当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程测试题（考试必看）
2020-05-12 00:49:50 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  轴的材料通常采用（）。

A．合金钢和普通钢
B．普通钢的冷拉钢
C．碳素钢和普通钢
D．碳素钢和合金钢


点击查看答案


2、多项选择题  中华人民共和国住房和城乡建设部公告第659号008年4月30日公布，立即淘汰落后设备清单中，焊接设备有()

A.直流弧焊机
B.埋弧焊机
C.等离子弧焊机
D.熔化极气体保护焊机
E.交流弧焊机BX1-135


点击查看答案


3、单项选择题  具有良好的导电性、导热性以及优良的焊接性能、强度不高、硬度较低、塑性好的有色金属是()。

A、锌
B、铁
C、钢
D、铜


点击查看答案


4、单项选择题  空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成()电信号。

A.0--10mA
B.0--20mA
C.0--10VAC
D.0--10VDC


点击查看答案


5、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-1】
1．背景
某机电工程项目施工合同价为560万元，合同工期为6个月，施工合同规定：
(1)开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。
(2)业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣保留金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到三月底全部扣完。
(3)预付款在最后两个月扣除，每月扣5o%。
(4)工程进度款按月结算，不考虑调价。
(5)业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。
(6)若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时的实际产值如表1H420124-1所示
该工程进人第四个月时，由于业主资金困难，合同被迫终止。
2．问题
(1)该工程的工程预付款是多少万元？应扣留的保修金为多少万元？
(2)笫一个月到第三个月各月签证的工程款是多少？应签发的付款凭证金额是多少？
(3)合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元？
(4)合同终止后业主共应向施工单位支付多少万元的工程款？


点击查看答案


6、多项选择题  在5°C-10°C气温条件下仍可用于施工的耐火材料有()。

A.黏土结合耐火浇注料 
B.水泥耐火浇注料 
C.水玻璃耐火浇注料 
D.耐火泥浆 
E.耐火喷涂料


点击查看答案


7、多项选择题  根据《注册建造师施工管理签章文件目录》规定，机电工程的施工进度管理文件包括()。

A.总进度计划报批表 
B.分部工程进度计划报批表 
C.单位工程进度计划报审表 
D.分包工程进度计划批准表 
E.材料采购总计划表


点击查看答案


8、多项选择题  有关对6X19+1规格的钢丝绳的说法正确的是()。

A.19代表钢丝绳的圈数
B.19代表每股中的钢丝数
C.6代表钢丝的质量
D.6代表钢丝绳的股数
E.代表中间的麻芯


点击查看答案


9、单项选择题  起重吊装作业所使用的钢丝绳是由()制成的。

A.高碳钢 
B.中碳钢 
C.低碳钢 
D.合金钢


点击查看答案


10、单项选择题  经返工重做或更换器具、设备的检验批，应该（）。

A.予以验收 
B.重新进行验收 
C.按技术方案和协商文件进行以验收 
D.严禁验收


点击查看答案


11、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-5】
1．背景
某施工单位承担工业厂房建设和设备安装工程，合同约定工程费用为3000万元，其中直接工程费为2010万元，计划利润为150万元，税金120万元，措施费210万元，规费210万元，企业管理费300万元.工程工期l0个月，若工程量变动在±5%以内，仅直接工程费作调整.工程停工时计费与正常相同.施工过程中发生如下事件：
(1)事件一：设备基础基坑开挖时，施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工方案，施工中发现该地下含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据，因而发生开挖的基坑塌方，造成施工单位设备损失10万元，增加支护费用20万元，事故处理80万元，停工0.5个月，处理1个月.
(2)事件二：建设单位提出设备安装设计变更，造成设备基础基坑开挖土方工程量增加4%．需要材料赞18万元，人工费10万元，施工机械使用费10万元，增加工期0.2月.
2．问题
(1)施工单位与甲方签订的合同中，直接费为多少？间接费为多少？
(2)事件一中，施工单位是否可以提出索赔？为什么？
(3)发生的工期和赞用应如何处理？
(4)事件二中，发生了工程量变更，费用应如何处理？


点击查看答案


12、单项选择题  新建、改建、扩建后的辐射体，投入使用后的()内提交监测报告。

A.3个月
B.半年
C.9个月
D.一年


点击查看答案


13、单项选择题  甲是政府安全生产检查人员，则其在行使现场处理权时不可以()。

A、对安全生产违法作业当场纠正
B、对现场检查出的隐患责令停止使用
C、责令紧急避险
D、将不合格的安全设施查封扣押


点击查看答案


14、单项选择题  按压力管道安装许可类别及级别划分，燃气管道属于（）。

A、工业管道
B、油气管道
C、公用管道
D、动力管道


点击查看答案


15、单项选择题  驻波比是（）

A.衡量负载匹配程度的一个指标；
B.衡量输出功率大小的一个指标；
C.驻波越大越好，机顶口驻波大则输出功率就大；
D.与回波损耗没有关系。


点击查看答案


16、单项选择题  下列设备中，属于供电部门和变电所电力设施的是（）。

A.断路器
B.汽轮机
C.发电机
D.调相机


点击查看答案


17、多项选择题  管道气压试验应遵守的规定有()。

A.承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.2倍 
B.严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度 
C.试验前，必须用空气进行预试验，试验压力宜为0.5MPa 
D.试验时，装有超压泄放装置，其设定压力不得高于1.1倍试验压力或者试验压力加0.345MPa 
E.试验过程中严禁带压紧固螺栓


点击查看答案


18、多项选择题  锅炉按水循环方式分类可分为()。

A.自然循环锅炉 
B.强制循环锅炉 
C.直流锅炉 
D.交流锅炉 
E.复合循环锅炉


点击查看答案


19、多项选择题  建筑设备自动化系统的基本功能包括（）。

A.监视建筑设备的运行状态
B.实施超限调整
C.自动调节建筑设备的运行状态
D.自动诊断并修复设备故障
E.实现能源管理自动化


点击查看答案


20、问答题  

某工业安装项目通过招标，建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时，监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装就位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调整，土建单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的设备是设备的改型产品，基础尺寸与原设计图发生变化。对此，建设单位决定设计变更，按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建单位负责施工。土建单位与安装单位均依据合同条款的约定提出了索赔要求。由于基础交付安装单位工期已拖10天，将影响安装单位的后续工程，因此安装公司增加施卫力量和装备赶工，于合同要求日期完工，并向建设单位以据提出赶工索赔。

问题:
1.案例中提出的设计变更属于哪种类型?对工程建设进度、人工时耗费影响应由谁来承担?
2.说明设计变更的管理程序和规定。
3.土建单位施工有无过失?应向建设单位提出哪些索赔要求?
4.阐述安装单位向建设单位索赔的合理性与否。
5.地脚螺栓孔验收时主要验收哪些内容?


点击查看答案


21、单项选择题  确定施工项目成本核算对象的原则，应以每一独立施工图预算所列的()为依据，并结合施工现场条件和施工管理要求，因地制宜地确定成本核算对象。

A、单位工程 
B、分部工程 
C、分项工程 
D、主体工程


点击查看答案


22、单项选择题  为了减少启动电流和保证启动转矩，绕线式感应电动机的启动方法采用()。

A.转子串电抗器启动 
B.定子串电阻或电抗器启动 
C.定子串自耦变压器启动 
D.转子串接电阻或频敏变阻器启动


点击查看答案


23、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制()。

A、投标最高限价 
B、投标指导价 
C、评标价 
D、招标控制价


点击查看答案


24、单项选择题  用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具是()。

A.兆欧表 
B.液体流量计 
C.样板 
D.万用表


点击查看答案


25、问答题  

背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。

项目部进行设备开箱检查的内容有哪些？


点击查看答案


26、单项选择题  制定吊装技术方案的重要依据主要有()最大起升高度等

A.载荷、额定起重量、破断拉力 
B.额定起重量、最大幅度、许用载荷 
C.载荷、额定起重量、最大幅度 
D.破断拉力、许用载荷、总拉力


点击查看答案


27、问答题  

背景：
在机电工程项目公开招标中，有A.B.C.D.E.F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A安装单位有资格参加评标。
评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。
评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。(该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法人代表印章)
建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理、保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。

问题：
1.在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。
2.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。
3.判别B.D.F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。
4.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。(不考虑保险因素)


点击查看答案


28、单项选择题  在输配电线路施工中，每根导线在每个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，要求导线和避雷线有()个接头。

A.0 
B.1 
C.2 
D.3


点击查看答案


29、多项选择题  管道施工前，与管道连接的设备安装就位固定完毕，设备的（）应符合设计要求

A.周长偏差
B.标高
C.中心线
D.直线度
E.管口方位


点击查看答案


30、判断题  正确及时地核算施工过程中发生的各项费用，计算施工项目的实际成本，这是项目成本核算的主体和中心任务


点击查看答案


31、判断题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)提出，建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，必要时可以采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及其范围。


点击查看答案


32、问答题  

某电力建设公司将一电厂循环流化床锅炉安装工程进行邀请招标。某机电安装公司依据电力建设公司工程项目招标文件给定的工程量清单内容，以及采用综合单价法计算的要求，综合施工方案和企业定额等编制了投标报价文件.该公司以低价中标，与电力建设公司签订了固定总价合同。 
机电安装公司虽然对工业锅炉安装比较熟悉，但对电厂循环流化锅炉安装工程缺少经验，对施工图分析不够，材料费估算有遗漏，二次搬运费和不可预见费估计偏低。加之在施工期间材料上涨，人工费提高;锅炉烟气采用电除尘和干式除尘系统与其它连接系统界定不明;电力建设公司提供的工程量有误。为此，机电安装公司向电力建设公司提出费用调整和索赔。

1.分析机电安装公司提出索赔的合理性。 2.机电安装公司可否提出费用调整，简述理由。 3.基于该工程状况，指出固定总价签约合同可能存在的风险。 4.机电安装公司编制投标报价还应考虑哪些因素?


