当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程考试题库（最新版）
2020-04-01 03:13:41 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、多项选择题  建筑智能化工程实施界面的确定贯彻于()的全过程中。

A.设备制造
B.设备选型
C.工程施工
D.系统设计
E.检测验收


点击查看答案


2、单项选择题  （）是速度型压缩机

A、螺杆式制冷压缩机
B、滑片式制冷压缩机
C、涡旋式制冷压缩机
D、离心式制冷压缩机


点击查看答案


3、问答题  

背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。 
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。

A施工单位还应编制哪些施工方案?


点击查看答案


4、多项选择题  常用的钢制储罐种类有()。

A.拱顶储罐
B.内浮盘顶储罐
C.浮顶储罐
D.钢制球形储罐
E.无力矩储罐


点击查看答案


5、单项选择题  吊装方法的选择原则为()。

A.安全、有序、快捷、经济
B.安全、具体、快捷、经济
C.安全、明确、快捷、经济
D.明确、具体、安全、快捷


点击查看答案


6、单项选择题  选择实心焊丝的成分主要考虑焊缝金属与母材()的良好匹配，如耐磨性、耐腐蚀性;焊缝应是致密的和无缺陷的。

A.力学性能 
B.母材的的塑性 
C.化学性能 
D.力学性能或物理性能


点击查看答案


7、单项选择题  根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（）。

A.计量标准器具是国家计量基准器具 
B.进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检点合格后使用 
C.检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差 
D.强制检定与非强制检定均属于法制检定


点击查看答案


8、多项选择题  通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目，应依据（）确定。

A．生产试运行的条件 
B．产品要求 
C．工程性质 
D．设备性能 
E．生产工艺


点击查看答案


9、单项选择题  某一钢丝绳的破断拉力为150kn，用作滑轮组的跑绳时，其最大允许的许用拉力为()kn。

A.15
B.18.75
C.30
D.45.6


点击查看答案


10、单项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的（）倍.

A.1.10
B.1.15
C.1.25
D.1.50


点击查看答案


11、单项选择题  控制计量器具使用状态的检定是（）。

A.后续检定 
B.周期检定 
C.使用中检定 
D.一次性检定 


点击查看答案


12、单项选择题  空调设备进行自动监控的目的是()。

A.实施超限调整 
B.防止设备损坏 
C.节约能源 
D.设备自动出来


点击查看答案


13、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

工程量清单计价应包括哪些组成部分?


点击查看答案


14、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，投标报价不得低于()。

A、工程成本 
B、招标控制价 
C、施工图预算价 
D、概算价


点击查看答案


15、多项选择题  采用直立桅杆吊装设备,选择桅杆的长度时应考虑的因素有().

A.设备高度 
B.设备的几何尺寸 
C设备吊起的最大高度 
D.基础高度 
E.滑轮组的最短距离


点击查看答案


16、单项选择题  根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（)．

A．计量标准器具是国家计量基谁器具 
B．进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检定合格后使用 
C．检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差 
D．强制检定与非强制检定约属于法制检定


点击查看答案


17、多项选择题  根据我国《民法通则》的规定，法人应当具备的条件包括()。

A、能够独立承担刑事责任
B、依法成立
C、有必要的财产和经费
D、有自己的名称、组织机构和场所
E、能够独立承担民事责任


点击查看答案


18、多项选择题  计量器具的特点有（）。

A.准确性
B.稳定性
C.统一性
D.溯源性
E.法制性


点击查看答案


19、问答题  

某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
问题1.项目部可否自行采购水泵?若自行采购应履行何种程序?
2.项目部在设备采购管理中可能存在哪些失控而使所购水泵不能满足要求?
3.人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期?
4.项目部将压缩机安装进行分包的做法是否正确?说明理由。如果业主同意分包，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法是否正确?分别说明理由。
5.项目部提出合同变更的理由是什么?可向业主提出哪些索赔?


点击查看答案


20、单项选择题  根据导线连接要求，在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处，导线接头的数量应为（）。

A．0个
B．1个
C．2个
D．3个


点击查看答案


21、单项选择题  抽屉式配电柜的检查项目中，下列说法错误的是()。

A.抽屉推拉应灵活轻便 
B.抽屉与柜体间的接触应良好 
C.柜体、框架的接地应良好 
D.隔离触头分开后断路器才能分闸


点击查看答案


22、单项选择题  自动化仪表设备的插件在检查、试验过程中，应采取防止（）的措施

A.断路
B.静电
C.屏蔽
D.接地


点击查看答案


23、单项选择题  防潮层在室外施工可以在()时进行。

A.风天
B.雨天
C.曝晒
D.雪天


点击查看答案


24、单项选择题  通风与空调系统联合试运转及测试调整由（）单位负责组织实施。

A.建设
B.施工
C.设计
D.监理


点击查看答案


25、单项选择题  自动化仪表设备安装应遵循的程序()。

A.先里后外，先低后高，先轻后重 
C.先外后里，先高后低，先轻后重 
B.先外后里，先低后高，先重后轻 
D.先里后外，先高后低，先重后轻


点击查看答案


26、单项选择题  甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。

A、甲公司
B、乙公司
C、甲、乙公司连带
D、乙、丙公司连带


点击查看答案


27、问答题  

协调管理在机电工程项目中的应用【案例1H420084-3】
1．背景
某施工总包单位在我国西北部承建了一大型军工厂不停产扩建工程，其60%的主要工程材料有业主提供，剩余40%的材料通过预付材料款的方式由总包单位自行采购和组织施工。为了按期完成该项建设任务，该总包单位将室外部分管廊上的管道分包给A专业施工单位安装，其中管道有一段通过禁火区；将新增高压管道的射线探伤作业分包给B专业探伤单位实施．此分包项目施工工艺复杂，质量和技术要求高，施工难度大，需要多专业、多工种变叉配合施工。工程开工前总承包单位召开了分包单位协调会，明确各单位的工作时间、竣工验收考核，以及工程资料移交等事项。将室外要求条件高的管道焊接工作分包给了C专业焊接单位。施工过程中，A专业施工单位安装的管道通过禁火区时，其到总包单位申领动火作业证，并做了相应的其余安全防范工作，最终使各项工作顺利完成。B探伤单位在对新增高压管道进行射线探伤时，发生因射线作业引起生产中设备放射液位指示仪表报警。B探伤单位检测员对此立即通知了业主单位负责人，最终使问题得到了解决。因外部气象环境突变，C专业焊接单位所焊接的部分管道焊接质量没能通过验收，监理单位令其重焊，因工期推迟，业主对其进行了罚款。C专业焊接单位认为是不可抗力，对罚款不予接受。
2．问题
(1)背景资料中的分包属于何种类型？该总包单位与A、B和C分包单位协调管理的重点内容有哪些？
(2)A分包单位在禁火区作业时的处理存在何种错误？阐述正确的主要的安全防范工作内容。
(3)对于设备放射液位指示仪表的报警，B探伤单位检测员的通知是否正确？简述理由。
(4)鉴于现有的背景环境，在室外焊接应考虑哪些质量影响因素？
(5)简述在焊接质量问题处理和认识上存在的不妥之处。


点击查看答案


28、多项选择题  建筑智能化系统的深化设计中要注意（）。

A.建筑的基本情况
B.建筑设备的位置
C.控制方式和技术要求
D.产品的生产地及供货周期
E.工程施工及检测要求


点击查看答案


29、单项选择题  工质在汽轮机内的膨胀做功过程为()。

A.定容过程 
B.定温过程 
C.绝热过程 
D.定压过程


点击查看答案


30、多项选择题  下列属于同时履行抗辩权的成立要件包括()。

A、由同一双务合同产生互负的债务
B、在合同中未约定履行顺序
C、当事人另一方未履行债务
D、对方的对待给付是可能不履行的义务
E、当事人一方履行债务


点击查看答案


31、单项选择题  2011年6月1日，某在建工程因故中止施工，如果在()之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

A、2011年7月1日
B、2011年12月1日
C、2012年3月1日
D、2012年6月1日


点击查看答案


32、单项选择题  进入建设实施阶段的重要标志是()。

A.主体工程开始建设实施 
B.临时工程开始建设实施 
C.监理下达开工令 
D.有关土地使用权已经批准


点击查看答案


33、单项选择题  2011年8月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在()前进行。

A、2011年9月1日
B、2011年10月1日
C、2011年11月1日
D、2011年12月1日


点击查看答案


34、单项选择题  某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是()。

A、实际施工人只能以发包人为被告主张权利
B、实际施工人可以以转包人为被告起诉
C、人民法院可以追加转包人为本案当事人
D、发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任


点击查看答案


35、单项选择题  机电安装工程单项工程造价为()万元，界定为中型工程。

A.≤1500
B.200～1500
C.400～1000
D.>200


点击查看答案


36、问答题  

背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。

施工单位是否可以在竣工图上反映备用罐的安装实录?


点击查看答案


37、单项选择题  当钢丝绳用钢丝绳的直径、钢丝的强度极限、钢丝绳的捻向、钢丝绳的规格确定后，钢丝绳的()就确定了。但其使用的许用拉力，与所使用环境条件决定的安全系数有关。

A.许用拉力 
B.载荷 
C.破断拉力 
D.安全系数


点击查看答案


38、单项选择题  并列明敷电缆的中间接头应()。

A.位置相同
B.用托班托置固定
C.配备保护盒
D.安装检测器


点击查看答案


39、单项选择题  某建设工程项目的工期为28个月，工程合同价为6000万元。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设单位开工前应当到位的资金不少于()万元。

A、1500
B、1800
C、2000
D、3000


点击查看答案


40、单项选择题  不确定性分析通常不包括()。

A、盈亏平衡分析 
B、敏感性分析 
C、概率分析 
D、德尔菲法


点击查看答案


41、单项选择题  工业炉炉体结构中最传统、使用最广泛的砌体结构形式为()。

A.耐火砖砌体 
B.不定形耐火材料砌体 
C.耐火陶瓷纤维砌体 
D.混合衬体


点击查看答案


42、多项选择题  空调工程的风管应与()连接。

A.出风口 
B.风阀 
C.风机盘管 
D.热泵机组 
E.冷水机组


点击查看答案


43、单项选择题  绝热材料按可压缩性划分可分为硬质、半硬质和软质。相对变形在()时为半硬质。

A.4%～15%
B.5%～20%
C.6%～30%
D.6%～40%


点击查看答案


44、单项选择题  下列建筑电气产品中，属于用电设备的是()。

A.照明配电箱 
B.电容补偿柜 
C.电加热器 
D.不间断电源


点击查看答案


45、单项选择题  分片法球壳组焊工序有：①点固焊、②纵缝焊接、③环缝焊接、④焊后总体检查。其正确的焊接工序是()

