当前位置：91考试网 -> 考试题库

公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理考试题库（强化练习）
2020-09-06 03:18:33 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  在缔约过失责任构成要件的表述中错误的是（）。

A、当事人有故意或者过失行为
B．缔约人一方受到损失
C．发生在合同订立以后
D．过错行为与损失之间有因果关系


点击查看答案


2、单项选择题  我国对经济合同争议的处理实行（）

A．一裁两审制
B．或裁或审制
C．只许仲裁
D．只许诉讼


点击查看答案


3、判断题  属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包商施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包商顺延合同工期。


点击查看答案


4、单项选择题  在订立合同时“显失公平”的合同是（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


5、单项选择题  无效经济合同的确认权属于（）

A、法院或仲裁机关
B、法院
C、工商局
D、建设管理部门


点击查看答案


6、多项选择题  正常监理工作的酬金由（）等费用构成。

A、直接成本
B、管理人员、行政人员。后勤人员的工资
C、办公费用
D、使用业主提供的住房和通讯设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费。
E、监理服务期间的差旅费。


点击查看答案


7、判断题  工程转让实质就是承包合同法律关系中的主体发生了变更。工程分包是获得整个工程或某一区段的承包人，将本应由自己完成的某一部分工程，按专业性质或工程范围，交给第三人(分包人)去施工。据此，可以认为合同分包也就等同于合同转让。


点击查看答案


8、单项选择题  工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）

A．只交验企业法人营业执照
B．只交验企业等级证书
C．优良工程证书
D．企业法人营业执照和企业等级证书


点击查看答案


9、单项选择题  根据FIDIC合同条款，在施工期间，下列损失应由业主承担的是（）。

A．超出合同规定检验所造成的停工窝工损失
B、超出合同规定检验所造成的检验费
C、超出合同规定的检验，且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失


点击查看答案


10、多项选择题  民法通则规定：民事法律委托代理行为中，可以采用的委托形式有（）。

A．用口头形式委托
B．用签订委托合同的形式书面委托
C．用法人委托书的形式书面委托
D．通过双方协商一致后才能委托
E．凭“被代理人方”的授权意思表示，代理人就取得了代理权


点击查看答案


11、判断题  监理工程师在工程承包合同签订阶段应在条款上维护业主的利益；在合同履行阶段应维护合同赋予各方的权益。


点击查看答案


12、单项选择题  工程施工分包合同属于（）。

A、主合同
B、从合同
C、独立合同
D、无偿合同


点击查看答案


13、多项选择题  FIDIC合同条件规定，工程接收证书在合同管理中的作用包括（）。

A、证明承包商完成全部施工义务
B、双方已无任何争议
C、指明竣工日期
D、颁布证书日，即为对已竣工工程照管责任的转移日期
E、指明业主已支付全部工程款


点击查看答案


14、判断题  监理单位拥有版权并已用于监理服务中的所有文件，业主使用或复制必须得到监理单位的认可。


点击查看答案


15、判断题  合同价格是指中标的承包人在投标书中所报的价格。


点击查看答案


16、单项选择题  公路工程的验收先后有两次，由（）主持公路工程的交工验收。

A．监理工程师
B．业主
C．省公路质监站
D．交通部质监总站


点击查看答案


17、多项选择题  施工过程中使用的图纸由（）提供。

A、由业主经过监理工程师提供
B、承包人提供
C、发包人提供经承包人批准
D、承包人提供工程师批准


点击查看答案


18、判断题  依照法律的规定，给无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理关系是法定代理关系。


点击查看答案


19、多项选择题  如果投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件，则他将承担以下（）后果。

A．继续参加投标竞争
B．取消他的投标资格
C．不得以此为由没收其投标保证金
D．没收其投标保证金


点击查看答案


20、多项选择题  某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作也都已经在签发中标通知书后的42天内完成。以下备选答案中正确的是（）。

A．应以签发中标通知书后的第42天为整个工程的开工日期
B．以双方实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
C．以承包人实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
D．将业主比承包人完成准备工作所晚出的天数，确定为合法的工期索赔时间
E．不需要给予延长的工期索赔


点击查看答案


21、单项选择题  工程开工前，（）应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。

A．承包人
B.发包人
C.承包人与发包人分别
D.向承包人与发包人均不


点击查看答案


22、判断题  只有法人代表才能代表法人进行生产经营活动，参与招标投标，签订经济合同。法人代表的这种权力受到法律的保护，其他人未经法人代表的授权，是不能代表法人进行生产经营活动的。


