水利工程造价师：水利工程造价师考试资料（考试必看） - 考试题库 - 91考试网

微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★水利工程造价师》题库题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《水利工程造价师：水利工程造价师》考试资料下载，在线测试 1、多项选择题临时工程概算定额中的土石围堰填筑包括（）。 A.浇筑混凝土护面B.干砌块石护坡C.抛填堆筑堰体D.基础土方开挖E.水下混凝.. ">

当前位置：91考试网 -> 考试题库

水利工程造价师：水利工程造价师考试资料（考试必看）

2019-01-17 00:40:00 来源:91考试网作者:www.91exam.org 【大中小】

题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★水利工程造价师》题库

手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《水利工程造价师：水利工程造价师》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！

手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、多项选择题临时工程概算定额中的土石围堰填筑包括（）。

A.浇筑混凝土护面
B.干砌块石护坡
C.抛填堆筑堰体
D.基础土方开挖
E.水下混凝土封底

点击查看答案

2、单项选择题现行部颁《水利建筑工程概（估）算定额》中，平洞衬砌定额适用于水平夹角（）单独作业的平洞。

A.大于6°
B.大于10°
C.小于6°
D.小于和等于6°

点击查看答案

3、单项选择题某人以5万元现金存入银行，拟在今后的5年内，每年末等额提取现金。银行存款年利率为8%，则每年可提取（）万元。

A．1
B．1.08
C．1.4
D．1.25

点击查看答案

4、多项选择题采用动态评价指标进行评价时，下列属于项目可行条件的有（）。

A.NPV≥0
B.IRR≤ic
C.Pt’≤Pc（基准投资回收期）
D.Pt≤Pc
E.Pt’＞Pc

点击查看答案

5、单项选择题根据现行部颁规定，设备仓库、设备转运站等设施的检修费、维修费等在（）内开支。

A.采购及保管费
B.设备运杂费
C.间接费
D.现场经费

点击查看答案

6、单项选择题某企业预计年需要某种材料2400公斤，每次采购费36元，该材料的价格为10元/公斤，年度保管费率为0.3，则该材料的经济采购批量为（）公斤。

A.240
B.339
C.14
D.170

点击查看答案

7、多项选择题全面造价管理四个方面是一个有机的集成体。因此（）。

A.基于项目活动与过程的全过程造价管理方法是全面造价管理方法论的基础和出发点
B.全要素造价管理方法是针对工程项目各项活动与过程中的工期、造价、质量要素的
C.全风险造价管理的方法，最主要的是针对各项活动与过程中的工期、造价和质量要素所引起的变化
D.全团队造价管理方法可以独立使用，与其他造价管理方法没有联系
E.全团队造价管理方法可以独立使用，或者与任何一种方法联合使用，也可以与其他三种方法共同使用

点击查看答案

8、单项选择题在完全信息的“囚徒困境”博弈模型中，供应商和采购实体的均衡解是（）。

A.（合谋，合谋）
B.（合谋，不合谋）
C.（不合谋，合谋）
D.（不合谋，不合谋）

点击查看答案

9、单项选择题根据现行部颁规定，采用泻槽运混凝土时，其泻槽摊销费已计入（）。

A.材料费
B.其他临时工程
C.零星材料费
D.直接

点击查看答案

10、多项选择题堤防种类繁多，按抵御水体类别可分为（）。

A.江堤
B.河堤
C.湖堤
D.海堤
E.城市防洪堤

点击查看答案

11、多项选择题折旧改革的主要内容有（）。

A.简化了固定资产分类
B.增加了固定资产折旧方法
C.实行了加速折旧
D.缩短了折旧年限
E.取消了专户存储

点击查看答案

12、单项选择题已知某产品的四项功能之间的关系为：F1=2F2=0.5F3=4F4，按照环比评分法，F1的功能指数为（）。

A.0.13
B.4
C.0.267
D.0.25

点击查看答案

13、多项选择题按照FIDIC《施工合同条件》的约定，下列属于工程变更的是（）。

A.承包人的施工设备损坏
B.任何工作内容的质量或其他特性改变
C.工程的施工顺序或时间按排改变
D.工程任何部分的标高、位置和尺寸改变
E.承包人擅自更改设计

点击查看答案

14、单项选择题在甲乙两个备选方案中。已知NPV甲=500，σ甲=100；NPV乙=300，σ乙=50，若甲优于乙，则符合（）。

A.期望值原则
B.最小标准差原则
C.最低标准离差率原则
D.满意原则

点击查看答案

15、单项选择题承包人施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。监理人与承包人协商并进行施工效率对比后，确认承包人成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包人在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项节约了2万元。监理人就此项索赔应批准的补偿额应为（）万元。

A.8
B.10
C.11
D.13

点击查看答案

16、单项选择题《水利水电土建工程施工合同条件》规定，若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的（）。

A.保留金余额
B.保留金全部金额
C.备用金金额
D.赔偿金

点击查看答案

17、单项选择题环境影响评价应采用（）并结合国家和地方颁发的有关环境质量标准进行评价。

A.有无项目对比法
B.环保主要参数核定法
C.环境影响程序测算法
D.频率法

点击查看答案

18、单项选择题我国平均年水资源总量较大，但人均水资源量仅为（）。

A.1200m3
B.2200m3
C.2000m3
D.3200m3

点击查看答案

19、多项选择题《中华人民共和国防洪法》规定，防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为（）。

A.洪泛区
B.蓄滞洪区
C.移民安置区
D.防洪保护区
E.工程建设区

点击查看答案

20、多项选择题政府应从更适合用市场机制配置资源的领域退出，因为（）。

A.政府在公共产品的供给方面比市场配置更有效率
B.在公共产品的供给方面市场配置更有效率
C.在私有品的供给方面，市场配置资源更有效率
D.在私有品的供给方面，政府比市场配置更有效率
E.各种投资主体并存的多元化格局已经形成

点击查看答案

21、单项选择题编制概算采用的工程量应是（）。

A.图纸工程量加施工损耗量
B.图纸工程量加施工附加量
C.图纸工程量乘以设计阶段系数
D.图纸工程量

点击查看答案

22、单项选择题某企业在业务量为80％时，固定成本预算为5000元，变动成本预算为1600元，则企业在正常业务量时的预算成本为（）元。

A.8250
B.5280
C.7000
D.7850

点击查看答案

23、多项选择题正确处理工程造价管理与（）的关系，方可使水利工程建设又好又快。

A.项目功能
B.工程质量
C.建设工期
D.投资效益
E.优化配置

点击查看答案

24、多项选择题水价制定的方法有（）。

A.边际成本定价法
B.平均成本定价法
C.需求定价法
D.商品价值决定法
E.承受能力定价法

点击查看答案

25、多项选择题政府调节“市场失灵”的职能归结为（）.

