1、单项选择题 某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（）。
A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更 B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案 C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据 D.该补充协议应当作为工程款结算的依据
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、多项选择题 诉讼管辖分为()。
A.级别管辖 B.地域管辖 C.法定管辖 D.指定管辖 E.移送管辖
3、单项选择题 某建筑工程投入使用后，建设单位发现车库挡土墙发生偏移，经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致，建设单位委托施工单位进行了修缮加固处理，该部分费用施工单位应向（）索赔。
A.设计单位 B.建设单位 C.审图单位 D.监理单位
4、多项选择题 生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，可以分为（）。
A.整体应急预案 B.专项应急预案 C.综合应急预案 D.现场处置方案 E.施工组织方案
5、单项选择题 H开发公司拟投资修建一个造价2亿元人民币的建设项目，下面不影响开工的因素是()。
A.环境影响评价文件没有通过审查 B.未获得施工许可证 C.消防设计图纸审查不合格 D.施工现场没有拆迁完毕
6、单项选择题 在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。
A、由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理 B、对施工单位支付垫资利息的请求不予支持 C、应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 D、应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息
7、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与跳撒供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给圣供应商，针对该笔款项说法正确的是（）
A.乙供应商因无过错，无需返还。 B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求 C.施工单位因剥叛辆拒然返还，顾可暂不向里措应商支付货款。 D．里供应商有权直接要求剥找应商给付该笔款项
8、单项选择题 订立时并非有效，被追认后有效的合同为()。
A.效力待定合同 B.可撤销合同 C.无效合同 D.可变更合同
9、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行()监督管理。
A.企业 B.政府 C.社会 D.行业
10、单项选择题 下列标准中不属于工程建设国家强制标准的是（）。
A.工程建设通用的有关安全卫生和环境保护的标准 B.工程建设施工（包括安装）及验收通用综合标准 C.工程建设行业专用的术语、符号、代号量与单位和制图方法标准 D.工程建设重要的通用信息技术要求
11、多项选择题 根据《建设网工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有
A．勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 B．勘察文件应注明工程使用年限 C．勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计 D．注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责 E．有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定
12、多项选择题 根据《注册建造师管理规定》，注册建造师享有的权利包括（）。
A.使用注册建造师的名称 B.对侵犯本人权利的行为进行申述 C.出借注册证书或执业印章 D.签发工程开工、停工、复工令 E.在施工管理文件上签字并加盖执业印章
13、单项选择题 受要约人向要约人发出了同意签约的承诺，但由于邮递原因承诺书超过期限到达乙公司，则该承诺属于（）。
A.承诺超期，该承诺无效 B.承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定 C.承诺延误，该承诺无效 D.承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定
14、多项选择题 关于物权的说法，正确的有().
A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移 D.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上
15、单项选择题 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托设计单位或者（）提出设计方案。
A.其他设计单位 B.具有相应资质条件的设计单位 C.具有相应资质条件的监理单位 D.具有相应资质条件的装修施工企业
16、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人 B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标 D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标
17、单项选择题 某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（）。
A.建设单位应当向发证机关报告 B.应当报发证机关核验施工许可证 C.应当报发证机关申请延期 D.施工许可证已自行作废
18、多项选择题 甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证。关于在保证期间内发生债权、债务转让及保证责任的承担，下列说法正确的是（）。
A.甲转让其债权时，必须书面通知乙 B.乙转让其债务时，丙的保证依然有效 C.甲转让其债权后，丙应继续承担保证责任 D.乙经甲许可转让其债务时，经丙书面同意后，丙继续承担保证责任 E.合同权利义务转让的，丙不再承担保证责任
19、多项选择题 下列工程施工中所使用的材料，必须实施见证取样和送检的是（）。
A.所有商品混凝土试块 B.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 C.拌制砌筑砂浆的水泥 D.抹灰的配料水泥 E.承重结构的钢筋及连接接头试件
20、单项选择题 涉外仲裁的范围不包括涉外（）中发生纠纷的仲裁。
A.经济贸易 B.运输 C.婚姻 D.海事
21、多项选择题 关于仲裁审理案件的相关规则和程序规定，下列表述中（）是正确的。
A.仲裁委员会可以根据案件复杂程度、涉及利益的大小以及其他有关因素综合考虑决定是否适用简易程序 B.简易程序是由1名仲裁员独任进行审理 C.仲裁庭可以决定只依据当事人提交的书面材料和证据进行书面审理 D.仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理 E.除非当事人提出申请，否则不得自行决定开庭审理
22、单项选择题 注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。
A.3 B.6 C.9 D.12
23、单项选择题 急性淋巴细胞白血病原始细胞的形态学特点是（）
A.细胞大，浆多，有伪足及颗粒 B.核仁大，单个 C.核染色质细致，网状，分布均匀 D.浆中可有Auer小体 E.过氧化酶染色阳性
24、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程监理单位实施监理依据的是（）。
A.法律、法规 B.施工合同中约定采用的推荐性标准 C.工程施工图纸 D.工程监理合同
25、单项选择题 行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的()日内，依照《立法法》的规定报有关机关备案。
A、15 B、30 C、45 D、60
26、多项选择题 下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。
A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假
27、多项选择题 下列各项中，属于现金特点的有()。
A.风险小 B.收支频繁 C.流动极性强 D.普遍可以接受 E.最容易发生意外
28、单项选择题 根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。
A．对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的 B．对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的 C．对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的 D．对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
29、多项选择题 甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间。下列说法正确的是（）。
A.丙的保证方式为一般保证 B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 C.若甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任 D.若甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任 E.乙将其债务转让，必须取得丙的书面同意，否则丙不再承担保证责任
30、单项选择题 工程量清单中的工程量乘以综合单价得到的是()费用。
A.工程项目 B.单项工程 C.单位工程 D.分部分项工程
31、单项选择题 关于工程监理的说法，正确的是（）
A．监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B．工程监理单位可以分包监理业务 c．监理单位经建设单位同意可以转让监理业务 D．监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
32、多项选择题 我国法的形式主要包括下列哪些（）。
A.宪法 B.刑法 C.国际条约 D.行政法规 E.地方性法规
33、名词解释 纪南城
34、单项选择题 工程保险中属于强制保险的是().