点击查看答案


23、单项选择题  《工程变更令》由（）下达。

A、业主
B、监理工程师
C、现场监理
D、上级主管部门


点击查看答案


24、多项选择题  关于一般的委托合同与建设工程的委托监理合同在“合同转委托”上的具体规定是（）。

A．任何委托合同、只要经委托人同意的，受托人可以转委托
B．只要是委托合同一律都不得转委托
C．一般的委托合同经委托人同意的，受托人可以转委托，委托监理合同是任何时候都不得转委托的
D．任何委托合同、受托人可以自主决定是否需要转委托
E．没有另一方的书面同意，任何一方不得将委托监理服务合同规定的义务、责任和权力予以转让


点击查看答案


25、单项选择题  要约人要撤销要约，擞销要约通知应在（）到达对方。

A、要约到达对方之前
B、对方发出承诺之前
C、对方承诺到达要约人之前
D、对方承诺生效之后


点击查看答案


26、单项选择题  下列情况下标书有效的是（）。

A、投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章
B．投标书未密封
C．投标书逾期送达
D．投标单位未参加开标会议，事先未通知招标方


点击查看答案


27、多项选择题  下列属于违约行为的是：（）

A、不履行
B、迟延履行
C、不完全履行
D、质量有瑕疵的履行


点击查看答案


28、多项选择题  评标时，以下符合对投标报价的算术修正的原则是（）。

A．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以数字表示的金额为准
B．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准
C．各细目“总额价”的实际累计值，若不等于投标总价时，以累计的数为准


点击查看答案


29、单项选择题  某大型自动化多功能桥梁工程施工图设计完成后进行设备安装招标，此时宜采用（）方式选择承包商。

A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、直接委托


点击查看答案


30、判断题  代理关系是指“代理人以被代理人的名义，在被代理人的委托授权范围内，同第三人所做的意思表示或接受第三人的意思表示，且其法律后果直接归被代理人的行为”。


点击查看答案


31、单项选择题  当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出抉定。

A、费用索赔
B、要求承包人编人缩短合同工期
C、合同内索赔
D、工期延误索赔


点击查看答案


32、单项选择题  在FIDIC合同通用条件第63条规定，如果发生承包人严重违约，业主可以在向承包人发出通知的14天后，进驻现场并接收工程，并在不解除承包人按合同规定的任何义务与职权的情况下，终止对承包人的雇用。这种处置办法被称之为（）。

A．驱逐承包人
B．留置权
C．进驻工地
D．保全措施


点击查看答案


33、多项选择题  合同当事人在（）情况下订立的合同，有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。

A、不情愿
B、存在重大误解
C、显失公平
D、危害国家利益或社会公众利益
E、被对方欺诈或胁迫


点击查看答案


34、多项选择题  合同公证与鉴证的区别主要有（）。

A、申请原则不同
B、效力不同
C、性质不同
D、审查的内容不同
E、效力范围不同


点击查看答案


35、单项选择题  业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（）。

A、一切风险转移给保险公司
B、部分风险转移给保险公司
C、全部风险仍由业主承担
D、全部风险转移给承包人


点击查看答案


36、多项选择题  以下属于无权代理行为的是（）。

A．未经被代理人授权的代理行为
B.超越代理权限的代理行为
C.“双方代理”产生的代理行为
D．恶意串通的代理行为
E.代理权限消灭以后所进行的代理行为
F.自身代理的代理行为


点击查看答案


37、多项选择题  建设工程合同属于（）

A、从合同
B、主合同
C、诺成合同
D、实践合同
E、分包合同


点击查看答案


38、判断题  按照FIDIC条款签订的施工承包合同，其合同文件由合同通用条款和专用条款组成。


点击查看答案


39、多项选择题  已经将争端提交给监理工程师解决的，监理工程师的裁定，遇到（）才能更改。

A．合同已被终止
B．通过友好协商重新规定
C．业主承包人双方对裁决不服
D．业主对裁决不服
E．承包人对裁决不服
F．经仲裁庭的重新裁决


点击查看答案


40、判断题  工程一切险是在实施本合同工程中，如果出现了造成附近地段的第三方的人身伤亡或财产损失的工程事故时，因第三方要求业主赔偿、提出诉讼的，保险公司将根据法院或政府的裁定承担赔偿责任的责任险。


