当前位置：91考试网 -> 考试题库

公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理考试题库（最新版）
2020-09-04 03:15:19 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、多项选择题  当事人订立合同时（），给予对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

A、假借订立合同，恶意进行磋商
B、未经过公证
C、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
D、违背诚实信任的原则
E、提供虚假情况


点击查看答案


2、问答题  某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 施工总承包单位提出异议，监理单位应按什么程序协调有关方的关系？


点击查看答案


3、多项选择题  利用暂定金额指哪些工程费用。（）

A、施工过程中可能增加的工程细目
B、零星工程在招标时尚未能肯定的
C、指定分包工程
D、分包工程


点击查看答案


4、多项选择题  依据《公路工程国内招标文件范本》，要求承包人提供的合同履约担保的担保形式中包括有（）。

A、保留金
B、预付款保证金保函
C、投标保函
D、履约保证金保函
E、质押


点击查看答案


5、判断题  建设工程合同包括工程勘察、设计、施工和监理合同。


点击查看答案


6、多项选择题  按照FIDIC合同条件的规定，在（）期限内承包商都有权提出索赔

A、合同签字日到发布开工令日
B、开工令日到颁发工程移交证书日
C、颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任书日
D、颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E、结清单生效日之后到提出合同争议日


点击查看答案


7、单项选择题  业主与监理工程师签订委托监理合同属于（）行为。

A．法定代理
B．指定代理
C．双方代理
D．委托代理


点击查看答案


8、判断题  合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍应按照合同的规定享有权利并承担义务。


点击查看答案


9、判断题  我国《合同法》规定履约违约实行的是过失责任原则。


点击查看答案


10、单项选择题  工程计量是指对承包人已完成的工程进行收方、计算和由（）给予确认的过程。

A、业主
B、业主、监理工程师、承包人三方
C、承包人
D、监理工程师


点击查看答案


11、判断题  承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、可靠性和安全性承担全部责任。


点击查看答案


12、判断题  只要没有开标，投标人就可以对已提交的投标书进行有效修改，以增大中标率。


点击查看答案


13、单项选择题  当事人不服地方人们法院一审判决的，有权提起上诉。上诉的期限为判决书送达之日起（）。

A．5日内
B．10内
C．15内
D．一个月内


点击查看答案


14、单项选择题  下列文件中（）不是合同文件的组成部分。

A．投标书及其附件
B．中标通知书
C．招标补遗书
D．勘察资料


点击查看答案


15、单项选择题  某项目1995年开工，施工中1996年交通部颁发了新编概预算编制办法，以及机械台班费用定额，承包人据此以“后继法规”为动因，向业主提出了人工费和机械台班费的索赔。监理工程师审查后，处理结果应是（）。

A．两项索赔均成立
B．两项索赔均不成立
B．人工费索赔成立，机械费索赔不成立
D．人工费索赔不成立，机械费索赔成立


点击查看答案


16、单项选择题  《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指（）。

A、根据本工程的设计提供的预计工程量；
B、根据投标要求估算的报价工程量；
C、合同履行过程中完成的实际工程量；
D、工程结帐依据的结算工程量。


点击查看答案


17、多项选择题  当事人可以请求人民法院撤消或变更的合同有（）。

A、在订立合同时显失公平
B、一方以欺诈胁迫手段订立的、损害国家利益的合同
C、因重大误解而订立的合同
D、违反法律法规中强制性规定的合同
E、损害社会公共利益的合同


点击查看答案


18、单项选择题  监理工程师在施工承包合同中的地位是（）。

A．委托代理人
B．独立第三者
C．既是委托代理人又是独立第三者
D．法定代理人


点击查看答案


19、单项选择题  根据合同通用条件，如果在（）以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等，导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。

A、投标截止日期前的28天
B、投标截止日期前30天
C、授标
D、投标


点击查看答案


20、单项选择题  监理工程师的职责和权力是由（）所规定的。

A．委托监理合同
B．《合同法》与《招标投标法》共同赋予的
C．招标投标法
D．施工承包合同
E．施工承包合同与委托监理合同共同赋予的 
F．合同法


点击查看答案


21、单项选择题  在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是（）。

A．从事监理工作的从业人员
B．被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师


点击查看答案


22、判断题  市场准入制度主要是对承包人的资格进行审查，而不对业主进行审查。


点击查看答案


23、判断题  设置缺陷责任期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。


点击查看答案


24、判断题  只有人民法院才有权力对合同依法进行撤销，使已经生效的合同归于无效。


点击查看答案


25、多项选择题  业主与承包商签订的施工承包合同，条款内容必须符合（）等的有关规定。

A、中华人民共和国合同法
B、企业内部制定的规章
C、工矿产品购销合同条例
D、建设工程施工合同管理办法
E、当地政府有关部门颁布的法规


点击查看答案


26、判断题  第三者责任险是指凡在工程期间内因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者身亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。


点击查看答案


27、多项选择题  法人的民事权利能力是指法人在参与经济活动时的一种（）的资格。

A、实体
B、享有经济权利
C、承担经济义务
D、履行合同的能力
E、纳税的义务


点击查看答案


28、问答题  监理工程师是否有权进行合同内没有规定的检查试验，试验所涉及的各种额外费用如何支出？


点击查看答案


29、多项选择题  公路工程国内招标文件范本规定的合同争端处理方式有（）。

A.交监理工程师解决
B．友好协商
C．通过双方的上级主管进行调解
D．通过争端解决委员会解决
E．提交仲裁
F．诉讼


点击查看答案


30、多项选择题  工程施工合同的有效期就是指（）。

A．自合同成立时开始到双方都完成其全部合同义务时止的一段时间
B．从签发中标通知书之日起，到监理工程师所签发最后结账单生效之日止的一段时间
C．施工工期就是合同的有效期
D．等于“施工工期”加“合同有效期”


点击查看答案


31、判断题  民法中称按照约定形成的权利和义务关系为“债权、债务关系”。在债权、债务关系中存在着尚未履行完毕的义务就是“债”；负有义务的人就是债务人；享有权利的人就是债权人。


点击查看答案


32、多项选择题  以下（）是招标人在开标时应当当场宣布为“废标”的投标文件。

A．没有在投标文件上填写投标总价的
B．投标人没有参加开标会的
C．投标人没有提交投标担保的
D．所递交的投标信上没有按规定签字并加盖公章的


点击查看答案


33、单项选择题  我国《合同法》第44条规定：“依法成立的合同，自（）时生效。

A．订约
B．成立
C．合意
D．协商


点击查看答案


34、判断题  如果发生紧急情况监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下，发布处理紧急情况所需的指令，承包人就予执行。


点击查看答案


35、多项选择题  强制性保险是指（）。

A．国家的行政规章指定他必须向谁投保的险种
B．按照工程所在国的法律或国际惯例必须办理的保险
C.如果承包人不办理强制性保险，业主有权强制办理
D．如果业主也不办理强制性保险，监理工程师有权代为投保
E．在C、D两种情况下，所发生的投保费用，可以从应支付给承包人的任何款项中扣回


点击查看答案


36、单项选择题  只要是合同的形式不符合法律规定或双方约定的一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是（）。

A．对
B．是合同效力待定合同
C．没有得到相对人追认的才无效
D．由相对人一方认定其是否有效


点击查看答案


37、判断题  事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。


点击查看答案


38、单项选择题  双方代理行为、自身代理行为都属于（）行为。

A．有效代理
B．无效代理
C.无权代理
D．有权代理


点击查看答案


39、单项选择题  在缔约过失责任构成要件的表述中错误的是（）。

A、当事人有故意或者过失行为
B．缔约人一方受到损失
C．发生在合同订立以后
D．过错行为与损失之间有因果关系


点击查看答案


40、多项选择题  代理具有如下特征：（）

A、以代理人的名义从事活动；
B、以被代理人的名义从事活动；
C、任何事情及行为都可以代理；
D、代理人可在授权范围内独立进行意思表示；
E、代理行为产生的后果由代理人享有。


