1、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行()监督管理。
A.企业 B.政府 C.社会 D.行业
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、单项选择题 多层及高层钢结构安装工程中，柱子安装时底层柱柱底轴线对定位轴线偏移的允许偏差为()。
A.1.0mm B.3.0mm C.5.0mm D.8.0mm
3、单项选择题 当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时,则另一方()。
A.不能选择适用定金条款 B.可以选择既适用定金条款又适用违约金条款 C.两条款者在无效，要求实际损害赔偿 D.只能选择适用其中之一
4、单项选择题 甲建筑公司承揽的是批准开工报告的工程项目，合同约定于2009年3月1日开工，但是由于征地问题没有解决而不能按期开工，则如果开工日期超过()，则应当重新办理开工报告的批准手续。
A、2009年3月15日 B、2009年6月1日 C、2009年9月1日 D、2010年3月1日
5、单项选择题 依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是()。
A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容 B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容 D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
6、单项选择题 下列关于我国法律规定民事诉讼起诉条件的表述中，错误的是（）。
A.被告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 B.有明确的被告 C.有具体的诉讼请求和事实理由 D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
7、单项选择题 某建设项目，招标文件中规定的开标日期是2010年6月6日上午9点整。在2010年6月6日上午9点整的时候，共收到了投标书10份，其中一份标书没有密封；一份标书只有单位的盖章而没有法定代表人的签字；还有一份标书对同类问题表述不一致。2010年6月6日上午11点，另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因，是因为公司的领导出差刚回来，由于签字的原因才送来晚了。下面说法正确的是()。
A、共收到有效标书9份 B、共收到有效标书8份 C、共收到有效标书7份 D、11点送来的标书是有效标书
8、多项选择题 当事人证明仲裁裁决有下列（）情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。
A.没有仲裁协议 B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁 C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序 D.仲裁庭持不同意见的仲裁员未在裁决书上签名 E.裁决所根据的证据是伪造的
9、单项选择题 某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。
A.其间构成了不当得利之债 B.其间构成了无因管理之债 C.其间构成了侵权之债 D.其间没有形成债的关系
10、多项选择题 下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是（）。
A.《北京市建筑市场管理条例》 B.《评标委员会和评标方法暂行规定》 C.《北京市建设工程造价管理办法》 D.《北京市建设工程招标投标管理条例》 E.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》
11、多项选择题 施工企业职工发生的下列纠纷，属于劳动争议的是（）。
A.甲与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让 B.乙因除名与单位发生的纠纷 C.丙不服单位罚款产生的纠纷 D.丁对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论不服 E.戊与企业因是否签订劳动合同的纠纷
12、多项选择题 总承包单位要将所承包的施工工程进行分包，应当符合的条件有（）。
A.应当依法告知建设单位并取得认可 B.在总承包合同中规定分包的内容 C.在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意 D.应接受建设单位直接指定的分包人 E.应当在建设单位推荐的分包单位中选择
13、单项选择题 建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。
A.施工许可证办 B.工程竣工验收合格 C.预验收合格 D.质保期结束
14、单项选择题 某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）。
A.不能继续使用，必须拆除 B.继续使用即可 C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用 D.委托鉴定，重新界定使用期
15、多项选择题 建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括()。
A.违反职业道德规范 B.造成损失后果 C.具有违约行为 D.违反建筑企业内部文件 E.违约行为与财产等损失之间有因果关系
16、单项选择题 根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。
A.效力待定 B.可变更 C.无效 D.可撤销
17、单项选择题 关于投标人发生重大变化的告知义务，下列说法正确的是（）。
A.投标人发生合并情况时，可以及时书面告知招标人 B.投标人发生破产情况时，应当及时告知招标人 C.投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知 D.投标人不再具备资格预审文件规定的资格条件时，应当及时书面告知招标人
18、单项选择题 建设单位相关的安全责任是()。
A、对设计成果承担责任 B、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料 C、提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议 D、对安全技术措施或专项施工方案进行审查
19、单项选择题 甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
A、仲裁委员会所在地 B、合同签订地 C、乙方所在地 D、建设工程所在地
20、单项选择题 甲公司因拟开发某住宅小区工程，向B市规划委员会申请办理《建设工程规划许可证》。B市规划委员会经审查认为：甲公司申报工程的建筑密度不符合城乡规划的要求，依法向甲公司做出不予行政许可的决定，则下列表述错误的是（）。
A.甲公司有权对不予行政许可的决定提出行政复议 B.甲公司有权对不予行政许可的决定直接提起行政诉讼 C.甲公司提出行政复议后对复议决定不服的，不能再提起行政诉讼 D.甲公司不服不予行政许可的决定，有权选择提起行政复议或行政诉讼
21、单项选择题 建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是（）。
A.在施工合同中约定仲裁条款 B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议 C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议 D.双方订立书面仲裁协议
22、多项选择题 下列能够引起债的发生法律事实的有（）
A.债务相互抵销 B.行为人不法侵害他人的财产权 C.无因管理 D.不当得利 E.提存
23、单项选择题 某住宅楼建设过程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须专家进行论证、审查，则方案论证、审查工作由（）来组织。
A.建设单位 B.建设行政主管部门 C.施工单位 D.监理单位
24、多项选择题 在工程实践中，建设单位应当向施工单位提供原始资料，这些资料主要包括()。
A.可行性研究报告 B.概算批准文件 C.建设用地的征用资料 D.建设项目所在地规划部门批准文件 E.项目规划总平面图、地下管线、地形地貌等在内的基础资料
25、多项选择题 下列情形中，属于设计单位相关质量责任和义务的是（）。
A.按照工程建设强制性标准进行设计 B.组织建设工程质量事故分析，提出技术处理方案 C.向建设单位详细说明施工图设计文件 D.设计文件选用的建筑材料必须符合国家规定的标准 E.设计文件应符合国家规定设计深度，注明工程合理使用年限
26、多项选择题 建筑工程安全防护、文明施工措施费用包括（）
A.文明施工费 B.环境保护费 C.临时设施费 D.安全施工费 E.企业管理费
27、多项选择题 某工程项目竣工验收交付使用后，建设单位发现中水管道材料不合格导致破损，要求施工单位予以更换，施工单位以建设单位拖欠结算款为由拒绝修复，则建设单位（）。
A.可以拒绝支付结算款 B.可以委托第三方进行修复 C.可以在支付结算款时扣除委托第三方修复发生的合理费用 D.可以向工程建设行政主管部门投诉 E.可以向法院提起诉讼要求施工单位修复
28、单项选择题 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）
A.电工 B.架子工 C.钢筋工 D.起重信号工
29、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，()等施工招标项目应当公开招标。
A、国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目 B、省、自治区、直辖市人民政府确定的各项施工建设项目 C、省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目 D、全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目 E、全部使用国外资金投资或者国外资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目
30、多项选择题 下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。
A．降低资质等级 B．罚金 C．记过 D．没收财产 E．罚款
31、单项选择题 根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是()。
A.由于不可抗力致使合同不能履行 B.法定代表人变更 C.当事人一方发生合并、分立 D.当事人一方违约
32、单项选择题 建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期．
A．勘察、设计单位 B．监理单位 C．建筑安全监督管理机构 D．工程质量监督机构
33、单项选择题 某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()。
A、进行辩论 B、进行和解 C、提起反诉 D、提起上诉
34、多项选择题 建设工程勘察企业资质分为（）。
A.工程勘察综合资质 B.工程勘察专业资质 C.工程勘察总承包资质 D.工程勘察行业资质 E.工程勘察劳务资质
35、多项选择题 为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有()。
A、对文书、物品等进行录像、拍照、抄写 B、对文书、物品等进行复制 C、向证人进行询问调查、记录证人证言 D、对证据进行鉴定或勘验 E、将获取的证据材料交给当事入保管
36、单项选择题 下列关于民事诉讼期间的表述，不正确的是（）。
A.当事人不服地方人民法院一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉 B.当事人不服地方人民法院一审裁定的，有权在裁定书送达之日起15日内提起上诉 C.适用简易程序的案件，应当在立案之日起3个月内审结 D.第一审普通程序案件，应当在立案之日起6个月内审结，有特殊情况可以延长
37、单项选择题 法院审理行政案件，不适用（）。
A.公开审理 B.开庭审理 C.两审终审制 D.调解
38、填空题 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合（）。
