当前位置：91考试网 -> 考试题库

水利工程造价师：水利工程造价师必看题库知识点（每日一练）
2020-03-09 03:27:34 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★水利工程造价师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《水利工程造价师：水利工程造价师》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、多项选择题  按现行水利水电工程合同条件，工程变更的范围包括（）。

A.增加或减少合同中任何一项工作内容
B.取消合同中任何一项工作
C.改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸
D.任何业主提出的变更
E.任何承包商提出的变更建议


点击查看答案


2、单项选择题  设备出口国政府给设备购买商或出口商低息长期贷款，属于（）筹资方式。

A.外国政府贷款
B.融资租赁
C.出口信贷
D.国际金融组织贷款


点击查看答案


3、多项选择题  下列（）属于国民经济评价中的转移支付。

A.国内贷款利息
B.税金
C.土地及自然资源费用
D.国外贷款利息及本金
E.政府补贴


点击查看答案


4、多项选择题  按现行部颁规定，下列项目属于三级项目的有（）。

A.××段支渠
B.土工膜
C.启闭机室
D.细部结构工程
E.母线


点击查看答案


5、单项选择题  基础处理后常常需要钻一定数量检查孔，这些检查孔工程量称为（）。

A.试验工程量
B.施工附加量
C.钻孔工程量
D.质量检查工程量


点击查看答案


6、多项选择题  水力发电效益计算方法有（）。

A.影子电价法
B.最优等效替代法
C.供电总量分摊法
D.发电容量法
E.对比法


点击查看答案


7、单项选择题  工程项目计划作为一个阶段，它应位于（）。

A.立项之前
B.项目批准之后，项目施工之前
C.项目施工之后，项目竣工之前
D.项目运行阶段之中


点击查看答案


8、单项选择题  施工机械折旧应计入（）。

A.材料费
B.施工机械使用费
C.其他直接费
D.现场经费


点击查看答案


9、单项选择题  某导流洞设计开挖直径为2m，洞长100m，规范允许超挖10cm，则洞挖石方预算工程量为（）m3。

A.392
B.380
C.346
D.314


点击查看答案


10、多项选择题  在六个资金等值计算公式中，互为倒数的有（）。

A.复利现值系数与复利终值系数
B.年金现值系数与偿债基金系数
C.年金现值系数与资金回收系数
D.年金终值系数与偿债基金系数
E.偿债基金系数与资金回收系数


点击查看答案


11、单项选择题  根据现行部颁规定，夜间施工增加的施工场地和公用施工道路照明费包含在（）内。

A.其他直接费
B.现场经费
C.间接费
D.安装费


点击查看答案


12、单项选择题  合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（）的协议。

A.各自经济责任关系
B.民事权利义务关系
C.相互经济利益关系
D.各自经济义务关系


点击查看答案


13、单项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》规定，若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的（）。

A.保留金余额
B.保留金全部金额
C.备用金金额
D.赔偿金


点击查看答案


14、多项选择题  现行部颁安装工程定额，以费率（%）形式表现的安装定额中的（）不得调整。

A.人工费
B.材料费
C.机械使用费
D.装置性材料费
E.未计价材料费


点击查看答案


15、单项选择题  限额设计的范围原则上是初步设计概算静态投资的（）项目和设计单位权责范围内的项目；勘测设计单位应以批准的初步设计概算静态投资作为工程项目勘测设计的最高限额。

A.独立费项目
B.房屋建筑项目
C.工程采购
D.其他特殊项目


点击查看答案


16、多项选择题  《中华人民共和国水土保持法》规定：建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程（）。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。

A.同时设计
B.同时勘测
C.同时施工
D.同时开工
E.同时投产使用


点击查看答案


17、多项选择题  西方经济学家把经济周期分为（）。

A.成熟阶段
B.繁荣阶段
C.衰退阶段
D.萧条阶段
E.复苏阶段


点击查看答案


18、多项选择题  按现行部颁规定，砂石料由承包商自行采备时，以下哪些费用应计入砂石料单价（）。

A.直接费
B.其他直接费及现场经费
C.临时工程费
D.间接费、企业利润及税金
E.施工房屋、道路摊销费


点击查看答案


19、单项选择题  根据现行部颁规定，计算砼温控费用时，首先要根据设计确定（），按公式计算确定应预冷材料温度。

A.砼出机口温度
B.砼浇筑温度
C.坝体的允许温差
D.天气温度


点击查看答案


20、单项选择题  土石坝施工沉陷、雨后清理等工程量属（）。

A.施工超挖工程量
B.施工损失量
C.施工附加量
D.施工超填工程量


点击查看答案


21、单项选择题  根据现行部颁规定，保护网制作及安装以（）为计量单位。

A.长度
B.重量
C.面积
D.百分数


点击查看答案


22、多项选择题  财务评价的转移支付主要包括（）。

A.项目向政府缴纳的税费
B.政府给予项目的补贴
C.折旧费
D.项目从国内银行获得的存款利息
E.摊销费


点击查看答案


23、多项选择题  编制设计概算的步骤之间的关系是（）。

A、先计算直接费后计算工程量
B、先计算工程量后计算直接费
C、先套用定额后分析工料
D、先计算利润后计算税金


点击查看答案


24、多项选择题  反击式水轮机的主要型式有（）。

A.冲击式
B.混流式
C.轴流式
D.贯流式
E.斜流式


点击查看答案


25、多项选择题  诉讼时效中断的起因有（）。

A.提起诉讼
B.当事人一方提出要求
C.当事人一方同意履行义务
D.当事人双方协商一致
E.因不可抗力


点击查看答案


26、单项选择题  根据现行部颁水土保持工程概算编制规定，水土流失监测费应包括（）之内。

A.工程措施
B.植物措施
C.独立费用
D.预备费


点击查看答案


27、多项选择题  当前水利工程建设投资渠道已形成多元化格局，主要有（）。

A.各级政府财政投入
B.社会集资，股份制及银行贷款
C.利用外资
D.开征水利建设税
E.民营集团投资


点击查看答案


28、多项选择题  当建筑市场中出现供大于求的情况时，下列说法正确的是（）。

A.大型建筑产品的市场由买卖双方不完全竞争型转变为买方有限垄断型
B.大型建筑产品的市场由买方有限垄断型转变为买卖双方不完全竞争型
C.小型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞争型
D.小型建筑产品的市场由买方不完全竞争型转变为完全竞争型
E.中型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞争型


点击查看答案


29、多项选择题  按现行部颁规定，施工用风价格由（）组成。

A.折旧费
B.动力燃料费
C.供风损耗摊销费
D.供风设施维修摊销费
E.基本风价


点击查看答案


30、多项选择题  从实施工程项目管理活动的角度来看，工程项目管理的主要特点应包括（）。

A.管理理论、方法和手段的科学化
B.项目管理的专业化和社会化
C.项目管理的标准化和规范化
D.项目管理过程实施动态控制
E.项目管理决策者众多


点击查看答案


31、单项选择题  某机械预算价格为240万元，寿命小时为15000小时，残值率为5%，则小时基本折旧费为（）。

A.160
B.162
C.158
D.152


点击查看答案


32、单项选择题  工程项目管理的目标体系包括质量、进度和成本目标，它们的关系是（）。

A.独立的
B.对立的
C.统一的
D.既对立又统一的


点击查看答案


33、多项选择题  根据《中华人民共和国水法》规定，水资源战略规划包括（）。

A.流域综合规划
B.流域专业规划
C.区域综合规划
D.区域专业规划
E.区域发展规划


点击查看答案


34、单项选择题  建设单位（项目法人现场管理机构）对批准的初设概算（）负责。

A.静态投资
B.动态投资
C.动态投资（不含价差）
D.动态投资（不含融资利息）


点击查看答案


35、多项选择题  工程项目目标控制措施包括（）。

A.行政措施
B.组织措施
C.技术措施
D.经济措施
E.合同措施


点击查看答案


36、多项选择题  用成本-效益法时采用的指标为（）。

A.C／B
B.C／（B—C.
C.B／（B—C.
D.（B—C.／C
E.B／C


点击查看答案


37、单项选择题  设备更新方案比选时，由于寿命期不同，通常采用（）比较。

A.差额内部收益率法
B.年费用法
C.增量投资回收期法
D.净现值法


点击查看答案


38、单项选择题  可持续发展理论是以生态经济系统为分析对象，追求（）。

A.生态效益最大化
B.经济效益最大化
C.生态经济效益最大化
D.人类需求最大化


点击查看答案


39、多项选择题  现行部颁连续墙成槽定额中，采用液压开槽法开槽和射水成槽机成槽法施工相应的定额是按照哪些参数划分子目的？（）。

A.透水率
B.渗透系数
C.墙厚
D.土质级别
E.孔深


点击查看答案


40、单项选择题  国民经济评价中涉及外汇收入和支出均需要用（）计算外汇价值。

A.影子工资
B.影子价格
C.影子汇率
D.以上都不对


点击查看答案


41、单项选择题  下列关于土地影子价格说法正确的是（）。

A.土地的影子价格=土地机会成本
B.土地的影子价格=土地机会成本+新增资源消耗费用+搬迁费
C.土地的影子价格=土地机会成本+新增资源消耗费用
D.新增资源消耗费用即搬迁费


