微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建设工程法规及相关知识》题库题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》考试资料下载，在线测试     1、单项选择题建设单位办理工程质量监督手续，无需提供的文件和资料是()。             A、工程规划许可证B、设计单位资.. ">
                                                                                                  设为首页    加入收藏
当前位置：91考试网 -> 考试题库

建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识考试资料（每日一练）
2018-10-25 01:13:26 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建设工程法规及相关知识》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  建设单位办理工程质量监督手续，无需提供的文件和资料是()。

A、工程规划许可证
B、设计单位资质等级证书
C、工程勘察设计文件
D、施工单位营业执照


点击查看答案


2、单项选择题  发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应()。

A、予以支持
B、不予支持
C、征求发包人意见
D、要求承包人提供证据


点击查看答案


3、单项选择题  关于工程监理的说法，正确的是()。

A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系 
B.工程监理单位可以分包监理业务 
C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务 
D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系 


点击查看答案


4、多项选择题  租赁合同根据租赁标的物不同，可分为()。

A、动产租赁
B、不动产租赁
C、定期租赁
D、不定期租赁
E、融资租赁


点击查看答案


5、单项选择题  施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是()。[2009年度考试真题]

A、主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任
B、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任
C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款
D、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任


点击查看答案


6、单项选择题  下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是（）。

A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价
B.招标人在招标前预先内定中标人
C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价
D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格


点击查看答案


7、多项选择题  施工作业人员享有的安全生产权利有()。

A.纠正和处理违章作业 
B.拒绝连续加班作业 
C.拒绝冒险作业 
D.紧急避险 
E.对施工安全生产提出建议


点击查看答案


8、单项选择题  在合同中约定把未来期限作为合同效力消灭的根据，该合同是（）。

A.预期违约合同
B.附终止期限合同
C.附生效期限合同
D.附解除条件合同


点击查看答案


9、多项选择题  某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（）。

A.女职工李某，距产假结束还有5天
B.会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈
C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家
D.材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家
E.材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行


点击查看答案


10、单项选择题  土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得（）的同意。

A.土地管理部门
B.城市规划行政主管部门
C.有批准权的人民政府
D.出让方和城市规划行政主管部门


点击查看答案


11、单项选择题  重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不超过()个月。

A、12
B、18
C、20
D、24


点击查看答案


12、单项选择题  下列关于建设工程许可制度的说法，不正确的是（）

A.工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证
B.工程投资额在30万元以下的，可以不申请办理施工许可证
C.建筑面积在300m2以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证
D.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，仍需领取施工许可证


点击查看答案


13、单项选择题  甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。

A.合同订立
B.合同生效
C.当事人提起诉讼
D.法院判决生效


点击查看答案


14、单项选择题  下列情形中应当进行重新招标的是（）。

A.仅有3个投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点
B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议
C.通过资格预审的申请人少于3个
D.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的


点击查看答案


15、多项选择题  安全生产事故调查组履行职责包括()。

A、提交事故调查报告
B、认定事故的性质和事故责任
C、提出对事故责任者的处理决定
D、总结事故教训，提出防范和整改措施
E、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失


点击查看答案


16、单项选择题  下列甲公司与乙公司能参加同一标段投标的情形是（）。

A.甲公司与乙公司的法定代表人为同一人
B.甲公司是乙公司的全资子公司
C.甲公司是乙公司的分支机构
D.甲公司与乙公司组成联合体


点击查看答案


17、单项选择题  根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.1
B.2
C.3
D.5


点击查看答案


18、多项选择题  根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业安全生产的资质要素主要体现为（）指标。

A.注册资本
B.技术装备
C.专业技术人员
D.企业效益
E.职工学历水平


点击查看答案


19、单项选择题  中标候选人确定后，在发出中标通知书之前，招标人不得以中标人存在（）情形，而由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对中标候选人进行审查确认。

A.因巨额担保事项被债权人起诉
B.因经营不善造成巨额亏损
C.存在违法行为
D.拒绝提交履约保证金


点击查看答案


20、多项选择题  发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议，双方提交法院的下列证据中，属于视听资料的是（）。

