公路工程监理工程师:公路监理工程师合同管理考试资料(最新版)
2020-06-20 02:22:34 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中,在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师:公路监理工程师合同管理》题库,分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记!经广大会员朋友实战检验,此方法考试通过率大大提高!绝对是您考试过关的不二利器
手机用户可保存上方二维码到手机中,在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定,给予承包人延长工期的权利,可以由下列原因引起()。

A、获得施工现场占有权的延误
B、因承包人责任引起的暂时停工
C、不利自然条件的影响
D、业主提前占用导致施工延误


点击查看答案


2、多项选择题  在合同促裁制度中,首席仲裁员由()

A、当事人共同选定 
B、仲裁申请人选定 
C、未申请仲裁一方当事人选定 
D、当事人共同委托仲裁委员会主任指定 
E、仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定


点击查看答案


3、判断题  根据“担保法”的规定,医院、学校不能作为保证合同的担保人


点击查看答案


4、多项选择题  根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,有权批准采用邀请招标的单位是()。

A.国家重点建设项目的邀请招标,应由国务院发展计划部门批准
B.地方重点建设项目的邀请招标,应当经省、自治区、直辖市人民政府批准
C.使用国有资金或国有资金投资占主导地位需要审批的工程建设项目的邀请招标,由该项目的立项单位审批


点击查看答案


5、单项选择题  某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t,第二批供货lOOt,并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货,第二批水泥虽迟于合同约定15天交货,但未对工程施工产生不利影响,则采购方()。

A、不必追究对方的违约责任
B.按300t的数量计算违约金
C.按lOOt的贷款计算违约金
D.按逾期15天的时间计算违约金


点击查看答案


6、判断题  只有人民法院才有权力对合同依法进行撤销,使已经生效的合同归于无效。


点击查看答案


7、单项选择题  合同中当事人约定了违约金,也约定了定金。合同过程中发生违约后,()

A、未违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B、违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D、违约金和定金的约定同时无效,需采用其他方式追究违约责任。


点击查看答案


8、判断题  工程一切险是在实施本合同工程中,如果出现了造成附近地段的第三方的人身伤亡或财产损失的工程事故时,因第三方要求业主赔偿、提出诉讼的,保险公司将根据法院或政府的裁定承担赔偿责任的责任险。


点击查看答案


9、多项选择题  业主与承包商签订的施工承包合同,条款内容必须符合()等的有关规定。

A、中华人民共和国合同法
B、企业内部制定的规章
C、工矿产品购销合同条例
D、建设工程施工合同管理办法
E、当地政府有关部门颁布的法规


点击查看答案


10、单项选择题  任何投标人对于一个合同有一次而且只能有一次投标机会,如果投标人先以自己的公司投了一次标,然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标,则:()

A、以自己公司的名义所投的标有效,以联营体的名义所投的标作废;
B、以联营体名义投的标有效,以自己公司名义的投标文件被拒绝;
C、以上两次投标都将被拒绝;
D、以上两次投标都有效;


点击查看答案


11、多项选择题  施工承包合同,在合同订立之后,尚未履行之前,被确认为无效的,应按()原则处理合同违约行为。

A.双方当事人均不得履行该合同
B.双方当事人仍应履行合同
C.按严格责任原则处理违约责任
D.按过失责任原则处理违约责任


点击查看答案


12、判断题  工程一切险的保险费用应由业主单方面承担。


点击查看答案


13、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定的指定分包商,其特点为()

A、由业主选定并管理
B、与承包商签订合同
C、其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
D、承担不属于承包商应完成工作的施工
E、由承包商负责协调管理


点击查看答案


14、判断题  一般履约担保的有效期要一直到工程缺陷责任期终结后15天为止。


点击查看答案


15、判断题  没有业主的同意,监理单位不得将监理服务的任何部分予以分包。监理单位因监理服务的需要,聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。


点击查看答案


16、多项选择题  合同解除包括()。

A、自愿解除
B、强制解除
C、约定解除
D、法定解除


点击查看答案


17、单项选择题  《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指()。

A、根据本工程的设计提供的预计工程量;
B、根据投标要求估算的报价工程量;
C、合同履行过程中完成的实际工程量;
D、工程结帐依据的结算工程量。


点击查看答案


18、多项选择题  免除违约责任的条款有()

A.对方过错
B.国家计划调整
C.自然灾害
D.货物的自然损耗
E.合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约


点击查看答案


19、单项选择题  评标时衡量投标单位竞争性的主要依据是()。

A.原始报价
B.算术修正后的报价
C.类比价
D.评标价


点击查看答案


20、问答题  某路基土石方工程,按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定,承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工,工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 在路基填筑施工时,承包商为确保路基边缘的压实度,在路设计尺寸范围外加宽了30CM填筑,施工完成后,承包商将其实际完成量(含加宽真筑部分)向监理工程师提出计量付款的要求,监理工程师应如何处理?理由是什么?


点击查看答案


21、单项选择题  如果“受要约人”在承诺时对要约的内容做出实质性的变动,则认为该意思表示()。

A.否定性承诺
B.承诺有效
C.承诺无效
D.用重新要约代替了原来的要约


点击查看答案


22、单项选择题  合同通用条件中规定的合同文件中最优先内容是()。

A、技术规范
B、中标通知书
C、合同协议书
D、有标价的工程量清单


点击查看答案


23、多项选择题  下列属于撤销权消灭情形的是()。

A、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权
B、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权
C、具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
D、具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权
E、具有撤销权的当事人知道撤销事由后对自己的家人表示不想撤销的


点击查看答案


24、单项选择题  对于无权代理行为,被代理人可以根据无权代理的后果,对自己有利或者不利的原则,行使()。

A.追认权或者拒绝权
B.催告权或者撤消权
C.追认权或者撤消权
D.催告权或者拒绝权


点击查看答案


25、判断题  凡是在施工承包合同已经履行或已经履行完毕后才被宣布为无效合同的,是属于已经产生履约行为之后被确定的违约行为,应当按处理履约违约的严格责任原则处理。


点击查看答案


26、判断题  格式化条款(民间称其为霸王条款)是由当事人中具有自然垄断地位的一方,为了重复地使用相同的合同格式,在并没有与对方协商的情况下,使用由其单方面预先拟订好的条款。应用格式化条款签订的合同称之为格式化合同。


点击查看答案


27、判断题  除非另有规定,计算面积时,其长宽应按图纸所示尺寸线或按监理工程师指示计量。


点击查看答案


28、单项选择题  《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为()个月。

A.12
B.24
C.18
D.30


点击查看答案


29、多项选择题  “投标预备会”又称“标前会”,与现场调查常常安排在同一时间进行,召开投标预备会的目的是()。

A.由招标人统一带领所有购买了招标文件的投标人“领看现场”
B.进行合同谈判
C.进行设计的技术交底
D.针对投标人提出的关于招标文件的问题进行一次集中的口头澄清


点击查看答案


30、单项选择题  FIDIC条款规定工程师代表由工程师任命,并对工程师负责,工程师代表行使工程师授予的职责和权力。因此,工程师代表受工程师委托发出的指示与工程师发出的指示具有同等效力。但是()。

A.在承包人对工程师代表的指示提出质疑时,工程师可以进行更改或确认
B.在任何情况下工程师均可以更改
C.任何情况下工程师均不能更改


点击查看答案


31、问答题  某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段,分别由三个承建商进行实施,并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 “在做标期间,对某投标人提出的问题,业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”,请问是否正确?


点击查看答案


32、单项选择题  损害社会公共利益的合同是()。

A.合同有效
B.无效合同
C.可撤销合同
D.合同效力待定的合同


点击查看答案


33、判断题  投标人必须对本合同的全部工程报投标价,并以投标人在工程量清单中提出的单价或“总额价”为依据;如果只填报了其中的部分工程其投标不应遭到拒绝。


点击查看答案


34、单项选择题  ()才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。

A、中间支付证书
B.工程交工证书
C.缺陷责任终止证书
D.各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单


点击查看答案


35、单项选择题  委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为()。

A、以代理人的名义与对方谈判
B.商签的合同内应有代理人权利义务条款
C.代理人在合同谈判中基于授权范围自主地提出自己的要求
D.合同生效后,委托人和代理人共同履行合同


点击查看答案


36、多项选择题  按照担保法的规定,因()而发生的债权,当事人不履行债务时,债权人可以留置合同中约定的财产。

A、保管合同
B、运输合同
C、借款合同
D、加工承揽合同
E、施工合同


点击查看答案


37、判断题  经济法律关系的客体是指经济法律关系的当事人。


点击查看答案


38、判断题  由于委托方已向设计单位支付了设计费,因此委托方有权将设计重复使用或转让给第三方使用。


点击查看答案


39、单项选择题  法人的变更是指()。

A、法人法定存在期限届满
B、法人改变经营性质或范围
C、依据行政机关的命令撤销
D、法人依法宣告破产


点击查看答案


40、判断题  在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标。


点击查看答案


41、多项选择题  公开招标条件下,所发布的招标公告主要内容包括()。

A、工程概况
B、项目资金来源
C、投标须知
D、评标办法
E、招标范围


点击查看答案


42、判断题  工程师认为某混凝土构件测试资料不可靠,指示承包人钻孔取件试压,其全部费用应由业主承担。


点击查看答案


43、单项选择题  以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的()日期。

A.成立
B.生效
C.监理服务开始履行的
D.监理进场的日期


点击查看答案


44、问答题  

某大桥工程项目所在地区,因连降暴雨成灾,发生严重的山洪暴发,使正在施工的桥梁工程遭受如下损失:
(1)一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁,估计损失为300万元;
(2)一座临时分仓库被狂风吹倒,使库存水泥等材料被暴雨冲坏,估计损失为80万元;
(3)洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备,其损失为50万元;
(4)临时房屋工程设施倒塌,造成人员伤亡,损失为15万元;
(5)工程被迫停工20天,造成人员、机械设备闲置,损失达60万元。

承包商应承担哪几项风险?