A.表价职能
B.核算职能
C.配置社会资源
D.调节收入分配
E.稳定经济和促进经济增长

点击查看答案

26、单项选择题属于公益性建设项目间接收益的是（）。

A.灌溉工程增加农业产量
B.水污染治理项目减少污水排放量
C.灌溉工程促进食品加工业
D.水污染处理项目促进渔业

点击查看答案

27、多项选择题生产性建设项目总投资由（）组成。

A.固定资产投资
B.静态投资
C.工程投资
D.动态投资
E.流动资产投资

点击查看答案

28、多项选择题按现行部颁规定，直接费包括下列哪几个项（）。

A.人工费
B.现场经费
C.材料费
D.机械使用费
E.其他直接费

点击查看答案

29、单项选择题 &nb sp;根据现行部颁规定，材料运输保险费的计算基础是（）。

A.材料运输费
B.材料原价
C.材料运到工地时的价格
D.材料原价+包装费+运杂费

点击查看答案

30、单项选择题对设计变更进行技术经济分析是工程项目目标控制的（）。

A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施

点击查看答案

31、多项选择题按现行部颁规定，下列包含在水工建筑工程细部结构综合指标内的是（）。

A.止水工程
B.伸缩缝工程
C.混凝土养护工程
D.坝坡踏步
E.坝基渗水处理

点击查看答案

32、单项选择题下列关于”项目”的论述中错误的是（）。

A.项目是一项临时性、独特性、一次性活动
B.项目的目标随着项目过程渐近明细
C.项目产品就是项目的目标
D.实现项目目标的过程包含着众多不确定性因素

点击查看答案

33、多项选择题在（）情况下，造成工期延误，经监理工程师确认后，工期相应顺延。

A.工程量增加超过合同约定
B.设计变更
C.质量事故
D.不可抗力
E.发包人不能按时支付工程款引起的停工

点击查看答案

34、单项选择题某机器设备原始价值14万元，预计使用年限6年，预计净残值率5%。用年数总和法计提折旧，第二年应提折旧额为（）。

A.2.532万元
B.3.167万元
C.3.33万元
D.2.664万元

点击查看答案

35、单项选择题现行部颁概算定额中，零星材料费是以费率（%）形式表示，其计算基数为（）。

A.主要材料之和
B.人工费、主要材料费之和
C.人工费、机械费之和
D.机械费

点击查看答案

36、单项选择题水泥颗粒愈细与水起反应的表面积就愈大，因而水化较快，且完全，水泥的早期强度和后期强度都较高，我国规定水泥的细度用下列何种方法检验（）。

A.超声分析法
B.称重法
C.高速旋回法
D.筛析法

点击查看答案

37、单项选择题《水利水电工程施工合同条件》要求承包人提交的进度计划的内容和期限规定在（）。

A.通用合同条款中
B.专用合同条款中
C.技术条款中
D.投标须知中

点击查看答案

38、多项选择题所谓重置成本法，就是指现时条件下被评估的资产全新状态下的重置成本减去该资产的（）。

A.实体性贬值
B.时间性贬值
C.功能性贬值
D.经济性贬值
E.政策性贬值

点击查看答案

39、多项选择题产品寿命周期成本包括（）。

A.生产成本
B.资金筹集成本
C.资金使用成本
D.使用成本
E.项目管理成本

点击查看答案

40、单项选择题如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算的（）以上或其他主要指标需要变更时，要重新报批可行性研究报告。

