当前位置：91考试网 -> 考试题库

公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理必看考点（每日一练）
2020-08-13 03:54:22 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、多项选择题  按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，工程师发布变更指令的范围应限于（）等方面。

A、删减部分合同规定工作内容交给其他承包人实施
B、更改部分工程的位置和尺寸
C、增加部分合同中约定的工程量
D、为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序
E、要求承包人完成其投标书中未承诺到场的大型施工机械才能实施的新增工程


点击查看答案


2、问答题  投标单位给业主的优惠条件未写在投标书内，评标时是否予以考虑，为什么？


点击查看答案


3、单项选择题  如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。

A、人民法院
B、政府的建设行政主管部门
C、上级仲裁委员会
D、质量监督机构


点击查看答案


4、判断题  损害赔偿是违约责任的主要方式。


点击查看答案


5、多项选择题  施工承包合同，在已经履行或已经履行完毕后才被确认为无效合同的，必须全部满足以下（）条件，可以将已完成的工程判给发包方所有，并由发包方给承包人折价补偿。

A．不属于工程质量低劣，或虽有质量问题，但尚可补救的
B．不对社会公众形成危害的
C、没有严重违反国家规划、计划和规定的
D．没有违反招标投标法的规定订立合同的


点击查看答案


6、多项选择题  无权代理行为包括（）。

A、代理人接受委托与自己签订合同
B、代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同
C、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的合同，但委托方同意接受
D、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的经济合同，但委托方不同意接受
E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托授权书内容范围内的合同委托方同意接受


点击查看答案


7、单项选择题  监理合同自（）开始生效。

A、合同签字之日
B、合同写明开始执行监理业务之日
C、监理单位实际开始执行监理业务之日
D、被监理合同开始执行之日


点击查看答案


8、单项选择题  如果是由于业主、监理工程师、业主雇佣的其他承包人的原因，使得已经基本完工的工程无法进行竣工验收的，则认为（）。

A．须等到其他承包人的原因消除、且验收合格后，监理工程师才能依照程序签发移交证书
B．该工程已在预定进行检验完成的那一天就被业主接收了
C．无法处理
D．须由监理工程师与承包人协商一个意见、报业主同意后，再按协商结果执行


点击查看答案


9、判断题  合同纠纷处理的原则是协商为主、调解优先。


点击查看答案


10、多项选择题  总价合同必须满足的条件是（）。

A、设计图纸和说明书详细全面
B、工程量不大
C、工程风险不大
D、在合同条件允许范围内给承包人以各种方便


点击查看答案


11、多项选择题  下列的（）是投标担保应保证的作用。

A．投标人投标后不能变更或撤销投标文件
B．接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长
C．投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书
D．投标人中标后必须要履行合同
E．投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）


点击查看答案


12、判断题  只有经过监理工程师签发给承包人的图纸才是用于合同工程施工的睦—有效的图纸。


点击查看答案


13、判断题  在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标。


点击查看答案


14、单项选择题  双方签署的监理合同内写明的合同金额是指（）的酬金。

A、正常监理工作
B、附加监理工作
C、额外监理工作
D、包括正常，附加和额外监理工作


点击查看答案


15、单项选择题  以下备选答案符合《工程建设项目施工招标投标办法》（2003年）对招标人编制“标底”的规定的是（）。

A．必须编制标底
B．不承认“标底”对评标工作有法律约束力
C．根据项目的特点决定是否编制标底
D．对一个工程可以编制两个或两个以上的标底


点击查看答案


16、多项选择题  下列（）不属于合同条件的组成部分。

A、通用条件
B、合同文件
C、专用条件
D、法律法规


点击查看答案


17、多项选择题  根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是（）。

A、保证
B、抵押
C、留置
D、质押
E、定金


点击查看答案


18、多项选择题  下列（）属绝对无效的代理行为，不可以追认。

A．未经被代理人授权的代理行为
B．超越代理权限的代理行为
C．“双方代理”产生的代理行为
D．恶意串通的代理行为
E．代理权限消灭以后所进行的代理行为
F．自身代理的代理行为


点击查看答案


19、判断题  无效经济合同的确认权归人民法院或者仲裁机构。


点击查看答案


20、多项选择题  当事人在订立无效合同以后将产生下列法律后果（）

A、承诺必须由受要约人向要约人作出
B、承诺的方式必须符合要约的要求
C、承诺必须在规定的期限内到达要约人
D、承诺的内容必须与要约的内容一致
E、承诺必须以明示的方式作出


点击查看答案


21、多项选择题  在合同促裁制度中，首席仲裁员由（）

A、当事人共同选定 
B、仲裁申请人选定 
C、未申请仲裁一方当事人选定 
D、当事人共同委托仲裁委员会主任指定 
E、仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定


点击查看答案


22、多项选择题  在下述各项中，属投标报价降低风险报价策略的是（）

A、加强索赔
B、购买保险
C、开口开级报价
D、多方案报价
E、按成本加酬金方式结算报价


点击查看答案


23、单项选择题  合同法对自然人在工程建设合同中能否成为合同主体的规定有：（）

A、不可以成为招标人
B、不可以成为投标人
C、不可以招标但可以投标
D、可以招标但不能投标
E、既可以招标又可以投标
F、既不能招标也不能投标


点击查看答案


24、判断题  合同示范文本是由具有一定权威性的综合部门主持，广泛地听取了各方面特别是消费者的意见之后，按一定程序形成并颁布的，在本行业中有示范作用的合同文本。它具有规范性、完备性、适用性的特点。合同法提倡使用合同范本。但没有使用范本的合同，合同法仍然认定它是有效合同。


点击查看答案


25、单项选择题  总价合同与单价合同比较，（）。

A．总价合同便于处理工程变更
B．单价合同便于处理工程变更
C．总价合同加大了业主的投资风险
D．总价合同有利于降低工程造价


点击查看答案


26、多项选择题  当事人订立合同时（），给予对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

A、假借订立合同，恶意进行磋商
B、未经过公证
C、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
D、违背诚实信任的原则
E、提供虚假情况


点击查看答案


27、问答题  某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 简述计量的原则


点击查看答案


28、单项选择题  没有经过公证的合同一般认为（）。

A、是无效合同
B、是可撤销合同
C、是效力待定合同
D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同


点击查看答案


29、单项选择题  我国的法律规定：投标人不得以低于成本的报价竞标；其中的成本价是指（）。

A．社会平均成本价
B．投标人的个别成本价
C．合同标底的价格
D．本行业的行业平均成本价


点击查看答案


30、多项选择题  公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（）

A、办理招标备案
B、编制招标有关交件
C、发布招标公告
D、发售招标文件
E、组织现场考察


点击查看答案


31、判断题  承包商不对所分包工程内容承担责任和义务。


点击查看答案


32、单项选择题  下列那种行为属于要约（）

A、业主向承包人发出的订约通知；
B、业主发售的招标文件；
C、承包人投送的投标文件；
D、业主签发中标通知书；


点击查看答案


33、多项选择题  要约的法律约束力表现在（）。

A、要约生效后，在要约有效期内，要约人不得随意反悔（即不得撤消和修改要约）；
B、对方必须按照要约的条件订立合同；
C、是邀请投标人参加投标的法律证据；
D、要约人应当承担一旦‘受要约人’做出‘承诺’，就必须与其签订合同的法律责任。


点击查看答案


34、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，对要约的内容作实质性变更包括（）

A、对合同的标的、数量、质量的变更
B、对合同形式的变更
C、对合同的违约责任和解决争议方法的变更
D、对合同中的价款或者报酬的变更
E、对合同履行期限的变更


点击查看答案


35、单项选择题  以下哪一项不属于工程变更范围？（）

A、合同中列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少
B、取消合同中任何部分的工作细目的工作
C、改变合同中任何工作的性质、质量及种类
D、为完成工程进度而增加资源投入


