当前位置：91考试网 -> 考试题库

矿业工程：矿业工程考试试题（最新版）
2019-11-16 03:49:15 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★矿业工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《矿业工程：矿业工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  不应承担违约责任的事项是（）。

A.由于预谋或故意行为造成对方损失的处罚和赔偿条款
B.承包商不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担业主损失的条款
C.承包商的总任务和工作范围变更
D.由于管理上的疏忽造成对方人员和财产损失的赔偿条款


点击查看答案


2、多项选择题  关于矿井联系测量，叙述正确的是()。

A.矿井联系测量的目的是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统
B.矿井定向可分为几何定向和用投向仪定向两大类
C.导入高程的方法与矿井的开拓方式无关，只与所用仪器有关
D.矿井联系测量的主要任务是确定矿井地面测量起始点的坐标、方位角和高程
E.矿井联系测量是将矿井地面的平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量


点击查看答案


3、单项选择题  下列工程中属于二级防水的工程是()。

A.地下铁道车站
B.地道运行区间隧道
C.电缆隧道
D.城市人行地道


点击查看答案


4、单项选择题  对于有自然发火可能性的矿井，合理的安全生产要求是（）。

A．主要运输巷道应布置在岩层或者不易自然发火的矿层内 
B．所有巷道及生产工作面均应设置防火墙 
C．所有设备都应选用防爆产品 
D．所有矿层埒应进行灌浆处理


点击查看答案


5、单项选择题  矿业工程施工测量时，用以测定地理方位角的仪器是（）。

A．经纬仪 
B．水准仪 
C．钢尺 
D．陀螺经纬仪


点击查看答案


6、单项选择题  黏性土按()可分为坚硬黏土、硬塑黏土、可塑黏土、软塑黏土和流塑黍

A.塑性指数 
B.液性指数 
C.颗粒级配 
D.颗粒大小


点击查看答案


7、多项选择题  露天矿开采中，土石方与施工设备配套的主要原则有()。

A.松碎的矿岩与挖掘能力配套 
B.采、运、排设备能力顺序加大 
C.挖掘机与运输车辆(铲车比)配套 
D.辅助设备与生产人员配套 
E.采挖工艺与矿岩赋存条件适应


点击查看答案


8、单项选择题  不能作为施工现场管理工作内容的是（）。

A.施工总平面设计 
B.工序质量检查验收 
C.暂停工程或任何部分工程 
D.项目完成后的清场转移


点击查看答案


9、单项选择题  关于天轮平台布设的原则，不正确的是()。

A.天轮平台的主棵与提升中心线平行
B.天轮平台的主梁轴线不设在井筒中心线上
C.各天轮的布置应考虑井架受力均衡
D.两台同一设备的绞车应有相同的出绳方向


点击查看答案


10、单项选择题  煤矿许用炸药的特点是（）

A.只能在煤矿使用
B.保证不会引起瓦斯和煤尘爆炸
C.不能在有爆炸危险的矿山使用
D.只能在露天工程中使用


点击查看答案


11、单项选择题  下列矿业工程项目，属于单位工程的是（）。

A．选矿厂 
B．硐室 
C．钻井井筒 
D．喷锚支护


点击查看答案


12、单项选择题  矿井定向是（）的测量工作。

A．建立矿井测量控制网坐标系统 
B．统一地面与井下测量控制网平面坐标系统 
C．确定井筒的平面位置和方位 
D．确定井底车场的标高和方位 


点击查看答案


13、单项选择题  拌制大体积混凝土时，不宜使用的水泥是（）。

A．矿渣水泥 
B．火山灰质水泥 
C．快硬硅酸盐水泥 
D．粉煤灰水泥


点击查看答案


14、多项选择题  应及时进行水文地质观测和编录的情况有()等。

A.新开掘立井井筒施工
B.主要穿层石门施工
C.井巷施工遇到陷落柱时
D.井巷施工遇到裂隙时
E.井巷穿过含水层时


点击查看答案


15、单项选择题  轻型井点系统的组成为（）

A.井管、总管、油管、抽水设备
B.滤管、井管、总管、抽水设备
C.总管、滤管、油管、抽水设备
D.滤管、井管、油管、抽水设备


点击查看答案


16、单项选择题  所谓截水，是指利用()对地下水形成阻隔作用。

A.帷幕 
B.回灌井 
C.井管 
D.排水沟


点击查看答案


17、单项选择题  下列不属于建筑钢材焊接方法的是()。

A.电弧焊
B.气割
C.电阻焊
D.气焊


点击查看答案


18、多项选择题  关于工业炸药的基本要求，说法正确的是()。

A.有足够的威力以满足各种矿岩的爆破要求
B.有较高的机械感度和适度的起爆感度
C.炸药的配比满足正氧平衡条件
D.在规定的贮存期内不会变质失效
E.原料来源广泛，加工操作安全且价格便宜


点击查看答案


19、多项选择题  属于矿井工业广场主要安全、环保设施的建(构)筑物有（）

A.炸药库
B.锅炉房与浴室
C.油脂库
D.矸石场
E.通风机房


点击查看答案


20、单项选择题  矿井建设期间为综合平衡的“四个排队”中，规模、影响、范围最大是（）的排队

A.井巷、土建和机电设备安装工程间
B.设备间
C.年度计划与季度计划
D.多工序间


点击查看答案


21、单项选择题  井下掘进应先探后掘的情况包括在()时。

A.接近断层
B.揭开矿层
C.贯通巷道
D.掘开隔离矿柱


点击查看答案


22、问答题  

背景：
某承包商(乙方)于某年3月6日于某业主(甲方)签订了一项矿山工程施工合同。合同中规定，甲方于3月14日提供施工现场。工程开工日期为3月16日，竣工日期为4月22日，合同日历工期为38天。工期每提前1天奖励3000元，每拖后一天罚款5000元。乙方按时时提交了施工方案和施工网络进度计划，并得到甲方代表的批准后，如期开工。

该工程如期开工后，在实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件1：为部分设备搬迁，甲方拖延至3月17日才提供出全部场地，影响了工作A、B的正常作业时间，使该两项工作的作业时间均延长了2天，并使这两项工作分别窝工6、8个工日;工作C未因此受到影响。
事件2：乙方与租赁商原约定工作D使用的某种机械于3月27日进场，但因运输问题推迟到3月29日才进场，造成工作D实际作业时间增加1天，多用人工7个工日。
事件3：在工作E施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用人工14个工日，其他费用增加1.5万元。
事件4：工作F是一项隐蔽工程，在其施工完毕后，乙方及时向甲方代表提出检查验收要求。但因甲方代表未能在规定时间到现场检查验收，承包商自行检查进行了覆盖。事后甲方代表认为该项工作很重要，要求乙方在两个独立检查的部位(部位a和部位b)进行剥离检查。检查结果部位a完全合格，部位b的偏差超出了规范允许范围。乙方根据甲方代表的要求扩大剥离检查范围6个工日，其他费用为1000元;部位b的剥离、返工及覆盖用工20个工日，其他费用为1.2万元。因部位a的重新检验和覆盖使工作H的作业时间延长1天，窝工4个工日;因部位b的重新检验和处理与覆盖使工作H的作业时间延长2天，窝工8个工日;
其余各项工作的实际作业时间和费用情况均与原计划相符。
问题：
1.乙方就能否就上述每项事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求?试简述其理由;
2.该工程的实际施工天数为多少天?可得到的工期补偿为多少天?工期奖罚天数为多少天?


点击查看答案


23、单项选择题  在干燥环境中进行混凝土施工时，应优先选用()。

A.普通水泥
B.粉煤灰水泥
C.矿渣水泥
D.特种水泥


点击查看答案


24、多项选择题  浇筑混凝土必须间歇时，间歇最长时间与（）有关。

A．水泥品种 
B．混凝土初凝时间 
C．混凝土搅拌时间 
D．振捣方式 
E．外部凝结条件


点击查看答案


25、单项选择题  巷道围岩利用超声波进行松动圈测试的主要目的是（）。

A．了解巷道周围岩层的种类和性质 
B．掌握巷道围岩的变形和位移 
C．获得巷道围岩的稳定状态 
D．计算围岩的力学参数


点击查看答案


26、单项选择题  四级防水的每昼夜漏水量应小于()。

A.5L/m2
B.1L/m2
C.5L/m2
D.21/m2


点击查看答案


27、问答题  

背景：某建筑施工企业承建一不锈钢酸洗车间，在工程进行当中甲方增加了一些工作内容并提出新增工程变更，工程完工后，工期比合同约定拖后20天，由此甲方拒付该工程的20万工期奖。 

简述变更价款的审定原则。


点击查看答案


28、单项选择题  一般，岩浆岩具有（）的特征

A.均质程度低
B.各向同性明显
C.强度指标高
D.层理性突出


点击查看答案


29、单项选择题  井下含水岩层中的爆破宜采用（）炸药。

A．乳化 
B．铵油 
C．铵梯 
D．散装浆状 


点击查看答案


30、单项选择题  以下招标人对投标人提出的要求，属于不合理的是()。

A.有同类项目的实绩证明 
B.提供良好商务信誉证明 
C.独立承包要求 
D.充足的资金并同意垫资


点击查看答案


31、单项选择题  井底车场的水仓入口一般位于()。

A.井底车场最高标高位置 
B.井底车场最低标高位置 
C.管子道标高最低点 
D.管子道标高最高点


点击查看答案


32、单项选择题  关于评价施工组织设计，说法正确的是（）

A.矿井施工的布局正确就是做到地面设施的布置合理
B.出现有多条关键路线时所获得的工期最短
C.施工组织设计要进行方案优化，就是选择一个符合方案的具体措施
D.多项评价内容的最终标准要以获利最大为原则


点击查看答案


33、单项选择题  关于风井设置在工业广场的特点，说法正确的是()。

A、它有利于缩短整个矿井通风线路
B、有利于使通风的风压保持稳定
C、有利于迅速形成通风回路系统
D、在矿田范围大的矿井中采用更有利


点击查看答案


34、单项选择题  井下巷道的装岩工作，不采用()。

A.长绳抓岩机 
B.耙斗式装岩机 
C.铲斗式装岩机 
D.立爪式装岩机


点击查看答案


35、问答题  

背景：
某矿井由混合井与风井一对立井开拓，某施工单位承揽了混合井与风井的井筒施工。在进行工业场地平面布置时，施工单位为了便于炸药库的管理和炸药安全，临时炸药库设置一个库房，容量400t炸药，布置在永久场地围墙外侧;在布置混合井稳车设备及主提升机时为了不占用永久建筑采用设备修理车间的位置，将主提升机布置在距井筒30.5m的位置处(见下图);压风机房布置在两个井筒中间(动力负荷中心)处;水泥库及砂石料场也布置在距离两个井筒比较近的位置;临时变电所布置在工业场地一角，以不影响其他设备设施的布置，并且不占用永久建筑位置;办公室及职工宿舍布置在靠近井筒附近，便于指导现场施工及工人上下班。
问题：
1.简述施工总平面布置的原则。
2.指出该工业场地平面布置中的不合理之处，并简述理由。
 


点击查看答案


36、单项选择题  碳素钢根据其含杂质的多少，可以分有()钢。

A.普通钢
B.低合金钢
C.工具钢
D.特殊钢


点击查看答案


37、多项选择题  某项目经理部质检员对全玻幕墙板面与装修面之间的空隙进行了检查，下列符合规范规定的数据有()。

A.6mm
B.8mm
C.l0mm
D.12mm
E.15mm


点击查看答案


38、单项选择题  目前建井工作期间工作面高温问题的处理方法以()降温为主。

A.井下制冷
B.个人防护
C.封闭热源
D.通风


点击查看答案


39、单项选择题  不属于矿产开发可行性研究的内容是()。

A.项目经济分析和评价
B.矿产资源可靠性研究
C.项目施工图设计
D.项目环境影响评价


点击查看答案


40、多项选择题  土的工程性质有()。

A.可松性 
B.含水量 
C.压缩性 
D.休止角 
E.液性指数


点击查看答案


41、单项选择题  采用深层搅拌法处理地基时，固化剂的主剂可选用（）。

A．石膏 
B．水泥 
C．粉煤灰 
D．泥浆


点击查看答案


42、多项选择题  水泥的主要性能指标包括()。

A.细度 
B.硬化时间 
C.体积安定性 
D.强度 
E.水化热


点击查看答案


43、多项选择题  下列关于尾矿坝等设施的修筑，说法正确的是()。

A.尾矿坝必须有足够的沉积干滩长度
B.更新排渗设施应经企业安全部门批准
C.坡面植草是坝外坡面维护的一种措施
D.排渗设施应与其后续工程同时经验
E.子坝筑完后应检查库内水面高程