点击查看答案


42、单项选择题  水利工程中的渡槽，常采用预制块吊装的方法施工，因而接缝止水显得特别重要，它最合适的止水材料为（）。

A.沥青橡胶油膏
B.木屑水泥
C.聚氯乙烯胶泥
D.氯丁胶粘结剂


点击查看答案


43、单项选择题  水利工程项目管理预算主要根据（）进行编制。

A.水利工程设计概算编制规定
B.工程招标设计文件和工程招标项目划分
C.批准的设计概算原则
D.年度投资计划


点击查看答案


44、多项选择题  下列活动中属于项目的包括（）。

A.开发一种新产品
B.实施一项企业人事制度改革
C.为一个住宅小区提供物业管理服务
D.策划一个庆祝节目的晚会
E.定期维护机动车辆


点击查看答案


45、单项选择题  水价定价方法中，能够实现帕累托最优的定价方法是（）。

A.边际成本定价
B.平均成本定价
C.需求弹性定价
D.收入弹性定价法


点击查看答案


46、单项选择题  根据现行部颁定额，绞吸式挖泥船定额中未包括（）。

A.排泥管安装拆除
B.挖泥、排泥
C.工作面转移及各种辅助工作
D.固定船位


点击查看答案


47、单项选择题  某施工企业需用一台价值20万元的施工机械，若采用融资租赁方式租入该种设备，年租金额为4.5万元，已知所得税率为33％，则其资金成本率为（）。

A.22.5％B
B.15.08％
C.14.47％
D.16.75％


点击查看答案


48、单项选择题  作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（）。

A.申请重新仲裁
B.向人民法院起诉
C.向人民法院申请执行
D.强制执行


点击查看答案


49、多项选择题  《政府采购法》所称政府采购，是指（），使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

A.各级国家机关
B.事业单位
C.团体组织
D.公民
E.自然人


点击查看答案


50、单项选择题  某建设项目投资100万元，预计投资收益率为10%。现准备以发行优先股的方式筹集资金，优先股股利率为8%，筹资费率为4%，则资金成本率为（）。

A.10.42%
B.8.33%
C.12.5%
D.4.17%


点击查看答案


51、单项选择题  下列关于项目组织形式论述正确的是（）。

A.在项目式组织中，项目经理要主动配合职能部门经理门工作
B.在职能式组织中，职能部门经理要主动配合项目经理工作
C.职能式项目组织的最大特点是纵向信息传递迅速
D.项目式组织的最大特点是纵向信息传递迅速


点击查看答案


52、单项选择题  政府通过运用财政政策维持总供求的平衡，当总需求超过总供给时，会采取（）。

A.增加财政支出
B.较少税收
C.减少财政支出或增加税收
D.增加财政制度支出安排


点击查看答案


53、多项选择题  降低土料含水量的方法有（）。

A.翻晒
B.自然蒸发
C.掺料
D.堆“土牛”
E.碾压


点击查看答案


54、单项选择题  某软件开发企业开发的企业内部使用的管理软件属于（）。

A.无形资产
B.流动资产
C.所有者权益
D.其他资产


点击查看答案


55、多项选择题  工程完工结算与竣工决算的主要区别有（）。

A.作用不相同
B.基础不相同
C.范围不相同
D.内容不相同
E.定额依据不相同


点击查看答案


56、多项选择题  在现行经济体制下，一般需要进行国民经济评价的项目是（）。

A.国家参与投资的大型项目
B.大型交通基础设施建设项目
C.较大的水利水电项目
D.市场定价的竞争性项目
E.国家控制的战略性资源开发项目


点击查看答案


57、单项选择题  为了鼓励通过竞争不断提高施工管理水平，不断降低社会平均劳动消耗水平，应当提倡投标人以不低于企业（）去编制投标报价。

A.最小成本价
B.个别成本价
C.平均成本价
D.最大成本


点击查看答案


58、单项选择题  建筑产品的利润总额等于（）。

A.法定利润+营业外收入-营业外支出
B.法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出
C.经营利润+营业外收入-营业外支出
D.法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出-税金


点击查看答案


59、单项选择题  综合利用水利工程建设项目费用分摊的最基本原则是（）。

A.各受益部门平均分摊
B.由政府确定承担的部门及份额
C.谁受益、谁承担
D.以上都不对


点击查看答案


60、多项选择题  现行部颁概算定额中，混凝土运输定额均以半成品方为计量单位，不包括（）。

A.水平和垂直运输
B.干缩损耗
C.运输损耗
D.浇筑损耗
E.施工超填量


点击查看答案


61、多项选择题  水电站副厂房一般应包括以下几类用房（）。

A.直接生产用房
B.办公用房
C.机修试验用房
D.辅助用房
E.文化、生活福利用房


点击查看答案


62、单项选择题  根据现行部颁规定，人工预算单价计算标准中年应工作天数为（）。

A.271天
B.256天
C.244天
D.251天


点击查看答案


63、多项选择题  按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括（）。

A.勘察、设计或施工总承包合同
B.总价合同
C.工程项目总承包合同
D.工程监理合同
E.建设工程物资采购合同


点击查看答案


64、多项选择题  按照FIDIC《施工合同条件》的约定，下列属于工程变更的是（）。

A.承包人的施工设备损坏
B.任何工作内容的质量或其他特性改变
C.工程的施工顺序或时间按排改变
D.工程任何部分的标高、位置和尺寸改变
E.承包人擅自更改设计


点击查看答案


65、多项选择题  《建设工程价款结算暂行办法》所称建设工程价款结算，是指对建设工程的发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行（）结算的活动。

A.工程预付款
B.工程进度款
C.工程竣工价款
D.保留金价款
E.完工价款


点击查看答案


66、单项选择题  计算建设期还贷利息时，如果贷款是按季度、月份平均发放，为了简化计算，通常假设（）。

A.贷款均在每年的年中支用
B.贷款均在每年的年初支用
C.贷款均在每年的年末支用
D.贷款按月计息


点击查看答案


67、单项选择题  清算价格法是经人民法院宣告破产的企业的资产评估方法，评估时应当根据企业清算时期（）评定重估价值。

A.剩余的资产价值
B.资产可变现的价值
C.可拍卖的资产价值
D.重置价值


点击查看答案


68、单项选择题  水泥标号中带有“R”标记的是（）。

A.早强水泥
B.普通水泥
C.矿渣硅酸盐水泥
D.火山灰质水泥


点击查看答案


69、单项选择题  现行水利工程概估算的项目划分执行部颁文件（）。

A.水建[1994]284号文
B.水建[1998]15号文
C.国经贸[2002]78号文
D.水总[2002]116号文


点击查看答案


70、单项选择题  根据现行部颁规定，搅拌机（楼）清洗用水已计入（）中。

A.拌制定额的零星材料费
B.用水消耗量
C.其他直接费
D.临时设施费


点击查看答案


71、单项选择题  《中华人民共和国水法》规定，使用水工程供应的水，应当按照国家规定向（）缴纳水费。

A.供水单位
B.水利部门
C.财政部门
D.地方政府


点击查看答案


72、单项选择题  下列各项工资支出，应计入管理费用的有（）。

A.生产人员工资
B.生产车间管理人员工资
C.销售人员工资
D.行政管理人员工资


点击查看答案


73、多项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》规定，结清单在（）情况下才生效。

A.发包人已按最终支付证书支付之后
B.承包人撤离工地之后
C.履约保函退还承包人之后
D.全部退还了保留金
E.监理人履行监理合同结束之后


点击查看答案


74、单项选择题  一般而言，投资回收期自项目的（）开始算起。

A.建设期初
B.建设期末
C.投产期初
D.达产期


点击查看答案


75、单项选择题  根据现行部颁规定，大型电力变压器运输的充氮费用包括在（）内。

A.设备原价
B.运杂费
C.采购及保管费
D.另外计算


点击查看答案


76、单项选择题  下列费用中属于资金使用费的是（）。

A.发行股票的注册费
B.发行债券支付的利息
C.发行债券的代办费
D.广告费


点击查看答案


77、单项选择题  NPV、NAV同为经济效果评价指标，下列有关表述正确的是（）。

A.二者总是同为正或同为负
B.二者均表示项目在计算期为获得的超过基准收益率水平的收益现值
C.各方案计算期不同时，评价方案用NPV比NAV更合适
D.NPV与NAV在方案评价中都能得出相同结论


点击查看答案


78、多项选择题  在计算所得税时，不得扣除的项目有（）。

A.业务招待费
B.违法经营的罚款
C.非季节性停工损失
D.各种赞助支出
E.无形资产开发支出


点击查看答案


79、单项选择题  经济学的供给规律反映了价格水平与供给量之间的（）。

A.正比关系
B.反比关系
C.无关系
D.无法确定


点击查看答案


80、多项选择题  企业发行股票筹资的特点包括（）。?