点击查看答案


41、单项选择题  代理是一种民事法律行为，通常分为以下哪三种类型（）。

A、法定代理、指定代理、合法代理
B．委托代理、委派代理、民间代理
C、委托代理、法定代理、民间代理
D．委托代理、法定代理、指定代理


点击查看答案


42、单项选择题  工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于：（）

A．总价合同
B．单价合同
C．成本加酬金合同
D．总承包合同


点击查看答案


43、问答题  什么是F1DIC条款中的缺陷责任证书？它有何法律特征？承包人在缺陷责任期内有些什么合同义务？


点击查看答案


44、问答题  某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 简述计量的原则


点击查看答案


45、多项选择题  可以是第三人作出担保的方式有（）

A、保证
B、抵押
C、质押
D、留置
E、定金


点击查看答案


46、单项选择题  根据FIDIC条款，施工期间出现的下列损失中，由业主承担赔偿的损失是（）。

A．工地材料遭受盗窃的损失
B．已完工程受到人为破坏的损失
C．因气候原因造成的停工窝工损失
D．人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失


点击查看答案


47、单项选择题  根据投标法的规定，投标人少于（）个时，招标人应依照招投标法重新招标。

A、2个
B、5个
C、10个
D、3个


点击查看答案


48、多项选择题  FIDIC通用条件规定，颁发“解除缺陷责任书”后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成（）方面的义务

A、财务
B、施工
C、修补缺陷
D、管理


点击查看答案


49、多项选择题  可以成为合同客体（或称标的）的有（）。

A．合同当事人可以有效支配的物质财富
B．合同当事人提供的行为（包括劳动和服务）
C．土地
D．合同当事人提供智力成果（如发明权、著作权、商标权、专利技术成果）


点击查看答案


50、单项选择题  某大型自动化多功能桥梁工程施工图设计完成后进行设备安装招标，此时宜采用（）方式选择承包商。

A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、直接委托


点击查看答案


51、多项选择题  在合同促裁制度中，首席仲裁员由（）

A、当事人共同选定 
B、仲裁申请人选定 
C、未申请仲裁一方当事人选定 
D、当事人共同委托仲裁委员会主任指定 
E、仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定


点击查看答案


52、单项选择题  合同法律关系主要是由法律规范调整的（）。

A．行政法律关系
B．民事权利义务关系
C．刑事法律关系
D．经济侵权关系


点击查看答案


53、单项选择题  监理工程师所签发的“最终支付证书”，在合同管理上的法律意义是（）。

A．证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明文件
B．证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件
C．仅仅是证明合同双方最后谁应向谁支付多少款项的证明文件
D．证明业主已经完成合同义务的文件


点击查看答案


54、判断题  凡是违反法律法规强制性规定的合同，才能由当事人判定该合同为无效合同。


点击查看答案


55、多项选择题  调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了（）后的合同价格。

A、预付款
B、暂定金
C、计日工费用
D、保留金
E、因物价因素调整的费用


点击查看答案


56、多项选择题  根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是（）。

A、交付不动产的，在不动产所在地履行
B、给付货币的，在给付一方所在地履行
C、给付货币的，在接受一方所在地履行
D、交付不动产的，在履行义务一方所在地履行
E、其他标的的，在履行义务一方所在地履行


点击查看答案


57、单项选择题  监理合同中不包括（）内容。

A、保障业主权益的条款
B、保障承包商权益的条款
C、保障监理单位权益的条款
D、违约责任的条款


点击查看答案


58、单项选择题  无效经济合同的确认权属于（）

A、法院或仲裁机关
B、法院
C、工商局
D、建设管理部门


点击查看答案


59、多项选择题  下列关于合同成立的表述正确的是（）。

A、承诺生效时合同成立
B、当事人采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立
C、当事人要求签订确认书的，签订确认书时合同成立
D、法律、法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同的，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立
E、依法成立的合同，自成立时生效


点击查看答案


60、多项选择题  交通部规定业主或业主委托的设计单位应根据对本合同工程的勘察所取得水文、地质、气象和料场分布等资料汇编成“参考资料”，作为招标文件的附卷，随招标文件一起发行，但参考资料的性质是（）。

A．构成招标文件的组成部分
B．不构成招标文件的组成部分，但是要构成合同文件的组成部分
C．不构成招标文件的组成部分，也不构成合同文件的组成部分，但对投标有重大的参考意义
D．仅供投标人在投标时参考，所以称其为“参考资料”，对投标没有任何约束力
E．业主和委托勘察设计单位应对其提供的参考资料的真实性负责，承包人则应对他自己就上述参考资料所做出的解释或推论负责
F．业主和委托勘察设计单位应当对参考资料承担一切责任


点击查看答案


61、判断题  公民即自然人，是经济法律关系的主体。


点击查看答案


62、单项选择题  材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于从外国进口的材料而言，指的是（）。

A．运抵施工现场仓库（或堆场）的价格
B．到岸价
C．出厂价
D．料场价


点击查看答案


63、多项选择题  施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有（）。

A、工程量变化
B、工程设计变更
C、不可抗力
D、乙方实际进度与进度计划不相符
E、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时


点击查看答案


64、多项选择题  分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令

A、业主直接送达
B、工程师直接送达
C、工程师代表直接送达
D、承包商代表直接送达
E、经承包商代表确认工程师发布


点击查看答案


65、判断题  对于任何分包人，分包人的代理人，雇员或工人的行为，违约或疏忽，承包人可以不负责。


点击查看答案


66、判断题  在大型合同中，由于分部分项工程竣工时分别颁发工程移交证书，故会有几个单独的缺陷责任期，因此，也会有几个“解除缺陷责任证书”。


点击查看答案


67、单项选择题  FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（）

A、工程师对争议事项作出决定
B、双方友好协商
C、申请仲裁
D、提起诉讼


点击查看答案


68、判断题  属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包人施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包人顺延合同工期。


点击查看答案


69、判断题  无效合同从执行时起即不具有法律效力。


点击查看答案


70、判断题  不可抗力事件，是指发生不能预见、破坏不能防止、损失不可避免的客观情况。


点击查看答案


71、判断题  投标单位给业主的优惠条件应在投标书内写明，投标截止后许诺的任何优惠条件评标时都不予以考虑。


点击查看答案


72、判断题  一般分包由承包人直接分包，指定分包由业主指定的单位进行分包，所以一般分包中分包人对承包人负责，指定分包人对业主负责。


点击查看答案


73、多项选择题  签发最终支付证书就意味着：（）

A、承包人已经履行完成了合同规定的全部义务
B、双方的合同义务都已经全部完成
C、只是监理工程师的无法律意义的表态
D、承包人所施工的工程已经被批准
E、业主已经履行完成了合同规定的全部义务
F、合同到此结束


点击查看答案


74、单项选择题  工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）

A、工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B、工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C、顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
D、工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担


