微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建设工程法规及相关知识》题库题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》考试资料下载，在线测试     1、多项选择题某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以采取的纠纷解决措施包.. ">
                                                                                                  设为首页    加入收藏
当前位置：91考试网 -> 考试题库

建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识考试题库（最新版）
2018-10-14 02:35:15 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建设工程法规及相关知识》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、多项选择题  某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以采取的纠纷解决措施包括（）。

A.对调解方案提出行政复议
B.根据合同约定提起仲裁
C.根据合同约定提起民事诉讼
D.与各方再次进行协商
E.提起行政诉讼


点击查看答案


2、单项选择题  某建筑施工单位租赁一塔吊吊装使用，经组织有关单位验收合格，施工单位应在验收合格之日起（）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A.5日
B.10日
C.20日
D.30日


点击查看答案


3、多项选择题  施工现场安全技术交底通常包括()。

A、施工工种安全技术交底
B、分部分项工程施工安全技术交底
C、普通工程单项安全技术交底
D、设备安装工程技术交底
E、使用新工艺、新技术、新材料施工的安全技术交底


点击查看答案


4、单项选择题  建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()。

A、工程质量检测机构出具的鉴定报告
B、建设单位职工的书面证明材料
C、建设单位与施工单位签订的施工合同
D、建设单 位提交的答辩状


点击查看答案


5、单项选择题  甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇佣了其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定，李某的损失应由()承担。

A.甲
B.乙
C.甲和刘某
D.甲和乙


点击查看答案


6、单项选择题  除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起（）日内作出行政许可决定。

A.10
B.20
C.30
D.45


点击查看答案


7、单项选择题  建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以（）的方式告诉被保险人。

A.书面
B.口头
C.通知
D.布告形式张贴于施工现场


点击查看答案


8、单项选择题  根据《民事诉讼法》的规定，以下不属于证据种类的是()。

A.勘验笔录
B.视听资料
C.当事人的主张
D.书证、物证


点击查看答案


9、单项选择题  某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。

A.乙供应商因无过错，无需返还 
B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求 
C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款 
D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项


点击查看答案


10、单项选择题  施工图设计文件审查机构在进行审查时发现节能设计的内容不符合()的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格。

A、建筑节能标准
B、建筑节能国际标准
C、建筑节能强制性标准
D、建筑节能推荐性标准


点击查看答案


11、单项选择题  某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是（）。

A.施工单位有维修义务
B.业主自己承担责任
C.施工单位承担保修责任
D.业主可扣减施工单位保修金


点击查看答案


12、多项选择题  《合同法》规定，合同内容一般包括()等条款。

A.A标的
B.数量.质量
C.价款或者报酬
D.签订地点
E.解决争议的方法


点击查看答案


13、单项选择题  某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件，仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见，本案中有关建设工程施工合同效力问题应（）裁决。

A.按首席仲裁员的意见作出
B.由人民法院审理
C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出
D.重新组成仲裁庭经评议后作出


点击查看答案


14、单项选择题  项目负责人每月带班生产时间最低为本月施工时间的（）%。

A.50
B.60
C.75
D.80


点击查看答案


15、单项选择题  关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）

A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金 
B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用 
C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期 
D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实


点击查看答案


16、单项选择题  以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。

A.抵押合同订立
B.抵押物登记
C.抵押物交付
D.抵押人作出表示


点击查看答案


17、多项选择题  必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有()。

A.用于承重结构的混凝土试块 
B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 
C.用于承重结构的钢筋及连接头试件 
D.所有的水泥材料 
E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料


点击查看答案


18、单项选择题  招标文件不应当包含的内容是（）

A.招标项目的技术要求
B.投标报价要求
C.标明特定的生产供应者
D.拟签订合同的主要条款


点击查看答案


19、单项选择题  根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()。

A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成 
B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成 
C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定 
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生


点击查看答案


20、单项选择题  在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。

A、保证
B、质押
C、定金
D、留置


点击查看答案


21、单项选择题  关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。

A.应当向施工企业提供地下管线资料
B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期
C.应当进行安全施工技术交底
D.应当对拆除工程进行备案


点击查看答案


22、单项选择题  建筑施工企业负责人每月定期带班检查时间不少于其工作日的（）

A.20%
B.25%
C.50%
D.80%


点击查看答案


23、单项选择题  根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除到了变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.15 
B.20 
C.30 
D.40


点击查看答案


24、单项选择题  某建筑公司在施工过程中，需要向流经工地的河流排放大量的含热沸水。根据《水污染防治法》的规定，建筑公司在排放水时，需要保证（）。

A.其下游最近灌溉取水点水质符合农灌标准
B.水体水温符合水环境质量标准
C.有防溢液、防溢流的具体措施
D.消毒达标后排放


点击查看答案


25、单项选择题  下列法律中，不属于民商法的是（）。

A.《合同法》
B.《劳动合同法》
C.《公司法》
D.《物权法》


点击查看答案


26、单项选择题  关于总分包单位安全生产责任的说法，正确的是（）。

A.应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务
B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担
C.总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任
D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担按份责任