A.企业资金成本率较低
B.企业负债比率可得到降低?
C.企业少纳所得税
D.分散原有股东的控制权
E.企业融资风险低


点击查看答案


81、单项选择题  下列关于成本的描述错误的是（）。

A.成本是价格形成中最重要的因素
B.成本是价格最低的经济界限
C.成本的变动在很大程度上影响价格
D.价格形成中的成本包括正常成本和非正常成本


点击查看答案


82、多项选择题  下列各项属于营业外收入的是（）。

A.固定资产盘盈和出售净收益
B.施工机构迁移费
C.罚款收入
D.教育费附加返还款
E.劳动保险基金


点击查看答案


83、多项选择题  企业内部积累包括（）。

A.折旧基金
B.资本公积金
C.盈余公积金
D.大修理基金
E.未分配利润


点击查看答案


84、多项选择题  竣工决算编制阶段的重点工作包括（）。

A.工程造价比较分析
B.价款结算
C.正确分摊待摊费用
D.合理分摊建设成本
E.债权清理


点击查看答案


85、单项选择题  某人以5万元现金存入银行，拟在今后的5年内，每年末等额提取现金。银行存款年利率为8%，则每年可提取（）万元。

A．1
B．1.08
C．1.4
D．1.25


点击查看答案


86、多项选择题  价差计算范围，应包括构成工程静态总投资范围之内的（）。

A.独立费用
B.设备工程
C.建设及安装工程
D.地方政府包干项目
E.融资利息


点击查看答案


87、单项选择题  公益性项目决策目标是（）。

A.社会效益最大化
B.经济效益最大化
C.社会公平目标
D.保持社会稳定


点击查看答案


88、单项选择题  在下列借用国外资金的方式中，资金成本较高的方式是（）。

A.外国政府贷款
B.国际金融组织贷款
C.发行国际债券
D.出口信贷


点击查看答案


89、多项选择题  勘察、设计合同的内容包括（）以及其他协作条件等条款。

A.提交有关基础资料的期限
B.提交勘察、设计文件（包括概预算）的期限
C.勘察、设计招标投标要求
D.质量要求
E.勘察、设计费用


点击查看答案


90、单项选择题  工程造价管理的核心内容是（）。

A.工程造价从业人员的管理
B.工程造价的确定与控制
C.工程造价编制依据的制定
D.工程造价的编制与审查


点击查看答案


91、单项选择题  自制商标仅在商标设计、制作、注册和保护、广告宣传所支付的费用，这些费用应以（）。

A.无形资产入帐
B.流动资产入帐
C.销售费用计入当期损益
D.递延资产入帐


点击查看答案


92、单项选择题  水泥强度等级是按国家标准强度检验方法测得的（）两个龄期的抗压强度确定的。

A.7d和28d
B.3d和28d
C.3d和7d
D.7d和14d


点击查看答案


93、多项选择题  在现行部颁规定中，间接费中的财务费用包括（）。

A.技术开发费
B.业务接待费
C.金融机构手续费
D.投标保函手续费
E.投标报价费


点击查看答案


94、多项选择题  河道疏浚工程，按其性质可分为（）。

A.基建性疏浚
B.扩建性疏浚
C.维护性疏浚
D.改建性疏浚
E.生态性疏浚


点击查看答案


95、多项选择题  按现行部颁规定，应编制资金流量表的项目有（）。

A.建安工程
B.设备工程
C.独立费用
D.预备费
E.环保工程


点击查看答案


96、多项选择题  如果某投资项目的净现值为负，静态投资回收期小于项目寿命期，则下列说法正确的有（）。

A．项目亏损
B．项目投资收益率没有达到要求的标准
C．项目动态投资回收期小于项目寿命期
D．项目动态投资回收期大于项目寿命期
E．项目内部收益率小于基准收益率


点击查看答案


97、单项选择题  水利工程常采用的经济评价方法是（）。

A.成本-效益法
B.最低费用法
C.公共劳务收费法
D.机会成本法


点击查看答案


98、单项选择题  下列属于施工企业存货的是（）。

A.施工机械
B.应收工程款
C.在建房屋
D.应付工资


点击查看答案


99、多项选择题  FIDIC合同条件规定，符合工程结算条件是（）。

A.质量合格
B.由承包商自行完成
C.符合合同条件
D.支付金额必须大于临时支付证书的最小限额
E.有工程师的变更通知


点击查看答案


100、单项选择题  实施建筑工程招投标制度，（）。

A.提高了工程成本，但保证了工程质量
B.减弱了供给者之间的了解
C.减弱了需求者对供给者的了解
D.加剧了降低个别劳动消耗水平的竞争


点击查看答案


101、多项选择题  按现行部颁规定，下列（）材料为装置性材料。

A.机组本体上的梯子、平台和栏杆
B.电缆头
C.滑触线
D.电缆
E.管道用的支吊架


点击查看答案


102、单项选择题  下列组织结构形式中，最容易形成多头领导，造成管理混乱的是（）型。

A.直线
B.职能
C.直线参谋
D.矩阵


点击查看答案


103、多项选择题  基础性投资的特点有（）。

A.投资规模大
B.建设周期长
C.自然垄断性强
D.社会影响大
E.较大的外部性


点击查看答案


104、多项选择题  在水工混凝土中掺粉煤灰已取得的明显效果，主要有（）。

A.改善和易性
B.降低水化热
C.提高抗侵蚀性
D.提高密实性
E.提高初期强度


点击查看答案


105、多项选择题  根据《水利工程工程量清单计价规范》中工程单价的定义，其包括下列哪些费用？（）

A.措施项目费
B.风险因素
C.企业利润和税金
D.施工管理费
E.直接费


点击查看答案


106、单项选择题  已知两个互斥方案甲和乙寿命期均为10年，投资分别为150万元和70万元，年净现金流量分别为20万元和10万元，基准收益率为10%，（P／A，l0％，10）=6.145，则应选择（）。

A.甲
B.乙
C.甲和乙都可以
D.甲和乙都不可以


点击查看答案


107、多项选择题  水利工程管理单位的营业利润包括（）。

A.公益服务利润
B.生产经营利润
C.投资净收益
D.补贴收入
E.其他业务利润


点击查看答案


108、多项选择题  按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，保留金应当分别在（）之后退还承包人。

A.提交履约保函
B.颁发工程移交证书
C.签发完工付款证书
D.颁发保修责任终止证书
E.签发最终付款证书


点击查看答案


109、多项选择题  混凝土重力坝具有（）等优点。

A.结构简单可高度机械化施工
B.耗材量小
C.管理方便
D.适应气候变化
E.水泥用量多


点击查看答案


110、单项选择题  根据现行部颁规定，进口设备国内段运杂综合费率应按（）进行计算。

A.国产设备运杂综合费率乘以相应国产设备原价占进口设备原价的比例系数
B.相应国产设备运杂综合费率
C.进口设备国内运输价目表
D.国产设备运杂综合费率小值


点击查看答案


111、单项选择题  已知永续年金为10元，折现率为5％，则其现值为（）。

A.200元
B.9.52元
C.10.5元
D.0.5元


点击查看答案


112、单项选择题  （），是对投资实行静态控制、动态管理的基本前提。

A.项目管理预算、工程限额设计
B.结合实际、合理预测、规范管理、项目管理预算、工程限额设计
C.结合实际、合理预测、规范管理
D.规范管理、项目管理预算、工程限额设计