点击查看答案


33、多项选择题  总能量衡算中，()属于机械能

A.内能 
B.热能 
C.位能 
D.压力能 
E.动能 


点击查看答案


34、多项选择题  关于压力容器焊接试板要求的说法，正确的有（）。

A.试板应采用与施焊压力容器相同的条件和工艺在试验场完成操作（产品焊接试版，应在焊接产品的同时完成操作） 
B.试板应由该压力容器的施焊焊工进行焊接 
C.试板检测不合格，允许返修 
D.不得刻意避开试板焊缝外观不合格的部分截取试样（产品焊接试外观检查如不合格，允许返修，如不返修，可避开缺陷部位截取试样） 
E.焊接试板应同炉、同工艺随容器进行热处理


点击查看答案


35、问答题  

某火灾报警及联动控制系统工程，该工程的主要项目是自动灭火系统、紧急广播、事故照明、消防给水和排烟系统。该工程火灾探测器采用感烟、感温复合型探测器，安装完毕后，对该火灾探测器进行现场测试。并由相关部门对该系统工程进行了验收。
该工程施工项目经理部根据该工程的特殊性，对施工过程中使用的施工机具和检测器具的选用和使用作了严格的控制。
问题
1.目前的火灾探测器按结构可分为哪些类型?
2.应怎样对感烟、感温复合型探测器进行现场测试?
3.火灾报警及联动控制系统验收的程序是什么?
4.施工机具和检测器具的选用应综合考虑哪些因素?
5.对施工机具的选用应着重从哪些方面进行控制?
6.对施工检测器具的选用应遵循哪些原则?
7.施工机具在采购前和使用前必须严格执行哪些制度?


点击查看答案


36、问答题  

背景：
某机电总承包公司通过投标承接，一栋超高层办公楼的机电安装工程。
总承包公司中标后，业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件，井以此作为签订合同的前提。附加条件包括①增加净化空调系统工程：②将原计划总工期20个目改为18个月。
总承包公司与业主签订合同后，征得业主同意，将其中的几项分部工程分包给了几家具有相应资质条件的分包单位。
为了防止分包单位延误工程进度，合同条款有如下内容：
“如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度，总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失，总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理”。
消防工程完工后，总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收，征得公安消防机构同意后，建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加现场检查和现场验收。
电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由总承包公司调试，最后由建设单位将检验和调试的结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查。

问题：
1.业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反法律规定?法律依据是什么?
2.总承包公司与分包单位订立的合同中有哪些不利于总承包公司的条款?指出并说明。
3.指出消防系统工程验收中不正确之处，正确的消防系统工程验收应如何进行?
4.指出电梯安装工程监督检验过程中不正确之处，并予以纠正。


点击查看答案


37、单项选择题  设备安装中，对环境温度需严格控制的是()。

A.喂料设备 
B.铸造设备 
C.收尘设备 
D.精密设备


点击查看答案


38、多项选择题  采用上拔式液压提升方法是以整体吊装的构建有（）。

A.投影面积大，重量重的构件 
B.投影面积小，提升高度高的构件 
C.投影面积小，重量较轻的构件 
D.提升高度高，重量较轻的构件 
E.提升高度相对较低的构件 


点击查看答案


39、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

我国常采用的招标形式有哪几种?说明本次邀请招标是否合理?


点击查看答案


40、问答题  

背景：
某工业厂房的动力站安装工程，该工程的总承包商项目经理部坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立了安全管理体系和安全生产责任制，并针对该工程项目的规模、结构、特点、环境、技术含量、施工风险及资源配置等因素进行了施工安全策划，编制了具体化、及时化、有针对性的施工安全技术措施并做了交底。

问题：
1.该项目经理部的安全第一责任人是谁?应该负责哪些安全管理工作?
2.安全管理责任制主要是用来明确谁的责任?
3.风险控制应遵循的原则是什么?
4.安全技术交底应由谁留存?
5.安全技术交底制度的内容是什么?


点击查看答案


41、单项选择题  金属切削机床按()方式，可分为仿形机床、程序控制机床、数字控制机床、适应控制机床、;加工中心和柔性制造系统。

A.加工对象
B.机床的适用范围
C.自动化程度
D.机床的自动控制


点击查看答案


42、多项选择题  建筑强电井内的接地支线通常采用()。

A.铜线 
B.铜排 
C.扁钢 
D.圆钢 
E.角钢


点击查看答案


43、单项选择题  在雷电特别强烈地区采用双避雷线，少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于（）的高压输电线路。

A．500KV及以上 
B．220~330KV 
C．110KV 
D．35KV


点击查看答案


44、单项选择题  关于光缆工程单盘测试的说法，正确的是()。

A.光纤长度应抽测80%
B.用0TDR法测量单盘损耗时应加标准尾纤
C.光缆护层应进行耐压测试
D.应进行偏振膜色散测试


点击查看答案


45、多项选择题  有色金属中的重金属包括（)．

A．铜合金 
B．钦合金 
C．锌合金 
D．镁合金 
E．镍合金


点击查看答案


46、问答题  

某企业(业主)一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担。工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制作240t，管道安装23000m。合同工期6个月。其中动、静设备安装，非标设备制作统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元。合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标206号文件)中的综合单价法计价和结算。设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5%;间接费为直接费的10%;利润为直接费和间接费的8%，税率为3.4%。合同其他条款如下：
(1)管道安装费按0.016万元/m计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10%时进行调整，调价系数0.9。
(2)开工前业主向施工单位支付估算合同总价20%的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。
(3)业主每月从施工单位的工程款中按3%的比例扣留工程质量保修金。
施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装。其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量见表4—1。


每月实际完成并经监理工程师签证确认的工作量
表4-1每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量
工程保修期间，一台现场制作的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元。
问题：
1.计算设备安装预算造价(结果保留2位小数)，要求列出各项费用计算步骤。
2.计算全部安装工程预付款总额。
3.计算第6月管道安装工程量价款。监理工程师应签证的管道安装工程款是多少?实际签发的付款凭证金额是多少?


点击查看答案


47、填空题  电流互感器二次回路中性点应分别（）接地，接地线截面不应小于4mm2，且不得与其他回路接地线压在（）接线鼻子内。


点击查看答案


48、单项选择题  机电工程施工中使用的起重机就是()型钢制造的。

A．Q295
B．Q345
C．Q390
D．Q460


点击查看答案


49、多项选择题  智能化系统的风阀控制器安装前，应检查的内容有()。

A.输出功率 
B.线圈电阻 
C.供电电压 
D.驱动方向 
E.输入信号


点击查看答案


50、多项选择题  电站汽轮机除本体外，还包括（）。

A.凝水系统设备 
B.蒸汽系统设备 
C.引送风设备 
D.给水系统设备 
E.吹灰设备


点击查看答案


51、单项选择题  在零部件装配时，下列装配顺序错误的是()。

A.装配从组合件开始 
B.由组合件装配成部件 
C.由部件进行总装配 
D.先辅机后主机


点击查看答案


52、判断题  施工过程中所耗费的机械、运输设备等劳动资料的价值，是以购置价计入施工项目成本的。


点击查看答案


53、单项选择题  对于施工企业发生的、不应由施工项目负担的管理费用和财务费用，作为()，直接计入企业的当期损益，不得计入施工项目成本。

A、额外费用 
B、期间费用 
C、常规费用 
D、机动费用


点击查看答案


54、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用真题案例与解析
某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定，安装公司负责设备采购、施工和试运行验收，工期为2个月，合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。
工程施工到6个月后，因该国的政局不稳定，冷水机组等设备延期60天到达我国口岸，所以冷水机组等设备在通关时，未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天，安装公司调整了施工进度计划，增加施工人员和机械设备，加班加点，冷水机组等设备按原计划安装到位，通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出，向业主提出费用索赔，被业主拒绝。
问题：
⑴结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。
⑵安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容？
⑶冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加？
⑷针对背景中的风险，安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策？
⑸说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。


点击查看答案


55、单项选择题  无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、（）等。

A．橡胶
B．陶瓷
C．塑料
D．涂料


点击查看答案


56、单项选择题  内动化仪表工程施工的原则是();先安装设备再配管布线;先两端后中间。

A.先土建后安装，先地下后地上
B.先安装后土建，先地下后地上
C.先土建后安装，先地上后地下
D.先安装后土建，先地上后地下


点击查看答案


57、多项选择题  施工人员在工业炉砌筑前应了解或掌握()。

A.耐火材料的性能 
B.炉体的结构 
C.施工要领 
D.验收标准 
E.耐火材料的选用


点击查看答案


58、多项选择题  碳质量分数含量小于2%的黑色金属有()。

A.生铁 
B.低碳钢 
C.中碳钢 
D.高碳钢 
E.重金属


点击查看答案


59、多项选择题  关于天然橡胶的特点叙述中正确的是()。

A.强度大
B.不透水
C.防静电
D.电绝缘性好
E.防辐射


点击查看答案


60、问答题  

背景：
某机电安装工程项目施工采用了承包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4千米。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20千米的供砂点采购。
而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20日～5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;应于5月24日交给承包商的后续图纸直道6月10日才交给承包商;6月7日～6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月11日～6月14日的该地区的供电全面中断。

问题：
1.承包商的索赔要求成立的条件是什么?
2.由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。作为一名工程师应该批准该索赔要求吗?为什么?
3.若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台计算、人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理?如不合理应怎样计算?
4.由于几种情况的暂时停工，承包商在6月25日向业主的造价工程师提出延长工期26天，成本损失费人民币2万元/天(此费率已经造价工程师核准)和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔款57.2万元。作为一名造价工程师应该批准延长工期多少天?索赔款额多少万元?
5.你认为应该在业主支付给承包商的工程进度款中扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金吗?为什么?


点击查看答案


61、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例1H420096-2】
1．背景
某安装公司通过招标承接到某装置外系统工程（不包括设备、电仪等工程）的施工合同，合同工期200d，开工前安装公司项目部向业主提交了施工方案和施工网络计划。施工方案：按专业施工顺序组织施工。劳动组织：专业施工队。物资供应：材料供货满足施工要求，脚手架随用随调。施工中项目部进行了二次检查：
(1)当工程进行了1个月时，将实际进度与网络计划进行比较发现，钢管架预制拖后od。
(2)当工程进行125d后，发现工作3-4工艺管线安装还需20d。
双代号网络图如图1H420096-1所示。

2．问题
(1)实际进度与计划进度如何进行比较？
(2)当制定的网络计划经过实施不能满足工期要求时，需用什么方法进行调整？
(3)第一次检查后如何调整？
(d)第二次检查后如何调整？请画出调整后的双代号网络图。


点击查看答案


62、单项选择题  机电工程施工现场内部协调管理的几种形式中，项目经理或授权的其他领导人指令，()。

A.主要对项目执行层在施工中生产资源需求等实行即时调度协调 
B.主要对作业人员在施工中作业工序安排、计划进度调节等实行即时协调 
C.主要对突发事项、急需处理事项以指令形式进行管理协调 
D.主要对例行检查后发现的管理偏差进行通报沟通，讨论措施进行纠正，避免类似情况再发生