点击查看答案


44、单项选择题  地下连续墙导墙的厚度一般为()cm。

A.5～10 
B.10～20 
C.20～30 
D.30～40 


点击查看答案


45、单项选择题  下列关于起重与吊装安全管理规定中正确的是()。

A、操作人员均需佩戴标记，施工指挥人员不一定需要佩戴
B、除监察人员，非本工程施工人员严禁进入吊装施工现场
C、作业平台与高处作业不一定应设置防坠落措施
D、施工人员必须戴好安全帽


点击查看答案


46、单项选择题  有支撑体系的基坑施工，其开挖顺序应是（）。

A．边开挖边支撑 
B．先开挖后支撑 
C．先支撑后开挖 
D．由挖土难易程度决定


点击查看答案


47、单项选择题  下列不属于提高混凝土耐久性的措施的是()。

A.根据工程所处环境和工程性质不同选用合适的水泥品种 
B.尽量减小水灰比 
C.采用高强度石子 
D.采用级配好且干净的骨料


点击查看答案


48、单项选择题  砂土地层中，开挖深度为14m、地下水位经井点降低至基坑底面以下的基坑，宜采用的支护形式是()。

A．水平挡土板 
B．垂直挡土板 
C．水泥土搅拌桩 
D．土钉墙


点击查看答案


49、单项选择题  立井井筒施工穿过煤层进行爆破时，必须采用煤矿安全炸药和总延期时间不超过（）的延期电雷管。

A．50ms 
B．100ms 
C．130ms 
D．200ms


点击查看答案


50、单项选择题  关于评价施工组织设计，说法正确的是（）

A.矿井施工的布局正确就是做到地面设施的布置合理 
B.出现有多条关键路线时所获得的工期最短 
C.施工组织设计要进行方案优化，就是选择一个符合方案的具体措施 
D.多项评价内容的最终标准要以获利最大为原则


点击查看答案


51、多项选择题  矿业工程直接工程费有()。

A．流动施工津贴
B．水泥材料购置费
C．通风机租赁费
D．运输系统人工费
E．营业税


点击查看答案


52、多项选择题  井点降水方法按其系统的设置和原理不同，可分为()。

A.轻型井点 
B.喷射井点 
C.管井井点 
D.深井井点 
E.环形井点 


点击查看答案


53、问答题  

案例分析题背景：
某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：
1.3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。
2.在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。
3.8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。

问题：
1.分别分析几次事件中的索赔。
2.试述承包人的索赔程序。


点击查看答案


54、单项选择题  施工准备要求，重要的施工图一般应提前()提供。

A.6个月 
B.12个月 
C.1 
B.个月 
D.24个月


点击查看答案


55、单项选择题  购置民用爆炸物品之前，应先提出购买申请。正确的做法是()。

A.申请由工商管理部门接受并给予
B.由核发单位先核发《爆破单位作业许可证》
C.申请应提交《民用爆炸物品购买许可证》
D.申请应提交营业执照或事业单位法人证书


点击查看答案


56、单项选择题  4个质量事件是：（）

A.定义，系统，执行标准和测量.
B.规格，目标，顺序一致和定义.
C.质量成本，零缺陷，测量和系统.
D.规格，持续检验，7个作用和质量成本


点击查看答案


57、多项选择题  关于矿井巷道贯通工程测量工作的说法，正确的是()。

A.贯通测量工作的精度与测量方案有关
B.贯通测量的准备工作和选择测量仪器无关
C.巷道贯通测量的几何要素就是巷道中线
D.及时延长巷道中线是贯通测量的重要工作内容
E.巷道贯通后测量工作的后续工作是进行贯通工作总结


点击查看答案


58、单项选择题  在矿业工程中，不属于隐蔽工程内容的是()。

A.钢筋工程 
B.注浆工程 
C.顶板冒落 
D.喷混凝土工程


点击查看答案


59、多项选择题  常见矿图的比例是()。

A.1：10000
B.1：5000
C.1：2000
D.1：50
E.1：10


点击查看答案


60、单项选择题  矿区总体设计所依据的资源勘探报告是（）。

A．普查地质报告 
B．详查地质报告 
C．精查地质报告 
D．补充地质报告


点击查看答案


61、单项选择题  地下防水卷材采用外贴法施工时，每次卷材的铺贴顺序应该是()。

A.先铺立面后铺底面
B.先铺底面后铺立面
C.底面和立面平行铺贴
D.底面和立面交叉铺贴


点击查看答案


62、单项选择题  连续生产的中心线，其横向偏差不应超过()mm

A、0.5
B、0.8
C、1.0
D、1.4


点击查看答案


63、问答题  

某新建矿井设计年生产能力为120万吨，采用立井开拓方式。该矿井主井井深700m，建设单位在招标文件中提供的地质资料预测：在井深300～310m需穿过K含水岩层，预计涌水量35m3／h左右。某施工单位中标该工程，与建设单位签订了固定总价合同。由二级矿业工程注册建造师王某担任项目经理。
2013年2月10日，井筒施工至305m，未揭露到K含水岩层，施工单位认为建设单位提供的地质资料有误，继续组织施工。2月14日，当井筒施工至312m时，工作面发生突水事故(后证实揭露到K含水岩层)，涌水量达40m3／h，事故造成3名工人重伤，井筒被淹40m。事故发生后，施工单位按照施工组织设计要求紧急安装排水设施进行排水。经建设单位同意，该段采用了工作面注浆治水措施，安全通过了K含水岩层。经统计：突水事故造成直接经济损失30万元，影响工期10d；工作面注浆发生费用50万元，影响工期25d。施工单位对此向建设单位提出工期和费用索赔。

问题：1．王某是否有资格担任该工程的项目经理?说明理由。2．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该安全事故属于哪一等级?该突水事故主要责任由谁承担?3．指出施工单位在井筒施工中存在的问题，并说明正确的做法?4．施工单位向建设单位提出工期和费用索赔，是否合理?说明理由。


点击查看答案


64、单项选择题  荷载是直接施加在结构上的各种力，荷载有不同的分类方法，下列不属于荷载分类方法的是()。

A.按随时间变异分类
B.按结构的反应分类
C.按荷载的受重能力分类
D.按荷载作用面大小分类


点击查看答案


65、单项选择题  由于基坑侧面土体重力传递使基坑底部土体隆起的作用力称为（）土压力。

A．主动 
B．被动 
C．静止 
D．混合


点击查看答案


66、单项选择题  招标工作中的资格预审应在（）之前进行

A.组织招标机构
B.发售招标文件
C.召开标前会议
D.决标


点击查看答案


67、单项选择题  砌体结构的抗压强度、抗拉强度和抗剪、抗弯强度的关系是()。

A.抗压强度远大于抗拉、抗剪强度 
B.抗拉强度远大于抗压、抗剪强度 
C.抗剪强度远大于抗拉、抗压强度 
D.抗弯强度较抗压强度高


点击查看答案


68、单项选择题  对于有自然发火、瓦斯突出、瓦斯煤尘爆炸危险的矿井，下井人员必须（）。

A．佩戴保险带 
B．携带自救器 
C．戴防尘口罩 
D．配置灭火器


点击查看答案


69、多项选择题  振动沉桩法的主要特点有（）。

A．适用范围广 
B．使用效能高 
C．施工设备构造简单 
D．附属机具多 
E．需要消耗大量动力


点击查看答案


70、单项选择题  单位工程施工组织设计的工程量计算，具有()的特点。

A.其根据是概算指标 
B.要求比较准确 
C.依据初步设计 
D.按照企业定额指标为标准


点击查看答案


71、多项选择题  控制工程材料质量的基本方法包括()。

A.控制材料的来源
B.材料的质量检验
C.合理保管和使用材料
D.重视材料的使用认证
E.重视材料的组成


点击查看答案


72、问答题  

背景：
西南地区某一新建矿井1.2Mt，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒施工的经验，设计单位设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。实际巷道施工时发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大、巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精确要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为0.45Mt的矿井。影响了当地经济和周围地区资源供给条件。
问题：
1.该矿井的建设程序中，存在哪些问题?
2.试分析勘察资料对项目建设的影响。
3.当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?
4.本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?


点击查看答案


73、单项选择题  关于编制矿井设计应依据的材料，说法不正确的是()。

A.国家和部门设立的规范 
B.地质勘察成果 
C.政府、部门或甲方的委托协议 
D.批准的矿区总体设计


点击查看答案


74、单项选择题  井下巷道锚杆安装质量的检测内容包括锚固力、锚杆问排距、锚杆孔深以

A．扭力矩扳手检测 
B．超声波回弹综合法评价 
C．锚杆托板安装质量 
D．喷混凝土覆盖程度


点击查看答案


75、单项选择题  下列行为中，一般不会引起静电危及炸药爆破问题的行为是（）。

A.发生雷电袭击 
B.仪器进行电网络测试 
C.穿有化纤衣服 
D.戴有机械手表


点击查看答案


76、单项选择题  掘进工作面后布设扇风机的通风均属于()通风。

A.中央并列式 
B.局部通风机 
C.离心机 
D.压入式


点击查看答案


77、单项选择题  裂纹通常有热裂纹和冷裂纹之分，产生热裂纹的主要原因不包括()。

A.母材抗裂性能差
B.焊接材料质量不好
C.焊接内应力过小
D.焊接工艺参数选择不当


点击查看答案


78、多项选择题  调研产生某工序施工质量问题原因的方法，要经过的程序包括()。

A.明确影响因素包括人、机、料、方法四方面
B.通过各种控制图确定影响因素的内容
C.针对问题提出改善质量的方法
D.重新对该因素进行控制图统计和分析
E.反复循环直到控制图反映工序正常


点击查看答案


79、单项选择题  对于矿业工程锚喷巷道施工的招投标工作，做法不正确的是()。

A.自行招标 
B.采用邀请招标 
C.分施工招标和技术培训招标 
D.项目的混凝土施工和锚杆施工不招标


点击查看答案


80、单项选择题  目前，巷道、硐室的掘进施工方法以()为主。

A.钻眼爆破法
B.崩落法
C.激光割落法
D.机械切割法


点击查看答案


81、多项选择题  施工准备期的主要工作内容是（）。

A.技术准备 
B.工程准备 
C.设备器材准备 
D.劳动力准备 
E.工程验收准备 


点击查看答案


82、单项选择题  关于主排水泵房和变电所硐室的特点，说法正确的是()。

A.管子道在泵房硐室底板下口 
B.泵房硐室的水平标高应低于井底车场 
C.泵房的水泵设在水仓内 
D.水泵房和变电所硐室应设密闭门


点击查看答案


83、多项选择题  大型混凝土设备基础，一般还具有()的特点。

A.造型复杂
B.埋设铁件种类多，数量大
C.尺度大
D.施工精度要求高
E.挖掘深度深


点击查看答案


84、单项选择题  巷道临时支护主要是保证掘进工作面的安全，但巷道施工临时支护一般不采用()。

A.喷射混凝土支护 
B.锚喷支护 
C.支架支护 
D.砌碹支护


点击查看答案


85、单项选择题  通常，锚杆的锚固不采用()锚固方法。

A.树脂药卷的 
B.机械摩擦式 
C.水泥砂浆注入的 
D.树脂灌浆式


点击查看答案


86、单项选择题  不属于项目总平面设计的内容是（）

A.建设规模、标准和产品方案
B.厂址方案、占地面积和土地利用情况
C.总图运输、主要建筑物和构筑物及公用设施的配置
D.外部运输、水、电、气及其他外部协作条件


点击查看答案


87、多项选择题  关于爆破作业中对杂散电流及其预防的认识，正确的有（）。

A．杂散电流就是电网之外的电流 
B．架线式轨道运输的机车牵引网要做好防止漏电工作 
C．雷管接入起爆电源前其脚线不能扭接短路 
D．必要时可在爆区采取局部或全部停电的方法 
E．在有条件的情况下宜采用非电起爆系统


