当前位置：91考试网 -> 考试题库

公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理在线测试（最新版）
2019-11-20 04:40:46 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、判断题  工程建设全过程中总承包，一般由业主以公开招标方式选择承包商。


点击查看答案


2、多项选择题  《公路工程国内招标文件范本》规定的“缺陷责任终止证书”的法律意义是（）。

A、工程合同履行结束
B、工程价款结算已完成
C、任何已指令进行修复的工程已完成
D、视为本合同工程已经全部完成的批准文件
E、终止本合同当事人的一切相关义务


点击查看答案


3、多项选择题  民法通则第三十七条规定法人应具备的条件有（）。

A．依法成立
B．有必要的财产和经费
C．事先取得委托证明
D．能够独立承担民事责任
E．有自己的名称、组织机构和办事场所


点击查看答案


4、多项选择题  按FIDIC合同条款，下列做法哪几种更合适。（）

A、先订委托监理合同、再进行施工招标
B、先进行施工招标，再签订监理合同
C、施工招标与监理招标同时进行
D、谁先谁后都一样
E、因为谁当监理工程师对承包人来说，是一种投标条件，须在招标文件中给予明确


点击查看答案


5、多项选择题  下列情形中属于债权人不得将合同的权利转让给第三人的情形是（）

A、根据合同性质不得转让
B、按照当事人约定不得转让
C、按照第三人请求不能转让
D、依照法律规定不得转让
E、属于债权人依据该债权产生的人身权部分


点击查看答案


6、多项选择题  设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为（）。

A、招标文件的内容不同
B、对报价的要求不同
C、对投标书的编制要求不同
D、开标的形式不同
E、评标原则不同


点击查看答案


7、单项选择题  监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（）提供。

A、监理单位自费收集
B、向业主付费索取
C、向设计单位付费索取
D、业主免费提供


点击查看答案


8、多项选择题  委托社会监理的工程项目，在实施过程中，有权发布指令的有（）。

A、发包方驻工地代表
B、工程师
C、工程师代表
D、工程师委派的助手
E、承包方驻工地代表


点击查看答案


9、单项选择题  依据合同法的规定，当事人一方可以解除合同的情况为（）。

A．不可抗力发生
B．当事人一方迟延履行主要债务
C．当事人一方有违约行为
D．在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务


点击查看答案


10、多项选择题  在评标过程中，参加评标委员会的评标专家一般应由（）。

A．主管部门聘请
B．由主管部门指定
C．由业主或招标单位聘请
D．从专家库中随机抽取


点击查看答案


11、多项选择题  公路工程国内招标文件范本规定的合同争端处理方式有（）。

A.交监理工程师解决
B．友好协商
C．通过双方的上级主管进行调解
D．通过争端解决委员会解决
E．提交仲裁
F．诉讼


点击查看答案


12、多项选择题  交通部《公路工程国内招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成为（）。

A．投标人的资格要足够
B．投标文件对招标文件做出了全面的响应
C．评标价最低
D．合理低标价


点击查看答案


13、判断题  项目主管单位有权要求招标人编制标底，并可以强制招标人报审其所编制的标底。


点击查看答案


14、多项选择题  下列（）不属于合同条件的组成部分。

A、通用条件
B、合同文件
C、专用条件
D、法律法规


点击查看答案


15、判断题  合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍应按照合同的规定享有权利并承担义务。


点击查看答案


16、判断题  损害赔偿与支付违约金性质相同。


点击查看答案


17、单项选择题  某项目1995年开工，施工中1996年交通部颁发了新编概预算编制办法，以及机械台班费用定额，承包人据此以“后继法规”为动因，向业主提出了人工费和机械台班费的索赔。监理工程师审查后，处理结果应是（）。

A．两项索赔均成立
B．两项索赔均不成立
B．人工费索赔成立，机械费索赔不成立
D．人工费索赔不成立，机械费索赔成立


点击查看答案


18、单项选择题  某企业法人代表委托甲代理人代签某工程合同，甲代理人超越授权范围签订了该工程合同，事后获得法人代表同意，此代理行为应认定为（）。

A．无效代理行为
B．有效代理行为
C．无权代理行为
D．无法律效力行为


点击查看答案


19、多项选择题  下列合同和施工承包合同有主从关系的是（）。

A．勘察设计合同
B．履约担保合同
C．监理服务合同
D．设备安装合同


点击查看答案


20、多项选择题  FIDIC通用条件规定，颁发“解除缺陷责任书”后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成（）方面的义务

A、财务
B、施工
C、修补缺陷
D、管理


点击查看答案


21、多项选择题  某工程中出现了下列情况，承包人申请延期，根据FIDIC合同条款，监理工程师不予批准的有（）。

A．工程施工中，监理工程师根据合同规定对施工质量进行检查致使工程暂停
B．地下发现文物致使某在关键线路上的工程进度受阻
C．业主在应当付款时间后28天仍未付款给承包人致使承包人资金周转困难，影响施工进度
D．工程变更后总工期要延长


点击查看答案


22、单项选择题  FIDIC合同条件所规定的计量工作的负责人是（）。

A．承包人
B．业主派驻工地的负责人
C．监理工程师
D．业主和“监理工程师”共同负责


点击查看答案


23、多项选择题  办理交工结算的条件是（）。

A．工程已全部完工
B．已签发移交证书
C、已签发缺陷责任证书
D．基本完工


点击查看答案


24、问答题  监理工程师是否有权进行合同内没有规定的检查试验，试验所涉及的各种额外费用如何支出？


点击查看答案


25、单项选择题  安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书属于（）。

A、要约
B、承诺
C、新的要约
D、既不是要约也不是承诺


点击查看答案


26、判断题  无效经济合同的确认权归人民法院或者仲裁机构。


点击查看答案


27、多项选择题  要约和承诺是订立合同的主要程序，要约在下述情况下不得撤销。（）

A、要约人确定承诺期限或以其它形式明示要约不可撤销。
B、受要约人对要约的内容作出实质性变更
C、受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已为履行合同作了准备


点击查看答案


28、判断题  某施工企业承包一项工程，竣工后未经验收就由发包方提前使用，根据FIDIC条款规定，使用中发生质量问题，应由承包方承担责任。


点击查看答案


29、多项选择题  FIDIC条款中，允许承包人索赔的“费用”是指（）。

A．承包人的直接损失和由此引起的施工成本的增加
B．费用是不包括利润与上级企业管理费的
C．既包括直接损失也包括利润和上级企业管理费
D．费用就是价格


点击查看答案


30、单项选择题  以下备选答案符合《工程建设项目施工招标投标办法》（2003年）对招标人编制“标底”的规定的是（）。

A．必须编制标底
B．不承认“标底”对评标工作有法律约束力
C．根据项目的特点决定是否编制标底
D．对一个工程可以编制两个或两个以上的标底


点击查看答案


31、判断题  经济法律关系的客体是指经济法律关系的当事人。


点击查看答案


32、判断题  委托合同终止时，监理单位应当向业主报告委托事务的结果。


点击查看答案


33、判断题  工程师认为某混凝土构件测试资料不可靠，指示承包人钻孔取件试压，其全部费用应由业主承担。


点击查看答案


34、多项选择题  以下那几项事务是FIDIC《土木工程施工合同条件》中所规定必须由工程师代表（国内称为总监）亲自处理不得委托他人的，（）

A、发布开工令
B、处理承包人违约
C、指示“暂定金额”开工
D、特殊风险的处理
E、隐蔽工程验收


点击查看答案


35、多项选择题  委托合同可以分为有偿委托合同和无偿委托合同。委托监理合同属于（）合同。对于有偿委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人（）赔偿损失。

A．有偿委托
B．无偿委托
C．不可以请求赔偿损失
D．可以请求赔偿损失


点击查看答案


36、多项选择题  以下符合《交通部公路工程国内招标文件范本》中，关于因人工、机械使用和材料价涨落进行调价的规定的是（）。

A．合同工期长于24个月以上的
B．合同工期长于18个月以上的
C．按调价公式进行调价
D．在合同执行期间，应每年对合同价格进行一次调整
E．合同价格在投标所在当年不做调整


