确的是()。
A、承诺生效时合同成立
B、当事人采用书面形式订立合同的,自双方当事人签字或盖章时合同成立
C、当事人要求签订确认书的,签订确认书时合同成立
D、法律、法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同的,当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立
E、依法成立的合同,自成立时生效
点击查看答案
本题答案:A, B, C, D, E
本题解析:暂无解析
168、判断题 对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
169、单项选择题 在签发整个工程的竣工交接证书时,监理工程师对合同价格的调整仅限于工程变更超出有效合同价格的()的那部分款额。
A、5%
B、10%
C、15%
D、20%
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
170、多项选择题 施工合同规定,变更合同价款的方法有()。
A、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算,变更合同价款
B、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款
C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
D、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由发包方提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
E、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由工程师自己确定变更价格并执行
点击查看答案
本题答案:A, B, C
本题解析:暂无解析
171、单项选择题 以下对工程保险性质与作用的描述哪一条不正确?()
A、工程保险是强制性的
B、进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险
C、保险后仍需预防灾害和事故,尽量避免和减少风险危害
D、工程保险险种的选择是由承包人自行选定的
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
172、多项选择题 下列合同和施工承包合同有主从关系的是()。
A.勘察设计合同
B.履约担保合同
C.监理服务合同
D.设备安装合同
点击查看答案
本题答案:B, C
本题解析:暂无解析
173、多项选择题 国际工程承包中常见的保险种类有()。
A、工程一切保险
B、疾病保险
C、第三方责任险
D、人身意外险
E、货物运输险
F、其它保险
点击查看答案
本题答案:A, C, D, E, F
本题解析:暂无解析
174、多项选择题 计日工的费用应包括用于计日工的()等几种费用。
A、劳务费
B、材料
C、管理费
D、机械费
点击查看答案
本题答案:A, B, D
本题解析:暂无解析
175、单项选择题 某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间,受要约人是在要求的时间内投邮,由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况,该承诺文件应()
A.因迟到而自然失效
B.必须经要约人发出接受通知后才有效
C.必须经要约人发出拒绝通知后才无效
D.因非受要约人原因的迟到,要约人必须接受该承诺
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
176、多项选择题 某项工程,承包人向监理工程师申请整个工程的开工,经审核,承包人已经收到了中标通知书,已经向业主递交了履约保证金,已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作也都已经在签发中标通知书后的42天内完成。以下备选答案中正确的是()。
A.应以签发中标通知书后的第42天为整个工程的开工日期
B.以双方实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
C.以承包人实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
D.将业主比承包人完成准备工作所晚出的天数,确定为合法的工期索赔时间
E.不需要给予延长的工期索赔
点击查看答案
本题答案:A, E
本题解析:暂无解析
177、多项选择题 建设工程委托监理合同属于()。
A、诺成合同
B、实践合同
C、有偿合同
D、无偿合同
E、双务合同
点击查看答案
本题答案:A, C, E
本题解析:暂无解析
178、判断题 只有人民法院才有权力对合同依法进行撤销,使已经生效的合同归于无效。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
179、判断题 第三者责任险是指凡在工程期间内因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者身亡或财产损失,依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
180、单项选择题 规定需由业主特别批准后监理工程师才能签发的文件是:()
A、支付证书;
B、移交证书;
C、缺陷责任期终止证书;
D、在使用招标文件范本时,通用或专用条件第二条规定需由业主特别批准的内容。
点击查看答案
本题答案:D
本题解析:暂无解析
181、问答题
某公路工程项目合同总价为8000万元人民币,合同工期18个月,在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改,使承包人停工待图1.5个月。在基础工程施工中,为了使施工质量得到保证,承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外,还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后,承包人向监理工程师提出工期和费用索赔,其中费用索赔计算中有以下两项:
(1)由于业主修改变更设计图纸延误,损失1.5个月的管理费和利润;
现场管理费﹦合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×12%×1.5﹦80(万元)
公司管理费﹦合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×7%×1.5≈46.67(万元)
利润﹦合同总价÷工期×利润×延误时间
﹦8000÷18×5%×1.50≈33.33(万元)
合计﹦80十46.67+33.33﹦160(万元)
(2)由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。
承包人索赔费用的计算方法是否合理?如果不合理,正确的计算方法是什么?