点击查看答案


75、单项选择题  在《合同法》第十二条中，规定“为了宣传推广起见，当事人可以参照（）订立合同”。

A．有效合同
B．合同示范文本
C．格式化合同
D．定式合同


点击查看答案


76、单项选择题  工程一切险中的意外事故，包括火灾和（）或飞机坠毁。

A、地震
B、雷击
C、地崩
D、飞行物体坠落


点击查看答案


77、单项选择题  监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应（）。

A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．应按责任比例计算赔偿
E．不承担责任


点击查看答案


78、多项选择题  建设工程合同属于（）

A、从合同
B、主合同
C、诺成合同
D、实践合同
E、分包合同


点击查看答案


79、问答题  投标单位给业主的优惠条件未写在投标书内，评标时是否予以考虑，为什么？


点击查看答案


80、判断题  要约的内容不必具体确定。


点击查看答案


81、多项选择题  土木工程施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延

A、业主延误施工现场移交
B、监理工程师延误图纸移交
C、不利施工的自然条件或障碍影响
D、增加合同外的施工项目
E、暂时停工


点击查看答案


82、单项选择题  工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）

A．只交验企业法人营业执照
B．只交验企业等级证书
C．优良工程证书
D．企业法人营业执照和企业等级证书


点击查看答案


83、多项选择题  须经监理工程师审批的承包人的分包行为有（）。

A．工程某一部分的分包
B．按照技术规范的要求购买材料
C．材料与设备的加工分包
D．劳务分包


点击查看答案


84、判断题  合同鉴证是管理行政行为，合同公证是司法行政行为。


点击查看答案


85、问答题  某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 “在做标期间，对某投标人提出的问题，业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”，请问是否正确？


点击查看答案


86、单项选择题  当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出抉定。

A、费用索赔
B、要求承包人编人缩短合同工期
C、合同内索赔
D、工期延误索赔


点击查看答案


87、判断题  某施工企业承包一项工程，竣工后未经验收就由发包方提前使用，根据FIDIC条款规定，使用中发生质量问题，应由承包方承担责任。


点击查看答案


88、单项选择题  根据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原则是（）。

A．工程量减少，则单价提高
B．工程量增加，则单价提高
C．工程量增加，则单价降低
D．单价偏高，则予以降低，反之提高


点击查看答案


89、问答题  

某桥梁施工时，B工作面发生了以下原因引起停工：
①1999.10.1——1999.10.10，因监理工程师迟交图纸停工10天；
②1999.10.5——1999.10.12，因工地下了特大暴雨停工8天；
③1999.9.30——1999.10.4，因承包人施工设备出故障停工5天。
试分析监理工程师应批准承包人延期多少天及原因。


点击查看答案


90、多项选择题  下列（）是影响承包人的成本和报价的因素。

A．项目的概、预算价格
B．各种资源的市场价格
C．施工方案和施工方法
D．竞争对手的强弱


点击查看答案


91、单项选择题  根据交通部公路工程国内招标文件范本的规定，保留金的处理方式是（）。

A．在签发移交证书后立即全部退还
B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半


点击查看答案


92、多项选择题  工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是（）。

A、整个工程的施工任务
B、单项工程的施工任务
C、单位工程的施工任务
D、分部工程的施工任务
E、特殊专业工程施工任务


点击查看答案


93、多项选择题  对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括（）。

A．工程量清单中所含有的同类工作内容
B．工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同，但作业方法有重大差异
C．工程量清单中没有该项工作内容
D．承包商因质量不合格的返工工作内容


点击查看答案


94、单项选择题  因重大误解所订立的合同应属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


95、判断题  合同纠纷处理的原则是协商为主、调解优先。


点击查看答案


96、多项选择题  在下列工作中，不属于监理工程师的职权范围的是（）。

A．审查并修改施工方案
B．对影响施工安全的施工方法提出警告
C．指令承包人修改施工方法
D．对承包人不经济的施工方法予以优化


点击查看答案


97、单项选择题  监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现（）。

A、承包人无权得到该项工作的付款
B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定
C．业主给予承包人一定的补偿
D．承包人有权得到该项工作的付款


点击查看答案


98、问答题  

某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1．5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项：
（1）由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润；
现场管理费﹦合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×12％×1．5﹦80（万元）
公司管理费﹦合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×7％×1．5≈46．67（万元）
利润﹦合同总价÷工期×利润×延误时间
﹦8000÷18×5％×1．50≈33．33（万元）
合计﹦80十46．67+33．33﹦160（万元）
（2）由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。

承包人索赔费用的计算方法是否合理？如果不合理，正确的计算方法是什么？


点击查看答案


99、单项选择题  总价合同与单价合同比较，（）。

A．总价合同便于处理工程变更
B．单价合同便于处理工程变更
C．总价合同加大了业主的投资风险
D．总价合同有利于降低工程造价


点击查看答案


100、单项选择题  某合同在履行中承包人未经监理同意，擅自将工程分包，则根据FIDIC合同条件可以由（）。

A．总监理工程师有权解除合同
B．监理工程师有权解除合同
C．业主有权撤换承包人代表
D．业主有权解除承包合同


点击查看答案


101、多项选择题  工程款的结算方式有（）。

A、预付款结算
B、按月结算
C、竣工后一次结算
D、分段结算
E、年终结算


点击查看答案


102、多项选择题  按FIDIC合同条款，下列做法哪几种更合适。（）

A、先订委托监理合同、再进行施工招标
B、先进行施工招标，再签订监理合同
C、施工招标与监理招标同时进行
D、谁先谁后都一样
E、因为谁当监理工程师对承包人来说，是一种投标条件，须在招标文件中给予明确


点击查看答案


103、单项选择题  招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（）。

A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省，市政府部门提供的专家名册


点击查看答案


104、多项选择题  下列各项中属于要约邀请的有（）。

A．招标公告
B．内容确定具体并表明受约束意思的商业广告
C．招标说明书
D．寄送的价目表


点击查看答案


105、判断题  应当在委托监理合同的专用合同条件中，规定一个监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的百分比(建议取5％—10％之间)，当“赔偿限额”达到比例时，业主有权单方面解除委托监理服务合同，并没收监理单位的履约担保金。


点击查看答案


106、多项选择题  当事人在订立无效合同以后将产生下列法律后果（）

A、承诺必须由受要约人向要约人作出
B、承诺的方式必须符合要约的要求
C、承诺必须在规定的期限内到达要约人
D、承诺的内容必须与要约的内容一致
E、承诺必须以明示的方式作出


点击查看答案


107、单项选择题  依据合同法的规定，当事人一方可以解除合同的情况为（）。

A．不可抗力发生
B．当事人一方迟延履行主要债务
C．当事人一方有违约行为
D．在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务


点击查看答案


108、判断题  定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从合同签字盖章之日生效。


点击查看答案


109、多项选择题  合同成立地点的确定为（）。

A、承诺生效的地点为合同成立的地点
B、由法院裁定
C、当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点
D、采用数据电文形式订立合同的，不管当事人有无约定，收件人的主营业地为合同成立的地点
E、采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点，当事人另有约定的除外


点击查看答案


110、多项选择题  在不安抗辩的条款中：“先履行债务的当事人有确切的证据证明后履行的一方丧失履约能力”一句中的“丧失履约能力”是《合同法》第六十八条所规定的下列情形中的（）。

A．经营状况严重恶化
B．转移财产、抽逃资金，以逃避债务
C．丧失商业信誉
D．有丧失或者可能履行丧失履行债务的其他情形


点击查看答案


111、单项选择题  除（）外，合同允许变更或解除。

A、由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行
B、由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同，致使不能实现合同目的
C、由于合同主体的一方承办人调离单位
D、当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益


点击查看答案


112、多项选择题  公路工程承包合同是（）。

A、主合同
B、诺成性合同
C、无偿合同
D、实践性合同
E、从合同


点击查看答案


113、单项选择题  计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（）之日为止。

A、工程移交证书
B、工程移交证书指明的竣工日
C、解除缺陷责任证书
D、最终支付证书


点击查看答案


114、多项选择题  某工程中出现了下列情况，承包人申请延期，根据FIDIC合同条款，监理工程师不予批准的有（）。

A．工程施工中，监理工程师根据合同规定对施工质量进行检查致使工程暂停
B．地下发现文物致使某在关键线路上的工程进度受阻
C．业主在应当付款时间后28天仍未付款给承包人致使承包人资金周转困难，影响施工进度
D．工程变更后总工期要延长


