当前位置：91考试网 -> 考试题库

公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理试题及答案（最新版）
2020-04-01 01:26:46 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、多项选择题  以下所列情形，属于合同法第二十条所规定的要约失效的条件的是（）。

A．拒绝要约的通知到达要约人
B．要约人反悔的
C．承诺期限（或称要约有效期）届满
D．“受要约人”对要约的内容做出实质性变动的
E．新的“重新要约”出现，老的要约就自动失效


点击查看答案


2、判断题  根据“担保法”的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人


点击查看答案


3、单项选择题  根据FIDIC合同条款，在施工期间，下列损失应由业主承担的是（）。

A．超出合同规定检验所造成的停工窝工损失
B、超出合同规定检验所造成的检验费
C、超出合同规定的检验，且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失


点击查看答案


4、单项选择题  具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，撤销权消失。

A．3个月
B．6个月
C．1年
D．2年


点击查看答案


5、判断题  保留金待竣工验收合格时一次发还。


点击查看答案


6、判断题  项目主管单位有权要求招标人编制标底，并可以强制招标人报审其所编制的标底。


点击查看答案


7、单项选择题  以下哪一项不属于工程变更范围？（）

A、合同中列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少
B、取消合同中任何部分的工作细目的工作
C、改变合同中任何工作的性质、质量及种类
D、为完成工程进度而增加资源投入


点击查看答案


8、单项选择题  因招标人与个别投标人恶意串通、内定中标人而签订的施工承包合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


9、单项选择题  承包人在隐蔽工程覆盖之前应该（）。

A．请业主检查
B．请监理工程师检查
C．自我检查
D．请质监站监督人员检查


点击查看答案


10、单项选择题  无权代理人所签订的合同应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


11、多项选择题  为填写的投标报价，FIDIC合同条件规定了一个计价的基准日期，称之为“投标报价的基期”，他是：（）。

A、投标截止日前的第二十八天的当日；
B、由投标人选择的计价的基准日期；
C、认为报价中的材料、人工、机械使用等费用是以这一天的价格为准的；
D、投标截止日当日；
E、投标报价中应当包括了工程所在国家、地方政府在这一天以前公布的、所有应有承包人交纳的关税、税收、规费等在内的


点击查看答案


12、判断题  监理单位根据工作需要，有权随时自行调换派驻工程项目监理机构的总工程师。


点击查看答案


13、多项选择题  某工程中出现了下列情况，承包人申请延期，根据FIDIC合同条款，监理工程师不予批准的有（）。

A．工程施工中，监理工程师根据合同规定对施工质量进行检查致使工程暂停
B．地下发现文物致使某在关键线路上的工程进度受阻
C．业主在应当付款时间后28天仍未付款给承包人致使承包人资金周转困难，影响施工进度
D．工程变更后总工期要延长


点击查看答案


14、单项选择题  依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。

A、10日
B、15日
C、20日
D、25日


点击查看答案


15、多项选择题  合同的转让的性质包括（）。

A、合同的转让改变了合同的内容
B、合同的转让使合同的主体发生变化
C、合同的转让往往涉及三方当事人
D、转让合同必须依照一定的形式
E、合同转让必须依法律行为而转让


点击查看答案


16、单项选择题  在向承包人发出中标通知书之后（）天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。

A．7
B．42
C．21
D．28


点击查看答案


17、单项选择题  某公路项目设计合同的价格为300万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元。

A．60
B．30
C．90
D．120


点击查看答案


18、多项选择题  FIDIC合同条件内规定，业主和承包商对合同的履行发生争议时，解决的方式包括（）。

A、当事人双方协商
B、工程师确定
C、建设行政主管部门调解
D、争端裁决委员会决定
E、仲裁机构裁决


点击查看答案


19、单项选择题  双方签署的监理合同内写明的合同金额是指（）的酬金。

A、正常监理工作
B、附加监理工作
C、额外监理工作
D、包括正常，附加和额外监理工作


点击查看答案


20、判断题  《中华人民共和国合同法》规定承担履约违约的方式是强制性的。


点击查看答案


21、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括（）

A、不利于施工的自然条件
B、招标文件未说明的污染物影响
C、不利的气候条件
D、招称文件未提供的地质条件
E、战争或外敌人侵


点击查看答案


22、判断题  答疑会上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。


点击查看答案


23、多项选择题  公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（）

A、办理招标备案
B、编制招标有关交件
C、发布招标公告
D、发售招标文件
E、组织现场考察


点击查看答案


24、判断题  合同变更不会导致原合同关系的消灭和新的合同关系的产生，仅仅是对合同内容局部的、非实质性的变更。是在保持原合同效力的前提下，在合同当事人之间产生新的债权债务关系。


点击查看答案


25、问答题  

某公路项目签约后，承包人在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源，但由于地方保护、哄抬物价的影响，导致材料价格大幅上涨，因此承包人就此提出申请，要求通过设计变更调整材料单价，而业主认为根据合同第11款的规定，承包人已经认真进行了现场考察，在市场经济条件下对此应有充分考虑，因此拒绝给予承包人任何经济补偿。
问题：①做为监理工程师你对此有何看法？
②承包人应吸取什么经济教训？


点击查看答案


26、多项选择题  合同法律体系包括（）等有关法律文件。

A、国家颁布的合同法律
B、国务院颁布的合同行政法规
C、国务院直属部委颁布的合同部门章程
D、地方政府颁布的合同地方性法规
E、企业制定的规章制度


点击查看答案


27、单项选择题  某企业法人代表委托甲代理人代签某工程合同，甲代理人超越授权范围签订了该工程合同，事后获得法人代表同意，此代理行为应认定为（）。

A．无效代理行为
B．有效代理行为
C．无权代理行为
D．无法律效力行为


点击查看答案


28、单项选择题  合同条件规定，业主在收到动员预付款支付证书后（）内，应向承包人支付动员预付款。

A．三十（30）天
B．二十八（28）天
C．十四（14）天
D．四十五（45）天


点击查看答案


29、多项选择题  按照计价方式不同，施工合同分类类型有（）。

A、总价合同
B、风险合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
E、无利润合同


点击查看答案


30、单项选择题  下列文件中（）不是合同文件的组成部分。

A．投标书及其附件
B．中标通知书
C．招标补遗书
D．勘察资料


点击查看答案


31、判断题  按照FIDIC条款签订的施工承包合同，其合同文件由合同通用条款和专用条款组成。


点击查看答案


32、问答题  承包商申报工程索赔程序是什么？


点击查看答案


33、多项选择题  因监理单位与第三方的共同责任而给业生造成了经济损失计算监理单位赔偿费的原则是（）。

A、按工程实际受到的损害计算
B、按业主认为所受到的损害计算
C、按实际损害计算一定比例的赔偿金
D、监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额
E、监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额


点击查看答案


34、单项选择题  《合同法》规定承担“履约违约”责任的原则是（）。

A．过失责任原则
B．平等自愿原则
C．诚实信用原则
D．严格责任原则


点击查看答案


35、单项选择题  监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择

A、能力
B、人员
C、设备
D、报价


点击查看答案


36、单项选择题  损害社会公共利益的合同是（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


37、单项选择题  在FIDIC合同条件中所称的“工程师”指的是（）。

A．从事监理工作的从业人员
B．业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师


点击查看答案


38、多项选择题  以下工程建设项目，必须按《招标投标法》的规定进行招标的是（）。

A．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的
B．企业职工集资建设的
C．全部或部分使用国有资金投资或国家融资的
D．使用国际金融组织或外国政府贷款、援助基金的


