1、单项选择题 按照《建设工程施工合同》GF-2013-0201示范文本通用条款的规定，监理人收到承包人隐蔽工程验收申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，施工单位应（）。
A.再次发出书面通知 B.停工等待 C.通知建设单位予以验收 D.自行完成覆盖施工
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、单项选择题 下面有关担保物权的说法正确的是（）。
A.抵押人不能转让抵押物 B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭 C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭 D.债务履行期限届满，债权人可以将抵押物归己
3、单项选择题 根据我国《物权法》的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）。
A.所有权 B.使用权 C.收益权 D.占有权
4、单项选择题 关于定金的表述中，不正确的是()。
A、债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回 B、给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金 C、定金合同从合同成立之日起生效 D、定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%
5、单项选择题 承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（）。
A.3月5日 B.3月12日 C.3月20日 D.4月10日
6、单项选择题 工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益（）。
A.请求解除合同 B.请求返还财产 C.请求排除障碍 D.请求赔偿损失
7、单项选择题 发明专利权的期限为自申请日起()年。
A、10 B、15 C、20 D、25
8、多项选择题 关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）
A．贷款人不得预先在本金中扣除利息 B．借款人应当按照约定的用途使用借款 D．对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借款人可以随时偿还 D．订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保 E．贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产
9、单项选择题 下列工程项目中，除（）以外都属于依法必须招标范围的项目。
A.成片开发的商品住房建设项目 B.民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目 C.利用国际援助建设的生态环保项目 D.全部使用国有企业自有资金建设的工业厂房
10、单项选择题 根据《劳动法》的规定，劳动者有()情形时，用人单位不可以随时解除劳动合同。
A、某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年 B、某单位发现王某在试用期间不符合录用条件 C、史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失 D、职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任
11、单项选择题 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人在同一时期最多能承担（）个工程项目的管理工作。
A.1 B.2 C.3 D.4
12、多项选择题 对病毒有杀灭作用的消毒剂有（）
A.乙醇 B.碘酊 C.碘伏 D.过氧乙酸 E.戊二醛
13、单项选择题 工程建设项目的质量、安全第一责任人是（）。
A.总经理 B.部门经理 C.项目经理 D.安全经理
14、单项选择题 职工培训合格上岗率最低为（）%。
A.60 B.80 C.90 D.100
15、单项选择题 李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。李某利用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，木材公司对李某辞职并不知晓。请问，对该合同承担付款义务的是（）。
A.甲建筑公司 B.物资经销公司 C.李某 D.李某和甲建筑公司
16、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是（）
A.对国务院部门或者县级以上人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件 B.海关处理的案件 C.本辖区内重大复杂的案件 D.因不动产提起的行政诉讼案件
17、单项选择题 甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议。甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。
A、对该诉讼请求予以支持 B、对该诉讼请求不予支持 C、对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持 D、对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持
18、多项选择题 一级建造师应具备()等执业技术能力。
A.丰富的施工管理实践经验和资历 B.一定的施工组织能力 C.一定的工程管理理论水平 D.丰富的施工管理专业知识 E.接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平
19、单项选择题 对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是（）
A.规划审查机关 B.施工图设计文件审查单位 C.建筑安全监督管理机构 D.工程质量监督机构
20、多项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商，则下列表述中正确的是（）。
A.施工单位与A材料上之间存在合同之债 B.A材料商与B材料商之间存在无因管理之债 C.施工单位与B材料商存在不当得利之债 D.A、B材料商之间不存在债的关系 E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债
21、单项选择题 下列法律中，不属于民法或商法的是（）
A.《合同法》 B.《劳动合同法》 C.《公司法》 D.《物权法》
22、单项选择题 根据《招标投标法》及相关实施条例，下列工程建设项目中属于依法应当公开招标的是（）。
A.中外合资企业投资的交通运输的建设项目 B.使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目 C.民营企业投资的商品住宅建设项目 D.外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目
23、单项选择题 民事代理中的转托他人代理可以发生在（）情形下。
A.委托代理 B.法定代理 C.表见代理 D.指定代理
24、多项选择题 《建设工程质量管理条例》明确规定，必须实行监理的建设工程有()。
A、国家重点建设工程 B、大中型公用事业工程 C、成片开发建设的住宅小区工程 D、小型住宅工程 E、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
25、多项选择题 下列关于依法必须招标的项目的施工招标资格审查的说法中，正确的有（）。
A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日 B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当由评标委员会审查资格预审申请文件 C.除招标文件另有规定外，进行资格预审的，一般不再进行资格后审 D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标 E.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查
26、单项选择题 下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。
A、工程建设项目施工招标投标办法 B、安全生产许可证条例 C、安全生产法 D、建筑业企业资质管理规定
27、单项选择题 关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）
A．必须在合同中有此约定，才可作为结算依据 B．这是法定的视为认可竣工结算文件的情形 C．即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据 D．此约定即使写入合同中，也属无效合同条款
28、单项选择题 某市政府公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日为2002年3月20日，甲公司的投标书于2002年3月21日送达。对于此投标书评标委员会应当()。
A.接受 B.审查合格后接受 C.审查不合格后拒收 D.拒收
29、单项选择题 关于赔偿责任特征的叙述中，有误的是()。
A.赔偿损失具有很强的固定性 B.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式 C.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿 D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则
30、单项选择题 某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1。2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()万元。
A.240 B.120 C.80 D.20
31、单项选择题 根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()。
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担 B.代理人可以超越代理权实施代理行为 C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任 D.代理是被代理人以自己的名义实施民事法律行为
32、单项选择题 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()的监督下现场取样并送检。
A、设计单位 B、工程质量监督机构 C、监理单位 D、施工企业质量管理部门
33、单项选择题 自劳动能力鉴定结论作出之日起()后，工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。
A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、12个月
34、单项选择题 下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是（）。
A.移交工程档案资料是建设单位的义务 B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总 C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总 D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案
35、多项选择题 建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有()。
A、建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工 B、建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工 C、建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工 D、建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工 E、建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司
36、多项选择题 某施工企业从事施工活动，但未取得安全生产许可证，因此可能承担的法律责任有（）。
A.民事责任 B.刑事责任 C.行政责任 D.违宪责任 E.国家赔偿责任
