1、多项选择题 某工程项目竣工验收交付使用后，建设单位发现中水管道材料不合格导致破损，要求施工单位予以更换，施工单位以建设单位拖欠结算款为由拒绝修复，则建设单位（）。
A.可以拒绝支付结算款 B.可以委托第三方进行修复 C.可以在支付结算款时扣除委托第三方修复发生的合理费用 D.可以向工程建设行政主管部门投诉 E.可以向法院提起诉讼要求施工单位修复
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、单项选择题 下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是（）。
A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价 B.招标人在招标前预先内定中标人 C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价 D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格
3、单项选择题 法院审理行政案件，不适用（）。
A.公开审理 B.开庭审理 C.两审终审制 D.调解
4、单项选择题 某项目投标总价为10亿元人民币，则其投标保证金可能()。
A、180万元人民币 B、1500万元人民币 C、10亿元人民币 D、75万元人民币
5、单项选择题 公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()。
A.不服行政机关作出的行政处分 B.不服行政机关作出的行政处罚决定 C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解 D.不服地方人民政府颁布的规章
6、单项选择题 分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担方的说法，正确的是(）。
A.分包单位只对总承包单位负责 B.建设单位只能向给其造成报失的分包单位主张权利 C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
7、单项选择题 保险合同订立的双方当事人是（）。
A.保险人与投保人 B.投保人与受益人 C.保险人与被保险人 D.保险人与受益人
8、单项选择题 某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包功程发生了安全事故，则该事故()。
A.按约定由分包单位自行承担全部责任 B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任 C.总承包单位承担全部责任 D.总承包单位与分包单位承担连带责任
9、单项选择题 建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在()提出。
A、开庭审理前 B、法庭辩论前 C、法院判决前 D、举证期限内
10、单项选择题 甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万元。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当（）。
A.要求乙双倍返还定金300万元 B.要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元 C.要求乙双倍返还定金240万元 D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元
11、单项选择题 某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。
A.5 B.7 C.10 D.15
12、单项选择题 某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（）。
A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更 B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案 C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据 D.该补充协议应当作为工程款结算的依据
13、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
A.项目技术人员 B.企业主要负责人 C.项目负责人 D.专职安全生产管理人员 E.造价人员
14、多项选择题 下列可以进行抵押的财产包括（）。
A.抵押人所有的房屋 B.抵押人所有的机器 C.土地所有权 D.集体所有土地使用权 E.抵押人依法有权处理的土地使用权
15、多项选择题 行政强制措施的种类包括（）。
A.冻结存款汇款 B.强制解除合同 C.查封场所设施或者财物 D.限制公民人身自由 E.扣押财物
16、单项选择题 当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为（）。
A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失 B.合同中约定的额度 C.违反合同一方违反合同时预见到的损失 D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益
17、多项选择题 当事人约定由第三人向债权人履行债务的，下列说法中正确的是()。
A.第三人向债权人履行债务，必须征得债权人的同意 B.第三人向债权人履行债务，并不因此而成为合同的当事人 C.第三人向债权人履行债务，不得损害债权人的利益 D.第三人未向债权人履行债务的，应向债权人承担违约责任 E.第三人未向债权人履行债务的，债务人应向债权人承担违约责任
18、单项选择题 甲、乙、丙、丁、戊等单位参与某省卫生厅办公楼新建项目的投标，甲、乙是存在控股关系的两个公司，丙因自身原因，不再具备招标文件规定的资格条件，甲、丁相互串通投标，在招标文件要求提交投标文件的时间截止前，经招标人同意，戊修改了投标文件，以下投标有效的是（）。
A.甲 B.乙 C.丙 D.戊
19、多项选择题 以下情形中，不属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。
A.认为行政机关侵犯其人身权、财产权 B.国防外交等国家行为 C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定 D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权 E.行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定命令
20、单项选择题 下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。
A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权 B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任 C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任 D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
21、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权利有()。
A.纠正和处理违章作业 B.拒绝连续加班作业 C.拒绝冒险作业 D.紧急避险 E.对施工安全生产提出建议
22、单项选择题 建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当经过()，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。
A、环保部门的验收 B、国务院的批准 C、省级行政部门的验收 D、各级环保部门的验收
23、单项选择题 根据我国《劳动法合同》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，按照法律规定进行裁员，后来又在（）个月内重新招用人员的，应当优先录用被裁减的人员。
A.1 B.3 C.6 D.12
24、单项选择题 工程监理单位与建设单位之间属于（）合同关系。
A.行纪居间 B.技术服务 C.委托代理 D.工程承包
25、单项选择题 根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。
A.评标截止时间前 B.评标开始前 C.提交投标文件的截止时间前 D.投标有效期内
26、单项选择题 设备工程师张某就其节水设备及工艺于2004年3月5日向地方专利行政主管部门提出申请，行政主管部门于2004年3月8日收到申请文件，于2004年4月5日核准并颁发专利证书。则该专利权的期限应从（）开始计算。
A.2004年3月5日 B.2004年3月8日 C.2004年4月5日 D.张某自己声明之日
27、单项选择题 关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。
A．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请 B．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。 C．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地 D．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证
28、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。
A.乙供应商因无过错，无需返还 B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求 C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款 D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项
29、单项选择题 某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25E1，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()。
A.3月20日 B.3月30日 C.4月25日 D.4月30日
30、单项选择题 根据我国《物权法》关于设立建设用地使用权的相关规定，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，不能采取（）方式出让。
A.招标 B.拍卖 C.协议 D.挂牌
31、单项选择题 订立时并非有效，被追认后有效的合同为()。
A.效力待定合同 B.可撤销合同 C.无效合同 D.可变更合同
32、单项选择题 下列财产可以抵押（）
A.土地所有权 B.宅基地 C.自留地 D.房屋
33、单项选择题 订约过失责任是指当事人违背诚实信用原则，()，应承担相应的赔偿责任。
A.在订立合同过程中有过错，给对方造成损失的 B.在订立合同过程中没有过错，给对方造成损失的 C.在订立合同过程中有过错，不一定给对方造成损失的 D.给对方造成损失的
34、多项选择题 要约失效的条件是（）。
A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺 D.受要约人对要约的内容作出实质性变更 E.要约延误到达受要约人
35、多项选择题 行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列（）种侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利。
A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的 B.依据行政强制法的规定，限制公民人身自由的 C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的 D.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的 E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的
36、单项选择题 根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。
A.效力待定 B.可变更 C.无效 D.可撤销