点击查看答案


41、判断题  某公路施工承包合同，在工程量清单中有桥梁“台背”和锥坡回填的土方数量，但承包人在投标时没有填写单价和合价，施工中承包人提出要单独计量支付，监理工程应予以驳回。


点击查看答案


42、多项选择题  要约和承诺是订立合同的主要程序，要约在下述情况下不得撤销。（）

A、要约人确定承诺期限或以其它形式明示要约不可撤销。
B、受要约人对要约的内容作出实质性变更
C、受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已为履行合同作了准备


点击查看答案


43、判断题  没有业主的同意，监理单位不得将监理服务的任何部分予以分包。监理单位因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。


点击查看答案


44、单项选择题  处理合同纠纷的原则是（）。

A、协商为主、调解优先原则
B、维护业主利益的原则
C、严格监理的原则


点击查看答案


45、多项选择题  下列资料中不能作为索赔依据的是（）。

A、投标须知
B、会议纪要
C、业主口头承诺
D、合同条款


点击查看答案


46、多项选择题  法人的民事权利能力是指法人在参与经济活动时的一种（）的资格。

A、实体
B、享有经济权利
C、承担经济义务
D、履行合同的能力
E、纳税的义务


点击查看答案


47、判断题  提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。


点击查看答案


48、判断题  工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，保险费由业主承担。


点击查看答案


49、单项选择题  以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中，正确的是（）。

A．合同成立与合同无效的确认权都属于合同当事人双方
B.合同成立与生效的确认权都属于人民法院或仲裁机关
C．合同成立的确认权属于人民法院或仲裁机关，而合同生效的确认权属于合同当事人双方
D．合同成立的确认权属于合同当事人双方，而合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关


点击查看答案


50、判断题  合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍应按照合同的规定享有权利并承担义务。


点击查看答案


51、多项选择题  根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是（）。

A、交付不动产的，在不动产所在地履行
B、给付货币的，在给付一方所在地履行
C、给付货币的，在接受一方所在地履行
D、交付不动产的，在履行义务一方所在地履行
E、其他标的的，在履行义务一方所在地履行


点击查看答案


52、判断题  对于无权代理行为，被代理人可以不承担法律责任。


点击查看答案


53、单项选择题  以下备选答案符合《工程建设项目施工招标投标办法》（2003年）对招标人编制“标底”的规定的是（）。

A．必须编制标底
B．不承认“标底”对评标工作有法律约束力
C．根据项目的特点决定是否编制标底
D．对一个工程可以编制两个或两个以上的标底


点击查看答案


54、单项选择题  上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南站交货，但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷的诉讼，应在（）起诉。

A．天津市人民法院
B．上海市人民法院
C．济南市人民法院
D．铁路运输法院


点击查看答案


55、判断题  承包人在接到业主发出中标函并最后签订工程合同之后，要根据合同文件有关条款要求，办理保函手续和保险手续。


点击查看答案


56、判断题  投标单位给业主的优惠条件应在投标书内写明，投标截止后许诺的任何优惠条件评标时都不予以考虑。


点击查看答案


57、单项选择题  根据合同通用条件，如果在（）以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等，导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。

A、投标截止日期前的28天
B、投标截止日期前30天
C、授标
D、投标


点击查看答案


58、单项选择题  （）内容不属于监理工程师对施工合同管理的主要工作内容。

A．工期管理
B．审查项目概预算
C．质量管理
D．结算管理


点击查看答案


59、多项选择题  下列的哪几种是投标担保（投标保证金保函）应当起到的保证的作用。（）

A、投标人投标后不能变更或撤消投标文件；B、投标人中标后必须要履行合同；
C、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书；
D、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）；
E、接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长。
F、投标人接到评委会对工程量清单中的算术错误所做的修正后，必须同意所做的修正。


点击查看答案


60、单项选择题  委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）

A、负责施工合同的协调管理
B、负责外部关系的协调
C、认真勤奋地工作
D、不得泄露申明的秘密


点击查看答案


61、多项选择题  施工中因不可抗力事件的影响而使承包商受到损害时，他有权获得补偿的款项可能包括（）。

A、直接费
B、间接费
C、利润损失
D、施工现场管理费
E、公司总部管理费


点击查看答案


62、单项选择题  当事人将自己的不动产作为担保而不需将担保物的保管权转移给对方的担保方式是（）。

A、定金
B、抵押
C、质押
D、保留金


点击查看答案


63、多项选择题  对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括（）。

A．工程量清单中所含有的同类工作内容
B．工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同，但作业方法有重大差异
C．工程量清单中没有该项工作内容
D．承包商因质量不合格的返工工作内容