点击查看答案


39、单项选择题  处理合同纠纷的原则是（）。

A、协商为主、调解优先原则
B、维护业主利益的原则
C、严格监理的原则


点击查看答案


40、判断题  在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利。


点击查看答案


41、判断题  损害赔偿与支付违约金性质相同。


点击查看答案


42、多项选择题  应由监理工程师签发的文件包括（）。

A、临时支付证书
B、竣工结算支付证书
C、最终报表
D、最终支付证书
E、结算清单


点击查看答案


43、多项选择题  关于一般的委托合同与建设工程的委托监理合同在“合同转委托”上的具体规定是（）。

A．任何委托合同、只要经委托人同意的，受托人可以转委托
B．只要是委托合同一律都不得转委托
C．一般的委托合同经委托人同意的，受托人可以转委托，委托监理合同是任何时候都不得转委托的
D．任何委托合同、受托人可以自主决定是否需要转委托
E．没有另一方的书面同意，任何一方不得将委托监理服务合同规定的义务、责任和权力予以转让


点击查看答案


44、单项选择题  凡是在招标中因招标人泄露标底而签订的施工承包合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


45、单项选择题  在签发整个工程的竣工交接证书时，监理工程师对合同价格的调整仅限于工程变更超出有效合同价格的（）的那部分款额。

A、5%
B、10%
C、15%
D、20%


点击查看答案


46、判断题  建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。


点击查看答案


47、多项选择题  施工中因不可抗力事件的影响而使承包商受到损害时，他有权获得补偿的款项可能包括（）。

A、直接费
B、间接费
C、利润损失
D、施工现场管理费
E、公司总部管理费


点击查看答案


48、单项选择题  业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（）。

A、一切风险转移给保险公司
B、部分风险转移给保险公司
C、全部风险仍由业主承担
D、全部风险转移给承包人


点击查看答案


49、单项选择题  任何投标人对于一个合同有一次而且只能有一次投标机会，如果投标人先以自己的公司投了一次标，然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标，则：（）

A、以自己公司的名义所投的标有效，以联营体的名义所投的标作废；
B、以联营体名义投的标有效，以自己公司名义的投标文件被拒绝；
C、以上两次投标都将被拒绝；
D、以上两次投标都有效；


点击查看答案


50、多项选择题  下列各项中属于要约邀请的有（）。

A．招标公告
B．内容确定具体并表明受约束意思的商业广告
C．招标说明书
D．寄送的价目表


点击查看答案


51、判断题  采用评标价法评标时应以投标价最低为最优投标书。


点击查看答案


52、判断题  非要约对象向要约人作出的完全接受要约意思的表示也不是承诺，因为要约人根本没有与其订立合同的意愿。


点击查看答案


53、单项选择题  工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）

A．只交验企业法人营业执照
B．只交验企业等级证书
C．优良工程证书
D．企业法人营业执照和企业等级证书


点击查看答案


54、单项选择题  某项目1995年开工，施工中1996年交通部颁发了新编概预算编制办法，以及机械台班费用定额，承包人据此以“后继法规”为动因，向业主提出了人工费和机械台班费的索赔。监理工程师审查后，处理结果应是（）。

A．两项索赔均成立
B．两项索赔均不成立
B．人工费索赔成立，机械费索赔不成立
D．人工费索赔不成立，机械费索赔成立


点击查看答案


55、多项选择题  FIDIC条款中，承包商应对下列风险损失负责（）。

A、地震引起的已完工程的损坏
B、地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损
C、施工质量达不到要求但监理工程师未发现
D、异常恶劣的自然气候引起的停工和窝
E、一般分包商雇佣的工人罢工


点击查看答案


56、多项选择题  可以是第三人作出担保的方式有（）

A、保证
B、抵押
C、质押
D、留置
E、定金


点击查看答案


57、问答题  某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 在工程施工过程中，承包商按业主指示就部分工程进行变更施工。变更部分的合同价款应根据什么原则确定？


点击查看答案


58、单项选择题  （）才是证明承包人所施工的工程已被批准的惟一文件。

A．中间支付证书
B．工程移交证书
C．缺陷责任期终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单


点击查看答案


59、多项选择题  交通部《公路工程国内招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成为（）。

A．投标人的资格要足够
B．投标文件对招标文件做出了全面的响应
C．评标价最低
D．合理低标价


点击查看答案


60、多项选择题  施工承包合同，在已经履行或已经履行完毕后才被确认为无效合同的，必须全部满足以下（）条件，可以将已完成的工程判给发包方所有，并由发包方给承包人折价补偿。

A．不属于工程质量低劣，或虽有质量问题，但尚可补救的
B．不对社会公众形成危害的
C、没有严重违反国家规划、计划和规定的
D．没有违反招标投标法的规定订立合同的


点击查看答案


61、判断题  合同生效是属于合同履行阶段的，它所表达的法律意义是：“当事人从合同生效的时刻开始履行合同义务、实现合同目的，凡是在合同生效以后的违约行为都属于履约违约行为”。


点击查看答案


62、单项选择题  世行贷款公路项目主要采用（）

A、成本加酬金合同
B、总价合同
C、单价合同
D、设计施工总承包合同


点击查看答案


63、多项选择题  工程施工合同的有效期就是指（）。

A．自合同成立时开始到双方都完成其全部合同义务时止的一段时间
B．从签发中标通知书之日起，到监理工程师所签发最后结账单生效之日止的一段时间
C．施工工期就是合同的有效期
D．等于“施工工期”加“合同有效期”


点击查看答案


64、单项选择题  监理工程师处理委托事务取得的财产，应当划归（）所有。

A．业主
B．承包人
C．监理单位
D．直接处理监理事务的监理从业人员


点击查看答案


65、单项选择题  在评标过程中，招标人可以对投标价格做出的修改是（）。

A．予以降低
B．予以提高
C．除按评标委员会指出的算术错误修改外，均不能修改
D．与投标人谈判修改


点击查看答案


66、单项选择题  根据FIDIC合同条款第5.2款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，（）应做出解释和校正，并对此发出指令”。

A．业主
B．承包人
C．监理工程师
D．合同双方的上级主管部门


点击查看答案


67、问答题  某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 如采用施工总分包模式，监理工程师应从哪些方面对分包单位进行管理？主要手段是什么？


点击查看答案


68、单项选择题  对施工承包合同鉴证的机关是（）。

A、行政主管部门
B、工商行政管理部门
C、业务主管部门
D、司法行政管理部门


点击查看答案


69、判断题  定金法律后果是，如果给付定金的一方不履行合同无权请求退还定金，接受定金的一方不履行合同应双倍返还定金。


点击查看答案


70、多项选择题  委托监理合同索赔时效性规定是：业主或监理单位中的任何一方，向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后（）之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后（）之内提出索赔意向，并每隔（）提供一次该事件仍然在持续的证明材料。直到该事件结束后（）之内提出正式的索赔文件。否则。无论是业主还是监理单位均有权以时效已过为理由，不予受理该索赔请求。

A．28个日历日
B．14个日历日
C．7个日历日
D．28个工作日
E．14个工作日


点击查看答案


71、单项选择题  依据合同法的规定，当事人一方可以解除合同的情况为（）。

A．不可抗力发生
B．当事人一方迟延履行主要债务
C．当事人一方有违约行为
D．在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务


点击查看答案


72、单项选择题  FIDIC条款规定工程师代表由工程师任命，并对工程师负责，工程师代表行使工程师授予的职责和权力。因此，工程师代表受工程师委托发出的指示与工程师发出的指示具有同等效力。但是（）。

A．在承包人对工程师代表的指示提出质疑时，工程师可以进行更改或确认
B．在任何情况下工程师均可以更改
C．任何情况下工程师均不能更改


点击查看答案


73、单项选择题  经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有（）

A．预付款是定金的形式之一
B．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
C．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
D．留置物的所有人必须是债务人


点击查看答案


74、多项选择题  在施工合同中，下列（）工作应由承包人完成。

A、保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
B、临时用地、占道申报批准手续
C、提供工程地质报告
D、土地征用和拆迁
E、提供相应的工程进度计划及进度统计报表