A.安装工程一切险 B.执业责任险 C.建筑工程一切险 D.意外伤害险
35、多项选择题 某建筑公司根据施工需要，委托加工厂加工构件，后由于意外情况，建筑公司通知加工厂取消合同；加工厂认为自己已经完成了60%的工作，应当继续履行合同；则下列说法中正确的是（）。
A.建筑公司取消合同属于违约行为 B.已完工作量超过一半，应当继续履行合同 C.建筑公司有权取消合同 D.加工厂不得要求继续履行 E.建筑公司应赔偿加工厂损失
36、多项选择题 下列工程项目中无须办理施工许可证的是（）。
A.建筑面积为350平方米采暖改造工程 B.工程投资额约为28万元的节能工程 C.南水北调主线施工工程 D.防洪堤汛期抢修工程 E.外资工程
37、多项选择题 以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是（）。
A.地下防水材料 B.承重钢筋连接接头 C.混凝土掺加剂 D.砌筑砂浆的水泥 E.分隔墙的混凝土小型砌块
38、单项选择题 对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是（）。
A.不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动 B.不得安排女职工从事高处、低温劳动 C.应当对未成年工定期进行健康检查 D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动
39、单项选择题 ()需要认真贯彻“三统一”方针。
A.建筑安全法 B.工程施工法 C.环境保护法 D.消防安全法
40、单项选择题 仲裁调解书应于（）生效。
A.仲裁庭作出时 B.双方达成合意时 C.仲裁调解书送达时 D.双方签收调解书后
41、多项选择题 施工作业人员应当享有的主要安全生产权利包括（）。
A.知情权 B.建议权 C.拒绝违章指挥权 D.休息权 E.获得奖励权
42、多项选择题 可以作为工程重大安全事故罪的主体包括（）。
A.建设单位 B.施工单位 C.安全生产监督部门 D.建设行政主管部门 E.招标代理机构
43、多项选择题 下列关于地役权的说法中，正确的是（）。
A.地役权属于不动产用益物权 B.地役权依登记设立 C.土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权 D.地役权不可以单独转让 E.设立地役权应当签订地役合同
44、单项选择题 2010年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，4800元/t，2010年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。2010年3月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案表述正确的是()。
A、甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立 B、甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立 C、乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立 D、甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立
45、单项选择题 根据安全生产许可证的取得条件，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。
A.项目经理 B.脚手架作业人员 C.兼职安全员 D.BIM系统操作员
46、单项选择题 对约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述中，说法正确的是()。
A.当事人只能约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法 B.约定的违约金低于造成的损失的，当事人不得请求人民法院或者仲裁机构予以增加 C.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少 D.当事人只能约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金
47、单项选择题 人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起()日内提出。
A、10 B、15 C、20 D、30
48、单项选择题 关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主题结构质量承担责任 C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任 D.承包人的保修责任可以免除
49、单项选择题 以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是（）。
A.强制执行的理由和依据 B.当事人的姓名或者名称地址 C.当事人依法享有的陈述权和申辩权 D.行政机关的名称印章和日期
50、单项选择题 甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的是()。
A、二审判决书未经甲方签收 B、有新的证据足以****原判决 C、二审判决适用法律有明显错误 D、二审法官应当回避的没有回避
51、单项选择题 根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的().
A.委托代理人 B.法定代理人 C.指定代理人 D.职务代理人
52、多项选择题 以下情形中，不属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。
A.认为行政机关侵犯其人身权、财产权 B.国防外交等国家行为 C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定 D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权 E.行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定命令
53、单项选择题 开标地点应当为()。
A.招投标双方确认的地点 B.建设行政主管部门指定的场所 C.招标文件中预先确定的地点 D.投标人共同认可的地点
54、单项选择题 下面有关担保物权的说法正确的是（）。
A.抵押人不能转让抵押物 B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭 C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭 D.债务履行期限届满，债权人可以将抵押物归己
55、单项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除到了变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.15 B.20 C.30 D.40
56、单项选择题 监理单位的安全责任事项是（）。
A.编制施工组织设计文件 B.制定安全技术措施 C.对安全事故隐患进行整改 D.确定建设工程安全费用
57、单项选择题 建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A、3 B、2 C、4 D、6
58、单项选择题 留置人就是（）。
A.债权人 B.债务人 C.保证人 D.债务人或者第三人
59、多项选择题 根据《劳动法》的规定，关于妇女、未成年人劳动保护的理解正确的是（）。
A.企业不得聘用未满18周岁的未成年人 B.企业必须定期为未成年人进行健康检查 C.企业不得安排妇女从事矿山井下、有毒有害的劳动 D.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动 E.企业不得安排妇女和未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动
60、单项选择题 《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制（）。
A.许可 B.赔偿 C.执行 D.处罚
61、单项选择题 劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）.
A．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件 B．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动 C．用人单位未及时足额支付劳动报酬 D．用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益
62、多项选择题 根据《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的包括（）。
A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年 B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月 C.丙某今年已经63周岁 D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故 E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人
63、单项选择题 总承包单位与乙分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()。
A、乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B、甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任 C、甲施工总包单位和乙分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 D、甲施工总包单位和乙分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担连带责任
64、单项选择题 甲施工企业于2月1日向乙材料供应商邮寄了签订合同的信函。乙企业2月5日先收到了甲企业声明该信函作废的传真，2月7日才收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于（）。
A.要约撤销 B.要约邀请 C.要约撤回 D.要约生效
65、单项选择题 甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼房所有权和管理的说法，正确的是()。
A.丁公司对其享有的份额有权转让 B.该楼发生的管理费用平均承担 C.该楼所有权为共同共有 D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜
66、单项选择题 下面有关劳动法中的说法中，错误的是（）。
A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作 B.不得安排怀孕7个月以上的女职工从事夜班工作 C.不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的工作 D.女职工生育不得少于90天的产假
67、单项选择题 下列关于我国法律规定民事诉讼起诉条件的表述中，错误的是（）。
A.被告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 B.有明确的被告 C.有具体的诉讼请求和事实理由 D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
68、单项选择题 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。
A.抢修 B.抢险 C.抢工期 D.生产工艺要求必须连续
69、单项选择题 建设工程施工前，施工企业（）应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行技术交底，并由双方签字确认。
A.项目管理的技术人员 B.施工企业总负责人 C.项目管理的负责人 D.技术总负责人
70、单项选择题 某建筑施工企业于2005年3月1日申请安全生产许可证，2005年3月20日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。
A.2007年3月1日 B.2007年3月20日 C.2008年3月1日 D.2008年3月20日
71、多项选择题 关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）。