A.10%
B.15%
C.20%
D.25%

点击查看答案

41、单项选择题对于效益相同或基本相同但又难以具体估算的互斥方案比选时，若方案的寿命期不同，则通常采用（）进行比较。

A.差额内部收益率法
B.年费用法
C.增量投资回收期法
D.净现值法

点击查看答案

42、单项选择题已知永续年金为10元，折现率为5％，则其现值为（）。

A.200元
B.9.52元
C.10.5元
D.0.5元

点击查看答案

43、多项选择题水利基本建设项目投资分析表，是以（）的实际支出与相应的概（预）算费用相比较，用来反映竣工项目建设投资情况。

A.单项工程
B.单位工程
C.临时工程
D.费用项目
E.永久工程

点击查看答案

44、单项选择题项目法人责任制的优点是（）。

A.趋利避害
B.既当裁判员，又当运动员
C.利用有利的市场地位使承包商沦为”最终投资者”
D.把风险全部转移给承包商

点击查看答案

45、单项选择题土石坝施工沉陷、雨后清理等工程量属（）。

A.施工超挖工程量
B.施工损失量
C.施工附加量
D.施工超填工程量

点击查看答案

46、多项选择题可持续发展的项目评价原则包括（）。

A.生态经济效益最大原则
B.经济效率最大原则
C.资源消耗最小原则
D.系统风险最小原则
E.生态经济成果最大原则

点击查看答案

47、单项选择题颈丛发出的分支不支配的肌肉是（）。

A.膈
B.胸锁乳突肌
C.舌骨下肌群
D.颈部深肌

点击查看答案

48、多项选择题柴油的选择应综合考虑以下因素（）。

A.发动机转速高低
B.发动机压缩比差异
C.十六烷值高低
D.柴油的浊点必须低于气温3～5℃
E.柴油的凝点必须比周围气温低7℃

点击查看答案

49、单项选择题某建设项目的内部收益率不唯一，则该建设项目属于（）。

A.常规投资项目
B.非常规投资项目
C.纯投资项目
D.混合投资项目

点击查看答案

50、单项选择题受海水及含硫酸盐类溶液侵蚀的工程不宜使用（）。

A.火山灰质硅酸盐水泥
B.抗硫酸盐硅酸盐水泥
C.硅酸盐膨胀水泥
D.矿渣硅酸盐大坝水泥

点击查看答案

51、单项选择题防渗墙混凝土的扩散度应为（）。

A.24～38cm
B.28～38cm
C.34～38cm
D.38～42cm

点击查看答案

52、多项选择题现行部颁钻孔灌浆及锚固工程概算定额包括帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆、高压喷射灌浆、接缝灌浆、（）、喷浆、挂钢筋网等节。

A.石笼
B.振冲桩、冲击钻造灌注桩孔、减压井
C.锚杆支护、预应力锚索
D.锥探灌浆、抗滑桩
E.防渗墙造孔及浇筑

点击查看答案

53、多项选择题建设工程合同的当事人包括（）。

A.发包人
B.承包人
C.勘察人
D.监理人
E.设计人

点击查看答案

54、多项选择题《中华人民共和国环境保护法》规定：产生环境污染和其他公害的单位采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的（）等。

