1、单项选择题 某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项。本工程项目于2007年8月15日通过竣工验收，同月22日交付发包人投入使用，承包人于同年9月5日向发包人提交竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于2008年4月28日向法院提起诉讼，则剩余结算款的应付时间为（）。
A.2007年8月15日 B.2007年8月22日 C.2007年9月5日 D.2008年4月28日
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、单项选择题 根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是()。
A.项目经理 B.兼职安全员 C.建筑架子工 D.BIM系统操作员
3、单项选择题 不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。
A.乡（镇） B.县 C.市 D.省
4、多项选择题 施工现场安全技术交底通常包括()。
A、施工工种安全技术交底 B、分部分项工程施工安全技术交底 C、普通工程单项安全技术交底 D、设备安装工程技术交底 E、使用新工艺、新技术、新材料施工的安全技术交底
5、单项选择题 根据我国《民法通则》及有关法律的规定，关于诉讼时效期间的叙述，正确的是()。
A、普通诉讼时效期间通常为1年 B、出售质量不合格的商品未声明的时效期间为2年 C、因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年 D、从权利被侵害之日起超过15年的，法院不予保护
6、单项选择题 乙公司向仲裁庭申请仲裁，甲公司接到仲裁庭的开庭通知后，不到庭又无正当理由，则仲裁庭可以()。
A、撤销案件 B、撤回申请 C、中止审理 D、缺席裁决
7、多项选择题 某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是（）。
A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成 B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状 C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效 D.合同解除后，对于未完部分的工程终止履行 E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失
8、多项选择题 下列关于地役权的说法中，正确的是（）。
A.地役权属于不动产用益物权 B.地役权依登记设立 C.土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权 D.地役权不可以单独转让 E.设立地役权应当签订地役合同
9、单项选择题 买卖合同中，属于买受人义务的是()。
A、受领标的物 B、权利瑕疵担保 C、物的瑕疵担保 D、转移标的物所有权
10、多项选择题 行政机关的行政行为的特征体现在()。
A、行政行为是执行法律的行为 B、行政行为具有一定的裁量性 C、行政行为以有偿为原则，以无偿为例外 D、行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性 E、行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出
11、单项选择题 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。
A、6个月 B、12个月 C、18个月 D、2年
12、多项选择题 目前我国实行的强制性标准包含（）。
A.批准发布时已明确为强制性标准的 B.发布时未明确为强制性标准，但其编号中不带“/T” C.自2000年后批准发布，未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文（黑体字），编号也不带“/T” D.国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的 E.发布标准中使用“宜”、“不宜”等用词的条文的
13、单项选择题 根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A.14 B.28 C.7 D.15
14、单项选择题 建设工程施工总承包单位依法将部分专业工程分包给其他单位的，则（）。
A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责 B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责 C.分包单位应当按合同约定对其分包工程的质量向建设单位负责 D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
15、单项选择题 关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。
A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金 B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用 C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期 D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实
16、多项选择题 下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围的有()。
A、应当由第三人负担的 B、在境外就医的 C、应当由公共卫生负担的 D、基本医疗保险诊疗项目的急诊费 E、符合基本医疗抢救的医疗费用
17、单项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除到了变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.15 B.20 C.30 D.40
18、单项选择题 某工程发包人于2001年11月25Ft收到承包商提交的竣工决算报告及完整的结算资料，并于2001年12月14日验收，但迟迟不交付工程尾款。承包商正准备向法院起诉，发包人向承包商表示将在2002年2月1日付款，但约定时间过后仍不付款。本例中，诉讼时效的截止日期应该是()。
A.2002年11月25日 B.2002年12月14日 C.2003年11月25日 D.2004年2月1日
19、单项选择题 《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照()优先的原则实施。
A、减量化 B、无害化 C、产业化 D、资源化
20、单项选择题 甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是（）
A．里拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权 B．里拟单独将地役权转让给了丁物业公司 C．甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙 D．甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁
21、单项选择题 招标文件不应当包含的内容是（）
A.招标项目的技术要求 B.投标报价要求 C.标明特定的生产供应者 D.拟签订合同的主要条款
22、单项选择题 仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件，这是区别于()的显著特征。
A、运输合同 B、保管合同 C、租赁合同 D、买卖合同
23、单项选择题 根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）
A．在试用期间被证明不符合录用条件的 B．严重违反用人单位 C．患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的 D．被依法追究刑事责任的
24、单项选择题 职工培训合格上岗率最低为（）%。
A.60 B.80 C.90 D.100
25、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由（）负责上报事故。
A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位
26、单项选择题 某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25E1，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()。
A.3月20日 B.3月30日 C.4月25日 D.4月30日
27、单项选择题 关于证据保全的说法正确的是()。
A.证据保全只能依当事人申请进行，人民法院不得依职权作出 B.人民法院可以主动采取证据保全措施 C.当事人申请保全证据的应当提供相应的担保 D.当事人在举证期限内随时可以申请保全证据
28、单项选择题 甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是（）。
A.丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人 B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任 C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司 D.丁施工队只可以起诉丙公司
29、单项选择题 建筑起重机械安装单位的安全职责是（）。
A.监督检查建筑起重机械的使用情况 B.审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案 C.编制拆装工程专项施工方案并由本单位技术负责人签字 D.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员
30、单项选择题 根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）
A．代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担 B．代理人可以超越代理权实施代理行为 C．被代理人对代理人的一切行为承担民事责任 D．代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
31、单项选择题 在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()。
A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工 B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延 C、因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工 D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
32、单项选择题 甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责具体设计工作；对于设计图纸的著作权归属没有约定，则该施工图设计的著作权属于（）。
A.甲开发商 B.乙设计公司 C.丙设计师 D.乙、丙共有
33、多项选择题 著作权中包括的人身权是指（）。
A.许可使用权 B.使用权 C.转让权 D.修改权 E.保护作品完整权
34、单项选择题 关于企业的设立，下列说法不正确的是()。
A.全民所有制工业企业的设立条件之一是有能源、原材料、交通运输的必要条件 B.城镇集体所有制企业的设立条件之一是有明确的经营范围 C.合伙企业的设立条件是有两个以上的合伙人 D.个人独资企业的投资人为一个自然人，可以是中国公民，也可以是外国公民