点击查看答案


113、单项选择题  项目管理通过（）过程得以完成。

A.决策、计划、实施和移交
B.启动、计划、执行、控制和收尾
C.规划、实施、控制和收尾
D.启动、计划、执行和收尾


点击查看答案


114、多项选择题  水利工程概（估）算中的其它建筑工程内容较多，指出下列那几项不属于其他建筑工程（）。

A.施工期对观测设备的维护与观测
B.坝（堤）面植草护坡
C.变压器安全围拦
D.厂房上下水工程
E.水情自动测报系统工程


点击查看答案


115、单项选择题  某零部件功能评分值为105，目前单件成本14.75元，功能评价值7.33，则该零部件成本降低幅度为（）。

A.14.75
B.97.67
C.90.25
D.7.42


点击查看答案


116、单项选择题  根据现行部颁定额，帷幕、固结、高压摆喷灌浆按（）计算工程量。

A.按灌浆面积
B.实耗浆量
C.按阻水面积
D.按设计灌浆长度


点击查看答案


117、单项选择题  对于效益相同或基本相同但又难以具体估算的互斥方案比选时，若方案的寿命期不同，则通常采用（）进行比较。

A.差额内部收益率法
B.年费用法
C.增量投资回收期法
D.净现值法


点击查看答案


118、单项选择题  根据现行部颁预算定额，平洞石方开挖工程量计算分为两部分：按照设计图纸轮廓尺寸计算的工程量为X，允许的超挖工程量为Y。石渣运输工程量为（）。

A.X
B.Y
C.X+Y
D.都不对


点击查看答案


119、单项选择题  下列关于项目管理的论述中，不正确的是（）。

A.项目管理是业主在项目的整个生命周期内实施的管理活动
B.项目管理是一种有意识的按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动
C.项目管理是一门探求项目活动科学组织管理的理论与方法
D.项目管理的主体是一个临时性专门的柔性组织


点击查看答案


120、单项选择题  某企业年初发行债券800万元，年利率6％，筹资费率2％。现在，该企业拟增发行债券400万元，年利率5％，筹资费率1.5％，该企业所得税税率33％，则企业债券资金成本率为（）。

A.2.25％
B.3.12％
C.3.87％
D.5.77％


点击查看答案


121、多项选择题  按照项目规模分类，基本建设项目可划分为（）。

A.大型
B.限额以上
C.小型
D.限额以下
E.中型


点击查看答案


122、多项选择题  水利工程需要使用大量汽油，不可盲目采购，应根据（）选用不同牌号的汽油，有利于控制工程造价。

A.工程所在地区海拔高程
B.不同汽车型号
C.不同压缩比
D.不同辛烷值
E.不同十六烷值


点击查看答案


123、多项选择题  现行部颁灌浆定额中水泥强度等级的选择应符合设计要求，当设计未明确时，32.5水泥可适用于（）。

A.接缝灌浆
B.固结灌浆
C.劈裂灌浆
D.高喷灌浆
E.帏幕灌浆


点击查看答案


124、多项选择题  按照传统的工程项目管理方式，工程项目管理的参与者应包括（）。

A.业主
B.CM经理
C.承包商
D.专业设计人员
E.监理工程师


点击查看答案


125、多项选择题  按现行部颁规定，下列项目哪些属于静态总投资（）。

A.基本预备费
B.独立费用
C.融资利息
D.设备费
E.价差预备费


点击查看答案


126、多项选择题  下列项目属于建筑工程的有（）。

A.混凝土重力坝
B.动力线路工程
C.导流隧洞钢闸门
D.锚索
E.管理自动化系统


点击查看答案


127、多项选择题  水利工程概算单价预测中的“油料”指（）。

A.透平油
B.汽油
C.机油
D.柴油
E.黄油


点击查看答案


128、单项选择题  粉煤灰的活性是以其（）指标来表示。

A.细度
B.火山灰活性
C.容重
D.比重


点击查看答案


129、单项选择题  我国建筑产品的浮动价格采用的浮动形式是（）。

A.以国家规定的价格为最高限，允许向下浮动
B.以国家规定的价格为底限，允许向上浮动
C.以国家规定的价格为底限，允许向上浮动一定的范围
D.以国家规定的价格为中准价，允许在中准价上下一定范围内浮动


点击查看答案


130、单项选择题  价格差异=（实际价格一标准价格）×（）。

A.实际数量
B.标准价格
C.标准数量
D.实际价格


点击查看答案


131、单项选择题  FIDIC合同条件下工程费用支付程序不包括（）。

A.承包商提出申请
B.工程师审核
C.监理工程师审核
D.业主支付


点击查看答案


132、单项选择题  根据现行部颁规定，施工机械台时费由（）组成。

A.第一类费用
B.第一、二类费用
C.第一、二、三类费用
D.第一、二、三、四类费用


点击查看答案


133、单项选择题  公路运输计算货物运杂费时要考虑（）。

A.毛重系数
B.装载系数
C.毛重系数和装载系数
D.载重量


点击查看答案


134、多项选择题  我国政府考虑到今后财政预算体制的改革，并参考国外发达国家对政府财政性基本建设资金的管理办法，采取的严格管理公益性政府投资项目的措施有（）。

A.严格的立项审批制度
B.严格的政府采购制度
C.严格的建设监理制度
D.严格的项目评审制度
E.严格的项目管理制度


点击查看答案


135、单项选择题  已知浇筑100m3闸底板成品混凝土时需耗用112m3半成品混凝土，若埋块石率20%，则浇筑100m3闸底板埋块石成品混凝土时，需耗用块石（）m3成品码方。

A.39.2
B.37.4
C.22.4
D.20.0


点击查看答案


136、多项选择题  为了减少基础渗漏，改善裂隙岩体的物理力学性质，修补病险建筑物，增加建筑物和地基的整体稳定性，提高其（），在水利工程中广泛应用了各种形式的压力灌浆。

A.抗渗性
B.压力
C.强度
D.耐久性
E.接缝


点击查看答案


137、多项选择题  以下属于基本建设“三算”的是（）。

A、设计概算
B、施工预算
C、施工图预算
D、竣工结算
E、竣工决算


点击查看答案


138、多项选择题  流转税包括（）。

A.增值税
B.城乡维护建设税
C.营业税
D.印花税
E.教育费附加


点击查看答案


139、多项选择题  柴油的选择应综合考虑以下因素（）。

A.发动机转速高低
B.发动机压缩比差异
C.十六烷值高低
D.柴油的浊点必须低于气温3～5℃
E.柴油的凝点必须比周围气温低7℃


点击查看答案


140、单项选择题  根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的土地补偿费，一般为该耕地被征用前3年平均年产值的（）倍。

A.3至4
B.4至6
C.6至10
D.10至16


点击查看答案


141、单项选择题  建设项目可行性研究报告按照国家规定的基本建设程序报请批准时，应当附具有关水行政主管部门审查批准的（）。

A.规划报告
B.环境影响评价报告
C.投资估算
D.洪水影响评价报告


点击查看答案


142、单项选择题  竞争性项目的运动是由（）来支配的。

A.社会影响力
B.自由垄断性
C.投资规模
D.投资利润率


点击查看答案


143、单项选择题  承发包工程的承发包价格，即发包方与承包方签订的（），它包括生产成本、利润和税金三个部分。

A.合同价
B.投标价
C.标底价
D.工程预算价


点击查看答案


144、单项选择题  根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的安置补助费，按照（）计算。

A.需要安置的农业人口数
B.被征收的耕地数量
C.平均每人占有耕地数量
D.耕地的平均年产值


点击查看答案


145、多项选择题  FIDIC合同条件的最新版本包括四份新的合同条件，它们是（）。

A.施工合同条件
B.NED合同条件
C.EPC交钥匙项目合同条件
D.永久设备和设计－建造合同条件
E.合同的简短格式


点击查看答案


146、单项选择题  在项目法人责任制中，（）负责对项目董事会成员进行考核。

A.上级主管部门
B.监事会
C.董事会
D.各投资方


点击查看答案


147、多项选择题  下列造成工程投资增加的原因中，勘测设计单位不应承担责任的是（）.

