当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程试题预测（考试必看）
2020-06-11 04:33:19 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  下列不同材质的仪表管道，用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径，倍数从大到小依次为（）。

A.高压钢管、紫钢管、塑料管 
B.高压钢管、塑料管、紫钢管 
C.塑料管、高压钢管、紫钢管 
D.塑料管、紫钢管、高压钢管


点击查看答案


2、单项选择题  2008年以前，建设工程项目计价的最广泛规则是()。

A、定额计价法 
B、清单计价法 
C、综合单价法 
D、概算估价法


点击查看答案


3、单项选择题  安装标高基准点一般设置在设备基础的( ).

A.最高点
B.最低点
C.中心标板上
D.边缘附近


点击查看答案


4、多项选择题  下列石化设备中，属于热换设备的有()。

A.蒸发器 
B.聚合釜 
C.集油器 
D.冷凝器 
E.洗涤器


点击查看答案


5、问答题  

背景资料某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。

验收不合格的双绞线可以有哪几种处理方式？并如何保存？


点击查看答案


6、单项选择题  对于全面控制原则描述错误的是()。

A、成本控制工作要随着项目施工进展的各个阶段连续进行 
B、关心成本的积极性和主动性 
C、不必人人、处处、事事都要按照费用标准 
D、成本控制工作要考虑项目整个寿命周期的总成本


点击查看答案


7、问答题  

某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380天，而依施工预算定额该工程工期应为360d。在合同履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正。
问题
1.按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
2.该工程中的分包合同是否成立?为什么?
3.该工程的实际工期为多少天?为什么?
4.订立工程承包合同应遵循的原则是什么?
5.如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价款应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?
6.简述下程承包合同的变更程序。


点击查看答案


8、判断题  可比性要求企业提供的会计信息应当相互可比。同一企业不同时期发生的相同或者相似的交易或者事项，应当采用不同的会计政策。


点击查看答案


9、单项选择题  施工企业在工程施工中为提供劳务、作业等过程中所发生的各项费用支出，按照国家规定计入()。

A、成本费用 
B、合同费用 
C、核销费用 
D、预备费用


点击查看答案


10、单项选择题  关于光缆工程单盘测试的说法，正确的是()。

A.光纤长度应抽测80%
B.用0TDR法测量单盘损耗时应加标准尾纤
C.光缆护层应进行耐压测试
D.应进行偏振膜色散测试


点击查看答案


11、多项选择题  齿轮传动的主要优点是()。

A.传动比较准确、稳定、效率高 
B.工作性能可靠，使用寿命长 
C.适用的圆周速度和功率范围广 
D.可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动 
E.结构尺寸紧凑


点击查看答案


12、多项选择题  下列属于办公自动化系统的硬件的是（）

A.计算机
B.系统软件
C.扫描仪
D.应用软件
E.绘图机


点击查看答案


13、单项选择题  管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的（）转变温度.

A.脆性
B.塑性
C.延展性
D.韧性


点击查看答案


14、单项选择题  确定施工项目成本核算对象的原则，应以每一独立施工图预算所列的()为依据，并结合施工现场条件和施工管理要求，因地制宜地确定成本核算对象。

A、单位工程 
B、分部工程 
C、分项工程 
D、主体工程


点击查看答案


15、单项选择题  设备安装工程的永久基准点使用的材料，最好采用（）。

A.钢铆钉 
B.木桩 
C.普通角锅 
D.铜棒


点击查看答案


16、单项选择题  机电工程项目常用电缆的类型中，()适用于室内各种敷设方式的控制电路中。

A.VV型电力电缆 
B.KVV型控制电缆 
C.VV32型电缆 
D.VV22型电缆


点击查看答案


17、单项选择题  甲施工单位于2011年5月20日签订施工合同，承建工程为5层砌体结构，7级抗震设防，施工图通过审批。工程于2011年10月8日开工建设，施工中技术人员发现图样中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当()。

A、按原图样继续施工
B、及时提出意见和建议
C、与监理工程师协商一致后，继续施工
D、自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用


点击查看答案


18、单项选择题  焊接时产生的小孔效应，对一定厚度内的金属可不开坡口对接，生产效率高，焊缝质量好的焊接方法为()。

A.等离子弧焊
B.药芯焊丝电弧焊
C.高频焊
D.钎焊


点击查看答案


19、单项选择题  设备及管道防腐蚀的电化学保护法中，()的方法是指在被保护金属设备上连接一个电位更负的强阳极，促使阴极极化。

A.外加电流阴极保护原理 
B.外加电流阴极保护系统组成 
C.牺牲阳极保护 
D.阳极保护


点击查看答案


20、多项选择题  演播室灯光施工中调光系统的调试的最后一步是打开所有负载的65%～85%并保持1.5～2h，检测()，直至调光系统所有设备全部正常工作。

A.电源电压的波动情况
B.空气开关的表面温度
C.调光柜的运行情况
D.散热系统的运行情况
E.测试三相电源之间及每相对零、对地的绝缘电阻


点击查看答案


21、判断题  工程成本分析报表的资料来源于施工项目的成本日记账和成本分类账以及应收账款分类账，起报告工程成本预测的作用


点击查看答案


22、多项选择题  高压管道安装的要求包括（管道组成件要有出厂证明文件、管道支架应按设计图纸安装、管线安装如有间断应及时封闭管口）

A、管道组成件要有制造厂证明文件
B、管道支架应按设计图纸施工
C、管道安装应使用正式管架固定
D、安装误差可以通过修改密封垫厚度补偿
E、管线安装如有间断应及时封闭管口


点击查看答案


23、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，投标报价不得低于()。

A、工程成本 
B、招标控制价 
C、施工图预算价 
D、概算价


点击查看答案


24、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

智能化监控设备安装后，应对哪些建筑设备自动监控系统进行检测?


点击查看答案


25、单项选择题  影响需求的因素很多，其中最关键的因素是()。

A.商品品种 
B.国家政策 
C.商品本身的价格 
D.消费者偏好


点击查看答案


26、单项选择题  把焊接变形降到最小的焊接方法是()。

A.气体保护焊 
B.电弧焊 
C.埋弧自动焊 
D.气焊


点击查看答案


27、单项选择题  管道滑动支架以支承面中心为起点进行反向安装的偏移量应为位移值的（）。

A.1/5 
B.1/4 
C.1/3 
D.1/2


点击查看答案


28、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

本次招标活动是否有效?为什么?


点击查看答案


29、单项选择题  现场组焊的球形储罐，应制作( )三块产品焊接试板。

A.立焊、角焊、平加仰焊
B.角焊、横焊、对焊
C.横焊、平加仰焊、立焊
D.对焊，立焊、平加仰焊


点击查看答案


30、单项选择题  关于合同价款调整描述正确的是()。

A、当正常竣工时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
B、当按时完成时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
C、法律法规无变化时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
D、现场签证时发承包双方应按照合同约定调整合同价款


点击查看答案


31、单项选择题  金属接地极是一种传统的接地极，其所使用的金属材料不包括()。

A.镀锌角钢
B.铜棒
C.铜芯导线
D.铜板


点击查看答案


32、判断题  为了明确项目经理部的经济责任，分清成本费用的可控区域，正确合理地反映项目管理的经济效益，对施工间接费实行项目与项目之间分灶吃饭，“谁受益，谁负担，多受益，多负担，少受益，少负担，不受益，不负担”。


点击查看答案


33、问答题  

【背景资料】：
A公司总承包某地一扩建项目的机电安装工程，材料和设备由建设单位提供．A公司除自己承担主工艺线设备安装外，非标准件制作安装工程、防腐工程等均匀分包给具有相应施工资质的分包商施工．考虑到该地区风多雨少的气候，建设单位将紧靠河边及施工现场的一所弃用学校提供给A公司项目部，项目部安排两层教学楼的一层做材料工具工作，二楼作现场办公室，楼旁临河边修建简易厕所和浴室，污水直接排入河中，并对其他空地做了施工平面布置．（见图5)
开工前，项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”签订了分包合同，制定了成本控制目标和措施．施工中由于计划多变、设计变更多，管理不到位，因而造成工程成本严重超过预期．
在露天非标准制作时，分包商采用CO2气体保护焊施焊，质检员予以制止．
动态炉窑焊接宪成后，项目部即手炉窑的砌筑，监理工程师予以制止，砌筑后，在没有烘炉技术资料的清况下，项目部根据在某场的烘炉经验开始烘炉，又一次遭到监理工程师的制止．
在投料保修期间，设备运行不正常甚至有部件损坏，主要原因有：①设备制造质量问题，②建设单位工艺操作失误，③安装精度问题，建设单位与A公司因质量问题的责任范围发生争执。
【问题】：
l、项目部的施工平面布置，对安全和环境保护会产生哪些具体危害？
2、项目部在施工阶段应如何控制成本？
3、说明质检员在露天制作场地制止分包商继续作业的理由，应采取哪些措施以保证焊接质量？
4、分别说明动态炉窑砌筑和烘炉时两次遭监理工程师纸质的原因？
5、分别指出保修期间出现的质量问题应如何解决？


点击查看答案


34、多项选择题  《特种设备安全监察条例》规定，必须经检验检测机构进行监督检验的是特种设备制造过程或()过程，未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。

A.安装
B.试验
C.生产运行
D.改造
E.重大维修


点击查看答案


35、单项选择题  露夭长输管道现场管段组装焊接时，焊接方法不宜采用（）

A．手工电弧下向焊 
B．半自动焊 
C．全自动焊 
D．C02气体保护焊


点击查看答案


36、多项选择题  总能量衡算中，()属于机械能

A.内能 
B.热能 
C.位能 
D.压力能 
E.动能 


点击查看答案


37、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


38、多项选择题  高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件。

A.产品说明书 
B.试验记录 
C.调整记录 
D.合格证件 
E.安装图纸


点击查看答案


39、单项选择题  下列设备中，属于供电部门和变电所电力设施的是（）。

A.断路器
B.汽轮机
C.发电机
D.调相机


点击查看答案


40、单项选择题  机械设备基础灌浆方法中，灌浆前应敷设外模板，外模板至设备底座外缘的间距不宜小于()mm。

A.30 
B.40 
C.50 
D.60


点击查看答案


41、单项选择题  汽包安装程序为()。

A.汽包的画线→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包支座的安装→汽包的找正
B.汽包的画线→汽包支座的安装→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包的找正
C.汽包的画线→汽包支座的安装→汽包的找正→汽包吊环的安装→汽包的吊装
D.汽包的画线→汽包吊环的安装→汽包支座的安装→汽包的吊装→汽包的找正


点击查看答案


42、问答题  

背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。 
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却• 
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。

本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中有哪些主要内容?


点击查看答案


43、单项选择题  在现场环境限制较多、其他起重机无法进行吊装的场合，且被吊设备或构件几何寸大、重量重的机电设备安装和大型结构安装工程中，首先考虑选用()起重机。

A、自行式
B、塔式
C、桅杆式
D、门座式


点击查看答案


44、单项选择题  按压力管道安装许可类别及级别划分，燃气管道属于（）。

A、工业管道
B、油气管道
C、公用管道
D、动力管道


点击查看答案


45、单项选择题  焊件的面外变形不包括()。

A.横向收缩变形 
B.弯曲变形 
C.角变形 
D.扭曲变形


点击查看答案


46、单项选择题  成套配电装置柜体多台成列安装时，应()成列找平找正，并将柜间间隙调整为1mm左右。

A.按偶数顺序 
B.按奇数顺序 
C.按从两端到中间顺序 
D.逐台按顺序


点击查看答案


47、多项选择题  管道系统安装完毕后，给送介质为（）的管道必须进行泄漏性试验。

A.天然气 
B.蒸汽 
C.氰化物 
D.乙炔 
E.煤气


点击查看答案


48、单项选择题  消防工程的固定灭火系统调试检验，应以（）为主。

A.建设单位 
B.检测单位 
C.施工单位 
D.设备供应单位


点击查看答案


49、多项选择题  风管系统主要由()及连接件等组成。

A、输送空气的管道
B、通风机
C、空调机组
D、阀部件
E、支吊架


点击查看答案


50、单项选择题  当增加焊接工艺评定的补加因素时，按增加的补加因素增焊（）试件进行试验。

A.拉伸 
B.冲击 
C.弯曲 
D.剪切


点击查看答案


51、填空题  抽屉式配电柜抽屉的（）闭锁或（）闭锁装置应动作可靠。


点击查看答案


52、多项选择题  喷射或抛射除锈金属表面处理质量等级分为()。

A.sa2级
B.sa2÷级
C.Sa3级
D.Sa4级
E.St2级


点击查看答案


53、问答题  

某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。

　　投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：

 

 

序号

项目名称

工程量（万m3）

单价（元/m3）

1

土方开挖

20

11

2

土方填筑

12

15

3

混凝土

3.5

320

　　表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。

　　承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。

　　工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。

　　工程实施过程中，发生了下列事件：

　　事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。

　　事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。

　　事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。

计算事件二中的碎石土单价(其他直接费费率为2%，现场经费费率为8%，间接费费率为9%，企业利润率为7%，税率为3.41%;计算结果保留两位小数)。


点击查看答案


54、单项选择题  物质密度与标准物质的密度之比，称为相对密度。对于固体和液体，标准物质多选用()的水。

A.3°C
B.4°C
C.5°C
D.6°C


点击查看答案


55、单项选择题  关于纤毛和鞭毛的化学组成与哪种蛋白质无关（）

A.微管蛋白A
B.微管蛋白B
C.动力蛋白
D.结蛋白
E.连接蛋白


点击查看答案


56、问答题  

背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。

三检制的自检、互检、专检责任范围应如何界定，本案例是哪个检验环节失控?3.影响施工质量的因素有哪些，是什么因素造成不锈钢管焊接质量不合格?