35、单项选择题 下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是()。
A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程 B.配备兼职安全生产管理人员 C.各分部分项工程有应急预案 D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训
36、单项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是()。
A.技术条款 B.投标人须知 C.施工组织设计 D.合同主要条款
37、多项选择题 我国的调解方式主要有（）。
A.法院调解 B.自行调解 C.人民调解 D.行政调解 E.仲裁调解
38、单项选择题 某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（）。
A.建设单位应当向发证机关报告 B.应当报发证机关核验施工许可证 C.应当报发证机关申请延期 D.施工许可证已自行作废
39、多项选择题 根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有()。
A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织 B.有明确的被告 C.有具体的诉讼请求和理由 D.事实清楚，证据确实充分 E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
40、单项选择题 下列关于分包工程的范围说法正确的是（）。
A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程分包给他人 B.建筑工程总承包单位可以将部分工程分包给其他承包单位完成 C.承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人 D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工不必须由总承包单位自行完成
41、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()。
A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C.依照当事人申请可停止公告 D.公告部门可自行决定是否停止公告
42、多项选择题 下列行为属于工程安全不良行为的有（）。
A.在城市市区内的建设工程的施工现场实行封闭围挡 B.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明 C.转让安全生产许可证的 D.未在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 E.在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
43、单项选择题 工程监理单位的安全责任包括（）
A.编制施工组织设计文件 B.制定安全技术措施 C.对安全事故隐患进行处理 D.确定建设工程安全费用
44、单项选择题 不符合施工现场安全防护规定的情形是()。
A、施工单位对施工现场实行封闭围挡 B、阴雨天在未竣工的建筑物设置临时员工集体宿舍 C、在施工现场入口处设置安全警示标志 D、施工现场的办公区与作业区分开设置，并保持安全距离
45、单项选择题 法人可以分为()两大类。
A、企业法人和行政法人 B、行政法人和社团法人 C、企业法人和非企业法人 D、事业法人和社团法人
46、多项选择题 根据《担保法》，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。
A.被保证的主债权种类 B.保证人的资产状况 C.保证的期间 D.保证的方式 E.保证担保的范围
47、单项选择题 关于物权特征的说法，正确的是()。
A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合 B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利 C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人 D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权
48、单项选择题 下列法律责任中，属于刑事处罚的是()。
A.处分 B.暂扣执照 C.恢复原状 D.罚金
49、单项选择题 承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是（）。
A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收 B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期 C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日 D.继续等待验收
50、多项选择题 下列对法律责任的基本特征的表述中，正确的是（）。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B.合同违约行为并不需要承担法律责任 C.法律责任即承担不利的后果 D.法律责任的实现由国家强制力作保障 E.合同当事人可以认定和追究对方的法律责任
51、单项选择题 某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是（）。
A.由建设单位承担全部责任 B.由监理单位承担主要责任 C.由建设单位和监理单位承担全部责任 D.由施工单位承担主要责任
52、单项选择题 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，属于重大事故的是()。
A、造成1000万元以下直接经济损失的事故 B、造成10人以上30人以下死亡的事故 C、造成10人以上50人以下重伤的事故 D、造成100人以上重伤或者2亿元以上直接经济损失的事故
53、单项选择题 工伤职工()不停止享受工伤保险待遇。
A、拒绝治疗的 B、丧失享受待遇条件的 C、重新就业的 D、拒不接受劳动能力鉴定的
54、单项选择题 在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为（）。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.5年 C.2年 D.2个采暖期、供冷期
55、单项选择题 建设工程项目采用期望值标准进行决策时,如果决策方案考虑的是利润额,则在.各方案中选择利润期望值()的方案。
A.最小 B.最大 C.中间 D.最大或最小
56、单项选择题 某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()。
A.丁级 B.丙级 C.乙级 D.甲级
57、多项选择题 下列合同中，属于无效合同的是（）。
A.总包单位将主体工程劳务部分全部分包 B.与发包人串通中标签订的合同 C.挂靠其他企业签订的施工合同 D.带资承包的施工合同 E.专业分包公司再次分包的合同
58、单项选择题 下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。
A、工程建设项目施工招标投标办法 B、安全生产许可证条例 C、安全生产法 D、建筑业企业资质管理规定
59、单项选择题 甲建筑公司拖欠乙材料商货款，甲以自己的房产抵押给乙并办理了抵押登记；丙银行为甲的债务出具了保函。三方未约定担保顺序，后甲不能偿还债务，乙的下列行为中合法的是（）。
A.可直接要求丙承担保证责任 B.不能要求甲和丙对债务承担连带责任 C.应先行使抵押权 D.可以同时行使抵押权并要求丙承担保证责任
60、单项选择题 工伤保险按照（）计提保险费。
A.职工人数 B.工资总额 C.施工合同额 D.建筑面积
61、单项选择题 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人公司，原法人公司签订的合同（）。
A.自然终止 B.归于无效 C.仍然有效 D.可以撤销
62、多项选择题 下列情形能够引发合同之债的有（）
A．建设单位拖欠工程进度款 B．施工中偷工减料造成的损失 C．监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D．噪声污染使周边居民无法正常休息 E．建材供应商供应的建筑材料不合格
63、单项选择题 下列工程可以适用联合共同承包的项目是（）。
A.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程 B.投资主体众多的建筑工程 C.投资风险较大的建筑工程 D.建设周期短的建筑工程
64、单项选择题 建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，()年内不得再次申请安全生产许可证。
A、3 B、4 C、5 D、7
65、多项选择题 属于行政处罚种类的是（）。
A.没收违法所得，没收非法财物 B.责令停产停业 C.拘役 D.行政拘留 E.吊销许可证
66、单项选择题 建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位（）。
A.向发证机关报告后即可开工 B.应向发证机关申请施工许可证延期 C.应向发证机关重新申请领取施工许可证 D.应当报发证机关重新核验施工许可证
67、单项选择题 施工单位处理施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规的是()。
A、工业废水处理达标后排入河流 B、经当地环境部门许可，将废物用于外省工地 C、将清洗设备的废水回灌补给地下水 D、将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场
68、多项选择题 下列各项中，属于现金特点的有()。
A.风险小 B.收支频繁 C.流动极性强 D.普遍可以接受 E.最容易发生意外
69、多项选择题 按《环境噪声污染防治法》规定，建设项目的环境噪声污染防治设施与主体工程的“三同时”是指（）。
A.同时规划 B.同时设计 C.同时施工 D.同时调试 E.同时使用
70、单项选择题 根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.15天 B.1个月 C.2个月 D.3个月
71、单项选择题 下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是（）。
A.没收违法所得 B.返还财产 C.赔礼道歉 D.消除危险
72、单项选择题 下列事项中，可以不设行政许可的是（）。
A.建设工程规划 B.市场竞争机制能够有效调节的事项 C.一级建造师资格 D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项
73、单项选择题 下列可以分两段进行招标的项目是（）。
A.技术复杂的项目 B.潜在投标人较多的项目 C.潜在投标人较少的项目 D.精确拟定技术规格的项目
74、多项选择题 一级建造师应具备()等执业技术能力。
A.丰富的施工管理实践经验和资历 B.一定的施工组织能力 C.一定的工程管理理论水平 D.丰富的施工管理专业知识 E.接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平
75、单项选择题 下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是（）。
A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价 B.招标人在招标前预先内定中标人 C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价 D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格