A.①②③④
B.②①③④
C.③①②④
D.①③②④


点击查看答案


46、多项选择题  吊装方案编制的主要依据有（）。

A.规程规范 
B.合同条款 
C.被吊装设备的设计文件 
D.施工组织总设计 
E.工程进度计划


点击查看答案


47、多项选择题  总能量衡算中，()属于机械能

A.内能 
B.热能 
C.位能 
D.压力能 
E.动能 


点击查看答案


48、问答题  

背景：
北方某石油化工公司投资建设一蜡油深加工工程，经招标，由A施工单位总承包，该工程的主要工程内容包括2台大型加氢裂化反应器的安装，高压油气工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调试等静、动设备安装工程、管道安装工程以及土建工程、电气工程、自动化仪表安装工程等。其中，A施工单位将单位工程压缩机厂房及其附属机电设备、设施分包给B建筑工程公司。蜡油工程的关键静设备2台加氢裂化反应器，各重300t，由制造厂完成各项检验试验后整体出厂，A单位现场整体安装。压缩机厂房为双跨网架顶结构，房顶有一台汽液交换设备。B建筑单位拟将网架顶分为4片，每片网架重12t，在地面组装后采用滑轮组提升、水平移位的方法安装就位;房顶汽液交换器重量10t，采用汽车起重机吊装。
合同要求该工程2009年9月开工，2010年6月30日完工。为了加快工程进度，业主要求，有条件的工程，冬季不停止施工作业。
为了保证工程顺利进行，A施工单位编制了静设备安装施工方案、动设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案、电气自动化仪表安装工程施工方案。B建筑施工单位编制了压缩机厂房土建工程施工方案。

问题：
1、针对本工程，A施工单位和B建筑工程公司各应编制何种施工组织设计。
2、A施工单位和B建筑工程公司除编制背景材料中所列的施工方案外，至少还应编制哪些主要施工方案？
3、施工方案一般包括哪些内容
4、为完成本工程的安装任务，A施工单位至少应具有哪些特种设备安装资格?说明理由。5、分析说明B建筑工程公司分包的工程中，有哪些方案属于危险性较大的专项工程施工方案?这些方案应如何进行审核和批准？


点击查看答案


49、多项选择题  设备及管道防腐蚀涂料的技术性能指标主要有()等几类

A.液态涂料的技术指标
B.固体涂料的技术指标
C.涂膜的物理机械性能指标
D.涂膜的化学稳定性指标
E.涂膜的耐腐蚀耐介质指标


点击查看答案


50、单项选择题  一级建造师(机电工程)注册执业工程规模标准中，关于大中型规模标准的规定，冷轧工程按照项目的生产能力和投资划分工程规模，投资≧()亿元的为大型项目。

A.0.5
B.2
C.5
D.8


点击查看答案


51、问答题  

背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
　　本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
　　在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
　　由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。

施工单位对于残存硫酸和粉状原料的处理方法是否正确?为什么?


点击查看答案


52、单项选择题  容器压力P≥100MPa应属于()。

A.低压容器 
B.高压容器 
C.中压容器 
D.超高压容器


点击查看答案


53、单项选择题  轴是机器中的重要零件之一，用于支持旋转的机械零件传递()。

A.运动
B.力
C.运动和力
D.扭矩


点击查看答案


54、多项选择题  按工作原理划分，泵可分为()。

A.杂质泵
B.铅水泵
C.离心泵
D.立式轴流泵
E.井用泵


点击查看答案


55、问答题  

背景：
某安装公司总承包一中型冶炼厂的改造及扩建工程，由于施工场地比较狭窄，业主为安装公司在临老厂生活区的河边租用了一百亩农田作为某安装公司临时用地。安装公司在临时租用地内建了食堂、浴室和职工宿舍，在临老厂生活区安排钢结构制作场地和露天喷砂场地，在制作场地旁是露天钢材堆放场地，并安排了停车场、洗车台、修车厂，由于制作钢构和非标安排三班倒作业，夜晚灯火通明，场内有人流动，故临时场地未做围墙，只是用铁丝网与老厂生活区相隔。改造工程拆除的油毡、废沥青就地焚烧，固体废弃物运至厂外农田旁的坑内堆放，由于地处北方干旱地区，现场路面未做硬化处理，也未挖排水沟，地方政府环保部门来厂检查工作时，正值拆迁和钢结构制作高峰，看到现场的情况遂下令停工整改。 

问题：
1.本项目环境影响的因素有哪些?
2.针对已分析出的环境影响因素，应制定哪些措施?
3.如何保证这些环境措施的落实?


点击查看答案


56、单项选择题  工程定额计价法计价步骤的排序有误的是()。

A、套定额单价-费用计算-复核 
B、熟悉图纸和现场-计算工程量-套定额单价 
C、收集资料-计算工程量-费用计算 
D、收集资料-熟悉图纸和现场-计算工程量


点击查看答案


57、单项选择题  钢丝绳的许用拉力理论公式T=P/K，其中P代表()。

A.外界拉力
B.钢丝绳拉力
C.重物拉力
D.钢丝绳破短拉力


点击查看答案


58、单项选择题  采用预制块做保温层的要求是( )。

A.同层要错缝，异层要压缝，用同等级材料的胶泥勾缝
B.同层要错缝，异层要压缝，用高一等级材料的胶泥勾缝
C.同层要压缝，异层要错缝，用同等级材料的胶泥勾缝
D.同层要压缝，异层要错缝，用高一等级材料的胶泥勾缝


点击查看答案


59、多项选择题  建筑电气工程(装置)由()等组成。

A.开关装置
B.电气装置
C.布线系统
D.用电设备电气部分
E.保险装置


点击查看答案


60、单项选择题  电梯的安装、改造、维修，必须由()或者其通过合同委托、同意的依照《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。

A.电梯使用单位 
B.电梯维护单位 
C.电梯安装单位 
D.电梯制造单位


点击查看答案


61、问答题  

背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。

该工程竣工验收的基本程序有什么特点?


点击查看答案


62、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例1H420096-3】
1．背景
某机电安装公司承建某汽车制造厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房建筑结构为局部兰层，其中一层是机械除渣系统、水泵房和水处理间l三层是输煤廊，煤斗是钢制的；锅炉房有蒸发量为20t/h、蒸汽压力为1.6MPa的散装工业锅炉四台。第一台锅炉安装为一期工程。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包，其合同工期为150d。
2．问题
(1)经项目部测算，其中关键线路锅炉本捧安装的最短工期为80d．最长工期为120d，最可能完成的工期是90d．筑炉工期不少于25d。据此，项目部绘制了网络图(详见图1H420096-3)存在哪些问题？为什么？
(2)由于基础存在问题致使钢架安装延期6d，而项目部又不想延长已制定的工期目标，应如何调整？
(3)项目部在工程开工前，需向哪个监管部门办理施工准许手续？其法定手续的程序是什么？
(4)项目部对施工中特种设备作业人员控制的对象包括哪些？

(5)公司给该项目部考核成本是2000万元，项目部经测算降低考核成本10%作为目标计划成本，项目部对进度加强实施控制，节约了成本，实际成本仅为考核成本85%。计算该项目实际成本是多少？项目成本降低率是多少？


点击查看答案


63、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-1】
1．背景
某机电工程项目施工合同价为560万元，合同工期为6个月，施工合同规定：
(1)开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。
(2)业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣保留金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到三月底全部扣完。
(3)预付款在最后两个月扣除，每月扣5o%。
(4)工程进度款按月结算，不考虑调价。
(5)业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。
(6)若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时的实际产值如表1H420124-1所示
该工程进人第四个月时，由于业主资金困难，合同被迫终止。
2．问题
(1)该工程的工程预付款是多少万元？应扣留的保修金为多少万元？
(2)笫一个月到第三个月各月签证的工程款是多少？应签发的付款凭证金额是多少？
(3)合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元？
(4)合同终止后业主共应向施工单位支付多少万元的工程款？


点击查看答案


64、单项选择题  不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）。

A.水电工程
B.钢结构工程
C.送变电工程
D.管道安装工程


点击查看答案


65、单项选择题  评价方案一般是由评价指标标准和（）共同组成。

A.评价内容
B.评价活动指导思想
C.评价方法
D.评价指标


点击查看答案


66、问答题  

施工现场的安全防护是贯彻“预防为主、安全第一”方针的有力措施。项目部应努力提高安全生产管理水平，加强施工现场的安全防护，并采取技术、组织、经济和分包合同措施保证现场文明施工措施的实现。
问题：
1．消除人的不安全行为的防护措施是什么?
2．消除安全管理缺陷应该做到哪些?
3．如何正确使用和管理安全标识?
4．施工项目文明施工管理的主要内容有哪些?
5．施工现场文明施工管理的内容包括哪些?


点击查看答案


67、问答题  

背景:
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380d，而依施工预算定额该工程工期应为360d。
在合同履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正。

问题：
1.按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
2.该工程中的分包合同是否成立?为什么?
3.该工程的实际工期为多少天?为什么?
4.订立工程承包合同应遵循的原则是什么?
5.如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价款应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?
6.简述工程承包合同的变更程序。


点击查看答案


68、单项选择题  同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据我国《建筑法》的规定，该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。

A、甲
B、乙
C、丙
D、三家施工单位约定


点击查看答案


69、多项选择题  关于平面控制网的基本精度要求，下列叙述中正确的是()。

A.应使二等以下的各级平面控制网的最弱边边长中误差不大于0.1mm
B.一般工程的施工放样，要求新设的建筑物与相邻已有建筑物的相关位置误差应小于10～20cm
C.在改、扩建厂的施工图设计时，尚需测定主要地物点的解析坐标，其点位对于最近解析图根点的点位中误差约为5～10cm
D.二、三、四等三角网的建立，取四等三角网最弱边边长中误差为5cm
E.二、三、四等三角网，一、二级小三角的测角中误差，分别为：±1.0”、±1.8”、土2.5”、±5.0”、±10”


点击查看答案


70、单项选择题  在石油天然气管道输油工程项目中，界定为大型的标准为()。

A.年产量≥600万t，管线长度≥120km
B.年产量≥300万t，管线长度≥80km
C.年产量≥300万t，管线长度≥120km
D.年产量≥600万t，管线长度≥80km


点击查看答案


71、多项选择题  工业炉冬季砌筑时，下列措施正确的是（）.

A.应在采暖环境中进行
B.工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃
C.耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上
D.调制高铝水泥耐火浇注的水温不应超过60℃
E.耐火浇注料施工过程中，应及时加入促凝剂


点击查看答案


72、单项选择题  施工单位进行通风空调工程深化设计时，若有重大变更，应征得（）的确认。

A.业主代表
B.监理工程师
C.项目总工程师
D.原设计人员


点击查看答案


73、单项选择题  下列钢材中，需进行焊接性试验是( )。

A.国内小钢厂生产的20#钢材
B.国内大型钢厂新开发的钢材
C.国外进口的16Mn钢材
D.国外进口未经使用，但提供了焊接性评定资料的钢材


点击查看答案


74、多项选择题  以下关于阳光旅行储值卡业务的说法正确的是（）。

A.阳光旅行储值卡采用无固定面值的方式向个人发行
B.购买金额为人民币100元的整数倍
C.单卡最大面值不超过1000元人民币
D.我行提供再次充值服务


点击查看答案


75、单项选择题  管线中心定位测量中，不属于管线主点位置的是()。

A.管线的起点
B.管线的转折点
C.管线的中点
D.管线的终点


点击查看答案


76、单项选择题  下列不属于各类签章文件包含的类型是()管理文件。

A.合同
B.施工组织
C.经济
D.质量


点击查看答案


77、填空题  设备安装用的紧固件，应用（）制品或其他防锈蚀制品。


点击查看答案


78、判断题  要使成本控制真正发挥及时、有效的作用，必须严格按照经济责任制的要求，贯彻责、权、利相结合的原则。


点击查看答案


79、单项选择题  将4个1KΩ（21℃）镍电阻两两串联再并联后，检测一个大房间的平均温度（21℃），传递到变送器的电阻值是（）。

A.0.5KΩ 
B.1.0KΩ 
C.2.0KΩ 
D.4.0KΩ


点击查看答案


80、问答题  

背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。 
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却• 
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。

本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中有哪些主要内容?