点击查看答案


57、填空题  盘、柜内带电母线应有防止触及的（）防护装置。


点击查看答案


58、单项选择题  智能化系统集成的检测应在各个子系统检测合格，系统集成完成调试并经()个月试运行后进行。

A.半
B.1
C.2
D.3


点击查看答案


59、多项选择题  施工总平面图设计的主要内容包括()。

A.生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计
B.临时用电的设计和临时用水的设计
C.安全防火设施的布置
D.合理布置各种仓库、预制场位置，减少场内二次运输
E.生产临时设施与生活设施分开布置


点击查看答案


60、多项选择题  石油化工工程包括()。

A.石油天然气建设
B.海洋石油工程 
C.起重设备安装工程
D.化工医药工程 
E.石油深加工


点击查看答案


61、单项选择题  利用生产装置的大型压缩机或利用装置中的大型容器蓄气，进行间断性吹扫。吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力，流速不宜小于()m/s。

A.10
B.20
C.30
D.40


点击查看答案


62、多项选择题  变压器的性能由（）决定。

A.外接元器件 
B.外部接线方式 
C.线圈的绕组匝数 
D.固定方式 
E.连接组别方式


点击查看答案


63、多项选择题  自动化仪表工程安装竣工验收阶段工作包括()。

A.隐蔽工程验收 
B.分部工程验收 
C.分项工程验收 
D.单位工程验收 
E.竣工验收


点击查看答案


64、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-5】
1．背景
某施工单位承担工业厂房建设和设备安装工程，合同约定工程费用为3000万元，其中直接工程费为2010万元，计划利润为150万元，税金120万元，措施费210万元，规费210万元，企业管理费300万元.工程工期l0个月，若工程量变动在±5%以内，仅直接工程费作调整.工程停工时计费与正常相同.施工过程中发生如下事件：
(1)事件一：设备基础基坑开挖时，施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工方案，施工中发现该地下含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据，因而发生开挖的基坑塌方，造成施工单位设备损失10万元，增加支护费用20万元，事故处理80万元，停工0.5个月，处理1个月.
(2)事件二：建设单位提出设备安装设计变更，造成设备基础基坑开挖土方工程量增加4%．需要材料赞18万元，人工费10万元，施工机械使用费10万元，增加工期0.2月.
2．问题
(1)施工单位与甲方签订的合同中，直接费为多少？间接费为多少？
(2)事件一中，施工单位是否可以提出索赔？为什么？
(3)发生的工期和赞用应如何处理？
(4)事件二中，发生了工程量变更，费用应如何处理？


点击查看答案


65、单项选择题  设备安装精度控制中，采用修配法对补偿件进行补充加工的目的是（）。

A.解决设计存在的问题 
B.抵消过大的安装积累误差 
C.修补制造的加工缺陷 
D.补仓零部件的装配偏差 


点击查看答案


66、填空题  盘、柜基础型钢安装不直度允许偏差为（）mm/m，全长不超过（）mm。


点击查看答案


67、单项选择题  下列内容中,不是吊装方案编制依据的是()。

A.有关规程、规范 
B.施工组织总设计 
C.被吊装设备的设计图纸及参数 
D.月施工进度计划


点击查看答案


68、问答题  

达海制药厂机电安装工程项目由A单位实施工程总承包，其与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司安排40名农民工做力工，进行基础地基处理和材料搬运工作。进场前进行了安全教育。 
地基工程结束后，准备工艺设备吊装作业，吊装方案详细可靠，具体内容包括编制依据;方案选择;工艺分析与工艺布置;吊装平面布置图;施工步骤与工艺岗位分工;工艺计算(包括受力分析与计算、机具选择、被吊设备、构件校核等)，但是发现吊装作业所需的劳动力不足，项目部从40名农民工中抽调10名工人，并另调1名持有特种作业操作证的起重工，充实到起重机械作业班组，配合起重吊装操作。然后再从余下30人中挑选l2名体力好的青年到架子班进行脚手架搭设作业。项目安全员提出起重吊装和脚手架搭设属于特种作业，这22名力工没有特种作业操作证，不具备作业资格，不能从事这两项作业。 
但项目部主管施工的副经理认为这些力工从事的是辅助性工作，仍然坚持上述人员的调配。在作业中，发生了两个事件： 
事件一：施工中有l名搭设脚手架的力工不慎从25米高的空洞中坠落地面，经抢救无效当场死亡。事故发生后A单位立即启动应急预案并组织调查组进行调查处理。 
事件二：配合起重机械作业的人员也发生了两起事故，共造成3人重伤。 

问题:
1.施工中缺少23名作业人员违背了用工动态管理什么原则?
2.背景中的起重工和架子工是否属于特种作业人员?简述理由。
3.项目部副经理对力工安排新作业的做法是否正确?为什么?
4.两个事件涉及的事故按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，分别属于哪一类事故?
5.背景中吊装方案的主要内容是否完整?为什么?


点击查看答案


69、单项选择题  （）主要用于在机械运转中随时将主、从动轴结合或分离。

A．联轴器
B．联轴器和离合器
C．离合器
D．自动离合器


点击查看答案


70、单项选择题  安装在易受震动场所的雨水管道使用（）

A.钢管
B.铸铁管
C.塑料管
D.波纹管


点击查看答案


71、多项选择题  建筑电气工程(装置)由()等组成。

A.开关装置
B.电气装置
C.布线系统
D.用电设备电气部分
E.保险装置


点击查看答案


72、单项选择题  补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。

A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水


点击查看答案


73、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

本次招投标活动中是否存在废标?说明具体理由。


点击查看答案


74、单项选择题  大型储罐施工宜采用()基础。

A.大块式
B.箱式
C.垫层
D.沉井式


点击查看答案


75、单项选择题  无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、（）等。

A．橡胶
B．陶瓷
C．塑料
D．涂料


点击查看答案


76、单项选择题  起重吊装作业所使用的钢丝绳是由()制成的。

A.高碳钢 
B.中碳钢 
C.低碳钢 
D.合金钢


点击查看答案


77、单项选择题  电气装置安装应注意组合装配六氟化硫封闭式电器元件时，应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度()的条件下进行，并采取防尘、防潮措施。

A.小于70%
B.大于70%
C.小于80%
D.大于80%


点击查看答案


78、多项选择题  线路交桩是在完成线路勘察后，设计单位向施工单位进行交接桩的工作，交桩的内容有()。

A.线路控制桩 
B.临时性水准点 
C.永久性水准点 
D.纵向边坡桩 
E.曲线加密桩


点击查看答案


79、单项选择题  起重工程中，钢丝绳一般由()钢丝捻绕而成。

A.低碳钢 
B.中碳钢 
C.高碳钢 
D.合金钢


点击查看答案


80、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某机电总承包一级施工单位通过招标承接了．栋35层的商务办公楼宇的机电安装工程。合同中规定工程承包范围包括：给水排水系统、电气系统、空调通风系统、消防系统和电梯安装。工程所需6台电梯和安装在33层设备房的4台冷水机组已由业主招标选定生产厂家，并与空调冷水机组生产厂签订了供货合同。由于招标时电梯生产厂是包安裴的，为方便施工管理，业主授权总承包单位按招标条件与生产厂签订供货和工程安装合同。目标工期为210天，不可延误，每延误一天扣罚5万元人民币。
2．问题
(1)冷水机组和电梯都是甲供设备吗？为什么？它们应由哪个单位负责监造？
(2)设备监造主要依据什么来验收？
(3)在监造电梯时，有两台电梯出现了重大质量事故，项目部需要进行质量保证体系审核，其技术文件包括哪些内容？
(4)两台电梯监造时出现了重大质量事故，使整个工期推迟了30天，应扣罚哪个单位的费用？为什么？
(5)设备运输到达施工现场后，项目部应如何进行验收？


点击查看答案


81、多项选择题  垂直埋设的金属接地体一般采用()等。

A.镀锌角钢 
B.镀锌钢管 
C.镀锌圆钢 
D.镀锌扁钢 
E.镀锌槽钢


点击查看答案


82、多项选择题  风管制作时，应针对风管的（）采取相应的加固措施。

A.工作压力 
B.风速流量 
C.板材厚度 
D.风管长度 
E.断面尺寸


点击查看答案


83、单项选择题  电站锅炉炉墙上型钢制作的刚性梁通常采用（）制成。

A.工字钢 
B.T型钢 
C.角钢 
D.槽钢 


点击查看答案


84、单项选择题  《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程建造师执业的是（）。

A、城市供水工程
B、城市供热工程
C、城镇燃气工程
D、信息化工程


点击查看答案


85、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

写出应急反应的实施原则。


点击查看答案


86、多项选择题  流动式起重机的选用步骤中，根据被吊设备或构件的()等和站车位置(幅度)，查起重机的特性曲线，确定其臂长。

A.就住高度 
B.就位位置 
C.现场具体情况 
D.设备尺寸 
E.吊索高度


点击查看答案


87、单项选择题  纯铜与纯镍的共同点是()。

A．导热性好
B．强度高
C．强度低
D．塑性好


点击查看答案


88、多项选择题  特种设备的安全技术档案应当包括：设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;特种设备的()以及节能改造技术资料。

A.定期检验记录 
B.定期自行检查的记录 
C.日常培训记录 
D.日常维护保养记录 
E.日常使用状况记录


点击查看答案


89、多项选择题  在5°C-10°C气温条件下仍可用于施工的耐火材料有()。

A.黏土结合耐火浇注料 
B.水泥耐火浇注料 
C.水玻璃耐火浇注料 
D.耐火泥浆 
E.耐火喷涂料


点击查看答案


90、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析3：
案例：A公司中标承建某化肥厂扩建一套位于原生产装置旁的新甲醇生产装置，施工内容包括装置的全部机电工程安装和新老系统的连通，承包合同附加条款说明，A公司在施工时应采取有效安全技术措施确保已生产的装置安全，并新老系统的接口连通要在生产装置局部短时停车时间内完成，即均必须准点到达。工程的油漆防腐、保温由B公司分包承担。
【问题】：
(1)A公司的施工进度计划应采用什么表达形式？说明理由。
(2)A公司在单位工程施工进度计划实施前应怎样进行计划交底？
(3)B公司的施工进度计划编制以什么类型为主？说明理由。
(4)A公司在塔器吊装、管网铺设时应坚持什么施工顺序？以下网络计划是否可调整以降低大型机械使用费用？(用文字说明)
图1H420096-03


点击查看答案


91、多项选择题  弹簧支、吊架中弹簧的临时固定件，如定位销等，应待系统()完毕后方可拆除。

A.安装 
B.检查 
C.试压 
D.冲洗 
E.绝热 


点击查看答案


92、多项选择题  压力容器类别划分为工类、Ⅱ类、Ⅲ类，划分根据的因素有()。

A.使用形式 
B.品种 
C.设计压力 
D.容积 
E.介质特性


点击查看答案


93、问答题  

背景:
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380d，而依施工预算定额该工程工期应为360d。
在合同履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正。

问题：
1.按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
2.该工程中的分包合同是否成立?为什么?
3.该工程的实际工期为多少天?为什么?
4.订立工程承包合同应遵循的原则是什么?
5.如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价款应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?
6.简述工程承包合同的变更程序。