点击查看答案


88、单项选择题  净直径8.0m、深度860m立井短段掘砌混合作业的施工设备配套方案应选用()。

A.FJD-9凿岩钻架、2HZ-6抓岩机、新Ⅳ型井架、金属活动模板
B.FJD-9凿岩钻架、2HH-6抓岩机、V型井架、金属活动模板
C.FJD-9凿岩钻架、HS-6抓岩机、V型井架、整体滑升模板
D.FJD-6凿岩钻架、HZ-4抓岩机、新Ⅳ型井架、整体滑升模板


点击查看答案


89、单项选择题  某厂区多层办公楼，砌体工程量很大，施工时砌块的运输方案宜采用()。

A．轻型塔式起重机运输 
B．带起重臂的龙门架运输 
C．砌块车水平运输，龙门架垂直运输 
D．砌块车水平运输，轻型塔式起重机垂直运输


点击查看答案


90、多项选择题  影响矿山工程工期的设计变更因素包括（）

A.设计单位失误
B.建设单位要求的设计变更
C.工程条件变化要求的变更
D.施工单位的失误要求的设计变更
E.地质条件变化影响设计方案的变更


点击查看答案


91、单项选择题  所谓一次成巷，是指在一定距离内，完成()的巷道工程内容，不留收尾工程。

A.掘进、支护、铺轨 
B.掘进、支护、水沟砌筑 
C.掘进、水沟砌筑、铺轨 
D.支护、水沟砌筑、铺轨


点击查看答案


92、单项选择题  企业安全生产投入，不应包括()。

A.安全教育经费 
B.劳保用品 
C.健康卫生用品 
D.工伤社会保险费 


点击查看答案


93、单项选择题  关于地面裸露爆破的说法，不符合安全规定的是()。

A.裸露药包外应用水袋或黄泥土覆盖
B.覆盖材料中应适当含有碎石、砖瓦等物质
C.炸药应与裸露的被爆体有较大的接触面积
D.为避免对后续爆破药包的影响，应采取齐发爆破


点击查看答案


94、单项选择题  关于爆破安全作业，正确的要求是（）。

A．采用水炮泥封孔时，水袋应填塞到孔口 
B．爆破作业应执行放炮前、后检查的“一炮两检制” 
C．井下爆破后，应通风15min后才准许作业人员进入爆破作业地点 
D．巷道贯通爆破前，应停止对掘巷道的掘进工作并撤离人员


点击查看答案


95、单项选择题  关于建筑石膏的特点，说法不正确的是()。

A.石膏不宜受潮 
B.石膏属于易燃材料 
C.石膏不宜低温环境 
D.石膏不具有耐高温性


点击查看答案


96、多项选择题  属于组织措施费的有（）。

A.凿井措施费 
B.生产工具用具使用费 
C.临时设施费 
D.检验试验费 
E.安全施工费


点击查看答案


97、单项选择题  最初可松性系数是指()

A、土的自然体积/土的松散体积
B、土的松散体积/土的自然体积
C、土压实后的体积/土的松散体积
D、土压实后的体积/土的自然体积


点击查看答案


98、问答题  

案例分析题背景：
某施工单位承建一立井工程。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过lOm3/h。施工单位施工至井深360m处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的2倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但并筒涌水量达到8m3/h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题强行要求在360m处破壁打4个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。

问题：
1.质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。
2.施工单位按建成后井筒涌水量不超过lOm3/h的合同要求组织施工是否正确?针对本寨例情况，说明应如何正确应对建设单位的合同要求。
3.井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理?
4.施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。为降低井筒涌水量，可采用什么方法?
5.施工单位提出的索赔要求是否合理?说明本案例索赔的正确做法。
6.指出施工单位在拒付工程款纠纷事件中的过失。


点击查看答案


99、单项选择题  下列关于井巷施工的说法中，正确的是（）

A.凡需支护的巷道，掘进工作面与永久支护间的距离不应大于50m
B.平巷的永久轨道与掘进工作面的距离，不宜大于300m
C.立井井筒穿过流沙、淤泥、卵石、砂砾等含水的不稳定地层，应采取特殊法施工
D.水沟应与永久支护分别完成


点击查看答案


100、单项选择题  混凝土骨料的坚固性，是指骨料的()。

A.抗压强度大小
B.对温、湿度等作用的抗破碎能力
C.抗压碎性
D.抗受热的颗粒膨胀性


点击查看答案


101、单项选择题  在一般建筑幕墙的保温要求中，有保温要求的玻璃幕墙应采用()玻璃。

A.安全
B.中空
C.夹层
D.净片


点击查看答案


102、单项选择题  关于定向爆破技术及其特点，说法正确的是()。

A.定向爆破是利用岩石的走向和倾向的方向性实施的爆破
B.定向爆破是将设计方向的岩体炸松，以便机械装运
C.定向爆破设计应使最小抵抗线指向需要填筑的目标
D.定向爆破和周围的地形条件关系不大，和地质条件关系也不大


点击查看答案


103、单项选择题  露天矿生产和安全工作中占有十分重要地位的是（）

A.瓦斯突出问题
B.边坡稳定问题
C.突水向题
D.矿压问题


点击查看答案


104、单项选择题  主井井筒与装载硐室一次施工，其特点是（）。

A．工期较短 
B．工艺复杂 
C．安全性差 
D．不需二次改装


点击查看答案


105、问答题  

背景：
某矿为瓦斯矿井，准备施工一个采区，如图所示，采区巷道均为煤巷，其余巷道均为岩巷。建设单位于施工签订劳动合同，合同工期12个月。施工单位编制了施工进度网络图，如图所示。施工期间，安全生产管理部门对该矿检查，发现如下问题：施工单位采用压入式通风机，通风机安装在进风巷中，距离回风巷口5-6m。顺槽爆破采用岩石型硝铵炸药和秒延期电雷管。

问题：
1、网络计划工期多少?按照计划能否实施?
2、采区变电所E能否安排到皮带下山及溜煤眼D施工完后进行?
3、如何调整网络计划?
4、检查中发现的问题有什么不妥，应该如何改正？


点击查看答案


106、单项选择题  砌体强度随硬化期龄的增长关系是（）

A.均匀增长
B.基本不会有增长
C.初期增长较快，后期趋缓
D.初期增长较慢，后期渐快


点击查看答案


107、单项选择题  分系统试运行的荷载过程程序是()试验。

A.直接完成有负荷 
B.从无负荷到有负荷 
C.从无负荷、半负荷到全负荷 
D.从半负荷到全负荷


点击查看答案


108、单项选择题  关于锚喷混凝土井壁的施工要求，说法正确的是()。

A.井筒的外半径尺寸应符合设计要求 
B.井筒内的锚尾外露尺寸应符合设计要求 
C.井筒的内半径尺寸应符合设计要求 
D.喷混凝土的数量应符合设计要求


点击查看答案


109、单项选择题  厚大体积混凝土工程，不宜采用()水泥。

A．矿渣 
B．粉煤灰 
C．硅酸盐 
D．普通


点击查看答案


110、问答题  

某矿井副井利用永久井架凿井。主、副井筒掘砌同时到底，井筒工程结束后，为迅速转入井底车场施工，施工单位编制了井底车场施工网络进度计划，如下图所示，图中时间单位为天。工程实施中，H工作因故延误了30d。
 

问题：1．由井筒转入井底车场施工过渡期的工作主要包括哪些内容?2．确定该矿井主、副井交替装备方案，并说明临时装备完成后应尽快安排哪些巷道施工?3．该矿井车场工程的总工期是多少天?指出关键线路。4．H工作的延误会对项目总工期和后续工作分别产生什么影响?


点击查看答案


111、单项选择题  混凝土的养护要求是要保证水泥充分水化和均匀硬化，一般混凝土施工要求(答案:A)

A、12h
B、8h
C、10h
D、6h


点击查看答案


112、单项选择题  现阶段用于矿井的灭火技术很多，其中经常采用的技术是（）。

A.泡沫灭火技术
B.灌浆灭火技术
C.均压灭火技术
D.火区密封技术


点击查看答案


113、单项选择题  关于对围岩变形的认识，不正确的是()。

A.围岩允许有变形，但不允许有裂隙 
B.围岩变形是围岩承压的表现 
C.围岩过大的变形会造成其冒落 
D.围岩适当变形有利于减小支护荷载


点击查看答案


114、单项选择题  施工总方案包括有（）的内容

A.需要采用的机械设备类型、数量
B.明确的工序间衔接关系
C.正规循环图表
D.明确的各工程内容的施工步骤


点击查看答案


115、单项选择题  爆破作业安全距离的规定中确定安全允许距离的原则是（）。

A.破碎块度最小原则、库间不殉爆原则和次生灾害影响原则 
B.最大距离原则、库间不殉爆原则和次生灾害影响原则 
C.抛掷距离原则、库间不殉爆原则和次生灾害影响原则 
D.最小抵抗线原则、库间不殉爆、次生灾害影响的原则


点击查看答案


116、单项选择题  当降水深度超过()m时，应采用深井井点进行降水。

A.6m 
B.8m 
C.10m 
D.15m 


点击查看答案


117、多项选择题  目前，立井井筒机械化施工配套作业线有()。

A.普通机械化作业线
B.轻型设备机械化作业线
C.综合机械化作业线
D.手工设备作业线
E.全自动设备作业线


点击查看答案


118、单项选择题  若无法确定信用证真实性，应及时向（）发证实电核实，并在信用证通知面函上注明“信用证真实性待核实”字样，同时声明我行不承担责任后可先将信用证通知受益人。

A.开证行；
B.发证行；
C.议付行；
D.以上都不对


点击查看答案


119、多项选择题  工程量清单计价的方法有以下()方式。

A.按工料单价计算 
B.按综合单价法计算 
C.按施工工程对象性质的不同分别确定 
D.按分部分项工程单价计算 
E.按单位工程报价计算


点击查看答案


120、单项选择题  施工时所采用的混凝土配合比应该是()。

A.设计配合比
B.施工配合比
C.实验室配合比
D.计算配合比


点击查看答案


121、单项选择题  混凝土的构成中，（）是影响混凝土耐久性的重要因素

A.骨料的坚固性
B.水的清洁度
C.水泥的标号
D.砂子的粒度大小


点击查看答案


122、单项选择题  轻型井点系统的组成为()。

A.井管、总管、油管、抽水设备
B.滤管、井管、总管、抽水设备
C.总管、滤管、油管、抽水设备
D.滤管、井管、油管、抽水设备


点击查看答案


123、单项选择题  不宜于采用振动沉桩法施工的土质是（）

A.砂土
B.黏土
C.砂质黏土
D.亚黏土


点击查看答案


124、问答题  

背景 
某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为20°。石门设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。 
该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方20m处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常;在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度;在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，所架设的12m临时支护全部倾倒，造成2人重伤、5人轻伤，部分设备损坏，影响工期20天，直接经济损失80万元。

该施工单位在施工中哪些做法存在安全隐患?