点击查看答案


81、单项选择题  依据我国相关法律规定，特种设备安装、改造、维修单位必须经（）特种设备安全监督管理部门的许可，取得资格，才能进行相应的生产活动。

A.国务院
B.省级
C.市级
D.低级


点击查看答案


82、多项选择题  根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定，()须带负荷试运转。

A.风机 
B.车床 
C.泵 
D.铣床 
E.压缩机


点击查看答案


83、多项选择题  常用作垂直埋设的人工接地体有（）。

A.镀锌角钢 
B.镀锌钢管 
C.镀锌圆钢 
D.底板钢筋 
E.桩基钢筋 


点击查看答案


84、多项选择题  滑动轴承适用于（）的场合。

A．重载
B．高速
C．低速
D．高精度
E．结构上要求剖分


点击查看答案


85、多项选择题  有关建筑智能化工程施工实施要点说法正确的是()。

A.智能化系统的深化设计应具有开放结构
B.协议和接口都应标准化和模块化
C.可从招标文件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料，然后针对智能化产品进行工程深化设计
D.工程施工前应做好工序交接工作
E.各类探测器的安装，应根据产品的特性及保护警戒范围的要求进行安装


点击查看答案


86、多项选择题  管道进行压力试验前应将待试管线上的()拆除或加以隔离。

A、调节阀
B、安全阀
C、闸阀
D、爆破板
E、仪表元件


点击查看答案


87、单项选择题  齿轮传动的主要特点有()。

A.工作可靠性高，但寿命较短
B.要求较高的制造和安装精度，成本较高
C.适宜于远距离两轴之间的传动
D.传动比准确、稳定，但效率较低


点击查看答案


88、多项选择题  工程平面控制网的测量方法有（）。

A．三角测量法
B．导线测量法
C．水准测量法
D．三边测量法
E．电磁波测距


点击查看答案


89、单项选择题  建筑智能化工程大型设备接口界面的确定，必须预先约定所遵循的()

A.接口软件
B.通信协议
C.合同条款
D.界面划分


点击查看答案


90、单项选择题  ()对本工程项目的安全生产负全面领导责任。

A.工号技术员
B.部门经理
C.项目经理
D.项目总工程师


点击查看答案


91、多项选择题  净化空调系统综合效能试验测定与调整的项目，由建设单位根据()等要求进行综合衡量确定。

A.工程性质
B.监理单位
C.设备供应商
D.生产试运行的条件
E.生产工艺


点击查看答案


92、不定项选择  特种设备的()，应当经核准的特种设备检验检测机构进行。

A.监督检验 
B.定期检验 
C.型式试验 
D.原材料检验 
E.无损检测


点击查看答案


93、单项选择题  消火栓灭火系统的室内消火栓给水管到若管径()mm时，采用螺纹连接。

A.≤80
B.≥80
C.≤100
D.≥100


点击查看答案


94、单项选择题  大型钢结构工程()进行竣工验收。

A.可按分项工程 
B.可划分成若干个子分部工程 
C.可按一个分部工程 
D.可按一个子分部工程


点击查看答案


95、问答题  

背景资料某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。

如何实现进口监控设备的可追溯性？


点击查看答案


96、单项选择题  ()是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。

A.精度检验与调整
B.设备固定
C.润滑与设备加油
D.调整与试运转


点击查看答案


97、单项选择题  在机械设备安装过程时，装配件表面必须洁净并涂抹()。

A.防锈油 
B.润滑油(脂) 
C.石蜡 
D.生产用油脂


点击查看答案


98、多项选择题  机电工程注册建造师施工管理签章文件，正确填写的通用要求项是()。

A.分包企业签署的质量合格文件，必须由担任分包项目负责人的注册机电工程建造师签章 
B.工程地址应填写清楚，并与工程承包合同一致 
C.工程名称应与工程承包合同的工程名称一致 
D.施工单位应填写全称并与工程承包合同一致 
E.单位工程、分部、分项工程必须按规范标准相关规定填写


点击查看答案


99、单项选择题  自动化仪表工程安装中，施工阶段配线和穿线工作，应在土建工程完全结束后，()进行。

A.在装饰工程开始前 
B.与装饰工程同步 
C.装饰工程进行到一半时 
D.装饰工程结束后


点击查看答案


100、单项选择题  建筑热水管道系统冲洗要求是()。

A.先冲洗底部干管，后冲洗各环路支管 
B.先冲洗各环路支管，后冲洗底部干管 
C.先冲洗底部水平支管，后冲洗垂直干管 
D.先冲洗上部支管，后冲洗下部干管


点击查看答案


101、单项选择题  机电工程厂房(车间)基础施工测量的重点是()

A.混凝土柱子基础
B.钢柱基础
C.混凝土杯形基础
D.围墙基础


点击查看答案


102、单项选择题  建设工程的消防设计、竣工验收未依法报公安机关消防机构备案的，公安机关消 防机构责令建设单位在五日内备案并()。

A.责令其停止施工 
B.责令其停止使用 
C.纳人抽查范围 
D.予以处罚 


点击查看答案


103、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


104、单项选择题  电梯安装单位应当在施工前将拟进行的电梯情况书面告知()，告知后即可施工。

A.电梯设备安全监督管理部门 
B.特种设备安全监督管理部门 
C.市级质量安全监督管理部门 
D.起重设备安全监督管理部门


点击查看答案


105、多项选择题  风管施工的主要内容包括()

A.风管制作 
B.风管部件制造 
C.风管系统安装 
D.风管系统的严密性试验 
E.风管系统的强度试验


点击查看答案


106、多项选择题  电力工程一级建造师(机电工程)施工管理签章文件包括()管理文件

A.施工范围
B.施工组织
C.施工安全
D.协调
E.现场环保文明施工


点击查看答案


107、多项选择题  焊接设备选用原则包括()。

A.安全性 
B.适用性 
C.耐受性 
D.先进性 
E.经济性


点击查看答案


108、单项选择题  甲施工企业于5月1日向乙企业发出采购80吨钢材的要约，乙于5月5日发出同意出售的承诺信件。5月8日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，5月9日，总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺自()起生效。

A、5月5日
B、5月8日
C、5月9日
D、5月10日


点击查看答案


109、单项选择题  “声闸”的主要作用是使录音室的()满足要求。

A.混响时间
B.频率特性
C.噪声指标
D.声音左右对称


点击查看答案


110、单项选择题  电视塔顶设备吊装常用的方法是()。

A.塔式起重机吊装
B.履带吊吊装
C.直升飞机吊装
D.缆索起重机吊装


点击查看答案


111、单项选择题  表面在有机介质溶液中形成钝化保护层而有极强的耐腐蚀性，特别是耐海水腐蚀的是()

A.纯铜
B.纯镍
C.纯锌
D.纯铝


点击查看答案


112、单项选择题  建筑管道施工程序是施工准备→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→()→试运行→竣工验收。

A.系统清洗→系统试验→防腐绝热 
B.系统试验→系统清洗→防腐绝热 
C.系统试验→防腐绝热→系统清洗 
D.防腐绝热→系统清洗→系统试验


点击查看答案


113、单项选择题  安装精度控制方法中的修配法的作用是( )。

A.抵消过大的安装累计误差
B.抵消设备运转时产生的作用力影响
C.抵消摩擦面间油膜的影响
D.抵消零部件磨损的影响


点击查看答案


114、单项选择题  在成本管理中，常常会发生一些例外问题，例如()。

A、成本项目的差异额达到目标成本10%以上 
B、未按分包合同约定的数额支付分包商工程款 
C、设计变更过于频繁 
D、专业分包商的劳动力流动性大


点击查看答案


115、问答题  

竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-1】
1．背景
某大型电解铝工程计划分两期建成，经招标投标，由A建设工程公司进行总承包，并签订了工程建设协议。此时二期工程所需的220kV长途输电线路及供电电源点正处在方案论证和选线阶段，B送变电建设公司还未确定，但根据工程建设计划，该供电工程应与二期工程同期完工。
主体工程开工3个月后，明确由B送变电建设公司承建该供电工程，在塔基施工中遇到百年不遇的气象条件，其使整个工期拖延10天，对此业主根据协议处罚A建设工程公司10万元。为保证线路安全，全线路装设了避雷线，并使避雷线对导线的保护角设在400。
该工程的生活区建设进行统一规划和实施市场化运作，并由当地房地产商开发建设。鉴于该大型电解铝工程地处偏远，以及对该区域未来发展的期望，A建设工程公司决定就地建造一个水泥厂，以满足该工程和该区域对水泥的需要。
2．问题
(1)-期工程建成后，水泥厂工程也同期完工，那么该水泥厂工程是否应参加工程的竣工验收？阐述理由。
(2)长途输电线路及供电电源点建成后是否应纳入二期工程进行竣工验收？为什么？
(3)业主对A建设工程公司的延期罚款是否合理？阐述理由。
(4)生活区的建设显然要与一、二期工程建成同步，其是否也应参加该大型电解铝工程竣工验收，为什么？
(5)在保证线路安全方面．B送变电建设公司的安装是否正确？阐述正确做法。


点击查看答案


116、单项选择题  系统管道绝热施工应在()进行。

A.管道系统强度试验前
B.管道系统严密性检验后
C.防腐处理前
D.制冷系统调试后


点击查看答案


117、单项选择题  安装精度控制方法中的修配法的作用是()。

A.抵消过大的安装累计误差 
B.抵消设备运转时产生的作用力影响 
C.抵消摩擦面间油膜的影响 
D.抵消零部件磨损的影响


点击查看答案


118、多项选择题  划分机械设备安装基准线的依据有（）。

A.设备中心线 
B.设备布置图 
C.土建单位提供的标高线 
D.工艺系统原理图 
E.有关建筑物的边缘线


点击查看答案


119、单项选择题  根据《中华人民共和国电力法》的规定，电压在()的架空电力线路保护区，导线边缘向外侧延伸的距离为l0m。

A.1～10kV
B.35～110kV
C.154～330kV
D.500kV


点击查看答案


120、填空题  设备和器材到达现场后，应在规定期限内作（）。


点击查看答案


121、单项选择题  介质毒性程度为极度和高度危害的低压容器为()。

A.第一类压力容器
B.第二类压力容器
C.第三类压力容器
D.第四类压力容器


点击查看答案


122、多项选择题  起重机按按结构形式划分，属于臂架式起重机的是()。

A.桅杆式起重机
B.自行式
C.塔式起重机
D.桥式起重机
E.门式起重机


点击查看答案


123、多项选择题  以下属于机电工程项目常用的高分子材料的特点的是()

A.耐高温
B.电绝缘体
C.耐水
D.高强度
E.使用过程中会出现“老化”现象


点击查看答案


124、单项选择题  金属接地极是一种传统的接地极，其所使用的金属材料不包括()。

A.镀锌角钢
B.铜棒
C.铜芯导线
D.铜板


点击查看答案


125、单项选择题  综合考虑各种因素，大型储罐选择（）基础较为妥当。

A.联合 
B.垫层 
C.沉井 
D.箱梁式


点击查看答案


126、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

智能化监控设备安装后，应对哪些建筑设备自动监控系统进行检测?