点击查看答案


45、多项选择题  要约的法律约束力表现在()。

A、要约生效后,在要约有效期内,要约人不得随意反悔(即不得撤消和修改要约);
B、对方必须按照要约的条件订立合同;
C、是邀请投标人参加投标的法律证据;
D、要约人应当承担一旦‘受要约人’做出‘承诺’,就必须与其签订合同的法律责任。


点击查看答案


46、判断题  对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的,应当做出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的,应当采用非格式条款。


点击查看答案


47、多项选择题  仲裁协议包括如下()内容

A、请求仲裁的意思表示
B、不向法院起诉的承诺
C、仲裁事项
D、双方争议的解决方式
E、所选定的仲裁委员会
F、争议调解人


点击查看答案


48、判断题  只有法人代表才能代表法人进行生产经营活动,参与招标投标,签订经济合同。法人代表的这种权力受到法律的保护,其他人未经法人代表的授权,是不能代表法人进行生产经营活动的。


点击查看答案


49、多项选择题  在FIDIC条款中的“合同”与“合同协议书”指的是()。

A.同一个东西
B.合同文件就是合同协议书
C.合同文件包含有合同协议书
D.合同协议书是合同文件的组成部分


点击查看答案


50、多项选择题  交通部规定业主或业主委托的设计单位应根据对本合同工程的勘察所取得水文、地质、气象和料场分布等资料汇编成“参考资料”,作为招标文件的附卷,随招标文件一起发行,但参考资料的性质是()。

A.构成招标文件的组成部分
B.不构成招标文件的组成部分,但是要构成合同文件的组成部分
C.不构成招标文件的组成部分,也不构成合同文件的组成部分,但对投标有重大的参考意义
D.仅供投标人在投标时参考,所以称其为“参考资料”,对投标没有任何约束力
E.业主和委托勘察设计单位应对其提供的参考资料的真实性负责,承包人则应对他自己就上述参考资料所做出的解释或推论负责
F.业主和委托勘察设计单位应当对参考资料承担一切责任


点击查看答案


51、判断题  建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格


点击查看答案


52、多项选择题  施工合同示范文本规定,属于承包人可以解除合同的情况有()

A、发包人未按约定时间提供施工场地
B、非承包人原因工程停建
C、发包人未按合同规定支付工程款,承包人停工超过28天
D、不可抗力便合同无法履行
E、当事人协商一致


点击查看答案


53、判断题  《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员。


点击查看答案


54、问答题  

某工程项目业主委托了一监理单位进行监理,在委托监理任务前,业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理,若你作为监理工程师,对遇到的下列问题,请提出处理意见。

在基槽开挖土方完成后,施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护,业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤,由此发生的医疗费用由谁支付,为什么?
施工合同规定,业主给施工单位提供图纸7套,施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸,施工图纸的费用由谁来支付?


点击查看答案


55、问答题  在某段高速公路工程施工的开标大会上,除到会的10家投标单位的有关人员外,招标办请来了市公证处法律顾问参加大会。开标前公证处顾问提出对各投标单位提交的资质进行审查。当时有人对这一程序提出质疑。在开标中,对一军工建筑公司提出疑问,这个公司所提交的资质材料种类与份数齐全,有单位盖的公章,有项目负责人签字,可是法律顾问坚持认定该单位不符合投标资格,取消了该单位的标书。 为什么这个军工建筑公司不符合投标资格?


点击查看答案


56、问答题  某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段,分别由三个承建商进行实施,并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 监理委托合同与施工合同签订的先后顺序如何?


点击查看答案


57、单项选择题  自开工之日起到颁发移交证书之日止,承担照管工程、工程所使用的材料、设备及施工图纸文件责任的人是()。

A.承包人
B.业主
C.承包人与业主双方
D.承包人负主要责任,业主负连带责任


点击查看答案


58、多项选择题  采用邀请招标方式选择施工承包人时,业主在投标阶段的工作包括()。

A、发布招标广告
B、发出投标邀请函
C、进行资格预审
D、组织现场考察
E、召开标前答疑会


点击查看答案


59、判断题  监理工程师在工程承包合同签订阶段应在条款上维护业主的利益;在合同履行阶段应维护合同赋予各方的权益。


点击查看答案


60、多项选择题  下列()属绝对无效的代理行为,不可以追认。

A.未经被代理人授权的代理行为
B.超越代理权限的代理行为
C.“双方代理”产生的代理行为
D.恶意串通的代理行为
E.代理权限消灭以后所进行的代理行为
F.自身代理的代理行为


点击查看答案


61、判断题  答疑会上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。


点击查看答案


62、单项选择题  在评标过程中,招标人可以对投标价格做出的修改是()。

A.予以降低
B.予以提高
C.除按评标委员会指出的算术错误修改外,均不能修改
D.与投标人谈判修改


点击查看答案


63、判断题  民法中称按照约定形成的权利和义务关系为“债权、债务关系”。在债权、债务关系中存在着尚未履行完毕的义务就是“债”;负有义务的人就是债务人;享有权利的人就是债权人。


点击查看答案


64、单项选择题  当事人不服地方人们法院一审判决的,有权提起上诉。上诉的期限为判决书送达之日起()。

A.5日内
B.10内
C.15内
D.一个月内


点击查看答案


65、判断题  一般分包由承包人直接分包,指定分包由业主指定的单位进行分包,所以一般分包中分包人对承包人负责,指定分包人对业主负责。


点击查看答案


66、单项选择题  工程一切险中的意外事故,包括火灾和()或飞机坠毁。

A、地震
B、雷击
C、地崩
D、飞行物体坠落


点击查看答案


67、判断题  编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等


点击查看答案


68、判断题  支付意味着工程已被业主接收或批准,工程以后由业主负责。


点击查看答案


69、判断题  业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。


点击查看答案


70、单项选择题  业主收到监理工程师签发的中间支付证书后,如果不能按时在28天之内,或者在承包人向监理工程师递交中间支付证书后的42天内付款时,业主应赔偿给承包人的损失是()。

A.所超过天数的利息
B.停工窝工损失
C.全部费用
D.全部损失包括承包人的利润


点击查看答案


71、单项选择题  工程师代表将由()任命。

A、业主
B、监理工程师
C、政府主管部门
D、承包商


点击查看答案


72、单项选择题  材料预付款中所说的“材料价款”一词,对于从外国进口的材料而言,指的是()。

A.运抵施工现场仓库(或堆场)的价格
B.到岸价
C.出厂价
D.料场价


点击查看答案


73、多项选择题  以下内容属于《公路工程国内招标文件范本》规定在响应性审查中可以允许轻微偏离的是()。

A.投标人对招标文件中关于风险划分原则的修改
B.提出与招标文件不同的工程计量、验收、支付办法
C.投标报价的算术误差偏差不超过1%的报价
D.施工组织设计不够完善


点击查看答案


74、单项选择题  业主与承包商之间的关系是()

A、上、下级关系
B、经济合同关系
C、经济管理关系
D、经济协作关系


点击查看答案


75、单项选择题  施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这是发包人行使()

A、同时履行抗辩权
B、代位权
C、撤销权
D、不安抗辩权


点击查看答案


76、多项选择题  可以成为合同客体(或称标的)的有()。

A.合同当事人可以有效支配的物质财富
B.合同当事人提供的行为(包括劳动和服务)
C.土地
D.合同当事人提供智力成果(如发明权、著作权、商标权、专利技术成果)