点击查看答案


75、多项选择题  合同履行地点是指：（）

A、注册登记的地点；
B、签订合同的地点；
C、交付标的地点；
D、支付价款的地点；
E、标的生产地。


点击查看答案


76、多项选择题  根据同时抗辩权的规定，下列说法错误的是（）。

A、如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务
B、同时抗辩权适用于所有合同
C、同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系
D、同时履行抗辩权也适用于订立合同过程中
E、适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使


点击查看答案


77、多项选择题  下列关于合同成立的表述正确的是（）。

A、承诺生效时合同成立
B、当事人采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立
C、当事人要求签订确认书的，签订确认书时合同成立
D、法律、法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同的，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立
E、依法成立的合同，自成立时生效


点击查看答案


78、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括（）

A、延误移交施工现场
B、不可预见的外界条件
C、异常不利气候导致的停工
D、业主提前占用工程
E、不可抗力事件造成的损失


点击查看答案


79、多项选择题  业主与承包商签订的施工承包合同，条款内容必须符合（）等的有关规定。

A、中华人民共和国合同法
B、企业内部制定的规章
C、工矿产品购销合同条例
D、建设工程施工合同管理办法
E、当地政府有关部门颁布的法规


点击查看答案


80、单项选择题  承包人应密封的投标文件内容有（）。

A．投标文件的全部内容
B．投标书及投标保证书
C．已标价的工程量清单
D．法人委托书


点击查看答案


81、单项选择题  招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（）。

A、以书面形式向提出人作答复
B、以口头形式向提出人当场答复
C、先在标前会上用口头澄清，会后再以书面形式向全体投标人作同样答复
D、可不向其他投标者作答复


点击查看答案


82、判断题  迟延履行是违约形态的一种类型。


点击查看答案


83、多项选择题  下列（）是影响承包人的成本和报价的因素。

A．项目的概、预算价格
B．各种资源的市场价格
C．施工方案和施工方法
D．竞争对手的强弱


点击查看答案


84、多项选择题  在监理合同中，（）是监理人的权利。

A、工程建设有关事项和工程设计的建议权
B、对其他合同承包人的选定权
C、委托监理工程重大事项的决定权
D、获得酬金的权利
E、工程建设有关协作单位组织协调的主持权


点击查看答案


85、判断题  一般情况下，指定分包商应获得的款项由业主直接支付。


点击查看答案


86、问答题  

施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：

监理工程师对上述工程量变化是否要下达工程变更令，理由是什么？


点击查看答案


87、判断题  只有法人代表才能代表法人进行生产经营活动，参与招标投标，签订经济合同。法人代表的这种权力受到法律的保护，其他人未经法人代表的授权，是不能代表法人进行生产经营活动的。


点击查看答案


88、单项选择题  因不可抗力致使监理合同不能履行或部分履行，责任和损失的担负原则：

A、业主负全责
B、监理负全责
C、各负其责
D、施工方负全责


点击查看答案


89、多项选择题  从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要，项目业主可以在原定有效期届满之前，要求延长投标有效期，投标人有权同意或拒绝；如果同意延长，则投标人应当（）。

A．在延长后的有效期内不得修改、撤销其投标文件
B．同意增加投标保证金
C．保证投标保证金在延长期内继续有效
D．具有优先中标的特权


点击查看答案


90、判断题  提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。


点击查看答案


91、判断题  为保证合同正常履行，FIDIC条款规定承包商申请期中付款之前应提交履约担保。


点击查看答案


92、多项选择题  正常的监理酬金应当由（）构成。

A、全部成本
B、附加的监理酬金
C、额外的监理酬金
D、利润
E、税金


点击查看答案


93、多项选择题  降低工程风险的有效途径包括（）。

A、担保
B、保险
C、合理分包
D、转让


点击查看答案


94、单项选择题  《工程变更令》由（）下达。

A、业主
B、监理工程师
C、现场监理
D、上级主管部门


点击查看答案


95、多项选择题  履行合同应遵守的原则为（）。

A、合法的原则
B、公正、公开、公平的原则
C、诚实信用原则
D、全面履行原则
E、公平竞争原则


点击查看答案


96、多项选择题  在不安抗辩的条款中：“先履行债务的当事人有确切的证据证明后履行的一方丧失履约能力”一句中的“丧失履约能力”是《合同法》第六十八条所规定的下列情形中的（）。

A．经营状况严重恶化
B．转移财产、抽逃资金，以逃避债务
C．丧失商业信誉
D．有丧失或者可能履行丧失履行债务的其他情形


点击查看答案


97、问答题  

施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：

承包人是否有权提出施工索赔，动因是什么？


点击查看答案


98、判断题  监理工程师有权进行合同内没有规定的检查，但这种额外试验费用由业主承担。


点击查看答案


99、多项选择题  《合同法》规定的在履约中可以“免责”违约责任的条件有（）。

A．由于不可抗力
B．由于货物的自然性质和合理损耗
C．不可预见的一切损失


点击查看答案


100、单项选择题  FIDIC合同条款中的指定分包只能是（）。

A．材料供应
B．特殊服务
C．工程分包
D．属于合同中暂定金额下的工作或服务


点击查看答案


101、判断题  监理工程师的监理是最有效的质量保证体系。


点击查看答案


102、判断题  中标通知书与图纸是合同文件的组成部分。


点击查看答案


103、多项选择题  承揽合同主要包括（）等型合同

A、修理
B、仓储
C、定作
D、复制
E、检验


点击查看答案


104、单项选择题  监理工程师的职责和权力是由（）所规定的。

A．委托监理合同
B．《合同法》与《招标投标法》共同赋予的
C．招标投标法
D．施工承包合同
E．施工承包合同与委托监理合同共同赋予的 
F．合同法


点击查看答案


105、单项选择题  规定需由业主特别批准后监理工程师才能签发的文件是：（）

A、支付证书；
B、移交证书；
C、缺陷责任期终止证书；
D、在使用招标文件范本时，通用或专用条件第二条规定需由业主特别批准的内容。


点击查看答案


106、多项选择题  FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（）

A．指定另一分包商
B．修改分包合同条款
C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作
D．解除合同


点击查看答案


107、多项选择题  合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（）

A、给付货币的，在给付货币一方所在地履行
B、交付不动产的，在不动产所在地履行
C、交付动产的，在接受动产一方所在地履行
D、履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行


点击查看答案


108、问答题  如果某公路工程施工承包合同，执行的是世界银行国际竞争性招标文件范本（CMBD版本），在施工期间，由于承包人自己承运的大型施工机械与临时工程等进场时将运输途中的一座公路小桥压坏，当地公路主管因此找到业主，要求予以赔偿，业主为此要求监理工程师按照合同提出处理意见。请你列举合同条件在哪一条上规定如何分清情况分别处理的原则，并回答本案例应当如何处理。


点击查看答案


109、判断题  计日工是处理工程变更(估价)的一种特殊形式。


点击查看答案


110、判断题  公民即自然人，是经济法律关系的主体。


点击查看答案


111、问答题  

某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。

业主应承担哪几项风险？


点击查看答案


112、判断题  业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。


点击查看答案


113、判断题  承包人进入现场后，认为地下水位太高，提出因排水困难而导致挖土费用提高；承包人另外认为砂土填料的运距太远，土方运输的费用高。向业主提出费用索赔，并要求延长工期，监理工程师应当予以同意。


点击查看答案


114、判断题  工程转让实质就是承包合同法律关系中的主体发生了变更。工程分包是获得整个工程或某一区段的承包人，将本应由自己完成的某一部分工程，按专业性质或工程范围，交给第三人(分包人)去施工。据此，可以认为合同分包也就等同于合同转让。


点击查看答案


115、判断题  合同法第一百一十七条所称的不可抗力，是指发生不能预见、破坏不能防止、损失不可避免的客观情况。


点击查看答案


116、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定，工程实施过程中，据以支付给承包商的工程量可以是（）。

