1、单项选择题 甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责具体设计工作；对于设计图纸的著作权归属没有约定，则该施工图设计的著作权属于（）。
A.甲开发商 B.乙设计公司 C.丙设计师 D.乙、丙共有
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、单项选择题 下列情形中，不属于行政调解的是（）
A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解 B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解 C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解 D.行政机关对所属公务员之间的工作纠纷进行的调解
3、多项选择题 下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。
A.诉讼 B.法院调解 C.和解 D.行政调解 E.仲裁
4、单项选择题 我国《担保法》规定的合同担保方式有（）。
A.留置 B.保留金 C.预付款 D.暂定金
5、单项选择题 甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）.
A．乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责 B．建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同 C．甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 D．该行为属于肢解工程发包的违法行为
6、单项选择题 以下关于我国仲裁基本制度的表述错误的是（）。
A.仲裁实行一裁终局的制度 B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理 C.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理 D.有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权
7、单项选择题 有以下()情形的,股东大会应当在两个月内召开临时股东大会。
A.持公司股份5%以上的股东请求时 B.公司未弥补的亏损达股本总额1/4时 C.董事人数不足法定的人数或公司章程所定人数的1/3时 D.监事会提议召开时
8、单项选择题 关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。
A．施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照 B．施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书 C．施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员 D．施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程
9、多项选择题 投标人认为招标投标活动不符合法律规定，可以向有关行政监督部门投诉，对于行政监督部门的处理，下列说法正确的有（）。
A.行政监督部门应当自收到投诉之日起30个工作日内决定是否受理投诉 B.行政监督部门自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定 C.投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回 D.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况 E.行政监督部门的工作人员对监督检查过程中知悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密
10、单项选择题 建设项目需要进行试生产的，应当（）申请配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.在投入试生产之日 B.投入试生产之日起3个月内 C.投入试生产之日前3个月 D.分期验收后
11、单项选择题 下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。
A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的 B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的 C.建设单位指定专业分包的 D.专业分包单位再进行专业分包的
12、单项选择题 某施工单位拟按照《绿色施工导则》要求对施工现场进行扬尘污染的防治，则其主体结构施工阶段，现场作业区内目测扬尘高度不超过（）。
A.0.5米 B.1米 C.1.5米 D.2米
13、单项选择题 在案发现场勘验中，发现一封书信，根据书信中的字体鉴定结论，确定了犯罪嫌疑人。在本案中书信是()。
A.物证 B.书证 C.鉴定结论 D.勘验笔录
14、单项选择题 在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。
A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.建设主管部门
15、单项选择题 某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（）。
A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效 B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿 C.甲、乙按照债权比例清偿 D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿
16、多项选择题 下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是（）。
A.《北京市建筑市场管理条例》 B.《评标委员会和评标方法暂行规定》 C.《北京市建设工程造价管理办法》 D.《北京市建设工程招标投标管理条例》 E.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》
17、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。
A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 B.丙的保证方式为连带责任保证 C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内 D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任 E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
18、单项选择题 下列己经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）
A．《全国人民代表大会组织法》 B．《中华人民共和国国际法》 C．《中华人民共和国反垄断法》 D．《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》
19、多项选择题 建设工程项目采用招标投标方式进行的，中标人的投标应符合下列（）要求。
A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 B.能够满足招标文件的实质性要求 C.经评审的投标价格最低 D.投标价格低于成本 E.经评审的投标价格最高
20、单项选择题 在工程建设过程中，建设单位的下列行为符合相关法律、法规规定的是()。
A、将施工图2套送审，其余4套交付施工 B、会同设计单位进行基础工程验收 C、组织相关各方进行竣工验收 D、工程竣工验收合格后第30d，去办理竣工备案手续
21、单项选择题 建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，()。
A、报上级主管部门验收 B、重新检查施工质量 C、重新组织竣工验收 D、根据《建设工程质量管理条例》有关规定进行处理
22、多项选择题 根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。
A、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准 B、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C、工程建设重要的行业专用的信息技术标准 D、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准
23、多项选择题 下列刑事处罚中，属于主刑的有（）。
A.管制 B.有期徒刑 C.罚金 D.剥夺政治权利 E.拘役
24、多项选择题 注册建造师享有的权利有()。
A、使用注册建造师名称 B、保管和使用本人注册证书、执业印章 C、接受继续教育 D、执行技术标准、规范和规程 E、获得相应的劳动报酬
25、单项选择题 监理单位的主要安全责任之一是()。
A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议 D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位
26、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是()。
A.发包人驻工地代表 B.工程监理单位 C.设计单位 D.项目技术负责人
27、单项选择题 建设工程安全专项方案应当由（）组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。
A.施工单位技术部门 B.施工企业项目经理 C.总监理工程师 D.勘察、设计单位
28、多项选择题 甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。
A.该约定属于有关相邻关系的约定 B.该约定属于土地承包合同 C.该约定属于地役权合同 D.没有进行登记不影响改约定的合同效力 E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行
29、问答题 各维护单位应备有哪些站场主要技术资料？
30、单项选择题 某项目投标总价为10亿元人民币，则其投标保证金可能()。
A、180万元人民币 B、1500万元人民币 C、10亿元人民币 D、75万元人民币
31、单项选择题 根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。
A.建设行政主管部门 B.招标代理机构 C.招标人 D.投标人推选的代表
32、单项选择题 某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是（）。
A.②①③ B.①②③ C.②③① D.③②①
33、单项选择题 当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当()。
A.同时履行 B.要约人先履行 C.承诺的一方先履行 D.随时履行
34、单项选择题 不符合建设部《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》中提出的政策措施的是()。
A、明确建筑劳务分包制度的法律地位，建立预防和惩戒拖欠工资的长效机制 B、不得简化建筑劳务分包企业资质审批程序，要求多渠道建立和发展劳务分包企业 C、施工总承包、专业承包企业用工必须办理社会保险 D、建立农村富余劳动力向建筑劳务有序、有效的转化途径
35、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的（）
A．应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B．应当以鉴定合格日期为竣工日期 C．鉴定日期为顺延工期的期l可 D．应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E．应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
36、单项选择题 某施工企业的甲某在担任某工程项目经理期间，利用业余时间经过多次试验完成了对施工机械的改造，并准备申请实用新型专利。关于该项专利申请，下列说法正确的是（）。
A.属于职务发明创造，甲某有专利申请权 B.属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业 C.甲某的专利成果不是执行单位任务，不属于职务发明 D.甲某利用了单位的物质条件，并与单位就专利权归属作出了约定
37、单项选择题 某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是（）。
A.施工单位有维修义务 B.业主自己承担责任 C.施工单位承担保修责任 D.业主可扣减施工单位保修金
38、单项选择题 甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。
A.免除 B.抵消 C.混同 D.提存
39、单项选择题 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是（）.