A.竣工报告
B.验收工作会议录音带
C.根据验收工作会议录音制作的节录文本
D.施工现场录像
E.结算报告


点击查看答案


21、单项选择题  根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。

A.发明 
B.实用新型 
C.外观设计 
D.设计方案


点击查看答案


22、单项选择题  当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后（）内提出。

A、六个月
B、一年
C、两年
D、四年


点击查看答案


23、多项选择题  仓储合同的特征有（）。

A.标的物必须为动产
B.保管人必须是仓库营业人
C.仓储合同是有偿合同
D.仓储合同为诺成合同
E.仓单是物权凭证


点击查看答案


24、多项选择题  建设工程以赔偿随时方式承担违约责任的构成要件包括（）

A．违反职业道德规范 
B．造成随时后果 
C．具有违约行为 
D．违反建筑企业内部文件 
E．违约行为与财产等损失之间有因国关系


点击查看答案


25、多项选择题  劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。

A、同级人民法院代表
B、工会代表
C、企业方面代表
D、劳动行政部门代表
E、律师


点击查看答案


26、单项选择题  《中华人民共和国安全生产管理条例》由（）签署发布。

A.全国人民代表大会常务委员会
B.国务院
C.国家主席
D.国务院总理


点击查看答案


27、多项选择题  从完成承包的内容来划分，建设工程合同可分为（）。

A.建设工程勘察合同
B.建设工程设计合同
C.建设工程货物运输合同
D.建设工程物资采购合同
E.建设工程施工合同


点击查看答案


28、多项选择题  某工程项目承建过程中，建设单位存在下列情形导致质量缺陷的，须自己承担过错责任（）。

A.设计图纸不明确
B.提供的设备不符合标准
C.指定供应商供应的材料明显不合格
D.指定的防水专业工程分包单位资质不足
E.工程所在地夏季雨水量过大


点击查看答案


29、单项选择题  在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()。

A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工
B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延
C、因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工
D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地


点击查看答案


30、单项选择题  施工企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满（）日前，申请办理资质延续手续。

A.15
B.30
C.60
D.90


点击查看答案


31、单项选择题  不动产的转让登记，由()的登记机构办理。

A、转让人所在地
B、不动产所在地
C、受让人所在地
D、转让双方协商达成一致


点击查看答案


32、单项选择题  下列选项中，属于有效仲裁协议的是（）

A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致
B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉
C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁
D.双方履行本合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁


点击查看答案


33、单项选择题  中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（）。

A、10%
B、15%
C、25%
D、40%


点击查看答案


34、单项选择题  中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的（）分包给他人完成。

A.全部工作
B.主体工作
C.部分非关键性工作
D.肢解部分


点击查看答案


35、单项选择题  施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.每季至少进行一次
B.每月至少进行一次
C.每年至少进行一次
D.每年至少进行二次


点击查看答案


36、单项选择题  甲、乙两公司，甲给乙5000元钱。委托其代买设备一台。在代买过程中5000元钱被小偷偷走。则5000元钱的损失应为()负担。

A.甲
B.乙
C.甲、乙均分担
D.乙承担大部分，甲适当分担


点击查看答案


37、单项选择题  乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().——表见代理

A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效


点击查看答案


38、单项选择题  仲裁的基本特点不包括（）

A.独立性
B.公权性
C.保密性
D.自愿性


点击查看答案


39、单项选择题  甲、乙双方于2013年4月1日签订的合同中约定：当某种条件成就时当事人一方即可通知对方合同终止。 这种合同属于（）。

A.附解除条件的合同
B.附生效条件的合同
C.附成就条件的合同
D.附期限条件的合同


点击查看答案


40、单项选择题  可不予报废的建筑起重机械是（）。

A.超过安全技术标准的
B.超过制造厂家规定的使用年限的
C.经检验达不到安全技术标准规定的
D.没有齐全有效的安全保护装置的


点击查看答案


41、单项选择题  下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）。

A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用
B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用
C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项
D.建设单位为施工单位垫付了行政罚款


点击查看答案


42、单项选择题  施工许可证的发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起()颁发施工许可证。

A.5d内
B.10d内
C.30d内
D.15d内


点击查看答案


43、多项选择题  根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。

A、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同
B、建设单位直接与专业施工单位签订的合同
C、承包人将其承包的X-程全部分包给其他有资质的承包人的合同
D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同
E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同


点击查看答案


44、单项选择题  在合同法理论上，先履行一方的抗辩权也称为()。

A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.异时履行抗辩权
D.不安抗辩权


点击查看答案


45、单项选择题  甲公司因拟开发某住宅小区工程，向B市规划委员会申请办理《建设工程规划许可证》。B市规划委员会经审查认为：甲公司申报工程的建筑密度不符合城乡规划的要求，依法向甲公司做出不予行政许可的决定，则下列表述错误的是（）。

A.甲公司有权对不予行政许可的决定提出行政复议
B.甲公司有权对不予行政许可的决定直接提起行政诉讼
C.甲公司提出行政复议后对复议决定不服的，不能再提起行政诉讼
D.甲公司不服不予行政许可的决定，有权选择提起行政复议或行政诉讼


点击查看答案


46、多项选择题  有5位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。

A.李先生3年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚
B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作
C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册
D.周先生拖欠农民工工资
E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分


点击查看答案


47、多项选择题  建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件是（）

A、工程竣工验收报告
B、施工组织设计方案
C、设计更记录
D、质量事故处理记录
B、施工单位签署的工程质量保修书


点击查看答案


48、单项选择题  根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起（）内，依法申请人民法院强制执行。

A.15日
B.1个月
C.3个月
D.2年


点击查看答案


49、单项选择题  下列保险中，属于强制性保修的是（）.