76、单项选择题 甲、乙两公司，甲给乙5000元钱。委托其代买设备一台。在代买过程中5000元钱被小偷偷走。则5000元钱的损失应为()负担。
A.甲 B.乙 C.甲、乙均分担 D.乙承担大部分，甲适当分担
77、单项选择题 多位投标人参与某工程的投标，下列关于投标人之间相互串通投标的情形是（）。
A.招标人向投标人泄露标底 B.投标人之间同属一个行业协会 C.投标人之间均高价投标 D.委托同一个人办理投标事宜
78、单项选择题 生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。
A.1 B.3 C.5 D.7
79、单项选择题 2009年2月2日甲与乙签订了一份合同，合同中约定甲将自己唯一的挖掘机租给乙租期为2009年3月1日至2010年3月1日。但是在2009年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2009年2月25日至2009年6月25日，则()。
A、甲要承担缔约过失责任 B、乙在2009年2月25日即可要求甲承担违约责任 C、乙在2009年3月1日方可要求甲承担违约责任 D、乙在2010年3月1日方可要求甲承担违约责任
80、多项选择题 根据《合同法》，撤回要约的通知应当（）。
A.在要约到达受要约人之后到达受要约人 B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人 C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人 D.在要约到达受要约人之前到达受要约人 E.与要约同时到达受要约人
81、单项选择题 当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后（）内提出。
A、六个月 B、一年 C、两年 D、四年
82、单项选择题 某工程项目完成施工拟进行竣工验收，按照《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程竣工验收必备条件的是（）。
A.有完整的技术档案和施工管理资料 B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件 C.有施工单位签署的工程保修书 D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
83、单项选择题 下列不属于《安全生产法》适用范围的情形是（）。
A.船只水上交通安全 B.深基坑支护安全 C.高层住宅项目的高空作业安全 D.爆炸物品存储安全
84、多项选择题 提起行政诉讼应当符合的条件有()。
A、有明确的被告 B、有具体的诉讼请求和事实根据 C、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖 D、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织 E、经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起30日内起诉
85、多项选择题 我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有（）。
A.颁发用地规划证 B.颁发工程规划证 C.颁发施工许可证 D.批准开工报告 E.批准施工合同备案
86、多项选择题 建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件是（）
A、工程竣工验收报告 B、施工组织设计方案 C、设计更记录 D、质量事故处理记录 B、施工单位签署的工程质量保修书
87、多项选择题 建设工程赔偿中，承包人应当承担的赔偿损失包括()。
A.转让、出借资质证书等造成的损失 B.偷工减料等造成的损失 C.未及时检查隐蔽工程造成的损失 D.与监理单位串通造成的损失 E.合同使用期限内造成的损失
88、多项选择题 某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.施工单位资质等级证明 B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.拆迁安置补偿方案 D.拆除施工组织方案 E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料
89、单项选择题 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担。
A.设备使用单位 B.具有相应资质的单位 C.设备出租单位 D.检验检测机构
90、单项选择题 在建设工程施工合同中，解除权可以针对（）行使。
A.无效合同 B.有效合同 C.效力待定合同 D.可撤销合同
91、单项选择题 下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是（）。
A.聘用单位被吊销营业执照的 B.已与聘用单位解除聘用合同关系的 C.年龄超过65周岁的 D.同时在两个以上单位执业的
92、多项选择题 工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是（）。
A.建设单位 B.施工单位 C.安全生产监督机构 D.监理单位 E.主要责任人
93、单项选择题 依法解决合同条款空缺的首选方法是（）。
A.协议补充 B.按交易习惯履行 C.按照合同有关条款履行 D.由债权人决定
94、多项选择题 总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。
A、总承包单位对施工现场的安全生产负总责 B、专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理 C、总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任 D、专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任 E、分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务
95、多项选择题 根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。
A、当事人一方发生合并、分立 B、由于不可抗力致使合同不能履行 C、作为当事人一方的公民死亡 D、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 E、法定代表人变更
96、单项选择题 以下关于建设工程领域的民事纠纷表述正确的是（）。
A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷 B.发包人和承包人因建设工程质量产生的纠纷属于民事纠纷 C.建设行政主管机关与建设工程施工单位之间不会发生民事纠纷 D.建设工程民事纠纷中发包人与承包人在民事诉讼中的权利不平等
97、多项选择题 施工企业安全生产责任制的主要内容包括（）。
A.施工企业主要负责人的职责 B.施工企业安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的职责 C.建设工程项目安全生产领导小组的职责 D.专职安全生产管理人员的配备要求 E.政府行政人员工程安全生产检查责任制
98、单项选择题 国家标准、行业标准的制定一般分为()四个程序。
A.准备、征求意见、修正、送审 B.征求意见、修正、送审、报批 C.准备、专家会审、征求意见、报批 D.准备、征求意见、送审、报批
99、多项选择题 关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有（）。
A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位 B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位 C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位 D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位 E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位
100、单项选择题 下列情形中，属于应当作否决投标处理的是（）。
A.投标文件附有招标人不能接受的条件 B.投标文件在个别地方存在漏项 C.投标文件提供了不完整的技术信息 D.投标文件提供了不完整的数据
101、单项选择题 在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是()。
A.施工单位可以不接受 B.建设单位的要求施工单位必须接受 C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受
102、单项选择题 当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时,则另一方()。
A.不能选择适用定金条款 B.可以选择既适用定金条款又适用违约金条款 C.两条款者在无效，要求实际损害赔偿 D.只能选择适用其中之一
103、多项选择题 工程建设重大事故，系指在工程建设过程中由于责任过失造成()的事故。
A.工程延误开工，造成重大经济损失 B.工程倒塌或报废 C.机械设备毁坏 D.工程验收后迟迟不能投入使用造成重大经济损失 E.安全设施失当造成人身伤亡或重大经济损失
104、单项选择题 建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()。
A、工程质量检测机构出具的鉴定报告 B、建设单位职工的书面证明材料 C、建设单位与施工单位签订的施工合同 D、建设单位提交的答辩状
105、多项选择题 施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有()。
A、建设工程没有交付的，为提交验收报告之日 B、建设工程已实际交付的，为交付之日 C、建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 D、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日 E、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
106、多项选择题 工程项目节能工程，存在（）时，不得组织节能验收。
A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整 B.违反强制性条文的质量问题而未整改完毕 C.参加验收各方主体验收意见不一致的 D.参加验收人员不具备相应资格的 E.验收程序和执行标准不符合要求的
107、单项选择题 关于投标人发生重大变化的告知义务，下列说法正确的是（）。
A.投标人发生合并情况时，可以及时书面告知招标人 B.投标人发生破产情况时，应当及时告知招标人 C.投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知 D.投标人不再具备资格预审文件规定的资格条件时，应当及时书面告知招标人
108、多项选择题 对动产物权的设立和转让的说法中，正确的是()。
A、动产物权以占有和交付为公示手段 B、动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付 C、机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗第三人 D、动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外 E、船舶、航空器等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人
109、多项选择题 根据劳动和社会保障部《最低工资规定》，在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资在剔除()以后，不得低于当地最低工资标准。
