1、单项选择题 甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。
A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少 B、甲必须收回房屋并向乙方交付 C、丙取得该房屋的所有权 D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、单项选择题 建造师甲某的注册有效期将于2010年6月1日届满，甲某如需继续执业，最迟应当于()之前申请延续注册。
A、2010年1月1日 B、2010年3月1日 C、2010年5月1日 D、2010年6月1日
3、多项选择题 下列建设工程项目必须实行工程监理的是（）。
A.国家南水北调工程 B.住宅工程 C.国际无息贷款援建水利工程 D.城市天然气主管线改造工程 E.城市绿化工程
4、单项选择题 某建筑施工单位租赁一塔吊吊装使用，经组织有关单位验收合格，施工单位应在验收合格之日起（）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A.5日 B.10日 C.20日 D.30日
5、单项选择题 当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后（）内提出。
A、六个月 B、一年 C、两年 D、四年
6、单项选择题 某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2009年8月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有()。
A、基础工程的保修期限为50年 B、屋面防水工程的保修期限为8年 C、供热系统的保修期限为自2009年采暖期起，到2011年采暖期结束日止 D、电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年
7、单项选择题 招标文件不应当包含的内容是（）
A.招标项目的技术要求 B.投标报价要求 C.标明特定的生产供应者 D.拟签订合同的主要条款
8、单项选择题 下列关于安全生产许可证的说法中，表述错误的是（）。
A.安全生产许可证的有效期为3年 B.期满后需要延期的，应当于期满前3个月申请 C.遗失安全生产许可证在申请补办的同时，应当在公众媒体上声明 D.企业变更地址的，应当办理安全生产许可证变更手续
9、多项选择题 建筑工程一切险的被保险人可以包括()。
A.业主 B.保险人 C.业主聘用的监理工程师 D.贷款银行 E.分包商
10、单项选择题 下列选项中，（）不属于委托代理终止的原因。
A.代理期限届满 B.被代理人取得民事行为能力 C.代理人辞去委托 D.代理人死亡
11、单项选择题 对出卖人交付标的物的期限的表述中，有误的是()。
A、约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付 B、当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充 C、当事人没有约定标的物的交付期限又不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定 D、对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，债权人可以随时要求履行
12、单项选择题 根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是()。
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿。 C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
13、单项选择题 甲施工企业与乙供应商于2010年4月1日签订了一份水泥供应合同，合同约定2010年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2010年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2010年5月8日才将水泥交付给供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2010年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是()。
A、由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任 B、甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任 C、甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任 D、由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
14、单项选择题 关于工程质量检测机构的说法，错误的是()。
A.可以转包检测业务 B.具有独立的法人资格 C.是中介机构 D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
15、多项选择题 某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是（）。
A.承诺分三次偿还 B.承诺近期偿还100万元 C.承诺由物业公司偿还 D.提供还款的银行担保函 E.承诺出售其名下房产来偿还
16、多项选择题 人民法院经审理，认为具体行政行为有下列（）情形的，可以判决变更。
A.主要证据不足的 B.适用法律法规错误的 C.行政处罚明显不当 D.被告不履行或者拖延履行法定职责的 E.行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的
17、单项选择题 评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是（）。
A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审 B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审 C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审 D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标
18、多项选择题 发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包****利的说法中，正确的是()。
A、承包人可申请人民法院将该工程拍卖 B、承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿 C、承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出 D、承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价 E、承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除
19、单项选择题 设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长()日。
A、30 B、45 C、60 D、90
20、单项选择题 安全生产的主要监督方式不包括()。
A.企业职工监督 B.社区报告监督 C.公众举报监督 D.社会舆论监督
21、单项选择题 属于行政责任种类的是（）。
A.留用察看 B.签订履行合同失职罪 C.记大过 D.重大环境污染事故罪
22、单项选择题 除双方当事人意思表示一致外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()。
A.要式合同 B.实践合同 C.有偿合同 D.双务合同
23、单项选择题 有关行政复议基本特点的表述中，有误的是()。
A、当事人提出行政复议，必须是在行政机关作出行政决定之前 B、当事人对行政机关的行政决定不服，只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关申请复议 C、行政复议以书面审查为主，以不调解为原则。行政复议的结论作出后，即具有法律效力 D、提出行政复议的，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织
24、单项选择题 某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则（）。
A.应由施工单位承担维修责任 B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔 C.应由设计单位负责维修 D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔
25、单项选择题 某建设项目经评标委员会评标后，最终确定甲单位中标，评标委员会于2007年12月15日出具了评标报告，招标人在公示后于2007年12月23日向甲单位发出了中标通知书，甲单位于2007年12月26日收到中标通知书，则该中标通知书于（）对招标人和中标人产生法律效力。
A.2007年12月15日 B.2007年12月23日 C.2007年12月26日 D.公示期满
26、多项选择题 下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是（）。
A.《北京市建筑市场管理条例》 B.《评标委员会和评标方法暂行规定》 C.《北京市建设工程造价管理办法》 D.《北京市建设工程招标投标管理条例》 E.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》
27、多项选择题 以下可以对投标人处中标项目金额的5‰至10‰罚款的情形有（）。
A.投标人相互串通投标谋取中标的 B.投标人与招标人串通投标谋取中标的 C.投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的 D.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的 E.招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同
28、单项选择题 关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。
A.应当向施工企业提供地下管线资料 B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期 C.应当进行安全施工技术交底 D.应当对拆除工程进行备案
29、单项选择题 根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，对下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是()。
A、土方开挖工程 B、模板工程 C、脚手架工程 D、高空作业工程
30、多项选择题 下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。
A．对拘役不服的 B．行政机关工作人员对奖惩决定不服的 C．认为行政机关侵犯其财产权的 D．认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 E．认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的