37、多项选择题 某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有()。
A.投标人在投标有效期内撤回投标文件 B.投标人在开标前撤回投标文件 C.中标人拒绝提交履约保证金 D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求 E.中标人拒绝签订合同
38、单项选择题 下列标准中不属于工程建设国家强制标准的是（）。
A.工程建设通用的有关安全卫生和环境保护的标准 B.工程建设施工（包括安装）及验收通用综合标准 C.工程建设行业专用的术语、符号、代号量与单位和制图方法标准 D.工程建设重要的通用信息技术要求
39、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）
A．施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成 B．总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 C．施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位 D．分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
40、单项选择题 建设项目需要进行试生产的，应当（）申请配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.在投入试生产之日 B.投入试生产之日起3个月内 C.投入试生产之日前3个月 D.分期验收后
41、单项选择题 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)规定，施工现场临时用电设备在()及以上者，应编制用电组织设计。
A、5台及以上或设备总容量在50kW B、3台及以上或设备总容量在50kW C、4台及以上或设备总容量在40kw D、3台及以上或设备总容量在40kW
42、单项选择题 出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由()承担。
A、出卖人 B、买受认 C、承运人 D、承运人和买受人按比例
43、单项选择题 某施工企业于2008年5月1日取得安全生产许可证，则该证至()到期。
A、2010年5月1日 B、2011年5月1日 C、2012年5月1日 D、2013年5月1日
44、单项选择题 建筑起重机械安装完毕后，由下列（）组织验收。
A.建设单位 B.监理单位 C.使用单位 D.安装单位
45、单项选择题 下列关于保证金的说法正确的是（）。
A.履约保证金不得超过中标合同金额的2% B.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的10% C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还
46、多项选择题 关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。
A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物 C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关 D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查 E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段
47、单项选择题 承租人转租后第三人对租赁物造成损失的，()应当赔偿损失。
A、承租人 B、第三人 C、承租人与第三人 D、出租人与第三人
48、单项选择题 根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。
A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金 B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金 C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金 D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金
49、单项选择题 根据法律规定，施工合同纠纷产生后，当事人应向()法院起诉。
A.原告住所地 B.被告住所地 C.合同订立地 D.工程所在地
50、多项选择题 建设工程以赔偿随时方式承担违约责任的构成要件包括（）
A．违反职业道德规范 B．造成随时后果 C．具有违约行为 D．违反建筑企业内部文件 E．违约行为与财产等损失之间有因国关系
51、单项选择题 注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。
A.3 B.6 C.9 D.12
52、单项选择题 如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保人须()。
A.降低投保限额 B.提前缴纳保费 C.交纳补充保险费 D.重填保单
53、单项选择题 债务人或者第三人不转移对特定财产(主要是不动产)的占有，将该财产作为债权的担保是()。
A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置
54、单项选择题 甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。
A、向法院申请撤销裁决 B、向人民法院起诉 C、向上级仲裁机构申诉 D、向人民法院申请执行
55、多项选择题 下列关于招标代理机构的说法中，正确的有（）。
A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量 C.有符合该法定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库 D.可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询 E.招标代理机构可以在其资格许可范围外开展招标代理业务
56、多项选择题 拆除工程施工备案的主要资料有（）。
A.建设单位资质等级证明 B.拟拆除建筑物的说明 C.可能危及毗邻建筑的说明 D.拆除施工组织方案 E.堆放、清除废弃物的措施
57、单项选择题 下列关于要约的说法，不正确的是（）
A.要约是希望和他人订立合同的意思表示 B.作出要约的意思表示要求内容具体确定 C.要约在作出意思表示时生效 D.当事人订立合同，采取要约、承诺方式
58、单项选择题 评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是（）。
A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审 B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审 C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审 D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标
59、单项选择题 下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）
A．食品加工生产企业 B．建筑施工企业 C．烟花爆竹生产企业 D．矿业企业
60、单项选择题 法院审理行政案件，不适用（）。
A.公开审理 B.开庭审理 C.两审终审制 D.调解
61、单项选择题 某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，则现场防护所需费用由（）承担。
A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工企业
62、单项选择题 在工程建设中，如果拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由()组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A、监理单位 B、设计单位 C、拟采用单位提请建设单位 D、拟采用单位提请监理单位
63、多项选择题 施工项目负责人的安全生产责任包括（）
A.对建设工程项目的安全施工负责 B.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 C.及时、如实报告生产安全事故情况 D.确保安全生产费用的有效使用 E.组建安全生产领导小组
64、多项选择题 《合同法》中规定可以使用于标的物提存的情形是（）。
A.债权人下落不明的 B.债权人拒绝受领的 C.债权人分立后，多个债权人主张债权的 D.债权人单方变更履行地的 E.债权数额争议的
65、单项选择题 建筑施工企业负责人每月定期带班检查时间不少于其工作日的（）
A.20% B.25% C.50% D.80%
66、多项选择题 下列标准属于强制性国家标准的有（）
A．行业专用的质量标准 B．工程建设通用的安全标准 C．工程建设行业专用的制图方法标准 D．工程建设通用的试验标准 E．工程建设行业专用的评定方法标准
67、单项选择题 某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为()。
A、2005年4月20日 B、2005年5月5日 C、2005年5月20日 D、2005年6月5日
68、多项选择题 下列行政诉讼案件，应由中级人民法院管辖的一审案件是（）。
A.确认建筑构件为发明专利 B.确认卫生洁具为实用新型专利技术 C.确认设计方案的著作权 D.对北京市政府作出处理决定不服 E.对国务院安全监督管理委员会处理决定不服
69、单项选择题 下列担保物权的说法中，正确的是（）。
A.只有不动产才可以抵押 B.质押物只能是动产 C.权利可以抵押 D.留置物只能是动产
70、多项选择题 合同的种类很多，合同的标的也多种多样包括()。
A、有形财产 B、劳务 C、无形财产 D、工作成果 E、建设工期
71、多项选择题 下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是（）。
A.《北京市建筑市场管理条例》 B.《评标委员会和评标方法暂行规定》 C.《北京市建设工程造价管理办法》 D.《北京市建设工程招标投标管理条例》 E.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》
72、单项选择题 某施工企业为了支付农民工工资，擅自将租赁的脚手架钢管卖与王某，则下列关于该转让合同效力的表述中，正确的是（）。
A.合同有效 B.合同无效 C.出租方追认则合同生效 D.钢管实际交付后，合同生效
73、单项选择题 不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。
A.乡（镇） B.县 C.市 D.省
74、单项选择题 关于总分包单位安全生产责任的说法，正确的是（）。
A.应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务 B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担 C.总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任 D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担按份责任
75、单项选择题 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。
A、建设单位 B、设计单位 C、物业管理单位 D、大楼使用者
76、单项选择题 某施工合同履行过程中，由于监理工程师张某的错误指令而给施工单位造成近5万元经济损失，对该损失向施工单位直接承担赔偿责任的是（）。
A.监理工程师张某 B.项目总监理工程师 C.监理单位 D.建设单位
77、单项选择题 根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。
A.有名合同，双务合同，有偿合同 B.有名合同，双务合同，不要式合同 C.无名合同，单务合同，要式合同 D.有名合同，单务合同，要式合同
78、单项选择题 某建设项目在投标答疑阶段，投标人甲就招标文件某一设备型号提出的疑问，招标人在进一步澄清时，须（）。
A.书面通知投标人甲 B.书面通知所有的投标人 C.口头通知投标人甲即可 D.口头通知所有的投标人
79、单项选择题 下列关于人民调解的说法中，错误的是（）
A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用 B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织 C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 D.当事人对调解协议的内容发生争议的，可以向人民法院提起诉讼