点击查看答案


63、单项选择题  汽包的吊装有水平起吊、转动起吊和倾斜起吊三种方法，汽包运进施工现场后，一般要进行卸车、转正翻身、零米移位、()以及移动就位。

A.垂直提升、高位调平 
B.低位调平、垂直提升 
C.倾斜起吊、垂直提升、高位调平 
D.低位调平、倾斜起吊、垂直提升


点击查看答案


64、多项选择题  设备基础对安装精度的影响主要是()。

A.基础强度不够 
B.二次灌浆层太厚或者太薄 
C.基础沉降不均匀 
D.基础设计不合理 
E.基础几何尺寸超差


点击查看答案


65、单项选择题  设备安装工程的永久基准点使用的材料，最好采用（）。

A.钢铆钉 
B.木桩 
C.普通角锅 
D.铜棒


点击查看答案


66、单项选择题  机电设备安装中，（）是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。

A．工程验收
B．中间交接
C．精度检测与调整
D．调整与试运转


点击查看答案


67、单项选择题  常用的建筑排水管是（）材料。

A．聚四氟乙烯
B．聚丙烯
C．硬聚氯乙烯
D．高密度聚乙烯


点击查看答案


68、填空题  屏顶上小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间，以及裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间，其电气间隙不得小于（）mm，爬电距离不得小于（）mm。


点击查看答案


69、多项选择题  曳引式电梯的主参数包括()。

A.额定曳引力 
B.额定载人数 
C.额定载重量 
D.额定速度 
E.轿厢尺寸


点击查看答案


70、填空题  发热元件宜安装在（）的地方，两个发热元件之间的连线应采用耐热导体。


点击查看答案


71、多项选择题  焊接设备选用原则包括()。

A.安全性 
B.适用性 
C.耐受性 
D.先进性 
E.经济性


点击查看答案


72、问答题  

某机电安装工程项目，某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建3000平方米工业厂房(带底下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见，合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风大雨大雪地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之内起28d内予以确认，工程师无不正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：地基出问题，业主以书面通知施工单位停工10d，窝工费用3000元。
事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲毁的永久道路，5月22日恢复正常挖掘
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件6：在施工过程中，发现业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。
问题
(1)分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
(2)建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?


点击查看答案


73、单项选择题  将配制好的料液倒入异形管的外壁设置的模具内，其绝热施工方法是()。

A.充填法 
B.喷涂法 
C.拼砌法 
D.浇注法


点击查看答案


74、问答题  

某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。

　　投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：

 

序号

项目名称

工程量（万m3）

单价（元/m3）

1

土方开挖

20

11

2

土方填筑

12

15

3

混凝土

3.5

320

　　表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。

　　承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。

　　工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。

　　工程实施过程中，发生了下列事件：

　　事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。

　　事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。

　　事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。

指出事件一中承包人的索赔要求是否合理?索赔的费用组成是否合理?并分别说明理由。


点击查看答案


75、多项选择题  大型设备的解体安装要保证（）。

A．设备的定位位置精度
B．各设备间相互位置精度
C．再现设备制造精度
D．再现设备装配精度
E．各设备间相对运动精度


点击查看答案


76、多项选择题  室外电力线路的形式有()。

A.高压架空线路 
B.保护管内电缆 
C.桥架电缆 
D.直埋电缆 
E.隧道内电缆


点击查看答案


77、单项选择题  金属储罐底的中幅板搭接接头焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一是（）。

A.先焊长焊缝 
B.初层焊道采用分段退焊或跳焊法 
C.焊工均勻分布，对称施焊 
D.沿同一方向进行分段焊接


点击查看答案


78、多项选择题  下列绝缘材料中。属于有机绝缘材料的有()。

A.矿物油 
B.硫磺 
C.橡胶 
D.棉纱 
E.石棉


点击查看答案


79、多项选择题  焊接完成后，对焊接致密性试验可采用()。

A、强度试验
B、气密性试验
C、煤油试漏
D、超声波检测
E、氦气试验


点击查看答案


80、单项选择题  建筑智能化系统的检测应由()向检测机构申请系统检测，并办理检测委托手续。

A.建设单位 
B.施工单位 
C.监理单位 
D.设计单位


点击查看答案


81、多项选择题  按压力容器类别划分，压力容器可分为()。

A.Ⅰ类压力容器
B.Ⅱ类压力容器
C.Ⅲ类压力容器
D.Ⅳ类压力容器
E.V类压力容器


点击查看答案


82、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

本次招标活动是否有效?为什么?


点击查看答案


83、多项选择题  用于发电机的冷却介质有( )。

A.空气
B.惰性气体
C.氢气
D.水
E.润滑油


点击查看答案


84、单项选择题  下列属于间接成本的是()。

A、取暖费 
B、人工费 
C、材料费 
D、机械使用费


点击查看答案


85、问答题  

某施工单位承建了一项钢厂轧钢车间工程，因业主要求的建设工期较短，因此，施工单位在施工中，必须精心组织，充分考虑到本施工项目可能出现的影响进度的各种因素及相应的进度计划调整对策，在施工中要求做到严把每道施工质量关，保证施工质量合格和安全施工，以确保工期的顺利实现。
问题：
1．简述施工工序质量控制的内容。
2．影响本施工项目进度的主要因素有哪些?


点击查看答案


86、多项选择题  属于消防工程专用产品有报警阀组()和水泵接合器等。

A.自动喷水灭火系统的喷头 
B.水流指示器 
C.消防水泵 
D.压力表 
E.减压阀


点击查看答案


87、多项选择题  施工现场使用的计量器具，项目经理部必须设专(兼)职计量管理员进行跟踪管理，包括( )的计量器具。

A.向外单位租用
B.法定计量检定机构
C.施工单位自有
D.有相应资质检测单位
E.由建设单位提供


点击查看答案


88、多项选择题  建筑智能化系统的深化设计中要注意（）。

A.建筑的基本情况
B.建筑设备的位置
C.控制方式和技术要求
D.产品的生产地及供货周期
E.工程施工及检测要求


点击查看答案


89、填空题  在油污环境中的二次回路应采用（）的绝缘导线，在日光直射环境中的橡胶或塑料绝缘导线应采取（）措施。


点击查看答案


90、单项选择题  现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测，空气洁净度等级()级洁净室(区)所用机组的漏风率不得超过0.6%。

A.n1～n3 
B.n1～n5 
C.n5～n7 
D.n6～n9


点击查看答案


91、多项选择题  链传动的缺点包括()。

A.制造和安装精度要求高 
B.只能用于平行轴间的传动 
C.瞬时速度不均匀 
D.工作时有噪声 
E.需要很大的张紧力


点击查看答案


92、单项选择题  锅炉本体受热面组合安装的一般程序中，设备清点检查的紧后工序是（）。

A.压力试验 
B.泄露试验 
C.灌水试验 
D.通球试验


点击查看答案


93、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

A公司投标的做法是否违规?简述理由。


点击查看答案


94、单项选择题  电梯安装结束后，()单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试结果负责。

A.电梯安装单位
B.电梯检测单位
C.电梯制造单位
D.电梯维修单位


点击查看答案


95、单项选择题  建筑安装工程质量验收评定程序规定，分部工程应由()组织验评确认。

A.监理工程师
B.总监理工程师
C.建设单位
D.施工单位


点击查看答案


96、问答题  

背景：
某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某机电工程项目的施工合同。合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价。合同工期为25天，工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示，并得到甲方代表的批准。 
工程施工中发生如下几项事件： 
事件1：因甲方提供电源故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天;多用人工8个和10个工日;工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元，工作B的自有机械每天折旧费280元。 
事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16m3，该工作全费用单价为87元/m3，作业时间增加2天。 
事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m3增至360m3，该工作原全费用单价为65元/m3，经协商调整全费用单价为58元/m3. 
事件4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。 
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。 

问题：
1.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件不能提出工期和费用补偿要求?简述其理由。
2.每项事件的工期补偿是多少天?总工期补偿多少天?
3.该工程实际工期为多少天?工期奖罚款为多少元?
4.人工工日单价为25元/工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元/工日，管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少?


点击查看答案


97、问答题  

某机电工程公司承接了一条20km长的高压输电线路及一座35kV变电站建设工程。该20km长的高压输电线路虽然不存在大跨度架设，但沿途要穿越多处稻田和翻越两座小山林(三处塔基需要爆破)，输电线材料由建设方提供。该110kV变电站规划在市郊支线公路一侧，其变压器器身虽充氮运输，但运输用大型平板车必须经过该市郊支线公路及其一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途。变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。在该工程开工前，施工组织设计的编制人员向施工人员进行了施工组织设计交底，为整个工程的顺利实施和按期完工奠定了良好的基础。 

问题:
1.建设方提供的输电电线一般有哪几种类型?
2.编制线路架设施工组织设计中应考虑包括对外协调的单位有哪些?
3.变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调内容有哪些?
4.为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调?
5.施工组织设计交底的主要内容有哪些?


点击查看答案


98、单项选择题  电缆敷设施工程序中，电缆敷设的紧前工序是()。

A.电缆搬运 
B.绝缘测定 
C.挂标志 
D.质量验收


点击查看答案


99、多项选择题  电力工程一级建造师(机电工程)施工管理签章文件包括()管理文件

A.施工范围
B.施工组织
C.施工安全
D.协调
E.现场环保文明施工


点击查看答案


100、多项选择题  对于热力管道的安装要求，下列叙述中正确的是()。

A.热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设
B.为了便于排水和放气，管道安装时均应设置坡度，室外管道的坡度为0.003
C.两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧应设置固定支架
D.补偿器竖直安装时，如果输送的介质是热水，应在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀
E.补偿器两侧的第一个支架应为活动支架，设置在距补偿器弯头弯曲起点0.5～2m处，不得设置导向支架或固定支架


点击查看答案


101、单项选择题  某送变电工程的单项合同总价为（）万元，该工程为中型工程。

A.760
B.810
C.950
D.1100


点击查看答案


102、问答题  

背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
　　本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
　　在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
　　由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。

新建系统管道采用空气进行压力试验的要求、过程和合格标准是什么?