31、单项选择题 职工因工伤而享有的停工留薪期一般不超过（）。
A.6个月 B.12个月 C.24个月 D.36个月
32、多项选择题 按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）。
A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算 C.群体工程竣工结算 D.年度工程竣工结算 E.建设项目竣工总结算
33、单项选择题 A、B、C三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法中，正确的有()。
A、由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金 B、投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还 C、损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任 D、损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任
34、单项选择题 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担。
A.设备使用单位 B.具有相应资质的单位 C.设备出租单位 D.检验检测机构
35、单项选择题 建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在()提出。
A、开庭审理前 B、法庭辩论前 C、法院判决前 D、举证期限内
36、单项选择题 根据《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定，下列表述中错误的是()。
A、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 B、管理人员和作业人员2年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 C、依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 D、施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求
37、单项选择题 某建设单位与第三人洽商某烂尾楼项目，在合同的客体及内容不变的情况下，由第三人取代该建设成为施工合同的当事人称为()。
A.合同转让 B.合同消灭 C.合同转换 D.合同履行
38、多项选择题 根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。
A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间
39、单项选择题 根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在（）个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。
A.1 B.3 C.6 D.12
40、单项选择题 甲施工企业于2月1日向乙材料供应商邮寄了签订合同的信函。乙企业2月5日先收到了甲企业声明该信函作废的传真，2月7日才收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于（）。
A.要约撤销 B.要约邀请 C.要约撤回 D.要约生效
41、单项选择题 对干达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()
A．安全监督管理机构 B．建设单位 C．施工单位 D．监理单位
42、单项选择题 因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
A.建设行政主管机关 B.招标人或其委托的招标代理机构 C.原评标委员会 D.新组建的评标委员会
43、多项选择题 按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，主要的节能激励措施有()。
A、信贷支持 B、表彰奖励 C、价格政策 D、税收优惠 E、要加强日常监管，严格执法检查
44、单项选择题 张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。
A、6月1日 B、6月16日 C、7月2日 D、7月16日
45、单项选择题 属于建设工程施工合同发包人主要义务的是()。
A、及时检查隐蔽工程 B、不得转包和违法分包工程 C、自行完成建设工程主体结构施工 D、建设工程质量不符合约定的无偿修理
46、多项选择题 我国《民事诉讼法》规定的特别程序的案件是（）。
A.宣告失踪或者宣告死亡案件 B.确认调解协议案件 C.实现担保物权案件 D.不动产所有权确认案件 E.选民资格案件
47、单项选择题 地域管辖的一般原则是()。
A.原告就被告原则 B.合同履行地原则 C.协议管辖原则 D.行为地原则
48、单项选择题 当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则（）。
A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿 B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担 C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担 D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿
49、单项选择题 工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。
A.施工单位维修，建设单位直接承担费用 B.建设单位维修并承担费用 C.施工单位维修并承担费用 D.施工单位维修，设计单位直接承担费用
50、单项选择题 生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前（）个月。
A.1 B.2 C.3 D.6
51、单项选择题 以下规范性法律文件中，不属于我国民商法律体系的是（）。
A.《合同法》 B.《公司法》 C.《城乡规划法》 D.《侵权责任法》
52、单项选择题 中标候选人确定后，在发出中标通知书之前，招标人不得以中标人存在（）情形，而由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对中标候选人进行审查确认。
A.因巨额担保事项被债权人起诉 B.因经营不善造成巨额亏损 C.存在违法行为 D.拒绝提交履约保证金
53、多项选择题 某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械，根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。
A、编制安装方案 B、自行验收 C、出具自检合格证明 D、具有起重设备安装工程专业承包资质 E、派出本单位专业技术人员现场监督
54、单项选择题 依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。
A、建设单位拨付工程款 B、施工单位实施隐蔽工程 C、商品混凝土应用于基础工程 D、大型非标构件进行吊装
55、多项选择题 工程项目节能工程，存在（）时，不得组织节能验收。
A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整 B.违反强制性条文的质量问题而未整改完毕 C.参加验收各方主体验收意见不一致的 D.参加验收人员不具备相应资格的 E.验收程序和执行标准不符合要求的
56、多项选择题 建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有（）。
A.主要负责人 B.安全管理人员 C.生产管理人员 D.项目负责人 E.生产作业人员
57、多项选择题 行政强制措施的种类包括（）。
A.冻结存款汇款 B.强制解除合同 C.查封场所设施或者财物 D.限制公民人身自由 E.扣押财物
58、单项选择题 建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为()，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
A.3年 B.6个月 C.1年 D.2年
59、单项选择题 某高层住宅在交付使用后第6年至第8年间，发生了多种原因造成的质量缺陷，其中，属于法律规定保修范围的是()。
A、地震引起的外墙开裂 B、地基处理不当造成的不均匀沉降 C、毗邻工地塔式起重机意外倾覆导致的屋顶损坏 D、屋面防水材料老化引起的渗漏
60、多项选择题 下列关于依法必须招标的项目的施工招标资格审查的说法中，正确的有（）。
A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日 B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当由评标委员会审查资格预审申请文件 C.除招标文件另有规定外，进行资格预审的，一般不再进行资格后审 D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标 E.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查
61、多项选择题 下列关于知识产权的相关陈述中，错误的是（）。
A.专利权的期限为20年，自申请日起计算 B.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算 C.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性 D.注册商标可以无数次提出续展申请 E.著作权权利内容的保护期受到严格年限限制
62、多项选择题 施工单位应当对（）进行安全生产教育培训。
A.现场的作业人员 B.新录用的作业人员 C.使用新设备时的作业人员 D.使用新材料时的作业人员 E.重要岗位的作业人员
63、单项选择题 某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是()。
A、冻结 B、查封 C、拍卖 D、提存
64、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是()。
A.发包人驻工地代表 B.工程监理单位 C.设计单位 D.项目技术负责人
65、多项选择题 下列行为中，要责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款有()。
A.勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的 B.设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的 C.承包单位将承包的工程转包或者违法分包的 D.设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的 E.设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的
66、单项选择题 建筑起重机械安装单位的安全职责是（）。