点击查看答案


77、多项选择题  根据FIDIC条款,由承包人承担工程暂停增加费用的情形有()。

A、土地的恶劣气候
B、监理工程师的过失
C、政治风险
D、工程的施工方法不当
E、施工安全原因


点击查看答案


78、单项选择题  施工承包合同的合同条件规定承担工程施工质量责任的责任人是()。

A.监理工程师
B.承包人
C.监理工程师与承包人双方
D.以承包人为主监理工程师承担连带的责任


点击查看答案


79、多项选择题  在下列工作中,不属于监理工程师的职权范围的是()。

A.审查并修改施工方案
B.对影响施工安全的施工方法提出警告
C.指令承包人修改施工方法
D.对承包人不经济的施工方法予以优化


点击查看答案


80、判断题  合同公证与鉴证的效力不同。经过鉴证的合同,其法律效力高于经济公证的合同。


点击查看答案


81、单项选择题  监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备,完成监理工作后,监理单位()。

A、向业主支付使用费并归还业主
B.可将设备免费带走
C.可向业主支付使用期间的折旧费后带走
D.不需向业主支付任何费用,设备归还业主


点击查看答案


82、多项选择题  下列关于合同成立的表述正确的是()。

A、承诺生效时合同成立
B、当事人采用书面形式订立合同的,自双方当事人签字或盖章时合同成立
C、当事人要求签订确认书的,签订确认书时合同成立
D、法律、法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同的,当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立
E、依法成立的合同,自成立时生效


点击查看答案


83、单项选择题  FIDIC合同条款中的指定分包只能是()。

A.材料供应
B.特殊服务
C.工程分包
D.属于合同中暂定金额下的工作或服务


点击查看答案


84、多项选择题  关于一般的委托合同与建设工程的委托监理合同在“合同转委托”上的具体规定是()。

A.任何委托合同、只要经委托人同意的,受托人可以转委托
B.只要是委托合同一律都不得转委托
C.一般的委托合同经委托人同意的,受托人可以转委托,委托监理合同是任何时候都不得转委托的
D.任何委托合同、受托人可以自主决定是否需要转委托
E.没有另一方的书面同意,任何一方不得将委托监理服务合同规定的义务、责任和权力予以转让


点击查看答案


85、判断题  建设工程承包合同是属于要式合同。


点击查看答案


86、单项选择题  《工程变更令》由()下达。

A、业主
B、监理工程师
C、现场监理
D、上级主管部门


点击查看答案


87、问答题  什么是F1DIC条款中的缺陷责任证书?它有何法律特征?承包人在缺陷责任期内有些什么合同义务?


点击查看答案


88、单项选择题  无效经济合同的确认权属于()

A、法院或仲裁机关
B、法院
C、工商局
D、建设管理部门


点击查看答案


89、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定,暂定金额包括在合同内,一般用于()。

A、给指定分包商工作的付款
B、施工引起的对第三方的财产损失赔偿
C、招标时不能确定某一具体工作项目是否包括在合同之内
D、支付由工程变更引起的额外的工作的费用
E、保险费


点击查看答案


90、判断题  承包人应当像对待自己、自己的职工、工作人员的行为、工作疏忽和违约一样对待任何分包人、分包人的职工、工作人员的行为、工作疏忽和违约负责。


点击查看答案


91、判断题  在建设工程施工承包合同中,业主是权利主体,承包商是义务主体。


点击查看答案


92、多项选择题  下列资料中不能作为索赔依据的是()。

A、投标须知
B、会议纪要
C、业主口头承诺
D、合同条款


点击查看答案


93、多项选择题  设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为()。

A、招标文件的内容不同
B、对报价的要求不同
C、对投标书的编制要求不同
D、开标的形式不同
E、评标原则不同


点击查看答案


94、多项选择题  有效的要约的撤回包括()。

A、要约的撤回通知于受要约人作出承诺通知前到达受要约人
B、要约的撤回通知先于要约到达受要约人
C、要约的撤回通知与要约同时到达受要约人
D、要约的撤回通知于承诺生效前到达受要约人
E、收到承诺通知的同时发出撤回通知


点击查看答案


95、多项选择题  《合同法》规定的无效合同条件包括()

A、一方以胁迫手段订立合同,损害国家利益
B、损害社会公共利益
C、在订立合同时显失公平
D、恶意串通损害第三人利益
E、违反行政法规的强制性规定


点击查看答案


96、判断题  事先未报经监理工程师审查并取得业主批准,承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。


点击查看答案


97、判断题  要约的内容不必具体确定。


点击查看答案


98、判断题  保证合同的当事人是权利人和义务人。


点击查看答案


99、问答题  

我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程,招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米,开工后,经工程师检查,该砂不符合要求,承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂;而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工:4月22日至26日承包人设备故障,工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人,5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨,造成5月11日至14日该地区的供电全面中断。合同中相关内容如下:
⑴通用条件:
11.1在承包人送递标书前,业主应使承包人得到由业主根据有关该项工程的调查所取得的水文及地表以下状况的资料,但承包人对他自己就上述资料的解释负责;……
12.1应该认为承包人在投标前对其报价的正确性与完备性已经查明;
45.1任何工程如无工程师的许可,均不得在夜间或星期日或当地公认的休息日施工。……
⑵专用条件:45.1删除通用条件中第45.1款中的星期日。5月1日~5月3日为法定假期。
⑶投标书附件中规定:竣工拖期违约损失偿金为人民币5万元/日。

由于采砂距离增大,承包人在工程师指令下达的第三天,提出了将原用砂单价提高5元/立方的索赔要求。理由是:①受到实际损失,②损失是由业主提供的资料不准引起,③这是属于有经验的承包人无法预见的,④不属于承包人承担的风险,⑤索赔要求提出的时间符合要求。
⑴你认为上述()理由是不正确或不合理。
⑵该项索赔要求应该批准吗?为什么?


点击查看答案


100、多项选择题  监理理招标文件中,()是财务建议书的主要内容

A、执行监理任务的计划表
B、承担监理工作的人员组成
C、人员酬金报价表
D、要求监理单位提供的设备清单
E、提供自备仪器设备的报价表


点击查看答案


101、多项选择题  法律规定出现下列情况之一者,合同权利人依法可以要求解除合同()。

A、合同标的特定物已经灭失时
B、义务人违约后,待标的物交付给权利人已成为不必要时
C、实际履行消耗过大,并造成更大损失
D、权利人考虑到订购的货物市场价格下降时


点击查看答案


102、判断题  由于未能预知可能来参加投标竞争单位的水平,所以在招标准备阶段应编制一个高标底和一个低标价标底请建设行政主管部门审核。


点击查看答案


103、单项选择题  《公路工程国内竞争性招标文件范本》所规定的“开工预付款”的支付办法是,业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后14天内核批,并支付开工预付款的(),待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后,再支付其余部分。

A.60%
B.80%
C.50%
D.70%
E.75%


点击查看答案


104、多项选择题  当事人在合同被确认是无效合同以后()。

A、不得依据合同继续履行
B、如果履行合同,应当承担违约责任
C、不承担不履行合同的违约责任
D、如果合同对双方当事人有利益,可以继续履行


点击查看答案


105、判断题  合同解除后就不得再要求损害赔偿。


点击查看答案


106、判断题  承包人应承担的风险责任从工程开工时生效,到交工证书签发为止。


点击查看答案


107、单项选择题  施工合同的担保合同属于()

A、从合同
B、主合同
C、分包合同
D、有偿合同


点击查看答案


108、多项选择题  索赔证据的基本要求是()

A.索赔证据必须具备真实性 
B.索赔证据必须具备全面性 
C.索赔证据必须具备特定条件 
D.索赔证据必须具备及时性 
E.索赔证据必须具备直观性 
F.索赔证据必须具备逻辑性


点击查看答案


109、判断题  合同依法解除后,当事人双方对已经履行部分仍应按照合同的规定享有权利并承担义务。


点击查看答案


110、单项选择题  某合同施工中发生洪水灾害造成下列损失,根据FIDIC条款,承包人应承担的损失是()。

A.现场施工用材料遭受的损失
B.承包人的施工机械遭受的损失
C.已完工程遭受的损失
D.在建工程遭受的损失
E.是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失


点击查看答案


111、单项选择题  法人的法定代表人超越权限订立的合同,()。

A、该代表行为一律无效
B.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外,该代表行为无效
C.该代表行为一律有效
D.除相对人知道或者应当知道者超越权限以外,该代表行为


点击查看答案


112、单项选择题  承包人应密封的投标文件内容有()。

A.投标文件的全部内容
B.投标书及投标保证书
C.已标价的工程量清单
D.法人委托书


点击查看答案


113、问答题  

某建设项目的业主于2002年3月15日发布该项目施工招标公告,其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项,还要求参加投标的施工单位必须是本市一、二级企业或外地一级企业,近三年内有获省、市优质工程奖的项目,且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件,各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定:工期不长于24个月,工程质量标准为优良,4月18日16时为投标截止时间。
开标时,由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况,确认无误后,由招标人当众拆封,宣读投标人名称、投标价格、工期等内容,还宣布了评标标准和评标委员会名单(共8人,其中招标人代表2人,招标人上级主管部门代表1人,技术专家3人,经济专家2人),并授权评标委员会直接确定中标人。

评标的程序有哪些?