点击查看答案


127、多项选择题  垂直埋设的金属接地体一般采用()等。

A.镀锌角钢 
B.镀锌钢管 
C.镀锌圆钢 
D.镀锌扁钢 
E.镀锌槽钢


点击查看答案


128、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1．背景
某建筑改造项目位于城市繁华商业区，业主通过招标，将该项目的弱电智能化工程承包给施工单位甲，将该项目的土建和其他安装工程（装修、暖通、消防、电气、给水排水等）承包给施工单位乙。施工单位乙又将桩基工程分包给具有专业承包一级资质的施工单位丙。
2．问题
(1)该项目现场至少应编制哪些施工组织设计？
(2)桩基工程的施工技术文件由施工单位丙编制后，由施工单位丙的项目经理填写
《施工组织设计（方案）报审表》，签章后向监理报批。这种做法是否正确？
(3)施工单位乙在策划实施该项目时，应注意哪些内、外联系环节？
(4)施工单位乙编制施工组织总设计时，在本项目的复杂性方面还应考虑哪些问题？
(5)消防工程验收所需的资料应包括哪些内容？


点击查看答案


129、单项选择题  未经批准或未采取安全措施，在电力设施周围或在依法划定的电力设施保护区内进行爆破或其他作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门有权责令其（）.

A.停止作业、赔偿损失并处以罚款
B.停止作业、恢复原状并赔偿损失
C.停止作业、恢复原状并处以罚款
D.停止作业、限期改正并赔偿损失


点击查看答案


130、多项选择题  应按规定进行见证取样检测涉及安全的包括()。

A.试块 
B.试件 
C.机具 
D.消耗品 
E.有关材料


点击查看答案


131、多项选择题  通信机房的环境要求包括()。

A.温度
B.湿度
C.防尘
D.绝缘
E.照明


点击查看答案


132、判断题  工程成本分析报表的资料来源于施工项目的成本日记账和成本分类账以及应收账款分类账，起报告工程成本预测的作用


点击查看答案


133、多项选择题  建筑安装工程，组成分项工程的项目施工完毕后，可由()组织内部验评。

A.监理工程师 
B.技术负责人 
C.项目总工程师 
D.工程部门负责人 
E.项目专业技术负责人 


点击查看答案


134、单项选择题  通风与空调系统经平衡调整后，各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于（）。 A.5%

B.10% 
C.15% 
D.20%


点击查看答案


135、单项选择题  玻璃纤维复合风管适用于（）。

A、洁净空调系统
B、酸性环境空调系统
C、防排烟空调系统
D、中压以下空调系统


点击查看答案


136、单项选择题  开环控制是最简单的一种控制方式，按照控制信息传递的路径，它所具有的特点是：控制量与被控制量之间()。

A、具有双向通路
B、只有反向通路而没有前向通路
C、没有通路
D、只有前向通路而没有反向通路


点击查看答案


137、填空题  回路电压超过（）的端子板应有足够的绝缘并涂以（）标志。


点击查看答案


138、单项选择题  通常情况下，耐火浇注料搅拌均匀后应在（）内完成浇筑。

A.30min 
B.45min 
C.60min 
D.90min 


点击查看答案


139、单项选择题  设备、管道保冷层施工技术要求中，采用一种保冷制品层厚度大于()mm时，应分两层或多层逐层施工。

A.60
B.70
C.80
D.90


点击查看答案


140、单项选择题  分部工程(子分部工程)应由()组织施工单位的有关人员进行验收。

A.监理工程师 
B.总监理工程师 
C.项目经理 
D.项目技术负责人


点击查看答案


141、单项选择题  下列属于间接成本的是()。

A、取暖费 
B、人工费 
C、材料费 
D、机械使用费


点击查看答案


142、多项选择题  工业炉冬季砌筑时，下列措施正确的是()。

A.应在采暖环境中进行 
B.工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃ 
C.耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上 
D.调制高铝水泥耐火浇注的水温不应超过60℃ 
E.耐火浇注料施工过程中，应及时加入促凝剂


点击查看答案


143、单项选择题  属于管道组成件的元件是()。

A.垫片 
B.导轨 
C.吊夹 
D.托座


点击查看答案


144、单项选择题  某工程项目于2011年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。

A、2011年4月1日
B、2011年6月1日
C、2011年9月l日
D、2011年12月1日


点击查看答案


145、单项选择题  管道系统吹洗注意事项不参考的是()。

A.吹洗的排放物不得污染环境，严禁随地排放 
B.按支管→疏通管→主管的顺序吹洗 
C.吹洗时应设置禁区 
D.D.不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离


点击查看答案


146、问答题  

背景:
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380天，而依施工工期定额该工程应为360天。在合同的履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正.

问题：
1)按承包工程的范围不同可将机电工程承包合同分为哪几类?(管理实务p.171)
2)该工程中的分包合同是否成立?为什么?(管理实务p.171)
3)该工程的实际工期为多少天?为什么?(见项目管理课本)
4)如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价格应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?(管理实务p.169)
5)简述工程的变更程序。(各方变更要求必须经业主工程师批准方能下发和生效


点击查看答案


147、单项选择题  根据导线连接要求，在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处，导线接头的数量应为（）。

A.0个 
B.1个 
C.2个 
D.3个


点击查看答案


148、多项选择题  以下应逐个进行壳体压力试验和密封试验的阀门有()。

A.输送苯乙烯管道的阀门 
B.输送甲醇管道的阀门 
C.输送设计压力为1MPa的自来水管道的阀门 
D.输送温度为280℃的过热蒸汽管道的阀门 
E.输送设计压力为2MPa的热水管道的阀门 


点击查看答案


149、多项选择题  下列属于A类计量器具的是()。

A.千分表检具 
B.塞尺 
C.压力表 
D.兆欧表 
E.接地电阻测量仪


点击查看答案


150、单项选择题  下列关于市场经济条件下施工项目成本计划的特征，描述错误的是()。

A、成本计划是被动的 
B、成本计划不仅针对建设成本，还要考虑运营成本的高低。 
C、成本计划的目标不仅是项目建设成本的最小化，同时必须与项目盈利的最大化相统一 
D、通常通过对项目全寿命期作总经济性比较和费用优化来确定项目的成本计划


点击查看答案


151、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用真题案例与解析
某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定，安装公司负责设备采购、施工和试运行验收，工期为2个月，合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。
工程施工到6个月后，因该国的政局不稳定，冷水机组等设备延期60天到达我国口岸，所以冷水机组等设备在通关时，未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天，安装公司调整了施工进度计划，增加施工人员和机械设备，加班加点，冷水机组等设备按原计划安装到位，通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出，向业主提出费用索赔，被业主拒绝。
问题：
⑴结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。
⑵安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容？
⑶冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加？
⑷针对背景中的风险，安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策？
⑸说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。


点击查看答案


152、填空题  接线端子应与导线截面匹配，不得使用（）端子配（）截面导线。


点击查看答案


153、单项选择题  列入国家强制检定目录的工作计量器具不包括()。

A.兆欧表
B.材料试验机
C.X射线探伤机
D.接地电阻测量仪


点击查看答案


154、单项选择题  建筑电气工程施工技术要求，凡是非带电的裸露可接近的金属部分必须接地。接地连接的末端支线不允许()连接。

A.并排
B.分散
C.串联
D.并联


点击查看答案


155、单项选择题  对中压风管系统的严密性试验要求是()。

A.不需要做漏风量测试 
B.若漏光法检测不合格时再做漏风量测试 
C.全部进行漏风量测试 
D.在漏光法检测合格后，按比例漏风量测试


点击查看答案


156、填空题  信号接地宜采用（）一点接地方式。


点击查看答案


157、单项选择题  关于建筑电气工程施工注意事项的表述，下列说法错误的是()。

A.对所有设备、器具应进行解体检查
B.要密切注意所有非带电的金属部件的保护接地连接的持续性
C.预埋、预留工作要做到准确性
D.预埋、预留工作不能影响建筑结构的安全性


点击查看答案


158、多项选择题  （）等计量器具，属于C类计量器具。

A.计量性能稳定，量值不易改变
B.低值易耗且使用要求精度不高
C.钢直尺
D.5m以下的钢卷尺
E.5m以上（不含5m）钢卷尺


点击查看答案


159、单项选择题  在我国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子，今年12周岁。依据其本国法律，尚属于无民事行为能力人，其在我国境内从事民事行为时，对其民事行为的认定，应()。

A、认定为限制民事行为能力
B、由其国家的使领馆认定
C、认定为完全民事行为能力人
D、认定为有民事行为能力


点击查看答案


160、问答题  

背景：一长途高压输电线路及配电站由某施工单位承建，输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线公路旁，其变压器器身虽充氮运输，但运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及其一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途。变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。
【问题】
⑴施工单位编制的线路架设施工组织设计中应包括哪些方面对外联系协调，为什么？
⑵变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容？
⑶为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调？


点击查看答案


161、多项选择题  直流电源的()是标志其电能质量的重要指标。

A.电压
B.电流
C.稳定性
D.杂音
E.功率


点击查看答案


162、单项选择题  关于合同价款调整描述错误的是()。

A、法律法规变化时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
B、工程变更时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
C、项目特征描述符合时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
D、不可抗力时发承包双方应按照合同约定调整合同价款


点击查看答案


163、多项选择题  用户安全用电行为规定有()。

A.不得擅自改变用电类别
B.不得擅自超过合同约定的容量用电
C.可以改变用电类别
D.不得擅自超过计划分配的用电指标
E.可以超过计划分配的用电指标


点击查看答案


164、多项选择题  承诺必须符合一定条件才能发生法律效力。承诺必须具备的条件包括()。

A、承诺必须由受要约人向要约人作出
B、承诺应在要约规定的期限内作出
C、承诺的内容应当与要约的内容一致
D、承诺的方式必须符合要约要求
E、承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效