A.废气、废水、废渣、粉尘
B.恶臭气体
C.气体
D.放射性物质
E.噪声振动、电磁波辐射

点击查看答案

55、单项选择题我国水利工程造价管理的发展过程大致可分为（）个阶段。

A.3
B.4
C.5
D.6

点击查看答案

56、多项选择题水利工程管理单位的营业利润包括（）。

A.公益服务利润
B.生产经营利润
C.投资净收益
D.补贴收入
E.其他业务利润

点击查看答案

57、多项选择题机械固沙工程中的沙障通常包括为（）。

A.防沙土墙
B.高立式柴草沙障
C.低立式柴草沙障
D.泥墁压盖
E.防沙栅栏

点击查看答案

58、单项选择题下面（）反映了工程从开始到竣工的全部投资额度和投资效果。

A、投资估算
B、项目经济评价
C、施工预算
D、竣工决算

点击查看答案

59、单项选择题根据现行部颁规定，施工导流隧洞钢闸门的费用应列入（）内。

A.第一部分建筑工程中的其他工程
B.第三部分金属结构设备及安装工程
C.第四部分临时工程中的导流工程
D.第四部分施工临时工程中的其他临时工程

点击查看答案

60、多项选择题根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目和非政府投资项目分别实行（）。

A.审查制
B.评估制
C.审批制
D.核准制
E.备案制

点击查看答案

61、多项选择题现行水利工程概算中的工程部分划分为（）。

A．建筑工程、临时工程
B.贷款利息
C．机电设备及安装工程
D．独立费用
E．金属结构设备及安装工程

点击查看答案

62、多项选择题建筑产品估价的依据是（）。

A.以往经验
B.工程技术文件
C.工程估价数据
D.市场信息与环境条件
E.行业利润

点击查看答案

63、单项选择题市场有时不能发挥其产生经济效率的作用，这类问题被称为（）。

A.市场欠缺
B.经济危机
C.市场失灵
D.垄断

点击查看答案

64、多项选择题《招标投标法》规定，招标方式分为（）。

A.公开招标
B.两阶段招标
C.邀请招标
D.代理招标
E.议标

点击查看答案

65、单项选择题按现行概预算定额规定，岩石类别分为（）级。

A.Ⅻ
B.ⅩⅥ
C.Ⅹ
D.Ⅶ

点击查看答案

66、单项选择题根据现行部颁规定，设计过程中，常规的科研试验费应计入（）。

A.咨询费
B.勘测设计费
C.其他直接费
D.科研试验费

点击查看答案

67、单项选择题根据现行部颁定额，绞吸式挖泥船定额中未包括（）。

A.排泥管安装拆除
B.挖泥、排泥
C.工作面转移及各种辅助工作
D.固定船位

点击查看答案

68、单项选择题对于只有社会效益且产品不能进入市场的公用项目，应采用（）。

A.成本-效益分析法
B.公共劳务收费法
C.最低费用法
D.机会成本法

点击查看答案

69、单项选择题年数总和法的折旧基数是（）。

A.固定资产原值
B.固定资产原值-预计净残值
C.帐面净值
D.固定资产重估价值

点击查看答案

70、多项选择题工程完工结算与竣工决算的主要区别有（）。

A.作用不相同
B.基础不相同
C.范围不相同
D.内容不相同
E.定额依据不相同

点击查看答案

71、多项选择题按照生产和流通环节划分，电价可以分为（）。

A.直供电价
B.转供电价
C.上网电价
D.互供电价
E.销售电价

点击查看答案

72、多项选择题水利工程造价与国际接轨，必须使水利工程造价管理的（）尽快融入世界经济。

A.观念
B.方法
C.手段
D.资料
E.费用

点击查看答案

73、单项选择题根据现行部颁定额，压力钢管叉管制作及安装定额适用于（）。

A.叉管管段整个部分
B.叉管段中叉管及方渐变管管节部分
C.直管与叉管
D.弯管、渐变管

点击查看答案

74、单项选择题公路运输计算货物运杂费时要考虑（）。

A.毛重系数
B.装载系数
C.毛重系数和装载系数
D.载重量

点击查看答案

75、单项选择题建设项目可行性研究报告按照国家规定的基本建设程序报请批准时，应当附具有关水行政主管部门审查批准的（）。

A.规划报告
B.环境影响评价报告
C.投资估算
D.洪水影响评价报告

点击查看答案

76、多项选择题公用工程经营部分费用分摊的方式（）。

A.由各受益人共同筹集经费来实施项目
B.由受益人分年缴付受益费用
C.以经营活动的收益来弥补支出
D.政府补贴
E.征收管理费和保护费

点击查看答案

77、多项选择题水利建设项目总投资包括（）。

A.固定资产投资
B.固定资产投资方向调节税
C.流动资金
D.建设期及部分运行初期借款利息
E.无形资产

点击查看答案

78、单项选择题水利工程由于其建筑物特有的结构特征，一般都需耗用大量的建筑材料，如混凝土重力坝其材料费占工程直接成本的（）。

A.40～50%
B.50～60%
C.60～70%
D.70～80%

点击查看答案

79、多项选择题已知A、i、n，求F，可用下列哪些公式（）。

A.F=A（P／A，I，n）（F／P，i，n）
B.F=A（A／F，i，n）
C.F=A（P／A，i，n）（P／F，i，n）
D.F=A（F／A，i，n）
E.F=A（A／P，i，n）（P／F，i，n）

点击查看答案

80、单项选择题如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，事后也未能达成仲裁协议，则只能通过（）作为解决争议的最终方式。

A.诉讼
B.和解
C.调解
D.仲裁

点击查看答案

81、多项选择题由于（）的原因造成的工期的拖延，承包商不仅能得到工期的延长，而且还能得到相应费用补偿。

A.工人罢工
B.特殊异常天气
C.地震
D.业主
E.监理工程师

点击查看答案

82、多项选择题下列各项费用应计入管理费的是（）。

A.坏账损失
B.职工福利费
C.设备修理费
D.业务招待费
E.职工教育经费

点击查看答案

83、单项选择题根据《建设工程价款结算暂行办法》，承包人应当在合同规定的调整情况发生后，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。发包人收到承包人通知后（）天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

A.7
B.14
C.21
D.28

点击查看答案

84、单项选择题下列关于我国现行的水利建设项目管理体制的论述，不正确的是（）。

A.水利部是国务院水行政主管部门
B.流域机构是水利部的派出机构
C.省水利厅是本地区的水行政主管部门
D.水利建设项目法人只是项目的建设单位

点击查看答案

85、多项选择题下列各项属于建筑市场供给特点的是（）。

A.供给内容是生产能力
B.供给弹性大
C.供给弹性小
D.供给被动地适应需求
E.供给方式多

点击查看答案

86、单项选择题当“市场失灵”现象存在时，政府应（）。

当“市场失灵”现象存在时，政府应（）。
A.负责提供那些社会边际成本大于社会边际效益、不能通过市场有效供给的公共品或劳务
B.由政府兴建慈善机构，解决分配不公平问题
C.由政府部门制定有关政策法令，实施禁止垄断、维护市场有效竞争的措施，以保证竞争性市场在资源配置方面的效率
D.由政府代替市场，完全干预经济的运行

点击查看答案

87、多项选择题当建筑市场中出现明显的供小于求的情况时，下列说法正确的是（）。

A.大型建筑产品的市场转变为卖方有限垄断型
B.大型建筑产品的市场转变为买方有限垄断型
C.中型建筑产品的市场转变为买卖双方不完全竞争型
D.小型建筑产品的市场转变为卖方不完全竞争型
E.中型建筑产品的市场转变为买方不完全竞争型

点击查看答案

88、多项选择题《水利水电土建工程施工合同条件》规定，结清单在（）情况下才生效。

A.发包人已按最终支付证书支付之后
B.承包人撤离工地之后
C.履约保函退还承包人之后
D.全部退还了保留金
E.监理人履行监理合同结束之后

点击查看答案

89、单项选择题 FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，用从（）之日止的持续时间与合同工期比较，判断承包人的施工是提前还是延误竣工。

A.合同签字日起至颁发接收证书
B.合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工
C.开工令要求的开工日起至颁发接收证书
D.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

点击查看答案

90、多项选择题多个方案进行比较时，方案之间的关系有（）。

A.互斥关系
B.替代关系
C.独立关系
D.相关关系
E.互补关系

点击查看答案

91、单项选择题当采用最高限额成本加固定最大酬金合同价方式，如果实际成本在最低成本和报价成本之间，则承包商能得到（）。

A.成本
B.成本和酬金
C.酬金
D.最低成本和酬金

点击查看答案

92、单项选择题国防、外交、行政管理、公检法、社会福利救济等公共支出的供给由（）。

A.市场机制
B.政府全额负责
C.以政府为主，市场为辅
D.市场为主，政府为辅

点击查看答案

93、多项选择题合同争议调解的方式包括（）。

A.社会调解
B.行政调解
C.当事人直接友好磋商
D.仲裁调解
E.司法调解

点击查看答案

94、多项选择题按电能销售方式，电价可分为（）。

A.上网电价
B.趸售电价
C.转供电价
D.直供电价
E.销售电价

点击查看答案

95、单项选择题按现行规定，计算钢筋预算价格时，低合金钢20MnSi的代表规格为（）。

A.φ8～16ｍｍ
B.φ18～20ｍｍ
C.φ16～18ｍｍ
D.φ20～25ｍｍ

点击查看答案

96、单项选择题某水利枢纽工程运输国产设备，已知运杂费率为5.37%，运输保险费率为0.4%，采购保管费率按现行有关规定，计算该设备的运杂综合费率为（）。

A.6.47%
B.6.51%
C.6.5%
D.6.45%

点击查看答案

97、单项选择题堆石坝和干砌石坝最明显的特点（）。

A.成本便宜
B.施工方便
C.都不用胶结材料
D.材源丰富

点击查看答案

98、单项选择题资金时间价值的真正来源是（）。

A.推迟消费所得的报酬
B.劳动手段的增值
C.时间创造的价值
D.劳动者创造的剩余价值

点击查看答案

99、单项选择题根据现行部颁规定，施工机械台时费由（）组成。

A.第一类费用
B.第一、二类费用
C.第一、二、三类费用
D.第一、二、三、四类费用

点击查看答案

100、单项选择题修建不同类型的水工建筑物并有机地布置在一起，控制水流、协调运行，称它为（）。

A.水闸
B.水库
C.水电站
D.水利枢纽

点击查看答案

101、多项选择题下列各项属于建筑市场需求特点的是（）。

A.鲜明的个别性
B.明显的区域性
C.需求弹性大
D.需求的间断性
E.具有相当程度的计划性

点击查看答案

102、单项选择题依照《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须招标的项目，投标人少于（）个的，招标人应当重新招标。