A、工程量清单中所列数量
B、承包商参加下，工程师测量的实际完成工程量
C、工程师监督下承包商测量并经工程师签字确认的工程量
D、根据图纸、承包商计量的实际工程量


点击查看答案


117、判断题  保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储物，存货人支付仓储费的合同。


点击查看答案


118、判断题  在承包商未提出最后一个延期申请时，监理工程师批准的延期时间都在暂定的延期时间。


点击查看答案


119、问答题  

某建设项目的业主于2002年3月15日发布该项目施工招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工单位必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定：工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。
开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。

什么叫开标？开标的一般程序是什么？


点击查看答案


120、问答题  

某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。

在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用由谁支付，为什么？
施工合同规定，业主给施工单位提供图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用由谁来支付？


点击查看答案


121、单项选择题  建设工程设计合同法律关系的客体表现为（）。

A．财
B．物
C．行为
D．非物质财富


点击查看答案


122、判断题  由招标人主持开标。出席开标的应有全体投标人的代表、业主各职能部门负责人、项目主管单位领导、政府主管招标机构、审计机关等的代表。如果投标人不参加或不派代表参加开标会，将构成“废标”的理由。


点击查看答案


123、单项选择题  根据担保法的规定，以下表述正确的为（）。

A．定金合同从合同订立之日起生效
B．定金数额由当事人约定
C．定金合同的形式由当事人协商
D．债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回


点击查看答案


124、判断题  符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。


点击查看答案


125、问答题  

对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？


点击查看答案


126、多项选择题  下列属于撤销权消灭情形的是（）。

A、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权
B、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权
C、具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
D、具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权
E、具有撤销权的当事人知道撤销事由后对自己的家人表示不想撤销的


点击查看答案


127、单项选择题  合同通用条件中规定的合同文件中最优先内容是（）。

A、技术规范
B、中标通知书
C、合同协议书
D、有标价的工程量清单


点击查看答案


128、多项选择题  根据我国《合同法》的有关规定，符合下列哪些情形的要约不得撤销（）。

A、要约已经到达受要约人
B、要约人确定了承诺期限
C、要约人明示要约不可撤销
D、受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作
E、受要约人已经作出了承诺通知，此通知也已经到达要约方


点击查看答案


129、判断题  承诺是受要约人同意要约的意思表示。


点击查看答案


130、多项选择题  按照担保法的规定，因（）而发生的债权，当事人不履行债务时，债权人可以留置合同中约定的财产。

A、保管合同
B、运输合同
C、借款合同
D、加工承揽合同
E、施工合同


点击查看答案


131、判断题  当工程的监理方，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷、不符合合同规定时，则监理工程师有权拒收这些材料或工程设备。


点击查看答案


132、单项选择题  某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货lOOt，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。

A、不必追究对方的违约责任
B．按300t的数量计算违约金
C．按lOOt的贷款计算违约金
D．按逾期15天的时间计算违约金


点击查看答案


133、多项选择题  评标时，以下符合对投标报价的算术修正的原则是（）。

A．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以数字表示的金额为准
B．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准
C．各细目“总额价”的实际累计值，若不等于投标总价时，以累计的数为准


点击查看答案


134、多项选择题  当事人在订立无效合同以后将产生下列法律后果（）

A、承诺必须由受要约人向要约人作出
B、承诺的方式必须符合要约的要求
C、承诺必须在规定的期限内到达要约人
D、承诺的内容必须与要约的内容一致
E、承诺必须以明示的方式作出


点击查看答案


135、判断题  在大型合同中，由于分部分项工程竣工时分别颁发工程移交证书，故会有几个单独的缺陷责任期，因此，也会有几个“解除缺陷责任证书”。


点击查看答案


136、多项选择题  符合《招标投标法》的规定，可以参加投标的是（）。

A．法人
B．自然人
C．上级主管机关推荐的人
D．经政府审核批准的人
E．其他社会组织


点击查看答案


137、多项选择题  施工承包合同，在订立以后，但在尚未履行之前，被确认为无效合同的，在以下承担法律责任的方式中（）是符合规定的。

A．返回财产
B．赔偿损失
C．恢复原状
D．继续履行


点击查看答案


138、单项选择题  在FIDIC合同条件中所称的“工程师”指的是（）。

A．从事监理工作的从业人员
B．业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师


点击查看答案


139、判断题  承担履约违约的倡导性方式有：①实际履行合同；②采取补救措施；③过失方赔偿损失方的损失；④支付违约金；⑤没收或双倍返还定金五种。


点击查看答案


140、多项选择题  《建设工程施工合同》规定，应由承包人办理并支付费用的保险是：（）

A、工程一切险；
B、施工机械；
C、现场施工人员的生命财产；
D、现场的第三方人员生命财产；
E、现场的发包方的人员生命财产。


点击查看答案


141、多项选择题  以下属于要约必须具备的要件的是（）。

A．要约的内容必须具体明确
B．要约一经发出，在要约的有效期内要约人不得反悔
C．必须表明，一旦经“受要约人”承诺后，要约人就必须与“受要约人”签订合同
D．要约必须是向特定的对象发出的


点击查看答案


142、单项选择题  甲公司于10月6日向乙企业发出签订合同的要约信函，10月9日乙企业收到甲公司声明该要约作废的传真。10月11日乙企业收到甲公司的要约信函。甲公司发出传真声明作废的行为属于（）。

A．要约失效
B．要约生效
C．要约撤回
D．要约撤销


点击查看答案


143、多项选择题  以下（）是招标人在开标时应当当场宣布为“废标”的投标文件。

A．没有在投标文件上填写投标总价的
B．投标人没有参加开标会的
C．投标人没有提交投标担保的
D．所递交的投标信上没有按规定签字并加盖公章的


点击查看答案


144、单项选择题  监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（）提供。

A、监理单位自费收集
B、向业主付费索取
C、向设计单位付费索取
D、业主免费提供


点击查看答案


145、多项选择题  下列（）强制性投保的保费应填写在工程量清单的第100章中，列为单独支付的细目，在评标时作为非竞争性报价处理，在支付时将凭保单按实支付。

A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险


点击查看答案


146、多项选择题  下列行为中（）属于转包行为。

A、承包商将承包的工程全部包给其他施工单位
B、承包商将工程的主要部分包给其他施工单位
C、承包商将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位
D、承包商将承包工程中的部分工程包给其他施工单位
E、分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位


点击查看答案


147、单项选择题  在FIDIC合同通用条件第63条规定，如果发生承包人严重违约，业主可以在向承包人发出通知的14天后，进驻现场并接收工程，并在不解除承包人按合同规定的任何义务与职权的情况下，终止对承包人的雇用。这种处置办法被称之为（）。

A．驱逐承包人
B．留置权
C．进驻工地
D．保全措施


点击查看答案


148、多项选择题  FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，下列情况中（）不属于增加或减少超过有效合同价15％后的调整原因。

A、因法规、税收等政策变化的补偿款
B、业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款
C、承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款
D、完成新增工作内容获得的工程款
E、汇率变化的调整费


点击查看答案


149、判断题  工程一切险的保险费用应由业主单方面承担。


点击查看答案


150、单项选择题  一般分包应当与承包人签订分包合同，指定分包应当是（）。

A．与业主签订指定分包合同对业主承担合同责任
B．业主签订指定分包合同，但对承包人承担分包合同的责任
C．与承包人签订分包合同，但对业主承担分包合同的责任
D．与承包人签订分包合同，并对承包人承担分包合同的责任


点击查看答案


151、多项选择题  监理工程师依据现场的实际情况，有权发布变更指令的情况包括（）。

A、减少工程量清单中规定工作内容的数量
B、将承包商原定工作范围内的部分施工任务删减后交与其他承包商完成
C、发布设计变更指令
D、改变已批准施工计划中承包商原定的施工作业顺序和时间
E、要求增加承包商必需使用合同中未规定他应运入施工现场的机具完成的新增工作