点击查看答案


115、单项选择题  某合同施工中发生洪水灾害造成下列损失，根据FIDIC条款，承包人应承担的损失是（）。

A．现场施工用材料遭受的损失
B．承包人的施工机械遭受的损失
C．已完工程遭受的损失
D．在建工程遭受的损失
E．是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失


点击查看答案


116、判断题  承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发时为止。


点击查看答案


117、多项选择题  当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（）

A、承包人以前已表明放弃索赔
B、提交的证据不足以说明索赔的部分
C、发包人与承包人共同负有责任，责任未划分
D、损失计算不足
E、承包人没有采取措施避免或减少损失的部分


点击查看答案

118、判断题  投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程其投标不应遭到拒绝。


点击查看答案


119、多项选择题  下列（）不属于合同条件的组成部分。

A、通用条件
B、合同文件
C、专用条件
D、法律法规


点击查看答案


120、多项选择题  合同是平等民事主体的（）之间订立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。

A、法人
B、自然人
C、其他组织
D、当事人


点击查看答案


121、单项选择题  合同条款第54条规定，承包人已经运至现场的施工机械、临时工程和材料，被视为业主的财产，为专供本合同工程施工所用，没有业主的同意、监理工程师的批准，不得将上述任何物品和其任何部分运出现场（但运输车辆除外），这一规定被称之为（）。

A．否决权
B．抗辩权
C．留置权
D．保全措施


点击查看答案


122、多项选择题  工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）。

A．投标单位不足法定数
B．部分投标者未出席开标会
C．各投标者报价均不合理
D．决标前发现标底有某些漏误


点击查看答案


123、判断题  委托代理人按照被代理人的委托行使代理权，法定代理人依照法律的规定行使代理权，指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权。


点击查看答案


124、多项选择题  以下（）是招标人有权不予受理的投标文件。

A．逾期送达的或者未送达指定地点的
B．未按招标文件的规定格式填写，内容不全、字迹模糊无法辨认的
C．开标以前递交了“降价信”的
D．投标人的名称与组织结构与资格预审时不一致的的


点击查看答案


125、问答题  

某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。

在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付？


点击查看答案


126、多项选择题  合同的转让的性质包括（）。

A、合同的转让改变了合同的内容
B、合同的转让使合同的主体发生变化
C、合同的转让往往涉及三方当事人
D、转让合同必须依照一定的形式
E、合同转让必须依法律行为而转让


点击查看答案


127、多项选择题  现实生活中，委托代理应注意的问题有（）。

A、慎选代理人
B、委托授权范围明确
C、委托时限明确
D、委托人利益明显
E、代理事项必须合法


点击查看答案


128、多项选择题  法律规定出现下列情况之一者，合同权利人依法可以要求解除合同（）。

A、合同标的特定物已经灭失时
B、义务人违约后，待标的物交付给权利人已成为不必要时
C、实际履行消耗过大，并造成更大损失
D、权利人考虑到订购的货物市场价格下降时


点击查看答案


129、判断题  大中型公路工程施工项目应通过公开招标或邀请招标的方式来确定施工单位。


点击查看答案


130、多项选择题  下列哪些属编制标底应遵循的原则（）

A．一个工程只能编制一个标底
B．标底应考虑价格变动因素
C．根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底
D．标底价格应与投标者协商确定


点击查看答案


131、多项选择题  FIDIC合同条件下，工程师对（）方面的权利一般不能委托给工程师代表。

A、发布开工令
B、处理承包商严重违约
C、检验材料、设备的质量
D、签发付款证书
E、对已完成工程部位质量的确认或拒收


点击查看答案


132、单项选择题  依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下报刊上发布：（）。

A、中国经济导报
B、中国建设报
C、中国日报
D、中国交通报


点击查看答案


133、单项选择题  无权代理人所签订的合同应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


134、多项选择题  当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括（）

A、工程照片
B、工程师发布的各种书面指令
C、施工许可证
D、招标文件
E、财务凭证


点击查看答案


135、判断题  不管投标人是用哪一天的基础价格编制的单价分析，FIDIC合同条件一律认为投标报价都是以投标截止日前二十八天的当日价格为准的，并称这一天为投标的基准日期。


点击查看答案


136、单项选择题  与承包人编制工程量清单无关的内容有（）。

A．质量规定
B．技术规范
C．设计文件
D．计量支付办法


点击查看答案


137、单项选择题  《合同法》规定承担“履约违约”责任的原则是（）。

A．过失责任原则
B．平等自愿原则
C．诚实信用原则
D．严格责任原则


点击查看答案


138、判断题  非关键线路的图纸迟交一定可以延期。


点击查看答案


139、多项选择题  在《合同法》的条款中，有些条文使用了“一般包括”，这样用词的目的是（）。

A．说明这些条款是强制性的，如果不依照这些规定的话，国家就要主动进行干预
B．可以帮助当事人防止因缺少某些条款而导致出现合同漏洞
C．说明这些条款是倡导性的，可以由合同当事人自由选择
D．没有特别的意义


点击查看答案


140、多项选择题  监理单位的义务包括（）。

A、选择承担工程项目建设的实施单位
B、与承包人签订施工合同
C、公正地维护有关各方的合法权益
D、不得泄漏与本工程有关的保密资料
E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动


点击查看答案


141、单项选择题  下列合同中，属于主合同的是（）。

A、施工承包合同
B、施工分包合同
C、担保合同
D、工程保险合同


点击查看答案


142、多项选择题  公路工程施工招标，可以对某个建设项目一次招标，也可以根据（）进行招标，不得将招标工程化整为零或者以其它方式规避招标。

A、不同专业、不同实施阶段
B、分标段、分阶段
C、按施工队伍多少，分阶段
D、按施工队伍规模大小分阶段


点击查看答案


143、多项选择题  在下述各项中，属投标报价降低风险报价策略的是（）

A、加强索赔
B、购买保险
C、开口开级报价
D、多方案报价
E、按成本加酬金方式结算报价


点击查看答案


144、判断题  《中华人民共和国合同法》规定承担履约违约的方式是强制性的。


点击查看答案


145、判断题  承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发为止。


点击查看答案


146、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，对要约的内容作实质性变更包括（）

A、对合同的标的、数量、质量的变更
B、对合同形式的变更
C、对合同的违约责任和解决争议方法的变更
D、对合同中的价款或者报酬的变更
E、对合同履行期限的变更


点击查看答案


147、判断题  FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动


点击查看答案


148、多项选择题  工程建设施工合同履行过穆中，发包人应完成的工作内容包括（）。

A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
B、提供和维护非夜间施工使用的照明
C、开通施工场地与城乡公共道路的通道
D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定
E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验


点击查看答案


149、多项选择题  审核变更工程数量，监理工程师评审的主要依据是（）。

A、变更通知及变更图纸
B、设计部门对变更的意见
C、承包人的预算报告
D、监理工程师现场计量的结果


点击查看答案


150、多项选择题  监理理招标文件中，（）是财务建议书的主要内容

A、执行监理任务的计划表
B、承担监理工作的人员组成
C、人员酬金报价表
D、要求监理单位提供的设备清单
E、提供自备仪器设备的报价表


点击查看答案


151、判断题  承包商不对所分包工程内容承担责任和义务。


点击查看答案


152、多项选择题  如果交工验收时，验收合格，监理工程师也已经如期签发了移交证书，但是由于业主方面的原因，工程不能立即移交给管理单位管理并保养时，其处理办法是（）。