A.永久建筑安装工程的工程项目变动
B.国家政策变动
C.永久设备工程的数量变动
D.物价变动
E.投资人提高建设标准


点击查看答案


148、多项选择题  公开开标体现了招标活动的公平、公开和公正和诚实信用原则，开标后，任何投标人不得（）。

A.再增加优惠条件
B.对投标书内容进行书面澄清
C.对投标书内容作任何解释
D.更改投标书的报价
E.撤消投标书


点击查看答案


149、单项选择题  国产标准设备原价一般采用（）的原价。

A.国内市场上设备
B.国际市场上设备
C.带有备件
D.不带有备件


点击查看答案


150、多项选择题  现行部颁闸门安装定额工作内容包括（）。

A.闸门埋设件
B.闸门压重物
C.闸门本体
D.闸门附件
E.铸铁


点击查看答案


151、单项选择题  依照《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须招标的项目，投标人少于（）个的，招标人应当重新招标。

A.3
B.4
C.5
D.6


点击查看答案


152、多项选择题  下列折旧方法中，属于加速折旧的方法有（）。

A.平均年限法
B.按行驶里程分摊法
C.双倍余额递减法
D.按工作小时分摊法
E.年数总和法


点击查看答案


153、单项选择题  已知NPV（10％）=100元，NPV（12％）=-150元，则（）。

A.IRR=10％
B.IRR<10％
C.10％D.IRR>12％


点击查看答案


154、多项选择题  水利基本建设项目投资分析表，是以（）的实际支出与相应的概（预）算费用相比较，用来反映竣工项目建设投资情况。

A.单项工程
B.单位工程
C.临时工程
D.费用项目
E.永久工程


点击查看答案


155、多项选择题  在中华人民共和国境内进行下列（）工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。

A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B.所有大、中、小型水利项目
C.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
D.所有征地移民、环境治理等项目
E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目


点击查看答案


156、单项选择题  某工程在验收前将办公楼进行改造翻修支出若干费用，这些费用属于新增资产的哪一类（）。

A.固定资产
B.流动资产
C.递延资产
D.无形资产


点击查看答案


157、多项选择题  国际上普遍采用的集中支付制度的优点有（）。

A.资金流动环节少
B.资金易发生沉淀
C.有效的防止建设单位私自挪用建设资金
D.有效的防止建设单位私自扩大建设规模及提高建设标准
E.有利于加强财务管理，提高资金的使用效益


点击查看答案


158、单项选择题  根据现行部颁规定，安装工程的企业利润以（）为基数进行计算。

A.直接费
B.直接工程费、间接费之和
C.直接工程费
D.间接费


点击查看答案


159、单项选择题  现行部颁概算定额中，混凝土材料的干缩、运输、浇筑和超填等损耗的消耗量包括在（）中。

A.混凝土拌制直接费单价
B.混凝土水平运输直接费单价
C.混凝土材料定额中的“混凝土”消耗量
D.混凝土垂直运输直接费单价
E.混凝土材料预算价格


点击查看答案


160、单项选择题  《中华人民共和国建筑法》规定建筑活动基本要求是建筑活动应当（），符合国家的建筑工程安全标准。

A.确保建设工程三大目标的实现
B.确保建筑工程质量和安全
C.确保建筑工程的实施
D.确保建筑工程主体结构的质量


点击查看答案


161、单项选择题  根据水利工程不同类型反映不同主要特征，如河道治理类除反映堤防长度、顶宽，涵闸数量、护坡面积、治理后防洪能力外，还应反映河道治理后的（）。

A.防洪标准
B.航道级别
C.通航能力
D.行洪能力


点击查看答案


162、单项选择题  按现行部颁规定的施工用电价格构成，施工场外变、配电设备费应计入（）之中。

A.基本电价
B.供电设施维修摊销费
C.电能损耗摊销费
D.施工临时工程


点击查看答案


163、多项选择题  中标人的投标应当符合下列（）条件之一。

A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
B.能够最大限度地满足招标公告中规定的各项综合评标标准
C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外
D.能够满足招标文件的要求，并且经评审的投标价格最低
E.能够最大限度地满足投标文件中规定的各项综合评价标准


点击查看答案


164、多项选择题  在概算工程项目划分中，根据其功能，下列哪些为主体建筑工程（）。

A.挡水工程
B.泄洪工程
C.交通工程
D.航运工程
E.发电厂工程


点击查看答案


165、多项选择题  下列各项费用应计入管理费的是（）。

A.坏账损失
B.职工福利费
C.设备修理费
D.业务招待费
E.职工教育经费


点击查看答案


166、单项选择题  现行部颁《水利建筑工程概（估）算定额》洞井石方开挖定额的轴流通风机台时数量，系按一个工作面长（）拟定的。

A.200m
B.300m
C.400m
D.500m


点击查看答案


167、单项选择题  某企业预计年需要某种材料2400公斤，每次采购费36元，该材料的价格为10元/公斤，年度保管费率为0.3，则该材料的经济采购批量为（）公斤。

A.240
B.339
C.14
D.170


点击查看答案


168、多项选择题  混凝土骨料级配分为四级，其中二级配的粒径组成是（）。

A.5～20mm
B.20～40mm
C.40～80mm
D.80～120mm
E.80～150mm


点击查看答案


169、单项选择题  二部制水价由（）两部分组成水费。

A.固定水费和收益水费
B.计量水费和供水税金
C.固定水费和计量水费
D.收益水费和供水税金


点击查看答案


170、单项选择题  根据现行部颁定额，锚索长度是指嵌入岩石的有效长度，不包括（）的长度。

A.锚头
B.锚杆
C.锚具
D.外露头部长度


点击查看答案


171、单项选择题  按现行部颁定额计算隧洞衬砌模板工程量时，堵头和键槽模板立模面积（）。

A.计入模板工程量中
B.计入混凝土工程量中
C.已摊入相应的模板定额子目中
D.已摊入相应的混凝土定额子目中


点击查看答案


172、多项选择题  在影子价格计算中，将外贸产出物分为（）。

A.直接出口货物
B.替代进口货物
C.直接进口货物
D.减少出口的货物
E.间接出口货物


点击查看答案


173、多项选择题  在制定工程项目计划时，应满足计划的（）要求。

A.符合实际
B.全面性
C.弹性
D.详细程度
E.便于行政管理


点击查看答案


174、单项选择题  防渗墙造孔所用泥浆的主要作用是（）。

A.润滑作用
B.防渗作用
C.固壁
D.增加阻力


点击查看答案


175、多项选择题  按现行部颁规定，下列项目属于间接费的是（）。

A.投标报价费
B.企业定额测定费
C.公用施工道路的照明费
D.防暑降温费
E.业务招待费


点击查看答案


176、单项选择题  城市维护建设税根据纳税人所在地的不同，分别规定不同的税率。其中，纳税入所在地在市区或县城的，其税率分别为（）。

A.3％和1％
B.5％和1％
C.5％和3％
D.7％和5％


点击查看答案


177、单项选择题  对于工程内容和技术经济指标尚未完全确定，而又急于上马的工程或完全崭新的工程，或施中风险很大的工程可采用的合同形式是（）。

A.固定总价合同
B.可调价的总价合同
C.成本加酬金合同
D.交钥匙合同


点击查看答案


178、多项选择题  多个方案进行比较时，方案之间的关系有（）。

A.互斥关系
B.替代关系
C.独立关系
D.相关关系
E.互补关系


点击查看答案


179、单项选择题  下列选项中不属于现金流量的是（）。?

A.新增流动资金
B.固定资产折旧?
C.回收的固定资产余值
D.销售税金及附加


点击查看答案


180、单项选择题  按规范规定中压灌浆压力为（）。

A.0.2～0.5Mpa
B.0.4～1.5MPa
C.0.5～4.0Mpa
D.1.0～5.0MPa


点击查看答案


181、单项选择题  根据现行部颁规定，采用泻槽运混凝土时，其泻槽摊销费已计入（）。

A.材料费
B.其他临时工程
C.零星材料费
D.直接


点击查看答案


182、多项选择题  纯粹公共品或劳务的特性（）。

A.其边际成本等于零
B.边际拥挤成本为零
C.效用的不可分割性
D.消费的竞争性
E.受益的非排他性


点击查看答案


183、单项选择题  关于增值税的规定，下列说法中正确的是（）。

A.增值税的纳税人是在我国从事销售不动产的单位和个人
B.增值税基本税率为13%
C.增值税在零售环节实行价内税，在零售以前的环节实行价外税
D.增值税根据项目经济规模实行差别税率


点击查看答案


184、单项选择题  现行部颁水利建筑工程概预算定额中，“合金钻头”是指下列那种钻孔设备使用的钻头（）。

A.地质钻机
B.风钻
C.液压履带钻
D.潜孔钻


点击查看答案


185、多项选择题  混凝土拌制及浇筑定额中，不包括骨料（）等温控所需人工、材料、机械的数量和费用。

A.预冷
B.备料
C.加冰
D.浇筑
E.通水


点击查看答案


186、多项选择题  所谓无形资产，是指企业长期使用但没有实物形态的资产，它包括（）。

A.专利权
B.营业执照
C.著作权
D.非专利技术
E.商誉


点击查看答案


187、多项选择题  传统的发展观与现代的发展观的区别在于（）。

A.传统的发展理论是以成本一效益法为基础，而现代发展理论是以新方法论为基础
B.传统的发展观是以物质财富增长为核心，现代发展观是以可持续发展为核心
C.传统的项目评价标准是以项目对国民收入贡献为项目取舍依据，现代的评价标准是以综合评分为依据
D.传统发展观的结果牺牲了人类的精神需求和生态需求，而现代发展观目标是既要满足人类的各种需求又不对后代的生存发展及生态环境构成威胁
E.传统发展观的惟一目标是经济增长，现代发展观的惟一目标是生态的可持续性