点击查看答案


152、判断题  投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等。


点击查看答案


153、多项选择题  关于计日工的以下说法中正确的是（）。

A．属于非竞争性的报价
B．属于有竞争性报价目
C．必须经过监理工程师的同意后方能动用
D．可以用来用于支付工程变更所发生的款项
E．用于支付“指定分包的工程”工程费


点击查看答案


154、判断题  承包商不对所分包工程内容承担责任和义务。


点击查看答案


155、多项选择题  属于一般分包合同的特点有（）。

A、由承包人挑选分包人
B、分包合同必须事先征得业主的同意和监理工程师的书面批准
C、对总的合同执行没有影响
D、承包商对分包工程不承担责任和义务


点击查看答案


156、判断题  工程师对质量的任何检查、认可、并不可能解除承包商对工程质量负责的义务。


点击查看答案


157、单项选择题  承包人对于监理工程师下达的口头指令应当（）。

A．一律看成是无效指令，不予执行
B．一律看成是有效指令，必须执行
C．如果由于某种原因（如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况），监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令
D．向业主请示，业主认可的执行，否则不执行


点击查看答案


158、判断题  在FIDIC条款中，勘察资料是参考资料，不构成合同的一部分。


点击查看答案


159、判断题  工程承包合同的有效期是：从合同约定生效条件成就时至工程缺陷责任证书颁发时止。


点击查看答案


160、单项选择题  根据合同通用条件，如果在（）以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等，导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。

A、投标截止日期前的28天
B、投标截止日期前30天
C、授标
D、投标


点击查看答案


161、单项选择题  对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可来用（）合同。

A、单价
B、总价
C、成本加酬金
D、计划价格


点击查看答案


162、判断题  在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段


点击查看答案


163、单项选择题  凡依法必须招标的，但招标人没有依法进行招标而签订的施工承包合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


164、判断题  属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包商施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包商顺延合同工期。


点击查看答案


165、多项选择题  监理招标的特点有（）。

A、报价在选择中居于次要地位
B、投标书中有明确的工程量清单
C、开标时不进行公开开标
D、招标的宗旨是对指标单位能力的选择
E、邀请投标人较少


点击查看答案


166、单项选择题  公路工程的验收先后有两次，由（）主持公路工程的交工验收。

A．监理工程师
B．业主
C．省公路质监站
D．交通部质监总站


点击查看答案


167、判断题  监理工程师在工程承包合同签订阶段应在条款上维护业主的利益；在合同履行阶段应维护合同赋予各方的权益。


点击查看答案


168、多项选择题  FIDIC条款中，允许承包人索赔的“费用”是指（）。

A．承包人的直接损失和由此引起的施工成本的增加
B．费用是不包括利润与上级企业管理费的
C．既包括直接损失也包括利润和上级企业管理费
D．费用就是价格


点击查看答案


169、问答题  

某项建设施工合同，在合同工程即将竣工的时刻，被当地有管辖权的法院，以承包人未经业主的同意，擅自将主体工程的施工工作分包给不具备相应资质等级的第三人施工为理由，宣布为无效合同。但该工程施工不属于施工质量低劣到已经无法补救，也不会对社会公共利益形成危险，也不属于严重违反国家有关规划、计划、规定等情形。
按照合同法，在接到法院的宣判后，该工程的施工应当立即停止，并应当在监理工程师的主持下依法结算账目，履行签发最终支付证书的手续。请问，按照合同法，法院宣布为无效合同的理由是否成立？可不可以不经过法院就直接由业主宣布为无效合同呢？这项工程是应该予以拆除恢复原状，还是应当判归业主所有并折价补偿处理呢？如果是判作予以拆除恢复原状，那么所造成的经济与工期损失由谁承担、怎样承担？如果判归业主所有并折价补偿，应如何折价结算？


点击查看答案


170、单项选择题  未经共有人同意而处分了共有财产的合同应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


171、多项选择题  工程建设施工合同履行过穆中，发包人应完成的工作内容包括（）。

A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
B、提供和维护非夜间施工使用的照明
C、开通施工场地与城乡公共道路的通道
D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定
E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验


点击查看答案


172、多项选择题  施工合同发生争议后，除（）外，业主和承包商双方都应继续履行合同。

A、合同确已无法履行
B、双方协议停止施工
C、合同一方要求停工
D、仲裁机构或法院要求停工
E、监理工程师下达停工令


点击查看答案


173、多项选择题  当事人订立合同时（），给予对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

A、假借订立合同，恶意进行磋商
B、未经过公证
C、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
D、违背诚实信任的原则
E、提供虚假情况


点击查看答案


174、判断题  投标邀请书是指采用邀请招标方式的招标人，向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出的参加投标的邀请。


点击查看答案


175、多项选择题  施工合同规定，变更合同价款的方法有（）。

A、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款
B、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款
C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
D、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
E、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行


点击查看答案


176、多项选择题  下列工作中属于甲方的义务有（）。

A、办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍等工作
B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要
C、按合同要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作
D、保证施工现场清洁并符合有关规定
E、办理施工所需各种证件，批件和临时用地，占道及铁路专用线的申报批准手续


点击查看答案


177、单项选择题  监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，应（）。

A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．双方事后协商确定
E．不承担责任


点击查看答案


178、单项选择题  没有经过公证的合同一般认为（）。

A、是无效合同
B、是可撤销合同
C、是效力待定合同
D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同


点击查看答案


179、单项选择题  自开工之日起到颁发移交证书之日止，承担照管工程、工程所使用的材料、设备及施工图纸文件责任的人是（）。

A．承包人
B．业主
C．承包人与业主双方
D．承包人负主要责任，业主负连带责任


点击查看答案


180、多项选择题  缔约当事人有（）情形，应当依法承担缔约过失责任：（）

A、假借订立合同，恶意进行磋商；
B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实；
C、违反缔约中的保密义务；
D、违反缔约中通知义务；
E、违反公平原则，损害对方利益。


点击查看答案


181、单项选择题  投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的“单价”或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程，则其投标将属于（）。

A．该投标有效，在合同实施过程中，未报价的部分，按合同出现“漏洞”的原则处理
B．允许只对合同中的部分工程报价，并且只授予投标人已经填有报价的那部分工程，其余的应另择中标人
C．该投标属于不符合标，予以拒绝
D．视为非实质性的偏离，可以在评标时通过对投标文件的质疑澄清进行补报，补报后就可以参加响应性审查与评标中的评标价的评比


点击查看答案


182、多项选择题  下列中的（）是属于无效合同

A、违反法律，法规和国家有关规定的合同
B、采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同
C、代理人超越代理权限签订的合同或以被代理人的名义同自己或者同自己所代理的其他人签订的合同
D、违反国家利益或社会公共利益的经济合同
E、工程分包合同


点击查看答案


183、单项选择题  如果属于重点工程公开招标，但是在参加投标的单位少于3家的情况下签订的合同，该合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


184、判断题  当监理工程师书面通知承包商工程变更，承包商才执行变更的工程。


点击查看答案


185、多项选择题  以下（）是合同法中规定的用以承担“履约违约”责任的方式。

A．没收财产，恢复原状
B．没收或双倍返还定金
C．继续履约
D．处罚违约金
E．赔偿损失，采取补救措施
F．执行留置权，返回财产


点击查看答案


186、单项选择题  （）拒收不合格的工程。

A．监理工程师有权
B．谁都无权
C．业主有权
D．谁都有权


点击查看答案


187、问答题  在哪几种情况下，不能免除当事人的违约责任？


点击查看答案


188、多项选择题  监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较（）等方面内容

A、监理工作目标设置的合理性
B、项目监理班子组织机构的完备性
C、工作计划的可行性
D、承诺保证提前竣工时间的长短
E、提交的方案是否有创新性


点击查看答案


189、判断题  投标单位给业主的优惠条件应在投标书内写明，投标截止后许诺的任何优惠条件评标时都不予以考虑。


点击查看答案


190、单项选择题  某甲和某乙与某建筑公司签订了劳动合同，则下面说法正确的是（）。

A、某甲和某乙是民事法律关系主体中的社会组织
B、某甲和某乙是民事法律关系主体中的自然人
C、某甲和某乙是民事法律关系中的客体
D、某甲和某乙是民事法律关系的内容