点击查看答案


36、单项选择题  建设工程设计合同法律关系的客体表现为（）。

A．财
B．物
C．行为
D．非物质财富


点击查看答案


37、单项选择题  某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）

A．因迟到而自然失效
B．必须经要约人发出接受通知后才有效
C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效
D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺


点击查看答案


38、单项选择题  在FIDIC合同条件中所称的“工程师”指的是（）。

A．从事监理工作的从业人员
B．业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师


点击查看答案


39、单项选择题  作为订立合同的代理人（）。

A、必须是企业或单位内部有关人员
B．必须是企业或单位外聘人员
C．必须是其他组织或其驻外机构
D．以上三者（A，B，C）都可以为代理人


点击查看答案


40、单项选择题  （）可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同。

A．监护人
B．法定代理人
C．法定代表人（简称法人代表）
D．自然人


点击查看答案


41、单项选择题  在向承包人发出中标通知书之后（）天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。

A．7
B．42
C．21
D．28


点击查看答案


42、多项选择题  合同的转让的性质包括（）。

A、合同的转让改变了合同的内容
B、合同的转让使合同的主体发生变化
C、合同的转让往往涉及三方当事人
D、转让合同必须依照一定的形式
E、合同转让必须依法律行为而转让


点击查看答案


43、多项选择题  委托代理必须满足以下（）条件后，才可以代表被代理人进行生产经营活动；同样，这种代理人代表被代理人进行的生产经营活动也受到法律的保护。

A．必须以被代理人的名义设立权利和义务
B．必须获得市场准人证明
C．必须在授权的范围内设立权利和义务
D．必须事先取得委托证明
E．必须是法人单位的职工 
F．必须具有法人资格


点击查看答案


44、多项选择题  订立合同可采用的形式有（）。

A、承诺
B、要约
C、要约邀请
D、书面
E、口头


点击查看答案


45、单项选择题  承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时，（）。

A．可以拒绝执行
B．请总监理工程师确认
C．请业主批准
D．请行政主管部门确定


点击查看答案


46、判断题  监理工程师有权进行合同内没有规定的检查，但这种额外试验费用由业主承担。


点击查看答案


47、单项选择题  要约人要撤销要约，擞销要约通知应在（）到达对方。

A、要约到达对方之前
B、对方发出承诺之前
C、对方承诺到达要约人之前
D、对方承诺生效之后


点击查看答案


48、多项选择题  在评标过程中，参加评标委员会的评标专家一般应由（）。

A．主管部门聘请
B．由主管部门指定
C．由业主或招标单位聘请
D．从专家库中随机抽取


点击查看答案


49、判断题  不管什么合同范本，所规定的资格预审方法，都是采用综合评分法进行评审的。


点击查看答案


50、多项选择题  在FIDIC条款中的“合同”与“合同协议书”指的是（）。

A．同一个东西
B．合同文件就是合同协议书
C．合同文件包含有合同协议书
D．合同协议书是合同文件的组成部分


点击查看答案


51、多项选择题  索赔证据的基本要求是（）

A．索赔证据必须具备真实性 
B．索赔证据必须具备全面性 
C．索赔证据必须具备特定条件 
D．索赔证据必须具备及时性 
E．索赔证据必须具备直观性 
F．索赔证据必须具备逻辑性


点击查看答案


52、判断题  合同价格是为全部工程而规定的总金额，因此就是承包人在实施工程中实际得到的总金额。


点击查看答案


53、单项选择题  抢险救灾紧急工程应采用（）方式选择实施单位。

A．公开招标
B．邀请招标
C．议标
D．直接委托


点击查看答案


54、多项选择题  在以下列举被选答案中，承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准的有（）。

A．工程延期事件是否属实
B．延期事件是否发生在关键线路上
C．延期是由承包人自身原因引起
D．由于分包人的失职造成的工期延长
E．是否符合FIDIC条款的规定的动因


点击查看答案


55、多项选择题  施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有（）。

A、工程量变化
B、工程设计变更
C、不可抗力
D、乙方实际进度与进度计划不相符
E、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时


点击查看答案


56、单项选择题  工程开工前，（）应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。

A．承包人
B.发包人
C.承包人与发包人分别
D.向承包人与发包人均不


点击查看答案


57、多项选择题  法定的免责条件包括（）。

A、不可抗力
B、意外事件
C、第三人的过错行为
D、紧急避险
E、自己一方第三人的过错


点击查看答案


58、单项选择题  除（）外，合同允许变更或解除。

A、由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行
B、由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同，致使不能实现合同目的
C、由于合同主体的一方承办人调离单位
D、当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益


点击查看答案


59、判断题  建设工程合同应当采用书面形式。


点击查看答案


60、多项选择题  可以成为合同客体（或称标的）的有（）。

A．合同当事人可以有效支配的物质财富
B．合同当事人提供的行为（包括劳动和服务）
C．土地
D．合同当事人提供智力成果（如发明权、著作权、商标权、专利技术成果）


点击查看答案


61、单项选择题  根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是（）。

A、政府机关
B、银行
C、公民个人
D、学校


点击查看答案


62、多项选择题  以下属于可原谅延误的是（）。

A、不可抗力引起的延误
B、承包商对现场条件的错误判断引起延误
C、不适当的施工组织管理引起延误
D、特别恶劣的气候条件引起延误


点击查看答案


63、判断题  所谓单价合同是指单价绝对不能改变的合同。


点击查看答案


64、单项选择题  FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是（）。

A．通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面
B．专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先
C．专用条件是针对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化


点击查看答案


65、判断题  工程转让实质就是承包合同法律关系中的主体发生了变更。工程分包是获得整个工程或某一区段的承包人，将本应由自己完成的某一部分工程，按专业性质或工程范围，交给第三人(分包人)去施工。据此，可以认为合同分包也就等同于合同转让。


点击查看答案


66、判断题  业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。


点击查看答案


67、单项选择题  根据FIDIC条款，保留金的处理方式是（）。

A．在签发移交证书后立即全部退还
B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半


点击查看答案


68、判断题  损害赔偿可以由当事人约定。


点击查看答案


69、多项选择题  强制性保险是指（）。

A．国家的行政规章指定他必须向谁投保的险种
B．按照工程所在国的法律或国际惯例必须办理的保险
C.如果承包人不办理强制性保险，业主有权强制办理
D．如果业主也不办理强制性保险，监理工程师有权代为投保
E．在C、D两种情况下，所发生的投保费用，可以从应支付给承包人的任何款项中扣回


点击查看答案


70、单项选择题  当事人不服地方人们法院一审判决的，有权提起上诉。上诉的期限为判决书送达之日起（）。

A．5日内
B．10内
C．15内
D．一个月内


点击查看答案


71、多项选择题  从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要，项目业主可以在原定有效期届满之前，要求延长投标有效期，投标人有权同意或拒绝；如果同意延长，则投标人应当（）。

A．在延长后的有效期内不得修改、撤销其投标文件
B．同意增加投标保证金
C．保证投标保证金在延长期内继续有效
D．具有优先中标的特权


点击查看答案


72、问答题  某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 施工总承包单位提出异议，监理单位应按什么程序协调有关方的关系？


点击查看答案


73、单项选择题  下面关于不安抗辩权的说法错误的是（）。

A、不安抗辩权适用于双务合同
B．不安抗辩权行使后就意味着合同的终止
C．不安抗辩权是先履行一方的抗辩权
D．当事人没有确切证据而中止履行的，应当承担违约责任


点击查看答案


74、单项选择题  监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应（）。

A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．应按责任比例计算赔偿
E．不承担责任


点击查看答案


75、多项选择题  标底价格由（）组成

A．成本
B．利润
C．税金
D．直接费
E．间接费


点击查看答案


76、判断题  当工程的“监理方”，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷，不符合合同规定时，则监理方有权拒收这些材料或工程设备。