点击查看答案


125、单项选择题  混凝土强度等级是用()表示。

A.菱形体的抗压强度值 
B.圆柱体的抗压强度值 
C.立方体的抗压强度值 
D.长方体的抗压强度值


点击查看答案


126、单项选择题  确定建井工期的方法，通常是根据()来确定。

A.累计重要土建、安装工程完成时间 
B.井巷工程的施工期 
C.设备的最终到货时间 
D.矿建、土建、安装时间总和


点击查看答案


127、单项选择题  激光扫平仪可以替代()。

A.经纬仪
B.陀螺仪
C.测距仪
D.水准仪


点击查看答案


128、问答题  

1、背景
某金属矿山建设工程项目，承包商为了避免今后可能支付延期赔偿金的风险，要求将矿井移交的时间延长12个月，所提出的理由如下：
(1)现场劳务不足;
(2)主、副井改绞，因施工方采购的材料供应不足而使工期延误3个月;
(3)主、副风井贯通施工时，无法预见的恶劣地质条件，使施工难度增大;
(4)主井永久装备时，甲方采购的设备因特大暴雨未按规定时间运抵现场;
(5)主、副井井底车场施工，工作面多，涌水量大，排水困难，矸石提升能力不够造成进度减慢;
(6)业主工程款拨付不到位。
2、问题
(1)上述哪些原因引起的延误是非承包商应承担的风险，且可以批准为工程延期?
(2)永久装备时，甲方采购的设备因特大暴雨不能按规定时间到达现场，双方应各自承担自己的损失，工期不顺延，这样处理对吗?
(3)上述哪些是业主的责任?应如何处理?


点击查看答案


129、问答题  

某工程处承建西北某矿回风立井井筒工程，井筒净直径为6．0m，表土段钢筋混凝土井壁采用普通水泥、冻结法施工。完成冻结后，井筒掘砌工程于2008年11月20日正式开工，12月中旬气温骤降，为了不影响井筒正常施工，施工单位采取了添加防冻剂、用热水搅拌混凝土、延长脱模时间的专门措施。施工中施工人员一次又一次增加防冻剂，且为了减少热水搅拌时热量损失，大大减少了搅拌时间，但混凝土仍长时间不凝结，并出现粘模现象。至井深108m处井壁混凝土脱模(段高3．6m)时，约有四分之一周长的井壁混凝土因没达到初凝强度而发生塌落，导致正在模板下方准备清理模板的2名工人被砸，伤势严重。

1．说明造成此次事故的主要原因。 2．在混凝土浇筑中，施工人员有哪些具体的作业错误?它们会造成哪些不良后果? 3．除已采取的正确防寒措施外，还可采取哪些合理办法应对气温骤降? 4．该伤亡事故发生后首先要做的工作是什么?


点击查看答案


130、单项选择题  井筒砌壁模板中，采用液压动力脱模的是（）。

A．木模板 
B．预制混凝土模板 
C．金属伸缩式模板 
D．金属拆卸式模板


点击查看答案


131、单项选择题  工程进度交换图纸的性质，是用于（）的图纸。

A.和相邻矿井工程施工单位交换
B.提供给上级机关并逐月交换
C.与兄弟单位用于经验交流的交换
D.向地方政府主管部门汇报的


点击查看答案


132、单项选择题  下列参与进场材料联合验收的人员中，不合适的是()。

A.材料管理员
B.工程技术员
C.记录员
D.监理工程师


点击查看答案


133、多项选择题  矿业工程安全检查的内容，包括有()。

A.查违章作业问题
B.查思想隐患
C.查安全措施的落实
D.查劳保用品发放
E.查可能出现的安全问题


点击查看答案


134、单项选择题  利用各种表格进行成本分析和成本控制的方法称为()。

A.挣值法 
B.成本同步分析法 
C.项目成本分析表法 
D.价值工程方法


点击查看答案


135、单项选择题  按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A.12 
B.24 
C.48 
D.72


点击查看答案


136、单项选择题  进行项目施工分包的说法，不正确的是()。

A.通过明确分包工作范围，有利于协调分包商间关系
B.做好合理排队工作，仍应解决工程间的协调和衔接工作
C.采用大的施工分包标段，可使总承包商获得更多利润
D.分包项目分解得过细，增加管理难度


点击查看答案


137、多项选择题  露天矿爆破质量好的表现主要在()等方面。

A.大块率低 
B.破碎的块度均匀1 
C.爆堆集中 
D.炮眼留有“根底” 
E.爆堆松散易装铲


点击查看答案


138、单项选择题  承包人要在工程变更确定后()天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。

A.7
B.10
C.14
D.30


点击查看答案


139、问答题  

背景：某施工单位承担一井底车场的施工任务，计划工期12个月，从主、副井贯通后开始计算工期。实际施工中，主井由于涌水大出现淹井，导致主井工期延误4个月。根据业主的意见，井底车场施工从副井到底完成改绞后开始计算工期，原定工期不变。施工中，由于通风能力不足，施工单位比原计划少安排3个工作面，直到主井到底形成通风回路才进行全面施工，这时已延误工期3个月，因通风系统困难多支出50万元。为了按预定的工期完成任务，施工单位增开了临时巷道，增加工作面展开剩余工程的施工。为了增开临时巷道，施工单位安排一掘进队用时25天，支出了100万元。最终按预定工期完成了施工任务。

针对业主的意见，施工单位应如何应对?


点击查看答案


140、单项选择题  地质年代单位也分为三级，不属于其构成内容的是()。

A.代
B.纪
C.群
D.世


点击查看答案


141、单项选择题  喷混凝土的取样方法，不合理的是()。

A.喷大板方法
B.钻孔法
C.装模法(同普通混凝土)
D.凿方方法


点击查看答案


142、单项选择题  单位工程施工组织设计由承担施工任务的单位负责编制，吸收建设单位、设计部门参加，由（）审批

A.编制单位报上一级领导机关
B.工程处审批
C.公司（局）
D.建设单位


点击查看答案


143、单项选择题  选矿厂地面广场设施的布置应()。

A.尽量采用单体建筑，以减少各加工车间的相互影响
B.尽量采用地下结构，少占土地
C.尽量利用地形、地势条件，采用立体布置
D.锅炉房应与办公楼相邻，布置在受污染较小的地方


点击查看答案


144、问答题  

某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2008年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日方提交投标保证金.11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。
建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。
施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查纽技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，导致直接经济损失4.8万元。
质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能
力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同，建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
问题
1.指出该工程招标投标过程中的不妥之处，并说明理由，招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。
2.上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作?
3.上述质量事故的调查组应由谁组织?监理单位是否应参加调查组?说明理由。
4.上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出?
5.建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求?为什么?


点击查看答案


145、单项选择题  下列哪一项不是脑瘫治疗的关键点（）.

A.早期发现
B.早期干预
C.早期治疗
D.早期诊断
E.早期手术（6个月之内）


点击查看答案


146、单项选择题  大型筒仓的桩基工程广泛采用（）。

A．素混凝土预制桩 
B．钢筋混凝土预制桩 
C．钢筋混凝土灌注桩 
D．钢管桩 


点击查看答案


147、单项选择题  矿山立井工程项目施工前，应由施工单位负责完成的准备工作是（）。

A．项目规划和立项许可 
B．土地购置和临时用地的租用 
C．申请并获准施工许可 
D．施工图纸审查和技术交底


点击查看答案


148、单项选择题  爆破工程常用的含水炸药有水胶炸药和（）。

A．铵油炸药 
B．铵梯炸药 
C．乳胶炸药 
D．黑火药


点击查看答案


149、单项选择题  井筒竣工验收时矿建工程应提交的资料不含()。

A.设备安装后的实测图
B.井筒的实际水文资料及地质柱状图
C.重大质量事故的处理记录
D.标明井筒中心坐标等的井筒平面图


点击查看答案


150、单项选择题  深基坑开挖中，()是最经济的挖土方案。

A.放坡挖土
B.中心岛式挖土
C.盆式挖土
D.逆作法挖土


点击查看答案


151、多项选择题  在工程围岩分类中，不属于单一参数法的有（）。

A．普氏系数分类法 
B．岩石质量指标分类法 
C．铁路隧道围岩分类法 
D．水工隧道围岩分类法 
E．煤炭系统围岩分类法


点击查看答案


152、单项选择题  不宜采用振动沉桩法施工混凝土预制桩的土层是（）。

A．砂土 
B．砂质黏土 
C．亚黏土 
D．黏土


点击查看答案


153、问答题  

背景:
施工单位B承包一主井井筒工程。井筒冻结段深度280m，基岩段围岩条件较完整，但在井筒深度560～590m、680～700m位置有两层含水层，预计井筒最大涌水量分别为80立方米/h和78立方米/h，其他井筒段预计最大涌水量为25立方米/h。冻结施工由A单位独立承包。施工单位B为了加快施工速度，在井筒设备选型布置中选择了2台JK2-2.8/15.5型提升机，配2只4立方米/h吊桶提升，2台H2-6型中心回转抓岩机装岩，6臂伞钻打眼，凿眼深度4.2m，整体液压下滑模板段高2.4m，溜灰管下料。为了抢在冻结壁进入井筒掘进荒径之前施工，施工单位B在冻结水文观测孔冒水3天后即开始开挖。在开挖15m后，出现片帮事故，被迫停工。为此施工单位B向业主提出了由于片帮引起的3万元的隐蔽工程索赔。施工单位在正常施工到井筒深度为557m位置时井筒涌水量达到45立方米/h，为此施工单位提出了8万元的地层变化引起的额外费用索赔。
问题:
1.指出施工单位丙的井筒设备选型有何不妥，为什么?
2.分析B单位出现施工事故及两次索赔要求。
3.分析B单位施工准备期的主要矛盾线是什么?


点击查看答案


154、单项选择题  产生瞎跑的原因有()。

A.电爆网络与动力线接触
B.电器设备有漏电现象
C.有雷电袭击
D.爆破网络中漏连雷管


点击查看答案


155、问答题  

背景:
某矿业公司新建了一年产120万t的煤矿，井筒工程完工验收时发现，表土段井壁有6处规格尺寸不符合设计要求，基岩段井壁有3处出现渗漏水现象，严重影响了井筒装备的安装工作。经施工单位的整改，采取一定的措施进行处理，对规格尺寸不符合要求的进行必要的整修，对井壁出现渗漏水处进行壁后注浆。在问题处理完后，井筒安装单位接收了井筒并开始安装。通过对井筒质量问题的进一步分析发现，表土段井壁规格不符合要求是因为砌壁模板的刚度不足，基岩段井壁出现渗漏水是因为施工单位采用的水泥质量存在问题。
问题:
(1)施工单位应采取哪些质量控制对策来保证工程质量?
(2)对以后施工中出现类似的施工问题，施工单位应采取采取何种方法对工程质量进行控制?
(3)该工程的水泥材料存在问题，为了防止质量事故的发生，如何对参与人员进行控制?
(4)施工阶段质量控制的要点是什么?