A.监督检查建筑起重机械的使用情况 B.审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案 C.编制拆装工程专项施工方案并由本单位技术负责人签字 D.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员
67、单项选择题 商标取得权的条件是向()申请注册。
A.工商行政机关 B.人民法院 C.人民检察院 D.商标局
68、多项选择题 房屋拆迁管理部门应当书面通知有关部门，就拆迁范围内的相关单位和个人暂停()事项，办理相关暂停手续。
A.新建、扩建、改建房屋 B.改变房屋和土地用途 C.商业性经营活动 D.租赁房屋 E.危旧房屋维修
69、单项选择题 根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日．
A．公司营业执照签发 B．申请公司设立 C．工商管理机关批准 D．组织机构代码证签发
70、多项选择题 下列标准属于强制性国家标准的有()。
A.行业专用的质量标准 B.工程建设通用的安全标准 C.工程建设专用的制度方法标准 D.工程建设通用的试验标准 E.工程建设行业专用的评定方法标准
71、多项选择题 某建筑公司根据施工需要，委托加工厂加工构件，后由于意外情况，建筑公司通知加工厂取消合同；加工厂认为自己已经完成了60%的工作，应当继续履行合同；则下列说法中正确的是（）。
A.建筑公司取消合同属于违约行为 B.已完工作量超过一半，应当继续履行合同 C.建筑公司有权取消合同 D.加工厂不得要求继续履行 E.建筑公司应赔偿加工厂损失
72、单项选择题 建筑市场不良行为信息公布期限一般是()。
A.1个月至2年 B.2个月至1年 C.3个月至2年 D.6个月至3年
73、单项选择题 甲建筑公司与建设单位签订了一份合同，合同中约定的合同价为950万元。后来，建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一个合同，合同价为800万元。则()。
A、后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据 B、后签订的合同属于无效的合同，应当以备案的原合同为结算依据 C、应当以两个合同的平均价作为结算依据 D、不以任何一个合同为准，应当重新协商签订合同
74、多项选择题 建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件是（）
A、工程竣工验收报告 B、施工组织设计方案 C、设计更记录 D、质量事故处理记录 B、施工单位签署的工程质量保修书
75、单项选择题 承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（）。
A.3月5日 B.3月12日 C.3月20日 D.4月10日
76、多项选择题 人民调解的基本原则是()。
A、当事人自愿原则 B、当事人平等原则 C、合法原则 D、尊重当事****利原则 E、调解公开原则
77、多项选择题 因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是（）。
A.所有人 B.管理人 C.监理人 D.使用人 E.政府
78、多项选择题 我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有（）。
A.颁发用地规划证 B.颁发工程规划证 C.颁发施工许可证 D.批准开工报告 E.批准施工合同备案
79、单项选择题 下列是有关注册建造师应当履行义务的表述，不正确的是()。
A、保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等机密 B、对侵犯本****利的行为进行申述 C、遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德 D、接受继续教育，努力提高执业水准
80、单项选择题 下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（）。
A.两个项目的发包人同意 B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段 C.两个项目属于同一工程分期开发 D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久
81、单项选择题 下列关于终止招标的说法中，正确的是（）。
A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标 B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标 C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用 D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金
82、单项选择题 某建设工程生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则该事故等级应定为（）
A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故
83、单项选择题 下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是（）。
A.存有疑点的视听资料 B.与原件核对无异的复印件 C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 D.无正当理由未出庭作证的证人证言
84、单项选择题 注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于（）。《注册建造师管理规定》第13条规定：在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照相关规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。C为正确选项。
A.初始注册 B.延续注册 C.变更注册 D.增项注册
85、单项选择题 关于建设工程分包的说法，正确的有()。
A.总承包单位可以按照合同约定将全部建设工程拆分成若干部分非主体、非关键性工作分包给其他其他企业 B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分包给其他施工企业 C.总承包单位可以将建设工程主题结构中技术较为复杂的部分分给其他企业 D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分给其他企业
86、多项选择题 下列关于定金的陈述正确的是（）。
A.给付定金的债务人履行债务后，定金必须收回 B.定金自合同订立之日起生效 C.主合同无效，定金应予以返还 D.定金数额不得超过主合同标的额的20% E.定金数额不得超过主合同标的额的30%
87、单项选择题 职工培训合格上岗率最低为（）%。
A.60 B.80 C.90 D.100
88、单项选择题 对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送()的质量检测单位进行检测。
A、具有相应资质等级 B、建设单位许可 C、建设行业协会认可 D、监理协会认可
89、单项选择题 监理单位的安全责任事项是（）。
A.编制施工组织设计文件 B.制定安全技术措施 C.对安全事故隐患进行整改 D.确定建设工程安全费用
90、单项选择题 下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。
A、工程建设项目施工招标投标办法 B、安全生产许可证条例 C、安全生产法 D、建筑业企业资质管理规定
91、单项选择题 安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是（）。
A.县级以上建设行政主管部门 B.县级以上各级人民政府 C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府
92、单项选择题 不明毒物中毒时洗胃液宜选用（）
A.生理盐水 B.高锰酸钾溶液 C.碳酸氢钠溶液 D.温开水 E.冷开水
93、单项选择题 ()需要认真贯彻“三统一”方针。
A.建筑安全法 B.工程施工法 C.环境保护法 D.消防安全法
94、单项选择题 某省重点工程项目工程复杂、技术难度高，一般施工队伍难以胜任，若采取邀请招标方式，则决定部门是（）。
A.国务院发展改革部门 B.省人民政府 C.工程建设单位的上级部门 D.省招标投标监管机构
95、单项选择题 某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。
A、承包人可申请法院撤销合同 B、承包人可放弃撤销权继续认可该合同 C、承包人放弃撤销权后发包人享有该权利 D、承包人享有撤销权而发包人不享有该权利
96、单项选择题 下列情形中应当进行重新招标的是（）。
A.仅有3个投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点 B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议 C.通过资格预审的申请人少于3个 D.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的
97、多项选择题 下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有()。
A、设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造 B、施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查 C、项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准 D、监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据 E、施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训
98、单项选择题 护肤类化妆品延缓衰老的途径之一是（）。
A.抑制酪氨酸酶的活性 B.抑制皮脂腺分泌 C.抑制雄性激素分泌 D.减少以及清除自由基
99、单项选择题 关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是()。
A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 C.对各类能源消耗实行分类计量和统计 D.对能源消费应实行包费制
100、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有()。
A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 B.丙的保证方式为连带责任保证 C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内 D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任 E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
101、单项选择题 国家标准、行业标准的制定一般分为()四个程序。