A、平均每月工资5% B、夜班、高温条件下的津贴 C、法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等 D、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境下的津贴 E、延长工作时间的工资
110、单项选择题 某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是（）。
A.学院自己承担责任 B.学院可直接扣除施工方质量保修金 C.施工方承担质量保修责任 D.学院和施工方共同承担责任
111、单项选择题 施工许可证的发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起()颁发施工许可证。
A.5d内 B.10d内 C.30d内 D.15d内
112、单项选择题 建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是（）。
A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金 B.进入被检查单位施工现场进行检查 C.实施查封、扣押 D.作出行政处罚决定
113、多项选择题 依据我国《仲裁法》规定，仲裁庭可由（）名仲裁员组成。
A.1 B.2 C.3 D.5 E.7
114、单项选择题 根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于()。
A、法律 B、部门规章 C、行政法规 D、单行条例
115、多项选择题 根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。
A、同时招标 B、同时竣工 C、同时设计 D、同时施工 E、同时投产使用
116、多项选择题 下列责任现实中，当事人承担违约责任的形式有()。
A.赔礼道歉 B.支付违约金 C.赔偿损失 D.采取补救措施 E.罚金
117、多项选择题 按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）。
A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算 C.群体工程竣工结算 D.年度工程竣工结算 E.建设项目竣工总结算
118、单项选择题 工程建设项目的质量、安全第一责任人是（）。
A.总经理 B.部门经理 C.项目经理 D.安全经理
119、单项选择题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。
A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.表见代理
120、单项选择题 中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（）。
A、10% B、15% C、25% D、40%
121、多项选择题 施工作业人员的主要安全生产义务有（）。
A.正确使用安全防护用具 B.接受安全生产教育培训 C.施工安全事故隐患报告 D.紧急避险 E.拒绝违章指挥
122、多项选择题 下列属于工程质量保修书必须明确的内容是（）。
A.保修范围 B.保修人员 C.保修期限 D.保修责任 E.保修金比例
123、单项选择题 下列建设工程项目必须进行公开招标的是（）。
A.某民营企业修建厂房 B.某民营渔业公司兴修鱼塘 C.某省兴建经济适用住房 D.某外资超市修建地下停车场
124、多项选择题 按照我国对标准的划分，标准可分为强制性标准和推荐性标准。下列标准中可制定强制性标准的是（）。
A.国家标准 B.行业标准 C.协会标准 D.地方标准 E.企业标准
125、单项选择题 下列关于安全生产许可证的说法中，表述错误的是（）。
A.安全生产许可证的有效期为3年 B.期满后需要延期的，应当于期满前3个月申请 C.遗失安全生产许可证在申请补办的同时，应当在公众媒体上声明 D.企业变更地址的，应当办理安全生产许可证变更手续
126、单项选择题 按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日期间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是()。
A、2007年7月1日至8月1日期间诉讼时效中止 B、2007年12月31日起诉讼时效中止 C、2007年12月31日诉讼时效中断 D、2007年7月1日至8月1日期间诉讼时效中断
127、单项选择题 行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的()日内，依照《立法法》的规定报有关机关备案。
A、15 B、30 C、45 D、60
128、多项选择题 某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有()。
A.投标人在投标有效期内撤回投标文件 B.投标人在开标前撤回投标文件 C.中标人拒绝提交履约保证金 D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求 E.中标人拒绝签订合同
129、多项选择题 2007年3月，某建设单位与甲施工单位签订《施工合同》，约定由甲承建办公楼。接着甲又与乙施工单位签订一份《劳务分包合同》，约定由乙承包该办公楼的建设任务并承担所有责任。则下列说法错误的是（）。
A.《施工合同》、《劳务分包合同》均有效 B.《施工合同》、《劳务分包合同》均无效 C.《施工合同》有效，《劳务分包合同》无效 D.《施工合同》无效，《劳务分包合同》有效 E.《施工合同》、《劳务分包合同》有效与否，结合履行情况而定
130、多项选择题 进口车辆需缴纳进口车辆购置附加费，其计费基础中包括()。
A.抵岸价 B.外贸手续费 C.消费税 D.增值税 E.银行财务费
131、单项选择题 A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，8公司资质为施工总承包一级。下面关于该承包行为的说法中，正确的是()。
A、该行为属于肢解工程发包的违法行为 B、A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 C、B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责 D、建设单位必须与A、B分别签订承包合同
132、单项选择题 安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场实施全过程监督。
A.施工单位负责项目管理的技术负责人 B.装、拆卸单位的专业技术人员 C.监理单位负责安全的工程师 D.出租单位生产管理人员
133、单项选择题 北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是（）。
A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权 B.北京市的人民法院有管辖权 C.上海市的人民法院有管辖权 D.合同约定的管辖法院条款无效
134、单项选择题 法院审理行政案件不适用于（）
A.公开审理 B.开庭审理 C.两审终审制 D.调解
135、单项选择题 对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是（）
A.规划审查机关 B.施工图设计文件审查单位 C.建筑安全监督管理机构 D.工程质量监督机构
136、单项选择题 以下属于国家不承担赔偿责任的法定情形的是（）。
A.违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的 B.某城管局工作人员在执法过程中殴打路边摊贩致其重伤的 C.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的 D.某工商局工作人员在商场购买个人生活用品时将售货员打伤的
137、单项选择题 建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。
A、建设单位与施工单位 B、建设单位与设计单位 C、施工单位与监理单位 D、施工单位与设计单位
138、单项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工企业（）和总监理工程师签字后实施。
A.行政负责人 B.技术负责人 C.法定代表人 D.项目经理
139、单项选择题 某施工现场发生安全生产事故，造成5人死亡，直接经济损失8000万元人民币。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，属于（）生产安全事故。
A.重大 B.一般 C.较大 D.特别重大
140、单项选择题 诉讼时效因提起诉讼，当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效期间()。
A.重新计算 B.暂停计算 C.继续计算 D.延迟六个月
141、多项选择题 委托合同中，委托人的义务主要包括()。
A、支付费用的义务 B、支付报酬的义务 C、亲自处理委托事务的义务 D、委托事务报告和转交财产的义务 E、赔偿损失的义务
142、单项选择题 在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为（）。
A.知情权 B.紧急避险权 C.拒绝权 D.建议权
143、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。
A、违反法定程序颁发安全生产许可证的 B、超越法定职权颁发安全生产许可证的 C、对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的 D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
144、多项选择题 甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有()。
A.可以将专业工程分包给丙 B.丙可以将劳务作业分包给丁 C.乙可以将劳务作业分包给丁 D.甲可以将专业工程发包给丙 E.甲可以将劳务作业分包给丁
145、单项选择题 关干无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）
A．无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B．实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 C．实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关 D．建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。
146、单项选择题 《建设工程质量管理条例》规定，正常使用条件下房屋建筑的地基基础工程最低保修期为()。
A.5年 B.2年 C.1年 D.设计文件规定的合理使用年限
147、单项选择题 根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。
A．评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人 B．评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人 C．招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人 D．招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人
148、多项选择题 仓储合同的特征有（）。
A.标的物必须为动产 B.保管人必须是仓库营业人 C.仓储合同是有偿合同 D.仓储合同为诺成合同 E.仓单是物权凭证
149、单项选择题 根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。
A.国务院环保部门 B.各级地方政府环保部门 C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门 D.大气污染排放总量控制区内的人民政府