39、单项选择题 行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的()日内，依照《立法法》的规定报有关机关备案。
A、15 B、30 C、45 D、60
40、单项选择题 某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为（）。
A.无效 B.有效 C.总包同意后有效 D.效力待定
41、填空题 由分析过程中的某些经常原因造成的误差称为（）。
42、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。
A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门 B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位 C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门 D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
43、单项选择题 《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”中，“四节”不包括（）
A.节能 B.节材 C.节高 D.节地
44、多项选择题 下列关于仲裁与诉讼特点的表述，正确的有()。
A、仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格 B、仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外 C、仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制 D、仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定 E、仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式
45、单项选择题 对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家对专项方案进行论证。
A.安全监督管理机构 B.建设单位 C.施工单位 D.建立单位
46、单项选择题 建筑市场不良行为信息公布期限一般上（）.
A.1个月至2年 B.2个月至1年 c.3个月至2年 D.6个月至3年
47、单项选择题 某高层住宅在交付使用后第6年至第8年间，发生了多种原因造成的质量缺陷，其中，属于法律规定保修范围的是()。
A、地震引起的外墙开裂 B、地基处理不当造成的不均匀沉降 C、毗邻工地塔式起重机意外倾覆导致的屋顶损坏 D、屋面防水材料老化引起的渗漏
48、单项选择题 根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
A.全国人民代表大会常务委员会 B.最高法院 C.国务院 D.全国人民代表大会
49、单项选择题 建筑工程开工时，施工单位应当按照国家有关规定向建设单位所在地的县级以上人民政府申请领取施工许可证。该表述中存在的错误有（）处。
A.3 B.4 C.5 D.6
50、单项选择题 被撤销的合同，自（）之时起没有法律约束力。
A.当事人发现可撤销 B.订立 C.被撤销 D.当事人向法院提出撤销合同
51、单项选择题 某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。
A、2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产 B、2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产 C、2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院 D、2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
52、单项选择题 甲受企业法人代表的委托办理设备采购事宜，超越代理权与供应商订立合同，出于多年的信任关系，供应商毫不怀疑甲的代理行为，则（）。
A.该代理行为须经法定代理人追认后有效 B.该代理行为无效 C.该代理由行为人和相对人承担连带责任 D.该代理行为有效
53、多项选择题 拆除工程施工备案的主要资料有（）。
A.建设单位资质等级证明 B.拟拆除建筑物的说明 C.可能危及毗邻建筑的说明 D.拆除施工组织方案 E.堆放、清除废弃物的措施
54、单项选择题 根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。
A．对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的 B．对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的 C．对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的 D．对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
55、单项选择题 根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()。
A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列 B.建筑业企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别 C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级 D.房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级
56、单项选择题 建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位（）。
A.向发证机关报告后即可开工 B.应向发证机关申请施工许可证延期 C.应向发证机关重新申请领取施工许可证 D.应当报发证机关重新核验施工许可证
57、单项选择题 对约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述中，说法正确的是()。
A.当事人只能约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法 B.约定的违约金低于造成的损失的，当事人不得请求人民法院或者仲裁机构予以增加 C.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少 D.当事人只能约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金
58、多项选择题 下列情况中，不得撤销的要约包括()。
A.要约人确定了承诺期限 B.要约人明确表示要约不可撤销 C.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作 D.从要约的有关条款中可以推测出该要约不会撤销 E.撤销要约的通知在承诺通知发出之后到达受要约人
59、单项选择题 施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期的计算是（）。
A.从交付之日起计算 B.从竣工验收之日起计算 C.从当事人起诉之日起计算 D.从提交竣工结算文件之日起计算
60、多项选择题 某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以采取的纠纷解决措施包括（）。
A.对调解方案提出行政复议 B.根据合同约定提起仲裁 C.根据合同约定提起民事诉讼 D.与各方再次进行协商 E.提起行政诉讼
61、多项选择题 下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围的有()。
A、应当由第三人负担的 B、在境外就医的 C、应当由公共卫生负担的 D、基本医疗保险诊疗项目的急诊费 E、符合基本医疗抢救的医疗费用
62、单项选择题 关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。
A.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册 B.取得资格证书的人员，经过注册才能以注册建造师的名义执业 C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册 D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出
63、多项选择题 根据《建筑法》，关干建筑工程分包的说法，正确的有（）
A．建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 B．资质等级较低的分包单位可以超越一个等级惩戒分包工程 C．建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用 D．严禁个人承揽分包工程业务 E．劳务作业分包可不经建设单位认可
64、多项选择题 下列关于招标文件的说法正确的有（）。
A.明确规定是否允许价格调整及调整方法 B.明确规定是否允许对非主体或非关键货物进行分包及相应要求 C.可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，提交备选投标方案 D.为了提高招标物资质量，可以设置有利于特定投标人的条款 E.招标文件中必须明确评标方法和标准，规定评标时除价格以外的所有评标因素，以及如何将上述因素量化并进行评估
65、单项选择题 施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元
A.10 B.20 C.30 D.50
66、单项选择题 某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（）。
A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效 B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿 C.甲、乙按照债权比例清偿 D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿
67、单项选择题 投资者按照合同、协议的约定，实际投入企业价值100000元的材料，该业务属于()。
A.公益金 B.盈余公积 C.实收资本 D.资本公积
68、单项选择题 施工许可证的发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起()颁发施工许可证。
A.5d内 B.10d内 C.30d内 D.15d内
69、多项选择题 行政强制措施的种类包括（）。
A.冻结存款汇款 B.强制解除合同 C.查封场所设施或者财物 D.限制公民人身自由 E.扣押财物
70、单项选择题 2010年8月1日，甲公司在某报刊登广告：“我公司欲以低价处理混凝搅拌机10台，每台售价5万元，有意购买者3日内到我公司付款即可提货。”乙公司看到该广告后，于2010年8月3日携带现金支票到甲公司提货。但被告知：“车已售完。”下列说法正确的是()。
A、该广告属于要约邀请，甲公司不承担任何赔偿责任 B、该广告属于要约，甲公司应当承担违约责任 C、该广告属于要约，甲公司应当承担缔约过失责任 D、该广告属于要约，但甲公司并无过错，不承担赔偿责任
71、单项选择题 买卖合同中，属于买受人义务的是()。
A、受领标的物 B、权利瑕疵担保 C、物的瑕疵担保 D、转移标的物所有权
72、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有()。
A.编制施工安全生产规章制度和操作资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险
73、多项选择题 下列属于建筑施工特种作业人员有（）。
A.钢筋工 B.水泥浇筑工 C.建筑电工 D.建筑架子工 E.高处作业吊篮安装拆卸工
74、单项选择题 施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门 B.设计单位或监理单位 C.工程质量监督机构 D.建设单位或监理单位
75、单项选择题 订立建设工程施工合同应当采用书面形式，此种法律行为属于（）。
A.双务法律行为 B.双方法律行为 C.要式法律行为 D.诺成法律行为
