当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程找答案（题库版）
2020-03-08 00:51:34 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  由于工艺需要，管道与设备需作为一个系统进行试压，管道的设计压力为1.8MPa，设备的设计压力为l.6MPa，试验压力均为设计压力的l.5倍，则系统强度试验压力可为（）MPa.

A.2.07
B.2.25
C.2.40
D.2.70


点击查看答案


2、单项选择题  某送变电工程的单项合同总价为（）万元，该工程为中型工程。

A.760
B.810
C.950
D.1100


点击查看答案


3、单项选择题  ()适用于通信网和其他通信设备。既能用于新的陆上网络，又可对现有系统进行升级改造，它特别适用于DWDM系统的传输。

A.652
B.653
C.654
D.055


点击查看答案


4、单项选择题  电动机的额定功率是指在额定电压、额定频率下满载运行时电动机()。

A、输入的机械功率
B、轴上输出的机械功率
C、输入功率
D、轴上输出的电功率


点击查看答案


5、单项选择题  工业炉砌筑冬期施工应使调制的耐火浇注料有较高的入模温度，其中不得直接加热的材料是()

A.水
B.水泥
C.砂子
D.石子


点击查看答案


6、多项选择题  风管系统主要由()及连接件等组成。

A、输送空气的管道
B、通风机
C、空调机组
D、阀部件
E、支吊架


点击查看答案


7、问答题  

某火灾报警及联动控制系统工程，该工程的主要项目是自动灭火系统、紧急广播系统、事故照明、消防给水和排烟系统。
该工程火灾探测器采用感烟、感温符合探测器，安装完毕后，对该火灾探测器进行现场测试。并由相关部门对该系统进行了验收。
该工程施工项目经理部根据该工程的特殊化，对施工过程中使用的施工机具和检测器具的选用和使用做了严格的控制。
问题
(1)目前的火灾探测器按结构可分为哪几类?
(2)应怎样对感烟、感温符合探测器进行现场测试?
(3)火灾报警及联动控制系统验收的程序是什么?
(4)施工机具在采购前和使用前必须严格执行哪些制度?


点击查看答案


8、问答题  

背景:
某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为10个月，于2004年11月10日开工，2005年9月10日竣工。该工程的特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。通风与空调系统的风管设计工作压力为1000Pa.项目部决定风管及部件在场外加工。 
项目部制定的施工进度计划中，施工高峰期在6月～8月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制订针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。 
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动大、噪声大、电动机端部发热等异常现象。经调查发现，风机的钢垫铁有移位和松动，电动机与风机的联轴器同轴度超差。 

问题：
1.针对环境条件，应制订的主要施工技术措施有哪些?
2.为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制的质量预控方案包括哪些内容?
3.按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。
4.风管及部件进场时应做什么检验?风管系统安装完毕后要怎样检验?
5.通风与空调工程的竣工验收的程序是什么?
6.变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，会造成调试时测试不准或不能做试验时，在管理上应采取哪些措施?


点击查看答案


9、单项选择题  《注册建造执业管理办法(试行)》规定，送变电工程单项合同额()万元的为大型项目。

A.>400 
B.≥400 
C.≥800 
D.>800


点击查看答案


10、单项选择题  防腐蚀工程施工技术中，金属表面预处理的质量等级是二级的是()除锈。

A.手工或动力工具
B.喷射或抛射
C.火焰
D.化学


点击查看答案


11、多项选择题  下列是根据管道内物质性能而标注的基本识别色，正确的有（）。

A.水是艳绿色
B.空气是淡灰色
C.气体是黄色
D.水蒸气是红色
E.氧是淡蓝色


点击查看答案


12、单项选择题  湿式自动喷水灭火系统通常适用于室内温度不低于40C且不高于()℃的环境。

A.50
B.60
C.70
D.80


点击查看答案


13、单项选择题  泡沫塑料在工程中常被用作()。

A.砌筑材料 
B.防水材料 
C.防腐材料 
D.绝热材料


点击查看答案


14、单项选择题  建筑智能化系统的检测应由()向检测机构申请系统检测，并办理检测委托手续。

A.建设单位 
B.施工单位 
C.监理单位 
D.设计单位


点击查看答案


15、单项选择题  临时用电工程安装完毕后，由()组织检查验收。参加人员有主管临时用电安全的领导、技术人员、施工现场主管、编制临电设计者、电工班长及安全员。

A.技术部门
B.安全部门
C.业主代表
D.供电部门


点击查看答案


16、填空题  端子排安装时，交、直流端子应（）布置。


点击查看答案


17、问答题  

背景:
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380d，而依施工预算定额该工程工期应为360d。
在合同履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正。

问题：
1.按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
2.该工程中的分包合同是否成立?为什么?
3.该工程的实际工期为多少天?为什么?
4.订立工程承包合同应遵循的原则是什么?
5.如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价款应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?
6.简述工程承包合同的变更程序。


点击查看答案


18、单项选择题  工业管道工程按输送介质的性质分类：给水排水管道、压缩空气管道、氢气管道、氧气管道、()和乙炔管道等。

A.管道下沟
B.纯水管道
C.高温管道
D.常温管道


点击查看答案


19、多项选择题  通信局(站)选址的环境安全要求包括()。

A.不应选择在生产及储存易燃、易爆物质的建筑物和堆积场附近
B.应避开断层、土坡边缘、古河道和有可能塌方、滑坡的地段
C.不应选择在生产过程中散发有害气体、多烟雾、多粉尘的工业企业附近
D.不应选择在易受洪水淹灌的地区.
E.不应选择在学校、医院、闹市区等人员密集的区域


点击查看答案


20、单项选择题  起重工程中，钢丝绳一般由（）钢丝捻绕而成。

A．低碳钢
B．中碳钢
C．高碳钢
D．合金钢


点击查看答案


21、单项选择题  不参与电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的电信业务经营者，原则上在()年之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。

A.1
B.2
C.3
D.4


点击查看答案


22、多项选择题  门禁系统中常用的电控锁类型有()等。

A.钥匙电控锁
B.磁卡、IC卡电控锁
C.密码电控锁
D.指纹电控锁
E.声控电控锁


点击查看答案


23、问答题  

某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。

　　投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：

 

序号

项目名称

工程量（万m3）

单价（元/m3）

1

土方开挖

20

11

2

土方填筑

12

15

3

混凝土

3.5

320

　　表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。

　　承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。

　　工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。

　　工程实施过程中，发生了下列事件：

　　事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。

　　事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。

　　事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。

计算本工程的工程预付款。首次支付工程预付款需要满足哪些条件?


点击查看答案


24、单项选择题  介质毒性程度为极度和高度危害的低压容器为()。

A.第一类压力容器
B.第二类压力容器
C.第三类压力容器
D.第四类压力容器


点击查看答案


25、多项选择题  变压器的主要技术参数含有()。

A.冷却方式 
B.绝缘材质 
C.阻抗 
D.绝缘等级 
E.功率


点击查看答案


26、单项选择题  下列要素中，属于设备安装的位置误差是()。

A.平面度 
B.直线度 
C.圆柱度 
D.垂直度


点击查看答案


27、单项选择题  大型原油罐绝热层施工中，依托焊接在罐壁上的保温支架，将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是()。

A.拼砌法
B.充填法
C.捆扎法
D.粘贴法


点击查看答案


28、单项选择题  消火栓灭火系统的室内消火栓给水管到若管径()mm时，采用螺纹连接。

A.≤80
B.≥80
C.≤100
D.≥100


点击查看答案


29、多项选择题  关于机电工程项目施工成本控制的原则，下列说法正确的是()。

A.全面控制
B.开源与节流相结合
C.成本目标风险分担的原则
D.随意原则
E.中间控制和适时原则


点击查看答案


30、单项选择题  对焊接部位难清理的焊件宜选择()焊条。

A.低氢型 
B.不锈钢 
C.低温钢 
D.酸性


点击查看答案


31、多项选择题  有色金属中的重金属包括（）。

A.铜合金 
B.钛合金 
C.锌合金 
D.镁合金 
E.镍合金


点击查看答案


32、单项选择题  按结构划分的绝热材料是（）．

A．有机材料 
B．纤维材料 
C．管壳材料 
D．轻质材料


点击查看答案


33、问答题  

背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
　　本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
　　在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
　　由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。

新建系统管道采用空气进行压力试验的要求、过程和合格标准是什么?


点击查看答案


34、问答题  

背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。

根据背景资料，分析并计算项目经理部能否实现100万元的利润？


点击查看答案


35、多项选择题  我国宪法规定了公民享有的基本权利，包括()。

A、平等权
B、人身自由权
C、社会经济权利
D、依法纳税
E、维护祖国的安全、荣誉和利益


点击查看答案


36、单项选择题  具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的高层建筑给水管道的连接件是（）。

A．钢塑复合管件 
B．镀毛斗螺纹管件 
C．铸铁卡箍式管件 
D．不锈钢卡压式管件


点击查看答案


37、单项选择题  关于压力容器产品焊接试板要求的说法，错误的是()。

A.产品焊接试板经外观检查 
B.产品焊接试板由焊接产品的焊工焊接 
C.现场组焊的球罐只制作立、横产品焊接试板 
D.产品焊接板经射线检测


点击查看答案


38、多项选择题  消防验收可分为()。

A.隐蔽工程消防验收 
B.粗装修消防验收 
C.联动控制功能验收 
D.精装的消防验收 
E.分项工程验收


点击查看答案


39、问答题  

某通信运营商计划在某地建设3G试验网，工程由只有设备入网资质的3G设备生产厂商编制了初步设计，工程估算价在280万元，此初步设计经研究得到批准。该运营商决定采用包工不包料的形式将此项目承包给一家长期合作的施工单位，并请施工单位选定基站的站址，然后由设计单位根据选定的站址及设备的情况编制施工图设计。施工单位拿到设计以后，由于部分站点选择在民用建筑上安装，运营商工程管理人员又数量有限，因此委托施工单位负责完成所选站址的租用谈判工作。在此项目的施工过程中，质量监督机构进行了现场检查，并对运营商的违规操作作出了处罚。
(5)本工程选定的初步设计的编制单位是否合适?为什么?对设计编制单位的选择有什么要求?
(6)此工程设计阶段的划分是否存在问题?为什么?
(7)运营商请施工单位选择站址，并负责相应站址租用的谈判工作合适吗?这些工作应由谁在什么时间完成?
(8)此工程有特殊验收指标吗?如果有的话，应该有哪些?
(9)此工程中，运营商的违规操作行为都体现在哪些方面?
(10)此工程是否应进行招投标?为什么?


点击查看答案


40、单项选择题  ()具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能，其缺点是结构复杂，价格高。

A.异步电动机 
B.同步电动机 
C.直流电动机 
D.单相电动机


点击查看答案


41、多项选择题  机电设备安装设定基准线和基准点应遵循的原则有（）。

A.安装检测使用方便 
B.有利于保持而不被毁损 
C.不宜设在同一个基础上 
D.关联设备不应相互采用 
E.刻划清晰容易辨识


点击查看答案


42、单项选择题  干式变压器在运输途中，应有()。

A.压力监视
B.补充装置
C.防雨及防潮措施
D.核对高、低压侧方向


点击查看答案


43、多项选择题  根据我国《民法通则》的规定，法人应当具备的条件包括()。

A、能够独立承担刑事责任
B、依法成立
C、有必要的财产和经费
D、有自己的名称、组织机构和场所
E、能够独立承担民事责任


点击查看答案


44、多项选择题  成套配电柜调试前应检查的项目包括（）等。

A．机械、电气闭锁应动作准确、可靠
B．动、静触头的中心线应一致，接触紧密
C．柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出，并应牢固
D．柜内照明齐全
E．二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠


点击查看答案


45、多项选择题  电力电缆的交接试验内容包括()。

A.直流耐压试验 
B.交流耐压试验 
C.绝缘电阻测量 
D.金属屏蔽层电阻测量 
E.电缆两端压差检查 


点击查看答案


46、单项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的（）倍.

