当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程考试资料（题库版）
2019-11-19 01:03:30 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、填空题  室外端子箱封闭应良好，箱门要有密封圈，底部要封堵，要能防（）、防（）、防（）。


点击查看答案


2、单项选择题  当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0°--45°夹角范围内时，其测量的参数是()。

A.气体压力
B.气体流量
C.蒸汽压力
D.蒸汽流量


点击查看答案


3、多项选择题  自动化仪表工程安装竣工验收阶段工作包括()。

A.隐蔽工程验收 
B.分部工程验收 
C.分项工程验收 
D.单位工程验收 
E.竣工验收


点击查看答案


4、单项选择题  离心机为受力不均、高速旋转设备，其基础为普通基础，安装时应该采用()。

A.螺栓可调垫铁
B.减振垫铁
C.勾头成对斜垫铁
D.橡胶垫


点击查看答案


5、单项选择题  检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采用目视检查的是（)．

A．针孔 
B．气泡 
C．粘结力 
0．透底


点击查看答案


6、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用()。

A.硬聚氯乙烯塑料衬里
B.软聚氯乙烯塑料衬里
C.铅衬里
D.橡胶衬里


点击查看答案


7、单项选择题  施工项目成本核算的基本框架中不包括()。

A、人工费核算 
B、材料费核算 
C、机械使用费核算 
D、总包工程成本核算


点击查看答案


8、多项选择题  自动扶梯必须自动停止运行的情况有()。

A.踏板过载 
B.踏板断裂 
C.踏板上有垃圾 
D.非操纵逆转 
E.踏板下陷


点击查看答案


9、问答题  

机电工程施工招标投标条件与程序【案例分析题】
1．背景
某火力发电厂建设工程为国家重点建设项目，总投资额18000万元。其中对工程概算7650万元的设备安装工程进行招标。本次招标采取了邀请招标的方式，由建设单位自行组织招标。2005年10月11日，向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E5家承包商发出投标邀请书，2005年11月8日14时为投标截止时间，该5家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。
2005年10月18日，由投资方、建设方、技术部门等各方代表参加的评标委员会组成。2005年11月8日14时公开开标。开标时，由招标单位委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E4家承包商投标，并宣读该4家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。
在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员的招标人代表希望承包商B再适当考虑一下降低报价的可能性。
通过对4家投标企业递交的标书进行评选，评标委员会向建设单位按顺序推荐了中标候选人。建设单位认为评标委员会推荐的中标候选人不如名单之外的某施工企业提出的优惠条件好（实际上是垫资施工），意向让这家企业中标。但在有关单位的干预和协调下，建设单位最终从评标委员会推荐的中标候选人中选择了承包商B作为中标人。并于2005年11月10日将中标通知书以挂号方式寄出，承包商B于2005年11月14日收到中标通知书。从11月16日至12月11日招标人与承包商B多次谈判，最终双方于2005年12月14日签订了书面合同。
2．问题
(1)从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？
(2)B承包商在技术标上应采取哪些策略？
(3)在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。B、D两投标人如何应对？
(4)对照《招标投标法》韵规定，在该项目的招标投标程序中，你认为有哪些不妥之处？请逐一说明。


点击查看答案


10、多项选择题  高压管道安装的要求包括（）。

A.管道组件必须附有制造厂质量证明文件 
B.管道支架必须按照设计图纸施工 
C.管道安装时应使用正式管架固定 
D.安装误差可以通过修改密封垫厚度等来补偿 
E.管线安装如有间断，应及时封闭管口


点击查看答案


11、单项选择题  系统管道绝热施工应在()进行。

A.管道系统强度试验前
B.管道系统严密性检验后
C.防腐处理前
D.制冷系统调试后


点击查看答案


12、问答题  

背景：
某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格，通过招投标承接一高层建筑机电安装工程，工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中，针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组，制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。
在工程施工中，发生了以下事件：
事件一：出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后，施工单位为了赶工期，立即进行吊装，因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。
事件二：对工作压力为l.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时，发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤，建设单位委托安装公司进行补焊处理。
事件三：项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后，即进行抽真空充氨试运转。
问题：
1.氨制冷站施工前应履行何种手续?
2.安装公司对容器补焊处理是否合法?说明理由。
3.事件一吊装作业前还应进行什么工作?应提供哪些资料?
4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。
5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容?


点击查看答案


13、单项选择题  介质毒性程度为极度和高度危害的低压容器为()。

A.第一类压力容器
B.第二类压力容器
C.第三类压力容器
D.第四类压力容器


点击查看答案


14、问答题  

背景：
某机电安装工程项目施工采用了承包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4千米。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20千米的供砂点采购。
而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20日～5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;应于5月24日交给承包商的后续图纸直道6月10日才交给承包商;6月7日～6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月11日～6月14日的该地区的供电全面中断。

问题：
1.承包商的索赔要求成立的条件是什么?
2.由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。作为一名工程师应该批准该索赔要求吗?为什么?
3.若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台计算、人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理?如不合理应怎样计算?
4.由于几种情况的暂时停工，承包商在6月25日向业主的造价工程师提出延长工期26天，成本损失费人民币2万元/天(此费率已经造价工程师核准)和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔款57.2万元。作为一名造价工程师应该批准延长工期多少天?索赔款额多少万元?
5.你认为应该在业主支付给承包商的工程进度款中扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金吗?为什么?


点击查看答案


15、单项选择题  机电工程临时用电设备总容量在（）及其以上者，均应编制临时用电施工组织设计。

A.20kW
B.30kW
C.40kW
D.50kW


点击查看答案


16、单项选择题  根据《中华人民共和国电力法》的规定，电压在()的架空电力线路保护区，导线边缘向外侧延伸的距离为l0m。

A.1～10kV
B.35～110kV
C.154～330kV
D.500kV


点击查看答案


17、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-2】
1．背景
某施工单位承建南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程，合同工期为．10个月.该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在设计有通风设施和排水设施的地下室.
施工进度计划中，施工高峰期在6～8月，正值高温季节.由于南方沿海空气湿度大、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难.项目部根据地下室的环境条件和比赛大厅高空作业多的特点，制定了施工技术措施，编制了质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量.
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动及噪声大、电动机端部发热等异常现象.
2．问题：.
(1)针对环境条件，制定主要的施工技术措施有哪些？
(2)为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件，试编制质量预控方案.
(3)成套配电装置抵运现场后，开箱检查的主要内容是什么？
(4)变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，在管理上虚采取哪些措施？
(5)风机运转时出现异常现象的主要原因是什么？


点击查看答案


18、单项选择题  硅酸盐耐火浇注施工完后，宜于()养护。

A.过热蒸汽
B.浇水
C.恒温
D.自然


点击查看答案


19、单项选择题  下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程师（）。

A.电压10—35kV且容量>5000kVA的变配电站工程 
B.生产能力≥3亿m3/年的城镇燃气工程 
C.投资≥2亿元的电炉工程 
D.单项工程合同额1000万元及以上的发电工程


点击查看答案


20、单项选择题  选择截面的基本步骤依次是()，按公式进行校核。

A.受力分析与计算、初选截面、计算初选截面的截面特性和长细比 
B.初选截面、受力分析与计算、计算初选截面的截面特性和长细比 
C.受力分析与计算、计算初选截面的截面特性和长细比、初选截面 
D.初选截面、计算初选截面的截面特性和长细比、受力分析与计算


点击查看答案


21、问答题  

某机电安装工程公司承接了某电站的机电设备安装任务，该机电安装工程公司为了提高工程质量，创造正常施工条件，加强了对工程施工人员、施工机具、工程材料的控制。由于该机电安装工程公司项目经理部的控制措施和方法得当，使得各项工作有条不紊地进行，按期完成该工程的施工任务。
问题1.在机电安装工程施工中，应从哪些方面对施工人员进行控制?
2.在机电安装工程中，应重点控制施工机具的哪些方面?
3.机电安装过程中，施工检测器具的选用原则是什么?
4.工程材料质量的检验方法有哪几种?
5.简述机电安装工程材料进货检查和验收的控制要求。


点击查看答案


22、单项选择题  桅杆的主要结构是偏心压杆,其破坏形式主要是失稳破坏,所以截面应按稳定条件选择,计算时应按()进行。

A.承受的轴向压力 
B.承受的偏心弯矩 
C压弯组合 
D.受弯简支梁


点击查看答案


23、多项选择题  起重机按按结构形式划分，属于臂架式起重机的是()。

A.桅杆式起重机
B.自行式
C.塔式起重机
D.桥式起重机
E.门式起重机


点击查看答案


24、单项选择题  影响机械设备安装精度的因素不包括（）。

A.设备测量基准的选择 
B.设备制造的质量 
C.设备基础的硬度 
D.设备安装环境


点击查看答案


25、多项选择题  建筑消防设施的合格证明文件有（）。

A.产品合格证 
B.认证证书 
C.检测报告 
D.使用说明书 
E.外壳防护等级证明


点击查看答案


26、问答题  

施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-1】
1．背景
某安装工程公司承建江北市储油系统罐区扩容改造工程，工程内容包括：液体成品间增建1台2000ma丁二烯球罐(位号为G504)和2台lOOOFr13丙烯球罐(位号为G901、G902)。具体位置：球罐G504位于丁二烯球罐区的东南角，三面与球罐相邻；北侧紧邻原有G502球罐，西侧与G503相邻，南侧隔一条6m宽的道路与轻石脑油罐区相邻；新增球罐G902、G901位于液化石油气罐区的东侧，北侧隔路与轾石脑油罐区相邻，南侧与球罐G904、G903紧邻。该区属于甲类危险防火区。该安装工程公司根据工程现场情况，组建了有实践经验善管理的项目部，建立了项目部风险管理组，编制了职业健康安全技术措施计划，制定了风险对策，落实了安全技术措施方案，在职业健康、安全与环境管理中取得了明显的效果。
2．问题
(1)该项目的紧急状态主要包括哪些？
(2)该项目部风险管理组如何对风险管理进行策划？
(3)指出应急预案的主要内容、实施要点和应急反应的实施原则。
(4)该工程是否需要编制安全专项施工方案？说明理由。


点击查看答案


27、单项选择题  内动化仪表工程施工的原则是();先安装设备再配管布线;先两端后中间。

A.先土建后安装，先地下后地上
B.先安装后土建，先地下后地上
C.先土建后安装，先地上后地下
D.先安装后土建，先地上后地下


点击查看答案


28、单项选择题  消防工程的固定灭火系统调试检验，应以（）为主．

A．建设单位 
B．检测单位 
C．施工单位 
D．设备供应单位


点击查看答案


29、单项选择题  一般大吨位起重机较多采用，对吊车站位处的地基的要求相对较低的流动式起重机是()。

A.汽车式起重机
B.履带式起熏机
C.轮胎式起重机
D.塔式起重机


点击查看答案


30、多项选择题  通信局(站)选址的环境安全要求包括()。

A.不应选择在生产及储存易燃、易爆物质的建筑物和堆积场附近
B.应避开断层、土坡边缘、古河道和有可能塌方、滑坡的地段
C.不应选择在生产过程中散发有害气体、多烟雾、多粉尘的工业企业附近
D.不应选择在易受洪水淹灌的地区.
E.不应选择在学校、医院、闹市区等人员密集的区域


