当前位置：91考试网 -> 考试题库

监理工程师(建设部)：建设工程合同管理题库考点（每日一练）
2020-08-23 04:06:35 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★监理工程师(建设部)》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《监理工程师(建设部)：建设工程合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（）。

A.附加工作
B.额外工作
C.正常工作
D.委托人工作


点击查看答案


2、单项选择题  下列关于定金的表述中，错误的是()。

A.定金合同从签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限


点击查看答案


3、单项选择题  在下列合同中，()合同是可变更的合同。

A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的
B、以合法活动掩盖非法目的的
C、因重大误解而订立的
D、损害社会公共利益的


点击查看答案


4、多项选择题  施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括()

A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可
B.取得爆破作业资质证件
C.与相邻建筑物所有人进行协调
D.作好施工现场的安全防护工作
E.保护相邻建筑物


点击查看答案


5、多项选择题  当事人在()情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。

A.没有仲裁协议的
B.仲裁委员会无权仲裁的
C.裁决所依据的证据不全面
D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据
E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊


点击查看答案


6、多项选择题  对于在正常使用条件下的保修期限，下列说法正确的有()。

A.供热系统为2个采暖期
B.供冷系统为2个供冷期
C.外墙面的防渗漏为2年
D.电气管线工程为2年
E.设备安装工程为2年


点击查看答案


7、单项选择题  可委托一个监理单位的项目是()项目。

A.复杂
B.大型
C.小型
D.大、中型


点击查看答案


8、单项选择题  监理评标通常采用()对各投标人的综合能力进行对比。

A.评标价法
B.综合评分法
C.加权打分法
D.专家评审法


点击查看答案


9、单项选择题  由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是()。

A.费用由发包人承担，工期给予顺延
B.费用由承包人承担，工期不予顺延
C.费用由发包人承担，工期不予顺延
D.费用由承包人承担，工期给予顺延


点击查看答案


10、多项选择题  《合同法》规定的合同有效条件包括（）。

A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益


点击查看答案


11、单项选择题  材料采购合同中对材料质量检验的方法，()是错误的。

A.经济鉴别法
B.化学试验
C.理论换算法
D.物理试验


点击查看答案


12、单项选择题  合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方()

A.口头协商即可
B.应签订书面协议
C.与第三方一起协调
D.承办任何手续


点击查看答案


13、单项选择题  我国《建设工程质量管理条例》规定，竣工结算时()。

A.不再扣留质量保修金
B.按工程结算价的l%扣留质量保修金
C.扣留适当的保修费用
D.承、发包双方协商解决质量保修金


点击查看答案


14、单项选择题  为了保证勘察、设计合同的内容完备、责任明确、风险责任分担合理，建设部和国家工商行政管理局在()年颁发了建设工程勘察合同示范文本和建设工程设计合同示范文本。

A.2000
B.2001
C.2002
D.2003


点击查看答案


15、单项选择题  FIDIC合同的合同工期在合同条件中采用()的概念阐述。

A.合同有效期
B.项目施工期
C.建设周期
D.竣工时间


点击查看答案


16、单项选择题  投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是()。

A.投标文件没有加盖公章
B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致
C.投标担保金额多于招标文件的规定
D.投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认


点击查看答案


17、单项选择题  某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥离重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延


点击查看答案


18、多项选择题  下列哪些情况属于发包人的违约责任()。

A.发包人延误支付(逾期1天，应承担支付金额0.2%的违约金)
B.审批工作的延误
C.因发包人原因要求解除合同
D.设计错误
E.发包人延误支付(逾期1天，应承担支付金额0.1%的违约金)


点击查看答案


19、单项选择题  由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误工期的正确方法是()。

A.费用由发包人承担，工期给予顺延
B.费用由承包人承担，工期不予顺延
C.费用由发包人承担，工期不予顺延
D.费用由承包人承担，工期给予顺延


点击查看答案


20、单项选择题  监理工程师有权反对承包商任何不称职的人员，其依据是()

A、FIDIC条款第16条
B、FIDIC条款第17条
C、FIDIC条款第37条
D、FIDIC条款第63条


点击查看答案


21、单项选择题  依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是()。

A.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密
B.对建设工程有关事项和工程设计提出建议
C.负责合同的协调管理工作
D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料


点击查看答案


22、单项选择题  某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元;乙，1850万元、1890万元;丙，1880万元、1820万元;丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()。