A.准备、征求意见、修正、送审 B.征求意见、修正、送审、报批 C.准备、专家会审、征求意见、报批 D.准备、征求意见、送审、报批
102、单项选择题 某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确做法是（）。
A.严格按照设计图纸施工 B.自行修改后施工 C.经监理批准后自行修改 D.向设计单位提出修改建议
103、单项选择题 在《招标投标法》规定的必须招标的工程建设项目范围内，项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中，必须进行招标的是（）。
A.勘察、设计服务单项合同估算价50万元以上 B.施工单项合同估算价达到160万元 C.重要货物采购单项合同估算价80万元 D.监理服务单项合同估算价30万元
104、多项选择题 施工现场临时用电组织设计应包括()。
A、现场勘测 B、选择变压器 C、设计配电系统 D、进行负荷计算 E、材料与设备计划
105、单项选择题 对买卖合同法律特征的表述中，不正确的是()。
A、买卖合同是实践合同 B、买卖合同是双务合同 C、买卖合同是有偿合同 D、买卖合同是一种转移财产所有权的合同
106、单项选择题 以下属于国家不承担赔偿责任的法定情形的是（）。
A.违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的 B.某城管局工作人员在执法过程中殴打路边摊贩致其重伤的 C.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的 D.某工商局工作人员在商场购买个人生活用品时将售货员打伤的
107、单项选择题 下列标准中不属于工程建设国家强制标准的是（）。
A.工程建设通用的有关安全卫生和环境保护的标准 B.工程建设施工（包括安装）及验收通用综合标准 C.工程建设行业专用的术语、符号、代号量与单位和制图方法标准 D.工程建设重要的通用信息技术要求
108、单项选择题 对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。
A.建立大呢 B.责任方 C.建设单位 D.施工单位
109、多项选择题 建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列（）情形的，评标委员会应当否决其投标。
A.投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字 B.投标联合体没有提交共同投标协议 C.经评审的投标价格最高 D.投标价格低于成本 E.不同投标人的投标文件由同一个单位编制
110、多项选择题 按照2003年建设部发布的《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，工程总承包主要有下列方式()。
A、采购一施工总承包(P—C) B、设计一施工总承包(D—B) C、设计一试运行(E—B) D、设计一采购总承包(E—P) E、设计采购施工(EPC)/交钥匙总承包
111、单项选择题 由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。[2009年度考试真题]
A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
112、单项选择题 施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。
A.6月1日 B.8月30日 C.10月8日 D.10月20日
113、多项选择题 诉讼管辖分为()。
A.级别管辖 B.地域管辖 C.法定管辖 D.指定管辖 E.移送管辖
114、多项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位、建设单位应当在拆除工程施工15日前，将()等资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、施工单位资质等级证明 B、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C、拆除施工组织方案 D、堆放、清除废弃物的措施 E、拆除施工设计方案
115、单项选择题 根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。
A.评标截止时间前 B.评标开始前 C.提交投标文件的截止时间前 D.投标有效期内
116、单项选择题 民事代理中的转托他人代理可以发生在（）情形下。
A.委托代理 B.法定代理 C.表见代理 D.指定代理
117、单项选择题 某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为()。
A、2005年4月20日 B、2005年5月5日 C、2005年5月20日 D、2005年6月5日
118、单项选择题 下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是()。
A、推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力 B、概算定额不属于工程建设标准范围 C、违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果的，不属于违法行为 D、建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚
119、单项选择题 甲、乙在合同谈判中，甲恶意磋商，导致合同未能签订，给乙造成损失。甲违反了合同订立的（）原则。
A.平等原则 B.合法原则 C.公平原则 D.自愿原则
120、单项选择题 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是()。
A.法律 B.行政法规 C.部门规章 D.地方性法规
121、单项选择题 在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是().
A.受益人 B.保险人 C.被保险人 D.投保人
122、单项选择题 某工程需租用钢管脚手架，出租和承租双方口头约定租期为8个月。下列关于该租赁合同的说法中，错误的是（）。
A.双方应以书面形式订立合同 B.以口头方式订立，则租赁期限视为6个月 C.以口头方式订立的合同，出租人可随时解除合同，只需在合理期限之前通知承租人 D.以口头方式订立的合同，承租人可随时解除合同
123、单项选择题 建筑工程一切险的被保险人不包括（）。
A.批准机构 B.总承包商 C.业主 D.分包商
124、多项选择题 工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是（）。
A.建设单位 B.施工单位 C.安全生产监督机构 D.监理单位 E.主要责任人
125、单项选择题 某造纸厂污水、污染物排放严重超过国家规定排放标准，被环境保护主管部门责令限期治理。根据《水污染防治法》规定，限期治理最长不得超过（）。
A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年
126、单项选择题 运输合同中托运人的义务是（）。
A.告知的义务 B.提货验收的义务 C.货物毁损、灭失的赔偿义务 D.特殊情况下拒运的义务
127、多项选择题 对于建设工程保修义务的承担和维修的经济责任承担的处理原则的叙述中，正确的有()
A、施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任 B、由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔 C、因建筑材料、构(配)件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任；属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任 D、因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责 E、因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修并承担费用
128、单项选择题 依据我国法律，当事人对()可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。
A.无权代理订立的合同 B.因重大误解订立的合同 C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同 D.包含造成对方人身伤害的免责条款的合同
129、单项选择题 某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行过程中，双方发生争议并诉至法院。则受理法院应当根据《合同法》分则中关于（）合同的相关规定处理。
A.行纪 B.技术服务 C.委托 D.居间
130、单项选择题 下列关于招标投标人的说法正确的是（）。
A.投标人应当具备承担招标项目的能力 B.招标人已经落实进行招标项目的资金来源，可以不在招标文件中载明 C.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受任何地区或部门的限制 D.投标人是响应招标、参加投标竞争的自然人、法人或者其他组织
131、单项选择题 根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿 C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 D.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
132、单项选择题 关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是（）。
A.仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定 B.当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭 C.由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定 D.仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员
133、单项选择题 甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。
A、仲裁委员会 B、人民法院 C、人民政府 D、建设行政主管部门
134、单项选择题 根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）.
A．债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 B．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿 C．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 D．抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿！
135、单项选择题 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。
A.以合同约定的竣工日期为准 B.相应顺延 C.以承包人提交竣工报告之日为准 D.以实际通过的竣工验收之日为准
136、单项选择题 根据《物权法》，建设用地使用权属于().