A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署 B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门 C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门 D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账 E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位
72、单项选择题 在合同法理论上，先履行一方的抗辩权也称为()。
A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权 C.异时履行抗辩权 D.不安抗辩权
73、多项选择题 行政强制措施的种类包括（）。
A.冻结存款汇款 B.强制解除合同 C.查封场所设施或者财物 D.限制公民人身自由 E.扣押财物
74、单项选择题 关于两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，下列说法正确的是（）。
A.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B.建筑施工企业可以允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书承揽工程 C.应当按照资质等级高的单位的资质等级范围承揽工程 D.应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
75、判断题 光屏读数装置在坐标镗床的坐标测量系统中只能将线纹尺的线距细分，以使其读数精度提高。
76、单项选择题 建筑市场不良行为信息公布期限一般是()。
A.1个月至2年 B.2个月至1年 C.3个月至2年 D.6个月至3年
77、单项选择题 某施工现场所需主要临时用电设备包括1台起重机械和3台电焊机，则施工单位应当（）。
A.单独设计配电系统 B.编制用电组织设计 C.制定安全用电措施和电气防火措施 D.确定用电安全防护措施
78、单项选择题 下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是（）。
A.民事判决书 B.仲裁调解书 C.和解协议书 D.民事裁定书
79、多项选择题 运输合同中，承运人的义务主要包括()。
A、及时通知提领货物的义务 B、按指示运输的义务 C、货物毁损、灭失的赔偿义务 D、提货验收的义务 E、因不可抗力灭失货物不得要求支付运费的义务
80、单项选择题 某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（）。
A.建筑公司只能提起民事诉讼 B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼 C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼 D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼
81、多项选择题 甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。
A.该约定属于有关相邻关系的约定 B.该约定属于土地承包合同 C.该约定属于地役权合同 D.没有进行登记不影响改约定的合同效力 E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行
82、多项选择题 下列属于建筑施工特种作业人员有（）。
A.钢筋工 B.水泥浇筑工 C.建筑电工 D.建筑架子工 E.高处作业吊篮安装拆卸工
83、单项选择题 螺栓球节点网架总拼完成后，进行抽检，检查数量按节点数抽查()，且不应少于10个。
A.1% B.3% C.5% D.8%
84、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权利有()。
A.纠正和处理违章作业 B.拒绝连续加班作业 C.拒绝冒险作业 D.紧急避险 E.对施工安全生产提出建议
85、多项选择题 施工图设计文件审查单位主要是对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划 B.勘察 C.设计 D.施工 E.监理
86、单项选择题 下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()。
A.《全国人民代表大会组织法》 B.《中华人民共和国国籍法》 C.《中华人民共和国反垄断法》 D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》
87、单项选择题 根据《招标投标法》及相关实施条例，下列工程建设项目中属于依法应当公开招标的是（）。
A.中外合资企业投资的交通运输的建设项目 B.使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目 C.民营企业投资的商品住宅建设项目 D.外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目
88、单项选择题 施工合同订立后，在尚未履行之前被确认为无效合同，以下法律责任承担方式中不得采用的是（）。
A.返回财产 B.恢复原状 C.赔偿损失 D.继续履行
89、多项选择题 甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2007年4月10日前支付剩余工程款50万元，乙届时未予以支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有()。
A、2007年9月，甲致函乙要求其给付工程款 B、2008年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限1年，2008年年底一定付款 C、2008年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责 D、2009年5月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付 E、2009年3月，甲向人民法院起诉
90、单项选择题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。
A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.表见代理
91、多项选择题 下列建设工程项目必须实行工程监理的是（）。
A.国家南水北调工程 B.住宅工程 C.国际无息贷款援建水利工程 D.城市天然气主管线改造工程 E.城市绿化工程
92、多项选择题 甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后，甲公司发现乙公司有转移其财产的行为，欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法中正确的是（）。
A.甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院 B.甲公司应当将财产保全申请书提交给丙仲裁委员会 C.丙仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院 D.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司住所地人民法院 E.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司财产转移目的地人民法院
93、单项选择题 应当公开招标的工程建设项目，经批准可以进行邀请招标的是（）。
A.技术比较复杂 B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择 C.采用公开招标方式的费用过大 D.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的
94、单项选择题 某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故.为减少损失，被保险人共计支出6万元.经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万元.保险公司应当支付的保险金为()万元.
A.6 B.14 C.20 D.26
95、多项选择题 按照《建设工程质量管理条例》工程竣工验收应当具备的条件有()。
A、有完整的技术档案和施工管理资料 B、分包工程的质量必须优良 C、有施工单位签署的工程保修书 D、由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件 E、主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定
96、单项选择题 甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
A、仲裁委员会所在地 B、合同签订地 C、乙方所在地 D、建设工程所在地
97、单项选择题 下列关于评标委员会的说法中，正确的是（）。
A.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一 B.评标委员会成员不得要求投标人就投标文件中的技术信息和数据问题进行说明 C.评标委员会成员可以透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况 D.评标委员会成员因就职于项目主管部门而应当主动提出回避
98、单项选择题 下列属于保证方式的是（）。
A.一般保证 B.特殊保证 C.专项保证 D.综合保证
99、单项选择题 下列关于建设工程承包制度说法正确的是（）。
A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料 B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商 C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包 D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势
100、多项选择题 符合法定的承包人请求解除建设工程施工合同的条件是（）。
A.发包人长期拖欠工程价款 B.发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准 C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换 D.发包人不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工 E.发包人未能按时提供图纸导致工期延误
101、多项选择题 下列关于建设工程质量管理的说法正确的有（）。
A.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责 B.工程总承包单位应按照承包合同约定的权利义务向建设单位负责，施工总承包单位不应向工程项目总承包单位负责 C.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责 D.各分包单位相互之间就各分包工程的质量承担连带责任 E.建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责
102、多项选择题 某施工合同约定由承包人垫资施工，并约定利息为央行同期贷款利率4倍。结算时双方发生争议，对此，人民法院可以支持的是（）。
A.垫资按工程欠款处理 B.利息不予支持 C.返还垫资 D.按央行同期贷款利率4倍支付利息 E.按央行同期贷款利率支付利息
103、单项选择题 以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中，错误的是（）。
A.合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权 B.专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一 C.仲裁以不公开审理为原则 D.仲裁裁决一经作出即发生法律效力，不能上诉
104、单项选择题 关于定金的表述中，不正确的是()。
A、债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回 B、给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金 C、定金合同从合同成立之日起生效 D、定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%
105、单项选择题 商标取得权的条件是向()申请注册。