点击查看答案


191、多项选择题  工程师对运至工地不合格材料或设备、不合格工程有权发布的指令有（）。

A、在规定时间内将不合格材料或设备运出工地
B、要求承包人用合格材料取代不合格材料和设备施工
C、要求承包人弥补缺陷
D、雇佣其他承包人
E、拆除重做


点击查看答案


192、问答题  

对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？


点击查看答案


193、单项选择题  计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（）之日为止。

A、工程移交证书
B、工程移交证书指明的竣工日
C、解除缺陷责任证书
D、最终支付证书


点击查看答案


194、判断题  依据FIDIC条款，监理工程师有权增加或减少合同中所列出的工程项目中的任何工程量。


点击查看答案


195、单项选择题  凡是经济合同关系中的权益主体不能满足合格要件的，该合同是无效合同。关于此说法表述正确的是（）。

A．对
B．不对
C．没有得到相对人追认的才无效D．由相对人一方认定其是否有效


点击查看答案


196、判断题  按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失。


点击查看答案


197、判断题  只要没有开标，投标人就可以对已提交的投标书进行有效修改，以增大中标率。


点击查看答案


198、多项选择题  工程质量应当达到合同约定的质量标准，下列（）可作为质量评定标准。

A、国家的质量检验评定标准
B、施工所在地的地方质量检验评定标准
C、专业的质量检验评定标准
D、承包人制定的质量检验评定标准
E、业主制定的质量检验评定标准


点击查看答案


199、判断题  承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发为止。


点击查看答案


200、单项选择题  《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指（）。

A、根据本工程的设计提供的预计工程量；
B、根据投标要求估算的报价工程量；
C、合同履行过程中完成的实际工程量；
D、工程结帐依据的结算工程量。


点击查看答案


201、判断题  施工招标时，某投标人的标书未按招标文件的规定进行编标报价、仅提出了优于招标文件的设计改进意见、实施方案和报价，则此投标书应被视为无效投标书。


点击查看答案


202、单项选择题  材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于工程所在国出产材料而言，指的是（）。

A．运抵施工现场仓库（或堆场）的价格
B．到岸价
C．出厂价
D．料场价


点击查看答案


203、多项选择题  有效的要约的撤回包括（）。

A、要约的撤回通知于受要约人作出承诺通知前到达受要约人
B、要约的撤回通知先于要约到达受要约人
C、要约的撤回通知与要约同时到达受要约人
D、要约的撤回通知于承诺生效前到达受要约人
E、收到承诺通知的同时发出撤回通知


点击查看答案


204、多项选择题  以下关于债权转让的表述中正确的是（）。

A、债权人转让权利的，应当征得债务人同意
B、债权人转让权利的，可以通知债务人
C、债权人转让权利的，应当通知债务人
D、债权人可以将权利全部转让给第三人
E、债权人只能将部分权利转让给第三人


点击查看答案


205、判断题  工程师认为某混凝土构件测试资料不可靠，指示承包人钻孔取件试压，其全部费用应由业主承担。


点击查看答案


206、问答题  

某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下：
（1）特别严重的降雨；
（2）现场劳务不足；
（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；
（4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；
（5）施工场地使用权提供延误；
（6）工程款不到位。
1）监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。
2）哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？


点击查看答案


207、多项选择题  依据《公路工程国内招标文件范本》，要求承包人提供的合同履约担保的担保形式中包括有（）。

A、保留金
B、预付款保证金保函
C、投标保函
D、履约保证金保函
E、质押


点击查看答案


208、判断题  如果发生紧急情况监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下，发布处理紧急情况所需的指令，承包人就予执行。


点击查看答案


209、多项选择题  合同解除包括（）。

A、自愿解除
B、强制解除
C、约定解除
D、法定解除


点击查看答案


210、判断题  承包商在接到中标通知书后,应向工程师递交工程进度计划和现金流量估算表等。


点击查看答案


211、判断题  合同价格是指中标的承包人在投标书中所报的价格。


点击查看答案


212、多项选择题  公路工程国内招标文件范本规定：监理工程师应在发出中标通知书后（）天，向承包人免费提供由业主或其委托设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料（）份。

A、28天
B、35天内
C、42天内
D、7天
E、3份
F、2份


点击查看答案


213、判断题  因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义，当事人可以解除合同。


点击查看答案


214、单项选择题  暂定金额由（）批准使用。

A、业主
B、总承包人
C、监理工程师
D、业主代表


点击查看答案


215、问答题  

施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：

这属于什么性质的调价？怎样调价？调价后的合同价为多少？在什么时候凭什么支付证书支付？


点击查看答案


216、单项选择题  依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下报刊上发布：（）。

A、中国经济导报
B、中国建设报
C、中国日报
D、中国交通报


点击查看答案


217、问答题  投标单位给业主的优惠条件未写在投标书内，评标时是否予以考虑，为什么？


点击查看答案


218、问答题  简述工程师可以保留执行八条职责与权力的条款？


点击查看答案


219、单项选择题  在订立合同时“显失公平”的合同是（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


220、问答题  

某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1．5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项：
（1）由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润；
现场管理费﹦合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×12％×1．5﹦80（万元）
公司管理费﹦合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×7％×1．5≈46．67（万元）
利润﹦合同总价÷工期×利润×延误时间
﹦8000÷18×5％×1．50≈33．33（万元）
合计﹦80十46．67+33．33﹦160（万元）
（2）由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。

监理工程师能否同意承包人提出的两项索赔？理由是什么？


点击查看答案


221、判断题  《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)的"工期”是指本合同工程或某单项工程从开工至交工的时间，均从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至交工证书上写明的交工日期止。


点击查看答案


222、单项选择题  （）内容不属于监理工程师对施工合同管理的主要工作内容。

A．工期管理
B．审查项目概预算
C．质量管理
D．结算管理


点击查看答案


223、判断题  建设工程合同包括工程勘察、设计、施工和监理合同。


点击查看答案


224、判断题  FIDIC条款规定，战争属于不可预见的风险，应由业主承担其风险责任。


点击查看答案


225、多项选择题  某甲在承诺中对某乙发来的要约作了一些非实质性的变更，则（）。

A、该承诺有效
B、如果某乙及时表示反对，则该承诺无效
C、如果要约中表明不得对要约的内容做出任何变更，则该承诺无效
D、如果没有B、C、中的假设，则合同的内容以要约为准
E、如果没有B、C、中的假设，则合同的内容以承诺为准


点击查看答案


226、判断题  合同鉴证是管理行政行为，合同公证是司法行政行为。


点击查看答案


227、多项选择题  处理由于工程变更所引起的责任的方法是（）。

A．只要变更不属于承包人的过错和违约造成的，监理工程师就应当对工程竣工期限延长、费用增加估价，业主就应当补偿
B．只要承包人执行的是监理工程师依法下达的工程变更令，就应当得到补偿
C．如果下达变更令是由于承包人的过错或者是由于承包人违约所造成的，或者是应当由承包人负责的，则由于工程变更所引起的费用增加，或影响工程的竣工时间，一概由承包人负责，不予补偿