点击查看答案


94、单项选择题  对中压风管系统的严密性试验要求是()。

A.不需要做漏风量测试 
B.若漏光法检测不合格时再做漏风量测试 
C.全部进行漏风量测试 
D.在漏光法检测合格后，按比例漏风量测试


点击查看答案


95、单项选择题  下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程师（）。

A.电压10—35kV且容量>5000kVA的变配电站工程 
B.生产能力≥3亿m3/年的城镇燃气工程 
C.投资≥2亿元的电炉工程 
D.单项工程合同额1000万元及以上的发电工程


点击查看答案


96、单项选择题  根据水利水电工程施工质量检验有关规定，见证取样资料应由()制备。

A.质量监督部门 
B.项目法人 
C.监理单位 
D.施工单位


点击查看答案


97、多项选择题  在室温条件下的焊接残余变形,可分为焊件的面内变形和面外变形,其中属于面外变形的是()变形。

A.失稳波浪 
B.收缩 
C.回转 
D.弯曲 
E.扭曲


点击查看答案


98、多项选择题  工业安装工程完毕后，建设单位应组织（）参加单位工程质量验收。

A.设备制造单位 
B.施工单位 
C.设计单位 
D.材料供应单位 
E.质量监督站


点击查看答案


99、多项选择题  下列属于合同无效的法律后果的是()。

A、返还财产
B、折价补偿
C、返还定金
D、赔偿损失
E、收归国库所有


点击查看答案


100、多项选择题  起重机吊装设备时，制定吊装技术方案的重要参数是起重机的()。

A.自重 
B.额定起重量 
C.最大幅度 
D.最大起升高度 
E.工作速度


点击查看答案


101、问答题  

某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格，通过招投标承接一高层建筑机电安装工程，工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中，针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组，制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。
在工程施工中，发生了以下事件：
事件1：出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后，施工单位为了赶工期，立即进行吊装，因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。
事件2：对工作压力为1.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时，发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤，建设单位委托安装公司进行补焊处理。
事件3：项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后，即进行抽真空充氨试运转。
问题：
1.氨制冷站施工前应履行何种手续?
2.安装公司对容器补焊处理是否合法?说明理由。
3.事件1吊装作业前还应进行什么工作?应提供哪些资料?
4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。
5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容?


点击查看答案


102、多项选择题  机电工程专业注册建造师签章的合同管理文件包括()。

A.工程分包合同
B.索赔申请报告
C.工程设备采购总计划表
D.分包工程进度计划批准表
E.工程质量保证书


点击查看答案


103、填空题  信号接地宜采用（）一点接地方式。


点击查看答案


104、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析1：
案例：某机电安装公司承建一造纸厂锅炉房工程，锅炉房有4台200t/h锅炉，合同工期150天。项目部根据合同工期和安装工艺要求，编制了施工组织设计，绘制了每台锅炉安装网络计划图（见附图1），实行4台平行作业。
该公司下达项目部考核成本为1000万元，项目部通过优化施工方案合理安排工期，有效调配资源，经测算以考核成本为基数，直接工程费降低5%，其他直接费降低5%，间接费降低5%，由于加强了成本核算，项目部最终实现了目标成本。
图1H420096-01

【问题】：
（1）指出该网络计划图中，工序安排上存在什么问题？
（2）由于项目部组织协调适当，管道和单体设备安装均提前5天完成，整个工期能否提前？说明理由。
（3）项目部最终实现的目标成本降低率为多少？
（4）工程实施中，配置特种作业人员的依据是什么？具体反映在何种计划中？


点击查看答案


105、问答题  

背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
　　本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
　　在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
　　由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。

根据本工程的内容，施工单位应从哪些方面进行节水和水资源利用?


点击查看答案


106、单项选择题  正弦交流电的最大值是有效值的()倍。

A.2
B.4
C.3
D.5


点击查看答案


107、问答题  

背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地 
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。

A公司项目部在选择施工机具时，还应着重从哪些方面来进行?


点击查看答案


108、单项选择题  设备安装基准线是根据施工图纸，按（）来确定设备的纵横中心线。

A.土建提交的纵横中心线 
B.土建预留孔的位置 
C.设备底座地脚孔的位置 
D.建筑物的定位轴线 


点击查看答案


109、单项选择题  在低速而有冲击的场合，常采用()轴承。

A.向心球轴承
B.圆锥滚子轴承
C.滑动轴承
D.圆柱滚子轴承


点击查看答案


110、单项选择题  焊接工艺评定报告应由()审核。

A.监理工程师
B.质检工程师
C.焊接工程师
D.专业工程师


点击查看答案


111、多项选择题  建筑智能化工程的检测应依据()、设备及产品的技术文件进行。

A.工程合同技术文件 
B.施工图设计 
C.设计变更说明 
D.系统试运行报告 
E.洽商记录


点击查看答案


112、单项选择题  在高层建筑管道安装要求中，风机盘管的供回水管和凝结水管应注意坡度和坡向，凝结水管应低于集水盘，坡度不小于()，并坡向立管。

A.1% 
B.2% 
C.3% 
D.4%


点击查看答案


113、单项选择题  当异步电动机接入三相对称交流电时，旋转磁场在()中产生。

A.定子铁芯 
B.定子绕组 
C.转子绕组 
D.笼形绕组


点击查看答案


114、多项选择题  按管道的设计压力分类可将管道分类为()。

A.低压管道
B.长输管道
C.公用管道
D.高压管道
E.工业管道


点击查看答案


115、多项选择题  粗装修消防验收，是对()等验收，是对消防设施的功能性验收。

A.消防设备和干线管网就位并调试
B.消防泵房的设备安装调试
C.室内自动喷水灭火管网连通
D.火灾报警探测器
E.疏通指示灯


点击查看答案


116、多项选择题  绕线式感应电动机在启动时，为了减少启动电流和保证启动转矩，可通过转子串接()以减小定子电流的办法来进行。

A.电阻 
B.电感 
C.电容 
D.频敏变阻器 
E.隔离开关


点击查看答案


117、多项选择题  成套配电柜调试前应检查的项目包括（）等。

A．机械、电气闭锁应动作准确、可靠
B．动、静触头的中心线应一致，接触紧密
C．柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出，并应牢固
D．柜内照明齐全
E．二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠


点击查看答案


118、单项选择题  当电网容量大，电动机的额定功率不太大的条件下常采用()。

A.降压启动
B.直接启动
C.三角形启动
D.星形启动


点击查看答案


119、多项选择题  根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》规定，分部(子分部)工程质量验收记录填写的主要内容有()。

A.分项工程名称 
B.施工单位检查评定结论 
C.检验项目数 
D.建设(监理)单位验收结论 
E.分部工程规模


点击查看答案


120、问答题  

协调管理在机电工程项目中的应用【案例IH420084-1】
1．背景
某厂计划拟建一条长途高压输电线路及配电站，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的电力建设企业实施总承包，为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。施工过程中遇到三方面的问题：一是输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线山地公路旁，施工布点要设置器材临时堆放保管场所，作业人员的临时生活设施，以及山地放炮作业等I二是变压器器身运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途；三是变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。
2．问题
(1)根据对象和阶段不同，背景中编制的施工组织设计分别属于何种类型？
(2)施工组织总设计由谁编制？施工组织总设计中应包含哪些内容？
(3)问题(1)中，施工单位应与哪些组织进行协调？简述理由。
(4)变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容？
(5)为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调？


点击查看答案


121、多项选择题  下面属于异步电动机质检项目的是()。

A.开箱检查 
B.外观检查 
C.定子检查 
D.抽芯检查 
E.抽转子检查


点击查看答案


122、多项选择题  电力电缆的交接试验内容包括()。

A.直流耐压试验 
B.交流耐压试验 
C.绝缘电阻测量 
D.金属屏蔽层电阻测量 
E.电缆两端压差检查 


点击查看答案


123、多项选择题  工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前，由施工单位进行预验收，再由建设单位会同()并由建设单位申报当地政府主管部门进行验收。

A.勘察单位 
B.设计单位 
C.采购单位 
D.施工单位 
E.监理单位


点击查看答案


124、单项选择题  工程量清单具有合同化的法定性，本质上是单价合同的计价模式，中标后的单价一经合同确认，在竣工结算时是不能调整的，即()。

A、价变量不变 
B、价量均不变 
C、量变价不变 
D、价变量也变


点击查看答案


125、单项选择题  智能化系统集成检测应在各个子系统检测合格，系统集成完成调试并经过()试运行后进行。

A.10天 
B.15天 
C.1个月 
D.2个月


点击查看答案


126、单项选择题  立式圆筒金属储罐壁板组焊的正确顺序是()。

A.先焊环缝，再焊纵缝 
B.先焊纵缝上段，后焊纵缝下段 
C.先焊罐外侧，清焊根后焊缝内侧 
D.先焊罐内侧，清焊根后焊罐外侧


点击查看答案


127、单项选择题  （）是速度型压缩机

A、螺杆式制冷压缩机
B、滑片式制冷压缩机
C、涡旋式制冷压缩机
D、离心式制冷压缩机


点击查看答案


128、多项选择题  火灾自动报警系统调试前，先对()等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。

A.探测器
B.分散报警控制器
C.集中报警控制器
D.火灾报警装置
E.火灾信号传送装置


点击查看答案


129、多项选择题  机电工程注册建造师施工管理签章文件，正确填写的通用要求项是()。

A.分包企业签署的质量合格文件，必须由担任分包项目负责人的注册机电工程建造师签章 
B.工程地址应填写清楚，并与工程承包合同一致 
C.工程名称应与工程承包合同的工程名称一致 
D.施工单位应填写全称并与工程承包合同一致 
E.单位工程、分部、分项工程必须按规范标准相关规定填写


点击查看答案


130、多项选择题  压力容器按类别划分为I、II、III类的依据有()

A．容器品种 
B．设计压力 
C．介质特性 
D．重量 
E．容积


点击查看答案


131、判断题  动态控制原则又称中间控制原则，对于具有一次性特点的施工项目成本来说，应该特别强调项目成本的中间控制


点击查看答案


132、单项选择题  工程项目成本控制步骤顺序正确的是()。

A、数据比较-偏差分析-工程变更-预测-纠偏-检查 
B、预测-数据比较-偏差分析-工程变更-纠偏-检查 
C、数据比较-偏差分析-工程变更-预测-检查-纠偏 
D、工程变更-数据比较-偏差分析-预测-纠偏-检查


点击查看答案


133、判断题  工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更、技术规范与标准变更、施工次序变更、工程数量变更等。一旦出现变更，工程量、工期、成本都必将发生变化，但只要不变更承发包合同，则施工项目成本不会改变。


点击查看答案


134、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1．背景
某建筑改造项目位于城市繁华商业区，业主通过招标，将该项目的弱电智能化工程承包给施工单位甲，将该项目的土建和其他安装工程（装修、暖通、消防、电气、给水排水等）承包给施工单位乙。施工单位乙又将桩基工程分包给具有专业承包一级资质的施工单位丙。
2．问题
(1)该项目现场至少应编制哪些施工组织设计？
(2)桩基工程的施工技术文件由施工单位丙编制后，由施工单位丙的项目经理填写
《施工组织设计（方案）报审表》，签章后向监理报批。这种做法是否正确？
(3)施工单位乙在策划实施该项目时，应注意哪些内、外联系环节？
(4)施工单位乙编制施工组织总设计时，在本项目的复杂性方面还应考虑哪些问题？
(5)消防工程验收所需的资料应包括哪些内容？


点击查看答案


135、单项选择题  下列施工计量器具中，属于强制性检定范畴的是（）。

A.声级计 
B.超声波测厚仪 
C.压力表 
D.垂直检测尺


点击查看答案


136、多项选择题  根据国家现行标准，孔和轴之间配合的类型有()。

A.动配合 
B.间隙配合 
C.静配合 
D.过盈配合 
E.过渡配合


点击查看答案


137、问答题  

试运行管理在机电工程项目中的应用【案例IH420155-3】
1．背景
某地方企业投资新建一机电工程.工程进展到快要结束时，该企业的一些关键生产管理岗位和操作岗位人员还未招聘到位.投料试运行时发生了一起火灾，因处置不及时，5小时后大火才被扑灭.投料试运行中止.经事故联合调查组深入调查，认定事故的直接原因是操作工误操作，致使当时的工作压力远大于设计压力，导致一法兰口发生泄漏，高温易燃物料的泄漏直接引起大火.间接原因是因为联锁、报警系统到货晚，安装调试工作还没结束而没有投用；且由于建设单位一味压缩投资和抢工期，没有按照总体试运行方案的程序和要求进行，消防设施的配置等远达不到设计及国家相关规定要求等.
2．问题
(1)该企业的一些关键生产管理崩位和操作岗位人员在工程进展到快要结束时还未招聘到位是否合理，为什么？
(2)操作工误操作最主要的原因是什么？说明理由.
(3)联锁，报警系统还不具备投用条件是否可以进行负荷试运行工作？
(4)为了工期，是否可以省略一些程序而不执行已经审批的试运行方案，为什么？


点击查看答案


138、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

A公司投标的做法是否违规?简述理由。


点击查看答案


139、单项选择题  自动化仪表设备的插件在检查、试验过程中，应采取防止（）的措施

A.断路
B.静电
C.屏蔽
D.接地


点击查看答案


140、单项选择题  甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。

A、甲公司
B、乙公司
C、甲、乙公司连带
D、乙、丙公司连带


点击查看答案


141、问答题  

某电网工程公司承接的2标段500kV超高压直流输电线路建设工程，线路长度63km，铁塔133基，沿线海拔l000～2000m，属于覆冰区。经过一年的紧张施工，隐蔽工程的验收，按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程实施验收的中间验收合格后，工程进入竣工验收。 
竣工验收过程中，由国网直流公司等单位专家组成的验收组，分成三个现场组及一个资料组，涵盖测量、通道、铁塔、走线等相关专业，严格按照竣工验收实施细则要求，对2标段进行检查，现场共抽查了三个耐张段，全面细致检查实测了9基铁塔的基础、铁塔、架线、接地、线防等相关内容。 
通过检查，验收组一致认为，由该公司承建的黔2标段施工质量工艺美观，工程资料档案符合要求，现场实物抽检项目及数据符合设计，工程质量优良，满足验收规范要求。

问题:
1.简述架空线路施工的一般程序。
2.简述该工程竣工验收的组织。
3.500kV架空送电线路施工工程竣工验收规定有哪些?
4.工程资料档案中包含的主要资料有哪些?
5.按照施工生产划分，输电线路架设过程中可能的突发事件有哪些?