80、单项选择题 设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长()日。
A、30 B、45 C、60 D、90
81、单项选择题 关于人身保险合同的说法，正确的是()。
A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益 B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付 C.人身保险合同的投保人不可以为受益人 D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费
82、多项选择题 根据《合同法》，符合要约失效的情形是()。
A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.要约人依法撤回要约 D.承诺期限届满，受要约人未作出承诺 E.受要约人对要约内容的实质性变更
83、单项选择题 在缔约过程中，由于当事人的疏忽，在合同中未约定支付货币的地点，事后双方也未就合同履行的地点达成一致的，则()。
A.在接受货币一方所在地履行 B.可视为无效合同 C.可按可撤销合同对待 D.在支付货币一方所在地履行
84、多项选择题 工程项目验收存在()问题，应重新组织建筑节能工程验收的情形有。
A、未完成建筑节能工程设计内容的 B、参加验收人员不具备相应资格的 C、参加验收各方主体验收意见不一致的 D、验收程序和执行标准不符合要求的 E、各方提出的问题未整改完毕的
85、单项选择题 甲施工企业与乙供应商于2010年4月1日签订了一份水泥供应合同，合同约定2010年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2010年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2010年5月8日才将水泥交付给供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2010年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是()。
A、由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任 B、甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任 C、甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任 D、由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
86、单项选择题 李某在基坑土方作业过程中，发现边坡一侧土方松动并出现裂纹，于是李某停止作业，并远离作业面，李某的行为属于行使（）。
A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权
87、单项选择题 甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是（）
A．里拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权 B．里拟单独将地役权转让给了丁物业公司 C．甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙 D．甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁
88、单项选择题 失业人员在领取失业保险金期间有()情形，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇。
A、非因本人意愿中断就业的 B、应征服兵役的 C、已经进行失业登记，并有求职要求的 D、失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
89、多项选择题 下列证据不能单独作为认定案件事实依据的是（）。
A.未成年人的证言 B.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 D.采用合法手段取得且能够与其他证据相互印证的录音证据 E.无正当理由未出庭作证的证人证言
90、多项选择题 当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。
A.第一次开庭时 B.提交答辩状期时 C.被告收到起诉状副本之日起15日内 D.法庭辩论终结前 E.第一审判决作出前
91、单项选择题 某建设项目，招标文件中规定的开标日期是2010年6月6日上午9点整。在2010年6月6日上午9点整的时候，共收到了投标书10份，其中一份标书没有密封；一份标书只有单位的盖章而没有法定代表人的签字；还有一份标书对同类问题表述不一致。2010年6月6日上午11点，另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因，是因为公司的领导出差刚回来，由于签字的原因才送来晚了。下面说法正确的是()。
A、共收到有效标书9份 B、共收到有效标书8份 C、共收到有效标书7份 D、11点送来的标书是有效标书
92、单项选择题 投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金不予返还的是（）。
A.招标人终止招标的 B.投标截止前投标人撤回已提交的投标文件的 C.投标截止后投标人撤销投标文件的 D.投标人未中标的
93、单项选择题 关于建设工程分包的说法，正确的是()。
A.分包单位没有资质要求 B.分包单位不得再次分包 C.分包单位由总包单位自有确定 D.分包的工作内容没有限制
94、单项选择题 下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是（）。
A.拖欠构件厂加工费用而留置加工构件 B.拖欠运输公司运输费用而留置部分运输的材料 C.拖欠检测单位检测费用而不按照约定提供检测报告 D.拖欠停车处看管费用而拒绝交付保管车辆
95、多项选择题 关于资产负债表说法正确的是()。
A.资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的报表 B.资产负债表按月报送 C.资产负债表一般反映的是企业月末、季末、半年末、年末的财务状况 D.资产负债表属于动态会计报表 E.资产负债表以“资产=负债+所有者权益”这一会计等式为依据
96、单项选择题 施工图设计文件审查机构在进行审查时，应当审查()。
A、隔热技术与材料的内容 B、密闭技术的内容 C、节能设计的内容 D、空调制冷的内容
97、单项选择题 下列关于建筑业企业资质管理的说法中，正确的是（）。
A.企业向资质许可机关提供信息仅限于良好行为档案信息 B.企业的信用档案信息无需向全社会公示 C.投诉举报和处理、行政处罚等不良行为不记入信用档案 D.企业的信用档案应包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等
98、单项选择题 施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。
A.每季至少进行一次 B.每月至少进行一次 C.每年至少进行一次 D.每年至少进行二次
99、多项选择题 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）
A．工程竣工验收备案表 B．住宅使用说明书 C．工程竣工验收报告 D．施工单位签署的工程质量保修书 E．公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件
100、单项选择题 建设单位为工程项目办理质量监督手续应在（）。
A.领取工程规划许可证前 B.领取工程规划许可证时 C.领取施工许可证前 D.领取施工许可证后
101、单项选择题 某招标人于2010年3月10E1发出招标文件，有关投标人提交投标文件的日期的说法错误的是()。
A、如果该项目施工合同估算价为l80万元人民币，则投标人提交投标文件的日期可能截止于2010年3月28日 B、如果该项目属于关系公众安全的项目，且总投资额达到3200万元人民币，则投标入提交投标文件的日期不可在2010年3月30日前截止 C、投标人提交投标文件的日期只能截止于2010年3月30日 D、投标入提交投标文件的日期可以截止于2010年4月1日
102、多项选择题 甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2007年4月10日前支付剩余工程款50万元，乙届时未予以支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有()。
A、2007年9月，甲致函乙要求其给付工程款 B、2008年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限1年，2008年年底一定付款 C、2008年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责 D、2009年5月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付 E、2009年3月，甲向人民法院起诉
103、单项选择题 某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，可及时向（）报告。
A.施工企业负责人 B.建设安全主管部门 C.项目负责人和安全生产管理机构 D.县级以上人民政府
104、单项选择题 甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是()。
A.共同投标协议在中标后提交 B.甲公司与乙公司必须是同一专业 C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级 D.联合体是以一个投标人的身份投标
105、单项选择题 对于地方性法规、部门规章而言，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。
A.制定机关 B.地方人民政府 C.国务院 D.全国人民代表大会
106、多项选择题 运输合同中，承运人的义务主要包括()。
A、及时通知提领货物的义务 B、按指示运输的义务 C、货物毁损、灭失的赔偿义务 D、提货验收的义务 E、因不可抗力灭失货物不得要求支付运费的义务
107、多项选择题 以下情形中，不属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。
A.认为行政机关侵犯其人身权、财产权 B.国防外交等国家行为 C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定 D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权 E.行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定命令
108、多项选择题 根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的有()。
A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告 C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件 D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造
109、单项选择题 可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是()。
A.人民法院 B.建设行政主管部门 C.工商行政主管部门 D.监理单位
110、单项选择题 2008年7月甲本科毕业，乙研究生班毕业，二人同时从事施工管理工作。二人于2011年9月报考建造师，则（）。
A.二人均有资格报考 B.乙可以报考，甲不可以 C.二人均不可以报考 D.甲可以报考，乙不可以
111、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工企业资质等级证明 B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D.堆放、清除废弃物的措施 E.拆除施工组织方案
112、单项选择题 城市市区内可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前()d，向环境保护行政主管部门申报。
A、5 B、7 C、10 D、15
113、单项选择题 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由（）组织验收。
A.建设单位 B.监理单位 C.施工企业 D.安装单位
114、单项选择题 《建筑法》对为从事危险作业的职工办理意外伤害保险的要求是（）。