A．承包人应从规定期限最后一天的次日起继续对工程代为照管与养护，但由业主承担工程照管和养护费用
B．由监理工程师与承包人和业主协商后，确定工程照管和养护费用补偿额，并加到合同价格上
C．由业主自行解决，承包人概不负责
D．由承包人继续照管与养护，并承担照管养护费用


点击查看答案


153、单项选择题  如果在合同中规定可以提供“材料预付款”的，该材料预付款是用于由承包人购进的、将用于永久工程的材料的。由业主在收到工程师出具的“材料预付款支付证书”的当月的月支付中提供给承包人，它是一笔数额为材料价款（）的无息贷款。

A．百分之百（100％）
B．百分之七十五（75％）
C.百分之八十（80％）
D．百分之九十（90％）


点击查看答案


154、单项选择题  承包人对于监理工程师下达的口头指令应当（）。

A．一律看成是无效指令，不予执行
B．一律看成是有效指令，必须执行
C．如果由于某种原因（如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况），监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令
D．向业主请示，业主认可的执行，否则不执行


点击查看答案


155、判断题  没有业主的同意，监理单位不得将监理服务的任何部分予以分包。监理单位因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。


点击查看答案


156、多项选择题  要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须邀守（）等基本原则

A、批评教育
B、公正
C、自愿
D、协商一致
E、平等


点击查看答案


157、单项选择题  公路工程的验收先后有两次，由（）主持公路工程的交工验收。

A．监理工程师
B．业主
C．省公路质监站
D．交通部质监总站


点击查看答案


158、多项选择题  下列（）强制性投保的保费应由投标人自行投保，其保险费由承包人承担并支付，并认为承包人已经将此项费用包含在承包人所包的单价或总额价中了，在工程量清单中不再单独报价。

A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险


点击查看答案


159、判断题  承诺是受要约人同意要约的意思表示。


点击查看答案


160、多项选择题  属于建筑工程一切险除外责任的情况通常包括()。

A、职工缺乏经验造成严重损失
B、因原子核裂变而造成的损失
C、由于合同罚款及其他非实质性损失
D、因设计错误（结构缺陷）而造成的损失
E、一般性盗窃和抢劫


点击查看答案


161、单项选择题  合同条件规定，业主在收到动员预付款支付证书后（）内，应向承包人支付动员预付款。

A．三十（30）天
B．二十八（28）天
C．十四（14）天
D．四十五（45）天


点击查看答案


162、判断题  在编制招标文件时，业主的风险责任越小越好。


点击查看答案


163、多项选择题  根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，有权批准采用邀请招标的单位是（）。

A．国家重点建设项目的邀请招标，应由国务院发展计划部门批准
B．地方重点建设项目的邀请招标，应当经省、自治区、直辖市人民政府批准
C．使用国有资金或国有资金投资占主导地位需要审批的工程建设项目的邀请招标，由该项目的立项单位审批


点击查看答案


164、判断题  支付意味着工程已被业主接收或批准，工程以后由业主负责。


点击查看答案


165、多项选择题  合同履行地点是指：（）

A、注册登记的地点；
B、签订合同的地点；
C、交付标的地点；
D、支付价款的地点；
E、标的生产地。


点击查看答案


166、单项选择题  专业监理工程师应对按工程量清单的分项工程进行一次系统的检查验收。检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发（）。

A、中间交工证书
B、分项工程交工证书
C、部分工程交工证书
D、单项工程交工证书


点击查看答案


167、单项选择题  “招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同”，应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


168、多项选择题  缺陷责任期内，下列工作中（）仍是承包人的义务。

A、修复因施工所引起的工程缺陷
B、施工期内未完成的剩余工程施工
C、工程照管
D、可能出现的变更工程施工
E、进行风险投保


点击查看答案


169、多项选择题  施工过程中使用的图纸由（）提供。

A、由业主经过监理工程师提供
B、承包人提供
C、发包人提供经承包人批准
D、承包人提供工程师批准


点击查看答案


170、多项选择题  《合同法》规定，合同权利、义务终止，不影响合同中（）的效力。

A、清理条款
B、质量条款
C、结算条款
D、风险条款


点击查看答案


171、单项选择题  合同法对自然人在工程建设合同中能否成为合同主体的规定有：（）

A、不可以成为招标人
B、不可以成为投标人
C、不可以招标但可以投标
D、可以招标但不能投标
E、既可以招标又可以投标
F、既不能招标也不能投标


点击查看答案


172、单项选择题  《公路工程国内竞争性招标文件范本》所规定的“开工预付款”的支付办法是，业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的（），待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。

A．60％
B．80％
C．50％
D．70％
E．75％


点击查看答案


173、单项选择题  在评标过程中，招标人可以对投标价格做出的修改是（）。

A．予以降低
B．予以提高
C．除按评标委员会指出的算术错误修改外，均不能修改
D．与投标人谈判修改


点击查看答案


174、判断题  在建设工程施工承包合同中，业主是权利主体，承包商是义务主体。


点击查看答案


175、单项选择题  以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的（）日期。

A．成立
B．生效
C．监理服务开始履行的
D．监理进场的日期


点击查看答案


176、单项选择题  工程开工前，（）应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。

A．承包人
B.发包人
C.承包人与发包人分别
D.向承包人与发包人均不


点击查看答案


177、单项选择题  （）才是证明承包人所施工的工程已被批准的惟一文件。

A．中间支付证书
B．工程移交证书
C．缺陷责任期终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单


点击查看答案


178、多项选择题  当事人在合同被确认是无效合同以后（）。

A、不得依据合同继续履行
B、如果履行合同，应当承担违约责任
C、不承担不履行合同的违约责任
D、如果合同对双方当事人有利益，可以继续履行


点击查看答案


179、判断题  工程承包合同的有效期是：从合同约定生效条件成就时至工程缺陷责任证书颁发时止。


点击查看答案


180、单项选择题  经济法律关系的（）是指经济法律关系的参加者或者当事人。

A、主体
B、客体
C、内容
D、对象


点击查看答案


181、单项选择题  关于不可抗力的说法正确的是（）。

A．施工期间下雨属于不可抗力
B．由于不可抗力的原因导致承包商不能按约定的工期竣工，承包商不属于违约
C．由于不可抗力发生，承包商可以要求全部免责
D．对于不可抗力在迟延履行期间造成的合同不能履行，不能免除责任


点击查看答案


182、多项选择题  无权代理行为包括（）。

A、代理人接受委托与自己签订合同
B、代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同
C、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的合同，但委托方同意接受
D、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的经济合同，但委托方不同意接受
E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托授权书内容范围内的合同委托方同意接受


点击查看答案


183、判断题  交通部颁布更新的技术规范，并且业主要求执行新规范，这种变更为推定变更。


点击查看答案


184、判断题  委托监理服务合同按双方签署的合同协议书上注明的时间终止；按照委托监理服务合同的规定结清监理服务费用后自然失效。


点击查看答案


185、判断题  工程转让实质就是承包合同法律关系中的主体发生了变更。工程分包是获得整个工程或某一区段的承包人，将本应由自己完成的某一部分工程，按专业性质或工程范围，交给第三人(分包人)去施工。据此，可以认为合同分包也就等同于合同转让。


点击查看答案


186、多项选择题  监理单位应严格按（）所授权的职责范围、以及按（）中明确的各项内容执行（参考公路工程监理规范第2.4.1款）。其具体内容列在（）中。

A．业主与监理单位签订的委托监理服务合同
B．业主与承包人签订的施工承包合同文件
C．监理工程师与承包人签订的监督管理合同
D．在施工承包合同的投标书附录
E．在委托监理服务合同的附件A