76、多项选择题 下列情形能够引发合同之债的有（）
A．建设单位拖欠工程进度款 B．施工中偷工减料造成的损失 C．监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D．噪声污染使周边居民无法正常休息 E．建材供应商供应的建筑材料不合格
77、单项选择题 股份有限公司股东大会是公司的()。
A.经营决策机构 B.业务执行机构 C.权力机构 D.公司业务活动的监督机构
78、多项选择题 仲裁协议必须同时具有下列内容（），才能有效。
A.选定的仲裁委员会 B.仲裁地点 C.仲裁事项 D.请求仲裁的意思表示 E.选定的仲裁员
79、多项选择题 招标公告应当载明的内容包括（）
A.招标人的名称和地址 B.招标项目的性质 C.招标项目的数量 D.招标项目的质量要求 E.获取招标文件的办法
80、单项选择题 甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是（）。
A.该委托代理行为合法 B.该代理行为的后果应由被代理人承担 C.该代理行为的后果应由代理人承担 D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任
81、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，（）免责条款无效。
A.造成对方人身伤害的 B.造成对方重大财产损失的 C.因重大过失造成对方财产损失的 D.因故意造成对方财产损失的 E.因过错造成对方财产损失的
82、单项选择题 下列建设工程项目必须进行公开招标的是（）。
A.某民营企业修建厂房 B.某民营渔业公司兴修鱼塘 C.某省兴建经济适用住房 D.某外资超市修建地下停车场
83、单项选择题 分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担方的说法，正确的是(）。
A.分包单位只对总承包单位负责 B.建设单位只能向给其造成报失的分包单位主张权利 C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
84、单项选择题 全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由()的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。
A、市级人民政府 B、县级人民政府 C、核定公布该文物保护单位的人民政府 D、省、自治区、直辖市人民政府
85、单项选择题 建筑生产中最基本的安全管理制度是（）
A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度
86、单项选择题 某建筑公司总工程师窦某在完成单位工作过程中，利用自己业余时间编著了较为先进专业施工工法，则关于该作品的使用表述错误的是（）。
A.该作品著作权由窦某享有 B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用 C.窦某完全可以将该作品著作权许可第三人使用 D.经单位同意，窦某可以许可第三人使用
87、单项选择题 不动产的转让登记，由()的登记机构办理。
A、转让人所在地 B、不动产所在地 C、受让人所在地 D、转让双方协商达成一致
88、多项选择题 行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列（）种侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利。
A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的 B.依据行政强制法的规定，限制公民人身自由的 C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的 D.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的 E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的
89、单项选择题 对于涉及()工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。
A、地下暗挖 B、降水 C、脚手架 D、起重吊装
90、单项选择题 下列选项中，（）不属于委托代理终止的原因。
A.代理期限届满 B.被代理人取得民事行为能力 C.代理人辞去委托 D.代理人死亡
91、单项选择题 2008年7月甲本科毕业，乙研究生班毕业，二人同时从事施工管理工作。二人于2011年9月报考建造师，则（）。
A.二人均有资格报考 B.乙可以报考，甲不可以 C.二人均不可以报考 D.甲可以报考，乙不可以
92、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。
A.乙供应商因无过错，无需返还 B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求 C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款 D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项
93、单项选择题 关于中标通知书的法律效力，下列说法正确的是（）。
A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.合同书
94、单项选择题 承揽工作不包括()。
A.定作 B.测试 C.检验 D.运输
95、单项选择题 根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是（）
A．由于不可抗力致使合同不能履行 B．法定代表人变更 C．当事人一方发生合并、分立 D．当事人一方违约
96、单项选择题 下列关于建筑市场诚信行为信息的表述中，正确的是（）。
A.诚信行为信息分为良好行为记录和不良行为记录 B.良好行为记录是企业受到建设单位奖励和表彰所形成的记录 C.不良行为记录是受到各级政府行政处罚的记录 D.诚信行为信息由公众投诉记录和行政处罚记录所形成
97、单项选择题 合同解除后，合同约定的权利义务终止，合同中的结算条款（）。
A.同时解除 B.若当事人不能协商一致，条款无效 C.尚未履行的终止履行 D.依然有效
98、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的（）
A．应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B．应当以鉴定合格日期为竣工日期 C．鉴定日期为顺延工期的期l可 D．应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E．应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
99、单项选择题 关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）
A．按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 B．建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 C．对各类能源消耗实行分类计量和统计 D．对能源消费应实行包费制
100、单项选择题 甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件()。
A、移送二审法院裁决 B、按撤诉处理 C、按缺席判决 D、进入再审程序
101、单项选择题 下列选项中，()并不要求发明或者实用新型已经产生积极效果，而只要求将来有产生积极效果的可能性。
A、创造性 B、过渡性 C、新颖性 D、实用性
102、多项选择题 属于委托代理和法定代理终止的共同原因是（）。
A.代理人的法人组织终止 B.代理人丧失民事行为能力 C.代理人辞去委托 D.代理人死亡 E.代理事务完成
103、单项选择题 某建筑工程施工中，由于现场监理工程师的错误导致甲施工单位的完成工作部分计入乙施工单位已完工程中，建设方依此而付款，则乙施工单位和建设方之间构成的是（）之债。
A.施工合同 B.无因管理 C.侵权行为 D.不当得利
104、单项选择题 关于工程质量检测机构的说法，错误的是()。
A.可以转包检测业务 B.具有独立的法人资格 C.是中介机构 D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
105、单项选择题 下列犯罪的主体属于一般主体的是（）。
A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.工程重大安全事故罪 D.受贿罪
106、单项选择题 合同履行的诚实信用原则，是指无论当事人是否在合同中有所约定，根据合同性质应履行()义务。
A.提供担保 B.办理保险 C.保密 D.质量保修
107、单项选择题 2010年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，4800元/t，2010年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。2010年3月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案表述正确的是()。
A、甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立 B、甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立 C、乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立 D、甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立
108、单项选择题 建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下，强令工人进行施工作业，而导致发生架体坍塌事故，造成严重后果，则该项目经理涉嫌（）。
A.工程重大安全事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.重大责任事故罪 D.失职罪
109、多项选择题 施工合同可撤销、可变更的情形有（）。
A.合同内容显失公平 B.以欺诈手段订立的损害国家利益的合同 C.违反建筑法的强制性规定的合同 D.订立合同时对合同内容存在重大误解的 E.损害社会公共利益的合同
110、多项选择题 按照标准的级别，我国将标准划分为（）。
A.国家标准 B.行业标准 C.地方标准 D.企业标准 E.推荐性标准
111、多项选择题 建筑业企业资质序列包括（）。
A.施工总承包 B.专业分包 C.劳务分包 D.工程总承包 E.专业承包
112、单项选择题 分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。
A.分包单位只对总承包单位负责 B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利 C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
113、单项选择题 安全事故调查和处理具体办法的制定机关是（）。
A.国务院 B.国务院建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D.县级建设行政主管部门
114、单项选择题 关于工程监理的说法，正确的是（）
A．监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B．工程监理单位可以分包监理业务 c．监理单位经建设单位同意可以转让监理业务 D．监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
115、多项选择题 下列行为属于工程安全不良行为的有（）。
A.在城市市区内的建设工程的施工现场实行封闭围挡 B.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明 C.转让安全生产许可证的 D.未在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 E.在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