点击查看答案


77、单项选择题  当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（）为准。

A、招标文件中的规定
B．现场考察时招标单位的口头解释
C．招标单位在会议上的口头解答
D．发给每个投标人的书面质疑解答文件


点击查看答案


78、判断题  无效合同是从其确认时起失去法律效力。


点击查看答案


79、单项选择题  监理工程师对承包人施工质量不合格的工程不进行计量，是行使合同法中的（）。

A．一般抗辩权
B．同时抗辩权
C．不安抗辩权
D．后履行抗辩权


点击查看答案


80、判断题  在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段


点击查看答案


81、多项选择题  法律规定出现下列情况之一者，合同权利人依法可以要求解除合同（）。

A、合同标的特定物已经灭失时
B、义务人违约后，待标的物交付给权利人已成为不必要时
C、实际履行消耗过大，并造成更大损失
D、权利人考虑到订购的货物市场价格下降时


点击查看答案


82、判断题  施工承包合同履行过程中，一方当事人向对方发出要求变更合同的通知后，原合同内相应部分双方约定的权利义务即产生了改变的法律效力。


点击查看答案


83、多项选择题  合同解除包括（）。

A、自愿解除
B、强制解除
C、约定解除
D、法定解除


点击查看答案


84、单项选择题  业主与承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位，对此，以下说法正确的是（）。

A．合同有效
B．合同如果是当事人意思的真实表示，就有效
C．合同无效
D．合同如果没有违背法律要求的形式上的要求，就有效


点击查看答案


85、多项选择题  按照合同法的规定，合同的形式表述错误的是（）。

A、当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式
B、当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式
C、法律规定采用书面形式当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立
D、数据电文是书面形式的一种
E、合同书分为标准合同书和一般合同书


点击查看答案


86、多项选择题  以下（）是招标人有权不予受理的投标文件。

A．逾期送达的或者未送达指定地点的
B．未按招标文件的规定格式填写，内容不全、字迹模糊无法辨认的
C．开标以前递交了“降价信”的
D．投标人的名称与组织结构与资格预审时不一致的的


点击查看答案


87、多项选择题  以下内容属于《公路工程国内招标文件范本》规定在响应性审查中可以允许轻微偏离的是（）。

A．投标人对招标文件中关于风险划分原则的修改
B．提出与招标文件不同的工程计量、验收、支付办法
C．投标报价的算术误差偏差不超过1％的报价
D．施工组织设计不够完善


点击查看答案


88、单项选择题  公路工程施工中，当施工工地距居民住宅区距离小于150米时，承包人不得在夜间安排噪声超过（）的机械施工。

A、45dB；
B、55dB；
C、75dB；
D、85dB。


点击查看答案


89、多项选择题  FIDIC施工合同条件下，（）情况下工程师发布“暂时停工”指令，是应给承包商相应的工期补偿的。

A、由于承包商应负责任的必要停工
B、由于现场气候条件的影响而导致的停工
C、工程师无法及时提供施工图纸而引起的停工
D、为了部分工程的安全而必要的停工
E、业主提供设计图纸延误而引起的停工


点击查看答案


90、多项选择题  符合《招标投标法》的规定，可以参加投标的是（）。

A．法人
B．自然人
C．上级主管机关推荐的人
D．经政府审核批准的人
E．其他社会组织


点击查看答案


91、判断题  标有单价的工程量清单是办理中期支付和结算的依据。


点击查看答案


92、判断题  合同法第一百一十七条所称的不可抗力，是指发生不能预见、破坏不能防止、损失不可避免的客观情况。


点击查看答案


93、多项选择题  办理交工结算的条件是（）。

A．工程已全部完工
B．已签发移交证书
C、已签发缺陷责任证书
D．基本完工


点击查看答案


94、多项选择题  某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作也都已经在签发中标通知书后的42天内完成。以下备选答案中正确的是（）。

A．应以签发中标通知书后的第42天为整个工程的开工日期
B．以双方实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
C．以承包人实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
D．将业主比承包人完成准备工作所晚出的天数，确定为合法的工期索赔时间
E．不需要给予延长的工期索赔


点击查看答案


95、单项选择题  下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。

A、抵押人所有的房屋
B、抵押人有权使用的集体土地所有权
C、依法被查封的财产
D、抵押人所有的支票


点击查看答案


96、判断题  合同变更不会导致原合同关系的消灭和新的合同关系的产生，仅仅是对合同内容局部的、非实质性的变更。是在保持原合同效力的前提下，在合同当事人之间产生新的债权债务关系。


点击查看答案


97、判断题  某公路施工承包合同，在工程量清单中有桥梁“台背”和锥坡回填的土方数量，但承包人在投标时没有填写单价和合价，施工中承包人提出要单独计量支付，监理工程应予以驳回。


点击查看答案


98、单项选择题  某项目1995年开工，施工中1996年交通部颁发了新编概预算编制办法，以及机械台班费用定额，承包人据此以“后继法规”为动因，向业主提出了人工费和机械台班费的索赔。监理工程师审查后，处理结果应是（）。

A．两项索赔均成立
B．两项索赔均不成立
B．人工费索赔成立，机械费索赔不成立
D．人工费索赔不成立，机械费索赔成立


点击查看答案


99、多项选择题  FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（）

A．指定另一分包商
B．修改分包合同条款
C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作
D．解除合同


点击查看答案


100、多项选择题  公路工程承包合同是（）。

A、主合同
B、诺成性合同
C、无偿合同
D、实践性合同
E、从合同


点击查看答案


101、问答题  承包商申报工程索赔程序是什么？


点击查看答案


102、多项选择题  合同法律体系包括（）等有关法律文件。

A、国家颁布的合同法律
B、国务院颁布的合同行政法规
C、国务院直属部委颁布的合同部门章程
D、地方政府颁布的合同地方性法规
E、企业制定的规章制度


点击查看答案


103、单项选择题  上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南站交货，但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷的诉讼，应在（）起诉。

A．天津市人民法院
B．上海市人民法院
C．济南市人民法院
D．铁路运输法院


点击查看答案


104、单项选择题  下列合同中，不属于合同法分则所列的合同为（）。

A．技术合同
B．劳务合同
C．建设工程合同
D．赠与合同


点击查看答案


105、单项选择题  FIDIC条款中对合同拥有解释权的是（）

A、承包商
B、业主
C、第三方
D、监理


点击查看答案


106、问答题  

某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。

承包商应承担哪几项风险？


点击查看答案


107、多项选择题  降低工程风险的有效途径包括（）。

A、担保
B、保险
C、合理分包
D、转让


点击查看答案


108、单项选择题  招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（）。

A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省，市政府部门提供的专家名册


点击查看答案


109、多项选择题  评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容（）

A、基本情况和数据表
B、评标委员会成员名单
C、经评审的投标人排序
D、经评审的价格或者评分比较一览表
E、符合要求的投标一览表
F、开标记录


点击查看答案


110、单项选择题  招标投标法规定评标工作应由（）负责。

A、业主
B、业主组建的评标委员会
C、上级主管部门指定的评标小组
D、代表国家的常设评标机构。


点击查看答案


111、问答题  

某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。

业主应承担哪几项风险？


点击查看答案


112、问答题  

施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：

承包人是否有权提出施工索赔，动因是什么？


点击查看答案


113、单项选择题  在FIDIC合同条件中所称的“工程师”指的是（）。

A．从事监理工作的从业人员
B．业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师


点击查看答案


114、多项选择题  某甲在承诺中对某乙发来的要约作了一些非实质性的变更，则（）。

A、该承诺有效
B、如果某乙及时表示反对，则该承诺无效
C、如果要约中表明不得对要约的内容做出任何变更，则该承诺无效
D、如果没有B、C、中的假设，则合同的内容以要约为准
E、如果没有B、C、中的假设，则合同的内容以承诺为准