点击查看答案


114、判断题  凡是违反法律法规强制性规定的合同,才能由当事人判定该合同为无效合同。


点击查看答案


115、判断题  定金法律后果是,如果给付定金的一方不履行合同无权请求退还定金,接受定金的一方不履行合同应双倍返还定金。


点击查看答案


116、问答题  某公路工程项,工程量清单中的土方开挖数量为750000m3,岩石分类为软石、次坚石、坚石三类,对应的单价也随之递增,合同工期15个月。 在施工中,承包人开挖的土方数量比工程量清单中的数量多了约100000m3,为此承包人提出由于工程量的变化影响了工程的正常进度,要求业主对此给予经济赔偿。承包人的要求是否合理?为什么?


点击查看答案


117、多项选择题  下列()强制性投保的保费应由投标人自行投保,其保险费由承包人承担并支付,并认为承包人已经将此项费用包含在承包人所包的单价或总额价中了,在工程量清单中不再单独报价。

A.第三方责任险
B.承包人职工人身险
C.工程一切险
D.承包人的施工装备险


点击查看答案


118、多项选择题  下列()是影响承包人的成本和报价的因素。

A.项目的概、预算价格
B.各种资源的市场价格
C.施工方案和施工方法
D.竞争对手的强弱


点击查看答案


119、判断题  抵押要发生财产或财产权的移交,质押则不需要移交财产。


点击查看答案


120、多项选择题  在监理工程师出具材料预付款支付证书之前,承包人还应承诺,从收到材料预付款时起,()。

A.这些材料的照管划归给了业主
B.支付材料预付款,不能解释为对有关材料的批准
C.这些材料的所有权划归业主所有
D.材料用于工程后,材料预付款将由业主在月支付中扣回


点击查看答案


121、单项选择题  ()拒收不合格的工程。

A.监理工程师有权
B.谁都无权
C.业主有权
D.谁都有权


点击查看答案


122、判断题  合同文件就是指合同协议书。


点击查看答案


123、单项选择题  ()内容不属于监理工程师对施工合同管理的主要工作内容。

A.工期管理
B.审查项目概预算
C.质量管理
D.结算管理


点击查看答案


124、单项选择题  某甲和某乙与某建筑公司签订了劳动合同,则下面说法正确的是()。

A、某甲和某乙是民事法律关系主体中的社会组织
B、某甲和某乙是民事法律关系主体中的自然人
C、某甲和某乙是民事法律关系中的客体
D、某甲和某乙是民事法律关系的内容


点击查看答案


125、判断题  合同分为有效合同、无效合同和可撤销合同,无效合同同样具有法律效力。


点击查看答案


126、判断题  如果有一项施工承包合同,已经被合同法规定为必须采用书面形式签订的,当事人却没有按书面形式签订,并且合同任何一方都没有履行其主要任务,该合同不成立,但必须采用补救措施,加以解决。


点击查看答案


127、单项选择题  工程计量是指对承包人已完成的工程进行收方、计算和由()给予确认的过程。

A、业主
B、业主、监理工程师、承包人三方
C、承包人
D、监理工程师


点击查看答案


128、单项选择题  公路工程施工中,当施工工地距居民住宅区距离小于150米时,承包人不得在夜间安排噪声超过()的机械施工。

A、45dB;
B、55dB;
C、75dB;
D、85dB。


点击查看答案


129、判断题  如果发生紧急情况监理工程师认为将造成人员伤亡,或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动,监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下,发布处理紧急情况所需的指令,承包人就予执行。


点击查看答案


130、单项选择题  在缔约过失责任构成要件的表述中错误的是()。

A、当事人有故意或者过失行为
B.缔约人一方受到损失
C.发生在合同订立以后
D.过错行为与损失之间有因果关系


点击查看答案


131、判断题  《工程建设项目施工招标投标办法》第三十四条规定:“任何单位或个人不得强制招标人编制或报审标底,或干预招标人确定标底”。


点击查看答案


132、判断题  设置缺陷责任期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。


点击查看答案


133、判断题  业主可以视情况要求延长投标有效期,投标人对延长的要求,可以表示同意,也可以表示拒绝,表示拒绝的,则被视为自动退出投标,业主可以以此为理由,没收投标保证金。


点击查看答案


134、判断题  依照法律的规定,给无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理关系是法定代理关系。


点击查看答案


135、单项选择题  在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务,对方()。

A.经催告后,可解除合同
B.可解除合同
C.经催告后在合理期限内未承诺履行的,可解除合同
D.在履行期限届满之前可解除合同


点击查看答案


136、单项选择题  FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指()

A、完成合同内注明的全部工程的时间
B、完成合同内外全部工程的时间
C、招标文件内规定完成工程的时间,加上经过批准顺延的工期
D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间,加上经批准顺延的工期


点击查看答案


137、多项选择题  被代理人的主要权利有()

A.代理人按照代理权限自主进行代理活动
B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C.要求代理人代为清偿自己的债务
D.要求代理人报告完成代理事务的情况
E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿


点击查看答案


138、单项选择题  业主与承包商签订了一份协议书,业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位,对此,以下说法正确的是()。

A.合同有效
B.合同如果是当事人意思的真实表示,就有效
C.合同无效
D.合同如果没有违背法律要求的形式上的要求,就有效


点击查看答案


139、判断题  监理单位必须按专用合同条件中规定的进场时间、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场时间和有关期限完成监理服务。如果非监理单位的原因,致使监理服务时间需要延长,双方应通过协商,另行签订补充协议。


点击查看答案


140、多项选择题  无权代理行为包括()。

A、代理人接受委托与自己签订合同
B、代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同
C、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的合同,但委托方同意接受
D、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的经济合同,但委托方不同意接受
E、代理人在委托授权书的有效期终止后,与第三方签订了原委托授权书内容范围内的合同委托方同意接受


点击查看答案


141、判断题  承包人应承担的风险责任从工程开工时生效,到交工证书签发时为止。


点击查看答案


142、判断题  无效经济合同的确认权归人民法院或者仲裁机构。


点击查看答案


143、多项选择题  对变更工程进行变更估价时,监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括()。

A.工程量清单中所含有的同类工作内容
B.工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同,但作业方法有重大差异
C.工程量清单中没有该项工作内容
D.承包商因质量不合格的返工工作内容


点击查看答案


144、单项选择题  合同法律关系是由()三要素所构成。

A、主体、客体、内容
B、当事人、合同行为、合同利益
C、法人、合同、权利和义务
D、合同管理、经济协作、法律责任


点击查看答案


145、多项选择题  施工合同规定,双方发生争议后,一般应继续履行合同,只有出现()时,当事人方可停止履行合同。

A、法院要求停止施工
B、双方协议停止施工
C、合同确已无法履行
D、仲裁机关要求停止履行
E、一方当事人要求停止履行合同


点击查看答案


146、多项选择题  《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致,其中()是错误的。

A、联动无负荷试车,由承包人组织试车
B、单机无负荷试车,由工程师组织试车
C、由于设计原因试车达不到验收要求,工期相应顺延
D、试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时,承包人可以继续施工


点击查看答案


147、判断题  投标保函可以约束投际人在投标有效期内不撤标或中标人按时签订合同。


点击查看答案


148、判断题  交通部颁布更新的技术规范,并且业主要求执行新规范,这种变更为推定变更。


点击查看答案


149、单项选择题  监理单位违反委托监理服务合同规定,并造成承包人经济损失的,不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时,应()。

A.按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B.因为是委托的性质,产生的责任不应由受托人赔偿
C.根据业主实际产生的损失,据实赔偿给业主
D.应按责任比例计算赔偿
E.不承担责任


点击查看答案


150、判断题  业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。


点击查看答案


151、单项选择题  监理合同中不包括()内容。

A、保障业主权益的条款
B、保障承包商权益的条款
C、保障监理单位权益的条款
D、违约责任的条款


点击查看答案


152、问答题  

对某项工程的施工,业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。

招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?