116、多项选择题 根据《担保法》，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。
A.被保证的主债权种类 B.保证人的资产状况 C.保证的期间 D.保证的方式 E.保证担保的范围
117、单项选择题 下面不属于建设工程一切险承保的范围是()。
A.冻灾 B.冰雹 C.设计错误 D.一般性盗窃和抢劫
118、多项选择题 下列关于联合体投标的说法正确的有（）。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力 B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级 C.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位确定资质等级 D.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人 E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标
119、单项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.15 B.20 C.30 D.40
120、多项选择题 关于项目负责人带班生产的说法，正确的有（）。
A.在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作 B.应加强对重点部位，关键环节的控制 C.要认真做好带班生产记录并签字存档备查 D.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60% E.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假
121、单项选择题 涉外仲裁的范围不包括涉外（）中发生纠纷的仲裁。
A.经济贸易 B.运输 C.婚姻 D.海事
122、单项选择题 在缔约过程中，由于当事人的疏忽，在合同中未约定支付货币的地点，事后双方也未就合同履行的地点达成一致的，则()。
A.在接受货币一方所在地履行 B.可视为无效合同 C.可按可撤销合同对待 D.在支付货币一方所在地履行
123、单项选择题 在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（）。
A.招标代理机构人员 B.投标人代表 C.招标人 D.评标委员会主任
124、单项选择题 项目负责人的安全生产责任不包括()。
A.对建设工程项目的安全施工负责 B.确保安全生产费用的有效使用 C.落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程 D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案
125、单项选择题 根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。
A.一季度 B.半年 C.一年 D.两年
126、单项选择题 特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月 B.10天 C.15天 D.2个月
127、单项选择题 根据《建筑法》规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，()。
A.警告 B.吊销营业执照 C.责令改正 D.没收违法所得
128、单项选择题 当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则（）。
A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿 B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担 C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担 D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿
129、单项选择题 施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是()。
A、双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解 B、如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力 C、如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解 D、如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行
130、单项选择题 我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案件是（）。
A.第一审民事案件 B.第二审民事案件 C.重大涉外案件 D.在全国有重大影响的民事案件
131、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。甲知道乙的该行为，却不予否认。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。
A.效力待定 B.无效 C.有效 D.经过乙催告甲后生效
132、单项选择题 下列关于建设工程分包的说法中，正确的是（）。
A.施工总承包单位可以将专业工程发包给劳务分包企业 B.专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业 C.劳务作业分包企业可以将其劳务作业发包给其他劳务分包企业 D.专业承包企业可以将其分包的专业工程发包给其他专业承包企业
133、多项选择题 下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是（）。
A.因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款 B.因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任 C.发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任 D.建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款 E.由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任
134、单项选择题 下列民事纠纷中，属于人身关系民事纠纷的是()。
A、继承权纠纷 B、工程监理合同纠纷 C、工程设计合同纠纷 D、损害赔偿纠纷
135、单项选择题 某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，l2月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()。
A、11月15日 B、11月20日 C、11月30日 D、12月3日
136、单项选择题 下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（）。
A.两个项目的发包人同意 B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段 C.两个项目属于同一工程分期开发 D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久
137、单项选择题 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是()。
A.法律 B.行政法规 C.部门规章 D.地方性法规
138、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是（）。
A.出借安全生产许可证 B.未办理延期手续 C.生产单位变更企业名称 D.超越法定职权颁发安全生产许可证
139、单项选择题 有关建设工程赔偿损失限制的表述，不正确的是()。
A.如果损害是不可预见的，则违约方不应赔偿 B.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大 C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由合同双方按比例承担 D.赔偿损失不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的违反合同可能造成的损失
140、多项选择题 关于资产负债表说法正确的是()。
A.资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的报表 B.资产负债表按月报送 C.资产负债表一般反映的是企业月末、季末、半年末、年末的财务状况 D.资产负债表属于动态会计报表 E.资产负债表以“资产=负债+所有者权益”这一会计等式为依据
141、多项选择题 根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有()。
A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织 B.有明确的被告 C.有具体的诉讼请求和理由 D.事实清楚，证据确实充分 E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
142、单项选择题 专利法保护的对象不包括（）
A.工程设计图 B.实用新型 C.发明 D.外观设计
143、多项选择题 劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。
A、同级人民法院代表 B、工会代表 C、企业方面代表 D、劳动行政部门代表 E、律师
144、多项选择题 甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后，甲公司发现乙公司有转移其财产的行为，欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法中正确的是（）。
A.甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院 B.甲公司应当将财产保全申请书提交给丙仲裁委员会 C.丙仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院 D.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司住所地人民法院 E.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司财产转移目的地人民法院
145、单项选择题 按照《工程建设项目强制招标规模标准》规定，下列（）不属于必须进行工程或设备、材料招标的项目。
A.采暖设备单项合同估算价约为112万元的工程 B.消防系统施工单项合同估算价约为160万元的工程 C.通风工程合同人工费估算价约为60万元（合同总额约240万元）的工程 D.节能施工单项合同估算价约为220万元的工程
146、多项选择题 施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有()。
A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的 B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的 C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施 D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 E.未按照节能设计进行施工的
147、单项选择题 建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场．
A.12 B.36 C.45 D.24
148、多项选择题 劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中可备条款主要包括（）。
A.试用期条款 B.保守商业秘密条款 C.劳动保护条款 D.劳动纪律条款 E.违反劳动合同的责任条款
149、单项选择题 下列关于承揽合同中的规定，正确的是（）
A.承揽合同属于完成工作成果的合同 B.承揽合同的标的物具有普遍性 C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失 D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成