点击查看答案


142、问答题  

某电梯安装工程项目，由于电梯工程在高且深的井道内作业，每层在层门安装前留下较大的门洞，这对作业人员或其他人员存在高空坠落的危险。针对这一情况，施工项目经理部对从事影响工程质量的所有人员进行了控制。
施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制定如下：
(1)机房通向井道的预留随时开通以方便施工;
(2)井道安装好导轨后放基准线进行配管配线;
(3)层门洞靠静道壁外側设置坚固的围封，围封高度不小于0.8m;
(4)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后，由监理单位负责进行校验和调试;
(5)电梯经校验和调试符合要求后，向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验。
问题
(1)施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制?
(2)施工人员的哪些方接影响工程质量?
(3)逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当?如不妥，请改正。


点击查看答案


143、单项选择题  设备灌浆层厚度不应小于()。

A.15mm
B.20mm
C.30mm
D.25mm


点击查看答案


144、多项选择题  锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用()。

A.优质碳素钢管
B.螺旋缝钢管
C.低合金钢管
D.焊接钢管
E.不锈钢管


点击查看答案


145、单项选择题  锅炉本体受热面组合安装的一般程序是：设备清点检查一()试验一联箱找正划线一管子就位对口、焊接。

A.压力
B.气密焊
C.灌水
D.通球


点击查看答案


146、问答题  

机电工程项目采购阶段项目管理的任务案例分析题
1．背景
某公司中标承担一项大型铝冶炼厂建设总承包管理，项目部为了提高管埋质量，确保履行总承包合同的各项承诺，在开工前对全体管理人员进行了培训和考试测评。培训中明确提出各项管理要求，包括施工进度计划实施应建立的机制等，各个环节要闭口，各种指令发出，经过实施要有反馈，对反馈要有处理意见，实行闭环控制。对质量监督管理人员指明了质量监督管理工作的路径。
在工程建设中发生了下列两个事件：
事件一：分包单位将承包工程中的真空泵房单机无负荷试运行方案报总承包单位审查批准后，为抢进度，当即要求作业人员上岗通电开机，被总承包单位技术、安全管理部门制止，要求纠正。
事件二：工程中需使用大量各种类型的紧固件，总价相对不大，总承包单位物资供应部门打算采用直接采购方式进行采购，被项目经理制止，要求改正。
2．问题
(1)施工进度计划的实施应建立什么机制？说明理由。
(2)以安全管理为例，说明总包、分包之间的闭口管理流程。
(3)为提高工程建设质量，改善质量监督管理工作，项目部提出什么样的路径？
(4)总包单位技术、安全部门为什么制止分包单位实施真空泵房单机无负荷试运行？
(5)项目经理为什么要求改正紧固件的采购方式？


点击查看答案


147、问答题  

某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同，业主在将设备运往施工现场的途中，适逢大雨，设备被雨水浸润。应业主要求，安装公司解体清洗了该批机泵，测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸，对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数，检查了各部件的配合间隙，重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。
为了追回耽误的时间，安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料，经设计单位同意和业主确认，工期节省了14天，增加费用4万元。
此外，业主特批12万元赶工费，安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行泵的试运行。
在试运行中，一台离心泵振动超标，经查，原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞，业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任，对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由，提出异议，但被业主驳回。
问题：
1.安装公司除合同价款外，应得到的费用总额为多少?并列出具体费用项目。
2.安装公司对机泵进行的解体检查中，哪些属于形状精度检查?哪些属于位置精度检查?
3.泵系统试运行前应具备的条件有哪些?
4.业主对安装公司的处罚是否合理?说明理由。


点击查看答案


148、多项选择题  工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有()。

A.施工组织设计 
B.计量检测设备使用说明书 
C.作业指导书 
D.质量计划 
E.施工方案


点击查看答案


149、单项选择题  关于防腐蚀材料，叙述正确的是()。

A、18-8不锈钢的耐蚀性特点主要体现在氧化性介质中
B、铝对硫和硫化物有很好的耐蚀性
C、环氧树脂抗氧化性酸的能力较强
D、碳钢和铸铁在强氧化性介质中，可以钝化而具有一定的耐蚀性


点击查看答案


150、单项选择题  建筑管道施工程序是施工准备→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→()→试运行→竣工验收。

A.系统清洗→系统试验→防腐绝热 
B.系统试验→系统清洗→防腐绝热 
C.系统试验→防腐绝热→系统清洗 
D.防腐绝热→系统清洗→系统试验


点击查看答案


151、单项选择题  自动化仪表设备安装应遵循的程序()。

A.先里后外，先低后高，先轻后重 
C.先外后里，先高后低，先轻后重 
B.先外后里，先低后高，先重后轻 
D.先里后外，先高后低，先重后轻


点击查看答案


152、单项选择题  下列设备中，属于通用机械设备的是（）。

A、压缩机
B、桥式起重机
C、锅炉
D、汽轮机


点击查看答案


153、单项选择题  某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下，安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法不正确的是()。

A、如果由于安全设施不合格所导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任
B、由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任
C、由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法
D、对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理


点击查看答案


154、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

安装公司提议的二次灌浆用料宜用()。

A.普通混凝土 
B.高强度混凝土 
C.膨胀混凝土 
D.无收缩混凝土


点击查看答案


155、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-2】
1．背景
某承包商于某年承担一机电工程项目，与业主签订的承包合同要求：工程合同价2000万元，工程价款采用调值公式动态结算；该工程人工费占工程价款的35%．材料费占50%，不调值费用占15%；开工前业主向承包商支付合同价20%的工程预付款，当工程进度款达到合同价的60%时，开始从超过部分工程价款中按60%抵扣工程预付款，竣工前全部扣清；工程进度款逐月结算，每月月中支付半月工程款.
2．问题
(1)请列出动态结算的调值公式.
(2)该工程预付款和起扣点是多少？
(3)发包人向承包人支付工程结算价款如何规定？
(4)建设工程质量保证金如何规定？


点击查看答案


156、填空题  回路电压超过（）的端子板应有足够的绝缘并涂以（）标志。


点击查看答案


157、单项选择题  机电工程注册建造师执业冷轧工程规模标准的界定指标是（）。

A、生产能力
B、单项工程合同额
C、工程量
D、工程造价


点击查看答案


158、多项选择题  依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》的规定，更进一步将违法分包的情形界定为()。

A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
B、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
D、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
E、分包单位将其承包的建设工程再分包的


点击查看答案


159、单项选择题  酚酞一酒精溶液试纸主要用于焊后检验致密性试验中的()。

A.液体盛装试漏
B.气密性试验
C.氨气试验
D.氦气试验


点击查看答案


160、单项选择题  采暖管道冲洗完毕后，应（）、加热，进行试运行和调试。

A.试压 
B.通水 
C.通球 
D.灌水


点击查看答案


161、单项选择题  某设备采购合同中约定，甲公司向乙公司订购5台设备，由于乙公司的库存只有3台，约定剩余2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则该合同中应由()承担违约责任。

A、乙向丙
B、乙向甲
C、丙向甲
D、丙向乙


点击查看答案


162、多项选择题  管道气压试验应遵守的规定有()。

A.承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.2倍 
B.严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度 
C.试验前，必须用空气进行预试验，试验压力宜为0.5MPa 
D.试验时，装有超压泄放装置，其设定压力不得高于1.1倍试验压力或者试验压力加0.345MPa 
E.试验过程中严禁带压紧固螺栓


点击查看答案


163、判断题  正确及时地核算施工过程中发生的各项费用，计算施工项目的实际成本，这是项目成本核算的主体和中心任务


点击查看答案


164、问答题  

资源管理在机电工程项目中的应用【案例IH420077-4】
1．背景
某机电工程公司承接了一座12层的现代信息中心机电安装任务。鉴干该现代信息中心建设技术复杂、手段现代、要求条件高等特点，在组织上，为该工程选派了最有能力的技术负责人，并委任其负责建立健全项目管理实施规划管理制度；负责建立项目质量保证体系；负责建立健全施工项目技术管理体系；负责对技术管理体系的机构设置、人员配备、使用、晋升、奖惩工作；协助组织编制本项目部的技术开发、新技术推广计划和实施工作等。在技术上，工程开始时该技术负责人组织了设计文件的图纸会审；施工前其建立技术交底责任制．并要求逐级进行技术交底。在安装过程中出现两方面的问题：一是某管道安装前未预检，造成返工；二是五楼的隐蔽电缆完工时才发现隐蔽前没有检查。
2．问题
(1)指出该工程在组织安排上存在哪些方面的错误？并予以更正。
(2)该技术负责人组织设计文件的图纸会审是否正确？简述理由。
(3)简述工程中逐级进行技术交底的内涵。
(4)简述预检组织工作的内容。
(5)隐蔽工程项目在隐蔽前应做哪些工作？


点击查看答案


165、单项选择题  干式变压器在运输途中，应有()。

A.压力监视
B.补充装置
C.防雨及防潮措施
D.核对高、低压侧方向


点击查看答案


166、判断题  要使成本控制真正发挥及时、有效的作用，必须严格按照经济责任制的要求，贯彻责、权、利相结合的原则。


点击查看答案


167、单项选择题  管道系统正确的吹洗顺序是()。

A.支管ー疏排管ー主管 
B.疏排管ー支管ー主管 
C.主管ー支管ー疏排管 
D.主管ー疏排管ー支管


点击查看答案


168、单项选择题  已获得锅炉制造许可的锅炉制造企业可以安装()的整(组)装出厂的锅炉，无需另取许可证。

A.制造许可范围内
B.本企业制造
C.本企业所在地
D.锅炉安装地的省级特种设备安全监督管理部门同意


点击查看答案


169、单项选择题  甲建筑公司对企业员工进行了培训，通过学习，员工乙对于撤销权有了一定的了解，总结了四个观点，其中正确的是()。

A、撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销
B、撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销
C、撤销权自撤销权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使
D、撤销权是指合同中约定的权利


点击查看答案


170、单项选择题  下列耐火材料中，属于中性耐火材料的是()。

A.刚玉砖 
B.镁铝砖 
C.白云石砖 
D.锆英砂砖


点击查看答案


171、填空题  盘、柜单独或成列安装时，其垂直度允许偏差不大于（）mm/m


点击查看答案


172、问答题  

1．背景
某施工单位在所承接的机电工程项目上与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司安排40名农民工做力工，进行基础地基处理和材料搬运工作。进场前进行了安全教育。
地基工程结束后，由于工艺设备吊装作业劳动力不足，项目部从40名农民工中抽调10名工人，并另调1名持有特种作业操作证的起重工（脱产担任项目工程调度员8个月），充实到起重机械作业班组，配合起重吊装操作。然后再从余下30人中挑选12名体力好的青年到架子班进行脚手架搭设作业。项目安全员提出起重吊装和脚手架搭设属于特种作业，这22名力工没有特种作业操作证，不具备作业资格，不能从事遗两项作业。但项目部主管施工的副经理认为这些力工从事的是辅助性工作，仍然坚持上述人员的调配。
在作业中，1名搭设脚手架的力工从高处坠落，右腿骨折；配合起重机械作业的人员也发生了两起轻伤事故。
2．问题
(1)施工中缺少23名作业人员违背了用工动态管理哪些原则？
(2)背景中的起重工和架子工是否属于特种作业人员？简述理由。
(3)项目部副经理对力工安排新作业的做法是否正确？为什么？
(4)22位力工若要从事起重和脚手架搭设作业，则应该具备哪些条件？
(5)已从事项目工程调度员8个月的起重工能否立即从事起重机械作业？说明理由。