点击查看答案


153、多项选择题  关于定金以下表述正确的为()。

A、定金是作为债权的担保
B、定金就是预付款
C、给付定金一方不履行约定债务的,无权要求返还定金
D、收受定金一方不履行约定债务的,原价返还定金
E、定金数额不得超过主合同标的额的10%


点击查看答案


154、判断题  执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价


点击查看答案


155、判断题  监理工程师对承包人的关系是监理单位对承包单位在项目实施全过程中进行施工监督与管理的监理与被监理的关系。承包人应按施工承包合同的规定接受监理工程师的监督和管理。


点击查看答案


156、单项选择题  合同法律关系主要是由法律规范调整的()。

A.行政法律关系
B.民事权利义务关系
C.刑事法律关系
D.经济侵权关系


点击查看答案


157、多项选择题  施工承包合同,在合同已经履行或已经履行完毕后被确认为无效的,必须恢复原状(首先将所完成的工程拆除)、返回财产,再依过错确定赔偿损失的责任的情况是()。

A.工程质量低劣已无法补救的
B.对社会公众形成危害的
C.严重违反国家规划、计划和规定的
D.违反招标投标法的规定订立的合同


点击查看答案


158、判断题  按照FIDIC条款,因特殊风险而终止合同时,承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失。


点击查看答案


159、多项选择题  在资格预审文件中应当规定的强制性标准中必须包含的有()。

A.经验标准
B.财务能力强制性标准
C.现场管理人员强制性标准
D.资质标准
E.分包限制的强制性标准
F.拟投入到本合同工程中的施工机具的强制性标准


点击查看答案


160、多项选择题  以下关于债权转让的表述中正确的是()。

A、债权人转让权利的,应当征得债务人同意
B、债权人转让权利的,可以通知债务人
C、债权人转让权利的,应当通知债务人
D、债权人可以将权利全部转让给第三人
E、债权人只能将部分权利转让给第三人


点击查看答案


161、多项选择题  下列哪些属编制标底应遵循的原则()

A.一个工程只能编制一个标底
B.标底应考虑价格变动因素
C.根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底
D.标底价格应与投标者协商确定


点击查看答案


162、单项选择题  恶意串通损害国家、集体或第三人利益的合同是()。

A.合同有效
B.无效合同
C.可撤销合同
D.合同效力待定的合同


点击查看答案


163、单项选择题  某建设单位拖欠了某施工单位的工程款,则这笔工程款是工程建设法律关系的()。

A.主体
B.客体
C.内容
D.内容中的义务


点击查看答案


164、单项选择题  监理工程师的职责和权力是由()所规定的。

A.委托监理合同
B.《合同法》与《招标投标法》共同赋予的
C.招标投标法
D.施工承包合同
E.施工承包合同与委托监理合同共同赋予的 
F.合同法


点击查看答案


165、判断题  FIDIC条款规定只有小型工程才允许分包,而大型工程是不允许分包的。


点击查看答案


166、多项选择题  采用质押方式作为合同担保时,主要特点表现为()

A.担保财产需转移给债权人
B.担保财产不需转移给债权人
C.担保财产在担保期内债权人仍可使用
D.担保财产在担保期内债权人无权使用
E.不履行债务时,债权人可依法处置担保财产


点击查看答案


167、判断题  定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限,定金合同从合同签字盖章之日生效。


点击查看答案


168、判断题  合同依法解除后,当事人双方对已经履行部分仍然按照合同的规定享有权利并承担义务。


点击查看答案


169、多项选择题  承包商提出索赔的要求成立条件应包括()。

A、已造成了承包商的实际施工成本加大
B、由于现场气候条件的影响
C、承包商施工责任原因导致
D、监理工程师协调管理原因导致
E、在合同规定时间内提出索赔要求


点击查看答案


170、判断题  不管投标人是用哪一天的基础价格编制的单价分析,FIDIC合同条件一律认为投标报价都是以投标截止日前二十八天的当日价格为准的,并称这一天为投标的基准日期。


点击查看答案


171、判断题  因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开,致使技术开发合同的履行没有意义,当事人可以解除合同。


点击查看答案


172、判断题  损害赔偿与支付违约金性质相同。


点击查看答案


173、问答题  某公路工程项,工程量清单中的土方开挖数量为750000m3,岩石分类为软石、次坚石、坚石三类,对应的单价也随之递增,合同工期15个月。 如果工程量清单中的软石、次坚石、坚石与实际情况出入太大,承包人能否得到额外费用赔偿?为什么?


点击查看答案


174、单项选择题  公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。

A.是否发布招标公告
B.否组织现场考察
C.是否解答投标单位的质疑
D.是否公开开标


点击查看答案


175、多项选择题  以下工程建设项目,必须按《招标投标法》的规定进行招标的是()。

A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的
B.企业职工集资建设的
C.全部或部分使用国有资金投资或国家融资的
D.使用国际金融组织或外国政府贷款、援助基金的


点击查看答案


176、单项选择题  公路工程的验收先后有两次,由()主持公路工程的交工验收。

A.监理工程师
B.业主
C.省公路质监站
D.交通部质监总站


点击查看答案


177、问答题  

某大桥工程项目所在地区,因连降暴雨成灾,发生严重的山洪暴发,使正在施工的桥梁工程遭受如下损失:
(1)一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁,估计损失为300万元;
(2)一座临时分仓库被狂风吹倒,使库存水泥等材料被暴雨冲坏,估计损失为80万元;
(3)洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备,其损失为50万元;
(4)临时房屋工程设施倒塌,造成人员伤亡,损失为15万元;
(5)工程被迫停工20天,造成人员、机械设备闲置,损失达60万元。

业主应承担哪几项风险?


点击查看答案


178、单项选择题  某施工承包合同在合同已经履行或已经履行完毕的时候,被宣布为无效合同,这种情形下的合同违约应当按()原则处理。

A.独立责任原则
B.严格责任原则
C.过失责任原则
D.公平责任原则


点击查看答案


179、多项选择题  监理工程师有权签发()。

A、工程移交证书
B、缺陷责任终止证书
C、最终支付证书
D、最终报表
E、结清单


点击查看答案


180、判断题  在索赔事件发生后的28天内,承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书,否则就丧失了索赔的权利。


点击查看答案


181、判断题  对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,监理工程师不予计量。


点击查看答案


182、判断题  承包人进入现场后,认为地下水位太高,提出因排水困难而导致挖土费用提高;承包人另外认为砂土填料的运距太远,土方运输的费用高。向业主提出费用索赔,并要求延长工期,监理工程师应当予以同意。


点击查看答案


183、多项选择题  如果业主在收到经监理工程师审核并同意的交工验收与发给移交证书的申请与保证书后的21天内,未能组织交工验收。则将按照FIDIC合同条件规定()。

A.业主应从规定期限最后一天的次日起承担延期验收的工程照管和养护费用
B.监理工程师应当与承包人和业主协商后,确定与此相关的费用补偿额
C.由承包人继续负责对本工程进行照管和维护,且承担照管与维护的费用


点击查看答案


184、单项选择题  下面关于不安抗辩权的说法错误的是()。

A、不安抗辩权适用于双务合同
B.不安抗辩权行使后就意味着合同的终止
C.不安抗辩权是先履行一方的抗辩权
D.当事人没有确切证据而中止履行的,应当承担违约责任


点击查看答案


185、判断题  公民是自然人,自然人也一定是公民。


点击查看答案


186、问答题  如果某公路工程施工承包合同,执行的是世界银行国际竞争性招标文件范本(CMBD版本),在施工期间,由于承包人自己承运的大型施工机械与临时工程等进场时将运输途中的一座公路小桥压坏,当地公路主管因此找到业主,要求予以赔偿,业主为此要求监理工程师按照合同提出处理意见。请你列举合同条件在哪一条上规定如何分清情况分别处理的原则,并回答本案例应当如何处理。


点击查看答案


187、多项选择题  合同条件第42条规定,如果发生“业主占用现场”属于业主的风险,监理工程师应批准给予时间(工期)与费用的补偿,以下列出的情形属于业主占用现场的是()。

A.业主延迟提供本工程合同中所规定、可以供承包人随时占用的现场各部分用地
B.未按照监理工程师在开工通知令中确定的提供现场用地J顷序和时间向承包人提供施工用地
C.业主所提供的现场,面积大小不能满足合同的规定
D.业主没有按合同所规定的条件提供进出施工现场的通道


点击查看答案


188、单项选择题  因不可抗力致使监理合同不能履行或部分履行,责任和损失的担负原则:

A、业主负全责
B、监理负全责
C、各负其责
D、施工方负全责


点击查看答案


189、单项选择题  没有经过公证的合同一般认为()。

A、是无效合同
B、是可撤销合同
C、是效力待定合同
D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同


点击查看答案


190、判断题  根据规定,只要当事人双方经过协商一致同意,就可以变更和解除合同。


点击查看答案


191、单项选择题  某公路项目设计合同的价格为300万元,设计单位已接受委托方支付的定金,无正当理由拒不履行合同义务,则委托方有权要求设计单位返还()万元。

A.60
B.30
C.90
D.120


点击查看答案


192、多项选择题  施工承包合同,凡是在已经履行或履行完毕后,被确认为无效合同的,在下列违约方应当承担的违约责任方式中,()是符合规定的。

A.停止履行
B.赔偿损失
C.恢复原状、返还财产
D.继续履行、返还定金、处罚违约金
E.折价补偿
F.追缴财产、收归国有


点击查看答案


193、判断题  FIDIC条款中允许索赔,纯粹是为了保护承包人的利益,对业主是不利的。


点击查看答案


194、多项选择题  施工承包合同,在已经履行或已经履行完毕后才被确认为无效合同的,必须全部满足以下()条件,可以将已完成的工程判给发包方所有,并由发包方给承包人折价补偿。