37、单项选择题 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，属于重大事故的是()。
A、造成1000万元以下直接经济损失的事故 B、造成10人以上30人以下死亡的事故 C、造成10人以上50人以下重伤的事故 D、造成100人以上重伤或者2亿元以上直接经济损失的事故
38、单项选择题 关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是（）。
A.仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定 B.当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭 C.由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定 D.仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员
39、单项选择题 施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。
A、法定代表人 B、技术负责人 C、项目负责人 D、安全管理部门负责人
40、多项选择题 按《环境噪声污染防治法》规定，建设项目的环境噪声污染防治设施与主体工程的“三同时”是指（）。
A.同时规划 B.同时设计 C.同时施工 D.同时调试 E.同时使用
41、多项选择题 某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（）。
A.女职工李某，距产假结束还有5天 B.会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈 C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家 D.材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家 E.材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行
42、多项选择题 根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有（）。
A.投标人的组织形式 B.招标公告 C.招标方式 D.招标范围 E.招标组织形式
43、单项选择题 2010年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为()合同。
A、无效 B、有效 C、可变更、可撤销 D、效力待定
44、多项选择题 甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证。关于在保证期间内发生债权、债务转让及保证责任的承担，下列说法正确的是（）。
A.甲转让其债权时，必须书面通知乙 B.乙转让其债务时，丙的保证依然有效 C.甲转让其债权后，丙应继续承担保证责任 D.乙经甲许可转让其债务时，经丙书面同意后，丙继续承担保证责任 E.合同权利义务转让的，丙不再承担保证责任
45、单项选择题 依据《民事诉讼法》的规定，合议庭组成人员确定后，应当在（）日内告知当事人。
A.3 B.5 C.7 D.10
46、多项选择题 行使不安抗辩权的当事人应当承担的义务包括（）。
A.通知义务 B.中止合同履行 C.对方提供担保时应当恢复合同履行 D.对方未提供担保的可通知对方解除合同 E.解除合同应当征得对方的同意
47、多项选择题 某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查，安全监督检查人员可以行使的职权有（）。
A.对不符合规范要求的现场调查取证 B.当场要求纠正现场临电线路私拉乱接 C.责令立即更换破损的安全网 D.吊销施工企业的营业执照 E.查封、扣押施工企业的设施
48、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。
A、违反法定程序颁发安全生产许可证的 B、超越法定职权颁发安全生产许可证的 C、对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的 D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
49、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人 B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标 D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标
50、单项选择题 关于项目经理的说法，正确的是（）。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权 B.施工项目可以设有项目经理 C.项目经理具有相对独立的法人资格 D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉
51、单项选择题 某建筑节能分部工程施工完毕后，由（）组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。
A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工单位
52、单项选择题 按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。[2009年度考试真题]
A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B、向施工单位提供准确的地下管线资料 C、对拆除工程进行备案 D、为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障
53、单项选择题 按照《建设工程施工合同》GF-2013-0201示范文本通用条款的规定，监理人收到承包人隐蔽工程验收申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，施工单位应（）。
A.再次发出书面通知 B.停工等待 C.通知建设单位予以验收 D.自行完成覆盖施工
54、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。
A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 C.鉴定日期为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
55、单项选择题 设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及()的在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
A.特殊设计部位 B.施工安全的重点部位和环节 C.关键施工部位 D.有施工难度的施工部分
56、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）
A．终身不予注册 B．帛销执业资格证书，5年内不子注册 C．责令停止执业3年 D．责令停止执业1年
57、单项选择题 总承包单位与乙分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()。
A、乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B、甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任 C、甲施工总包单位和乙分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 D、甲施工总包单位和乙分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担连带责任
58、多项选择题 下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有().
A.在保险合同成立前，被保险人发生伤害 B.被保险人在施工现场外发生伤害 C.被保险入因过失而在工程作业中坠落受伤 D.被保险入在施工现场斗殴而发生伤害 E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤
59、单项选择题 某城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
A、10 B、7 C、15 D、3
60、多项选择题 依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于()。
A.要式合同 B.实践合同 C.单务合同 D.有偿合同 E.完成工作成果的合同
61、单项选择题 安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督．
A ．施工单位负责项目管理的技术负责人 B ．装、拆卸单位的专业技术人员 C ．监理单位负责安全的工程师 D ．出租单位生产管理人员
62、单项选择题 下列法律中，不属于民法或商法的是（）
A.《合同法》 B.《劳动合同法》 C.《公司法》 D.《物权法》
63、单项选择题 某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。
A、建设单位维修并承担维修费用 B、施工单位维修并承担维修费用 C、施工单位维修，设计单位承担维修费用 D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
64、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()。
A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序 D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收
65、多项选择题 人民法院经审理，认为具体行政行为有下列（）情形的，判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为。
A.主要证据不足的 B.适用法律法规错误的 C.行政处罚显失公正的 D.被告不履行或者拖延履行法定职责的 E.诉讼期间原告申请具体行政行为停止执行的
66、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的（）
A．应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B．应当以鉴定合格日期为竣工日期 C．鉴定日期为顺延工期的期l可 D．应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E．应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
67、多项选择题 下列关于工程监理的质量责任中，说法正确的是（）。
A.工程监理业务可以依法转让 B.监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理 C.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书 D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装 E.未经总监理工程师签字施工单位不得进行下一道工序的施工，不得拨付工程款
68、单项选择题 如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保人须()。
A.降低投保限额 B.提前缴纳保费 C.交纳补充保险费 D.重填保单
69、多项选择题 仓储合同的法律特征有（）。
A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件 B.仓储合同保管的对象必须是动产 C.不动产能作为仓储合同的保管对象 D.仓储合同是双务合同 E.仓储合同是有偿合同
70、单项选择题 甲、乙两公司，甲给乙5000元钱。委托其代买设备一台。在代买过程中5000元钱被小偷偷走。则5000元钱的损失应为()负担。
A.甲 B.乙 C.甲、乙均分担 D.乙承担大部分，甲适当分担
71、多项选择题 对于中标通知书的法律效力下列说法不正确的是（）。
A.中标通知书就是正式合同 B.中标通知书是要约邀请 C.中标通知书是要约 D.中标通知书是承诺 E.中标通知书只是单方意思表示
72、多项选择题 甲、乙二人合伙做生意，因二人购买货物后逾期三个月才提货，供应商向甲、乙二人索要保管费。甲、乙二人的行为构成（）。