点击查看答案


37、多项选择题  现实生活中，委托代理应注意的问题有（）。

A、慎选代理人
B、委托授权范围明确
C、委托时限明确
D、委托人利益明显
E、代理事项必须合法


点击查看答案


38、单项选择题  工程一切险中的意外事故，包括火灾和（）或飞机坠毁。

A、地震
B、雷击
C、地崩
D、飞行物体坠落


点击查看答案


39、多项选择题  以下（）是招标人有权不予受理的投标文件。

A．逾期送达的或者未送达指定地点的
B．未按招标文件的规定格式填写，内容不全、字迹模糊无法辨认的
C．开标以前递交了“降价信”的
D．投标人的名称与组织结构与资格预审时不一致的的


点击查看答案


40、单项选择题  我国《合同法》第44条规定：“依法成立的合同，自（）时生效。

A．订约
B．成立
C．合意
D．协商


点击查看答案


41、单项选择题  FIDIC合同条款中的“工程设备”是指（）。

A．承包人的施工机械
B．施工中待安装到永久工程中的设备
C．承包人的所有装备
D．承包人用于工程试验检测的设备


点击查看答案


42、单项选择题  具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，撤销权消失。

A．3个月
B．6个月
C．1年
D．2年


点击查看答案


43、判断题  FIDIC条款中规定监理工程师有随时掌握承包人的人员情况与设备损毁情况的义务，有权指令撤换其中的“不合格”者。


点击查看答案


44、单项选择题  工程属于重点工程，该项目已经被批准采用邀请招标，但是在参加投标的单位少于2家的情况下签订的合同，该合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


45、多项选择题  土木工程施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延

A、业主延误施工现场移交
B、监理工程师延误图纸移交
C、不利施工的自然条件或障碍影响
D、增加合同外的施工项目
E、暂时停工


点击查看答案


46、多项选择题  施工承包合同，在合同已经履行或已经履行完毕后被确认为无效的，必须恢复原状（首先将所完成的工程拆除）、返回财产，再依过错确定赔偿损失的责任的情况是（）。

A．工程质量低劣已无法补救的
B．对社会公众形成危害的
C．严重违反国家规划、计划和规定的
D．违反招标投标法的规定订立的合同


点击查看答案


47、多项选择题  下列行为中（）属于转包行为。

A、承包商将承包的工程全部包给其他施工单位
B、承包商将工程的主要部分包给其他施工单位
C、承包商将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位
D、承包商将承包工程中的部分工程包给其他施工单位
E、分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位


点击查看答案


48、多项选择题  根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是（）。

A、交付不动产的，在不动产所在地履行
B、给付货币的，在给付一方所在地履行
C、给付货币的，在接受一方所在地履行
D、交付不动产的，在履行义务一方所在地履行
E、其他标的的，在履行义务一方所在地履行


点击查看答案


49、单项选择题  自开工之日起到颁发移交证书之日止，承担照管工程、工程所使用的材料、设备及施工图纸文件责任的人是（）。

A．承包人
B．业主
C．承包人与业主双方
D．承包人负主要责任，业主负连带责任


点击查看答案


50、多项选择题  合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（）

A、建筑物
B、工资表
C、劳务行为
D、建设资金
E、工程量
F、构筑物


点击查看答案


51、单项选择题  FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指（）

A、完成合同内注明的全部工程的时间
B、完成合同内外全部工程的时间
C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期
D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期


点击查看答案


52、单项选择题  当事人对仲裁协议的效力有异议的解决办法为（）。

A．必须请求仲裁委员会决定
B．必须请求人民法院决定
C．由第三人出面调解
D．一方请求仲裁委员会，另一方请求人民法院的，由人民法院裁定


点击查看答案


53、多项选择题  当事人订立合同时（），给予对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

A、假借订立合同，恶意进行磋商
B、未经过公证
C、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
D、违背诚实信任的原则
E、提供虚假情况


点击查看答案


54、多项选择题  当事人可以请求人民法院撤消或变更的合同有（）。

A、在订立合同时显失公平
B、一方以欺诈胁迫手段订立的、损害国家利益的合同
C、因重大误解而订立的合同
D、违反法律法规中强制性规定的合同
E、损害社会公共利益的合同


点击查看答案


55、多项选择题  合同的转让的性质包括（）。

A、合同的转让改变了合同的内容
B、合同的转让使合同的主体发生变化
C、合同的转让往往涉及三方当事人
D、转让合同必须依照一定的形式
E、合同转让必须依法律行为而转让


点击查看答案


56、判断题  无效合同就是没有法律效力的合同。


点击查看答案


57、单项选择题  施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，按顺序进行解释。下列排序中正确的是（）

A、合同协议书、通用条软、专用条款
B、中标通知书、专用条款、协议书
C、中标通知书、专用条款、投标书
D、中标通知书、专用条款、标准


点击查看答案


58、判断题  因委托书授权不明给第三人造成损失的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。


点击查看答案


59、多项选择题  在合同促裁制度中，首席仲裁员由（）

A、当事人共同选定 
B、仲裁申请人选定 
C、未申请仲裁一方当事人选定 
D、当事人共同委托仲裁委员会主任指定 
E、仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定


点击查看答案


60、多项选择题  工程建设施工合同履行过穆中，发包人应完成的工作内容包括（）。

A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
B、提供和维护非夜间施工使用的照明
C、开通施工场地与城乡公共道路的通道
D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定
E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验


点击查看答案


61、单项选择题  计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（）之日为止。

A、工程移交证书
B、工程移交证书指明的竣工日
C、解除缺陷责任证书
D、最终支付证书


点击查看答案


62、多项选择题  按《交通部公路工程国内招标文件范本》中对暂定金规定，其用途是（）。

A．用于支付“指定分包的工程"工程费
B．用于支付工程变更所发生的款项
C．留作不可预见费
D、在施工中遇到的、在工程量清单中没有合适项目的零星工作
E、如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额（交通部称为专项暂定金）


点击查看答案


63、单项选择题  招标人隐瞒工程的真实情况下所签订的施工承包合同，应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


64、单项选择题  FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（）日为标志。

A、工程接收证书签发
B、颁发履约证书
C、“结清单”生效
D、提交竣工报表


点击查看答案


65、判断题  承担履约违约的倡导性方式有：①实际履行合同；②采取补救措施；③过失方赔偿损失方的损失；④支付违约金；⑤没收或双倍返还定金五种。


点击查看答案


66、问答题  在路基施工过程中，遇有下列原因使工期拖延：①业主拟将某段路基改为高架桥（处于关键线路上），在口头通知承包商两个月后才下发正式文件和变更图纸；②在土方开控（不处于关键线路上）过程中遇到了一些地质勘探没有探明的孤石；③6~8月份施工时遇到季节性降雨，雨量与往年相近；④在设计图纸中指明的借土场经取样试验，不能用于路基填筑（处于关键线路上），必须重找借土场，为此花费了7天时间。承包商就上述问题按政党索赔程序提出了延长工期及补偿停工期间窝工损失的申请。作为监理工程师，应如何处理？


点击查看答案


67、多项选择题  下列选项中导致合同终止的选项为（）。

A、甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期
B、甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存
C、甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务
D、甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除
E、甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并


点击查看答案


68、问答题  

对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？


点击查看答案


69、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起（）。

A、获得施工现场占有权的延误
B、因承包人责任引起的暂时停工
C、不利自然条件的影响
D、业主提前占用导致施工延误


点击查看答案


70、单项选择题  某设计单位已接受委托方支付的定金15万元人民币，无正当理由却拒不履行合同义务，则委托方有权要求该设计单位返回的金额是（）。

A．15万元
B．7.5万元
C．30万元
D．45万元


点击查看答案


71、多项选择题  施工合同规定，变更合同价款的方法有（）。

A、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款
B、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款
C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
D、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
E、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行


点击查看答案


72、多项选择题  施工承包合同，在已经履行或已经履行完毕后才被确认为无效合同的，必须全部满足以下（）条件，可以将已完成的工程判给发包方所有，并由发包方给承包人折价补偿。