150、单项选择题 根据《节约能源法》规定，在工程项目施工过程中，建设单位、设计单位、施工单位不得使用列入（）使用目录的技术工艺材料和设备。
A.鼓励 B.限制 C.禁止 D.控制
151、多项选择题 下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。
A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假
152、单项选择题 我国《担保法》规定的合同担保方式有（）。
A.留置 B.保留金 C.预付款 D.暂定金
153、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。
A.乙供应商因无过错，无需返还 B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求 C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款 D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项
154、单项选择题 《民事诉讼法》规定，当事人申请采取财产保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交()人民法院裁定。
A、被申请人住所地或者财产所在地的中级 B、申请人住所地或者财产所在地的中级 C、被申请人住所地或者财产所在地的高级 D、申请人住所地或者财产所在地的高级
155、单项选择题 某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB（A）。则环保部门正确做法应是（）。
A.向周围居民解释后可继续施工 B.要求办理手续后继续施工 C.要求施工单位增加补偿费 D.责令立即停止施工
156、单项选择题 当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当()。
A.同时履行 B.要约人先履行 C.承诺的一方先履行 D.随时履行
157、多项选择题 根据《建设网工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有
A．勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 B．勘察文件应注明工程使用年限 C．勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计 D．注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责 E．有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定
158、多项选择题 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以对已提交的投标文件进行（）。
A.补充 B.修改 C.澄清 D.撤回 E.撤销
159、单项选择题 以下招标范围内的各类工程建设项目的项目总投资额均在人民币3000万元以下，其中必须招标的是（）。
A.甲工程施工单项合同估算价为人民币150万元 B.乙工程重要货物采购单项合同估算价为人民币80万元 C.丙工程勘察、设计服务单项合同估算价为人民币80万元 D.丁工程监理服务单项合同估算价为人民币30万元
160、单项选择题 某施工单位财务人员范某于2010年6月1日误将应给甲公司的材料款划转到乙公司账目，后甲公司由于迟迟未收到货款于10月5日催促施工单位，范某方获悉，同时早在8月4日公司召开的财务审计会议中，审计人员也已将发现错拨款项情况通报给单位，则施工单位要求乙公司返还款项请求权的诉讼时效应从（）起算。
A.2010年6月2日 B.2010年8月4日 C.2010年10月6日 D.随时可以主张，不受限制
161、单项选择题 评标委员会在对某工程建设项目投标文件评审过程中，发现某投标文件的投标报价组成中某分项工程单价有明显的小数点错位，导致单价与工程量的乘积结果与总价不一致，对此问题的处理原则是（）。
A.以总价为准，修改单价 B.以单价为准，修改总价 C.按照废标处理 D.要求投标人澄清
162、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有()。
A.编制施工安全生产规章制度和操作资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险
163、单项选择题 某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为()。
A.特别重大事故 B.较大事故 C.重大事故 D.一般事故
164、单项选择题 定金是合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于担保合同（）的实现。
A.债权 B.债务 C.主体 D.内容
165、单项选择题 联合体中标的，联合体各方向招标人承担的责任是（）。
A.按份责任 B.独立责任 C.补充责任 D.连带责任
166、单项选择题 甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院在()情况下，予以重新鉴定。
A、可以通过补充鉴定解决 B、可以通过重新质证解决 C、可以通过补充质证解决 D、鉴定程序严重违法
167、单项选择题 下列关于建筑业企业资质管理的说法中，正确的是（）。
A.企业向资质许可机关提供信息仅限于良好行为档案信息 B.企业的信用档案信息无需向全社会公示 C.投诉举报和处理、行政处罚等不良行为不记入信用档案 D.企业的信用档案应包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等
168、单项选择题 某建筑节能分部工程施工完毕后，由（）组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。
A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工单位
169、多项选择题 下列证据不能单独作为认定案件事实依据的是（）。
A.未成年人的证言 B.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 D.采用合法手段取得且能够与其他证据相互印证的录音证据 E.无正当理由未出庭作证的证人证言
170、多项选择题 关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。
A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门留档备案 B.超过一定规模的危险性较大的分部分工程施工时，施工企业负责人应到工程现场进行带班值班 C.工程出现险情时发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查 D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25% E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查
171、单项选择题 住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。安全专项施工方案的内容不包括（）
A.工程概况 B.编制依据 C.施工图预算 D.施工工艺技术
172、单项选择题 下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。
A．仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致 B．当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 C．劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁 D．双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁
173、单项选择题 以房屋建筑工程施工总承包企业为例，按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定：()。
A、特级企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上 B、特级企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上 C、特级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上 D、特级企业注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元以上
174、单项选择题 施工许可证与安全生产许可证之间的关系是（）。
A.两者无任何关系 B.两者同时取得 C.施工许可证以安全生产许可证为前提 D.安全生产许可证以施工许可证为前提
175、单项选择题 重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不超过()个月。
A、12 B、18 C、20 D、24
176、单项选择题 李某在基坑土方作业过程中，发现边坡一侧土方松动并出现裂纹，于是李某停止作业，并远离作业面，李某的行为属于行使（）。
A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权
177、单项选择题 除当事人另有约定的外，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有()。
A、质权 B、抵押权 C、留置权 D、优先受偿权
178、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权利有()。
A.纠正和处理违章作业 B.拒绝连续加班作业 C.拒绝冒险作业 D.紧急避险 E.对施工安全生产提出建议
179、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工企业资质等级证明 B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D.堆放、清除废弃物的措施 E.拆除施工组织方案
180、单项选择题 下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是（）。
A.应急预案应当至少每2年修订一次 B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案 C.修订后的应急预案应当重新备案 D.预案修订情况应有记录并归档
181、多项选择题 根据建造师注册管理规定，下列人员的注册申请将不予批准的是()。
A、赵某因工伤丧失了民事行为能力 B、李某取得资格证书4年后申请注册 C、周某与原单位解除劳动关系后申请变更注册 D、孙某虽然已年满65岁但仍担任单位的咨询顾问 E、钱某申请将通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册
182、单项选择题 甲施工单位于2009年5月20日签订施工合同，承建工程为五层砖混结构，七级抗震设防，施工图通过审批。工程于2009年10月8日开工建设，施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当()。
A、按原图纸继续施工 B、及时提出意见和建议 C、与监理工程师协商一致后，继续施工 D、自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用 D、施工单位需要对此商品混凝土进行检验，接受委托的检验单位必须要具有相应的资质等级
183、单项选择题 关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是()。