A.法定之债 B.合同之债 C.侵权行为之债 D.无因管理之债 E.连带之债
73、多项选择题 当事人申请仲裁应当符合的条件包括（）。
A.有仲裁协议 B.申请人是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 C.有具体的仲裁请求和事实理由 D.属于仲裁委员会的受理范围 E.属于接受申请的仲裁委员会管辖
74、多项选择题 承揽合同中，承揽人的义务有()。
A、材料检验的义务 B、通知和保密的义务 C、交付符合质量要求工作成果的义务 D、按照合同约定完成承揽工作的义务 E、验收工作成果的义务
75、多项选择题 国有资产占主导地位的必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的方式的情形有（）。
A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择 B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 C.技术复杂，工程量大的项目 D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择 E.自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
76、单项选择题 下列情形中应当进行重新招标的是（）。
A.仅有3个投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点 B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议 C.通过资格预审的申请人少于3个 D.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的
77、单项选择题 农民工某甲和某乙与某建筑公司签订了劳动合同，则以下表述正确的一项是()。
A.某甲和某乙是民事法律关系主体中的社会组织 B.某甲和某乙是民事法律关系主体中的自然人 C.某甲和某乙是民事法律关系中的客体 D.某甲和某乙是民事法律关系的内容
78、单项选择题 属于建设工程施工合同发包人主要义务的是()。
A、及时检查隐蔽工程 B、不得转包和违法分包工程 C、自行完成建设工程主体结构施工 D、建设工程质量不符合约定的无偿修理
79、单项选择题 某建筑企业欲申请房屋建筑工程施工总承包企业资质，其注册资本金为7000万元，企业净资产为5500万元，则按其资本条件，最高只能申请（）企业。
A.特级 B.一级 C.二级 D.三级
80、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。
A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 B.丙的保证方式为连带责任保证 C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内 D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任 E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
81、单项选择题 甲公司与乙公司同时签订了两个合同，第一个合同是材料采购合同，合同中约定由甲公司先向乙公司提供材料，乙公司接收材料后向甲公司支付工程款。第二个合同是劳务合同，合同中约定由乙公司为甲公司提供劳务，甲公司根据完成的工程量向乙公司支付劳务费。如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款，则()。
A、甲公司就可以不向乙公司支付劳务费 B、甲公司可以追究乙公司的违约责任，但是应当继续向乙公司支付劳务款 C、甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权 D、甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权
82、单项选择题 签署并公布由全国人大和全国人民代表大会常务委员会通过的法律的是()。
A.人大主席团 B.国家主席 C.国务院总理 D.最高人民法院院长
83、单项选择题 下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是()。
A、原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序 B、原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证 C、施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废 D、未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证
84、单项选择题 某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是（）。
A.施工方只能按照约定支付1200万元违约金 B.合同约定的违约责任不符合公平原则 C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效 D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效
85、多项选择题 以下能够引起债的发生法律事实的有（）。
A.债务相互抵消 B.行为人不法侵害他人的财产权 C.无因管理 D.不当得利 E.提存
86、单项选择题 施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定的垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是()。
A、尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持 B、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持 C、由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持 D、尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
87、单项选择题 以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。
A.抵押合同订立 B.抵押物登记 C.抵押物交付 D.抵押人作出表示
88、多项选择题 根据《担保法》，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。
A.被保证的主债权种类 B.保证人的资产状况 C.保证的期间 D.保证的方式 E.保证担保的范围
89、单项选择题 下列关于转包的说法中，正确的是（）。
A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为 B.将分包工程再分包的，属于转包行为 C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为 D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为
90、单项选择题 某造纸厂污水、污染物排放严重超过国家规定排放标准，被环境保护主管部门责令限期治理。根据《水污染防治法》规定，限期治理最长不得超过（）。
A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年
91、单项选择题 关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）
A．申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件 B．保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成 C．只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件 D．消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
92、多项选择题 劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中可备条款主要包括（）。
A.试用期条款 B.保守商业秘密条款 C.劳动保护条款 D.劳动纪律条款 E.违反劳动合同的责任条款
93、多项选择题 关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。
A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责 B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任 C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责 D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿 E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿
94、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工企业资质等级证明 B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D.堆放、清除废弃物的措施 E.拆除施工组织方案
95、多项选择题 根据《建筑法》，关干建筑工程分包的说法，正确的有（）
A．建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 B．资质等级较低的分包单位可以超越一个等级惩戒分包工程 C．建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用 D．严禁个人承揽分包工程业务 E．劳务作业分包可不经建设单位认可
96、单项选择题 施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。
A、16 B、14 C、20 D、18
97、多项选择题 当事人在人民调解活动中的权利包括（）。
A.选择或者接受人民调解员 B.接受调解、拒绝调解或者要求终止调解 C.要求调解公开进行或者不公开进行 D.自主表达意愿、自愿达成调解协议 E.如实陈述纠纷事实
98、多项选择题 关于仲裁调解的说法，正确的有（）。
A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉 B.仲裁调解必须在裁决作出当前进行 C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的 D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力 E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点
99、单项选择题 建设工程施工合同签订后，发包人合同外园区市政附属工程委托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按（）市场价格履行。
A.订立合同时合同签订地 B.订立合同时合同履行地 C.履行合同时合同签订地 D.履行合同时合同履行地
100、单项选择题 招标文件应当包含的内容是（）。
A.招标项目的人员要求 B.投标报价要求 C.特定的生产供应者 D.拟签订合同的条款
101、单项选择题 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人（）。
A.可以拒绝承担保证责任 B.应当承担保证责任 C.只对主债权承担责任 D.免除保证责任
102、多项选择题 具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，()不能作为保证人。
A、国家机关 B、学校、幼儿园 C、医院 D、经企业法人授权的法人分支机构 E、企业的职能部门
103、单项选择题 甲施工企业于2月1日向乙材料供应商邮寄了签订合同的信函。乙企业2月5日先收到了甲企业声明该信函作废的传真，2月7日才收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于（）。
A.要约撤销 B.要约邀请 C.要约撤回 D.要约生效
104、单项选择题 工程监理单位的主要安全责任是（）
A.审查、要求整改或暂时停工、报告 B.平行检验、旁站 C.咨询、监督 D.组织、控制、协调