点击查看答案


156、单项选择题  基坑土方开挖时，安全措施不妥当的是()。

A.土方开挖时，应防止附近已有建筑物发生下沉和变形
B.基坑周边的堆载不得超过设计荷载的限制条件
C.土方开挖完成后应立即封闭
D.开挖基坑时应一次挖全深


点击查看答案


157、单项选择题  以下有利于矿山项目前提竣工的合理方法是()。

A.不设井筒单开巷道 
B.永久井塔可以安装好再移到井口 
C.基岩采用箕斗提升 
D.施工力量均匀安排在各个工作面


点击查看答案


158、单项选择题  冻结法适用于()的各种含水地层。

A.含盐量不大、地下水流速较小 
B.含盐量较大、地下水流速较小 
C.含盐量不大、地下水流速较大 
D.含盐量较大、地下水流速较大


点击查看答案


159、问答题  

某施工队承包一井筒工程。施工前三个月已完成钢材、水泥进库以及砂、石露天堆放
在料场的材料准备工作。井壁施工时，钢筋工下料发现部分钢筋有外文标牌，经技术人员调查发现有进库验收单、厂家试验报告单后就没有提出异议。浇筑混凝土当天适逢大雨，施工人员未经仓库管理人员同意就直接运出水泥，按原设计的配比拌制混凝土，浇筑井壁，施工队长在2h后发现混凝土离析严重，且一直未凝固，便指示搅拌工多添加速凝剂，结果虽然凝固情况有所改善，但离析仍较严重。拆模时发现多块金属模板变形，井壁外观质量差，模板粘结混凝土，井壁蜂窝麻面严重，混凝土强度试验不合格。

1．该项目材料准备、使用的管理工作有何不妥?2．在混凝土井壁的浇筑过程中，该施工队存在哪些质量管理问题?3．根据背景材料，分析造成井壁混凝土质量问题的直接原因。


点击查看答案


160、单项选择题  通常，采购询价商务文件是由()编制

A、技术部门
B、控制组
C、采购组
D、施工组


点击查看答案


161、单项选择题  对于设计高度为8m、宽7．5m、长20m，且围岩较为破碎的硐室，最不宜采用的施工方法是（）。

A．全断面施工法 
B．正台阶施工法 
C．倒台阶施工法 
D．导硐施工法 


点击查看答案


162、单项选择题  关于矿山井巷工程稳定与支护施工的基本原则，说法正确的是（）。

A．充分利用围岩的强度及其自承载能力 
B．不允许围岩产生任何变形 
C．必须进行二次支护 
D．尽量提高支架的强度和抗变形能力


点击查看答案


163、单项选择题  通常认为，沉井法适于的条件包括有()。

A.井深不受限制 
B.底部无隔水黏土层 
C.穿越的土层不含卵石、漂石 
D.软弱的岩石层


点击查看答案


164、多项选择题  微差爆破的特点是（）

A.各药包的起爆时间相差微小
B.被爆破的岩块在移动过程中互相撞击
C.增加了岩石的破碎作用，提高了单位炸药消耗量
D.减小了抛掷作用，爆堆集中
E.不能在有瓦斯与煤尘工作面使用


点击查看答案


165、多项选择题  下列工程项目中，属于二级矿业工程专业注册建造师可以承担的工作项目有()。

A．年产45万t的煤矿井巷工程 
B．合同额5000万元的单项工程 
C．绝对瓦斯涌出量为30m3／rain的煤矿巷道工程 
D．矿井井底车场水仓工程 
E．立井钢结构井架安装工程


点击查看答案


166、单项选择题  属于两井间的巷道贯通特点的是()。

A.巷道两个端头之间的贯通
B.一个井筒的两个端头间的贯通
C.两井筒必须都进行联系测量的贯通
D.两个独立井筒同时进行贯通


点击查看答案


167、多项选择题  关于钢筋混凝土预制桩的制作与施工措施，正确的是()。

A.桩身短的预制桩，要求在现场制作 
B.设计的桩身过长(>30m)时，采用沉桩过程中接长的方法实现 
C.吊装预制桩要求其混凝土的强度达到70%以上 
D.运输和施工预制桩要求其混凝土强度在90%以上 
E.预制桩吊装时的吊点应有专门的设计


点击查看答案


168、多项选择题  关于井巷钻眼爆破工作的说法，正确的有（）。

A．周边眼宜采用不耦合装药 
B．采用反向起爆装药能够提高炮眼利用率 
C．采用微差爆破可缩短爆破时间 
D．所有炮眼均应落在同一平面上 
E．斜眼掏槽时，炮眼深度不受巷道断面的限制


点击查看答案


169、单项选择题  在编制应急预案时，应急响应部分应考虑的内容是（）。

A．救援机构和人员组成 
B．应急训练 
C．应急资源的准备 
D．应急人员的安全防护措施


点击查看答案


170、单项选择题  最容易出现骨筋膜室综合征的是（）

A.股骨颈骨折
B.肱骨髁上骨折
C.膝关节后脱位
D.创伤性肩关节脱位
E.桡骨远端骨折


点击查看答案


171、多项选择题  根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故的现场处置，应做到()。

A.立即启动事故相应应急预案
B.采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大
C.减少人员伤亡和财产损失
D.妥善保护事故现场以及相关证据
E.努力挽回单位损失和信誉


点击查看答案


172、单项选择题  下列井筒质量检查的做法与结果，不满足相关规程要求的是（）。

A．井壁局部厚度与设计厚度的偏差小于50mm 
B．一昼夜内检测井筒总漏水量3次，以其平均值为准 
C．当对井筒质量有疑问时，分别在井筒的上、中、下位置各选一点进行破壁检验 
D．建成后的井筒总漏水量达到120m3／d 


点击查看答案


173、多项选择题  瓦斯发生爆炸的条件是（）。

A.瓦斯浓度达到5%—16%
B.空气中氧气浓度在12%以上
C.有足够能量的点火源
D.有煤尘存在


点击查看答案


174、多项选择题  预测矿井涌水量的方法主要有（）。

A．水文地质比拟法 
B．相似模拟法 
C．涌水量与水位降深曲线法 
D．地下水动力学法 
E．统计分析法


点击查看答案


175、单项选择题  当施工中有抗渗要求时，不宜选用（）。

A.矿渣水泥 
B.粉煤灰水泥 
C.普通水泥 
D.特种水泥


点击查看答案


176、单项选择题  以下确定矿山工程项目工程量变更的方法，合理的是()。

A.设计变更引起新的工程量清单项目，由设计单位确定 
B.设计变更引起工程量增减的部分，一律执行原单价 
C.工程量变更引起规定以外的费用损失，由承包人提出索赔要求 
D.如对合同约定的变更有异议，可以另议，但必须共同商定


点击查看答案


177、单项选择题  立井井筒施工采用伞形钻架配导轨钻机打眼时，炮眼深度宜取（）m。

A．1～2 
B．2～3 
C．3～5 
D．5～6


点击查看答案


178、多项选择题  影响岩体节理面抗剪强度的因素包括节理面的()。

A.接触形式 
B.剪胀角大小 
C.粗糙度 
D.充填情况 
E.节理面朝向


点击查看答案


179、问答题  

某施工单位承担了一矿山井巷工程，同业主签定了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元/天，工程保修期1年。 
在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行设计变更，影响工期10天;由于雨季影响材料进场，影响工期5天;工程累计停电20天;在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10天;由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收建设单位就投入使用;该工程竣工日期为2007年2月20日。 

(1)本工程发生的人身伤害事故按事故发生的原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故? (2)根据《中华人民共和国矿山安全法实施条例》，本起伤亡事故处理时限是如何规定的? (3)施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额? (4)该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?


点击查看答案


180、多项选择题  注浆工艺内容主要包括（）。

A.注浆方法的选择和注浆设备的选择及安装 
B.注浆孔的布置 
C.注浆时间选择 
D.注浆控制技术的确定 
E.注浆施工及效果检查


点击查看答案


181、单项选择题  立井井筒基岩永久支护有多种，目前应用最多的是()。

A.料石井壁 
B.混凝土井壁 
C.钢筋混凝土井壁 
D.锚喷支护井壁


点击查看答案


182、问答题  

某单位施工一段围岩破碎，且有淋水的巷道工程，设计采用混凝土砌碹(衬砌)支护，混凝土强度等级Cl5，厚度30cm。施工单位在技术措施获批准后，考虑到淋水影响决定在原配合比的基础上每立方米混凝土增加50k9水泥用量。施工中，巷道掘进断面经监理工程师认可后，施工单位据此开始浇筑混凝土。一个月后检查巷道规格符合要求，混凝土强度检测报告合格；但2个月后混凝土碹出现顶部变尖、断裂现象，造成返工。施工单位为增加水泥用量和巷道返工费用向业主提出索赔。业主认为碹顶断裂的一个可能原因是碹厚度不够，属施工单位的责任。施工单位认为砌碹厚度、强度均达设计要求，双方因此发生纠纷。

1．业主不愿意赔付因水泥用量增加的全部费用是否合理?说明理由。 2．说明施工单位改变混凝土配合比并能得到费用补偿的正确做法。 3．指出施工单位在混凝土碹施工管X-Y--作中的不妥之处。 4．分析可能造成混凝土碹顶变尖、断裂的原因，针对这些原因提出合理措施。 5．对巷道碹顶断裂纠纷该如何处理?


点击查看答案


183、单项选择题  井筒采用短段掘砌法施工时，混凝土浇筑模板应在混凝土强度达到()时拆模。

A.0.07～0.1MP 
B.0.5～1.0MP 
C.0.7～1.0MP 
D.1.5～2.0MPa


点击查看答案


184、单项选择题  在有瓦斯或煤尘爆炸危险的工作面，应使用雷管是()。

A.油井电雷管
B.安全电雷管
C.抗杂电雷管
D.秒延期电雷管


点击查看答案


185、单项选择题  通常情况下，应由施工单位完成的现场准备工作内容是()。

A．设置永久性经纬坐标桩和水准基桩 
B．“四通一平”工作 
C．确定拟建建筑物位置 
D．必要的补充勘探工作


点击查看答案


186、单项选择题  水玻璃不能用于（）用途

A.配置建筑涂料
B.作为粘结材料
C.配置专用的砂浆或混凝土
D.作为速凝剂掺合料


点击查看答案


187、多项选择题  根据《爆炸物品管理条例》，以下叙述正确的是()。

A.大型爆破必须申请《爆炸物品使用许可证》，小型爆破作业则不必
B.爆炸物品仓库应由经过考核合格的爆破员负责看守
C.爆破员领取炸药雷管必须经现场负责人批准，未用完的要妥善保管
D.大型爆破作业方案须经所在地县、市主管部门及公安局批准同意方可实施
E.爆破后经现场检查确认安全后才能解除警戒


点击查看答案


188、单项选择题  仅限于主井、风井中采用的井壁结构形式是()。

A.整体浇筑式井壁
B.锚喷井壁
C.砌筑井壁
D.复合井壁


点击查看答案


189、多项选择题  硬化后的混凝土应具有适应其所处环境的耐久性，这包括（）。

A.抗渗性 
B.抗冻性 
C.抗侵蚀性 
D.抗碳化性 
E.抗酸化性


点击查看答案


190、多项选择题  钢丝绳的分类标准主要包括按（）分类等几种

A.钢丝强度
B.钢丝断面
C.内芯材料
D.钢丝绳断面形状
E.旋捻方向


点击查看答案


191、多项选择题  砂浆的主要成分是砂、胶结材料和水，其胶结材料有（）等

A.水泥
B.石灰
C.石膏
D.胶水
E.水泥黏土混合物


点击查看答案


192、单项选择题  在合同金额小于2000万元的单项工程中，二级矿业专业注册建造师不能承担的项目是（）。

A．选煤厂主厂房土建工程 
B．矿井永久提升机基础工程 
C．绝对瓦斯涌出量大于40ma／min的井下巷道 
D．年产量90万吨的矿井


点击查看答案


193、多项选择题  变电所应当设置在（）

A.炸药库附近
B.矿井井下附近
C.绞车房附近
D.压风机房附近
E.与公路相连接


点击查看答案


194、单项选择题  与上山法施工相比，下山法施工要解决的主要问题是（）。

A．控制巷道的方向和倾角 
B．通风和防止瓦斯积聚 
C．设备防滑和预防跑车事故 
D．避免工作面积水


点击查看答案


195、问答题  

某施工单位中标承建一长度l50m的钢结构栈桥。进行基础混凝土施工时，施工员发现运至工地的商品混凝土流动性差，便在现场加水重新搅拌再供浇筑使用。结构制作用钢材进场时，施工单位的材料员核对了钢材的数量、规格尺寸和出厂质量保证书，然后由搬运工直接将钢材堆放在现场的平地上，供制作使用。钢结构构件加工前，项目部抽调了部分钢筋工进行了三天焊接培训，随即上岗制作钢构件。质检员对加工好的钢构件外观检查合格后，开始进行起吊安装。工程按期完工，施工单位向监理工程师提交了验收申请，项目经理部对工程进行了初验，并组织了由建设单位、监理单位参加的竣工验收。 

1．钢材进场过程中，施工单位的做法有哪些不妥之处? 2．施工员对运至工地的商品混凝土处理方法是否正确?说明理由。 3．项目部对钢构件制作的管理是否正确?简述理由。 4．本案例的工程竣工验收程序有哪些不妥之处?