A.甲
B.乙
C.丙
D.丁


点击查看答案


23、单项选择题  建设工程合同纠纷的仲裁由()的促裁委员会仲裁。

A.工程所在地
B.双方选定
C.施工单位所在地
D.建设单位所在地


点击查看答案


24、单项选择题  能够作为保证人的为()。

A.法人的职能部门
B.公司
C.学校
D.幼儿园


点击查看答案


25、单项选择题  因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给()审核。

A.发包人
B.设计文件的审批机构
C.监理工程师
D.承担工程初步设计的设计院


点击查看答案


26、单项选择题  《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人的基本责任是()。

A.保证设计质量
B.完成施工图设计
C.配合施工
D.保护发包人的知识产权


点击查看答案


27、单项选择题  《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由()

A.由一方当事人选定
B.由仲裁委员会指定
C.由仲裁委员会议指定
D.由双方当事人指定


点击查看答案


28、多项选择题  FIDIC交钥匙工程合同文件的组成部分有()。

A.业主的要求
B.工程师的要求
C.合同协议书
D.合同专用条件
E.合同通用条件


点击查看答案


29、单项选择题  设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是()。

A.严格性
B.完整性
C.灵活性
D.系统性


点击查看答案


30、单项选择题  下列选项中，()不属于合同鉴证应当审查的内容。

A.不真实、不合法的合同
B.不能即时鉴证，而当事人又不能等待的
C.不影响合同效力的缺陷，且当事人予以更正的
D.当事人提供的申请材料不齐全，经告知补正而没有补正的


点击查看答案


31、单项选择题  参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应()，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。

A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方
B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调
C.由承包人进行协调
D.由发包人进行协调


点击查看答案


32、多项选择题  在FIDIC《施工合同条件》中，承包商只可提出工期补偿的是()。

A.公共当局引起的延误
B.对竣工检验的干扰
C.业主提前占用工程
D.业主的干扰
E.变更导致竣工时间的延长


点击查看答案


33、多项选择题  在材料采购合同履行过程中，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有()。

A.采购方在合同内填错到货地点
B.供货方在合同内填错到货地点
C.未在合同内约定到货地点
D.运输部门错送到货地点
E.未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方


点击查看答案


34、单项选择题  某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()。

A.项目前期立项咨询
B.设计阶段监理
C.工程技术咨询服务
D.施工阶段监理


点击查看答案


35、多项选择题  建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是()。

A.提供地下管线资料
B.办理法律、法规规定的批准手续
C.进行图纸会审
D.按规定办理安全生产有关手续
E.协调处理古树名木的保护工作
D.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期


点击查看答案


36、单项选择题  甲交工程机械供给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国合同法的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是（）。

A.有效
B.无效
C.效力待定
D.可变更或撤销


点击查看答案


37、单项选择题  某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工，承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()。

A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿
B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求
C.只同意延期开工报告中的要求
D.不同意延期开工报告中的要求


点击查看答案


38、单项选择题  FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至()止。

A.颁发履约证书日
B.工程接收证书指明的竣工日
C.颁发工程接收证书日
D.承包商提交的结算单日生效日


点击查看答案


39、单项选择题  无效合同从()时起就没有法律效力。

A.被确认无效
B.履行
C.订立
D.谈判


点击查看答案


40、单项选择题  依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因()提出的索赔，不应计入利润损失补偿。

A.延误移交施工现场
B.设计图错误返工
C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作
D.建设单位提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失


点击查看答案


41、多项选择题  承包商向工程师报送的竣工报表内容应包括()。

A.到工程接收证书指明的竣工日期，根据合同完成全部工作的最终价值
B.承包商认为应该支付给他的其他款项
C.承包商认为根据合同应支付给他的估算总额
D.承包商认为的工期索赔
E.工程设计的变更内容


点击查看答案


42、单项选择题  “评标价”是指（）。

A.标底价格
B.中标的合同价格
C.投标书中标明的报价
D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值


点击查看答案


43、单项选择题  设备性能验收阶段，出现()情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。

A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理
B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因
C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值
D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备性能验收试验


点击查看答案


44、多项选择题  甲公司将与乙公司所签合同的义务转让给丙公司，依据《中华人民共和国合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括()。

A.合同主体不变，仍为甲乙两公司
B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
C.甲公司无须征得乙公司转让的同意，但应通知对方
D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任
E.丙公司直接对乙公司承担合同义务