点击查看答案


31、单项选择题  自动化仪表工程安装中，施工阶段配线和穿线工作，应在土建工程完全结束后，()进行。

A.在装饰工程开始前 
B.与装饰工程同步 
C.装饰工程进行到一半时 
D.装饰工程结束后


点击查看答案


32、单项选择题  主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设的水准仪是()。

A.激光准直仪
B.光学水准仪
C.光学经纬仪
D.全站仪


点击查看答案


33、问答题  

某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位，设备需吊装到地下一层(一7.5m)，再牵引至冷冻机房和锅炉房就位。施工单位依据设备一览表(见表一)及施工现场条件(混凝土地坪)等技术参数进行分析、比较，制定了设备吊装施工方案，方案中选用KMK6200汽车式起重机，起重机在工作半径19m、吊杆伸长44.2m时，允许载荷为21.5t，满足设备的吊装要求。锅炉房的泄爆口尺寸为9000mm×4000mm，大于所有设备外形尺寸，设置锅炉房泄爆口为设备的吊装口，所有设备经该吊装口吊入，冷水机组和蓄冰槽需用卷扬机牵引到冷冻机房就位。
在吊装方案中，绘制了吊装施工平面图，设置吊装区，制定安全技术措施，编制了设备吊装进度计划(见表二)。施工单位按吊装的工程量及进度计划配置足够的施工作业人员。
表一吊装设备一览表
设备名称数量/台外形尺寸/mm每台重量/t安装位置到货日期
冷水机组23490×1830×292011.5冷冻机房3月6日
双工况冷水机组23490×1830×292012.4冷冻机房3月6日
蓄冰槽106250×3150×375017.5冷冻机房3月8日
锅炉24200×2190×25007.3锅炉房3月8日


【问题】
1.施工组织总设计的依据是什么?
2.起重机的站立位置的地基应如何处理?
3.指出进度计划中设备吊装顺序不合理之处。说明理由并纠正。
4.为了防止设备吊装过程中出现失稳，项目部对可能的原因进行了分析，并提前制定了预防措施。该吊装过程失稳的可能原因有什么?应制定哪些措施?


点击查看答案


34、单项选择题  干式系统灭火系统可用于温度()。

A.不低于4℃且不高于70℃的环境 
B.低于4℃或高于70℃的场所 
C.高于5℃且低于80℃的环境 
D.低于5℃高于80℃的场所


点击查看答案


35、问答题  

背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。

施工现场的质量检查采用了哪几种方法?


点击查看答案


36、多项选择题  工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有()。

A.施工组织设计 
B.计量检测设备使用说明书 
C.作业指导书 
D.质量计划 
E.施工方案


点击查看答案


37、问答题  

背景：
某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。
工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840立方米，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。

问题：
1、根据第4周末的检查结果，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2、若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3、施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
4、事件3中C工作发生的费用如何结算?
5、前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?


点击查看答案


38、单项选择题  金属给水管道系统在试验压力下观察()，压力降不应大于0.02MPa，然后降到工作压力进行检查，应不渗漏。

A.5min 
B.10min 
C.l5rain 
D.20min


点击查看答案


39、问答题  

协调管理在机电工程项目中的应用【案例1H420084-2】
1．背景
某施工单位承包了一炼油厂机电安装工程，由于工期紧、作业面多、不同工种的交叉作业也很频繁，所以在具体的施工过程中，发生了一些事件：
事件一：室外罐塔群组立完成，并已作好设备就位施工记录。管道安装专业队在预制厂按图预制两塔间的下降管，为使预制准确，专业队成员进行了实地几何尺寸测量，发现有一塔的短管法兰扭转偏向，随即通知预制厂返修。
事件二：吊装作业时，塔周的脚手架完好，但脚手板大部分被设备安装专业队移至另一罐塔群使用，然而项目部既未及时通知相关专业队做前期准备工作，也来说明在施工过程中可能遇到的困难等。
事件三：下降管吊装就位后管道安装专业队自行拆除罐塔群的全部脚手架，使后续的自动化仪表管线敷设、传感器安装、保温修补、防腐涂装修补等无法进行。
事件四：建设过程中发现某一建筑物妨碍了原有的电力架空线路，对此，业主按照电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则进行处理，妥善解决了此事。
2．问题
(1)简述避免“前三个事件”发生的执调形式。
(2)事件一的发生，说明在哪些方面管理协调存在问题？
(3)事件二的发生，说明哪些管理环节协调失控？
(4)事件三的发生，说明哪些管理环节协调失控？
(5)简述电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则。


点击查看答案


40、单项选择题  下列电气工程验收资料中，属于安全和功能检测资料的是（）。P330

A、照明全负荷试验记录
B、配电柜安装记录
C、管线敷设记录
D、接地干线焊接记录


点击查看答案


41、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

指出该机电安装工程项目，划分的分部工程有哪些?


点击查看答案


42、多项选择题  住宅(小区)通信网络系统包括()。

A.电话网
B.有线电视网
C.宽带接入网
D.家庭网
E.局域网


点击查看答案


43、多项选择题  承诺必须符合一定条件才能发生法律效力。承诺必须具备的条件包括()。

A、承诺必须由受要约人向要约人作出
B、承诺应在要约规定的期限内作出
C、承诺的内容应当与要约的内容一致
D、承诺的方式必须符合要约要求
E、承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效


点击查看答案


44、多项选择题  下列设备中，属于特种设备的有()。

A.6层6站载客电梯 
B.水压1MPa的热水锅炉 
C.工作压力1.2MPa·L的气瓶 
D.35kV变压器 
E.3t桥式起重机


点击查看答案


45、单项选择题  光纤布放时，槽道内光纤应顺直、不扭绞，应加套管或线槽进行保护，无套管保护处用扎带绑扎，但不宜过紧。拐弯处曲率半径至少大于光缆直径的()。

A.10倍
B.15倍
C.20倍
D.25倍


点击查看答案


46、单项选择题  甲未满十七周岁即应聘于乙施工单位，乙施工单位不得安排其从事的工作是()。

A、高处工作
B、矿山井下作业
C、夜班劳动
D、低温、冷水作业


点击查看答案


47、单项选择题  某工程项目于2011年3月1日通过竣工验收，并于2011年3月12日办理了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为()。

A、2011年4月1日
B、2011年6月1日
C、2011年3月12日
D、2011年6月12日


点击查看答案


48、多项选择题  根据我国《刑法》的规定，主刑的种类为()

A、无期徒刑
B、拘役
C、罚金
D、管制
E、没收财产


点击查看答案


49、单项选择题  管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用()，被破坏的镀锌层表面及外露部分应做防腐处理。

A.法兰连接
B.卡套式连接
C.螺纹连接
D.热熔连接


点击查看答案


50、单项选择题  有关焊接工艺评定和焊接工艺评定报告的作用，正确的说法是（）。

A．焊接工艺评定报告可直接指导生产
B．焊接工艺评定报告是焊接工艺细则卡的说明
C．焊接工艺评定报告只能作为一份焊接工艺卡的依据
D．焊接工艺评定用于验证焊接工艺方案的正确性


点击查看答案


51、单项选择题  安装在易受震动场所的雨水管道使用（）

A.钢管
B.铸铁管
C.塑料管
D.波纹管


点击查看答案


52、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用真题解案例与解析
某机电安装施工单位在沿海城市承建一座植物油厂，施工时间在5月～11月。该工程施工难度较大的是六条栈桥吊装，总重500多吨，分布在8m～30m标高的不同区域内。项目经理部制定吊装方案时，针对现场具体情况，结合本单位起重吊装经验，提出了采用全部吊车、全部桅杆、吊车桅杆混合或—侧用汽车吊、另一侧利用塔楼钢架架设工具(简称吊车塔架法)等吊装方法。为确保安全、工期和降低成本，从操作难度、吊装成本、客观条件、吊装效率、安全程度等评价因素进行技术经济分析，见下表。

技术经济分析表(评价因素及各方案评分值)
汽车吊试吊时出现倾斜，经分析汽车吊使用偏离了特性曲线参数要求，随即作了处理。在正式吊装过程中，有一个从其它施工现场调来的导向滑轮，由于本身故障卡死不转，立即采取紧急处理并予以更换。
问题：
⑴根据技术经济分析表，运用综合评价法选定最优的吊装方案。
⑵根据背景资料，指出栈桥吊装应编制哪些针对性的安全技术措施。
⑶针对汽车吊试吊中出现倾斜事件，根据汽车吊特性曲线，应如何进行调整？
⑷指出导向滑轮出现故障可能的原因。
⑸栈桥吊装应在什么时间进行技术交底？由谁向谁交底？交底内容有哪些？


点击查看答案


53、多项选择题  《特种设备安全监察条例》规定，必须经检验检测机构进行监督检验的是特种设备制造过程或()过程，未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。

A.安装
B.试验
C.生产运行
D.改造
E.重大维修


点击查看答案


54、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。 
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。 
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

试评估C公司承担该工程业主可能遇到的风险。


点击查看答案


55、多项选择题  以焊接工艺评定报告为依据，结合焊接施工经验和实际焊接条件，可以编制（）。

A．焊接工艺规程
B．焊接质量手册
C．焊接工艺卡
D．焊工作业指导书
E．焊接评定规范


点击查看答案


56、多项选择题  下列关于构成缔约过失责任应具备的条件是()。

A、假借订立合同，恶意进行磋商
B、违反有效要约或要约邀请，违反初步协议
C、该责任发生在订立合同的过程中
D、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务
E、受害方的信赖利益遭受损失


点击查看答案


57、单项选择题  设备安装基准线是根据施工图按（）来确定设备的纵横中心线。

A.土建提交的纵横中心线 
B.地脚螺栓孔的位置 
C.设备底座地脚孔的位置 
D.建筑物的定位轴线


点击查看答案


58、单项选择题  公差带位置由()决定。

A.基本尺寸
B.标准公差
C.基本偏差
D.尺寸偏差


点击查看答案


59、判断题  定额计价是建立在以政府定价为主导的计划经济管理基础上的价格管理模式，它所体现的是政府对工程价格的直接管理和调控


点击查看答案


60、问答题  

某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续，进入联动试运行阶段。建设单位来按合同约定，要求施工单位组织并实施联动试运行，由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备，试运行前进行检查并确认：
(1)已编制了试运行方案和操作规程;
(2)建立了试运行须知，参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均已满足要求。联动试运行过程中，一条热油合金钢管道多处出现泄漏，一台压缩机震动过大，试运行暂停。经检查和查阅施工资料，确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后，由于运行介质不符合压缩机的要求，为进行单机试运行，经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。
问题处理完毕后，重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”，证书内容包括：工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行结果评定;附件：建设单位盖章、现场代表签字;设计单位盖章、现场单位签字;施工单位盖章、现场单位签字。
问题：
1.按照联动试运行原则分工，指出设计单位编制联动试运行方案，施工单位组织实施联动试运行的不妥，并阐述正确的做法。
2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。
3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题，应由谁承担责任?说明理由。
4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行，在联动试运行时，施]二单位应采取哪些措施?
5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书，的缺项。


点击查看答案


61、单项选择题  下列设施中，不在蒸汽管路冲洗与吹洗范围的是()。

A.汽包 
B.锅炉过热器、再热器 
C.减温水管系统 
D.过热蒸汽管道


点击查看答案


62、单项选择题  对有无损检测要求的角接接头、T形接头，不能进行()或超声检测。

A.射线
B.磁粉
C.光谱
D.表面


点击查看答案


63、多项选择题  担保物权包括()。

A、质权
B、留置权
C、企业经营权
D、抵押权


点击查看答案


64、多项选择题  未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令()。

A.停止作业 
B.补办申请 
C.恢复原状 
D.赔偿损失 
E.变更施工方案


点击查看答案


65、单项选择题  智能化系统集成的检测应在各个子系统检测合格，系统集成完成调试并经()个月试运行后进行。

A.半
B.1
C.2
D.3


点击查看答案


66、填空题  发热元件宜安装在（）的地方，两个发热元件之间的连线应采用耐热导体。


点击查看答案


67、单项选择题  表面在有机介质溶液中形成钝化保护层而有极强的耐腐蚀性，特别是耐海水腐蚀的是()

