当前位置：91考试网 -> 考试题库

造价员：建设工程造价管理基础知识考试资料（最新版）
2020-03-30 01:46:24 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★造价员》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《造价员：建设工程造价管理基础知识》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  依据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，纳税人、扣缴义务人应按照法律、行政法规确定的期限缴纳税款。纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过()个月。

A.一
B.两
C.三
D.四


点击查看答案


2、多项选择题  以工程量清单挖基础土方为例，主要项目为挖基础土方，相关项目可能有（）。

A．土方回填
B．汽车运土
C．基础放线
D．基础收方


点击查看答案


3、单项选择题  根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（）

A、固定总价合同和固定单价合同
B、建筑工程总包合同和分包合同
C、勘察合同、设计合同和施工合同
D、供水供电合同和运输合同


点击查看答案


4、单项选择题  （）是指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程价款结算。

A．工程竣工结算
B．工程竣工决算
C．工程投资估算
D．工程预算


点击查看答案


5、单项选择题  建设项目竣工决算包括的范围是()

A、从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用
B、从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用
C、建安工程费用和设备工器具购置费用
D、建安工程费用和其他费用


点击查看答案


6、单项选择题  在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。

A.四
B.三
C.两
D.一


点击查看答案


7、单项选择题  材料消耗定额的材料消耗用量包括材料净用量和材料消耗量，材料损耗量不包括()。P73

A.施工废料
B.场内运输耗损
C.施工操作耗损
D.不可避免的场外运输耗损


点击查看答案


8、多项选择题  建设项目投资中的固定资产投资部分中预备费，包括（）。

A．基本预备费
B．其他预备费
C．间接费
D．涨价预备费


点击查看答案


9、单项选择题  根据《建设工程价款结算暂行办法》，在施工条件具备的前提下，下列有关工程预付款的叙述中，正确的是（）。

A．发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的l0天内预付工程款
B．发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后7天内向发包人发出要求预付通知
C．发包人收到承包工程要求预付的通知后依然不按要求预付，承包人可在发出通知l4天后停止施工
D．发包人因未按要求预付工程款应承担停工责任的，应从约定预付日期后第7天起，按同期银行贷款利率，向承包人支付应预付款利息


点击查看答案


10、单项选择题  单位工程的钢筋预算用量可表示为()。

A.下料用量+施工损耗
B.图示用量+规定损耗
C.结构用量+施工损耗
D.结构用量+规定损耗


点击查看答案


11、单项选择题  根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，工程量清单的准确性和完整性由()负责。

A.招标人
B.投标人
C.招标代理机构
D.工程造价咨询企业


点击查看答案


12、单项选择题  有两项预制钢筋砼柱，截面均为400mm×500mm，一根长9.8m，另一根长6.5m。按《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)规定，则这两根预制柱的制作工程量分别为()。综合定额第4章综合损耗量2.5%，预制桩大于9M，不需加2.5%0.4*0.5*9.80.4*0.5*6.5*(1+2.5%)

A.9.8m、6.5m
B.2.01m³、1.33m³
C.1.96m³、1.33m³
D.1.96m³、1.30m³


点击查看答案


13、多项选择题  工程量清单计价方法的特点是：（）。

A．提供了一个平等的竞争条件
B．不利于实现风险的合理分担
C．有利于工程款的拨付和工程造价的最终确定
D．有利于业主对投资的控制


点击查看答案


14、单项选择题  根据《广东省建设工程标准施工合同(2009)》，在下列事项中不属于造价工程师职权限制的是()。P51

A.使用计日工
B.使用暂估价
C.计量和计价
D.使用暂列金额


点击查看答案


15、单项选择题  为施工准备．组织和管理施工生产的全部费用的支出，称为（）。

A．直接成本
B．间接成本
C．施工成本
D．计划成本


点击查看答案


16、单项选择题  在施工成本控制的步骤中，控制工作的核心是（）。

A．预测估计完成项目所需的总费用
B．分析比较结果以确定偏差的严重性和原因
C．采取适当措施纠偏
D．检查纠偏措施的执行情况


点击查看答案


17、单项选择题  分部分项工程费计价是招标控制价编制的主要内容和工作，其实质是（）的组价问题。

A．组合单价
B．市场单价
C．综合单价
D．工料单价


点击查看答案


18、单项选择题  某工厂的炼钢车间是()。

A、单项工程
B、分部工程
C、单位工程
D、分项工程


点击查看答案


19、单项选择题  某项目实施过程中，已完工作预算费用曲线(BCWP)与已完工作实际费用曲线(ACWP)靠得很近，而与计划工作预算费用曲线(BCWS)离开很远，则表示项目在（）。

A．费用与进度上均是按预定计划目标进行的
B．费用与进度上均没有按预定计划目标进行
C．费用上是按预定计划目标进行的
D．进度上是按预定计划目标进行的


点击查看答案


20、多项选择题  根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，在下列措施项目清单中，宜按照分部分项方式编制清单的有()。

A.模板工程
B.脚手架工程
C.临时设施费
D.大中型施工机械进出场及安拆费
E.文明施工的安全防护费


点击查看答案


21、单项选择题  建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是（）

A、公民个人
B、设计者
C、国家
D、法人


点击查看答案


22、单项选择题  在下列有关工程造价的表述中，正确的是()。P5

A.工程造价就是建筑产品价格
B.工程造价专指建筑安装工程费
C.工程造价具有工程投资费用的含义
D.不同工程的造价各个相同，体现了工程造价的一次性特点


点击查看答案


23、单项选择题  根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，中小型企业施工机械设备的安拆和场外运费属于()。

A.其他项目费
B.措施项目费
C.施工机械使用费
D.设备费


点击查看答案


24、单项选择题  在您使用广达软件编制预算书的过程中，或许会遇到这样的情况：由于实际工程的变化，针对某一定额(例如输入建筑定额8-10)进行增减换算，您可以软件中先选中定额，然后通过()中的增减换算可以调出增减换算窗口。

A、自定义介面
B、预算书菜单中的设置二次分析
C、鼠标右键菜单
D、在工料机界面中选择级配按钮


点击查看答案


25、单项选择题  根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，已知定额人工挖土方人工消耗量为26工日/100m³，人工挖土湿土人工消耗量乘以系数1.18，间工人消耗量乘以系数1.30，则人工挖桩间湿土人工消耗量应调增()工日/100m³。

A.39.88
B.38.48
C.13.88
D.12.48


点击查看答案


26、单项选择题  承包人应在确认引起索赔的事件发生后（）内向发包人发出索赔通知。

A，15天
B．28天
C．1个月
D．三个月


点击查看答案


27、单项选择题  下列投资方案经济效益评价中，属于动态指标的是()。

A、投资利润率
B、投资利税率
C、平均报酬率
D、内部收益率


点击查看答案


28、单项选择题  根据.建筑安装工程费用项目组成.(建标[2003]206号)文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入()。

A.直接工程费
B.直接费
C.间接费
D.施工机构使用费


点击查看答案


29、单项选择题  在正常情况下，速动比率应（）。

A．小于1
B．小于2
C．大于1
D．大于2


点击查看答案


30、单项选择题  服务的内容不包括（）。

A.核心服务
B.便利性服务
C.支持性服务
D.商品服务


点击查看答案


31、多项选择题  工程造价的组成中间接费是由（）组成。

A．措施项目费
B．规费
C．其他间接费
D．企业管理费


点击查看答案


32、单项选择题  每一个项目，一个投标人只有一个报价，招标人（）有选择性的报价，（）招标文件以外的附加条件的报价。

A．接受不接受
B．不接受接受
C．不接受不接受
D．接受接受


点击查看答案


33、多项选择题  下面关于工程量清单项目特征描述的说法中正确的是()。

A.项目特征是项目本体、工艺方面的特征，以及对工艺或施工方法有影响的工程特征
B.项目特征描述是清单项目设置的重要内容
C.项目特征由编制人在编制工程量清单中进行描述
D.项目特征描述是确定清单项目综合单价不可缺少的主要依据
E.项目特征由投标人根据所采用的具体施工工艺和施工方法进行描述


点击查看答案


34、单项选择题  投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，（）。

A、可以修改补充，但不能撤回已提交的投标文件
B、不可以修改补充，不可以撤回已提交的文件
C、可以修改补充，可以撤回已提交的投标文件
D、可以撤回已提交的文件，但不在有资格投标


点击查看答案


35、单项选择题  采用合同措施控制施工成本，以下说法不正确的是（）。

A．选用合适的合同结构
B．仔细考虑风险因素
C．寻求合同索赔和防止被索赔
D．编制资金使用计划


点击查看答案


36、单项选择题  某工程在施工人员的精心组织下同时获得了国家、省、市级等多个质量工程奖，在确定工程优质费时，应()。

A.只按照最低奖项的额度计算
B.只按照最高奖项的额度计算
C.按所有奖项额度平均值计算
D.按所有奖项的额度之和计算


点击查看答案


37、单项选择题  职业生涯规划的焦点是放在()的匹配上。

A.员工职业生涯与组织发展
B.个人目标与现实可行的机会
C.现实可行的机会与组织发展
D.个人目标与组织目标


点击查看答案


38、单项选择题  工程造价的控制职能表现在（）。

A．对投资的控制
B．对工程质量的控制
C．对安全的控制
D．对进度的控制


点击查看答案


39、多项选择题  装修工程中的（）三大装饰装修界面，对装饰的整体效果有着举足轻重的作用，也是占工程造价中比重较多的部分。

A．楼地面
B．门窗
C．墙柱面
D．天棚


点击查看答案


40、单项选择题  下列关于施工成本分析的依据的说明中，正确的是（）。

A．会计核算的范围比业务核算大
B．会计核算不仅能对已发生的业务进行核算，还能对未发生的业务进行核算
C．会计核算的计量尺度比统计核算宽
D．会计核算主要是价值核算