A.1.10
B.1.15
C.1.25
D.1.50


点击查看答案


47、多项选择题  下列绝缘材料中。属于有机绝缘材料的有()。

A.矿物油 
B.硫磺 
C.橡胶 
D.棉纱 
E.石棉


点击查看答案


48、单项选择题  设备安装基准线是要气旅柔图纸，按（）来确定设备的纵横中心线。

A．土建提交的纵横中心线 
B．土建预留孔的位置 
C．设备底座地脚孔的位置 
D．建筑物的定位辅线


点击查看答案


49、单项选择题  设备及管道防腐蚀的电化学保护法中，()的方法是指在被保护金属设备上连接一个电位更负的强阳极，促使阴极极化。

A.外加电流阴极保护原理 
B.外加电流阴极保护系统组成 
C.牺牲阳极保护 
D.阳极保护


点击查看答案


50、多项选择题  发生火灾报警后，需联防联动控制的有（）。

A.防火卷帘门 
B.火灾探测器 
C.消火栓按钮 
D.排烟风机 
E.电梯


点击查看答案


51、单项选择题  重新启用被封存的计量检测设备，必须()，方可使用。

A.确认其有合格证后 
B.经检定合格后 
C.经主管领导同意后 
D.确认封存前是合格的


点击查看答案


52、单项选择题  精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用的基础是（）。

A．扩展基础
B．联合基础
C．桩基础
D．沉井基础


点击查看答案


53、单项选择题  《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程和()32程。

A.动力站安装 
B.起重设备安装 
C.工业炉窑安装 
D.制氧


点击查看答案


54、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

适用于各种涂料、各种被涂物，且具有涂膜厚度均匀、外观平整、生产效率高等优点的防腐蚀涂装方法是()。

A.刷涂
B.喷涂
C.淋涂
D.刮涂


点击查看答案


55、问答题  

背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。 
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。

A施工单位应编制什么类型的施工组织设计?


点击查看答案


56、单项选择题  关于高层建筑管道施工原则的说法，正确的是（）。

A.给水管让排水管 
B.大管让小管 
C.水管让电管 
D.铁质管道让塑料管


点击查看答案


57、单项选择题  质量验收评定工作的基础工作在()。

A.建设单位 
B.施工单位 
C.监理单位 
D.设计单位


点击查看答案


58、单项选择题  大型储罐施工宜采用()基础。

A.大块式
B.箱式
C.垫层
D.沉井式


点击查看答案


59、多项选择题  汽轮发电机系统设备主要包括()。

A.励磁机 
B.发电机 
C.再热器 
D.汽包 
E.汽轮机


点击查看答案


60、单项选择题  用毡席材料施工设备保温层时，毡席与设备表面要紧贴，缝隙用()填实。

A.岩棉 
B.玻璃棉 
C.胶泥 
D.同种毡席材料


点击查看答案


61、多项选择题  下列机械设备中，需严格控制环境温度来保证安装精度的有（）。

A.2050mm薄板冷连轧机 
B.中型离心式鼓风机 
C.中央空调机组 
D.数控机床 
E.12mm胶带输送机


点击查看答案


62、多项选择题  高程测量的方法有()。

A.三边测量
B.水准测量
C.导线测量
D.电磁波测距
E.三角高程测量


点击查看答案


63、问答题  

某安装公司承包一演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边1OOm)，空调工程设备材料：双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa、NJJ<管(DN20+DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。 
安装公司进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容，江水热源泵机组复用江水冷却，需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。 
按施工进度计划，安装公司及时与供货厂商联系，使设备材料运到现场时间与施工进度配合，以满足施工进度要求。设备材料达到施工现场，按规定对设备材料进行检验，其中对阀门重点检验，空调工程按施工程序实施，空调设备安装后，进行管道、风管及配件安装调试，空调工程按要求完工。

问题:
1.安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节?
2.A、B专业公司进场后，应向安装公司项目部提供哪些资料?
3.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应有哪些主要内容?
4.通风空调系统调试主要考核指标有哪些?
5.空调供回水管主要需与哪些设备连接?DNl00以上空调水管与设备可采用哪种连接方式?


点击查看答案


64、单项选择题  分部工程划分的原则是按()性质、建筑物部位来确定。

A.建材 
B.专业 
C.工艺 
D.作业


点击查看答案


65、单项选择题  工业炉的烘干应在()进行。

A.炉窑砌筑后 
B.烘烟道和烟囱前 
C.单机无负荷试运转后 
D.联动试运转后 


点击查看答案


66、多项选择题  通信机房的环境要求包括()。

A.温度
B.湿度
C.防尘
D.绝缘
E.照明


点击查看答案


67、单项选择题  《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定，焊工应按规定的（）及焊接技术措施进行施焊。

A．焊接作业指导书
B．焊接工艺评定
C．焊接工艺方案
D．焊接规程


点击查看答案


68、问答题  

竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-2】
1．背景
某大型发电集团公司于2007年在G省开工建设2台1000MW燃煤发电机组项目．2009年底两台机组均顺利实现并网发电井正式移交生产，进入半年试生产考核期，期间机组主要技术经济指标优良，各项涉网性能试验全部完成。2010年7月建设单值组织相关单位对该项目进行了竣工验收。期间发生如下事件：
事件1：在环境验收时邀请了当地污水处理检测机构的代表为验收成员。
事件2：现场检查时发现锅炉燃烧器区域电缆防火盏板损坏、脱落较多。
事件3：因为施工方负责采购的主设备延迟供应，导致业主对施工方处罚和施工方向设备供应商索赔的纠纷，最终致使该系统未能如期投运。
事件4：发电机设备的安装程序：定子就位一发电机穿转子一氨冷器安装-励磁机安装一端盖、轴承、密封瓦调整安装一对轮复找中心并连接一整体气密性试验等。安装程序存在错误。
2．问题
(1)在环境验收中验收委员会只邀请污水处理检测机构参加是否妥当？为什么？
(2)锅炉燃烧器区域电缆防火盖板损坏、脱落较多存在怎样的隐患？如何整改？
(3)事件3中业主对施工方处罚和施工方向设备供应商索赔的处理是否正确？阐述理由。
(4)针对主设备延迟供应、影响整个系统按期投运，竣工验收意见书对此应怎样表述？
(5)简述发电机设备正确的安装程序。


点击查看答案


69、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

起重机的基本参数主要有额定启动量、()、最大起升高度和工作速度等，是制定吊装技术方案的主要依据。

A.设备高度 
B.最大幅度 
C.设备重量 
D.设备位置


点击查看答案


70、问答题  

背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。 
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。

A施工单位编制施工方案的主要依据是什么?


点击查看答案


71、单项选择题  控制设备安装标高的常用测量仪器是()。

A.光学水准仪 
B.激光准直仪 
C.全站仪 
D.光学经纬仪


点击查看答案


72、单项选择题  输配电线路施工的一般顺序为()。

A.基础施工→勘测定位→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查 
B.勘测定位→基础施工→杆塔组立→导线连接→放线施工→竣工验收检查 
C.基础施工→勘测定位→杆塔组立→导线连接→放线施工→竣工验收检查 
D.勘测定位→基础施工→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查


点击查看答案


73、多项选择题  有关火灾自动报警系统施工技术要点的表述，说法错误的有()。

A.探测器宜水平安装不能倾斜安装
B.手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.1m处
C.火灾报警控制器落地安装时，底边高出地坪0.1～0.2m。
D.控制器的主电源应直接与消防电源连接，控制器的接地应牢固
E.消防控制设备在安装前，应进行功能检查，消防控制设备外接导线的端部，应有明显标志


点击查看答案


74、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-3】1．背景某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程.该工程地处北方沿海地区，由于工程招标，征地、设备采购等原因，致使工程到9月底才开工，为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制.工程进入后期，为赶工期，采用加班加点办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾.质量检查员在检查管道的施工质量时发现，φ89不锈钢管焊接变形过大，整条管道形成折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失5600元.2．
问题
(1)三检制的自检，互检、专检责任范围应如何界定？本案例是哪个检验环节失控？
(2)影响施工质量的因素有哪些？本工程的环境因素有哪些？造成不锈钢管焊接变形过大的因素是什么？
(3)质量预控方案一般包括哪些内容？针对该工程提出一项质量预控方案
.(4)质量事故如何界定？本案例问题应如何定性？
(5)本案例属于哪种质量事故处理方式？


点击查看答案


75、多项选择题  曳引式电梯的主参数包括()。

A.额定曳引力 
B.额定载人数 
C.额定载重量 
D.额定速度 
E.轿厢尺寸


点击查看答案


76、单项选择题  输电线路杆塔的基础，其作用是防止杆塔因受重力，风力及（）时，单向拉力而下压、上拔和倾倒。

A.洪水
B.断线
C.地震
D.泥石流


点击查看答案


77、多项选择题  下列选用的起重钢丝绳安全系数中，正确的有()。

A.用作缆风绳的安全系数不小于3
B.用作滑轮组跑绳的安全系数不小于4
C.用作吊索的安全系数不小于6
D.用作载物的吊索安全系数不小于8
E.用作载人的吊索安全系数不小于12


点击查看答案


78、填空题  盘、柜安装在震动场所，应按设计要求采取（）。


点击查看答案


79、单项选择题  防雷引下线沿建筑物外墙引下时，在距地()处做断接卡子。

A.1.0m 
B.1.3m 
C.1.5m 
D.1.8m


点击查看答案


80、问答题  

背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。

项目部进行设备开箱检查的内容有哪些？


点击查看答案


81、单项选择题  建筑安装工程的分项工程可按（）划分。

A.专业性质 
B.施工工艺 
C.施工程序 
D.建筑部位


点击查看答案


82、单项选择题  标高基准点的一种是()，作为独立设备安装的基准点。

A.简单的标高基准点 
B.预埋标高基准点 
C.钢制标高基准点 
D.木质标高基准点


点击查看答案


83、问答题  

背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。

进口设备的采购会存在哪些主要风险？采取什么针对性措施规避？


点击查看答案


84、单项选择题  设备安装基准线是根据施工图按（）来确定设备的纵横中心线。

A.土建提交的纵横中心线 
B.地脚螺栓孔的位置 
C.设备底座地脚孔的位置 
D.建筑物的定位轴线


点击查看答案


85、单项选择题  在管道气压试验中，承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的()倍。

A.1.10
B.1.15
C.1.20
D.1.25


点击查看答案


86、多项选择题  通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目，应依据（）确定。

A.生产试运行的条件 
B.产品要求 
C.工程性质 
D.设备性能 
E.生产工艺


点击查看答案


87、单项选择题  净化空调系统风管制作时，风管及部件的各个缝隙处应用密封（）密封。

A.胶
B.带
C.填料
D.圈


点击查看答案


88、问答题  

资源管理在机电工程项目中的应用【案例IH420077-4】
1．背景
某机电工程公司承接了一座12层的现代信息中心机电安装任务。鉴干该现代信息中心建设技术复杂、手段现代、要求条件高等特点，在组织上，为该工程选派了最有能力的技术负责人，并委任其负责建立健全项目管理实施规划管理制度；负责建立项目质量保证体系；负责建立健全施工项目技术管理体系；负责对技术管理体系的机构设置、人员配备、使用、晋升、奖惩工作；协助组织编制本项目部的技术开发、新技术推广计划和实施工作等。在技术上，工程开始时该技术负责人组织了设计文件的图纸会审；施工前其建立技术交底责任制．并要求逐级进行技术交底。在安装过程中出现两方面的问题：一是某管道安装前未预检，造成返工；二是五楼的隐蔽电缆完工时才发现隐蔽前没有检查。
2．问题
(1)指出该工程在组织安排上存在哪些方面的错误？并予以更正。
(2)该技术负责人组织设计文件的图纸会审是否正确？简述理由。
(3)简述工程中逐级进行技术交底的内涵。
(4)简述预检组织工作的内容。
(5)隐蔽工程项目在隐蔽前应做哪些工作？


点击查看答案


89、问答题  

背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。 
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却• 
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。

本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中有哪些主要内容?