点击查看答案


228、单项选择题  监理工程师（）解除合同规定的承包人的任何义务。

A．有权
B．任何时候都无权
C．经业主批准后有权
D．经合同管理机构批准后有权


点击查看答案


229、单项选择题  按《合同法》的规定当事人行使不安抗辩权的法律后果是（）。

A、终止合同
B、中止履行合同
C、恢复履行合同
D、解除合同


点击查看答案


230、单项选择题  我国对经济合同争议的处理实行（）

A．一裁两审制
B．或裁或审制
C．只许仲裁
D．只许诉讼


点击查看答案


231、问答题  

某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1．5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项：
（1）由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润；
现场管理费﹦合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×12％×1．5﹦80（万元）
公司管理费﹦合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×7％×1．5≈46．67（万元）
利润﹦合同总价÷工期×利润×延误时间
﹦8000÷18×5％×1．50≈33．33（万元）
合计﹦80十46．67+33．33﹦160（万元）
（2）由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。

承包人索赔费用的计算方法是否合理？如果不合理，正确的计算方法是什么？


点击查看答案


232、单项选择题  合同法对自然人在工程建设合同中能否成为合同主体的规定有：（）

A、不可以成为招标人
B、不可以成为投标人
C、不可以招标但可以投标
D、可以招标但不能投标
E、既可以招标又可以投标
F、既不能招标也不能投标


点击查看答案


233、单项选择题  根据FIDIC条款，如果承包商未能办理工程保险，则业主可以去办理，并认为其费用（）。

A．由仲裁机构确定
B．业主承担
C．业主和承包商共同承担
D．承包商已经计入合同报价之中，应在支付中扣回


点击查看答案


234、单项选择题  项目经理的更换，承包人应当至少于更换前（）天以书面形式通知发包人。

A．7
B.10
C.14
D.15


点击查看答案


235、判断题  在建设工程施工承包合同中，业主是权利主体，承包商是义务主体。


点击查看答案


236、单项选择题  作为订立合同的代理人（）。

A、必须是企业或单位内部有关人员
B．必须是企业或单位外聘人员
C．必须是其他组织或其驻外机构
D．以上三者（A，B，C）都可以为代理人


点击查看答案


237、单项选择题  经济法律关系由（）三要素组成

A．主体、客体、内容
B．当事人、经济行为、经济利益
C．法人、经济合同、经济责任
D．经济管理、经济协作、经济责任


点击查看答案


238、判断题  投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程其投标不应遭到拒绝。


点击查看答案


239、多项选择题  施工承包合同，在合同订立之后，尚未履行之前，被确认为无效的，应按（）原则处理合同违约行为。

A．双方当事人均不得履行该合同
B．双方当事人仍应履行合同
C．按严格责任原则处理违约责任
D．按过失责任原则处理违约责任


点击查看答案


240、单项选择题  合同文件中的图纸，来源于招标文件，所以可以称之为“招标图纸”，FIDIC合同条件规定（）。

A．该图纸是承包人用于合同工程施工的依据
B．图纸经业主批准后可以用于合同工程的施工
C．任何情况下均不得用于本合同工程的施工
D．经监理工程师签字认可后可以用于合同工程的施工


点击查看答案


241、问答题  某公路工程项，工程量清单中的土方开挖数量为750000m3，岩石分类为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。 如果在施工中监理工程师未及时提供施工图纸，承包人是否能得到经济赔偿及顺延合同工期？


点击查看答案


242、判断题  承包人应当像对待自己、自己的职工、工作人员的行为、工作疏忽和违约一样对待任何分包人、分包人的职工、工作人员的行为、工作疏忽和违约负责。


点击查看答案


243、判断题  标有单价的工程量清单是办理中期支付和结算的依据。


点击查看答案


244、单项选择题  工程计量是指对承包人已完成的工程进行收方、计算和由（）给予确认的过程。

A、业主
B、业主、监理工程师、承包人三方
C、承包人
D、监理工程师


点击查看答案


245、判断题  指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内。


点击查看答案


246、单项选择题  合同法律关系是由（）三要素所构成。

A、主体、客体、内容
B、当事人、合同行为、合同利益
C、法人、合同、权利和义务
D、合同管理、经济协作、法律责任


点击查看答案


247、多项选择题  某承包工程在实施中，发生了不可抗力事件，依据FIDIC条款，造成的损失可以按（）处理。

A、依法免责“责任当事人”的赔偿责任
B、由监理工程师负责
C、由承包人负责
D、由政府负责
E、已经投保且属于承保范围内的，可以要求保险公司理赔


点击查看答案


248、判断题  监理招标的评标过程中，应主要关注于投标单位报价的高低和报价取费项目的合理性。


点击查看答案


249、判断题  抵押要发生财产或财产权的移交，质押则不需要移交财产。


点击查看答案


250、单项选择题  业主收到监理工程师签发的中间支付证书后，如果不能按时在28天之内，或者在承包人向监理工程师递交中间支付证书后的42天内付款时，业主应赔偿给承包人的损失是（）。

A．所超过天数的利息
B．停工窝工损失
C．全部费用
D．全部损失包括承包人的利润


点击查看答案


251、单项选择题  招标投标法规定对于国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，除经批准外，必须采用（）方式进行招投标。

A、直接委托
B、公开招标
C、邀请招标
D、议标


点击查看答案


252、多项选择题  凡经过交工验收认为质量合格的工程，监理工程师均应当在验收工作完毕后的第14天内签发移交证书。移交证书签发后即应办理将工程移交给业主的手续。在工程移交以后（）。

A．承包人就已经完成了他的全部合同义务
B．从交工之日起，本工程即进入缺陷责任期
C．除未完的扫尾工作外，承包人不再负责对本工程的照管和维护
D．认为承包人所施工的工程已经被批准


点击查看答案


253、单项选择题  工程一切险中的意外事故，包括火灾和（）或飞机坠毁。

A、地震
B、雷击
C、地崩
D、飞行物体坠落


点击查看答案


254、多项选择题  不可抗力包括的情形是（）。

A、自然灾害
B、政府行为
C、社会异常情况
D、股市跌荡
E、经济危机


点击查看答案


255、判断题  建设工程承包合同是属于要式合同。


点击查看答案


256、多项选择题  有资格代理招标的机构应满足的条件包括（）

A．必须是法人组织
B．不得与行政机关有隶属关系
C．有从事招标代理义务的场所
D．有编制招标文件的能力
E．有自己的评标专家库


点击查看答案


257、多项选择题  委托代理必须满足以下（）条件后，才可以代表被代理人进行生产经营活动；同样，这种代理人代表被代理人进行的生产经营活动也受到法律的保护。

A．必须以被代理人的名义设立权利和义务
B．必须获得市场准人证明
C．必须在授权的范围内设立权利和义务
D．必须事先取得委托证明
E．必须是法人单位的职工 
F．必须具有法人资格


点击查看答案


258、多项选择题  关于投标有效期有如下（）的规定。

A．投标有效期是从投标截止日起到发出中标通知书之日为止的一段时间
B．在投标有效期内投标人不得修改、撤销其投标
C．招标人不得要求投标人延长投标有效期
D．招标人有权在原定投标有效期届满时要求延长投标有效期，投标人不得拒绝


点击查看答案


259、单项选择题  合同法律关系主要是由法律规范调整的（）。

A．行政法律关系
B．民事权利义务关系
C．刑事法律关系
D．经济侵权关系


点击查看答案


260、单项选择题  以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的（）日期。

A．成立
B．生效
C．监理服务开始履行的
D．监理进场的日期


点击查看答案


261、多项选择题  施工合同条件所规定的履约担保形式有（）。

A．履约保证金
B．预付款保证金
C．保留金
D．留置权
E．定金
F．违约金


点击查看答案


262、判断题  法人与自然人都是有生命的人。


点击查看答案


263、单项选择题  工程属于重点工程，该项目已经被批准采用邀请招标，但是在参加投标的单位少于2家的情况下签订的合同，该合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


264、多项选择题  合同成立地点的确定为（）。

A、承诺生效的地点为合同成立的地点
B、由法院裁定
C、当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点
D、采用数据电文形式订立合同的，不管当事人有无约定，收件人的主营业地为合同成立的地点
E、采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点，当事人另有约定的除外