A.工商行政机关 B.人民法院 C.人民检察院 D.商标局
106、单项选择题 根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）
A．在试用期间被证明不符合录用条件的 B．严重违反用人单位 C．患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的 D．被依法追究刑事责任的
107、多项选择题 申领建筑施工企业安全生产许可证，应当具备的条件包括（）。
A.建立健全安全生产责任制 B.建设资金已落实 C.有满足施工需要的施工图纸 D.主要负责人经考核合格 E.参加意外伤害保险
108、单项选择题 合同条款规定，发生合同纠纷时，向仲裁委员会申请仲载。合同履籽过程中，当事人双方发生的争议经协商未达成一致，则()。
A.必须请第三方调解后才能申请仲裁 B.可以不进行调解而直接申请仲裁 C.可以直接向法院起诉 D.可以在仲裁或起诉两者之间择其一
109、单项选择题 发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当（）。
A.不予受理 B.依法受理 C.撤销裁决书 D.重新审理并作出判决
110、多项选择题 甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000t某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。
A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约 C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺 E.水泥厂新报价属于新要约
111、单项选择题 某招标人于2010年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2010年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在()前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A、2010年5月10日 B、2010年5月15日 C、2010年5月20日 D、2010年5月30日
112、单项选择题 当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则（）。
A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿 B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担 C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担 D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿
113、单项选择题 关于评标的说法，正确的是（）。
A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向 B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件 C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，市委不同意评标结果 D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明
114、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()
A．完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B．已签署的工程结算文件 C．完整的技术档案盒施工管理资料 D．勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
115、单项选择题 下列关于民事诉讼期间的表述，不正确的是（）。
A.当事人不服地方人民法院一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉 B.当事人不服地方人民法院一审裁定的，有权在裁定书送达之日起15日内提起上诉 C.适用简易程序的案件，应当在立案之日起3个月内审结 D.第一审普通程序案件，应当在立案之日起6个月内审结，有特殊情况可以延长
116、单项选择题 关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。
A.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利 B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 C.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 D.分承包单位只对总承包单位负责
117、多项选择题 发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包****利的说法中，正确的是()。
A、承包人可申请人民法院将该工程拍卖 B、承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿 C、承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出 D、承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价 E、承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除
118、单项选择题 下列建设工程项目必须进行公开招标的是（）。
A.某民营企业修建厂房 B.某民营渔业公司兴修鱼塘 C.某省兴建经济适用住房 D.某外资超市修建地下停车场
119、单项选择题 对“总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任”的正确理解是（）。
A.建设单位只能向分包单位请求赔偿，不能向总承包单位请求赔偿 B.在总承包单位或分包单位赔偿前，均有权要求建设单位向另一方请求赔偿 C.在总承包单位或分包单位赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿 D.连带责任仅限于连带赔偿责任，不连带承担其他合同义务
120、单项选择题 招标人与中标人签订了书面合同并进行了合同备案，合同价为1000万。第二天，招标人找到中标人，要求另行订立一个承包合同，合同价为800万元。由于担心失去承揽项目，承包商同意了这个要求，则下面说法正确的是()。
A.第二个合同是第一个合同的补充合同，以第二份合同结算 B.第二份合同由于违法而无效，结算时以备案合同为准 C.如果第二份合同是承包商的真实意思表示，则该合同有效 D.两份合同都是有效的，将来按照哪个合同要根据实际情况而定
121、单项选择题 某建设项目为政府投资建设，申请施工许可证的主体可以是（）。
A.施工单位 B.行政主管部门 C.建设项目的使用单位 D.政府部门
122、多项选择题 出租人的义务有（）。
A.保障承租人合法使用房屋 B.按照合同规定提供房屋给承租人使用 C.组织住户管好房屋 D.接受租户监督 E.妥善保管
123、多项选择题 下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是（）。
A.《北京市建筑市场管理条例》 B.《评标委员会和评标方法暂行规定》 C.《北京市建设工程造价管理办法》 D.《北京市建设工程招标投标管理条例》 E.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》
124、单项选择题 不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。
A.乡（镇） B.县 C.市 D.省
125、单项选择题 以下关于人民调解的说法中，错误的是（）。
A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用 B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织 C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉
126、单项选择题 某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是（）。
A.施工单位有维修义务 B.业主自己承担责任 C.施工单位承担保修责任 D.业主可扣减施工单位保修金
127、多项选择题 下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。
128、多项选择题 招标人不得向他人透露已获取的招标文件的（）内容。
A.潜在投标人的名称 B.潜在投标人的数量 C.标底 D.招标截止日期 E.投标保证金
129、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案
A、工期延误 B、投资失控 C、质量事故 D、施工组织
130、单项选择题 关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10% C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出 D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息
131、多项选择题 招标公告应当载明的内容包括（）
A.招标人的名称和地址 B.招标项目的性质 C.招标项目的数量 D.招标项目的质量要求 E.获取招标文件的办法
132、单项选择题 根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于()。
A、法律 B、部门规章 C、行政法规 D、单行条例
133、多项选择题 下列情形中，属于设计单位相关质量责任和义务的是（）。
A.按照工程建设强制性标准进行设计 B.组织建设工程质量事故分析，提出技术处理方案 C.向建设单位详细说明施工图设计文件 D.设计文件选用的建筑材料必须符合国家规定的标准 E.设计文件应符合国家规定设计深度，注明工程合理使用年限
134、单项选择题 关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。
A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 B.诚信行为信息包括良好行为和不良行为记录，两种信息记录都应当公布 C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布 D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限
135、单项选择题 在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指（）。
A.被保险人 B.保险合同受益人 C.保险合同投保人 D.保险合同关系人
136、单项选择题 买卖合同区别于其他以行为、智力成果作为法律关系客体的合同的本质特征是()。
A、等价有偿 B、转移财产所有权 C、诺成性 D、双务性
137、单项选择题 某建筑工程施工中，由于现场监理工程师的错误导致甲施工单位的完成工作部分计入乙施工单位已完工程中，建设方依此而付款，则乙施工单位和建设方之间构成的是（）之债。
A.施工合同 B.无因管理 C.侵权行为 D.不当得利
138、单项选择题 取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前()内有恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的情形，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。
A、1年 B、18个月 C、2年 D、3年
139、多项选择题 下列情形中属于未能在实质上响应招标，应作否决投标处理的有（）。
A.投标文件在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，但补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果 B.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章 C.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限 D.投标文件附有招标人不能接受的条件 E.没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵
140、单项选择题 在工程建设中，如果拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由()组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A、监理单位 B、设计单位 C、拟采用单位提请建设单位 D、拟采用单位提请监理单位
141、单项选择题 仓储合同中，如果仓储物出现变质或者其他损坏的危险，保管人应当（）。
A.及时通知存货人或者仓单持有人 B.有权随时处理仓储物 C.催告存货人或者仓单持有人及时处置 D.有权随时提取仓储物
142、单项选择题 水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。
A.施工单位发出订购水泥的要约时 B.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 C.水泥厂发出答复文件时 D.泥厂的答复文件到达施工单位时
143、多项选择题 下列情形导致要约失效的有()。
A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.要约人依法撤回要约 D.承诺期届满，受要约人未作出承诺 E.受要约人对要约的内容作出实质性变更
144、单项选择题 由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁属于（）。
A.刑事处罚 B.行政处罚 C.行政处分 D.民事责任
145、单项选择题 工伤职工()不停止享受工伤保险待遇。
A、拒绝治疗的 B、丧失享受待遇条件的 C、重新就业的 D、拒不接受劳动能力鉴定的
146、单项选择题 甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。
A.乙建筑公司 B.丙土方公司 C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同 D.甲房地产开发公司
147、单项选择题 法人可以分为()两大类。
A、企业法人和行政法人 B、行政法人和社团法人 C、企业法人和非企业法人 D、事业法人和社团法人
148、单项选择题 关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B.当事人可以协议仲裁不开庭审理 C.仲裁审理案件应当公开进行 D.当事人不能协商确定仲裁程序
149、多项选择题 关于工程竣工验收的说法，正确的是()。
A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期 C、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
150、单项选择题 甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是（）。
A.该委托代理行为合法 B.该代理行为的后果应由被代理人承担 C.该代理行为的后果应由代理人承担 D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任
151、多项选择题 劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。
A、同级人民法院代表 B、工会代表 C、企业方面代表 D、劳动行政部门代表 E、律师
152、单项选择题 根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.15天 B.1个月 C.2个月 D.3个月
153、单项选择题 下列不属于承租人的主要义务的是（）。
A.支付租金 B.恰当使用租赁物 C.妥善保管租赁物 D.保证无第三人对租赁物主张权利
154、单项选择题 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，属于重大事故的是()。
A、造成1000万元以下直接经济损失的事故 B、造成10人以上30人以下死亡的事故 C、造成10人以上50人以下重伤的事故 D、造成100人以上重伤或者2亿元以上直接经济损失的事故
155、单项选择题 某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商向施工单位提供了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是()。
A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间 B.该要约进入三个电子邮箱的最后时间 c.该供应商获悉该要约收到的时间 D.该供应商理解该要约内容的时间
156、单项选择题 建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()。
A、工程质量检测机构出具的鉴定报告 B、建设单位职工的书面证明材料 C、建设单位与施工单位签订的施工合同 D、建设单位提交的答辩状
157、单项选择题 关于项目经理的说法，正确的是（）。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权 B.施工项目可以设有项目经理 C.项目经理具有相对独立的法人资格 D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉
158、多项选择题 行使不安抗辩权的当事人应当承担的义务包括（）。
A.通知义务 B.中止合同履行 C.对方提供担保时应当恢复合同履行 D.对方未提供担保的可通知对方解除合同 E.解除合同应当征得对方的同意
159、单项选择题 关于工程建设的标准，说法错误的是（）。
A.行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止 B.工程建设行业标准实施后也需要复审 C.工程建设地方标准中没有强制性条文 D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案
160、单项选择题 某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）
A．因显焦公平而无效 B．由于分包单位自愿签署而有效 C．仅对总承包单位和分包单位有效 D．因违反法律、法规强制性规定而无效
161、单项选择题 属于典型的提供劳务合同的是()。
A、委托合同 B、买卖合同 C、租赁合同 D、借款合同
162、多项选择题 下列属于行政强制措施的是（）。
A.拘役 B.限制出境 C.罚款 D.没收财物 E.查封场所
163、单项选择题 起重机械应当报废的标准是（）。
A.大修后才能达到安全技术标准的 B.无安全技术档案的 C.无齐全有效的安全保护装置的 D.超过制造厂家规定的使用年限的
164、单项选择题 以房屋建筑工程施工总承包企业为例，按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定：()。
A、特级企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上 B、特级企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上 C、特级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上 D、特级企业注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元以上
165、单项选择题 甲、乙、丙、丁、戊等单位参与某省卫生厅办公楼新建项目的投标，甲、乙是存在控股关系的两个公司，丙因自身原因，不再具备招标文件规定的资格条件，甲、丁相互串通投标，在招标文件要求提交投标文件的时间截止前，经招标人同意，戊修改了投标文件，以下投标有效的是（）。
A.甲 B.乙 C.丙 D.戊
166、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是（）。
A.行政责任 B.宪政责任 C.刑事责任 D.国家赔偿责任
167、单项选择题 下列人员中可以作为评标委员会成员的是（）。
A.某投标人主要负责人的弟弟 B.某投标人的债权人 C.技术复杂的招标项目，由招标人直接确定的评标专家 D.行政监督部门的工作人员
168、单项选择题 我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案件是（）。
A.第一审民事案件 B.第二审民事案件 C.重大涉外案件 D.在全国有重大影响的民事案件
169、单项选择题 某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后（）小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.1 B.6 C.12 D.24
170、单项选择题 乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是()。
A.应以备案合同作为结算工程价款依据 B.该补充协议属于可撤销合同 C.应以补充协议座位结算工程价款依据 D.乙方行为构成合同违约
171、单项选择题 以危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等为主要内容的方案属于（）。
A.综合应急预案 B.专项应急预案 C.现场处置方案 D.施工组织方案
172、单项选择题 关于保险索赔的说法，正确的是（）。
A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料 B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多吃通知投保人，被保险人活着受益人补充提供 C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应当在最终赔偿金活着给付保险金的数额后一次性支付保险金 D.投保人重复保险，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额和保险金额综合的比例承担赔偿保险金的责任
173、单项选择题 工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益（）。
A.请求解除合同 B.请求返还财产 C.请求排除障碍 D.请求赔偿损失
174、单项选择题 甲建筑公司承揽的是批准开工报告的工程项目，合同约定于2009年3月1日开工，但是由于征地问题没有解决而不能按期开工，则如果开工日期超过()，则应当重新办理开工报告的批准手续。
A、2009年3月15日 B、2009年6月1日 C、2009年9月1日 D、2010年3月1日
175、单项选择题 发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位拒不承担赔偿责任或者其负责人逃匿的，由（）强制执行。
A.建设单位 B.公安部门 C.人民法院 D.建设主管部门
176、单项选择题 以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府( )领取建设用地规划许可证。
A.土地主管部门 B.建设行政主管部门 C.城乡规划主管部门 D.授权的镇人民政府
177、多项选择题 当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（）完成主要工作。
A.设备 B.技术 C.材料 D.资金 E.劳力
178、单项选择题 按照代理权产生根据的不同，代理可以划分为()。
A.委托代理、法定代理和指定代理 B.一般代理和特别代理 C.单独代理和共同代理 D.本代理和再代理
179、单项选择题 某一建设工程项目，由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按安装工程一切险投保的情形是()。
A.土木建筑项目不超过总价的10% B.土木建筑项目不超过总价的20% C.土木建筑项目介于总价的20%—50%之间的 D.土木建筑项目超过总价的50%
180、单项选择题 建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位（）。
A.向发证机关报告后即可开工 B.应向发证机关申请施工许可证延期 C.应向发证机关重新申请领取施工许可证 D.应当报发证机关重新核验施工许可证
181、单项选择题 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。
A、整改，并及时报告有关主管部门 B、整改，并及时报告建设单位 C、暂时停止施工，并及时报告建设单位 D、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
182、单项选择题 某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。
A、有效 B、效力待定 C、可变更、可撤销 D、无效