A.必须办理 B.应当办理 C.鼓励办理 D.不作要求
115、多项选择题 下列企业中，符合施工企业资质法定条件的包括()。
A、有符合规定的注册资本 B、有符合规定的专业技术人员 C、有符合规定的技术装备 D、有符合规定的已完成工程业绩 E、有符合规定的工程质量保证体系
116、多项选择题 行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，其法律后果是（）。
A.由行为人承担责任 B.善意相对人有撤销的权利 C.该代理行为有效 D.相对人应该相信行为人有代理权 E.对被代理人不发生效力
117、单项选择题 施工许可证与安全生产许可证之间的关系是（）。
A.两者无任何关系 B.两者同时取得 C.施工许可证以安全生产许可证为前提 D.安全生产许可证以施工许可证为前提
118、单项选择题 根据《招标投标法》，正确的是（）。
A．建设行政主管部门 B．招标代理机构 C．招标人 D．投标人推选的代表
119、多项选择题 某施工企业承接某高校实验楼的改造工程，后因工程款发生纠纷。仲裁庭在审理期间主持调解，对于仲裁调解，下列说法正确的是（）。
A.当事人不愿调解的，仲裁庭可以强制调解 B.调解不成的，应当及时作出裁决 C.仲裁庭根据调解协议可以制作调解书或裁决书 D.调解协议经双方签字后即具有强制力 E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力
120、多项选择题 按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，主要的节能激励措施有()。
A、信贷支持 B、表彰奖励 C、价格政策 D、税收优惠 E、要加强日常监管，严格执法检查
121、多项选择题 属于行政处罚种类的是（）。
A.没收违法所得，没收非法财物 B.责令停产停业 C.拘役 D.行政拘留 E.吊销许可证
122、多项选择题 某建筑公司根据施工需要，委托加工厂加工构件，后由于意外情况，建筑公司通知加工厂取消合同；加工厂认为自己已经完成了60%的工作，应当继续履行合同；则下列说法中正确的是（）。
A.建筑公司取消合同属于违约行为 B.已完工作量超过一半，应当继续履行合同 C.建筑公司有权取消合同 D.加工厂不得要求继续履行 E.建筑公司应赔偿加工厂损失
123、单项选择题 某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。
A.1小时内 B.24小时内 C.作业人员救出后1小时内 D.作业人员救出后24小时内
124、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有()。
A.编制施工安全生产规章制度和操作资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险
125、单项选择题 某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是（）。
A.此种情形属于承诺延误 B.此种情形属于承诺超期 C.该承诺必然无效 D.该承诺是否有效由双方协商决定
126、单项选择题 某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）
A．因显焦公平而无效 B．由于分包单位自愿签署而有效 C．仅对总承包单位和分包单位有效 D．因违反法律、法规强制性规定而无效
127、多项选择题 施工现场临时用电组织设计应包括()。
A、现场勘测 B、选择变压器 C、设计配电系统 D、进行负荷计算 E、材料与设备计划
128、单项选择题 下面的行为中当事人应当承担缔约过失责任的是()。
A.承包商没有按照合同约定的时间完成工程 B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款 C.承包商在投标时借用了其他企业的资源，在资格预审时没有通过审查 D.招标人在发出中标通知书后，改变了中标人
129、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）
A．终身不予注册 B．帛销执业资格证书，5年内不子注册 C．责令停止执业3年 D．责令停止执业1年
130、单项选择题 不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规童或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录．
A．乡（镇） B．县 C．市 D．省
131、多项选择题 我国法的形式主要包括()。
A、法律 B、行政法规 C、地方性法规 D、行政规章 E、习惯法
132、单项选择题 生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订1次，预案修订情况应有记录并归档。
A、1 B、2 C、3 D、5
133、单项选择题 当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方未能达成补充协议，依据《合同法》，应在()。
A.支付货币一方所在地 B.接受货币一方所在地 C.货币存放地 D.货币使用地
134、单项选择题 仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向()申请执行。
A、仲裁委员会 B、人民法院 C、公安机关 D、政府主管部门
135、多项选择题 关于仲裁审理案件的相关规则和程序规定，下列表述中（）是正确的。
A.仲裁委员会可以根据案件复杂程度、涉及利益的大小以及其他有关因素综合考虑决定是否适用简易程序 B.简易程序是由1名仲裁员独任进行审理 C.仲裁庭可以决定只依据当事人提交的书面材料和证据进行书面审理 D.仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理 E.除非当事人提出申请，否则不得自行决定开庭审理
136、多项选择题 仓储合同的特征有（）。
A.标的物必须为动产 B.保管人必须是仓库营业人 C.仓储合同是有偿合同 D.仓储合同为诺成合同 E.仓单是物权凭证
137、单项选择题 下列哪些主体有资格作为保证人的是（）。
A.法人 B.其他组织 C.公民 D.具有代为清偿债务能力的其他组织
138、单项选择题 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人（）。
A.可以拒绝承担保证责任 B.应当承担保证责任 C.只对主债权承担责任 D.免除保证责任
139、单项选择题 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由()编制。
A、监理单位统一组织 B、总承包单位统一组织 C、总承包单位和分包单位各自 D、建设单位统一组织
140、多项选择题 甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后，甲公司发现乙公司有转移其财产的行为，欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法中正确的是（）。
A.甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院 B.甲公司应当将财产保全申请书提交给丙仲裁委员会 C.丙仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院 D.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司住所地人民法院 E.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司财产转移目的地人民法院
141、多项选择题 要约失效的条件是（）。
A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺 D.受要约人对要约的内容作出实质性变更 E.要约延误到达受要约人
142、单项选择题 由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。[2009年度考试真题]
A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
143、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。
A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 B.勘察文件应注明工程使用年限 C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计 D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责 E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定
144、多项选择题 根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除劳动合同的有()。
A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖 B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保 D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员
145、单项选择题 建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当（）投入使用。
A.在主体工程竣工验收后10日内 B.在主体工程竣工验收后15日内 C.与主体工程同时投产使用 D.自建设项目试生产之日起3个月内
146、单项选择题 起重机械应当报废的标准是（）。
A.大修后才能达到安全技术标准的 B.无安全技术档案的 C.无齐全有效的安全保护装置的 D.超过制造厂家规定的使用年限的
147、单项选择题 因履行集体合同发生争议，当事人协商解决不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起()日内向人民法院提起诉讼。
A、15 B、30 C、45 D、60
148、多项选择题 某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有（）。
A.工程质量保证金应在保修期满后返还 B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿 C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修 D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任
149、单项选择题 关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。
A.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外 B.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准 C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请 D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明
150、单项选择题 建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产许可证．
A.2 B.1 C.3 D.5
151、单项选择题 2010年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为()合同。
A、无效 B、有效 C、可变更、可撤销 D、效力待定
152、单项选择题 工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起（）内，向备案机关提交工程质量监督报告。
A.5日 B.10日 C.15日 D.30日
153、多项选择题 关于项目负责人带班生产的说法，正确的有（）。
A.在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作 B.应加强对重点部位，关键环节的控制 C.要认真做好带班生产记录并签字存档备查 D.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60% E.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假
154、单项选择题 不动产的转让登记，由()的登记机构办理。
A、转让人所在地 B、不动产所在地 C、受让人所在地 D、转让双方协商达成一致
155、单项选择题 以下规范性法律文件的形式中，不属于行政法规的是（）。
A.《城市房地产管理法》 B.《城市房地产开发经营管理条例》 C.《建设工程质量管理条例》 D.《建设工程勘察设计管理条例》