A.所有权 B.用益物权 C.担保物权 D.留置权
137、单项选择题 发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因承包人投标报价时出现少算、漏项等情形导致亏损，承包人请求进行造价鉴定据实结算的，则人民法院对承包人的请求应（）。
A.予以支持 B.不予支持 C.征求发包人意见 D.要求承包人提供证据
138、多项选择题 不得抵押的财产包括（）。
A.集体土地所有权 B.社会团体的教育设施 C.有争议的财产 D.被查封、扣押、监管的财产 E.抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山土地使用权
139、多项选择题 关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）
A．贷款人不得预先在本金中扣除利息 B．借款人应当按照约定的用途使用借款 D．对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借款人可以随时偿还 D．订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保 E．贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产
140、单项选择题 某施工企业于2010年3月7日向钢材厂发函：“我司欲以3150元/t的价格购买20螺纹钢50t，若有意出售请于2010年3月15日前回复。”钢材厂于2010年3月9日收到该信函，但由于公司放假，公司销售部经理于2010年3月10日才知悉信件内容。根据《合同法》的规定，施工企业发出的函件()。
A、属于要约，于2010年3月7日生效 B、属于要约，于2010年3月9日生效 C、属于要约，于2010年3月10日生效 D、属于要约邀请，于2010年3月9日生效
141、单项选择题 债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债权实现的方式是（）。
A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置
142、单项选择题 下列关于安全生产的说法，错误的是（）
A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施 B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价 C.安全设施投入属于预算外工程建设资金 D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
143、单项选择题 ()的董事可以提议召开董事会会议，由董事长主持。
A.2/5以上 B.1/5以上 C.1/4以上 D.1/3以上
144、单项选择题 甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万元。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当（）。
A.要求乙双倍返还定金300万元 B.要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元 C.要求乙双倍返还定金240万元 D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元
145、单项选择题 法人可以分为()两大类。
A、企业法人和行政法人 B、行政法人和社团法人 C、企业法人和非企业法人 D、事业法人和社团法人
146、多项选择题 根据《建筑法》第48条的规定，下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（）。
A.已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险 B.提前竣工的，保险责任自行终止 C.因延长工期的，保险责任自行延长 D.施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续 E.未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证
147、单项选择题 建筑施工企业负责人每月定期带班检查时间不少于其工作日的（）
A.20% B.25% C.50% D.80%
148、多项选择题 建设工程赔偿中，承包人应当承担的赔偿损失包括()。
A.转让、出借资质证书等造成的损失 B.偷工减料等造成的损失 C.未及时检查隐蔽工程造成的损失 D.与监理单位串通造成的损失 E.合同使用期限内造成的损失
149、单项选择题 城市市区内可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前()d，向环境保护行政主管部门申报。
A、5 B、7 C、10 D、15
150、单项选择题 借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。
A．营业执照 B．技术人员 C．资金 D．高层管理人员
151、多项选择题 根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。
A、同时招标 B、同时竣工 C、同时设计 D、同时施工 E、同时投产使用
152、多项选择题 下列刑事处罚中，属于主刑的有（）。
A.管制 B.有期徒刑 C.罚金 D.剥夺政治权利 E.拘役
153、多项选择题 在工程建设领域，参与建设活动的各方主体中，必须具有企业法人资格的是（）。
A.施工单位 B.设计单位 C.监理单位 D.建设单位 E.勘察单位
154、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）
A.2% B.3% C.4% D.5%
155、单项选择题 下列属于评标委员会可以作出否决投标决定的情形是（）。
A.标报文件存在细微偏差 B.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价 C.投标报价超过标底上下浮动范围 D.由于招标文件要求提交备选投标，同一投标人提交了两个以上不同的投标文件
156、单项选择题 关于法人的说法，正确的是（）。
A．法人以其登记注册地为住所 B．企业法人自取得营业执照时取得法人资格 C．非企业法人是指行政法人和事业法人 D．建设单位可以是没有法人资格的其他组织
157、单项选择题 在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是（）。
A.质押 B.抵押 C.留置 D.保证
158、单项选择题 下列哪味中药材的断面沾水即呈乳白色隆起（）
A.石决明 B.麝香 C.牛黄 D.蟾酥 E.斑蝥
159、多项选择题 某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（）。
A.女职工李某，距产假结束还有5天 B.会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈 C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家 D.材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家 E.材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行
160、单项选择题 民事诉讼中的当事人不包括（）。
A.原告和被告 B.共同诉讼人 C.第三人 D.原告的代理律师
161、多项选择题 关于物权的说法，正确的有().
A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移 D.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上
162、单项选择题 订立建设工程施工合同应当采用书面形式，此种法律行为属于（）。
A.双务法律行为 B.双方法律行为 C.要式法律行为 D.诺成法律行为
163、多项选择题 某施工单位在某市中心区滨江住宅小区承包了一栋高层住宅，根据环境保护的有关法律法规，该施工单位不得()。
A、在江内清洗装贮过油类的车辆和容器 B、在施工现场焚烧沥青、油毡 C、在夜间进行施工 D、在施工现场填埋建筑垃圾 E、从事产生扬尘污染的施工作业
164、单项选择题 组织工程项目的竣工验收是（）法定权利和义务。
A.建设行政主管部门 B.建设单位 C.监理单位 D.总承包单位
165、单项选择题 下列不属于建设单位办理工程质量监督备案手续所要提供的文件和资料是（）。
A.施工承包合同 B.工程监理合同 C.工程规划许可证 D.工程施工许可证
166、单项选择题 施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。
A.要约邀请 B.诺 C.新要约 D.部分承诺
167、单项选择题 甲、乙双方于2013年4月1日签订的合同中约定：当某种条件成就时当事人一方即可通知对方合同终止。这种合同属于（）。
A.附解除条件的合同 B.附生效条件的合同 C.附成就条件的合同 D.附期限条件的合同
168、多项选择题 生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，可以分为（）。
A.整体应急预案 B.专项应急预案 C.综合应急预案 D.现场处置方案 E.施工组织方案
169、多项选择题 根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有()。
A、有充分的证据 B、有明确的被告 C、属于人民法院受理民事诉讼的范围 D、原告是与本案有间接利害关系的公民 E、有书面的起诉书
170、单项选择题 某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后（）小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.1 B.6 C.12 D.24
171、多项选择题 某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有()。
A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业 B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作 C、批准女工孙某只能休产假120d D、安排17岁的李某担任矿井安检员 E、安排15岁的周某担任仓库管理员
172、多项选择题 在技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，顾问方或者服务方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果，在合同没有约定权属的情况下，该技术成果应属于（）所有。
A.顾问方 B.委托方 C.服务方 D.受益方 E.提供咨询的联合体
173、单项选择题 安全生产社会监督可以采取的方式不包括（）。
A.工会民主监督 B.公众举报监督 C.有关行政主管部门监督 D.社区报告监督
174、单项选择题 根据《招标投标法》，正确的是（）。
A．建设行政主管部门 B．招标代理机构 C．招标人 D．投标人推选的代表
175、单项选择题 下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是（）。
A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价 B.招标人在招标前预先内定中标人 C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价 D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格
176、多项选择题 下列有关违约责任的形式有（）。
A.继续履行 B.采取补救措施 C.赔偿损失 D.支付定金 E.没收财产或抵押物
177、多项选择题 属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的有（）。
A.对施工企业报送的安全技术措施进行审查 B.对进场的安全设备是否合格进行检测 C.对施工企业报送的专项施工方案审查义务 D.对发现的安全生产事故隐患向有关单位进行报告 E.对施工招标活动提供咨询
178、单项选择题 受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于（）。
A.投资总承包 B.施工总承包 C.分项总承包 D.工程总承包
179、单项选择题 因履行集体合同发生争议，当事人协商解决不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起()日内向人民法院提起诉讼。
A、15 B、30 C、45 D、60
180、单项选择题 施工许可证的发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起()颁发施工许可证。
A.5d内 B.10d内 C.30d内 D.15d内
181、单项选择题 在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划 B.设计 C.施工 D.验收