A.3
B.4
C.5
D.6

点击查看答案

103、单项选择题《建设工程价款结算暂行办法》所称建设工程价款结算，是指对建设工程的（）合同价款进行约定和依据合同约定进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的活动。

A.设计
B.监理
C.发承包
D.咨询

点击查看答案

104、单项选择题水电站主厂房桥式起重机工作制一般采用（）。

A.轻级，Jc=15%
B.中级，Jc=25%
C.重级，Jc=40%
D.都可以

点击查看答案

105、多项选择题水利已经成为我国经济社会发展中具有（）的重大问题。

A.基础性
B.全局性
C.统一性
D.战略性
E.持续性

点击查看答案

106、单项选择题《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与（）修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。

A.发包人协商
B.发包人和承包人
C.承包人协商
D.承包人和设计人

点击查看答案

107、单项选择题经济学的供给规律反映了价格水平与供给量之间的（）。

A.正比关系
B.反比关系
C.无关系
D.无法确定

点击查看答案

108、单项选择题根据现行部分颁规定编制概（估）算，若施工机械发生养路费时，其费用应计列在（）的其他税费中去。

A.施工机械台时费
B.施工机械设备原价
C.台时费中三类费用
D.独立费用

点击查看答案

109、多项选择题《中华人民共和国水土保持法》规定：建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程（）。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。

A.同时设计
B.同时勘测
C.同时施工
D.同时开工
E.同时投产使用

点击查看答案

110、单项选择题某设备自重为35t/台，已知该类设备的安装费率为：30t/台为5.2%.40t/台为3.8%，用插入法计算该项设备的安装费率为（）.

A.4.5%
B.5.9%
C.3.1%
D.3.8%

点击查看答案

111、多项选择题现行部颁起重机安装定额中不包括（）。

A.起重机电气设备安装、调整、试验
B.空载和负荷试验
C.轨道安装
D.滑触线安装
E.负荷试验物的制作和安装

点击查看答案

112、单项选择题竞争性建设项目的目标是（）。

A.效率目标
B.公平目标
C.项目效益
D.公共满足

点击查看答案

113、多项选择题按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，保留金应当分别在（）之后退还承包人。

A.提交履约保函
B.颁发工程移交证书
C.签发完工付款证书
D.颁发保修责任终止证书
E.签发最终付款证书

点击查看答案

114、多项选择题在微观经济学中，总成本是生产某特定产量所需要的成本总额，它包括（）。

A.直接成本
B.间接成本
C.边际成本
D.固定成本
E.可变成本

点击查看答案

115、单项选择题已知某建设项目期初投资10万元，项目寿命期为5年，欲达到10％的收益率，每年净收益A的计算应用公式为（）。

A.A=10*｛[10%（1+10%）5]/[（1+10%）5-1]｝
B.A=｛[（10+10%）5-1]/[10%（1+10%）5]｝*10
C.A=10×（1+10％）5/5
D.A=10×（1+10％）-5

点击查看答案

116、多项选择题《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，工程发生（）风险造成的损失和损坏，均应由承包人承担风险责任。

A.由于承包人对工程（包括材料和工程设备）照管不周造成的损失和损坏
B.恶劣的天气气候
C.由于承包人的施工组织措施失误造成的损失和损坏
D.战争、动乱等社会因素
E.其他由于承包人原因造成的损失和损坏

点击查看答案

117、单项选择题绞吸船在内河施工时，抗风最大适应能力为（）级。

A.≤8
B.≤7
C.≤6
D.≤5

点击查看答案

118、来源:91exam .org单项选择题按照风险涉及的当事人划分，对于发包人而言，管理体制、法规不健全属于（）。

A.社会风险
B.政治风险
C.人为风险
D.法律风险

点击查看答案

119、多项选择题按现行水利水电工程合同条件，工程变更的范围包括（）。

A.增加或减少合同中任何一项工作内容
B.取消合同中任何一项工作
C.改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸
D.任何业主提出的变更
E.任何承包商提出的变更建议

点击查看答案

120、单项选择题 1958～1976年是我国历史上概预算管理制度的（）。

A.建立时期
B.恢复重建时期
C.削弱时期
D.改革与发展时期

点击查看答案

121、多项选择题按照传统的工程项目管理方式，工程项目管理的参与者应包括（）。

A.业主
B.CM经理
C.承包商
D.专业设计人员
E.监理工程师

点击查看答案

122、多项选择题现行部颁砂石备料定额的计量单位，除注明者外，以下说法正确的是（）。

A.开采、运输、加工定额一般为成品方（堆方、码方）
B.开采、运输定额一般为成品t
C.开采、运输定额一般为成品方（堆方、码方）
D.砂石料加工定额一般为成品t
E.砂石料加工定额一般为成品方（堆方、码方）

点击查看答案

123、多项选择题供风损耗摊销费是指由压气站至用风工作面的固定供风管道，在输送压气过程中所发生的风量损耗摊销费用。其大小（）。

A.与管道施工质量有关
B.与管道材质有关
C.与管道所在地形条件有关
D.与管路长短有关
E.与管路直径有关

点击查看答案

124、单项选择题防渗墙造孔所用泥浆的主要作用是（）。

A.润滑作用
B.防渗作用
C.固壁
D.增加阻力

点击查看答案

125、单项选择题在施工期间，施工进度往往要和洪水“赛跑”，在特定的时间内，需加大施工强度，完成巨大的工程量，将建筑物筑到（）以确保大坝安全度汛。

A.死水位高程
B.拦洪高程
C.正常蓄水位高程
D.最高洪水位高程

点击查看答案

126、单项选择题根据现行部颁规定，设备采购及保管费率为（）.