183、单项选择题 下列是有关注册建造师应当履行义务的表述，不正确的是()。
A、保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等机密 B、对侵犯本****利的行为进行申述 C、遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德 D、接受继续教育，努力提高执业水准
184、单项选择题 某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项。本工程项目于2007年8月15日通过竣工验收，同月22日交付发包人投入使用，承包人于同年9月5日向发包人提交竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于2008年4月28日向法院提起诉讼，则剩余结算款的应付时间为（）。
A.2007年8月15日 B.2007年8月22日 C.2007年9月5日 D.2008年4月28日
185、单项选择题 甲公司与乙公司同时签订了两个合同，第一个合同是材料采购合同，合同中约定由甲公司先向乙公司提供材料，乙公司接收材料后向甲公司支付工程款。第二个合同是劳务合同，合同中约定由乙公司为甲公司提供劳务，甲公司根据完成的工程量向乙公司支付劳务费。如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款，则()。
A、甲公司就可以不向乙公司支付劳务费 B、甲公司可以追究乙公司的违约责任，但是应当继续向乙公司支付劳务款 C、甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权 D、甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权
186、单项选择题 根据我国《合同法》规定，对格式条款的理解发生争议的，（）。
A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释 B.有两种以上解释时，应认定该条款无效 C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款 D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
187、多项选择题 建筑工程一切险的被保险人可以包括()。
A.业主 B.保险人 C.业主聘用的监理工程师 D.贷款银行 E.分包商
188、单项选择题 经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定；乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日65元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《合同法》的规定，此分包合同()。
A、合法有效 B、因损害社会公共利益而无效 C、因显失公平而可撤销 D、因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效
189、单项选择题 抵押担保与质押担保的区别是（）。
A.债务人或者第三人可以是担保人 B.担保期间不转移对财产的占有 C.债权人有权优先受偿 D.债务人不履行债务时，可以依法拍卖抵押物
190、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是（）。
A.出借安全生产许可证 B.未办理延期手续 C.生产单位变更企业名称 D.超越法定职权颁发安全生产许可证
191、单项选择题 《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准，设计文件和建设工程承包合同，代表()对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。
A、建筑行业 B、建设单位 C、施工单位 D、政府主管部门
192、多项选择题 根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的有()。
A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告 C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件 D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造
193、单项选择题 关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）
A．按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 B．建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 C．对各类能源消耗实行分类计量和统计 D．对能源消费应实行包费制
194、单项选择题 安全生产责任制的主要内容不包括（）。
A.确立安全责任管理体系责任制 B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制 C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制 D.技术员等岗位人员的安全生产责任制
195、单项选择题 以市场为主导，以守法、守信（主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、伦理信用）、综合实力（主要包括经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价的是（）。
A.政府对市场主体的守法诚信评价 B.社会中介信用机构的综合信用评价 C.行业协会的综合信用评价 D.行业协会协助政府部门的综合信用评价
196、单项选择题 2010年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为()合同。
A、无效 B、有效 C、可变更、可撤销 D、效力待定
197、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，（）要约不可撤销。
A.要约人确定了承诺期限的 B.要约人明示不可撤销的 C.书面发出的 D.受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作的 E.受要约人认为要约是不可撤销的
198、多项选择题 根据《民事诉讼法》规定，当事人可以上诉的民事判决或裁定是（）。
A.基层法院作出的第一审判决 B.第二审法院发回重审后的第一审判决 C.按照审判监督程序对的第一审法院对案件作出的判决 D.不予受理的裁定、对管辖有异议的裁定和驳回起诉的裁定 E.最高法院的一审裁判
199、多项选择题 建筑工程安全防护、文明施工措施费用包括（）
A.文明施工费 B.环境保护费 C.临时设施费 D.安全施工费 E.企业管理费
200、单项选择题 下面不属于建设工程一切险承保的范围是()。
A.冻灾 B.冰雹 C.设计错误 D.一般性盗窃和抢劫
201、单项选择题 根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（）,出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/3 B.1/2 C.1/5 D.2/3
202、单项选择题 女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是（）。
A.高处、高温工作 B.矿山、井下作业 C.夜班劳动 D.低温、冷水作业
203、多项选择题 建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列（）情形的，评标委员会应当否决其投标。
A.投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字 B.投标联合体没有提交共同投标协议 C.经评审的投标价格最高 D.投标价格低于成本 E.不同投标人的投标文件由同一个单位编制
204、单项选择题 下列关于开标的说法正确的是（）。
A.开标应该在招标文件中规定的时间、地点进行 B.投标人为2人以上的开标有效 C.投标人对开标有异议的应在开标后3日内提出 D.招标人在对投标人异议作出答复前，不得暂停招标投标程序
205、单项选择题 建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。
A、污水处理设施要设计、施工、生产同时进行 B、造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施 C、建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施 D、污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
206、单项选择题 发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，保留()左右的质量保证(保修)金，待工程交付使用1年质保期到期后清算(合同另有约定的，从其约定)，质保期内如有返修，发生费用应在质量保证(保修)金内扣除。
A、1% B、5% C、10% D、20%
207、单项选择题 某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，可及时向（）报告。
A.施工企业负责人 B.建设安全主管部门 C.项目负责人和安全生产管理机构 D.县级以上人民政府
208、单项选择题 按照《建设工程施工合同文本》的规定，工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，施工单位进行自检，并在隐蔽或中间验收()以书面形式通知监理工程师验收。
A、前48h B、后48h C、前24h D、后24h
209、单项选择题 关于仲裁协议的内容，下列选项中依法属于有效仲裁协议的是（）。
A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致 B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁 D.双方履行本合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁
210、单项选择题 《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A、10% B、20% C、30% D、45%
211、单项选择题 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，中止施工满（）的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A.1年 B.2年 C.6个月 D.3个月
212、多项选择题 下列责任现实中，当事人承担违约责任的形式有()。
A.赔礼道歉 B.支付违约金 C.赔偿损失 D.采取补救措施 E.罚金
213、多项选择题 在工程建设领域，参与建设活动的各方主体中，必须具有企业法人资格的是（）。
A.施工单位 B.设计单位 C.监理单位 D.建设单位 E.勘察单位
214、单项选择题 关于总分包单位安全生产责任的说法，正确的是（）。
A.应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务 B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担 C.总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任 D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担按份责任
215、单项选择题 下列各项中，()属于附条件的法律行为。
A.由于小张工作表现出色，所以单位年终发给他1万元资金 B.老张对小王说，等老张的儿子结婚时，老张租给小王的房子要收回 C.房屋买卖合同的当事人约定将办理过户登记手续作为该合同生效的条件 D.小马对她父母许诺，在她父母60岁时由她送父母出国旅游
216、单项选择题 建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是（）。
A.在施工合同中约定仲裁条款 B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议 C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议 D.双方订立书面仲裁协议
217、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列属于最低保修期为2年的工程有（）。