A．意外伤害保险 
B．建筑工程一切险 
C．安装工程一切险 
D．工伤保险


点击查看答案


50、多项选择题  根据《仲栽法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲栽栽决。

A．双方当事人均不满意仲栽结果 
B．没有仲栽协议 
C．仲裁员隐瞒了应该回避的事由 
D．没有对另一方当事人形成强制作用 
E．栽决事项超出仲栽委员会权限


点击查看答案


51、单项选择题  投标人如果对招标文件有异议，可以（）。

A.向有关行政监督部门投诉
B.向招标人提出异议
C.向法院起诉
D.申请仲裁


点击查看答案


52、单项选择题  关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。

A.应当向施工企业提供地下管线资料
B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期
C.应当进行安全施工技术交底
D.应当对拆除工程进行备案


点击查看答案


53、多项选择题  招标人在接收到投标人的投标文件时，应当拒收的情形有（）。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件
B.未通过资格预审的申请人提交的投标文件
C.逾期送达的投标文件
D.不按照招标文件要求密封的投标文件
E.经招标人同意修改的招标文件


点击查看答案


54、单项选择题  依据《合同法》的规定，对于违约责任的归责，除另有规定者外，总体上实行()原则。

A.过错责任
B.严格责任
C.绝对责任
D.无过错责任


点击查看答案


55、单项选择题  关于人身保险合同的说法，正确的是()。

A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益 
B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付 
C.人身保险合同的投保人不可以为受益人 
D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费


点击查看答案


56、单项选择题  民事诉讼中的当事人不包括（）。

A.原告和被告
B.共同诉讼人
C.第三人
D.原告的代理律师


点击查看答案


57、单项选择题  关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是（）。

A.仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定
B.当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭
C.由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定
D.仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员


点击查看答案


58、多项选择题  某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有()。

A.投标人在投标有效期内撤回投标文件
B.投标人在开标前撤回投标文件
C.中标人拒绝提交履约保证金
D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求
E.中标人拒绝签订合同


点击查看答案


59、多项选择题  在工程保修期限内的下列情形，属于施工单位保修范围的是（）。

A.因回填土方不实导致基础沉陷
B.因地震作用造成墙体倾斜
C.因风吹日晒导致外墙装饰脱落
D.因他人纵火导致装修烧毁
E.因连接螺栓错误导致设备震动


点击查看答案


60、单项选择题  《建设工程质量管理条例》规定，正常使用条件下房屋建筑的地基基础工程最低保修期为()。

A.5年
B.2年
C.1年
D.设计文件规定的合理使用年限


点击查看答案


61、单项选择题  某工程项目完工后施工单位于2011年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2011年3月18日通过验收，建设单位于2011年3月28日履行了备案手续，后于2011年4月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期应从（）算起。

A.2011年3月5日
B.2011年3月18日
C.2011年3月28日
D.2011年4月2日


点击查看答案


62、单项选择题  对在建工程项目执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是（）。

A.规划审查机关
B.施工图设计文件审查单位
C.建筑安全监督管理机构
D.工程质量监督机构


点击查看答案


63、单项选择题  施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期的计算是（）。

A.从交付之日起计算
B.从竣工验收之日起计算
C.从当事人起诉之日起计算
D.从提交竣工结算文件之日起计算


点击查看答案


64、单项选择题  某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位()万元。

A、10
B、7
C、6
D、4


点击查看答案


65、单项选择题  关于我们仲裁基本制度，正确的是()。

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉 
B.当事人达成有仲裁协议，乙方向法院起诉的，人民法院不予受理 
C.当事人达成有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理 
D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权


点击查看答案


66、多项选择题  根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及()派人参加。

A.监察机关 
B.人民法院 
C.公安机关 
D.人民检察院 
E.工会 


点击查看答案


67、多项选择题  定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同的约定向对方支付一定数额的货币。下列有关对定金的说法，正确的是（）。

A.定金是合同成立的证明
B.定金具有双向担保性
C.定金数额最高不得超过主合同标的额20%
D.定金是一种预付款的性质
E.如果合同得以正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可收回


点击查看答案


68、单项选择题  某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项。本工程项目于2007年8月15日通过竣工验收，同月22日交付发包人投入使用，承包人于同年9月5日向发包人提交竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于2008年4月28日向法院提起诉讼，则剩余结算款的应付时间为（）。

A.2007年8月15日
B.2007年8月22日
C.2007年9月5日
D.2008年4月28日


点击查看答案


69、单项选择题  某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则（）。

A.应由施工单位承担维修责任
B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔
C.应由设计单位负责维修
D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔


点击查看答案


70、单项选择题  根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月
B.6个月
C.1年
D.2年


点击查看答案


71、多项选择题  我国的调解方式主要有（）。

A.法院调解
B.自行调解
C.人民调解
D.行政调解
E.仲裁调解


点击查看答案


72、填空题  数字图书馆是将（）图书转化为（）版的数字图书。


点击查看答案


73、单项选择题  下列标准中不属于工程建设国家强制标准的是（）。

A.工程建设通用的有关安全卫生和环境保护的标准
B.工程建设施工（包括安装）及验收通用综合标准
C.工程建设行业专用的术语、符号、代号量与单位和制图方法标准
D.工程建设重要的通用信息技术要求


点击查看答案


74、单项选择题  根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。

A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人 
B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 
C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标 
D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标 