点击查看答案


173、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某招标的工程建设项目位于北方某个城市，采用公开招标方式组织其中4台6t蒸汽锅炉的采购。招标人对招标过程时间计划如下：
(1)2008年8月9日（星期六）～2008年8月14日发售招标文件；
(2)2008年8月16日上午9；OO组织投标预备会议；
(3)2008年8月16习下午4：00为投标人要求澄清招标文件的截止时间；
(4)2008年8月17日上午9：00组织现场考察；．(5)2008年8月20日发出招标文件的澄清与修改，修改了几个关键技术参数；
(6)2008年8月29日下午4：OO为投标人递交投标保证金截止时间；
(7)2008年8月30日上午9：：00投标截止；
(8)2008年8月30日上午9；00～11：00，招标人与行政监管机构审查投标人的营业执照、生产许可证、合同业绩等原件；
(9)2008年8月30日上午11：00，开标；
(10)2008年8月30日下午1：30～2008年8月31日下午5：30，评标委员会评标；
(11)2008年9月1日---2008年9月3日，评标结果公示；
(12)2008年9月4日定标、发出中标通知书；
(13)2008年9月5日～2008年9月6日，签订供货合同。
该批蒸汽锅炉已经业主选定，需要一个半月交货，其安装与系统调试需要三个月时间。制造厂商向业主提出承包安装与调试被拒绝，理由是没有安装许可证，由北方安装公司供货安装与调试。
2．问题
(1)招标人与中标人在2008年9月6日签订锅炉供货合同是否可以保证2008年冬天供暖？
(2)如需要保证2008年冬季供暖，该批锅炉采供最迟应在什么时间开始？
(3)锅炉厂商业主选定后，北方安装公司在采购时，重点应考虑哪些问题？
(4)指出采购工作中在质量安全方面的保证有哪些？
(5)业主拒绝锅炉制造厂商安装调试是否正确？说明理由。


点击查看答案


174、多项选择题  链传动的缺点包括()。

A.制造和安装精度要求高 
B.只能用于平行轴间的传动 
C.瞬时速度不均匀 
D.工作时有噪声 
E.需要很大的张紧力


点击查看答案


175、单项选择题  下列钢材中，不属于型材范围的是()。

A.螺纹钢 
B.扁钢 
C.钢管 
D.轨道


点击查看答案


176、多项选择题  保温结构通常由()构成。

A.防锈层
B.保温层
C.保护层
D.防潮层
E.保护层及识别层


点击查看答案


177、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-3】1．背景某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程.该工程地处北方沿海地区，由于工程招标，征地、设备采购等原因，致使工程到9月底才开工，为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制.工程进入后期，为赶工期，采用加班加点办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾.质量检查员在检查管道的施工质量时发现，φ89不锈钢管焊接变形过大，整条管道形成折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失5600元.2．
问题
(1)三检制的自检，互检、专检责任范围应如何界定？本案例是哪个检验环节失控？
(2)影响施工质量的因素有哪些？本工程的环境因素有哪些？造成不锈钢管焊接变形过大的因素是什么？
(3)质量预控方案一般包括哪些内容？针对该工程提出一项质量预控方案
.(4)质量事故如何界定？本案例问题应如何定性？
(5)本案例属于哪种质量事故处理方式？


点击查看答案


178、单项选择题  甲某，男，今年17周岁，则()。

A、他肯定是完全民事行为能力人
B、他肯定是限制民事行为能力人
C、他肯定是无民事行为能力人
D、他可能被视为完全民事行为能力人


点击查看答案


179、单项选择题  确定洞内是不是仍有害堤动物时，可在洞口周边铺撒一层新鲜虚土以便观察有无新增（）。

A.爬行痕迹或爪蹄印
B.树株
C.草皮
D.植物


点击查看答案


180、多项选择题  管道进行压力试验前应将待试管线上的()拆除或加以隔离。

A、调节阀
B、安全阀
C、闸阀
D、爆破板
E、仪表元件


点击查看答案


181、单项选择题  设备管道及其附件保温的说法，错误的是（）。

A.工艺需要减少散热的损失
B.工艺需要延迟介质凝结
C.工作台面边缘与热表面距离小于0.5m。
D.减少介质的温度降低


点击查看答案


182、单项选择题  锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或()。

A.15CrMo钢材
B.低合金钢管
C.12CrlMoV钢材
D.特殊性能钢管


点击查看答案


183、单项选择题  管道系统压力试验前，管道上的膨胀节应()。

A.隔离 
B.拆除 
C.设置临时约束装置 
D.处于自然状态


点击查看答案


184、多项选择题  室外电力线路的形式有()。

A.高压架空线路 
B.保护管内电缆 
C.桥架电缆 
D.直埋电缆 
E.隧道内电缆


点击查看答案


185、单项选择题  在固定顶储罐中()应用最为广泛。

A.拱顶罐 
B.浮顶储罐 
C.内浮顶储罐 
D.双盘式浮顶储罐


点击查看答案


186、多项选择题  净化空调系统的施工技术要求，风管经清洁水二次清洗达到清洁要求后，应及时对风管端部封口，存放在清洁的房间内，并应避免()。

A.漏风 
B.防腐 
C.受潮 
D.变形 
E.积尘


点击查看答案


187、单项选择题  具有()情形的场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核和竣工消防验收。

A.建筑总面积为10000平方米得博物馆的展示厅
B.建筑总面积为3000平方米得商场
C.建筑总面积为800平方米的幼儿园
D.建筑总面积为600平方米的网吧


点击查看答案


188、单项选择题  温度传感器是通过()将其阻值变化信号转换成与温度变化成比例的电信号。

A.变送器 
B.热电阻 
C.热电偶 
D.热敏元件


点击查看答案


189、问答题  

某机电安装公司承担了一机电工程项目的安装任务，合同工期为120天，合同价款为300万元。
该安装公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计，该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计，在施工组织总设计的编制中，项目经理部在编制完成资源需求量计划后，确定了施工总进度计划，在施工总进度计划明确后，拟定具体的施工方案。
该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下，对施工成本采取了以下的控制管理措施：
(1)加强施工调度;
(2)编制资金使用计划，确定施工成本管理目标;
(3)采用先进的施工技术;
(4)提出风险应对策略。
问题
(1)该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥，并改正。
(2)施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计分别是以何为对象进行编制的?
(3)施工成本管理的措施可归纳为哪几类?以上四项具体措施应归入哪一类?
(4)施工成本管理的环节主要有哪些?
(5)施工成本控制的目标是什么?


点击查看答案


190、问答题  

背景:
某工程建设单位将工程中的土建工程、设备安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位，在合同履行中发生以下事件：
事件1：业主代表在审查土建施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求施工单位编织脚手架工程安全专项施工方案。甲施工单位项目经理部编织了安全专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。
事件2：业主代表在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位书面提出整改要求;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量问题，即向乙施工单位签发了“工程暂停令”，要求对该分部工程停工整改。
事件3：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。乙修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延期申请。

问题：
(1)指出事件1中，甲施工单位在脚手架工程专项施工方案中编织和报审过程中的不妥之处，写出正确的做法。
(2)事件2中业主代表的做法是否妥当?若有不妥之处，说明理由并写出正确做法。
(3)事件2中，在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作?
(4)乙施工单位向项目经理机构提出延长工期申请是否正确?说明理由。


点击查看答案


191、多项选择题  下列做法中，能有效节约材料量的措施是()。

A.运用存储理论，确定经济存储量、经济采购批量、安全存储量、订购点等，用以节约库存费用
B.研究材料节约的组织措施
C.运用价值分析理论，明确降低成本的对象、改进设计和研究材料代用，实现材料费用减少和必要的功能
D.材料量多多益善
E.以上都正确


点击查看答案


192、单项选择题  某工程已具备竣工条件，2011年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，2011年3月7日经验收不合格，施工单位返修后于2011年3月20日再次验收合格，2011年3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。

A、2011年3月2日
B、2011年3月7日
C、2011年3月20日
D、2011年3月31日


点击查看答案


193、问答题  

施工成本控制在机电工程项目中的应用真题案例解析：
案例：某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等.其中压机最高22.5m，单件最重为105t.合同工期为4个月.合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元.
该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两套压机吊装方案.第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元.第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日•台.经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%.
该项目部台理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度.加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严.吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务.
【问题】：
（1）该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案？
（2）项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些？
（3）计算每套压机吊装方案的成本费用.
（4）对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案？
（5）按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低车是多少？


点击查看答案


194、单项选择题  金属给水管道系统在试验压力下观察()，压力降不应大于0.02MPa，然后降到工作压力进行检查，应不渗漏。

A.5min 
B.10min 
C.l5rain 
D.20min


点击查看答案


195、单项选择题  降低焊接应力的设计措施是()。

A.整体预热 
B.层间锤击 
C.减少焊缝的数量 
D.合理安排焊接顺序


点击查看答案


196、单项选择题  水平接地极多用于环绕建筑四周的联合接地，当挖好地沟后，应()敷设在地沟内。

A.平放
B.垂直
C.平放或垂直
D.成一定角度


点击查看答案


197、单项选择题  在消火栓系统施工中，消火栓箱体安装固定的紧后工序是（）。

A.支管安装 
B.附件安装 
C.管道试压 
D.管道冲洗 


点击查看答案


198、问答题  

某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
问题1.项目部可否自行采购水泵?若自行采购应履行何种程序?
2.项目部在设备采购管理中可能存在哪些失控而使所购水泵不能满足要求?
3.人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期?
4.项目部将压缩机安装进行分包的做法是否正确?说明理由。如果业主同意分包，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法是否正确?分别说明理由。
5.项目部提出合同变更的理由是什么?可向业主提出哪些索赔?


点击查看答案


199、问答题  

施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-5】
1．背景
某电站工程项目为两台350t燃煤锅炉，其合同内工作内容包括土建施工，锅炉本体及配套设备安装，电气工程施工，仪表自控工程施工，工艺及公共管道施工，建设工期为16个月.工程特点为：工程量大、工期紧、技术难度高、质量要求严、场地小.‘合同规定项曰的质量目标为省级优质工程，安全目标为省级文明安全施工样板工地.项目施工使用的主要设备为40台电焊机、2台空气压缩机、2台塔吊、1台剪板机、l台滚板机等，为此，项目部编制了文明安全施工实施方案、临时用电施工组织设计等管理文件和相关规章制度.由于工期很紧，2台塔吊由塔吊租赁安装单位编制了塔吊装拆方案并由其企业总工审批，塔吊安装完成后，马上就投A了使用.
2．问题
(1)项目文明施工管理的内容有哪些？
(2)施工现场场容管理有哪些内容和要求？
(3)现场临时用电管理有哪些内容和要求？
(4)该项目塔吊的安装使用是否符合要求？


点击查看答案


200、单项选择题  可燃气体检测器的安装位置根据所测气体的（）确定。

A.数量 
B.流量 
C.体积 
D.密度 


点击查看答案


201、单项选择题  钢网架结构总拼完成后应测量其挠度值，所测的挠度值不应超过相应设计值的()倍。

A.1.1 
B.1.15 
C.1.20 
D.1.25


点击查看答案


202、问答题  

背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。 
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。

A施工单位应编制什么类型的施工组织设计?