A.0.7%
B.3.5%
C.4%
D.3%

点击查看答案

127、单项选择题《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人应将工程量清单中的总价承包项目进行分解，并在签订协议书后的28天内将该项目的分解表提交（）审批。

A.监理人
B.发包人和监理人
C. 发包人
D.发包人和设计人

点击查看答案

128、单项选择题没有反映各部门需水的季节性、急迫性的公用工程投资分摊方法是（）。

A.接受益主次分摊
B.按占用工程效能指标比例分摊
C.按最优等效替代方案投资比例分摊
D.等经济效果分摊法

点击查看答案

129、单项选择题根据现行部颁规定，夜间施工增加的施工场地和公用施工道路照明费包含在（）内。

A.其他直接费
B.现场经费
C.间接费
D.安装费

点击查看答案

130、多项选择题按现行部颁定额，洞挖石方运输当有洞内外运输时，套用定额应当为（）。

A.洞内运输部分，套用“洞内”定额基本运距子目
B.洞内运输部分，套用“洞内”定额基本运距子目及“增运”子目
C.洞外运输部分，套用“露天”定额基本运距子目
D.洞外运输部分，套用“露天”定额的“增运”子目
E.洞外运输部分，套用“露天”定额基本运距子目及“增运”子目。

点击查看答案

131、单项选择题粉煤灰混凝土暴露面的潮湿养护时间不应少于21d，在干燥炎热条件下，潮湿养护时间不应少于（）。

A.14d
B.28d
C.36d
D.56d

点击查看答案

132、单项选择题根据现行部颁定额，80～1450m3/h绞吸式挖泥船挖泥定额按基本排高（）m制定，每增（减）1m，定额乘（除）以1.02。

A.4
B.6
C.9
D.12

点击查看答案

133、多项选择题反击式水轮机的主要型式有（）。

A.冲击式
B.混流式
C.轴流式
D.贯流式
E.斜流式

点击查看答案

134、单项选择题根据《政府采购法》，集中采购机构是（）根据采购人的委托办理采购事宜。

A．国家主管机关
B．非营利事业法人
C．非营利企业法人
D．个体工商户

点击查看答案

135、多项选择题融资租赁的不足之处包括（）。

A.无法取得设备所有权
B.提高企业的负债比率
C.资金成本较高
D.要承担设备技术落后的风险
E.不能对设备进行拆卸、改装

点击查看答案

136、多项选择题列属于水利工程管理单位营运能力评价指标的是（）。

A.应收账款周转率
B.公益服务补偿率
C.营业收入利税率
D.经营收益弥补公益亏损率
E.存货周转率

点击查看答案

137、多项选择题水利工程概算按现行部颁规定由（）构成。

A.工程部分
B.水库移民征地补偿
C.水土保持工程
D.水电站送出工程
E.环境保护工程

点击查看答案

138、多项选择题移民安置工作实行的管理体制是（）。

A.政府领导
B.分级负责
C.县为基础
D.项目法人参与
E.移民满意

点击查看答案

139、单项选择题根据现行部颁规定，拦河坝的永久照明工程应列在（）内。

A.第一部分建筑工程的其他工程
B.第二部分机电设备及安装工程的其他工程
C.拦河坝工程的细部结构指标内
D.其他直接费

点击查看答案

140、多项选择题按现行部颁规定，设备运杂费主要包括（）。

A.调车费
B.装卸费
C.运输费
D.运输保险费
E.采购及保管费

点击查看答案

141、单项选择题根据现行部颁定额，疏浚工程除注明者外，均以（）为计算单位。

A.水下地形实方
B.图纸计算方
C.水下松方
D.水下自然方

点击查看答案

142、单项选择题水利建设项目法人的项目总经理的聘任与解聘由（）负责。

A.项目董事会
B.项目董事长
C.项目监事会
D.上级主管部

点击查看答案

143、多项选择题《政府采购法》所称政府采购，是指（），使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

A.各级国家机关
B.事业单位
C.团体组织
D.公民
E.自然人

点击查看答案

144、多项选择题《中华人民共和国水法》规定，新建、扩建、改建建设项目，应当制订节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程（）。

A.同时开工
B.同时设计
C.同时施工
D.同时投产
E.相同等级

点击查看答案

145、单项选择题《水利水电工程施工合同条件》规定，承包人递交了（）后，已无权提出任何进一步的索赔要求。

A.最终付款申请
B.完工付款申请
C.工程移交申请
D.发出索赔通知后

点击查看答案

146、多项选择题从实施工程项目管理活动的角度来看，工程项目管理的主要特点应包括（）。

A.管理理论、方法和手段的科学化
B.项目管理的专业化和社会化
C.项目管理的标准化和规范化
D.项目管理过程实施动态控制
E.项目管理决策者众多

点击查看答案

147、单项选择题建设管理费包括项目建设管理费、工程建设监理费及（）。

A、设备调试费
B、联合试运转费
C、单机运转费

点击查看答案

148、单项选择题根据现行部颁规定，设备安装工程的间接费以（）为计算基数。

A.直接工程费
B.直接费
C.人工费
D.现场经费

点击查看答案

149、单项选择题某机械制造企业生产的机械设备属于（）。

A.固定资产
B.流动资产
C.长期投资
D.其他资产

点击查看答案

150、多项选择题按现行部颁规定，下列工作内容包括在安装概算定额内的是（）。

A.安装现场外的工地运输
B.安装现场内的设备运输
C.现场施工临时设施的搭拆及其材料、专用特殊工器具的摊销
D.竣工验收移交生产前对设备的维护、检修和调整
E.都不对