点击查看答案


103、单项选择题  某吊装作业使用的主滑轮组为8门，宜采用的穿绕方法是()。

A.顺穿 
B.花穿 
C.混合穿 
D.双跑头顺穿


点击查看答案


104、单项选择题  1978年12月，邓小平在中共中央工作会议上发表的重要报告是（）。

A.《实践是检验真理的唯一标准》
B.《解放思想，实事求是，团结一致向前看》
C.《必须旗帜鲜明地坚持四项基本原则》
D.《关于党的若干历史问题的决议》


点击查看答案


105、单项选择题  根据建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,房屋建筑和市政基础设施工程中,起重量300kn及以上的起重设备安装工程的吊装方案,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证,再经()审批。

A.施工项目技术负责人 
B.施工企业技术负责人 
C总监理工程师 
D.建设单位代表


点击查看答案


106、单项选择题  影响需求的因素很多，其中最关键的因素是()。

A.商品品种 
B.国家政策 
C.商品本身的价格 
D.消费者偏好


点击查看答案


107、单项选择题  按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)的规定，属于其他项目清单的内容是()。

A、计日工 
B、社会保险费 
C、地方教育附加 
D、机械租赁费


点击查看答案


108、多项选择题  常见的基本热力过程有()。

A.平衡过程 
B.定容过程 
C.绝热过程 
D.定压过程 
E.定温过程


点击查看答案


109、判断题  反映和监督施工项目成本计划的完成情况，为项目成本预测，为参与项目施工生产、技术和经营决策提供可靠的成本报告和有关资料，促使项目改善经营管理，降低成本，提高经济效益。这是施工项目成本核算的根本目的。


点击查看答案


110、单项选择题  适用于较小的焊件，对角变形和波浪变形有显著效果的预防焊接变形的工艺方法为()。

A.预留收缩余量法 
B.反变形法 
C.刚性固定法 
D.整体预热发


点击查看答案


111、多项选择题  下列选用的起重钢丝绳安全系数中，正确的有()。

A.用作缆风绳的安全系数不小于3
B.用作滑轮组跑绳的安全系数不小于4
C.用作吊索的安全系数不小于6
D.用作载物的吊索安全系数不小于8
E.用作载人的吊索安全系数不小于12


点击查看答案


112、单项选择题  大型塔器安装中，测量的控制重点是()。

A.安装基准线 
B.安装标高基准点 
C.垂直度 
D.安装测量控制网


点击查看答案


113、单项选择题  不得安排夜班劳动的情况是()。

A、怀孕的女职工甲
B、哺乳期未满一周岁婴儿的女职工乙
C、女职工丙
D、未成年职工丁


点击查看答案


114、单项选择题  （）主要用于在机械运转中随时将主、从动轴结合或分离。

A．联轴器
B．联轴器和离合器
C．离合器
D．自动离合器


点击查看答案


115、单项选择题  对于电动机外观检查的叙述，错误的是()。

A.电动机应完好，不应有损伤现象;定子和转子分箱装运的电动机，其铁芯、转子和轴颈应完整，无锈蚀现象;电动机的附件应无损伤
B.设备在安装前的保管期限应为1年及以下，当长期保管时应符合设备保管专门规定
C.电动机及其附件宜存放在清洁、干燥的仓库或厂房内
D.对细长型转子的电动机，为防止转轴变形，在保管期间应按厂家要求固定转子


点击查看答案


116、多项选择题  变压器的性能由（）决定。

A．外接元器件 
B．外部接线方式 
C．线圈的绕组匝数 
D．固定方式 
E．连接组别方式


点击查看答案


117、多项选择题  《特种设备安全监察条例》规定，必须获得资格许可，方可从事相应作业活动的有（）。

A.制造单位
B.安装单位
C.使用单位
D.维修单位
E.改造单位


点击查看答案


118、多项选择题  主持焊接工艺评定的人员应是()。

A.探伤工程师 
B.焊接工程师 
C.金相分析师 
D.热处理工程师 
E.焊接技师


点击查看答案


119、单项选择题  施工单位提出设计修改、变更，称为“核定单”。所发生的费用由()负责。

A.施工单位 
B.建设单位 
C.设计单位 
D.投资单位


点击查看答案


120、问答题  

施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-2】
1．背景
某安装工程公司承接某市一高层商住大厦机电安装项目，施工地点在南方沿海，工期为1年.工程施工特点为：工期紧、工程量大、高空作业多、垂直运输量太.本工程的施工重点为：大设备的码头卸船，陆路运输及现场的吊装作业.在施工准备阶段，项目部按照国家、当地的法律法规，.舍同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响制定了健康和安全管理计划书，并认真地实施了安全技术措施方案，认真地进行了安全技术交底，工程按期安全地完成.
2．问题
(1)简述职业馥康、安全与环境管理计划书编制原则.
(2)分析该工程项目管理受外部环境因素有哪些.
(3)安全交底有哪些要求？
(4)简述职业健康，安全与环境管理计划书的审批、实施和修订程序.


点击查看答案


121、单项选择题  根据导线连接要求，在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处，导线接头的数量应为（）。

A．0个
B．1个
C．2个
D．3个


点击查看答案


122、单项选择题  机电工程临时用电设备总容量在（）及其以上者，均应编制临时用电施工组织设计。

A.20kW
B.30kW
C.40kW
D.50kW


点击查看答案


123、单项选择题  规范规定，仪表线路经过温度大于()℃的场所，要采取隔热措施。

A.55 
B.60 
C.65 
D.70


点击查看答案


124、单项选择题  消防工程现场检查主要是核查()是否符合经审核批准的消防设计。

A.测试的结果 
B.有关书面资料 
C.工程实体 
D.工艺设备和仪表


点击查看答案


125、单项选择题  某设备采购合同中约定，甲公司向乙公司订购5台设备，由于乙公司的库存只有3台，约定剩余2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则该合同中应由()承担违约责任。

A、乙向丙
B、乙向甲
C、丙向甲
D、丙向乙


点击查看答案


126、多项选择题  肾综合征出血热（流行性出血热）早期典型的病理变化有（）

A.脑水肿
B.脑垂体、右心房内膜下出血
C.胃出血
D.肝萎缩
E.全身广泛小血管及毛细血管损害


点击查看答案


127、单项选择题  产品焊接试板应与制造容器原筒体材料中具有()的材料制作。

A.同钢号、同厚度、不同热处理状态和不同炉号
B.不同钢号、同厚度、不同热处理状态和同炉号
C.同钢号、同厚度、同热处理状态和同炉号
D.不同钢号、不同厚度、同热处理状态和同炉号


点击查看答案


128、单项选择题  适用于在低速而有冲击轴承是()。

A.向心滑动轴承
B.滑动轴承
C.滚动轴承
D.推力滑动轴承


点击查看答案


129、单项选择题  电站锅炉炉墙上型钢制作的刚性梁通常采用（）制成。

A.工字钢 
B.T型钢 
C.角钢 
D.槽钢 


点击查看答案


130、问答题  

背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。

管道的防腐层施工作业和管件热煨弯头的生产由谁组织监造？为什么？


点击查看答案


131、问答题  

背景资料某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。

选择监控设备产品应考虑哪几个技术因素？


点击查看答案


132、单项选择题  医院、幼儿园、敬老院等场所，灭火系统宜采用（）。

A.自动喷水
B.干粉
C.泡沫
D.CO


点击查看答案


133、单项选择题  常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（）

A．射线探伤 
B．涡流探伤 
C．磁性探伤 
D．渗透探伤


点击查看答案


134、单项选择题  经人民法院判决，建设单位应最迟于2010年4月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付，则承包商请求强制执行的期限截止于()。

A、2010年10月5日
B、2010年12月5日
C、2011年4月5日
D、2012年4月5日


点击查看答案


135、单项选择题  通风与空调工程综合效能的测定与调整的项目，一般以()为准则，不宜提出过高要求。

A.适用
B.规范规定
C.质量合格
D.业主要求


点击查看答案


136、单项选择题  管道系统的清洗应在()进行。

A.液压试验前
B.液压试验后
C.保温后，液压试验前
D.液压试验合格后


点击查看答案


137、多项选择题  关于合同变更成立的条件，下列说法正确的是()。

A.合同关系已经存在
B.合同内容发生变化
C.经合同当事人协商一致，或者法院、仲裁庭裁决，或者援引法律直接规定
D.合同内容无变化
E.如果法律、行政法规对合同变更方式有要求，则应遵守这种要求


点击查看答案


138、问答题  

某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工、设备安装与调试、钢结构工程、各种工艺管道施工、电气工程施工等。工程工期紧，工程量大，技术要求高，各专业交叉施工多。通过招标确定该工程由具有施工总承包一级(房建、机电)资质的A公司总承包，合同造价为15200万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司.承包。
A公司项目的管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。
在4000t压机设备基础施工前，B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成两人重伤，一人轻伤。事故发生后经检查确认，B公司未制定安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责，A公司、B公司之间的安全管理存在问题，该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿，项目经整顿合格后，恢复施工。
A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000t压机设备的安装工作，经查验4000t压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。
问题：
1.项目部配置的安全管理人员是否符合规定要求?说明理由。
2.基坑支护安全专项技术方案审核是否符合规定要求?说明理由。
3.简要说明A公司、B公司之间正确的安全管理闭口流程。
4.对4000t压机基础还应提供哪些合格证明文件和详细记录?


点击查看答案


139、单项选择题  起重工程中，钢丝绳一般由()钢丝捻绕而成。

A.低碳钢 
B.中碳钢 
C.高碳钢 
D.合金钢


点击查看答案


140、多项选择题  特种新型的无机非金属材料主要指用氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物以及各种无机非金属化合物，经特殊的先进工艺制成的材料，包括()。

A.导体、半导体材料 
B.碳素材料 
C.生物工程材料 
D.镁质、铬镁质耐火材料 
E.磁性、超硬、高强度、超高温材料


点击查看答案


141、单项选择题  影响机械设备安装精度的因素不包括（）。

A.设备测量基准的选择 
B.设备制造的质量 
C.设备基础的硬度 
D.设备安装环境


点击查看答案


142、单项选择题  焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的（）。

A．余高、凹陷、裂纹、错口
B．余高、错口、凹陷、焊瘤
C．错口、气孔、裂纹、焊瘤
D．余高、焊瘤、夹渣、咬边


点击查看答案


143、多项选择题  根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列均属于投标人串通投标报价的行为是()。

A、投标人之间相互约定抬高或降低投标报价
B、投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C、投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标
D、投标人之间其他串通投标报价行为
E、招标人向投标人泄露标底


点击查看答案


144、单项选择题  在设备及管道的防腐蚀方法中，()是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。

A.覆盖层法
B.电化学保护法
C.介质处理法
D.衬里保护法


点击查看答案


145、单项选择题  工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中，应提供炉内托砖板和锚固件的位置、尺寸及其()。

A.材质 
B.施工方案 
C.特种作业证明 
D.焊接质量检查合格证明


点击查看答案


146、多项选择题  我国宪法规定了公民享有的基本权利，包括()。

A、平等权
B、人身自由权
C、社会经济权利
D、依法纳税
E、维护祖国的安全、荣誉和利益


点击查看答案


147、单项选择题  平面控制网布设的方法中，对导线测量法的主要技术要求不包括()。

A.当导线平均边长较短时，应控制导线边数
B.导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大
C.当导线平均边长较长时，应控制导线边数
D.当导线网用作首级控制时，应布设成环形网，网内不同环节上的点不宜相距过近