点击查看答案


41、多项选择题  在以下意思表示中，不属于要约的有()。。

A.招标公告
B.投标书
C.中标通知书
D.拍卖公告
E.招标文件


点击查看答案


42、单项选择题  税收根据税收征收对象不同，可分为流转税、所得税、财产税、行为税、资源税等五种。其中所得税是以()为征税对象的税。

A.特定行为
B.纳税人的收益额
C.财产的价值额或租金额
D.商品流转额和非商品(劳务)流转额


点击查看答案


43、单项选择题  根据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，从事生产、经营的纳税人(包括企业，企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所，个体工商户和从事生产、经营的事业单位)自领取营业执照之日起()日内，应持有关证件，向税务机关申报办理税务登记。

A.5
B.10
C.15
D.30


点击查看答案


44、单项选择题  根据《广东省建设工程标准施工合同(2009)》，承包人投标文件中没填或漏填单价或合价的清单项目，下列处理方式正确的是()。

A.由承包人重新报价
B.应按实际工程量予以支付
C.由发承包双方协商确定
D.视为在其他项目中包含，不另行支付


点击查看答案


45、单项选择题  用户可以在广达工程计价软件的用户数据管理器中编辑：()

A、用户清单、用户定额和用户工料机
B、选择定额数据库
C、设置经济指标
D、自定义市场信息价


点击查看答案


46、单项选择题  内部收益率一般采取线性插值法求近似解，近似解与精确解在数值上存在下列关系（）

A．近似解>精确解
B．近似解<精确解
C．近似解一精确解
D．不能判断近似解与精确解的大小


点击查看答案


47、单项选择题  发包人对原设计进行的变更，若超过原设计标准或者批准的建设规模时，须经原规划部门币其他有关部门审查批准，并由（）提供（）

A．具有符合条件资质设计单位；变更图纸和说明
B．原设计单位；变更图纸
C．具有符合条件资质设计单位；变更图纸
D．原设计单位；变更图纸和说明


点击查看答案


48、多项选择题  按照《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)的规定，砖墙体工程量按墙长乘以墙高再乘以墙厚以体积㎥计算，应扣除()。

A.梁头
B.门窗洞口
C.嵌入墙身的钢筋混凝土柱
D.0.3㎡以下的孔洞
E.钢筋砼过梁


点击查看答案


49、多项选择题  造价工程师有那些不予注册：()。

A、不具有完全民事行为能力;
B、刑事处罚执行完毕至申请注册之日不满7年;
C、行政处罚自决定之日至申请注册不满3年;
D、吊销造价工程师注册证自处罚决定之日至申请注册不满5年;
E、在两个以上单位以造价工程师名义执业的;


点击查看答案


50、单项选择题  下列关于设计变更说法正确的是（）

A．施工单位可以随意变更
B．施工单位任何时候不得随意变更
C．施工单位的变更若对工期有重大影响可以自行先进行变更后找建设单位确认
D．在建设单位默认的前提下，施工单位可以进行变更，无须提出变更申请


点击查看答案


51、单项选择题  在一个工程项目的投标报价中，投标人在总价基本确定后，调整内部各个项目的报价，以达到不提高总价，不影响中标，而在结算时得到更理想的经济利益的报价法是()。P177

A.不同招标项目不同报价法
B.不平衡报价法
C.多方案报价法
D.无利润报价法


点击查看答案


52、多项选择题  项目决策对该项目的投资和建设项目工程造价控制有重大影响，特别是决策阶段确定的（）直接关系到投资和工程造价的水平。

A．项目建设规模
B．建设标准水平
C．工程竣工时限
D．工艺方案、设备选型等


点击查看答案


53、多项选择题  依据《湖南省建设工程工程量清单计价办法》(湘建价(20093406号)，综合单价应包括人工费、材料费、机械费、（），并考虑风险因素。

A．材料购置费
B．利润
C．税金
D．管理费


点击查看答案


54、单项选择题  在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是()

A、施工单位的临时设施费
B、职工福利费
C、施工现场环境保护费
D、工程定额测定费


点击查看答案


55、多项选择题  根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，挖基础土方清单项目需要描述的项目特征包括()。

A.挖土深度
B.放坡系数
C.土壤类别
D.挡土板厚度
E.地下水位高度


点击查看答案


56、单项选择题  下列哪种说法正确：（）

A．工程质量越高，故障成本越高
B．工程质量越高，故障成本越低
C．工程质量越高，鉴定成本越低
D．工程质量越高，预防成本越低


点击查看答案


57、多项选择题  《建设工程价款结算暂行办法》(财建[20043369号)规定发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定：（）。

A．预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式
B．工程进度款的支付方式、数额及时限
C．工期及工期提前或延后的奖惩办法
D．不能履约相关赔偿


点击查看答案


58、单项选择题  所谓建筑工程监理，是指具有相应资质条件的工程监理单位受建设单位委托，依照()及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施的监督管理活动。

A.法律、法规
B.法律、地方法规
C.法律、法规、规章
D.法律、行政法规


点击查看答案


59、多项选择题  投标报价的综合单价可根据()进行报价。

A.招标文件
B.自行审核修正的清单工程量
C.人材机市场价格
D.施工设计图纸
E.企业内部定额


点击查看答案


60、单项选择题  在可行性研究阶段，其投资和成本估算的精度要求在()以内。

A、±30%
B、±20%
C、±10%
D、±5%


点击查看答案


61、单项选择题  下列指标是时间型指标的是（）。

A．净现值
B．净年值
C．投资回收期
D．投资利润率


点击查看答案


62、多项选择题  工程造价资料按照其不同阶段，一般分为（）等阶段。

A．项目可行性研究
B．投资估算
C．工程决算
D．施工图预算


点击查看答案


63、多项选择题  工程造价的计价特点具有：（）；多次性计价；（）；（）；依据的复杂性。

A．单件性计价
B．固定性计价
C．方法的多样性
D．组合性计价


点击查看答案


64、单项选择题  投资估算一般分为（）

A、建设项目、单项工程、单位工程三个层次
B、单项工程、单位工程两个层次
C、单项工程、单位工程、分部工程三个层次
D、建设项目、单项工程里两个层次


点击查看答案


65、单项选择题  当仲裁委员会依法对合同争议作出裁决后，若一方当事人不执行此裁决，则另一方当事人有权请求()。P259

A.仲裁委员会强制执行
B.仲裁委员会代其向有管辖的人民法院起诉
C.有管辖权的人民法院重新作出裁定
D.有管辖权的人民法院强制执行


点击查看答案


66、单项选择题  根据《广东省建设工程标准施工合同(2009)》，下列各合同文件的组成部分，解析优先顺序排列正确的是()。

A.技术规范、专用条款、通用条款、工程量清单、施工图纸
B.技术规范、专用条款、通用条款、工程量清单、施工图纸
C.专用条款、通用条款、施工图纸、工程量清单、技术规范
D.专用条款、通用条款、技术规范、施工图纸、工程量清单


点击查看答案


67、多项选择题  在有关工程造价的概念中，下列说法正确的有()。

A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同
B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价
C、实际工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制
D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分
E、建设性目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者


点击查看答案


68、单项选择题  根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，金属面油漆工程量应以()计算。

A.质量
B.面积
C.系数
D.体积


点击查看答案


69、单项选择题  某建筑物一至六层为裙楼，每层建筑面积2500㎡，裙楼檐口高24m，七至到二十六层为塔楼，塔楼每层建筑面积1000㎡，塔楼檐口高84m。根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，该建筑物的加权平均高度为()m。

A.48
B.54
C.57.6
D.58.3


点击查看答案


70、单项选择题  根据我国现行的工程量清单计价规范规定，单价采用的是（）

A、人工费单价
B、工料单价
C、全费用单价
D、综合单价


点击查看答案


71、多项选择题  综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和（）以及招标文件中要求投标人承担的风险费用。

A．企业管理费
B．规费
C．利润
D．税金


点击查看答案


72、单项选择题  某住宅楼层面在工程保修期内，因设计构造不合理造成屋面漏雨，则有下列有关维修处理正确的是()。

A.设计单位负责维修，监理单位承担费用
B.设计单位负责维修，设计单位承担费用
C.施工单位负责维修，发包单位承担费用
D.发包单位负责维修，监理单位承担费用


点击查看答案


73、多项选择题  《建设工程价款结算暂行办法》(财建(2004]369号)规定工程进度款结算方式有（）。

A．按月结算与支付
B．按季度结算与支付
C．按年结算与支付
D．分段结算与支付


点击查看答案


74、单项选择题  根据《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》，若已知建筑物外墙的凹凸面总长度为100m，则编制预算时安全挡板的每层工程量为()㎡。

