1、多项选择题  施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有（）

A、发包人未按约定时间提供施工场地
B、非承包人原因工程停建
C、发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天
D、不可抗力便合同无法履行
E、当事人协商一致

点击查看答案

本题答案：B, D, E
本题解析：暂无解析

2、多项选择题  根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有（）。

A、土地的恶劣气候
B、监理工程师的过失
C、政治风险
D、工程的施工方法不当
E、施工安全原因

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：暂无解析

3、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，（）是承包商应该完成的工作。

A、发出索赔意向通知
B、提出索赔报告
C、审查索赔报告
D、作好现场同期记录
E、审查索赔处理

点击查看答案

本题答案：A, B, E
本题解析：暂无解析

4、判断题  建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：暂无解析

5、单项选择题  双方签署的监理合同内写明的合同金额是指（）的酬金。

A、正常监理工作
B、附加监理工作
C、额外监理工作
D、包括正常，附加和额外监理工作

点击查看答案

本题答案：A
本题 解析：暂无解析

6、判断题  不管什么合同范本，所规定的资格预审方法，都是采用综合评分法进行评审的。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

7、问答题  某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 施工招标阶段，监理单位的主要工作内容有哪几项？

点击查看答案

本题答案：施工招标阶段监理单位的主要工作内容为：
（1
本题解析：试题答案施工招标阶段监理单位的主要工作内容为：
（1）协助业主编制施工招标文件及标底；
（2）发布招标通知及对投标人资格预审；
（3）组织标前会议及现场勘查；
（4）组织开标、评标、并协助业主定标和签署承包合同。

8、单项选择题  工程开工前，（）应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。

A．承包人
B.发包人
C.承包人与发包人分别
D.向承包人与发包人均不

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

9、判断题  工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

10、多项选择题  从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要，项目业主可以在原定有效期届满之前，要求延长投标有效期，投标人有权同意或拒绝；如果同意延长，则投标人应当（）。

A．在延长后的有效期内不得修改、撤销其投标文件
B．同意增加投标保证金
C．保证投标保证金在延长期内继续有效
D．具有优先中标的特权

点击查看答案

本题答案：A, C
本题解析：暂无解析

11、问答题  

施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：

点击查看答案

本题答案：因是工程量增减的变化额超出了有效合同价的15％，可以要
本题解析：试题答案因是工程量增减的变化额超出了有效合同价的15％，可以要求调整单价。
从题意可知：
①工程量清单的价格：
该合同的路基土石方工程的总价800万元。
其中已知：土方工程量为30万方，单价为10元／立方米；
由此得知：土方总价等于30×0＝300万元，
石方总价为：800－300＝500万元。
从题意知：工程量清单的石方的工程量为10万立方米，石方的单价为500／10＝50
元／立方米
②实际完成的未调价前的合同价款：
土方：工程量为25万立方米价款：25×10＝250万元减少50万元
石方：15万立方米价款＝15×50＝750万元增加250万元
未调价的实际土石方价款＝1000万元；比较后得知净增200万元
未调价的实际有效合同价＝1200万元
③原合同的合同价为1100万元，其中非竞争性报价只有暂定金一项计100万元，有效合同价为：1100－100＝1000万元。可见因以上变更弓I起的合同款增减额度为200万元，已经超过了有效合同价的15％，实际有效合同达到了1000+200（排水、一般项目）＝1200万元，属于 应当调价的情形。

12、多项选择题  标底价格由（）组成

A．成本
B．利润
C．税金
D．直接费
E．间接费

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D, E
本题解析：暂无解析

13、判断题  合同文件就是指合同协议书。

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：暂无解析

14、多项选择题  “合同有效”必须具备的要件包括（）。

A．主体要合格
B．意思表达要真实
C．法律法规规定要批准或登记的、已经办理批准或登记手续
D．守法，不违反法律法规中的强制性规定、不损害社会公共利益
E．合同形式要符合法律规定或双方约定的要求
F．双方约定有“附时间”或“附条件”的，“附时间、附条件”已经成就