105、单项选择题 经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以自调解协议()内共同向人民法院申请司法确认。
A、作出之日起30日 B、作出之日起45日 C、生效之日起30日 D、生效之日起45目
106、单项选择题 在《招标投标法》规定的必须招标的工程建设项目范围内，项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中，必须进行招标的是（）。
A.勘察、设计服务单项合同估算价50万元以上 B.施工单项合同估算价达到160万元 C.重要货物采购单项合同估算价80万元 D.监理服务单项合同估算价30万元
107、单项选择题 在合同法理论上，先履行一方的抗辩权也称为()。
A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权 C.异时履行抗辩权 D.不安抗辩权
108、单项选择题 下列保险合同属于强制保险合同的是（）。
A.设计责任保险 B.安装工程一切险 C.工伤保险 D.意外伤害保险
109、单项选择题 某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为()。
A、9月10日 B、9月15日 C、9月17日 D、9月18日
110、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。
111、单项选择题 定金是合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于担保合同（）的实现。
A.债权 B.债务 C.主体 D.内容
112、单项选择题 我国《劳动合同法》约定的劳动试用期最长不超过（）。
A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年
113、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权有（）
A．纠正和处理违章作业 B．拒绝连续加班作业 C．拒绝冒险作业 D．紧急避险 E．对施工安全生产提出建议
114、单项选择题 为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为（）。
A.用益物权 B.担保物权 C.收益权 D.不动产物权
115、单项选择题 某民营企业对开发的住宅类房地产项目进行施工招标。根据《招标投标法实施条例》，下列关于招标人权利的说法中，正确的是（）。
A.一般招标项目可以采取指定或者推荐专家方式组建评标委员会 B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动 C.招标人有权要求投标人对投标文件作出必要的澄清或者说明 D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人
116、多项选择题 属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的有（）。
A.对施工企业报送的安全技术措施进行审查 B.对进场的安全设备是否合格进行检测 C.对施工企业报送的专项施工方案审查义务 D.对发现的安全生产事故隐患向有关单位进行报告 E.对施工招标活动提供咨询
117、多项选择题 出卖人的主要义务包括（）。
A.交付标的物 B.将标的物的使用权转移给买受人 C.标的物质量应符合约定 D.保证第三人不得向买受人主张任何权利 E.交付有关单证和资料
118、单项选择题 施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定（），告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。
A.应急预案 B.管理制度 C.评估体系 D.救助方案
119、单项选择题 关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()。
A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件 B.保证工程质量的安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成 C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件 D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
120、多项选择题 下列有关违约责任的形式有（）。
A.继续履行 B.采取补救措施 C.赔偿损失 D.支付定金 E.没收财产或抵押物
121、单项选择题 下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）
A．在仲栽程序中形成的仲栽调解书 B．由行政主管部门主持达成的调解书 c．人民法院在民事案件审理中制作的调解书 D．司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
122、单项选择题 在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为（）。
A.知情权 B.紧急避险权 C.拒绝权 D.建议权
123、单项选择题 甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。乙遵循的是合同的（）。
A.诚实信用原则 B.自愿原则 C.对等原则 D.公平原则
124、多项选择题 依据我国《仲裁法》规定，仲裁庭可由（）名仲裁员组成。
A.1 B.2 C.3 D.5 E.7
125、单项选择题 对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是（）。
A.时效期间为2个月 B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年 C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算 D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请
126、单项选择题 某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由（）承担。
A.总承包人 B.防水分包人 C.业主 D.物业公司
127、单项选择题 出卖的标的物，应当属于出卖人所有或者出卖人有()。
A、占有权 B、收益权 C、使用权 D、处分权
128、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.甲知道乙的该行为，却不予否认.那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().
A.效力待定 B.无效 C.有效 D.经过乙催告甲后生效
129、多项选择题 设计单位的安全责任包括（）。
A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计 B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议 C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查 D.依法对施工安全事故隐患进行处理 E.对设计成果承担责任
130、单项选择题 中标通知书是受要约人向要约人发出的（）
A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.合同书
131、单项选择题 某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间（）。
A.停止执行 B.与法院协商处理执行与否 C.请求政府部门决定 D.不停止执行
132、单项选择题 某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。
A、2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产 B、2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产 C、2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院 D、2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
133、单项选择题 除当事人另有约定的外，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有()。
A、质权 B、抵押权 C、留置权 D、优先受偿权
134、单项选择题 下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）。
A.技术人员缺乏经验 B.设计错误 C.工人疏忽 D.一般性盗窃和抢劫
135、单项选择题 由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于（）日。
A.5 B.7 C.15 D.30
136、单项选择题 张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，准备申请注册。根据《注册建造师管理规定》等相关规定，张某申请注册的程序是（）。
A.可以直接申请注册 B.申请注册须一个相关单位认定 C.须持有资格证、学历证和身份证办理注册 D.须经过继续教育合格后方可办理注册
137、单项选择题 特种作业人员的范围由（）确定。
A.国务院 B.国务院建设行政主管部门 C.国务院负责安全生产监督管理的部门 D.国务院负责安全生产监督管理部门会同国务院有关部门
138、多项选择题 注册建造师有（）情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。
A.受到刑事处罚 B.依法被撤销注册 C.依法被吊销注册证书 D.年龄超过55周岁 E.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年
139、单项选择题 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人公司，原法人公司签订的合同（）。
A.自然终止 B.归于无效 C.仍然有效 D.可以撤销
140、多项选择题 买卖合同中，出卖人的主要义务有()。
A、按照合同约定交付标的物 B、转移标的物的所有权 C、受领标的物 D、支付价款 E、对标的物进行检验和及时通知
141、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行()监督管理。
A.企业 B.政府 C.社会 D.行业
142、多项选择题 根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。
A、同时招标 B、同时竣工 C、同时设计 D、同时施工 E、同时投产使用
143、单项选择题 根据《中华人民共和国建筑法》的规定，下列说法错误的是()。
A.建筑施工企业只能在本企业资质等级许可的业务范围内承揽工程 B.有两个以上的不同资质等级承包商联合承揽工程，可以按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 C.建筑工程的部分工程的分包应当经建设单位的认可 D.禁止承包单位将其承包的全部工程转包他人
144、多项选择题 施工合同可撤销、可变更的情形有（）。
A.合同内容显失公平 B.以欺诈手段订立的损害国家利益的合同 C.违反建筑法的强制性规定的合同 D.订立合同时对合同内容存在重大误解的 E.损害社会公共利益的合同
145、单项选择题 根据《劳动法》的规定，劳动者有()情形时，用人单位不可以随时解除劳动合同。
A、某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年 B、某单位发现王某在试用期间不符合录用条件 C、史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失 D、职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任
146、单项选择题 《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A、10% B、20% C、30% D、45%
147、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是（）
A.对国务院部门或者县级以上人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件 B.海关处理的案件 C.本辖区内重大复杂的案件 D.因不动产提起的行政诉讼案件