A.200
B.232
C.208
D.210


点击查看答案


75、多项选择题  发包人以对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议（）。

A．按该工程保修合同执行
B．可以再规定范围内自由定价
C．竣工结算按合同约定办理
D．可以诉讼法律


点击查看答案


76、单项选择题  下列费用中不属于社会保障费的是（）

A、养老保险费
B、失业保险费
C、医疗保险费
D、住房公积金


点击查看答案


77、单项选择题  预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在（）中进行抵扣。

A．保修金
B．工程进度款
C．结算价款
D．担保金


点击查看答案


78、多项选择题  按生产费用计入成本的方法划分，工程成本分为直接成本和间接成本。下列费用应计入直接成本的是()。P32

A.人工费
B.材料二次搬运费
C.现场管理人员人工费
D.工程保修费
E.工程排污费


点击查看答案


79、单项选择题  根据施工图套定额(工程量、材料、人工和取费等定额标准)进行计算的，是确定工程造价的基础，也是编制计划成本的依据和评价实际成本的依据的是（）。

A．预算成本
B．计划成本
C．实际成本
D．直接成本


点击查看答案


80、单项选择题  标底是依据国家统一的工程量计算规则、预算定额和费用定额计算出来的工程造价，是（）对建筑工程预算的期望值。

A、投标人
B、招标人
C、工程师
D、项目经理


点击查看答案


81、单项选择题  施工成本控制要以（）为依据，围绕降低工程成本这个目标，从预算收人和实际成本两方面，努力挖掘增收节支潜力，以求获得最大的经济效益。

A．招标文件
B．工程承包合同
C．企业定额
D．预算定额


点击查看答案


82、多项选择题  发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行时，（）可停止施工，由（）承担违约责任。

A．承包人
B．招标人
C．中介机构
D．发包人


点击查看答案


83、单项选择题  按照现行规定，下开哪项费用不属于材料费的组成内容()

A、运输损耗费
B、检验试验费
C、材料二次搬运费
D、采购及保管费


点击查看答案


84、单项选择题  按照国务院相关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过()个月,应当重新办理开工报告的批准手续。P241

A.1
B.3
C.6
D.12


点击查看答案


85、单项选择题  按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是()。

A、14天内
B、15天内
C、28天内
D、42天内


点击查看答案


86、单项选择题  投标单位的（）是投标全过程的核心工作，不仅是能否中标的关键，而且对中标后履行合同能否赢利和赢利多少起着决定性的作用。

A．资金筹集
B．招标控制价
C．施工组织设计
D．投标报价


点击查看答案


87、单项选择题  劳动定额分为产量定额和时间定额两类，时间定额和产量定额的关系（）

A、相关关系
B、独立关系
C、正比关系
D、互为倒数


点击查看答案


88、单项选择题  按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留()的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。

A、10%
B、15%
C、3%~5%
D、30%


点击查看答案


89、单项选择题  对生产班组的任务安排，必须签发（），并向生产班组进行技术交底，其内容应与施工预算完全相符，任务完成后按其结算内容支付报酬。

A．财务收支计划
B．资源消耗台账
C．施工任务单和限额领料单
D．横道图计划


点击查看答案


90、单项选择题  在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是()

A、施工单位的临时设施费
B、职工福利费
C、施工现场环境保护费
D、工程定额测定费


点击查看答案


91、单项选择题  施工项目成本是指建筑企业以（）为成本核算对象的施工过程中所耗费的全部生产费用总称。

A．施工企业
B．项目经理部
C．材料费
D．施工项目


点击查看答案


92、单项选择题  当采购车辆时，比较常用的评标方法是（）。

A．全寿命费用评标价法
B．综合评标价法
C．最低投标价法
D．百分评定法


点击查看答案


93、单项选择题  对于工程师代表发出的指令、通知，描述正确的是（）。

A．工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件效力相同
B．该指令、通知经工程师认可后生效
C．工程师代表由发包人委派
D．工程师代表通常不能直接发出指令和通知


点击查看答案


94、多项选择题  湖南工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，一般包括（）。

A．分部分项工程费
B．规费、税金
C．业主临时设施费
D．措施项目费


点击查看答案


95、多项选择题  工程量清单计价中确定中编制施工图招标控制价时，编制工料分析表的依据是（）。

A．消耗量标准
B．施工定额
C．市场价格
D．实物工程量


点击查看答案


96、单项选择题  以下关于工程造价资料的说法中，错误的是()

A.1991年11月，建设部印发了《建立工程造价资料积累制度的几点意见》的文件，标志着我国工程造价资料积累制度正式建立起来
B.工程造价资料按照其不同发展阶段，一般分为项目可行性研究、投资估算、初步设计概算、施工图预算、竣工结算、工程决算等
C.工程造价资料积累的内容应包括“量”和“价”，还要包括对造价确定有重要影响的技术经济条件
D.要建立造价资料数据库，首要的问题是数据资料的搜集、整理和输出工作


点击查看答案


97、单项选择题  内部收益率在（）情况下投资项目在经济上是可行的。

A．IRR≥ic
B．IRR≤ic
C．IRR≥0
D．IRR≤0


点击查看答案


98、单项选择题  已知某建设项目的设备及工、器具购置费为2000万元，建设安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为200万元，建设期贷款为1800万元，应计利息80万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的工程造价和总投资分别为()万元。P3

A.5980，6380
B.5580，5980
C.3780，4180
D.4180，3780


点击查看答案


99、单项选择题  按《广东省建筑与装饰工程综合定额》规定，土石方工程中的挖运土石方和填方应分辨按()体积计算。

A.松散、天然密度
B.天然密实度、压实或松填后
C.天然密实度、天然密实度
D.松散、压实或松填后


点击查看答案


100、多项选择题  《湖南省建筑、装饰装修工程消耗量标准》(2006年)规定人工工资单价包括（）。

A．基本工资
B．工资性补贴
C．职工福利费
D．管理人员工资


点击查看答案


101、单项选择题  某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0、3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0、15、0、25、0、3，结算时指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为()万元。

A、119、75
B、128、75
C、114、25
D、127、25


点击查看答案


102、多项选择题  以下选项中哪个为编制投标报价的依据：（）。

A．《湖南省建设工程工程量清单计价办法》
B．施工现场情况、工程特点及常规施工方案
C．企业定额
D．工程建设其他费用定额


点击查看答案


103、单项选择题  材料价格的控制主要是通过（）控制材料、设备的采购价格。

A．包干控制
B．计量控制
C．掌握市场信息，应用招标和询价等方式
D．定额控制


点击查看答案


104、单项选择题  《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有()。

A、第三方人员伤亡费用
B、承包人机械设备损坏费用
C、工程所需清理、修复费用
D、承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用


点击查看答案


105、单项选择题  预算定额人工消耗量的人工幅度差是指()

A、预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额
B、预算定额消耗量自身的误差
C、预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额
D、预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额


点击查看答案


106、单项选择题  除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，()应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.勘察设计单位


点击查看答案


107、单项选择题  规费是政府部门规定收取和履行社会义务的费用，在下列选项中，不属于规费内容的是()。

A.工程排污费
B.施工噪声排污费
C.教育费附加
D.防洪工程维护费


点击查看答案


108、单项选择题  下列公式中，（）是资金回收公式。

A．F=A(F／A，i，n)
B．A=F(f／A，i，n)
C．A=P(A／P，i，n)
D．F=P(F／P，i，n)


点击查看答案


109、多项选择题  下列关于工程量清单计价办法的说法正确的是（）。

A．工程量清单的编制需要甲乙双方共同确定
B．此方法是一种市场定价模式
C．此方法常称为工程量清单招标
D．此方法包括编制招标标底、投标报价、合同价款的确定与调整和办理工程结算


点击查看答案


110、单项选择题  根据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的，在合同的约定的交付期限内政府价格调整时，按照()计价。P252

A.合同成立时的价格
B.标的物交付时的价格
C.交付期限内的最高价格
D.交付期限内的平均价格


点击查看答案


111、单项选择题  下列哪一选项是正确的()

A、招标人提供的分部分项工程量清单项目漏项，若合同中没有类似项目综合单价，招标方提出适当的综合单价
B、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，调整的工程数量由发包人重新计算，作为结算依据
C、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单价
D、清单项目中项目特征或工程内容发生变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子日调整综合单价


点击查看答案


112、多项选择题  依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2008)，分部分项工程量清单应根据附录

A．附录
B、附录
C．附录
D．附录


点击查看答案


113、多项选择题  根据现行广东省建设工程计价依据，对于招标工程，下列关于计日工的表述正确的有()。

A.计日工数量由招标人暂定
B.投标人应填报计日工单价
C.计日工费用应计入投标总价
D.计日工应为投标人所有
E.计日工项目不应涵盖材料


点击查看答案


114、多项选择题  根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，人工挖孔桩土石方是指进行人工挖孔桩施工时，将桩孔内的土石方进行人工清挖的工作。清挖时必需做足()等安全设施。