156、单项选择题 下列施工作业人员的做法中，（）属于正当行使紧急避险权。
A.甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场 B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石有滑落，在加快作业后撤离了现场 C.丙发现危险后先采取了应急措施，无效后撤离了现场 D.丁发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝进入岗位作业
157、单项选择题 《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（）。
A.工程材料款 B.工程人员的报酬 C.工程管理费用 D.工程停工费用
158、单项选择题 根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A．当事人住所地 B．调解协议履行地 C．调解组织所在地 D．调解协议签订地
159、单项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除到了变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.15 B.20 C.30 D.40
160、单项选择题 下列己经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）
A．《全国人民代表大会组织法》 B．《中华人民共和国国际法》 C．《中华人民共和国反垄断法》 D．《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》
161、单项选择题 安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场实施全过程监督。
A.施工单位负责项目管理的技术负责人 B.装、拆卸单位的专业技术人员 C.监理单位负责安全的工程师 D.出租单位生产管理人员
162、多项选择题 下列关于知识产权的相关陈述中，错误的是（）。
A.专利权的期限为20年，自申请日起计算 B.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算 C.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性 D.注册商标可以无数次提出续展申请 E.著作权权利内容的保护期受到严格年限限制
163、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()
A．完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B．已签署的工程结算文件 C．完整的技术档案盒施工管理资料 D．勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
164、单项选择题 某施工现场所需主要临时用电设备包括1台起重机械和3台电焊机，则施工单位应当（）。
A.单独设计配电系统 B.编制用电组织设计 C.制定安全用电措施和电气防火措施 D.确定用电安全防护措施
165、单项选择题 公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()。
A.不服行政机关作出的行政处分 B.不服行政机关作出的行政处罚决定 C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解 D.不服地方人民政府颁布的规章
166、多项选择题 下面有关留置的说法中，正确的是（）。
A.因运输合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权留置其财产 B.债权人留置财产后，应当给债务人不少于1个月的履行债务的期限 C.债权消灭留置权当然消灭 D.留置财产为不可分物的，留置财产的价值应当相当于债务的金额 E.当事人约定不得留置的动产，不得留置
167、单项选择题 下列关于安全生产的说法，错误的是（）
A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施 B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价 C.安全设施投入属于预算外工程建设资金 D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
168、单项选择题 甲公司和乙公司于2012年2月1日签订了《工程结算协议》。其中约定：甲应于2012年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2013年12月5日向甲送达催款函。2014年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从（）起算。
A.2012年2月1日 B.2012年5月9日 C.2013年12月5日 D.2014年1月9日
169、单项选择题 根据合同法的规定，对建设工程合同没有特殊规定的，适用（）的一般规定。
A.承揽合同 B.技术合同 C.委托合同 D.行纪合同
170、单项选择题 下列属于重大伤亡事故的是（）
A.造成重伤2人 B.造成死亡1人 C.造成直接经济损失50万元 D.造成间接经济损失50万元
171、单项选择题 根据《民用建筑节能条例》的规定，（）应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查。
A.城市规划行政主管部门 B.施工图设计文件审查机构 C.住房和建设行政主管部门 D.建筑节能主管部门
172、单项选择题 关于保险索赔的说法，正确的是（）
A．保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料 B．保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供 C．对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金 D．投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
173、单项选择题 某代理人超越了代理权限进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为().
A、不具有法律效力 B、有效代理行为 C、无权代理行为 D、无效代理行为
174、单项选择题 劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）.
A．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件 B．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动 C．用人单位未及时足额支付劳动报酬 D．用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益
175、单项选择题 出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()。
A.简易交付 B.占有改定 C.指示交付 D.拟制交付
176、多项选择题 行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列（）种侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利。
A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的 B.依据行政强制法的规定，限制公民人身自由的 C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的 D.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的 E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的
177、单项选择题 下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）。
A.技术人员缺乏经验 B.设计错误 C.工人疏忽 D.一般性盗窃和抢劫
178、多项选择题 人民法院经审理，认为具体行政行为有下列（）情形的，可以判决变更。
A.主要证据不足的 B.适用法律法规错误的 C.行政处罚明显不当 D.被告不履行或者拖延履行法定职责的 E.行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的
179、单项选择题 《建筑业企业资质管理规定》属于（）。
A.建设法律 B.建设行政法规 C.建设部门规章 D.地方性建设法规
180、单项选择题 抵押权、质权、留置权都属于（）。
A.所有权 B.自物权 C.担保物权 D.用益物权
181、单项选择题 下列关于终止招标的说法中，正确的是（）。
A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标 B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标 C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用 D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金
182、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应当（）。
A.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任 B.分别与招标人签订合同，但就中标项目向招标人承担连带责任 C.共同与招标人签订合同，但就中标项目各自独立向招标人承担责任 D.分别与招标人签订合同，就中标项目各自独立向标人承担责任级
183、判断题 电气设备可任意作保护接地和保护接零
184、单项选择题 甲建筑公司与建设单位签订了一份合同，合同中约定的合同价为950万元。后来，建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一个合同，合同价为800万元。则()。
A、后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据 B、后签订的合同属于无效的合同，应当以备案的原合同为结算依据 C、应当以两个合同的平均价作为结算依据 D、不以任何一个合同为准，应当重新协商签订合同
185、单项选择题 根据《公司法》，公司法人成立日期是()之日。
A.公司营业执照签发 B.申请公司设立 C.工商管理机关批准 D.组织机构代码证签发
186、多项选择题 依据我国《仲裁法》规定，仲裁庭可由（）名仲裁员组成。
A.1 B.2 C.3 D.5 E.7
187、多项选择题 施工企业安全生产责任制的主要内容包括（）。
A.施工企业主要负责人的职责 B.施工企业安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的职责 C.建设工程项目安全生产领导小组的职责 D.专职安全生产管理人员的配备要求 E.政府行政人员工程安全生产检查责任制
188、单项选择题 关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（）。
A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加 B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加 C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加 D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加
189、单项选择题 关于行政行为特征的说法，错误的是（）
A．行政行为的主体是法定的 B．实施行政行为具有单方意志性 C．行政行为多属干无常行为 D．行政行为具有不可熬晕性
190、单项选择题 民事代理中的转代理可以发生在（）情形下。
191、单项选择题 投标人的报价一般由()组成。
A.成本、费用、税金、利润 B.成本、税金、利润 C.成本、规费、税金、利润 D.成本、利息、税金、利润
192、单项选择题 甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责具体设计工作；对于设计图纸的著作权归属没有约定，则该施工图设计的著作权属于（）。
A.甲开发商 B.乙设计公司 C.丙设计师 D.乙、丙共有
193、单项选择题 国家专利主管机关依法授予专利申请人在一定期间内实施其发明创造的独占权，这项权利是指（）。
A.专利确认权 B.专利申请权 C.专利发明权 D.专利使用权