点击查看答案


196、单项选择题  施工测量的一般程序是()。

A.测设细部尺寸线——确定主轴线——建立控制网
B.建立控制网——确定主轴线——测设细部尺寸线
C.确定主轴线——建立控制网——测设细部尺寸线
D.建立控制网——测设细部尺寸线——确定主轴线


点击查看答案


197、单项选择题  对于一些十字形基础仍不能满足整体性要求的软土层、荷载大的重要建筑物，宜采用()基础。

A.独立 
B.肋式墙下条形 
C.柱下钢筋混凝土条形 
D.筏形 


点击查看答案


198、单项选择题  一般施工总体布置图和单位工程施工平面图分别为（）

A.1：1000～1：5000和1：500～1：1000
B.1：500～1：1000和1：2000～1：5000
C.1：2000～1：5000和1：500～1：1000
D.1：1000～1：5000和1：500～1：1000


点击查看答案


199、多项选择题  导致拒爆、瞎炮的原因有()。

A.导爆索起爆网路电阻不平衡
B.爆破网路中有延期雷管
C.同—爆破网路中雷管类型不同
D.发爆器的电压不足或雷管过多
E.药卷之间有岩粉阻隔或散装药过于密实


点击查看答案


200、单项选择题  立井井筒基岩采用掘、砌混合作业施工时，现浇混凝土砌壁应优先选用（）模板。

A．拼装式金属 
B．金属伸缩式活动 
C．吊挂式槽钢 
D．整体液压滑升


点击查看答案


201、单项选择题  立井施工时，正确的吊桶布置原则是()。

A.偏离井筒中心线，并偏离提升机一侧 
B.偏离井筒中心线，并靠近提升机一侧 
C.与井筒中心线相同位置 
D.根据吊桶大小及其运行的安全间隙选择有较大机动的位置


点击查看答案


202、单项选择题  评价施工进度计划优劣的原则，不正确的是()。

A.施工方案应合理 
B.施工程序要正确 
C.各项工序作业时间估计要准确 
D.施工工期要最短 


点击查看答案


203、单项选择题  矿业工程项目发包商的责任不包括（）。

A.图纸完备性
B.地质资料与地质条件一致性
C.工业场地的“四通一平”
D.施工临时井架


点击查看答案


204、单项选择题  根据《矿山安全法》，矿业工程项目的安全设施竣工验收，应由（）。

A．施工单位会同设计、监理单位共同进行 
B．管理矿山企业的主管部门主持，并须有劳动行政主管部门参加 
C．矿山企业组织相关单位进行 
D．政府劳动行政主管部门组织相关单位进行


点击查看答案


205、单项选择题  不宜作为项目经理的质量责任的是()。

A.坚持“质量一”方针 
B.负责隐蔽工程的检查验收 
C.制订有质量否决权的经济责任制 
D.做好各种质量资料工作


点击查看答案


206、单项选择题  属于现场动态管理内容的是()。

A.规章制度检查 
B.日常抽查 
C.定期检查 
D.按章考核


点击查看答案


207、单项选择题  下列关于水玻璃说法错误的是()

A、粘结性能良好
B、耐酸腐蚀性较强
C、耐热性能良好
D、在空气中硬化较快


点击查看答案


208、单项选择题  货物列车中最后（）不得为关门车。

A.一辆
B.第二辆
C.第三辆
D.第四辆


点击查看答案


209、单项选择题  煤矿井下爆破作业所采用的起爆方法是()。

A.电雷管起爆法 
B.火雷管起爆法 
C.直接起爆法 
D.间接起爆法


点击查看答案


210、多项选择题  影响砌体强度的主要因素有()。

A.砌块强度等级
B.砌块的尺寸
C.砂浆的性能与砌缝
D.砌体构件的截面尺寸与硬化期龄
E.砌块形状


点击查看答案


211、单项选择题  岩层的走向是指（）

A.倾斜岩层面与水平面的交线
B.岩层走向线的方向
C.倾斜岩层层面与水平面的交角
D.岩层走向线与水平面的交角


点击查看答案


212、问答题  

案例分析题背景:
某矿井采用立井开拓方式，主、副井布置在同一工业广场内，风井离主、副井约4.5km。一施工单位承建了主、副井井筒，主井井筒净直径6.5m，深度850m，井壁厚度600mm，混凝土标号为C60。该井筒采用混合作业施工方案，主要施工设备配置及作业内容包括：采用2个3m3吊桶排矸，两台直径2.8m单滚筒绞车进行单钩提升，6臂伞钻打眼，l台HZ-4中心圆转抓岩机出碴，溜灰管下料，整体金属模板砌壁(模板厚度60mm)。
在井筒的施工中，项目经理制定了对施工队的考核办法，规定项目部每月月底对施工质量进行验收，合格后按进度支付施工队人工工资，并要求施工队每周做一组试块。施工队长将考核指标层层分解到班组，规定出碴班每出一桶岩碴记1分，并要求岩碴面距吊桶上沿高度为50mm～120mm，否则不予记分;砌壁班立模时的模板上口要低于上段井壁100mm，以便于浇筑混凝土，脱模后立即用细石混凝土填实接茬缝。
在井筒施工到350.0m～353.6m时，以井筒中心为基准，测量井筒荒断面的半径如表1，测点分布见测点布置图。由于大雨影响石子进场，三天未能浇筑混凝土，施工单位为了确保安全，对该段井筒进行了锚喷临时支护，喷射混凝士厚度70mm。石子到场后。砌壁班下放模板、凿毛接茬面表层，模板落位后以井筒中心为基准测量了模板底部内侧的半径，然后开始浇筑混凝土。测量结果见表2，测点位置仍见测点布置图。
表1：井筒荒断面半径测量结果表
 
测点布置图
表2：模板底部内侧半径测量结果表

问题：
1.该井筒施工方案的设备配置有何不妥?为什么?
2.项目经理采用的施工质量验收方法有何不妥之处?
3.施工队长对出碴班的考核合理吗?为什么?
4.施工队长对立模的要求有何不妥?正确的要求是什么?
5.在施工350.0m～353.6m段井筒过程中。存在哪些影响井壁质量的问题?


点击查看答案


213、单项选择题  关于结构面朝向对边坡稳定性的影响，说法正确的是结构面朝向为()时最有利。

A.和坡面朝向相反 
B.和坡面平行 
C.与坡面一致且小于坡面角度 
D.水平


点击查看答案


214、问答题  

背景：
某建设单位对煤炭资源紧缺、经济效益可观的现状，将一储备煤炭资源进行开发，在尚未进行煤炭精查的情况下，邀请一建设工程总公司承担矿井的建设工作，该建设总公司具有矿建、土建和安装工程施工资质，通过与建设意境签订施工合同后，开始了矿井的施工工作，
施工过程中，发生了下列几起事件：
(1)由于匆忙施工，井筒检查钻孔参考临近矿井井筒地质和水文资料，施工中发现有较大差异，部分地段涌水量太大，必须进行注浆，耽误了施工工期，增加了施工成本：
(2)井底车场水平位置根据实际揭露的岩层情况进行了调整，使得井筒深度比设计深度加深25m;
(3)采区巷道揭露煤层时，发现煤层厚度比原设计薄，必须改变原设计的采煤方法，重新进行采区巷道布置和施工，耽误工期6个月;
(4)由于匆忙施工，施工单位的部分施工队伍尚未完成其他工程项目，在进行该矿井的和施工安排时，矿建、土建和安装配套不好，经常发生脱节而导致进度拖延。
问题：
(1)根据本矿井施工的情况，说明矿业工程建设项目的主要特点?
(2)针对发生的事件，分别说明建设单位和施工单位存在的过失?
(3)本矿井建设存在哪些违规的地方?所发生的事件由谁承担责任?


点击查看答案


215、单项选择题  溶浸采矿法不能用于开采()。

A.铀矿
B.煤矿
C.铜矿
D.金矿


点击查看答案


216、单项选择题  墙下单独基础的地梁跨度一般为()m。

A.1～3 
B.3～5 
C.5～7 
D.7～9


点击查看答案


217、问答题  

某炼钢厂综合楼建筑面积2900m2，总长41.3m，总宽13.4m，高23.65m，为5层现浇框架结构，柱距4m×9m，4m×5m，共两跨，基础为钢筋混凝土灌注桩基，主体结构采用C20混凝土，砖砌填充墙，在主体结构施工过程中，3层混凝土部分试块强度达不到设计要求，但对实体强度测试论证，能够达到设计要求。

(1)该质量问题是否需处理，为什么? (2)如果该混凝土强度经测试论证达不到要求，是否需处理?采用什么处理方法? (3)简述质量事故处理方案的类型。 (4)针对工程项目的质量问题，现场常用的质量检查的方法有哪些? (5)简述施工项目质量控制的过程。


点击查看答案


218、单项选择题  矿井需要的风量计算确定原则是()。

A.根据计算要求分别得到结果后，选取其中的最小值 
B.根据计算要求分别得到结果后，选取其中的最大值 
C.根据计算要求分别得到结果后，选取其中的平均值 
D.根据计算要求分别得到结果后，选取其中的最大值的2倍


点击查看答案


219、单项选择题  井下高程控制网可采用的敷设方法是()。

A.水准测量 
B.经纬仪 
C.光电测距仪 
D.陀螺经纬仪


点击查看答案


220、单项选择题  在立井井筒基岩段施工中，安设在吊盘下层的常用抓岩设备是（）。

A．长绳悬吊抓岩机 
B．中心回转抓岩机 
C．靠壁式抓岩机 
D．环行轨道抓岩机


点击查看答案


221、单项选择题  关于道路运输民用爆炸物品应当遵守的规定，说法错误的是()。

A.应携带《民用爆炸物品运输许可证》
B.运输车辆的车厢内除押运人员外不得载人
C.运输车辆应悬挂易燃易爆危险物品警示标志
D.运输民用爆炸物品的车辆应当保持安全车速


点击查看答案


222、单项选择题  井下钢尺量边，应根据尺长、拉力、垂曲和()等修正读数。

A.湿度
B.温度
C.强度
D.刚度


点击查看答案


223、单项选择题  由于喷混凝土的水泥与细骨料相对较多，同时又掺有速凝剂，因此其（）

A.收缩变形较为严重
B.强度较低
C.粘结力较差
D.流动性较差


点击查看答案


224、单项选择题  我国有关矿山部门规定，井下平面控制测量都应敷设成()

A、三角网
B、边角网
C、闭(附)合导线或复测支导线
D、环形网


点击查看答案


225、问答题  

某在建矿井，设计生产规模较大。该矿井附近有开采多年的小煤矿，且开采情况不清。在矿井施工转入二期、三期工程(即井底车场、巷道和采区工程)开拓期间，由于工期安排较紧，建设单位引入了多个施工队伍同时施工。在某工作面施工过程中，施工人员 
汇报该工作面渗水增大，局部有顶板片落的情况，但没引起有关人员的重视，未进行探水工作。隔天，工作面放炮后发生了重大突水事故，并造成矿井淹井。

1．针对该矿井附近有小煤矿的情况，建设单位应做好哪些工作? 2．根据该矿井附近有已采矿井的情况，施工单位应要求建设单位提供哪些必要条件?应考虑到哪些风险?针对这些风险，施工中应遵循哪些原则? 3．巷道掘进工作面突水前有什么征兆? 4．巷道掘进工作面探水应采取哪些安全措施? 5．针对本案例，简要说明建设单位在安全管理方面的主要工作内容。


点击查看答案


226、多项选择题  关于施工现场防火的基本要求，说法正确的是（）。

A.凡是火险隐患，必须按“三定”原则整改 
B.定期检查消防安全工作 
C.职工上岗前应完成防火知识教育 
D.高压线下使用电炉必须经过批准 
E.按规定对消防人员进行消防专业培训