点击查看答案

151、多项选择题目前英美各地从规划选点到招标阶段，工程造价计算分为下列几种类型（）。

A.概念性估算
B.机会性估算
C.初步估算
D.控制性估算
E.工程师估算和标底估算

点击查看答案

152、多项选择题具有常规现金流量的投资方案，各年净现金流量一定的情况下，下列说法正确的是（）。

A.选用的折现率越大，净现值越小
B.随着折现率的逐渐增大，净现值由正变负
C.随着折现率的逐渐增大，净现值由负变正
D.折现率小于内部收益率时，净现值大于零
E.折现率大于内部收益率时，净现值大于零

点击查看答案

153、单项选择题已知某建设项目寿命期为10年，当基准折现率为10%，恰好在寿命周期结束时收回全部投资，则基准折现率为8%时，下列正确的是（）。

A.NPV＞0，Pt&rsquo；＜10
B.NPV＜0，Pt&rsquo；=10
C.NPV＞0，Pt&rsquo；=10
D.NPV＜0，Pt&rsquo；＜10

点击查看答案

154、多项选择题水利工程中常用的炸药为硝铵类炸药，品种较多有（）。

A.铵梯炸药
B.铵油炸药
C.浆状炸药
D.高威力炸药
E.TNT炸药

点击查看答案

155、单项选择题限额设计是项目实施阶段有效控制静态投资不突破批准的初步设计概算静态投资，鼓励设计单位优化设计，控制（）工程量，节约投资的控制和管理办法。

A.优化设计
B.施工图设计
C.招标设计
D.技术设计

点击查看答案

156、多项选择题为了减少基础渗漏，改善裂隙岩体的物理力学性质，修补病险建筑物，增加建筑物和地基的整体稳定性，提高其（），在水利工程中广泛应用了各种形式的压力灌浆。

A.抗渗性
B.压力
C.强度
D.耐久性
E.接缝

点击查看答案

157、单项选择题列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量（）的依据，不能直接用于施工。

A.变更
B.转让
C.解除
D.终止

点击查看答案

158、单项选择题竞争性项目的运动是由（）来支配的。

A.社会影响力
B.自由垄断性
C.投资规模
D.投资利润率

点击查看答案

159、单项选择题重力坝要求基础有较高的承载力和摩擦系数，所以大都建在（）。

A.粘土地基上
B.砂石料基础上
C.软土地基上
D.岩基上

点击查看答案

160、单项选择题某机器设备原始价值12万元，预计使用年限5年，预计净残值率6%。用双倍余额递减法计提折旧，则第五年应提折旧额为（）。

A.1.296万元
B.0.936万元
C.2.256万元
D.0.468万元

点击查看答案

161、单项选择题能充分发挥各级管理人员的积极性和创造性，促进各级财务计划部门精打细算合理使用资金的预算方法是（）。

A.弹性预算
B.滚动预算
C.零基预算
D.固定预算

点击查看答案

162、单项选择题 FIDIC合同条件由通用合同条件和专用合同条件两部分构成，下列说法不正确的是（）。

A.在通用合同条件的措辞中专门要求在专用合同条件中包含进一步信息，如果没有这些信息，合同条件则不完整
B.工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款也可能成为专用合同条件
C.FIDIC通用合同条件可以变动，工程建设项目只要属于土木工程施工都可适用
D.FIDIC通用合同条件可以大致划分为涉及权利义务的条款、涉及费用管理的条款、涉及工程进度的控制的条款、涉及质量控制的条款和涉及法规性的条款五大部分

点击查看答案

163、多项选择题水利工程常用的水泥为（）。

A.大坝水泥
B.抗硫酸盐硅酸盐水泥
C.耐酸水泥
D.防潮硅酸盐水泥
E.普通矿渣水泥

点击查看答案

164、单项选择题某企业正在发售5年期债券，年利率10%（一年计息2次），若某投资者5年后希望得到5万元，则他现在应该投入（）。

A.3.07万元
B.3.10万元
C.2.96万元
D.5万元

点击查看答案

165、多项选择题电价制定的原则有（）。

A.合理补偿成本原则
B.合理确定收益原则
C.依法计入税金原则
D.公平负担原则
E.高价原则

点击查看答案

166、单项选择题作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（）。

A.申请重新仲裁
B.向人民法院起诉
C.向人民法院申请执行
D.强制执行

点击查看答案

167、单项选择题按现行水利水电合同条件规定，施工索赔事件发生后，承包人应在（）内提交索赔意向书。

A.7天
B.14天
C.28天
D.56天

点击查看答案

168、多项选择题水电站副厂房一般应包括以下几类用房（）。

A.直接生产用房
B.办公用房
C.机修试验用房
D.辅助用房
E.文化、生活福利用房

点击查看答案

169、单项选择题水利工程初步设计阶段编制的工程造价文件是（）。

A.施工图预算
B.设计概算
C.投资估算
D.施工预算

点击查看答案

170、多项选择题下列（）属于国民经济评价中的转移支付。

A.国内贷款利息
B.税金
C.土地及自然资源费用
D.国外贷款利息及本金
E.政府补贴

点击查看答案

171、多项选择题按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长，则承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有（）。