点击查看答案


115、多项选择题  如果投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件，则他将承担以下（）后果。

A．继续参加投标竞争
B．取消他的投标资格
C．不得以此为由没收其投标保证金
D．没收其投标保证金


点击查看答案


116、单项选择题  FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指（）

A、完成合同内注明的全部工程的时间
B、完成合同内外全部工程的时间
C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期
D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期


点击查看答案


117、多项选择题  FIDIC条款中，承包商应对下列风险损失负责（）。

A、地震引起的已完工程的损坏
B、地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损
C、施工质量达不到要求但监理工程师未发现
D、异常恶劣的自然气候引起的停工和窝
E、一般分包商雇佣的工人罢工


点击查看答案


118、多项选择题  违约金责任的构成要件是（）。

A、违约金
B、过错
C、损害行为
D、侵权结果
E、一方损毁


点击查看答案


119、多项选择题  按照计价方式不同，施工合同分类类型有（）。

A、总价合同
B、风险合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
E、无利润合同


点击查看答案


120、判断题  FIDIC条款中，业主应对因洪水造成的承包人施工设备损坏给予赔偿。


点击查看答案


121、多项选择题  委托合同可以分为有偿委托合同和无偿委托合同。委托监理合同属于（）合同。对于有偿委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人（）赔偿损失。

A．有偿委托
B．无偿委托
C．不可以请求赔偿损失
D．可以请求赔偿损失


点击查看答案


122、多项选择题  业主对监理单位履行合同义务的监督包括（）。

A、监理单位分包或转让合同权利和义务必需经过业主的书面同意
B、开始履行合同时必需向业主报送总监理工程师及监理机构主要成员名单，当需更换主要监理人员时应经业主同意
C、业主有权要求更换不合格监理人员
D、由于施工单位原因导致竣工延误可视为监理单位失职
E、监理单位每月均需向业主递交监理月报


点击查看答案


123、多项选择题  施工承包合同，凡是在已经履行或履行完毕后，被确认为无效合同的，在下列违约方应当承担的违约责任方式中，（）是符合规定的。

A．停止履行
B．赔偿损失
C．恢复原状、返还财产
D．继续履行、返还定金、处罚违约金
E．折价补偿
F．追缴财产、收归国有


点击查看答案


124、单项选择题  FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（）的期限

A．合同签字日至承包人提交结清单日
B．开工日至工程师颁发移交证书日
C．开工日至工程师颁发履约证书日
D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日


点击查看答案

125、判断题  FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动


点击查看答案


126、单项选择题  根据FIDIC合同条款，在施工期间，下列损失应由业主承担的是（）。

A．超出合同规定检验所造成的停工窝工损失
B、超出合同规定检验所造成的检验费
C、超出合同规定的检验，且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失


点击查看答案


127、多项选择题  施工承包合同，在订立以后，但在尚未履行之前，被确认为无效合同的，在以下承担法律责任的方式中（）是符合规定的。

A．返回财产
B．赔偿损失
C．恢复原状
D．继续履行


点击查看答案


128、单项选择题  任何投标人对于一个合同有一次而且只能有一次投标机会，如果投标人先以自己的公司投了一次标，然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标，则：（）

A、以自己公司的名义所投的标有效，以联营体的名义所投的标作废；
B、以联营体名义投的标有效，以自己公司名义的投标文件被拒绝；
C、以上两次投标都将被拒绝；
D、以上两次投标都有效；


点击查看答案


129、单项选择题  评标时衡量投标单位竞争性的主要依据是（）。

A．原始报价
B．算术修正后的报价
C．类比价
D．评标价


点击查看答案


130、多项选择题  当施工承包合同在已经履行或已经履行完毕后被确认为无效合同，并将已完成的工程判给发包方所有，由发包方给承包人折价补偿时，折价补偿的计算办法应遵循（）规定。

A．发包方按合同规定的计量支付办法支付
B．发包方按合同规定的计量支付办法，但扣除利润与上级企业管理费后的结果支付
C．发包人付给承包人的是承包人付出的劳动
D．不按合同的报价，而是依据概预算的方法，但不计利润来计算


点击查看答案


131、单项选择题  某企业法人代表委托甲代理人代签某工程合同，甲代理人超越授权范围签订了该工程合同，事后获得法人代表同意，此代理行为应认定为（）。

A．无效代理行为
B．有效代理行为
C．无权代理行为
D．无法律效力行为


点击查看答案


132、判断题  代理关系是指“代理人以被代理人的名义，在被代理人的委托授权范围内，同第三人所做的意思表示或接受第三人的意思表示，且其法律后果直接归被代理人的行为”。


点击查看答案


133、多项选择题  合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（）

A、建筑物
B、工资表
C、劳务行为
D、建设资金
E、工程量
F、构筑物


点击查看答案


134、判断题  委托合同终止时，监理单位应当向业主报告委托事务的结果。


点击查看答案


135、判断题  从合同不影响主合同的存在，但影响主合同的履行。


点击查看答案


136、判断题  合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍然按照合同的规定享有权利并承担义务。


点击查看答案


137、判断题  除非在招标资料表或合同专用条款中另有规定，不管合同工期长短，在合同执行期间如果遇到物价波动，可以按调价公式对投标人填报的单价和价格进行调价。


点击查看答案


138、判断题  保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储物，存货人支付仓储费的合同。


点击查看答案


139、问答题  某公路工程，业主在应支付A标段工程进度款日期之后28天内仍未付款，承包商即在这天停止施工。问承包商的做法是否恰当，为什么？B标段承包商所承担的工程已达到基本竣工的条件，但由于非承包商原因的外部客观条件影响不能进行竣工试验，对该部分工程监理工程师应如何处理？


点击查看答案


140、多项选择题  合同履行地点是指：（）

A、注册登记的地点；
B、签订合同的地点；
C、交付标的地点；
D、支付价款的地点；
E、标的生产地。


点击查看答案


141、判断题  承包人在接到业主发出中标函并最后签订工程合同之后，要根据合同文件有关条款要求，办理保函手续和保险手续。


点击查看答案


142、判断题  当监理工程师书面通知承包商工程变更，承包商才执行变更的工程。


点击查看答案


143、判断题  承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发时为止。


点击查看答案


144、单项选择题  工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于：（）

A．总价合同
B．单价合同
C．成本加酬金合同
D．总承包合同


点击查看答案


145、单项选择题  工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）

A．只交验企业法人营业执照
B．只交验企业等级证书
C．优良工程证书
D．企业法人营业执照和企业等级证书


点击查看答案


146、单项选择题  具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，撤销权消失。

A．3个月
B．6个月
C．1年
D．2年


点击查看答案


147、单项选择题  合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同过程中发生违约后，（）

A、未违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B、违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任。


点击查看答案


148、单项选择题  某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（）。

A、不具有法律效力
B、被代理人的追认权
C、被代理人不履行委托代理协议
D、被代理人的拒绝权


点击查看答案


149、多项选择题  “合同有效”必须具备的要件包括（）。

A．主体要合格
B．意思表达要真实
C．法律法规规定要批准或登记的、已经办理批准或登记手续
D．守法，不违反法律法规中的强制性规定、不损害社会公共利益
E．合同形式要符合法律规定或双方约定的要求
F．双方约定有“附时间”或“附条件”的，“附时间、附条件”已经成就


点击查看答案


150、问答题  在路基施工过程中，遇有下列原因使工期拖延：①业主拟将某段路基改为高架桥（处于关键线路上），在口头通知承包商两个月后才下发正式文件和变更图纸；②在土方开控（不处于关键线路上）过程中遇到了一些地质勘探没有探明的孤石；③6~8月份施工时遇到季节性降雨，雨量与往年相近；④在设计图纸中指明的借土场经取样试验，不能用于路基填筑（处于关键线路上），必须重找借土场，为此花费了7天时间。承包商就上述问题按政党索赔程序提出了延长工期及补偿停工期间窝工损失的申请。作为监理工程师，应如何处理？