150、单项选择题 工伤保险按照（）计提保险费。
A.职工人数 B.工资总额 C.施工合同额 D.建筑面积
151、多项选择题 建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，将面临的处罚有（）。
A.警告 B.责令停止施工 C.限期改正 D.没收违法所得 E.处工程合同价款1%以上2%以下的罚款
152、多项选择题 依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于()。
A.要式合同 B.实践合同 C.单务合同 D.有偿合同 E.完成工作成果的合同
153、多项选择题 根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。
A、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准 B、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C、工程建设重要的行业专用的信息技术标准 D、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准
154、单项选择题 《建筑业企业资质管理规定》属于（）。
A.建设法律 B.建设行政法规 C.建设部门规章 D.地方性建设法规
155、单项选择题 以下属于建造师不予注册情形的是（）。
A.李某因聚众赌博被治安处罚予以拘留，正处拘留期间 B.范某申请注册时，已年满62周岁 C.何某因故意伤害，判处1年半有期徒刑，现正在缓刑期间 D.齐某2年前，曾因执业而被吊销注册证书
156、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关干公告的说法，正确的是（）
A．原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B．公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C．依照当事人申请可停止公告 D．公告部门可自行决定是否停止公告
157、多项选择题 不得抵押的财产包括（）。
A.集体土地所有权 B.社会团体的教育设施 C.有争议的财产 D.被查封、扣押、监管的财产 E.抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山土地使用权
158、单项选择题 某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。
A、有效 B、效力待定 C、可变更、可撤销 D、无效
159、单项选择题 不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。
A.乡（镇） B.县 C.市 D.省
160、单项选择题 合同条款规定，发生合同纠纷时，向仲裁委员会申请仲载。合同履籽过程中，当事人双方发生的争议经协商未达成一致，则()。
A.必须请第三方调解后才能申请仲裁 B.可以不进行调解而直接申请仲裁 C.可以直接向法院起诉 D.可以在仲裁或起诉两者之间择其一
161、单项选择题 下列属于评标委员会可以作出否决投标决定的情形是（）。
A.标报文件存在细微偏差 B.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价 C.投标报价超过标底上下浮动范围 D.由于招标文件要求提交备选投标，同一投标人提交了两个以上不同的投标文件
162、单项选择题 某施工单位项目经理在建筑结构混凝土施工中，使用不合格钢筋材料，导致建筑物使用1年后发生坍塌事故，造成人员重大伤亡，则该项目经理涉嫌（）。
A.重大责任事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.重大劳动安全事故罪 D.玩忽职守罪
163、单项选择题 根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有()。
A.能效标识 B.节能措施 C.质量保修书 D.建筑节能标准
164、单项选择题 某建筑项目位于城市市区内，按照《环境噪声污染防治法》要求，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定（）排放标准。
A.建筑施工场界环境噪声 B.建筑施工机械噪声 C.城市市区环境噪声 D.城市生活区环境噪声
165、多项选择题 施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有()。
A、建设单位不同意鉴定结论 B、鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C、鉴定程序严重违法 D、鉴定结论明显依据不足 E、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用
166、单项选择题 根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。
A.建设行政主管部门 B.招标代理机构 C.招标人 D.投标人推选的代表
167、多项选择题 建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件是（）
A、工程竣工验收报告 B、施工组织设计方案 C、设计更记录 D、质量事故处理记录 B、施工单位签署的工程质量保修书
168、多项选择题 当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。
A.第一次开庭时 B.提交答辩状期时 C.被告收到起诉状副本之日起15日内 D.法庭辩论终结前 E.第一审判决作出前
169、单项选择题 H开发公司拟投资修建一个造价2亿元人民币的建设项目，下面不影响开工的因素是()。
A.环境影响评价文件没有通过审查 B.未获得施工许可证 C.消防设计图纸审查不合格 D.施工现场没有拆迁完毕
170、多项选择题 劳动合同应当以书面形式订立，并具备以下条款()。
A.休息休假 B.劳动合同期限 C.工作内容 D.劳动保护和劳动条件 E.劳动报酬
171、单项选择题 关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是（）。
A.仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定 B.当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭 C.由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定 D.仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员
172、多项选择题 根据我国《合同法》规定，合同订立应当遵循（）。
A.合法原则 B.对等原则 C.快捷原则 D.公平原则 E.强制原则
173、单项选择题 某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（）。
A.建筑公司只能提起民事诉讼 B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼 C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼 D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼
174、单项选择题 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)规定，施工现场临时用电设备在()及以上者，应编制用电组织设计。
A、5台及以上或设备总容量在50kW B、3台及以上或设备总容量在50kW C、4台及以上或设备总容量在40kw D、3台及以上或设备总容量在40kW
175、单项选择题 下列关于仲裁开庭的说法，正确的是()。
A、仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭 B、仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭 C、仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开 D、仲裁公开进行，当事人可以协议不公开
176、单项选择题 由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于（）日。
A.5 B.7 C.15 D.30
177、单项选择题 下列合同中属于诺成性合同的有（）。
A.定金合同 B.保管合同 C.施工合同 D.个人之间的借贷合同
178、多项选择题 施工企业安全生产责任制的主要内容包括（）。
A.施工企业主要负责人的职责 B.施工企业安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的职责 C.建设工程项目安全生产领导小组的职责 D.专职安全生产管理人员的配备要求 E.政府行政人员工程安全生产检查责任制
179、单项选择题 根据我国《合同法》规定，对格式条款的理解发生争议的，（）。
A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释 B.有两种以上解释时，应认定该条款无效 C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款 D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
180、单项选择题 下列可以分两段进行招标的项目是（）。
A.技术复杂的项目 B.潜在投标人较多的项目 C.潜在投标人较少的项目 D.精确拟定技术规格的项目
181、多项选择题 单层钢结构安装工程中，基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时，承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差，下列说法正确的有()。
A.支承面标高为土5.0mm B.支承面水平度为l/1000 C.地脚螺栓(锚栓)的螺栓中心偏移为5.0mm D.预留孔中心偏移10.0mm E.支承面标高为土3.0mm
182、单项选择题 甲建筑公司是一家施工总承包企业，2009年1月承揽了某住宅小区的施工任务。在施工过程中，并没有按照审查合格的设计文件和建筑节能标准进行施工。2010年7月，却轻松通过了建设单位的验收。后来经群众举报，在有关部门的检查下被曝光。对于此次事件，不应当承担法律责任的是()。
A、建设单位 B、施工总承包单位 C、设计单位 D、监理单位
183、多项选择题 当事人的下列行为中，根据《合同法》已经构成缔约过失责任的是()。
A.甲企业为获取某商业秘密，假意与权利人进行合同谈判，获取该商业秘密后，拒绝与权利人签订合同，并不当使用了该秘密 B.公民乙故意隐瞒房屋共有的事实而出售该房屋，之后合同被撤销，致买受人有损失 C.丙公司出售的产品不合格，卖方要求予以赔偿 D.丁建筑公司没有相关的施工资质，于是假借其他公司的资质证书进行投标，但其施工质量十分优良 E.戊单位领导在招投标过程中，接受投标人的贿赂而使其中标，并与之签订了承包合同
184、单项选择题 下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是（）。
A.民事判决书 B.仲裁调解书 C.和解协议书 D.民事裁定书
185、多项选择题 下列标准属于强制性国家标准的有()。
A.行业专用的质量标准 B.工程建设通用的安全标准 C.工程建设专用的制度方法标准 D.工程建设通用的试验标准 E.工程建设行业专用的评定方法标准
186、单项选择题 某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2008年6月1日。由于建设单位逾期未予以支付，故施工单位于2008年10月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为()。
A、2008年6月1日 B、2008年10月1日 C、2010年6月1日 D、2010年10月1日
187、单项选择题 某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为()。
A.特别重大事故 B.较大事故 C.重大事故 D.一般事故
188、单项选择题 关于表见代理的错误说法是().