点击查看答案


90、多项选择题  设备通电前的检查应包括()。

A.插好架内保险和分保险
B.机架和机框内部应清洁，查看有无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物
C.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固
D.开关预置位置符合说明书要求
E.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠


点击查看答案


91、多项选择题  确定管道吹洗方法的根据有()。

A.管道设计压力等级 
B.管道的使用要求 
C.管道材料 
D.工作介质 
E.管道内表面的脏污程度


点击查看答案


92、单项选择题  设备安装精度控制中，采用修配法对补偿件进行补充加工的目的是（）。

A.解决设计存在的问题 
B.抵消过大的安装积累误差 
C.修补制造的加工缺陷 
D.补仓零部件的装配偏差 


点击查看答案


93、单项选择题  采用药芯焊丝电弧焊焊接时外加气体主要是()。

A.氩气 
B.C02 
C.氮气 
D.O2、C02的混合气体


点击查看答案


94、单项选择题  平面控制网的测量方法有()。

A.三角测量法、导线测量法、水准测量法 
B.水准测量法、电磁波测量法、三边测量法 
C.水准测量法电磁波测量法、三角测量法 
D.三角测量法、导线测量法、三边测量法


点击查看答案


95、单项选择题  用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据，依照有关法规规定该装置属强制检定范畴，由()计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格，方为有效。

A.部委 
B.省级 
C.市级 
D.县级


点击查看答案


96、多项选择题  建筑管道工程，按安装部位划分可分为()。

A.公共管道工程 
B.厨卫管道工程 
C.室内管道工程 
D.室外管道工程 
E.地下管道工程


点击查看答案


97、单项选择题  并列明敷电缆的中间接头应()。

A.位置相同
B.用托班托置固定
C.配备保护盒
D.安装检测器


点击查看答案


98、单项选择题  长输管道线路勘察完成后，由设计单位向施工单位进行路线（）工作。

A.交桩
B.定位
C.测量
D.放线


点击查看答案


99、多项选择题  根据国家现行标准，孔和轴之间配合的类型有()。

A.动配合 
B.间隙配合 
C.静配合 
D.过盈配合 
E.过渡配合


点击查看答案


100、问答题  

背景：
某特种设备安装工程项目，业主与施工总承包企业签订了施工总承包合同，由于该施工总承包企业的施工设备不能到位，便将某专业性很强的非主体、非关键工程分包给具有相应资质条件的专业承包企业，并签订了专业承包合同，专业承包企业将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业又分包给某劳务分包企业，并签订了劳务分包合同。施工总承包企业为了选择一家合格的物资供应商在大批量采购时采用“询价一报价”方式选择了一家供应商，双方签订了物资采购合同;某次物资供应商提供的物资规格不符合合同规定，双方发生争执。

问题：
1.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为哪些序列?
2.该工程项目中的专业承包合同是否有效?
3.专业承包企业是否可将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业分包给劳务分包企业?该劳务分包合同双方当事人是谁?劳务、分包合同的签订原则有哪些?
4.施工总承包企业选择物资供应商的方式是否妥当?如不妥，应采取什么方式来选择?
5.供方提供的物资规格不符合合同规定时需方应如何处理?


点击查看答案


101、单项选择题  在起重机吊臂顶端滑轮的高度计算公式H>h1+h2+h3+h4中，h1代表的是()。

A.索具高度
B.设备高度
C.基础和地脚螺栓高
D.起重高度


点击查看答案


102、多项选择题  工程量清单计价时，分部分项工程项目综合单价由()组成，并考虑风险因素。

A、人工费 
B、材料费 
C、机械费 
D、管理费 
E、利润 


点击查看答案


103、单项选择题  按照索赔目的和要求分类，索赔可分为工期索赔和()。

A.工程终止索赔
B.费用索赔
C.工程加速索赔
D.工程变更索赔


点击查看答案


104、单项选择题  基孔制的孔为基准孔，基准孔的代号为（）。

A．B
B．H
C．b
D．h


点击查看答案


105、多项选择题  特种设备的制造、安装、改造单位应当具备的条件包括()

A.相适应的普工
B.相适应的技术工人
C.良好的生产环境
D.相适应的检测手段
E.健全的质量管理制度


点击查看答案


106、单项选择题  在低速而有冲击的场合，常采用()轴承。

A.向心球轴承
B.圆锥滚子轴承
C.滑动轴承
D.圆柱滚子轴承


点击查看答案


107、填空题  在油污环境中的二次回路应采用（）的绝缘导线，在日光直射环境中的橡胶或塑料绝缘导线应采取（）措施。


点击查看答案


108、单项选择题  分片法球壳组焊工序有：①点固焊、②纵缝焊接、③环缝焊接、④焊后总体检查。其正确的焊接工序是()

A.①②③④
B.②①③④
C.③①②④
D.①③②④


点击查看答案


109、单项选择题  根据管道内物质的一般性能，基本识别色分为八类，其中水蒸气是()。

A.大红色
B.淡灰色
C.中黄色
D.艳绿色


点击查看答案


110、多项选择题  火灾自动报警系统调试前，先对()等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。

A.探测器
B.分散报警控制器
C.集中报警控制器
D.火灾报警装置
E.火灾信号传送装置


点击查看答案


111、多项选择题  下列机械设备中，需严格控制环境温度来保证安装精度的有（）

A．2050mm薄板冷连轧机 
B．中型离心式鼓风机 
C．中央空调机组 
D．数控机床 
E．12mm胶带输送机


点击查看答案


112、单项选择题  保温材料的最高使用温度()被保温的设备或管道的外表面温度

A.高于 
B.低于 
C.等于 
D.高于或等于 


点击查看答案


113、多项选择题  铜合金包括()。

A.紫铜 
B.铜T4 
C.黄铜 
D.青铜 
E.白铜


点击查看答案


114、多项选择题  进行材料费核算时，要把工程耗用的材料，根据()，由项目料具员按单位工程编制“材料耗用汇总表”，据以计入项目成本。

A、限额领料单 
B、退料单 
C、报损报耗单 
D、大堆材料耗用计算单


点击查看答案


115、多项选择题  变压器的性能由（）决定。

A．外接元器件 
B．外部接线方式 
C．线圈的绕组匝数 
D．固定方式 
E．连接组别方式


点击查看答案


116、单项选择题  1986年，原国家环境保护局颁布（），在我国开始实行环境影响评价单价的资质管理。

A.《基本建设项目环境保护管理办法》
B.《建设项目环境保护管理办法》
C.《中华人民共和国环境保护法(试行)》
D.《建设项目环境影响评价证书管理办法(试行)》


点击查看答案


117、多项选择题  机电工程项目采购阶段的计划内容包括()。

A.运输时间
B.运输方式
C.运输路线
D.人员安排
E.程序和制度


点击查看答案


118、单项选择题  仪表工程进行回路试验和系统试验后,应连续()开通运行。

A.12h 
B.24h 
C.36h 
D.48h


点击查看答案


119、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-1】
1．背景
某机电工程项目施工合同价为560万元，合同工期为6个月，施工合同规定：
(1)开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。
(2)业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣保留金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到三月底全部扣完。
(3)预付款在最后两个月扣除，每月扣5o%。
(4)工程进度款按月结算，不考虑调价。
(5)业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。
(6)若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时的实际产值如表1H420124-1所示
该工程进人第四个月时，由于业主资金困难，合同被迫终止。
2．问题
(1)该工程的工程预付款是多少万元？应扣留的保修金为多少万元？
(2)笫一个月到第三个月各月签证的工程款是多少？应签发的付款凭证金额是多少？
(3)合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元？
(4)合同终止后业主共应向施工单位支付多少万元的工程款？


点击查看答案


120、单项选择题  某2级土石坝工程采用土围堰挡水施工，根据《水利水电工程施工组织设计规范》，其围堰边坡稳定最小安全系数为()。

A.1.0 
B.1.05 
C.1.1 
D.1.15


点击查看答案


121、单项选择题  管道工程施工程序中，管道安装的紧后工序是（）。

A.管道系统防腐 
B.管道系统检验 
C.管道系统绝热 
D.管道系统清洗


点击查看答案


122、单项选择题  工业炉系统工程中的最后一道工序是()。

A.防腐工程 
B.筑炉工程 
C.绝热工程 
D.保温工程


点击查看答案


123、问答题  

背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。

该项目经理部成本计划的内容是否完善？为什么？


点击查看答案


124、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析2：
案例：A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件.A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划(见下图).
图1H420096-02-1

附加说明：1.配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机间连接配管15d；2.试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试运行时间.
A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明.
经修改重编网络图，A公司最后中标.
施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10天，A公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工.为此，A公司向业主发出索赔意向书.
【问题】：
⑴A公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天？以节点符号表示出关键线路.
⑵以不压缩各工序的工作时间为前提条件，画出重编的网络计划图.工期可缩短多少天？以节点符号表示出关键线路.并以重编的网络计划为前提，附加说明如何再进一步缩短工期？
⑶高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测(以优先顺序排序)？
⑷发现高压管件不合格，A公司应如何处理？A公司索赔成立的条件是什么？


点击查看答案


125、单项选择题  某工程项目于2011年3月1日通过竣工验收，并于2011年3月12日办理了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为()。

A、2011年4月1日
B、2011年6月1日
C、2011年3月12日
D、2011年6月12日


点击查看答案


126、多项选择题  抵押财产自()情形发生时确定。

A、债务履行期届满，债权未实现
B、抵押人被宣告破产或者被撤销
C、当事人约定的实现抵押权的
D、严重影响债权实现的其他
E、当事人未约定的实现抵押权


点击查看答案


127、多项选择题  建筑电气工程(装置)由()等组合构成

A.电气装置
B.监控设备
C.通信协议
D.布线系统
E.用电设备电气部分


点击查看答案


128、判断题  可比性要求企业提供的会计信息应当相互可比。同一企业不同时期发生的相同或者相似的交易或者事项，应当采用不同的会计政策。


点击查看答案


129、单项选择题  高程控制网的测量方法有()。

A.导线测量、三角测量 
B.水准测量、电磁波测量 
C.电磁波测量、三边测量 
D.三边测量、水准测量


点击查看答案


130、多项选择题  有关电气装置安装注意事项的表述，说法正确的有()。

A.设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外应采用镀锌制品
B.电容器的放电回路应完整且操作灵活
C.电气设备和器材在安装前的保管期限为2年及以下
D.暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地
E.组合装配六氟化硫封闭式电器元件应在空气相对湿度小于80%的条件下进行


点击查看答案


131、单项选择题  有强烈振动的重型机械设备采用（）地脚螺栓。

A．粘接
B．固定
C．胀锚
D．活动


点击查看答案


132、问答题  

某机电安装工程项目，某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建3000平方米工业厂房(带底下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见，合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风大雨大雪地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之内起28d内予以确认，工程师无不正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：地基出问题，业主以书面通知施工单位停工10d，窝工费用3000元。
事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲毁的永久道路，5月22日恢复正常挖掘
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件6：在施工过程中，发现业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。
问题
(1)分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
(2)建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?