A.送风
B.排风
C.抽水
D.照明E.给水


点击查看答案


115、单项选择题  依据《中华人民共和国保险法》的规定，保险责任开始后，投保人要求解除合同的，()。

A.应当向保险人支付手续费
B.保险人可以收取自保险责任开始之日起至合同解除之日止期间的保险费，剩余部分退还投保人
C.保险人没收全部保险费
D.保险人把全部保险费退还给投保人


点击查看答案


116、单项选择题  具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物的是（）

A、单项工程
B、单位工程
C、分部工程
D、分项工程


点击查看答案


117、单项选择题  在建设项目财务评价中，当财务净现值为()时，项目方案可行。

A、NPV>0
B、NPV<0
C、NPV≥0
D、NPV=0


点击查看答案


118、多项选择题  与未来企业生产经营有关的其他费用有（）。

A．联合试运转费
B．生产准备费
C．办公费和生产家具购置费
D．研究实验费


点击查看答案


119、单项选择题  根据我国〈建筑法〉规定，建设项目应当在领取施工许可证后的()内开工。

A、1个月
B、3个月
C、6个月
D、12个月


点击查看答案


120、多项选择题  根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，010803001保温隔热屋面按设计图示尺寸以面积计算，不扣除()所占面积。

A.墙
B.柱
C.垛
D.设备基础
E.梁


点击查看答案


121、单项选择题  某机场航站楼项目施工，在下列实施成本管理的措施中，（）属于施工成本管理的技术措施。

A．钢结构工程管理班子的任务分工
B．钢结构吊装成本目标分析
C．修订钢结构吊装施工合同条款
D．提出多个钢结构吊装方案


点击查看答案


122、多项选择题  某建设工程施工招标，评标委员会在评标过程中发现有下述情形，应当作废处理的有()。P182P183

A.投标人以他个人的名义投标
B.投标报价低于社会平均成本
C.招标文件要求企业资质为房屋建筑工程施工总承包三级及以上的，投标人的企业资质为房屋建筑工程施工总承包一级资质
D.招标文件要求工期为300个日历天，投标人的投标文件注明的工期为330个日历天的
E.招标文件要求工期为300个日历天，投标人的投标文件注明的工期为270个日历天的


点击查看答案


123、单项选择题  工程实际造价是在（）阶段确定的。

A、招投标
B、合同签订
C、竣工验收
D、施工图设计


点击查看答案


124、单项选择题  将成本的实际指标与计划、定额、预算进行对比和考核，按施工项目成本目标责任制的规定，评定成本计划完成情况和各责任单位的业绩，调动职工积极性的活动是（）。

A．施工成本控制
B．施工成本计划
C．施工成本核算
D．施工成本考核


点击查看答案


125、单项选择题  工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是()

A、施工单位
B、设计单位
C、建设单位
D、监理单位


点击查看答案


126、单项选择题  预算定额是按照()编制的。

A、行业平均水平
B、社会平均水平
C、行业平均先进水平
D、社会平均先进水平


点击查看答案


127、单项选择题  偿债基金系数可表示为（）。

A．(P／F，i，n)
B．(P／A，i，n)
C．(A／P，i，n)
D．(A／F，i，n)


点击查看答案


128、单项选择题  在招投标中，双方签订合同内容不包括（）

A．双方权利、义务
B．双方各自赢利
C．质量与验收
D．合同价款与支付


点击查看答案


129、单项选择题  根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，在下列各项费用中，属于建安工程直接费中的材料费是()。P4

A.周转材料摊销费
B.搭设临时设施所消耗材料费
C.施工机械安装及拆卸年耗材浪费
D.进行建筑材料质量一般性鉴定检验所消耗材料费


点击查看答案


130、单项选择题  在工程价款调整的程序中，受益方在（）天内未递交调整工程价款报告的，视为不调整工程价款。

A．7
B．14
C．15
D．30


点击查看答案


131、单项选择题  施工图设计阶段的计价是()。

A、投资预算
B、预算造价
C、概算造价
D、合同价


点击查看答案


132、单项选择题  建设单位应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。

A.一
B.两
C.三
D.四


点击查看答案


133、单项选择题  下列关于工程量清单计价法表述有误的是（）

A、工程量清单项目讨价的结果是计算该清单项目的直接工程费
B、工程量按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量计算规则计算
C、分不分项工程费考虑风险因素
D、措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目的综合单价构成类似


点击查看答案


134、单项选择题  依据《中华人民共和国保险法》的规定，保险人、被保险人为查明和确定保险事故的性质、原因和保险标的的损失程度所支付的必要的、合理的费用，由()承担。

A.保险人
B.被保险人
C.投保人
D.保险经纪人


点击查看答案


135、单项选择题  一般建筑工程的预付备料款不超过()。

A、当年工作量的10%
B、当年工作量的15%
C、当年工作量的30%
D、合同价的25%


点击查看答案


136、单项选择题  标底编制的主要作用是（）。

A．确定合同价格
B．评审投标人报价是否合理
C．指导投标人报价
D．控制施工图预算


点击查看答案


137、多项选择题  在以下变更事项中，属于工程变更的是()。P227

A.设计变更
B.进度计划变更
C.施工条件变更
D.付款方式变更
E.施工顺序变更


点击查看答案


138、单项选择题  如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择()

A、总价合同
B、单价合同
C、成本加酬金合同
D、以上合同类型均合适


点击查看答案


139、单项选择题  根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，楼梯整体面层工程量按设计图示尺寸以楼梯水平投影面积计算，楼梯与楼地面相连时，()。

A.有梯口梁，算至楼梯梁外侧边沿
B.有梯口梁，算至楼梯梁内侧边沿
C.无梯口梁，算至最上一层踏步外边沿
D.无梯口梁，算至最上一层踏步内边沿


点击查看答案


140、单项选择题  投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在开标前（）日向有关机构投诉。

A．5
B．15
C．30
D．60


点击查看答案


141、单项选择题  根据2010广东省建设工程计价依据,定额计价法中所称的价差调整是指()的人工、材料、机械台班的价格差。P17

A.工程计价期与定额编制期
B.竣工结算期与工程预算期
C.工程开工日与竣工验收期
D.工程开工日与定额编制期


点击查看答案


142、多项选择题  某工程设计静压预制混凝土管桩，桩长15米，送桩2米，施工过程中因地质原因桩长修改为17米，送桩长度不变。根据合同一般原则和2010广东省建设工程计价依据，以下有关该工程桩计量计价的表述正确的是()。

A.属于正常风险，量价均不变
B.管桩的单价不变、工程量调整
C.送桩的单价、工程量均不变
D.管桩的单价、工程量均应调整
E.送桩的单价应调整、工程量不变


点击查看答案


143、单项选择题  、《广东省实施<中华人民共和国招标招标法>办法对》对必须进行招标工程建设项目的规模标准进行规定，在下述选项中正确是()。P145

A.施工单项合同估算投资300万元人民币以上的
B.工程建设有关的设备，材料等货物采购单项合同估算价100万元人民币以上的
C.建筑面积3000㎡以上的
D.项目总投资在3000万元人民币以上的建设工程的土建工程主要设备购置、安装。


点击查看答案


144、单项选择题  某项目承包工程价款总额为4000万元，年度承包工程总值为1500万元，预付备料款额度为20%，主要材料比重为50%，则该工程预付备料款起扣点为()万元。

A、900
B、1000
C、2500
D、3400


点击查看答案


145、单项选择题  选派项目经理阶段的预算成本计划是指（）。

A．竞争性成本计划
B．指导性成本计划
C．实施性成本计划
D．战略性成本计划


点击查看答案


146、单项选择题  工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。

A.联系设计单位征求其意见
B.报告建设单位要求设计单位改正
C.要求施工单位联系设计单位
D.不采取特别措施


点击查看答案


147、单项选择题  经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》（）个月内到所在省级注册初审机构申请注册。

A.3
B.6
C.9
D.12
E.随时


点击查看答案


148、单项选择题  在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（）确定。

A、项目特征
B、工程内容
C、计量单位
D、项目编码


点击查看答案


149、单项选择题  建设工程施工费用按"人工费+机械费"或"人工费"为计算基数，人工费、机械费是指()

A、直接工程费中的人工费
B、直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费
C、直接工程费及施工措施费中的人工费和机械费
D、直接工程费中的人工费和机械费，其机械费包括大型机械设备进出场费及安拆费


点击查看答案


150、多项选择题  在工人工作时间中,时间消耗与工作任务量成正比的是()。P70

A.准备与结束时间
B.基本工作时间
C.辅助工作时间
D.休息时间
E.多余和偶然时间


点击查看答案


151、多项选择题  投标人接到清单后一个必不可少的工作就是根据招标文件、施工图和计价规范的要求对进行复核（）。

A．项目特征
B．项目编码
C．工程量清单
D．计费依据


点击查看答案


152、单项选择题  以下属于施工前期的成本控制的是（）。

A．加强施工任务单和限额领料单的管理
B．制定出科学先进、经济合理的施工方案
C．实行责任成本核算
D．检查各责任部门和责任者的成本控制情况


点击查看答案


153、单项选择题  根据《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》的规定，建筑物高度在()m以上的工程才可以计算建筑物超高增加人工、机械降效。