点击查看答案
本题答案:背景材料中所列的计算方法,不合理,因为现场管理费和公司
本题解析:试题答案背景材料中所列的计算方法,不合理,因为现场管理费和公司管理费的计算不能以合同总价为基数乘相应费率,正确的计算方法是:现场管理费﹦直接费÷18×12%×1.5;公司管理费﹦(直接费﹢现场管理费)÷18×7%×1.5;利润项不能考虑。
182、单项选择题 施工合同文件的优先顺序是(排前者优先):()
A、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款
B、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款
C、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款
D、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
183、单项选择题 甲公司于10月6日向乙企业发出签订合同的要约信函,10月9日乙企业收到甲公司声明该要约作废的传真。10月11日乙企业收到甲公司的要约信函。甲公司发出传真声明作废的行为属于()。
A.要约失效
B.要约生效
C.要约撤回
D.要约撤销
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
184、单项选择题 监理工程师在施工承包合同中的地位是()。
A.委托代理人
B.独立第三者
C.既是委托代理人又是独立第三者
D.法定代理人
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
185、判断题 凡是违反法律法规强制性规定的合同,才能由当事人判定该合同为无效合同。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
186、多项选择题 调整合同价格时依据的“有效合同价”,是扣除了()后的合同价格。
A、预付款
B、暂定金
C、计日工费用
D、保留金
E、因物价因素调整的费用
点击查看答案
本题答案:B, C, E
本题解析:暂无解析
187、单项选择题 除()外,合同允许变更或解除。
A、由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行
B、由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同,致使不能实现合同目的
C、由于合同主体的一方承办人调离单位
D、当事人双方经过协商同意,并且不因此损害国家利益和社会公共利益
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
188、判断题 公路工程施工中,承包商对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责,因此有权采用他认为合理经济的施工方法,监理工程师不得干预。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
189、判断题 经济法律关系的客体是指经济法律关系的当事人。
点击查看答案
本题答案:错
本题解析:暂无解析
190、多项选择题 施工单位的投标报价在投标以后()。
A.不能修改
B.开标前可以修改
C.投标截止时间以后不能修改
D.评标以前可以修改
点击查看答案
本题答案:B, C
本题解析:暂无解析
191、多项选择题 有资格代理招标的机构应满足的条件包括()
A.必须是法人组织
B.不得与行政机关有隶属关系
C.有从事招标代理义务的场所
D.有编制招标文件的能力
E.有自己的评标专家库
点击查看答案
本题答案:B, C, D, E
本题解析:暂无解析
192、判断题 代理关系是指“代理人以被代理人的名义,在被代理人的委托授权范围内,同第三人所做的意思表示或接受第三人的意思表示,且其法律后果直接归被代理人的行为”。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
193、单项选择题 承包人应密封的投标文件内容有()。
A.投标文件的全部内容
B.投标书及投标保证书
C.已标价的工程量清单
D.法人委托书
点击查看答案
本题答案:A
本题解析:暂无解析
194、判断题 工程一切险的保险费用应由业主单方面承担。
点击查看答案
本题答案:对
本题解析:暂无解析
195、多项选择题 债权撤销权在()情况下消灭。
A.自债权人知道撤销事由之日起1年内没有行使
B.自债权人应当知道撤销事由之日起半年内没有行使
C.自债务人的行为发生之日起1年内没有行使
D.自债务人的行为发生之日起5年内没有行使
点击查看答案
本题答案:A, D
本题解析:暂无解析
196、多项选择题 发包人出于某种需要希望工程能提前竣工,则他应该做的工作包括()。
A、向承包人发出必须提前竣工的指令
B、与承包人协商并签订提前竣工的协议
C、负责修改施工进度计划
D、为承包人提供赶工的便利条件
E、减少对工程质量的检测试验项目
点击查看答案
本题答案:B, D
本题解析:暂无解析
197、单项选择题 当一方当事人不履行仲裁裁决时,另一方当事人可以()
A.向仲裁委员会申请强制执行
B.再申请仲裁
C.向法院申请强制执行
D.向法院提请诉讼
点击查看答案
本题答案:C
本题解析:暂无解析
198、多项选择题 合同依法订立才具有法律效力,合同的订立应具备的条件有()。
A、当事人要有合法的资格
B、内容要合法
C、形式和程序要合法
D、主管部门的同意和批准
点击查看答案
本题答案:A, B, C
本题解析:暂无解析
199、多项选择题 代理具有如下特征:()
A、以代理人的名义从事活动;
B、以被代理人的名义从事活动;
C、任何事情及行为都可以代理;
D、代理人可在授权范围内独立进行意思表示;
E、代理行为产生的后果由代理人享有。
点击查看答案
本题答案:B, D
本题解析:暂无解析
200、多项选择题 审核变更工程数量,监理工程师评审的主要依据是()。
A、变更通知及变更图纸
B、设计部门对变更的意见
C、承包人的预算报告
D、监理工程师现场计量的结果
点击查看答案
本题答案:A, D
本题解析:暂无解析
题库试看结束后
微信扫下方二维码即可打包下载完整版《
★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中,在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后
微信扫下方二维码即可打包下载完整版《
公路工程监理工程师:公路监理工程师合同管理》题库,
分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记!经广大会员朋友实战检验,此方法考试通过率大大提高!绝对是您考试过关的不二利器!
手机用户可
保存上方二维码到手机中,在
微信扫一扫中右上角选择“从
相册选取二维码”即可。