点击查看答案


133、多项选择题  机电工程专业注册建造师签章的合同管理文件包括()。

A.工程分包合同
B.索赔申请报告
C.工程设备采购总计划表
D.分包工程进度计划批准表
E.工程质量保证书


点击查看答案


134、单项选择题  易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐进行喷砂前应采用（）。

A、高压洁净水冲洗
B、碱液清除处理
C、有机溶剂清除处理
D、蒸汽冲洗


点击查看答案


135、问答题  

某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同，业主在将设备运往施工现场的途中，适逢大雨，设备被雨水浸润。应业主要求，安装公司解体清洗了该批机泵，测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸，对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数，检查了各部件的配合间隙，重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。
为了追回耽误的时间，安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料，经设计单位同意和业主确认，工期节省了14天，增加费用4万元。
此外，业主特批12万元赶工费，安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行泵的试运行。
在试运行中，一台离心泵振动超标，经查，原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞，业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任，对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由，提出异议，但被业主驳回。
问题：
1.安装公司除合同价款外，应得到的费用总额为多少?并列出具体费用项目。
2.安装公司对机泵进行的解体检查中，哪些属于形状精度检查?哪些属于位置精度检查?
3.泵系统试运行前应具备的条件有哪些?
4.业主对安装公司的处罚是否合理?说明理由。


点击查看答案


136、单项选择题  适用于较大面积的涂装的涂料施工方法为()。

A.刷涂法施工 
B.滚涂法施工 
C.空气喷涂法施工 
D.高压无气喷涂法施工


点击查看答案


137、多项选择题  起重机吊装设备时，制定吊装技术方案的重要参数是起重机的()。

A.自重 
B.额定起重量 
C.最大幅度 
D.最大起升高度 
E.工作速度


点击查看答案


138、单项选择题  电梯的安装、改造、维修，必须由()或者其通过合同委托、同意的依照《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。

A.电梯使用单位 
B.电梯维护单位 
C.电梯安装单位 
D.电梯制造单位


点击查看答案


139、单项选择题  吊装方法的选择原则为()。

A.安全、有序、快捷、经济
B.安全、具体、快捷、经济
C.安全、明确、快捷、经济
D.明确、具体、安全、快捷


点击查看答案


140、单项选择题  按埋置深度分类的机械设备基础是（）。

A.箱式基础 
B.垫层基础 
C.减振基础 
D.联合基础


点击查看答案


141、问答题  

背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。 
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。 
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。 

施工技术资料包括哪些内容?国家标准是否是施工技术资料?说明理由。


点击查看答案


142、单项选择题  关于防腐蚀材料，叙述正确的是()。

A、18-8不锈钢的耐蚀性特点主要体现在氧化性介质中
B、铝对硫和硫化物有很好的耐蚀性
C、环氧树脂抗氧化性酸的能力较强
D、碳钢和铸铁在强氧化性介质中，可以钝化而具有一定的耐蚀性


点击查看答案


143、单项选择题  依据我国相关法律规定，特种设备安装、改造、维修单位必须经（）特种设备安全监督管理部门的许可，取得资格，才能进行相应的生产活动。

A.国务院
B.省级
C.市级
D.低级


点击查看答案


144、问答题  

背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
　　本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
　　在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
　　由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。

根据本工程的内容，施工单位应从哪些方面进行节水和水资源利用?


点击查看答案


145、多项选择题  特种设备监督检验的对象包括()。

A.设计过程 
B.制造过程 
C.安装过程 
D.改造过程 
E.重大维修过程 


点击查看答案


146、多项选择题  关于天然橡胶的特点叙述中正确的是()。

A.强度大
B.不透水
C.防静电
D.电绝缘性好
E.防辐射


点击查看答案


147、单项选择题  机电工程施工中使用的起重机是用()型钢制造。

A.Q295
B.Q345
C.Q390
D.Q460


点击查看答案


148、多项选择题  空调系统中，应进行单机试运转调试的设备有（）。

A.空气处理机组 
B.板式换热器 
C.分集水器 
D.电动排烟阀 
E.热泵机组 


点击查看答案


149、多项选择题  起重机的特性曲线反映了()。

A、工作状态下的最大起升高度
B、吊杆回转角度
C、吊杆长度
D、最大起升重量
E、支撑方式


点击查看答案


150、单项选择题  自动化仪表设备安装应遵循的程序()。

A.先里后外，先低后高，先轻后重 
C.先外后里，先高后低，先轻后重 
B.先外后里，先低后高，先重后轻 
D.先里后外，先高后低，先重后轻


点击查看答案


151、问答题  

某专业安装公司承包了南方沿海某城市一高层建筑的泛光照明工程。承包合同为设计、采购、施工。工程设计考虑节能环保和新技术，选用了LED变色泛光灯，建筑泛光照明要与城市景观照明同步控制，照明场景控制选用二总线控制模块。合同工期90天，7月l日开工到当年9月28日竣工。 
专业安装公司按合同要求，编制了泛光照明工程施工方案。因建筑有透空段，灯具安装采用吊篮方式施工。公司对施工人员进行了灯具安装及安全操作培训。 
安装公司编制了施工进度计划，施工作业按进度计划实施。针对施工季节可能出现的意外事件(自然灾害)，安装公司制定了应急预案。 
施工中，安装公司及时与各相关单位沟通协调，灯具及时到场，照明电源和线路按期敷设到位，泛光照明工程按合同约定竣工，并与城市景观照明同步开通。在保修期间，专业安装公司对建筑泛光照明工程进行了技术性回访。

1.LED灯具安装中，可能出现哪些自然灾害的意外事件会影响工程进度? 2.用吊篮方式安装灯具是哪种类型的高处作业?还应对施工人员进行哪些操作技术的培训?取得哪个操作证才能上岗操作? 3.泛光照明工程施工中，专业安装公司要与哪些单位沟通协调? 4.在保修期内，专业安装公司进行技术回访有何作用?


点击查看答案


152、单项选择题  某工程项目建设单位于2月1日发布招标公告，3月1日发售招标文件，投标单位甲在招标文件规定的投标截止日4月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于4月30日向甲发出中标通知书，甲于5月10日收到中标通知书。则该工程合同成立的时间是()。

A、3月1日
B、4月1日
C、4月30日
D、5月10日


点击查看答案


153、单项选择题  起重工程中，钢丝绳一般由()钢丝捻绕而成。

A.低碳钢 
B.中碳钢 
C.高碳钢 
D.合金钢


点击查看答案


154、单项选择题  下列设备中，属于特种设备的是（）。

A.风机 
B.水泵 
C.压缩机 
D.储气罐


点击查看答案


155、单项选择题  2008年以前，建设工程项目计价的最广泛规则是()。

A、定额计价法 
B、清单计价法 
C、综合单价法 
D、概算估价法


点击查看答案


156、问答题  

【背景资料】：
某安装公司承接一商务楼（地上30层、地下2层）的电梯安装工程，工程有32层32站曳引式电梯8台，工期为叨天，开工时间为3月18日，其中6台客梯需智能群控，2台消防电梯需在4月3。日交付使用，并通过消防验收，在工程后期作为施工电梯使用．电梯并道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施．
安装公司项目部进场后，将拟按照的电梯工程，书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督部门，并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划（见表4)。电梯安装前，项目部对机房的设备基础、并道的建筑结构进行检测，土建施工质量均符合电梯安装要求：曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格，并采用建筑塔吊及施工升降机1各部件搬运到位．安装中，项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求，消防点滴施工进度计划完成，并验收合格．施工进度到客梯单机试运行调试时，有一台客梯轿厢晃动厉害，经检查时候导轨的安装精度没达到技术要求，安装人员对导轨重新校正固定，单机试运行合格，但导轨的校正固定，使单机试运行比原工序多用了3天，其后面的工序〔群控试运行调试、竣工验收）均按工序时间实施，电梯安装工程比合同工期提前完工，交付业主．
【问题】：
1.电梯安装前，项目部应提供哪些安装资料
2.项目部在机房、并道的检查中，应关注哪几项安全技术措施？
3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天？电梯安装工程合同比合同工期提前了多少天？
4.影响导轨安装精度的因素有几个？
5.电梯完工后应向哪个机构申请消防验收？写出电梯层门的验收要求．


点击查看答案


157、问答题  

背景：
某专业安装公司承包了南方沿海某城市一高层建筑的泛光照明工程。承包合同为设计、采购、施工。工程设计考虑节能环保和新技术，选用了led变色泛光灯，建筑泛光照明要与城市景观照明同步控制，照明场景控制选用二总线控制模块。合同工期90天，7月1日开工到当年9月28日竣工。 
专业安装公司按合同要求，编制了泛光照明工程施工方案，因建筑有透空段，灯具安装采用吊篮方式施工。公司对施工人员进行了灯具安装及安全操作培训。 
安装公司编制了施工进度计划，施工作业按进度计划实施。针对施工季节可能出现的意外事件(自然灾害)，安装公司制定了应急预案。 
施工中，安装公司及时与各相关单位沟通协调，灯具及时到场，照明电源和线路按期敷设到位，泛光照明工程按合同约定竣工，并与城市景观照明同步开通。在保修期间，专业安装公司对建筑泛光照明工程进行了技术性回访。

问题：
1．led灯具安装中，可能出现哪些自然灾害的意外事件会影响工程进度?
2．用吊篮方式安装灯具是哪种类型的高处作业?还应对施工人员进行哪些操作技术的培训?取得哪个操作证才能上岗操作?
3．泛光照明工程施工中，专业安装公司要与哪些单位沟通协调?
4．在保修期内，专业安装公司进行技术回访有何作用？


点击查看答案


158、单项选择题  高压隔离开关作用主要是()。

A、隔离高压电源，保证安全检修
B、分断电路中的用电负荷
C、保护电路中的用电设备
D、分断大电流电路


点击查看答案


159、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

智能化监控设备安装后，应对哪些建筑设备自动监控系统进行检测?