A.业主延误移交施工现场
B.不可预见的外界条件
C.业主提前占用工程
D.业主延误发放图纸
E.非承包商原因检验导致施工的延误

点击查看答案

172、多项选择题水利工程环境影响评价的基本原则有（）。

A.经济损失量一次性估价原则
B.主次关系原则
C.可持续性原则
D.系统性原则
E.公平性原则

点击查看答案

173、多项选择题业主作为工程项目的发起人，一般情况下，在工程项目管理中的主要职责包括（）。

A.提出项目设想
B.选定工程师
C.向承包商支付工程费用
D.承包商带资承包时负责项目资金的筹措
E.项目竣工后完成工程保修工作

点击查看答案

174、单项选择题下列费用中，直接计入生产经营成本的费用是（）。

A.财务费用
B.直接材料费
C.销售费用
D.制造费用

点击查看答案

175、单项选择题业主的项目管理可以委托监理单位来实施，这是工程项目管理（）。

A.单件性、一次性
B.控制性、服务性
C.专业化、社会化
D.信息化、集成化

点击查看答案

176、多项选择题在合同文件解释时，根据明显证据优先原则（）。

A.图纸上标注的数据尺寸优先于通过图纸比例推算的尺寸
B.单价优先于合价
C.定量说明优先于定性说明
D.合同通用条款优先于合同专用条款
E.图纸优先于技术条款

点击查看答案

177、多项选择题水电站主厂房常分为数层，包括（）。

A.水轮机层
B.蜗壳尾水层
C.发电机层
D.装配场层
E.操作层

点击查看答案

178、多项选择题在风险对策计划制定并付诸实施之前，应完成的风险管理工作有（）。

A.风险识别
B.风险分析和评价
C.风险分类
D.目标建立
E.风险规划及决策

点击查看答案

179、多项选择题水力机械辅助设备包括全厂（）。

A.油系统设备
B.水系统设备
C.压气系统设备
D.直流系统设备
E.厂用电系统设备

点击查看答案

180、多项选择题土坝土料压实定额的土料运输单价，应包括（）的费用。

A.覆盖层清除摊销费
B.土料场征地摊销费
C.土料开挖费
D.运输费
E.压实费

点击查看答案

181、单项选择题对工程造价前期预控主要在（）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行前期预控。

A.项目建议书阶段
B.可行性研究阶段
C.可行性研究和初步设计阶段
D.施工图设计阶段

点击查看答案

182、单项选择题水价定价方法中，能够实现帕累托最优的定价方法是（）。

A.边际成本定价
B.平均成本定价
C.需求弹性定价
D.收入弹性定价法

点击查看答案

183、多项选择题《中华人民共和国水法》规定，地方各级人民政府应当结合本地区水资源的实际情况，按照（）的原则，合理组织开发、综合利用水资源。

A.地表水与地下水统一调度开发
B.全面开发
C.开源与节流相结合
D.地表水与地下水分别调度开发
E.节流优先和污水处理再利用

点击查看答案

184、单项选择题合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在经济运行过程中形成的（）关系。

A.债权人与债务人
B.代理人与被代理人
C.法人与自然人
D.权利与义务

点击查看答案

185、单项选择题某引水隧洞设计混凝土衬砌后洞径为2m，设计混凝土衬砌厚度为30cm，洞长100m，洞挖石方时平均超挖10cm，初步设计阶段工程量扩大系数1.03，则混凝土衬砌的概算工程量为（）m3。

A.217
B.302
C.223
D.311

点击查看答案

186、单项选择题根据现行部颁规定，电气调整及试验费用属于（）。

A.科学研究试验费
B.联合试运转
C.安装费
D.设备费

点击查看答案

187、单项选择题根据现行部颁定额，砂石料加工定额子目中，胶带输送机用量按（）计。

A.台班
B.台时
C.米时
D.组时

点击查看答案

188、多项选择题在现行部颁规定中，间接费中的财务费用包括（）。

A.技术开发费
B.业务接待费
C.金融机构手续费
D.投标保函手续费
E.投标报价费

点击查看答案

189、单项选择题高速水流具有相当大的能量，当它通过泄水建筑物后，对下游具有强烈的冲刷作用，因此，必须妥善可靠地解决（）。

A.消能问题
B.防冲问题
C.稳定问题
D.抗滑问题

点击查看答案

190、多项选择题《建设工程价款结算暂行办法》所称建设工程价款结算，是指对建设工程的发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行（）结算的活动。

A.工程预付款
B.工程进度款
C.工程竣工价款
D.保留金价款
E.完工价款

点击查看答案

191、多项选择题水利工程概算单价预测中的“油料”指（）。

A.透平油
B.汽油
C.机油
D.柴油
E.黄油

点击查看答案

192、单项选择题依据《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。

A.三分之一
B.三分之二
C.五分之二
D.二分之一

点击查看答案

193、多项选择题测定材料消耗定额时，材料消耗量应包括（）。

A.直接用于建筑安装工程上的材料
B.施工废料
C.不可避免产生的施工废料
D.浇筑损耗
E.骨料运至搅拌楼成品料堆前的损耗

点击查看答案

194、单项选择题审核工程项目结算书，公正地处理索赔，这是项目投资控制中（）阶段的控制内容。

A.事前控制
B.事中控制
C.事后控制
D.事中和事后控制

点击查看答案

195、多项选择题当NPV=0时，下列说法正确的有（）。

A.项目没有利润，正好盈亏平衡
B.项目亏损，无法收回投资
C.项目的收益正好是基准收益
D.IRR=ic
E.Pt’=项目寿命期

点击查看答案

196、多项选择题按现行部颁规定，人工预算单价中的辅助工资包括（）。

A.施工津贴
B.夜餐津贴
C.工会经费
D.地区津贴
E.节日加班津贴

点击查看答案

197、多项选择题按现行部颁规定，下列各项属于间接费的是（）。

A.企业管理费
B.财务费用
C.施工企业进退场费
D.企业利润
E.其他费用

点击查看答案

198、单项选择题下列关于成本的描述错误的是（）。

A.成本是价格形成中最重要的因素
B.成本是价格最低的经济界限
C.成本的变动在很大程度上影响价格
D.价格形成中的成本包括正常成本和非正常成本

点击查看答案

199、多项选择题多年平均治涝效益的计算方法有（）。

A.涝灾频率法
B.内涝积水量法
C.雨量涝灾相关法
D.实际年系列法
E.分摊系数法

点击查看答案

200、单项选择题当边际成本（MC）大于边际收益（MR）时，企业会（）。

A.增大产量
B.减少产量
C.获得最大利润
D.产量不变

点击查看答案

题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★水利工程造价师》题库

手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《水利工程造价师：水利工程造价师》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！

手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

【大中小】【打印】【繁体】【关闭】【返回顶部】

下一篇：病理学(医学高级)：细胞和组织的..

相关栏目

题库大全分类导航

手机刷题微信做题

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询