A．不属于工程质量低劣，或虽有质量问题，但尚可补救的
B．不对社会公众形成危害的
C、没有严重违反国家规划、计划和规定的
D．没有违反招标投标法的规定订立合同的


点击查看答案


73、多项选择题  委托监理合同应具备的条款结构包括（）。

A、合同内所涉及的词语定义和遵循的法规
B、监理人和业主的义务、权利和责任
C、合同生效、变更与终止，以及监理报酬
D、争议的解决、其他等
E、合同日期、署名


点击查看答案


74、单项选择题  “经济法律事实”是法律上的一个专有名词，指的是能够引起经济法律关系的产生、变更、消灭的（）事实。

A．行为
B．事件
C．实效
D．客观


点击查看答案


75、单项选择题  评标委员会的评标报告应由（）。

A．全体成员签字
B．评标委员会主任与业主的法定代表人签字
C．评标委员会主任与全体成员签字
D．评标委员会主任签字


点击查看答案


76、单项选择题  下列（）招标中，价格不应作为评标的第一要素。

A．勘察设计招标
B．施工监理招标
C．施工招标
D．材料、设备采购招标


点击查看答案


77、问答题  某公路工程项，工程量清单中的土方开挖数量为750000m3，岩石分类为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。 在施工中，承包人开挖的土方数量比工程量清单中的数量多了约100000m3，为此承包人提出由于工程量的变化影响了工程的正常进度，要求业主对此给予经济赔偿。承包人的要求是否合理？为什么？


点击查看答案


78、单项选择题  《公路工程国内招标文件范本》中53.1款规定承包人应当在索赔事件发生之日起（）天内，向监理工程师提出索赔意向通知。

A．10天
B．30天
C．20天
D．21天


点击查看答案


79、判断题  违约金应与实际损害相关。


点击查看答案


80、判断题  损害赔偿可以由当事人约定。


点击查看答案


81、判断题  合同公证与鉴证的效力不同。经过鉴证的合同，其法律效力高于经济公证的合同。


点击查看答案


82、多项选择题  关于一般的委托合同与建设工程的委托监理合同在“合同转委托”上的具体规定是（）。

A．任何委托合同、只要经委托人同意的，受托人可以转委托
B．只要是委托合同一律都不得转委托
C．一般的委托合同经委托人同意的，受托人可以转委托，委托监理合同是任何时候都不得转委托的
D．任何委托合同、受托人可以自主决定是否需要转委托
E．没有另一方的书面同意，任何一方不得将委托监理服务合同规定的义务、责任和权力予以转让


点击查看答案


83、单项选择题  以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的（）日期。

A．成立
B．生效
C．监理服务开始履行的
D．监理进场的日期


点击查看答案


84、多项选择题  施工单位的投标报价在投标以后（）。

A．不能修改
B．开标前可以修改
C．投标截止时间以后不能修改
D．评标以前可以修改


点击查看答案


85、多项选择题  “建筑工程一切险”被保险人可获得保险公司赔偿的受损失费用范围包括：（）

A、受损害的施工建筑物；
B、承包人的施工运输机械；
C、在投保范围内的临时工程；
D、业主在工地原有建筑物因施工受破坏；
E、承包人施工人员受到人身体伤害。


点击查看答案


86、多项选择题  法人终止的原因主要有（）等。

A、法人法定存在期限届满
B、法人改变经营性质
C、法人扩大业务范围
D、法人依据行政命令而撤销
E、法人完成了规定的任务


点击查看答案


87、判断题  只要没有开标，投标人就可以对已提交的投标书进行有效修改，以增大中标率。


点击查看答案


88、判断题  代理关系是指“代理人以被代理人的名义，在被代理人的委托授权范围内，同第三人所做的意思表示或接受第三人的意思表示，且其法律后果直接归被代理人的行为”。


点击查看答案


89、问答题  某公路工程，业主在应支付A标段工程进度款日期之后28天内仍未付款，承包商即在这天停止施工。问承包商的做法是否恰当，为什么？B标段承包商所承担的工程已达到基本竣工的条件，但由于非承包商原因的外部客观条件影响不能进行竣工试验，对该部分工程监理工程师应如何处理？


点击查看答案


90、多项选择题  无权代理行为包括（）。

A、代理人接受委托与自己签订合同
B、代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同
C、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的合同，但委托方同意接受
D、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的经济合同，但委托方不同意接受
E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托授权书内容范围内的合同委托方同意接受


点击查看答案


91、多项选择题  当事人在合同被确认是无效合同以后（）。

A、不得依据合同继续履行
B、如果履行合同，应当承担违约责任
C、不承担不履行合同的违约责任
D、如果合同对双方当事人有利益，可以继续履行


点击查看答案


92、多项选择题  FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，施工期内由于（）等原因导致承包商按合同约定方法计算的结算款额减掉暂定金额内开支、物价浮动的调价款和计日工费后，仍超过有效合同价15％以上时，应调整承包商的竣工结算款额。

A、因不可抗力损害给予的补偿额
B、完成新增工作内容获得的工程款
C、增加工程量清单中部分工作内容的工程量获得的工程款
D、业主延误移交施工现场通过索赔获得的补偿款
E、施工中遇到图纸上没有标明的地下构筑物，按照变更调整单价后增加的工程款


点击查看答案


93、多项选择题  在下列工作中，不属于监理工程师的职权范围的是（）。

A．审查并修改施工方案
B．对影响施工安全的施工方法提出警告
C．指令承包人修改施工方法
D．对承包人不经济的施工方法予以优化


点击查看答案


94、判断题  一般分包由承包人直接分包，指定分包由业主指定的单位进行分包，所以一般分包中分包人对承包人负责，指定分包人对业主负责。


点击查看答案


95、多项选择题  公开开标体现了招标的公平、公开和公正原则。开标后，任何投标人不得（）。

A、更改投标书的报价
B、不得再增加优惠条
C、更改评标方法
D、更改定标方法
E、撤消投标书


点击查看答案


96、判断题  合同解除是指在合同成立以后，只因当事人一方的意思表示，使基于合同而发生的债权债务关系归于消灭的行为。


点击查看答案


97、判断题  招标单位可以根据情况延长投标有效期，投标单位可以拒绝接受。招标单位不得因此而没收投标保证金。


点击查看答案


98、判断题  无效合同是从其确认时起失去法律效力。


点击查看答案


99、多项选择题  某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作也都已经在签发中标通知书后的42天内完成。以下备选答案中正确的是（）。

A．应以签发中标通知书后的第42天为整个工程的开工日期
B．以双方实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
C．以承包人实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
D．将业主比承包人完成准备工作所晚出的天数，确定为合法的工期索赔时间
E．不需要给予延长的工期索赔


点击查看答案


100、单项选择题  如果在合同中规定可以提供“材料预付款”的，该材料预付款是用于由承包人购进的、将用于永久工程的材料的。由业主在收到工程师出具的“材料预付款支付证书”的当月的月支付中提供给承包人，它是一笔数额为材料价款（）的无息贷款。

A．百分之百（100％）
B．百分之七十五（75％）
C.百分之八十（80％）
D．百分之九十（90％）


点击查看答案


101、判断题  工程承包合同的有效期是：从合同约定生效条件成就时至工程缺陷责任证书颁发时止。


点击查看答案


102、判断题  一般履约担保的有效期要一直到工程缺陷责任期终结后15天为止。


点击查看答案


103、多项选择题  根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这此事由包括（）

A、要约人依法撤回要约
B、要约人依法撤销要约
C、拒绝要约的通知到达要约人
D、受要约人对要约内容作出变更
E、承诺期限届满，受要约人未作出承诺


点击查看答案


104、单项选择题  施工合同的担保合同属于（）

A、从合同
B、主合同
C、分包合同
D、有偿合同


点击查看答案


105、判断题  FIDIC条款中，业主应对因洪水造成的承包人施工设备损坏给予赔偿。


点击查看答案


106、单项选择题  某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）

A．因迟到而自然失效
B．必须经要约人发出接受通知后才有效
C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效
D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺


点击查看答案


107、单项选择题  施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）

A、同时履行抗辩权
B、代位权
C、撤销权
D、不安抗辩权


点击查看答案


108、多项选择题  有效的要约的撤回包括（）。

A、要约的撤回通知于受要约人作出承诺通知前到达受要约人
B、要约的撤回通知先于要约到达受要约人
C、要约的撤回通知与要约同时到达受要约人
D、要约的撤回通知于承诺生效前到达受要约人
E、收到承诺通知的同时发出撤回通知