点击查看答案


151、判断题  因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义，当事人可以解除合同。


点击查看答案


152、单项选择题  《合同法》规定承担“履约违约”责任的原则是（）。

A．过失责任原则
B．平等自愿原则
C．诚实信用原则
D．严格责任原则


点击查看答案


153、判断题  合同文件就是指合同协议书。


点击查看答案


154、多项选择题  按《交通部公路工程国内招标文件范本》中对暂定金规定，其用途是（）。

A．用于支付“指定分包的工程"工程费
B．用于支付工程变更所发生的款项
C．留作不可预见费
D、在施工中遇到的、在工程量清单中没有合适项目的零星工作
E、如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额（交通部称为专项暂定金）


点击查看答案


155、判断题  监理工程师在工程承包合同签订阶段应在条款上维护业主的利益；在合同履行阶段应维护合同赋予各方的权益。


点击查看答案


156、判断题  支付意味着工程已被业主接收或批准，工程以后由业主负责。


点击查看答案


157、多项选择题  在下列工作中，是承包人在缺陷责任期内的任务的有（）。

A．修复施工缺陷
B．完成尚未完成的剩余扫尾工程
C．工程照管
D．可能出现的变更工程的施工


点击查看答案


158、单项选择题  承包人应密封的投标文件内容有（）。

A．投标文件的全部内容
B．投标书及投标保证书
C．已标价的工程量清单
D．法人委托书


点击查看答案


159、判断题  工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，保险费由业主承担。


点击查看答案


160、问答题  某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 在平行发包模式下，箱梁运抵施工现场，安装施工单位可否视其为“甲供构件”，为什么？如何组织检查验收？


点击查看答案


161、单项选择题  损害社会公共利益的合同是（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


162、多项选择题  下列（）既可以是有偿的，也可以是无偿的。

A、委托合同
B、保管合同
C、买卖合同
D、赠与合同
E、借款合同


点击查看答案


163、多项选择题  代理具有如下特征：（）

A、以代理人的名义从事活动；
B、以被代理人的名义从事活动；
C、任何事情及行为都可以代理；
D、代理人可在授权范围内独立进行意思表示；
E、代理行为产生的后果由代理人享有。


点击查看答案


164、问答题  

某项建设施工合同，在合同工程即将竣工的时刻，被当地有管辖权的法院，以承包人未经业主的同意，擅自将主体工程的施工工作分包给不具备相应资质等级的第三人施工为理由，宣布为无效合同。但该工程施工不属于施工质量低劣到已经无法补救，也不会对社会公共利益形成危险，也不属于严重违反国家有关规划、计划、规定等情形。
按照合同法，在接到法院的宣判后，该工程的施工应当立即停止，并应当在监理工程师的主持下依法结算账目，履行签发最终支付证书的手续。请问，按照合同法，法院宣布为无效合同的理由是否成立？可不可以不经过法院就直接由业主宣布为无效合同呢？这项工程是应该予以拆除恢复原状，还是应当判归业主所有并折价补偿处理呢？如果是判作予以拆除恢复原状，那么所造成的经济与工期损失由谁承担、怎样承担？如果判归业主所有并折价补偿，应如何折价结算？


点击查看答案


165、单项选择题  招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（）。

A、以书面形式向提出人作答复
B、以口头形式向提出人当场答复
C、先在标前会上用口头澄清，会后再以书面形式向全体投标人作同样答复
D、可不向其他投标者作答复


点击查看答案


166、单项选择题  在FIDIC合同通用条件第63条规定，如果发生承包人严重违约，业主可以在向承包人发出通知的14天后，进驻现场并接收工程，并在不解除承包人按合同规定的任何义务与职权的情况下，终止对承包人的雇用。这种处置办法被称之为（）。

A．驱逐承包人
B．留置权
C．进驻工地
D．保全措施


点击查看答案


167、多项选择题  可以是第三人作出担保的方式有（）

A、保证
B、抵押
C、质押
D、留置
E、定金


点击查看答案


168、多项选择题  民法通则规定：民事法律委托代理行为中，可以采用的委托形式有（）。

A．用口头形式委托
B．用签订委托合同的形式书面委托
C．用法人委托书的形式书面委托
D．通过双方协商一致后才能委托
E．凭“被代理人方”的授权意思表示，代理人就取得了代理权


点击查看答案


169、单项选择题  业主与监理工程师签订委托监理合同属于（）行为。

A．法定代理
B．指定代理
C．双方代理
D．委托代理


点击查看答案


170、判断题  《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员。


点击查看答案


171、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括（）

A、不利于施工的自然条件
B、招标文件未说明的污染物影响
C、不利的气候条件
D、招称文件未提供的地质条件
E、战争或外敌人侵


点击查看答案


172、单项选择题  监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇佣的那些工作不能胜任，或玩忽职守、工作不负责任的人员。上述已经被撤换的人员（）。 工作。

A、不可以在原岗位上，但可以调换到其他岗位上使用；
B、经教育、整改后由项目经理决定其是否方可以重返原岗位继续工作；
C、应当永远离开本合同工程，不得继续留用；
D、未经监理工程师的同意不得重新回到本合同工程


点击查看答案


173、多项选择题  公路工程国内招标文件范本规定：监理工程师应在发出中标通知书后（）天，向承包人免费提供由业主或其委托设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料（）份。

A、28天
B、35天内
C、42天内
D、7天
E、3份
F、2份


点击查看答案


174、判断题  监理单位拥有版权并已用于监理服务中的所有文件，业主使用或复制必须得到监理单位的认可。


点击查看答案


175、判断题  建设工程承包合同是属于要式合同。


点击查看答案


176、判断题  承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、可靠性和安全性承担全部责任。


点击查看答案


177、多项选择题  以下符合《交通部公路工程国内招标文件范本》中，关于因人工、机械使用和材料价涨落进行调价的规定的是（）。

A．合同工期长于24个月以上的
B．合同工期长于18个月以上的
C．按调价公式进行调价
D．在合同执行期间，应每年对合同价格进行一次调整
E．合同价格在投标所在当年不做调整


点击查看答案


178、多项选择题  正常的监理酬金应当由（）构成。

A、全部成本
B、附加的监理酬金
C、额外的监理酬金
D、利润
E、税金


点击查看答案


179、单项选择题  由于合同中某方存在有过失，使得已经成立的合同不能生效，或者被裁定为“无效合同”或“被撤销的可撤销合同”时，责任方应承担的责任原则是（）。

A．过失责任原则
B．平等自愿原则
C．诚实信用原则
D．严格责任原则


点击查看答案


180、单项选择题  《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。

A、买卖合同
B、技术合同
C、承揽合同
D、委托合同


点击查看答案


181、单项选择题  当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出抉定。

A、费用索赔
B、要求承包人编人缩短合同工期
C、合同内索赔
D、工期延误索赔


点击查看答案


182、多项选择题  监理单位应严格按（）所授权的职责范围、以及按（）中明确的各项内容执行（参考公路工程监理规范第2.4.1款）。其具体内容列在（）中。

A．业主与监理单位签订的委托监理服务合同
B．业主与承包人签订的施工承包合同文件
C．监理工程师与承包人签订的监督管理合同
D．在施工承包合同的投标书附录
E．在委托监理服务合同的附件A