点击查看答案


27、单项选择题  关于项目经理的说法，正确的是（）。

A.项目经理的权利来自于企业法人的授权 
B.施工项目可以设有项目经理 
C.项目经理具有相对独立的法人资格 
D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉


点击查看答案


28、单项选择题  某建设项目为政府投资建设，申请施工许可证的主体可以是（）。

A.施工单位
B.行政主管部门
C.建设项目的使用单位
D.政府部门


点击查看答案


29、多项选择题  2007年3月，某建设单位与甲施工单位签订《施工合同》，约定由甲承建办公楼。接着甲又与乙施工单位签订一份《劳务分包合同》，约定由乙承包该办公楼的建设任务并承担所有责任。则下列说法错误的是（）。

A.《施工合同》、《劳务分包合同》均有效
B.《施工合同》、《劳务分包合同》均无效
C.《施工合同》有效，《劳务分包合同》无效
D.《施工合同》无效，《劳务分包合同》有效
E.《施工合同》、《劳务分包合同》有效与否，结合履行情况而定


点击查看答案


30、单项选择题  生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是（）。

A.逃匿
B.瞒报
C.谎报
D.擅离职守


点击查看答案


31、单项选择题  下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是()。

A、明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标
B、明示施工单位在施工中应优化工期
C、暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同
D、暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥


点击查看答案


32、单项选择题  某跨海大桥项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是（）。

A.甲未通过资格预审
B.乙的投标文件逾期送达
C.丙的投标文件未按要求密封
D.丁的投标文件修改后又按时提交


点击查看答案


33、单项选择题  王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则()。

A、必须取得用人单位同意
B、口头通知用人单位即可
C、应提前30日以书面形式通知用人单位
D、应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位


点击查看答案


34、单项选择题  劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。

A.劳动行政部门代表
B.同级工会代表
C.用人单位代表
D.人民法院指定的人员


点击查看答案


35、单项选择题  某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为（）。

A.无效
B.有效
C.总包同意后有效
D.效力待定


点击查看答案


36、单项选择题  工程建设项目的质量、安全第一责任人是（）。

A.总经理
B.部门经理
C.项目经理
D.安全经理


点击查看答案


37、单项选择题  甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到1年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。

A、甲市
B、乙市
C、丙市
D、丁市


点击查看答案


38、单项选择题  根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是()。

A.技术条款
B.投标人须知
C.施工组织设计
D.合同主要条款


点击查看答案


39、单项选择题  按照《建设工程施工合同》GF-2013-0201示范文本通用条款的规定，监理人收到承包人隐蔽工程验收申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，施工单位应（）。

A.再次发出书面通知
B.停工等待
C.通知建设单位予以验收
D.自行完成覆盖施工


点击查看答案


40、单项选择题  在合同履行过程中，当债权人发现债务人的行为将会()时，可以行使法定的撤销权，以保障合同中约定的合法权益。

A.解除合同
B.变更合同
C.危害自身的债权实现
D.降低履行利益


点击查看答案


41、多项选择题  下列有关违约责任的形式有（）。

A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.支付定金
E.没收财产或抵押物


点击查看答案


42、单项选择题  施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。

A.要约邀请
B.诺
C.新要约
D.部分承诺


点击查看答案


43、多项选择题  在建设工程中常见的知识产权主要是()和其他科技成果。

A、发现权
B、专利权
C、商标权
D、著作权
E、发明权


点击查看答案


44、单项选择题  组织工程项目的竣工验收是（）法定权利和义务。

A.建设行政主管部门
B.建设单位
C.监理单位
D.总承包单位


点击查看答案


45、单项选择题  某招标人于2010年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2010年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在()前以书面形式通知所有招标文件收受人。

A、2010年5月10日
B、2010年5月15日
C、2010年5月20日
D、2010年5月30日


点击查看答案


46、多项选择题  下列关于建设工程质量管理的说法正确的有（）。

A.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责
B.工程总承包单位应按照承包合同约定的权利义务向建设单位负责，施工总承包单位不应向工程项目总承包单位负责
C.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责
D.各分包单位相互之间就各分包工程的质量承担连带责任
E.建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责


点击查看答案


47、多项选择题  某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（）。

A.女职工李某，距产假结束还有5天
B.会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈
C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家
D.材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家
E.材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行


点击查看答案


48、单项选择题  按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取措施的是（）。

A.停止施工，配合保护现场
B.报告当地文物行政部门
C.进行发掘并移交发掘物品
D.发掘未结束前不得继续施工


点击查看答案


49、单项选择题  某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是()。

A、予以追缴
B、不予支持
C、支付按合同约定全部支付
D、只支持按银行同类贷款利息支付


点击查看答案


50、单项选择题  发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位拒不承担赔偿责任或者其负责人逃匿的，由（）强制执行。

A.建设单位
B.公安部门
C.人民法院
D.建设主管部门


点击查看答案


51、多项选择题  下列情形中，属于设计单位相关质量责任和义务的是（）。

A.按照工程建设强制性标准进行设计
B.组织建设工程质量事故分析，提出技术处理方案
C.向建设单位详细说明施工图设计文件
D.设计文件选用的建筑材料必须符合国家规定的标准
E.设计文件应符合国家规定设计深度，注明工程合理使用年限