点击查看答案


109、判断题  保证合同的当事人是权利人和义务人。


点击查看答案


110、多项选择题  根据《合同法》规定，建设工程合同包括（）。

A、勘察合同
B、设计合同
C、监理合同
D、施工合同
E、设备采购合同


点击查看答案


111、问答题  某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 在工程施工过程中，承包商按业主指示就部分工程进行变更施工。变更部分的合同价款应根据什么原则确定？


点击查看答案


112、单项选择题  《招标投标法》规定，采用邀请招标方式的，必须向（）以上的潜在投标人发出邀请。

A．2个
B．3个
C．4个
D．5个


点击查看答案


113、单项选择题  招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（）。

A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省，市政府部门提供的专家名册


点击查看答案


114、单项选择题  评标时衡量投标单位竞争性的主要依据是（）。

A．原始报价
B．算术修正后的报价
C．类比价
D．评标价


点击查看答案


115、单项选择题  损害社会公共利益的合同是（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


116、多项选择题  无效经济合同的财产后果，可按（）

A、追究违约金
B、返还财产
C、赔偿损失
D、追究处罚金
E、追缴财产


点击查看答案


117、单项选择题  在向承包人发出中标通知书之后（）天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。

A．7
B．42
C．21
D．28


点击查看答案


118、多项选择题  有下列（）情形的人不得担任评标委员会成员，已经担任的应当主动提出回避。

A．项目主管部门或者行政监督部门的人员
B．业主单位的人员
C．投标人与投标人主要负责人的近亲属
D．与投标人有经济利益关系的人


点击查看答案


119、判断题  要约的内容不必具体确定。


点击查看答案


120、判断题  工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。


点击查看答案


121、单项选择题  双方签署的监理合同内写明的合同金额是指（）的酬金。

A、正常监理工作
B、附加监理工作
C、额外监理工作
D、包括正常，附加和额外监理工作


点击查看答案


122、多项选择题  施工合同规定，双方发生争议后，一般应继续履行合同，只有出现（）时，当事人方可停止履行合同。

A、法院要求停止施工
B、双方协议停止施工
C、合同确已无法履行
D、仲裁机关要求停止履行
E、一方当事人要求停止履行合同


点击查看答案


123、多项选择题  在以下列举被选答案中，承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准的有（）。

A．工程延期事件是否属实
B．延期事件是否发生在关键线路上
C．延期是由承包人自身原因引起
D．由于分包人的失职造成的工期延长
E．是否符合FIDIC条款的规定的动因


点击查看答案


124、单项选择题  在以下所列的事项中，（）不属于委托人的义务和责任的。

A．委托人应预付处理委托事务的费用给受委托人
B．向受委托人报告工作
C．若发生受托人为处理委托事务垫付的必要费用时，委托人应当偿还该费用及其利息
D．受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬
E．因不可归咎于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托人应当向受托人支付相应报酬


点击查看答案


125、多项选择题  FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（）

A．指定另一分包商
B．修改分包合同条款
C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作
D．解除合同


点击查看答案


126、单项选择题  （）才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。

A、中间支付证书
B．工程交工证书
C．缺陷责任终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单


点击查看答案


127、判断题  当监理工程师书面通知承包商工程变更，承包商才执行变更的工程。


点击查看答案


128、多项选择题  法律规范中所指的法律“事件”包括（）。

A.地震灾害
B.乙方的违约行为
C.社会动乱
D.非甲乙方责任的火灾
E.双方达成变更协议


点击查看答案


129、问答题  

某地修建一条二级公路，投标人请某银行开具履约担保，而某银行对该承包单位的财务能力持怀疑态度，于是银行向承包人提出要求，请他到当地的地方政府给施工单位出具一份保证书，才能给予办理该履约保函。请回答：银行的这一要求是否合理，为什么？


点击查看答案


130、多项选择题  监理工程师有权签发（）。

A、工程移交证书
B、缺陷责任终止证书
C、最终支付证书
D、最终报表
E、结清单


点击查看答案


131、判断题  交通部颁布更新的技术规范，并且业主要求执行新规范，这种变更为推定变更。


点击查看答案


132、多项选择题  发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应该做的工作包括（）。

A、向承包人发出必须提前竣工的指令
B、与承包人协商并签订提前竣工的协议
C、负责修改施工进度计划
D、为承包人提供赶工的便利条件
E、减少对工程质量的检测试验项目


点击查看答案


133、判断题  合同分为有效合同、无效合同和可撤销合同，无效合同同样具有法律效力。


点击查看答案


134、单项选择题  FIDIC条款规定工程师代表由工程师任命，并对工程师负责，工程师代表行使工程师授予的职责和权力。因此，工程师代表受工程师委托发出的指示与工程师发出的指示具有同等效力。但是（）。

A．在承包人对工程师代表的指示提出质疑时，工程师可以进行更改或确认
B．在任何情况下工程师均可以更改
C．任何情况下工程师均不能更改


点击查看答案


135、单项选择题  监理工程师处理委托事务取得的财产，应当划归（）所有。

A．业主
B．承包人
C．监理单位
D．直接处理监理事务的监理从业人员


点击查看答案


136、判断题  监理单位根据工作需要，有权随时自行调换派驻工程项目监理机构的总工程师。


点击查看答案


137、单项选择题  FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件影响不能进行竣工检验．对该部分工程监理工程师应认为（）。

A、已经竣工不需再进行竣工检验
B、需经检验后才能判定是否竣工
C、已经竣工但还需进行竣工检验
D、尚未竣工


点击查看答案


138、多项选择题  当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（）

A、承包人以前已表明放弃索赔
B、提交的证据不足以说明索赔的部分
C、发包人与承包人共同负有责任，责任未划分
D、损失计算不足
E、承包人没有采取措施避免或减少损失的部分


点击查看答案


139、多项选择题  根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有（）。

A、土地的恶劣气候
B、监理工程师的过失
C、政治风险
D、工程的施工方法不当
E、施工安全原因


点击查看答案


140、单项选择题  在FIDIC合同条件中所称的“工程师”指的是（）。

A．从事监理工作的从业人员
B．业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师


点击查看答案


141、判断题  如期交工，是承包人的基本合同义务，因此，对于进度的控制责任是承包人的基本责任之一。承包人应当在合同工期内达到合同条件所规定的进度。


点击查看答案


142、多项选择题  委托代理必须满足以下（）条件后，才可以代表被代理人进行生产经营活动；同样，这种代理人代表被代理人进行的生产经营活动也受到法律的保护。

A．必须以被代理人的名义设立权利和义务
B．必须获得市场准人证明
C．必须在授权的范围内设立权利和义务
D．必须事先取得委托证明
E．必须是法人单位的职工 
F．必须具有法人资格


点击查看答案


143、判断题  依据FIDIC条款，监理工程师有权增加或减少合同中所列出的工程项目中的任何工程量。


点击查看答案


144、问答题  

某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下：
（1）特别严重的降雨；
（2）现场劳务不足；
（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；
（4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；
（5）施工场地使用权提供延误；
（6）工程款不到位。
1）监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。
2）哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？


点击查看答案


145、单项选择题  如果某项施工承包合同中有一项不属于停工后会影响到整个工程的某一部分工程，已经按监理工程师的指令暂停施工，而且自停工之日起算，停工时间已经超过了84天，监理工程师依然没有签发复工许可令，则承包人有权对已经停工的这部分工程采取的措施是（）。

A．根据合理推知原则，把该暂停的工程视为可删除工程，不予施工
B．继续延缓施工进度，等待业主改正
C．实为业主严重违约，依照法定解除的规定，依法解除合同


点击查看答案


146、单项选择题  我国对经济合同争议的处理实行（）

A．一裁两审制
B．或裁或审制
C．只许仲裁
D．只许诉讼


点击查看答案


147、多项选择题  合同当事人在（）情况下订立的合同，有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。

A、不情愿
B、存在重大误解
C、显失公平
D、危害国家利益或社会公众利益
E、被对方欺诈或胁迫


点击查看答案


148、多项选择题  对无权代理下产生的行为结果，被代理人可以享有的权利有（）。

A．被代理人认为无权代理行为虽非自己委托，但其结果却符合自己的意愿和利益时，则有权追认
B．当被代理人认为无权代理违背了自己的意愿和利益时，有权拒绝
C．被代理人行使拒绝权的方式既可以用书面的形式，也可以用口头的形式，也可以用实际不履行合同的行为表示拒绝，甚至于规定被代理人本人知道他人以本人名义实施代理行为而不做追认的也一律视为已经被“拒绝”
D．拒绝必须以口头或书面形式，凡不做或没有做出否认表示的，法律视为已经被迫认