点击查看答案


148、多项选择题  压力容器按类别划分为I、II、III类的依据有()

A．容器品种 
B．设计压力 
C．介质特性 
D．重量 
E．容积


点击查看答案


149、多项选择题  工业管道按材料性质分类有()。

A.给水排水管道
B.压缩空气管道
C.金属管道
D.非金属管道
E.真空管道


点击查看答案


150、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

影响大型设备吊装的质量因素中，施工人员的因素有哪些？


点击查看答案


151、单项选择题  负载作三角形连接时的相电压是星形连接时的相电压的()倍。

A. 
B. 
C. 
D. 


点击查看答案


152、单项选择题  （）的特点是给定输入一经设定就维持不变，希望输出维持在某一特定值上。

A.随动控制系统 
B.程序控制系统 
C.线性系统 
D.恒值控制系统


点击查看答案


153、多项选择题  单位工程质量验收合格的规定为()。

A.单位工程所含分部工程质量全部合格 
B.子单位工程所含分部工程质量全部合格 
C.生产线试运转全部符合设计要求 
D.单位工程质量控制资料齐全 
E.子单位工程质量控制资料齐全


点击查看答案


154、多项选择题  以下关于电气工程防雷与接地装置安装要求正确的是()

A.阀式避雷器并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上
B.阀式避雷器安装的均压环安装要水平
C.排气式避雷器应该管体的闭口端固定，开口端指向上方
D.避雷器安装方位，避免其排出的气体引起相间或对地闪络或喷及其他电气设备
E.排气式避雷器动作指示盖应向上打开


点击查看答案


155、单项选择题  汽包安装程序为()。

A.汽包的画线→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包支座的安装→汽包的找正
B.汽包的画线→汽包支座的安装→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包的找正
C.汽包的画线→汽包支座的安装→汽包的找正→汽包吊环的安装→汽包的吊装
D.汽包的画线→汽包吊环的安装→汽包支座的安装→汽包的吊装→汽包的找正


点击查看答案


156、单项选择题  自动化仪表试验用的气源应清洁干燥，露点温度比最低环境温度低()以上。

A.3℃ 
B.5℃ 
C.7℃ 
D.10℃


点击查看答案


157、多项选择题  电力电缆的交接试验内容包括()。

A.直流耐压试验 
B.交流耐压试验 
C.绝缘电阻测量 
D.金属屏蔽层电阻测量 
E.电缆两端压差检查 


点击查看答案


158、单项选择题  洁净室以()来确定洁净度登记。

A.每立方米体积中允许的最大粒子数
B.每平方米面积中允许的最大粒子数
C.每立方米体积中允许的最小粒子数
D.每平方米面积中允许的最小粒子数


点击查看答案


159、多项选择题  建筑安装工程，组成分项工程的项目施工完毕后，可由()组织内部验评。

A.监理工程师 
B.技术负责人 
C.项目总工程师 
D.工程部门负责人 
E.项目专业技术负责人 


点击查看答案


160、填空题  成套柜的接地母线应与（）连接可靠。


点击查看答案


161、问答题  

背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地 
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。

该项目的主要材料和大宗材料采购计划应由谁制定?对采购有哪些要求?


点击查看答案


162、单项选择题  下列不属于许诺优惠条件的是()。

A、提出提前竣工 
B、低息贷款 
C、提赠给施工设备 
D、到快要投标截止时，突然降价


点击查看答案


163、单项选择题  影响机械设备安装精度的因素不包括（）。

A、设备测量基准的选择
B、设备制造的质量
C、设备基础的硬度
D、设备安装环境


点击查看答案


164、单项选择题  列入国家强制检定目录的工作计量器具不包括()。

A.兆欧表
B.材料试验机
C.X射线探伤机
D.接地电阻测量仪


点击查看答案


165、单项选择题  卧式汽包绝热保护层施工时，汽包顶部严禁()接缝。

A.横向 
B.纵向 
C.垂直 
D.平行


点击查看答案


166、单项选择题  可以不用逐个进行壳体压力试验和密封性试验的阀门是输送（）的管道阀门。

A.剧毒流体
B.可燃流体
C.设计压力大于1MPa
D.设计压力等于1MPa热水


点击查看答案


167、单项选择题  缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统，副缆风绳直径大小的选用原则是（）选取。

A．以主缆风绳的工作拉力
B．以主缆风绳的初拉力
C．比主缆风绳较小的直径
D．以主缆风绳相同直径


点击查看答案


168、多项选择题  管道系统安装完毕后，给送介质为（）的管道必须进行泄漏性试验。

A.天然气 
B.蒸汽 
C.氰化物 
D.乙炔 
E.煤气


点击查看答案


169、问答题  

施工成本控制在机电工程项目中的应用真题案例解析：
案例：某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等.其中压机最高22.5m，单件最重为105t.合同工期为4个月.合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元.
该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两套压机吊装方案.第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元.第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日•台.经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%.
该项目部台理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度.加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严.吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务.
【问题】：
（1）该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案？
（2）项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些？
（3）计算每套压机吊装方案的成本费用.
（4）对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案？
（5）按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低车是多少？


点击查看答案


170、问答题  

某电梯安装工程项目，由于电梯工程在高且深的井道内作业，每层在层门安装前留下较大的门洞，这对作业人员或其他闲杂人员存在高空坠落的危险，针对这一情况，施工项目经理部对从事影响工程质量的所有人员进行了控制。施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制订如下：
(1)机房通向井道的预留孔随时开通以方便施工;
(2)井道安装好导轨后放基准线进行配管配线;
(3)层门洞靠井道壁外侧设置坚固的围封，围封的高度不小于0.8m;
(4)由制造厂组装完成经调试合格后加以封记的机电协调动作部件在施工时应拆封调整后安装;
(5)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后，由监理单位负责进行校验和调试;
(6)电梯经校验和调试符合要求后，向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验。
问题
1.施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制?
2.施工人员的哪些方面直接影响工程质量?
3.逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当，如不妥，请改正。


点击查看答案


171、多项选择题  低合金钢目前主要用于（）等制造。

A.锅炉汽包 
B.压力容器 
C.起重机轨道 
D.压力管道 
E.高强螺丝


点击查看答案


172、多项选择题  高程测量的方法有()。

A.三边测量
B.水准测量
C.导线测量
D.电磁波测距
E.三角高程测量


点击查看答案


173、单项选择题  建筑智能化工程大型设备接口界面的确定，必须预先约定所遵循的()

A.接口软件
B.通信协议
C.合同条款
D.界面划分


点击查看答案


174、单项选择题  焊接工艺评定报告应由()审核。

A.监理工程师
B.质检工程师
C.焊接工程师
D.专业工程师


点击查看答案


175、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

起重机的基本参数主要有额定启动量、()、最大起升高度和工作速度等，是制定吊装技术方案的主要依据。

A.设备高度 
B.最大幅度 
C.设备重量 
D.设备位置


点击查看答案


176、多项选择题  未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令()。

A.停止作业 
B.补办申请 
C.恢复原状 
D.赔偿损失 
E.变更施工方案


点击查看答案


177、单项选择题  在轴承中，推力滑动轴承承受()载荷

A、径向及轴向
B、径向
C、随力的方向变化
D、轴向


点击查看答案


178、多项选择题  特殊钢焊接时，应在焊接作业指导书规定的范围内，在保证焊透和熔合良好的条件下，采用()的焊接工艺和方法。

A.大电流 
B.短电弧 
C.快焊速 
D.多层单道焊工艺 
E.多层多道焊工艺


点击查看答案


179、单项选择题  仪表工程进行回路试验和系统试验后,应连续()开通运行。

A.12h 
B.24h 
C.36h 
D.48h


点击查看答案


180、多项选择题  计量检测设备应有明显的()等标志标明计量器具所处的状态。

A.“合格” 
B.“禁用” 
C.“封存” 
D.“保管” 
E.“检查”


点击查看答案


181、单项选择题  大型龙门起重机设备吊装，宜选用的吊装方法是（）。

A.旋转吊装法 
B.超高空斜承索吊运设备吊装法 
C.计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法 
D.气压顶升法


点击查看答案


182、单项选择题  现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后，应对()进行检查。

A.几何尺寸 
B.每道焊口 
C.开口位置 
D.外圆周长差


点击查看答案


183、单项选择题  某月内，甲商品的替代品和互补品的价格同时上升，引起的甲商品的需求变动量分别为50单位和80单位，则在这类商品价格变动的共同作用下，该月甲商品的需求量变动情况是()。

A.增加30单位 
B.减少30单位 
C.增加130单位 
D.减少130单位


点击查看答案


184、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

施工单位应怎样计算由于设计变更引起的新项目费用?


点击查看答案


185、单项选择题  工业炉炉体结构中最传统、使用最广泛的砌体结构形式为()。

A.耐火砖砌体 
B.不定形耐火材料砌体 
C.耐火陶瓷纤维砌体 
D.混合衬体


点击查看答案


186、单项选择题  下列叙述参考的选项是()。

A.管道由管道安装件和管道支承件组成
B.管道由管道组成件和管道安装件组成 
C.管道由管道组成件和管道支承件组成
D.管道由管道安装件和管道附着件组成


点击查看答案


187、多项选择题  高压成套装置是指由一个或多个高压开关设备和相关的（）等设备组成的组合体。

A．控制
B．测量
C．信号
D．指挥
E．保护


点击查看答案


188、填空题  切换压板应接触良好，相邻压板间应有足够（），切换时不应碰及相邻的压板。


点击查看答案


189、多项选择题  工业机电安装工程项目的分部工程划分比较复杂，按工艺系统划分应有明显的()等过程。

A.输出
B.输入
C.绝热
D.防腐
E.控制


点击查看答案


190、单项选择题  下列有关电梯验收应具备的条件说法，不正确的是()。

A.机房或者机器设备间的空气温度保持在5～40℃之间 
B.机房内应通风，井道顶部的通风口面积至少为井道截面积的2% 
C.环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃 
D.电源输入电压波动在额定电压值*7%的范围内