点击查看答案


75、单项选择题  出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()

A.简易交付 
B.占有诀定 
C.指示交付 
D.拟制交付


点击查看答案


76、单项选择题  根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，（）。

A.按照交付标的物时的价格计价
B.仍然按照合同签定时的价格计价
C.价格上涨时按原价格执行
D.价格下降时按新价格执行


点击查看答案


77、单项选择题  工程监理单位的安全责任包括（）

A.编制施工组织设计文件
B.制定安全技术措施
C.对安全事故隐患进行处理
D.确定建设工程安全费用


点击查看答案


78、多项选择题  安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。

A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的 
B.安全生产许可证颁发管理机关人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的 
C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的 
D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的 
E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的


点击查看答案


79、单项选择题  以下合同类型，不属于《合同法》有名合同的是（）。

A.建设工程施工合同
B.建设工程勘察设计合同
C.房地产项目贷款合同
D.房地产项目合作开发合同


点击查看答案


80、多项选择题  工程建设法律关系由()等要素构成。

A.主体
B.客体
C.内容
D.事件
E.行为


点击查看答案


81、单项选择题  劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）.

A．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件 
B．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动 
C．用人单位未及时足额支付劳动报酬 
D．用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益


点击查看答案


82、单项选择题  根据《招标投标法》，正确的是（）。

A．建设行政主管部门
B．招标代理机构
C．招标人
D．投标人推选的代表


点击查看答案


83、单项选择题  张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。

A、6月1日
B、6月16日
C、7月2日
D、7月16日


点击查看答案


84、单项选择题  建筑市场不良行为信息公布期限一般是()。

A.1个月至2年 
B.2个月至1年 
C.3个月至2年 
D.6个月至3年


点击查看答案


85、单项选择题  根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()。

A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列
B.建筑业企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别
C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级
D.房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级


点击查看答案


86、单项选择题  某施工企业于2010年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前l周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2010年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2010年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。

A、2010年3月5日
B、2010年3月12日
C、2010年3月20日
D、2010年4月10日


点击查看答案


87、单项选择题  当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自()时生效。

A、合同成立
B、合同被公证
C、该物权登记
D、不动产交付


点击查看答案


88、多项选择题  当事人约定由第三人向债权人履行债务的，下列说法中正确的是()。

A.第三人向债权人履行债务，必须征得债权人的同意
B.第三人向债权人履行债务，并不因此而成为合同的当事人
C.第三人向债权人履行债务，不得损害债权人的利益
D.第三人未向债权人履行债务的，应向债权人承担违约责任
E.第三人未向债权人履行债务的，债务人应向债权人承担违约责任


点击查看答案


89、单项选择题  根据《安全生产法》的规定，下列情形中，不属于生产经营单位主要负责人安全生产职责的是（）。

A.对涉及安全生产的事项进行审查批准或者验收
B.保证本单位安全生产投入的有效实施
C.及时如实报告生产安全事故
D.建立、健全本单位安全生产责任制


点击查看答案


90、多项选择题  甲、乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是()。

A、该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力
B、该调解书自2006年7月5日产生法律效力
C、若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁
D、申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请
E、该调解书自2006年7月6日产生法律效力


点击查看答案


91、单项选择题  某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为（）。

A.无效
B.有效
C.总包同意后有效
D.效力待定


点击查看答案


92、单项选择题  对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是（）。

A.时效期间为2个月
B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年
C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算
D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请


点击查看答案


93、单项选择题  根据《招标投标法》及相关法规，下列关于异议的说法正确的是（）。

A.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止日期前提出
B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止日期前提出
C.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出
D.对于以上异议，在招标人作出答复前，招标投标活动继续进行


点击查看答案


94、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，（）免责条款无效。

A.造成对方人身伤害的
B.造成对方重大财产损失的
C.因重大过失造成对方财产损失的
D.因故意造成对方财产损失的
E.因过错造成对方财产损失的


点击查看答案


95、多项选择题  仲裁协议必须同时具有下列内容（），才能有效。

A.选定的仲裁委员会
B.仲裁地点
C.仲裁事项
D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁员


点击查看答案


96、单项选择题  下列关于建设工程承包制度说法正确的是（）。

A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料
B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商
C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包
D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势


点击查看答案


97、单项选择题  建设单位为工程项目办理质量监督手续应在（）。

A.领取工程规划许可证前
B.领取工程规划许可证时
C.领取施工许可证前
D.领取施工许可证后


点击查看答案


98、多项选择题  根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有（）

A．投标人未按照招标文件要求提交投标保证金 
B．投标文件逾期送达或者为送达指定地点 
C．投标文件未按招标文件要求密封 
D．投标文件无单位盖章并无单位负责人签字 
E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议


点击查看答案


99、单项选择题  民事诉讼制度之历年真题习题精选、答案解析[2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。

A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保
B、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保
C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保
D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保


点击查看答案


100、多项选择题  关于资产负债表说法正确的是()。

A.资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的报表
B.资产负债表按月报送
C.资产负债表一般反映的是企业月末、季末、半年末、年末的财务状况
D.资产负债表属于动态会计报表
E.资产负债表以“资产=负债+所有者权益”这一会计等式为依据