点击查看答案


64、多项选择题  要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须邀守（）等基本原则

A、批评教育
B、公正
C、自愿
D、协商一致
E、平等


点击查看答案


65、单项选择题  根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失（）。

A．承担全部赔偿责任
B．按责任比例进行赔偿
C．不承担责任
D．承担连带责任


点击查看答案


66、多项选择题  符合《招标投标法》的规定，可以参加投标的是（）。

A．法人
B．自然人
C．上级主管机关推荐的人
D．经政府审核批准的人
E．其他社会组织


点击查看答案


67、多项选择题  公路工程承包合同是（）。

A、主合同
B、诺成性合同
C、无偿合同
D、实践性合同
E、从合同


点击查看答案


68、多项选择题  在资格预审文件中应当规定的强制性标准中必须包含的有（）。

A．经验标准
B．财务能力强制性标准
C．现场管理人员强制性标准
D．资质标准
E．分包限制的强制性标准
F．拟投入到本合同工程中的施工机具的强制性标准


点击查看答案


69、多项选择题  应由监理工程师签发的文件包括（）。

A、临时支付证书
B、竣工结算支付证书
C、最终报表
D、最终支付证书
E、结算清单


点击查看答案


70、多项选择题  评标的条件是（）

A．投标单位技术力量强
B．标价合理、工期适当
C．有较好的信誉
D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F．愿意让利


点击查看答案


71、多项选择题  在监理招标的评标中，（）是技术建议书的主要评审内容。

A、监理人的资质条件
B、监理机构人员配置
C、监理取费
D、实施监理的方案计划
E、要求业主提供的设施


点击查看答案


72、单项选择题  招标投标法规定评标工作应由（）负责。

A、业主
B、业主组建的评标委员会
C、上级主管部门指定的评标小组
D、代表国家的常设评标机构。


点击查看答案


73、判断题  计日工是处理工程变更(估价)的一种特殊形式。


点击查看答案


74、判断题  合同示范文本是由具有一定权威性的综合部门主持，广泛地听取了各方面特别是消费者的意见之后，按一定程序形成并颁布的，在本行业中有示范作用的合同文本。它具有规范性、完备性、适用性的特点。合同法提倡使用合同范本。但没有使用范本的合同，合同法仍然认定它是有效合同。


点击查看答案


75、单项选择题  监理工程师在施工承包合同中的地位是（）。

A．委托代理人
B．独立第三者
C．既是委托代理人又是独立第三者
D．法定代理人


点击查看答案

76、多项选择题  施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有（）

A、发包人未按约定时间提供施工场地
B、非承包人原因工程停建
C、发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天
D、不可抗力便合同无法履行
E、当事人协商一致


点击查看答案


77、多项选择题  下列的（）是投标担保应保证的作用。

A．投标人投标后不能变更或撤销投标文件
B．接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长
C．投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书
D．投标人中标后必须要履行合同
E．投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）


点击查看答案


78、单项选择题  下列文件中（）不是合同文件的组成部分。

A．投标书及其附件
B．中标通知书
C．招标补遗书
D．勘察资料


点击查看答案


79、多项选择题  工程建设监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括（）。

A、原承包商因严重违约业主与其终止合同后监理单位完成的善后服务工作
B、由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C、原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担
D、应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E、不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复正常监理服务前的准备工作


点击查看答案


80、多项选择题  承包人可索赔的费用包括（）。

A、人工费
B、贷款利息
C、地方摊派费
D、利润
E、材料费


点击查看答案


81、多项选择题  以下内容属于《公路工程国内招标文件范本》规定在响应性审查中可以允许轻微偏离的是（）。

A．投标人对招标文件中关于风险划分原则的修改
B．提出与招标文件不同的工程计量、验收、支付办法
C．投标报价的算术误差偏差不超过1％的报价
D．施工组织设计不够完善


点击查看答案


82、单项选择题  专业监理工程师应对按工程量清单的分项工程进行一次系统的检查验收。检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发（）。