点击查看答案


265、多项选择题  建设工程合同属于（）

A、从合同
B、主合同
C、诺成合同
D、实践合同
E、分包合同


点击查看答案


266、判断题  合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍然按照合同的规定享有权利并承担义务。


点击查看答案


267、判断题  监理工程师有权要求承包人进行合同技术规范规定以外的检验。


点击查看答案


268、多项选择题  以下符合《交通部公路工程国内招标文件范本》中，关于因人工、机械使用和材料价涨落进行调价的规定的是（）。

A．合同工期长于24个月以上的
B．合同工期长于18个月以上的
C．按调价公式进行调价
D．在合同执行期间，应每年对合同价格进行一次调整
E．合同价格在投标所在当年不做调整


点击查看答案


269、单项选择题  下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。

A、抵押人所有的房屋
B、抵押人有权使用的集体土地所有权
C、依法被查封的财产
D、抵押人所有的支票


点击查看答案


270、多项选择题  工程保险的主要种类有（）。

A、建筑工程一切险
B、勘察设计一切险
C、安装工程一切险
D、机器损坏险
E、工程中的一切险


点击查看答案


271、判断题  对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。


点击查看答案


272、判断题  合同价格是指中标的承包商在投标书中所报的价格。


点击查看答案


273、判断题  由于未能预知可能来参加投标竞争单位的水平，所以在招标准备阶段应编制一个高标底和一个低标价标底请建设行政主管部门审核。


点击查看答案


274、判断题  没有业主的同意，监理单位不得将监理服务的任何部分予以分包。监理单位因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。


点击查看答案


275、单项选择题  监理工程师对承包人施工质量不合格的工程不进行计量，是行使合同法中的（）。

A．一般抗辩权
B．同时抗辩权
C．不安抗辩权
D．后履行抗辩权


点击查看答案


276、单项选择题  当事人将自己的不动产作为担保而不需将担保物的保管权转移给对方的担保方式是（）。

A、定金
B、抵押
C、质押
D、保留金


点击查看答案


277、单项选择题  如果监理工程师对整个合同工程中的任何部分工程签发了部分工程的移交证书，则业主从签发部分工程移交证书之日起承担（）。

A.对整个工程的照管
B．在整个工程的移交证书签发前业主不承担对任何工程的照管
C．应当承担起对该部分工程的照管责任
D．承担待完扫尾工程的照管


点击查看答案


278、单项选择题  当经济法律事实的产生是以当事人的主观意志为转移的时候，法律上称这种经济法律事实为（）。

A．行为
B．事件
C．实效
D．机会


点击查看答案


279、多项选择题  下列（）不属于合同条件的组成部分。

A、通用条件
B、合同文件
C、专用条件
D、法律法规


点击查看答案


280、多项选择题  《合同法》规定，合同权利、义务终止，不影响合同中（）的效力。

A、清理条款
B、质量条款
C、结算条款
D、风险条款


点击查看答案


281、判断题  施工承包合同履行过程中，一方当事人向对方发出要求变更合同的通知后，原合同内相应部分双方约定的权利义务即产生了改变的法律效力。


点击查看答案


282、多项选择题  总价合同必须满足的条件是（）。

A、设计图纸和说明书详细全面
B、工程量不大
C、工程风险不大
D、在合同条件允许范围内给承包人以各种方便


点击查看答案


283、多项选择题  如果交工验收时，验收合格，监理工程师也已经如期签发了移交证书，但是由于业主方面的原因，工程不能立即移交给管理单位管理并保养时，其处理办法是（）。

A．承包人应从规定期限最后一天的次日起继续对工程代为照管与养护，但由业主承担工程照管和养护费用
B．由监理工程师与承包人和业主协商后，确定工程照管和养护费用补偿额，并加到合同价格上
C．由业主自行解决，承包人概不负责
D．由承包人继续照管与养护，并承担照管养护费用


点击查看答案


284、单项选择题  违反法律法规中强制性规定的合同是（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


285、判断题  施工组织计划不能作为承包商向业主索赔的证据。


点击查看答案


286、多项选择题  《合同法》规定，合同的标的可以是（）。

A、桥梁
B、建设资金
C、工程决算审计报告
D、工程项目


点击查看答案


287、单项选择题  违约金具有何种性质（）

A．补偿性
B．惩罚性
C．补偿性和惩罚性
D．视具体情况而定


点击查看答案


288、多项选择题  合同效力解决的是合同的法律约束力问题，就一般合同而言，以下哪几种是合同的效力中所包括的状态，（）。

A、效力待定
B、合同有效
C、无效合同
D、说不清
E、当事人双方决定


点击查看答案


289、多项选择题  评标的条件是（）

A．投标单位技术力量强
B．标价合理、工期适当
C．有较好的信誉
D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F．愿意让利


点击查看答案


290、多项选择题  对无权代理下产生的行为结果，被代理人可以享有的权利有（）。

A．被代理人认为无权代理行为虽非自己委托，但其结果却符合自己的意愿和利益时，则有权追认
B．当被代理人认为无权代理违背了自己的意愿和利益时，有权拒绝
C．被代理人行使拒绝权的方式既可以用书面的形式，也可以用口头的形式，也可以用实际不履行合同的行为表示拒绝，甚至于规定被代理人本人知道他人以本人名义实施代理行为而不做追认的也一律视为已经被“拒绝”
D．拒绝必须以口头或书面形式，凡不做或没有做出否认表示的，法律视为已经被迫认


点击查看答案


291、判断题  建设工程合同一律应当采用“书面的要式”合同。


点击查看答案


292、判断题  当使用交通部《公路工程国内招标文件范本》(2004年版)时，投标价越接近标底越容易中标。


点击查看答案


293、多项选择题  工程款的结算方式有（）。

A、预付款结算
B、按月结算
C、竣工后一次结算
D、分段结算
E、年终结算


点击查看答案


294、多项选择题  监理理招标文件中，（）是财务建议书的主要内容

A、执行监理任务的计划表
B、承担监理工作的人员组成
C、人员酬金报价表
D、要求监理单位提供的设备清单
E、提供自备仪器设备的报价表


点击查看答案


295、判断题  某施工企业承包一项工程，竣工后未经验收就由发包方提前使用，根据FIDIC条款规定，使用中发生质量问题，应由承包方承担责任。


点击查看答案


296、问答题  在某段高速公路工程施工的开标大会上，除到会的10家投标单位的有关人员外，招标办请来了市公证处法律顾问参加大会。开标前公证处顾问提出对各投标单位提交的资质进行审查。当时有人对这一程序提出质疑。在开标中，对一军工建筑公司提出疑问，这个公司所提交的资质材料种类与份数齐全，有单位盖的公章，有项目负责人签字，可是法律顾问坚持认定该单位不符合投标资格，取消了该单位的标书。 开标会上可否有“审查投标单位资质”这一程序？为什么？


点击查看答案


297、问答题  

对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

监理工程师对两次索赔申请应如何处理？


点击查看答案


298、判断题  承包人在接到业主发出中标函并最后签订工程合同之后，要根据合同文件有关条款要求，办理保函手续和保险手续。


点击查看答案


299、单项选择题  按FIDIC条款，下列做法中（）更合适。

A．先签订监理合同，再进行施工招标
B．先施工招标，再签订监理合同
C．谁先谁后都可以
D．施工合同与监理合同同时进行招标


点击查看答案


300、多项选择题  根据FIDIC合同条件，由承包人承担工程暂停增加费用的情况有：（）。

A、工地气候恶劣所造成的不超过7（不同范本天数会略有差异）天的停工
B、政治风险
C、因承包人的施工方法不当引起的工程暂停
D、承包人为了本工程或其和其任何部分的安全采取技术措施而所需的停工。
E、监理工程师的过失


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：衡器计量工考试：衡器计量工高级..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询