点击查看答案


160、单项选择题  在电阻电路、电感电路、电容电路中，电流和电压关系的共同点是（）。

A．电流与电压同频率
B．电压相位超前电流相位90°
C．电压与电流同相位
D．电流相位超前电压相位90°


点击查看答案


161、问答题  

某汽车生产线设备安装工程，施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计，编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。
该设备基础工程施工完成后，施工总承包方对设备基础进行了检验，其主要检验内容包括：基础质量合格证明书、外观，基础的位置及几何尺寸的测量，对设备基础进行了预压试验。
问题
1.该设备安装工作施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处，并改正。
2.施工组织总设计的主要内容有哪些?
3.设备基础质量合格证明书内容有哪些?
4.对设备基础的外观检查主要是检查哪些项目?
5.对设备基础的位置及几何尺寸的测量检查主要包括哪些项目?
6.对设备基础进行预压试验的作用是什么?
7.如果对设备基础的强度有怀疑时，应运用什么方法对设备基础的强度进行复测?


点击查看答案


162、单项选择题  盘管式热交换器管道进行内外防腐蚀处理，常采用的涂装方法是()。

A.浸涂 
B.刷涂 
C.淋涂 
D.喷涂


点击查看答案


163、单项选择题  平面控制网的坐标系统应满足测区内投影长度变形值不大于()cm/km。

A.2.5
B.3.0
C.3.5
D.4.0


点击查看答案


164、单项选择题  管道系统吹洗注意事项不参考的是()。

A.吹洗的排放物不得污染环境，严禁随地排放 
B.按支管→疏通管→主管的顺序吹洗 
C.吹洗时应设置禁区 
D.D.不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离


点击查看答案


165、单项选择题  牺牲阳极保护是在被保护的金属设备上连接一个()。

A.电位更负的强阴极 
B.电位更负的强阳极 
C.电位更正的强阴极 
D.电位更正的强阳极


点击查看答案


166、单项选择题  在某大型项目的招标中，甲公司欲和乙公司组成联合体进行投标，双方通过磋商基本达成合作意向，但在双方签订正式的联合体协议之前，丙公司以更为优惠的条件劝说甲公司放弃与乙公司的联合，甲公司转而与丙公司开始新的谈判磋商。但在招标文件规定的投标截止日前，丙公司由于排挤乙公司的目的已经达到，遂借口资金紧张拒绝与甲公司共同投标。关于甲公司此间遭受的损失，下列表述正确的是()。

A、甲的损失自己承担，因为合同并未成立
B、甲的损失自己承担，因为丙公司没有过失
C、甲的损失由丙公司承担，承担违约责任
D、甲的损失由丙公司承担，承担缔约过失责任


点击查看答案


167、问答题  

背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。

承包商自行采购阀门会面临哪些采购管理失控的风险？


点击查看答案


168、单项选择题  机电工程项目施工进度控制的主要依据是()。

A.施工质量计划
B.施工进度计划
C.施工生产计划
D.组织措施计划


点击查看答案


169、问答题  

背景： 
某机电安装工程公司承担了一机电工程项目的安装任务，合同工期为120d，合同价款为300万元。该安装工程公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计，该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计，在施工组织总设计的编制中，项目经理部在编制完成资源需求量计划后，确定了施工总进度计划，在施工总进度计划明确后，拟定具体的施工方案。该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下，对施工成本采取了一定的控制管理措施，在具体的施工成本管理中实施了以下措施： 
(1)加强施工调度; 
(2)编制资金使用计划，确定施工成本管理目标; 
(3)采用先进的施工技术;(4)提出风险应对策略。

问题：
1.该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥，并改正。
2.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计分别是以何为对象进行编制的?
3.施工成本管理的措施可归纳为哪几类?以上四项具体措施应归入哪一类?
4.施工成本管理的环节主要有哪些?
5.施工成本控制的目标是什么?


点击查看答案


170、填空题  回路电压超过（）的端子板应有足够的绝缘并涂以（）标志。


点击查看答案


171、单项选择题  制定吊装技术方案的重要依据主要有()最大起升高度等

A.载荷、额定起重量、破断拉力 
B.额定起重量、最大幅度、许用载荷 
C.载荷、额定起重量、最大幅度 
D.破断拉力、许用载荷、总拉力


点击查看答案


172、单项选择题  评定报告中应详细记录工艺程序、焊接参数、检验结果、试验数据和评定结论，经()审核，经单位负责人批准，存入技术档案。

A.总工程师 
B.质量检验工程师 
C.理化检验工程师 
D.焊接责任工程师


点击查看答案


173、单项选择题  采暖管道冲洗完毕后，应（）、加热，进行试运行和调试。

A.试压 
B.通水 
C.通球 
D.灌水


点击查看答案


174、填空题  信号接地宜采用（）一点接地方式。


点击查看答案


175、多项选择题  项目经理部在承建工程项目，收到设计图纸以后，一方面要进行施工前期准备工作;另一方面，还要组织力量分头()，最后将实际成本与预算成本、计划成本对比考核。

A、编制施工图预算 
B、编制施工进度计划 
C、编制施工组织设计 
D、编制降低成本计划和控制措施


点击查看答案


176、单项选择题  缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统，副缆风绳直径大小的选用原则是（）选取。

A．以主缆风绳的工作拉力
B．以主缆风绳的初拉力
C．比主缆风绳较小的直径
D．以主缆风绳相同直径


点击查看答案


177、单项选择题  分包工程的质量合格文件必须由()签章。

A.分包企业注册建造师 
B.分包企业注册建造师和担任总包项目负责人的注册建造师 
C.担任总包项目负责人的注册建造师 
D.担任总包项目质量负责人


点击查看答案


178、填空题  二次回路的电源回路送电前，应检查绝缘，其绝缘电阻值不应小于（）欧姆，潮湿地区不应小于（）欧姆。


点击查看答案


179、问答题  

试运行管理在机电工程项目中的应用【案例1H420155-2】
1．背景
某机电工程共包含4个单位工程，分别由两个施工单位施工。4个单位工程中，有3个已经办理中间交接，另一个完成了系统水压试验，正在进行单体试运行。建设单位组织编写了联动试运行方案，建立了试运行组级。在此条件下，建设单位决定把那个单位工程中未完成单体试运行的设备纳入联动试运行一并进行试运行，联动试运行后补办中间交接手续。
在试运行过程中，已经办理中间交接的某单位工程中的一条管道出现有大量焊道泄漏，一台未进行单体试运行的设备出现故障，联动试运行中断。经分析认定，管道焊道泄漏属于施工质量问题。
2．问题
(1)建设单位决定把未进行中间交接的单位工程一并进行联动试运行，试运行后补办中间交接手续的做法是否正确？为什么？
(2)建设单位决定将未进行单体试运行的设备直接纳入联动试运行的做法是否正确？为什么？
(3)建设单位组织编写了联动试运行方案，建立了试运行组织，是否达到联动试运行要求的该项条件？说明理由。
(4)工程已经中间交接，管道焊道泄漏的质量责任由谁承担？为什么？


点击查看答案


180、多项选择题  ()等计量器具，属于8类计量器具范围。

A.与设备配套，平时不允许拆装的指示用计量器具 
B.5m以上(不含5m)钢卷尺 
C.水准仪 
D.经纬仪 
E.焊接检验尺


点击查看答案


181、单项选择题  自动化仪表工程施工程序中，仪表单体校验的紧前工序是()。

A.电缆敷设 
B.取源部件安装 
C.仪表单体调整 
D.仪表电源设备安装


点击查看答案


182、单项选择题  利用生产装置的大型压缩机或利用装置中的大型容器蓄气，进行间断性吹扫。吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力，流速不宜小于()m/s。

A.10
B.20
C.30
D.40


点击查看答案


183、多项选择题  工业管道按介质划分应视为主要分项工程的有（）。

A.压缩空气管道 
B.煤气管道 
C.冷凝水管道 
D.天然气管道 
E.氧气管道 


点击查看答案


184、多项选择题  微波设备搬迁前应制定详细的搬迁计划、申请停电路对间，提前做好新机房的()准备工作。

A.天馈线系统
B.电源系统
C.走线架安装
D.线缆的布放
E.通道主要指标测试


点击查看答案


185、单项选择题  甲未满十七周岁即应聘于乙施工单位，乙施工单位不得安排其从事的工作是()。

A、高处工作
B、矿山井下作业
C、夜班劳动
D、低温、冷水作业


点击查看答案


186、单项选择题  经济法律关系是由()三要素所构成。

A．主体、客体、内容 
B．当事人、经济行为、经济利益 
C．法人、经济合同、经济权利和义务 
D．经济管理、经济协作、法律责任 


点击查看答案


187、多项选择题  为了节约施工现场的管理费用，对于现场经费的管理，应抓好以下几项工作()。

A、合理精简人员 
B、组织管理人员进行义务劳动 
C、加强对工程程序和工程质量的管理 
D、持续改进，减少管理费用的支出 
E、建立节约管理制度


点击查看答案


188、单项选择题  下一代网络(NGN)是以()技术为核心的开放性网络。

A．软交换
B．电路传输
C．功率控制
D．波分复用


点击查看答案


189、单项选择题  设备安装基准线是根据施工图纸，按（）来确定设备的纵横中心线。

A.土建提交的纵横中心线 
B.土建预留孔的位置 
C.设备底座地脚孔的位置 
D.建筑物的定位轴线 


点击查看答案


190、填空题  盘、柜内的导线不应有（），芯线应无损伤。


点击查看答案


191、单项选择题  锅炉本体受热面组合安装的一般程序中，设备清点检查的紧后工序是（）。

A.压力试验 
B.泄露试验 
C.灌水试验 
D.通球试验


点击查看答案


192、单项选择题  合同解除可分为约定解除和()。

A.法定解除
B.一方强制解除
C.武力解除
D.双方自愿解除


点击查看答案


193、填空题  发热元件宜安装在（）的地方，两个发热元件之间的连线应采用耐热导体。


点击查看答案


194、问答题  

背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。 
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。 
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。 

垫铁的安装存在什么问题?如何解决?


点击查看答案


195、问答题  

背景资料某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。

选择监控设备产品应考虑哪几个技术因素？


点击查看答案


196、问答题  

背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。 
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。

A施工单位还应编制哪些施工方案?