点击查看答案


101、多项选择题  施工图设计文件审查单位主要是对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。

A.规划
B.勘察
C.设计
D.施工
E.监理


点击查看答案


102、单项选择题  按照《工程建设项目强制招标规模标准》规定，下列（）不属于必须进行工程或设备、材料招标的项目。

A.采暖设备单项合同估算价约为112万元的工程
B.消防系统施工单项合同估算价约为160万元的工程
C.通风工程合同人工费估算价约为60万元（合同总额约240万元）的工程
D.节能施工单项合同估算价约为220万元的工程


点击查看答案


103、单项选择题  下列合同属于效力待定合同的是（）

A.12周岁的未成年人签订的设备采购合同
B.代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同
C.在相对人不知情时，法定代表人超越权限订立的合同
D.未经李某同意，张某将李某在外地的房产卖掉的合同


点击查看答案


104、多项选择题  按《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；（）环境噪声污染防治设施的，必须事先报经环境保护行政主管部门批准。

A.报装
B.维修
C.调试
D.拆除
E.闲置


点击查看答案


105、单项选择题  地域管辖的一般原则是()。

A.原告就被告原则
B.合同履行地原则
C.协议管辖原则
D.行为地原则


点击查看答案


106、单项选择题  甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A、仲裁委员会所在地
B、合同签订地
C、乙方所在地
D、建设工程所在地


点击查看答案


107、多项选择题  行政强制措施的种类包括（）。

A.冻结存款汇款
B.强制解除合同
C.查封场所设施或者财物
D.限制公民人身自由
E.扣押财物


点击查看答案


108、多项选择题  根据《合同法》，撤回要约的通知应当（）。

A.在要约到达受要约人之后到达受要约人 
B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人 
C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人 
D.在要约到达受要约人之前到达受要约人 
E.与要约同时到达受要约人


点击查看答案


109、单项选择题  某城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。

A、10
B、7
C、15
D、3


点击查看答案


110、单项选择题  承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是（）。

A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收
B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日
D.继续等待验收


点击查看答案


111、多项选择题  运输合同中，承运人的义务主要包括()。

A、及时通知提领货物的义务
B、按指示运输的义务
C、货物毁损、灭失的赔偿义务
D、提货验收的义务
E、因不可抗力灭失货物不得要求支付运费的义务


点击查看答案


112、多项选择题  某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。

A.各地的地方法规 
B.法律、行政法规 
C.案件所在县人民政府公开发布的规定 
D.案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章 
E.案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章


点击查看答案


113、单项选择题  合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人公司，原法人公司签订的合同（）。

A.自然终止
B.归于无效
C.仍然有效
D.可以撤销


点击查看答案


114、多项选择题  下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。

A、有防水要求的卫生间为2年
B、给水排水管道为5年
C、电气设备安装工程为2年
D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期
E、装修工程为2年


点击查看答案


115、单项选择题  施工现场专职安全生产管理人员的职责是（）。

A.编制危险性较大工程安全专项施工方案
B.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场查封
C.制定施工现场生产安全事故应急救援预案
D.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改


点击查看答案


116、单项选择题  下列属于行政法规的是（）

A.《物权法》
B.《北京市建筑市场管理条例》
C.《招标公告发布暂行办法》
D.《建设工程质量管理条例》


点击查看答案


117、多项选择题  下列关于仲裁与诉讼特点的表述，正确的有()。

A、仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格
B、仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外
C、仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制
D、仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定
E、仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式


点击查看答案


118、多项选择题  根据《建筑法》，关于建筑工程分包的说法，正确的有()。

A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 
B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程 
C.建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用 
D.严禁个人承揽分包工程业务 
E.劳务作业分包可不经建设单位认可


点击查看答案


119、单项选择题  施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.施工企业质量管理部门 
B.设计单位或监理单位 
C.工程质量监督机构 
D.建设单位或监理单位 


点击查看答案


120、多项选择题  建设工程赔偿中，承包人应当承担的赔偿损失包括()。

A.转让、出借资质证书等造成的损失
B.偷工减料等造成的损失
C.未及时检查隐蔽工程造成的损失
D.与监理单位串通造成的损失
E.合同使用期限内造成的损失


点击查看答案


121、单项选择题  不符合委托合同法律特征的表述是()。

A、委托合同是提供劳务的合同
B、委托合同是有偿合同
C、委托合同的目的是为他人处理或管理事务
D、委托合同的订立以双方相互信任为前提


点击查看答案


122、多项选择题  下列属于行政法规文件的是（）。

A.《招标投标法实施条例》
B.《建设工程质量管理条例》
C.《市政公用设施防灾管理规定》
D.《建筑法》
E.《建设工程安全生产管理条例》


点击查看答案


123、单项选择题  某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。

A、承包人可申请法院撤销合同
B、承包人可放弃撤销权继续认可该合同
C、承包人放弃撤销权后发包人享有该权利
D、承包人享有撤销权而发包人不享有该权利


点击查看答案


124、单项选择题  建设单位相关的安全责任是()。

A、对设计成果承担责任
B、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料
C、提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
D、对安全技术措施或专项施工方案进行审查