A．法律 B．行政法规 C．部门规章 D．地方性法规
40、单项选择题 根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）
A．评标截止时间前 B．评标开始前 C．提交投标文件的截止时间前 D．投标有效期内
41、单项选择题 下列情形中，属于应当作否决投标处理的是（）。
A.投标文件附有招标人不能接受的条件 B.投标文件在个别地方存在漏项 C.投标文件提供了不完整的技术信息 D.投标文件提供了不完整的数据
42、单项选择题 下列关于劳务派遣的说法中正确的是（）。
A.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可 B.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬 C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式 D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担
43、单项选择题 下列事项中，可以不设行政许可的选项是（）
A.涉及直接关系公共利益的特定行业的市场准入 B.市场竞争机制能够有效调节的事项 C.有限自然资源开发利用 D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项
44、单项选择题 下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是（）。
A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价 B.招标人在招标前预先内定中标人 C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价 D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格
45、单项选择题 某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款。”2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()。
A、2005年10月10日 B、2005年10月20日 C、2005年12月1日 D、2006年5月1日
46、单项选择题 民事责任的承担方式中不包括()。
A.恢复原状 B.消除危险 C.赔礼道歉 D.没收财产
47、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。
A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 C.鉴定日期为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
48、单项选择题 根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A．当事人住所地 B．调解协议履行地 C．调解组织所在地 D．调解协议签订地
49、多项选择题 行政机关的行政行为的特征体现在()。
A、行政行为是执行法律的行为 B、行政行为具有一定的裁量性 C、行政行为以有偿为原则，以无偿为例外 D、行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性 E、行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出
50、单项选择题 下面有关劳动法中的说法中，错误的是（）。
A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作 B.不得安排怀孕7个月以上的女职工从事夜班工作 C.不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的工作 D.女职工生育不得少于90天的产假
51、单项选择题 关于仲裁协议的内容，下列选项中依法属于有效仲裁协议的是（）。
A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致 B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁 D.双方履行本合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁
52、单项选择题 负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）.
A．国务院质量监督行政主管部门 B．国务院安全监督行政主管部门 C．国务院建设行政主管部门 D．国务院工商行政管理部门
53、单项选择题 某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政复议。
A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书 B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款 C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材 D.由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改
54、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人 B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标 D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标
55、单项选择题 施工中发生事故时，（）应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。
A.建筑施工企业 B.监理单位 C.相关责任人员 D.建设单位
56、单项选择题 某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。
A、2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产 B、2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产 C、2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院 D、2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
57、多项选择题 施工现场安全技术交底通常包括()。
A、施工工种安全技术交底 B、分部分项工程施工安全技术交底 C、普通工程单项安全技术交底 D、设备安装工程技术交底 E、使用新工艺、新技术、新材料施工的安全技术交底
58、多项选择题 根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。
A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间
59、单项选择题 某建筑施工单位租赁一塔吊吊装使用，经组织有关单位验收合格，施工单位应在验收合格之日起（）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A.5日 B.10日 C.20日 D.30日
60、单项选择题 根据《物权法》，不能设定权利质权的是()。
A.专利中的财产权 B.应收账款债权 C.可以转让的股权 D.房屋所有权
61、单项选择题 下列关于建筑市场诚信行为信息的表述中，正确的是（）。
A.诚信行为信息分为良好行为记录和不良行为记录 B.良好行为记录是企业受到建设单位奖励和表彰所形成的记录 C.不良行为记录是受到各级政府行政处罚的记录 D.诚信行为信息由公众投诉记录和行政处罚记录所形成
62、单项选择题 法院审理行政案件不适用于（）
A.公开审理 B.开庭审理 C.两审终审制 D.调解
63、多项选择题 以下能够引起债的发生法律事实的有（）。
A.债务相互抵消 B.行为人不法侵害他人的财产权 C.无因管理 D.不当得利 E.提存
64、单项选择题 下列各项关系中，属于合同法调整范围的是（）。
A.企业内部管理关系 B.买卖关系 C.婚姻关系 D.行政管理关系
65、单项选择题 下列不能行使合同撤销权的主体是（）。
A.订立合同时显失公平的获利方 B.以欺诈、胁迫手段订立合同的加害方 C.乘人之危的受害方 D.重大误解的双方当事人
66、单项选择题 某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是（）。
A.直接修改设计 B.要求设计单位修改 C.报告建设单位提出修改建议 D.报告工程建设行政主管部门要求修改
67、单项选择题 以市场为主导，以守法、守信（主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、伦理信用）、综合实力（主要包括经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价的是（）。
A.政府对市场主体的守法诚信评价 B.社会中介信用机构的综合信用评价 C.行业协会的综合信用评价 D.行业协会协助政府部门的综合信用评价
68、多项选择题 根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除劳动合同的有()。
A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖 B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保 D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员
69、单项选择题 甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为（）。
A.乙、丙、丁平均受偿 B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿 C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿 D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿
70、单项选择题 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，中止施工满（）的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A.1年 B.2年 C.6个月 D.3个月
71、单项选择题 承包人在工期可以顺延的情况发生后()d内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。
A、14 B、21 C、28 D、42
72、单项选择题 关于保险索赔的说法，正确的是（）
A．保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料 B．保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供 C．对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金 D．投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
73、单项选择题 应当公开招标的工程建设项目，经批准可以进行邀请招标的是（）。
A.技术比较复杂 B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择 C.采用公开招标方式的费用过大 D.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的
74、单项选择题 下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是（）。
A.吊销企业营业执照 B.行政罚款 C.逮捕 D.行政拘留
75、单项选择题 下列属于保证方式的是（）。
A.一般保证 B.特殊保证 C.专项保证 D.综合保证
76、单项选择题 根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A.14 B.28 C.7 D.15
77、单项选择题 《劳动合同法》的规定，用人单位自用工之日起满()不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、1年
78、单项选择题 某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。
A、承包人可申请法院撤销合同 B、承包人可放弃撤销权继续认可该合同 C、承包人放弃撤销权后发包人享有该权利 D、承包人享有撤销权而发包人不享有该权利
79、多项选择题 根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的有()。