点击查看答案


45、单项选择题  (2010年)某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。

A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标
B.办理招标备案后，招标人可以自行招标
C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标
D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标


点击查看答案


46、多项选择题  对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要


点击查看答案


47、多项选择题  下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()。

A.不可抗力事件的影响
B.承包人采购的施工材料未按时交货
C.施工许可证没有及时颁发
D.不具备合同约定的开工条件
E.工程师未按合同约定提供所需指令


点击查看答案


48、单项选择题  由于当事人疏忽，合同的部分履行负担约定不明确，事后未能达成补充协议，则该部分费用应由()。

A.权利人承担
B.履行义务人承担
C.双方平均分担
D.权利人承担主要费用，义务人负担连带责任


点击查看答案


49、单项选择题  在行使留置权的过程中，债权人所留置的财产()

A、可以是债务人的任何财产
B、只能是本债权债务的标的
C、债权人合法占有的财产
D、必须是处于债权人控制之一的债务人的所有财产


点击查看答案


50、单项选择题  FIDIC合同缺陷通知期的开始日期是()。

A.工程破土动工之日
B.工程投入使用之日
C.工程接收证书中写明的竣工日
D.工程师颁发履约证书之日


点击查看答案


51、单项选择题  FIDIC条款60条是()

A、支付的核心条款
B、工程变更的核心条款
C、索赔应遵循的程序
D、工程延期应遵循的程序


点击查看答案


52、单项选择题  依据FIDIC《施工合同条件》规定，发包人选用奖励条款，需要在()中具体约定奖金的计算办法。

A.协议书
B.专用条件
C.通用条件
D.合同附件


点击查看答案


53、多项选择题  在FIDlC《施工合同条件》中，承包商应承挂的风险包括()。

A.建设单位提供的设计不当造成的损失
B.承包商提供的设计不当造成的损失
C.不属于承包商原因造成的放射性污染
D.属于承包商原因造成的放射性污染
E.政策法规的变化对工程成本造成的损失


点击查看答案


54、单项选择题  “由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内()。

A.债权人可要求第三人履行债务
B.债权人可强迫第三人履行债务
C.债权人应要求债务人履行债务
D.债权人可强迫债务人履行债务


点击查看答案


55、单项选择题  行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的合同，属于()

A、无效合同
B、可撒销或可变更的合同
C、效力待定合同
D、附生效力合同


点击查看答案


56、多项选择题  依据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有()。

A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充
B.发包人根据工程实际需要修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用
C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改
D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同
E.在未签订合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费


点击查看答案


57、单项选择题  某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()。

A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失
B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有作出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失
C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失
D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失


点击查看答案


58、多项选择题  某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括()。

A.修改施工组织设计
B.承担更换设备发生的费用
C.要求顺延此项变更导致延误的工期
D.自行享有获得的工程收益
E.与发包人协议工程收益的分享


点击查看答案


59、单项选择题  施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是()。

A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用
B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用
C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用
D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用


点击查看答案


60、单项选择题  对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。

A.合法行为
B.违法行为
C.自然事件
D.社会事件


点击查看答案


61、单项选择题  下列关于代理的表述中，不正确的是（）。

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
C.无权代理的法律后果由被代理人承担
D.代理人只能在代理权限内实施代理行为


点击查看答案


62、单项选择题  建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则()。

A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效
B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效


点击查看答案


63、多项选择题  根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就()发布变更指令。

A.缩短合同约定的工期
B.改变合同中任何工作的数量
C.删减任何合同约定的工作内容
D.改变原定的施工顺序
E.变更任何工作的质量要求


点击查看答案


64、单项选择题  业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认()为竣工日

A.颁发工程接收证书口为竣工日
B.颁发工程接收证书日第二天为竣工日
C.建设单位占用日
D.以建设单位占用日后的第28天为竣工日


点击查看答案


65、单项选择题  在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()。

A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和
B.合同管理之日起至设立之日止的期间
C.开工之日起至结清单生效之日止的期间
D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间


点击查看答案


66、单项选择题  工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后()内提出书面处理意见。

A.1天
B.2天
C.7天
D.14天


点击查看答案


67、单项选择题  依据《合同法》，合同生效后，当事人就履行费用的负担不明的，应由()