点击查看答案


191、填空题  接线端子应与导线截面匹配，不得使用（）端子配（）截面导线。


点击查看答案


192、单项选择题  机电工程注册建造师执业冷轧工程规模标准的界定指标是（）。

A、生产能力
B、单项工程合同额
C、工程量
D、工程造价


点击查看答案


193、多项选择题  空调工程的风管应与()连接。

A.出风口 
B.风阀 
C.风机盘管 
D.热泵机组 
E.冷水机组


点击查看答案


194、单项选择题  多节柱钢构安装时，为避免造成过大的积累误差，每节柱的定位轴线应从（）直接引上。

A.地面控制轴线 
B.下一节柱轴线 
C.中间节柱轴线 
D.最高一节柱轴线


点击查看答案


195、单项选择题  下列属于材料费核算的是()。

A、每月向财务部门提供单位工程用工汇总表 
B、利用台班分配法计算 
C、利用预算分配法计算 
D、应根据发出材料的用途，划分工程耗用与其他耗用的界限


点击查看答案


196、单项选择题  有关焊接工艺评定和焊接工艺评定报告的作用，正确的说法是（）。

A．焊接工艺评定报告可直接指导生产
B．焊接工艺评定报告是焊接工艺细则卡的说明
C．焊接工艺评定报告只能作为一份焊接工艺卡的依据
D．焊接工艺评定用于验证焊接工艺方案的正确性


点击查看答案


197、单项选择题  自动控制系统主要的特点是有反馈存在，按()进行控制。

A、偏差
B、电压
C、电流
D、给定值


点击查看答案


198、单项选择题  光纤布放时，槽道内光纤应顺直、不扭绞，应加套管或线槽进行保护，无套管保护处用扎带绑扎，但不宜过紧。拐弯处曲率半径至少大于光缆直径的()。

A.10倍
B.15倍
C.20倍
D.25倍


点击查看答案


199、单项选择题  玻璃纤维复合风管适用于（）。

A、洁净空调系统
B、酸性环境空调系统
C、防排烟空调系统
D、中压以下空调系统


点击查看答案


200、多项选择题  根据我国《刑法》的规定，主刑的种类为()

A、无期徒刑
B、拘役
C、罚金
D、管制
E、没收财产


点击查看答案


201、单项选择题  下列参数中，属于风机的主要性能参数是()。

A.流量、风压、比转速 
B.流量、吸气压力、转速 
C.功率、吸气压力、比转速 
D.功率、扬程、转速


点击查看答案


202、判断题  施工过程中耗费的主、辅材料及其他材料等劳动对象的价值，是以耗用材料的价格计入施工项目成本的


点击查看答案


203、单项选择题  设备安装基准线应按（）来测定。

A.设备中心线
B.建筑基础中心线
C.建筑物的定位轴线
D.设备基础中心线


点击查看答案


204、单项选择题  根据《注册建造师执业工程规模标准》，属于中型规模的非标设备制安工程量是()吨。

A.300 
B.400 
C.500 
D.600


点击查看答案


205、多项选择题  （）等计量器具，属于C类计量器具。

A.计量性能稳定，量值不易改变
B.低值易耗且使用要求精度不高
C.钢直尺
D.5m以下的钢卷尺
E.5m以上（不含5m）钢卷尺


点击查看答案


206、单项选择题  物质密度与标准物质的密度之比，称为相对密度。对于固体和液体，标准物质多选用()的水。

A.3°C
B.4°C
C.5°C
D.6°C


点击查看答案


207、单项选择题  ()以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

A.县级
B.省级
C.市级
D.地方政府


点击查看答案


208、问答题  

背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。 
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。

A施工单位编制施工方案的主要依据是什么?


点击查看答案


209、多项选择题  管道施工前，与管道连接的设备安装就位固定完毕，设备的（）应符合设计要求。

A.周长偏差 
B.标高 
C.中心线 
D.直线度 
E.管口方位


点击查看答案


210、多项选择题  空调系统中，应进行单机试运转调试的设备有（）。

A.空气处理机组 
B.板式换热器 
C.分集水器 
D.电动排烟阀 
E.热泵机组 


点击查看答案


211、多项选择题  吊装方案编制的主要依据有（）。

A．规程规范
B．合同条款
C．被吊装设备的设计文件
D．施工组织设计
E．工程进度计划


点击查看答案


212、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-5】
1．背景
某机电安装公司通过招标承担了某汽车制造厂空压站安装工程和生活区的暖锅炉及辅助设备安装工程.在进行分项工程质量验收时，有下列事件发生：
事件一：锅炉本体已安装完毕，但钢架因施工过程中保护不够造成局部垂直度超差.
事件二：与锅炉本体连接的主干管上，发现有一段管子的壁厚比设计要求小了1mm；
该段管质量证明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求；这是由于当时工期紧，原规格管数量不够而采用现有管子造成的.
2．问题
(1)某机电安装公司签订合同后，是否可以立即进符压缩空气管道施工？说明理由.
(2)如果锅炉及辅助设备安装工程作为一个子分部工程的话，上述2个事件的施工内容应划归为什么分项工程，分项工程划分的原则是什么？
(3)针对事件二，简述对机电工程采用的设备、材料和半成品检验的要求有哪些？
(4)上述两事件要通过验收，应采用哪一种处理方案？


点击查看答案


213、单项选择题  采暖管道冲洗完毕后，应（）、加热，进行试运行和调试。

A.试压 
B.通水 
C.通球 
D.灌水


点击查看答案


214、单项选择题  在电动机的检查过程中发现轴颈有伤痕和锈蚀现象，一般要进行()。

A.抽转子检查 
B.传动装置检查 
C.抽芯检查 
D.探伤检查


点击查看答案


215、单项选择题  下列属于经济措施的是()。

A、及时结算工程款 
B、在合同条文中应细致地考虑一切影响成本、效益的因素 
C、在合同执行期间，合同管理部门应主要进行合同文本的审查，合同风险分析 
D、在施工准备阶段应多作不同施工方案的技术经济比较


点击查看答案


216、问答题  

背景：
某轧钢工程计划工期为26个月。施工前，总包单位编制了施工总进度计划，业主、监理并未按此总进度计划进行控制；当工程进行到第3个月时，由于甲供钢材未能按期进厂，致使钢结构加工讨弋j拖延20天，当施工到第8个月时，因出现了百年不遇的洪水，使工程停工1个月，且影响了关键线路上的工作；在第18个月时，由于施工单位施工组织协调问题，影响了某设备的穿插安装，造成了该设备安装难度的增加，费用增大，且延误工期15天。

问题:
(1)业主、监理未按总进度计划进行控制的做法是否正确?施工单位应如何按施工总进度计划进行施工进度目标的控制?
(2)施工中出现了影响工期的情况后，施工单位应怎样进行工期调整和提交费用索赔报告?
 


点击查看答案


217、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用真题解案例解析
A安装公司承包了某六层商业中心的空调工程，工程内容为空调工程的施工图深化设计、设备材料采购和安装施工。合同规定热泵机组采用国外品牌，工程结算采用工程量清单综合单价计价，工期3个月。合同订立后，A公司编制了空调工程的施工组织设计，热泵机组采用汽车吊吊装，该吊装工作分包给B安装公司。B公司依据空调工程的施工组织设计和国家规范标准编制了热泵机组的吊装方案。
工程开工后，因业主装饰设计变更，致使空调工程施工图修改，工程停工了数天，影响了计划工期，同时也增加了工程量和新的项目。
问题：
⑴B公司编制热泵机组吊装方案的依据是否完整？如不完整请补充。
⑵如何比较各种不同吊装方案的技术效率？
⑶A公司可采取哪些措施来弥补因装饰工程设计变更造成的工期损失。
⑷B公司在热泵机组的吊装中主要的直接成本是什么？应采取何种措施来控制直接成本？


点击查看答案


218、单项选择题  管道气压试验时，应逐步缓慢增加压力。当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏现象，继续按试验压力的()逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。

A.5%
B.8%
C.10%
D.15%


点击查看答案


219、单项选择题  控制机械设备安装精度应从人、机、料、法、环等方面着手，尤其强调()的因素。

A.施工工艺 
B.人员 
C.施工机械和测量器具 
D.环境


点击查看答案


220、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


221、多项选择题  吊装方法的选用原则为()。

A.省力
B.经济
C.快捷
D.有序
E.安全


点击查看答案


222、单项选择题  在IE地址栏输入的“http：//www.cqu.edu.cn/”中，http代表的是（）。

A、协议
B、主机
C、地址
D、资源


点击查看答案


223、单项选择题  负责焊接工艺评定，编制焊接作业指导书和焊接技术措施的焊接人员是（）。

A．焊接热处理人员
B．焊接技术人员
C．焊接评估人员
D．焊接无损探伤人员


点击查看答案


224、判断题  项目成本是一项综合性很强的指标，它涉及项目组织中每一个部门、单位和班组的工作业绩，也与每个职工的切身利益有关


点击查看答案


225、问答题  

某电网工程公司承接的2标段500kV超高压直流输电线路建设工程，线路长度63km，铁塔133基，沿线海拔l000～2000m，属于覆冰区。经过一年的紧张施工，隐蔽工程的验收，按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程实施验收的中间验收合格后，工程进入竣工验收。 
竣工验收过程中，由国网直流公司等单位专家组成的验收组，分成三个现场组及一个资料组，涵盖测量、通道、铁塔、走线等相关专业，严格按照竣工验收实施细则要求，对2标段进行检查，现场共抽查了三个耐张段，全面细致检查实测了9基铁塔的基础、铁塔、架线、接地、线防等相关内容。 
通过检查，验收组一致认为，由该公司承建的黔2标段施工质量工艺美观，工程资料档案符合要求，现场实物抽检项目及数据符合设计，工程质量优良，满足验收规范要求。

问题:
1.简述架空线路施工的一般程序。
2.简述该工程竣工验收的组织。
3.500kV架空送电线路施工工程竣工验收规定有哪些?
4.工程资料档案中包含的主要资料有哪些?
5.按照施工生产划分，输电线路架设过程中可能的突发事件有哪些?