A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 B.诚信行为信息包括良好行为和不良行为记录，两种信息记录都应当公布 C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布 D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限
184、单项选择题 国有资金占主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定中标人为（）。
A.排名第一的中标候选人 B.报价最高的中标候选人 C.报价最低的中标候选人 D.排名前三的中标候选人择优选择
185、单项选择题 依据《合同法》的规定，对于违约责任的归责，除另有规定者外，总体上实行()原则。
A.过错责任 B.严格责任 C.绝对责任 D.无过错责任
186、单项选择题 在合同中约定把未来期限作为合同效力消灭的根据，该合同是（）。
A.预期违约合同 B.附终止期限合同 C.附生效期限合同 D.附解除条件合同
187、单项选择题 关于招标的基本程序，下列说法正确的是（）。
A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当在投标截止日期前履行审批手续，取得批准 B.招标人应当委托招标代理机构办理招标事宜 C.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改 D.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由招标人按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查
188、单项选择题 投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金不予返还的是（）。
A.招标人终止招标的 B.投标截止前投标人撤回已提交的投标文件的 C.投标截止后投标人撤销投标文件的 D.投标人未中标的
189、单项选择题 甲建筑公司计划于2010年3月7日浇筑混凝土，由于现场施工场地原因，甲建筑公司决定购买商品混凝土进行施工，对此下面的说法正确的是()。
A、商品混凝土必须要有出厂合格证，施工单位不需要对此进行检验 B、施工单位需要对此商品混凝土进行检验，但是可以自行取样 C、施工单位需要对此商品混凝土进行检验，同时要在监理单位和建设单位的监督下现场取样 D、施工单位需要对此商品混泥土进行检验，接受委托的检验单位必需要具有相应的资质等级
190、单项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对所承建的建设工程进行（）安全检查，并做好安全检查记录。
A.定期和专项 B.不定期和专项 C.定期和全面 D.不定期和重点
191、单项选择题 关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是()。
A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款 B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位 C.对于采用虚假证明*******，并由发证机关对责任单位处以罚款 D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款
192、单项选择题 根据《安全生产法》的规定，下列情形中，不属于生产经营单位主要负责人安全生产职责的是（）。
A.对涉及安全生产的事项进行审查批准或者验收 B.保证本单位安全生产投入的有效实施 C.及时如实报告生产安全事故 D.建立、健全本单位安全生产责任制
193、单项选择题 承揽工作不包括()。
A.定作 B.测试 C.检验 D.运输
194、单项选择题 仲裁的基本特点不包括（）
A.独立性 B.公权性 C.保密性 D.自愿性
195、单项选择题 施工图设计文件审查机构在进行审查时发现节能设计的内容不符合()的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格。
A、建筑节能标准 B、建筑节能国际标准 C、建筑节能强制性标准 D、建筑节能推荐性标准
196、单项选择题 甲、乙在合同谈判中，甲恶意磋商，导致合同未能签订，给乙造成损失。甲违反了合同订立的（）原则。
A.平等原则 B.合法原则 C.公平原则 D.自愿原则
197、多项选择题 下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。
198、单项选择题 下列关于施工单位的安全生产责任的表述，不正确的是（）
A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查 B.施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责 C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员 D.施工企业负责人要定期带班检查
199、单项选择题 螺栓球节点网架总拼完成后，进行抽检，检查数量按节点数抽查()，且不应少于10个。
A.1% B.3% C.5% D.8%
200、单项选择题 某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是()。
A.责令改正，并处以罚款 B.责令改正，可以处以罚款 C.责令停止施工，并处以罚款 D.责令停止施工，可以处以罚款
201、多项选择题 对于建设工程保修义务的承担和维修的经济责任承担的处理原则的叙述中，正确的有()
A、施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任 B、由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔 C、因建筑材料、构(配)件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任；属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任 D、因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责 E、因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修并承担费用
202、单项选择题 安装工程一切险承包的危险和损害除包括建筑工程险中规定的内容外，还包括（）。
A.人为破坏 B.不可抗力 C.电力不足 D.短路、过电压、电弧所造成的损失
203、单项选择题 借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。
A．营业执照 B．技术人员 C．资金 D．高层管理人员
204、单项选择题 在工程建设中，如果拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由()组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A、监理单位 B、设计单位 C、拟采用单位提请建设单位 D、拟采用单位提请监理单位
205、单项选择题 根据2014年新修订的《行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，应当自知道或应当知道作出行政行为之日起（）内提出。法律另有规定的除外。
A.15日 B.30日 C.3个月 D.6个月
206、单项选择题 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()的监督下现场取样并送检。
A、设计单位 B、工程质量监督机构 C、监理单位 D、施工企业质量管理部门
207、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关干公告的说法，正确的是（）
A．原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B．公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C．依照当事人申请可停止公告 D．公告部门可自行决定是否停止公告
208、单项选择题 根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准，可将合同分为（）。
A.双务合同与单务合同 B.有偿合同与无偿合同 C.要式合同与不要式合同 D.权利合同与义务合同
209、多项选择题 根据我国《担保法》的规定，在发生下列（）债权债务纠纷，债务人不履行债务时，债权人可以行使留置权。
A.运输合同 B.加工承揽合同 C.建设工程合同 D.保管合同 E.买卖合同
210、单项选择题 合同条款规定，发生合同纠纷时，向仲裁委员会申请仲载。合同履籽过程中，当事人双方发生的争议经协商未达成一致，则()。
A.必须请第三方调解后才能申请仲裁 B.可以不进行调解而直接申请仲裁 C.可以直接向法院起诉 D.可以在仲裁或起诉两者之间择其一
211、单项选择题 下列关于人民调解的说法中，错误的是（）
A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用 B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织 C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 D.当事人对调解协议的内容发生争议的，可以向人民法院提起诉讼
212、多项选择题 买卖合同中，出卖人的主要义务有()。
A、按照合同约定交付标的物 B、转移标的物的所有权 C、受领标的物 D、支付价款 E、对标的物进行检验和及时通知
213、多项选择题 当事人证明仲裁裁决有下列（）情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。
A.没有仲裁协议 B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁 C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序 D.仲裁庭持不同意见的仲裁员未在裁决书上签名 E.裁决所根据的证据是伪造的
214、单项选择题 建设单位为工程项目办理质量监督手续应在（）。
A.领取工程规划许可证前 B.领取工程规划许可证时 C.领取施工许可证前 D.领取施工许可证后
215、多项选择题 下列属于建筑施工特种作业人员有（）。
A.钢筋工 B.水泥浇筑工 C.建筑电工 D.建筑架子工 E.高处作业吊篮安装拆卸工
216、单项选择题 自劳动能力鉴定结论作出之日起()后，工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。
A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、12个月
217、多项选择题 建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的职责有（）。
A.组织开展安全教育培训与交流 B.监督在建项目安全生产费用的使用 C.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况 D.发现安全事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告 E.制止违章指挥、违章操作现象
218、单项选择题 在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担．
A．施工单位 B．建设单位 C．监理单位 D．建设主管部门
219、多项选择题 下列关于联合体投标的说法正确的有（）。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力 B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级 C.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位确定资质等级 D.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人 E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标