A.10
B.3.6
C.20
D.5.5


点击查看答案


154、单项选择题  依据《中华人民共和国保险法》的规定，保险事故发生后，保险人已支付了全部保险金额，保险金额()保险价值的，保险人按照保险金额与保险价值的比例取得受损保险标的的部分权利。

A.高于
B.低于
C.相等于
D.低于或等于


点击查看答案


155、多项选择题  建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以()为控制重点。

A.决策阶段
B.竣工决算阶段
C.招投标阶段
D.设计阶段
E.施工阶段


点击查看答案


156、单项选择题  价值工程中的成本准确的说是指（）。

A．生产成本
B．使用成本
C．经营成本
D．寿命周期成本


点击查看答案


157、单项选择题  下列关于工程变更的产生原因，说法不正确的是（）

A、由于现场施工环境发生了变化
B、由于设计上的错误，必须对图纸做出修改
C、由于承包方对项目提出新的要求
D、由于使用新技术有必要改变原设计


点击查看答案


158、单项选择题  工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。

A、施工单位
B、建设单位
C、质量监督单位
D、国家有关部门


点击查看答案


159、单项选择题  根据《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》，若满堂脚手架的高度为7m时,需要计算()个增加层。

A.0
B.1
C.2
D.1.5


点击查看答案


160、多项选择题  根据《广东省建筑与装饰工程综合定额2010》，某建筑物带有裙楼与塔楼，在计算垂直运输费时候()。

A.按设计外地坪至塔楼檐口高度计算
B.裙楼按设计外地坪至裙楼檐口高度计算
C.塔楼按设计外地坪至塔楼檐口高度计算
D.按设计外地坪至裙楼檐口高度计算
E.按设计内地坪至塔楼檐口高度计算


点击查看答案


161、单项选择题  从工程索赔产生的原因上看，工程师指令承包人加速施工属于（）原因导致的索赔。

A．第三方
B．当事人违约
C．工程师指令
D．合同缺陷


点击查看答案


162、单项选择题  月度财务收支计划制度是以月度计划产值为当月财务收入计划，同时由项目各部门根据月度（）的具体内容编制本部门的用款计划。

A．施工作业计划
B．计划产值
C．预算计划
D．实际成本


点击查看答案


163、单项选择题  根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，现浇钢筋混凝土挑檐与梁连接时，以()为分界线。

A.外墙外边线
B.梁外边线
C.外墙内边线
D.柱外边线


点击查看答案


164、单项选择题  按照FIDIC合同条件，关于工程变更的计算，说法不正确的是()。

A、变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格，应以该单价计算变更工程费用
B、工程量表中虽然有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价或价格的基础上制定合理的新单价或价格
C、工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，应按照与合同单价水平一致的原则，确定新的单价或价格
D、变更工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，由工程师确定新的单价或价格


点击查看答案


165、单项选择题  工程造价的特点是（）

A、大额性、可调性、动态性和层次性
B、多样性、单体性、动态性和层次性
C、多样性、可调性、单体性和动态性
D、大额性、单体性、动态性和层次性


点击查看答案


166、单项选择题  造价工程师注册的有效期为()年。

A.0.5
B.1
C.2
D.3
E.5


点击查看答案


167、多项选择题  以人工费为取费基础的工程，其人工费（）机械台班费中的人工费。机械台班费中的人工费属（）。

A．不包括
B．包括
C．综合人工费
D．机械台班费


点击查看答案


168、多项选择题  规费由下列四项组成，以分部分项工程费+措施项目费+其他项目费为计费基础是（）。

A．工程排污费
B．职工教育经费
C．养老保险费
D．其他规费


点击查看答案


169、多项选择题  根据《建设工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2005)，下列各项中不计算建筑面积的有()。

A.外墙外保温层
B.室外台阶
C.水塔
D.建筑物阳台
E.飘窗


点击查看答案


170、多项选择题  工程建设其他费用中第一类为土地使用费，含有（）。

A．劳动安全卫生评价费
B．土地使用权出让金
C．土地征用及迁移补偿费
D．土地建设其他费用


点击查看答案


171、单项选择题  关于FIDIC合同条件中的争端解决，下列描述中错误的是（）。

A．通过法律手段解决争端可采用仲裁或诉讼方式
B．双方之间发生起因于合同的任何争端都可提交争端裁决委员会
C．如果双方对工程师的决定不满，可以将争端提交争端裁决委员会
D．FIDIC合同条件提倡双方应尽量自行友好解决争端


点击查看答案


172、单项选择题  劳动定额是建筑安装工人在正常的施工生产条件下，在一定的生产技术和生产组织条件下，在平均先进水平的基础上制定的。又称（）

A、人工定额
B、概算定额
C、施工定额
D、预算定额


点击查看答案


173、多项选择题  实行招标的工程，合同约定不得违背招、投标文件中关于（）等方面的实质性内容。

A．工程量清单
B．工期
C．造价
D．质量


点击查看答案


174、单项选择题  依据《中华人民共和国保险法》的规定，合同约定分期支付保险费的，投保人应当于合同成立时支付首期保险费，并应当按期支付其余各期的保险费。投保人支付首期保险费后，除合同另有约定外，投保人超过规定的期限()日未支付当期保险费的，合同效力中止，或者由保险人按照合同约定的条件减少保险金额。

A.15
B.30
C.45
D.60


点击查看答案


175、单项选择题  若年利率为l2％，每月计息一次，其月利率为（）。

A．12％
B．12.％
C．1.％
D．1％


点击查看答案


176、单项选择题  工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。

A、建筑安装工程费用
B、土地使用费
C、固定资产使用费
D、生产准备费


点击查看答案


177、单项选择题  依据《中华人民共和国保险法》的规定，投保人解除合同，已交足二年以上保险费的，保险人应当自接到解除合同通知之日起()日内，退还保险单的现金价值。

A.60
B.45
C.30
D.15


点击查看答案


178、多项选择题  根据国家税法，计人建筑安装工程费用的税费有（）。

A．房产税
B．营业税
C．城市维护建设税
D．固定资产投资方向调节税


点击查看答案


179、多项选择题  发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的，承包人可催告发包人支付结算价款。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商（）。

A．诉讼事宜
B．将该工程折价
C．或申请人民法院将该工程依法拍卖
D．承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿


点击查看答案


180、多项选择题  依据《湖南省建设工程造价管理办法》(湖南省人民政府第l92号令)，招标人或工程量清单编制单位应按（）中费用计算规则的规定列出措施项目，投标人可以根据施工组织设计采取的方案自行补充措施项目。

A．计价规范
B．计价表
C．计价手册
D．计价规则


点击查看答案


181、多项选择题  依据《湖南省建设工程工程量清单计价办法》(湘建价[2009]406号)，下列属于直接工程费的有（）。

A．措施费
B．人工费
C．材料费
D．直接费


点击查看答案


182、单项选择题  建设单位将工程项目的全部管理工作，包括可行性研究、场地准备、规划、勘察设计、材料供应、设备采购、建设监理、工程验收等全部工作，都委托给工程项目管理专业公司的合同管理模式是()。P238

A.CM管理模式
B.设计-建造与交钥匙管理模式
C.BOT模式
D.工程托管模式


点击查看答案


183、多项选择题  以工程量清单挖基础土方为例，主要项目为挖基础土方，一般情况可分为（）几种。

A．挖基槽项目
B．挖土方项目
C．挖基础项目
D．挖基坑项目


点击查看答案


184、单项选择题  当采用可供选择的项目报价是，对于难以实现的规格，通常应该（）。

A．将该规格价格压低
B．将该规格价格较大幅度提高
C．将该规格价格适当提高
D．不对该规格报价


点击查看答案


185、单项选择题  下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是()

A、成本加固定百分比酬金确定的合同价
B、成本加固定金额酬金确定的合同价
C、成本加奖罚确定的合同价
D、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价


点击查看答案


186、单项选择题  单位工程竣工结算由（）编制，（）审查。

A．发包人；承包人
B．承包人；监理人
C．承包人；发包人
D．发包人；监理人


点击查看答案


187、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，在下列选项中，属于无效合同的有()。P250

A.因重大误解而订立的合同
B.损害社会公共利益的合同
C.订立合同时显失公平的合同
D.恶意串通损害第三人利益的合同
E.以欺诈、胁迫的手段订立的合同


点击查看答案


188、单项选择题  根据《广东省建设工程施工标准工期定额》(2011)，在下列有关招标工程的施工标准工期的表述中，错误的是()。

A.与项目类型有关
B.与招标人有关
C.与工程地质有关
C.与质量要求有关


点击查看答案


189、多项选择题  工程优质费是指施工企业按要求，超过国家规定质量标准创建优质工程，加大质量投入与质量管理发生的费用。根据现行广东省建设工程计价依据，在下列有关工程优质费的表述中，正确的有

A.工程优质要求应由发包人提出
B.工程达到优质标准应计算工程优质费
C.工程未达到优质标准不应计算工程优质费
D.招标工程要求工程优质，招标控制价应计算工程优质费
E.招标工程要求工程优质，招标工程量清单应开列工程优质费项目