A.屋面防渗漏工程 B.泵房设备安装工程 C.装修工程 D.采暖工程 E.地基基础工程
218、单项选择题 甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。
A.合同订立 B.合同生效 C.当事人提起诉讼 D.法院判决生效
219、单项选择题 根据我国《行政许可法》，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满（）需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年
220、单项选择题 工程建设项目的质量、安全第一责任人是（）。
A.总经理 B.部门经理 C.项目经理 D.安全经理
221、单项选择题 公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。
A.15日 B.60日 C.6个月 D.2年
222、单项选择题 下列关于招标代理机构的说法中，正确的是（）。
A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系 B.建设行政主管机构可以为招标人推荐招标代理机构 C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准 D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标
223、单项选择题 工程监理单位与建设单位之间属于（）合同关系。
A.行纪居间 B.技术服务 C.委托代理 D.工程承包
224、多项选择题 工程施工过程中对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.工程质量管理监督部门 B.设计单位 C.建设单位 D.监理单位 E.质量检测单位
225、单项选择题 诉讼时效因提起诉讼，当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效期间()。
A.重新计算 B.暂停计算 C.继续计算 D.延迟六个月
226、单项选择题 某超高层建筑有两层地下室，其基础工程施工涉及深基坑支护工程。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对此深基坑工程，施工单位应当()。
A、编制安全技术措施并编制专项施工方案 B、编制专项施工方案并附具安全验算结果 C、编制专项施工方案并报主管部门审批 D、编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查
227、单项选择题 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担
A．设备使用单位 B．具有相应资质的单位 C．设备出租单位 D．检验检测机构
228、单项选择题 根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是（）。
A．拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算 B．建设工程选址应当是尽可能避开一切文物 C．建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案 D．在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动
229、单项选择题 股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。
A.董事 B.部门工程师 C.经理 D.财务负责人
230、单项选择题 《安全生产许可证条例》的直接立法依据是（）。
A.《中华人民共和国宪法》 B.《建设工程安全生产管理条例》 C.《中华人民共和国安全生产法》 D.《中华人民共和国行政许可法》
231、单项选择题 在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自（）起转移给买受人，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
A.合同生效时 B.合同订立时 C.标的物交付时 D.合同履行时
232、单项选择题 在运输合同中托运人的义务包括（）
A.告知 B.提货验收 C.货物毁损、灭失的赔偿 D.特殊情况下拒运
233、多项选择题 行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是有下列（）情形之一的，可以停止执行。
A.行政复议机关认为需要停止执行 B.法律规定停止执行 C.申请人认为需要停止执行 D.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行 E.被申请人认为需要停止执行
234、单项选择题 某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。
A.5 B.7 C.10 D.15
235、单项选择题 关于工程质量检测机构的说法，错误的是()。
A.可以转包检测业务 B.具有独立的法人资格 C.是中介机构 D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
236、单项选择题 关于投标人发生重大变化的告知义务，下列说法正确的是（）。
A.投标人发生合并情况时，可以及时书面告知招标人 B.投标人发生破产情况时，应当及时告知招标人 C.投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知 D.投标人不再具备资格预审文件规定的资格条件时，应当及时书面告知招标人
237、单项选择题 按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取措施的是（）。
A.停止施工，配合保护现场 B.报告当地文物行政部门 C.进行发掘并移交发掘物品 D.发掘未结束前不得继续施工
238、单项选择题 关于物权特征的说法，正确的是()。
A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合 B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利 C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人 D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权
239、单项选择题 下列哪些主体有资格作为保证人的是（）。
A.法人 B.其他组织 C.公民 D.具有代为清偿债务能力的其他组织
240、单项选择题 未经（）的证据，不能作为认定案件事实的依据。
A.鉴定 B.质证 C.对方当事人认可 D.公证
241、多项选择题 根据《建筑法》第48条的规定，下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（）。
A.已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险 B.提前竣工的，保险责任自行终止 C.因延长工期的，保险责任自行延长 D.施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续 E.未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证
242、单项选择题 根据《节约能源法》，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是()。
A.自愿原则 B.强制原则 C.限制原则 D.申请原则
243、多项选择题 建设法律既包括专门的建设领域的法律，也包括与建设活动相关的其他法律。其中应当由全国人民代表大会制定的法律是（）。
A.《合同法》 B.《建筑法》 C.《招标投标法》 D.《物权法》 E.《城市房地产管理法》
244、单项选择题 根据《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定，下列表述中错误的是()。
A、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 B、管理人员和作业人员2年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 C、依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 D、施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求
245、单项选择题 某施工单位拟按照《绿色施工导则》要求对施工现场进行扬尘污染的防治，则其主体结构施工阶段，现场作业区内目测扬尘高度不超过（）。
A.0.5米 B.1米 C.1.5米 D.2米
246、单项选择题 某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。
A、2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产 B、2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产 C、2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院 D、2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
247、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()。
A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C.依照当事人申请可停止公告 D.公告部门可自行决定是否停止公告
248、多项选择题 对于中标通知书的法律效力下列说法不正确的是（）。
A.中标通知书就是正式合同 B.中标通知书是要约邀请 C.中标通知书是要约 D.中标通知书是承诺 E.中标通知书只是单方意思表示
249、单项选择题 北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是（）。
A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权 B.北京市的人民法院有管辖权 C.上海市的人民法院有管辖权 D.合同约定的管辖法院条款无效
250、多项选择题 建设工程赔偿中，承包人应当承担的赔偿损失包括()。
A.转让、出借资质证书等造成的损失 B.偷工减料等造成的损失 C.未及时检查隐蔽工程造成的损失 D.与监理单位串通造成的损失 E.合同使用期限内造成的损失
251、单项选择题 多位投标人参与某工程的投标，下列关于投标人之间相互串通投标的情形是（）。
A.招标人向投标人泄露标底 B.投标人之间同属一个行业协会 C.投标人之间均高价投标 D.委托同一个人办理投标事宜
252、单项选择题 《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和什么？（）
A.行政强制许可 B.行政赔偿 C.行政强制执行 D.行政处罚
253、单项选择题 根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。
A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B.国务院建设主管部门 C.中国建筑业协会建造师分会 D.国务院发展和改革委员会
254、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，不可抗力主要表现为（）。
A.订立合同时不能预见 B.对其发生和后果不可避免并不能克服 C.对其发生的后果可采取措施避免 D.对其规律不可抗拒 E.对其产生的后果不能承受
255、单项选择题 A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，8公司资质为施工总承包一级。下面关于该承包行为的说法中，正确的是()。
A、该行为属于肢解工程发包的违法行为 B、A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 C、B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责 D、建设单位必须与A、B分别签订承包合同
256、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.甲知道乙的该行为，却不予否认.那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().
A.效力待定 B.无效 C.有效 D.经过乙催告甲后生效
257、单项选择题 建筑市场不良行为信息公布期限一般上（）.