点击查看答案


52、多项选择题  某施工企业挪用安全施工措施所需费用，则承担的法律责任可以是（）。

A.责令限期改正
B.处挪用费用20%以上50%以下的罚款
C.处挪用费用10%以上20%以下的罚款
D.造成损失的，依法承担赔偿责任
E.并处5万元以上10万元以下的罚款


点击查看答案


53、多项选择题  根据《固体废物污染环境防治法》规定，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的（）区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。

A.风景名胜区
B.自然保护区
C.基本农田保护区
D.经济技术开发区
E.水源保护区


点击查看答案


54、单项选择题  下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（）。

A.可以采用口头形式订立
B.属于格式合同
C.适用技术合同的相关规定
D.勘察设计合同属于建设工程合同


点击查看答案


55、多项选择题  拆除工程施工备案的主要资料有（）。

A.建设单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物的说明
C.可能危及毗邻建筑的说明
D.拆除施工组织方案
E.堆放、清除废弃物的措施


点击查看答案


56、多项选择题  甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。

A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
B.丙的保证方式为连带责任保证
C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任
E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任


点击查看答案


57、多项选择题  下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。

A、因使用不当造成的质量问题
B、质量监督机构没有发现的质量问题
C、监理单位没有发现的质量问题
D、第三方造成的质量问题
E、不可抗力造成的质量问题


点击查看答案


58、单项选择题  根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是()。

A.项目经理 
B.兼职安全员 
C.建筑架子工 
D.BIM系统操作员


点击查看答案


59、多项选择题  《节约能源法》规定，国家对固定资产项目实行（）制度，不符合强制性节能标准的项目，不得批准或核准建设。

A.节能核算
B.节能评估
C.节能审核
D.节能审查
E.节能评审


点击查看答案


60、单项选择题  某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于（）。

A.要约
B.承诺
C.要约邀请
D.承诺邀请


点击查看答案


61、单项选择题  以市场为主导，以守法、守信（主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、伦理信用）、综合实力（主要包括经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价的是（）。

A.政府对市场主体的守法诚信评价
B.社会中介信用机构的综合信用评价
C.行业协会的综合信用评价
D.行业协会协助政府部门的综合信用评价


点击查看答案


62、单项选择题  发包人将全部施工任务发包给具有总承包资质的建筑业企业，由总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务，此种总承包是（）。

A.项目总承包
B.施工总承包
C.建设总承包
D.工程总承包


点击查看答案


63、单项选择题  护肤类化妆品延缓衰老的途径之一是（）。

A.抑制酪氨酸酶的活性
B.抑制皮脂腺分泌
C.抑制雄性激素分泌
D.减少以及清除自由基


点击查看答案


64、单项选择题  关于分包单位再分包，下列说法正确的是（）。

A.分包单位不可将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包
B.分包单位不得将其承包的工程再分包
C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件
D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人


点击查看答案


65、单项选择题  某商业工程施工项目位于城市市区范围内，建筑施工噪声可能对周围环境产生一定影响。按照《环境噪声污染防治法》规定，施工过程中向周围生活环境排放施工噪声时，应当符合国家规定的（）。

A.环境噪声排放标准
B.社会生活环境噪声排放标准
C.工业企业场界噪声排放国家标准
D.建筑施工场界环境噪声排放标准


点击查看答案


66、单项选择题  下列保险中，属于强制性保修的是（）.

A．意外伤害保险 
B．建筑工程一切险 
C．安装工程一切险 
D．工伤保险


点击查看答案


67、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，下列属于当事人可以依法解除合同的情形是（）。

A.在履行期届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务的
B.对方延迟履行合同，经催告后履行的
C.有违约行为致使不能实现合同目的
D.发生不可抗力导致合同无法履行
E.对方不适当履行合同


点击查看答案


68、多项选择题  关于仲裁审理案件的相关规则和程序规定，下列表述中（）是正确的。

A.仲裁委员会可以根据案件复杂程度、涉及利益的大小以及其他有关因素综合考虑决定是否适用简易程序
B.简易程序是由1名仲裁员独任进行审理
C.仲裁庭可以决定只依据当事人提交的书面材料和证据进行书面审理
D.仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理
E.除非当事人提出申请，否则不得自行决定开庭审理


点击查看答案


69、单项选择题  根据《物权法》，不能设定权利质权的是()。

A.专利中的财产权 
B.应收账款债权 
C.可以转让的股权 
D.房屋所有权


点击查看答案


70、单项选择题  《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是()。

A.法律 
B.行政法规 
C.部门规章 
D.地方性法规


点击查看答案


71、单项选择题  关于物权特征的说法，正确的是()。

A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合 
B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利 
C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人 
D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权


点击查看答案


72、多项选择题  关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。

A.依法对设计文件进行技术交底 
B.依法保证使用的建筑材料等符合要求 
C.依法审查施工图纸设计文件 
D.依法办理工程质量监督手续 
E.依法承揽工程的勘察、设计业务