220、单项选择题 关于赔偿责任特征的叙述中，有误的是()。
A.赔偿损失具有很强的固定性 B.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式 C.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿 D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则
221、多项选择题 下列行为中，要责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款有()。
A.勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的 B.设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的 C.承包单位将承包的工程转包或者违法分包的 D.设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的 E.设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的
222、单项选择题 建筑工程合同如果无效，一般应采取（）。
A.返还财产 B.赔偿损失 C.作价补偿 D.追缴财产，收归国有
223、单项选择题 根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，对下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是()。
A、土方开挖工程 B、模板工程 C、脚手架工程 D、高空作业工程
224、多项选择题 按照《建设工程质量管理条例》工程竣工验收应当具备的条件有()。
A、有完整的技术档案和施工管理资料 B、分包工程的质量必须优良 C、有施工单位签署的工程保修书 D、由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件 E、主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定
225、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，施工招标文件一般应包括的内容有()。
A、投标人须知 B、合同主要条款 C、技术标准 D、设计图纸 E、投标文件格式
226、单项选择题 安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是（）。
A.县级以上建设行政主管部门 B.县级以上各级人民政府 C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府
227、单项选择题 使用未注册商标冒充注册商标的，由()予以制止，限期改正，并可以予以通报或者处以罚款。
A、地方人民政府 B、税务机关 C、地方工商行政管理部门 D、专利主管部门
228、单项选择题 安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督．
A ．施工单位负责项目管理的技术负责人 B ．装、拆卸单位的专业技术人员 C ．监理单位负责安全的工程师 D ．出租单位生产管理人员
229、单项选择题 以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府( )领取建设用地规划许可证。
A.土地主管部门 B.建设行政主管部门 C.城乡规划主管部门 D.授权的镇人民政府
230、单项选择题 当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向（）申请执行。
A.申请人所在地的中级人民法院 B.被执行人所在地的基层人民法院 C.被执行财产所在地的中级人民法院 D.被执行人所在地的高级人民法院
231、多项选择题 具体行政行为有下列（）情形的，行政复议机关有权决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法。
A.违反法定程序的 B.超越或者滥用职权的 C.具体行政行为明显不当的 D.适用依据不足的 E.主要事实不清证据不足的
232、单项选择题 建设工程安全监督机构是（）。
A.行政机关 B.事业单位 C.国有企业 D.人民团体
233、单项选择题 下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）。
A.技术人员缺乏经验 B.设计错误 C.工人疏忽 D.一般性盗窃和抢劫
234、单项选择题 施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。
A、法定代表人 B、技术负责人 C、项目负责人 D、安全管理部门负责人
235、单项选择题 提出行政许可申请的法定方式不包括（）。
A.电子邮件 B.电话 C.传真 D.信函
236、单项选择题 在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（）。
A.招标代理机构人员 B.投标人代表 C.招标人 D.评标委员会主任
237、单项选择题 某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院()。
A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉 B、不予受理 C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会 D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理
238、单项选择题 行政复议机关应当自受理申请之日起（）内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。
A.30日 B.45日 C.60日 D.3个月
239、多项选择题 下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。
A.诉讼 B.法院调解 C.和解 D.行政调解 E.仲裁
240、多项选择题 根据《安全生产许可证条例》，国家对0实行安全生产许可制度。
A．矿山企业 B．建筑施工企业 C．日用化学品生产、经营、储存单位 D．危险化学品生产、经营、储存单位 E．烟花爆竹、民用爆破器材生产企业
241、单项选择题 某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成()。
A.重大劳动安全事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪
242、多项选择题 施工合同可撤销、可变更的情形有（）。
A.合同内容显失公平 B.以欺诈手段订立的损害国家利益的合同 C.违反建筑法的强制性规定的合同 D.订立合同时对合同内容存在重大误解的 E.损害社会公共利益的合同
243、多项选择题 下列可以进行抵押的财产包括（）。
A.抵押人所有的房屋 B.抵押人所有的机器 C.土地所有权 D.集体所有土地使用权 E.抵押人依法有权处理的土地使用权
244、多项选择题 根据《工商保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）。
A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤 B.在施工现场斗殴受伤 C.在施工现场因工作原因受到事故伤害 D.施工期间醉酒坠落致残 E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
245、单项选择题 企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业（），其资质等级按照最低资质等级核定。
A.工程业绩 B.注册资本 C.技术人员情况 D.技术装备情况
246、单项选择题 城市市区内可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前()d，向环境保护行政主管部门申报。
A、5 B、7 C、10 D、15
247、单项选择题 下列方法中属于研究整个工作班内的各种工时消耗的方法是()。
A.测时法 B.写实记录法 C.工作日写实法 D.动作研究法
248、单项选择题 全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起()年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。
A、1 B、2 C、3 D、4
249、单项选择题 某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为（）。
A.无效 B.有效 C.总包同意后有效 D.效力待定
250、多项选择题 根据《合同法》，符合要约失效的情形是()。
A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.要约人依法撤回要约 D.承诺期限届满，受要约人未作出承诺 E.受要约人对要约内容的实质性变更
251、单项选择题 “三项岗位”人员持证上岗最低比例为（）。
A.75% B.85% C.95% D.100%
252、多项选择题 某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械，根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。
A、编制安装方案 B、自行验收 C、出具自检合格证明 D、具有起重设备安装工程专业承包资质 E、派出本单位专业技术人员现场监督
253、单项选择题 依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是()。
A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容 B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容 D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
254、多项选择题 下列关于招标基本程序的说法正确的有（）。
A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准 B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构 C.招标项目应当设定标底，标底必须保密 D.招标人不得在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查 E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
255、单项选择题 关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。
A．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请 B．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。 C．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地 D．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证
256、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
A.项目技术人员 B.企业主要负责人 C.项目负责人 D.专职安全生产管理人员 E.造价人员
257、单项选择题 甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）.