点击查看答案


227、单项选择题  以下关于岩石性质的说法，正确的是()。

A.沉积岩的性质与其胶结物很有关系 
B.石灰岩属于变质岩 
C.深成岩浆岩的力学性质比浅成岩浆岩的更差 
D.母岩经过变质后生成的变质岩其性质一定较母岩的性质更差


点击查看答案


228、单项选择题  水准仪是测量()的常用仪器，通常使用光学水准仪。

A.两点之间垂直高差
B.两点之间水平距离
C.两点之间水平角度
D.两点之间垂直角度


点击查看答案


229、单项选择题  在浇筑混凝土之时，首先应进行()。

A.钢筋保护层厚度检验 
B.钢筋等隐蔽工程验收 
C.混凝土强度检验 
D.原材料项目检验


点击查看答案


230、单项选择题  矿业工程在确定工期过程中，做法不合理的是()。

A.要同时明确协调内容和关系 
B.要因地制宜，量力而行 
C.合理配备所需资源 
D.总工期必须小于合同工期


点击查看答案


231、问答题  

背景:
某矿建施工单位承担了一井筒的施工任务，根据业主提供的地质资料，表土无流砂，厚度不到30m，基岩部分最大涌水量到30m3/h。因此，施工单位决定采用普通井圈背板施工法时行表土施工，基岩采用钻眼爆破法施工，来源吊泵进行排水。
在井筒表土施工时，施工单位发现有3.5m厚的流砂层，采用普通井圈背板施工法无法通过，只得采用化学注浆的方法通过，造成工期延误1个月，费用增加120万元。
井筒基岩施工中，井筒实际通水大于50m3/h，必须采用工作面预注浆法堵水，造成工程延误2个月，费用增加200万元。
井筒施工结束进行验收时，发现井筒总涌水量为15m3/h，不符合规范要求，业主要求进行壁后注浆堵水，施工单位为此增加费用130万元，工期延长1个月。
问题:
(1)施工单位在哪些情况下可以进行工程的变更?
(2)针对本井筒的施工实际情况，施工单位应如何进行索赔?
(3)本工程施工单位索赔的费用和工期分别是多少?


点击查看答案


232、单项选择题  下列不属于井巷涌水量预测基本方法的是()。

A.水文地质比拟法 
B.地下水动力学法 
C.涌水量与水位降深曲线法 
D.比较分析法


点击查看答案


233、单项选择题  根据控制对象的不同，施工过程的质量评价控制图法可以分为()两大类。

A.全面控制图和部分控制图
B.宏观控制图和微观控制图
C.整体控制图和局部控制图
D.计量值控制图和计数值控制图


点击查看答案


234、问答题  

某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定，吊装机械闲置补偿费600元/台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位：月)。


施工过程中发生下列事件：
事件1：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E的持续时间延长2个月，吊装机械闲置30台班。
事件2：工作G开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1个月，吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。
事件3：工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共清点的
情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月，发生费用1.6万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
事件4：工作K开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该I作提前2个月完成，因
此，建设单位提出要将原合同I期缩短2个月，项目监理机构认为不妥。
问题
1.确定初始计划的总工期，并确定关键线路及工作E的总时差。
2.事件l发生后，吊装机械闲置补偿费为多少?工程延期为多少?说明理由。
3.事件2发生后，项目监理机构应批准的费用补偿为多少?应批准的工程延期为多少?
说明理由。
4.指出事件3中建设单位的不妥之处，说明理由。项耳监理机构应如何批复所发生的费用和工程延期问题?说明理由。
5.事件4发生后，预计工程实际工期为多少?项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是否正确?说明理由。


点击查看答案


235、单项选择题  ()是井架结构中直立的空间结构，用来固定地面以上的罐道、卸载曲轨等。

A.头部
B.立架
C.斜架
D.井口支撑梁


点击查看答案


236、单项选择题  机械落矿法主要用于开采（）的软矿石和煤矿

A.f>2～3
B.f<2～3
C.f>3～4
D.f<3～4


点击查看答案


237、问答题  

案例分析题背景：
某矿井主井井筒设计深度560m，井筒净直径6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量20m/h。井筒施工到368m位置时，放炮后井筒涌水量达到23m/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到-20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出3万元，影响工期2天。

问题：
1.建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?
2.案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?
3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?
4.施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?


点击查看答案


238、单项选择题  在井筒竣工验收的井壁质量检查中，不包括()。

A.井筒中心坐标
B.井筒断面尺寸
C.井壁承载能力
D.稳蔽工程资料


点击查看答案


239、单项选择题  钢材的冷弯性是指钢材()的性能。

A.常温弯曲抵抗断裂的能力 
B.低温弯曲抵抗出现裂缝能力 
C.低温弯曲抵抗出现裂缝的能力 
D.常温下弯曲加工抵抗出现裂缝 


点击查看答案


240、单项选择题  矿山采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于()，二氧化碳浓度不超过()。

A.30%，2.0% 
B.25%，1.0% 
C.20%，0.5% 
D.15%，0.2%


点击查看答案


241、多项选择题  矿用特种钢材主要是()。

A.钢轨 
B.矿用工字钢 
C.螺纹钢 
D.槽钢 
E.U型钢


点击查看答案


242、单项选择题  按照规定，矿山工程中主排水管路的全部排水总能力应在20h内排出矿井()涌水量。

A.24h的正常 
B.24h的最大 
C.36h的正常 
D.36h的最大


点击查看答案


243、单项选择题  关于泥浆护壁成孔灌注桩特点的说法不正确的是（）

A.易造成现场环境污染
B.工作效率高
C.设备简单
D.成孔速度不够快


点击查看答案


244、问答题  

背景 
某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为20°。石门设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。 
该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方20m处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常;在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度;在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，所架设的12m临时支护全部倾倒，造成2人重伤、5人轻伤，部分设备损坏，影响工期20天，直接经济损失80万元。

该石门巷道的施工应采取哪些安全措施?


点击查看答案


245、单项选择题  套管成孔灌注桩复打法施工的作用是()。

A.节约混凝土用量 
B.增大入土深度 
C.提高桩的承载力 
D.加快打桩速度


点击查看答案


246、单项选择题  矿井的初步设计完成时，应提供的文件包括()。

A.估算书 
B.预算书 
C.概算书 
D.决算书


点击查看答案


247、单项选择题  成本控制的原则是()。

A.少花钱 
B.多挣钱 
C.权与利相结合 
D.职能控制


点击查看答案


248、单项选择题  当降水深度大于15m，为了满足降水要求，宜选用()降水方法。

A.轻型井点 
B.喷射井点 
C.管井井点 
D.深井井点


点击查看答案


249、单项选择题  “一通三防”是指()。

A.通风、防瓦斯、综合防尘、防治水 
B.通风、防瓦斯、综合防尘、防灭火 
C.通风、防瓦斯、防灭火、防治水 
D.通风、防瓦斯、防冒顶、防治水


点击查看答案


250、单项选择题  当前，矿业工程总承包的流程一般从()开始。

A.项目立项 
B.可行性研究 
C.初步设计 
D.施工图设计


点击查看答案


251、单项选择题  用于施工井壁混凝土的模板，其组装后的外沿半径应()。

A.较井筒设计净半径大1～4Cm 
B.较井筒内径小1～4Cm 
C.等于井筒设计净半径 
D.等于井筒设计荒半径


点击查看答案


252、单项选择题  井巷工程中，锚注支护主要应用于()。

A.不稳定岩层，或者松软破碎岩层中的巷道 
B.稳定岩层 
C.稳定巷道 
D.采区巷道


点击查看答案


253、单项选择题  根据锚喷支护巷道围岩分类，属于Ⅱ类围岩特性的是（）。

A．岩石单轴饱和抗压强度达62MPa 
B．围岩很容易发生冒顶 
C．可有5～10d的稳定时间 
D．不支护会出现小块掉落


点击查看答案


254、单项选择题  下列工程项目环境保护的做法，不属于工程前期内容的是()。

A.优化与环境相关的矿井主体工程设计 
B.矿区地面布置设计考虑功能化分区 
C.个人防护工作，劳动防护用品发放 
D.执行环境保护工程的“三同时”政策


点击查看答案


255、多项选择题  采用电力起爆雷管、炸药，具有()的特点。

A.可以同时起爆大量的雷管 
B.起爆的时间控制准确 
C.必须具备外供的或者专门的起爆电源 
D.需要有电路网络，并且不能对电雷管、网络连通情况进行检查 
E.会有因杂散电流引起早爆的威胁


点击查看答案


256、单项选择题  影响锚杆的锚固力(抗拉拔力)大小的因素，包括()。

A.岩性 
B.托盘的预紧力 
C.锚固方法 
D.施工质量


点击查看答案


257、单项选择题  深部围岩多点位移测量中，当巷道稳定状况较好时，测量结果通常为（）

A.围岩内部变形的影响范围小，随时间推移变形速率迅速降低，且曲线规律性好
B.围岩内部变形的影响范围小，随时间推移变形速率变化缓慢，且曲线规律性好
C.围岩内部变形的影响范围大，随时间推移变形速率迅速降低，且曲线规律性好
D.围岩内部变形的影响范围小，随时间推移变形速率迅速降低，且曲线无明显规律性


点击查看答案


258、单项选择题  静力压桩接长通常是在第一节桩上端距地面（）左右时，将第二节桩接上

A.0.5m
B.1m
C.1.5m
D.2m


点击查看答案


259、多项选择题  可用作基坑板式支护结构挡墙系统的材料有（）。

A．槽钢 
B．枕木 
C．灌注桩 
D．钢板桩 
E．地下连续墙


点击查看答案


260、多项选择题  在井巷爆破说明书中，爆破图表的内容主要包括（）。

A．钻爆器材规格特征表 
B．炮眼布置图及装药结构图 
C．炮眼布置参数及装药参数表 
D．爆破施工安全措施 
E．预期爆破效果和经济技术指标


点击查看答案


261、单项选择题  矿井进行试生产之前，应在()合格之后。

A.分系统试运行 
B.全负荷联合试运行 
C.分车间试运行 
D.单机试运行


点击查看答案


262、单项选择题  巷道施工采用抽出式通风的优点是（）。

A．可采用柔性风筒 
B．气流的有效射程大 
C．有利于长距离巷道掘进 
D．污浊空气不会在巷道中弥散


点击查看答案


263、多项选择题  属于井筒竣工验收中矿建工程检查内容的是（）

A.井筒位置与几何尺寸
B.井壁强度
C.井筒渗漏水
D.混凝土梁
E.隐蔽工程


点击查看答案


264、多项选择题  根据对顶板和围岩地压管理方法的不同，采矿方法分为()。

A.爆破采矿法
B.空场采矿法
C.充填采矿法
D.崩落采矿法
E.水力采矿法


点击查看答案


265、单项选择题  根据《锚杆喷射混凝土支护技术规范》，要求正确的是（）。

A．钢纤维喷射混凝土的设计强度等级不应低于C20 
B．喷射混凝土7d龄期的抗压强度不应低于5MPa 
C．竖井喷射混凝土的设计强度等级不应低于Cl5 
D．斜井喷射混凝土的设计强度等级不应低于Cl5


点击查看答案


266、单项选择题  变形钢筋与混凝土间的黏结力较光面钢筋与混凝土间的黏结力多一项()

A.胶结力
B.摩擦力
C.咬合力
D.变形力


点击查看答案


267、单项选择题  矿图中，反映矿井建设施工及生产过程的采掘工程活动和地质特征的综合性图纸是()。

A.采掘工程平面图 
B.工业场地平面图 
C.井田地形地质图 
D.井底车场平面图


点击查看答案


268、单项选择题  露天边坡的稳定系数是抗滑力(矩)和滑动力(矩)之比，其值一般取()。

A.1.1
B.1.3
C.1.5
D.1.8


点击查看答案


269、多项选择题  关于签章文件管理的意义和作用的说法，正确的是()。

A.签章文件是项目管理的一种实录 
B.签章文件体现上级对项目的监督管理 
C.建造师签章是其权力和责任的体现 
D.签章文件应反映项目的过程管理 
E.代签章的责任由代签人承担