点击查看答案


73、单项选择题  延付或者拒付租金的诉讼时效期为（）年。

A.1 
B.2 
C.4 
D.20


点击查看答案


74、单项选择题  某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后工程发现严重质量缺陷，对此，应由（）。

A.乙施工单位承担全部责任
B.甲施工单位承担全部责任
C.甲、乙承担连带责任
D.甲、乙应按双方合同约定分担责任


点击查看答案


75、单项选择题  根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）

A．在试用期间被证明不符合录用条件的 
B．严重违反用人单位 
C．患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的 
D．被依法追究刑事责任的


点击查看答案


76、单项选择题  关于定金的表述中，不正确的是()。

A、债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
B、给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C、定金合同从合同成立之日起生效
D、定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%


点击查看答案


77、单项选择题  建筑施工企业的总经理应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

A.县级以上人民政府
B.有关主管部门
C.安全生产管理部门
D.建设行政管理部门


点击查看答案


78、单项选择题  不符合建设部《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》中提出的政策措施的是()。

A、明确建筑劳务分包制度的法律地位，建立预防和惩戒拖欠工资的长效机制
B、不得简化建筑劳务分包企业资质审批程序，要求多渠道建立和发展劳务分包企业
C、施工总承包、专业承包企业用工必须办理社会保险
D、建立农村富余劳动力向建筑劳务有序、有效的转化途径


点击查看答案


79、单项选择题  下列关于建筑业企业资质管理的说法中，正确的是（）。

A.企业向资质许可机关提供信息仅限于良好行为档案信息
B.企业的信用档案信息无需向全社会公示
C.投诉举报和处理、行政处罚等不良行为不记入信用档案
D.企业的信用档案应包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等


点击查看答案


80、单项选择题  安全生产社会监督可以采取的方式不包括（）。

A.工会民主监督
B.公众举报监督
C.有关行政主管部门监督
D.社区报告监督


点击查看答案


81、单项选择题  甲建筑公司与建设单位签订了一份合同，合同中约定的合同价为950万元。后来，建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一个合同，合同价为800万元。则()。

A、后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据
B、后签订的合同属于无效的合同，应当以备案的原合同为结算依据
C、应当以两个合同的平均价作为结算依据
D、不以任何一个合同为准，应当重新协商签订合同


点击查看答案


82、单项选择题  《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对所承建的建设工程进行（）安全检查，并做好安全检查记录。

A.定期和专项
B.不定期和专项
C.定期和全面
D.不定期和重点


点击查看答案


83、单项选择题  乙公司向仲裁庭申请仲裁，甲公司接到仲裁庭的开庭通知后，不到庭又无正当理由，则仲裁庭可以()。

A、撤销案件
B、撤回申请
C、中止审理
D、缺席裁决


点击查看答案


84、多项选择题  下列合同中，属于无效合同的是（）。

A.总包单位将主体工程劳务部分全部分包
B.与发包人串通中标签订的合同
C.挂靠其他企业签订的施工合同
D.带资承包的施工合同
E.专业分包公司再次分包的合同


点击查看答案


85、单项选择题  我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案件是（）。

A.第一审民事案件
B.第二审民事案件
C.重大涉外案件
D.在全国有重大影响的民事案件


点击查看答案


86、单项选择题  A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，8公司资质为施工总承包一级。下面关于该承包行为的说法中，正确的是()。

A、该行为属于肢解工程发包的违法行为
B、A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任
C、B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责
D、建设单位必须与A、B分别签订承包合同


点击查看答案


87、单项选择题  关干建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）.

A．发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 
B．承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 
C．凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人当应当承担责任 
D．承包人的保修责任可以免除


点击查看答案


88、单项选择题  有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是()。

A、《招标投标法》
B、《建筑业企业资质管理规定》
C、《北京市招标投标条例》
D、《工程建设项目施工招标投标办法》


点击查看答案


89、单项选择题  甲是一级施工企业，乙是二级施工企业。它们组成联合体投标，参加了资格预审并获通过。后来他们决定吸收丙加入联合体，则下面说法正确的是()。

A、如果丙是一级施工企业，就不用征得招标人同意
B、如果丙也通过了资格预审，就不用征得招标人同意
C、如果丙是三级企业，就不能被吸收进来
D、不管丙属于哪种情况，都必须要征得招标人的同意


点击查看答案


90、问答题  知识产权的法律特征


点击查看答案


91、多项选择题  施工现场临时用电组织设计应包括()。

A、现场勘测
B、选择变压器
C、设计配电系统
D、进行负荷计算
E、材料与设备计划


点击查看答案


92、单项选择题  关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()。

A.注册建造师不得同时担任两人及以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外 
B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业 
C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人 
D.工程所在地省级建设主管部分和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件


点击查看答案


93、单项选择题  劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

A、百分之三十
B、百分之五十
C、百分之六十
D、百分之八十


点击查看答案


94、单项选择题  国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满（）个月，即行公布。

A.6
B.12
C.18
D.24


点击查看答案


95、单项选择题  根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）

A．代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担 
B．代理人可以超越代理权实施代理行为 
C．被代理人对代理人的一切行为承担民事责任 
D．代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为


点击查看答案


96、单项选择题  某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25E1，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()。