点击查看答案


187、单项选择题  公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。

A．是否发布招标公告
B．否组织现场考察
C．是否解答投标单位的质疑
D．是否公开开标


点击查看答案


188、多项选择题  因监理单位与第三方的共同责任而给业生造成了经济损失计算监理单位赔偿费的原则是（）。

A、按工程实际受到的损害计算
B、按业主认为所受到的损害计算
C、按实际损害计算一定比例的赔偿金
D、监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额
E、监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额


点击查看答案


189、单项选择题  作为订立合同的代理人（）。

A、必须是企业或单位内部有关人员
B．必须是企业或单位外聘人员
C．必须是其他组织或其驻外机构
D．以上三者（A，B，C）都可以为代理人


点击查看答案


190、多项选择题  要约的法律约束力表现在（）。

A、要约生效后，在要约有效期内，要约人不得随意反悔（即不得撤消和修改要约）；
B、对方必须按照要约的条件订立合同；
C、是邀请投标人参加投标的法律证据；
D、要约人应当承担一旦‘受要约人’做出‘承诺’，就必须与其签订合同的法律责任。


点击查看答案


191、多项选择题  凡投标人在工程量清单中增加填报的细目，其单价、总额价，应按（）办法处理。

A．对所增加细目的报价，业主将不予接受
B．所增加细目的报价业主应当予以接受
C．严重的，将视为“非符合标”，而遭到拒绝
D．投标人可以通过澄清主动改正


点击查看答案


192、单项选择题  法人的变更是指（）。

A、法人法定存在期限届满
B、法人改变经营性质或范围
C、依据行政机关的命令撤销
D、法人依法宣告破产


点击查看答案


193、单项选择题  在FIDIC合同通用条件第63条规定，如果发生承包人严重违约，业主可以在向承包人发出通知的14天后，进驻现场并接收工程，并在不解除承包人按合同规定的任何义务与职权的情况下，终止对承包人的雇用。这种处置办法被称之为（）。

A．驱逐承包人
B．留置权
C．进驻工地
D．保全措施


点击查看答案


194、多项选择题  有下列（）情形的人不得担任评标委员会成员，已经担任的应当主动提出回避。

A．项目主管部门或者行政监督部门的人员
B．业主单位的人员
C．投标人与投标人主要负责人的近亲属
D．与投标人有经济利益关系的人


点击查看答案


195、单项选择题  我国对经济合同争议的处理实行（）

A．一裁两审制
B．或裁或审制
C．只许仲裁
D．只许诉讼


点击查看答案


196、判断题  不管什么合同范本，所规定的资格预审方法，都是采用综合评分法进行评审的。


点击查看答案


197、多项选择题  无效经济合同的财产后果，可按（）

A、追究违约金
B、返还财产
C、赔偿损失
D、追究处罚金
E、追缴财产


点击查看答案


198、单项选择题  合同通用条件中规定的合同文件中最优先内容是（）。

A、技术规范
B、中标通知书
C、合同协议书
D、有标价的工程量清单


点击查看答案


199、多项选择题  下列可以作为法律关系主体的有（）。

A．国家机关
B．法人或其他组织
C．自然人
D．建设资金
E．生产资料


点击查看答案


200、单项选择题  评标时衡量投标单位竞争性的主要依据是（）。

A．原始报价
B．算术修正后的报价
C．类比价
D．评标价


点击查看答案


201、多项选择题  按照合同法的规定，合同的形式表述错误的是（）。

A、当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式
B、当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式
C、法律规定采用书面形式当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立
D、数据电文是书面形式的一种
E、合同书分为标准合同书和一般合同书


点击查看答案


202、单项选择题  工程属于重点工程，该项目已经被批准采用邀请招标，但是在参加投标的单位少于2家的情况下签订的合同，该合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


203、单项选择题  《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为（）个月。

A．12
B．24
C．18
D．30


点击查看答案


204、判断题  《工程建设项目施工招标投标办法》第三十四条规定：“任何单位或个人不得强制招标人编制或报审标底，或干预招标人确定标底”。


点击查看答案


205、多项选择题  监理工程师依据现场的实际情况，有权发布变更指令的情况包括（）。

A、减少工程量清单中规定工作内容的数量
B、将承包商原定工作范围内的部分施工任务删减后交与其他承包商完成
C、发布设计变更指令
D、改变已批准施工计划中承包商原定的施工作业顺序和时间
E、要求增加承包商必需使用合同中未规定他应运入施工现场的机具完成的新增工作


点击查看答案


206、单项选择题  如果监理工程师对整个合同工程中的任何部分工程签发了部分工程的移交证书，则业主从签发部分工程移交证书之日起承担（）。

A.对整个工程的照管
B．在整个工程的移交证书签发前业主不承担对任何工程的照管
C．应当承担起对该部分工程的照管责任
D．承担待完扫尾工程的照管


点击查看答案


207、多项选择题  法律规范中所指的法律“事件”包括（）。

A.地震灾害
B.乙方的违约行为
C.社会动乱
D.非甲乙方责任的火灾
E.双方达成变更协议


点击查看答案


208、多项选择题  在施工合同中，发包人有权解除合同的情况包括（）。

A、承包人未按工程师确认的施工进度计划施工
B、承包人将其承包的全部工程转包给他人
C、承包人将工程肢解后以分包的名义分别转包给他人
D、承包人的施工存在质量问题
E、承包人未按约定履行保修义务


点击查看答案


209、多项选择题  监理工程师有权签发（）。

A、工程移交证书
B、缺陷责任终止证书
C、最终支付证书
D、最终报表
E、结清单


点击查看答案


210、多项选择题  在资格预审文件中应当规定的强制性标准中必须包含的有（）。

A．经验标准
B．财务能力强制性标准
C．现场管理人员强制性标准
D．资质标准
E．分包限制的强制性标准
F．拟投入到本合同工程中的施工机具的强制性标准


点击查看答案


211、多项选择题  某项工程甲乙双方签订了合同，当合同出现变更或解除时，按照《合同法》当事人的责任为（）。

A、由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
B、若甲乙双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任
C、双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任
D、不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任


点击查看答案


212、问答题  施工索赔有何法律特征？监理工程师处理施工索赔的原则是什么？


点击查看答案


213、单项选择题  招标文件中投标须知是为了（）。

A．指导投标人正确报价
B．免投标人中标后拒签合同
C．避免泄漏标底
D．进行资格预审


点击查看答案


214、单项选择题  业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（）。

A、一切风险转移给保险公司
B、部分风险转移给保险公司
C、全部风险仍由业主承担
D、全部风险转移给承包人


点击查看答案


215、单项选择题  施工承包合同的合同价格是指（）

A．承包人的投标价
B．评标中经算术修正后的价格
C．评标价
D．中标通知书中所列出的中标价


点击查看答案


216、单项选择题  根据FIDIC合同条款第5.2款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，（）应做出解释和校正，并对此发出指令”。

A．业主
B．承包人
C．监理工程师
D．合同双方的上级主管部门


点击查看答案


217、问答题  

某地修建一条二级公路，投标人请某银行开具履约担保，而某银行对该承包单位的财务能力持怀疑态度，于是银行向承包人提出要求，请他到当地的地方政府给施工单位出具一份保证书，才能给予办理该履约保函。请回答：银行的这一要求是否合理，为什么？


点击查看答案


218、判断题  执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价


点击查看答案


219、多项选择题  降低工程风险的有效途径包括（）。

A、担保
B、保险
C、合理分包
D、转让


点击查看答案


220、多项选择题  不可抗力包括的情形是（）。

A、自然灾害
B、政府行为
C、社会异常情况
D、股市跌荡
E、经济危机


点击查看答案


221、多项选择题  合同法律体系包括（）等有关法律文件。

A、国家颁布的合同法律
B、国务院颁布的合同行政法规
C、国务院直属部委颁布的合同部门章程
D、地方政府颁布的合同地方性法规
E、企业制定的规章制度


点击查看答案


222、判断题  合同解除是指在合同成立以后，只因当事人一方的意思表示，使基于合同而发生的债权债务关系归于消灭的行为。


点击查看答案


223、多项选择题  采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（）

A．担保财产需转移给债权人
B．担保财产不需转移给债权人
C．担保财产在担保期内债权人仍可使用
D．担保财产在担保期内债权人无权使用
E．不履行债务时，债权人可依法处置担保财产