点击查看答案

本题答案：A, B, D, E
本题解析：暂无解析

15、多项选择题  FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，施工期内由于（）等原因导致承包商按合同约定方法计算的结算款额减掉暂定金额内开支、物价浮动的调价款和计日工费后，仍超过有效合同价15％以上时，应调整承包商的竣工结算款额。

A、因不可抗力损害给予的补偿额
B、完成新增工作内容获得的工程款
C、增加工程量清单中部分工作内容的工程量获得的工程款
D、业主延误移交施工现场通过索赔获得的补偿款
E、施工中遇到图纸上没有标明的地下构筑物，按照变更调整单价后增加的工程款

点击查看答案

本题答案：B, C, E
本题解析：暂无解析

16、单项选择题  以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中，正确的是（）。

A．合同成立与合同无效的确认权都属于合同当事人双方
B.合同成立与生效的确认权都属于人民法院或仲裁机关
C．合同成立的确认权属于人民法院或仲裁机关，而合同生效的确认权属于合同当事人双方
D．合同成立的确认权属于合同当事人双方，而合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

17、多项选择题  办理交工结算的条件是（）。

A．工程已全部完工
B．已签发移交证书
C、已签发缺陷责任证书
D．基本完工

点击查看答案

本题答案：B, D
本题解析：暂无解析

18、判断题  违约金应与实际损害相关。

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：暂无解析

19、判断题  债务人或第三人不转移其财产的占有，将该财产作为履行债务的担保方式是抵押。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

20、多项选择题  工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）。

A．投标单位不足法定数
B．部分投标者未出席开标会
C．各投标者报价均不合理
D．决标前发现标底有某些漏误

点击查看答案

本题答案：A, C
本题解析：暂无解析

21、问答题  

对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

点击查看答案

本题答案：对第一次索赔：①判定索赔成立，这是因为遇到文物停工应视
本题解析：试题答案对第一次索赔：①判定索赔成立，这是因为遇到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料和索赔申请。②监理工程师根据监理记录核实延误天数。③监理工程师签发工期变更指令。
对第二次索赔：①判定索赔不成立，因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任 ，索赔无理由。②监理工程师应在索赔申请后10天内作出答复，表示索赔不成立。

22、单项选择题  世行贷款公路项目主要采用（）

A、成本加酬金合同
B、总价合同
C、单价合同
D、设计施工总承包合同

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

23、单项选择题  “经济法律事实”是法律上的一个专有名词，指的是能够引起经济法律关系的产生、变更、消灭的（）事实。

A．行为
B．事件
C．实效
D．客观

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

24、多项选择题  合同效力解决的是合同的法律约束力问题，就一般合同而言，以下哪几种是合同的效力中所包括的状态，（）。

A、效力待定
B、合同有效
C、无效合同
D、说不清
E、当事人双方决定

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：暂无解析

25、判断题  合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍然按照合同的规定享有权利并承担义务。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

26、单项选择题  在以下所列的事项中，（）不属于委托人的义务和责任的。

A．委托人应预付处理委托事务的费用给受委托人
B．向受委托人报告工作
C．若发生受托人为处理委托事务垫付的必要费用时，委托人应当偿还该费用及其利息
D．受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬
E．因不可归咎于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托人应当向受托人支付相应报酬

点击查看答案

本题答案： B
本题解析：暂无解析

27、多项选择题  监理招标的特点有（）。

A、报价在选择中居于次要地位
B、投标书中有明确的工程量清单
C、开标时不进行公开开标
D、招标的宗旨是对指标单位能力的选择
E、邀请投标人较少

点击查看答案

本题答案：A, D, E
本题解析：暂无解析

28、单项选择题  公路工程施工 承包合同的有效期期限是（）。

A．合同工期
B．从开始招标至工程完工的时间
C．从合同签订至缺陷责任期结束
D．合同工期加保修期

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

29、单项选择题  以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的（）日期。

A．成立
B．生效
C．监理服务开始履行的
D．监理进场的日期

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

30、多项选择题  FIDIC通用条件规定，颁发“解除缺陷责任书”后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成（）方面的义务

A、财务
B、施工
C、修补缺陷
D、管理

点击查看答案

本题答案：A, D
本题解析：暂无解析