点击查看答案


149、判断题  如果发生紧急情况监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下，发布处理紧急情况所需的指令，承包人就予执行。


点击查看答案


150、判断题  承诺是受要约人同意要约的意思表示。


点击查看答案


151、多项选择题  下列（）强制性投保的保费应填写在工程量清单的第100章中，列为单独支付的细目，在评标时作为非竞争性报价处理，在支付时将凭保单按实支付。

A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险


点击查看答案


152、单项选择题  在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是（）。

A．从事监理工作的从业人员
B．被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师


点击查看答案


153、多项选择题  在监理合同中，（）是监理人的权利。

A、工程建设有关事项和工程设计的建议权
B、对其他合同承包人的选定权
C、委托监理工程重大事项的决定权
D、获得酬金的权利
E、工程建设有关协作单位组织协调的主持权


点击查看答案


154、问答题  

对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？


点击查看答案


155、多项选择题  采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（）

A．担保财产需转移给债权人
B．担保财产不需转移给债权人
C．担保财产在担保期内债权人仍可使用
D．担保财产在担保期内债权人无权使用
E．不履行债务时，债权人可依法处置担保财产


点击查看答案


156、单项选择题  某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货lOOt，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。

A、不必追究对方的违约责任
B．按300t的数量计算违约金
C．按lOOt的贷款计算违约金
D．按逾期15天的时间计算违约金


点击查看答案


157、多项选择题  施工过程中使用的图纸由（）提供。

A、由业主经过监理工程师提供
B、承包人提供
C、发包人提供经承包人批准
D、承包人提供工程师批准


点击查看答案


158、单项选择题  未经共有人同意而处分了共有财产的合同应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


159、单项选择题  只要是合同的形式不符合法律规定或双方约定的一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是（）。

A．对
B．是合同效力待定合同
C．没有得到相对人追认的才无效
D．由相对人一方认定其是否有效


点击查看答案


160、单项选择题  无效经济合同的确认权属于（）

A、法院或仲裁机关
B、法院
C、工商局
D、建设管理部门


点击查看答案


161、单项选择题  凡是经济合同关系中的权益主体不能满足合格要件的，该合同是无效合同。关于此说法表述正确的是（）。

A．对
B．不对
C．没有得到相对人追认的才无效D．由相对人一方认定其是否有效


点击查看答案


162、单项选择题  对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（）。

A．追认权或者拒绝权
B．催告权或者撤消权
C．追认权或者撤消权
D．催告权或者拒绝权


点击查看答案


163、判断题  大中型公路工程施工项目应通过公开招标或邀请招标的方式来确定施工单位。


点击查看答案


164、判断题  合同价格是指中标的承包商在投标书中所报的价格。


点击查看答案


165、单项选择题  《合同法》赋予合同当事人一方可以单方独立行使的权利有：（）

A、代位权
B、撤销权
C、概括转让
D、约定解除权


点击查看答案


166、多项选择题  索赔证据的基本要求是（）

A．索赔证据必须具备真实性 
B．索赔证据必须具备全面性 
C．索赔证据必须具备特定条件 
D．索赔证据必须具备及时性 
E．索赔证据必须具备直观性 
F．索赔证据必须具备逻辑性


点击查看答案


167、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，（）是承包商应该完成的工作。

A、发出索赔意向通知
B、提出索赔报告
C、审查索赔报告
D、作好现场同期记录
E、审查索赔处理


点击查看答案


168、判断题  按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失。


点击查看答案


169、判断题  除非在招标资料表或合同专用条款中另有规定，不管合同工期长短，在合同执行期间如果遇到物价波动，可以按调价公式对投标人填报的单价和价格进行调价。


点击查看答案


170、多项选择题  合同法律体系包括（）等有关法律文件。

A、国家颁布的合同法律
B、国务院颁布的合同行政法规
C、国务院直属部委颁布的合同部门章程
D、地方政府颁布的合同地方性法规
E、企业制定的规章制度


点击查看答案


171、判断题  履约保证金的法律后果是，若业主不履行合同则无权请求退还履约保证金，如果是承包人不履行合同则应双倍返还履约保证金。


点击查看答案


172、问答题  简述工程师可以保留执行八条职责与权力的条款？


点击查看答案


173、多项选择题  合同解除包括（）。

A、自愿解除
B、强制解除
C、约定解除
D、法定解除


点击查看答案


174、多项选择题  FIDIC合同条件下，工程师对（）方面的权利一般不能委托给工程师代表。

A、发布开工令
B、处理承包商严重违约
C、检验材料、设备的质量
D、签发付款证书
E、对已完成工程部位质量的确认或拒收


点击查看答案


175、判断题  工程一切险的保险费用应由业主单方面承担。


点击查看答案


176、多项选择题  缺陷责任期内，下列工作中（）仍是承包人的义务。

A、修复因施工所引起的工程缺陷
B、施工期内未完成的剩余工程施工
C、工程照管
D、可能出现的变更工程施工
E、进行风险投保


点击查看答案


177、判断题  当工程的“监理方”，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷，不符合合同规定时，则监理方有权拒收这些材料或工程设备。


点击查看答案


178、单项选择题  业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（）。

A、一切风险转移给保险公司
B、部分风险转移给保险公司
C、全部风险仍由业主承担
D、全部风险转移给承包人


点击查看答案


179、单项选择题  合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同过程中发生违约后，（）

A、未违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B、违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任。


点击查看答案


180、单项选择题  公路工程施工中，当施工工地距居民住宅区距离小于150米时，承包人不得在夜间安排噪声超过（）的机械施工。

A、45dB；
B、55dB；
C、75dB；
D、85dB。


点击查看答案


181、多项选择题  评标的条件是（）

A．投标单位技术力量强
B．标价合理、工期适当
C．有较好的信誉
D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F．愿意让利


点击查看答案


182、问答题  某公路工程项，工程量清单中的土方开挖数量为750000m3，岩石分类为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。 如果在施工中监理工程师未及时提供施工图纸，承包人是否能得到经济赔偿及顺延合同工期？


点击查看答案


183、判断题  损害赔偿是违约责任的主要方式。


点击查看答案


184、单项选择题  法人的交更是指（）

A、法人法定存在期限届满
B、法人企业改变经营方式
C、法人企业转让企业
D、企业法人资格被撤销


点击查看答案


185、多项选择题  下列（）强制性投保的保费应由投标人自行投保，其保险费由承包人承担并支付，并认为承包人已经将此项费用包含在承包人所包的单价或总额价中了，在工程量清单中不再单独报价。

A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险


点击查看答案


186、单项选择题  当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（）为准。

A、招标文件中的规定
B．现场考察时招标单位的口头解释
C．招标单位在会议上的口头解答
D．发给每个投标人的书面质疑解答文件


点击查看答案


187、单项选择题  从担保法和会计制度上看，开工预付款（国际惯例称其为动员预付款）应当属于（）性质的款项。

A．定金
B．保证金
C．无息贷款
D、暂付款
E．承包人具有的留置权


点击查看答案


188、多项选择题  在FIDIC条款中的“合同”与“合同协议书”指的是（）。

A．同一个东西
B．合同文件就是合同协议书
C．合同文件包含有合同协议书
D．合同协议书是合同文件的组成部分


点击查看答案


189、判断题  业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。


点击查看答案


190、多项选择题  合同依法订立才具有法律效力，合同的订立应具备的条件有（）。

A、当事人要有合法的资格
B、内容要合法
C、形式和程序要合法
D、主管部门的同意和批准


点击查看答案


191、判断题  从合同不影响主合同的存在，但影响主合同的履行。


点击查看答案


192、单项选择题  在支付从国外进口的材料时，材料预付款中所指的“到岸价”是（）。

A．运达出口国的口岸的价格
B．离开货物供应国的口岸时的口岸价格
C．到达本工程工地的价格
D．指离岸价加海上运输费再加海运保险费


点击查看答案


193、判断题  保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储物，存货人支付仓储费的合同。


点击查看答案


194、单项选择题  上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南站交货，但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷的诉讼，应在（）起诉。