点击查看答案


188、单项选择题  下列关于建设项目论述中错误的是（）。

A.建设项目是按一个总体设计进行建设的各个单项工程的总体
B.可以将属于一个总体设计的工程按施工单位不同划分为几个建设项目
C.不能把不属于一个总体设计的工程，按照各种方式归算为一个建设项目
D.建设项目组织是独立的，应具有法人资格


点击查看答案


189、单项选择题  下列筹资方式中不能用于资本金筹集的方式有（）。

A.发行股票
B.吸收投资
C.融资租赁
D.自筹投资


点击查看答案


190、多项选择题  持有货币资金的成本包括（）。

A.管理成本
B.机会成本
C.信用成本
D.转换成本
E.短缺成本


点击查看答案


191、单项选择题  参加合同法律关系，依法享有相应权利，承担相应义务的当事人指的是（）。

A.合同法律关系主体
B.合同法律关系客体
C.合同法律关系内容
D.合同法律关系事实


点击查看答案


192、多项选择题  根据《水利工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单应由（）组成。

A.分类分项工程量清单
B.措施项目清单
C.其他项目清单
D.总价项目清单
E.零星工作项目清单


点击查看答案


193、单项选择题  下列不属于投标文件内容的是（）。

A.投标函
B.资格预审合格通知书
C.施工组织设计或者施工方案
D.投标报价


点击查看答案


194、单项选择题  某引水隧洞设计混凝土衬砌后洞径为2m，设计混凝土衬砌厚度为30cm，洞长100m，洞挖石方时平均超挖10cm，初步设计阶段工程量扩大系数1.03，则混凝土衬砌的概算工程量为（）m3。

A.217
B.302
C.223
D.311


点击查看答案


195、单项选择题  对设计变更进行技术经济分析是工程项目目标控制的（）。

A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施


点击查看答案


196、单项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》规定，《工程量清单》中开列的工程量是（），不是承包人为履行合同应当完成的和用于结算的工程量。

A.合同的估算工程量
B.投标的预算工程量
C.合同的准确工程量
D.设计计算书的工程量


点击查看答案


197、单项选择题  根据现行部颁规定，下列（）项目不包括在施工用水预算价格中。

A.供水管路摊销费
B.供水设施维修摊销费
C.供水损耗
D.基本水价


点击查看答案


198、多项选择题  融资租赁的不足之处包括（）。

A.无法取得设备所有权
B.提高企业的负债比率
C.资金成本较高
D.要承担设备技术落后的风险
E.不能对设备进行拆卸、改装


点击查看答案


199、单项选择题  典型的用于质量控制的方法是（）。

A.排列图法
B.因果分析法
C.控制图法
D.直方图法


点击查看答案


200、单项选择题  风险管理的目标是选择最经济和有效的方法，使（）最小。

A.风险发生的概率
B.风险发生后的直接损失
C.风险成本
D.风险发生后的直接和间接损失


点击查看答案


201、单项选择题  竞争性建设项目的目标是（）。

A.效率目标
B.公平目标
C.项目效益
D.公共满足


点击查看答案


202、单项选择题  根据《政府采购法》，集中采购机构是（）根据采购人的委托办理采购事宜。

A．国家主管机关
B．非营利事业法人
C．非营利企业法人
D．个体工商户


点击查看答案


203、多项选择题  下列关于寿命周期成本的论述正确的有（）。

A.功能水平越高，寿命周期成本越低
B.功能水平越低，寿命周期成本越低
C.存在使寿命周期成本达到最小值的功能水平
D.生产成本随功能水平的提高而降低
E.使用成本随功能水平的提高而降低


点击查看答案


204、多项选择题  土方挖装常用机械有：（）。

A.挖掘机
B.铲运机
C.钻机
D.推土机、拖拉机
E.自卸汽车


点击查看答案


205、单项选择题  属于公益性建设项目间接收益的是（）。

A.灌溉工程增加农业产量
B.水污染治理项目减少污水排放量
C.灌溉工程促进食品加工业
D.水污染处理项目促进渔业


点击查看答案


206、单项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）的工程量应是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。

A.估算
B.预算
C.结算
D.概算


点击查看答案


207、单项选择题  在施工现场对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，称为检验试验费，根据现行部颁规定，该费用包含在（）之中。

A.研究试验费
B.材料运杂费
C.其他直接费
D.材料保管费


点击查看答案


208、单项选择题  属于工程项目目标控制合同措施的是（）。

A.严格按合同规定支付工程款
B.确定对目标控制有利的承发包模式
C.按合同工期制定施工进度计划
D.配备专职合同管理人员


点击查看答案


209、单项选择题  根据现行部颁规定，当电站、泵站同容量、同型号机组超过一台时，备品备件购置费以（）为计算基数。

A.全部机组设备费
B.一台机组设备费
C.两台机组设备费
D.设备费和安装费


点击查看答案


210、单项选择题  修建不同类型的水工建筑物并有机地布置在一起，控制水流、协调运行，称它为（）。

A.水闸
B.水库
C.水电站
D.水利枢纽


点击查看答案


211、多项选择题  溢流坝大都是混凝土坝或钢筋混凝土坝，泄洪通过坝顶溢流，因此，它既是具有挡水又具有泄洪作用，必须满足（）。

A.稳定要求
B.强度要求
C.抗滑要求
D.水力学要求
E.建筑结构要求


点击查看答案


212、单项选择题  组成FIDIC合同文件的以下组成部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，下列具有第一优先解释顺序的文件是（）。

A.合同通用条件
B.合同协议书
C.投标书
D.合同专用条件


点击查看答案


213、多项选择题  由于（）的原因造成的工期的拖延，承包商不仅能得到工期的延长，而且还能得到相应费用补偿。

A.工人罢工
B.特殊异常天气
C.地震
D.业主
E.监理工程师


点击查看答案


214、单项选择题  某项目初期投资额为2000万元，从第1年年末开始每年净收益为480万元。若基准收益率为10％，并已知（P／A，10％，5）=3.791、（P／A，10％，6）=4.355、（P／F，10％，6）=0.564，则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为（）年。

A.4.17和5.33
B.4.17和5.67
C.4.83和5.33
D.4.83和5.67


点击查看答案


215、单项选择题  对于咨询单位来说，投资估算不准属于（）。

A.人为风险
B.决策错误风险
C.履约风险
D.职业责任风险


点击查看答案


216、单项选择题  根据现行部颁规定，为提供建设单位管理人员使用而购置的小车费用包括在（）之内。

A.企业管理费
B.机电设备及安装工程
C.建设单位经常费
D.建设单位开办费


点击查看答案


217、多项选择题  水价制定的方法有（）。

A.边际成本定价法
B.平均成本定价法
C.需求定价法
D.商品价值决定法
E.承受能力定价法


点击查看答案


218、单项选择题  工程建设前期阶段造价文件编制所使用的定额，其原则宜（）。

A.反映社会平均水平
B.反映企业平均先进水平
C.反映国家经济发展水平
D.反映先进企业所达到的水平


点击查看答案


219、单项选择题  根据现行部颁定额，高压旋喷定额按高压摆喷定额乘（）的系数。

A.0.75
B.0.95
C.1.15
D.1.25


点击查看答案


220、单项选择题  项目管理通过（）过程得以完成。

A.决策、计划、实施和移交
B.启动、计划、执行、控制和收尾
C.规划、实施、控制和收尾
D.启动、计划、执行和收尾


点击查看答案


221、多项选择题  按现行部颁规定，科研勘测设计费包括（）。

A.定额编制管理费
B.工程勘测设计费
C.项目建设管理费
D.工程质量监督费
E.工程科学试验研究费


点击查看答案


222、单项选择题  水电站项目的外部性体现在（）。

A.水电站获得经济效益
B.水电站亏损
C.用户的电价调整
D.下游农业受到影响


点击查看答案


223、单项选择题  边际成本（MC）用公式表示为（）。

A.边际成本=总成本增值/产量增值
B.边际成本=总成本/产量
C.边际成本=固定成本/产量
D.边际成本=可变成本/产量


点击查看答案


224、单项选择题  根据现行部颁定额，模板制作与安装定额子目，均以（）为计量单位。

A.ｍ2
B.ｍ3
C.t
D.100ｍ2


点击查看答案


225、单项选择题  根据现行部颁规定，拦河坝的永久照明工程应列在（）内。

A.第一部分建筑工程的其他工程
B.第二部分机电设备及安装工程的其他工程
C.拦河坝工程的细部结构指标内
D.其他直接费


点击查看答案


226、多项选择题  下列（）项属于现金流入项目。

A.营业收入
B.折旧
C.回收流动资金
D.回收固定资产余值
E.流动资金增加额


点击查看答案


227、单项选择题  下面（）反映了工程从开始到竣工的全部投资额度和投资效果。

A、投资估算
B、项目经济评价
C、施工预算
D、竣工决算


点击查看答案


228、单项选择题  高速水流具有相当大的能量，当它通过泄水建筑物后，对下游具有强烈的冲刷作用，因此，必须妥善可靠地解决（）。

A.消能问题
B.防冲问题
C.稳定问题
D.抗滑问题


点击查看答案


229、单项选择题  固定资产是指使用期限超过（）年，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产。