A.不属于工程质量低劣,或虽有质量问题,但尚可补救的
B.不对社会公众形成危害的
C、没有严重违反国家规划、计划和规定的
D.没有违反招标投标法的规定订立合同的


点击查看答案


195、多项选择题  FIDIC合同条件下,监理工程师的权力有()。

A、任命工程师代表
B、批准承包人授权的驻工地代表
C、根据需要中止承包人的某些义务
D、批准设计图纸或变更
E、批准或拒绝合同的转包


点击查看答案


196、多项选择题  指定分包商的特点表现为()。

A、由业主选定实施单位
B、与业主签订合同
C、总包商负责施工中的协调管理
D、工程师负责施工中的协调管理
E、完成工作内容不属于总包商的承包工作


点击查看答案


197、多项选择题  须经监理工程师审批的承包人的分包行为有()。

A.工程某一部分的分包
B.按照技术规范的要求购买材料
C.材料与设备的加工分包
D.劳务分包


点击查看答案


198、单项选择题  安装工程任务邀请招标时,某一未被邀请单位送达招标单位的投标书属于()。

A、要约
B、承诺
C、新的要约
D、既不是要约也不是承诺


点击查看答案


199、单项选择题  公路工程施工合同示范文本中,工程师无权指示设计变更的情形是()

A、减少合同中约定的工程量
B、改变有关工程的施工时间
C、删除承包范围内的部分工作
D、更改工程有关部分尺寸


点击查看答案


200、单项选择题  经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为,自觉实现权益主体(债权人)的经济利益和要求的责任。义务主体如果不履行或不完全履行其合同义务,权利主体一方有请求()强制执行的资格。

A.上级主管部门
B.有关司法机关
C.当地工商行政管理机关
D.当地公安局


点击查看答案


201、多项选择题  FIDIC条款中,监理工程师有权()。

A、撤换不称职的承包商代表
B、撤换不称职的监理工程师代表
C、批准承包人转让合同的要求
D、下令对不合格的工程停工整顿
E、终止业主与承包商的合同关系


点击查看答案


202、多项选择题  施工合同履行中造成竣工日期延误,经甲方代表确认,工期相应顺延的情况有()。

A、工程量变化
B、工程设计变更
C、不可抗力
D、乙方实际进度与进度计划不相符
E、一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时


点击查看答案


203、问答题  某工程项目采用20m预制箱梁,业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案:一是采用平行发包模式,即预制箱梁、安装和土建工程分别发包;另一种是采用总分包模式,即由土建施工单位总承包,箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 如采用施工总分包模式,监理工程师应从哪些方面对分包单位进行管理?主要手段是什么?


点击查看答案


204、多项选择题  合同履行地点是指:()

A、注册登记的地点;
B、签订合同的地点;
C、交付标的地点;
D、支付价款的地点;
E、标的生产地。


点击查看答案


205、单项选择题  如果在合同中规定可以提供“材料预付款”的,该材料预付款是用于由承包人购进的、将用于永久工程的材料的。由业主在收到工程师出具的“材料预付款支付证书”的当月的月支付中提供给承包人,它是一笔数额为材料价款()的无息贷款。

A.百分之百(100%)
B.百分之七十五(75%)
C.百分之八十(80%)
D.百分之九十(90%)


点击查看答案


206、多项选择题  保证合同的当事人是()。

A、权利人
B、义务人
C、保证人
D、公证部门


点击查看答案


207、单项选择题  施工中的费用索赔出现的原因是()

A.非自身的原因,且实际造成了损失,应由对方承担责任的补偿或赔偿
B.只限定当事人违约而提出的赔偿
C.非自身的原因,且实际造成了损失,应由对方承担责任的补偿或赔偿
D.不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿


点击查看答案


208、判断题  属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误,而该项工作并不位于工程师批准承包商施工进度计划的关键线路上,则一定不批准承包商顺延合同工期。


点击查看答案


209、多项选择题  下列合同和施工承包合同有主从关系的是()。

A.勘察设计合同
B.履约担保合同
C.监理服务合同
D.设备安装合同


点击查看答案


210、多项选择题  《合同法》规定,合同权利、义务终止,不影响合同中()的效力。

A、清理条款
B、质量条款
C、结算条款
D、风险条款


点击查看答案


211、多项选择题  在评标过程中,参加评标委员会的评标专家一般应由()。

A.主管部门聘请
B.由主管部门指定
C.由业主或招标单位聘请
D.从专家库中随机抽取


点击查看答案


212、单项选择题  《合同法》规定承担“履约违约”责任的原则是()。

A.过失责任原则
B.平等自愿原则
C.诚实信用原则
D.严格责任原则


点击查看答案


213、多项选择题  委托合同可以分为有偿委托合同和无偿委托合同。委托监理合同属于()合同。对于有偿委托合同,因受托人的过错给委托人造成损失的,委托人()赔偿损失。

A.有偿委托
B.无偿委托
C.不可以请求赔偿损失
D.可以请求赔偿损失


点击查看答案


214、判断题  监理工程师有权要求承包人进行合同技术规范规定以外的检验。


点击查看答案


215、判断题  当工程的监理方,通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷、不符合合同规定时,则监理工程师有权拒收这些材料或工程设备。


点击查看答案


216、多项选择题  无效经济合同的财产后果,可按()

A、追究违约金
B、返还财产
C、赔偿损失
D、追究处罚金
E、追缴财产


点击查看答案


217、单项选择题  在以下所列的事项中,()不属于委托人的义务和责任的。

A.委托人应预付处理委托事务的费用给受委托人
B.向受委托人报告工作
C.若发生受托人为处理委托事务垫付的必要费用时,委托人应当偿还该费用及其利息
D.受托人完成委托事务的,委托人应当向其支付报酬
E.因不可归咎于受托人的事由,委托合同解除或者委托事务不能完成的,委托人应当向受托人支付相应报酬


点击查看答案


218、单项选择题  计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的()之日为止。

A、工程移交证书
B、工程移交证书指明的竣工日
C、解除缺陷责任证书
D、最终支付证书


点击查看答案


219、多项选择题  监理单位的义务包括()。

A、选择承担工程项目建设的实施单位
B、与承包人签订施工合同
C、公正地维护有关各方的合法权益
D、不得泄漏与本工程有关的保密资料
E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动


点击查看答案


220、单项选择题  凡是不能满足主体合格要件的合同一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是()。

A.对
B.不对
C.没有得到相对人追认的才无效
D.由相对人一方认定其是否有效


点击查看答案


221、多项选择题  在下列工作中,是承包人在缺陷责任期内的任务的有()。

A.修复施工缺陷
B.完成尚未完成的剩余扫尾工程
C.工程照管
D.可能出现的变更工程的施工


点击查看答案


222、判断题  以特定物为标的的要约有时可以向多家单位发出,例如施工招标,业主可以向多家单位发售招标文件。


点击查看答案


223、判断题  委托合同终止时,监理单位应当向业主报告委托事务的结果。


点击查看答案


224、问答题  

某公路项目签约后,承包人在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源,但由于地方保护、哄抬物价的影响,导致材料价格大幅上涨,因此承包人就此提出申请,要求通过设计变更调整材料单价,而业主认为根据合同第11款的规定,承包人已经认真进行了现场考察,在市场经济条件下对此应有充分考虑,因此拒绝给予承包人任何经济补偿。
问题:①做为监理工程师你对此有何看法?
②承包人应吸取什么经济教训?