A、履行义务一方负担
B、债权人一方负担
C、债权人、债务人平均分担
D、由监理工程师裁定


点击查看答案


68、单项选择题  《建设工程施工合同(示范文本)》规定，投料试车工作应在工程竣工()。

A.验收后由发包人负责
B.验收前由发包人负责
C.验收后由工程师负责
D.验收前由工程师负责


点击查看答案


69、单项选择题  公开招标缺点的核心是()。

A.招标时间长、费用高
B.评标工作量大
C.申请投标人较多
D.要设置资格预审程序


点击查看答案


70、多项选择题  合同成立后，具备其生效的条件是（）。

A.当事人是法人
B.意思表示真实
C.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
D.合同的标的、数量等内容协商一致
E.不违反法律或者社会公共利益


点击查看答案


71、单项选择题  某施工合同的履行中，监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年4月1日将此工作增加的工程量完成，并于2003年4月20日向监理工程师递交了索赔意向通知，监理工程师应()。

A.拒绝接收索赔意向
B.接收索赔意向
C.提交发包人审核
D.与承包产协商索赔事项


点击查看答案


72、单项选择题  依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行管理义务时，委托人可以()。

A.发出终止合同通知，终止监理合同
B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止
C.发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复，即可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止
D.发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，即可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止


点击查看答案


73、单项选择题  在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括()。

A.设备延误到货的违约金计算办法
B.因技术服务的延误、疏忽或错误导致工程延误违约金计算办法
C.未能按合同规定时间交付严重影响施工的关键技术资料的违约金的计算办法
D.由于供方责任采购人员的返工费


点击查看答案


74、单项选择题  承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为()。

A、费用和工期损失全部由业主承担
B、费用和工期损失全部承包人承担
C、费用由承包人承担，工期给予顺延
D、工期不予顺延，但费用由业主经予补偿


点击查看答案


75、单项选择题  因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权，这是债权人的()。

A.代位权
B.撤销权
C.先履行抗辩权
D.后履行抗辩权


点击查看答案


76、单项选择题  当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（）之日起生效。

A.签订
B.登记
C.履行
D.主合同生效


点击查看答案


77、单项选择题  为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为()。

A.资格预审
B.资格审查
C.资格后审
D.资格核查


点击查看答案


78、单项选择题  监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于()。

A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.职务代理


点击查看答案


79、单项选择题  某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于()签订的合同。

A.采取胁迫手段
B.采取欺诈手段
C.超越经营范围
D.无效代理


点击查看答案


80、单项选择题  承包人发出索赔意向通知后，可以在监理工程师指示的其他合理时间内再报送正式索赔报告，即()在索赔事件发生后有权不马上处理该项索赔。

A.建设单位
B.监理工程师
C.法人代表
D.承包人


点击查看答案


81、单项选择题  下列选项中，属于无效合同的是()。

A.因重大误解而订立的合同
B.在订立合同时显失公平的合同
C.以合法形式掩盖非法目的的合同
D.以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同


点击查看答案


82、单项选择题  在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()。

A.承包人必须接受
B.不具有强制性的约束力
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖


点击查看答案


83、单项选择题  甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同()。

A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据
B.直接具有强制执行的效力
C.一定是不可撤销的合同
D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据


点击查看答案


84、单项选择题  在FIDIC《施工合同条件》中，承包商不可提出工期索赔的情况是()。

A.公共当局引起的延误
B.对竣工检验的干扰
C.业主提前占用工程
D.施工中遇到古迹


点击查看答案


85、单项选择题  某采用FIDIC《施工合同条件》的合同。工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()。

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
B.有权要求增加施工设备，增加的费用由建设单位承担
C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度


点击查看答案


86、多项选择题  在建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是()

A.提供地下管线资料
B.办理法律、法规规定的批准手续
c.进行图纸会审
D.按规定办理安全生产有关手续
E.协调处理古树、名木的保护工作


点击查看答案


87、单项选择题  施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后()天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。

A.7
B.14
C.15
D.20


点击查看答案


88、单项选择题  合同当事人签订的抵押合同，其法律性质是()。

A.主合同
B.从合同
C.独立合同
D.无条件地必须履行的合同


点击查看答案


89、单项选择题  如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应以()

A、文件所列次序优先为准
B、双方最后确认的文件为准
C、监理工程师裁定为准
D、主导语言为准


点击查看答案


90、单项选择题  法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括()。

A.社会事件与合法行为
B.自然与非自然
C.事件和行为
D.主体与客体


来源:91考试网点击查看答案


91、多项选择题  不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有()。

A.债务人许可债权人转让债权的
B.债权人许可债务人转让债务的
C.债权人与债务人协议变更主合同
D.债权人要求债务人履行债务
E.主债务履行期间


点击查看答案


92、单项选择题  甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同()。

A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款
B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款
C.无效。由采购员向乙公司支付货款
D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担