182、单项选择题 某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是（）。
A.施工方只能按照约定支付1200万元违约金 B.合同约定的违约责任不符合公平原则 C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效 D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效
183、单项选择题 某建设项目为政府投资建设，申请施工许可证的主体可以是（）。
A.施工单位 B.行政主管部门 C.建设项目的使用单位 D.政府部门
184、单项选择题 某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。
A.其间构成了不当得利之债 B.其间构成了无因管理之债 C.其间构成了侵权之债 D.其间没有形成债的关系
185、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。
A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 C.鉴定日期为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
186、多项选择题 甲施工企业的项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法中正确的是（）。
A.该买卖行为有效 B.乙有撤销权 C.丙有催告权 D.构成表见代理 E.甲有追认权
187、单项选择题 承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于（）。
A.有效合同 B.无效合同 C.可撤销合同 D.效力待定合同
188、单项选择题 施工许可证与安全生产许可证之间的关系是（）。
A.两者无任何关系 B.两者同时取得 C.施工许可证以安全生产许可证为前提 D.安全生产许可证以施工许可证为前提
189、单项选择题 乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().——表见代理
A.效力待定 B.无效 C.有效 D.经过乙催告甲后生效
190、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有()。
A.编制施工安全生产规章制度和操作资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险
191、多项选择题 根据事故具体情况。事故调查组成员由关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。
A．监察机关 B．人民法院 C．公安机关 D．人民检察院 E．工会
192、单项选择题 甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。
A.合同订立 B.合同生效 C.当事人提起诉讼 D.法院判决生效
193、单项选择题 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。
A、6个月 B、12个月 C、18个月 D、2年
194、多项选择题 根据《建设网工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有
A．勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 B．勘察文件应注明工程使用年限 C．勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计 D．注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责 E．有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定
195、单项选择题 在所有权的权能中，最核心的权利是（）权。
A.占有 B.使用 C.收益 D.处分
196、单项选择题 某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是（）。
A.②①③ B.①②③ C.②③① D.③②①
197、单项选择题 某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。
A.高级人民法院 B.最高人民法院 C.中级人民法院 D.该基层法院院长
198、单项选择题 建设工程质量保修书的提交时间上()
A.自提交工程竣验收报告之日起15日内 B.工程竣工验收合格之日 C.自工程竣工验收合格之日起15日内 D.提交工程竣工验收报告时
199、单项选择题 某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述正确的()。
A、甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效 B、甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效 C、甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效 D、甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效
200、单项选择题 根据《物权法》的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自（）时发生效力。
A.动产交付 B.该约定生效 C.登记备案 D.动产转让合同生效
201、单项选择题 符合《劳动法》关于休息休假规定的是()。A、休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的150%的工资报酬
B、法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于200%的工资报酬 C、用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间，一般每日不得超过1h D、因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过4h，但是每月不得超过40h
202、单项选择题 债务人或者第三人不转移对特定财产(主要是不动产)的占有，将该财产作为债权的担保是()。
A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置
203、单项选择题 发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位负责人逃匿的，由（）强制执行。
A.建设单位 B.公安部门 C.人民法院 D.建设主管部门
204、多项选择题 当事人在人民调解活动中的权利包括（）。
A.选择或者接受人民调解员 B.接受调解、拒绝调解或者要求终止调解 C.要求调解公开进行或者不公开进行 D.自主表达意愿、自愿达成调解协议 E.如实陈述纠纷事实
205、单项选择题 在《建设工程安全生产管理条例》中，()是预防为主原则的具体体现。
A.安全生产检查制度 B.B群防群治制度 C.安全事故报告制度 D.安全生产责任制度
206、单项选择题 《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（）。
A.工程材料款 B.工程人员的报酬 C.工程管理费用 D.工程停工费用
207、单项选择题 项目负责人每月带班生产时间最低为本月施工时间的（）%。
A.50 B.60 C.75 D.80
208、单项选择题 建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，()。
A、报上级主管部门验收 B、重新检查施工质量 C、重新组织竣工验收 D、根据《建设工程质量管理条例》有关规定进行处理
209、单项选择题 按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。[2009年度考试真题]
A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B、向施工单位提供准确的地下管线资料 C、对拆除工程进行备案 D、为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障
210、单项选择题 经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，法院有权（）。
A.缺席判决 B.视为申请撤诉 C.驳回原告诉讼请求 D.拘传原告到庭
211、多项选择题 下列关于质权和质押合同的说法中，正确的是（）。
A.应以书面形式订立 B.可以约定在债务履行期限届满质权人未受清偿时质物的所有权归质权人所有 C.自合同签订时生效 D.质权人负有妥善保管质物的义务 E.在质权人实现质权后，为质押担保的第三人有权向债务人追偿
212、多项选择题 根据《立法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
A、部门规章 B、地方政府规章与部门规章 C、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 D、部门规章与地方性法规 E、地方性法规与地方政府规章
213、单项选择题 建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。
A.勘察、设计单位 B.监理单位 C.建筑安全监督管理机构 D.工程质量监督机构
214、单项选择题 下列各项中，()属于附条件的法律行为。
A.由于小张工作表现出色，所以单位年终发给他1万元资金 B.老张对小王说，等老张的儿子结婚时，老张租给小王的房子要收回 C.房屋买卖合同的当事人约定将办理过户登记手续作为该合同生效的条件 D.小马对她父母许诺，在她父母60岁时由她送父母出国旅游
215、单项选择题 甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。
A、向法院申请撤销裁决 B、向人民法院起诉 C、向上级仲裁机构申诉 D、向人民法院申请执行
216、单项选择题 《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”中，“四节”不包括（）
A.节能 B.节材 C.节高 D.节地
217、单项选择题 粘结法施工程序中，黏结粘结的下一步是（）。
A.抛光打蜡 B.清理沟缝 C.基层处理 D.抹中层灰
218、单项选择题 《建设工程质量管理条例》规定，正常使用条件下房屋建筑的地基基础工程最低保修期为()。
A.5年 B.2年 C.1年 D.设计文件规定的合理使用年限
219、多项选择题 定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同的约定向对方支付一定数额的货币。下列有关对定金的说法，正确的是（）。
A.定金是合同成立的证明 B.定金具有双向担保性 C.定金数额最高不得超过主合同标的额20% D.定金是一种预付款的性质 E.如果合同得以正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可收回
220、单项选择题 当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当()。
A.同时履行 B.要约人先履行 C.承诺的一方先履行 D.随时履行
221、多项选择题 总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。
A、总承包单位对施工现场的安全生产负总责 B、专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理 C、总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任 D、专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任 E、分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务
222、单项选择题 按照《建筑业企业资质管理规定》，申请领取施工总承包一级资质的企业，由（）负责审批。
A.国务院 B.国务院建设行政主管部门 C.省级人民政府 D.省级人民政府建设行政主管部门
223、单项选择题 合同条款规定，发生合同纠纷时，向仲裁委员会申请仲载。合同履籽过程中，当事人双方发生的争议经协商未达成一致，则()。
A.必须请第三方调解后才能申请仲裁 B.可以不进行调解而直接申请仲裁 C.可以直接向法院起诉 D.可以在仲裁或起诉两者之间择其一
224、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，施工招标文件一般应包括的内容有()。
A、投标人须知 B、合同主要条款 C、技术标准 D、设计图纸 E、投标文件格式
225、单项选择题 留置人就是（）。
A.债权人 B.债务人 C.保证人 D.债务人或者第三人
226、单项选择题 建筑工程一切险的（）是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。
A.投保人 B.被保险人 C.保险人 D.受益人