A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告 C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件 D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造
80、单项选择题 下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()。
A.食品加工生产企业 B.建筑施工企业 C.烟花爆竹生产企业 D.矿业企业
81、单项选择题 企业提取的安全费用的方式为（）
A.自提自用 B.政府收取 C.第三方代管 D.共同监管
82、单项选择题 下列可以用“应付福利费”开支的项目是()。
A.支付退休金 B.支付误餐补助 C.交纳职工的医疗保险费 D.交纳离退休人员的医疗保险
83、单项选择题 施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是()。[2009年度考试真题]
A、主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任 B、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 D、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任
84、多项选择题 建设工程安全生产监督管理部门履行安全监督检查职责时，享有的职权有（）。
A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料 B.随时进入被检查单位施工现场进行检查 C.纠正施工中违反安全生产要求的行为 D.对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除 E.重大安全事故隐患排除前，责令暂时停止施工
85、单项选择题 甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标则该联合体资质等级应为()。
A.一级 B.二级 C.三级 D.暂定级
86、单项选择题 下列关于保证金的说法正确的是（）。
A.履约保证金不得超过中标合同金额的2% B.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的10% C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还
87、多项选择题 下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是（）。
A.因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款 B.因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任 C.发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任 D.建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款 E.由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任
88、多项选择题 关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）。
A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署 B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门 C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门 D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账 E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位
89、多项选择题 对于投资额在30万元以下的建筑工程，下列说法正确的是（）。
A.可以不申请施工许可证 B.属于国务院建设行政主管部门规定的限额以下的小型工程 C.必须报国务院建设行政主管部门备案 D.必须办理施工许可证 E.省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整
90、多项选择题 根据《合同法》的规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但下列情形除外（）。
A.根据合同性质不得转让 B.未经保证人同意的 C.合同为非书面形式 D.按照当事人的约定不得转让 E.依照法律规定不得转让
91、单项选择题 属于设计单位相关的质量责任和义务的是()。
A、依法发包工程 B、依法报审施工图设计文件 C、依法向有关单位提供原始资料 D、依法对设计文件进行技术交底
92、单项选择题 根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。
A．评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人 B．评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人 C．招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人 D．招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人
93、多项选择题 某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。
A、担保权 B、任意撤销权 C、抗辩权 D、抵消权 E、人身损害赔偿请求权
94、单项选择题 不符合重点工程的施工现场消防安全职责的是()。
A、实行每月防火巡查，并建立巡查记录 B、确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作 C、建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理 D、对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练
95、单项选择题 根据《民用建筑节能条例》的规定，（）应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查。
A.城市规划行政主管部门 B.施工图设计文件审查机构 C.住房和建设行政主管部门 D.建筑节能主管部门
96、多项选择题 以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是（）。
A.地下防水材料 B.承重钢筋连接接头 C.混凝土掺加剂 D.砌筑砂浆的水泥 E.分隔墙的混凝土小型砌块
97、单项选择题 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由()编制。
A、监理单位统一组织 B、总承包单位统一组织 C、总承包单位和分包单位各自 D、建设单位统一组织
98、单项选择题 延付或者拒付租金的诉讼时效期间为（）年。
A.1 B.2 C.4 D.5
99、单项选择题 ()对设计、施工人员来说，是设计或施工时必须绝对遵守的技术法规;对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容;对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。
A.《工程建设通用标准》 B.《工程建设标准强制性条文》 C.《工程建设强制标准》 D.《工程建设标准实用指南》
100、单项选择题 《中华人民共和国安全生产管理条例》由（）签署发布。
A.全国人民代表大会常务委员会 B.国务院 C.国家主席 D.国务院总理
101、单项选择题 关于企业的设立，下列说法不正确的是()。
A.全民所有制工业企业的设立条件之一是有能源、原材料、交通运输的必要条件 B.城镇集体所有制企业的设立条件之一是有明确的经营范围 C.合伙企业的设立条件是有两个以上的合伙人 D.个人独资企业的投资人为一个自然人，可以是中国公民，也可以是外国公民
102、单项选择题 属于建设工程施工合同发包人主要义务的是()。
A、及时检查隐蔽工程 B、不得转包和违法分包工程 C、自行完成建设工程主体结构施工 D、建设工程质量不符合约定的无偿修理
103、单项选择题 某建筑施工企业于2005年3月1日申请安全生产许可证，2005年3月20日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。
A.2007年3月1日 B.2007年3月20日 C.2008年3月1日 D.2008年3月20日
104、单项选择题 关于买卖合同解除的相关叙述中，不正确的是()。
A、因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物 B、因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力及于主物 C、出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除 D、标的物为数物，其中一物不符合约定的，且该物与他物分离使标的物的价值显受损害一的，当事人仍不得就数物解除合同
105、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有（）
A．投标人未按照招标文件要求提交投标保证金 B．投标文件逾期送达或者为送达指定地点 C．投标文件未按招标文件要求密封 D．投标文件无单位盖章并无单位负责人签字 E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议
106、单项选择题 当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则（）。
A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿 B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担 C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担 D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿
107、多项选择题 《合同法》中规定可以使用于标的物提存的情形是（）。
A.债权人下落不明的 B.债权人拒绝受领的 C.债权人分立后，多个债权人主张债权的 D.债权人单方变更履行地的 E.债权数额争议的
108、单项选择题 建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。
A、污水处理设施要设计、施工、生产同时进行 B、造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施 C、建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施 D、污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
109、单项选择题 甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。
A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少 B、甲必须收回房屋并向乙方交付 C、丙取得该房屋的所有权 D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任
110、单项选择题 在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担．
A．施工单位 B．建设单位 C．监理单位 D．建设主管部门
111、多项选择题 工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是（）。
A.建设单位 B.施工单位 C.安全生产监督机构 D.监理单位 E.主要责任人
112、单项选择题 某施工企业于2010年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前l周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2010年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2010年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。
A、2010年3月5日 B、2010年3月12日 C、2010年3月20日 D、2010年4月10日
113、单项选择题 融资租赁合同中，出卖人的义务是()。
A、协助承租人索赔 B、标的物的瑕疵担保 C、向承租人支付价款 D、租赁期限届满返还租赁物
114、多项选择题 根据《立法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