点击查看答案


190、单项选择题  如果方案的财务净现值（），则该方案在经济上是可行的。

A．大于或等于零
B．大于总利润
C．大于建设项目总投资
D．大于总成本


点击查看答案


191、单项选择题  依据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款()的滞纳金。

A.十分之五
B.百分之五
C.千分之五
D.万分之五


点击查看答案


192、单项选择题  成本加酬金合同的主要缺点是（）。

A．仅适用于工期短的项目
B．风险全部由承包人承担
C．发包人对工程总造价不易控制
D．承包人需要准确计算工程量


点击查看答案


193、多项选择题  在施工合同履行中，承包人既可以向发包人要求延长工期，又可索赔费用的情况有()。

A.停工待图
B.施工缺陷造成的返工
C.发包人供应的设备材料推迟到货
D.设计变更造成的返工
E.气候异常恶劣，造成施工停顿


点击查看答案


194、多项选择题  综合单价是由若干个计算出的项目的单价构成，计算正确公式为（）。

A．项目基价一定额人工费+定额材料费+定额机械费
B．材料费一∑(定额项目材料用量×材料市场价格)
C．材料费一∑(定额项目材料用量×材料预算价格)
D．人工费=定额项目工日数×综合平均日工资标准


点击查看答案


195、单项选择题  发包人通过施工总承包招标的方式确定甲企业中标，并与之签订了施工合同。在征得发包人同意后，甲企业将幕墙施工任务分包给了乙企业。在下列关于该工程总承包服务费的说法中，正确的是()。P244

A.甲企业应向发包人收取总承包服务费
B.甲企业应向乙企业收取总承包服务费
C.发包人应在招标控制价中计列总承包服务费
D.该工程不应计算总承包服务费


点击查看答案


196、单项选择题  某工程设计采用泵送商品混凝土施工。根据市场调查，普通商品混凝土的材料到工地的价格为280元/㎥，普通商品混凝土(泵送)的材料到工地价格为290元/㎥。根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，已知混凝土浇筑子目的定额基价为660元/10㎥，混凝土(制作)消耗含量为10.1㎥/10㎥，商品混凝土的泵送增加费基价为124元/10㎥。不考虑利润，风险等因素，该泵送商品砼的综合单价应为()元/㎥。660/10+280*10.1/10+124/10=361.2

A.358.4
B.361.2
C.368.4
D.371.3


点击查看答案


197、多项选择题  生产工人辅助工资：是指生产工人年有效施工天数以作业天数的工资，包括（）调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳时间的工资，病假在（）的工资及产、婚、丧假期的工资。

A．职工学习、培训期间的工资
B．辅助劳动工资
C．12个月以内
D．6个月以内


点击查看答案


198、单项选择题  下列关于借款偿还期的说法正确的是（）。

A．是比率型指标
B．借款偿还期反映了项目偿还短期借款的能力
C．是时间型指标
D．是价值型指标


点击查看答案


199、单项选择题  施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于（）以内以书面形式通知工程师。

A．4小时
B．24小时
C．8小时
D．48小时


点击查看答案


200、单项选择题  某工业厂房主墙间尺寸为12m×18m，地面采用卷材防水，与墙面连接处上卷高度为0.4m。根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，该厂房防水工程量为()㎡。上卷高度小于0.5M并入地面水平防水

A.水平防水216
B.水平防水240
C.水平防水216，立面防水24
D.立面防水240


点击查看答案


201、单项选择题  将施工任务单和限额领料单的结算资料与施工预算进行核对，计算分部分项工程的成本差异，分析差异产生的原因，并采取有效的纠偏措施是（）阶段的成本控制。

A．工程投标
B．施工准备
C．施工期间
D．竣工验收


点击查看答案


202、单项选择题  根据2010广东省建设工程计价依据，在下列有关安全文明施工措施费表述中，错误的是()。

A.安全文明施工措施费都是非实体项目
B.所有建筑工程均应计取安全文明施工措施费
C.安全文明施工措施费不得作为竞争性费用
D.安全文明施工措施费应按费率(系数)计算


点击查看答案


203、单项选择题  关于招标与投标行为的法律解析，以下说法正确的是()。P139

A.招标是邀约，投标是承诺
B.招标公告是邀约邀请，中标通知书是承诺
C.招标是邀约邀请，投标是承诺
D.开标是邀约，中标通知书是承诺


点击查看答案


204、单项选择题  下列对《建设工程施工合同(示范文本)》条件下的工程变更的论述正确的是()

A、设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准
B、增减合同中约定的工程量不属于设计变更
C、改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更
D、发包人要求更高的质量标准属于设计变更


点击查看答案


205、单项选择题  已知营业税率为3%。某地区城乡建设维护税税率为5%，教育附加为3%，2010年1月1日开始按照2%开征地方教育附加，2010年1月1日前后的工程造价计算税率分别是()。1/(1-3%-3%*5%-3%*3%)-1=3.35%1/(1-3%-3%*5%-3%*(2%+3%))-1=3.41%

A.3.35%,3.41%
B.3.24%,3.30%
C.3.35%,5.35%
D.3.24%,5.24%


点击查看答案


206、多项选择题  根据《广东省建设工程计价通则》(2010)规定，下列属于管理费内容的有()。定额下P1434-P1433

A.公司技术负责人的工资
B.办公室打印机使用费用
C.现场钢筋工的工资
D.现场电焊机使用费
E.公司造价员参加继续教育费用


点击查看答案


207、单项选择题  工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价可不包括()。

A、分部分项工程费
B、风险因素增加的费用
C、措施项目费
D、规费和税金


点击查看答案


208、单项选择题  在设计阶段对工程造价的管理是指()

A、编制标底
B、限额设计
C、设计变更
D、工程结算


点击查看答案


209、单项选择题  价值工程中功能分析不包括（）。

A．功能定义
B．功能分类
C．成本分析
D．功能整理


点击查看答案


210、多项选择题  某建设工程的施工合同对建筑工程一切险没有特别约定，下列关于建筑工程一切险的表述中正确的有()。

A.发包人可以自行购买
B.发包人应该委托承包人购买
C.承包人可以自行购买
D.发包人可以委托承包人购买
E.购买保险的费用已近包含在建筑安装工程费中


点击查看答案


211、单项选择题  某项目第5年的累计净现金流量为零，即该项目包括建设期的投资回收期（）。

A．大于5年
B．小于5年
C．等于5年
D．等于4年


点击查看答案


212、多项选择题  在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量正确的是（）。

A．一般按实体工程量计算
B．一般按实际工程量计算
C．一般按实体工程量+损耗工程量计算
D．与定额的工程量计算规则有差别


点击查看答案


213、多项选择题  根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，在下列情况中，应计算成品保护的有()。

A.对原有装饰面的保护
B.对施工工作面的保护
C.对自己施工形成成品的保护
D.对其他承包人施工形成成品的保护
E.对自己购买成品的保护


点击查看答案


214、单项选择题  建筑安装工程费用由()构成。

A、直接费、间接费、盈利
B、企业管理费
C、直接费、间接费、利润和税金
D、直接工程费、间接费、利润和税金


点击查看答案


215、单项选择题  若5年前投资l万元，今日收回本利和2.2万元，则此年平均投资利润率为（）。

A．5.4％
B．120％
C．24％
D．6％


点击查看答案


216、单项选择题  （）是指由业主根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。

A．投标报价
B．招标控制价
C．招标协商价
D．标底


点击查看答案


217、单项选择题  按照我国现行工程造价构成的规定，下列属于工程建设其他费用的是()。P3

A.基本预备费
B.设备购置费
C.建设期贷款利息
D.土地使用费


点击查看答案


218、单项选择题  进口设备的原价是指()。

A、FOB价
B、抵岸价
C、合同价
D、到岸价


点击查看答案


219、单项选择题  工程预付款的性质是一种提前支付的（）。

A．工程款
B．进度款
C．材料款
D．结算款


点击查看答案


220、多项选择题  根据2010广东省建设工程计价依据，在下列选项中属于措施项目(费)的有()。P4

A.脚手架搭拆费
B.模板工程
C.检验试验费
D.成品保护
E.材料二次运输


点击查看答案


221、单项选择题  某工程运用赢得值法进行施工项目成本控制，当进度偏差SV为负值时，表示（）。

A．实际进度落后于计划进度
B．实际进度快于计划进度
C．实际进度与计划进度同步
D．进度提前


点击查看答案


222、单项选择题  若需进行方案投产后的净收益对回收方案总投资快慢的影响分析，通常可选用（）。

A．财务净现值
B．财务内部收益率
C．投资收益率
D．投资回收期


点击查看答案


223、单项选择题  材料检验费属于（）。

A．预防成本
B．鉴定成本
C．内部故障成本
D．外部故障成本


点击查看答案


224、多项选择题  根据（）不同，工程造价指数可以分为综合指数和平均数指数。

A．依据资料的期限长短
B．所反映的现象的性质
C．采用的基期
D．编制的方法


点击查看答案


225、单项选择题  工程量清单应由具有编制招标文件能力的（）进行编制。

A、招标人
B、招标人或受其委托具有相应资质的中介机构
C、具有相应资质的中介机构
D、建设行政主管部门


点击查看答案


226、单项选择题  某银行贷款利率，一年计复利息m次，如果折算为一年计息一次，则对应的年计息率为()。

A、mr
B、(1+mr)m-1
C、rm
D、(1+r/m)m-1


点击查看答案


227、单项选择题  某工程由于设计不当，竣工后建筑物出现不均匀沉降，保修的经济责任应由（）负责。

A．施工单位
B．建设单位
C．设计单位
D．设备供应单位


点击查看答案


228、多项选择题  建设期对应关系正确的是：()。

A、在项目建议书阶段：初步投资估算
B、在可行性研究阶段：项目控制造价
D、在竣工验收阶段：竣工决算
C、在招标阶段：施工图预算
E、在实施阶段：结算价


点击查看答案


229、单项选择题  我国工程造价管理改革的目标是建立以市场形成的价格为主的价格机制。

A.可不执行国家计价定额
B.加强政府管理职能
C.建立以市场形成的价格为主的价格机制
D.制订统一的预算定额


点击查看答案


230、单项选择题  一般投标报价的编制本步骤为（）①计算和核实工程数量②踏勘和了解施工现场情况及水文地质资料③计算分项工程基价④熟悉施工组织设计(施工方案)⑤研究和了解投标文件⑥制定投标单位的投标策略⑦熟悉投标工程的设计图纸、技术资料⑧计算各项费用⑨计算施工措施费