点击查看答案


197、多项选择题  建筑物的共用接地体可为()所共用。

A.防雷接地
B.工作接地
C.保护接地
D.屏蔽接地
E.虚拟接地


点击查看答案


198、单项选择题  三相四线制低压架空线路的排列相序应符合面向负荷从左至右为()。

A.L1、N、L2、L3 
B.L1、L2、N、L3 
C.L1、L2、L3、N 
D.N、L1、L2、L3


点击查看答案


199、问答题  

机电工程施工招标投标条件与程序【案例答案分析题】
1．背景
某大型涉外投资拟建工程项目，由外方出资85%，中国方出资15%，总投资为1800万美元，该项目包括15个单项工程。由于工期紧，招标过程很短，从发招标文件到收投标文件仅10天时间。招标图纸设计较粗，投有施工详图，工程量表由业主提出目录，工作量由投标人计算并报单价，最终评标核定总价。
合同采用固定总价合同形式，要求报价中的材料价格调整独立计算。共有10家中国公司参加投标，第一次收到投标文件后，发现各企业都用国内的概预算定额分项和计算价格，未按照招标文件要求报出完全单价，也未按招标文件的要求编制投标文件，使投标文件的分析十分困难。故业主退回投标文件，要求重新报价。这时有5家退出竞争。这样经过四次反复退回投标文件重新做投标报价，才勉强符合要求。业主A方最终决定我国某承包公司B（以下简称B方）中标。
本工程采用固定总价合同，合同总价为1751。8万元人民币（其中包括不可预见风险费120．O万元）。本工程合同条件选择是在投标报价之后，由A方与B方议定。A方坚持用ICE，即英国土木工程师学会颁布的标准土木工程施工合同文本；而B方坚持使用我国的示范文本。A方认为示范文本不完备，不符合国际惯例，可执行性差。最后由A方起草合同文本，基本上采用ICE的内容，增加了示范文本的几个条款。2005年6月23日A方提出合同条件，6月24日双方签订合同。
工程结束时双方结算时出现差异，主要差异是：
(1)由于招标囹纸较粗略，A方在招标文件中没给出工作量，’由B方计算工程量，而B方计算的数字都很低。如：由于缺少施工详图，承包商报价时预算402t钢筋，而按后来颁发的详细的施工图核算应为约720t。施工中，由于工程变更又增加了290t，即整个工程实际钢筋用量约lOlOt。由于为固定总价合同，A方认为详细的施工图用量与B方报价之差318t，合计价格100多万元是B方报价的失误，或为获得工程而作出的让步，在任何情况下不予补偿。
(2)在工程施工中B方现场人员发现缺少设备基础安装图纸，审查报价发现漏报了该基础价格约30万人民币。分析责任时，B方的预算员坚持认为，在招标文件中A方漏发了基础图，而A方代表坚持是B方的预算师把基础图弄丢了。由于采用固定总价合同，B方最终应承担损失。
2．问题
(1)本工程采用固定总价合同的方式是否合理？为什么？
(2)招标文件图纸资料不全导致报价不准是哪一方的责任？为什么？
(3)招标人在本次招投标工作中存在哪些不妥之处？
(4)投标人如何避免废标？


点击查看答案


200、多项选择题  在施工准备阶段，技术交底应该明确的内容包括()。

A.明确工程设计的原理 
B.明确所承担施工任务的施工下艺 
C.明确所承担施工任务的特点 
D.明确工程技术的具体要求 
E.明确工程技术的安全措施


点击查看答案


201、多项选择题  住宅(小区)通信网络系统包括()。

A.电话网
B.有线电视网
C.宽带接入网
D.家庭网
E.局域网


点击查看答案


202、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


203、单项选择题  机电设备安装中，（）是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。

A．工程验收
B．中间交接
C．精度检测与调整
D．调整与试运转


点击查看答案


204、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例IH420096-4】
1．背景
某机械厂一技改工程计划投资600万元，工期12个月，施工单位按投资计划编制的每个月的计划施工费用和实际发生费用见表1H420096。

2．问题
(1)试分析该工程第2个月和第9个月的累计费用偏差和累计进度偏差。
(2)试计算并分析该工程第2个月和第9个月的费用执行效果指数。
(3)试分析该工程第2个月和第9个月的费用偏差的类型及纠偏对象。
(4)在合同和技术管理上应采取哪些措施进行纠偏？


点击查看答案


205、问答题  

施工成本控制在机电工程项目中的应用【案倒1H420105-1】
1．背景
某施工单位参加汽轮机厂建设工程的投标，有关人员根据招投标文件和有关资料，对人工、材料、机械、现场管理人员的人工费、固定资产使用费、临时设施赞、工程保修费、二次搬运费等成本进行了分析，根据施工图编制了合理的技术标书和经济标书，结果中标.中标以后，经施工单位成本控制中心通过对施工用的原材料、辅助材料、燃料和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资、管理费中的办公费、差旅费、折旧费、管理人员工资等费用的测算，在确保企业投标时确定的利润的基础上，下达给项目部考核成本为1500万元，根据内部签订的承包合同，成本降低率为5%.项目部通过对机械和人工窝工、施工方案不合理、非生产人员比重大等造成的成本失控的诸多因素进行分析，测算人工费可降低2%、材料费降低4.7%、机械费降低5%、其他直接费降低5%、间接费降低10%．该项目部进行了成本管理，最终项目部圆满完成了目标成本计划.
2．问题
(1)简述机电工程项目成本的构成内容.背景中的固定资产使用费、临时设施费、工程保修费、二次搬动赞分别是什么成本？
(2)背景中，施工用的原材料、辅助材料、燃料和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资、管理赞中的办公费、差旅费、折旧费、管理人员工资，哪些属于固定成本？哪些属于变动成本？在施工项目成本失控的诸多因素中，机械和人工窝工、施工方案不合理、非生产人员比重大三项造成的成本分别是什么成本？
(3)若背景中人工费占计划成本的10%、材料费占60%、机械费占l5%、其他直接费周占5%、间接费占10%.计算项目计划目标成本是多少？总共成本降低额为多少？
(4)机电工程的成本管理一般需要哪些步骤？


点击查看答案


206、单项选择题  管道系统的清洗应在()进行。

A.液压试验前
B.液压试验后
C.保温后，液压试验前
D.液压试验合格后


点击查看答案


207、单项选择题  常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是（）。

A.激光准直仪 
B.激光经纬仪 
C.激光指向仪 
D.激光水准仪 


点击查看答案


208、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，措施项目中的()必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

A、机械台班费 
B、总承包服务费 
C、安全文明施工费 
D、材料费


点击查看答案


209、单项选择题  电梯安装单位应当在施工前将拟进行的电梯情况书面告知()，告知后即可施工。

A.电梯设备安全监督管理部门 
B.特种设备安全监督管理部门 
C.市级质量安全监督管理部门 
D.起重设备安全监督管理部门


点击查看答案


210、单项选择题  确定洞内是不是仍有害堤动物时，可在洞口周边铺撒一层新鲜虚土以便观察有无新增（）。

A.爬行痕迹或爪蹄印
B.树株
C.草皮
D.植物


点击查看答案


211、单项选择题  施工单位所选用的计量器具和设备，必须具有产品合格证或()。

A.制造许可证 
B.产品说明书 
C.技术鉴定书 
D.使用规范


点击查看答案


212、单项选择题  可燃气体检测器的安装位置根据所测气体的（）确定。

A.数量 
B.流量 
C.体积 
D.密度 


点击查看答案


213、多项选择题  以下关于电气工程防雷与接地装置安装要求正确的是()

A.阀式避雷器并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上
B.阀式避雷器安装的均压环安装要水平
C.排气式避雷器应该管体的闭口端固定，开口端指向上方
D.避雷器安装方位，避免其排出的气体引起相间或对地闪络或喷及其他电气设备
E.排气式避雷器动作指示盖应向上打开


点击查看答案


214、多项选择题  当空调与通风系统以独立工程的形式惊醒施工承包时，属于分部工程的有()

A.通风设备安装 
B.空调系统 
C.除尘系统 
D.系统调试 
E.净化空调系统


点击查看答案


215、单项选择题  根据《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定，钢材表面判定为B级的是()。

A.全面覆盖氧化皮且没有铁锈 
B.已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落 
C.氧化皮因锈蚀而剥落且有少量点蚀 
D.氧化皮因锈蚀而全面剥落且普遍发生点蚀


点击查看答案


216、多项选择题  选择关键流程，一般依据以下哪些原则来挑选（）

A.绩效低下的流程
B.置重要的流程
C.具有落实可行性的流程
D.无关紧要的流程


点击查看答案


217、问答题  

某施工单位承建了一项钢厂轧钢车间工程，因业主要求的建设工期较短，因此，施工单位在施工中，必须精心组织，充分考虑到本施工项目可能出现的影响进度的各种因素及相应的进度计划调整对策，在施工中要求做到严把每道施工质量关，保证施工质量合格和安全施工，以确保工期的顺利实现。
问题：
1．简述施工工序质量控制的内容。
2．影响本施工项目进度的主要因素有哪些?


点击查看答案


218、多项选择题  工业炉砌筑基本规定，应按设计要求由测量确定的是()。

A.进料口中心线
B.工业炉的中心线 
C.进风口中心线
D.出风口中心线 
E.主要标高控制线 


点击查看答案


219、问答题  

回访与保修管理在机电工程项目中的应用【案例1H420173-2】
1．背景
某系统工程公司承建了某大楼的泛光照明改造工程，大楼原泛光照明采用了2000W钠灯光源，新设计考虑节能环保，选用55w的LED光源，通过二总线制控制模块与大楼BA系统集成，还能通过互联网与城市景观照明同步开启和关闭。该工程在7月1日开工，到当年9月28日完工．经过通电试灯满足设计要求。系统工程公司长期以来客户反映良好，建立了完善的回访与保修制度，广泛听取用户意见，改进服务方式，提高服务质量。系统工程公司将回访纳入单位的工作计划、服务控制程序和质量体系文件，制订了回访工作计划。
2．问题
(1)泛光照明工程的回访工作计划内容有哪些？
(2)系统工程公司可采取哪些方式进行回访？
1H420000机电工程项目施工管理299
(3)系统工程公司的技术性回访有什么作用？
(4)泛光照明在保修期内发生的质量问题，系统工程公司去检修后应作好什么记录？
(5)该工程应用什么标准来评定？按照此标准来评定，泛光照明工程属于什么工程？


点击查看答案


220、多项选择题  管道系统安装完毕后，给送介质为（）的管道必须进行泄漏性试验。

A.天然气 
B.蒸汽 
C.氰化物 
D.乙炔 
E.煤气


点击查看答案


221、问答题  

某污水处理工程，在施工过程中，项目经理部对施工现场的环境保护和文明施工提出了相应的措施。 对现场环境保护主要从自身活动、产品、服务、工程分包方、劳务分包方、物资供应等相关方提出措施。 对现场文明施工策划主要从现场管理、安全防护、临时用电安全、机械设备安全、消防和保卫管理、材料管理、环境保护管理、环卫卫生管理和宣传教育方面提出相应的措施。
问题 1.如何对现场环境保护措施进行具体落实?
2.现场文明施工的各项措施应细化成怎样的措施?
3.在现场安全防护方面应制订哪些文明施工措施?


点击查看答案


222、多项选择题  建筑防雷保护装置由()组成.