A.3月20日
B.3月30日
C.4月25日
D.4月30日


点击查看答案


97、单项选择题  甲、乙、丙三个工程承包单位组成联合体进行投标，甲单位为一级资质，乙单位为二级资质，丙为三级资质，则联合体的资质等级应为（）。

A.特级
B.一级
C.二级
D.三级


点击查看答案


98、多项选择题  某施工合同约定由承包人垫资施工，并约定利息为央行同期贷款利率4倍。结算时双方发生争议，对此，人民法院可以支持的是（）。

A.垫资按工程欠款处理
B.利息不予支持
C.返还垫资
D.按央行同期贷款利率4倍支付利息
E.按央行同期贷款利率支付利息


点击查看答案


99、单项选择题  属于设计单位相关的质量责任和义务的是()。

A、依法发包工程
B、依法报审施工图设计文件
C、依法向有关单位提供原始资料
D、依法对设计文件进行技术交底


点击查看答案


100、单项选择题  发明专利自申请日起（）内，国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查。

A.6个月
B.1年
C.3年
D.5年


点击查看答案


101、多项选择题  根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）

A．经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证  ;
B．对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告 
C．建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 
D．施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E．民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造


点击查看答案


102、多项选择题  出租人的义务有（）。

A.保障承租人合法使用房屋
B.按照合同规定提供房屋给承租人使用
C.组织住户管好房屋
D.接受租户监督
E.妥善保管


点击查看答案


103、单项选择题  根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于()。

A、法律
B、部门规章
C、行政法规
D、单行条例


点击查看答案


104、单项选择题  下列关于招标投标人的说法正确的是（）。

A.投标人应当具备承担招标项目的能力
B.招标人已经落实进行招标项目的资金来源，可以不在招标文件中载明
C.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受任何地区或部门的限制
D.投标人是响应招标、参加投标竞争的自然人、法人或者其他组织


点击查看答案


105、单项选择题  根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书（）。

A.经人民法院确认后有效
B.具有强制执行力
C.司法确认是必经程序
D.经人民法院确认后具有强制力


点击查看答案


106、单项选择题  在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担

A．设备使用单位 
B．具有相应资质的单位 
C．设备出租单位 
D．检验检测机构


点击查看答案


107、单项选择题  某建设项目，招标文件中规定的开标日期是2010年6月6日上午9点整。在2010年6月6日上午9点整的时候，共收到了投标书10份，其中一份标书没有密封；一份标书只有单位的盖章而没有法定代表人的签字；还有一份标书对同类问题表述不一致。2010年6月6日上午11点，另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因，是因为公司的领导出差刚回来，由于签字的原因才送来晚了。下面说法正确的是()。

A、共收到有效标书9份
B、共收到有效标书8份
C、共收到有效标书7份
D、11点送来的标书是有效标书


点击查看答案


108、单项选择题  下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()。

A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书 
B.由行政主管部门主持达成的调解书 
C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书 
D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议


点击查看答案


109、单项选择题  某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（）。

A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效
B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿
C.甲、乙按照债权比例清偿
D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿


点击查看答案


110、多项选择题  《合同法》中规定可以使用于标的物提存的情形是（）。

A.债权人下落不明的
B.债权人拒绝受领的
C.债权人分立后，多个债权人主张债权的
D.债权人单方变更履行地的
E.债权数额争议的


点击查看答案


111、单项选择题  对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是（）。

A.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行
B.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行
C.无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行
D.无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行


点击查看答案


112、单项选择题  住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。安全专项施工方案的内容不包括（）

A.工程概况
B.编制依据
C.施工图预算
D.施工工艺技术


点击查看答案


113、单项选择题  未经（）的证据，不能作为认定案件事实的依据。

A.鉴定
B.质证
C.对方当事人认可
D.公证


点击查看答案


114、单项选择题  中标候选人确定后，在发出中标通知书之前，招标人不得以中标人存在（）情形，而由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对中标候选人进行审查确认。

A.因巨额担保事项被债权人起诉
B.因经营不善造成巨额亏损
C.存在违法行为
D.拒绝提交履约保证金


点击查看答案


115、单项选择题  总承包单位与乙分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()。

A、乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任
B、甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任
C、甲施工总包单位和乙分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D、甲施工总包单位和乙分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担连带责任


点击查看答案


116、单项选择题  关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。

A．仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B．仲裁审理案件应当公开进行
C．当事人可以协议仲裁不开庭审理
D．仲裁庭不能做出缺席裁决


点击查看答案


117、单项选择题  某城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。

A、10
B、7
C、15
D、3


点击查看答案


118、单项选择题  下列关于联合体投标的说法正确的是（）。

A.招标人应当在资格预审公告中载明是否接受联合体投标
B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成
C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标，投标有效
D.资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标有效


点击查看答案


119、多项选择题  买卖合同中，出卖人的主要义务有()。

A、按照合同约定交付标的物
B、转移标的物的所有权
C、受领标的物
D、支付价款
E、对标的物进行检验和及时通知


点击查看答案


120、多项选择题  下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。

A、有防水要求的卫生间为2年
B、给水排水管道为5年
C、电气设备安装工程为2年
D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期
E、装修工程为2年