点击查看答案


225、单项选择题  招标单位组织现场考察时,对某投标者提出的问题,应当()。

A、以书面形式向提出人作答复
B、以口头形式向提出人当场答复
C、先在标前会上用口头澄清,会后再以书面形式向全体投标人作同样答复
D、可不向其他投标者作答复


点击查看答案


226、判断题  委托代理人按照被代理人的委托行使代理权,法定代理人依照法律的规定行使代理权,指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权。


点击查看答案


227、单项选择题  如果监理单位的行为属于无权代理、无效代理,或者是监理单位对监理的事务“不作为”,给施工承包合同的双方当事人造成了损失的,应当由()负责对该损失进行赔偿的责任。

A.业主
B.承包人
C.监理单位
D.直接处理监理事务的监理从业人员


点击查看答案


228、多项选择题  因监理单位与第三方的共同责任而给业生造成了经济损失计算监理单位赔偿费的原则是()。

A、按工程实际受到的损害计算
B、按业主认为所受到的损害计算
C、按实际损害计算一定比例的赔偿金
D、监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额
E、监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额


点击查看答案


229、多项选择题  代理具有如下特征:()

A、以代理人的名义从事活动;
B、以被代理人的名义从事活动;
C、任何事情及行为都可以代理;
D、代理人可在授权范围内独立进行意思表示;
E、代理行为产生的后果由代理人享有。


点击查看答案


230、判断题  对于无权代理行为,被代理人可以不承担法律责任。


点击查看答案


231、多项选择题  在FIDIC施工合同条件下,发生()等事件时,承包商可以提出索赔。

A、其他承包商干预
B、设计图纸上没有标明尺寸
C、施工现场发现文物
D、战争、革命等
E、工程师要求增加钻孔和勘探开挖


点击查看答案


232、单项选择题  从担保法和会计制度上看,开工预付款(国际惯例称其为动员预付款)应当属于()性质的款项。

A.定金
B.保证金
C.无息贷款
D、暂付款
E.承包人具有的留置权


点击查看答案


233、单项选择题  我国的法律规定:投标人不得以低于成本的报价竞标;其中的成本价是指()。

A.社会平均成本价
B.投标人的个别成本价
C.合同标底的价格
D.本行业的行业平均成本价


点击查看答案


234、判断题  《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)中的"工程师”是指业主为实施本合同委托的承担本合同工程监理工作的独立法人。


点击查看答案


235、判断题  根据我国《合同法》与《仲裁法》的规定,如果当事人对仲裁结果不服的,可以向法院提出诉讼。


点击查看答案


236、单项选择题  双方签署的监理合同内写明的合同金额是指()的酬金。

A、正常监理工作
B、附加监理工作
C、额外监理工作
D、包括正常,附加和额外监理工作


点击查看答案


237、单项选择题  依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下报刊上发布:()。

A、中国经济导报
B、中国建设报
C、中国日报
D、中国交通报


点击查看答案


238、单项选择题  监理机构为执行监理任务所需的工程资料,应由()提供。

A、监理单位自费收集
B、向业主付费索取
C、向设计单位付费索取
D、业主免费提供


点击查看答案


239、多项选择题  以下那几项事务是FIDIC《土木工程施工合同条件》中所规定必须由工程师代表(国内称为总监)亲自处理不得委托他人的,()

A、发布开工令
B、处理承包人违约
C、指示“暂定金额”开工
D、特殊风险的处理
E、隐蔽工程验收


点击查看答案


240、多项选择题  合同当事人在()情况下订立的合同,有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。

A、不情愿
B、存在重大误解
C、显失公平
D、危害国家利益或社会公众利益
E、被对方欺诈或胁迫


点击查看答案


241、判断题  保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物,存货人支付仓储物,存货人支付仓储费的合同。


点击查看答案


242、多项选择题  FIDIC合同条件规定,进行竣工结算时,下列情况中()不属于增加或减少超过有效合同价15%后的调整原因。

A、因法规、税收等政策变化的补偿款
B、业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款
C、承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款
D、完成新增工作内容获得的工程款
E、汇率变化的调整费


点击查看答案


243、多项选择题  施工中因不可抗力事件的影响而使承包商受到损害时,他有权获得补偿的款项可能包括()。

A、直接费
B、间接费
C、利润损失
D、施工现场管理费
E、公司总部管理费


点击查看答案


244、多项选择题  下列关于施工合同履行过程中,有关隐蔽工程验收和重新检验的的提、做法错误的有()

A、工程师不能按时参加验收,须在开始验收前向承包大提出书面延期要求
B、工程师未能按时提出延期要求,不参加验收,承包大可自行组织验收
C、工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
D、发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录
E、由于工程师没有参与验收,则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求


点击查看答案


245、多项选择题  有下列()情形的人不得担任评标委员会成员,已经担任的应当主动提出回避。

A.项目主管部门或者行政监督部门的人员
B.业主单位的人员
C.投标人与投标人主要负责人的近亲属
D.与投标人有经济利益关系的人


点击查看答案


246、单项选择题  上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同,双方商定在济南站交货,但最终因不可预见的原因合同未得实际履行,若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷的诉讼,应在()起诉。

A.天津市人民法院
B.上海市人民法院
C.济南市人民法院
D.铁路运输法院


点击查看答案


247、多项选择题  合同是平等民事主体的()之间订立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。

A、法人
B、自然人
C、其他组织
D、当事人


点击查看答案


248、判断题  订立合同协议书并收到履约保函后,业主即应尽快将投标保证金退还未中标的投标者,而中标的投资者不需要立即退还。


点击查看答案


249、判断题  中标通知书与图纸是合同文件的组成部分。


点击查看答案


250、单项选择题  关于不可抗力的说法正确的是()。

A.施工期间下雨属于不可抗力
B.由于不可抗力的原因导致承包商不能按约定的工期竣工,承包商不属于违约
C.由于不可抗力发生,承包商可以要求全部免责
D.对于不可抗力在迟延履行期间造成的合同不能履行,不能免除责任


点击查看答案


251、单项选择题  业主投保“工程一切风险”后,工程项目建设过程中的()。

A、一切风险转移给保险公司
B、部分风险转移给保险公司
C、全部风险仍由业主承担
D、全部风险转移给承包人


点击查看答案


252、判断题  监理工程师与业主的关系是被委托与委托的关系,也是代理人与被代理人的关系,应做到各负其责,独立工作,相互尊重,密切合作。


点击查看答案


253、单项选择题  投标有效期是指()。

A.从开始发售招标文件之日起到投标截止日止之间的一段时间
B.从开标之日起到签发中标通知书之日止之间的一段时间
C.从购买资格预审文件之日起到签发投标邀请信之日止之间的一段时间
D.从中标人收到中标通知书之日起到签署合同协议书之日止之间的一段时间


点击查看答案


254、判断题  在FIDIC条款中,勘察资料是参考资料,不构成合同的一部分。


点击查看答案


255、单项选择题  如果属于重点工程公开招标,但是在参加投标的单位少于3家的情况下签订的合同,该合同属于()。

A.合同有效
B.无效合同
C.可撤销合同
D.合同效力待定


点击查看答案


256、多项选择题  某工程中出现了下列情况,承包人申请延期,根据FIDIC合同条款,监理工程师不予批准的有()。

A.工程施工中,监理工程师根据合同规定对施工质量进行检查致使工程暂停
B.地下发现文物致使某在关键线路上的工程进度受阻
C.业主在应当付款时间后28天仍未付款给承包人致使承包人资金周转困难,影响施工进度
D.工程变更后总工期要延长


点击查看答案


257、单项选择题  当业主与承包人所订立的施工承包合同,没有采用书面的形式签订时,则应当属于()。

A.合同有效
B.无效合同
C.可撤销合同
D.合同效力待定


点击查看答案


258、单项选择题  合同主体义务表现为()。

A、按照自己的意志作出某种行为
B、按照对方的要求作出某种行为
C、权利受到侵害时有权请求法律的保护
D、要求对方不得不作出某种行为


点击查看答案


259、多项选择题  法人的民事权利能力是指法人在参与经济活动时的一种()的资格。

A、实体
B、享有经济权利
C、承担经济义务
D、履行合同的能力
E、纳税的义务


点击查看答案


260、单项选择题  在《合同法》第十二条中,规定“为了宣传推广起见,当事人可以参照()订立合同”。

A.有效合同
B.合同示范文本
C.格式化合同
D.定式合同


点击查看答案


261、多项选择题  从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要,项目业主可以在原定有效期届满之前,要求延长投标有效期,投标人有权同意或拒绝;如果同意延长,则投标人应当()。

A.在延长后的有效期内不得修改、撤销其投标文件
B.同意增加投标保证金
C.保证投标保证金在延长期内继续有效
D.具有优先中标的特权


点击查看答案


262、多项选择题  以下哪些是在一般分包行为中,承包人不需要报请监理工程师审批的分包行为。()

A、工程中某一部分的分包;
B、按照技术规范采购材料
C、劳务分包
D、构件与设备的加工。


点击查看答案


263、单项选择题  《公路工程国内招标文件范本》规定在投标截止日前()可以用“补遗书”的方式修改招标文件。

A.15天
B.21天
C.28天
D.30天


点击查看答案


264、单项选择题  违约金具有何种性质()