A、中间交工证书
B、分项工程交工证书
C、部分工程交工证书
D、单项工程交工证书


点击查看答案


83、单项选择题  对施工承包合同鉴证的机关是（）。

A、行政主管部门
B、工商行政管理部门
C、业务主管部门
D、司法行政管理部门


点击查看答案


84、单项选择题  公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。

A．是否发布招标公告
B．否组织现场考察
C．是否解答投标单位的质疑
D．是否公开开标


点击查看答案


85、多项选择题  以下所列情形，属于合同法第二十条所规定的要约失效的条件的是（）。

A．拒绝要约的通知到达要约人
B．要约人反悔的
C．承诺期限（或称要约有效期）届满
D．“受要约人”对要约的内容做出实质性变动的
E．新的“重新要约”出现，老的要约就自动失效


点击查看答案


86、多项选择题  以下属于可原谅延误的是（）。

A、不可抗力引起的延误
B、承包商对现场条件的错误判断引起延误
C、不适当的施工组织管理引起延误
D、特别恶劣的气候条件引起延误


点击查看答案


87、单项选择题  根据担保法的规定，以下表述正确的为（）。

A．定金合同从合同订立之日起生效
B．定金数额由当事人约定
C．定金合同的形式由当事人协商
D．债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回


点击查看答案


88、多项选择题  某承包工程在实施中，发生了不可抗力事件，依据FIDIC条款，造成的损失可以按（）处理。

A、依法免责“责任当事人”的赔偿责任
B、由监理工程师负责
C、由承包人负责
D、由政府负责
E、已经投保且属于承保范围内的，可以要求保险公司理赔


点击查看答案


89、单项选择题  某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货lOOt，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。

A、不必追究对方的违约责任
B．按300t的数量计算违约金
C．按lOOt的贷款计算违约金
D．按逾期15天的时间计算违约金


点击查看答案


90、单项选择题  自开工之日起到颁发移交证书之日止，承担照管工程、工程所使用的材料、设备及施工图纸文件责任的人是（）。

A．承包人
B．业主
C．承包人与业主双方
D．承包人负主要责任，业主负连带责任


点击查看答案


91、问答题  某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 在平行发包模式下，箱梁运抵施工现场，安装施工单位可否视其为“甲供构件”，为什么？如何组织检查验收？


点击查看答案


92、判断题  施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的，经项目审批部门批准可不进行施工招标。


点击查看答案


93、单项选择题  损害社会公共利益的合同是（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


94、多项选择题  在以下列举被选答案中，承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准的有（）。

A．工程延期事件是否属实
B．延期事件是否发生在关键线路上
C．延期是由承包人自身原因引起
D．由于分包人的失职造成的工期延长
E．是否符合FIDIC条款的规定的动因


点击查看答案


95、多项选择题  法人终止的原因主要有（）等。

A、法人法定存在期限届满
B、法人改变经营性质
C、法人扩大业务范围
D、法人依据行政命令而撤销
E、法人完成了规定的任务


点击查看答案


96、单项选择题  如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经（）审批。

A．原设计单位
B.发包人
C.工程师
D.原审批单位


点击查看答案


97、单项选择题  法人代表越权的情形下所签订的合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


98、单项选择题  以下对工程保险性质与作用的描述哪一条不正确？（）

A、工程保险是强制性的
B、进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险
C、保险后仍需预防灾害和事故，尽量避免和减少风险危害
D、工程保险险种的选择是由承包人自行选定的


点击查看答案


99、判断题  分包人是指：直接与承包人签订合同，分担一部分已在承包人与业主签订的施工承包合同当中、原本应由承包人承担的施工任务的分包公司。


点击查看答案


100、多项选择题  施工承包合同，在合同订立之后，尚未履行之前，被确认为无效的，应按（）原则处理合同违约行为。

A．双方当事人均不得履行该合同
B．双方当事人仍应履行合同
C．按严格责任原则处理违约责任
D．按过失责任原则处理违约责任


点击查看答案


101、问答题  某公路工程，业主在应支付A标段工程进度款日期之后28天内仍未付款，承包商即在这天停止施工。问承包商的做法是否恰当，为什么？B标段承包商所承担的工程已达到基本竣工的条件，但由于非承包商原因的外部客观条件影响不能进行竣工试验，对该部分工程监理工程师应如何处理？