点击查看答案


121、单项选择题  在合同法理论上，先履行一方的抗辩权也称为()。

A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.异时履行抗辩权
D.不安抗辩权


点击查看答案


122、多项选择题  施工企业安全生产责任制的主要内容包括（）。

A.施工企业主要负责人的职责
B.施工企业安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的职责
C.建设工程项目安全生产领导小组的职责
D.专职安全生产管理人员的配备要求
E.政府行政人员工程安全生产检查责任制


点击查看答案


123、多项选择题  某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有（）。

A.工程质量保证金应在保修期满后返还 
B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿 
C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修 
D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 
E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任


点击查看答案


124、单项选择题  根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，下列关于分包的说法正确的是（）。

A.个人可以承揽分包工程业务
B.建设单位可以直接指定分包工程承包人
C.分包工程承包人应具备相应的资质条件
D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝


点击查看答案


125、单项选择题  对本企业的安全生产负责的主体是建筑施工企业的（）。

A.法定代表人
B.总经理
C.部门经理
D.项目经理


点击查看答案


126、单项选择题  对出卖人交付标的物的期限的表述中，有误的是()。

A、约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付
B、当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充
C、当事人没有约定标的物的交付期限又不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定
D、对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，债权人可以随时要求履行


点击查看答案


127、单项选择题  特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A.1个月 
B.10天 
C.15天 
D.2个月


点击查看答案


128、多项选择题  下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有().

A.在保险合同成立前，被保险人发生伤害
B.被保险人在施工现场外发生伤害
C.被保险入因过失而在工程作业中坠落受伤
D.被保险入在施工现场斗殴而发生伤害
E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤


点击查看答案


129、单项选择题  某超高层建筑有两层地下室，其基础工程施工涉及深基坑支护工程。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对此深基坑工程，施工单位应当()。

A、编制安全技术措施并编制专项施工方案
B、编制专项施工方案并附具安全验算结果
C、编制专项施工方案并报主管部门审批
D、编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查


点击查看答案


130、单项选择题  关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。

A．省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布
B．省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告
C．较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布
D．自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会予以公布


点击查看答案


131、多项选择题  对于中标通知书的法律效力下列说法不正确的是（）。

A.中标通知书就是正式合同
B.中标通知书是要约邀请
C.中标通知书是要约
D.中标通知书是承诺
E.中标通知书只是单方意思表示


点击查看答案


132、单项选择题  根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()。

A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担 
B.代理人可以超越代理权实施代理行为 
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任 
D.代理是被代理人以自己的名义实施民事法律行为


点击查看答案


133、单项选择题  某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场吊装作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（）。

A.所有权
B.白物权
C.用益物权
D.担保物权


点击查看答案


134、多项选择题  根据我国《合同法》规定，合同订立应当遵循（）。

A.合法原则
B.对等原则
C.快捷原则
D.公平原则
E.强制原则


点击查看答案


135、单项选择题  某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政复议。

A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书
B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款
C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材
D.由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改


点击查看答案


136、多项选择题  关于工程竣工验收的说法，正确的是()。

A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期
C、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期


点击查看答案


137、单项选择题  根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。

A.委托代理人
B.法定代理人
C.指定代理人
D.职务代理人


点击查看答案


138、单项选择题  不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规童或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录．

A．乡（镇） 
B．县 
C．市 
D．省


点击查看答案


139、单项选择题  根据法律规定，施工合同纠纷产生后，当事人应向()法院起诉。

A.原告住所地
B.被告住所地
C.合同订立地
D.工程所在地


点击查看答案


140、多项选择题  根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。

A、同时招标
B、同时竣工
C、同时设计
D、同时施工
E、同时投产使用


点击查看答案


141、多项选择题  根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，建筑施工企业负责人包括（）。

A.法定代表人
B.总经理
C.总工程师
D.部门经理
E.项目经理


点击查看答案


142、单项选择题  在建设工程施工合同中，解除权可以针对（）行使。

A.无效合同
B.有效合同
C.效力待定合同
D.可撤销合同


点击查看答案


143、单项选择题  按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。[2009年度考试真题]

A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料
B、向施工单位提供准确的地下管线资料
C、对拆除工程进行备案
D、为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障


点击查看答案


144、单项选择题  定金是合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于担保合同（）的实现。

A.债权
B.债务
C.主体
D.内容


点击查看答案


145、单项选择题  建造师甲某的注册有效期将于2010年6月1日届满，甲某如需继续执业，最迟应当于()之前申请延续注册。

A、2010年1月1日
B、2010年3月1日
C、2010年5月1日
D、2010年6月1日


点击查看答案


146、单项选择题  根据我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关（）的条款仍具有法律效力。