点击查看答案


93、单项选择题  依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。

A.传真
B.电子邮件
C.登记
D.信件


点击查看答案


94、单项选择题  下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是()。

A.是合同当事人双方基于合同内的约定
B.债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务
C.合同当事人之间的债权和债务关系因此改变
D.合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变


点击查看答案


95、单项选择题  下列选项中，有关债务人向第三人履行债务这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是()。

A.对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用
B.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝
C.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系
D.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向第三人承担违约责任


点击查看答案


96、多项选择题  依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有()。

A.办理施工有关的行政审批手续
B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方
C.负责工程施工各方的协调管理
D.与监理人协商一致，选定项目承包人
E.提供监理工作需要的资料


点击查看答案


97、单项选择题  监理合同的有效期是指（）。

A.合同约定的开始日至完成日
B.合同签订日至合同约定的完成日
C.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日
D.合同约定的开始日至工程验收合格日


点击查看答案


98、单项选择题  中标通知书()具有法律效力。

A、对招标人和中标人均
B、只对招标人
C、只对中标人
D、对招标人和中标人均不


点击查看答案


99、单项选择题  某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务，由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半.设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计支付()。

A.合同约定设计费的60%
B.双倍定金作为赔偿
C.合同约定设计费的一半
D.合同约定的全部设计费


点击查看答案


100、单项选择题  在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的()

A.代理人与被代理人共同承担责任
B.代理人承担连带责任
C.代理人与被代理人协商确定责任
D.代理人独自承担责任


点击查看答案


101、多项选择题  在施工合同履行过程中，如果发包人不按照合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。

A.立即停止施工
B.要求签订延期付款协议
C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
D.追究违约责任
E.立即解除合同


点击查看答案


102、单项选择题  按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。

A.提供监理单位施工现场办公房屋
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的工程地质资料
D.提供工程进度计划


点击查看答案


103、单项选择题  招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应()。

A.发送给提出问题的投标人
B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称
C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源
D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容


点击查看答案


104、单项选择题  对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于()。

A.2家
B.3家
C.5家
D.没有限制


点击查看答案


105、单项选择题  工程所需清理、修复费用，由()承担。

A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人协商
D.发包人和承包人共同


点击查看答案


106、单项选择题  某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《中华人民共和国合同法》中规定的()。

A.双方享有的同时履行抗辩权
B.后履行方享有的抗辩权
C.先履行方享有的不安抗辩权
D.后履行方享有的不安抗辩权


点击查看答案


107、单项选择题  某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()。

A.原设计人对变更的设计不承担责任
B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任


点击查看答案


108、单项选择题  通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为()。

A.招标文件要求的天数
B.投标书内承包人承诺的天数
C.发包人和承包人协商的天数
D.承包人提交的施工组织设计中的天数


点击查看答案


109、单项选择题  工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是()。

A.要求承包人在合理的状态下施工
B.工程师对工程延期的批准
C.作为承包人进行工期索赔的依据
D.对承包人赶工措施的批准


点击查看答案


110、多项选择题  建设工程施工索赔的特征有()。

A.索赔是双向的
B.索赔是一种未经对方确认的单方行为
C.索赔的行为客体是合同
D.索赔行为的 结论由工程师给出
E.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔


点击查看答案


111、单项选择题  承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则()。

A.须经工程师同意
B.不需经工程师同意
C.不需要经发包方同意
D.发生的费用由承包人承担


点击查看答案


112、单项选择题  合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下()

A.当事人可以约定补充协议
B.当事人可任意进行
C.当事人不能约定补充协议
D.当事人必须按交易习惯进行


点击查看答案


113、单项选择题  建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是()。

A.建筑物
B.施工工程技术
C.施工工程款
D.工程施工行为


点击查看答案


114、单项选择题  合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的()进行修订或调整所达成的协议。

A.形式
B.内容
C.主体
D.客体


点击查看答案


115、单项选择题  施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使的()。

A.先履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.同时履行抗辩权


点击查看答案


116、单项选择题  材料采购合同管理中，采购方逾期付款的，按照相关规定，延期付款利率一般按照每天()计算。

A.0.02%
B.0.05%
C.0.1%
D.0.2%


点击查看答案

来源:91考试网 91ExaM.org

117、单项选择题  甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于()