点击查看答案


203、单项选择题  分部工程(子分部工程)应由()组织施工单位的有关人员进行验收。

A.监理工程师 
B.总监理工程师 
C.项目经理 
D.项目技术负责人


点击查看答案


204、单项选择题  主要功能是采用红外线自动数字显示距离，与普通测量方法不同的是，进行水平距离测量时省去了钢卷尺的测量仪器是()。

A.光学经纬仪
B.激光准直(铅直)仪
C.光学水准仪
D.全站仪


点击查看答案


205、问答题  

背景： 
某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定某投标人为中标人。并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款条款如下： 
（1）分项工程清单中含有两个分项工程，估算工程量分别为甲项2300m3，乙项3200m3，清单报价中甲项综合单价为180元／m3，乙项综合单价为160元／m3。 
（2）措施项目清单中包括： 
1）环保、安全与文明施工等全工地性综合措施直接费用8万元； 
2）模板与脚手架等与分项工程作业相关的措施直接费用10万元。 
（3）其他项目清单中仅含零星工作直接费用3万元。 
（4）规费综合费率3.31%；税金率3.47%。 
有关付款条款如下： 
（1）分项工程量按实结算，综合单价不予调整。 
（2）材料预付款为分项工程合同价的20％，于开工前支付，在最后两个月平均扣除。 
（3）措施项目中，全工地性综合措施费用于开工前与工程预付款一起支付；与分项工程作业相关的措施费用于开工后第1、3月末分两次平均支付。 
（4）其他项目费用于竣工月结算。 
（5）业主从每次拨付给承包商的工程款中，按5％的比例扣留质量保证金。 
承包商每月实际完成的工程量表单位：m3 

问题：
1．工程预计合同总价为多少？材料预付款金额是多少？首次支付措施费金额是多少？
2．每月分项工程价款是多少？每月付款总额是多少？


点击查看答案


206、单项选择题  关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。

A、风口、阀门处要设置支、吊架加固补偿
B、当管线穿过风管时要注意穿过部位的密封处理
C、风管与风机连接处应采用柔性短管连接
D、室外立管的固定拉索可按就近原则固定在避雷针引线下


点击查看答案


207、多项选择题  注册二级建造师执业电力工程中，火电机组工程的规模标准包括( )。

A.10—30万千瓦机组冷却塔工程
B.单项工程合同额500—1000万元发电工程
C.20万千瓦及以下机组升压站工程
D.20万千瓦及以下机组附属工程
E.10—30万千瓦机组消防工程


点击查看答案


208、单项选择题  某工程项目于2011年3月1日通过竣工验收，并于2011年3月12日办理了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为()。

A、2011年4月1日
B、2011年6月1日
C、2011年3月12日
D、2011年6月12日


点击查看答案


209、问答题  

背景：
某城市中心商业大厦的机电安装工程,由业主通过公开招标方式确定了具有机电安装工程总承包一级资质的a单位承接,同时将制冷站的空调所用的制冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证b单位负责安装,设备由业主提供。该制冷燃气溴化锂机组是新产品设备。在与a单位签订的施工合同中明确规定a单位为总包单位,b单位为分包单位。工程合同额2065万元,该工程于2005年3月开工,2005年4月竣工验收；2006年5月1日正式营业。质保期按《建设工程质量管理条例》规定,工程履约保证金为130万元。b分包单位于2005年12月改制合并,总承包单位未组织工程回访。

问题：
(1)该工程哪个项目需要申报后方可施工?向哪个管理部门申报?其监督检验的主要内容是什么?
(2)2006年7月,业主发现制冷站内制冷管道多处漏水影响制冷功能,赍任是谁?费用由谁承担?
(3)制冷站内制冷管道漏水,业主向总包单位提出,立即派人修理。总包单位说分包的施工单位已改制合并无法安排,这种做法是否对?为什么?
(4)为了不影响大厦营业,业主委托该大厦的物业公司进行修理,修理费用为3.5万元。在结算工程付款时,业主应付给总承包单位多少工程履约保证金?为什么?
(5)针对该工程,总承包单位主要应进行什么方式的工程回访?主要了解些什么?


点击查看答案


210、单项选择题  非常彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑的钢材表面处理质量等级是()。

A.St2级
B.Sa2级
C.Sa21/2级
D.Sa3级


点击查看答案


211、单项选择题  下列工业管道安装工程一般施工程序中，正确的是（）

A．管理与设备连接→仪表安装→调试与试运行 
B．仪表安装→试压及清（吹）洗→防腐与保温 
C．管道敷设→管道与设各连接→防腐与保湿 
D．管理与设备连接→试压及清（吹）洗→防腐与保温


点击查看答案


212、单项选择题  某建设工程项目的工期为28个月，工程合同价为6000万元。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设单位开工前应当到位的资金不少于()万元。

A、1500
B、1800
C、2000
D、3000


点击查看答案


213、单项选择题  1978年12月，邓小平在中共中央工作会议上发表的重要报告是（）。

A.《实践是检验真理的唯一标准》
B.《解放思想，实事求是，团结一致向前看》
C.《必须旗帜鲜明地坚持四项基本原则》
D.《关于党的若干历史问题的决议》


点击查看答案


214、单项选择题  消火栓灭火系统的室内消火栓给水管到若管径()mm时，采用螺纹连接。

A.≤80
B.≥80
C.≤100
D.≥100


点击查看答案


215、多项选择题  施工项目成本控制的重要工作之一是对分包价格的控制。项目经理部应在确定施工方案的初期就要确定需要分包的范围和规模，做好如下工作（）。

A、分包工程的询价 
B、订立平等互利的分包合同 
C、落实劳务资源 
D、建立稳定的分包关系网络 
E、加强施工验收和分包结算


点击查看答案


216、多项选择题  微波设备搬迁前应制定详细的搬迁计划、申请停电路对间，提前做好新机房的()准备工作。

A.天馈线系统
B.电源系统
C.走线架安装
D.线缆的布放
E.通道主要指标测试


点击查看答案


217、问答题  

背景：
某大型机床厂机电安装工程项目，通过招标投标，最终由某设备安装工程公司获得了中标，并签订了总承包合同，该设备安装工程公司与某机床生产企业签订了采购合同。总承包合同中约定总承包企业承担工程设备的采购任务，总承包企业在订立采购合同后，派人进驻机床生产企业进行监造。为了创造正常的施工条件和提高工程质量，该设备安装工程公司加强了该工程设备和材料的质量控制。

问题：
1.机电工程设备采购的通用程序有哪些?
2.机电设备监造除了自行组织外，还可由谁负责监造?
3.对工程设备和材料质量检验的方式有哪些?
4.工程设备质量检验的方法一般有哪些?
5.工程材料质量的检验方法有哪几种?
6.对工程设备安装时进行的开箱检查的内容有哪些?


点击查看答案


218、单项选择题  每组垫铁的块数不宜超过()块。

A.3 
B.4 
C.5 
D.6


点击查看答案


219、多项选择题  空调系统中，应进行单机试运转调试的设备有（）。

A.空气处理机组 
B.板式换热器 
C.分集水器 
D.电动排烟阀 
E.热泵机组 


点击查看答案


220、单项选择题  焊接工艺评定所用的焊接参数原则是根据被焊钢材的()来确定的。

A.焊接性试验结果 
B.化学成分含量 
C.理化性能参数 
D.金相组织结构


点击查看答案


221、问答题  

背景：
A公司在南方承包了一个合同额8980万元的油库改造项目。项目包括新增五台2600m3的储油罐，对原有部分输油管道进行改造。整个改造工程6月30日开工，工期120天。中间只允许罐区日常工作停工5天，从而完成管线的连接。
新建储油罐与原轻质储油罐的最近距离8m;储油罐设计要求丁字缝100%射线探伤，其余为5%;试验合格后，内部由轻质油彻底清洗;管道有脱脂要求。
项目经理部安排两个作业队同时施工，同时，配备了一名安全员。并针对可能发生的紧急状态，制定了相应的预防措施和应急预案。
在给储罐刷防锈漆时，B公司采用自制简易吊篮，吊篮由卷扬机牵引，卷扬机由专人操作。在吊篮自上而下运动过程中，吊篮底部被脚手架管头挂住，卷扬机却继续下行，结果刷漆工人从吊篮口倒出，摔到地上成重伤。事故发生后，经调查发现：卷扬机操作人员没有经过培训，对卷扬机操作一知半解;安全技术交底没有记录;剩余脚手架没有拆除干净，不具备吊篮施工条件。

问题：
1、本工程施工安全方面存在哪些风险因素?
2、项目部制定的应急预案包括哪些主要内容?
3、项目部配备一名安全员是否合理?说明理由。
4、本工程有哪些重要环境污染因素，应采取哪些措施?
5、发生这次油漆工重伤事故的原因有哪些?
6、项目部进行安全事故处理应遵循什么原则?


点击查看答案


222、问答题  

背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。

管道的防腐层施工作业和管件热煨弯头的生产由谁组织监造？为什么？


点击查看答案


223、单项选择题  焊丝分为实心焊丝和()。

A.空心焊丝
B.酸性焊条
C.碱性焊条
D.药心焊丝


点击查看答案


224、多项选择题  静置设备焊接的同时应进行产品焊接试板的制作，满足产品焊接试板制作要求的有()

A.试板应由最熟练的焊工制作
B.试板应单独设置并单独进行
C.试板的识别标识中应包括材料钢号
D.试板的尺寸应满足实验所需的试样类别和数量的截取要求
E.试板的焊接接头经外观检查合格后应100%超声波检测合格


点击查看答案


225、多项选择题  中央空调系统由以下设备组成()。

A．空气处理设备
B．通风机械设备
C．空气净化设备
D．空气加湿和减湿处理设备
E．空气加热处理器


点击查看答案


226、单项选择题  对于电视发射机图像部分和伴音部分均要求测试的技术指标是()。

A．输入电平
B．输入阻抗
C．群时延
D．预加重时间常数


点击查看答案


227、单项选择题  下列对于人工费分析特点正确的是()。

A、人工费单价由发包商确定 
B、有的按实计算，估点工单价由双方协商确定 
C、由项目经理根据实际情况具体掌握奖励 
D、人工费单价，由发承包双方协商确定


点击查看答案


228、多项选择题  根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)，施工现场各作业区与建筑物之间的防火安全距离应符合()的要求。

A.用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于25m 
B.用火作业区距生活区不小于15m 
C.仓库区、易燃、可燃材料堆集场距修建的建筑物和其他区域不小于20m 
D.易燃品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于20m 
E.易燃品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于30m


点击查看答案


229、单项选择题  制定吊装技术方案的重要依据主要有()最大起升高度等

A.载荷、额定起重量、破断拉力 
B.额定起重量、最大幅度、许用载荷 
C.载荷、额定起重量、最大幅度 
D.破断拉力、许用载荷、总拉力


点击查看答案


230、单项选择题  电压等级在()的线路一般沿全线装设避雷线，在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区，可不沿线架设避雷线，但应装设自动重合闸。

A.500kV及以上 
B.220～330kV 
C.110kV 
D.35kV及以下


点击查看答案


231、问答题  

342007年7月，某化工厂扩建，厂方(业主)将维修间新建工程PC项目的建设授标A单位。A单位将车间内20吨行吊的安装工作承包给无资质的作业队B。作业队B与A单位签订合同，只约定了质量要求和承包价款。C单位为B队提供担保。在建设期间，互检中发现有3台车床的垫铁超出规范，具体如下：1号车床16组垫铁中有7组达到每组6块垫铁;2号车床12组垫铁中有2组只有一块平垫;3号车床12组垫铁中有1组斜铁翘曲。在返工后，达到了规范的要求。在行车做大车负重行走试验时，行车限位开关失灵，配重突然滑落，砸坏了一台已完成试验的铣床，造成18万元的经济损失。项目部启动质量事故程序，调查结果是由于行程开关接线质量不符合要求造成行程开关不动作而造成这起事故。后重新订购了铣床，并重新安装完毕。该事故造成项目延后70天。业主根据与A单位签订的合同，处罚了A单位7万元。A单位向B作业队提出25万元的索赔。B作业队以无力支付为由拒绝。
问题:
1.A单位与B作业队间的合同是否有效?
2.用列表法标明垫铁的质量问题。并标处A类、B类、C类问题分别是什么?
3.行吊安装前还要进行哪些必需的申请或报告?
4.结合本案例，简述应进行的质量事故程序。
5.A单位提请的25万元索赔是否合理?B作业队拒绝赔付后，c单位应承担什么责任?


点击查看答案


232、填空题  盘、柜内电流回路配线应采用截面不小于（）mm2，标称电压不低于（）的铜芯绝缘导线。


点击查看答案


233、问答题  

A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件。A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划(见下图)。


附加说明：1.配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机间连接配管15d;2.试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试运行时间。
A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明。
经修改重编网络图，A公司最后中标。
施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10天，A公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工。为此，A公司向业主发出索赔意向书。
问题：
1.A公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天?以节点符号表示出关键线路。
2.以不压缩各工序的工作时间为前提条件，画出重编的网络计划图。工期可缩短多少天?以节点符号表示出关键线路。并以重编的网络计划为前提，附加说明如何再进一步缩短工期?
3.高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测(以优先顺序排序)?
4.发现高压管件不合格，A公司应如何处理?A公司索赔成立的条件是什么?