A.纯铜
B.纯镍
C.纯锌
D.纯铝


点击查看答案


68、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例IH420096-4】
1．背景
某机械厂一技改工程计划投资600万元，工期12个月，施工单位按投资计划编制的每个月的计划施工费用和实际发生费用见表1H420096。

2．问题
(1)试分析该工程第2个月和第9个月的累计费用偏差和累计进度偏差。
(2)试计算并分析该工程第2个月和第9个月的费用执行效果指数。
(3)试分析该工程第2个月和第9个月的费用偏差的类型及纠偏对象。
(4)在合同和技术管理上应采取哪些措施进行纠偏？


点击查看答案


69、多项选择题  建筑智能化系统的深化设计中要注意（）。

A.建筑的基本情况
B.建筑设备的位置
C.控制方式和技术要求
D.产品的生产地及供货周期
E.工程施工及检测要求


点击查看答案


70、单项选择题  2011年6月1日，某在建工程因故中止施工，如果在()之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

A、2011年7月1日
B、2011年12月1日
C、2012年3月1日
D、2012年6月1日


点击查看答案


71、问答题  

背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。 
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。 
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。 

施工技术资料包括哪些内容?国家标准是否是施工技术资料?说明理由。


点击查看答案


72、单项选择题  在编制吊装方案时，必须进行工艺计算，包括受力分析与计算、机具选择以及()。

A.地基承载力的计算 
B.被吊设备、构件校核 
C.动载荷和不均衡载荷计算 
D.风载荷计算


点击查看答案


73、单项选择题  自电网引入的线路施工和通电尚需一段时日，而工程又急需开工，总承包单位用自备电源(如柴油发电机组)时，总承包单位要()，同时要妥善采取安全技术措施，防止自备电源误人市政电网。

A.上报供电部门备案 
B.通过有关专家评定 
C.确保自备电源工作安全可靠 
D.告知供电部门并征得同意


点击查看答案


74、单项选择题  关于千斤顶使用要求的说法，错误的是（）。

A.垂直使用时，作用力应通过承压中心 
B.水平使用时，应有可靠支撑 
C.随着共建的升降，不得调整保险垫块的高度 
D.顶部应有足够的工作面积


点击查看答案


75、填空题  盘、柜基础型钢应有明显且不少于（）的可靠接地。


点击查看答案


76、单项选择题  ()以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

A.县级
B.省级
C.市级
D.地方政府


点击查看答案


77、单项选择题  对于施工项目成本核算完成的基本任务描述不正确的是()。

A、执行国家有关成本开支范围 
B、促使项目合理 
C、节约物力和财力，大力使用人力 
D、反映和监督施工项目成本计划的完成情况


点击查看答案


78、单项选择题  汽包的吊装有水平起吊、转动起吊和倾斜起吊三种方法，汽包运进施工现场后，一般要进行卸车、转正翻身、零米移位、()以及移动就位。

A.垂直提升、高位调平 
B.低位调平、垂直提升 
C.倾斜起吊、垂直提升、高位调平 
D.低位调平、倾斜起吊、垂直提升


点击查看答案


79、单项选择题  下列属于工程量清单规则下工程总造价形成的是()。

A、分部分项工程费 
B、投标报价 
C、工程计量 
D、竣工结算与支付


点击查看答案


80、判断题  石油天然气集团公司颁发的SY5333《钻井工程设计格式》是我们进行钻井设计时必须遵守的标准。（）


点击查看答案


81、单项选择题  属于高压电力电缆的有()。

A.VLV、VV型
B.VLV22、VV22型
C.VLV32、VV32型
D.YFLV、YJV型


点击查看答案


82、单项选择题  检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采取目视检查的是（）。

A.针孔 
B.气泡 
C.粘结力 
D.透底


点击查看答案


83、单项选择题  ()适用于单件重量大的大、中型设备、构件的吊装，作业周期短。

A.流动式起重机
B.塔式起重机
C.拖拉机
D.桅杆式起重机


点击查看答案


84、单项选择题  在固定顶储罐中()应用最为广泛。

A.拱顶罐 
B.浮顶储罐 
C.内浮顶储罐 
D.双盘式浮顶储罐


点击查看答案


85、问答题  

某监理单位承担了某工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件。
事件一：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。
事件二：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。
事件三：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。
问题：
1．在事件一中，建设单位将设备交给厂商安装的做法是否正确?为什么?
2．在事件一中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理?
3．在事件二中，总监理工程师的做法是否正确?为什么?试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。
4．在事件三中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?为什么?对该索赔事件应如何处理?


点击查看答案


86、单项选择题  ()包括直接成本和间接成本，是控制成本支出、衡量和考核项目实际成本节约或超支的重要尺度。

A、计划成本 
B、预算成本 
C、实际成本 
D、估算成本


点击查看答案


87、多项选择题  中华人民共和国住房和城乡建设部公告第659号008年4月30日公布，立即淘汰落后设备清单中，焊接设备有()

A.直流弧焊机
B.埋弧焊机
C.等离子弧焊机
D.熔化极气体保护焊机
E.交流弧焊机BX1-135


点击查看答案


88、问答题  

某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事情：
(1)施工单位在敷设光缆时，施工人员将包装物随意丢弃;在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。
(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人(手)孔内抽出的积水沿街漫流。
(3)施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。
(4)施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。
(2)试识别本工程中的环境因素。
(3)针对识别出的环境因素，请制定相应的控制措施。


点击查看答案


89、问答题  

某电梯安装工程项目，由于电梯工程在高且深的井道内作业，每层在层门安装前留下较大的门洞，这对作业人员或其他人员存在高空坠落的危险。针对这一情况，施工项目经理部对从事影响工程质量的所有人员进行了控制。
施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制定如下：
(1)机房通向井道的预留随时开通以方便施工;
(2)井道安装好导轨后放基准线进行配管配线;
(3)层门洞靠静道壁外側设置坚固的围封，围封高度不小于0.8m;
(4)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后，由监理单位负责进行校验和调试;
(5)电梯经校验和调试符合要求后，向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验。
问题
(1)施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制?
(2)施工人员的哪些方接影响工程质量?
(3)逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当?如不妥，请改正。


点击查看答案


90、问答题  

某机电安装公司承担了某钢厂新厂区油罐组焊，燃气、氧气管道安装施工，设计要求焊缝进行射线无损探伤检查，强度试验采用气压试验方法。 
该公司在编制施工方案时，对油罐组焊、管道焊接方案采用综合评价法进行了技术经济比较，选定了最优方案。 
管道焊后经射线探伤发现，焊接合格率偏低。项目部组织人员按质量预控的施工因素进行了分析，经查验，工艺文件已按程序审批，并进行了技术交底。但焊接记录中有部分焊材代用，部分焊机不符合要求，焊缝外观检查有漏检。根据分析结果，找出了失控原因，经整改后焊接合格率得到了提高。 
项目部根据现场危险源辨识，编制了高处作业、机械操作、起重吊装、临时用电安全技术措施。

1.指出焊接方案的技术效率应从哪些方面进行比较。 2.针对个别焊工的焊接合格率偏低状况，指出施工生产要素中哪些因素失控。 3.项目部查验的技术交底记录包括哪些方面? 4.指出该公司编制的安全技术措施还有哪些不完善的地方。


点击查看答案


91、多项选择题  吊装方案编制的主要依据有（）。

A．规程规范
B．合同条款
C．被吊装设备的设计文件
D．施工组织设计
E．工程进度计划


点击查看答案


92、单项选择题  下列关于建筑管道安装的顺序正确的是()。

A.先支管后主管 
B.先下部后上部 
C.先里后外 
D.先安装塑料管道后安装钢质管道


点击查看答案


93、问答题  

背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。

施工单位是否可以在竣工图上反映备用罐的安装实录?


点击查看答案


94、多项选择题  建筑智能化工程与建筑工程和建筑设备安装工程共同构成了智能建筑，因此建筑智能化工程和各行业工程在()等各阶段必须互相协调配合。

A.装饰装修 
B.施工期间 
C.施工准备 
D.设备安装 
E.调试验收


点击查看答案


95、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


96、单项选择题  消费者收入一般是指社会的人均收入，一般来说，消费者收入变动与需求的变动()。

A.呈同方向变化 
B.呈反方向变化 
C.不相关 
D.完全等价


点击查看答案


97、单项选择题  大型钢结构工程()进行竣工验收。

A.可按分项工程 
B.可划分成若干个子分部工程 
C.可按一个分部工程 
D.可按一个子分部工程


点击查看答案


98、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-3】
1.背景
某施工单位承担一机电工程项目，甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有；
(1)机电安装工程造价660万元，材料及设备费占施工产值的比重为60%；
(2)工程预付款为该机电工程总造价的20%.工程实施后，工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，从每月结算工程价款中按材料和设备占施工产值的比重扣抵工程预付款，竣王前全部扣清.
(3)工程进度款逐月计算；
(4)工程保修金为机电安装工程造价的3%，竣工结算月一次扣留.
2．问题
(1)工程竣工结算的前提是什么？
(2)工程价款的结算方式有哪几种？
(3)承包单位能否将工程预付款临时挪作他用，为什么？
(4)该工程2～5月每月拨付工程款为多少？累计工程款为多少？
(5)六月份办理工程竣工结算，该工程结算造价为多少？甲方应付工程结算款为多少？
(6)在该工程的保修期间发生管道漏水，甲方多次催促乙方修理，乙方一再拖延，最后甲方另请施工单位修理，修理费1.5万元，该项费用如何处理？


点击查看答案


99、单项选择题  保温材料的最高使用温度()被保温的设备或管道的外表面温度

A.高于 
B.低于 
C.等于 
D.高于或等于 


点击查看答案


100、单项选择题  金属表面预处理等级1/2级的除锈方式是()。

A.手工除锈 
B.喷射除锈 
C.火焰除锈 
D.化学除锈


点击查看答案


101、多项选择题  关于机电工程项目施工成本控制的原则，下列说法正确的是()。

A.全面控制
B.开源与节流相结合
C.成本目标风险分担的原则
D.随意原则
E.中间控制和适时原则


点击查看答案


102、多项选择题  《中华人民共和国计量法》规定，计量后续检定是指计量器具首次检定后的检定，包括()。

A.周期检定有效期内的检定 
B.强制性周期检定 
C.修理前检定 
D.修理后检定 
E.仲裁检定


点击查看答案


103、单项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的（）倍.