点击查看答案


270、单项选择题  关于露天矿中深孔钻眼爆破工作，说法正确的是其（）。

A.单位炸药消耗量高 
B.钻孔效率低 
C.炮眼深度超过5m 
D.炮眼孔径不超过50Cm


点击查看答案


271、单项选择题  矿井联系测量中，两次独立导入高程的互差不得超过井深的()。

A.1/5000 
B.1/6000 
C.1/7000 
D.1/B000


点击查看答案


272、单项选择题  当混凝土在运输过程中出现（）时，应在浇筑前重新搅拌

A.塌落度不符合要求 
B.离析现象 
C.开始初凝 
D.硬结现象


点击查看答案


273、单项选择题  水泥的性能主要取决于()。

A.水泥熟料的组成与质量 
B.水泥生料的组成与质量 
C.混合料的组成与质量 
D.石膏配料的组成与质量


点击查看答案


274、多项选择题  关于矿井联系测量，叙述正确的是（）

A.矿井联系测量的目的是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统 
B.矿井定向可分为几何定向和用投向仪定向两大类 
C.导入高程的方法与矿井的开拓方式无关，只与所用仪器有关 
D.矿井联系测量的主要任务是确定矿井地面测量起始点的坐标、方位角和高程 
E.矿井联系测量是将矿井地面的平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量


点击查看答案


275、单项选择题  双层立井井壁结构进行壁问注浆时，注浆孔一般要进入外层井壁()。

A．50mm 
B．100mm 
C．300mm 
D．2／3厚度


点击查看答案


276、单项选择题  评价土在挖掘以后体积增加的性质，采用()。

A.初始膨胀性 
B.最初可松性 
C.原始扩容性 
D.起始破土性


点击查看答案


277、单项选择题  矿图绘制采用()方法和标高投影方法。

A.正投影 
B.水平投影 
C.立投影 
D.侧投影


点击查看答案


278、单项选择题  评价矿业工程土体的地基承载力、边坡稳定性的重要指标是土的（）。

A．密实度 
B．类别 
C．抗压强度 
D．抗剪强度


点击查看答案


279、单项选择题  根据()，石油沥青分为道路沥青、建筑沥青和普通沥青。

A.用途
B.组成成分
C.化学性能
D.物理性能


点击查看答案


280、多项选择题  井口房设施的主要功能是（）

A.生产指挥中心
B.矿物或矸石堆场
C.矿物或矸石的转、卸载设施
D.上下井人员的生产准备和生活必需的用房
E.保护井口免受风、霜、雨、雪及冰冻、火灾等的侵蚀和危害


点击查看答案


281、单项选择题  立井的地质检查钻孔可以布置在井筒范围内的是（）的井筒。

A．采用冻结法施工 
B．距特大含水层较近 
C．采用钻井法施工 
D．穿过富含沼气煤层


点击查看答案


282、多项选择题  下列关于喷射混凝土支护的说法正确的是（）

A.喷射混凝土强度等级多采用C30
B.可以铺设钢筋网，成为锚-喷-网联合支护
C.可采用在喷混凝土中增加钢纤维等措施
D.般掺量为水泥用量的2.5％～4％，要求混凝土
E.喷射混凝土机械主要是转子式喷射机


点击查看答案


283、问答题  

某施工单位承担了一矿区工业厂房土建及安装工程，施工过程中发生了以下事件：
事件一：基坑开挖至设计标高附近时，基坑一侧边坡大量土方突然坍落。施工人员发现基底局部存在勘察资料中未注明的软弱土层，并向项目部汇报。项目经理根据施工经验决定对软弱土层进行换填处理，并对基坑侧壁加设支护。由于处理方法正确，支护效果良好。事后，处理方案得到监理工程师和设计单位的认可。经计算，共增加施工成本l2万元，影响工期1Od。
事件二：设备基础施工时，商品混凝土运至现场后，施工人员电话通知监理工程师，监理工程师因外出考察无法到场。施工人员对商品混凝土取样送检后，进行了浇筑作业，并在事后将混凝土检测报告交给监理工程师。检测结果为合格。拆模后，检查表明设备基础局部由于漏振出现了少量空洞。
事件三：设备安装时，施工人员发现由于测量放线误差，设备基础位置偏移了150mm，导致设备无法安装。施工单位不得不拆除设备基础并重新施工，增加成本8万元，影响工期15d。
施工单位针对事件一、事件三按照合同约定的索赔程序提出了索赔要求。

1．纠正施工单位对软弱土层及基坑侧壁的处理程序。2．纠正在设备基础浇筑施工中的不当做法。3．事件二中的基础混凝土缺陷应采用哪种质量处理方法?4．说明施工单位可获得的工程索赔内容及其数量。说明索赔成立的理由。


点击查看答案


284、多项选择题  矿井贯通测量结果偏差的大小，取决于()。

A.所选择的贯通测量方案 
B.地面测量网的精度 
C.测量方法的正确性 
D.实际施测工作的质量 
E.内业计算方法


点击查看答案


285、多项选择题  砌体的抗拉破坏形式有()。

A.沿齿缝截面破坏
B.沿通缝截面破坏
C.穿砌体斜截面破坏
D.沿直缝截面破坏
E.穿砌块截面破坏


点击查看答案


286、单项选择题  关于矿井开拓方式及其作用的说法，正确的是()。

A.矿井开拓方式就是指矿井采用的井筒形式
B.当井筒形式决定后，矿井开拓的生产系统总布局就被确定
C.井筒开拓方式还决定井筒数目、井田开采顺序
D.矿井开拓方式对矿井生产总效益的作用由井筒形式决定


点击查看答案


287、单项选择题  提升钢丝绳水平荷载的绝大部分由井架的()结构承受。

A.头部 
B.立架 
C.斜架 
D.井口支撑梁


点击查看答案


288、单项选择题  关于《有色金属矿山井巷工程施工及验收规范》的规定，说法正确的是()。

A.斜井施工时，井口应设置阻车器，工作面附近应设安全门，以防跑车伤人
B.斜井与相连各水平交岔点处巷道，应与斜井同时掘进，其长度不应小于10m
C.斜井断面较小时，其内设置的施工用I临时躲避硐室的间距不宜大于80m
D.倾角大于30的斜井采用耙斗装岩机装载时，尚应增设防滑装置


点击查看答案


289、单项选择题  根据爆破说明书编制的爆破图表，不包括（）。

A．炮眼布置图 
B．雷管内部装药结构图 
C．炮眼布置和装药参数表 
D．预期爆破效果


点击查看答案


290、单项选择题  矿山井下的平面控制网，一般采用()。

A.测角网 
B.测边网 
C.GPS网 
D.导线网


点击查看答案


291、多项选择题  下列关于矿井联系测量的说法中，正确的是()。

A.将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量称为联系测量 
B.将地面平面坐标系统传递到井下的测量简称定向 
C.将地面高程系统传递到井下的测量简称导入高程 
D.矿井联系测量的目的就是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统 
E.通过斜井导入高程，可以用一般井下几何水准测量来完成


点击查看答案


292、问答题  

背景:
某冶练厂为扩大生产修建一座新厂房。在施工过程中遇到多雨天气，因屋面防水未及时做完，而导致回填土及灰土浸水而无法使用。土的清理及重新施工方损失1.5万元。竣工交付阶段监理工程师经检查发现有6根排架柱基础下沉，监理工程师立刻对该事故展开调查，根据调查结果分析原因认为主要是施工过程中地基处理不按规范操作而导致。于是要求和施工单位制订加固方案对地基进行处理。加固后施工单位自检合格，工程进行了竣工验收。处理地基时施工方支出20万元。
问题:
(1)建筑工程质量事故按其严重程度如何划分?其划分的标准是什么?
(2)上述背景材料中的质量事故按其严重程度分属于哪一类?
(3)质量事故处理检查和鉴定的结论有哪几种?
(4)背景材料中质量事故的处理分别属于哪种处理方案?
(5)监理工程师在对排架柱基础事故处理时有何不妥?


点击查看答案


293、单项选择题  对锚杆支护能力有重要影响的锚杆施工质量指标是()。

A.锚杆杆体强度 
B.锚固力 
C.抗拉拔力 
D.砂浆强度


点击查看答案


294、多项选择题  矿业工程项目总承包中，设计产品的质量控制要点应包括()。

A.对业主或委托方所发出的招标书及其意图的理解 
B.派出的设计项目负责人的素质 
C.设计中的采矿、机电、土建项目间的联系和管理 
D.设备供应商的技术能力和设备数据 
E.对地方政府关于项目积极性的了解程度


点击查看答案


295、单项选择题  地面预注浆注浆钻孔一般按同心圆等距离布置，注浆孔的数目，考虑浆液扩散半径以及为保证注浆帷幕达到设计厚度所要求的扩散半径的重叠，确定注浆孔间距通常为（）倍扩散半径

A.1～1.5
B.1.3～1.5
C.1～1.8
D.1～2


点击查看答案


296、单项选择题  对于硅酸盐水泥混凝土的养护时间不得低于()。

A.2天
B.5天
C.7天
D.10天


点击查看答案


297、单项选择题  下列对网络计划编制的要求中，正确的是()。

A.正常的组织关系绝对不能颠倒 
B.应该一次成功 
C.惟一要求是满足工期要求 
D.必须是最短的工时结果


点击查看答案


298、单项选择题  下面哪条不是露天矿山爆破中提高爆破安全性的措施()。

A.采用多排孔微差爆破 
B.采用多排孔微差挤压爆破 
C.采用缓冲爆破 
D.露天深孔爆破


点击查看答案


299、单项选择题  土的液性指数是指黏性土（）

A.液限和塑限的差值
B.塑限和液限的差值
C.天然含水量和土塑限的差值与塑性指数之比
D.天然含水量和土液限的差值与塑性指数之比


点击查看答案


300、问答题  

案例分析题背景：
一立井井筒工程，按我国现行建筑安装工程费用项目构成的合同总价为3000万元。部分费用约定如下：人工费780万元，材料费600万元，税金120万元，利润150万元，措施费210万元，规费210万元。关于施工机械使用费的内容如下：机械折旧费180万元，大修及日常维修费30万元，动力费270万元，机械人工费90万元，机械拆安及场外运输费60万元，无养路费及车船使用税。工期15个月。合同还规定工程量变更在±5%范围内时，措施费、规费、利润、税金不做调整;停工期间的人工费、机械大修及日常维修费、机械人工费仍按正常情况计算。
施工过程中发生以下事件：
(1)地质资料显示，井深725m～735m处有一含水层，预计井筒最大涌水量150m3/h。施工单位未采取专门措施，放炮后涌水量达l40m3/h。导致淹井事故，造成设备被淹损失10万元，都分井壁因长期浸泡的返修费20万元，为处理事故的其它相关损失80万元，影响工期1个月，其中停工0.5个月。
(2)施工到井深850m时，由于地压突然增大，导致井深720m处井筒井壁被压坏，砸坏施工设备损失8万元，施工单位工伤损失l0万元，建设单位工伤损失l0万元，修复井筒及相关费用20万元。停工0.5个月，影响工期1个月。
(3)因设计变更，井筒延深1Om。延深所需材料费7万元，人工费8万元，工期0.2个月(原设备均满足要求)。

问题：
1.按建筑安装工程费用项目组成，该工程背景中还有一项重要费用没有列出，请指出是哪一项，并计算该项费用数额。
2.在事件(1)中，施工单位的直接损失包括哪些费用项目?可以得到多少工期和费用的索赔?施工单位应当从该事件中吸取什么教训?
3.事件(2)中施工单位可以索赔的内容是什么?如果事件(2)中的损失是由建设单位的原因造成的，施工单位可以索赔费用的项目有哪些?索赔费用各是多少?
4.事件(3)的工程变更应如何调整合同价格?


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★矿业工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《矿业工程：矿业工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：移动通信机务员鉴定：华为设备部..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询