A.缔约过失责任
B.违约责任
C.解决争议方式
D.质量保修范围


点击查看答案


147、单项选择题  合同履行的诚实信用原则，是指无论当事人是否在合同中有所约定，根据合同性质应履行()义务。

A.提供担保
B.办理保险
C.保密
D.质量保修


点击查看答案


148、单项选择题  因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

A.建设行政主管机关
B.招标人或其委托的招标代理机构
C.原评标委员会
D.新组建的评标委员会


点击查看答案


149、多项选择题  下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。

A．降低资质等级
B．罚金
C．记过
D．没收财产
E．罚款


点击查看答案


150、单项选择题  根据合同法的规定，对建设工程合同没有特殊规定的，适用（）的一般规定。

A.承揽合同
B.技术合同
C.委托合同
D.行纪合同


点击查看答案


151、单项选择题  建设工程安全专项方案应当由（）组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。

A.施工单位技术部门
B.施工企业项目经理
C.总监理工程师
D.勘察、设计单位


点击查看答案


152、单项选择题  某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，则现场防护所需费用由（）承担。

A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工企业


点击查看答案


153、单项选择题  下列关于人民调解的说法中，错误的是（）

A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用
B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织
C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力
D.当事人对调解协议的内容发生争议的，可以向人民法院提起诉讼


点击查看答案


154、单项选择题  仓储合同储存期间届满，存货人或者仓单持有人不提取仓储物的，保管人可以催告其在合理期限内提取，逾期不提取的，保管人可以()仓储物。

A、提存
B、拍卖
C、变卖
D、任意处置


点击查看答案


155、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（）监督管理．

A．企业 
B．政府 
C．社会 
D．行业


点击查看答案


156、多项选择题  下列关于依法必须招标的项目的施工招标资格审查的说法中，正确的有（）。

A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日
B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当由评标委员会审查资格预审申请文件
C.除招标文件另有规定外，进行资格预审的，一般不再进行资格后审
D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标
E.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查


点击查看答案


157、单项选择题  属于典型的提供劳务合同的是()。

A、委托合同
B、买卖合同
C、租赁合同
D、借款合同


点击查看答案


158、单项选择题  以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。

A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告
C、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
D、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议


点击查看答案


159、多项选择题  下列属于工程监理机构实施工程监理依据的是（）。

A.建设工程施工合同
B.建设工程监理合同
C.《建设工程质量管理条例》
D.设计变更洽商文件
E.《工程建设标准强制性条文》


点击查看答案


160、多项选择题  建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有()。

A、建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工
B、建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工
C、建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工
D、建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工
E、建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司


点击查看答案


161、单项选择题  有关建设工程赔偿损失限制的表述，不正确的是()。

A.如果损害是不可预见的，则违约方不应赔偿
B.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大
C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由合同双方按比例承担
D.赔偿损失不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的违反合同可能造成的损失


点击查看答案


162、单项选择题  某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是（）。

A.②①③
B.①②③
C.②③①
D.③②①


点击查看答案


163、多项选择题  设计单位的安全责任包括（）。

A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计 
B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议 
C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查 
D.依法对施工安全事故隐患进行处理 
E.对设计成果承担责任


点击查看答案


164、单项选择题  安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督．

A ．施工单位负责项目管理的技术负责人
B ．装、拆卸单位的专业技术人员
C ．监理单位负责安全的工程师
D ．出租单位生产管理人员


点击查看答案


165、单项选择题  根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是()。

A.由于不可抗力致使合同不能履行 
B.法定代表人变更 
C.当事人一方发生合并、分立 
D.当事人一方违约 


点击查看答案


166、单项选择题  甲公司和乙公司在甲公司所在地签订了一份建材购销合同，双方约定在乙公司所在地交货。但是合同中对建材价格约定不明确，双方又未达成补充协议，则该购销合同应当（）。

A.视为没有成立
B.按照合同签订地的建材价格履行
C.按照乙公司所在地的建材价格履行
D.按照货物所在地的建材价格履行


点击查看答案


167、单项选择题  甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为（）。

A.乙、丙、丁平均受偿
B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿
C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿
D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿


点击查看答案


168、多项选择题  行使不安抗辩权的当事人应当承担的义务包括（）。

A.通知义务
B.中止合同履行
C.对方提供担保时应当恢复合同履行
D.对方未提供担保的可通知对方解除合同
E.解除合同应当征得对方的同意


点击查看答案


169、多项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，关千施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）

A．对施工质量负责 
B．按照工程设计图纸和施工技术标准施工 
C．对建筑材料、设备等进行检验检测 
D．建立健全施工质量检验制度 
E．审查批准高大模板工程的专项施工方案


点击查看答案


170、多项选择题  下列关于知识产权的相关陈述中，错误的是（）。

A.专利权的期限为20年，自申请日起计算
B.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算
C.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性
D.注册商标可以无数次提出续展申请
E.著作权权利内容的保护期受到严格年限限制


点击查看答案


171、单项选择题  对生产安全事故发生单位主要负责人所处罚款的上限，是其一年年收入的（）。

A.40%
B.50%
C.80%
D.100%


点击查看答案


172、多项选择题  根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。

A、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同
B、建设单位直接与专业施工单位签订的合同
C、承包人将其承包的X-程全部分包给其他有资质的承包人的合同
D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同
E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同


点击查看答案


173、单项选择题  根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 
B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿。 
C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 
D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿


点击查看答案


174、单项选择题  关于民事诉讼证据的说法，正确的是()。

A.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证 
B.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件 
C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用 
D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证


点击查看答案


175、名词解释  纪南城


点击查看答案


176、单项选择题  由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于（）日。

A.5
B.7
C.15
D.30


点击查看答案


177、单项选择题  下列哪味中药材的断面沾水即呈乳白色隆起（）

A.石决明
B.麝香
C.牛黄
D.蟾酥
E.斑蝥


点击查看答案


178、多项选择题  下列建设单位的安全责任有（）。

A.办理临时占用规划批准范围以外场地的手续
B.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线
C.提出保障施工作业人员安全的措施建议
D.对安全技术措施进行审查
E.保障安全施工所需投入


点击查看答案


179、单项选择题  特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A.1个月 
B.10夭 
C.15夭 
D.2个月


点击查看答案


180、单项选择题  某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行过程中，双方发生争议并诉至法院。则受理法院应当根据《合同法》分则中关于（）合同的相关规定处理。

A.行纪
B.技术服务
C.委托
D.居间


点击查看答案


181、多项选择题  下列标准属于强制性国家标准的有（）

A．行业专用的质量标准 
B．工程建设通用的安全标准 
C．工程建设行业专用的制图方法标准 
D．工程建设通用的试验标准 
E．工程建设行业专用的评定方法标准


点击查看答案


182、多项选择题  根据《招标投标法》的规定，招标投标活动应当遵循的原则有（）。

A.公开
B.公平
C.公正
D.诚实信用
E.低价


点击查看答案


183、多项选择题  我国的调解方式主要有（）。

A.法院调解
B.自行调解
C.人民调解
D.行政调解
E.仲裁调解


点击查看答案


184、单项选择题  承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是（）。

A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收
B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日
D.继续等待验收


点击查看答案


185、单项选择题  下列关于建设工程承包制度说法正确的是（）。

A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料
B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商
C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包
D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势


点击查看答案


186、多项选择题  施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有()。

A、建设单位不同意鉴定结论
B、鉴定人员不具备相关的鉴定资格
C、鉴定程序严重违法
D、鉴定结论明显依据不足
E、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用


点击查看答案


187、单项选择题  根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.1
B.2
C.3
D.5


点击查看答案


188、单项选择题  甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为()合同。

A、无效
B、可变更、可撤销
C、有效
D、效力待定


点击查看答案


189、单项选择题  以下合同类型，不属于《合同法》有名合同的是（）。

A.建设工程施工合同
B.建设工程勘察设计合同
C.房地产项目贷款合同
D.房地产项目合作开发合同


点击查看答案


190、填空题  由分析过程中的某些经常原因造成的误差称为（）。


点击查看答案


191、多项选择题  建设工程施工中需要进行爆破作业的，必须经上级主管部门审查同意，。并持说明使用爆破器材的地点()的文件和安全操作规程，向所在地县、市公安局申请《爆破物品使用许可证》，方可使用。

A.用途
B.四邻距离
C.价格
D.数量
E.品名


点击查看答案


192、多项选择题  甲、乙二人合伙做生意，因二人购买货物后逾期三个月才提货，供应商向甲、乙二人索要保管费。甲、乙二人的行为构成（）。

A.法定之债
B.合同之债
C.侵权行为之债
D.无因管理之债
E.连带之债


点击查看答案


193、单项选择题  2010年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，该行为属于()。

A、合法行为，洗车是司机的权利
B、违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定
C、违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定
D、违法行为，违反了《固体废物污染环境防治法》


点击查看答案


194、单项选择题  下列不属于《环境噪声污染防治法》规定的在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间产生环境噪声污染施工行为的是（）。

A.在业主支付赶工费情况下施工
B.征得周围居民同意后施工
C.城市供水主管线断裂修复施工
D.混凝土需要连续浇筑的施工


点击查看答案


195、单项选择题  投资者按照合同、协议的约定，实际投入企业价值100000元的材料，该业务属于()。

A.公益金
B.盈余公积
C.实收资本
D.资本公积


点击查看答案


196、多项选择题  下列属于监理单位权限的事项是（）。

A.建筑材料的入场检查
B.分项工程施工质量的验收
C.工程款拨付的审核
D.工程竣工验收文件的签署
E.工程项目停工缓建


点击查看答案


197、单项选择题  关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。

A．环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用
B．需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收
C．分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收
D．建设项目投入试生产超过三个月，建设单位为申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款


点击查看答案


198、单项选择题  建设工程项目采用期望值标准进行决策时,如果决策方案考虑的是利润额,则在.各方案中选择利润期望值()的方案。

A.最小
B.最大
C.中间
D.最大或最小


点击查看答案


199、单项选择题  A、B、C三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法中，正确的有()。

A、由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金
B、投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还
C、损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任
D、损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任


点击查看答案


200、单项选择题  甲公司业务员王某开出后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。

A.王某的行为为无权代理，合同无效 
B.王某的行为为表见代理，合同无效 
C.王某的行为为表见代理，合同有效 
D.王某的行为为委托代理，合同有效


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建设工程法规及相关知识》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：口腔修复(医学高级)：口腔修复考..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询