点击查看答案


165、多项选择题  炉窑砌筑工程施工现场条件的准备包括()。

A.水源设备
B.电源设备
C.技术准备
D.运输道路平整畅通
E.主要用于耐火材料现场临时堆放、浇注料搅拌、耐火砖切磨加工等


点击查看答案


166、单项选择题  适用于在低速而有冲击轴承是()。

A.向心滑动轴承
B.滑动轴承
C.滚动轴承
D.推力滑动轴承


点击查看答案


167、单项选择题  下列设备中，属于特种设备的是（）。

A.风机 
B.水泵 
C.压缩机 
D.储气罐


点击查看答案


168、多项选择题  下列设备中，属于特种设备的有()。

A.6层6站载客电梯 
B.水压1MPa的热水锅炉 
C.工作压力1.2MPa·L的气瓶 
D.35kV变压器 
E.3t桥式起重机


点击查看答案


169、问答题  

背景:
某工程建设单位将工程中的土建工程、设备安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位，在合同履行中发生以下事件：
事件1：业主代表在审查土建施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求施工单位编织脚手架工程安全专项施工方案。甲施工单位项目经理部编织了安全专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。
事件2：业主代表在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位书面提出整改要求;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量问题，即向乙施工单位签发了“工程暂停令”，要求对该分部工程停工整改。
事件3：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。乙修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延期申请。

问题：
(1)指出事件1中，甲施工单位在脚手架工程专项施工方案中编织和报审过程中的不妥之处，写出正确的做法。
(2)事件2中业主代表的做法是否妥当?若有不妥之处，说明理由并写出正确做法。
(3)事件2中，在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作?
(4)乙施工单位向项目经理机构提出延长工期申请是否正确?说明理由。


点击查看答案


170、多项选择题  关于合同变更成立的条件，下列说法正确的是()。

A.合同关系已经存在
B.合同内容发生变化
C.经合同当事人协商一致，或者法院、仲裁庭裁决，或者援引法律直接规定
D.合同内容无变化
E.如果法律、行政法规对合同变更方式有要求，则应遵守这种要求


点击查看答案


171、单项选择题  关于导线测量法布设应符合的要求，说法错误的是()。

A.当导线平均边长较长时，应控制导线边数 
B.导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大 
C.当导线网用作首级控制时，应布设成环形网 
D.当导线网用作首级控制时，网内不同环节上的点不宜相距过近


点击查看答案


172、单项选择题  下列文件中，属于机电工程注册建造师签章的合同管理文件是（）。

A.工程项目安全生产责任书 
B.分包单位资质报审表 
C.总进度计划报批表 
D.工程款支付报告 


点击查看答案


173、问答题  

【背景资料】：
A公司总承包某地一扩建项目的机电安装工程，材料和设备由建设单位提供．A公司除自己承担主工艺线设备安装外，非标准件制作安装工程、防腐工程等均匀分包给具有相应施工资质的分包商施工．考虑到该地区风多雨少的气候，建设单位将紧靠河边及施工现场的一所弃用学校提供给A公司项目部，项目部安排两层教学楼的一层做材料工具工作，二楼作现场办公室，楼旁临河边修建简易厕所和浴室，污水直接排入河中，并对其他空地做了施工平面布置．（见图5)
开工前，项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”签订了分包合同，制定了成本控制目标和措施．施工中由于计划多变、设计变更多，管理不到位，因而造成工程成本严重超过预期．
在露天非标准制作时，分包商采用CO2气体保护焊施焊，质检员予以制止．
动态炉窑焊接宪成后，项目部即手炉窑的砌筑，监理工程师予以制止，砌筑后，在没有烘炉技术资料的清况下，项目部根据在某场的烘炉经验开始烘炉，又一次遭到监理工程师的制止．
在投料保修期间，设备运行不正常甚至有部件损坏，主要原因有：①设备制造质量问题，②建设单位工艺操作失误，③安装精度问题，建设单位与A公司因质量问题的责任范围发生争执。
【问题】：
l、项目部的施工平面布置，对安全和环境保护会产生哪些具体危害？
2、项目部在施工阶段应如何控制成本？
3、说明质检员在露天制作场地制止分包商继续作业的理由，应采取哪些措施以保证焊接质量？
4、分别说明动态炉窑砌筑和烘炉时两次遭监理工程师纸质的原因？
5、分别指出保修期间出现的质量问题应如何解决？


点击查看答案


174、单项选择题  电缆敷设施工程序中，电缆敷设的紧前工序是()。

A.电缆搬运 
B.绝缘测定 
C.挂标志 
D.质量验收


点击查看答案


175、单项选择题  仪表工程进行回路试验和系统试验后,应连续()开通运行。

A.12h 
B.24h 
C.36h 
D.48h


点击查看答案


176、单项选择题  适用于低、中、高压空调系统及潮湿环境的风管是()。

A.酚醛复合风管 
B.玻璃纤维复合风管 
C.聚氨酯复合风管 
D.硬聚氯乙烯风管


点击查看答案


177、问答题  

施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-4】
1．背景
某厂将拟新建一条大型轧机生产线建设项目，通过招标确定该工程由具有机电施工总承包一级资质的企业实施总承包，合同造价1.3亿元，工程主要内容包括厂房钢结构制作、安装，车间内400t桥式起重机的安装，设备安装与调试，电气工程的施工，各种工艺管道安装.
项目管理人员进场后，为加强对安全工作的管理，成立了由项目生产经理为组长的安全领导小组，建立了安全管理体系，并配备了两名专职安全管理员，同时制定了完善的生产安全管理制度.项目总工组织技术人员审查了具有资质分包单位编制的400t桥式起重机的吊装方案和专项安全技术措施．并报给企业技术负责人和项目总监审批.在桥式起重机吊装过程中，出现了安全事故，造成一人重伤，被地方政府监管部门处以停工整顿.
2．问题
(1)该项目部成立的生产安全领导小组及配备的专职安全管理人员是否符合规定要求？
(2)在项目组织实施过程中，项目经理有哪些安全生产职责？
(3)项目上应建立哪些职业健康安全管理制度？
(4)400t桥式起重机的吊装方案和专项安全技术措施的审批程序是否符合规定要求？
(5)安全事故发生后，项目部应如何报告？


点击查看答案


178、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析1：
案例：某机电安装公司承建一造纸厂锅炉房工程，锅炉房有4台200t/h锅炉，合同工期150天。项目部根据合同工期和安装工艺要求，编制了施工组织设计，绘制了每台锅炉安装网络计划图（见附图1），实行4台平行作业。
该公司下达项目部考核成本为1000万元，项目部通过优化施工方案合理安排工期，有效调配资源，经测算以考核成本为基数，直接工程费降低5%，其他直接费降低5%，间接费降低5%，由于加强了成本核算，项目部最终实现了目标成本。
图1H420096-01

【问题】：
（1）指出该网络计划图中，工序安排上存在什么问题？
（2）由于项目部组织协调适当，管道和单体设备安装均提前5天完成，整个工期能否提前？说明理由。
（3）项目部最终实现的目标成本降低率为多少？
（4）工程实施中，配置特种作业人员的依据是什么？具体反映在何种计划中？


点击查看答案


179、多项选择题  工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有（）。

A、施工组织设计
B、计量检测设备使用说明书
C、作业指导书
D、质量计划
E、施工方案


点击查看答案


180、问答题  

背景： 
——赶工方法之二：关键工序赶工费用最低 
某建筑安装工程的网络计划见下图，图示的意义是： 
箭线之下括弧外的数字为正常持续时间； 
括弧内的数字是最短时间； 
箭线之上是每天的费用。 
当工程进行到第95d进行检查时，节点⑤之前的工作全部完成，工程耽误了15d。

问题：
（1）试述赶工的对象。
（2）要在以后的时间进行赶工，使合同工期不拖期，问怎样赶工才能使增加的费用最少?


点击查看答案


181、多项选择题  有关对6X19+1规格的钢丝绳的说法正确的是()。

A.19代表钢丝绳的圈数
B.19代表每股中的钢丝数
C.6代表钢丝的质量
D.6代表钢丝绳的股数
E.代表中间的麻芯


点击查看答案


182、单项选择题  建筑管道工程一般施工程序是：施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→（）→试运行→竣工验收。

A、系统清洗一管道系统试验一防腐绝热
B、管道系统试验一系统清洗一防腐绝热
C、管道系统试验一防腐绝热一系统清洗
D、防腐绝热一系统清洗一管道系统试验


点击查看答案


183、问答题  

合同管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
A公司的某项机电设备安装工程，由B单位中标承担施工任务。总包合同签订后，A公司将工程中的一部分指定B单位分包给C单位。分包合同签订后，C单位又欲将分包工程的一部分分包给D单位。
2．问题
(1)由于C单位的分包是业主指定分包，B单位是否可不经审核直接与C单位签订分包合同？
(2)C单位由于自身臂理不到位，施工过程中出现了质量事故，工程返工造成了工期延误和成本损失，A公司是否应承担相应责任？
(3)对C单位出现的质量事故造成的工期延误和成本损失．B单位应承担什么责任？
(4)C单位是否可将分包工程的一部分分包给D单位？
(5)总承包方对分包方及分包工程施工应从哪些方面进行全过程的管理？


点击查看答案


184、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用()。

A.硬聚氯乙烯塑料衬里
B.软聚氯乙烯塑料衬里
C.铅衬里
D.橡胶衬里


点击查看答案


185、单项选择题  用于电力线路上的电器设备是（）。

A.金具 
B.集箱 
C.断路器 
D.叶栅


点击查看答案


186、单项选择题  常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是（）。

A.激光准直仪 
B.激光经纬仪 
C.激光指向仪 
D.激光水准仪 


点击查看答案


187、多项选择题  发生火灾报警后，需联防联动控制的有（）。

A.防火卷帘门 
B.火灾探测器 
C.消火栓按钮 
D.排烟风机 
E.电梯


点击查看答案


188、单项选择题  碳素结构钢按照()的下限值将其分为Q195、Q215、Q235、Q275四个级别。

A．导电率
B．屈服强度
C．可塑性
D．耐磨性


点击查看答案


189、单项选择题  下列钢材中，不属于型材范围的是()。

A.螺纹钢 
B.扁钢 
C.钢管 
D.轨道


点击查看答案


190、多项选择题  在市场经济环境下，企业的生产经营活动面临着许多风险和不确定性，例如()。

A、劳务分包的不确定性 
B、应收款项的可收回性 
C、固定资产的使用寿命 
D、售出存货可能发生的退货或者返修


点击查看答案


191、多项选择题  风管制作安装完成后，必须对风管的（）。

A.板材 
B.咬口缝 
C.铆接孔 
D.法兰翻边 
E.管段接缝


点击查看答案


192、多项选择题  高压管道安装前，所用管子、关键及阀门等应具有的质量证明文件（）。

A.材料证明 
B.配件合格证 
C.焊接试样实验结果 
D.焊接登记表 
E.安装试验报告 


点击查看答案


193、问答题  

某专业安装公司承包了南方沿海某城市一高层建筑的泛光照明工程。承包合同为设计、采购、施工。工程设计考虑节能环保和新技术，选用了LED变色泛光灯，建筑泛光照明要与城市景观照明同步控制，照明场景控制选用二总线控制模块。合同工期90天，7月l日开工到当年9月28日竣工。 
专业安装公司按合同要求，编制了泛光照明工程施工方案。因建筑有透空段，灯具安装采用吊篮方式施工。公司对施工人员进行了灯具安装及安全操作培训。 
安装公司编制了施工进度计划，施工作业按进度计划实施。针对施工季节可能出现的意外事件(自然灾害)，安装公司制定了应急预案。 
施工中，安装公司及时与各相关单位沟通协调，灯具及时到场，照明电源和线路按期敷设到位，泛光照明工程按合同约定竣工，并与城市景观照明同步开通。在保修期间，专业安装公司对建筑泛光照明工程进行了技术性回访。

1.LED灯具安装中，可能出现哪些自然灾害的意外事件会影响工程进度? 2.用吊篮方式安装灯具是哪种类型的高处作业?还应对施工人员进行哪些操作技术的培训?取得哪个操作证才能上岗操作? 3.泛光照明工程施工中，专业安装公司要与哪些单位沟通协调? 4.在保修期内，专业安装公司进行技术回访有何作用?