A．乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责 B．建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同 C．甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 D．该行为属于肢解工程发包的违法行为
258、单项选择题 下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是（）。
A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章 B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章 C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章 D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规
259、单项选择题 下列各项关系中，属于合同法调整范围的是（）。
A.企业内部管理关系 B.买卖关系 C.婚姻关系 D.行政管理关系
260、单项选择题 对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是（）。
A.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行 B.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行 C.无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行 D.无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行
261、单项选择题 根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A．当事人住所地 B．调解协议履行地 C．调解组织所在地 D．调解协议签订地
262、单项选择题 注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于（）。《注册建造师管理规定》第13条规定：在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照相关规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。C为正确选项。
A.初始注册 B.延续注册 C.变更注册 D.增项注册
263、多项选择题 建设单位的下列行为中，可以对其处以20万元以上50万元以下的罚款的有（）
A.要求施工单位压缩合同约定工期 B.未提供建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用 C.将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位 D.暗示施工单位进行一些不符合强制性标准的活动 E.未将保证安全施工的措施资料报送有关部门备案
264、多项选择题 以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述，正确的是（）。
A.物证的证明力一般小于其他书证 B.经过公证的书证的证明力一般大于其他书证 C.鉴定意见的证明力一般大于其他书证 D.直接证据的证明力一般大于间接证据 E.与当事人有亲属或其他密切关系的证人证言，其证明力和其他证人相等
265、多项选择题 在施工过程中施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应（）
A．继续按照工程图纸施工 B．按照技术标准修改图纸 C．按照标准图集施工 D．及时提出意见和建议 E．通过建设单位要求设计单位予以修改
266、单项选择题 下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。
A、福利待遇 B、劳动条件 C、试用期 D、补充保险
267、多项选择题 对于中标通知书的法律效力下列说法不正确的是（）。
A.中标通知书就是正式合同 B.中标通知书是要约邀请 C.中标通知书是要约 D.中标通知书是承诺 E.中标通知书只是单方意思表示
268、单项选择题 民事代理中的转托他人代理可以发生在（）情形下。
A.委托代理 B.法定代理 C.表见代理 D.指定代理
269、单项选择题 某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处（）罚款。
A.10万元以上30万元以下 B.15万元以上30万元以下 C.20万元以上40万元以下 D.20万元以上50万元以下
270、单项选择题 根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，下列关于分包的说法正确的是（）。
A.个人可以承揽分包工程业务 B.建设单位可以直接指定分包工程承包人 C.分包工程承包人应具备相应的资质条件 D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝
271、单项选择题 下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是（）。
A.木工 B.钢筋工 C.瓦工 D.电工
272、多项选择题 以下可以对投标人处中标项目金额的5‰至10‰罚款的情形有（）。
A.投标人相互串通投标谋取中标的 B.投标人与招标人串通投标谋取中标的 C.投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的 D.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的 E.招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同
273、单项选择题 发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同（）。
A.没有成立 B.有效成立 C.效力有待确定 D.竣工验收合格后方有效
274、单项选择题 道路交通事故、火灾事故自发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A、7 B、10 C、15 D、30
275、单项选择题 下列属于质权人的义务的是（）下一题参考答案【答案】：C【解析】：《担保法》第六十九条规定，质权人负有妥善保管质物的义务；因保管不善致使质物灭失或者损毁的，应当承担民事责任，选项A、B、D属于质权人的权利。
A.质物有损坏时要求出质人提供相应的担保 B.收取质物所生的孳息 C.妥善保管质物 D.依法拍卖或者变卖质物
276、多项选择题 下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。
A．降低资质等级 B．罚金 C．记过 D．没收财产 E．罚款
277、单项选择题 生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前（）个月。
A.1 B.2 C.3 D.6
278、多项选择题 在工程保修期限内的下列情形，属于施工单位保修范围的是（）。
A.因回填土方不实导致基础沉陷 B.因地震作用造成墙体倾斜 C.因风吹日晒导致外墙装饰脱落 D.因他人纵火导致装修烧毁 E.因连接螺栓错误导致设备震动
279、单项选择题 某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定王某为建筑设计师，王某完成了设计方案并交付建设单位使用，其王某享有的权利是（）。
A.使用权 B.著作权 C.署名权 D.所有权
280、多项选择题 某施工企业承接某高校实验楼的改造工程，后因工程款发生纠纷。仲裁庭在审理期间主持调解，对于仲裁调解，下列说法正确的是（）。
A.当事人不愿调解的，仲裁庭可以强制调解 B.调解不成的，应当及时作出裁决 C.仲裁庭根据调解协议可以制作调解书或裁决书 D.调解协议经双方签字后即具有强制力 E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力
281、填空题 数字图书馆是将（）图书转化为（）版的数字图书。
282、单项选择题 当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，（）承担违约责任。
A.债务人应当向债权人 B.第三人应当向债务人 C.第三人应当向债权人 D.债务人应当向第三人
283、单项选择题 根据我国《合同法》规定，对格式条款的理解发生争议的，（）。
A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释 B.有两种以上解释时，应认定该条款无效 C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款 D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
284、多项选择题 甲、乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是()。
A、该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力 B、该调解书自2006年7月5日产生法律效力 C、若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁 D、申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请 E、该调解书自2006年7月6日产生法律效力
285、多项选择题 关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。
A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物 C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关 D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查 E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段
286、单项选择题 承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（）。
A.3月5日 B.3月12日 C.3月20日 D.4月10日
287、单项选择题 下列关于工程承包活动的表述中，正确的是（）
A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包 B.具有勘察、设计综合资质的企业，可承接施工总承包业务 C.甲公司有施工总承包资质，但不能以EPC方式承包工程 D.乙公司刚刚成立，暂以合作伙伴企业的名义承包工程
288、单项选择题 有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，应当立即()。
A、组织事故调查组进行调查 B、对有关失职渎职行为的进行追究法律责任 C、赶到事故现场，组织事故抢救 D、总结事故教训，提出整改措施
289、单项选择题 根据《劳动法》的规定，劳动者有()情形时，用人单位不可以随时解除劳动合同。
A、某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年 B、某单位发现王某在试用期间不符合录用条件 C、史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失 D、职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任
290、单项选择题 劳动者解除劳动合同，应当提前（）以书面形式通知用人单位。
A、5日 B、10日 C、15日 D、30日
291、单项选择题 某代理人超越了代理权限进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为()。
A、不具有法律效力 B、有效代理行为 C、无权代理行为 D、无效代理行为
292、单项选择题 甲施工企业于2月1日向乙材料供应商邮寄了签订合同的信函。乙企业2月5日先收到了甲企业声明该信函作废的传真，2月7日才收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于（）。
A.要约撤销 B.要约邀请 C.要约撤回 D.要约生效
293、单项选择题 属于建筑市场施工单位资质不良行为认定标准的是()。
A.未按要求提供注册建造师信用档案信息的 B.将承包的工程转包或违法分包的 C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 D.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的
294、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（）监督管理．
A．企业 B．政府 C．社会 D．行业
295、单项选择题 在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是().
A.受益人 B.保险人 C.被保险人 D.投保人
296、单项选择题 关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法正确的是()。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款 B.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任 C.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，成败人应负责维修，并承担鉴定及维修费用 D.建筑企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准申请
297、单项选择题 根据《招标投标法》及相关实施条例，下列工程建设项目中属于依法应当公开招标的是（）。
A.中外合资企业投资的交通运输的建设项目 B.使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目 C.民营企业投资的商品住宅建设项目 D.外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目
298、单项选择题 某工程项目于2010年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。
A、2010年4月1日 B、2010年6月1日 C、2010年9月1日 D、2010年12月1日
299、单项选择题 甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。
A.免除 B.抵消 C.混同 D.提存
300、单项选择题 工程保险中属于强制保险的是().
A.安装工程一切险 B.执业责任险 C.建筑工程一切险 D.意外伤害险