A.接闪器 
B.接地干线 
C.引下线 
D.接地母线 
E.接地装置


点击查看答案


223、单项选择题  根据《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》，户外用的紧固件应使用()。

A.冷镀锌制品 
B.烤蓝制品 
C.热镀锌制品 
D.黑铁制品


点击查看答案


224、单项选择题  属于高压电力电缆的有()。

A.VLV、VV型
B.VLV22、VV22型
C.VLV32、VV32型
D.YFLV、YJV型


点击查看答案


225、问答题  

协调管理在机电工程项目中的应用【案例1H420084-2】
1．背景
某施工单位承包了一炼油厂机电安装工程，由于工期紧、作业面多、不同工种的交叉作业也很频繁，所以在具体的施工过程中，发生了一些事件：
事件一：室外罐塔群组立完成，并已作好设备就位施工记录。管道安装专业队在预制厂按图预制两塔间的下降管，为使预制准确，专业队成员进行了实地几何尺寸测量，发现有一塔的短管法兰扭转偏向，随即通知预制厂返修。
事件二：吊装作业时，塔周的脚手架完好，但脚手板大部分被设备安装专业队移至另一罐塔群使用，然而项目部既未及时通知相关专业队做前期准备工作，也来说明在施工过程中可能遇到的困难等。
事件三：下降管吊装就位后管道安装专业队自行拆除罐塔群的全部脚手架，使后续的自动化仪表管线敷设、传感器安装、保温修补、防腐涂装修补等无法进行。
事件四：建设过程中发现某一建筑物妨碍了原有的电力架空线路，对此，业主按照电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则进行处理，妥善解决了此事。
2．问题
(1)简述避免“前三个事件”发生的执调形式。
(2)事件一的发生，说明在哪些方面管理协调存在问题？
(3)事件二的发生，说明哪些管理环节协调失控？
(4)事件三的发生，说明哪些管理环节协调失控？
(5)简述电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则。


点击查看答案


226、多项选择题  按《压力管道设计单位资格认证与管理办法》将管道分类为（）。

A.低压管道
B.长输管道
C.公用管道
D.高压管道
E.工业管道


点击查看答案


227、多项选择题  下面属于异步电动机质检项目的是()。

A.开箱检查 
B.外观检查 
C.定子检查 
D.抽芯检查 
E.抽转子检查


点击查看答案


228、问答题  

1．背景
某施工单位在所承接的机电工程项目上与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司安排40名农民工做力工，进行基础地基处理和材料搬运工作。进场前进行了安全教育。
地基工程结束后，由于工艺设备吊装作业劳动力不足，项目部从40名农民工中抽调10名工人，并另调1名持有特种作业操作证的起重工（脱产担任项目工程调度员8个月），充实到起重机械作业班组，配合起重吊装操作。然后再从余下30人中挑选12名体力好的青年到架子班进行脚手架搭设作业。项目安全员提出起重吊装和脚手架搭设属于特种作业，这22名力工没有特种作业操作证，不具备作业资格，不能从事遗两项作业。但项目部主管施工的副经理认为这些力工从事的是辅助性工作，仍然坚持上述人员的调配。
在作业中，1名搭设脚手架的力工从高处坠落，右腿骨折；配合起重机械作业的人员也发生了两起轻伤事故。
2．问题
(1)施工中缺少23名作业人员违背了用工动态管理哪些原则？
(2)背景中的起重工和架子工是否属于特种作业人员？简述理由。
(3)项目部副经理对力工安排新作业的做法是否正确？为什么？
(4)22位力工若要从事起重和脚手架搭设作业，则应该具备哪些条件？
(5)已从事项目工程调度员8个月的起重工能否立即从事起重机械作业？说明理由。


点击查看答案


229、多项选择题  用于发电机的冷却介质有( )。

A.空气
B.惰性气体
C.氢气
D.水
E.润滑油


点击查看答案


230、单项选择题  在水平管道上安装分析取源部件时，其安装方位的要求与安装()要求相同。

A.压力取源部件的取压点 
B.温度取源部件的取温点 
C.流量取源部件的层流点 
D.液位取源部件的液位点


点击查看答案


231、单项选择题  采暖管道冲洗完毕后，应（）、加热，进行试运行和调试．=

A．试压 
B．通水 
C．通球 
0．灌水


点击查看答案


232、单项选择题  空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成()电信号。

A.0--10mA
B.0--20mA
C.0--10VAC
D.0--10VDC


点击查看答案


233、单项选择题  电视演播室是利用光和声进行空间艺术创作的场所，大型演播室一般是在()。

A.400m2以上
B.500m2以上
C.600m2以上
D.800m2以上


点击查看答案


234、问答题  

背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
　　本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
　　在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
　　由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。

槽罐制作有哪些污染环境的因素?如何防治?


点击查看答案


235、单项选择题  智能化系统集成检测应在各个子系统检测合格，系统集成完成调试并经过()试运行后进行。

A.10天 
B.15天 
C.1个月 
D.2个月


点击查看答案


236、单项选择题  下列设备中，属于通用机械设备的是（）。

A.压缩机 
B.桥式起重机 
C.锅炉 
D.汽轮


点击查看答案


237、单项选择题  关于纤毛和鞭毛的化学组成与哪种蛋白质无关（）

A.微管蛋白A
B.微管蛋白B
C.动力蛋白
D.结蛋白
E.连接蛋白


点击查看答案


238、单项选择题  施工单位在电缆保护区实施爆破作业时，制定爆破施工方案应( )。

A.邀请地方建设管理部门参与
B.报当地电力管理部门批准
C.及时与地下电缆管理部门沟通
D.邀请地下电缆管理部门派员参加


点击查看答案


239、单项选择题  水管通常采用热固性塑料中的()制作。

A.中密度聚乙烯
B.高密度聚乙烯
C.聚丁烯
D.聚氯乙烯


点击查看答案


240、单项选择题  甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。

A、甲公司
B、乙公司
C、甲、乙公司连带
D、乙、丙公司连带


点击查看答案


241、单项选择题  把焊接变形降到最小的焊接方法是()。

A.气体保护焊 
B.电弧焊 
C.埋弧自动焊 
D.气焊


点击查看答案


242、单项选择题  高层建筑雨水管一般要用()。

A.塑料管 
B.橡胶管 
C.排水铸铁管 
D.给水铸铁管


点击查看答案


243、单项选择题  主持焊接工艺评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员是()。

A.总工程师 
B.质量检验工程师 
C.理化检验工程师 
D.焊接工程师


点击查看答案


244、单项选择题  设备安装中，对环境温度需严格控制的是()。

A.喂料设备 
B.铸造设备 
C.收尘设备 
D.精密设备


点击查看答案


245、单项选择题  采用上猫爪搁置在轴承面上支承形式的汽轮机，在其高压外缸或中压外缸进行就位、找中时，用()来就位、找中。

A.下半汽缸 
B.上半汽缸 
C.下猫爪 
D.上猫爪


点击查看答案


246、单项选择题  在电器安装工程中，习惯上将电缆分为两大类，即电力电缆和()。

A.电信电缆
B.装备用电线电缆
C.控制电缆
D.高压电缆


点击查看答案


247、多项选择题  保护气体的主要作用是()。

A.焊接时防止空气中的有害作用 
B.实现对焊缝和近缝区的保护 
C提高焊缝性能 
D.降低焊接烟尘 
E.控制焊缝冶金质量


点击查看答案


248、单项选择题  主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装的起重机为()。

A.塔式起重机
B.流动式起重机
C.桅杆式起重机
D.桥式起重机


点击查看答案


249、单项选择题  关于光缆工程单盘测试的说法，正确的是()。

A.光纤长度应抽测80%
B.用0TDR法测量单盘损耗时应加标准尾纤
C.光缆护层应进行耐压测试
D.应进行偏振膜色散测试


点击查看答案


250、问答题  

某工业厂房的动力站安装工程，该工程的总承包商项目经理部坚持“安全第一、预防为主“的方针，建立了安全管理体系和安全生产责任制，并针对该工程项目的规模、结构、特点、环境、技术含量、施工风险及资源配置等因素进行了施工安全策划，编制了具体、及时、有针对性的施工安全技术措施并做了交底。
问题
(1)该项目经理部的安全第一责任人是谁?应该负责那些安全管理工作?
(2)安全管理责任制主要是用来明确谁的责任?
(3)风险控制应遵循的原则是什么?
(4)安全技术交底应由谁留存?
(5)安全技术交底的内容是什么?


点击查看答案


251、单项选择题  下列有关直流电动机特点说法，不正确的是()。

A.结构复杂，价格高 
B.具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能 
C.易于在较宽范围内实现平滑调速 
D.具有转速恒定及功率因数可调


点击查看答案


252、问答题  

背景：
A公司在南方承包了一个合同额8980万元的油库改造项目。项目包括新增五台2600m3的储油罐，对原有部分输油管道进行改造。整个改造工程6月30日开工，工期120天。中间只允许罐区日常工作停工5天，从而完成管线的连接。
新建储油罐与原轻质储油罐的最近距离8m;储油罐设计要求丁字缝100%射线探伤，其余为5%;试验合格后，内部由轻质油彻底清洗;管道有脱脂要求。
项目经理部安排两个作业队同时施工，同时，配备了一名安全员。并针对可能发生的紧急状态，制定了相应的预防措施和应急预案。
在给储罐刷防锈漆时，B公司采用自制简易吊篮，吊篮由卷扬机牵引，卷扬机由专人操作。在吊篮自上而下运动过程中，吊篮底部被脚手架管头挂住，卷扬机却继续下行，结果刷漆工人从吊篮口倒出，摔到地上成重伤。事故发生后，经调查发现：卷扬机操作人员没有经过培训，对卷扬机操作一知半解;安全技术交底没有记录;剩余脚手架没有拆除干净，不具备吊篮施工条件。

问题：
1、本工程施工安全方面存在哪些风险因素?
2、项目部制定的应急预案包括哪些主要内容?
3、项目部配备一名安全员是否合理?说明理由。
4、本工程有哪些重要环境污染因素，应采取哪些措施?
5、发生这次油漆工重伤事故的原因有哪些?
6、项目部进行安全事故处理应遵循什么原则?


点击查看答案


253、单项选择题  在轴承中，推力滑动轴承承受()载荷

A、径向及轴向
B、径向
C、随力的方向变化
D、轴向


点击查看答案


254、单项选择题  在机械设备基础种类中，适用于作为电机、压缩机等设备的基础的是()。

A.大块式基础 
B.箱式基础 
C.框架式基础 
D.独立基础


点击查看答案


255、单项选择题  电梯安装工程中，不属于自动扶梯分项工程的是（）。

A.设备进场验收 
B.土建交接检验 
C.质量监督检验 
D.整机安装验收


点击查看答案


256、问答题  

在某机电工程项目公开招标中，评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理、保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。
问题
1.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。
2.判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。
3.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?
4.指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。


点击查看答案


257、多项选择题  临时用电工程检查的内容包括()。

A.架空线路
B.监控线路
C.电缆线路
D.电气防护
E.配电线路


点击查看答案


258、单项选择题  下列属于材料费核算的是()。

A、每月向财务部门提供单位工程用工汇总表 
B、利用台班分配法计算 
C、利用预算分配法计算 
D、应根据发出材料的用途，划分工程耗用与其他耗用的界限


点击查看答案


259、问答题  

机电工程招标投标条件和程序【案例答案分析】
1．背景
某承包商在通过资格预审后，对招标文件进行了仔细分析，发现业主在招标文件提出的工期24个月要求过于苛刻，且设备由承包商采购，并负责安装、调试、试运行。合同条款中规定每拖延l天工期罚合同价的0．1%。若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本。因此，该承包商在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期（在业主要求工期的基础上增加6个月）编制施工进度计划并据此报价。
该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字后，在投标时间前l天上午将投标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降价4%。但是，招标单位的有关工作人员认为，根据国际上“一标一投”的惯例，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。
开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标荜位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
2．问题
(1)该承包商运用了哪几种报价技巧？其运用是否得当？请逐一加以说明。
(2)招标人对投标人进行资格预审应包括哪些内容？
(3)从所介绍的背景来看，在该项目招标程序中存在哪些问题？请分别作简单说明。
(4)承包商在技术标中重点应编制哪些内容？