A.1.10
B.1.15
C.1.25
D.1.50


点击查看答案


104、单项选择题  光纤布线的检测比例是()。

A.10% 
B.30% 
C.50% 
D.100%


点击查看答案


105、单项选择题  下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。

A、建筑面积为15000㎡的展览馆
B、建筑面积为13000㎡的客运车站
C、建筑面积为12000㎡的饭店
D、建筑面积为10000㎡的会堂


点击查看答案


106、判断题  一个单位工程由几个施工单位共同施工时，各施工单位都应以同一单位工程为成本核算对象，都要对此单位工程进行核算


点击查看答案


107、单项选择题  在工程实际中，经济管径的确定与流速的选择有关。下列表述错误的是()。

A.密度大的流体，流速取小些 
B.对含有固体杂质的流体，流速取大些 
C.对于真空管路.选择的流速必须保证产生的压力降△P高于允许值 
D.黏度大的流体，流速取小些


点击查看答案


108、单项选择题  管道工程施工程序中，管道安装的紧后工序是（）。

A.管道系统防腐 
B.管道系统检验 
C.管道系统绝热 
D.管道系统清洗


点击查看答案


109、单项选择题  消防验收的组织者是()。

A.建设单位 
B.监理单位 
C.设计单位 
D.施工单位


点击查看答案


110、多项选择题  用户安全用电行为规定有()。

A.不得擅自改变用电类别
B.不得擅自超过合同约定的容量用电
C.可以改变用电类别
D.不得擅自超过计划分配的用电指标
E.可以超过计划分配的用电指标


点击查看答案


111、单项选择题  根据《民用建筑设计通则》的规定，超过()层的住宅建筑为高层建筑。

A.7
B.8
C.9
D.10


点击查看答案


112、多项选择题  在市场经济环境下，企业的生产经营活动面临着许多风险和不确定性，例如()。

A、劳务分包的不确定性 
B、应收款项的可收回性 
C、固定资产的使用寿命 
D、售出存货可能发生的退货或者返修


点击查看答案


113、单项选择题  下列施工计量器具中，属于强制性检定范畴的是（）。

A.声级计 
B.超声波测厚仪 
C.压力表 
D.垂直检测尺


点击查看答案


114、单项选择题  露夭长输管道现场管段组装焊接时，焊接方法不宜采用（）

A．手工电弧下向焊 
B．半自动焊 
C．全自动焊 
D．C02气体保护焊


点击查看答案


115、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

设备损坏事故，运输公司应负什么责任？事故产生的原因有哪些？


点击查看答案


116、多项选择题  风管制作时，应针对风管的（）采取相应的加固措施。

A.工作压力 
B.风速流量 
C.板材厚度 
D.风管长度 
E.断面尺寸


点击查看答案


117、单项选择题  甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。请问，赔偿责任应当由()承担。

A、甲公司
B、乙公司
C、发包人
D、甲公司和乙公司连带


点击查看答案


118、单项选择题  长距离输电线路定位并经检查后，可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况，测设钢塔架基础中心桩，基础之间的距离丈量允许偏差为丈量距离的()。

A.1/1000
B.1/2000
C.1/3000
D.1/4000


点击查看答案


119、多项选择题  建筑电气工程被安装的设备、器具和材料，其()必须符合施工设计图纸要求。

A.大小 
B.规格 
C.型号 
D.性能 
E.重量


点击查看答案


120、多项选择题  石油化工工程包括()。

A.石油天然气建设
B.海洋石油工程 
C.起重设备安装工程
D.化工医药工程 
E.石油深加工


点击查看答案


121、多项选择题  成套配电装置柜体安装完毕后应（）。

A．再全面复测一次
B．拧紧地脚螺栓
C．做好安装记录
D．将设备擦拭干净
E．检查柜内照明


点击查看答案


122、问答题  空预器所属有哪些辅助设备？各设备的作用是什么？


点击查看答案


123、单项选择题  敷设仪表电缆时的环境温度要求塑料绝缘电缆不低于()℃，橡皮绝缘电缆不低于()℃。电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并进行绝缘电阻测试。

A.0，0 
B.-10，0 
C.0，-10 
D.0，-15


点击查看答案


124、单项选择题  合理选择装配和焊接顺序、焊接方法，是对焊接变形和焊接应力的（）控制措施。

A．设计因素
B．施工方案
C．工艺因素
D．施工方法


点击查看答案


125、问答题  

背景：
某轧钢工程计划工期为26个月。施工前，总包单位编制了施工总进度计划，业主、监理并未按此总进度计划进行控制；当工程进行到第3个月时，由于甲供钢材未能按期进厂，致使钢结构加工讨弋j拖延20天，当施工到第8个月时，因出现了百年不遇的洪水，使工程停工1个月，且影响了关键线路上的工作；在第18个月时，由于施工单位施工组织协调问题，影响了某设备的穿插安装，造成了该设备安装难度的增加，费用增大，且延误工期15天。

问题:
(1)业主、监理未按总进度计划进行控制的做法是否正确?施工单位应如何按施工总进度计划进行施工进度目标的控制?
(2)施工中出现了影响工期的情况后，施工单位应怎样进行工期调整和提交费用索赔报告?
 


点击查看答案


126、单项选择题  “一组单轨电葫芦”指的是分项工程划分中的()。

A.台 
B.套 
C.机组 
D.组群


点击查看答案


127、单项选择题  通常情况下，耐火浇注料搅拌均匀后应在（）内完成浇筑。

A.30min 
B.45min 
C.60min 
D.90min 


点击查看答案


128、单项选择题  主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装的起重机为()。

A.塔式起重机
B.流动式起重机
C.桅杆式起重机
D.桥式起重机


点击查看答案


129、多项选择题  建筑防雷保护装置由()组成.

A.接闪器 
B.接地干线 
C.引下线 
D.接地母线 
E.接地装置


点击查看答案


130、多项选择题  采用上拔式液压提升方法是以整体吊装的构建有（）。

A.投影面积大，重量重的构件 
B.投影面积小，提升高度高的构件 
C.投影面积小，重量较轻的构件 
D.提升高度高，重量较轻的构件 
E.提升高度相对较低的构件 


点击查看答案


131、单项选择题  地下管线工程测量必须在()前，测量出起、止点，窨井的坐标和管顶标高，字根据测量资料编绘竣工平面图和纵断面图。

A.开挖
B.安装
C.回填
D.试压


点击查看答案


132、单项选择题  分部工程划分的原则是按()性质、建筑物部位来确定。

A.建材 
B.专业 
C.工艺 
D.作业


点击查看答案


133、单项选择题  刘某原来是甲施工企业的一名项目经理，2006年10月因工作调动到乙公司工作。后来，张某于2011年7月担任项目经理的某工程发生严重质量事故，给业主丙房地产公司造成了重大损失。经调查发现，该质量事故是由于刘某违返国家有关规定违章指挥造成的。该法律责任应当由()承担。

A、甲公司
B、乙公司
C、丙公司
D、刘某


点击查看答案


134、单项选择题  大型立式圆柱形储罐对接焊缝的咬边深度不得大于()mm。

A.0.5
B.1.0
C.1.5
D.2.0


点击查看答案


135、多项选择题  中央空调系统由以下设备组成()。

A．空气处理设备
B．通风机械设备
C．空气净化设备
D．空气加湿和减湿处理设备
E．空气加热处理器


点击查看答案


136、单项选择题  使用卷扬机吊装时，余留在卷筒上的钢丝绳不得少于()圈。

A.2 
B.3 
C.4 
D.5


点击查看答案


137、单项选择题  设备及管道防腐蚀的电化学保护法中，()的方法是指在被保护金属设备上连接一个电位更负的强阳极，促使阴极极化。

A.外加电流阴极保护原理 
B.外加电流阴极保护系统组成 
C.牺牲阳极保护 
D.阳极保护


点击查看答案


138、多项选择题  下列选项中，属于合同的生效要件的是()。

A、订立合同的当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力
B、意思表示真实
C、不违反法律、行政法规的强制性规定
D、不损害社会公共利益
E、必须以维护国家利益为主导


点击查看答案


139、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

适用于各种涂料、各种被涂物，且具有涂膜厚度均匀、外观平整、生产效率高等优点的防腐蚀涂装方法是()。

A.刷涂
B.喷涂
C.淋涂
D.刮涂


点击查看答案


140、多项选择题  工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有（）。

A、施工组织设计
B、计量检测设备使用说明书
C、作业指导书
D、质量计划
E、施工方案


点击查看答案


141、填空题  设备安装用的紧固件，应用（）制品或其他防锈蚀制品。


点击查看答案


142、单项选择题  在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中正确的是()。

A、甲某的行为属表见代理，该合同有效
B、甲某的行为属无权代理，该合同无效
C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时，该合同才成立
D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任


点击查看答案


143、多项选择题  室内电缆敷设时，正确的做法有（）。

A.电力电缆设在控制电缆的上部 
B.敷设时电缆从电缆盘的上端引出 
C.电缆平行敷设在热力管道的上方 
D.并列敷设电缆中间接头可在任意位置 
E.电缆应在切断4小时内进行封头


点击查看答案


144、单项选择题  对焊接及试验结果进行综合评定的人员是()。

A.焊接施工员 
B.焊接工程师 
C.质量工程师 
D.检测工程师


点击查看答案


145、单项选择题  ()采用函询调查，让所要预测对象有关领域的专家分别提出问题，然后将他们的回答意见综合、整理、归纳，再匿名反馈给各个专家，再次征求意见，加以综合、归纳。

A、德尔菲法 
B、专家会议法 
C、主观概率法 
D、PERT预测法


点击查看答案


146、单项选择题  用毡席材料施工设备保温层时，毡席与设备表面要紧贴，缝隙用()填实。

A.岩棉 
B.玻璃棉 
C.胶泥 
D.同种毡席材料


点击查看答案


147、多项选择题  弹簧支、吊架中弹簧的临时固定件，如定位销等，应待系统()完毕后方可拆除。

A.安装 
B.检查 
C.试压 
D.冲洗 
E.绝热 


点击查看答案


148、单项选择题  下列起重机中，（）不属于流动式起重机。

A．塔式起重机
B．汽车式起重机
C．履带式起重机
D．轮胎式起重机


点击查看答案


149、单项选择题  ()是将电解液中的金属离子在直流电的作用下，在阴极上沉积出金属而形成镀层的工艺过程。

A、热镀
B、渗镀
C、电镀
D、喷镀


点击查看答案


150、多项选择题  自动喷水灭火系统按喷头的构造分为()系统等。

A.雨淋 
B.水幕 
C.湿式 
D.干式 
E.自动启闭


点击查看答案


151、单项选择题  某工程已具备竣工条件，2011年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，2011年3月7日经验收不合格，施工单位返修后于2011年3月20日再次验收合格，2011年3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。

A、2011年3月2日
B、2011年3月7日
C、2011年3月20日
D、2011年3月31日


点击查看答案


152、单项选择题  确定洞内是不是仍有害堤动物时，可在洞口周边铺撒一层新鲜虚土以便观察有无新增（）。

A.爬行痕迹或爪蹄印
B.树株
C.草皮
D.植物


点击查看答案


153、单项选择题  工业安装工程中，分部工程质量验收记录的检查评定结论由（）填写。

A、建设单位
B、建立单位
C、设计单位
D、施工单位


点击查看答案


154、多项选择题  通风与空调施工中，安装单位应承担的协调配合工作有( )。

A.向设备供应商提供设备到货时间
B.与装饰单位协调风口开设位置
C.向电气单位提供设备的电气参数
D.复核及整改土建施工完毕的预留孔洞尺寸
E.负责各机电专业管线综合布置的确定