点击查看答案


226、单项选择题  大型钢结构工程()进行竣工验收。

A.可按分项工程 
B.可划分成若干个子分部工程 
C.可按一个分部工程 
D.可按一个子分部工程


点击查看答案


227、问答题  

施工预算在机电工程项目中的应用【案例1H420114-3】
1．背景
某工业架空蒸汽热力管道工程，由型钢支架工程和管道工程两项内容组成.由于现行预算定额中没用适用的定额子目，需要根据现场实测数据，结合工程所在地的人工、材料、机械台班价格，编制每lOt型钢支架和每lOm管道工程单价.
经测定每吨型钢支架定额人工消耗量为23.1工日，工程所在地综合人工日工资标准为22.50元，每吨型钢支架工程消耗的各种型钢1.06t（每吨型钢综合单价3600元）．消耗其他材料费380万元，消耗各种机械台班赞490元.
2．问题
(1)现行建筑安装工程费用由哪几部分费用组成？
(2)按《安装工程预算定额有关规定》定额直接费由哪几部份费用组成.
(3)根据测定，试计算每lO￡型钢支架工程的单价.
(4)室外架空热力管道安装时有何要求？


点击查看答案


228、单项选择题  安装精度控制方法中的修配法的作用是()。

A.抵消过大的安装累计误差 
B.抵消设备运转时产生的作用力影响 
C.抵消摩擦面间油膜的影响 
D.抵消零部件磨损的影响


点击查看答案


229、单项选择题  在构成商品需求的基本要素中，除消费者的购买欲望外，还应包括()。

A.消费者的潜在收入 
B.消费者的支付能力 
C.产品的市场价格 
D.产品的生产成本


点击查看答案


230、多项选择题  变压器的加热方法中，()仅用于干燥小型电力变压器。

A.热风法 
B.铜损法 
C.红外线法 
D.热油法 
E.油箱铁损法


点击查看答案


231、多项选择题  机电设备安装设定基准线和基准点应遵循的原则有（）。

A.安装检测使用方便 
B.有利于保持而不被毁损 
C.不宜设在同一个基础上 
D.关联设备不应相互采用 
E.刻划清晰容易辨识


点击查看答案


232、单项选择题  通常情况下，耐火浇注料搅拌均匀后应在（）内完成浇筑。

A.30min 
B.45min 
C.60min 
D.90min 


点击查看答案


233、单项选择题  关于千斤顶使用要求的说法，错误的是（）。

A.垂直使用时，作用力应通过承压中心 
B.水平使用时，应有可靠支撑 
C.随着共建的升降，不得调整保险垫块的高度 
D.顶部应有足够的工作面积


点击查看答案


234、单项选择题  （）是速度型压缩机

A、螺杆式制冷压缩机
B、滑片式制冷压缩机
C、涡旋式制冷压缩机
D、离心式制冷压缩机


点击查看答案


235、问答题  

1．背景
某机电安装企业承接了1000MW机组汽轮发电机系统安装工程，包括汽轮机、发电机、励磁机、凝汽器、除氧器、加热器和各类水泵等安装，以及相应汽轮机和发电机等大件设备的运输任务。其中，汽轮发电机大件设备由上海生产，运输途经水路一沿途公路（含3座桥和地下管线）一现场道路及组合场；其余工程设备由生产厂家以装籍方式运抵组合场和仓库。在安装阀门时，打开阀门包装箱发现其技术资料不全，两天后在其他水泵箱中找到。对此，该机电安装企业开展了工程设备管理大检查，结果发现：少量仓库内设备名称和规格不符；两箱限额设备部件已经运达安装现场，其中一箱外箱体在安装过程中受到机械力打击。针对存在的问题，项目经理部作了认真而又全面的整改。
2．问题
(1)大件设备运输途径沿途公路之前应采取哪些措施？
(2)在现场道路及组合场对大件设备运输和卸载应采用哪些措施？
(3)背景资料中，阀门资料不全错在哪个管理环节？该环节有哪些主要工作？
(4)设备存入指定仓库内时，通常还要做好哪些工作，可避免标识和规格不符？
(5)简述汽轮机安装程序。


点击查看答案


236、单项选择题  兴起于欧洲17世纪的一场维护资产阶级利益的，为美国独立战争和法国大革命提供了思想武器，也为马克思主义哲学的创立提供了理论前提的思想解放运动是（）。

A.文艺复兴
B.资产阶级改革
C.工业革命
D.启蒙运动


点击查看答案


237、多项选择题  通风与空调施工中，安装单位应承担的协调配合工作有( )。

A.向设备供应商提供设备到货时间
B.与装饰单位协调风口开设位置
C.向电气单位提供设备的电气参数
D.复核及整改土建施工完毕的预留孔洞尺寸
E.负责各机电专业管线综合布置的确定


点击查看答案


238、问答题  

某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格，通过招投标承接一高层建筑机电安装工程，工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中，针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组，制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。
在工程施工中，发生了以下事件：
事件1：出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后，施工单位为了赶工期，立即进行吊装，因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。
事件2：对工作压力为1.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时，发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤，建设单位委托安装公司进行补焊处理。
事件3：项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后，即进行抽真空充氨试运转。
问题：
1.氨制冷站施工前应履行何种手续?
2.安装公司对容器补焊处理是否合法?说明理由。
3.事件1吊装作业前还应进行什么工作?应提供哪些资料?
4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。
5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容?


点击查看答案


239、问答题  

某架空线路工程施工期间正逢雨季，线路路由与高压电力线路交越，在施工组织设计中对上述因素都有处理方案。项目经理在交代任务后，只对带班人员说要注意安全，带班人员也对操作人员作了同样的交代，结果发生安全事故，操作人员一人触电死亡。
问题
1．分析工程现场的危险源(因素)。
2．本工程施工阶段安全控制要点是什么?
3．指出本工程安全技术交底是否正确并简要说明安全技术交底的正确做法和安全技术交底的内容和要求。
4．列出本工程应编制的应急预案。


点击查看答案


240、单项选择题  在施工现场吊装某设备,计划工期为20天。在满足安全的前提下,有四种可供选择方案:第一,租用一台履带吊车,作业台班费为18万元,进、出场费6万元,工期6天;第二,就近租用两台汽车吊抬吊,台班费19.2万元,工期8天;第三,现场制作桅杆,制作、配套30万元(分摊折iEi费15万元,但本单位很少用到此类设备),工期18天;第四,租用一台桅杆起重机,全部租赁费用16万元,工期为16天。应选择的是()方案。

A.第一 
B.第二 
C.第三 
D.第四


点击查看答案


241、单项选择题  自动化仪表设备的插件在检查、试验过程中，应采取防止（）的措施

A.断路
B.静电
C.屏蔽
D.接地


点击查看答案


242、单项选择题  高层建筑管道常用的连接方法中，承插连接用于()。

A.PPR管的连接
B.镀锌钢管
C.铝塑复合管
D.给水及排水铸铁管及管件的连接


点击查看答案


243、多项选择题  有关交流异步电动机的缺点叙述正确的是()。

A.与直流电动机相比，其启动性和调速性能较差
B.与同步电动机相比，其功率因数不高
C.结构复杂，价格较贵
D.维护复杂、易损坏
E.在运行时必须向电网吸收滞后的无功功率，对电网运行不利


点击查看答案


244、问答题  

【背景资料】：
某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程，合同约定，钢结构主体材料H型钢由建设单位供货．根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程，施工单位按照该规定的要求，对钢结构安装工程编制了专项方案，并按规定程序进行了审批．
钢结构层架为衍架，跨度劝30m，上弦为弧线形，下旋为水平线，下弦安装标高危21m，单片衍架吊装重量为28t，采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法，选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件，60t吊车最大吊装能力为15.7t，项目部认为吊车的总吊装能力大于析架总重最，满足要求，并为之编写了吊装技术方案。
【施工过程中发生了如下事件】：
事件一：监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时，认为若不计索吊具重量，吊装方案亦不可行。
事件二：监理工程师在工程前期质量检查中，发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明．也无其它检重检验记录．建设单位现场负责人表示，材料质量由建设单位负责，并要求进快进行施工。施工单位认为、型钢是建设单位供料，又有其对质量的承诺，因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。
事件三：监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象：钢结构安装作业队存在材料错用的。情况。追查原因是作业队领料时，钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走，所需材料存在较大缺口．为赶工程进度，领用了项目部材料库无标说的材料，经检查，项目部无材料需用计划。为此建立工程师要求整改。
【问题】：
1、除厂房钢结构安装外，至少还有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程？专项方案实施前应由哪些人审核签字？
2、通过计算吊装载荷，说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行？
3、事件二中，施工单位对建设单位供应的片型钢放宽验收要求的做法是否正确？说明理由．说明理由。施工单位对这批日型钢还应做出哪些检验工作？
4、针对事件三所述的材料管理失控现象，项目部材料管理上应做那些改进？


点击查看答案


245、单项选择题  在水准测量过程中，一个测区及其周围至少应有()个水准点。

A.1
B.2
C.3
D.4


点击查看答案


246、单项选择题  仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明，其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的()。

A.1/2 
B.1/3 
C.1/4 
D.1/5


点击查看答案


247、单项选择题  下列测量点中，不属于管线定位主点的是（）。

A.中点 
B.起点 
C.终点 
D.转折点 


点击查看答案


248、多项选择题  高压管道安装前，所用管子、关键及阀门等应具有的质量证明文件（）。

A.材料证明 
B.配件合格证 
C.焊接试样实验结果 
D.焊接登记表 
E.安装试验报告 


点击查看答案


249、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。 
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。 
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

说明评标专家否定A公司的理由。


点击查看答案


250、单项选择题  人工费的控制实行“量价分离”的方法，将作业用工及零星用工按定额工日的一定比例综合确定用工数量与单价，通过()进行控制。

A、劳务合同 
B、分包合同 
C、考勤制度 
D、奖惩条例


点击查看答案


251、单项选择题  根据导线连接要求，在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处，导线接头的数量应为（）。

A.0个 
B.1个 
C.2个 
D.3个


点击查看答案


252、单项选择题  三相四线制低压架空线路的排列相序应符合面向负荷从左至右为()。

A.L1、N、L2、L3 
B.L1、L2、N、L3 
C.L1、L2、L3、N 
D.N、L1、L2、L3


点击查看答案


253、多项选择题  起重机械失稳主要原因是由于超载、支腿不稳定、吊臂(或称扒杆)偏心过大、机械故障等。其预防措施有()。

A.严格机械检查 
B.严禁超载 
C.打好支腿并用道木和钢板垫实基础 
D.确保支腿稳定 
E.预压试验


点击查看答案


254、单项选择题  洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是()。

A.测漏法检测
B.漏风量检测
C.漏光法检测合格后，进行漏风量测试抽检
D.漏光法检测合格后，全数进行漏风量测试


点击查看答案


255、单项选择题  按()的不同，轴可分为转轴、传动轴和心轴。

A.承受荷载
B.轴的材料
C.轴线的形状
D.轴的设计


点击查看答案


256、单项选择题  工业炉窑砌筑工程中，为避免安全事故和职业病的发生，除做好安全保证措施外，还应做好()。

A.应急预案 
B.冬雨期施工措施 
C.人员持证上岗 
D.人员防护措施


点击查看答案


257、问答题  

协调管理在机电工程项目中的应用【案例IH420084-1】
1．背景
某厂计划拟建一条长途高压输电线路及配电站，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的电力建设企业实施总承包，为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。施工过程中遇到三方面的问题：一是输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线山地公路旁，施工布点要设置器材临时堆放保管场所，作业人员的临时生活设施，以及山地放炮作业等I二是变压器器身运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途；三是变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。
2．问题
(1)根据对象和阶段不同，背景中编制的施工组织设计分别属于何种类型？
(2)施工组织总设计由谁编制？施工组织总设计中应包含哪些内容？
(3)问题(1)中，施工单位应与哪些组织进行协调？简述理由。
(4)变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容？
(5)为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调？