148、单项选择题 项目负责人的安全生产责任不包括()。
A.对建设工程项目的安全施工负责 B.确保安全生产费用的有效使用 C.落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程 D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案
149、单项选择题 属于行政责任种类的是（）。
A.留用察看 B.签订履行合同失职罪 C.记大过 D.重大环境污染事故罪
150、多项选择题 仲裁协议必须同时具有下列内容（），才能有效。
A.选定的仲裁委员会 B.仲裁地点 C.仲裁事项 D.请求仲裁的意思表示 E.选定的仲裁员
151、多项选择题 必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有()。
A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 C.用于承重结构的钢筋及连接头试件 D.所有的水泥材料 E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料
152、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例），关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()
A．从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 B．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确 C．设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 D．勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
153、单项选择题 根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）
A．代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担 B．代理人可以超越代理权实施代理行为 C．被代理人对代理人的一切行为承担民事责任 D．代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
154、单项选择题 建设工程纠纷的一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以向()申请执行。
A.仲裁委员会 B.建设行政主管部门 C.人民法院 D.工商行政管理部门
155、单项选择题 急性淋巴细胞白血病原始细胞的形态学特点是（）
A.细胞大，浆多，有伪足及颗粒 B.核仁大，单个 C.核染色质细致，网状，分布均匀 D.浆中可有Auer小体 E.过氧化酶染色阳性
156、单项选择题 某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是()。
A、可以先批准立项，但建设单位不得开工 B、不得批准立项，建设单位不得开工 C、不得批准立项，但建设单位可以先开工 D、可以先批准立项，建设单位可以先开工
157、单项选择题 下列国家标准中，属于强制性国家标准的是()。
A.工程建设重要的通用的信息技术标准 B.工程建设行业专用的实验方法 C.工程建设行业专用的术语、符号 D.工程建设勘察行业专用的质量要求
158、多项选择题 下列行为属于工程安全不良行为的有（）。
A.在城市市区内的建设工程的施工现场实行封闭围挡 B.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明 C.转让安全生产许可证的 D.未在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 E.在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
159、单项选择题 关于表见代理的错误说法是()。
A.表见代理的行为人没有代理权 B.表见代理是无效代理 C.表见代理在本质上属于无权代理 D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
160、多项选择题 甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间。下列说法正确的是（）。
A.丙的保证方式为一般保证 B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 C.若甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任 D.若甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任 E.乙将其债务转让，必须取得丙的书面同意，否则丙不再承担保证责任
161、多项选择题 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。
A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 B.每半年至少组织一次现场处置方案演练 C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 E.每年至少组织一次的现场处置方案演练
162、多项选择题 下列关于建筑施工企业工伤保险的陈述，说法正确的是（）。
A.工伤保险属于劳动者的社会保险范畴 B.职工工伤保险费用，由企业和职工共同承担 C.未参加工伤保险的职工在工作中造成伤亡的，不会得到任何赔偿 D.职工在工作时自杀，不会获得工伤赔偿 E.职工获得工伤赔偿后，不得再提起任何赔偿诉讼
163、单项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对所承建的建设工程进行（）安全检查，并做好安全检查记录。
A.定期和专项 B.不定期和专项 C.定期和全面 D.不定期和重点
164、单项选择题 某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以()。
A、撤销案件 B、中止审理 C、终结审理 D、缺席判决
165、单项选择题 某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是（）。
A.此种情形属于承诺延误 B.此种情形属于承诺超期 C.该承诺必然无效 D.该承诺是否有效由双方协商决定
166、多项选择题 甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后，甲公司发现乙公司有转移其财产的行为，欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法中正确的是（）。
A.甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院 B.甲公司应当将财产保全申请书提交给丙仲裁委员会 C.丙仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院 D.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司住所地人民法院 E.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司财产转移目的地人民法院
167、多项选择题 某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括（）
A．各地的地方法规 B．法律、行政法规 c．案件所在县人民政府公开发布的规定 D．案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章 E．案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章
168、多项选择题 融资租赁合同中，承租人的主要义务包括()。
A、支付租金的义务 B、标的物的瑕疵 C、妥善保管和使用租赁物 D、向出卖人支付价金 E、租赁期限届满返还租赁物
169、多项选择题 按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）。
A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算 C.群体工程竣工结算 D.年度工程竣工结算 E.建设项目竣工总结算
170、单项选择题 对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。
A.建立大呢 B.责任方 C.建设单位 D.施工单位
171、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）
A．未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用。 B．未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 C．隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序 D．未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收
172、单项选择题 关于两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，下列说法正确的是（）。
A.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B.建筑施工企业可以允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书承揽工程 C.应当按照资质等级高的单位的资质等级范围承揽工程 D.应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
173、单项选择题 下列可以分两段进行招标的项目是（）。
A.技术复杂的项目 B.潜在投标人较多的项目 C.潜在投标人较少的项目 D.精确拟定技术规格的项目
174、多项选择题 招标人在接收到投标人的投标文件时，应当拒收的情形有（）。
A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件 B.未通过资格预审的申请人提交的投标文件 C.逾期送达的投标文件 D.不按照招标文件要求密封的投标文件 E.经招标人同意修改的招标文件
175、单项选择题 施工企业不执行公安机关作出的停工决定，由（）强制执行。
A.建设单位 B.公安部门 C.人民法院 D.建设主管部门
176、多项选择题 关于工程竣工验收的说法，正确的是()。
A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期 C、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
177、单项选择题 行政复议机关应当自受理申请之日起（）内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。
A.30日 B.45日 C.60日 D.3个月
178、单项选择题 有以下()情形的,股东大会应当在两个月内召开临时股东大会。
A.持公司股份5%以上的股东请求时 B.公司未弥补的亏损达股本总额1/4时 C.董事人数不足法定的人数或公司章程所定人数的1/3时 D.监事会提议召开时
179、单项选择题 关于中标通知书的法律效力，下列说法正确的是（）。
180、单项选择题 《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（）。
A.工程材料款 B.工程人员的报酬 C.工程管理费用 D.工程停工费用
181、多项选择题 下列关于地役权的说法中，正确的是（）。
A.地役权属于不动产用益物权 B.地役权依登记设立 C.土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权 D.地役权不可以单独转让 E.设立地役权应当签订地役合同
182、单项选择题 订立建设工程施工合同应当采用书面形式，此种法律行为属于（）。
A.双务法律行为 B.双方法律行为 C.要式法律行为 D.诺成法律行为
183、单项选择题 甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼房所有权和管理的说法，正确的是()。
A.丁公司对其享有的份额有权转让 B.该楼发生的管理费用平均承担 C.该楼所有权为共同共有 D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜
184、单项选择题 建筑施工企业的总经理应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
A.县级以上人民政府 B.有关主管部门 C.安全生产管理部门 D.建设行政管理部门
185、单项选择题 发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位拒不承担赔偿责任或者其负责人逃匿的，由（）强制执行。
186、单项选择题 某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处（）罚款。
A.10万元以上30万元以下 B.15万元以上30万元以下 C.20万元以上40万元以下 D.20万元以上50万元以下
187、多项选择题 《建设工程质量管理条例》明确规定，必须实行监理的建设工程有()。
A、国家重点建设工程 B、大中型公用事业工程 C、成片开发建设的住宅小区工程 D、小型住宅工程 E、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
188、单项选择题 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1 B.2 C.6 D.12
189、多项选择题 根据建造师注册管理规定，下列人员的注册申请将不予批准的是()。
A、赵某因工伤丧失了民事行为能力 B、李某取得资格证书4年后申请注册 C、周某与原单位解除劳动关系后申请变更注册 D、孙某虽然已年满65岁但仍担任单位的咨询顾问 E、钱某申请将通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册
190、单项选择题 以下合同类型，不属于《合同法》有名合同的是（）。
A.建设工程施工合同 B.建设工程勘察设计合同 C.房地产项目贷款合同 D.房地产项目合作开发合同
191、单项选择题 涉外仲裁的范围不包括涉外（）中发生纠纷的仲裁。
A.经济贸易 B.运输 C.婚姻 D.海事
192、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对旅下组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）
A．发包人驻工地代表 B．工程监理单位 C．设计单位 D．项目技术负责人
193、单项选择题 未经权利人同意，其他人擅自使用权利人的智力成果即构成侵权，这体现了知识产权的（）
A.双重性 B.地域性 C.专有性 D.时间性
194、单项选择题 根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案成为()
A.发明 B.实用新型 C.外观设计 D.设计方案
195、单项选择题 以下关于人民调解的说法中，错误的是（）。
A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用 B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织 C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉
196、单项选择题 根据法律规定，施工合同纠纷产生后，当事人应向()法院起诉。
A.原告住所地 B.被告住所地 C.合同订立地 D.工程所在地
197、单项选择题 某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。
A、施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任 B、供应商应向施工单位承担违约责任 C、供应商应向贸易公司承担违约责任 D、施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
198、单项选择题 某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件，仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见，本案中有关建设工程施工合同效力问题应（）裁决。
A.按首席仲裁员的意见作出 B.由人民法院审理 C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出 D.重新组成仲裁庭经评议后作出
199、单项选择题 某建设项目经评标委员会评标后，最终确定甲单位中标，评标委员会于2007年12月15日出具了评标报告，招标人在公示后于2007年12月23日向甲单位发出了中标通知书，甲单位于2007年12月26日收到中标通知书，则该中标通知书于（）对招标人和中标人产生法律效力。
A.2007年12月15日 B.2007年12月23日 C.2007年12月26日 D.公示期满
200、单项选择题 根据我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关（）的条款仍具有法律效力。
A.缔约过失责任 B.违约责任 C.解决争议方式 D.质量保修范围
201、单项选择题 根据我国《合同法》规定，对格式条款的理解发生争议的，（）。
A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释 B.有两种以上解释时，应认定该条款无效 C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款 D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
202、多项选择题 招标人认为可能影响中标候选人的履约能力，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有（）。
A.中标候选人被债权人申请破产的 B.中标候选人拖欠银行大量贷款的 C.中标候选人起诉其他债务人的 D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的 E.中标候选人存在违法行为的
203、单项选择题 当事人一方不履行合同义务或者履行合同不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当()。
A.免于赔偿 B.加倍赔偿 C.赔偿损失 D.增加履行
204、单项选择题 某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。
A.1小时内 B.24小时内 C.作业人员救出后1小时内 D.作业人员救出后24小时内
205、多项选择题 建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列（）情形的，评标委员会应当否决其投标。
A.投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字 B.投标联合体没有提交共同投标协议 C.经评审的投标价格最高 D.投标价格低于成本 E.不同投标人的投标文件由同一个单位编制
206、多项选择题 在注册有效期内，注册建造师申请变更注册的，应当提交的材料有（）。
A.注册建造师变更注册申请表 B.注册证书和执业印章 C.申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件 D.工作调动证明 E.资格证书、学历证书和身份证明复印件
207、单项选择题 由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁属于（）。
A.刑事处罚 B.行政处罚 C.行政处分 D.民事责任
208、多项选择题 下列标准属于强制性国家标准的有（）
A．行业专用的质量标准 B．工程建设通用的安全标准 C．工程建设行业专用的制图方法标准 D．工程建设通用的试验标准 E．工程建设行业专用的评定方法标准
209、单项选择题 下列属于重大伤亡事故的是（）
A.造成重伤2人 B.造成死亡1人 C.造成直接经济损失50万元 D.造成间接经济损失50万元
210、单项选择题 民事代理中的转代理可以发生在（）情形下。
A.委托代理 B.法定代理 C.表见代理 D.指定代理
211、单项选择题 2009年2月2日甲与乙签订了一份合同，合同中约定甲将自己唯一的挖掘机租给乙租期为2009年3月1日至2010年3月1日。但是在2009年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2009年2月25日至2009年6月25日，则()。
A、甲要承担缔约过失责任 B、乙在2009年2月25日即可要求甲承担违约责任 C、乙在2009年3月1日方可要求甲承担违约责任 D、乙在2010年3月1日方可要求甲承担违约责任
212、多项选择题 施工项目负责人的安全生产责任包括（）
A.对建设工程项目的安全施工负责 B.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 C.及时、如实报告生产安全事故情况 D.确保安全生产费用的有效使用 E.组建安全生产领导小组
213、单项选择题 甲公司新建某商业项目的建设工期为24个月。根据《建筑工程施工许可管理办法》，甲公司下列条件符合领取施工许可证必备条件的是（）。
A.已经取得建设工程规划许可证 B.拆迁进度已经超过50% C.施工图纸已由设计院完成 D.建设资金已达到合同价的25%
214、单项选择题 发明专利自申请日起（）内，国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查。
A.6个月 B.1年 C.3年 D.5年
215、多项选择题 当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）期间内提出。
A.第一次开庭时 B.法庭辩论终结前 C.提交答辩状期间 D.被告收到起诉状副本之日起15日内 E.第一审判决作出前
216、单项选择题 可不予报废的建筑起重机械是（）。
A.超过安全技术标准的 B.超过制造厂家规定的使用年限的 C.经检验达不到安全技术标准规定的 D.没有齐全有效的安全保护装置的
217、单项选择题 关于工程建设的标准，说法错误的是（）。
A.行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止 B.工程建设行业标准实施后也需要复审 C.工程建设地方标准中没有强制性条文 D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案
218、单项选择题 下列关于建造师管理相关制度中正确的是（）。
A.建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年 B.大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任 C.注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用 D.信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为
219、单项选择题 以建筑机械设备抵押的，该抵押权自（）时设立。
A.抵押人做出意思表示 B.抵押合同生效 C.抵押物登记 D.抵押物交付
220、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应（）与招标人签订合同。
A.分别 B.共同 C.共同推选代表 D.资质等级高的单位
221、单项选择题 甲建筑公司为项目总承包单位，按照合同约定将幕墙工程分包给建设单位指定的乙施工单位，施工完毕后使用中后幕墙密封出现质量问题造成建设单位一定损失，则（）。
A.建设单位自己承担责任 B.建设单位可以直接要求乙施工单位予以赔偿 C.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿 D.在乙施工单位无力赔偿的情况下，建设单位才可以向甲建筑公司要求赔偿
222、单项选择题 股份有限公司股东大会是公司的()。
A.经营决策机构 B.业务执行机构 C.权力机构 D.公司业务活动的监督机构
223、单项选择题 关于工程质量检测机构的说法，错误的是()。
A.可以转包检测业务 B.具有独立的法人资格 C.是中介机构 D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
224、单项选择题 在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为（）。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.5年 C.2年 D.2个采暖期、供冷期