194、多项选择题 发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议，双方提交法院的下列证据中，属于视听资料的是（）。
A.竣工报告 B.验收工作会议录音带 C.根据验收工作会议录音制作的节录文本 D.施工现场录像 E.结算报告
195、单项选择题 在合同履行过程中，当债权人发现债务人的行为将会()时，可以行使法定的撤销权，以保障合同中约定的合法权益。
A.解除合同 B.变更合同 C.危害自身的债权实现 D.降低履行利益
196、多项选择题 以下能够引起债的发生法律事实的有（）。
A.债务相互抵消 B.行为人不法侵害他人的财产权 C.无因管理 D.不当得利 E.提存
197、单项选择题 下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()。
A.食品加工生产企业 B.建筑施工企业 C.烟花爆竹生产企业 D.矿业企业
198、单项选择题 某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。
A.业主全部承担 B.施工单位全部承担 C.业主和施工单位共同承担 D.工期顺延、费用由施工单位承担
199、多项选择题 关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。
A.依法对设计文件进行技术交底 B.依法保证使用的建筑材料等符合要求 C.依法审查施工图纸设计文件 D.依法办理工程质量监督手续 E.依法承揽工程的勘察、设计业务
200、单项选择题 A、B、C三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法中，正确的有()。
A、由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金 B、投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还 C、损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任 D、损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任
201、单项选择题 某建筑施工企业于2005年3月1日申请安全生产许可证，2005年3月20日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。
A.2007年3月1日 B.2007年3月20日 C.2008年3月1日 D.2008年3月20日
202、单项选择题 《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准，设计文件和建设工程承包合同，代表()对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。
A、建筑行业 B、建设单位 C、施工单位 D、政府主管部门
203、多项选择题 申领建筑施工企业安全生产许可证，应当具备的条件包括（）。
A.建立健全安全生产责任制 B.建设资金已落实 C.有满足施工需要的施工图纸 D.主要负责人经考核合格 E.参加意外伤害保险
204、单项选择题 某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政复议。
A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书 B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款 C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材 D.由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改
205、单项选择题 建设工程施工总承包单位依法将部分专业工程分包给其他单位的，则（）。
A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责 B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责 C.分包单位应当按合同约定对其分包工程的质量向建设单位负责 D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
206、单项选择题 下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是（）。
A.没收违法所得 B.返还财产 C.赔礼道歉 D.消除危险
207、单项选择题 根据《安全生产许可证条例》的规定，安全生产许可证有效期满需要延期的企业应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A、3 B、6 C、12 D、18
208、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）
A．未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用。 B．未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 C．隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序 D．未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收
209、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。
A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 C.鉴定日期为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
210、单项选择题 甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院在()情况下，予以重新鉴定。
A、可以通过补充鉴定解决 B、可以通过重新质证解决 C、可以通过补充质证解决 D、鉴定程序严重违法
211、单项选择题 特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月 B.10夭 C.15夭 D.2个月
212、单项选择题 下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是（）。
A.木工 B.钢筋工 C.瓦工 D.电工
213、单项选择题 依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。
A、建设单位拨付工程款 B、施工单位实施隐蔽工程 C、商品混凝土应用于基础工程 D、大型非标构件进行吊装
214、单项选择题 甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。
A、甲公司可以向人民法院申请强制执行 B、人民法院应当根据调解书进行判决 C、人民法院应当认定调解书无效并及时判决 D、人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解
215、单项选择题 下列有关抵押人的说法正确的是（）
A.抵押人不能转让抵押物 B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭 C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭 D.债务履行期限届满前，抵押物归债权人所有
216、单项选择题 不符合委托合同法律特征的表述是()。
A、委托合同是提供劳务的合同 B、委托合同是有偿合同 C、委托合同的目的是为他人处理或管理事务 D、委托合同的订立以双方相互信任为前提
217、多项选择题 下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。
A.诉讼 B.法院调解 C.和解 D.行政调解 E.仲裁
218、单项选择题 甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。
A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少 B、甲必须收回房屋并向乙方交付 C、丙取得该房屋的所有权 D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任
219、单项选择题 某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是（）。
A.由建设单位承担全部责任 B.由监理单位承担主要责任 C.由建设单位和监理单位承担全部责任 D.由施工单位承担主要责任
220、单项选择题 A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，8公司资质为施工总承包一级。下面关于该承包行为的说法中，正确的是()。
A、该行为属于肢解工程发包的违法行为 B、A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 C、B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责 D、建设单位必须与A、B分别签订承包合同
221、单项选择题 某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间（）。
A.停止执行 B.与法院协商处理执行与否 C.请求政府部门决定 D.不停止执行
222、单项选择题 我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案件是（）。
A.第一审民事案件 B.第二审民事案件 C.重大涉外案件 D.在全国有重大影响的民事案件
223、多项选择题 下列各项中，属于现金特点的有()。
A.风险小 B.收支频繁 C.流动极性强 D.普遍可以接受 E.最容易发生意外
224、单项选择题 某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2008年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2008年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在（）前签订书面建设工程施工合同。
A.2008年3月15日 B.2008年4月1日 C.2008年3月20日 D.2008年4月5日
225、单项选择题 关于安装工程一切险的保险期限，下列说法正确的是()。
A.试车考核期的保险责任期，系指断续累计时间 B.维修期应从实际完工验收或投入使用之日起算 C.维修期应从合同规定的竣工日起算 D.安装工程一切险的保险责任可以展延至为期三年的维修期满日
226、单项选择题 下列关于建筑市场诚信行为信息的表述中，正确的是（）。
A.诚信行为信息分为良好行为记录和不良行为记录 B.良好行为记录是企业受到建设单位奖励和表彰所形成的记录 C.不良行为记录是受到各级政府行政处罚的记录 D.诚信行为信息由公众投诉记录和行政处罚记录所形成
227、多项选择题 根据事故具体情况。事故调查组成员由关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。
A．监察机关 B．人民法院 C．公安机关 D．人民检察院 E．工会
228、单项选择题 土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得（）的同意。
A.土地管理部门 B.城市规划行政主管部门 C.有批准权的人民政府 D.出让方和城市规划行政主管部门
229、单项选择题 属于建筑市场施工单位资质不良行为认定标准的是()。
A.未按要求提供注册建造师信用档案信息的 B.将承包的工程转包或违法分包的 C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 D.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的
230、单项选择题 某工程发包人于2001年11月25Ft收到承包商提交的竣工决算报告及完整的结算资料，并于2001年12月14日验收，但迟迟不交付工程尾款。承包商正准备向法院起诉，发包人向承包商表示将在2002年2月1日付款，但约定时间过后仍不付款。本例中，诉讼时效的截止日期应该是()。
A.2002年11月25日 B.2002年12月14日 C.2003年11月25日 D.2004年2月1日
231、单项选择题 某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15万元、16万元、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿()万元。
A、15 B、16 C、17 D、20
232、单项选择题 关于表见代理的错误说法是().