A.5
B.3
C.2
D.1


点击查看答案


230、单项选择题  已知IRRA8％，IRRB=12％，当ic=6％时，NPVA=NPVB，则当基准收益率为7％时有（）。

A.NPVA＞NPVB
B.NPVA＜NPVB
C.NPVA=NPVB
D.无法确定


点击查看答案


231、单项选择题  某机械制造企业生产的机械设备属于（）。

A.固定资产
B.流动资产
C.长期投资
D.其他资产


点击查看答案


232、多项选择题  一般说来，项目组织的组织形式包括（）。

A.职能式组织
B.项目式组织
C.矩阵式组织
D.工程指挥部式组织
E.BOT式组织


点击查看答案


233、多项选择题  在现行部颁钻机钻灌浆孔、坝基岩石帷幕灌浆等定额子目中，150型钻机改用300型钻机的条件是（）。

A.终孔大于91ｍｍ
B.岩石大于X级
C.孔深超过70ｍ
D.钻孔与水平夹角≤60°
E.孔深小于30ｍ或大于50ｍ


点击查看答案


234、单项选择题  根据经济社会发展需要和水资源开发利用现状编制的开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的总体部署称为（）。

A.专业规划
B.区域规划
C.综合规划
D.战略规划


点击查看答案


235、多项选择题  直流系统设备包括（）。

A.蓄电池
B.充电设备
C.励磁机
D.直流屏
E.绝缘子


点击查看答案


236、单项选择题  下列财务评价说法不正确的是（）。

A.财务评价是站在项目层次上，以投资者角度分析项目在财务上的得失；国民经济评价是站在国家和地区的层次上，从全社会的角度分析评价项目对国民经济的费用和效益
B.财务评价与国民经济评价只需计算项目的直接费用和效益
C.财务评价采用预测价格，国民经济评价采用影子价格
D.财务评价有项目借款偿还能力分析，国民经济评价只有盈利性分析，没有清偿能力分析


点击查看答案


237、多项选择题  下列关于盈利的说法不正确的有（）。

A.价格形成中的盈利是剩余价值的货币表现
B.价格形成中的盈利是劳动者为自己劳动及社会劳动创造价值的货币表现
C.价格形成中的盈利等于企业利润
D.价格形成中的盈利等于企业利润和税金之和
E.制定商品价格时要计算实际盈利


点击查看答案


238、多项选择题  下列（）属于现金流出项目。

A.总投资
B.成本
C.经营成本
D.折旧
E.销售税金及附加、所得税


点击查看答案


239、单项选择题  在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指（）。

A.将勘察设计、设备采购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做
B.将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做
C.将从可行性研究到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做
D.将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做


点击查看答案


240、单项选择题  站在业主的角度理解，工程造价的含义为建设项目的（）。

A、建安工程价格
B、建设工程总价格
C、建设成本
D、工程承发包价格


点击查看答案


241、多项选择题  编制招标标底时，需要考虑的因素包括（）。

A.自然地理要求
B.质量要求
C.施工企业的技术装备
D.工期要求
E.建筑材料市场价格的变化


点击查看答案


242、单项选择题  FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，用从（）之日止的持续时间与合同工期比较，判断承包人的施工是提前还是延误竣工。

A.合同签字日起至颁发接收证书
B.合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工
C.开工令要求的开工日起至颁发接收证书
D.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工


点击查看答案


243、单项选择题  《水利水电工程施工合同条件》要求承包人提交的进度计划的内容和期限规定在（）。

A.通用合同条款中
B.专用合同条款中
C.技术条款中
D.投标须知中


点击查看答案


244、单项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》规定，颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（）%退还承包人。

A.30
B.40
C.50
D.80


点击查看答案


245、单项选择题  代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的，其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人
B.被代理人
C.第三人
D.自己


点击查看答案


246、单项选择题  根据现行部颁定额，固结灌浆检查孔数量为固结灌浆孔总量的（）。

A.5%
B.10%
C.8%
D.3%


点击查看答案


247、单项选择题  根据现行部颁规定，水力机械管路安装包括全厂油、水、压气系统管路及机组管路的（）的安装。

A.管子、管子附件和阀门
B.管子和管子附件
C.管子
D.管子、弯头、法兰和接头


点击查看答案


248、单项选择题  《水利水电工程施工合同条件》规定，承包人递交了（）后，已无权提出任何进一步的索赔要求。

A.最终付款申请
B.完工付款申请
C.工程移交申请
D.发出索赔通知后


点击查看答案


249、多项选择题  安全生产中从业人员的义务包括（）。

A.保护国家和集体财产
B.检举、控告
C.自律遵规
D.自觉学习安全生产知识
E.危险报告


点击查看答案


250、单项选择题  下列关于成本—效益分析法说法正确的是（）。

A.采用一般均衡分析而不是局部均衡分析
B.脱离了古典经济学的完全竞争假设
C.忽视了项目对社会生产的效果
D.忽视了项目对社会分配的影响


点击查看答案


251、多项选择题  能够作为工程项目质量控制的方法包括（）。

A.直方图控制法
B.横道图
C.香蕉曲线控制图
D.控制图控制法
E.网络计划法


点击查看答案


252、多项选择题  工程项目结构分析工作应包括（）等工作内容。

A.工程项目的结构分解
B.项目单元的定义
C.项目单元之间的逻辑关系分析
D.决策者决定结构图
E.确定各单元的说明文件


点击查看答案


253、单项选择题  当前，我国水利面临着的主要问题是（）。

A.洪涝及台风灾害
B.水工程老化病危
C.洪涝灾害、干旱缺水、水环境恶化
D.水资源短缺及优化配置


点击查看答案


254、多项选择题  新方法论与成本效益分析的主要区别在于（）。

A.旧方法是以国内价格作为项目评价的基础，新方法论着重把国际市场价格及各种汇率作为价值准则
B.旧方法注重项目对于社会分配的影响，新方法论兼顾了项目对于社会生产和社会分配的
效果
C.旧方法忽视项目对于社会分配的影响，新方法论兼顾了项目对于社会生产和社会分配的
效果
D.旧方法假设国家政策是既定的，孤立地考虑项目，新方法论则从宏观和微观两方面进行
评估
E.旧方法大体采用的是局部均衡分析，新方法论则着眼于一般均衡的分析


点击查看答案


255、多项选择题  依据计价格[2002]10号文计算工程勘察费时，通用工程勘察收费采取实物工作量定额计费方法计算，由（）组成。

A.基本勘察收费
B.专业勘察收费
C.准备工作收费
D.技术工作收费
E.实物工作收费


点击查看答案


256、单项选择题  固定资产价重估的方法很多，其中以（）比较最适合水利工程固定资产价值重估。

A.现行市场价值
B.货币折算值
C.重置成本法
D.类比法


点击查看答案


257、多项选择题  能够作为工程项目成本和进度控制的方法包括（）。

A.网络计划法
B.S曲线控制法
C.香蕉曲线控制图
D.直方图控制法
E.控制图控制法


点击查看答案


258、单项选择题  建设工程造价中不含（）。

A.土地使用费
B.设备保管费
C.生产性流通费用
D.贷款利息


点击查看答案


259、单项选择题  1958～1976年是我国历史上概预算管理制度的（）。

A.建立时期
B.恢复重建时期
C.削弱时期
D.改革与发展时期


点击查看答案


260、多项选择题  按现行部颁安装定额，水轮机安装工程内容不包括（）。

A.调速器
B.油压装置
C.蝴蝶阀
D.贯流式水轮机
E.混流式水轮机


点击查看答案


261、单项选择题  （）不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。

A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人


点击查看答案


262、多项选择题  土坝土料压实定额的土料运输单价，应包括（）的费用。

A.覆盖层清除摊销费
B.土料场征地摊销费
C.土料开挖费
D.运输费
E.压实费


点击查看答案


263、单项选择题  可调价的总价合同与固定总价合同的不同之处是（）。

A.在执行合同中，因不可预见因素而引起工程投入物的成本上升，合同总价应相应调整
B.承包商承担的风险比固定总价合同的风险要大
C.业主承担通货膨胀风险，而在固定总价合同中，该风险由承包商承担
D.如果在执行合同中，因物价上涨而引起工程投入物的成本上升，合同总价不变