点击查看答案


224、多项选择题  以下所列情形，属于合同法第二十条所规定的要约失效的条件的是（）。

A．拒绝要约的通知到达要约人
B．要约人反悔的
C．承诺期限（或称要约有效期）届满
D．“受要约人”对要约的内容做出实质性变动的
E．新的“重新要约”出现，老的要约就自动失效


点击查看答案


225、多项选择题  以下关于债权转让的表述中正确的是（）。

A、债权人转让权利的，应当征得债务人同意
B、债权人转让权利的，可以通知债务人
C、债权人转让权利的，应当通知债务人
D、债权人可以将权利全部转让给第三人
E、债权人只能将部分权利转让给第三人


点击查看答案


226、单项选择题  任何投标人对于一个合同有一次而且只能有一次投标机会，如果投标人先以自己的公司投了一次标，然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标，则：（）

A、以自己公司的名义所投的标有效，以联营体的名义所投的标作废；
B、以联营体名义投的标有效，以自己公司名义的投标文件被拒绝；
C、以上两次投标都将被拒绝；
D、以上两次投标都有效；


点击查看答案


227、判断题  中标通知书是业主在订立合同过程中的承诺，它意味着合同订立过程的终结，从此时起，合同中约定的权利、义务，已经对双方有约束力，并将成为合同文件的组成部分。


点击查看答案


228、单项选择题  FIDIC条款中对合同拥有解释权的是（）

A、承包商
B、业主
C、第三方
D、监理


点击查看答案


229、多项选择题  评标的条件是（）

A．投标单位技术力量强
B．标价合理、工期适当
C．有较好的信誉
D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F．愿意让利


点击查看答案


230、问答题  某公路工程项，工程量清单中的土方开挖数量为750000m3，岩石分类为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。 如果在施工中监理工程师未及时提供施工图纸，承包人是否能得到经济赔偿及顺延合同工期？


点击查看答案


231、判断题  提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。


点击查看答案


232、单项选择题  （）才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。

A、中间支付证书
B．工程交工证书
C．缺陷责任终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单


点击查看答案


233、多项选择题  FIDIC条款中，监理工程师有权（）。

A、撤换不称职的承包商代表
B、撤换不称职的监理工程师代表
C、批准承包人转让合同的要求
D、下令对不合格的工程停工整顿
E、终止业主与承包商的合同关系


点击查看答案


234、判断题  建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。


点击查看答案


235、多项选择题  下列中的（）是属于无效合同

A、违反法律，法规和国家有关规定的合同
B、采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同
C、代理人超越代理权限签订的合同或以被代理人的名义同自己或者同自己所代理的其他人签订的合同
D、违反国家利益或社会公共利益的经济合同
E、工程分包合同


点击查看答案


236、问答题  监理工程师对已经检验的隐蔽工程某部位施工质量产生怀疑，要求承包人进行剥露重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。监理工程师如何看待增加的成本和延误的工期？


点击查看答案


237、判断题  FIDIC条款中规定监理工程师有随时掌握承包人的人员情况与设备损毁情况的义务，有权指令撤换其中的“不合格”者。


点击查看答案


238、问答题  简述工程师可以保留执行八条职责与权力的条款？


点击查看答案


239、多项选择题  对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有（）

A、监理中标函
B、监理招标文件
C、工程量清单
D、监理合同专用条件
E、合同履行中双方达成的书面协议


点击查看答案


240、多项选择题  承包人与业主联合参与保险的项目有（）。

A、人身伤亡险
B、货物运输险
C、第三方责任险
D、工程一切险
E、设备保险


点击查看答案


241、单项选择题  某公路项目设计合同的价格为300万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元。

A．60
B．30
C．90
D．120


点击查看答案


242、单项选择题  当事人将自己的不动产作为担保而不需将担保物的保管权转移给对方的担保方式是（）。

A、定金
B、抵押
C、质押
D、保留金


点击查看答案


243、单项选择题  下列合同中，不属于合同法分则所列的合同为（）。

A．技术合同
B．劳务合同
C．建设工程合同
D．赠与合同


点击查看答案


244、问答题  

对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

请问定金与预付款有何区别？


点击查看答案


245、判断题  监理工程师有权免除合同中规定的承包人的任何义务。


点击查看答案


246、判断题  无效合同是从其确认时起失去法律效力。


点击查看答案


247、判断题  FIDIC条款中允许索赔，纯粹是为了保护承包人的利益，对业主是不利的。


点击查看答案


248、判断题  属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包商施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包商顺延合同工期。


点击查看答案


249、多项选择题  FIDIC合同条件规定，工程接收证书在合同管理中的作用包括（）。

A、证明承包商完成全部施工义务
B、双方已无任何争议
C、指明竣工日期
D、颁布证书日，即为对已竣工工程照管责任的转移日期
E、指明业主已支付全部工程款


点击查看答案


250、判断题  工程师对质量的任何检查、认可、并不可能解除承包商对工程质量负责的义务。


点击查看答案


251、判断题  所谓单价合同是指单价绝对不能改变的合同。


点击查看答案


252、问答题  

某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。

在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用由谁支付，为什么？
施工合同规定，业主给施工单位提供图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用由谁来支付？


点击查看答案


253、单项选择题  甲公司于10月6日向乙企业发出签订合同的要约信函，10月9日乙企业收到甲公司声明该要约作废的传真。10月11日乙企业收到甲公司的要约信函。甲公司发出传真声明作废的行为属于（）。

A．要约失效
B．要约生效
C．要约撤回
D．要约撤销


点击查看答案


254、判断题  合同生效是属于合同履行阶段的，它所表达的法律意义是：“当事人从合同生效的时刻开始履行合同义务、实现合同目的，凡是在合同生效以后的违约行为都属于履约违约行为”。


点击查看答案


255、判断题  如期交工，是承包人的基本合同义务，因此，对于进度的控制责任是承包人的基本责任之一。承包人应当在合同工期内达到合同条件所规定的进度。


点击查看答案


256、多项选择题  应由监理工程师签发的文件包括（）。

A、临时支付证书
B、竣工结算支付证书
C、最终报表
D、最终支付证书
E、结算清单


点击查看答案


257、单项选择题  工程施工分包合同属于（）。

A、主合同
B、从合同
C、独立合同
D、无偿合同


点击查看答案


258、判断题  中标通知书与图纸是合同文件的组成部分。


点击查看答案


259、单项选择题  没有经过公证的合同一般认为（）。

A、是无效合同
B、是可撤销合同
C、是效力待定合同
D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同


点击查看答案


260、多项选择题  施工承包合同，在订立以后，但在尚未履行之前，被确认为无效合同的，在以下承担法律责任的方式中（）是符合规定的。

A．返回财产
B．赔偿损失
C．恢复原状
D．继续履行


点击查看答案


261、多项选择题  《世界银行国内竞争性招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成（）。

A．投标人的资格要足够
B．投标文件对招标文件做出了全面的响应
C．评标价最低
D．合理低标价


点击查看答案


262、判断题   ;公路工程施工中，承包商对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此有权采用他认为合理经济的施工方法，监理工程师不得干预。


点击查看答案


263、问答题  

某建设项目的业主于2002年3月15日发布该项目施工招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工单位必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定：工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。
开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。