A.表见代理的行为人没有代理权 B.表见代理是无效代理 C.表见代理在本质上属于无权代理 D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
233、多项选择题 在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）
A．在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的 B．经追认的越权代理行为 C．委托书授权不明的代理行为 D．代理人因事务繁忙来经被代理人同意将代理事务转托他人 E．被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的
234、单项选择题 未经（）的证据，不能作为认定案件事实的依据。
A.鉴定 B.质证 C.对方当事人认可 D.公证
235、单项选择题 建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。
A.勘察、设计单位 B.监理单位 C.建筑安全监督管理机构 D.工程质量监督机构
236、单项选择题 某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是（）。
A.②①③ B.①②③ C.②③① D.③②①
237、多项选择题 根据劳动和社会保障部《最低工资规定》，在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资在剔除()以后，不得低于当地最低工资标准。
A、平均每月工资5% B、夜班、高温条件下的津贴 C、法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等 D、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境下的津贴 E、延长工作时间的工资
238、单项选择题 急性淋巴细胞白血病原始细胞的形态学特点是（）
A.细胞大，浆多，有伪足及颗粒 B.核仁大，单个 C.核染色质细致，网状，分布均匀 D.浆中可有Auer小体 E.过氧化酶染色阳性
239、多项选择题 招标人不得向他人透露已获取的招标文件的（）内容。
A.潜在投标人的名称 B.潜在投标人的数量 C.标底 D.招标截止日期 E.投标保证金
240、多项选择题 视同工伤的情形包括（）。
A.职工在非工作时间的工作场所外，因自身原因受到事故伤害的 B.职工在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的 C.职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的 D.因工外出期间，由于非工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的 E.职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的
241、多项选择题 按照标准的级别，我国将标准划分为（）。
A.国家标准 B.行业标准 C.地方标准 D.企业标准 E.推荐性标准
242、单项选择题 下列可以用“应付福利费”开支的项目是()。
A.支付退休金 B.支付误餐补助 C.交纳职工的医疗保险费 D.交纳离退休人员的医疗保险
243、单项选择题 《建设工程安全生产管理条例》第22条规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于()，不得挪作他用。
A.改善施工环境和对有关人员进行安全教育 B.施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善 C.工程抢险预案的研究和有关用具的采买 D.工程建设救护设施的建设和救护用具的采买
244、单项选择题 工伤保险按照（）计提保险费。
A.职工人数 B.工资总额 C.施工合同额 D.建筑面积
245、单项选择题 某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为()。
A、9月10日 B、9月15日 C、9月17日 D、9月18日
246、多项选择题 出卖人的主要义务包括（）。
A.交付标的物 B.将标的物的使用权转移给买受人 C.标的物质量应符合约定 D.保证第三人不得向买受人主张任何权利 E.交付有关单证和资料
247、单项选择题 《中华人民共和国标准施工招标文件》中规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的()内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A、28d B、42d C、56d D、60d
248、单项选择题 根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）
A．评标截止时间前 B．评标开始前 C．提交投标文件的截止时间前 D．投标有效期内
249、单项选择题 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人公司，原法人公司签订的合同（）。
A.自然终止 B.归于无效 C.仍然有效 D.可以撤销
250、单项选择题 2010年8月1日，甲公司在某报刊登广告：“我公司欲以低价处理混凝搅拌机10台，每台售价5万元，有意购买者3日内到我公司付款即可提货。”乙公司看到该广告后，于2010年8月3日携带现金支票到甲公司提货。但被告知：“车已售完。”下列说法正确的是()。
A、该广告属于要约邀请，甲公司不承担任何赔偿责任 B、该广告属于要约，甲公司应当承担违约责任 C、该广告属于要约，甲公司应当承担缔约过失责任 D、该广告属于要约，但甲公司并无过错，不承担赔偿责任
251、单项选择题 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担。
A.设备使用单位 B.具有相应资质的单位 C.设备出租单位 D.检验检测机构
252、多项选择题 设计单位的安全责任包括（）。
A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计 B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议 C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查 D.依法对施工安全事故隐患进行处理 E.对设计成果承担责任
253、多项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。
A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的 B.安全生产许可证颁发管理机关人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的 C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的 D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的 E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
254、单项选择题 民事诉讼中的当事人不包括（）。
A.原告和被告 B.共同诉讼人 C.第三人 D.原告的代理律师
255、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.改变建筑局部使用功能 B.建筑主体和承重结构变动 C.增加内部装修 D.增加投资额度
256、单项选择题 根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的().