A、部门规章 B、地方政府规章与部门规章 C、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 D、部门规章与地方性法规 E、地方性法规与地方政府规章
115、多项选择题 甲公司开发某大型商贸楼项目，乙公司中标并签订施工总承包合同。施工中，乙公司将消防工程分包给丙公司，丙公司又将消防工程中的劳务作业违法分包给包工头秦某，导致消防工程出现质量问题。甲公司可以将（）提起诉讼。
A.乙公司列为被告 B.乙公司和丙公司列为共同被告 C.乙公司和秦某列为共同被告 D.乙公司、丙公司和秦某列为共同被告 E.丙公司的法定代表人和秦某列为共同被告
116、多项选择题 仓储合同的法律特征有（）。
A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件 B.仓储合同保管的对象必须是动产 C.不动产能作为仓储合同的保管对象 D.仓储合同是双务合同 E.仓储合同是有偿合同
117、多项选择题 某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有()。
A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业 B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作 C、批准女工孙某只能休产假120d D、安排17岁的李某担任矿井安检员 E、安排15岁的周某担任仓库管理员
118、单项选择题 根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿 C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 D.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
119、多项选择题 在建设工程合同中，属于承包人义务的有（）。
A.及时检查隐蔽工程 B.参加工程验收 C.提出工期索赔 D.自行完成建设工程主体结构施工 E.对质量不合格的工程无偿修理
120、单项选择题 在工程建设中，如果拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由()组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A、监理单位 B、设计单位 C、拟采用单位提请建设单位 D、拟采用单位提请监理单位
121、单项选择题 以下情形中，不属于行政调解的是（）。
A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解 B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解 C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解 D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解
122、单项选择题 发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，保留()左右的质量保证(保修)金，待工程交付使用1年质保期到期后清算(合同另有约定的，从其约定)，质保期内如有返修，发生费用应在质量保证(保修)金内扣除。
A、1% B、5% C、10% D、20%
123、单项选择题 甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼房所有权和管理的说法，正确的是()。
A.丁公司对其享有的份额有权转让 B.该楼发生的管理费用平均承担 C.该楼所有权为共同共有 D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜
124、单项选择题 下面不属于建设工程一切险承保的范围是()。
A.冻灾 B.冰雹 C.设计错误 D.一般性盗窃和抢劫
125、单项选择题 道路交通事故、火灾事故自发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A、7 B、10 C、15 D、30
126、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。甲知道乙的该行为，却不予否认。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。
A.效力待定 B.无效 C.有效 D.经过乙催告甲后生效
127、单项选择题 关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()。
A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据 B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形 C.即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据 D.此约定即使写入合同中，也属无效条款
128、多项选择题 当事人在人民调解活动中的权利包括（）。
A.选择或者接受人民调解员 B.接受调解、拒绝调解或者要求终止调解 C.要求调解公开进行或者不公开进行 D.自主表达意愿、自愿达成调解协议 E.如实陈述纠纷事实
129、单项选择题 护肤类化妆品延缓衰老的途径之一是（）。
A.抑制酪氨酸酶的活性 B.抑制皮脂腺分泌 C.抑制雄性激素分泌 D.减少以及清除自由基
130、单项选择题 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人（）。
A.可以拒绝承担保证责任 B.应当承担保证责任 C.只对主债权承担责任 D.免除保证责任
131、单项选择题 投标人如果对招标文件有异议，可以（）。
A.向有关行政监督部门投诉 B.向招标人提出异议 C.向法院起诉 D.申请仲裁
132、单项选择题 《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和什么？（）
A.行政强制许可 B.行政赔偿 C.行政强制执行 D.行政处罚
133、单项选择题 甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是()。
A.共同投标协议在中标后提交 B.甲公司与乙公司必须是同一专业 C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级 D.联合体是以一个投标人的身份投标
134、单项选择题 承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（）。
A.3月5日 B.3月12日 C.3月20日 D.4月10日
135、单项选择题 关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。
A.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册 B.取得资格证书的人员，经过注册才能以注册建造师的名义执业 C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册 D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出
136、单项选择题 甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的是()。
A、二审判决书未经甲方签收 B、有新的证据足以****原判决 C、二审判决适用法律有明显错误 D、二审法官应当回避的没有回避
137、单项选择题 以房屋建筑工程施工总承包企业为例，按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定：()。
A、特级企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上 B、特级企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上 C、特级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上 D、特级企业注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元以上
138、多项选择题 要约可以撤回。撤回要约的通知应当()到达受要约人，方为有效。
A.在要约到达受要约人之前 B.在要约到达后 C.发出要约前 D.包含在要约之中 E.与要约同时
139、单项选择题 出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()。
A.简易交付 B.占有改定 C.指示交付 D.拟制交付
140、多项选择题 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）
A．工程竣工验收备案表 B．住宅使用说明书 C．工程竣工验收报告 D．施工单位签署的工程质量保修书 E．公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件
141、单项选择题 甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院在()情况下，予以重新鉴定。
A、可以通过补充鉴定解决 B、可以通过重新质证解决 C、可以通过补充质证解决 D、鉴定程序严重违法
142、多项选择题 建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有（）。
A.主要负责人 B.安全管理人员 C.生产管理人员 D.项目负责人 E.生产作业人员
143、单项选择题 某代理人超越了代理权限进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为()。
A、不具有法律效力 B、有效代理行为 C、无权代理行为 D、无效代理行为
144、单项选择题 关于工程监理的说法，正确的是()。
A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B.工程监理单位可以分包监理业务 C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务 D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
145、单项选择题 关于工程质量检测机构的说法，错误的是()。
A.可以转包检测业务 B.具有独立的法人资格 C.是中介机构 D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
146、单项选择题 人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应（）。
A.判决驳回上诉，维持原判 B.裁定撤销原判，发回重审 C.依法改判 D.判决变更
147、单项选择题 下列国家标准中，属于强制性国家标准的是()。
A.工程建设重要的通用的信息技术标准 B.工程建设行业专用的实验方法 C.工程建设行业专用的术语、符号 D.工程建设勘察行业专用的质量要求
148、单项选择题 下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。
A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期 B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
149、多项选择题 下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。
A、因使用不当造成的质量问题 B、质量监督机构没有发现的质量问题 C、监理单位没有发现的质量问题 D、第三方造成的质量问题 E、不可抗力造成的质量问题
150、多项选择题 下列主体中不可以作为保证人的是（）。
A.经公司同意的某建筑公司西南分公司 B.某肿瘤医院 C.某理工大学 D.某知识产权协会 E.某工程咨询公司
151、多项选择题 目前我国实行的强制性标准包含（）。
A.批准发布时已明确为强制性标准的 B.发布时未明确为强制性标准，但其编号中不带“/T” C.自2000年后批准发布，未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文（黑体字），编号也不带“/T” D.国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的 E.发布标准中使用“宜”、“不宜”等用词的条文的
152、单项选择题 有关行政复议基本特点的表述中，有误的是()。
A、当事人提出行政复议，必须是在行政机关作出行政决定之前 B、当事人对行政机关的行政决定不服，只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关申请复议 C、行政复议以书面审查为主，以不调解为原则。行政复议的结论作出后，即具有法律效力 D、提出行政复议的，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织