点击查看答案


194、问答题  

某汽车生产线设备安装工程，施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计，编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。该设备基础工程施工完成后，施工总承包方对设备基础进行了检验，其主要检验内容包括：基础质量合格证明书、外观，基础的位置及几何尺寸的测量，对设备基础进行了预压试验。
问题
1.该设备安装工作施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处，并改正。
2.旋工组织总设计的主要内容有哪些?
3.设备基础质量合格证明书有哪些?
4.对设备基础的外观检查主要是察看哪些项目?
5.对设备基础的位置及几何尺寸的测量检查主要包括哪些项目?
6.对设备基础进行预压试验的作用是什么?
7.如果对设备基础的强度有怀疑时，应运用什么方法对基础的强度进行复测?


点击查看答案


195、单项选择题  在管道气压试验中，承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的()倍。

A.1.10
B.1.15
C.1.20
D.1.25


点击查看答案


196、单项选择题  干式变压器在运输途中，应有()。

A.压力监视
B.补充装置
C.防雨及防潮措施
D.核对高、低压侧方向


点击查看答案


197、多项选择题  线路交桩是在完成线路勘察后，设计单位向施工单位进行交接桩的工作，交桩的内容有()。

A.线路控制桩 
B.临时性水准点 
C.永久性水准点 
D.纵向边坡桩 
E.曲线加密桩


点击查看答案


198、多项选择题  关于电气盘柜内二次回路接线要求的表述，说法正确的有()。

A.导线与电气元件间连接应牢固可靠，不得有中间接头
B.电缆和分列导线的端部应标明其回路编号
C.每个接线端子上的接线宜为一根，最多不超过两根
D.屏蔽电缆的屏蔽层应予接地
E.导线与接线端子连接4mm2以上的单股铜线需装接线鼻子


点击查看答案


199、单项选择题  投标人A参加某泵站的土建标投标，经评审投标人A实质上响应了招标文件的要求，但评委发现其投标报价中有计算性错误，其中单价为10元/方，工程量为1万方，而合价为100万元，而招标文件中对此未作规定，根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令)，则修正后的合价应为()万元。

A.100 
B.10 
C.50 
D.1


点击查看答案


200、单项选择题  输配电线路施工的一般顺序为()。

A.基础施工→勘测定位→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查 
B.勘测定位→基础施工→杆塔组立→导线连接→放线施工→竣工验收检查 
C.基础施工→勘测定位→杆塔组立→导线连接→放线施工→竣工验收检查 
D.勘测定位→基础施工→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查


点击查看答案


201、多项选择题  以焊接工艺评定报告为依据，结合焊接施工经验和实际焊接条件，可以编制（）。

A．焊接工艺规程
B．焊接质量手册
C．焊接工艺卡
D．焊工作业指导书
E．焊接评定规范


点击查看答案


202、单项选择题  在一个发信站和一个或多个收信站之间的一个新的单一或多址载频的初次开通测试称为()。

A.FLU完全测试
B.ELU存在载频测试
C.ALU简略测试
D.入网验证测试


点击查看答案


203、多项选择题  建筑物的共用接地体可为()所共用。

A.防雷接地
B.工作接地
C.保护接地
D.屏蔽接地
E.虚拟接地


点击查看答案


204、单项选择题  球形罐的类型不包括()。

A.橘瓣式
B.足球式
C.单一式
D.混合式


点击查看答案


205、多项选择题  微波设备搬迁前应制定详细的搬迁计划、申请停电路对间，提前做好新机房的()准备工作。

A.天馈线系统
B.电源系统
C.走线架安装
D.线缆的布放
E.通道主要指标测试


点击查看答案


206、单项选择题  金属切削机床按()方式，可分为仿形机床、程序控制机床、数字控制机床、适应控制机床、;加工中心和柔性制造系统。

A.加工对象
B.机床的适用范围
C.自动化程度
D.机床的自动控制


点击查看答案


207、单项选择题  下列工业管道工程一般施工程序中，正确的是（）。

A.管理与设备连接→仪表安装→调试与试运行 
B.仪表安装→试压及清（吹）洗→防腐与保温 
C.管道敷设→管道与设备连接→防腐与保温 
D.管道与设备连接→试压及清（吹）洗→防腐与保温


点击查看答案


208、单项选择题  工业炉系统工程中的最后一道工序是()。

A.防腐工程 
B.筑炉工程 
C.绝热工程 
D.保温工程


点击查看答案


209、单项选择题  在零部件装配时，下列装配顺序错误的是()。

A.装配从组合件开始 
B.由组合件装配成部件 
C.由部件进行总装配 
D.先辅机后主机


点击查看答案


210、多项选择题  下列选项中，不能被认定为废标的是()。

A、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的
B、只有单位的盖章而没有法人代表或法人代表授权的代理人的盖章
C、只有单位盖章而没有法人代表或法人代表授权的代理人的签字
D、只有法人代表或法人代表授权的代理人的盖章，而没有单位盖章
E、只有法人代表或法人代表授权的代理人的签字，而没有单位盖章


点击查看答案


211、单项选择题  自动控制的闭环控制系统特点之一是()。

A.控制作用的传递具有单向性 
B.由偏差产生对系统输入量的控制 
C.抗干扰性较差 
D.由偏差产生对系统被控量的控制


点击查看答案


212、单项选择题  在低速而有冲击的场合，常采用()轴承。

A.向心球轴承
B.圆锥滚子轴承
C.滑动轴承
D.圆柱滚子轴承


点击查看答案


213、单项选择题  由当事人协议选择管辖法院的行为是()。

A、甲公司与乙公司因建材买卖合同产生的纠纷
B、甲公司与丙公司因土地使用权权属产生的纠纷
C、甲公司与丁公司因不动产买卖合同产生的纠纷
D、甲公司与戊公司侵权行为产生的纠纷


点击查看答案


214、多项选择题  施工项目成本控制的重要工作之一是对分包价格的控制。项目经理部应在确定施工方案的初期就要确定需要分包的范围和规模，做好如下工作（）。

A、分包工程的询价 
B、订立平等互利的分包合同 
C、落实劳务资源 
D、建立稳定的分包关系网络 
E、加强施工验收和分包结算


点击查看答案


215、单项选择题  大型原油罐绝热层施工中，依托焊接在管壁上的保温支架，将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是()。

A.拼砌法 
B.充填法 
C.捆扎法 
D.粘贴法


点击查看答案


216、填空题  二次回路接线应按（）图纸施工，接线应正确。


点击查看答案


217、问答题  

背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地 
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。

进场的材料应如何进行验收和确认?


点击查看答案


218、问答题  

某本地网通信光缆架空线路工程线路全长50km，光缆沿途需与3条1lOkV高压电力线、多条低压裸露电力线及1条直埋光缆交越。业主已选定监理单位。施工合同规定：除光缆、接头盒和尾纤外，其余材料全部由施工单位承包，施工地点位于丘陵地带。本工程不含爆破且施工季节为多雨季节。施工过程中发现吊线垂度不符合规范要求。
问题
1．分析影响本工程的质量因素。
2．利用因果分析图法分析工程中影响吊线垂度质量的因素。
3．作为现场管理本工程的项目经理，请根据上述条件列出可以设置为质量控制点的部位或过程。


点击查看答案


219、单项选择题  设备基础定位放线可依据（）图和有关建筑物的轴线、边沿线及标高线，划定安装基准线。

A．设备布置
B．工艺流程
C．设备装配
D．土建施工


点击查看答案


220、填空题  （）是电梯的主要参数。


点击查看答案


221、多项选择题  起重机械失稳主要原因是由于超载、支腿不稳定、吊臂(或称扒杆)偏心过大、机械故障等。其预防措施有()。

A.严格机械检查 
B.严禁超载 
C.打好支腿并用道木和钢板垫实基础 
D.确保支腿稳定 
E.预压试验


点击查看答案


222、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

该工程因设计变更引发工程量变更情况，施工单位应如何处理?


点击查看答案


223、单项选择题  建筑电气工程布线系统敷设，敷设导管在土建模板拆除后的紧后工作是（）。

A.导管穿线 
B.清理管口及扫管 
C.敷设电缆 
D.绝缘检查


点击查看答案


224、单项选择题  最高工作压力大于或者等于()Mpa(表压)，且压力与容积的乘积大于或者等于2.5Mpa·L的气体、液化气体的固定式容器属于压力容器。

A.0
B.0.1
C.1.15
D.1.5


点击查看答案


225、单项选择题  乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是()。

A、因总投资额超过3000万元，故必须公开招标
B、采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包
C、关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包
D、若其施工合同估算价超过200万元必须公开招标


点击查看答案


226、单项选择题  工程量清单具有合同化的法定性，本质上是单价合同的计价模式，中标后的单价一经合同确认，在竣工结算时是不能调整的，即()。

A、价变量不变 
B、价量均不变 
C、量变价不变 
D、价变量也变


点击查看答案


227、单项选择题  关于电梯机房要求的说法中，正确的是（）

A．机房门应为内开防火门 
B．机房内应设置一个电源总开关 
C．机房地板表面的照度不应低于2001x 
D．机房内应设置一个2p型电源插座


点击查看答案


228、多项选择题  吊装方案编制的主要依据有（）。

A．规程规范
B．合同条款
C．被吊装设备的设计文件
D．施工组织设计
E．工程进度计划


点击查看答案


229、单项选择题  新建、改建、扩建后的辐射体，投入使用后的()内提交监测报告。

A.3个月
B.半年
C.9个月
D.一年


点击查看答案


230、多项选择题  《中华人民共和国计量法》规定，计量后续检定是指计量器具首次检定后的检定，包括()。

A.周期检定有效期内的检定 
B.强制性周期检定 
C.修理前检定 
D.修理后检定 
E.仲裁检定


点击查看答案


231、单项选择题  起重工程中，钢丝绳一般由()钢丝捻绕而成。

A.低碳钢 
B.中碳钢 
C.高碳钢 
D.合金钢


点击查看答案


232、单项选择题  直接埋地敷设的照明电缆，应选用()型电缆。

A.VV 
B.VV22 
C.VV59 
D.YJV32


点击查看答案


233、判断题  工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更、技术规范与标准变更、施工次序变更、工程数量变更等。一旦出现变更，工程量、工期、成本都必将发生变化，但只要不变更承发包合同，则施工项目成本不会改变。


点击查看答案


234、单项选择题  管道安装完毕后，应按设计或规范要求对管道系统进行()试验，真空度试验，泄漏性试验等。

A、强度
B、气密
C、压力
D、液体


点击查看答案


235、多项选择题  下列专业设备中，属于冶金轧制设备的有()。

A.拉胚机 
B.结晶器 
C.矫直机 
D.冷却器 
E.缓冲器


点击查看答案


236、多项选择题  输送氢气的管道系统安装完成后，应做()试验。

A.压力 
B.通球 
C.灌水 
D.脱脂 
E.泄漏性


点击查看答案


237、问答题  

施工成本控制在机电工程项目中的应用【案例1H420105-3】
1．背景
某施工单位承接一项水泥厂安装工程项目，该施工项目于2005年2月开工，进行到第8月时，施工单位对前7个月的工作进行了统计检查，统计数据如表1H420105-1所示.