点击查看答案


234、单项选择题  在设备交付现场安装前，由()负责与业主或供货商共同按设备装箱清单和设备技术文件对安装的机械设备逐一清点、登记和检查。

A.监理方 
B.总承包方 
C.分包方 
D.设计方


点击查看答案


235、单项选择题  《注册建造师执业工程规模标准（试行）》规定，送变电工程单项合同额（）元的为中型项目。

A.100万-200万
B.200万-400万
C.400万-800万
D.800万-1000万


点击查看答案


236、问答题  

合同管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景．
某地下管道工程，业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理赞率15%．企业管理费率8%．利润率5%．合同工期730天.为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t／min的备用排水设施，两套设施合计15900元.合同中还规定，施工中如邋业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机槭按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿（不包括运转费用）.
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1：施工过程中业主通知施工单位某分项工程（非关键工作）需进行设计变更.由此造成施工单位的机械设备窝工12天.
事件2：施工过程中遇到非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求•施工工区‘涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备教淹没.为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装两套l.5t/mici的排水设施，恢复了施工.
事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天.
就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔.
事件1：由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔，见表1H420046.

现场管理费：40920X15%=6138元
企业管理费：(40920+6138)×8%=3764.64元
利润：(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额：03363.77元
事件2：由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿.
备用排水设施及额外增加排水设施费：15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元.
额外排水工作的劳务费用8650元.
合计：40550元
事件3：由于处理地下文物，工期、费用索赔.
延长工期40天，现场管理费增加额索赔：
现场管理费：8600X10%=1290万元
相当于每天：1290XlOOOO÷730=17671.23元／天
40天合计：17671.23×40=706849.20元
2．问题
(1)指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理？说明理由.
(2)业主方工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时，核定施工单位提供的机械台班单价属实，并核定机械台班单价中运转费用分别为：9ma空压机为93元／台班，25t履带吊一车为300元／台班，塔吊为190元／台班，混凝土泵车为140元／台班，最络核定的索赔费用应该是多少？
(3)事件2中施工单位可获得哪几项费用的索赔？核定的索赔费用应是多少？
(4)事件3中业主是否应同意40天的工期延长？为什么？
(5)补偿的现场管理费如何计算，应补偿多少元？


点击查看答案


237、单项选择题  发生火灾时，干式自动喷水灭火系统的喷头先喷洒()。

A.水 
B.泡沫 
C.干粉 
D.气体


点击查看答案


238、单项选择题  建筑管道工程一般施工程序是：施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→（）→试运行→竣工验收。

A、系统清洗一管道系统试验一防腐绝热
B、管道系统试验一系统清洗一防腐绝热
C、管道系统试验一防腐绝热一系统清洗
D、防腐绝热一系统清洗一管道系统试验


点击查看答案


239、单项选择题  ()具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能，其缺点是结构复杂，价格高。

A.异步电动机 
B.同步电动机 
C.直流电动机 
D.单相电动机


点击查看答案


240、多项选择题  下列选项中，不能被认定为废标的是()。

A、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的
B、只有单位的盖章而没有法人代表或法人代表授权的代理人的盖章
C、只有单位盖章而没有法人代表或法人代表授权的代理人的签字
D、只有法人代表或法人代表授权的代理人的盖章，而没有单位盖章
E、只有法人代表或法人代表授权的代理人的签字，而没有单位盖章


点击查看答案


241、单项选择题  总发射功率()的电视和调频广播发射台为防火一类建筑物。

A.≥5kW
B.≥10kW
C.≥15Kw
D.≥20kW


点击查看答案


242、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-6】
1．背景
某机电工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》GB50500规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人.招标文件中有关资料如下：
(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500m3和3200m3，清单报价中甲项综合单价为1240元／m3，乙项综合单价为985元／m3.
(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，赞率为3.8%.
(3)其他项目清单中包含零星工作费一项．暂定费用为3万元.
(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数.规费费率为4%.税金率为3.41%.
在中标通知书发出以后，招标投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：
(1)施工工期自2006年3月1日开始，工期4个月.
(2)材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回.
(3)措施费（含规费和税金）在开工前7天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平均支付.
(4)零星工程费于最后一个月按实结算.
(5)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9；当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08.
(6)质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留.
承包商各月实际完成（经业主确认）的工程量见表1H420124-3.
施工过程中发生了以下事件：
1)5月份由于不可抗力影响，现场材料（乙方供应）损失1万元；施工机械被损坏，损失1.5万元.
2)实际发生零星工程费3.5万元.
2．问题
(1)计算材科预付款.
(2)计算措施项目清单计价合价和预付措施费金额.
(3)列式计算5月份应支付承包商的工程款.
(4)列式计算6月份承包商实际完成工程的工程款.
(5)承包商在6月份结算前致函发包方，指出施工期间水泥、砂石价格持续上涨，要求调整.经双方协商同意，按调值公式法调整结算价.假定3、4、5三个月承包商应得工程款（含索赔费用）为750万元；固定要素为0.3，水泥、砂石占可调值部分的比重为10%，调整系数为1.10，其余不变.则6月份工程结算价为多少？（金额单位为万元；计算结果均保留两位小数.


点击查看答案


243、多项选择题  常用作垂直埋设的人工接地体有（）。

A.镀锌角钢 
B.镀锌钢管 
C.镀锌圆钢 
D.底板钢筋 
E.桩基钢筋 


点击查看答案


244、单项选择题  下列计量器具中，属于A类计量器具的是（）。

A.焊接检验尺
B.压力表
C.万用表
D.接地电阻仪


点击查看答案


245、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某机电工程公司承建一三边工程项目，施工图纸滞后，项目主材单价多为业主根据市场签价确认，钢材市场价格不稳定，资金到位不好。钢材目前采购模式根据某区域特点、项目关于主材签价认价方式、结合近两年来钢材市场实际与各供应厂商签订年度框架合同，打破区域限制，根据各项目阶段性进场计划实行“订单招标”，’即钢材需求方将一段时期内所需钢材计划以询价清单的方式在规定时间内传递给各供应厂商，并要求各厂商按询价单确定的付款方式、钢材规格型号、钢厂等要求在需方规定时间内报价传真到位，招标单位相关部门进行评议确定中标单位。
2．问题
(l)该机电工程公司应考虑哪些方面的不利因素？
(2)采购实施阶段的工作程序包括哪些内容？
(3)询价技术附件包括哪几个方面？
(4)编制采购文件时，如何充分利用环境，最大程度降低采购成本？


点击查看答案


246、单项选择题  下列属于多方案报价法的是()。

A、是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，调整各个项目报价 
B、压低工程量小的单价 
C、提高机械台班单价 
D、对于条款不清楚或很不公正时适用


点击查看答案


247、填空题  手车式配电柜的手车与柜体的接地触头应接触可靠，当手车推入柜内时，接地触头应比主触头（）接触，拉出时接地触头应比主触头（）断开。


点击查看答案


248、单项选择题  建筑智能化系统的检测应由()向检测机构申请系统检测，并办理检测委托手续。

A.建设单位 
B.施工单位 
C.监理单位 
D.设计单位


点击查看答案


249、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

渠沟及烟囱等设备采用()衬里，可以获得耐蚀性、耐热性、耐磨性良好的保护层。

A.铅
B.橡胶
C.玻璃钢
D.砖板


点击查看答案


250、单项选择题  管道系统吹洗注意事项不参考的是()。

A.吹洗的排放物不得污染环境，严禁随地排放 
B.按支管→疏通管→主管的顺序吹洗 
C.吹洗时应设置禁区 
D.D.不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离


点击查看答案


251、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

根据国际《高处作业分级》规定，高度在()时，称为一级高处作业。

A.1～2m
B.2～5m
C.5～10m
D.10～15m


点击查看答案


252、多项选择题  自动喷水灭火系统按喷头的构造可分为（）等。

A.湿式系统 
B.雨淋系统 
C.水幕系统 
D.水喷雾系统 
E.自动启闭系统


点击查看答案


253、单项选择题  开环控制是最简单的一种控制方式，按照控制信息传递的路径，它所具有的特点是：控制量与被控制量之间()。

A、具有双向通路
B、只有反向通路而没有前向通路
C、没有通路
D、只有前向通路而没有反向通路


点击查看答案


254、单项选择题  ()只能用于无人场所，如轮船机舱、封闭机械设备、管道、炉灶和变电室等。

A.自动喷水灭火系统 
B.泡沫灭火系统 
C.气体灭火系统 
D.干粉灭火系统


点击查看答案


255、多项选择题  特种设备检测范围包括（）。

A.监督检验
B.定期检验
C.型式试验
D.质量检验
E.安全检验


点击查看答案


256、多项选择题  计划成本是在预算成本的基础上，根据企业自身的要求，如内部承包合同的规定，结合施工项目的()劳动力素质、设备情况等确定的标准成本，亦称目标成本。

A、技术特征 
B、自然地理特征 
C、劳动力素质 
D、设备情况 
E、资金状况


点击查看答案


257、问答题  

背景：
A施工单位总包一炼钢厂项目，其中的连铸安装工程分包给B安装公司，该公司及时组建了项目部，项目部在组织施工过程中发生以下情况：
情况一：项目部安装工业安装工程质量验评项目划分规定对安装工程项目进行了划分，其中有连铸安装工程、机械设备安装工程、蒸汽排除风机安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程等。
情况二：技术人员对班组进行施工方案交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场的环境状况等。
情况三：施工过程中，因业主提供的蒸汽排除风机晚到一个月，B公司向业主提出了索赔，被业主拒绝。
情况四：为赶工期，加快临时用电的施工，项目部派两名在工地实习的工厂用电专业大学生，将另一个项目上用过的临时用电电缆和设备布置在该项目的临时用电工程中，并马上投入了使用。
情况五：施工合同按《建设工程质量管理条例》规定签订了再正常使用条件下的最低保修期限。
该工程生产线在正常运行4年后，因设备故障、电气管线故障、给排水管网阀门漏水、中央控制室的供热和供冷系统失效而导致停产。建设单位发函要求施工单位进行保修，施工单位以超过了保修期婉拒建设单位的要求。

问题：
1、按质量验评标准规定，指出情况一种所列项目哪些属于单位工程?哪些属于分部工程和分项工程?
2、情况二中技术人员对班组施工方案交底的内容是否正确?简述理由。
3、说明情况三种业主为什么拒绝B公司突出的索赔，指出正确的做法。
4、情况四中项目部对加快临时用电工程的做法有何不妥?为什么?
5、该工程中设备安装、电气管线、给水排水管道、供热和供冷系统的最低保修期限是多少?


点击查看答案


258、单项选择题  根据《计量器具分类管理办法》的规定，属于A类计量器具的是()。

A.兆欧表 
B.千分尺 
C.水准仪 
D.超声波测厚仪


点击查看答案


259、单项选择题  自动控制的闭环控制系统特点之一是()。

A.控制作用的传递具有单向性 
B.由偏差产生对系统输入量的控制 
C.抗干扰性较差 
D.由偏差产生对系统被控量的控制


点击查看答案


260、单项选择题  在我国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子，今年12周岁。依据其本国法律，尚属于无民事行为能力人，其在我国境内从事民事行为时，对其民事行为的认定，应()。