153、单项选择题 关于和解的说法，错误的是()。
A、和解可以发生在民事诉讼的任何阶段 B、当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C、和解协议具有强制执行的效力 D、当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书
154、单项选择题 因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖。
A.原告住所地 B.被告住所地 C.合同签订地 D.港口所在地
155、单项选择题 甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为符合法律规定的是（）。
A.以甲的名义在媒体上发布招标公告 B.修改经甲同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件 C.根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人 D.将工程招标代理业务转让给其他招标代理机构
156、多项选择题 关于违约金条款的适用，下列说法正确的是()。
A、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 B、违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求继续履行 C、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款及定金条款 D、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款 E、约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减
157、多项选择题 建筑工程一切险的被保险人可以包括()。
A.业主 B.保险人 C.业主聘用的监理工程师 D.贷款银行 E.分包商
158、多项选择题 因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括（）。
A.通知对方 B.继续履行 C.赔偿损失 D.解除合同 E.提供相关证明
159、单项选择题 关于建设工程分包的说法，正确的有()。
A.总承包单位可以按照合同约定将全部建设工程拆分成若干部分非主体、非关键性工作分包给其他其他企业 B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分包给其他施工企业 C.总承包单位可以将建设工程主题结构中技术较为复杂的部分分给其他企业 D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分给其他企业
160、单项选择题 下列保险中，属于强制性保险的是()。
A.意外伤害保险 B.建筑工程一切险 C.安装工程一切险 D.工伤保险
161、多项选择题 下列属于行政法规文件的是（）。
A.《招标投标法实施条例》 B.《建设工程质量管理条例》 C.《市政公用设施防灾管理规定》 D.《建筑法》 E.《建设工程安全生产管理条例》
162、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是（）。
A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标 B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整 C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整 D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人
163、单项选择题 某工程项目于2010年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。
A、2010年4月1日 B、2010年6月1日 C、2010年9月1日 D、2010年12月1日
164、单项选择题 下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）
A．食品加工生产企业 B．建筑施工企业 C．烟花爆竹生产企业 D．矿业企业
165、单项选择题 在所有权的权能中，最核心的权利是（）权。
A.占有 B.使用 C.收益 D.处分
166、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与跳撒供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给圣供应商，针对该笔款项说法正确的是（）
A.乙供应商因无过错，无需返还。 B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求 C.施工单位因剥叛辆拒然返还，顾可暂不向里措应商支付货款。 D．里供应商有权直接要求剥找应商给付该笔款项
167、单项选择题 以危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等为主要内容的方案属于（）。
A.综合应急预案 B.专项应急预案 C.现场处置方案 D.施工组织方案
168、单项选择题 甲公司业务员王某开出后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。
A.王某的行为为无权代理，合同无效 B.王某的行为为表见代理，合同无效 C.王某的行为为表见代理，合同有效 D.王某的行为为委托代理，合同有效
169、单项选择题 住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。安全专项施工方案的内容不包括（）
A.工程概况 B.编制依据 C.施工图预算 D.施工工艺技术
170、单项选择题 甲经长期研究发明了某种涂料，2011年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予甲专利权。该专利权届满的期限是（）。
A.2031年3月5日 B.2031年3月15日 C.2031年5月15日 D.2033年2月13日
171、单项选择题 下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是（）。
A.移交工程档案资料是建设单位的义务 B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总 C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总 D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案
172、单项选择题 民事诉讼制度之历年真题习题精选、答案解析[2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。
A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保 C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保
173、单项选择题 工程量清单中的工程量乘以综合单价得到的是()费用。
A.工程项目 B.单项工程 C.单位工程 D.分部分项工程
174、多项选择题 合同的种类很多，合同的标的也多种多样包括()。
A、有形财产 B、劳务 C、无形财产 D、工作成果 E、建设工期
175、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》，当事人申请强制执行的期间为（）。从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年
176、单项选择题 下列属于重大伤亡事故的是（）
A.造成重伤2人 B.造成死亡1人 C.造成直接经济损失50万元 D.造成间接经济损失50万元
177、单项选择题 某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故.为减少损失，被保险人共计支出6万元.经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万元.保险公司应当支付的保险金为()万元.
A.6 B.14 C.20 D.26
178、单项选择题 这一属性是知识产权的（）。
A.双重性 B.地域性 C.专有性 D.时间性
179、单项选择题 施工单位处理施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规的是()。
A、工业废水处理达标后排入河流 B、经当地环境部门许可，将废物用于外省工地 C、将清洗设备的废水回灌补给地下水 D、将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场
180、单项选择题 《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（）。
A.工程材料款 B.工程人员的报酬 C.工程管理费用 D.工程停工费用
181、多项选择题 施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有()。
A.企业股东变更 B.企业名称变更 C.企业法人变更 D.企业设立分公司 E.企业注册地址变更
182、单项选择题 国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满（）个月，即行公布。
A.6 B.12 C.18 D.24
183、单项选择题 下列抵押权从签订抵押合同之日起设立的是（）。
A.房屋 B.土地使用权 C.交通运输车辆 D.在建工程
184、单项选择题 因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
A.建设行政主管机关 B.招标人或其委托的招标代理机构 C.原评标委员会 D.新组建的评标委员会
185、多项选择题 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权()。
A.立即停止作业 B.及时逃生 C.拒绝抢险命令 D.在采取必要的应急措施后撤离危险区域 E.要求撤离该区域
186、单项选择题 行政诉讼判决中，法院认为原告的诉讼请求依法不能成立()。
A、直接判决否定原告的诉讼请求 B、维持原判 C、确认被诉具体行政行为合法或违法的判决 D、判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为
187、单项选择题 依据我国法律，当事人对()可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。
A.无权代理订立的合同 B.因重大误解订立的合同 C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同 D.包含造成对方人身伤害的免责条款的合同
188、多项选择题 无因管理的成立，必须具备（）条件。
A.管理他人的事物 B.为他人管理的意思 C.无法定或约定的义务 D.存在合同关系 E.被管理者存在过错
189、单项选择题 甲公司新建某商业项目的建设工期为24个月。根据《建筑工程施工许可管理办法》，甲公司下列条件符合领取施工许可证必备条件的是（）。
A.已经取得建设工程规划许可证 B.拆迁进度已经超过50% C.施工图纸已由设计院完成 D.建设资金已达到合同价的25%
190、单项选择题 甲公司是由乙公司、丙公司共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了丁分公司。丁分公司因重大经营失误出现巨额债务无力清偿，对该债务负有法定清偿义务的主体是（）。
A.甲公司 B.乙公司 C.丙公司 D.甲、乙、丙共同
191、多项选择题 某建筑公司根据施工需要，委托加工厂加工构件，后由于意外情况，建筑公司通知加工厂取消合同；加工厂认为自己已经完成了60%的工作，应当继续履行合同；则下列说法中正确的是（）。
A.建筑公司取消合同属于违约行为 B.已完工作量超过一半，应当继续履行合同 C.建筑公司有权取消合同 D.加工厂不得要求继续履行 E.建筑公司应赔偿加工厂损失
192、单项选择题 关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）o
A．联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可 B．联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可 C．联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件 D．由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级
193、单项选择题 评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担（）。
A.连带责任 B.共同责任 C.集体责任 D.个人责任
194、单项选择题 关于申请延期开工的表述中，有误的是()。