点击查看答案


155、多项选择题  成本计划的内容可以通过()等表格来反映。

A、成本计划任务表 
B、技术组织措施表 
C、降低成本计划表 
D、施工现场管理费计划表 
E、投资收益计划表


点击查看答案


156、单项选择题  关于设备基础的说法错误的是()。

A.大型储罐多用砂垫层基础 
B.大块式基础广泛应用于设备基础 
C.框架式基础适用于作为电机、压缩机等设备的基础 
D.桩基础和联合基础均属于深基础


点击查看答案


157、多项选择题  施工项目文明施工策划(管理)的主要内容包括()。

A.现场管理 
B.人员管理 
C.临时用电安全管理 
D.消防保卫管理 
E.环境卫生管理


点击查看答案


158、单项选择题  主持焊接工艺评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员是()。

A.总工程师 
B.质量检验工程师 
C.理化检验工程师 
D.焊接工程师


点击查看答案


159、多项选择题  净化空调系统综合效能试验测定与调整的项目，由建设单位根据()等要求进行综合衡量确定。

A.工程性质
B.监理单位
C.设备供应商
D.生产试运行的条件
E.生产工艺


点击查看答案


160、单项选择题  金属接地极是一种传统的接地极，其所使用的金属材料不包括()。

A.镀锌角钢
B.铜棒
C.铜芯导线
D.铜板


点击查看答案


161、单项选择题  某施工合同签订于2006年5月1日，合同备案时间为2006年5月5日，工程开工时间为2006年7月1日，工程竣工时间为2007年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2007年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款，施工单位于2008年1月1日向业主催要工程款，业主答应最迟于2008年7月1日付清所有工程欠款。则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为()。

A、2009年7月1日
B、2009年10月1日
C、2010年1月1日
D、2010年7月1日


点击查看答案


162、多项选择题  ()等计量器具，属于8类计量器具范围。

A.与设备配套，平时不允许拆装的指示用计量器具 
B.5m以上(不含5m)钢卷尺 
C.水准仪 
D.经纬仪 
E.焊接检验尺


点击查看答案


163、单项选择题  根据建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,房屋建筑和市政基础设施工程中,起重量300kn及以上的起重设备安装工程的吊装方案,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证,再经()审批。

A.施工项目技术负责人 
B.施工企业技术负责人 
C总监理工程师 
D.建设单位代表


点击查看答案


164、单项选择题  在卫星电视接收系统中，若采用3m天线，高频头增益≥54dB时，可选用≤()m的电缆。

A.20
B.30
C.40
D.50


点击查看答案


165、单项选择题  干式变压器在运输途中，应有()。

A.压力监视
B.补充装置
C.防雨及防潮措施
D.核对高、低压侧方向


点击查看答案


166、单项选择题  电梯安装工程中，不属于自动扶梯分项工程的是（）。

A.设备进场验收 
B.土建交接检验 
C.质量监督检验 
D.整机安装验收


点击查看答案


167、单项选择题  机械设备安装工程中，设备试运转合格后，应及时办理()。

A.基础验收 
B.竣工验收 
C.工程验收 
D.工程移交


点击查看答案


168、多项选择题  特种设备的制造、安装、改造单位应具备的条件是()。

A.具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力 
B.拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人 
C.具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段 
D.拥有健全的质量管理制度和责任制度 
E.通过IS09000质量体系认证


点击查看答案


169、单项选择题  依据我国相关法律规定，特种设备安装、改造、维修单位必须经（）特种设备安全监督管理部门的许可，取得资格，才能进行相应的生产活动。

A.国务院
B.省级
C.市级
D.低级


点击查看答案


170、单项选择题  规定起重机在各种工作状态下允许吊装的载荷曲线，称为()。

A.载荷特性曲线
B.起重量特性曲线
C.起重机特性曲线
D.起重高度特性曲线


点击查看答案


171、单项选择题  通风与空调系统联合试运转及测试调整由()单位负责组织实施。

A.建设 
B.施工 
C.设计 
D.监理


点击查看答案


172、多项选择题  铜合金包括()。

A.紫铜 
B.铜T4 
C.黄铜 
D.青铜 
E.白铜


点击查看答案


173、单项选择题  三相四线制低压架空线路的排列相序应符合面向负荷从左至右为()。

A.L1、N、L2、L3 
B.L1、L2、N、L3 
C.L1、L2、L3、N 
D.N、L1、L2、L3


点击查看答案


174、单项选择题  甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订建材购销合同，同时在合同中约定就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法正确的是()。

A、Z市人民法院应当依法对此案进行审理
B、Z市人民法院应当裁定不予受理
C、Z市人民法院应和A市仲裁委员会协商确定谁受理此案
D、Z市仲裁委员会不应当受理此案


点击查看答案


175、多项选择题  能承受机械外力作用，可承受相当大的拉力，可敷设在竖井内，且适用于潮湿场所。这种性能的电缆是()。

A.VLV32 
B.YFLV22 
C.VV22 
D.VV32 
E.VLV22


点击查看答案


176、问答题  

背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。

项目部进行设备开箱检查的内容有哪些？


点击查看答案


177、单项选择题  开环控制是最简单的一种控制方式，按照控制信息传递的路径，它所具有的特点是：控制量与被控制量之间()。

A、具有双向通路
B、只有反向通路而没有前向通路
C、没有通路
D、只有前向通路而没有反向通路


点击查看答案


178、单项选择题  控制设备安装标高的常用测量仪器是()。

A.光学水准仪 
B.激光准直仪 
C.全站仪 
D.光学经纬仪


点击查看答案


179、多项选择题  压力容器类别划分为工类、Ⅱ类、Ⅲ类，划分根据的因素有()。

A.使用形式 
B.品种 
C.设计压力 
D.容积 
E.介质特性


点击查看答案


180、多项选择题  设备基础对安装精度的影响主要是()。

A.基础强度不够 
B.二次灌浆层太厚或者太薄 
C.基础沉降不均匀 
D.基础设计不合理 
E.基础几何尺寸超差


点击查看答案


181、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

施工单位应怎样计算由于设计变更引起的新项目费用?


点击查看答案


182、多项选择题  工业炉冬季砌筑时，下列措施正确的是()。

A.应在采暖环境中进行 
B.工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃ 
C.耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上 
D.调制高铝水泥耐火浇注的水温不应超过60℃ 
E.耐火浇注料施工过程中，应及时加入促凝剂


点击查看答案


183、单项选择题  合同解除可分为约定解除和()。

A.法定解除
B.一方强制解除
C.武力解除
D.双方自愿解除


点击查看答案


184、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用真题案例与解析
某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定，安装公司负责设备采购、施工和试运行验收，工期为2个月，合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。
工程施工到6个月后，因该国的政局不稳定，冷水机组等设备延期60天到达我国口岸，所以冷水机组等设备在通关时，未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天，安装公司调整了施工进度计划，增加施工人员和机械设备，加班加点，冷水机组等设备按原计划安装到位，通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出，向业主提出费用索赔，被业主拒绝。
问题：
⑴结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。
⑵安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容？
⑶冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加？
⑷针对背景中的风险，安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策？
⑸说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。


点击查看答案


185、问答题  

背景：
某机电安装公司与业主签订了工程合同，并在合同中规定：工期提前一天奖励５０００元，每拖后一天罚款５０００元。通过双方协调明确了下列工序表。在计划执行过程中，出现的情况也一并列入表格中。

问题：
1．画出双代号网络图；（见图）
2．找出关键线路，计算原计划总工期是多少天；在发生变化的情况下，实际工期为多少天？
3．你认为施工单位就上述情况中哪些内容可以向业主提出工期补偿？可顺延工期为多少天？安装单位得到的工期提前奖是多少？
4．承包方索赔必须具备的条件？索赔费用包括哪些费用？（管理实务p.209/210）
5．施工过程中，经常出现工程变更已成事实后，再进行价格谈判，对承包商很不利，该承包公司的对策是什么？


点击查看答案


186、问答题  

背景资料
某公司以PC方式总承包一大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件：
事件一、钢结构制作全部露天作业，任务还未完成时雨季来临，工期紧迫，不能停止施工;
事件二、储油罐露天组对焊接后，经X射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工;
事件三、设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格;
事件四、单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。
问题
1.事件一中，雨季施工为什么易发生焊接质量问题?焊接前应采取哪些措施?
2.参考样图绘制油罐焊缝出现气孔和夹渣的因果分析图。(注：绘制在答题卡上)
3.事件三中，风机质量不合格主要责任应由谁来承担?说明理由。
4.指出事件四中，单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷。
5.工程验评后，分包单位应做哪些工作?


点击查看答案


187、单项选择题  设备安装基准线是要气旅柔图纸，按（）来确定设备的纵横中心线。

A．土建提交的纵横中心线 
B．土建预留孔的位置 
C．设备底座地脚孔的位置 
D．建筑物的定位辅线


点击查看答案


188、单项选择题  消防工程验收后，经工程移交程序，以明确工程的()责任。

A.检修保养 
B.检查整改 
C.维护保管 
D.施工保修


点击查看答案


189、单项选择题  非标风管配件的制作、加工前应按设计图纸和()进行放样制图。

A.现场情况 
B.防水要求 
C.板材厚度 
D.工作压力


点击查看答案


190、判断题  人工费周报表的实际意义，是使项目经理能够一看就了解该周某工程施工中的每个分项工程的人工单位成本和总成本，以及与之对应的预算数据。


点击查看答案


191、多项选择题  下面属于异步电动机质检项目的是()。

A.开箱检查 
B.外观检查 
C.定子检查 
D.抽芯检查 
E.抽转子检查


点击查看答案


192、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

用做调球磨机的钢丝绳安全系数一般不小于()。

A.3.5 
B.5 
C.8 
D.10


点击查看答案


193、问答题  

协调管理在机电工程项目中的应用【案例IH420084-1】
1．背景
某厂计划拟建一条长途高压输电线路及配电站，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的电力建设企业实施总承包，为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。施工过程中遇到三方面的问题：一是输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线山地公路旁，施工布点要设置器材临时堆放保管场所，作业人员的临时生活设施，以及山地放炮作业等I二是变压器器身运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途；三是变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。
2．问题
(1)根据对象和阶段不同，背景中编制的施工组织设计分别属于何种类型？
(2)施工组织总设计由谁编制？施工组织总设计中应包含哪些内容？
(3)问题(1)中，施工单位应与哪些组织进行协调？简述理由。
(4)变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容？
(5)为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调？


点击查看答案


194、多项选择题  为了节约施工现场的管理费用，对于现场经费的管理，应抓好以下几项工作()。

A、合理精简人员 
B、组织管理人员进行义务劳动 
C、加强对工程程序和工程质量的管理 
D、持续改进，减少管理费用的支出 
E、建立节约管理制度


点击查看答案


195、单项选择题  数据格式为透明的是()的通道，它与信号速率及电调制方式无关，在网络发展中是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。