A.补偿性
B.惩罚性
C.补偿性和惩罚性
D.视具体情况而定


点击查看答案


265、判断题  非关键线路的图纸迟交一定可以延期。


点击查看答案


266、判断题  不可抗力事件,是指发生不能预见、破坏不能防止、损失不可避免的客观情况。


点击查看答案


267、判断题  招标投标法规定不得以低于成本价参与投标竞争。其中成本价指的是行业平均成本价。


点击查看答案


268、多项选择题  法律规范中所指的法律“事件”包括()。

A.地震灾害
B.乙方的违约行为
C.社会动乱
D.非甲乙方责任的火灾
E.双方达成变更协议


点击查看答案


269、多项选择题  《世界银行国内竞争性招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成()。

A.投标人的资格要足够
B.投标文件对招标文件做出了全面的响应
C.评标价最低
D.合理低标价


点击查看答案


270、多项选择题  施工承包合同的“合同成立”与“合同生效”之间的关系是()。

A.合同成立后等到约定的“附条件”和“附时间”成就之后合同生效
B.合同成立之后必须经过有关单位的批准后方能生效
C.“承诺生效”之时合同“成立”
D.合同成立之后必须到有关单位办理登记手续后方能生效
E.合同成立与生效同时产生
F.中标人收到中标通知书即表示“承诺”生效。承包人收到中标通知书后28天内递交履约保证金保函与业主签订合同协议书就是“附时间”和“附条件”


点击查看答案


271、多项选择题  FIDIC合同条件定义的合同价格是指()。

A.中标通知书中写明的中标价
B.投标书中写明的投标价格
C.承包人实际得到的工程款
D.为施工并完成工程和修复缺陷应付给承包人的总金额


点击查看答案


272、多项选择题  下列哪种工作属于监理工程师的附加工作()。

A、业主供应材料拖期,导致工程延期期间的工作量
B、监理工程师自身原因引起的工作时间延长
C、承包人的质量事故引起的工作时间延长
D、监理工程师自身原因与业主终止合同
E、原为业主义务后来交给监理工程师去做


点击查看答案


273、判断题  合同纠纷处理的原则是协商为主、调解优先。


点击查看答案


274、多项选择题  可以是第三人作出担保的方式有()

A、保证
B、抵押
C、质押
D、留置
E、定金


点击查看答案


275、判断题  按照FIDIC条款签订的施工承包合同,其合同文件由合同通用条款和专用条款组成。


点击查看答案


276、多项选择题  以下所列情形,属于合同法第二十条所规定的要约失效的条件的是()。

A.拒绝要约的通知到达要约人
B.要约人反悔的
C.承诺期限(或称要约有效期)届满
D.“受要约人”对要约的内容做出实质性变动的
E.新的“重新要约”出现,老的要约就自动失效


点击查看答案


277、判断题  在编制招标文件时,业主的风险责任越小越好。


点击查看答案


278、问答题  某工程项目采用20m预制箱梁,业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案:一是采用平行发包模式,即预制箱梁、安装和土建工程分别发包;另一种是采用总分包模式,即由土建施工单位总承包,箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 在平行发包模式下,箱梁运抵施工现场,安装施工单位可否视其为“甲供构件”,为什么?如何组织检查验收?


点击查看答案


279、判断题  计日工是处理工程变更(估价)的一种特殊形式。


点击查看答案


280、单项选择题  在签发整个工程的竣工交接证书时,监理工程师对合同价格的调整仅限于工程变更超出有效合同价格的()的那部分款额。

A、5%
B、10%
C、15%
D、20%


点击查看答案


281、多项选择题  建设工程合同属于()

A、从合同
B、主合同
C、诺成合同
D、实践合同
E、分包合同


点击查看答案


282、判断题  工程转让实质就是承包合同法律关系中的主体发生了变更。工程分包是获得整个工程或某一区段的承包人,将本应由自己完成的某一部分工程,按专业性质或工程范围,交给第三人(分包人)去施工。据此,可以认为合同分包也就等同于合同转让。


点击查看答案


283、单项选择题  《招标投标法》规定,采用邀请招标方式的,必须向()以上的潜在投标人发出邀请。

A.2个
B.3个
C.4个
D.5个


点击查看答案


284、问答题  在路基施工过程中,遇有下列原因使工期拖延:①业主拟将某段路基改为高架桥(处于关键线路上),在口头通知承包商两个月后才下发正式文件和变更图纸;②在土方开控(不处于关键线路上)过程中遇到了一些地质勘探没有探明的孤石;③6~8月份施工时遇到季节性降雨,雨量与往年相近;④在设计图纸中指明的借土场经取样试验,不能用于路基填筑(处于关键线路上),必须重找借土场,为此花费了7天时间。承包商就上述问题按政党索赔程序提出了延长工期及补偿停工期间窝工损失的申请。作为监理工程师,应如何处理?


点击查看答案


285、多项选择题  我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有()。

A.质押
B.抵押
C.保证
D.定金
E.留置权
F.保留金、预付款、暂定金


点击查看答案


286、多项选择题  以下属于无权代理行为的是()。

A.未经被代理人授权的代理行为
B.超越代理权限的代理行为
C.“双方代理”产生的代理行为
D.恶意串通的代理行为
E.代理权限消灭以后所进行的代理行为
F.自身代理的代理行为


点击查看答案


287、多项选择题  属于建筑工程一切险除外责任的情况通常包括()。

A、职工缺乏经验造成严重损失
B、因原子核裂变而造成的损失
C、由于合同罚款及其他非实质性损失
D、因设计错误(结构缺陷)而造成的损失
E、一般性盗窃和抢劫


点击查看答案


288、判断题  指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内。


点击查看答案


289、单项选择题  处理合同纠纷的原则是()。

A、协商为主、调解优先原则
B、维护业主利益的原则
C、严格监理的原则


点击查看答案


290、单项选择题  根据FIDIC合同条款第5.2款的规定:“构成合同的所有文件应互为解释,当这些文件出现多义性或不一致性时,()应做出解释和校正,并对此发出指令”。

A.业主
B.承包人
C.监理工程师
D.合同双方的上级主管部门


点击查看答案


291、多项选择题  根据《合同法》规定,建设工程合同包括()。

A、勘察合同
B、设计合同
C、监理合同
D、施工合同
E、设备采购合同


点击查看答案


292、多项选择题  有资格代理招标的机构应满足的条件包括()

A.必须是法人组织
B.不得与行政机关有隶属关系
C.有从事招标代理义务的场所
D.有编制招标文件的能力
E.有自己的评标专家库


点击查看答案


293、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定,工程实施过程中,据以支付给承包商的工程量可以是()。

A、工程量清单中所列数量
B、承包商参加下,工程师测量的实际完成工程量
C、工程师监督下承包商测量并经工程师签字确认的工程量
D、根据图纸、承包商计量的实际工程量


点击查看答案


294、多项选择题  工程师对运至工地不合格材料或设备、不合格工程有权发布的指令有()。

A、在规定时间内将不合格材料或设备运出工地
B、要求承包人用合格材料取代不合格材料和设备施工
C、要求承包人弥补缺陷
D、雇佣其他承包人
E、拆除重做


点击查看答案


295、单项选择题  根据合同条件的规定,工程变更过程中,当单价按条款允许调整时,单价调整的基本原则是()。

A.工程量减少,则单价提高
B.工程量增加,则单价提高
C.工程量增加,则单价降低
D.单价偏高,则予以降低,反之提高


点击查看答案


296、多项选择题  当事人在订立无效合同以后将产生下列法律后果()

A、承诺必须由受要约人向要约人作出
B、承诺的方式必须符合要约的要求
C、承诺必须在规定的期限内到达要约人
D、承诺的内容必须与要约的内容一致
E、承诺必须以明示的方式作出


点击查看答案


297、多项选择题  某甲在承诺中对某乙发来的要约作了一些非实质性的变更,则()。

A、该承诺有效
B、如果某乙及时表示反对,则该承诺无效
C、如果要约中表明不得对要约的内容做出任何变更,则该承诺无效
D、如果没有B、C、中的假设,则合同的内容以要约为准
E、如果没有B、C、中的假设,则合同的内容以承诺为准


点击查看答案


298、单项选择题  根据交通部公路工程国内招标文件范本的规定,保留金的处理方式是()。

A.在签发移交证书后立即全部退还
B.在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C.随中间交工证书的签发,按比例逐步退还
D.在签发移交证书后退还保留金的一半,签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半


点击查看答案


299、多项选择题  工程建设监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括()。

A、原承包商因严重违约业主与其终止合同后监理单位完成的善后服务工作
B、由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C、原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担
D、应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E、不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停,事件影响消失后恢复正常监理服务前的准备工作


点击查看答案


300、多项选择题  缔约当事人有()情形,应当依法承担缔约过失责任:()

A、假借订立合同,恶意进行磋商;
B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实;
C、违反缔约中的保密义务;
D、违反缔约中通知义务;
E、违反公平原则,损害对方利益。


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中,在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师:公路监理工程师合同管理》题库,分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记!经广大会员朋友实战检验,此方法考试通过率大大提高!绝对是您考试过关的不二利器
手机用户可保存上方二维码到手机中,在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇华为认证考试:华为认证数据通信..

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询