点击查看答案


264、多项选择题  以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）。

A.委托代理
B.间接代理
C.法定代理
D.直接代理
E.指定代理


点击查看答案


265、多项选择题  替代进口的产出物影子价格的计算需要考虑（）环节的运费和贸易费。

A.从口岸到国内市场
B.从国内市场到项目
C.从国内市场到国内供应商
D.从国内供应商到项目
E.从口岸到项目


点击查看答案


266、单项选择题  水利工程预付款一般划分为（）。

A.材料预付款和设备预付款
B.人工预付款和工程材料预付款
C.工程预付款和设备预付款
D.工程预付款和工程材料预付款


点击查看答案


267、单项选择题  根据现行部颁规定，设备仓库、设备转运站等设施的检修费、维修费等在（）内开支。

A.采购及保管费
B.设备运杂费
C.间接费
D.现场经费


点击查看答案


268、单项选择题  在下列表述中提出了对工程项目计划的要求，其错误的是（）。

A.计划必须按照批准的项目总目标、总任务作出详细的计划
B.计划的详细程度是越详细越好
C.计划必须包括项目实施的各个方面和各种要素
D.计划要保证可操作性


点击查看答案


269、单项选择题  发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程施工肢解成若干部分发包给几个（）。

A.承包人
B.分包人
C.监理人
D.设计人


点击查看答案


270、多项选择题  根据《水污染防治法》，关于生活饮用水地表水源一级保护区，下述正确的是（）。

A.禁止向生活饮用水地表水源一级保护区的水体排放污水
B.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内从事旅游、游泳等活动
C.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内新建供水设施
D.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内扩建供水设施
E.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内建设水处理设施


点击查看答案


271、单项选择题  在项目建设的各个阶段，需分别编制投资估算、设计概算、施工图预算及竣工决算等，这体现了工程造价的（）计价特征。

A.复杂性
B.多次性
C.组合性
D.多样性


点击查看答案


272、单项选择题  盈亏平衡点位置与适应市场变化能力及项目抗风险能力的关系，正确的是（）。

A.盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越强
B.盈亏平衡点越高，项目适应市场变化能力越强
C.盈亏平衡点越高，项目适应市场变化能力越强，抗风险能力越弱
D.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强


点击查看答案


273、多项选择题  堤防种类繁多，按抵御水体类别可分为（）。

A.江堤
B.河堤
C.湖堤
D.海堤
E.城市防洪堤


点击查看答案


274、单项选择题  根据现行部颁规定，地下工程的施工照明费应包含在（）内。

A.定额中的其他材料费
B.现场经费
C.其他直接费
D.间接费


点击查看答案


275、单项选择题  现行碾压混凝土坝（堰）体施工工法有两种：一种为全断面工法，另一种为金包银工法。全断面工法简称为（）。

A.RCD工法
B.RCC工法
C.RDC工法
D.RCE工法


点击查看答案


276、单项选择题  根据现行部颁规定，桥式起重机安装按（）划分定额子目。

A.桥机设备自重
B.桥机跨度
C.桥机主钩起重能力
D.启闭力


点击查看答案


277、单项选择题  1992年以来，我国水利工程造价管理进入了改革与发展的新时期，它的主要特点是（）。

A.适应社会主义市场经济的工程造价管理体系逐步建立
B.计价依据统一化
C.管理手段信息化
D.完全与国际接轨


点击查看答案


278、多项选择题  当价值系数V＜1时，应该采取的措施有（）。

A.在功能水平不变得条件下，降低成本
B.在成本不变的条件下，提高功能水平
C.去掉成本比重较大的多余功能
D.补足不足功能，但是成本上升幅度很小
E.不惜一切代价来提高重要的功能


点击查看答案


279、单项选择题  《中华人民共和国水土保持法》规定，从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，必须采取措施保护（），并负责治理因生产建设活动造成的水土流失

A.水土资源
B.土地利用
C.水产资源
D.水土流失


点击查看答案


280、单项选择题  当财务杠杆系数DFL=1时，（）。

A.财务风险很大
B.财务风险很小
C.没有财务风险
D.财务风险水平适中


点击查看答案


281、单项选择题  《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与（）修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。

A.发包人协商
B.发包人和承包人
C.承包人协商
D.承包人和设计人


点击查看答案


282、多项选择题  不合适开挖流态淤泥的是（）挖泥船。

A.抓斗式
B.铲斗式
C.链斗式
D.绞吸式
E.耙吸式


点击查看答案


283、单项选择题  按照风险涉及的当事人划分，对于发包人而言，管理体制、法规不健全属于（）。

A.社会风险
B.政治风险
C.人为风险
D.法律风险


点击查看答案


284、单项选择题  合同无效、被撤销或者终止的，（）独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。

A.影响合同中
B.不影响合同中
C.不一定影响合同中
D.可能影响合同中


点击查看答案


285、单项选择题  根据现行部颁规定，水利工程建设项目费用由下列部分组成（）。

A.工程费、管理费和预备费
B.工程费、独立费用、预备费和建设期融资利息
C.建安工程费、设备费、独立费用和预备费
D.直接工程费、间接费、企业利润、税金


点击查看答案


286、单项选择题  现行部颁（2002）《水利建筑工程概算定额》附录中混凝土配合比的水泥用量是按机械拌和拟定的，若人工拌和，水泥用量增加（）。

A.2%
B.3%
C.4%
D.5%


点击查看答案


287、多项选择题  按现行部颁规定，安装工程单价中的（）是以人工费为计算基数。

A.现场经费
B.其他直接费
C.间接费
D.企业利润
E.直接费


点击查看答案


288、多项选择题  施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以（）方式确定下来作为合同的附件。

A.合同补遗
B.会议纪要
C.协议书
D.投标补充文件
E.工程变更文件


点击查看答案


289、多项选择题  工程项目资源使用的约束条件应包括（）。

A.总量限制
B.单位时间用量限制
C.供应条件限制
D.供应过程限制
E.企业的分配政策限制


点击查看答案


290、单项选择题  采用现行部颁水利建筑工程概预算定额进行土石方工程单价分析时，要注意开挖与填筑定额的单位，前者是自然方，后者是（）。

A.自然方
B.成品方
C.松方
D.压实方


点击查看答案


291、多项选择题  按现行水利工程项目划分，下列哪几项属于枢纽工程（）。

A.堤防工程
B.水库工程
C.水电站工程
D.灌溉工程
E.供水工程


点击查看答案


292、单项选择题  某企业增资发行股票，筹资费率2％，预计第一年股利为10％，以后每年增长5％，则该股票的资金成本率为（）。

A.10.2％
B.15.2％
C.10.71％
D.15.3％


点击查看答案


293、单项选择题  水利建设项目总成本费用按经济性质分为（）。

A.工资福利费、维护费、折旧费、摊销费、利息净支出及其它费用等项
B.材料费、燃料动力费、工资福利费、维护费、折旧费、摊销费、利息净支出及其它费用等项
C.材料费、燃料动力费、工资福利费、维护费及其它费用等项
D.材料费、燃料动力费、工资福利费、维护费、折旧费、摊销费等项


点击查看答案


294、单项选择题  在替代进口货物影子价格的计算中，在到岸价基础上作为加项的是（）。

A.从口岸到原供应商的运费和贸易费
B.从供应商到国内市场的运费和贸易费
C.从国内市场到项目的运费和贸易费
D.从口岸到国内市场的运费和贸易费


点击查看答案


295、单项选择题  木材的组织结构决定了它的许多性质为各向异性，在力学性质上尤为突出，木材的抗拉、抗压、抗弯、抗剪四种强度均具有明显的（）。

A.均匀性
B.弯曲性
C.不平衡性
D.方向性


点击查看答案


296、单项选择题  初设概算所采用的价格水平年与工程开工年份相差几年以上则要重编概算（）。

A.1年
B.2年
C.3年
D.4年


点击查看答案


297、单项选择题  在水利工程施工中采用缆索起重机吊运混凝土，其中（）不适宜采用。

A.高速缆机
B.中速缆机
C.低速缆机
D.简易缆机


点击查看答案


298、单项选择题  制定项目的工期计划，质量标准计划和成本计划．是按（）分类的计划内容。

A.项目目标
B.建设程序
C.其他计划
D.资源范围


点击查看答案


299、单项选择题  根据现行部颁定额，高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器等设备安装包括在（）内。

A.载波通信设备安装定额
B.高压电气设备安装定额
C.低压电气设备安装定额
D.生产管理通信设备安装定额


点击查看答案


300、单项选择题  根据现行部颁规定，发电机与水轮机联轴前后的检查调整所发生的费用包括在（）内。

A.水轮机安装定额
B.水轮发电机安装定额
C.现场经费
D.水泵安装定额


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★水利工程造价师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《水利工程造价师：水利工程造价师》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：高校实验室安全考试：化学找答案..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询