点击查看答案


125、单项选择题  关于货运合同法律特征的表述，不正确的是()

A、货运合同是双务、有偿合同
B、货运合同的标的是货币
C、货运合同是诺成合同
D、货运合同当事人的特殊性


点击查看答案


126、单项选择题  根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）

A．代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担 
B．代理人可以超越代理权实施代理行为 
C．被代理人对代理人的一切行为承担民事责任 
D．代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为


点击查看答案


127、多项选择题  工程建设重大事故，系指在工程建设过程中由于责任过失造成()的事故。

A.工程延误开工，造成重大经济损失
B.工程倒塌或报废
C.机械设备毁坏
D.工程验收后迟迟不能投入使用造成重大经济损失
E.安全设施失当造成人身伤亡或重大经济损失


点击查看答案


128、单项选择题  关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）

A．按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 
B．建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 
C．对各类能源消耗实行分类计量和统计 
D．对能源消费应实行包费制


点击查看答案


129、单项选择题  融资租赁合同中，出卖人的义务是()。

A、协助承租人索赔
B、标的物的瑕疵担保
C、向承租人支付价款
D、租赁期限届满返还租赁物


点击查看答案


130、多项选择题  下列不属于施工单位应承担质量保修责任的情形是（）

A.施工单位采购材料不合格导致的质量缺陷
B.设计原因导致的质量缺陷
C.自然灾害导致的屋面板损坏
D.劳务分包作业人员疏忽造成墙体空洞缺陷
E.使用者装修改造致使墙体损坏


点击查看答案


131、单项选择题  某代理人超越了代理权限进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为()。

A、不具有法律效力
B、有效代理行为
C、无权代理行为
D、无效代理行为


点击查看答案


132、单项选择题  订约过失责任是指当事人违背诚实信用原则，()，应承担相应的赔偿责任。

A.在订立合同过程中有过错，给对方造成损失的
B.在订立合同过程中没有过错，给对方造成损失的
C.在订立合同过程中有过错，不一定给对方造成损失的
D.给对方造成损失的


点击查看答案


133、单项选择题  某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是（）。

A.直接修改设计
B.要求设计单位修改
C.报告建设单位提出修改建议
D.报告工程建设行政主管部门要求修改


点击查看答案


134、单项选择题  甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院在()情况下，予以重新鉴定。

A、可以通过补充鉴定解决
B、可以通过重新质证解决
C、可以通过补充质证解决
D、鉴定程序严重违法


点击查看答案


135、单项选择题  超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失（）。

A.实体权利
B.起诉权
C.胜诉权
D.上诉权


点击查看答案


136、单项选择题  按照《建筑业企业资质管理规定》，申请领取施工总承包一级资质的企业，由（）负责审批。

A.国务院
B.国务院建设行政主管部门
C.省级人民政府
D.省级人民政府建设行政主管部门


点击查看答案


137、单项选择题  某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为（）。

A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故


点击查看答案


138、单项选择题  根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过（）个月。

A.6
B.7
C.10
D.12


点击查看答案


139、单项选择题  一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人（）。

A.可以拒绝承担保证责任
B.应当承担保证责任
C.只对主债权承担责任
D.免除保证责任


点击查看答案


140、单项选择题  保险合同订立的双方当事人是（）。

A.保险人与投保人
B.投保人与受益人
C.保险人与被保险人
D.保险人与受益人


点击查看答案


141、单项选择题  下列有关地方性法规的说法正确的是（）。

A.行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件
B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件
C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规
D.地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规


点击查看答案


142、单项选择题  根据《物权法》的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自（）时发生效力。

A.动产交付
B.该约定生效
C.登记备案
D.动产转让合同生效


点击查看答案


143、判断题  电气设备可任意作保护接地和保护接零


点击查看答案


144、多项选择题  某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是()。

A、监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准
B、建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件
C、民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造
D、施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准
E、在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收


点击查看答案


145、单项选择题  根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。

A．抢修 
B．抢险 
C．抢工期 
D．生产工艺要求必须连续


点击查看答案


146、单项选择题  乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().

A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效


点击查看答案


147、单项选择题  根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.15 
B.20 
C.30 
D.40


点击查看答案


148、多项选择题  某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的塔式起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供()。

A、生产厂家的塔式起重机制造许可证
B、塔式起重机出厂的产品合格证明
C、机械燃油消耗定额证明
D、租赁公司自行测试的安全性能检测记录
E、具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明


点击查看答案


149、单项选择题  根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。

A.建设行政主管部门 
B.招标代理机构 
C.招标人 
D.投标人推选的代表 


点击查看答案


150、多项选择题  根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）

A．经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 
B．对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告 
C．建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 
D．施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E．民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造