A.委托代理人 B.法定代理人 C.指定代理人 D.职务代理人
257、多项选择题 当事人证明仲裁裁决有下列（）情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。
A.没有仲裁协议 B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁 C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序 D.仲裁庭持不同意见的仲裁员未在裁决书上签名 E.裁决所根据的证据是伪造的
258、单项选择题 运输合同中托运人的义务是（）。
A.告知的义务 B.提货验收的义务 C.货物毁损、灭失的赔偿义务 D.特殊情况下拒运的义务
259、单项选择题 以下合同类型，不属于《合同法》有名合同的是（）。
A.建设工程施工合同 B.建设工程勘察设计合同 C.房地产项目贷款合同 D.房地产项目合作开发合同
260、单项选择题 甲受企业法人代表的委托办理设备采购事宜，超越代理权与供应商订立合同，出于多年的信任关系，供应商毫不怀疑甲的代理行为，则（）。
A.该代理行为须经法定代理人追认后有效 B.该代理行为无效 C.该代理由行为人和相对人承担连带责任 D.该代理行为有效
261、单项选择题 建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是（）。
A.在施工合同中约定仲裁条款 B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议 C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议 D.双方订立书面仲裁协议
262、多项选择题 当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（）完成主要工作。
A.设备 B.技术 C.材料 D.资金 E.劳力
263、单项选择题 根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()。
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成 B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成 C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定 D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
264、多项选择题 投标人认为招标投标活动不符合法律规定，可以向有关行政监督部门投诉，对于行政监督部门的处理，下列说法正确的有（）。
A.行政监督部门应当自收到投诉之日起30个工作日内决定是否受理投诉 B.行政监督部门自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定 C.投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回 D.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况 E.行政监督部门的工作人员对监督检查过程中知悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密
265、单项选择题 某建筑工程投入使用后，建设单位发现车库挡土墙发生偏移，经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致，建设单位委托施工单位进行了修缮加固处理，该部分费用施工单位应向（）索赔。
A.设计单位 B.建设单位 C.审图单位 D.监理单位
266、单项选择题 某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于()。
A、2006年9月1日 B、2006年12月1日 C、2007年3月1日 D、2007年6月1日
267、单项选择题 股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。
A.董事 B.部门工程师 C.经理 D.财务负责人
268、单项选择题 某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行过程中，双方发生争议并诉至法院。则受理法院应当根据《合同法》分则中关于（）合同的相关规定处理。
A.行纪 B.技术服务 C.委托 D.居间
269、单项选择题 某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。
A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人 B.抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人 C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人 D.全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人
270、单项选择题 某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低为（）万元。
A.10 B.20 C.30 D.50
271、单项选择题 不符合施工现场安全防护规定的情形是()。
A、施工单位对施工现场实行封闭围挡 B、阴雨天在未竣工的建筑物设置临时员工集体宿舍 C、在施工现场入口处设置安全警示标志 D、施工现场的办公区与作业区分开设置，并保持安全距离
272、单项选择题 工程监理单位与建设单位之间属于（）合同关系。
A.行纪居间 B.技术服务 C.委托代理 D.工程承包
273、单项选择题 某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以()。
A、撤销案件 B、中止审理 C、终结审理 D、缺席判决
274、单项选择题 根据我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关（）的条款仍具有法律效力。
A.缔约过失责任 B.违约责任 C.解决争议方式 D.质量保修范围
275、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，()等施工招标项目应当公开招标。
A、国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目 B、省、自治区、直辖市人民政府确定的各项施工建设项目 C、省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目 D、全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目 E、全部使用国外资金投资或者国外资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目
276、多项选择题 某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2010年6月6日14时为投标截止时间。甲，乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于2010年6月5日17时前提交了投标文件，但2010年6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是()。
A、开标会由该招标代理机构主持 B、由于某评标专家迟到lh，开标会推迟到2010年6月6日15时进行 C、开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况 D、丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑， E、丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件
277、单项选择题 根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。
A．评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人 B．评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人 C．招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人 D．招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人
278、多项选择题 建筑工程一切险的被保险人可以包括()。
A.业主 B.保险人 C.业主聘用的监理工程师 D.贷款银行 E.分包商
279、多项选择题 进口车辆需缴纳进口车辆购置附加费，其计费基础中包括()。
A.抵岸价 B.外贸手续费 C.消费税 D.增值税 E.银行财务费
280、单项选择题 某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由（）承担。
A.施工单位 B.建设单位 C.产权单位 D.档案管理部门
281、多项选择题 下列解决民事纠纷的途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书的是（）。
A.诉讼 B.法院调解 C.和解 D.斡旋 E.仲裁
282、单项选择题 下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是()。
A、明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标 B、明示施工单位在施工中应优化工期 C、暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同 D、暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥
283、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是（）。
A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明 B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式 C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明 D.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明
284、多项选择题 可以作为工程重大安全事故罪的主体包括（）。
A.建设单位 B.施工单位 C.安全生产监督部门 D.建设行政主管部门 E.招标代理机构
285、单项选择题 施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。
A.公安机关 B.作出决定的公安机关消防机构 C.人民法院 D.建设行政主管部门
286、多项选择题 下列关于互斥投资方案比选的表述中，正确的有()。
A.在寿命期相同的情况下，可直接将各方案的净现值作为衡量标准 B.采用差额内部收益率法时，若差额内部收益率大于零，保留投资大的方案 C.采用最小费用法时，不必考虑各方案的寿命期而直接比较各方案的费用现值 D.采用研究期法时，寿命期较长方案的净现值中需要考虑计算期以后的现金流量 E.采用净现值率排序法时，不一定能获得最佳组合方案
287、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列关于异议的说法正确的是（）。
A.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止日期前提出 B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止日期前提出 C.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出 D.对于以上异议，在招标人作出答复前，招标投标活动继续进行
288、单项选择题 根据《安全生产法》的规定，下列情形中，不属于生产经营单位主要负责人安全生产职责的是（）。
A.对涉及安全生产的事项进行审查批准或者验收 B.保证本单位安全生产投入的有效实施 C.及时如实报告生产安全事故 D.建立、健全本单位安全生产责任制
289、单项选择题 根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是（）。
A．拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算 B．建设工程选址应当是尽可能避开一切文物 C．建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案 D．在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动
290、单项选择题 监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是（）。
A.是否符合建设单位的要求 B.是否符合合同约定 C.是否符合工程建设强制性标准 D.是否符合监理要求
291、多项选择题 关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有（）。
A.不符合强制性节能标准要求的项目，依法审批的机关不得批准建设 B.建设单位组织竣工验收，对民用建筑不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收报告 C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准 D.施工图设计文件经审查不符合建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 E.监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当及时报告建设单位
292、单项选择题 甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标则该联合体资质等级应为()。
A.一级 B.二级 C.三级 D.暂定级
293、多项选择题 在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()。
A、继续按照工程设计图纸施工 B、按照技术标准修改工程设计 C、追究设计单位违法责任 D、及时提出意见和建议 E、通过建设单位要求设计单位予以变更
294、单项选择题 下列属于质权人的义务的是（）下一题参考答案【答案】：C【解析】：《担保法》第六十九条规定，质权人负有妥善保管质物的义务；因保管不善致使质物灭失或者损毁的，应当承担民事责任，选项A、B、D属于质权人的权利。
A.质物有损坏时要求出质人提供相应的担保 B.收取质物所生的孳息 C.妥善保管质物 D.依法拍卖或者变卖质物
295、单项选择题 施工项目负责人是指施工企业的（）。
A.总经理 B.总工程师 C.项目经理 D.董事长
296、单项选择题 提出行政许可申请的法定方式不包括（）。
A.电子邮件 B.电话 C.传真 D.信函
297、单项选择题 关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。
A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 B.诚信行为信息包括良好行为和不良行为记录，两种信息记录都应当公布 C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布 D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限
298、单项选择题 根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日．
A．公司营业执照签发 B．申请公司设立 C．工商管理机关批准 D．组织机构代码证签发
299、多项选择题 根据《合同法》，下列会导致合同的权利义务终止的情形有（）。
A.合同变更 B.债务相互抵消 C.债务已按约定履行完毕 D.债务人依法将标的物提存 E.债权债务同归于一人
300、单项选择题 在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是()。
A.施工单位可以不接受 B.建设单位的要求施工单位必须接受 C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受