该项目施工招标在哪些方面不符合《中华人民共和国招标投标法》的有关规定？请逐一说明。


点击查看答案


264、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起（）。

A、获得施工现场占有权的延误
B、因承包人责任引起的暂时停工
C、不利自然条件的影响
D、业主提前占用导致施工延误


点击查看答案


265、多项选择题  承揽合同主要包括（）等型合同

A、修理
B、仓储
C、定作
D、复制
E、检验


点击查看答案


266、单项选择题  以下备选答案符合《工程建设项目施工招标投标办法》（2003年）对招标人编制“标底”的规定的是（）。

A．必须编制标底
B．不承认“标底”对评标工作有法律约束力
C．根据项目的特点决定是否编制标底
D．对一个工程可以编制两个或两个以上的标底


点击查看答案


267、单项选择题  以下对工程保险性质与作用的描述哪一条不正确？（）

A、工程保险是强制性的
B、进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险
C、保险后仍需预防灾害和事故，尽量避免和减少风险危害
D、工程保险险种的选择是由承包人自行选定的


点击查看答案


268、多项选择题  下列选项中导致合同终止的选项为（）。

A、甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期
B、甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存
C、甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务
D、甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除
E、甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并


点击查看答案


269、判断题  业主可以视情况要求延长投标有效期，投标人对延长的要求，可以表示同意，也可以表示拒绝，表示拒绝的，则被视为自动退出投标，业主可以以此为理由，没收投标保证金。


点击查看答案


270、多项选择题  承包商应该准备和提交的索赔帐单和证据资料主要有（）。

A、工程进度计划
B、施工日志
C、工程所在国的政治经济的基本资料
D、来往文件和信函等
E、会议纪要和备忘录


点击查看答案


271、单项选择题  根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失（）。

A．承担全部赔偿责任
B．按责任比例进行赔偿
C．不承担责任
D．承担连带责任


点击查看答案


272、判断题  建设工程承包合同是属于要式合同。


点击查看答案


273、多项选择题  办理交工结算的条件是（）。

A．工程已全部完工
B．已签发移交证书
C、已签发缺陷责任证书
D．基本完工


点击查看答案


274、判断题  业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。


点击查看答案


275、判断题  FIDIC条款规定只有小型工程才允许分包，而大型工程是不允许分包的。


点击查看答案


276、判断题  定金法律后果是，如果给付定金的一方不履行合同无权请求退还定金，接受定金的一方不履行合同应双倍返还定金。


点击查看答案


277、单项选择题  从担保法和会计制度上看，开工预付款（国际惯例称其为动员预付款）应当属于（）性质的款项。

A．定金
B．保证金
C．无息贷款
D、暂付款
E．承包人具有的留置权


点击查看答案


278、判断题  《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)中的"工程师”是指业主为实施本合同委托的承担本合同工程监理工作的独立法人。


点击查看答案


279、多项选择题  在FIDIC施工合同条件下，发生（）等事件时，承包商可以提出索赔。

A、其他承包商干预
B、设计图纸上没有标明尺寸
C、施工现场发现文物
D、战争、革命等
E、工程师要求增加钻孔和勘探开挖


点击查看答案


280、多项选择题  施工合同条件所规定的履约担保形式有（）。

A．履约保证金
B．预付款保证金
C．保留金
D．留置权
E．定金
F．违约金


点击查看答案


281、单项选择题  承包人应密封的投标文件内容有（）。

A．投标文件的全部内容
B．投标书及投标保证书
C．已标价的工程量清单
D．法人委托书


点击查看答案


282、单项选择题  招标投标法规定对于国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，除经批准外，必须采用（）方式进行招投标。

A、直接委托
B、公开招标
C、邀请招标
D、议标


点击查看答案


283、单项选择题  业主与承包商之间的关系是（）

A、上、下级关系
B、经济合同关系
C、经济管理关系
D、经济协作关系


点击查看答案


284、判断题  所有由业主提供给监理单位使用的设施、设备和物品均属于业主无偿提供给承包人的，但在监理服务期间仍应视为业主的财产，监理单位在使用时应予爱护。当监理服务完成或终止后，监理单位有权将上述设施、设备、尚未使用物品收归己有。


点击查看答案


285、单项选择题  承包人应（）向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。

A．每月
B．每日
C．每周
D．每旬


点击查看答案


286、判断题  工程一切险是在实施本合同工程中，如果出现了造成附近地段的第三方的人身伤亡或财产损失的工程事故时，因第三方要求业主赔偿、提出诉讼的，保险公司将根据法院或政府的裁定承担赔偿责任的责任险。


点击查看答案


287、单项选择题  业主与承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位，对此，以下说法正确的是（）。

A．合同有效
B．合同如果是当事人意思的真实表示，就有效
C．合同无效
D．合同如果没有违背法律要求的形式上的要求，就有效


点击查看答案


288、判断题  对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，监理工程师不予计量。


点击查看答案


289、单项选择题  项目经理的更换，承包人应当至少于更换前（）天以书面形式通知发包人。

A．7
B.10
C.14
D.15


点击查看答案


290、判断题  以特定物为标的的要约有时可以向多家单位发出，例如施工招标，业主可以向多家单位发售招标文件。


点击查看答案


291、多项选择题  施工承包合同，在合同订立之后，尚未履行之前，被确认为无效的，应按（）原则处理合同违约行为。

A．双方当事人均不得履行该合同
B．双方当事人仍应履行合同
C．按严格责任原则处理违约责任
D．按过失责任原则处理违约责任


点击查看答案


292、单项选择题  对施工承包合同鉴证的机关是（）。

A、行政主管部门
B、工商行政管理部门
C、业务主管部门
D、司法行政管理部门


点击查看答案


293、单项选择题  当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（）为准。

A、招标文件中的规定
B．现场考察时招标单位的口头解释
C．招标单位在会议上的口头解答
D．发给每个投标人的书面质疑解答文件


点击查看答案


294、多项选择题  《合同法》规定的在履约中可以“免责”违约责任的条件有（）。

A．由于不可抗力
B．由于货物的自然性质和合理损耗
C．不可预见的一切损失


点击查看答案


295、单项选择题  在向承包人发出中标通知书之后（）天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。

A．7
B．42
C．21
D．28


点击查看答案


296、多项选择题  当施工承包合同在已经履行或已经履行完毕后被确认为无效合同，并将已完成的工程判给发包方所有，由发包方给承包人折价补偿时，折价补偿的计算办法应遵循（）规定。

A．发包方按合同规定的计量支付办法支付
B．发包方按合同规定的计量支付办法，但扣除利润与上级企业管理费后的结果支付
C．发包人付给承包人的是承包人付出的劳动
D．不按合同的报价，而是依据概预算的方法，但不计利润来计算


点击查看答案


297、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为（）

A、由业主选定并管理
B、与承包商签订合同
C、其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
D、承担不属于承包商应完成工作的施工
E、由承包商负责协调管理


点击查看答案


298、判断题  如果有一项施工承包合同，已经被合同法规定为必须采用书面形式签订的，当事人却没有按书面形式签订，并且合同任何一方都没有履行其主要任务，该合同不成立，但必须采用补救措施，加以解决。


点击查看答案


299、多项选择题  根据我国《合同法》的有关规定，符合下列哪些情形的要约不得撤销（）。

A、要约已经到达受要约人
B、要约人确定了承诺期限
C、要约人明示要约不可撤销
D、受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作
E、受要约人已经作出了承诺通知，此通知也已经到达要约方


点击查看答案


300、单项选择题  法人的交更是指（）

A、法人法定存在期限届满
B、法人企业改变经营方式
C、法人企业转让企业
D、企业法人资格被撤销


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：语言学：汉语修辞学考点巩固（强..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询