A.表见代理的行为人没有代理权 B.表见代理是无效代理 C.表见代理在本质上属于无权代理 D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
189、单项选择题 下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是（）。
A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人、其他组织投标 B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公开招标 C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上不特定的法人发出投标邀请书 D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，受自然环境限制、只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标
190、单项选择题 对于全部使用国有资金的项目，建设单位将建设工程肢解发包的，下列有关法律责任的说法正确的是（）。
A.重新审批该项目 B.应当暂停项目执行 C.应当暂停资金拨付 D.责令改正，处以罚款
191、单项选择题 建筑市场不良行为信息公布期限一般是()。
A.1个月至2年 B.2个月至1年 C.3个月至2年 D.6个月至3年
192、单项选择题 某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是（）。
A.施工单位有维修义务 B.业主自己承担责任 C.施工单位承担保修责任 D.业主可扣减施工单位保修金
193、单项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。
A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.半年
194、单项选择题 某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。
A.项目经理 B.项目技术负责人 C.监理工程师 D.建设单位驻工地代表
195、单项选择题 下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是()。
A、明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标 B、明示施工单位在施工中应优化工期 C、暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同 D、暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥
196、单项选择题 承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（）。
A.3月5日 B.3月12日 C.3月20日 D.4月10日
197、多项选择题 以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是()。
A、某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷 B、村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷 C、某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷 D、建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷 E、钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷
198、单项选择题 某工程施工合同总包人将主体工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，（）。
A.可以撤销合同 B.有权随时解除合同 C.该合同不具备解除条件 D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭
199、多项选择题 按照《建设工程质量管理条例》工程竣工验收应当具备的条件有()。
A、有完整的技术档案和施工管理资料 B、分包工程的质量必须优良 C、有施工单位签署的工程保修书 D、由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件 E、主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定
200、单项选择题 某建筑施工企业，一年内发生两起安全生产事故，则企业（）应对企业安全生产全面负责。
A.法定代表人 B.总法律顾问 C.项目负责人 D.主要负责人
201、单项选择题 建筑工程一切险的被保险人不包括（）。
A.批准机构 B.总承包商 C.业主 D.分包商
202、单项选择题 以下关于民事诉讼证据的正确表述是（）。
A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件 B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用 C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证 D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
203、单项选择题 在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是（）。
A.被告公司注册资本 B.原告公司注册资本 C.争议标的金额 D.双方签订的合同额
204、多项选择题 根据事故具体情况。事故调查组成员由关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。
A．监察机关 B．人民法院 C．公安机关 D．人民检察院 E．工会
205、单项选择题 下列事项中，可以不设行政许可的是（）。
A.建设工程规划 B.市场竞争机制能够有效调节的事项 C.一级建造师资格 D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项
206、单项选择题 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。
207、多项选择题 行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，其法律后果是（）。
A.由行为人承担责任 B.善意相对人有撤销的权利 C.该代理行为有效 D.相对人应该相信行为人有代理权 E.对被代理人不发生效力
208、单项选择题 依据《合同法》的规定，对于违约责任的归责，除另有规定者外，总体上实行()原则。
A.过错责任 B.严格责任 C.绝对责任 D.无过错责任
209、单项选择题 下列关于开标的说法正确的是（）。
A.开标应该在招标文件中规定的时间、地点进行 B.投标人为2人以上的开标有效 C.投标人对开标有异议的应在开标后3日内提出 D.招标人在对投标人异议作出答复前，不得暂停招标投标程序
210、单项选择题 甲公司业务员王某开出后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。
A.王某的行为为无权代理，合同无效 B.王某的行为为表见代理，合同无效 C.王某的行为为表见代理，合同有效 D.王某的行为为委托代理，合同有效
211、多项选择题 关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有()。
A.已经确定施工企业 B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查 C.建设资金已经落实 D.按照规定需要委托监理的工程已经委托监理 E.按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告
212、单项选择题 关于和解的说法，错误的是()。
A、和解可以发生在民事诉讼的任何阶段 B、当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C、和解协议具有强制执行的效力 D、当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书
213、多项选择题 关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）。
A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业承包 B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包 C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽 D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成 E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程
214、单项选择题 下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。
A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期 B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
215、多项选择题 施工现场安全技术交底通常包括()。
A、施工工种安全技术交底 B、分部分项工程施工安全技术交底 C、普通工程单项安全技术交底 D、设备安装工程技术交底 E、使用新工艺、新技术、新材料施工的安全技术交底
216、单项选择题 下列工程项目中，除（）以外都属于依法必须招标范围的项目。
A.成片开发的商品住房建设项目 B.民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目 C.利用国际援助建设的生态环保项目 D.全部使用国有企业自有资金建设的工业厂房
217、单项选择题 某建设工程项目于2005年6月1日经竣工验收合格，2005年6月10日交付投入使用，按照《城市建设档案管理规定》的规定，建设单位最迟应当在（）前，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。
A.2005年8月1日 B.2005年8月10日 C.2005年9月1日 D.2005年9月10日
218、单项选择题 甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。
A、仲裁委员会 B、人民法院 C、人民政府 D、建设行政主管部门
219、单项选择题 订立时并非有效，被追认后有效的合同为()。
A.效力待定合同 B.可撤销合同 C.无效合同 D.可变更合同
220、单项选择题 有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，应当立即()。
A、组织事故调查组进行调查 B、对有关失职渎职行为的进行追究法律责任 C、赶到事故现场，组织事故抢救 D、总结事故教训，提出整改措施
221、单项选择题 《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（）。
A.工程材料款 B.工程人员的报酬 C.工程管理费用 D.工程停工费用
222、单项选择题 某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。
A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系 B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同 C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同 D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资
223、单项选择题 根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的().