点击查看答案


151、单项选择题  下列抵押权从签订抵押合同之日起设立的是（）。

A.房屋
B.土地使用权
C.交通运输车辆
D.在建工程


点击查看答案


152、多项选择题  下列权利中属于物权中用益物权的是（）。

A.村民李某的宅基地使用权
B.公民张某商品房的建设用地使用权
C.质押权人对质押物的使用权
D.村民房某对荒山的承包经营权
E.建筑公司对租赁检测仪器的使用权


点击查看答案


153、单项选择题  在合同履行过程中，当债权人发现债务人的行为将会()时，可以行使法定的撤销权，以保障合同中约定的合法权益。

A.解除合同
B.变更合同
C.危害自身的债权实现
D.降低履行利益


点击查看答案


154、多项 选择题  物权的保护包括（）。

A.请求确认物权
B.请求排除妨碍
C.请求恢复原状
D.支付违约金
E.请求返还原物


点击查看答案


155、单项选择题  某建设工程项目于2005年6月1日经竣工验收合格，2005年6月10日交付投入使用，按照《城市建设档案管理规定》的规定，建设单位最迟应当在（）前，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.2005年8月1日
B.2005年8月10日
C.2005年9月1日
D.2005年9月10日


点击查看答案


156、多项选择题  申领建筑施工企业安全生产许可证，应当具备的条件包括（）。

A.建立健全安全生产责任制
B.建设资金已落实
C.有满足施工需要的施工图纸
D.主要负责人经考核合格
E.参加意外伤害保险


点击查看答案


157、单项选择题  建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是（）。

A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金
B.进入被检查单位施工现场进行检查
C.实施查封、扣押
D.作出行政处罚决定


点击查看答案


158、单项选择题  按照消防安全自我评估机制的要求，消防安全重点单位（）自行或委托有资质的机构对本单位进行一次消防安全检查评估。

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年


点击查看答案


159、多项选择题  下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的是（）。

A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年
B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年
C.地面石材铺贴工程的保修期是2年
D.电气工程的保修期是2年
E.主体结构工程保修期为无限期


点击查看答案


160、单项选择题  发明专利权的期限为自申请日起()年。

A、10
B、15
C、20
D、25


点击查看答案


161、单项选择题  债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，这体现了债的（）。

A.公平性
B.有限性
C.相对性
D.可履行性


点击查看答案


162、单项选择题  监理单位的主要安全责任之一是()。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 
B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 
C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议 
D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位


点击查看答案


163、单项选择题  某招标人于2010年3月10E1发出招标文件，有关投标人提交投标文件的日期的说法错误的是()。

A、如果该项目施工合同估算价为l80万元人民币，则投标人提交投标文件的日期可能截止于2010年3月28日
B、如果该项目属于关系公众安全的项目，且总投资额达到3200万元人民币，则投标入提交投标文件的日期不可在2010年3月30日前截止
C、投标人提交投标文件的日期只能截止于2010年3月30日
D、投标入提交投标文件的日期可以截止于2010年4月1日


点击查看答案


164、多项选择题  在工程建设项目中，建设单位的安全责任包括（）。

A.编制安全技术措施的责任
B.统一协调总、分包单位安全生产的责任
C.对拆除工程进行备案的责任
D.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用的责任
E.需要进行爆破作业的办理报批手续的责任


点击查看答案


165、判断题  行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。


点击查看答案


166、多项选择题  注册建造师有（）情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。

A.受到刑事处罚
B.依法被撤销注册
C.依法被吊销注册证书
D.年龄超过55周岁
E.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年


点击查看答案


167、单项选择题  对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送()的质量检测单位进行检测。

A、具有相应资质等级
B、建设单位许可
C、建设行业协会认可
D、监理协会认可


点击查看答案


168、单项选择题  由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁属于（）。

A.刑事处罚
B.行政处罚
C.行政处分
D.民事责任


点击查看答案


169、单项选择题  股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。

A.董事
B.部门工程师
C.经理
D.财务负责人


点击查看答案


170、单项选择题  某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。

A、建设单位维修并承担维修费用
B、施工单位维修并承担维修费用
C、施工单位维修，设计单位承担维修费用
D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用


点击查看答案


171、单项选择题  关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()。

A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决 
B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审 
C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判 
D.原判决违反法定程序的，依法改判 


点击查看答案


172、单项选择题  招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关干公告的说法，正确的是（）

A．原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 
B．公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 
C．依照当事人申请可停止公告 
D．公告部门可自行决定是否停止公告


点击查看答案


173、单项选择题  根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）

A．评标截止时间前 
B．评标开始前 
C．提交投标文件的截止时间前 
D．投标有效期内 


点击查看答案


174、多项选择题  下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。

A、为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家
B、为保证设计进度，设计单位将部分任务转包给其他设计单位
C、设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号，并推荐生产厂家
D、有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家
E、设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明


点击查看答案


175、多项选择题  下列情况中，不得撤销的要约包括()。

A.要约人确定了承诺期限
B.要约人明确表示要约不可撤销
C.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作
D.从要约的有关条款中可以推测出该要约不会撤销
E.撤销要约的通知在承诺通知发出之后到达受要约人