点击查看答案


183、单项选择题  监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位（）。

A、向业主支付使用费并归还业主
B．可将设备免费带走
C．可向业主支付使用期间的折旧费后带走
D．不需向业主支付任何费用，设备归还业主


点击查看答案


184、判断题  在编制招标文件时，业主的风险责任越小越好。


点击查看答案


185、单项选择题  因重大误解所订立的合同应属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


186、多项选择题  《世界银行国内竞争性招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成（）。

A．投标人的资格要足够
B．投标文件对招标文件做出了全面的响应
C．评标价最低
D．合理低标价


点击查看答案


187、单项选择题  根据合同通用条件，如果在（）以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等，导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。

A、投标截止日期前的28天
B、投标截止日期前30天
C、授标
D、投标


点击查看答案


188、问答题  解释“推定变更”。


点击查看答案


189、问答题  

某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下：
（1）特别严重的降雨；
（2）现场劳务不足；
（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；
（4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；
（5）施工场地使用权提供延误；
（6）工程款不到位。
1）监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。
2）哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？


点击查看答案


190、判断题  依据FIDIC条款，监理工程师有权增加或减少合同中所列出的工程项目中的任何工程量。


点击查看答案


191、多项选择题  代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应（）。

A、以自己的名义签订合同
B、与第三方商签过程中独立地表现自己的意志
C、在授权范围内单独与第三方谈判合同
D、在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务
E、在合同内约定业主和第三方的权利义务


点击查看答案


192、单项选择题  暂定金额由（）批准使用。

A、业主
B、总承包人
C、监理工程师
D、业主代表


点击查看答案


193、多项选择题  承包人可索赔的费用包括（）。

A、人工费
B、贷款利息
C、地方摊派费
D、利润
E、材料费


点击查看答案


194、问答题  

某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。

若已办理了3%的保险，该项工程造价为8000万元，投保金额分期办理，本期只办理了6000万元，则可向保险公司索赔多少？


点击查看答案


195、单项选择题  在缔约过失责任构成要件的表述中错误的是（）。

A、当事人有故意或者过失行为
B．缔约人一方受到损失
C．发生在合同订立以后
D．过错行为与损失之间有因果关系


点击查看答案


196、多项选择题  不可抗力包括的情形是（）。

A、自然灾害
B、政府行为
C、社会异常情况
D、股市跌荡
E、经济危机


点击查看答案


197、多项选择题  利用暂定金额指哪些工程费用。（）

A、施工过程中可能增加的工程细目
B、零星工程在招标时尚未能肯定的
C、指定分包工程
D、分包工程


点击查看答案


198、多项选择题  下列哪些合同符合解除的条件：（）

A、当事人一方不履行合同，不能实现合同目的；
B、当事人一方要求解除合同；
C、出现了致使合同无法履行的事件；
D、监理工程师要求解除合同；
E、当事人方发生分立。


点击查看答案


199、判断题  《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)的"工期”是指本合同工程或某单项工程从开工至交工的时间，均从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至交工证书上写明的交工日期止。


点击查看答案


200、判断题  合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍应按照合同的规定享有权利并承担义务。


点击查看答案


201、多项选择题  施工过程中发生（）情况时，可以调整合同价款。

A、设计变更
B、工程师批准的承包人索赔
C、当地税务部门对税费的调整
D、遇到图纸未表明的地下构筑物
E、中期支付进度款扣回部分预付款


点击查看答案


202、单项选择题  “招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同”，应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


203、判断题  对于任何分包人，分包人的代理人，雇员或工人的行为，违约或疏忽，承包人可以不负责。


点击查看答案


204、判断题  履约保证书的法律后果是，被担保方不履行合同无权要求退还履约保证金，而对方不履行合同应双倍返还履约保证金。


点击查看答案


205、单项选择题  公路工程施工承包合同的有效期期限是（）。

A．合同工期
B．从开始招标至工程完工的时间
C．从合同签订至缺陷责任期结束
D．合同工期加保修期


点击查看答案


206、问答题  某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 “承包商要分包某部分工程，则分包商要由监理工程师选择”的说法是否正确？为什么？


点击查看答案


207、单项选择题  下列情况下标书有效的是（）。

A、投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章
B．投标书未密封
C．投标书逾期送达
D．投标单位未参加开标会议，事先未通知招标方


点击查看答案


208、多项选择题  甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显失公平。根据法律规定，下列表述正确的是（）。

A、甲有权通知乙撤销合同
B、该合同无效，甲乙双方应各自返还财物
C、合同的效力处于未定状态
D、若甲在2001年4月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护
E、该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益


点击查看答案


209、多项选择题  下列（）强制性投保的保费应由投标人自行投保，其保险费由承包人承担并支付，并认为承包人已经将此项费用包含在承包人所包的单价或总额价中了，在工程量清单中不再单独报价。

A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险


点击查看答案


210、单项选择题  根据投标法的规定，投标人少于（）个时，招标人应依照招投标法重新招标。

A、2个
B、5个
C、10个
D、3个


点击查看答案


211、单项选择题  当事人将自己的不动产作为担保而不需将担保物的保管权转移给对方的担保方式是（）。

A、定金
B、抵押
C、质押
D、保留金


点击查看答案


212、单项选择题  施工承包合同的合同条件规定承担工程施工质量责任的责任人是（）。

A．监理工程师
B．承包人
C．监理工程师与承包人双方
D．以承包人为主监理工程师承担连带的责任


点击查看答案


213、单项选择题  以同一专业的施工单位组成联营体（联合体）投标时，其联营体的资质应（）。

A．以联营成员单位中资格较低者为准
B．由业主或招标单位确定
C．以联营成员单位中资格较高者为准
D．只有路基工程可以以较低者为准


点击查看答案


214、多项选择题  承包商提出索赔的要求成立条件应包括（）。

A、已造成了承包商的实际施工成本加大
B、由于现场气候条件的影响
C、承包商施工责任原因导致
D、监理工程师协调管理原因导致
E、在合同规定时间内提出索赔要求


点击查看答案


215、判断题  指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内。


点击查看答案


216、问答题  我国，某项目按FIDIC合同条件实施的工程中，在工程量清单中原合同价为240，000元人民币（下同），其中土方工程的单项工程量为1100立方米：单价为15元/立方米，在合同执行过程中，实际土方工程量增加到了1600立方米，请判断，按合同条件的规定，那些必须信守合同价格不变？那些需要重新确定单价？如果经协商，确定的新土方单价为14元/立方米，则请计算承包人应该获得的土方总价为多少？


点击查看答案


217、单项选择题  如果监理工程师对整个合同工程中的任何部分工程签发了部分工程的移交证书，则业主从签发部分工程移交证书之日起承担（）。

A.对整个工程的照管
B．在整个工程的移交证书签发前业主不承担对任何工程的照管
C．应当承担起对该部分工程的照管责任
D．承担待完扫尾工程的照管


点击查看答案


218、单项选择题  未经共有人同意而处分了共有财产的合同应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


219、单项选择题  无效经济合同的确认权属于（）

A、法院或仲裁机关
B、法院
C、工商局
D、建设管理部门


点击查看答案


220、判断题  担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定。


点击查看答案


221、单项选择题  （）才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。

A、中间支付证书
B．工程交工证书
C．缺陷责任终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单


点击查看答案


222、多项选择题  依据《公路工程国内招标文件范本》，要求承包人提供的合同履约担保的担保形式中包括有（）。

A、保留金
B、预付款保证金保函
C、投标保函
D、履约保证金保函
E、质押


点击查看答案


223、多项选择题  下列合同和施工承包合同有主从关系的是（）。

A．勘察设计合同
B．履约担保合同
C．监理服务合同
D．设备安装合同


点击查看答案


224、单项选择题  法人代表越权的情形下所签订的合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


225、多项选择题  下列工作中属于甲方的义务有（）。

A、办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍等工作
B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要
C、按合同要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作
D、保证施工现场清洁并符合有关规定
E、办理施工所需各种证件，批件和临时用地，占道及铁路专用线的申报批准手续