A．⑦②⑤④⑥①③⑨⑧
B．②①⑦⑤④⑥③⑧⑩
C．②⑦⑤③⑧④⑥①⑨
D．⑦⑧②⑤⑥①③⑨④


点击查看答案


231、单项选择题  下列费用中属于建筑安装工程中企业管理费的是（）

A、营业税
B、房产税
C、城市维护建设税
D、教育费附加


点击查看答案


232、单项选择题  设备进口的关税计算公式是（）

A、关税=离岸价格×进口关税税率
B、关税=到岸价格×进口关税税率
C、关税=原币货价×进口关税税率
D、关税=货价×进口关税税率


点击查看答案


233、多项选择题  根据《广东省建设工程标准施工合同(2009)》，在下面有关指定分包的描述中，正确的有()。。

A.指定分包人可以实施、完成部分永久工程
B.指定分包人可以提供合同工程材料、工程设备和服务
C.承包人有义务接受发包人指定分包
D.指定分包人可以不与承包人签订合同，但必须与发包签订指定分包合同
E.指定分包人属于发包人的分包人


点击查看答案


234、多项选择题  下列各项中正确的是（）。

A．建设单位临时设施费属于建设单位管理费
B．工程保险费既包括建筑工程一切险，也包括安装工程一切险
C．进口设备检验鉴定费用属于引进技术和进口设备其他费用的一部分
D．勘察设计费只包括组织、勘察、设计的费用


点击查看答案


235、单项选择题  资金等值是指在时间因素作用下，（）。

A．不同时点绝对值相等的资金具有相等的价值
B．不同时点绝对值不等的资金具有相等的价值
C．相同时点绝对值相等的资金具有不等的价值
D．相同时点绝对值不等的资金具有相等的价值


点击查看答案


236、单项选择题  合同的()原则体现了民事活动的基本特征，是合同关系不同于行政法律关系、刑事法律关系的重要标志。

A.平等
B.自愿
C.公开
D.公正


点击查看答案


237、单项选择题  依据《国务院关于预防煤矿发生安全事故的特别规定》，被责令停产整顿的煤矿应当制定整改方案，落实整改措施和安全技术规定;整改结束后要求恢复生产的，应向县级以上地方人民政府负责煤矿安全监管部门提出申请，受理申请的部门应当自收到恢复生产申请之日起()日内组织验收完毕。

A.15
B.30
C.60
D.90


点击查看答案


238、单项选择题  某项工程合同中估算工程量为4800m3，全费用单价为150元／m3，则该工程的估算合同店价为（）万元。

A．48
B．72
C．96
D．101


点击查看答案


239、单项选择题  根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过()时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。

A、48小时
B、8小时
C、24小时
D、16小时


点击查看答案


240、单项选择题  某企业投资一个项目，总投资额为1000万元，i=10％，若想在五年内收回全部投资贷款的本利和，则每年至少要赢利（）万元。已知(A／P，10％，5)=0．2638；(A／F，10％，5)=0.1638；(P／A，10％，5)=3.7908；(F／A，10％，5)=6.1051。

A．6105.1
B．3790．8
C．263．8
D．163．8


点击查看答案


241、单项选择题  《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分中，为合同当事人提供合同内容编制指南，但具体内容需要承、发包方根据发包工程的实际情况进行细化的部分是（）。

A、协议书
B、通用条款
C、专用条款
D、附件


点击查看答案


242、多项选择题  根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定,预制混凝土板(010412)的工程内容包括()。

A.构件的制作
B.构件的钢筋加工
C.构件的安装
D.构件的接头灌缝
E.构件的运输


点击查看答案


243、单项选择题  以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是()

A、模板及支架费
B、大型机械设备进出场及安拆费
C、二次搬运费
D、材料检验试验费


点击查看答案


244、多项选择题  发、承包双方应在合同条款中对下列事项进行约定：预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式；工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间；（）；索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间；（）；承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法；工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间；工程质量保证(保修)金的数额、预扣方式及时间；与履行合同、支付价款有关的其他事项等。

A．监理公司及总监的选定
B．发生工程价款争议的解决方法及时间
C．工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间
D．场内临时设施搭设地点


点击查看答案


245、单项选择题  价值工程程序是指（）。

A．功能定义一功能评价一制定创新方案与评价
B．功能分析一成本分析一制定创新方案与评价
C．成本分析一功能分析一制定创新方案与评价
D．功能定义一功能整理一制定创新方案与评价


点击查看答案


246、单项选择题  已知某1/2砖墙，长4m、高2.5m，墙中有一门0.85×2m、一窗1.2×1.8m、两个空洞分别为0.4×0.8m及0.6×0.4m，请问其1/2砖墙工程量为()m³。

A.1.15
B.0.71
C.0.67
D.0.64


点击查看答案


247、单项选择题  下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是()

A、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额
B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额
C、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额
D、资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额


点击查看答案


248、单项选择题  按工程量清单编制投标报价，其工程量清单（）

A．由招标人计算并发布，投标人按招标人发布的清单工程量作为计算清单项目费用的基础
B．由招标人计算并发布，投标人可以任意更改工程量
C．由招标人计算并发布，投标人可作为其计算依据，最终工程量清单以投标人计算为准
D．由投标人计算并保密


点击查看答案


249、单项选择题  某招标工程招标控制价为3000万元，其中按费率计算的安全文明施工措施费是79.5万元，已知费率为3.18%，某投标文件分部分项工程费为2000万，其按费率计取的安全文明施工是()万元。

A.63.6
B.79.5
C.95.4
D.无法确定


点击查看答案


250、单项选择题  某工厂项目合同价为2000万元，合同工期为20个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用160万元。则承包商可提出的工期索赔为（）个月。

A．O.8
B．1.2
C．1.6
D．1.8


点击查看答案


251、单项选择题  某工程设计室外地坪为±0.00,施工前交付场地标高为-0.50。已知该工程场地面积1000㎡，挖土方体积、埋设基础体积分别为300m³、200m³。根据《广东省建设与装饰工程综合定额》(2010)，该工程基础回填工程量是()m³。

A.100
B.300
C.600
D.900


点击查看答案


252、多项选择题  根据2010广东省建设工程计价依据，下列关于材料价格描述正确的有()。

A.综合定额的材料价格是到工地出库价
B.材料原价是指材料出厂价、市场采购价或进口材料价
C.材料预算价格不包括检验试验费
D.运输消耗费是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗
E.材料运杂费是指材料自来源地运到工地仓库或指定堆放点所发生的全部费用


点击查看答案


253、单项选择题  预算定额是由（）组织编制，审批并颁发执行。

A、国家主管部门或其授权机关
B、国家发展改革委员会
C、国家技术管理局
D、以上均可


点击查看答案


254、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》由建设部批准，自（）施行。

A、2002年4月1日
B、2003年4月1日
C、2003年7月1日
D、2005年7月1日


点击查看答案


255、单项选择题  FIDIC合同条件下，当某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于（）时，应确定新的费率或价格。

A．0．01%
B．1%
C．%
D．10%


点击查看答案


256、多项选择题  在以下意思表示中，不属于要约的有()。。

A.招标公告
B.投标书
C.中标通知书
D.拍卖公告
E.招标文件


点击查看答案


257、单项选择题  价值工程的基本工作程序不包括（）。

A．功能定义
B．功能评价
C．成本分析
D．制定创新方案与评价


点击查看答案


258、单项选择题  根据2010广东省建设工程计价依据，在下列保险费用的选项中，包括在管理费中的是()。

A.建筑工程一切险
B.安装工程一切险
C.施工机械设备险
D.危险作业意外伤害险


点击查看答案


259、单项选择题  建筑工程造价应当按照国家有关规定，由()在合同中约定。

A.发包单位
B.承包单位
C.发包单位与承包单位
D.发包单位或承包单位


点击查看答案


260、单项选择题  按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入()

A、直接费中的措施费
B、间接费中的规费
C、直接工程费中的材料费
D、间接费中的工具用具使用费


点击查看答案


261、单项选择题  关于工程量清单计价模式与定额模式，下列正确的是()