A、要约
B、承诺
C、要约邀请
D、要约引诱


点击查看答案


118、单项选择题  如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其索赔的合理性时，工程师可以()。

A.不批准承包人的索赔要求
B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料
C.将该事件确认为承包人责任
D.认定索赔不成立


点击查看答案


119、单项选择题  《建设工程监理合同示范文本》规定，监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，()。

A.承担连带责任
B.承担全部责任
C.承担部分责任
D.不承担责任


点击查看答案


120、单项选择题  材料采购合同管理过程中，采购方逾期付款的，按照相关规定，延期付款利率一般按照每天()计算。

A.0.02%
B.0.05%
C.0.1%
D.0.2%


点击查看答案


121、多项选择题  《建设工程委托监理合同(示范文本)》中，委托人可以行使的权利不包括()。

A.起草招标文件
B.接受委托招标代理
C.对规划设计要求的认定权
D.工程款支付的审核和签认权
E.对监理人员的监督控制


点击查看答案


122、单项选择题  《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明()。

A.施工方案
B.设计变更的期限
C.竣工验收的标准
D.合理使用年限


点击查看答案


123、单项选择题  在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是()

A、由业主负责
B、由设计单位负责
C、由承包商负责
D、由业主与承包商各负一半


点击查看答案


124、多项选择题  在FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向工程师递交索赔报告的事件可能是()。

A.施工图纸有误
B.拖延支付工程款
C.工程发布错误的指令
D.变更工程的估价认为过少
E.施工中遇到大风天气


点击查看答案


125、多项选择题  为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是()。

A.投标须知
B.业主提供的现场办公条件
C.评标原则
D.合同条件
E.对监理单位的要求


点击查看答案


126、单项选择题  不属于建设工程施工合同文件的组成内容的是()。

A.建设工程施工合同专用条款
B.投标书
C.协议书
D.建设项目可行性研究报告


点击查看答案


127、多项选择题  依据《合同法》，当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时，债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括（）。

A.无偿转让财产
B.怠于行使到期债权
C.放弃到期债权
D.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产
E.未按约定提供担保


点击查看答案


128、单项选择题  合同被变更、撤销的前提是（）。

A.合同欠缺生效条件
B.合同无效
C.当事人提出请求
D.人民法院有权变更、撤销合同


点击查看答案


129、单项选择题  对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（）撤销。

A.自行
B.请求主管部门
C.请求人民法院
D.请求工商行政管理部门


点击查看答案


130、单项选择题  某施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()。

A.发包人承担，批准顺延工期
B.发包人承担，不批准顺延工期
C.承包人承担,可以顺延工期
D.承包人承担，工期不可顺延


点击查看答案


131、多项选择题  委托人在委托监理合同的实施过程中，承担的义务包括()。

A.在更换委托人常驻工地代表时提前通知监理人
B.在合理时间内就监理人书面提交的要求作出书面决定
C.为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务
D.负责合同的协调管理工作
E.对工程设计变更进行审批


点击查看答案


132、单项选择题  下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响表述，错误的是（）。

A.不影响合同的效力
B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，合同仍有效
C.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人
D.部分影响合同的效力


点击查看答案


133、单项选择题  下列各项中，属于法律事实中事件的是（）。

A.开始施工
B.签订合同
C.发生洪水
D.业主违约


点击查看答案


134、单项选择题  由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，工程师应批准承包人的()索赔。

A.费用
B.工期
C.工期和费用
D.工期、成本和利润


点击查看答案


135、单项选择题  监理招标主要是对监理单位()的选择。

A、能力
B、报价
C、监理人员数量
D、设备


点击查看答案


136、单项选择题  通用条款中规定合同文件出现矛盾或歧义时候的处理程序，当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人和承包人协商解决，双方也可以提请()作出解释。

A.发包人
B.监理工程师
C.承包人
D.项目经理


点击查看答案


137、单项选择题  某甲公司，假借与乙公司订立合同，恶意进行磋商，则甲公司应当承担（）责任。

A.违约
B.合同失效
C.缔约过失
D.侵权


点击查看答案


138、单项选择题  在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由()承担。

A.供货方
B.采购方
C.双方共同
D.监理方


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★监理工程师(建设部)》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《监理工程师(建设部)：建设工程合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：通信业务营业知识考试：数据通信..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询