A．天津市人民法院
B．上海市人民法院
C．济南市人民法院
D．铁路运输法院


点击查看答案


195、多项选择题  可以是第三人作出担保的方式有（）

A、保证
B、抵押
C、质押
D、留置
E、定金


点击查看答案


196、多项选择题  委托监理合同索赔时效性规定是：业主或监理单位中的任何一方，向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后（）之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后（）之内提出索赔意向，并每隔（）提供一次该事件仍然在持续的证明材料。直到该事件结束后（）之内提出正式的索赔文件。否则。无论是业主还是监理单位均有权以时效已过为理由，不予受理该索赔请求。

A．28个日历日
B．14个日历日
C．7个日历日
D．28个工作日
E．14个工作日


点击查看答案


197、多项选择题  在FIDIC施工合同条件下，发生（）等事件时，承包商可以提出索赔。

A、其他承包商干预
B、设计图纸上没有标明尺寸
C、施工现场发现文物
D、战争、革命等
E、工程师要求增加钻孔和勘探开挖


点击查看答案


198、多项选择题  《公路工程国内招标文件范本》技术规范中要求承包人在工程现场周围配备哪些必要的（）标志牌。

A、警告与危险标志
B、安全与控制标志
C、指路标志与标准的道路标志
D、施工标段牌
E、公司广告牌


点击查看答案


199、单项选择题  根据交通部公路工程国内招标文件范本的规定，保留金的处理方式是（）。

A．在签发移交证书后立即全部退还
B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半


点击查看答案


200、多项选择题  处理由于工程变更所引起的责任的方法是（）。

A．只要变更不属于承包人的过错和违约造成的，监理工程师就应当对工程竣工期限延长、费用增加估价，业主就应当补偿
B．只要承包人执行的是监理工程师依法下达的工程变更令，就应当得到补偿
C．如果下达变更令是由于承包人的过错或者是由于承包人违约所造成的，或者是应当由承包人负责的，则由于工程变更所引起的费用增加，或影响工程的竣工时间，一概由承包人负责，不予补偿


点击查看答案


201、多项选择题  《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中（）是错误的。

A、联动无负荷试车，由承包人组织试车
B、单机无负荷试车，由工程师组织试车
C、由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延
D、试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工


点击查看答案


202、单项选择题  公路工程施工承包合同的有效期期限是（）。

A．合同工期
B．从开始招标至工程完工的时间
C．从合同签订至缺陷责任期结束
D．合同工期加保修期


点击查看答案


203、问答题  简述加强对工程分包管理的方法


点击查看答案


204、问答题  某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 施工招标阶段，监理单位的主要工作内容有哪几项？


点击查看答案


205、问答题  某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 业主代表的做法是否正确？为什么？


点击查看答案


206、单项选择题  违反法律法规中强制性规定的合同是（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


207、多项选择题  FIDIC合同条件定义的合同价格是指（）。

A．中标通知书中写明的中标价
B．投标书中写明的投标价格
C．承包人实际得到的工程款
D．为施工并完成工程和修复缺陷应付给承包人的总金额


点击查看答案


208、多项选择题  要约的法律约束力表现在（）。

A、要约生效后，在要约有效期内，要约人不得随意反悔（即不得撤消和修改要约）；
B、对方必须按照要约的条件订立合同；
C、是邀请投标人参加投标的法律证据；
D、要约人应当承担一旦‘受要约人’做出‘承诺’，就必须与其签订合同的法律责任。


点击查看答案


209、判断题  根据规定，只要当事人双方经过协商一致同意，就可以变更和解除合同。


点击查看答案


210、多项选择题  指定分包商的特点表现为（）。

A、由业主选定实施单位
B、与业主签订合同
C、总包商负责施工中的协调管理
D、工程师负责施工中的协调管理
E、完成工作内容不属于总包商的承包工作


点击查看答案


211、多项选择题  施工合同条件所规定的履约担保形式有（）。

A．履约保证金
B．预付款保证金
C．保留金
D．留置权
E．定金
F．违约金


点击查看答案


212、单项选择题  根据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原则是（）。

A．工程量减少，则单价提高
B．工程量增加，则单价提高
C．工程量增加，则单价降低
D．单价偏高，则予以降低，反之提高


点击查看答案


213、单项选择题  监理工程师对承包人施工质量不合格的工程不进行计量，是行使合同法中的（）。

A．一般抗辩权
B．同时抗辩权
C．不安抗辩权
D．后履行抗辩权


点击查看答案


214、多项选择题  评标时，以下符合对投标报价的算术修正的原则是（）。

A．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以数字表示的金额为准
B．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准
C．各细目“总额价”的实际累计值，若不等于投标总价时，以累计的数为准


点击查看答案


215、多项选择题  在不安抗辩的条款中：“先履行债务的当事人有确切的证据证明后履行的一方丧失履约能力”一句中的“丧失履约能力”是《合同法》第六十八条所规定的下列情形中的（）。

A．经营状况严重恶化
B．转移财产、抽逃资金，以逃避债务
C．丧失商业信誉
D．有丧失或者可能履行丧失履行债务的其他情形


点击查看答案


216、判断题  对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。


点击查看答案


217、多项选择题  代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应（）

A、以自己的名义签定合同
B、与第三方商签过程中独立地表示自己的意志
C、在授权范围内单独与第三方谈判合同
D、在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务
E、在合同内约定委托人和第三方的权利义务


点击查看答案


218、判断题  承包人运至施工现场的施工机具是承包人的财产，他有权使用到本合同之外的其他项目施工中去。


点击查看答案


219、单项选择题  与承包人编制工程量清单无关的内容有（）。

A．质量规定
B．技术规范
C．设计文件
D．计量支付办法


点击查看答案


220、多项选择题  下列哪些属编制标底应遵循的原则（）

A．一个工程只能编制一个标底
B．标底应考虑价格变动因素
C．根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底
D．标底价格应与投标者协商确定


点击查看答案


221、判断题  FIDIC条款规定，战争属于不可预见的风险，应由业主承担其风险责任。


点击查看答案


222、多项选择题  国际工程承包中常见的保险种类有（）。

A、工程一切保险
B、疾病保险
C、第三方责任险
D、人身意外险
E、货物运输险
F、其它保险


点击查看答案


223、单项选择题  以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中，正确的是（）。

A．合同成立与合同无效的确认权都属于合同当事人双方
B.合同成立与生效的确认权都属于人民法院或仲裁机关
C．合同成立的确认权属于人民法院或仲裁机关，而合同生效的确认权属于合同当事人双方
D．合同成立的确认权属于合同当事人双方，而合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关