点击查看答案


258、单项选择题  焊丝分为实心焊丝和()。

A.空心焊丝
B.酸性焊条
C.碱性焊条
D.药心焊丝


点击查看答案


259、单项选择题  关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。

A、风口、阀门处要设置支、吊架加固补偿
B、当管线穿过风管时要注意穿过部位的密封处理
C、风管与风机连接处应采用柔性短管连接
D、室外立管的固定拉索可按就近原则固定在避雷针引线下


点击查看答案


260、填空题  二次回路的连接件均应采用（）制品，绝缘件应采用（）阻燃材料。


点击查看答案


261、单项选择题  高程控制网的测量中，采用水准测量法时要求一个测区及其周围至少应有()个水准点。

A.1
B.2
C.3
D.5


点击查看答案


262、多项选择题  特种设备的制造安装、改造单位应具备的条件是（）

A.具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力
B.拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人
C.具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段
D.拥有健全的质量管理制度和责任制度
E.通过ISO9000的质量体系认证


点击查看答案


263、单项选择题  输送设计压力小于等于1MPa且设计温度为()℃的非可燃流体、无毒流体、管道的阀门，应从每批中抽查10%，且不得少于1个，进行壳体压力试验和密封试验。

A.-20～180
B.-29～190
C.-29～186
D.-26～189


点击查看答案


264、多项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，招标工程量清单必须作为招标文件件的组成部分，其()由招标人负责。

A、准确性 
B、完整性 
C、科学性 
D、先进性


点击查看答案


265、判断题  工程量清单报价是指在建设工程投标时，招标人依据工程施工图纸，按照招标文件的要求，按现行的工程量计算规则为投标人提供事物工程量项目和技术措施项目的数量清单，供投标单位逐项填写单价，并计算出总价，再通过评标，最后确定合同价


点击查看答案


266、单项选择题  工业炉砌筑锚固件材料的选用，除考虑使用时的环境温度外，还应考虑（)．

A．砌筑时的环境温度 
B．砌筑的方法 
C．砌体的结构特点 
D．砌体的膨胀缝隙


点击查看答案


267、问答题  

背景:
我国某国际工程公司a，在国际公开竞争招标中，中标获得非洲s国的一项首都垃圾电站的设备采购与安装工程，该项工程合同金额为5000万美元，是世界银行贷款项目。
该工程地处热带，常年高温、少雨，年平均温度达300c，最高气温达480c，属非洲高气温国家之一。该国政治气候令人深感不安，政局不稳定，经济危机给该国带来许多问题。上年度对外债务过重，达36亿美元，债务与生产总值之比达100%，远远超过国际公认的50%的警戒线，近年通货膨胀率达65%以上，超过国际公认50%的警戒线，工程地区的地质情况复杂多变，给施工带来一定困难。该国市场物资匮乏，主要建筑材料及设备大部分由业主通过国际招标向国外采购。劳务方面，该国规定凡是外国公司承包该国工程项目，必须雇用至少50%以上的该国劳务人员，但该国缺乏技术人员和技术工人，人员素质较差，效率较低。工程款支付按40%国际流通货币(美元或欧元)及60%当地货币的比例支付，该国虽未设立外汇管制，但由于银行制度的恶劣及税收过高，导致外国人转移资金困难，该国虽然财政状况恶化，但因在非洲战略地位的重要性，仍可获较大的国际援助。

问题:
(1)分析合同的重点是什么?
(2)将案例背景所含的各类风险因素一一列举出，并逐一分析说明。
(3)针对本案例合同风险应采取何种对策?
(4)签订分包合同后，如何保证分包合同和总承包合同的履行?
(5)索赔的依据有哪些?


点击查看答案


268、多项选择题  变压器的性能由（）决定。

A.外接元器件 
B.外部接线方式 
C.线圈的绕组匝数 
D.固定方式 
E.连接组别方式


点击查看答案


269、多项选择题  在室温条件下的焊接残余变形,可分为焊件的面内变形和面外变形,其中属于面外变形的是()变形。

A.失稳波浪 
B.收缩 
C.回转 
D.弯曲 
E.扭曲


点击查看答案


270、单项选择题  关于合同价款调整描述正确的是()。

A、当正常竣工时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
B、当按时完成时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
C、法律法规无变化时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
D、现场签证时发承包双方应按照合同约定调整合同价款


点击查看答案


271、单项选择题  安装精度控制方法中的修配法的作用是（）。

A．抵消过大的安装累计误差
B．抵消设备运转时产生的作用力影响
C．抵消摩擦面间油膜的影响
D．抵消零部件磨损的影响


点击查看答案


272、多项选择题  使用惰性气体作为保护气体的焊接，主要用于()。

A.有色金属 
B.不锈钢 
C.低合金钢 
D.铸铁 
E.高合金钢


点击查看答案


273、多项选择题  焊接设备选用经济性原则需要考虑设备的()。

A.提高生产率 
B.降低成本 
C.使用寿命 
D.可维修性 
E.可靠性


点击查看答案


274、单项选择题  电视演播室是利用光和声进行空间艺术创作的场所，大型演播室一般是在()。

A.400m2以上
B.500m2以上
C.600m2以上
D.800m2以上


点击查看答案


275、单项选择题  离心机为受力不均、高速旋转设备，其基础为普通基础，安装时应该采用()。

A.螺栓可调垫铁
B.减振垫铁
C.勾头成对斜垫铁
D.橡胶垫


点击查看答案


276、单项选择题  按计量检定的目的和性质分类：首次检定、后续检定、使用中的检定、()和仲裁检定。

A.强制检定
B.非强制检定
C.使用后的检定
D.周期检定


点击查看答案


277、单项选择题  防排烟系统测定，不包括对（）测定。

A.风量
B.风压
C.疏散楼梯间的静压差
D.疏散楼梯间的风温


点击查看答案


278、问答题  

背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。

项目部在进行项目成本控制时应考虑哪些原则?


点击查看答案


279、多项选择题  蓄电池是将电能转换成化学能储存起来，需要时将化学能转变成为电能的一种储能装置。蓄电池的组成部分有()。

A.正、负极板
B.隔板(膜)
C.电池槽(外壳)
D.进气阀
E.电解液(硫酸)


点击查看答案


280、多项选择题  通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目，应依据（）确定。

A.生产试运行的条件 
B.产品要求 
C.工程性质 
D.设备性能 
E.生产工艺


点击查看答案


281、多项选择题  起重机械失稳的主要原因有()等。

A.机械故障 
B.超载 
C.吊臂偏心过大 
D.行走速度过快 
E支腿不稳定 


点击查看答案


282、单项选择题  采用药芯焊丝电弧焊焊接时外加气体主要是()。

A.氩气 
B.C02 
C.氮气 
D.O2、C02的混合气体


点击查看答案


283、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

请指出专项应急预案的主要内容。


点击查看答案


284、单项选择题  根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（）。

A.计量标准器具是国家计量基准器具 
B.进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检点合格后使用 
C.检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差 
D.强制检定与非强制检定均属于法制检定


点击查看答案


285、单项选择题  设备在安装前，()应认真做好设备基础的质量检查和验收工作，以便保证安装质量。

A.施工单位
B.建设单位
C.承包单位
D.分包单位


点击查看答案


286、问答题  

背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。

简述以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法要点。


点击查看答案


287、单项选择题  泡沫灭火系统的灭火剂是由泡沫液与水按比例混合，经泡沫发生装置形成的泡沫，()灭火系统特别适用子扑救有限空间的火灾。

A.低、中倍数泡沫 
B.中、高倍数泡沫 
C.低倍数泡沫 
D.高倍数泡沫


点击查看答案


288、单项选择题  下列不属于各类签章文件包含的类型是()管理文件。

A.合同
B.施工组织
C.经济
D.质量


点击查看答案


289、单项选择题  纯铜与纯镍的共同点是()。

A．导热性好
B．强度高
C．强度低
D．塑性好


点击查看答案


290、多项选择题  自动喷水灭火系统按喷头的构造分为（）。

A、湿式系统
B、雨淋系统
C、水幕系统
D、水喷雾系统
E、自动启闭系统


点击查看答案


291、多项选择题  为了使消防验收顺利进行，某些消防重点工程实施全过程监督检查，按施工程序采用()消防验收等形式

A.分部工程
B.单位工程
C.隐蔽工程
D.粗装修
E.精装修


点击查看答案


292、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。 
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。 
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

试评估C公司承担该工程业主可能遇到的风险。


点击查看答案


293、多项选择题  低合金结构钢是在普通钢中加入微量合金元素，具有较好的综合力学性能，主要适用于()

A.预应力锚具 
B.压力容器、压力管道 
C.桥梁 
D.重轨和轻轨 
E.制造各种型钢


点击查看答案


294、单项选择题  关于大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求，正确的是（）。

A.一台储罐施工宜用2至3层脚手架 
B.在储罐壁板内侧挂设移动脚手架 
C.脚手架随罐壁板升高逐层搭设 
D.储罐的脚手架从上到下交替使用 


点击查看答案


295、问答题  

背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。 
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。

施工总平面布置应考虑哪些方面?


点击查看答案


296、单项选择题  起重工程中，钢丝绳一般由（）钢丝捻绕而成。

A．低碳钢
B．中碳钢
C．高碳钢
D．合金钢


点击查看答案


297、多项选择题  弹簧支、吊架中弹簧的临时固定件，如定位销等，应待系统()完毕后方可拆除。

A.安装 
B.检查 
C.试压 
D.冲洗 
E.绝热 


点击查看答案


298、判断题  工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更、技术规范与标准变更、施工次序变更、工程数量变更等。一旦出现变更，工程量、工期、成本都必将发生变化，但只要不变更承发包合同，则施工项目成本不会改变。


点击查看答案


299、多项选择题  粗装修消防验收，是对()等验收，是对消防设施的功能性验收。

A.消防设备和干线管网就位并调试
B.消防泵房的设备安装调试
C.室内自动喷水灭火管网连通
D.火灾报警探测器
E.疏通指示灯


点击查看答案


300、问答题  

某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
问题1.项目部可否自行采购水泵?若自行采购应履行何种程序?
2.项目部在设备采购管理中可能存在哪些失控而使所购水泵不能满足要求?
3.人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期?
4.项目部将压缩机安装进行分包的做法是否正确?说明理由。如果业主同意分包，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法是否正确?分别说明理由。
5.项目部提出合同变更的理由是什么?可向业主提出哪些索赔?


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：北京住院医师急诊科Ⅰ阶段：骨科..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询