A.委托代理人 B.法定代理人 C.指定代理人 D.职务代理人
224、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列属于最低保修期为2年的工程有（）。
A.屋面防渗漏工程 B.泵房设备安装工程 C.装修工程 D.采暖工程 E.地基基础工程
225、单项选择题 在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自（）起转移给买受人，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
A.合同生效时 B.合同订立时 C.标的物交付时 D.合同履行时
226、单项选择题 合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合同协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人()分配和分担。
A.按照出资比例 B.重新协议 C.请求人民法院 D.平均
227、多项选择题 施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括（）
A．组织制定安全施工措施 B．消除安全事故隐患 C．及时、如实上报安全事故 D．编制安全生产规章制度和操作规程 E．确保安全生产费用的投入
228、单项选择题 将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为（）。
A.群防群治制度 B.安全生产检查制度 C.安全生产责任制度 D.安全生产管理制度
229、单项选择题 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于技术标准中规定数量的（）。
A.100% B.80% C.50% D.30%
230、名词解释 纪南城
231、单项选择题 根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A．当事人住所地 B．调解协议履行地 C．调解组织所在地 D．调解协议签订地
232、单项选择题 某一建设工程项目，由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按安装工程一切险投保的情形是()。
A.土木建筑项目不超过总价的10% B.土木建筑项目不超过总价的20% C.土木建筑项目介于总价的20%—50%之间的 D.土木建筑项目超过总价的50%
233、多项选择题 按照《行政许可法》规定，在地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章中不得设定的行政许可包括（）。
A.确定公民资格的许可 B.确定法人资质的许可 C.限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务 D.不动产登记制度的许可 E.限制其他地区的商品进入本地区市场
234、单项选择题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于().
A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.表见代理
235、单项选择题 工程保险中属于强制保险的是().
A.安装工程一切险 B.执业责任险 C.建筑工程一切险 D.意外伤害险
236、单项选择题 下列关于人民调解的说法中，错误的是（）
A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用 B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织 C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 D.当事人对调解协议的内容发生争议的，可以向人民法院提起诉讼
237、单项选择题 对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是（）。
A.不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动 B.不得安排女职工从事高处、低温劳动 C.应当对未成年工定期进行健康检查 D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动
238、单项选择题 为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为（）。
A.用益物权 B.担保物权 C.收益权 D.不动产物权
239、单项选择题 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。
A.以合同约定的竣工日期为准 B.相应顺延 C.以承包人提交竣工报告之日为准 D.以实际通过的竣工验收之日为准
240、单项选择题 下列工程可以适用联合共同承包的项目是（）。
A.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程 B.投资主体众多的建筑工程 C.投资风险较大的建筑工程 D.建设周期短的建筑工程
241、多项选择题 建设工程项目采用招标投标方式进行的，中标人的投标应符合下列（）要求。
A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 B.能够满足招标文件的实质性要求 C.经评审的投标价格最低 D.投标价格低于成本 E.经评审的投标价格最高
242、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》，当事人申请强制执行的期间为（）。从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年
243、单项选择题 中标通知书是受要约人向要约人发出的（）
244、单项选择题 根据2014年新修订的《行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，应当自知道或应当知道作出行政行为之日起（）内提出。法律另有规定的除外。
A.15日 B.30日 C.3个月 D.6个月
245、多项选择题 对于保修义务的承担和维修的经济责任承担，下述说法正确的是（）。
A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，由施工单位负责维修后向监理单位索赔 B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷，经施工单位检验后使用的，由施工单位承担经济责任 C.因使用单位使用不当造成的损坏问题，施工单位不负责维修 D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任 E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修
246、单项选择题 某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是（）。
A.学院自己承担责任 B.学院可直接扣除施工方质量保修金 C.施工方承担质量保修责任 D.学院和施工方共同承担责任
247、多项选择题 下列关于房屋建筑工程施工总承包企业的注册资本的说法，正确的是（）
A.特级企业的注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元以上 B.一级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上 C.二级企业注册资本金2500万元以上，企业净资产3000万元以上 D.三级企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上 E.三级企业注册资本金500万元以上，企业净资产800万元以上
248、单项选择题 出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()。
A.简易交付 B.占有改定 C.指示交付 D.拟制交付
249、单项选择题 关于行政行为特征的说法，错误的是（）
A．行政行为的主体是法定的 B．实施行政行为具有单方意志性 C．行政行为多属干无常行为 D．行政行为具有不可熬晕性
250、单项选择题 施工中发生事故时，（）应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。
A.建筑施工企业 B.监理单位 C.相关责任人员 D.建设单位
251、单项选择题 按照消防安全自我评估机制的要求，消防安全重点单位（）自行或委托有资质的机构对本单位进行一次消防安全检查评估。
A.每月 B.每季度 C.每半年 D.每年
252、单项选择题 下列关于要约的说法，不正确的是（）
A.要约是希望和他人订立合同的意思表示 B.作出要约的意思表示要求内容具体确定 C.要约在作出意思表示时生效 D.当事人订立合同，采取要约、承诺方式
253、单项选择题 某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()。
A.要约内容不明确 B.要约人不特定 C.受要约人错误 D.无订立合同的意思表示
254、判断题 电气设备可任意作保护接地和保护接零
255、单项选择题 对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是（）
A.规划审查机关 B.施工图设计文件审查单位 C.建筑安全监督管理机构 D.工程质量监督机构
256、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业安全生产的资质要素主要体现为（）指标。
A.注册资本 B.技术装备 C.专业技术人员 D.企业效益 E.职工学历水平
257、多项选择题 国有资产占主导地位的必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的方式的情形有（）。
A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择 B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 C.技术复杂，工程量大的项目 D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择 E.自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
258、单项选择题 某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则（）。
A.应由施工单位承担维修责任 B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔 C.应由设计单位负责维修 D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔
259、多项选择题 建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列（）情形的，评标委员会应当否决其投标。
A.投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字 B.投标联合体没有提交共同投标协议 C.经评审的投标价格最高 D.投标价格低于成本 E.不同投标人的投标文件由同一个单位编制
260、多项选择题 施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有()。
A.企业股东变更 B.企业名称变更 C.企业法人变更 D.企业设立分公司 E.企业注册地址变更
261、单项选择题 某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件，仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见，本案中有关建设工程施工合同效力问题应（）裁决。
A.按首席仲裁员的意见作出 B.由人民法院审理 C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出 D.重新组成仲裁庭经评议后作出