A.1个月至2年 B.2个月至1年 c.3个月至2年 D.6个月至3年
258、单项选择题 建筑工程合同如果无效，一般应采取（）。
A.返还财产 B.赔偿损失 C.作价补偿 D.追缴财产，收归国有
259、单项选择题 不符合委托合同法律特征的表述是()。
A、委托合同是提供劳务的合同 B、委托合同是有偿合同 C、委托合同的目的是为他人处理或管理事务 D、委托合同的订立以双方相互信任为前提
260、多项选择题 下列选项中，属于无效合同的有()。
A、供应商欺诈施工单位签订的采购合同 B、村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同 C、施工单位将工程转包给他人签订的转包合同 D、分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同 E、施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
261、单项选择题 某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我司欲以3300元/t的价格购买中25的螺纹30t，有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于()。
A、要约 B、承诺 C、反要约 D、要约邀请
262、单项选择题 某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是（）。
A.负责工程保修的施工单位 B.物业单位 C.装修单位 D.住户甲
263、单项选择题 甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件()。
A、移送二审法院裁决 B、按撤诉处理 C、按缺席判决 D、进入再审程序
264、多项选择题 下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。
A、有防水要求的卫生间为2年 B、给水排水管道为5年 C、电气设备安装工程为2年 D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期 E、装修工程为2年
265、单项选择题 当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时,则另一方()。
A.不能选择适用定金条款 B.可以选择既适用定金条款又适用违约金条款 C.两条款者在无效，要求实际损害赔偿 D.只能选择适用其中之一
266、单项选择题 下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是()。
A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程 B.配备兼职安全生产管理人员 C.各分部分项工程有应急预案 D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训
267、多项选择题 建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（）。
A.同一工程相邻分段发包 B.同一工程分期施工的 C.合同约定的工程验收合格的 D.在两个企业同时任职的 E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意的
268、单项选择题 下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。
A、对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉 B、协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力 C、当事人可以经调解程序解决合同争议 D、对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁
269、多项选择题 建筑业企业资质序列包括（）。
A.施工总承包 B.专业分包 C.劳务分包 D.工程总承包 E.专业承包
270、多项选择题 下列标准属于强制性国家标准的有（）
A．行业专用的质量标准 B．工程建设通用的安全标准&n bsp; C．工程建设行业专用的制图方法标准 D．工程建设通用的试验标准 E．工程建设行业专用的评定方法标准
271、单项选择题 化工厂生产过程中产生水污染，被环保部门责令采取治理措施，同时应按照国家规定缴纳（），此款用于污染的防治。
A.罚金 B.罚款 C.排污费 D.超标准排污费
272、单项选择题 特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月 B.10天 C.15天 D.2个月
273、单项选择题 负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）.
A．国务院质量监督行政主管部门 B．国务院安全监督行政主管部门 C．国务院建设行政主管部门 D．国务院工商行政管理部门
274、单项选择题 安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过（），若超过该期限，应另行加收保险费。
A.15日 B.30日 C.2个月 D.3个月
275、单项选择题 某建设项目经评标委员会评标后，最终确定甲单位中标，评标委员会于2007年12月15日出具了评标报告，招标人在公示后于2007年12月23日向甲单位发出了中标通知书，甲单位于2007年12月26日收到中标通知书，则该中标通知书于（）对招标人和中标人产生法律效力。
A.2007年12月15日 B.2007年12月23日 C.2007年12月26日 D.公示期满
276、单项选择题 保险合同订立的双方当事人是（）。
A.保险人与投保人 B.投保人与受益人 C.保险人与被保险人 D.保险人与受益人
277、单项选择题 某工程项目于2010年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。
A、2010年4月1日 B、2010年6月1日 C、2010年9月1日 D、2010年12月1日
278、单项选择题 甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是()。
A.共同投标协议在中标后提交 B.甲公司与乙公司必须是同一专业 C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级 D.联合体是以一个投标人的身份投标
279、多项选择题 施工现场临时用电组织设计应包括()。
A、现场勘测 B、选择变压器 C、设计配电系统 D、进行负荷计算 E、材料与设备计划
280、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是（）
A.对国务院部门或者县级以上人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件 B.海关处理的案件 C.本辖区内重大复杂的案件 D.因不动产提起的行政诉讼案件
281、多项选择题 以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()。
A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制 B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列 C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级 D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质 E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别
282、单项选择题 某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%的管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任，则该合同（）
A.有效 B.经招标人确认后有效 C.为可撤销合同 D.无效
283、多项选择题 在注册有效期内，注册建造师申请变更注册的，应当提交的材料有（）。
A.注册建造师变更注册申请表 B.注册证书和执业印章 C.申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件 D.工作调动证明 E.资格证书、学历证书和身份证明复印件
284、单项选择题 关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。
A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人 C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生 D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债
285、单项选择题 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1 B.2 C.6 D.12
286、多项选择题 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，建筑施工企业负责人包括（）。
A.法定代表人 B.总经理 C.总工程师 D.部门经理 E.项目经理
287、多项选择题 根据建造师注册管理规定，下列人员的注册申请将不予批准的是()。
A、赵某因工伤丧失了民事行为能力 B、李某取得资格证书4年后申请注册 C、周某与原单位解除劳动关系后申请变更注册 D、孙某虽然已年满65岁但仍担任单位的咨询顾问 E、钱某申请将通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册
288、单项选择题 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担。
A.设备使用单位 B.具有相应资质的单位 C.设备出租单位 D.检验检测机构
289、单项选择题 招标文件不应当包含的内容是（）
A.招标项目的技术要求 B.投标报价要求 C.标明特定的生产供应者 D.拟签订合同的主要条款
290、单项选择题 某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是（）。
A.2013年5月1日 B.2013年6月1日 C.2013年7月1日 D.2013年7月31日
291、单项选择题 仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件，这是区别于()的显著特征。
A、运输合同 B、保管合同 C、租赁合同 D、买卖合同
292、多项选择题 关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。
A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证 B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件 C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件 D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金 E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可
293、多项选择题 按《环境噪声污染防治法》规定，建设项目的环境噪声污染防治设施与主体工程的“三同时”是指（）。
A.同时规划 B.同时设计 C.同时施工 D.同时调试 E.同时使用
294、单项选择题 刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属于附加刑的是（）。
A.管制 B.罚金 C.没收财产 D.剥夺政治权利
295、多项选择题 下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。
A、因使用不当造成的质量问题 B、质量监督机构没有发现的质量问题 C、监理单位没有发现的质量问题 D、第三方造成的质量问题 E、不可抗力造成的质量问题
296、多项选择题 施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有()。
A、建设单位不同意鉴定结论 B、鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C、鉴定程序严重违法 D、鉴定结论明显依据不足 E、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用
297、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关千施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）
A．对施工质量负责 B．按照工程设计图纸和施工技术标准施工 C．对建筑材料、设备等进行检验检测 D．建立健全施工质量检验制度 E．审查批准高大模板工程的专项施工方案
298、单项选择题 根据《劳动法》的规定，劳动者有()情形时，用人单位不可以随时解除劳动合同。
A、某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年 B、某单位发现王某在试用期间不符合录用条件 C、史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失 D、职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任
299、单项选择题 某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是（）。
A.按照原无效合同约定 B.参照原无效合同约定 C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式 D.不予结算
300、单项选择题 下列关于施工单位的安全生产责任的表述，不正确的是（）
A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查 B.施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责 C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员 D.施工企业负责人要定期带班检查