点击查看答案


224、多项选择题  工程保险的主要种类有（）。

A、建筑工程一切险
B、勘察设计一切险
C、安装工程一切险
D、机器损坏险
E、工程中的一切险


点击查看答案


225、判断题  一般中标通知书签发以后28天内，承包商应办理履约担保和签约手续，否则业主有权另选中标单位。


点击查看答案


226、单项选择题  当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出抉定。

A、费用索赔
B、要求承包人编人缩短合同工期
C、合同内索赔
D、工期延误索赔


点击查看答案


227、判断题  建设工程合同应当采用书面形式。


点击查看答案


228、单项选择题  经济法律关系的主体是指（）。

A．经济法律关系中当事人的权利和义务
B．是经济法律关系的当事人
C．经济法律关系主体的权利义务所共同指向的“事”或“物”
D．国家颁布的法律、法规


点击查看答案


229、单项选择题  在评标过程中，招标人可以对投标价格做出的修改是（）。

A．予以降低
B．予以提高
C．除按评标委员会指出的算术错误修改外，均不能修改
D．与投标人谈判修改


点击查看答案


230、多项选择题  某承包工程在实施中，发生了不可抗力事件，依据FIDIC条款，造成的损失可以按（）处理。

A、依法免责“责任当事人”的赔偿责任
B、由监理工程师负责
C、由承包人负责
D、由政府负责
E、已经投保且属于承保范围内的，可以要求保险公司理赔


点击查看答案


231、判断题  监理工程师与业主的关系是被委托与委托的关系，也是代理人与被代理人的关系，应做到各负其责，独立工作，相互尊重，密切合作。


点击查看答案


232、判断题  抵押要发生财产或财产权的移交，质押则不需要移交财产。


点击查看答案


233、单项选择题  工程施工分包合同属于（）。

A、主合同
B、从合同
C、独立合同
D、无偿合同


点击查看答案


234、判断题  以特定物为标的的要约有时可以向多家单位发出，例如施工招标，业主可以向多家单位发售招标文件。


点击查看答案


235、问答题  

我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程，招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米，开工后，经工程师检查，该砂不符合要求，承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂；而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工：4月22日至26日承包人设备故障，工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人，5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨，造成5月11日至14日该地区的供电全面中断。合同中相关内容如下：
⑴通用条件：
11.1在承包人送递标书前，业主应使承包人得到由业主根据有关该项工程的调查所取得的水文及地表以下状况的资料，但承包人对他自己就上述资料的解释负责；……
12.1应该认为承包人在投标前对其报价的正确性与完备性已经查明；
45.1任何工程如无工程师的许可，均不得在夜间或星期日或当地公认的休息日施工。……
⑵专用条件：45.1删除通用条件中第45.1款中的星期日。5月1日～5月3日为法定假期。
⑶投标书附件中规定：竣工拖期违约损失偿金为人民币5万元/日。

由于几种情况的暂时停工，承包人在5月15日向工程师提交了延长工期25天，成本损失费2万元/天和利润损失费2千元/天（费率经核准），共计索赔款额人民币55万元。
⑴如果把工期延误作以下分类，①不可原谅延误，②可原谅应补偿延误，③可原谅但不补偿延误。你认为从5月11日至14日的延误属于（）。
⑵应批准延长工期多少天、批准索赔款额多少万元？为什么？⑶作为监理工程师在业主给承包人的进度支付中是否扣除竣工拖期违约损失偿金，为什么？


点击查看答案


236、单项选择题  经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为，自觉实现权益主体（债权人）的经济利益和要求的责任。义务主体如果不履行或不完全履行其合同义务，权利主体一方有请求（）强制执行的资格。

A．上级主管部门
B．有关司法机关
C．当地工商行政管理机关
D．当地公安局


点击查看答案


237、多项选择题  在监理招标的评标中，（）是技术建议书的主要评审内容。

A、监理人的资质条件
B、监理机构人员配置
C、监理取费
D、实施监理的方案计划
E、要求业主提供的设施


点击查看答案


238、判断题  对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。


点击查看答案


239、单项选择题  施工中的费用索赔出现的原因是（）

A．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
B．只限定当事人违约而提出的赔偿
C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿


点击查看答案


240、单项选择题  根据FIDIC条款，保留金的处理方式是（）。

A．在签发移交证书后立即全部退还
B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半


点击查看答案


241、多项选择题  有关约定损害赔偿与法定损害赔偿说法正确的是（）。

A、原则上约定损害赔偿优先于法定损害赔偿
B、在约定损害赔偿与法定损害赔偿中取数额较高的
C、约定损害赔偿不能超过法定损害赔偿的最高范围
D、没有约定损害赔偿的，可直接适用法定损害赔偿
E、原则设定损害赔偿优先于约定损害赔偿


点击查看答案


242、单项选择题  如果“受要约人”在承诺时对要约的内容做出实质性的变动，则认为该意思表示（）。

A．否定性承诺
B．承诺有效
C．承诺无效
D．用重新要约代替了原来的要约


点击查看答案


243、单项选择题  当业主与承包人所订立的施工承包合同，没有采用书面的形式签订时，则应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


244、单项选择题  由于合同中某方存在有过失，使得已经成立的合同不能生效，或者被裁定为“无效合同”或“被撤销的可撤销合同”时，责任方应承担的责任原则是（）。

A．过失责任原则
B．平等自愿原则
C．诚实信用原则
D．严格责任原则


点击查看答案


245、单项选择题  经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有（）

A．预付款是定金的形式之一
B．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
C．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
D．留置物的所有人必须是债务人


点击查看答案


246、判断题  所有由业主提供给监理单位使用的设施、设备和物品均属于业主无偿提供给承包人的，但在监理服务期间仍应视为业主的财产，监理单位在使用时应予爱护。当监理服务完成或终止后，监理单位有权将上述设施、设备、尚未使用物品收归己有。


点击查看答案


247、多项选择题  按照交通部《公路工程国内招标文件范本》“投标人须知”第67．2款规定，将合同纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解应满足的条件是（）。

A．如果业主或承包人有一方对监理工程师的裁定有异议
B.如果监理工程师在收到第67.1款所述提交后42天内，没有发出自己的裁定通知
C．协商或调解必须在收到监理工程师发出的裁定通知后的42天内进行
D．如业主或承包人有一方对监理工程师裁定有异议，在监理工程师的裁定送达后42天内提出要求的


点击查看答案


248、单项选择题  业主与承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位，对此，以下说法正确的是（）。

A．合同有效
B．合同如果是当事人意思的真实表示，就有效
C．合同无效
D．合同如果没有违背法律要求的形式上的要求，就有效


点击查看答案


249、判断题  《中华人民共和国合同法》规定承担履约违约的方式是强制性的。


点击查看答案


250、多项选择题  《合同法》规定，合同权利、义务终止，不影响合同中（）的效力。

A、清理条款
B、质量条款
C、结算条款
D、风险条款


点击查看答案


251、判断题  定金法律后果是，如果给付定金的一方不履行合同无权请求退还定金，接受定金的一方不履行合同应双倍返还定金。


点击查看答案


252、多项选择题  合同效力解决的是合同的法律约束力问题，就一般合同而言，以下哪几种是合同的效力中所包括的状态，（）。

A、效力待定
B、合同有效
C、无效合同
D、说不清
E、当事人双方决定


点击查看答案


253、判断题  只有法人代表才能代表法人进行生产经营活动，参与招标投标，签订经济合同。法人代表的这种权力受到法律的保护，其他人未经法人代表的授权，是不能代表法人进行生产经营活动的。


点击查看答案


254、问答题  

对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

监理工程师对两次索赔申请应如何处理？


点击查看答案


255、多项选择题  凡经过交工验收认为质量合格的工程，监理工程师均应当在验收工作完毕后的第14天内签发移交证书。移交证书签发后即应办理将工程移交给业主的手续。在工程移交以后（）。

A．承包人就已经完成了他的全部合同义务
B．从交工之日起，本工程即进入缺陷责任期
C．除未完的扫尾工作外，承包人不再负责对本工程的照管和维护
D．认为承包人所施工的工程已经被批准


点击查看答案


256、判断题  承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发时为止。


点击查看答案


257、单项选择题  承包人应（）向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。

A．每月
B．每日
C．每周
D．每旬


点击查看答案


258、单项选择题  承包人在隐蔽工程覆盖之前应该（）。

A．请业主检查
B．请监理工程师检查
C．自我检查
D．请质监站监督人员检查


点击查看答案


259、多项选择题  公路工程施工招标，可以对某个建设项目一次招标，也可以根据（）进行招标，不得将招标工程化整为零或者以其它方式规避招标。

A、不同专业、不同实施阶段
B、分标段、分阶段
C、按施工队伍多少，分阶段
D、按施工队伍规模大小分阶段


点击查看答案


260、判断题  根据我国《合同法》与《仲裁法》的规定，如果当事人对仲裁结果不服的，可以向法院提出诉讼。


点击查看答案


261、问答题  

某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1．5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项：
（1）由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润；
现场管理费﹦合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×12％×1．5﹦80（万元）
公司管理费﹦合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×7％×1．5≈46．67（万元）
利润﹦合同总价÷工期×利润×延误时间
﹦8000÷18×5％×1．50≈33．33（万元）
合计﹦80十46．67+33．33﹦160（万元）
（2）由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。

监理工程师能否同意承包人提出的两项索赔？理由是什么？


点击查看答案


262、多项选择题  标底价格由（）组成

A．成本
B．利润
C．税金
D．直接费
E．间接费


点击查看答案


263、多项选择题  签发最终支付证书就意味着：（）

A、承包人已经履行完成了合同规定的全部义务
B、双方的合同义务都已经全部完成
C、只是监理工程师的无法律意义的表态
D、承包人所施工的工程已经被批准
E、业主已经履行完成了合同规定的全部义务
F、合同到此结束