点击查看答案


260、单项选择题  投标人A参加某泵站的土建标投标，经评审投标人A实质上响应了招标文件的要求，但评委发现其投标报价中有计算性错误，其中单价为10元/方，工程量为1万方，而合价为100万元，而招标文件中对此未作规定，根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令)，则修正后的合价应为()万元。

A.100 
B.10 
C.50 
D.1


点击查看答案


261、单项选择题  因为控制方便和快速，使其他能转换成机械能采用的主要手段是用电力拖动机械设备，由于机械设备功能的需要，对拖动用电动机，拖动方式有不同的要求，有交流异步机拖动、交流同步机拖动、()、直流电动机拖动等方式。

A.可变速的交流电动机拖动
B.匀速的交流电动机拖动
C.可变速的直流电动机拖动
D.匀速的直流电动机拖动


点击查看答案


262、单项选择题  通风与空调系统经平衡调整后，各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于（）。 A.5%

B.10% 
C.15% 
D.20%


点击查看答案


263、多项选择题  常用的钢制储罐种类有()。

A.拱顶储罐
B.内浮盘顶储罐
C.浮顶储罐
D.钢制球形储罐
E.无力矩储罐


点击查看答案


264、问答题  

背景： 
某钢厂拟建一台特大型烧结机(有效烧结面积360m2)，以满足高炉增容后烧结矿的需求。 
在该项目初步设计审查通过后，因钢材价格上涨，业主急于早日建成投产，与一家具有类似工程经验且具有总承包资质的工程公司签订了epc“交钥匙”总承包合同，约定14个月建成投产。签订合同时，施工图纸设计刚刚开始，经过初步设计审查，主要设备的规格、型号已确定(包括烧结机、环冷机、主抽风机、圆筒混合机)，业主方“三通一平”工作已完成，资金已落实部分。 
该厂位于一片河滩地上，远离市区，紧邻一条主干道，场地平坦，地势低洼，场地狭窄，场区内淤泥质土为主，基岩在地下45m处。该地区雨季在每年5月及6月(即合同签订后的第3到第4个月)。夏季极端最高温度在43°c，冬季极端最低气温一5°c。合同签订后的第13个月到第14个月间正值传统节日——春节。 
该项目施工内容包括：分系统及分辅助设施，道路管网等；主要车间包括烧结冷却机室、主抽风机室、配料室、混合室及通廊转运站。其中烧结冷却机室是大型高层工业厂房，土建施工周期长，烧结机的制作、安装时间很长，主抽风机室中的主抽风机采用进口设备，订货周期很长，而混合机不仅制作周期长，且体积重量均很大，运输难度较大。该公司项目部根据工程具体情况，考虑了不利因素影响，制定了较可行进度计划，重点对引起进度偏差的原因进行了分析，实施中加强了计划控制和调整，保证合同工期，如期完成了任务。

问题：
(1)项目部在确定施工进度目标时，应考虑哪些因素对施工进度的影响?
(2)如何才能制定较为可行的进度计划?
(3)如何进行进度计划的控制，保证合同工期?
(4)试分析哪些原因会引起进度偏差调整?


点击查看答案


265、单项选择题  建筑安装工程质量验收评定程序规定，分部工程应由()组织验评确认。

A.监理工程师
B.总监理工程师
C.建设单位
D.施工单位


点击查看答案


266、单项选择题  《注册建造师执业管理办法（施行）》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程、（）工程.

A.动力站安装
B.起重设备安装
C.工业炉窑安装
D.制氧


点击查看答案


267、填空题  室外端子箱封闭应良好，箱门要有密封圈，底部要封堵，要能防（）、防（）、防（）。


点击查看答案


268、多项选择题  起重机按按结构形式划分，属于臂架式起重机的是()。

A.桅杆式起重机
B.自行式
C.塔式起重机
D.桥式起重机
E.门式起重机


点击查看答案


269、单项选择题  测量仪表的主要指标（）。

A、灵敏度、分辨率、动态特性
B、稳定度、准确度、动态特性
C、动态特性、分辨率、精密度
D、统一性、溯源性、准确度


点击查看答案


270、单项选择题  施工项目成本费用控制的核心任务是()。

A、纠偏 
B、检查 
C、成本预测 
D、偏差分析


点击查看答案


271、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，投标报价不得低于()。

A、工程成本 
B、招标控制价 
C、施工图预算价 
D、概算价


点击查看答案


272、单项选择题  机电安装工程单项工程造价为()万元，界定为中型工程。

A.≤1500
B.200～1500
C.400～1000
D.>200


点击查看答案


273、单项选择题  下列属于工程量清单计价规则的是()。

A、工程量清单编制 
B、建设项目总造价 
C、单项工程造价 
D、单位工程造价


点击查看答案


274、多项选择题  特种新型的无机非金属材料主要指用氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物以及各种无机非金属化合物，经特殊的先进工艺制成的材料，包括()。

A.导体、半导体材料 
B.碳素材料 
C.生物工程材料 
D.镁质、铬镁质耐火材料 
E.磁性、超硬、高强度、超高温材料


点击查看答案


275、单项选择题  防腐蚀工程所用的原材料，应有产品质量证明文件、质量检验报告和产品技术文件，并符合设计要求。当需变更设计、材料代用或采用新材料时，必须征得()同意。

A.监理单位 
B.业主单位 
C.勘察单位 
D.设计单位


点击查看答案


276、判断题  工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更、技术规范与标准变更、施工次序变更、工程数量变更等。一旦出现变更，工程量、工期、成本都必将发生变化，但只要不变更承发包合同，则施工项目成本不会改变。


点击查看答案


277、单项选择题  金属表面预处理等级为Sa2级的防锈方式是（）。

A.手工除锈
B.喷射除锈
C.火焰除锈
D.化学除锈


点击查看答案


278、单项选择题  施工方案分为专业工程施工方案和()两大类。

A.专项工程施工方案
B.多项工程施工方案
C.非专业工程施工方案
D.单项工程施工方案


点击查看答案


279、问答题  

协调管理在机电工程项目中的应用【案例IH420084-1】
1．背景
某厂计划拟建一条长途高压输电线路及配电站，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的电力建设企业实施总承包，为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。施工过程中遇到三方面的问题：一是输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线山地公路旁，施工布点要设置器材临时堆放保管场所，作业人员的临时生活设施，以及山地放炮作业等I二是变压器器身运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途；三是变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。
2．问题
(1)根据对象和阶段不同，背景中编制的施工组织设计分别属于何种类型？
(2)施工组织总设计由谁编制？施工组织总设计中应包含哪些内容？
(3)问题(1)中，施工单位应与哪些组织进行协调？简述理由。
(4)变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容？
(5)为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调？


点击查看答案


280、单项选择题  建造师的注册不包括()。

A、初始注册
B、延续注册
C、变更注册
D、终止注册


点击查看答案


281、单项选择题  具有良好的导电性、导热性以及优良的焊接性能、强度不高、硬度较低、塑性好的有色金属是()。

A、锌
B、铁
C、钢
D、铜


点击查看答案


282、单项选择题  适用于在低速而有冲击轴承是()。

A.向心滑动轴承
B.滑动轴承
C.滚动轴承
D.推力滑动轴承


点击查看答案


283、单项选择题  工程项目成本控制步骤顺序正确的是()。

A、数据比较-偏差分析-工程变更-预测-纠偏-检查 
B、预测-数据比较-偏差分析-工程变更-纠偏-检查 
C、数据比较-偏差分析-工程变更-预测-检查-纠偏 
D、工程变更-数据比较-偏差分析-预测-纠偏-检查


点击查看答案


284、单项选择题  高程控制网的测量方法有（）。

A．导线测量、三角测量
B．水准测量、电磁波测量
C．电磁波测量、三边测量
D．三边测量、水准测量


点击查看答案


285、单项选择题  关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。

A、风口、阀门处要设置支、吊架加固补偿
B、当管线穿过风管时要注意穿过部位的密封处理
C、风管与风机连接处应采用柔性短管连接
D、室外立管的固定拉索可按就近原则固定在避雷针引线下


点击查看答案


286、单项选择题  机电工程注册建造师执业冷轧工程规模标准的界定指标是（）。

A、生产能力
B、单项工程合同额
C、工程量
D、工程造价


点击查看答案


287、单项选择题  控制机械设备安装精度应从人、机、料、法、环等方面着手，尤其强调()的因素。

A.施工工艺 
B.人员 
C.施工机械和测量器具 
D.环境


点击查看答案


288、多项选择题  高层建筑的采暖系统安装工艺流程中，采暖器具安装后的工序有( )。

A.支架安装
B.支管安装
C.系统试压
D.系统冲洗
E.管道保温


点击查看答案


289、单项选择题  成本控制的原则是（）

A.责与权相结合
B.节流控制
C.权与利相结合
D.职能控制


点击查看答案


290、问答题  

背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。

建设单位同意竣工验收的理由是什么?


点击查看答案


291、单项选择题  现场控制器(直接数字控制器DDC)输出有()，对电动调节阙进行控制。

A.模拟量AI
B.数字蟹IS
C.模拟量AO
D.数字量DI


点击查看答案


292、单项选择题  下列有关施工项目成本计划的作用，描述错误的是()。

A、施工项目成本计划是对生产收益进行控制、分析和考核的重要依据 
B、施工项目成本计划是编制核算单位其他有关生产经营计划的基础 
C、施工项目成本计划是国家编制国民经济计划的一项重要依据 
D、成本计划是全体职工共同奋斗的目标


点击查看答案


293、单项选择题  德尔菲法的特征不包括()。

A、被动性 
B、匿名性 
C、反馈性 
D、收敛性


点击查看答案


294、单项选择题  具有()情形的场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核和竣工消防验收。

A.建筑总面积为10000平方米得博物馆的展示厅
B.建筑总面积为3000平方米得商场
C.建筑总面积为800平方米的幼儿园
D.建筑总面积为600平方米的网吧


点击查看答案


295、单项选择题  对于电视发射机图像部分和伴音部分均要求测试的技术指标是()。

A．输入电平
B．输入阻抗
C．群时延
D．预加重时间常数


点击查看答案


296、多项选择题  起重机械需定期检查，下列定期检查周期描述正确的是（）

A.吊运熔融金属和炽热金属的起重机每年1次
B.流动式起重机每年1次
C.轻小型起重设备每年1次
D.门式起重机每年1次
E.机械式停车设备每1年1次


点击查看答案


297、多项选择题  管道施工前，与管道连接的设备安装就位固定完毕，设备的（）应符合设计要求。

A.周长偏差 
B.标高 
C.中心线 
D.直线度 
E.管口方位


点击查看答案


298、单项选择题  衡量计量器具的质量的主要指标是（）。

A.灵敏度、分辨率、动态特性 
B.稳定度、准确度、静态特性 
C.动态特性、分辨率、精密度 
D.统一性、溯源性、准确度 


点击查看答案


299、单项选择题  甲是政府安全生产检查人员，则其在行使现场处理权时不可以()。

A、对安全生产违法作业当场纠正
B、对现场检查出的隐患责令停止使用
C、责令紧急避险
D、将不合格的安全设施查封扣押


点击查看答案


300、多项选择题  高压管道安装前，所用管子、关键及阀门等应具有的质量证明文件（）。

A.材料证明 
B.配件合格证 
C.焊接试样实验结果 
D.焊接登记表 
E.安装试验报告 


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：江苏住院医师内科Ⅰ阶段：内分泌..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询