A、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工 B、因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期 C、延期以3次为限，每次不超过3个月 D、既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止
195、单项选择题 关于集体合同的表述中，说法有误的是（）。
A.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门 B.依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力 C.劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效 D.用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得高于集体合同规定的标准
196、单项选择题 根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在（）个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。
A.1 B.3 C.6 D.12
197、多项选择题 为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有()。
A、对文书、物品等进行录像、拍照、抄写 B、对文书、物品等进行复制 C、向证人进行询问调查、记录证人证言 D、对证据进行鉴定或勘验 E、将获取的证据材料交给当事入保管
198、单项选择题 取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前()内有恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的情形，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。
A、1年 B、18个月 C、2年 D、3年
199、单项选择题 甲公司欠乙公司100万元，同时甲公司对丙公司享有150万元到期债权，甲欠乙的债务已至清偿期但无力偿还，却又不积极向丙追索债权，对此，下列表述正确的是()。
A.乙可以要求丙向自己偿还100万元 B.乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还100万元 C.乙可以自己的名义要求丙向甲偿还150万元 D.乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还150万元
200、单项选择题 开标地点应当为()。
A.招投标双方确认的地点 B.建设行政主管部门指定的场所 C.招标文件中预先确定的地点 D.投标人共同认可的地点
201、单项选择题 下列属于质权人的义务的是（）下一题参考答案【答案】：C【解析】：《担保法》第六十九条规定，质权人负有妥善保管质物的义务；因保管不善致使质物灭失或者损毁的，应当承担民事责任，选项A、B、D属于质权人的权利。
A.质物有损坏时要求出质人提供相应的担保 B.收取质物所生的孳息 C.妥善保管质物 D.依法拍卖或者变卖质物
202、单项选择题 某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为()。
A、2005年4月20日 B、2005年5月5日 C、2005年5月20日 D、2005年6月5日
203、单项选择题 2010年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为()合同。
A、无效 B、有效 C、可变更、可撤销 D、效力待定
204、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（）。
A.与合同计划工期一致 B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止 C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止 D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止
205、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关干公告的说法，正确的是（）
A．原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B．公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C．依照当事人申请可停止公告 D．公告部门可自行决定是否停止公告
206、单项选择题 某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于（）。
A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.承诺邀请
207、单项选择题 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托设计单位或者（）提出设计方案。
A.其他设计单位 B.具有相应资质条件的设计单位 C.具有相应资质条件的监理单位 D.具有相应资质条件的装修施工企业
208、单项选择题 下列合同属于效力待定合同的是（）
A.12周岁的未成年人签订的设备采购合同 B.代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同 C.在相对人不知情时，法定代表人超越权限订立的合同 D.未经李某同意，张某将李某在外地的房产卖掉的合同
209、单项选择题 某工程项目完成施工拟进行竣工验收，按照《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程竣工验收必备条件的是（）。
A.有完整的技术档案和施工管理资料 B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件 C.有施工单位签署的工程保修书 D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
210、单项选择题 企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业（），其资质等级按照最低资质等级核定。
A.工程业绩 B.注册资本 C.技术人员情况 D.技术装备情况
211、单项选择题 关于肝门部结构的描述，哪项不正确（）。
A.门静脉由脾静脉和肠系膜下静脉汇合而成 B.肝动脉位于门静脉的前内侧 C.肝总管在门静脉的前外侧 D.肝静脉在第二肝门处汇入下腔静脉 E.正常时肝内胆管不显示
212、单项选择题 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位代表组成，劳动争议仲裁委员会由（）担任
A．同级工会代表 B．用人单位代表 C．劳动行政部门代表 D．人民法院指定的人员
213、多项选择题 房屋拆迁管理部门应当书面通知有关部门，就拆迁范围内的相关单位和个人暂停()事项，办理相关暂停手续。
A.新建、扩建、改建房屋 B.改变房屋和土地用途 C.商业性经营活动 D.租赁房屋 E.危旧房屋维修
214、单项选择题 在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（）。
A.招标代理机构人员 B.投标人代表 C.招标人 D.评标委员会主任
215、多项选择题 下列合同中，属于无效合同的是（）。
A.总包单位将主体工程劳务部分全部分包 B.与发包人串通中标签订的合同 C.挂靠其他企业签订的施工合同 D.带资承包的施工合同 E.专业分包公司再次分包的合同
216、多项选择题 下列行为属于工程安全不良行为的有（）。
A.在城市市区内的建设工程的施工现场实行封闭围挡 B.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明 C.转让安全生产许可证的 D.未在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 E.在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
217、多项选择题 根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。
A.发明 B.计算机软件 C.实用新型 D.商品商标 E.外观设计
218、多项选择题 下列选项中，属于无效合同的有()。
A、供应商欺诈施工单位签订的采购合同 B、村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同 C、施工单位将工程转包给他人签订的转包合同 D、分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同 E、施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
219、多项选择题 下列对法律责任的基本特征的表述中，正确的是（）。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B.合同违约行为并不需要承担法律责任 C.法律责任即承担不利的后果 D.法律责任的实现由国家强制力作保障 E.合同当事人可以认定和追究对方的法律责任
220、多项选择题 某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有()。
A.投标人在投标有效期内撤回投标文件 B.投标人在开标前撤回投标文件 C.中标人拒绝提交履约保证金 D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求 E.中标人拒绝签订合同
221、单项选择题 建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场．
A.12 B.36 C.45 D.24
222、单项选择题 某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定()。
A.因显失公平而无效 B.由于分包单位自愿签署而有效 C.仅对总承包单位和分包单位有效 D.因违反法律、法规强制性规定而无效
223、单项选择题 承揽工作不包括()。
A.定作 B.测试 C.检验 D.运输
224、单项选择题 以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。
A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告 C、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 D、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
225、单项选择题 专利法保护的对象不包括（）
A.工程设计图 B.实用新型 C.发明 D.外观设计
226、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应（）与招标人签订合同。
A.分别 B.共同 C.共同推选代表 D.资质等级高的单位
227、单项选择题 未经（）的证据，不能作为认定案件事实的依据。
A.鉴定 B.质证 C.对方当事人认可 D.公证
228、单项选择题 关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。
A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关 D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任
229、单项选择题 下列选项中，（）不属于委托代理终止的原因。
A.代理期限届满 B.被代理人取得民事行为能力 C.代理人辞去委托 D.代理人死亡
230、单项选择题 关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）
A．原判诀认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判诀 B．原判诀适用法律错误的，裁定撤销原判诀，发回原审人民法院重审 C．原判决认定事实不清的，裁定撒销原判诀，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判 D．原判诀违反法定程序的，依法改判
231、单项选择题 下列方法中属于研究整个工作班内的各种工时消耗的方法是()。
A.测时法 B.写实记录法 C.工作日写实法 D.动作研究法
232、单项选择题 某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。
A.项目经理 B.项目技术负责人 C.监理工程师 D.建设单位驻工地代表
233、单项选择题 某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，则现场防护所需费用由（）承担。
A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工企业