A．准同步数字体系(PDH)
B．同步数字体系(SDH)
C．光波分复用(WDM)
D．软交换体系


点击查看答案


196、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

起重机的基本参数主要有额定启动量、()、最大起升高度和工作速度等，是制定吊装技术方案的主要依据。

A.设备高度 
B.最大幅度 
C.设备重量 
D.设备位置


点击查看答案


197、单项选择题  机电工程施工中使用的起重机就是()型钢制造的。

A．Q295
B．Q345
C．Q390
D．Q460


点击查看答案


198、单项选择题  根据水利水电工程施工质量检验有关规定，见证取样资料应由()制备。

A.质量监督部门 
B.项目法人 
C.监理单位 
D.施工单位


点击查看答案


199、单项选择题  在直流供电系统中，应采用()的供电方式。

A.交流不问断电源
B.柴油发电机后备
C.整流设备与电池并联浮充
D.双路市电


点击查看答案


200、单项选择题  设备安装精度控制中，采用修配法对补偿件进行补充加工的目的是（）。

A.解决设计存在的问题 
B.抵消过大的安装积累误差 
C.修补制造的加工缺陷 
D.补仓零部件的装配偏差 


点击查看答案


201、多项选择题  调节阀中的电动执行机构的输出方式有

A．直行程 
B．角行程 
C．步进式 
D．开关式 
E．多转式


点击查看答案


202、单项选择题  将4个1KΩ（21℃）镍电阻两两串联再并联后，检测一个大房间的平均温度（21℃），传递到变送器的电阻值是（）。

A.0.5KΩ 
B.1.0KΩ 
C.2.0KΩ 
D.4.0KΩ


点击查看答案


203、多项选择题  工业管道按介质划分应视为主要分项工程的有（）。

A.压缩空气管道 
B.煤气管道 
C.冷凝水管道 
D.天然气管道 
E.氧气管道 


点击查看答案


204、单项选择题  甲某，男，今年17周岁，则()。

A、他肯定是完全民事行为能力人
B、他肯定是限制民事行为能力人
C、他肯定是无民事行为能力人
D、他可能被视为完全民事行为能力人


点击查看答案


205、多项选择题  智能化系统的风阀控制器安装前，应检查的内容有()。

A.输出功率 
B.线圈电阻 
C.供电电压 
D.驱动方向 
E.输入信号


点击查看答案


206、填空题  强、弱电端子应（）布置。


点击查看答案


207、单项选择题  运用赢得值原理的优点描述错误的是()。

A、可随时对工程项目的进度和资金的执行情况进行检测 
B、可随时对工程项目的进度和资金的执行情况工作效率分析 
C、对资金的人力资源需求，可随时分析和调整 
D、根据不同工程项目的需要，可以提供标准的或同一习惯要求的各种形式的报告


点击查看答案


208、多项选择题  特种设备的检验检测范围包括()。

A.监督检验 
B.定期检验 
C.型式检验 
D.质量检验 
E.安全检验


点击查看答案


209、单项选择题  按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)的规定，属于其他项目清单的内容是()。

A、计日工 
B、社会保险费 
C、地方教育附加 
D、机械租赁费


点击查看答案


210、单项选择题  焊接工艺评定报告应由()审核。

A.监理工程师
B.质检工程师
C.焊接工程师
D.专业工程师


点击查看答案


211、单项选择题  机电工程注册建造师执业冷轧工程规模标准的界定指标是（）。

A、生产能力
B、单项工程合同额
C、工程量
D、工程造价


点击查看答案


212、多项选择题  根据《注册建造师施工管理签章文件目录》规定，机电工程的施工进度管理文件包括()。

A.总进度计划报批表 
B.分部工程进度计划报批表 
C.单位工程进度计划报审表 
D.分包工程进度计划批准表 
E.材料采购总计划表


点击查看答案


213、单项选择题  单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（）点。

A．2
B．3
C．4
D．5


点击查看答案


214、单项选择题  高层建筑雨水管一般要用()。

A.塑料管 
B.橡胶管 
C.排水铸铁管 
D.给水铸铁管


点击查看答案


215、多项选择题  焊工在焊接操作中应严格遵循的技术文件是()。

A.焊接工艺指导书 
B.焊接工艺评定方案 
C.焊接评定委托书 
D.焊接作业指导书 
E.焊接工艺卡


点击查看答案


216、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用真题案例解析与考点分值计算：
案例：某企业（业主）一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担.工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制做240吨，管道安装23000m.合同工期6个月.其中动、静设备安装，非标设备制做统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元.合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标206号文件）中的综合单价法计价和结算.设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5％：间接费为直接费的10％；利润为直接费和间接费的8％，税率为3.4％.合同其他条款如下：
⑴管道安装费按0.016万元／米计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10％时进行调整，调价系数0.9.
⑵开工前业主向施工单位支付估算合同总价20％的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50％.
⑶业主每月从施工单位的工程款中按3％的比例扣留工程质量保修金.
⑷施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装.其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如下表：
时间第3月第4月第5月第6月
管道安装工程量（m）5000800090006000
工程保修期间，一台现场制做的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元.
【问题】：
⑴计算设备安装预算造价（结果保留2住小数），要求列出各项费用计算步骤.
⑵计算全部安装工程预付款总额.
⑶计算第6月管道安装工程量价款.监理工程师应签证的管道安装工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？
⑷被损坏设备的修理费用应出自何处？


点击查看答案


217、多项选择题  下列需除锈的材料或工件中，不宜采用火焰除锈的有（）。

A.油浸过的金属表面 
B.厚钢板 
C.薄壁钢管 
D.退火锅 
E.淬火锅


点击查看答案


218、单项选择题  电站锅炉本体受热面组合安装时，设备清点检查的紧后工序是( )。

A.找正划线
B.管子就位
C.对口焊接
D.通球试验


点击查看答案


219、单项选择题  基孔制的孔为基准孔，基准孔的代号为（）。

A．B
B．H
C．b
D．h


点击查看答案


220、单项选择题  根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（)．

A．计量标准器具是国家计量基谁器具 
B．进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检定合格后使用 
C．检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差 
D．强制检定与非强制检定约属于法制检定


点击查看答案


221、单项选择题  焊接合金结构钢,焊条选择通常要求焊缝金属的()与母材金属相同或相近。

A.屈服强度 
B.抗拉强度 
C.合金成分 
D.冲击韧性


点击查看答案


222、填空题  二次回路的电源回路送电前，应检查绝缘，其绝缘电阻值不应小于（）欧姆，潮湿地区不应小于（）欧姆。


点击查看答案


223、多项选择题  根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》规定，分部(子分部)工程质量验收记录填写的主要内容有()。

A.分项工程名称 
B.施工单位检查评定结论 
C.检验项目数 
D.建设(监理)单位验收结论 
E.分部工程规模


点击查看答案


224、单项选择题  工程量清单均采用()形式。

A、直接费 
B、综合单价 
C、市场采购价 
D、政府指导价


点击查看答案


225、判断题  目标管理是贯彻执行计划的一种方式，它把计划的方针、任务、目的和措施逐一加以分解，提出进一步的具体要求，并分别落实到执行计划的有关部门、单位，甚至个人


点击查看答案


226、多项选择题  有关火灾自动报警系统施工技术要点的表述，说法错误的有()。

A.探测器宜水平安装不能倾斜安装
B.手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.1m处
C.火灾报警控制器落地安装时，底边高出地坪0.1～0.2m。
D.控制器的主电源应直接与消防电源连接，控制器的接地应牢固
E.消防控制设备在安装前，应进行功能检查，消防控制设备外接导线的端部，应有明显标志


点击查看答案


227、单项选择题  在电器安装工程中，习惯上将电缆分为两大类，即电力电缆和()。

A.电信电缆
B.装备用电线电缆
C.控制电缆
D.高压电缆


点击查看答案


228、多项选择题  机电设备安装设定基准线和基准点应遵循的原则有（）。

A.安装检测使用方便 
B.有利于保持而不被毁损 
C.不宜设在同一个基础上 
D.关联设备不应相互采用 
E.刻划清晰容易辨识


点击查看答案


229、单项选择题  下列文件中，属于机电工程注册建造师签章的合同管理文件是（）。

A.工程项目安全生产责任书 
B.分包单位资质报审表 
C.总进度计划报批表 
D.工程款支付报告 


点击查看答案


230、多项选择题  变配电工程安装完成后，通电试运行的基本条件有（）。

A.电气交接试验报告合格 
B.经所在地供电管理部门检查符合要求 
C.安装防范技术措施已落实到位 
D.变电所管理人员已确定到位 
E.室内接地工程已完工


点击查看答案


231、单项选择题  机电工程厂房(车间)基础施工测量的重点是（）。

A．混凝土柱子基础
B．钢柱基础
C．混凝土杯形基础
D．周墙基础


点击查看答案


232、多项选择题  建筑物的共用接地体可为()所共用。

A.防雷接地
B.工作接地
C.保护接地
D.屏蔽接地
E.虚拟接地


点击查看答案


233、单项选择题  机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用()聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，这是因为电焊位置不固定，多移动。

A.BX型
B.BVV型
C.BV型
D.RV型


点击查看答案


234、问答题  

合同管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
A公司的某项机电设备安装工程，由B单位中标承担施工任务。总包合同签订后，A公司将工程中的一部分指定B单位分包给C单位。分包合同签订后，C单位又欲将分包工程的一部分分包给D单位。
2．问题
(1)由于C单位的分包是业主指定分包，B单位是否可不经审核直接与C单位签订分包合同？
(2)C单位由于自身臂理不到位，施工过程中出现了质量事故，工程返工造成了工期延误和成本损失，A公司是否应承担相应责任？
(3)对C单位出现的质量事故造成的工期延误和成本损失．B单位应承担什么责任？
(4)C单位是否可将分包工程的一部分分包给D单位？
(5)总承包方对分包方及分包工程施工应从哪些方面进行全过程的管理？


点击查看答案


235、问答题  

某医院由多幢大楼(门诊楼、急诊楼、住院楼和综合楼等)组成，安装公司承包了该医院的机电工程，机电工程内容有建筑给排水，建筑电气、通风空调、智能化等工程。工程合同约定为固定总价5000万元，每幢大楼完工后立即进入竣工验收。工程的设备、材料均由业主指定品牌，由安装公司组织采购。在施工准备阶段安装公司项目部编制了施工组织设计、施工总进度计划、施工方案及设备、材料采购计划。
安装公司项目部进场开工后，因业主未预付工程款，造成材料不能及时到达施工现场，影响了工程的施工。项目部向业主发出要求预付工程款的通知。业主收到通知后仍不按要求预付，直到安装公司项目部停止施工，业主才向安装公司支付工程款。项目部收到工程款后，重新组织施工，施工中，因医院的负压空调和智能化控制采用了新技术，设计修改很多，项目部及时与业主和设计协调确认，使医院的机电工程按合同完工，其中门诊楼的机电工程单独竣工验收，并且投入运行。
问题:
1.安装公司项目部开工后，没有收到预付款是否可以停止施工?
2.订立合同后业主支付的预付款应该是多少?
3.在固定总价合同中，碰到设计修改时应如何结算工程价款?
4.门诊楼能否单独竣工验收?竣工验收应具备哪些条件?
5.智能化工程的现场控制器有何功能?