2．问题
(1)根据题中所给出的数据，求出费用偏差、进度偏差，费用绩效指数、进度绩效指数，分析该工程目前的成本和进度状况.
(2)项目部可采用哪些方法控制目前的项目成本？
(3)在施工项目成本控制中，最有效的方法是什么？
(4)对材料成本如何控剞？


点击查看答案


238、单项选择题  用气体为介质进行气压强度试验，试验压力一般为设计压力的()倍，气压试验危险性很大，应采取措施确保安全。

A.1 
B.1.15 
C.1.25 
D.1.35


点击查看答案


239、单项选择题  在依法规划的电力设备保护区内危及电力设施安全的建筑物，由()责令强制拆除。

A.安全管理部门 
B.电力管理部门 
C.施工管理部门 
D.当地人民政府


点击查看答案


240、单项选择题  合理选用计量器具的重要依据是它的()静态特性及动态特性等。

A.准确度等级 
B.结构特性 
C.分辨率 
D.灵敏度


点击查看答案


241、多项选择题  施工总平面图设计的主要内容包括()。

A.生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计
B.临时用电的设计和临时用水的设计
C.安全防火设施的布置
D.合理布置各种仓库、预制场位置，减少场内二次运输
E.生产临时设施与生活设施分开布置


点击查看答案


242、单项选择题  酸性电池室及贮酸室应采用隔爆灯具，不应设()。

A．电源线
B．防爆日光灯
C．插座及开关
D．防爆白炽灯


点击查看答案


243、问答题  

某电网工程公司承接的2标段500kV超高压直流输电线路建设工程，线路长度63km，铁塔133基，沿线海拔l000～2000m，属于覆冰区。经过一年的紧张施工，隐蔽工程的验收，按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程实施验收的中间验收合格后，工程进入竣工验收。 
竣工验收过程中，由国网直流公司等单位专家组成的验收组，分成三个现场组及一个资料组，涵盖测量、通道、铁塔、走线等相关专业，严格按照竣工验收实施细则要求，对2标段进行检查，现场共抽查了三个耐张段，全面细致检查实测了9基铁塔的基础、铁塔、架线、接地、线防等相关内容。 
通过检查，验收组一致认为，由该公司承建的黔2标段施工质量工艺美观，工程资料档案符合要求，现场实物抽检项目及数据符合设计，工程质量优良，满足验收规范要求。

问题:
1.简述架空线路施工的一般程序。
2.简述该工程竣工验收的组织。
3.500kV架空送电线路施工工程竣工验收规定有哪些?
4.工程资料档案中包含的主要资料有哪些?
5.按照施工生产划分，输电线路架设过程中可能的突发事件有哪些?


点击查看答案


244、单项选择题  施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场“临时用电施工组织设计”，并协助业主向当地电业部门()。

A.申请用电许可 
B.申报用电方案 
C.申报用电额度 
D.申请用电安全评审


点击查看答案


245、单项选择题  起重工程中，钢丝绳一般由（）钢丝捻绕而成。

A．低碳钢
B．中碳钢
C．高碳钢
D．合金钢


点击查看答案


246、单项选择题  下列属于技术措施的是()。

A、材料费控制管理 
B、间接费及其它直接费控制 
C、机械费控制管理 
D、提高功效的新工艺的降低成本的技术措施


点击查看答案


247、多项选择题  青铜的合金元素包括有()。

A.铝 
B.硅 
C.锌 
D.铅 
E.锰


点击查看答案


248、单项选择题  一般大吨位起重机较多采用，对吊车站位处的地基的要求相对较低的流动式起重机是()。

A.汽车式起重机
B.履带式起熏机
C.轮胎式起重机
D.塔式起重机


点击查看答案


249、多项选择题  特种设备的安全技术档案应当包括：设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;特种设备的()以及节能改造技术资料。

A.定期检验记录 
B.定期自行检查的记录 
C.日常培训记录 
D.日常维护保养记录 
E.日常使用状况记录


点击查看答案


250、多项选择题  调节阀中的电动执行机构的输出方式有

A．直行程 
B．角行程 
C．步进式 
D．开关式 
E．多转式


点击查看答案


251、问答题  

某汽车生产线设备安装工程，施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计，编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。
该设备基础工程施工完成后，施工总承包方对设备基础进行了检验，其主要检验内容包括：基础质量合格证明书、外观，基础的位置及几何尺寸的测量，对设备基础进行了预压试验。
问题
1.该设备安装工作施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处，并改正。
2.施工组织总设计的主要内容有哪些?
3.设备基础质量合格证明书内容有哪些?
4.对设备基础的外观检查主要是检查哪些项目?
5.对设备基础的位置及几何尺寸的测量检查主要包括哪些项目?
6.对设备基础进行预压试验的作用是什么?
7.如果对设备基础的强度有怀疑时，应运用什么方法对设备基础的强度进行复测?


点击查看答案


252、单项选择题  某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造()。

A、不属于职务发明创造，甲有专利申请权
B、属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业
C、由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明
D、由于甲利用了单位的物质条件，专利权的归属可以与单位协商确定


点击查看答案


253、单项选择题  设备安装中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备，应符合国家现行计量法的规定，其精度等级，不应()被检对象的精度等级。

A.高于
B.低于
C.等于
D.小于


点击查看答案


254、单项选择题  临时用电工程安装完毕后，由()组织检查验收。参加人员有主管临时用电安全的领导、技术人员、施工现场主管、编制临电设计者、电工班长及安全员。

A.技术部门
B.安全部门
C.业主代表
D.供电部门


点击查看答案


255、单项选择题  在雷电特别强烈地区采用双避雷线，少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于（）的高压输电线路。

A．500KV及以上 
B．220~330KV 
C．110KV 
D．35KV


点击查看答案


256、单项选择题  对试压前的准备工作，不正确的做法是()。

A.管道上所有的开口应进行封闭
B.不应进行防腐和保温
C.系统内的阀门应关闭
D.埋地附设的管道，试压前不得埋土


点击查看答案


257、单项选择题  在卫星电视接收系统中，若采用3m天线，高频头增益≥54dB时，可选用≤()m的电缆。

A.20
B.30
C.40
D.50


点击查看答案


258、问答题  

某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格，通过招投标承接一高层建筑机电安装工程，工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中，针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组，制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。
在工程施工中，发生了以下事件：
事件1：出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后，施工单位为了赶工期，立即进行吊装，因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。
事件2：对工作压力为1.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时，发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤，建设单位委托安装公司进行补焊处理。
事件3：项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后，即进行抽真空充氨试运转。
问题：
1.氨制冷站施工前应履行何种手续?
2.安装公司对容器补焊处理是否合法?说明理由。
3.事件1吊装作业前还应进行什么工作?应提供哪些资料?
4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。
5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容?


点击查看答案


259、单项选择题  建筑安装工程的分项工程可按（）划分。

A.专业性质 
B.施工工艺 
C.施工程序 
D.建筑部位


点击查看答案


260、判断题  反映和监督施工项目成本计划的完成情况，为项目成本预测，为参与项目施工生产、技术和经营决策提供可靠的成本报告和有关资料，促使项目改善经营管理，降低成本，提高经济效益。这是施工项目成本核算的根本目的。


点击查看答案


261、填空题  有照明要求的盘、柜，照明灯具应选用（）启动的普通灯具，避免灯具开启时产生干扰。


点击查看答案


262、多项选择题  先期违约的构成要件包括()。

A、当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任
B、当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任
C、因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任
D、违约的时间必须在合同有效成立后至合同履行期限截止前
E、违约必须是对根本性合同义务的违反，即导致合同目的落空


点击查看答案


263、问答题  

背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。 
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却• 
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。

本工程的新技术施工方案如何进行技术交底?


点击查看答案


264、多项选择题  中华人民共和国住房和城乡建设部公告第659号008年4月30日公布，立即淘汰落后设备清单中，焊接设备有()

A.直流弧焊机
B.埋弧焊机
C.等离子弧焊机
D.熔化极气体保护焊机
E.交流弧焊机BX1-135


点击查看答案


265、单项选择题  下列属于经济措施的是()。

A、及时结算工程款 
B、在合同条文中应细致地考虑一切影响成本、效益的因素 
C、在合同执行期间，合同管理部门应主要进行合同文本的审查，合同风险分析 
D、在施工准备阶段应多作不同施工方案的技术经济比较


点击查看答案


266、多项选择题  室内电缆敷设时，正确的做法有（）。

A.电力电缆设在控制电缆的上部 
B.敷设时电缆从电缆盘的上端引出 
C.电缆平行敷设在热力管道的上方 
D.并列敷设电缆中间接头可在任意位置 
E.电缆应在切断4小时内进行封头


点击查看答案


267、单项选择题  为防止雨水进入机房，馈线进入机房前应设()。

A.接地排
B.防水弯
C.固定卡
D.密封槽


点击查看答案


268、单项选择题  ()是以电极与工件之间的电弧作为热源的，是目前应用广泛的焊接方法。

A.气焊
B.电弧焊
C.电渣焊
D.钻热焊


点击查看答案


269、多项选择题  特种设备监督检验的对象包括()。

A.设计过程 
B.制造过程 
C.安装过程 
D.改造过程 
E.重大维修过程 


点击查看答案


270、多项选择题  下列需除锈的材料或工件中，不宜采用火焰除锈的有（）。

A.油浸过的金属表面 
B.厚钢板 
C.薄壁钢管 
D.退火锅 
E.淬火锅


点击查看答案


271、单项选择题  关于纤毛和鞭毛的化学组成与哪种蛋白质无关（）

A.微管蛋白A
B.微管蛋白B
C.动力蛋白
D.结蛋白
E.连接蛋白


点击查看答案


272、单项选择题  采暖管道冲洗完毕后，应（）、加热，进行试运行和调试．=

A．试压 
B．通水 
C．通球 
0．灌水


点击查看答案


273、单项选择题  具有()情形的场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核和竣工消防验收。

A.建筑总面积为10000平方米得博物馆的展示厅
B.建筑总面积为3000平方米得商场
C.建筑总面积为800平方米的幼儿园
D.建筑总面积为600平方米的网吧


点击查看答案


274、多项选择题  智能建筑是由()共同构成。

A.建筑智能化工程
B.建筑设备工程
C.建筑工程
D.建筑设备安装工程
E.建筑安装工程


点击查看答案


275、单项选择题  焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的()。

A.余高、凹陷、裂纹、错口 
B.余高、错口、凹陷、焊瘤 
C.错口、气孔、裂纹、焊瘤 
D.余高、焊瘤、夹渣、咬边


点击查看答案


276、问答题  

某工业安装项目通过招标，建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时，监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装就位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调整，土建单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的设备是设备的改型产品，基础尺寸与原设计图发生变化。对此，建设单位决定设计变更，按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建单位负责施工。土建单位与安装单位均依据合同条款的约定提出了索赔要求。由于基础交付安装单位工期已拖10天，将影响安装单位的后续工程，因此安装公司增加施卫力量和装备赶工，于合同要求日期完工，并向建设单位以据提出赶工索赔。

问题:
1.案例中提出的设计变更属于哪种类型?对工程建设进度、人工时耗费影响应由谁来承担?
2.说明设计变更的管理程序和规定。
3.土建单位施工有无过失?应向建设单位提出哪些索赔要求?
4.阐述安装单位向建设单位索赔的合理性与否。
5.地脚螺栓孔验收时主要验收哪些内容?