点击查看答案


176、单项选择题  仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向()申请执行。

A、仲裁委员会
B、人民法院
C、公安机关
D、政府主管部门


点击查看答案


177、单项选择题  甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是()。

A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权 
B.甲拟单独将地役权转让给丁物业公司 
C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙 
D.甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁


点击查看答案


178、单项选择题  生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前（）个月。

A.1
B.2
C.3
D.6


点击查看答案


179、单项选择题  女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是（）。

A.高处、高温工作
B.矿山、井下作业
C.夜班劳动
D.低温、冷水作业


点击查看答案


180、单项选择题  某市政府公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日为2002年3月20日，甲公司的投标书于2002年3月21日送达。对于此投标书评标委员会应当()。

A.接受
B.审查合格后接受
C.审查不合格后拒收
D.拒收


点击查看答案


181、单项选择题  根据《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定，下列表述中错误的是()。

A、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
B、管理人员和作业人员2年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格
C、依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费
D、施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求


点击查看答案


182、单项选择题  某建设工程于2010年3月1日开工，由于设计图纸变更，工程于同年3月18日暂停施工。根据《建筑法》规定，建设单位最迟应当于（）前向施工许可证的发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.2010年4月1日
B.2010年4月17日
C.2010年6月17日
D.2011年3月17日


点击查看答案


183、单项选择题  除双方当事人意思表示一致外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()。

A.要式合同 
B.实践合同 
C.有偿合同 
D.双务合同


点击查看答案


184、多项选择题  关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。

A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责 
B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任 
C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责 
D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿 
E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿 


点击查看答案


185、单项选择题  某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（）同意。

A.城市规划部门
B.建设行政管理部门
C.水行政主管部门
D.渔业主管部门


点击查看答案


186、单项选择题  工程保险中属于强制保险的是().

A.安装工程一切险
B.执业责任险
C.建筑工程一切险
D.意外伤害险


点击查看答案


187、单项选择题  发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位拒不承担赔偿责任或者其负责人逃匿的，由（）强制执行。

A.建设单位
B.公安部门
C.人民法院
D.建设主管部门


点击查看答案


188、多项选择题  某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有()。

A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业
B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
C、批准女工孙某只能休产假120d
D、安排17岁的李某担任矿井安检员
E、安排15岁的周某担任仓库管理员


点击查看答案


189、多项选择题  根据《建设网工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有

A．勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 
B．勘察文件应注明工程使用年限 
C．勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计 
D．注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责 
E．有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定


点击查看答案


190、单项选择题  当事人一方不履行合同义务或者履行合同不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当()。

A.免于赔偿
B.加倍赔偿
C.赔偿损失
D.增加履行


点击查看答案


191、多项选择题  按照我国对标准的划分，标准可分为强制性标准和推荐性标准。下列标准中可制定强制性标准的是（）。

A.国家标准
B.行业标准
C.协会标准
D.地方标准
E.企业标准


点击查看答案


192、单项选择题  安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过（），若超过该期限，应另行加收保险费。

A.15日
B.30日
C.2个月
D.3个月


点击查看答案


193、多项选择题  工程项目存在下列情形之一的，应当重新组织建筑节能工程验收（）。

A.验收执行标准不符合要求的
B.参加验收各方验收意见不一致的
C.未完成建筑节能工程设计内容的
D.节能材料未提供检测报告的
E.验收各方提出的问题未整改完毕的


点击查看答案


194、单项选择题  关于法人的说法，正确的是（）。

A．法人以其登记注册地为住所
B．企业法人自取得营业执照时取得法人资格
C．非企业法人是指行政法人和事业法人
D．建设单位可以是没有法人资格的其他组织


点击查看答案


195、单项选择题  当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为（）。

A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失
B.合同中约定的额度
C.违反合同一方违反合同时预见到的损失
D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益


点击查看答案


196、多项选择题  根据《建筑法》第48条的规定，下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（）。

A.已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险
B.提前竣工的，保险责任自行终止
C.因延长工期的，保险责任自行延长
D.施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续
E.未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证


点击查看答案


197、单项选择题  仓储合同中，如果仓储物出现变质或者其他损坏的危险，保管人应当（）。

A.及时通知存货人或者仓单持有人
B.有权随时处理仓储物
C.催告存货人或者仓单持有人及时处置
D.有权随时提取仓储物


点击查看答案


198、单项选择题  某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，可及时向（）报告。

A.施工企业负责人
B.建设安全主管部门
C.项目负责人和安全生产管理机构
D.县级以上人民政府


点击查看答案


199、单项选择题  属于行政责任种类的是（）。

A.留用察看
B.签订履行合同失职罪
C.记大过
D.重大环境污染事故罪


点击查看答案


200、单项选择题  根据我国《民法通则》及有关法律的规定，关于诉讼时效期间的叙述，正确的是()。

A、普通诉讼时效期间通常为1年
B、出售质量不合格的商品未声明的时效期间为2年
C、因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年
D、从权利被侵害之日起超过15年的，法院不予保护


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建设工程法规及相关知识》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：眼科(医学高级)：诊断学基础试题..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询