225、单项选择题 承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列（）费用，发包人不予赔偿。
A.被冲坏已施工的基础工程 B.停工期间设备闲置 C.清理现场，恢复施工 D.被冲坏的现场临时道路恢复
226、单项选择题 根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。
A.有名合同，双务合同，有偿合同 B.有名合同，双务合同，不要式合同 C.无名合同，单务合同，要式合同 D.有名合同，单务合同，要式合同
227、单项选择题 某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。
A.2008年3月16日 B.2008年3月31日 C.2008年4月7日 D.2008年4月11日
228、单项选择题 当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起()个月内向仲裁机构所在地的中级人民法院提出。
A、6 B、9 C、12 D、18
229、多项选择题 下列属于工程质量保修书必须明确的内容是（）。
A.保修范围 B.保修人员 C.保修期限 D.保修责任 E.保修金比例
230、单项选择题 职工培训合格上岗率最低为（）%。
A.60 B.80 C.90 D.100
231、单项选择题 施工许可证的发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起()颁发施工许可证。
A.5d内 B.10d内 C.30d内 D.15d内
232、多项选择题 某工程建设项目，采用公开招标的方式，甲公司是排名第一的中标候选人。若招标人重新招标，是发生了（）。
A.甲放弃中标 B.甲逾期缴纳履约保证金 C.甲拒不缴纳履约保证金 D.甲因不可抗力提出不能履行合同 E.存在不影响中标结果违法行为
233、多项选择题 下列关于建设工程一切险的说法，正确的是（）
A.应由发包人投保和承担费用 B.被保险人不包括业主聘用的建筑师，工程师及其他专业顾问 C.用设计错误引起的损失和费用，保险人不负责赔偿 D.保险责任自工程在工地动工或用于保险工程的材料设备运抵工地之时起始 E.保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中所列明的保险生效日或终止日
234、单项选择题 自劳动能力鉴定结论作出之日起()后，工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。
A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、12个月
235、单项选择题 甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200t水泥，货款6万元，乙向甲支付定金l万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1、5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是()。
A、要求甲双倍返还定金2万元 B、要求甲支付违约金1.5万元 C、要求甲支付损害赔偿2万元 D、要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元
236、多项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）
A．依照企业破产法规定进行重整的 B．生产经营发生严重困难的 C．股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的 D．企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 E．因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
237、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（）监督管理．
A．企业 B．政府 C．社会 D．行业
238、单项选择题 某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是（）。
A.2013年5月1日 B.2013年6月1日 C.2013年7月1日 D.2013年7月31日
239、单项选择题 构成表见代理的主观要件是（）。
A.本人存在过失 B.代理人超越代理权限 C.相对人为善意 D.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
240、多项选择题 某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报（）。
A.项目名称 B.施工场所和期限 C.施工单位资质 D.可能的环境噪声值 E.噪声污染防治措施
241、单项选择题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。
A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.表见代理
242、单项选择题 李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。李某利用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，木材公司对李某辞职并不知晓。请问，对该合同承担付款义务的是（）。
A.甲建筑公司 B.物资经销公司 C.李某 D.李某和甲建筑公司
243、多项选择题 进口车辆需缴纳进口车辆购置附加费，其计费基础中包括()。
A.抵岸价 B.外贸手续费 C.消费税 D.增值税 E.银行财务费
244、单项选择题 建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是（）。
A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金 B.进入被检查单位施工现场进行检查 C.实施查封、扣押 D.作出行政处罚决定
245、单项选择题 属于设计单位相关的质量责任和义务的是()。
A、依法发包工程 B、依法报审施工图设计文件 C、依法向有关单位提供原始资料 D、依法对设计文件进行技术交底
246、单项选择题 甲建筑公司拖欠乙材料商货款，甲以自己的房产抵押给乙并办理了抵押登记；丙银行为甲的债务出具了保函。三方未约定担保顺序，后甲不能偿还债务，乙的下列行为中合法的是（）。
A.可直接要求丙承担保证责任 B.不能要求甲和丙对债务承担连带责任 C.应先行使抵押权 D.可以同时行使抵押权并要求丙承担保证责任
247、多项选择题 自然人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。
A.必须以书面方式订立借款合同 B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算 C.利率不得低于银行同类贷款利率 D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍 E.利息不得按复利计算
248、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由（）负责上报事故。
A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位
249、单项选择题 建设单位为工程项目办理质量监督手续应在（）。
A.领取工程规划许可证前 B.领取工程规划许可证时 C.领取施工许可证前 D.领取施工许可证后
250、单项选择题 一般来说，在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自（）起转移给买受人。
A.合同生效时 B.合同订立时 C.标的物交付时 D.合同履行时
251、单项选择题 下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()。
A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书 B.由行政主管部门主持达成的调解书 C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书 D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
252、多项选择题 下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。
A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假
253、单项选择题 对在建工程项目执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是（）。
A.规划审查机关 B.施工图设计文件审查单位 C.建筑安全监督管理机构 D.工程质量监督机构
254、单项选择题 根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日．
A．公司营业执照签发 B．申请公司设立 C．工商管理机关批准 D．组织机构代码证签发
255、单项选择题 某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。
A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系 B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同 C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同 D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资
256、单项选择题 下列哪些主体有资格作为保证人的是（）。
A.法人 B.其他组织 C.公民 D.具有代为清偿债务能力的其他组织
257、单项选择题 关于工伤医疗停工留薪期的叙述中，正确的是()。
A、停工留薪期一般不超过12个月 B、在停工留薪期内，由所在单位按月支付工资 C、在停工留薪期内，原工资福利待遇减半 D、伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过l2个月
258、多项选择题 关于联合体投标的说法，正确的是()。
A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B.中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任 C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系 D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围 E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同
259、单项选择题 甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。
A、仲裁委员会 B、人民法院 C、人民政府 D、建设行政主管部门
260、单项选择题 全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由()的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。
A、市级人民政府 B、县级人民政府 C、核定公布该文物保护单位的人民政府 D、省、自治区、直辖市人民政府
261、单项选择题 下列选项中，属于有效仲裁协议的是（）
A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致 B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁 D.双方履行本合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁
262、单项选择题 下列有关地方性法规的说法正确的是（）。
A.行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件 B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件 C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规 D.地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规