点击查看答案


226、单项选择题  在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是（）。

A．从事监理工作的从业人员
B．被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师


点击查看答案


227、单项选择题  依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。

A、10日
B、15日
C、20日
D、25日


点击查看答案


228、判断题  工程一切险是在实施本合同工程中，如果出现了造成附近地段的第三方的人身伤亡或财产损失的工程事故时，因第三方要求业主赔偿、提出诉讼的，保险公司将根据法院或政府的裁定承担赔偿责任的责任险。


点击查看答案


229、判断题  第三者责任险是指凡在工程期间内因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者身亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。


点击查看答案


230、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，可导致格式条款无效的情形有（）。

A、提供格式条款的一方当事人免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效
B、损害社会公共利益的
C、造成对方人身伤害的
D、因重大误解订立的
E、显失公平的


点击查看答案


231、问答题  

某隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包商指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失。
试问承包商提出的索赔成立否？为什么？


点击查看答案


232、判断题  承包人运至施工现场的施工机具是承包人的财产，他有权使用到本合同之外的其他项目施工中去。


点击查看答案


233、判断题  采用评标价法评标时应以投标价最低为最优投标书。


点击查看答案


234、多项选择题  当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（）

A、承包人以前已表明放弃索赔
B、提交的证据不足以说明索赔的部分
C、发包人与承包人共同负有责任，责任未划分
D、损失计算不足
E、承包人没有采取措施避免或减少损失的部分


点击查看答案


235、判断题  业主与监理的关系的被委托与委托的关系。


点击查看答案


236、判断题  由于委托方已向设计单位支付了设计费，因此委托方有权将设计重复使用或转让给第三方使用。


点击查看答案


237、判断题  无效合同就是没有法律效力的合同。


点击查看答案


238、多项选择题  合同公证与鉴证的区别主要有（）。

A、申请原则不同
B、效力不同
C、性质不同
D、审查的内容不同
E、效力范围不同


点击查看答案


239、多项选择题  施工承包合同，在合同已经履行或已经履行完毕后被确认为无效的，必须恢复原状（首先将所完成的工程拆除）、返回财产，再依过错确定赔偿损失的责任的情况是（）。

A．工程质量低劣已无法补救的
B．对社会公众形成危害的
C．严重违反国家规划、计划和规定的
D．违反招标投标法的规定订立的合同


点击查看答案


240、多项选择题  下列的哪几种是投标担保（投标保证金保函）应当起到的保证的作用。（）

A、投标人投标后不能变更或撤消投标文件；B、投标人中标后必须要履行合同；
C、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书；
D、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）；
E、接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长。
F、投标人接到评委会对工程量清单中的算术错误所做的修正后，必须同意所做的修正。


点击查看答案


241、判断题  业主可以视情况要求延长投标有效期，投标人对延长的要求，可以表示同意，也可以表示拒绝，表示拒绝的，则被视为自动退出投标，业主可以以此为理由，没收投标保证金。


点击查看答案


242、单项选择题  （）内容不属于监理工程师对施工合同管理的主要工作内容。

A．工期管理
B．审查项目概预算
C．质量管理
D．结算管理


点击查看答案


243、多项选择题  下列可以作为法律关系主体的有（）。

A．国家机关
B．法人或其他组织
C．自然人
D．建设资金
E．生产资料


点击查看答案


244、判断题  合同解除是指在合同成立以后，只因当事人一方的意思表示，使基于合同而发生的债权债务关系归于消灭的行为。


点击查看答案


245、多项选择题  施工中因不可抗力事件的影响而使承包商受到损害时，他有权获得补偿的款项可能包括（）。

A、直接费
B、间接费
C、利润损失
D、施工现场管理费
E、公司总部管理费


点击查看答案


246、单项选择题  监理工程师（）解除合同规定的承包人的任何义务。

A．有权
B．任何时候都无权
C．经业主批准后有权
D．经合同管理机构批准后有权


点击查看答案


247、单项选择题  FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（）

A、工程师对争议事项作出决定
B、双方友好协商
C、申请仲裁
D、提起诉讼


点击查看答案


248、单项选择题  某大型自动化多功能桥梁工程施工图设计完成后进行设备安装招标，此时宜采用（）方式选择承包商。

A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、直接委托


点击查看答案


249、判断题  业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告。


点击查看答案


250、问答题  某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 业主代表的做法是否正确？为什么？


点击查看答案


251、单项选择题  安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书属于（）。

A、要约
B、承诺
C、新的要约
D、既不是要约也不是承诺


点击查看答案


252、多项选择题  根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有（）。

A、土地的恶劣气候
B、监理工程师的过失
C、政治风险
D、工程的施工方法不当
E、施工安全原因


点击查看答案


253、判断题  合同分为有效合同、无效合同和可撤销合同，无效合同同样具有法律效力。


点击查看答案


254、单项选择题  业主与承包商之间的关系是（）

A、上、下级关系
B、经济合同关系
C、经济管理关系
D、经济协作关系


点击查看答案


255、多项选择题  根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是（）。

A、交付不动产的，在不动产所在地履行
B、给付货币的，在给付一方所在地履行
C、给付货币的，在接受一方所在地履行
D、交付不动产的，在履行义务一方所在地履行
E、其他标的的，在履行义务一方所在地履行


点击查看答案


256、多项选择题  我国招标投标法规定的法定招标方式有哪两种（）。

A、公开招标
B、议标
C、内部招标
D、邀请招标


点击查看答案


257、单项选择题  经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为，自觉实现权益主体（债权人）的经济利益和要求的责任。义务主体如果不履行或不完全履行其合同义务，权利主体一方有请求（）强制执行的资格。

A．上级主管部门
B．有关司法机关
C．当地工商行政管理机关
D．当地公安局


点击查看答案


258、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定，“建筑工程一切险”的保险范围包括（）。

A、永久工程
B、工程设备
C、承包商的施工机械
D、待用材料
E、临时工程


点击查看答案


259、多项选择题  公开开标体现了招标的公平、公开和公正原则。开标后，任何投标人不得（）。

A、更改投标书的报价
B、不得再增加优惠条
C、更改评标方法
D、更改定标方法
E、撤消投标书


点击查看答案


260、多项选择题  《合同法》规定的在履约中可以“免责”违约责任的条件有（）。

A．由于不可抗力
B．由于货物的自然性质和 合理损耗
C．不可预见的一切损失


点击查看答案


261、单项选择题  凡依法必须招标的，但招标人没有依法进行招标而签订的施工承包合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


262、单项选择题  对施工承包合同鉴证的机关是（）。

A、行政主管部门
B、工商行政管理部门
C、业务主管部门
D、司法行政管理部门


点击查看答案


263、多项选择题  施工过程中使用的图纸由（）提供。

A、由业主经过监理工程师提供
B、承包人提供
C、发包人提供经承包人批准
D、承包人提供工程师批准


点击查看答案


264、单项选择题  某建筑公司法定代表人由于有事需要外出，不能亲自参加建设工程承包合同的签字，于是他在上飞机前给自己公司的副经理打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是（）。

A、这种代理属于委托代理，签字有效
B．这种代理属于法定代理，签字有效
C．这种代理属于指定代理，签字无效
D．这种代理属于委托代理，签字无效


点击查看答案


265、多项选择题  下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的的提、做法错误的有（）

A、工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包大提出书面延期要求
B、工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包大可自行组织验收
C、工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
D、发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录
E、由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求


点击查看答案


266、多项选择题  法人终止的原因主要有（）等。

A、法人法定存在期限届满
B、法人改变经营性质
C、法人扩大业务范围
D、法人依据行政命令而撤销
E、法人完成了规定的任务


点击查看答案


267、判断题  合同生效是属于合同履行阶段的，它所表达的法律意义是：“当事人从合同生效的时刻开始履行合同义务、实现合同目的，凡是在合同生效以后的违约行为都属于履约违约行为”。