262、单项选择题 《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门接到书面申请后，应在()个工作日内进行核对。
A.5 B.7 C.10 D.15
263、多项选择题 当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列（）项债权请求权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持。
A.支付存款本金及利息请求权 B.基于投资关系产生的缴付出资请求权 C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权 D.兑付国债金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权 E.请求施工人承担建设工程保修责任的
264、单项选择题 甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇佣了其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定，李某的损失应由()承担。
A.甲 B.乙 C.甲和刘某 D.甲和乙
265、单项选择题 当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起()个月内向仲裁机构所在地的中级人民法院提出。
A、6 B、9 C、12 D、18
266、单项选择题 某省政府办公楼建设项目，在招标文件中明确规定提交投标文件截止时间为2014年2月1日下午5点，地点为某单位一楼会议室，有甲、乙、丙、丁四家单位参与投标，下列关于招标投标的说法正确的是（）。
A.在2014年2月1日下午5点前，甲可以补充、修改、撤回已提交的投标文件，并通知招标人 B.乙撤回已提交的投标文件，应当在2014年2月1日下午5点之后书面通知招标人 C.若甲退出投标，招标人应当依法重新招标 D.丙应当在2014年2月1日下午5点之前，将投标文件送达某单位一楼会议室
267、单项选择题 ()需要认真贯彻“三统一”方针。
A.建筑安全法 B.工程施工法 C.环境保护法 D.消防安全法
268、单项选择题 某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体所有投标人仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。
A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效 B.可以认定投标文件有效 C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效 D.应当认定投标文件无效
269、单项选择题 某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定王某为建筑设计师，王某完成了设计方案并交付建设单位使用，其王某享有的权利是（）。
A.使用权 B.著作权 C.署名权 D.所有权
270、单项选择题 施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元/台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是（）。
A.厂家发出的要约失效 B.厂家要约撤销 C.施工单位同意订货的表示是承诺 D.厂家的要约仍然有效
271、单项选择题 施工企业的施工现场消防安全责任人是()。
A.施工企业负责人 B.专职安全员 C.专职消防安全员 D.项目负责人
272、单项选择题 监理工程师在实施监理过程中，发现某设计变更洽商内容不符合国家相关技术标准，则（）。
A.指示施工单位变更施工 B.要求施工单位改正 C.自己修改后交施工单位施工 D.报告建设单位要求设计修改
273、单项选择题 某建筑公司与某工程项目部签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不能独立承担民事责任，根本原因是（）。
A.没有自己独立的名称 B.没有固定的经营场所 C.不是独立法人 D.没有自己的组织机构
274、单项选择题 仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向()申请执行。
A、仲裁委员会 B、人民法院 C、公安机关 D、政府主管部门
275、多项选择题 诉讼管辖分为()。
A.级别管辖 B.地域管辖 C.法定管辖 D.指定管辖 E.移送管辖
276、单项选择题 《安全生产许可证条例》的直接立法依据是（）。
A.《中华人民共和国宪法》 B.《建设工程安全生产管理条例》 C.《中华人民共和国安全生产法》 D.《中华人民共和国行政许可法》
277、多项选择题 根据《立法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
A、部门规章 B、地方政府规章与部门规章 C、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 D、部门规章与地方性法规 E、地方性法规与地方政府规章
278、单项选择题 建设工程质量保修书的提交时间是( )。
A.自提交工程竣工验收报告之日起15日内 B.工程竣工验收合格之日 C.自工程竣工验收合格之日起15日内 D.提交竣工验收报告时
279、单项选择题 《中华人民共和国安全生产管理条例》由（）签署发布。
A.全国人民代表大会常务委员会 B.国务院 C.国家主席 D.国务院总理
280、单项选择题 城市市区内可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前()d，向环境保护行政主管部门申报。
A、5 B、7 C、10 D、15
281、单项选择题 某施工企业于2010年3月7日向钢材厂发函：“我司欲以3150元/t的价格购买20螺纹钢50t，若有意出售请于2010年3月15日前回复。”钢材厂于2010年3月9日收到该信函，但由于公司放假，公司销售部经理于2010年3月10日才知悉信件内容。根据《合同法》的规定，施工企业发出的函件()。
A、属于要约，于2010年3月7日生效 B、属于要约，于2010年3月9日生效 C、属于要约，于2010年3月10日生效 D、属于要约邀请，于2010年3月9日生效
282、单项选择题 甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。
A.合同订立 B.合同生效 C.当事人提起诉讼 D.法院判决生效
283、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权利有()。
A.纠正和处理违章作业 B.拒绝连续加班作业 C.拒绝冒险作业 D.紧急避险 E.对施工安全生产提出建议
284、单项选择题 某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2009年8月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有()。
A、基础工程的保修期限为50年 B、屋面防水工程的保修期限为8年 C、供热系统的保修期限为自2009年采暖期起，到2011年采暖期结束日止 D、电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年
285、多项选择题 在工程建设领域，参与建设活动的各方主体中，必须具有企业法人资格的是（）。
A.施工单位 B.设计单位 C.监理单位 D.建设单位 E.勘察单位
286、单项选择题 某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A、相关管线产权部门 B、市政管理部门 C、城建档案管理部门 D、建设单位
287、单项选择题 某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（）。
A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更 B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案 C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据 D.该补充协议应当作为工程款结算的依据
288、多项选择题 甲施工企业的项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法中正确的是（）。
A.该买卖行为有效 B.乙有撤销权 C.丙有催告权 D.构成表见代理 E.甲有追认权
289、单项选择题 根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。
290、单项选择题 安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督．
A ．施工单位负责项目管理的技术负责人 B ．装、拆卸单位的专业技术人员 C ．监理单位负责安全的工程师 D ．出租单位生产管理人员
291、多项选择题 下列选项中，注册建造师享有的权利包括（）。
A.使用注册建造师名称 B.保管和使用本人注册证书、执业印章 C.在执业范围外从事相关专业的执业活动 D.对侵犯本人权利的行为进行申述 E.介入与自己有利害关系的商务活动
292、多项选择题 根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。
A、当事人一方发生合并、分立 B、由于不可抗力致使合同不能履行 C、作为当事人一方的公民死亡 D、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 E、法定代表人变更
293、单项选择题 行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由（）人民法院管辖。
A.最先收到起诉状的 B.共同上一级法院指定的 C.被告最先提交书面答辩状的 D.最先收取案件受理费的
294、单项选择题 下列不属于建设单位办理工程质量监督备案手续所要提供的文件和资料是（）。
A.施工承包合同 B.工程监理合同 C.工程规划许可证 D.工程施工许可证
295、多项选择题 对病毒有杀灭作用的消毒剂有（）
A.乙醇 B.碘酊 C.碘伏 D.过氧乙酸 E.戊二醛
296、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。
A.生产企业资质证明 B.生产企业执业执照 C.生产许可证 D.第三方检测合格证明
297、单项选择题 符合《劳动法》关于休息休假规定的是()。A、休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的150%的工资报酬
B、法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于200%的工资报酬 C、用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间，一般每日不得超过1h D、因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过4h，但是每月不得超过40h
298、多项选择题 行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是有下列（）情形之一的，可以停止执行。
A.行政复议机关认为需要停止执行 B.法律规定停止执行 C.申请人认为需要停止执行 D.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行 E.被申请人认为需要停止执行
299、多项选择题 因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括（）。
A.通知对方 B.继续履行 C.赔偿损失 D.解除合同 E.提供相关证明
300、多项选择题 《合同法》中规定可以使用于标的物提存的情形是（）。
A.债权人下落不明的 B.债权人拒绝受领的 C.债权人分立后，多个债权人主张债权的 D.债权人单方变更履行地的 E.债权数额争议的