A、工程量清单计价模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价
B、工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同
C、工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承担
D、定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程


点击查看答案


262、单项选择题  以"人工费+机械费"为计费基础的工程，在综合单价计价时，规费的计算基数为()

A、直接工程费+措施费+综合费用
B、分部分项工程清单项目费+措施项目清单费
C、人工费+机械费
D、分部分项工程清单项目费+施工技术措施项目清单


点击查看答案


263、单项选择题  2001预算定额基价中，已包括了施工过程中的（），在编制工程量清单时，应列入分部分项工程量清单中，

A、成品保护费
B、特殊成品保护费
C、材料保护费
D、一般成品保护费


点击查看答案


264、单项选择题  工程量清单表中项目编码的第四级为()

A、分类码
B、具体清单项目码
C、节顺序码
D、清单项目码


点击查看答案


265、单项选择题  以下属于竣工验收阶段的成本控制的是（）

A．及时办理工程结算
B．制定出科学先进、经济合理的施工方案
C．实行责任成本核算
D．检查各责任部门和责任者的成本控制情况


点击查看答案


266、多项选择题  按《广东省建设工程标准施工合同》(2009)规定，应由发包人完成的工作包括()。P44

A.提供工程进度计划表
B.办理土地征用与拆迁
C.办理施工许可证及其他施工所需证件
D.负责施工现场安全保卫工作
E.提供工程地质勘查资料


点击查看答案


267、多项选择题  造价工程师是建设领域工程造价的管理者，作为管理人员应具有3种技能，即()。

A.技术技能
B.外语翻译技能
C.管理技能
D.人文技能
E.观念技能


点击查看答案


268、单项选择题  下列指标是价值型指标的是（）。

A．借款偿还期
B．净现值
C．速动比率
D．投资收益率


点击查看答案


269、单项选择题  实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（）

A、总价合同
B、单价合同
C、成本加酬金合同
D、以上合同类型均合适


点击查看答案


270、单项选择题  对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是()。

A、总价合同
B、单价合同
C、成本加酬金合同
D、FIDIC合同条件


点击查看答案


271、单项选择题  某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0、3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0、15、0、25、0、3，结算时指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为()万元。

A、119、75
B、128、75
C、114、25
D、127、25


点击查看答案


272、单项选择题  对施工成本管理目标进行风险分析，并制订防范性对策，这是施工成本管理的（）。

A．组织措施
B．技术措施
C．经济措施
D．合同措施


点击查看答案


273、单项选择题  按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（）

A．工程变更索赔
B．工程延误索赔
C．意外风险和不可预见因素索赔
D．合同被迫终止的索赔


点击查看答案


274、多项选择题  依据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB／T50353--2005)，下列项目按水平投影面积l／2计算建筑面积的有（）。

A．有围护结构的阳台
B．室外楼梯
C、单排柱车棚
D．独立柱雨篷


点击查看答案


275、单项选择题  在下列有工程总包和分包的表述中，错误的是

A.总承包人和分包人之间是分包合同关系
B.总承包人对合同工程承担责任，对分包人完成的承包连带责任
C.分包人就其完成的工程对总承包人负责
D.发包人指定分包的，由发包人与指定分包人签订合同


点击查看答案


276、多项选择题  以下哪些属于工程竣工结算的依据（）。

A．施工合同
B．预算指标
C．双方确认的索赔、现场签证事项及价款
D．投标文件


点击查看答案


277、单项选择题  若年利率为l2％，要求按月计息，则年实际利率（）。

A．1％
B．12％
C．12.7％
D．不确定


点击查看答案


278、单项选择题  工人在夜间施工导致的施工降效费用应属于（）

A、直接工程费
B、措施费
C、规费
D、企业管理费


点击查看答案


279、单项选择题  施工过程中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应不迟于变更前（）天以（）形式想承包人发出变更通知。

A．14；口头或书面
B．21；书面
C．7；口头或书面
D．14；书面


点击查看答案


280、多项选择题  《湖南省建设工程工程量清单计价办法》(湘建价[20093406号)规定工程竣工结算应当的依据有（）。

A．施工合同
B．承包商提出的工程量
C．投标文件
D．招标文件


点击查看答案


281、单项选择题  根据在再生产过程中的周转方式不同，投资可以分为()

A.直接投资和间接投资
B.生产经营性投资和非生产经营性投资
C.固定资产投资和流动资产投资
D.政府投资、企业投资和个人投资


点击查看答案


282、单项选择题  GB50500-2003中的门窗油漆工程量按（）计算。

A、框外围平方米
B、洞口平方米
C、樘
D、展开面积


点击查看答案


283、单项选择题  ()主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件。

A、竣工决算报告情况说明书
B、竣工财务决算报表
C、建设工程竣工图
D、工程造价比较分析


点击查看答案


284、多项选择题  若计算砖基础部分的综合单价请选择正确的组价分项工程：（）

A．基础大放脚顶与室内地坪之间的墙身砌筑
B．砌筑砖基础
C．砌筑一楼墙身
D．室外地坪与室内地坪之间的墙身砌筑


点击查看答案


285、单项选择题  《浙江省建设工程计价规则》适用于()

A、适用于工程量清单计价模
B、既适用于工程量清单计价模式，也适用于定额计价模式
C、适用于定额计价模式
D、工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用


点击查看答案


286、单项选择题  根据国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2005)，在下列选项中应计算建筑面积的是()。

A.屋顶花园
B.变形缝
C.台阶
D.附墙柱 


点击查看答案


287、单项选择题  对工程招投标来说，()。

A、招标是要约，投标是承诺
B、投标是要约，中标通知书是承诺
C、招标是要约邀请，投标是承诺
D、开标是要约，中标通知书是承诺


点击查看答案


288、多项选择题  建筑装饰工程施工直接费中措施费的组成内容包括（）。

A．夜间施工费
B．工程点交费
C．工程排污费
D．二次搬运费


点击查看答案


289、单项选择题  按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单()

A、必须由招标人委托具有相应资质的中价机构进行编制
B、应作为招标文件的组成部分
C、应采用工料单价计价
D、由总说明和分部分项工程清单两部分组成


点击查看答案


290、单项选择题  建设工程项目施工成本计划可分别按施工成本组成、子项目组成和工程进度编制，在工程实践中，经常（）。

A．按施工成本组成编制
B．按子项目组成编制
C．按工程进度编制
D．将三种方法结合起来使用


点击查看答案


291、多项选择题  合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的（）和（），并应符合合同的相关约定。

A．索赔程序
B．索赔理由
C．有效证据
D．时效性


点击查看答案


292、多项选择题  造价工程师在合同约定职权范围内的工作，发包人应予以认可，但有部分职权需要得到包发人的专项批准。根据《广东省建设工程标准施工合同(2009)》，在下列选项中属于需要发包人专项批准的有()。

A.使用暂列金额
B.进行工程计量
C.使用计日工
D.核对支付申请
E.调整合同价款


点击查看答案


293、单项选择题  有效控制工程造价应体现为以设计阶段为重点的建设全过程造价控制。

A、设计阶段
B、投资决策阶段
C、招投标阶段
D、施工阶段


点击查看答案


294、多项选择题  依据《湖南省建筑、装饰装修工程消耗量标准》(2006年)，建筑工程垂直运输项目划分是以2个指标界定的，分别是（）。一个指标达到定额规定，即可套用该定额子目。

A．层高
B．层数
C．檐高
D．工期


点击查看答案


295、单项选择题  在对工程或产品进行价值分析时，下列说法正确的是（）。

A．V＝1，功能与成本匹配最理想，无需改进
B．V＞1，功能与成本匹配最理想，无需改进
C．V＜1，功能与成本匹配最理想，无需改进
D．V＜1，应该增加成本的投入


点击查看答案


296、多项选择题  在施工合同履行期间出现下列情形，根据《广东省建设工程标准施工合同》(2009)，不能予以计量与支付的有()。P89

A.因承包人自身原因造成返工
B.经发包人同意，承包人完成超出施工合同文件范围的工作
C.承包人投标综合单价中已包括的措施项目工作
D.经项目经理同意，承包人完成设计施工图范围外的工作
E.按发包人要求进行设计变更后增加的工程量


点击查看答案


297、单项选择题  已知某分项工程的基本用工是1.2工日/m，超运距用工是0.3工日/m，辅助用工是0.35工日/m，人工幅度差系数10%，则该分项的预算定额人工消耗量为()工日/10m。P75

A.20.5
B.18.5
C.19.22
D.2.03


点击查看答案


298、单项选择题  在规定限额内分期分批领用，超过限额领用的材料，必须先查明原因，经过一定审批手续方可领料，这种材料用量的控制方法是（）。

A．包干控制
B．计量控制
C．指标控制
D．定额控制


点击查看答案


299、多项选择题  湖南省建设工程工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，二般包括（）。

A．分部分项工程费
B．规费、税金
C．业主临时设施费
D．措施项目费


点击查看答案


300、多项选择题  《湖南省建设工程工程量清单计价办法》(湘建价[2009]406号)规费项目清单应当包括（）。

A．工程排污费
B．住房公积金
C．职工福利费
D．工会经费


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★造价员》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《造价员：建设工程造价管理基础知识》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：临床医学检验临床化学：临床血液..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询