点击查看答案


264、多项选择题  我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有（）。

A．质押
B．抵押
C．保证
D．定金
E．留置权
F．保留金、预付款、暂定金


点击查看答案


265、多项选择题  投标单位有以下行为时，（）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。

A、通过资格预审后不投标
B、不参加开标会议
C、中标后拒绝签订合同
D、开标后要求撤回投标书
E、不参加现场考察
F、不接受招标人按规定对其投标价算术错误的修正


点击查看答案


266、单项选择题  经济合同的核心是（），它量当事人双方权利和义务的焦点

A、价款
B、标的
C、违约责任
D、履行期限


点击查看答案


267、判断题  合同解除后就不得再要求损害赔偿。


点击查看答案


268、判断题  采用评标价法评标时应以投标价最低为最优投标书。


点击查看答案


269、单项选择题  凡是在招标中因招标人泄露标底而签订的施工承包合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


270、多项选择题  订立合同可采用的形式有（）。

A、承诺
B、要约
C、要约邀请
D、书面
E、口头


点击查看答案


271、多项选择题  业主与承包商签订的施工承包合同，条款内容必须符合（）等的有关规定。

A、中华人民共和国合同法
B、企业内部制定的规章
C、工矿产品购销合同条例
D、建设工程施工合同管理办法
E、当地政府有关部门颁布的法规


点击查看答案


272、多项选择题  关于定金以下表述正确的为（）。

A、定金是作为债权的担保
B、定金就是预付款
C、给付定金一方不履行约定债务的，无权要求返还定金
D、收受定金一方不履行约定债务的，原价返还定金
E、定金数额不得超过主合同标的额的10％


点击查看答案


273、多项选择题  当施工承包合同在已经履行或已经履行完毕后被确认为无效合同，并将已完成的工程判给发包方所有，由发包方给承包人折价补偿时，折价补偿的计算办法应遵循（）规定。

A．发包方按合同规定的计量支付办法支付
B．发包方按合同规定的计量支付办法，但扣除利润与上级企业管理费后的结果支付
C．发包人付给承包人的是承包人付出的劳动
D．不按合同的报价，而是依据概预算的方法，但不计利润来计算


点击查看答案


274、多项选择题  合同生效的时间依法可以分为（）。

A．既不需要经过批准、登记；也没有约定“附时间或附条件”的，合同成立时，就是合同生效之时
B．法律、法规规定要办理批准或登记手续的，自合同批准或登记之日起生效
C．合同双方约定有“附时间”或“附条件”的，自“附时间”或“附条件”成就之时起生效
D．自要约生效之时，合同生效E．自开始履行合同之时起，合同生效


点击查看答案


275、单项选择题  根据FIDIC条款，施工期间出现的下列损失中，由业主承担赔偿的损失是（）。

A．工地材料遭受盗窃的损失
B．已完工程受到人为破坏的损失
C．因气候原因造成的停工窝工损失
D．人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失


点击查看答案


276、单项选择题  在FIDIC合同条件中所称的“工程师”指的是（）。

A．从事监理工作的从业人员
B．业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师


点击查看答案


277、单项选择题  公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。

A．是否发布招标公告
B．否组织现场考察
C．是否解答投标单位的质疑
D．是否公开开标


点击查看答案


278、多项选择题  在施工合同中，发包人有权解除合同的情况包括（）。

A、承包人未按工程师确认的施工进度计划施工
B、承包人将其承包的全部工程转包给他人
C、承包人将工程肢解后以分包的名义分别转包给他人
D、承包人的施工存在质量问题
E、承包人未按约定履行保修义务


点击查看答案


279、多项选择题  下列（）属绝对无效的代理行为，不可以追认。

A．未经被代理人授权的代理行为
B．超越代理权限的代理行为
C．“双方代理”产生的代理行为
D．恶意串通的代理行为
E．代理权限消灭以后所进行的代理行为
F．自身代理的代理行为


点击查看答案


280、单项选择题  监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现（）。

A、承包人无权得到该项工作的付款
B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定
C．业主给予承包人一定的补偿
D．承包人有权得到该项工作的付款


点击查看答案


281、多项选择题  《合同法》规定的无效合同条件包括（）

A、一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益
B、损害社会公共利益
C、在订立合同时显失公平
D、恶意串通损害第三人利益
E、违反行政法规的强制性规定


点击查看答案


282、单项选择题  招标投标法规定对于国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，除经批准外，必须采用（）方式进行招投标。

A、直接委托
B、公开招标
C、邀请招标
D、议标


点击查看答案


283、单项选择题  合同条款第54条规定，承包人已经运至现场的施工机械、临时工程和材料，被视为业主的财产，为专供本合同工程施工所用，没有业主的同意、监理工程师的批准，不得将上述任何物品和其任何部分运出现场（但运输车辆除外），这一规定被称之为（）。

A．否决权
B．抗辩权
C．留置权
D．保全措施


点击查看答案


284、判断题  监理工程师在工程承包合同签订阶段应在条款上维护业主的利益；在合同履行阶段应维护合同赋予各方的权益。


点击查看答案


285、单项选择题  下列那种行为属于要约（）

A、业主向承包人发出的订约通知；
B、业主发售的招标文件；
C、承包人投送的投标文件；
D、业主签发中标通知书；


点击查看答案


286、判断题  因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义，当事人可以解除合同。


点击查看答案


287、单项选择题  FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（）的期限

A．合同签字日至承包人提交结清单日
B．开工日至工程师颁发移交证书日
C．开工日至工程师颁发履约证书日
D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日


点击查看答案


288、单项选择题  代理是一种民事法律行为，通常分为以下哪三种类型（）。

A、法定代理、指定代理、合法代理
B．委托代理、委派代理、民间代理
C、委托代理、法定代理、民间代理
D．委托代理、法定代理、指定代理


点击查看答案


289、单项选择题  某大型自动化多功能桥梁工程施工图设计完成后进行设备安装招标，此时宜采用（）方式选择承包商。

A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、直接委托


点击查看答案


290、单项选择题  监理工程师所签发的“最终支付证书”，在合同管理上的法律意义是（）。

A．证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明文件
B．证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件
C．仅仅是证明合同双方最后谁应向谁支付多少款项的证明文件
D．证明业主已经完成合同义务的文件


点击查看答案


291、判断题  除非另有规定，计算面积时，其长宽应按图纸所示尺寸线或按监理工程师指示计量。


点击查看答案


292、单项选择题  招标投标法规定评标工作应由（）负责。

A、业主
B、业主组建的评标委员会
C、上级主管部门指定的评标小组
D、代表国家的常设评标机构。


点击查看答案


293、多项选择题  采用邀请招标方式选择施工承包人时，业主在投标阶段的工作包括（）。

A、发布招标广告
B、发出投标邀请函
C、进行资格预审
D、组织现场考察
E、召开标前答疑会


点击查看答案


294、判断题  违约责任具有一定的制裁性。


点击查看答案


295、多项选择题  建设工程委托监理合同属于（）。

A、诺成合同
B、实践合同
C、有偿合同
D、无偿合同
E、双务合同


点击查看答案


296、单项选择题  根据合同通用条件，如果在（）以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等，导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。

A、投标截止日期前的28天
B、投标截止日期前30天
C、授标
D、投标


点击查看答案


297、单项选择题  依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下报刊上发布：（）。

A、中国经济导报
B、中国建设报
C、中国日报
D、中国交通报


点击查看答案


298、多项选择题  在下述各项中，属投标报价降低风险报价策略的是（）

A、加强索赔
B、购买保险
C、开口开级报价
D、多方案报价
E、按成本加酬金方式结算报价


点击查看答案


299、多项选择题  下列属于撤销权消灭情形的是（）。

A、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权
B、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权
C、具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
D、具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权
E、具有撤销权的当事人知道撤销事由后对自己的家人表示不想撤销的


点击查看答案


300、单项选择题  某合同施工中发生洪水灾害造成下列损失，根据FIDIC条款，承包人应承担的损失是（）。

A．现场施工用材料遭受的损失
B．承包人的施工机械遭受的损失
C．已完工程遭受的损失
D．在建工程遭受的损失
E．是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：中医儿科(医学高级)：内经题库考..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询