点击查看答案


268、问答题  在某段高速公路工程施工的开标大会上，除到会的10家投标单位的有关人员外，招标办请来了市公证处法律顾问参加大会。开标前公证处顾问提出对各投标单位提交的资质进行审查。当时有人对这一程序提出质疑。在开标中，对一军工建筑公司提出疑问，这个公司所提交的资质材料种类与份数齐全，有单位盖的公章，有项目负责人签字，可是法律顾问坚持认定该单位不符合投标资格，取消了该单位的标书。 开标会上可否有“审查投标单位资质”这一程序？为什么？


点击查看答案


269、多项选择题  须经监理工程师审批的承包人的分包行为有（）。

A．工程某一部分的分包
B．按照技术规范的要求购买材料
C．材料与设备的加工分包
D．劳务分包


点击查看答案


270、问答题  

某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。

在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用由谁支付，为什么？
施工合同规定，业主给施工单位提供图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用由谁来支付？


点击查看答案


271、判断题  合同价格是指中标的承包商在投标书中所报的价格。


点击查看答案


272、单项选择题  招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A．10
B.30
C.15
D.60


点击查看答案


273、多项选择题  监理工程师审查承包人的索赔申请时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。

A、中标意向书
B、经监理工程师认可的施工进度计划
C、监理工程师发布各种书面指令
D、招标时的标前会议记录
E、各类财务凭证


点击查看答案


274、多项选择题  根据《合同法》规定，建设工程合同包括（）。

A、勘察合同
B、设计合同
C、监理合同
D、施工合同
E、设备采购合同


点击查看答案


275、单项选择题  合同文件中的图纸，来源于招标文件，所以可以称之为“招标图纸”，FIDIC合同条件规定（）。

A．该图纸是承包人用于合同工程施工的依据
B．图纸经业主批准后可以用于合同工程的施工
C．任何情况下均不得用于本合同工程的施工
D．经监理工程师签字认可后可以用于合同工程的施工


点击查看答案


276、多项选择题  法人的民事权利能力是指法人在参与经济活动时的一种（）的资格。

A、实体
B、享有经济权利
C、承担经济义务
D、履行合同的能力
E、纳税的义务


点击查看答案


277、单项选择题  根据FIDIC合同条款第5.2款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，（）应做出解释和校正，并对此发出指令”。

A．业主
B．承包人
C．监理工程师
D．合同双方的上级主管部门


点击查看答案


278、多项选择题  根据FIDIC合同条件，由承包人承担工程暂停增加费用的情况有：（）。

A、工地气候恶劣所造成的不超过7（不同范本天数会略有差异）天的停工
B、政治风险
C、因承包人的施工方法不当引起的工程暂停
D、承包人为了本工程或其和其任何部分的安全采取技术措施而所需的停工。
E、监理工程师的过失


点击查看答案


279、多项选择题  按照交通部《公路工程国内招标文件范本》的规定，在将争端提交给监理工程师解决的过程中，遇到（）监理工程师的裁定应是最后的裁定，并对业主和承包人有约束力。承包人应尽一切努力继续完成本工程，承包人和业主应使监理工程师的上述每一项裁定付诸实施。

A．监理工程师的裁决通知业已送到业主时起该裁决生效
B.如果监理工程师已经将其对此纠纷的来源:91考试网 91eXAm.org裁定通知了业主和承包人，而业主和承包人在收到该通知之日起的42天之内，任何一方均未向其提出要求进行友好协商或通过双方上级主管进行调解的
C．虽然提出了调解要求，但并未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的
D．监理工程师的裁决通知业已送到业主和承包人时起该裁决生效
E．提出了进行友好协商，但是未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的


点击查看答案


280、多项选择题  在资格预审文件中应当规定的强制性标准中必须包含的有（）。

A．经验标准
B．财务能力强制性标准
C．现场管理人员强制性标准
D．资质标准
E．分包限制的强制性标准
F．拟投入到本合同工程中的施工机具的强制性标准


点击查看答案


281、判断题  只要没有开标，投标人就可以对已提交的投标书进行有效修改，以增大中标率。


点击查看答案


282、单项选择题  监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，应（）。

A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．双方事后协商确定
E．不承担责任


点击查看答案


283、单项选择题  以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的（）日期。

A．成立
B．生效
C．监理服务开始履行的
D．监理进场的日期


点击查看答案


284、多项选择题  交通部《公路工程国内招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成为（）。

A．投标人的资格要足够
B．投标文件对招标文件做出了全面的响应
C．评标价最低
D．合理低标价


点击查看答案


285、多项选择题  《合同法》规定，合同的标的可以是（）。

A、桥梁
B、建设资金
C、工程决算审计报告
D、工程项目


点击查看答案


286、多项选择题  如果交工验收时，验收合格，监理工程师也已经如期签发了移交证书，但是由于业主方面的原因，工程不能立即移交给管理单位管理并保养时，其处理办法是（）。

A．承包人应从规定期限最后一天的次日起继续对工程代为照管与养护，但由业主承担工程照管和养护费用
B．由监理工程师与承包人和业主协商后，确定工程照管和养护费用补偿额，并加到合同价格上
C．由业主自行解决，承包人概不负责
D．由承包人继续照管与养护，并承担照管养护费用


点击查看答案


287、多项选择题  正常监理工作的酬金由（）等费用构成。

A、直接成本
B、管理人员、行政人员。后勤人员的工资
C、办公费用
D、使用业主提供的住房和通讯设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费。
E、监理服务期间的差旅费。


点击查看答案


288、判断题  附条件的合同成立后在条件未成就前合同并不立即生效。


点击查看答案


289、多项选择题  对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括（）。

A．工程量清单中所含有的同类工作内容
B．工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同，但作业方法有重大差异
C．工程量清单中没有该项工作内容
D．承包商因质量不合格的返工工作内容


点击查看答案


290、单项选择题  公路工程的验收先后有两次，由（）主持公路工程的交工验收。

A．监理工程师
B．业主
C．省公路质监站
D．交通部质监总站


点击查看答案


291、单项选择题  施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：（）

A、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款
B、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款
C、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款
D、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款


点击查看答案


292、单项选择题  FIDIC合同条件所规定的计量工作的负责人是（）。

A．承包人
B．业主派驻工地的负责人
C．监理工程师
D．业主和“监理工程师”共同负责


点击查看答案


293、单项选择题  以下对工程保险性质与作用的描述哪一条不正确？（）

A、工程保险是强制性的
B、进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险
C、保险后仍需预防灾害和事故，尽量避免和减少风险危害
D、工程保险险种的选择是由承包人自行选定的


点击查看答案


294、判断题  业主与承包人签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其购买招标文件费用。


点击查看答案


295、判断题  符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。


点击查看答案


296、单项选择题  工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）

A、工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B、工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C、顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
D、工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担


点击查看答案


297、单项选择题  FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件影响不能进行竣工检验．对该部分工程监理工程师应认为（）。

A、已经竣工不需再进行竣工检验
B、需经检验后才能判定是否竣工
C、已经竣工但还需进行竣工检验
D、尚未竣工


点击查看答案


298、单项选择题  在支付从国外进口的材料时，材料预付款中所指的“到岸价”是（）。

A．运达出口国的口岸的价格
B．离开货物供应国的口岸时的口岸价格
C．到达本工程工地的价格
D．指离岸价加海上运输费再加海运保险费


点击查看答案


299、多项选择题  属于指定分包合同的特点有（）。

A、指定的分包合同直接涉及到业主和监理工程师
B、在标书中，应明确写出指定分包的项目或指定分包商的名单
C、指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内
D、指定分包商应当向承包商承担如同承包商向业主所承担的同样的义务和责任


点击查看答案


300、判断题  对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，监理工程师不予计量。


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：集控值班员考试：集控值班员考试..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询