点击查看答案


236、多项选择题  有关对6X19+1规格的钢丝绳的说法正确的是()。

A.19代表钢丝绳的圈数
B.19代表每股中的钢丝数
C.6代表钢丝的质量
D.6代表钢丝绳的股数
E.代表中间的麻芯


点击查看答案


237、单项选择题  在施工现场吊装某设备,计划工期为20天。在满足安全的前提下,有四种可供选择方案:第一,租用一台履带吊车,作业台班费为18万元,进、出场费6万元,工期6天;第二,就近租用两台汽车吊抬吊,台班费19.2万元,工期8天;第三,现场制作桅杆,制作、配套30万元(分摊折iEi费15万元,但本单位很少用到此类设备),工期18天;第四,租用一台桅杆起重机,全部租赁费用16万元,工期为16天。应选择的是()方案。

A.第一 
B.第二 
C.第三 
D.第四


点击查看答案


238、单项选择题  确定施工项目成本核算对象的原则，应以每一独立施工图预算所列的()为依据，并结合施工现场条件和施工管理要求，因地制宜地确定成本核算对象。

A、单位工程 
B、分部工程 
C、分项工程 
D、主体工程


点击查看答案


239、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

安装公司提议的二次灌浆用料宜用()。

A.普通混凝土 
B.高强度混凝土 
C.膨胀混凝土 
D.无收缩混凝土


点击查看答案


240、单项选择题  某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下，安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法不正确的是()。

A、如果由于安全设施不合格所导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任
B、由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任
C、由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法
D、对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理


点击查看答案


241、单项选择题  直流低压电器是指直流电压在()及其以下的电器。

A.220V 
B.380V 
C.1200V 
D.1500V


点击查看答案


242、单项选择题  轴是机器中的重要零件之一，用于支持旋转的机械零件传递()。

A.运动
B.力
C.运动和力
D.扭矩


点击查看答案


243、问答题  

背景：
某专业安装公司承包了南方沿海某城市一高层建筑的泛光照明工程。承包合同为设计、采购、施工。工程设计考虑节能环保和新技术，选用了led变色泛光灯，建筑泛光照明要与城市景观照明同步控制，照明场景控制选用二总线控制模块。合同工期90天，7月1日开工到当年9月28日竣工。 
专业安装公司按合同要求，编制了泛光照明工程施工方案，因建筑有透空段，灯具安装采用吊篮方式施工。公司对施工人员进行了灯具安装及安全操作培训。 
安装公司编制了施工进度计划，施工作业按进度计划实施。针对施工季节可能出现的意外事件(自然灾害)，安装公司制定了应急预案。 
施工中，安装公司及时与各相关单位沟通协调，灯具及时到场，照明电源和线路按期敷设到位，泛光照明工程按合同约定竣工，并与城市景观照明同步开通。在保修期间，专业安装公司对建筑泛光照明工程进行了技术性回访。

问题：
1．led灯具安装中，可能出现哪些自然灾害的意外事件会影响工程进度?
2．用吊篮方式安装灯具是哪种类型的高处作业?还应对施工人员进行哪些操作技术的培训?取得哪个操作证才能上岗操作?
3．泛光照明工程施工中，专业安装公司要与哪些单位沟通协调?
4．在保修期内，专业安装公司进行技术回访有何作用？


点击查看答案


244、单项选择题  综合考虑各种因素，大型储罐选择（）基础较为妥当。

A.联合 
B.垫层 
C.沉井 
D.箱梁式


点击查看答案


245、单项选择题  焊接工艺评定所使用的焊接设备，应具有符合要求的测量仪表有电流表、电压表和()。

A.气体流量计 
B.液体流量计 
C.有功功率表 
D.无功功率表


点击查看答案


246、问答题  

背景： 
某机电安装工程公司承担了一机电工程项目的安装任务，合同工期为120d，合同价款为300万元。该安装工程公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计，该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计，在施工组织总设计的编制中，项目经理部在编制完成资源需求量计划后，确定了施工总进度计划，在施工总进度计划明确后，拟定具体的施工方案。该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下，对施工成本采取了一定的控制管理措施，在具体的施工成本管理中实施了以下措施： 
(1)加强施工调度; 
(2)编制资金使用计划，确定施工成本管理目标; 
(3)采用先进的施工技术;(4)提出风险应对策略。

问题：
1.该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥，并改正。
2.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计分别是以何为对象进行编制的?
3.施工成本管理的措施可归纳为哪几类?以上四项具体措施应归入哪一类?
4.施工成本管理的环节主要有哪些?
5.施工成本控制的目标是什么?


点击查看答案


247、多项选择题  从计算机网络组成的角度看，典型的计算机网络从逻辑功能上可以分为()。

A.资源子网
B.通信子网
C.负责数据处理的计算机与终端
D.负责数据通信处理的通信控制处理机
E.通信线路


点击查看答案


248、多项选择题  工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前，由施工单位进行预验收，再由建设单位会同()并由建设单位申报当地政府主管部门进行验收。

A.勘察单位 
B.设计单位 
C.采购单位 
D.施工单位 
E.监理单位


点击查看答案


249、多项选择题  成套配电柜调试前应检查的项目包括（）等。

A．机械、电气闭锁应动作准确、可靠
B．动、静触头的中心线应一致，接触紧密
C．柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出，并应牢固
D．柜内照明齐全
E．二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠


点击查看答案


250、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析3：
案例：A公司中标承建某化肥厂扩建一套位于原生产装置旁的新甲醇生产装置，施工内容包括装置的全部机电工程安装和新老系统的连通，承包合同附加条款说明，A公司在施工时应采取有效安全技术措施确保已生产的装置安全，并新老系统的接口连通要在生产装置局部短时停车时间内完成，即均必须准点到达。工程的油漆防腐、保温由B公司分包承担。
【问题】：
(1)A公司的施工进度计划应采用什么表达形式？说明理由。
(2)A公司在单位工程施工进度计划实施前应怎样进行计划交底？
(3)B公司的施工进度计划编制以什么类型为主？说明理由。
(4)A公司在塔器吊装、管网铺设时应坚持什么施工顺序？以下网络计划是否可调整以降低大型机械使用费用？(用文字说明)
图1H420096-03


点击查看答案


251、单项选择题  下列属于间接成本的是()。

A、取暖费 
B、人工费 
C、材料费 
D、机械使用费


点击查看答案


252、单项选择题  “声闸”的主要作用是使录音室的()满足要求。

A.混响时间
B.频率特性
C.噪声指标
D.声音左右对称


点击查看答案


253、多项选择题  

变压器的性能由（）决定。

A.外接元器件 
B.外部接线方式 
C.线圈的绕组匝数 
D.固定方式 
E.连接组别方式


点击查看答案


254、单项选择题  某2级土石坝工程采用土围堰挡水施工，根据《水利水电工程施工组织设计规范》，其围堰边坡稳定最小安全系数为()。

A.1.0 
B.1.05 
C.1.1 
D.1.15


点击查看答案


255、问答题  

合同管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景．
某地下管道工程，业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理赞率15%．企业管理费率8%．利润率5%．合同工期730天.为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t／min的备用排水设施，两套设施合计15900元.合同中还规定，施工中如邋业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机槭按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿（不包括运转费用）.
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1：施工过程中业主通知施工单位某分项工程（非关键工作）需进行设计变更.由此造成施工单位的机械设备窝工12天.
事件2：施工过程中遇到非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求•施工工区‘涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备教淹没.为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装两套l.5t/mici的排水设施，恢复了施工.
事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天.
就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔.
事件1：由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔，见表1H420046.

现场管理费：40920X15%=6138元
企业管理费：(40920+6138)×8%=3764.64元
利润：(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额：03363.77元
事件2：由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿.
备用排水设施及额外增加排水设施费：15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元.
额外排水工作的劳务费用8650元.
合计：40550元
事件3：由于处理地下文物，工期、费用索赔.
延长工期40天，现场管理费增加额索赔：
现场管理费：8600X10%=1290万元
相当于每天：1290XlOOOO÷730=17671.23元／天
40天合计：17671.23×40=706849.20元
2．问题
(1)指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理？说明理由.
(2)业主方工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时，核定施工单位提供的机械台班单价属实，并核定机械台班单价中运转费用分别为：9ma空压机为93元／台班，25t履带吊一车为300元／台班，塔吊为190元／台班，混凝土泵车为140元／台班，最络核定的索赔费用应该是多少？
(3)事件2中施工单位可获得哪几项费用的索赔？核定的索赔费用应是多少？
(4)事件3中业主是否应同意40天的工期延长？为什么？
(5)补偿的现场管理费如何计算，应补偿多少元？


点击查看答案


256、单项选择题  下列设备中，属于气体灭火系统是( )。

A.贮存容器
B.发生装置
C.比例混合器
D.过滤器


点击查看答案


257、问答题  

背景：
某大型机床厂机电安装工程项目，通过招标投标，最终由某设备安装工程公司获得了中标，并签订了总承包合同，该设备安装工程公司与某机床生产企业签订了采购合同。总承包合同中约定总承包企业承担工程设备的采购任务，总承包企业在订立采购合同后，派人进驻机床生产企业进行监造。为了创造正常的施工条件和提高工程质量，该设备安装工程公司加强了该工程设备和材料的质量控制。

问题：
1.机电工程设备采购的通用程序有哪些?
2.机电设备监造除了自行组织外，还可由谁负责监造?
3.对工程设备和材料质量检验的方式有哪些?
4.工程设备质量检验的方法一般有哪些?
5.工程材料质量的检验方法有哪几种?
6.对工程设备安装时进行的开箱检查的内容有哪些?


点击查看答案


258、单项选择题  金属表面预处理等级为Sa2级的防锈方式是（）。

A.手工除锈
B.喷射除锈
C.火焰除锈
D.化学除锈


点击查看答案


259、单项选择题  钢制球形储罐的组装方法中目前已较少采用的组装方法是()。

A.散装法
B.分带法
C.半球法
D.散装法和半球法


点击查看答案


260、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

该工程因设计变更引发工程量变更情况，施工单位应如何处理?


点击查看答案


261、单项选择题  设备安装基准线应按（）来测定。

A.设备中心线
B.建筑基础中心线
C.建筑物的定位轴线
D.设备基础中心线


点击查看答案


262、单项选择题  下列不同材质的仪表管道，用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径，倍数从大到小依次为(）。

A．高压钢管、紫钢管、塑料管 
B．高压钢管、塑料管、紫铜管 
C．塑料管、高压钢管、紫铜管 
D．塑料管、紫铜管、高压钢管


点击查看答案


263、单项选择题  凡属危险化学品应设置危险标识，表示方法是在管道基本标识色的标识上或附近涂150mm宽黄色，在黄色两侧各涂25mm宽()的色环或色带。

A.红色 
B.绿色 
C.棕色 
D.黑色


点击查看答案


264、多项选择题  火灾自动报警系统调试前，先对()等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。

A.探测器
B.分散报警控制器
C.集中报警控制器
D.火灾报警装置
E.火灾信号传送装置


点击查看答案


265、多项选择题  电缆敷设时应注意的事项有()。

A.电力电缆和控制电缆应分层布置 
B.电缆与热力管道交叉时的净距离应符合规定 
C.电缆应从电缆盘的下端引出 
D.并列敷设电缆的中间接头应将接头位置错开 
E.应有防止电缆机械损伤的措施


点击查看答案


266、单项选择题  不确定性分析通常不包括()。

A、盈亏平衡分析 
B、敏感性分析 
C、概率分析 
D、德尔菲法


点击查看答案


267、问答题  

某施工单位承建了一项钢厂轧钢车间工程，因业主要求的建设工期较短，因此，施工单位在施工中，必须精心组织，充分考虑到本施工项目可能出现的影响进度的各种因素及相应的进度计划调整对策，在施工中要求做到严把每道施工质量关，保证施工质量合格和安全施工，以确保工期的顺利实现。
问题：
1．简述施工工序质量控制的内容。
2．影响本施工项目进度的主要因素有哪些?