234、单项选择题 工伤职工()不停止享受工伤保险待遇。
A、拒绝治疗的 B、丧失享受待遇条件的 C、重新就业的 D、拒不接受劳动能力鉴定的
235、多项选择题 根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及()派人参加。
A.监察机关 B.人民法院 C.公安机关 D.人民检察院 E.工会
236、单项选择题 某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（）。
A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更 B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案 C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据 D.该补充协议应当作为工程款结算的依据
237、单项选择题 买卖合同中，属于买受人义务的是()。
A、受领标的物 B、权利瑕疵担保 C、物的瑕疵担保 D、转移标的物所有权
238、多项选择题 按照《行政许可法》规定，在地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章中不得设定的行政许可包括（）。
A.确定公民资格的许可 B.确定法人资质的许可 C.限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务 D.不动产登记制度的许可 E.限制其他地区的商品进入本地区市场
239、单项选择题 某施工企业于2004年4月1日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。
A.2006年4月1日 B.2007年4月1日 C.2008年4月1日 D.2009年4月1日
240、单项选择题 对干达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()
A．安全监督管理机构 B．建设单位 C．施工单位 D．监理单位
241、单项选择题 某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1。2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()万元。
A.240 B.120 C.80 D.20
242、单项选择题 根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。
A.发明 B.实用新型 C.外观设计 D.设计方案
243、单项选择题 根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，（）。
A.按照交付标的物时的价格计价 B.仍然按照合同签定时的价格计价 C.价格上涨时按原价格执行 D.价格下降时按新价格执行
244、单项选择题 关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）
A．必须在合同中有此约定，才可作为结算依据 B．这是法定的视为认可竣工结算文件的情形 C．即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据 D．此约定即使写入合同中，也属无效合同条款
245、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。
A.施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位 C.未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E.分包单位将其承包的建设工程再分包
246、多项选择题 工程建设法律关系由()等要素构成。
A.主体 B.客体 C.内容 D.事件 E.行为
247、单项选择题 施工企业的下列行为中属于资质不良行为的是（）。
A.以他人名义投标，骗取中标的 B.施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的 C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装，拆卸施工起重机械的 D.需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的
248、单项选择题 下列关于仲裁开庭的说法，正确的是()。
A、仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭 B、仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭 C、仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开 D、仲裁公开进行，当事人可以协议不公开
249、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权利有()。
A.纠正和处理违章作业 B.拒绝连续加班作业 C.拒绝冒险作业 D.紧急避险 E.对施工安全生产提出建议
250、单项选择题 根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。
A．对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的 B．对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的 C．对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的 D．对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
251、单项选择题 关于和解的表述中，不正确的是()。
A、诉讼阶段的和解没有法律效力 B、当事人和解后，可以请求法院调解，制作调解书 C、双方当事人可以自行和解，这种和解在法院作出判决后，当事人仍可以进行 D、在执行过程中，一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行
252、单项选择题 定金是合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于担保合同（）的实现。
A.债权 B.债务 C.主体 D.内容
253、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。
A.终身不予注册 B.吊销执业资格证书，5年内不予注册 C.责令停止执业3年 D.责令停止执业1年
254、单项选择题 某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。
A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人 B.抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人 C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人 D.全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人
255、单项选择题 项目负责人每月带班生产时间最低为本月施工时间的（）%。
A.50 B.60 C.75 D.80
256、单项选择题 以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。
A.抵押合同订立 B.抵押物登记 C.抵押物交付 D.抵押人作出表示
257、单项选择题 某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，l2月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()。
A、11月15日 B、11月20日 C、11月30日 D、12月3日
258、多项选择题 下列情况中，不得撤销的要约包括()。
A.要约人确定了承诺期限 B.要约人明确表示要约不可撤销 C.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作 D.从要约的有关条款中可以推测出该要约不会撤销 E.撤销要约的通知在承诺通知发出之后到达受要约人
259、单项选择题 建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，()年内不得再次申请安全生产许可证。
A、3 B、4 C、5 D、7
260、单项选择题 建筑市场不良行为信息公布期限一般上（）.
A.1个月至2年 B.2个月至1年 c.3个月至2年 D.6个月至3年
261、多项选择题 《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。当排名第一的中标候选人有（）情形的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
A.放弃中标 B.因不可抗力提出不能履行合同 C.招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交 D.被查实存在影响中标结果的违法行为 E.他人对中标结果提出异议的
262、单项选择题 有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，应当立即()。
A、组织事故调查组进行调查 B、对有关失职渎职行为的进行追究法律责任 C、赶到事故现场，组织事故抢救 D、总结事故教训，提出整改措施
263、多项选择题 关于仲裁调解的说法，正确的有（）。
A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉 B.仲裁调解必须在裁决作出当前进行 C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的 D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力 E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点
264、单项选择题 某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我司欲以3300元/t的价格购买中25的螺纹30t，有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于()。
A、要约 B、承诺 C、反要约 D、要约邀请
265、单项选择题 某一购销合同约定交货日期为2007年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2007年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。
A.供货方甲 B.材料商乙 C.买受人丙 D.都不承担责任
266、单项选择题 在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是()。
A.施工单位可以不接受 B.建设单位的要求施工单位必须接受 C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受
267、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，（）要约不可撤销。
A.要约人确定了承诺期限的 B.要约人明示不可撤销的 C.书面发出的 D.受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作的 E.受要约人认为要约是不可撤销的
268、单项选择题 设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及()的在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
A.特殊设计部位 B.施工安全的重点部位和环节 C.关键施工部位 D.有施工难度的施工部分
269、单项选择题 甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是（）
A．里拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权 B．里拟单独将地役权转让给了丁物业公司 C．甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙 D．甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁
270、单项选择题 甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。
A.乙建筑公司 B.丙土方公司 C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同 D.甲房地产开发公司
271、单项选择题 下列保险中，属于强制性保修的是（）.