A、认定为限制民事行为能力
B、由其国家的使领馆认定
C、认定为完全民事行为能力人
D、认定为有民事行为能力


点击查看答案


261、单项选择题  建筑热水管道系统冲洗要求是()。

A.先冲洗底部干管，后冲洗各环路支管 
B.先冲洗各环路支管，后冲洗底部干管 
C.先冲洗底部水平支管，后冲洗垂直干管 
D.先冲洗上部支管，后冲洗下部干管


点击查看答案


262、单项选择题  用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具是（）。

A.兆欧表
B.接地电阻测量仪
C.样板
D.万用表


点击查看答案


263、单项选择题  在电器安装工程中，习惯上将电缆分为两大类，即电力电缆和()。

A.电信电缆
B.装备用电线电缆
C.控制电缆
D.高压电缆


点击查看答案


264、填空题  设备安装用的紧固件，应用（）制品或其他防锈蚀制品。


点击查看答案


265、单项选择题  工业炉窑砌筑工程中，为避免安全事故和职业病的发生，除做好安全保证措施外，还应做好()。

A.应急预案 
B.冬雨期施工措施 
C.人员持证上岗 
D.人员防护措施


点击查看答案


266、多项选择题  影响设备安装的设备基础主要质量通病有()。

A.设备基础上平面标高超差 
B.预埋地脚螺栓的位置、标高超差 
C.预埋地脚螺栓露出基础的长度超差 
D.设备基础的外观质量超差 
E.预留地脚螺栓孔深度超差


点击查看答案


267、单项选择题  定性预测方法不包括()。

A、德尔菲法 
B、主观概率法 
C、专家会议法 
D、试验法


点击查看答案


268、单项选择题  容器的产品焊接试板应设置的部位是（）。

A.筒节纵向焊缝的延长部位 
B.筒节环向焊缝的中间部位 
C.封头径向焊缝的延长部位 
D.筒节纵向焊缝的起始部位


点击查看答案


269、单项选择题  热力管道两个补偿器之间应设置()。

A.活动支架 
B.导向支架 
C.固定支架 
D.弹簧吊架


点击查看答案


270、问答题  

施工预算在机电工程项目中的应用【案例IH420114-1】
1．背景
某大学教学大楼机电安装工程，在通风空调、消防、建筑智能化系统中，施工单位与建设单位就系统工程相关费用达成如下协议：分部分项工程费1770万元，措施项目费51.34万元，其他项目费100万元；规费80万元，税金68.25万元.项目实施过程中，由于出现变更及其他索赔事项，需要就合同中的综合单价进行调整.
2．问题
(1)在工程量清单计价模式下，工程的造价应包括哪些内容？
(2)在合同中综合单价因工程量变更霈调整时，除合同另有约定外，应按照什么办法确定？
(3)在本案例中协议下的工程总造价应是多少万元？
(4)施工定额分为哪几种？


点击查看答案


271、单项选择题  自动化仪表工程安装中，施工阶段配线和穿线工作，应在土建工程完全结束后，()进行。

A.在装饰工程开始前 
B.与装饰工程同步 
C.装饰工程进行到一半时 
D.装饰工程结束后


点击查看答案


272、多项选择题  技术测量中，主要形状误差有()。

A.圆锥度
B.直线度
C.平面度
D.圆度
E.圆柱度


点击查看答案


273、判断题  反映和监督施工项目成本计划的完成情况，为项目成本预测，为参与项目施工生产、技术和经营决策提供可靠的成本报告和有关资料，促使项目改善经营管理，降低成本，提高经济效益。这是施工项目成本核算的根本目的。


点击查看答案


274、单项选择题  下列工序中，不属于电缆敷设施工程序的是()。

A.电缆验收 
B.电缆绝缘测定 
C.电缆搬运 
D.电缆送电


点击查看答案


275、问答题  

背景：
某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某机电工程项目的施工合同。合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价。合同工期为25天，工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示，并得到甲方代表的批准。 
工程施工中发生如下几项事件： 
事件1：因甲方提供电源故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天;多用人工8个和10个工日;工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元，工作B的自有机械每天折旧费280元。 
事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16m3，该工作全费用单价为87元/m3，作业时间增加2天。 
事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m3增至360m3，该工作原全费用单价为65元/m3，经协商调整全费用单价为58元/m3. 
事件4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。 
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。 

问题：
1.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件不能提出工期和费用补偿要求?简述其理由。
2.每项事件的工期补偿是多少天?总工期补偿多少天?
3.该工程实际工期为多少天?工期奖罚款为多少元?
4.人工工日单价为25元/工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元/工日，管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少?


点击查看答案


276、单项选择题  电视演播室是利用光和声进行空间艺术创作的场所，大型演播室一般是在()。

A.400m2以上
B.500m2以上
C.600m2以上
D.800m2以上


点击查看答案


277、多项选择题  住宅(小区)通信网络系统包括()。

A.电话网
B.有线电视网
C.宽带接入网
D.家庭网
E.局域网


点击查看答案


278、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-1】
1．背景
某机电工程项目施工合同价为560万元，合同工期为6个月，施工合同规定：
(1)开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。
(2)业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣保留金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到三月底全部扣完。
(3)预付款在最后两个月扣除，每月扣5o%。
(4)工程进度款按月结算，不考虑调价。
(5)业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。
(6)若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时的实际产值如表1H420124-1所示
该工程进人第四个月时，由于业主资金困难，合同被迫终止。
2．问题
(1)该工程的工程预付款是多少万元？应扣留的保修金为多少万元？
(2)笫一个月到第三个月各月签证的工程款是多少？应签发的付款凭证金额是多少？
(3)合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元？
(4)合同终止后业主共应向施工单位支付多少万元的工程款？


点击查看答案


279、单项选择题  未经批准在电力设施周围进行危及电力设施安全的作业，由()责令停止作业。

A.安全管理部门 
B.电力管理部门 
C.施工管理部门 
D.当地人民政府


点击查看答案


280、问答题  

A公司承接某住宅小区的数栋住宅楼和室外总体工程的机电安装任务。A公司将小区热力管网工程分包给业主指定的B公司，而管材和阀门由A公司采购供应。
B公司承接的热力管网安装完成后，于2008年8月向业主提出竣工验收并通过。A公司承接住宅小区工程于2009年3月竣工验收合格。
事件1：于2008年冬季供暖时，发现热力管网阀门漏水严重，造成热能损失。业主向A公司投诉，并要求承担经济费用，A公司予以拒绝。
事件2：于2009年冬季供暖时，其中有一栋楼暖气管道多处裂纹漏水，经查证是A公司项目经理通过关系购进廉价次品有缝钢管。
问题：
(1)B公司申请竣工验收的做法是否妥当?说明理由。
(2)针对事件1：A公司的做法是否合适?说明理由。
(3)针对事件2：出现的材料质量问题，从材料质量控制方面有哪些环节失控?
(4)针对事件2：A公司应对该质量问题如何处置?


点击查看答案


281、单项选择题  甲施工企业于5月1日向乙企业发出采购80吨钢材的要约，乙于5月5日发出同意出售的承诺信件。5月8日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，5月9日，总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺自()起生效。

A、5月5日
B、5月8日
C、5月9日
D、5月10日


点击查看答案


282、多项选择题  变压器的加热方法中，()仅用于干燥小型电力变压器。

A.热风法 
B.铜损法 
C.红外线法 
D.热油法 
E.油箱铁损法


点击查看答案


283、多项选择题  特种设备的制造、安装、改造单位应具备的条件是()。

A.具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力 
B.拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人 
C.具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段 
D.拥有健全的质量管理制度和责任制度 
E.通过IS09000质量体系认证


点击查看答案


284、单项选择题  工程定额计价法计价步骤的排序有误的是()。

A、套定额单价-费用计算-复核 
B、熟悉图纸和现场-计算工程量-套定额单价 
C、收集资料-计算工程量-费用计算 
D、收集资料-熟悉图纸和现场-计算工程量


点击查看答案


285、单项选择题  影响机械设备安装精度的因素不包括（）。

A.设备测量基准的选择 
B.设备制造的质量 
C.设备基础的硬度 
D.设备安装环境


点击查看答案


286、问答题  

竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-1】
1．背景
某大型电解铝工程计划分两期建成，经招标投标，由A建设工程公司进行总承包，并签订了工程建设协议。此时二期工程所需的220kV长途输电线路及供电电源点正处在方案论证和选线阶段，B送变电建设公司还未确定，但根据工程建设计划，该供电工程应与二期工程同期完工。
主体工程开工3个月后，明确由B送变电建设公司承建该供电工程，在塔基施工中遇到百年不遇的气象条件，其使整个工期拖延10天，对此业主根据协议处罚A建设工程公司10万元。为保证线路安全，全线路装设了避雷线，并使避雷线对导线的保护角设在400。
该工程的生活区建设进行统一规划和实施市场化运作，并由当地房地产商开发建设。鉴于该大型电解铝工程地处偏远，以及对该区域未来发展的期望，A建设工程公司决定就地建造一个水泥厂，以满足该工程和该区域对水泥的需要。
2．问题
(1)-期工程建成后，水泥厂工程也同期完工，那么该水泥厂工程是否应参加工程的竣工验收？阐述理由。
(2)长途输电线路及供电电源点建成后是否应纳入二期工程进行竣工验收？为什么？
(3)业主对A建设工程公司的延期罚款是否合理？阐述理由。
(4)生活区的建设显然要与一、二期工程建成同步，其是否也应参加该大型电解铝工程竣工验收，为什么？
(5)在保证线路安全方面．B送变电建设公司的安装是否正确？阐述正确做法。


点击查看答案


287、单项选择题  （）的特征是不锈钢表面首先形成微小腐蚀坑，然后向内部发展，最后蚀透整个截面。

A、碱腐蚀
B、酸腐蚀
C、氧腐蚀
D、点腐蚀


点击查看答案


288、单项选择题  管道保温作业正确的做法是（）。

A.传热管道与管道间的空隙应填充（不得）材料 
B.用钢带绑扎保温层，每节管壳至少绑扎一（二）道 
C.阀门的保温应采用可拆卸式结构 
D.两层保温预制块的接缝要对齐（错缝）


点击查看答案


289、单项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的()倍。

A.1.10 
B.1.15 
C.1.25 
D.1.50


点击查看答案


290、单项选择题  经济法律关系是由()三要素所构成。

A．主体、客体、内容 
B．当事人、经济行为、经济利益 
C．法人、经济合同、经济权利和义务 
D．经济管理、经济协作、法律责任 


点击查看答案


291、多项选择题  有关建筑智能化工程施工实施要点说法正确的是()。

A.智能化系统的深化设计应具有开放结构
B.协议和接口都应标准化和模块化
C.可从招标文件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料，然后针对智能化产品进行工程深化设计
D.工程施工前应做好工序交接工作
E.各类探测器的安装，应根据产品的特性及保护警戒范围的要求进行安装


点击查看答案


292、单项选择题  电站发电机的安装工序不包括()。

A.穿转子
B.调整空气间隙
C.附属设备及管路安装
D.绝缘判定


点击查看答案


293、单项选择题  仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明，其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的()。

A.1/2 
B.1/3 
C.1/4 
D.1/5


点击查看答案


294、单项选择题  在设备及管道的防腐蚀方法中，()是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。

A.覆盖层法
B.电化学保护法
C.介质处理法
D.衬里保护法


点击查看答案


295、单项选择题  在某大型项目的招标中，甲公司欲和乙公司组成联合体进行投标，双方通过磋商基本达成合作意向，但在双方签订正式的联合体协议之前，丙公司以更为优惠的条件劝说甲公司放弃与乙公司的联合，甲公司转而与丙公司开始新的谈判磋商。但在招标文件规定的投标截止日前，丙公司由于排挤乙公司的目的已经达到，遂借口资金紧张拒绝与甲公司共同投标。关于甲公司此间遭受的损失，下列表述正确的是()。

A、甲的损失自己承担，因为合同并未成立
B、甲的损失自己承担，因为丙公司没有过失
C、甲的损失由丙公司承担，承担违约责任
D、甲的损失由丙公司承担，承担缔约过失责任


点击查看答案


296、填空题  用于电气保护及控制的单屏蔽电缆屏蔽层应采用（）接地方式。


点击查看答案


297、问答题  

某企业(业主)一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担。工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制作240t，管道安装23000m。合同工期6个月。其中动、静设备安装，非标设备制作统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元。合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标206号文件)中的综合单价法计价和结算。设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5%;间接费为直接费的10%;利润为直接费和间接费的8%，税率为3.4%。合同其他条款如下：
(1)管道安装费按0.016万元/m计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10%时进行调整，调价系数0.9。
(2)开工前业主向施工单位支付估算合同总价20%的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。
(3)业主每月从施工单位的工程款中按3%的比例扣留工程质量保修金。
施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装。其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量见表4—1。


每月实际完成并经监理工程师签证确认的工作量
表4-1每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量
工程保修期间，一台现场制作的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元。
问题：
1.计算设备安装预算造价(结果保留2位小数)，要求列出各项费用计算步骤。
2.计算全部安装工程预付款总额。
3.计算第6月管道安装工程量价款。监理工程师应签证的管道安装工程款是多少?实际签发的付款凭证金额是多少?


点击查看答案


298、单项选择题  缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统，副缆风绳直径大小的选用原则是（）选取。

A．以主缆风绳的工作拉力
B．以主缆风绳的初拉力
C．比主缆风绳较小的直径
D．以主缆风绳相同直径


点击查看答案


299、单项选择题  工业炉在烘炉阶段需要做的工作是()。

A.制定烘炉计划 
B.进行全面验收 
C.工业炉内衬施工 
D.有关热式仪表安装


点击查看答案


300、单项选择题  在改、扩建工程中要使用桅杆吊装一个重25t的设备，宜选用()地锚。

A.全埋式 
B.半埋式 
C.活动式 
D.利用建筑物


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：皮肤科住院医师：冠心病考试试题..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询