点击查看答案


268、填空题  盘、柜内电流回路配线应采用截面不小于（）mm2，标称电压不低于（）的铜芯绝缘导线。


点击查看答案


269、单项选择题  焊接检验包括焊前检验、焊接中检验和焊后检验。下列选项中属于焊接中检验的是（）。

A.射线检测
B.焊接原材料检查
C.焊接环境检查
D.多层焊接层间缺陷的检查及清除


点击查看答案


270、多项选择题  主持焊接工艺评定的人员应是()。

A.探伤工程师 
B.焊接工程师 
C.金相分析师 
D.热处理工程师 
E.焊接技师


点击查看答案


271、单项选择题  有强烈振动的重型机械设备采用（）地脚螺栓。

A．粘接
B．固定
C．胀锚
D．活动


点击查看答案


272、单项选择题  保冷结构的维护层是()。

A.防腐层 
B.防锈层 
C.保护层 
D.防潮层


点击查看答案


273、单项选择题  管道系统吹洗注意事项不参考的是()。

A.吹洗的排放物不得污染环境，严禁随地排放 
B.按支管→疏通管→主管的顺序吹洗 
C.吹洗时应设置禁区 
D.D.不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离


点击查看答案


274、单项选择题  自动化仪表设备的插件在检查、试验过程中，应采取防止（）的措施

A.断路
B.静电
C.屏蔽
D.接地


点击查看答案


275、单项选择题  关于光纤的说法，错误的是()。

A.光纤是光通信系统最普遍和最重要的传输媒质
B.它由单根玻璃纤芯、紧靠纤芯的包层、一次涂覆层以及套塑保护层组成
C.纤芯和包层由两种光学性能不同的介质构成，纤芯对光的折射率比包层的折射率低
D.包在纤芯外围的覆盖层就像不透明的物质一样，防止了光线在穿插过程中从表面逸出


点击查看答案


276、填空题  盘、柜的漆层应完整，并应无损伤；固定电器的支架等应采取防（）措施。


点击查看答案


277、多项选择题  有色金属中的重金属包括（)．

A．铜合金 
B．钦合金 
C．锌合金 
D．镁合金 
E．镍合金


点击查看答案


278、问答题  

某机电安装公司承担了一机电工程项目的安装任务，合同工期为120天，合同价款为300万元。
该安装公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计，该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计，在施工组织总设计的编制中，项目经理部在编制完成资源需求量计划后，确定了施工总进度计划，在施工总进度计划明确后，拟定具体的施工方案。
该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下，对施工成本采取了以下的控制管理措施：
(1)加强施工调度;
(2)编制资金使用计划，确定施工成本管理目标;
(3)采用先进的施工技术;
(4)提出风险应对策略。
问题
(1)该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥，并改正。
(2)施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计分别是以何为对象进行编制的?
(3)施工成本管理的措施可归纳为哪几类?以上四项具体措施应归入哪一类?
(4)施工成本管理的环节主要有哪些?
(5)施工成本控制的目标是什么?


点击查看答案


279、单项选择题  施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场“临时用电施工组织设计”，并协助业主向当地电业部门()。

A.申请用电许可 
B.申报用电方案 
C.申报用电额度 
D.申请用电安全评审


点击查看答案


280、多项选择题  按机械设备租赁办法和租赁合同，由机械设备租赁单位与项目经理部按月结算租赁费。租赁费根据()计算，计入项目成本。

A、机械折旧残值 
B、机械使用台班 
C、停置台班 
D、内部租赁单价


点击查看答案


281、单项选择题  容积大于或者等于()L的承压蒸汽锅炉可称为特种设备。

A.10
B.15
C.20
D.30


点击查看答案


282、单项选择题  未经批准在电力设施周围进行危及电力设施安全的作业，由()责令停止作业。

A.安全管理部门 
B.电力管理部门 
C.施工管理部门 
D.当地人民政府


点击查看答案


283、问答题  

竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-2】
1．背景
某大型发电集团公司于2007年在G省开工建设2台1000MW燃煤发电机组项目．2009年底两台机组均顺利实现并网发电井正式移交生产，进入半年试生产考核期，期间机组主要技术经济指标优良，各项涉网性能试验全部完成。2010年7月建设单值组织相关单位对该项目进行了竣工验收。期间发生如下事件：
事件1：在环境验收时邀请了当地污水处理检测机构的代表为验收成员。
事件2：现场检查时发现锅炉燃烧器区域电缆防火盏板损坏、脱落较多。
事件3：因为施工方负责采购的主设备延迟供应，导致业主对施工方处罚和施工方向设备供应商索赔的纠纷，最终致使该系统未能如期投运。
事件4：发电机设备的安装程序：定子就位一发电机穿转子一氨冷器安装-励磁机安装一端盖、轴承、密封瓦调整安装一对轮复找中心并连接一整体气密性试验等。安装程序存在错误。
2．问题
(1)在环境验收中验收委员会只邀请污水处理检测机构参加是否妥当？为什么？
(2)锅炉燃烧器区域电缆防火盖板损坏、脱落较多存在怎样的隐患？如何整改？
(3)事件3中业主对施工方处罚和施工方向设备供应商索赔的处理是否正确？阐述理由。
(4)针对主设备延迟供应、影响整个系统按期投运，竣工验收意见书对此应怎样表述？
(5)简述发电机设备正确的安装程序。


点击查看答案


284、单项选择题  根据《计量法》的规定，()计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

A.县级以上人民政府 
B.市级以上人民政府 
C.省级以上人民政府 
D.国务院


点击查看答案


285、多项选择题  室外电力线路的形式有()。

A.高压架空线路 
B.保护管内电缆 
C.桥架电缆 
D.直埋电缆 
E.隧道内电缆


点击查看答案


286、多项选择题  有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有

A．每根导线在一个档距内可以有一个接头 
B．在跨越公路、铁路时可以有一个接头 
C．接头处的机械强度不低于导线自身强度的90% 
D．接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1．2倍 
E．不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接


点击查看答案


287、单项选择题  大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时，应以（）为基准。

A.低压转子 
B.中压转子 
C.高压转子 
D.电机转子 


点击查看答案


288、问答题  

背景：
北方某石油化工公司投资建设一蜡油深加工工程，经招标，由A施工单位总承包，该工程的主要工程内容包括2台大型加氢裂化反应器的安装，高压油气工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调试等静、动设备安装工程、管道安装工程以及土建工程、电气工程、自动化仪表安装工程等。其中，A施工单位将单位工程压缩机厂房及其附属机电设备、设施分包给B建筑工程公司。蜡油工程的关键静设备2台加氢裂化反应器，各重300t，由制造厂完成各项检验试验后整体出厂，A单位现场整体安装。压缩机厂房为双跨网架顶结构，房顶有一台汽液交换设备。B建筑单位拟将网架顶分为4片，每片网架重12t，在地面组装后采用滑轮组提升、水平移位的方法安装就位;房顶汽液交换器重量10t，采用汽车起重机吊装。
合同要求该工程2009年9月开工，2010年6月30日完工。为了加快工程进度，业主要求，有条件的工程，冬季不停止施工作业。
为了保证工程顺利进行，A施工单位编制了静设备安装施工方案、动设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案、电气自动化仪表安装工程施工方案。B建筑施工单位编制了压缩机厂房土建工程施工方案。

问题：
1、针对本工程，A施工单位和B建筑工程公司各应编制何种施工组织设计。
2、A施工单位和B建筑工程公司除编制背景材料中所列的施工方案外，至少还应编制哪些主要施工方案？
3、施工方案一般包括哪些内容
4、为完成本工程的安装任务，A施工单位至少应具有哪些特种设备安装资格?说明理由。5、分析说明B建筑工程公司分包的工程中，有哪些方案属于危险性较大的专项工程施工方案?这些方案应如何进行审核和批准？


点击查看答案


289、单项选择题  补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。

A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水


点击查看答案


290、多项选择题  隔离开关的安装程序有()。

A.密封检查 
B.基础检查验收 
C.本体安装 
D.传动装置配装 
E.调整


点击查看答案


291、问答题  

试运行管理在机电工程项目中的应用【案例1H420155-2】
1．背景
某机电工程共包含4个单位工程，分别由两个施工单位施工。4个单位工程中，有3个已经办理中间交接，另一个完成了系统水压试验，正在进行单体试运行。建设单位组织编写了联动试运行方案，建立了试运行组级。在此条件下，建设单位决定把那个单位工程中未完成单体试运行的设备纳入联动试运行一并进行试运行，联动试运行后补办中间交接手续。
在试运行过程中，已经办理中间交接的某单位工程中的一条管道出现有大量焊道泄漏，一台未进行单体试运行的设备出现故障，联动试运行中断。经分析认定，管道焊道泄漏属于施工质量问题。
2．问题
(1)建设单位决定把未进行中间交接的单位工程一并进行联动试运行，试运行后补办中间交接手续的做法是否正确？为什么？
(2)建设单位决定将未进行单体试运行的设备直接纳入联动试运行的做法是否正确？为什么？
(3)建设单位组织编写了联动试运行方案，建立了试运行组织，是否达到联动试运行要求的该项条件？说明理由。
(4)工程已经中间交接，管道焊道泄漏的质量责任由谁承担？为什么？


点击查看答案


292、多项选择题  用户工作区的终端设备可以是()。

A.电话机
B.PC机
C.传感器
D.检测仪
E.交换机


点击查看答案


293、单项选择题  既能承受机械外力作用，又能承受相当大拉力的电缆是()。

A.VLV 
B.VV22 
C.VV32 
D.YJV


点击查看答案


294、多项选择题  吊装方案编制的主要依据有（）。

A.规程规范 
B.合同条款 
C.被吊装设备的设计文件 
D.施工组织总设计 
E.工程进度计划


点击查看答案


295、多项选择题  输配电线路在勘测定位时，要确定()。

A.杆塔竖立 
B.重要转角杆的位置 
C.杆型 
D.杆距 
E.杆高


点击查看答案


296、单项选择题  标高基准点的一种是()，作为独立设备安装的基准点。

A.简单的标高基准点 
B.预埋标高基准点 
C.钢制标高基准点 
D.木质标高基准点


点击查看答案


297、问答题  

某电网工程公司承接的2标段500kV超高压直流输电线路建设工程，线路长度63km，铁塔133基，沿线海拔l000～2000m，属于覆冰区。经过一年的紧张施工，隐蔽工程的验收，按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程实施验收的中间验收合格后，工程进入竣工验收。 
竣工验收过程中，由国网直流公司等单位专家组成的验收组，分成三个现场组及一个资料组，涵盖测量、通道、铁塔、走线等相关专业，严格按照竣工验收实施细则要求，对2标段进行检查，现场共抽查了三个耐张段，全面细致检查实测了9基铁塔的基础、铁塔、架线、接地、线防等相关内容。 
通过检查，验收组一致认为，由该公司承建的黔2标段施工质量工艺美观，工程资料档案符合要求，现场实物抽检项目及数据符合设计，工程质量优良，满足验收规范要求。

问题:
1.简述架空线路施工的一般程序。
2.简述该工程竣工验收的组织。
3.500kV架空送电线路施工工程竣工验收规定有哪些?
4.工程资料档案中包含的主要资料有哪些?
5.按照施工生产划分，输电线路架设过程中可能的突发事件有哪些?


点击查看答案


298、多项选择题  按压力容器类别划分，压力容器可分为()。

A.Ⅰ类压力容器
B.Ⅱ类压力容器
C.Ⅲ类压力容器
D.Ⅳ类压力容器
E.V类压力容器


点击查看答案


299、单项选择题  ()只能用于无人场所，如轮船机舱、封闭机械设备、管道、炉灶和变电室等。

A.自动喷水灭火系统 
B.泡沫灭火系统 
C.气体灭火系统 
D.干粉灭火系统


点击查看答案


300、问答题  

背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。

三检制的自检、互检、专检责任范围应如何界定，本案例是哪个检验环节失控?3.影响施工质量的因素有哪些，是什么因素造成不锈钢管焊接质量不合格?


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：叉车工培训考试：叉车工培训考试..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询