227、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是（）。
A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标 B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整 C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整 D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人
228、单项选择题 建设工程纠纷的一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以向()申请执行。
A.仲裁委员会 B.建设行政主管部门 C.人民法院 D.工商行政管理部门
229、多项选择题 招标人认为可能影响中标候选人的履约能力，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有（）。
A.中标候选人被债权人申请破产的 B.中标候选人拖欠银行大量贷款的 C.中标候选人起诉其他债务人的 D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的 E.中标候选人存在违法行为的
230、单项选择题 受要约人向要约人发出了同意签约的承诺，但由于邮递原因承诺书超过期限到达乙公司，则该承诺属于（）。
A.承诺超期，该承诺无效 B.承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定 C.承诺延误，该承诺无效 D.承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定
231、单项选择题 某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是（）。
A.此种情形属于承诺延误 B.此种情形属于承诺超期 C.该承诺必然无效 D.该承诺是否有效由双方协商决定
232、多项选择题 关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。
A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门留档备案 B.超过一定规模的危险性较大的分部分工程施工时，施工企业负责人应到工程现场进行带班值班 C.工程出现险情时发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查 D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25% E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查
233、多项选择题 著作权中包括的人身权是指（）。
A.许可使用权 B.使用权 C.转让权 D.修改权 E.保护作品完整权
234、单项选择题 《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当()。
A.书面告知对方 B.及时通知对方 C.拒绝履行 D.解除合同
235、多项选择题 知识产权的特征包括（）。
A.人身权和财产权的双重性 B.专有性 C.地域性 D.绝对性 E.时间性
236、单项选择题 下列法律中，不属于民商法的是（）。
A.《合同法》 B.《劳动合同法》 C.《公司法》 D.《物权法》
237、单项选择题 某承包人通过招标投标程序中标某高校办公楼建筑工程，双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续，不久发包人进一步要求承包人降低价格，为此双方又签订了中标价格基础上让利12%的补充协议，后承包人以补充协议约定显失公平为由主张撤销，则承包人行使该撤销权的行使须在补充协议订立后（）内行使。
A.1年 B.2年 C.5年 D.不限定时间
238、单项选择题 生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订1次，预案修订情况应有记录并归档。
A、1 B、2 C、3 D、5
239、多项选择题 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以对已提交的投标文件进行（）。
A.补充 B.修改 C.澄清 D.撤回 E.撤销
240、单项选择题 监理工程师在实施监理过程中，发现某设计变更洽商内容不符合国家相关技术标准，则（）。
A.指示施工单位变更施工 B.要求施工单位改正 C.自己修改后交施工单位施工 D.报告建设单位要求设计修改
241、单项选择题 ()是指当事人在订立合同过程中，因一方或者双方的过失行为，致使预期的合同不成立，被确认无效或者被撤销，从而导致另一方当事人信赖其合同能够有效成立而受到损失时，有权要求相对人承担相应民事责任，赔偿基于此项信赖而发生的实际损失，所应承担的民事责任。
A.缔约过失责任 B.违约责任 C.侵权责任 D.侵害债权
242、单项选择题 根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。
A.有名合同，双务合同，有偿合同 B.有名合同，双务合同，不要式合同 C.无名合同，单务合同，要式合同 D.有名合同，单务合同，要式合同
243、单项选择题 某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为()。
A.特别重大事故 B.较大事故 C.重大事故 D.一般事故
244、多项选择题 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）
A．工程竣工验收备案表 B．住宅使用说明书 C．工程竣工验收报告 D．施工单位签署的工程质量保修书 E．公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件
245、单项选择题 公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。
A.15日 B.60日 C.6个月 D.2年
246、单项选择题 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1 B.2 C.6 D.12
247、单项选择题 某施工现场所需主要临时用电设备包括1台起重机械和3台电焊机，则施工单位应当（）。
A.单独设计配电系统 B.编制用电组织设计 C.制定安全用电措施和电气防火措施 D.确定用电安全防护措施
248、多项选择题 根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。
A、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 B、建设单位直接与专业施工单位签订的合同 C、承包人将其承包的X-程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同 E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同
249、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有（）
A．投标人未按照招标文件要求提交投标保证金 B．投标文件逾期送达或者为送达指定地点 C．投标文件未按招标文件要求密封 D．投标文件无单位盖章并无单位负责人签字 E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议
250、单项选择题 施工项目负责人是指施工企业的（）。
A.总经理 B.总工程师 C.项目经理 D.董事长
251、多项选择题 下列可以进行抵押的财产包括（）。
A.抵押人所有的房屋 B.抵押人所有的机器 C.土地所有权 D.集体所有土地使用权 E.抵押人依法有权处理的土地使用权
252、多项选择题 劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中可备条款主要包括（）。
A.试用期条款 B.保守商业秘密条款 C.劳动保护条款 D.劳动纪律条款 E.违反劳动合同的责任条款
253、单项选择题 建设单位办理工程质量监督手续，无需提供的文件和资料是()。
A、工程规划许可证 B、设计单位资质等级证书 C、工程勘察设计文件 D、施工单位营业执照
254、单项选择题 关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。
A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 B.诚信行为信息包括良好行为和不良行为记录，两种信息记录都应当公布 C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布 D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限
255、单项选择题 不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规童或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录．
A．乡（镇） B．县 C．市 D．省
256、单项选择题 关于人民调解的说法，正确的是()。
A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织 B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力 C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉
257、单项选择题 债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，这体现了债的（）。
A.公平性 B.有限性 C.相对性 D.可履行性
258、单项选择题 根据《物权法》，不能设定权利质权的是()。
A.专利中的财产权 B.应收账款债权 C.可以转让的股权 D.房屋所有权
259、单项选择题 下列人员中，依法不能作为证人的是（）。
A.未成年人 B.不能正确表达意思的人 C.监狱中羁押的犯人 D.聋哑人
260、多项选择题 关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。
A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物 C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关 D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查 E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段
261、多项选择题 根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。
A、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准 B、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C、工程建设重要的行业专用的信息技术标准 D、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准
262、单项选择题 某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是（）。
A.由建设单位承担全部责任 B.由监理单位承担主要责任 C.由建设单位和监理单位承担全部责任 D.由施工单位承担主要责任
263、多项选择题 出卖人的主要义务包括（）。
A.交付标的物 B.将标的物的使用权转移给买受人 C.标的物质量应符合约定 D.保证第三人不得向买受人主张任何权利 E.交付有关单证和资料
264、单项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是()。
A.技术条款 B.投标人须知 C.施工组织设计 D.合同主要条款
265、单项选择题 关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。
A.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外 B.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准 C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请 D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明
266、单项选择题 起重机械应当报废的标准是（）。
A.大修后才能达到安全技术标准的 B.无安全技术档案的 C.无齐全有效的安全保护装置的 D.超过制造厂家规定的使用年限的
267、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.甲知道乙的该行为，却不予否认.那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().