点击查看答案


277、问答题  

资源管理在机电工程项目中的应用真题案例解析：
某施工单位在2010年承担了一项机电工程项目，施工单位项目部为落实施工劳动组织，编制了劳动力资源计划，按计划调配了施工作业人员。并与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司提供60名劳务工，从事基础浇注、钢结构组对焊接、材料搬运工作。进场前对劳务工进行了安全教育。
基础工程结束、安装工程开始后，项目部发现原劳动力计划与施工进度计划不协调，而又难于在计划外增加调配本单位施工作业人员，在吊装作业和管道焊接等主体施工中劳动力尤为不足。项目部采取临时措施，重新安排劳务工工作，抽调12名劳务工充实到起重作业班组，进行起重作业。作业前项目部用1天时间对12名劳务工进行了起重作业安全技术理论学习和实际操作训练。项目安全员提出12名劳务工没有特种作业操作证，不具备起重吊装作业资格，但项目部施工副经理以进行了培训且工程急需为由，仍然坚持上述人员的调配。
低合金钢管道焊接（手工焊）在2010年8月开始焊接。项目部抽调4名从事钢结构焊接的有焊工合格证的劳务工参加焊接工作。在水压试验前监理工程师会同项目质量技术部门进行检查，发现：
⑴4名劳务工焊工中，有2人的焊工合格证是2007年3月签发；另两人其中1人焊工合格证的试件钢号分类代号为Ⅰ，试件形式代号为1G；1人焊工合格证的试件钢号分类代号为Ⅰ，试件形式代号为4G。
⑵参与检测共有3名无损检测人员。3人的资格情况如下：N0．1号：RTⅠ级、UTⅡ级；N0．2号：RTⅠ级、MTⅡ级；N0．3号：RTⅡ级、UTⅡ级、PTⅡ级；
焊道射线检测的15C-04号报告共有3道焊口的检测结果，评定其中1道焊缝存在不合格的缺陷。该报告由N0．1号评定检测结果，N0．2号签发检测报告。
问题：
⑴从背景中，项目部出现劳动力不足和对劳务工重新进行的安排违背了用工动态管理哪些原则？说明理由。
⑵说明背景中起重工属于特种作业人员的理由。项目安全员和项目部施工副经理对抽调劳务工从事起重吊装作业的意见或做法是否正确？说明理由。
(3)对检查所提的4名焊工，是否能够进行该低合金钢管道的焊接作业？分别说明理由。
⑷15C-04号报告中评定检测结果和报告签发是否符合无损检测人员资格管理的要求？为什么？从背景中，应由哪位无损检测人员签发报告？


点击查看答案


278、单项选择题  ()适用于单件重量大的大、中型设备、构件的吊装，作业周期短。

A.流动式起重机
B.塔式起重机
C.拖拉机
D.桅杆式起重机


点击查看答案


279、单项选择题  下列建设工程中，机电工程二级建造师可承担的工程是()。

A.900万元的通风空调工程 
B.400万元的防腐保温工程 
C.110kV的变配电站工程 
D.1200万元的电气动力照明工程


点击查看答案


280、单项选择题  《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，机电工程专业建造师执业工程范围不包括（）。

A.钢结构工程
B.环保工程
C.水轮机安装工程
D.炉窑工程


点击查看答案


281、多项选择题  消防工程移交包括()。

A.工程实体移交
B.工程主体移交
C.工程资料移交
D.工程验收移交
E.工程材料移交


点击查看答案


282、多项选择题  TD—SCDMA采用TDD模式，并同时采用了()等一系列高新技术。

A.时分多址(TDMA)
B.同步CDMA
C.智能天线
D.软件无线电
E.接力切换


点击查看答案


283、单项选择题  在被焊结构刚性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的情况下,焊条选择时可以考虑选用比母材()的焊条。

A.同一强度级别 
B.低一强度级别 
C.高一强度级别 
D.相同或高一强度级别


点击查看答案


284、多项选择题  低合金钢目前主要用于（）等制造。

A.锅炉汽包 
B.压力容器 
C.起重机轨道 
D.压力管道 
E.高强螺丝


点击查看答案


285、单项选择题  管道与设备作为一个系统进行试验时，当管道的试验压力大于设备的试验压力时，且设备的试验不低于()，可按设备的试验压力进行试验。

A.设备的设计压力1.15倍 
B.设备的试验压力 
C.管道的设计压力1.15倍 
D.管道的试验压力


点击查看答案


286、多项选择题  碳质量分数含量小于2%的黑色金属有()。

A.生铁 
B.低碳钢 
C.中碳钢 
D.高碳钢 
E.重金属


点击查看答案


287、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-3】
1.背景
某施工单位承担一机电工程项目，甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有；
(1)机电安装工程造价660万元，材料及设备费占施工产值的比重为60%；
(2)工程预付款为该机电工程总造价的20%.工程实施后，工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，从每月结算工程价款中按材料和设备占施工产值的比重扣抵工程预付款，竣王前全部扣清.
(3)工程进度款逐月计算；
(4)工程保修金为机电安装工程造价的3%，竣工结算月一次扣留.
2．问题
(1)工程竣工结算的前提是什么？
(2)工程价款的结算方式有哪几种？
(3)承包单位能否将工程预付款临时挪作他用，为什么？
(4)该工程2～5月每月拨付工程款为多少？累计工程款为多少？
(5)六月份办理工程竣工结算，该工程结算造价为多少？甲方应付工程结算款为多少？
(6)在该工程的保修期间发生管道漏水，甲方多次催促乙方修理，乙方一再拖延，最后甲方另请施工单位修理，修理费1.5万元，该项费用如何处理？


点击查看答案


288、多项选择题  按主蒸汽压力的大小，发电站汽轮机可以划分为（）.

A.高压汽轮机
B.超高压汽轮机
C.亚临界压力汽轮机
D.特高压汽轮机
E.超超临界压力汽轮机


点击查看答案


289、单项选择题  关于特种设备的制造安装要求，错误的说法是()。

A.现场制作压力容器须按压力容器质保手册的规定进行，并接受安全监察部门的监督检查
B.电梯安装结束经自检后，应提请国家特种设备安全监察部门核准的检验检测机构进行检验
C.承揽特种设备工程前，应取得特种设备安装、改造、维修活动的资格
D.锅炉施工中按质量保证手册和与锅炉安装监察部门的约定，接受对锅炉各工序和监检点进行质量检验


点击查看答案


290、多项选择题  电缆敷设时应注意的事项有()。

A.电力电缆和控制电缆应分层布置 
B.电缆与热力管道交叉时的净距离应符合规定 
C.电缆应从电缆盘的下端引出 
D.并列敷设电缆的中间接头应将接头位置错开 
E.应有防止电缆机械损伤的措施


点击查看答案


291、问答题  

某机电总承包公司通过投标承接一栋超高层办公楼的机电安装工程。总承包公司中标后，业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件，并以此作为签订合同的前提。附加条件包括：
(1)增加净化空调系统工程;
(2)将原计划总工期20个月改为l8个月。
总承包公司与业主签订合同后，征得业主同意，将其中的几项分部工程分包给了几家具有相应资质条件的分包单位。为了防止分包单位延误工程进度，合同条款有如下内容：
“如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度，总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失，总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理”。
消防工程完工后，总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收。征得公安消防机构同意后，建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加现场检查和现场验收。
电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由总承包公司调试，最后由建设单位将检验和调试的结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查。
问题：
1.业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反法律规定?法律依据是什么?
2.总承包公司与分包单位订立的合同中有哪些不利于总承包公司的条款?指出并说明。
3.指出消防系统工程验收中不正确之处，正确的消防系统工程验收应如何进行?
4.指出电梯安装工程监督检验过程中不正确之处，并予以纠正。


点击查看答案


292、单项选择题  施工企业使用强制检定的计量器具，应向指定的计量检定机构申请（）。

A.后续检定
B.使用检定
C.周期检定
D.仲裁检定


点击查看答案


293、多项选择题  电站汽轮机除本体外，还包括（）。

A.凝水系统设备 
B.蒸汽系统设备 
C.引送风设备 
D.给水系统设备 
E.吹灰设备


点击查看答案


294、单项选择题  关于建筑管道系统试验的说法，正确的是（）。

A.采用气压试验时，应编制专项方案，并经监理（技术人员）批准 
B.室外排水管网应按系统进行整体（分段）试验 
C.首层两处室内消火栓试射，检验两股充实水柱时喷射到达最远点的距离 
D.当设计未注明试验压力时，应按类似工程经验（规范要求）数据进行压力试验 


点击查看答案


295、单项选择题  无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、（）等。

A．橡胶
B．陶瓷
C．塑料
D．涂料


点击查看答案


296、单项选择题  下列设备中，属于供电部门和变电所电力设施的是（）。

A.断路器
B.汽轮机
C.发电机
D.调相机


点击查看答案


297、单项选择题  补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。

A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水


点击查看答案


298、单项选择题  在输配电线路勘测定位时，要确定（）。

A.各处杆塔型号 
B.杆塔组立方法 
C.立杆方式 
D.杆身调整程序


点击查看答案


299、单项选择题  离心机为受力不均、高速旋转设备，其基础为普通基础，安装时应该采用()。

A.螺栓可调垫铁
B.减振垫铁
C.勾头成对斜垫铁
D.橡胶垫


点击查看答案


300、单项选择题  高程控制网的测量方法有（）。

A．导线测量、三角测量
B．水准测量、电磁波测量
C．电磁波测量、三边测量
D．三边测量、水准测量


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：管理学：信息管理学考试题库（最..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询