263、单项选择题 对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是（）
264、单项选择题 在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。
A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.建设主管部门
265、多项选择题 当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列（）项债权请求权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持。
A.支付存款本金及利息请求权 B.基于投资关系产生的缴付出资请求权 C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权 D.兑付国债金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权 E.请求施工人承担建设工程保修责任的
266、单项选择题 甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是（）。
A.该委托代理行为合法 B.该代理行为的后果应由被代理人承担 C.该代理行为的后果应由代理人承担 D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任
267、多项选择题 下列属于行政处分情形的是（）。
A.停止侵害 B.记大过 C.罚金 D.责令停产停业 E.降级
268、单项选择题 《民事诉讼法》规定，当事人申请采取财产保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交()人民法院裁定。
A、被申请人住所地或者财产所在地的中级 B、申请人住所地或者财产所在地的中级 C、被申请人住所地或者财产所在地的高级 D、申请人住所地或者财产所在地的高级
269、单项选择题 甲建筑公司承揽的是批准开工报告的工程项目，合同约定于2009年3月1日开工，但是由于征地问题没有解决而不能按期开工，则如果开工日期超过()，则应当重新办理开工报告的批准手续。
A、2009年3月15日 B、2009年6月1日 C、2009年9月1日 D、2010年3月1日
270、单项选择题 关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。
A．环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用 B．需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收 C．分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收 D．建设项目投入试生产超过三个月，建设单位为申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款
271、单项选择题 甲公司和乙公司于2012年2月1日签订了《工程结算协议》。其中约定：甲应于2012年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2013年12月5日向甲送达催款函。2014年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从（）起算。
A.2012年2月1日 B.2012年5月9日 C.2013年12月5日 D.2014年1月9日
272、单项选择题 工程建设行业标准实施后，一般要()年复审1次。
A、3 B、5 C、7 D、10
273、多项选择题 拆除工程施工备案的主要资料有（）。
A.建设单位资质等级证明 B.拟拆除建筑物的说明 C.可能危及毗邻建筑的说明 D.拆除施工组织方案 E.堆放、清除废弃物的措施
274、单项选择题 按照《建设工程施工合同文本》的规定，工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，施工单位进行自检，并在隐蔽或中间验收()以书面形式通知监理工程师验收。
A、前48h B、后48h C、前24h D、后24h
275、多项选择题 根据《合同法》，下列会导致合同的权利义务终止的情形有（）。
A.合同变更 B.债务相互抵消 C.债务已按约定履行完毕 D.债务人依法将标的物提存 E.债权债务同归于一人
276、多项选择题 根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有()。
A、有充分的证据 B、有明确的被告 C、属于人民法院受理民事诉讼的范围 D、原告是与本案有间接利害关系的公民 E、有书面的起诉书
277、单项选择题 某建设项目为政府投资建设，申请施工许可证的主体可以是（）。
A.施工单位 B.行政主管部门 C.建设项目的使用单位 D.政府部门
278、单项选择题 “三项岗位”人员持证上岗最低比例为（）。
A.75% B.85% C.95% D.100%
279、单项选择题 甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）.
A．乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责 B．建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同 C．甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 D．该行为属于肢解工程发包的违法行为
280、单项选择题 根据《著作权法》，著作权是()。
A.随作品的发表而自动产生 B.随作品的创作完成而自动产生 C.在作品上加注版权标记后自动产生 D.在作品以一定的物质形态固定后产生
281、多项选择题 在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有()。
A、行政许可 B、行政裁决 C、行政处罚 D、行政处分 E、行政奖励
282、单项选择题 某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政复议。
A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书 B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款 C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材 D.由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改
283、单项选择题 依据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是（）。
A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的 B.对建设行政主管部门吊销建筑公司资质证书不服的 C.对规划行政主管机关撤销《建设工程规划许可证》决定不服的 D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
284、单项选择题 甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是（）。
A.丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人 B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任 C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司 D.丁施工队只可以起诉丙公司
285、多项选择题 建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（）。
A.同一工程相邻分段发包 B.同一工程分期施工的 C.合同约定的工程验收合格的 D.在两个企业同时任职的 E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意的
286、多项选择题 工程项目存在下列情形之一的，应当重新组织建筑节能工程验收（）。
A.验收执行标准不符合要求的 B.参加验收各方验收意见不一致的 C.未完成建筑节能工程设计内容的 D.节能材料未提供检测报告的 E.验收各方提出的问题未整改完毕的
287、单项选择题 建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以（）的方式告诉被保险人。
A.书面 B.口头 C.通知 D.布告形式张贴于施工现场
288、单项选择题 发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应()。
A、予以支持 B、不予支持 C、征求发包人意见 D、要求承包人提供证据
289、单项选择题 某建筑公司的项目经理6月8日向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在6月12日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是（）。
A.该项目经理收到该回复后合同生效 B.该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥厂商议 C.如果该项目经理想买水泥，合同即可成立 D.如果该项目经理承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂
290、单项选择题 下列关于建筑市场诚信行为信息的表述中，正确的是（）。
A.诚信行为信息分为良好行为记录和不良行为记录 B.良好行为记录是企业受到建设单位奖励和表彰所形成的记录 C.不良行为记录是受到各级政府行政处罚的记录 D.诚信行为信息由公众投诉记录和行政处罚记录所形成
291、单项选择题 安全监督检查人员依法可以行使()职权。
A.要求被检查单位购买其指定的产品 B.收取验收费 C.现场处理权 D.紧急避险权
292、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）
A．施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成 B．总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 C．施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位 D．分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
293、单项选择题 下列标准中不属于工程建设国家强制标准的是（）。
A.工程建设通用的有关安全卫生和环境保护的标准 B.工程建设施工（包括安装）及验收通用综合标准 C.工程建设行业专用的术语、符号、代号量与单位和制图方法标准 D.工程建设重要的通用信息技术要求
294、多项选择题 根据我国《担保法》的规定，在发生下列（）债权债务纠纷，债务人不履行债务时，债权人可以行使留置权。
A.运输合同 B.加工承揽合同 C.建设工程合同 D.保管合同 E.买卖合同
295、单项选择题 下列法律中，不属于民商法的是（）。
296、单项选择题 依据我国《民事诉讼法》，以下属于民事诉讼参加人的是（）。
A.诉讼代理人 B.证人 C.鉴定人 D.翻译人员
297、单项选择题 下列各项中，()属于附条件的法律行为。
A.由于小张工作表现出色，所以单位年终发给他1万元资金 B.老张对小王说，等老张的儿子结婚时，老张租给小王的房子要收回 C.房屋买卖合同的当事人约定将办理过户登记手续作为该合同生效的条件 D.小马对她父母许诺，在她父母60岁时由她送父母出国旅游
298、单项选择题 建筑工程合同如果无效，一般应采取（）。
A.返还财产 B.赔偿损失 C.作价补偿 D.追缴财产，收归国有
299、单项选择题 招标人与中标人签订了书面合同并进行了合同备案，合同价为1000万。第二天，招标人找到中标人，要求另行订立一个承包合同，合同价为800万元。由于担心失去承揽项目，承包商同意了这个要求，则下面说法正确的是()。
A.第二个合同是第一个合同的补充合同，以第二份合同结算 B.第二份合同由于违法而无效，结算时以备案合同为准 C.如果第二份合同是承包商的真实意思表示，则该合同有效 D.两份合同都是有效的，将来按照哪个合同要根据实际情况而定
300、单项选择题 某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，可及时向（）报告。
A.施工企业负责人 B.建设安全主管部门 C.项目负责人和安全生产管理机构 D.县级以上人民政府