A．意外伤害保险 B．建筑工程一切险 C．安装工程一切险 D．工伤保险
272、多项选择题 招标人认为可能影响中标候选人的履约能力，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有（）。
A.中标候选人被债权人申请破产的 B.中标候选人拖欠银行大量贷款的 C.中标候选人起诉其他债务人的 D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的 E.中标候选人存在违法行为的
273、多项选择题 符合法定的承包人请求解除建设工程施工合同的条件是（）。
A.发包人长期拖欠工程价款 B.发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准 C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换 D.发包人不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工 E.发包人未能按时提供图纸导致工期延误
274、多项选择题 下列民事主体资格中属于法人的是（）。
A.某建筑公司 B.某建筑集团公司装饰分公司 C.某建筑业管理协会 D.某设计咨询公司海外市场部 E.某市消防局
275、单项选择题 关于安全生产的说法，错误的是（）。
A.安全生产"三同时"制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施 B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价 C.安全设施投入属于预算外工程建设资金 D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
276、多项选择题 注册建造师有（）情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。
A.受到刑事处罚 B.依法被撤销注册 C.依法被吊销注册证书 D.年龄超过55周岁 E.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年
277、单项选择题 当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起()个月内向仲裁机构所在地的中级人民法院提出。
A、6 B、9 C、12 D、18
278、多项选择题 租赁合同根据租赁标的物不同，可分为()。
A、动产租赁 B、不动产租赁 C、定期租赁 D、不定期租赁 E、融资租赁
279、多项选择题 拆除工程施工备案的主要资料有（）。
A.建设单位资质等级证明 B.拟拆除建筑物的说明 C.可能危及毗邻建筑的说明 D.拆除施工组织方案 E.堆放、清除废弃物的措施
280、单项选择题 除双方当事人意思表示一致外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()。
A.要式合同 B.实践合同 C.有偿合同 D.双务合同
281、多项选择题 下面有关留置的说法中，正确的是（）。
A.因运输合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权留置其财产 B.债权人留置财产后，应当给债务人不少于1个月的履行债务的期限 C.债权消灭留置权当然消灭 D.留置财产为不可分物的，留置财产的价值应当相当于债务的金额 E.当事人约定不得留置的动产，不得留置
282、多项选择题 行使不安抗辩权的当事人应当承担的义务包括（）。
A.通知义务 B.中止合同履行 C.对方提供担保时应当恢复合同履行 D.对方未提供担保的可通知对方解除合同 E.解除合同应当征得对方的同意
283、单项选择题 安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场实施全过程监督。
A.施工单位负责项目管理的技术负责人 B.装、拆卸单位的专业技术人员 C.监理单位负责安全的工程师 D.出租单位生产管理人员
284、多项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。
A.依照企业破产法规定进行重整的 B.生产经营发生严重困难的 C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的 D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
285、单项选择题 安全事故调查和处理具体办法的制定机关是（）。
A.国务院 B.国务院建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D.县级建设行政主管部门
286、单项选择题 关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B.当事人可以协议仲裁不开庭审理 C.仲裁审理案件应当公开进行 D.当事人不能协商确定仲裁程序
287、多项选择题 我国《民事诉讼法》规定的特别程序的案件是（）。
A.宣告失踪或者宣告死亡案件 B.确认调解协议案件 C.实现担保物权案件 D.不动产所有权确认案件 E.选民资格案件
288、单项选择题 下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是（）。
A.聘用单位被吊销营业执照的 B.已与聘用单位解除聘用合同关系的 C.年龄超过65周岁的 D.同时在两个以上单位执业的
289、单项选择题 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。
A.电工 B.架子工 C.钢筋工 D.起重信号工
290、多项选择题 根据《注册建造师管理规定》，注册建造师享有的权利包括（）。
A.使用注册建造师的名称 B.对侵犯本人权利的行为进行申述 C.出借注册证书或执业印章 D.签发工程开工、停工、复工令 E.在施工管理文件上签字并加盖执业印章
291、多项选择题 下列关于联合体投标的说法正确的有（）。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力 B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级 C.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位确定资质等级 D.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人 E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标
292、单项选择题 某工程施工合同总包人将主体工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，（）。
A.可以撤销合同 B.有权随时解除合同 C.该合同不具备解除条件 D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭
293、多项选择题 买卖合同中，出卖人的主要义务有()。
A、按照合同约定交付标的物 B、转移标的物的所有权 C、受领标的物 D、支付价款 E、对标的物进行检验和及时通知
294、多项选择题 下列企业中，符合施工企业资质法定条件的包括()。
A、有符合规定的注册资本 B、有符合规定的专业技术人员 C、有符合规定的技术装备 D、有符合规定的已完成工程业绩 E、有符合规定的工程质量保证体系
295、单项选择题 某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低为（）万元。
A.10 B.20 C.30 D.50
296、多项选择题 下列有关保证担保的说法中正确的是（）。
A.保证分为一般保证和连带保证 B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，不必取得保证人的同意 C.保证人对未经其同意转让的债务，承担连带责任 D.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任 E.债权人与债务人变更主合同，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任
297、单项选择题 在建设工程施工合同中，解除权可以针对（）行使。
A.无效合同 B.有效合同 C.效力待定合同 D.可撤销合同
298、单项选择题 在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()。
A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工 B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延 C、因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工 D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
299、多项选择题 关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）
A．贷款人不得预先在本金中扣除利息 B．借款人应当按照约定的用途使用借款 D．对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借款人可以随时偿还 D．订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保 E．贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产
300、单项选择题 工程监理单位的主要安全责任是（）
A.审查、要求整改或暂时停工、报告 B.平行检验、旁站 C.咨询、监督 D.组织、控制、协调