268、单项选择题 施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期的计算是（）。
A.从交付之日起计算 B.从竣工验收之日起计算 C.从当事人起诉之日起计算 D.从提交竣工结算文件之日起计算
269、单项选择题 仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向()申请执行。
A、仲裁委员会 B、人民法院 C、公安机关 D、政府主管部门
270、单项选择题 下列关于评标委员会的说法中，正确的是（）。
A.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一 B.评标委员会成员不得要求投标人就投标文件中的技术信息和数据问题进行说明 C.评标委员会成员可以透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况 D.评标委员会成员因就职于项目主管部门而应当主动提出回避
271、多项选择题 行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，其法律后果是（）。
A.由行为人承担责任 B.善意相对人有撤销的权利 C.该代理行为有效 D.相对人应该相信行为人有代理权 E.对被代理人不发生效力
272、单项选择题 特种作业人员的范围由（）确定。
A.国务院 B.国务院建设行政主管部门 C.国务院负责安全生产监督管理的部门 D.国务院负责安全生产监督管理部门会同国务院有关部门
273、多项选择题 下列建设单位的安全责任有（）。
A.办理临时占用规划批准范围以外场地的手续 B.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线 C.提出保障施工作业人员安全的措施建议 D.对安全技术措施进行审查 E.保障安全施工所需投入
274、单项选择题 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、1年
275、单项选择题 下列属于质权人的义务的是（）下一题参考答案【答案】：C【解析】：《担保法》第六十九条规定，质权人负有妥善保管质物的义务；因保管不善致使质物灭失或者损毁的，应当承担民事责任，选项A、B、D属于质权人的权利。
A.质物有损坏时要求出质人提供相应的担保 B.收取质物所生的孳息 C.妥善保管质物 D.依法拍卖或者变卖质物
276、单项选择题 根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A.1 B.2 C.3 D.5
277、单项选择题 施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元
A.10 B.20 C.30 D.50
278、单项选择题 根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，（）。
A.按照交付标的物时的价格计价 B.仍然按照合同签定时的价格计价 C.价格上涨时按原价格执行 D.价格下降时按新价格执行
279、单项选择题 某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。
A.1 B.2 C.12 D.24
280、多项选择题 建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括()。
A.因承包商资质不够导致的纠纷 B.因无权代理与表见代理导致的纠纷 C.因联合体承包导致的纠纷 D.因"挂靠"问题而产生的纠纷 E.因履约范围不清而产生的纠纷
281、单项选择题 化工厂生产过程中产生水污染，被环保部门责令采取治理措施，同时应按照国家规定缴纳（），此款用于污染的防治。
A.罚金 B.罚款 C.排污费 D.超标准排污费
282、单项选择题 发明专利自申请日起（）内，国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查。
A.6个月 B.1年 C.3年 D.5年
283、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应（）与招标人签订合同。
A.分别 B.共同 C.共同推选代表 D.资质等级高的单位
284、单项选择题 关于人身保险合同的说法，正确的是()。
A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益 B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付 C.人身保险合同的投保人不可以为受益人 D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费
285、多项选择题 招标公告应当载明的内容包括（）
A.招标人的名称和地址 B.招标项目的性质 C.招标项目的数量 D.招标项目的质量要求 E.获取招标文件的办法
286、多项选择题 不需要办理施工许可证的建设工程有（）。
A.工程投资额在30万元以下的建筑工程 B.建筑面积在300平方米以下的建筑工程 C.农民自建低层住宅的建筑活动 D.企业自建低层住宅的建筑活动 E.军用房屋建筑工程
287、单项选择题 施工项目负责人是指建设工程项目的（）
288、多项选择题 下列关于仲裁与诉讼特点的表述，正确的有()。
A、仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格 B、仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外 C、仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制 D、仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定 E、仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式
289、多项选择题 施工合同纠纷发生后，施工单位选取的诉讼代理人包括（）。
A.本单位其他工程的项目经理 B.执业律师 C.基层法律服务者 D.总经理的近亲属 E.本单位董事长
290、多项选择题 在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有()。
A、行政许可 B、行政裁决 C、行政处罚 D、行政处分 E、行政奖励
291、单项选择题 某办公楼工程主楼尚未完工，因业主出租需要未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此项责任的应当是（）。
A.设计单位 B.施工单位 C.建设单位 D.承租人
292、单项选择题 某商业工程施工项目位于城市市区范围内，建筑施工噪声可能对周围环境产生一定影响。按照《环境噪声污染防治法》规定，施工过程中向周围生活环境排放施工噪声时，应当符合国家规定的（）。
A.环境噪声排放标准 B.社会生活环境噪声排放标准 C.工业企业场界噪声排放国家标准 D.建筑施工场界环境噪声排放标准
293、单项选择题 对约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述中，说法正确的是()。
A.当事人只能约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法 B.约定的违约金低于造成的损失的，当事人不得请求人民法院或者仲裁机构予以增加 C.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少 D.当事人只能约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金
294、多项选择题 下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。
A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假
295、单项选择题 当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自()时生效。
A、合同成立 B、合同被公证 C、该物权登记 D、不动产交付
296、多项选择题 有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。
A.选定的仲裁委员会 B.仲裁事项 C.仲裁地点 D.选定的仲裁员 E.请求仲裁的意思表示
297、单项选择题 施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的，将由（）负责强制执行．
A．公安机关 B．旗焦决定的公安机关消防机构 C．人民法院 D．建设行政主管部门
298、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是（）。
A.行政责任 B.宪政责任 C.刑事责任 D.国家赔偿责任
299、单项选择题 关于招标的基本程序，下列说法正确的是（）。
A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当在投标截止日期前履行审批手续，取得批准 B.招标人应当委托招标代理机构办理招标事宜 C.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改 D.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由招标人按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查
300、单项选择题 关于货运合同法律特征的表述，不正确的是()
A、货运合同是双务、有偿合同 B、货运合同的标的是货币 C、货运合同是诺成合同 D、货运合同当事人的特殊性