点击查看答案


102、多项选择题  监理理招标文件中，（）是财务建议书的主要内容

A、执行监理任务的计划表
B、承担监理工作的人员组成
C、人员酬金报价表
D、要求监理单位提供的设备清单
E、提供自备仪器设备的报价表


点击查看答案


103、问答题  

某桥梁施工时，B工作面发生了以下原因引起停工：
①1999.10.1——1999.10.10，因监理工程师迟交图纸停工10天；
②1999.10.5——1999.10.12，因工地下了特大暴雨停工8天；
③1999.9.30——1999.10.4，因承包人施工设备出故障停工5天。
试分析监理工程师应批准承包人延期多少天及原因。


点击查看答案


104、判断题  属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包人施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包人顺延合同工期。


点击查看答案


105、多项选择题  调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了（）后的合同价格。

A、预付款
B、暂定金
C、计日工费用
D、保留金
E、因物价因素调整的费用


点击查看答案


106、问答题  某公路工程项目，实行公开招标，合同工期为30个月，当工程进展到第27个月时，承包商提出申请延期，其延期理由为：原有的自来水管拆迁延误。承包商申述：土方工程（关键路线上）因供水管道问题受阻，原供水管道接近位于公路25公里的工作地段内，应由第三方将供水管道移走的工程仍未完成，造成工期延长，须给予延期（180天）。上述申请能否批准，请你答复。


点击查看答案


107、单项选择题  下面关于不安抗辩权的说法错误的是（）。

A、不安抗辩权适用于双务合同
B．不安抗辩权行使后就意味着合同的终止
C．不安抗辩权是先履行一方的抗辩权
D．当事人没有确切证据而中止履行的，应当承担违约责任


点击查看答案


108、多项选择题  工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）。

A．投标单位不足法定数
B．部分投标者未出席开标会
C．各投标者报价均不合理
D．决标前发现标底有某些漏误


点击查看答案


109、多项选择题  合同生效的时间依法可以分为（）。

A．既不需要经过批准、登记；也没有约定“附时间或附条件”的，合同成立时，就是合同生效之时
B．法律、法规规定要办理批准或登记手续的，自合同批准或登记之日起生效
C．合同双方约定有“附时间”或“附条件”的，自“附时间”或“附条件”成就之时起生效
D．自要约生效之时，合同生效E．自开始履行合同之时起，合同生效


点击查看答案


110、多项选择题  公路工程国内招标文件范本规定：监理工程师应在发出中标通知书后（）天，向承包人免费提供由业主或其委托设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料（）份。

A、28天
B、35天内
C、42天内
D、7天
E、3份
F、2份


点击查看答案


111、判断题  对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，监理工程师不予计量。


点击查看答案


112、判断题  承担履约违约的倡导性方式有：①实际履行合同；②采取补救措施；③过失方赔偿损失方的损失；④支付违约金；⑤没收或双倍返还定金五种。


点击查看答案


113、多项选择题  有关约定损害赔偿与法定损害赔偿说法正确的是（）。

A、原则上约定损害赔偿优先于法定损害赔偿
B、在约定损害赔偿与法定损害赔偿中取数额较高的
C、约定损害赔偿不能超过法定损害赔偿的最高范围
D、没有约定损害赔偿的，可直接适用法定损害赔偿
E、原则设定损害赔偿优先于约定损害赔偿


点击查看答案


114、单项选择题  在FIDIC合同条件中所称的“工程师”指的是（）。

A．从事监理工作的从业人员
B．业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师


点击查看答案


115、多项选择题  委托监理合同索赔时效性规定是：业主或监理单位中的任何一方，向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后（）之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后（）之内提出索赔意向，并每隔（）提供一次该事件仍然在持续的证明材料。直到该事件结束后（）之内提出正式的索赔文件。否则。无论是业主还是监理单位均有权以时效已过为理由，不予受理该索赔请求。

A．28个日历日
B．14个日历日
C．7个日历日
D．28个工作日
E．14个工作日


点击查看答案


116、多项选择题  标底价格由（）组成

A．成本
B．利润
C．税金
D．直接费
E．间接费


点击查看答案


117、问答题  

某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。

承包商应承担哪几项风险？


点击查看答案


118、多项选择题  以下关于债权转让的表述中正确的是（）。

A、债权人转让权利的，应当征得债务人同意
B、债权人转让权利的，可以通知债务人
C、债权人转让权利的，应当通知债务人
D、债权人可以将权利全部转让给第三人
E、债权人只能将部分权利转让给第三人


点击查看答案


119、问答题  

某建设项目的业主于2002年3月15日发布该项目施工招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工单位必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定：工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。
开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。

什么叫开标？开标的一般程序是什么？


点击查看答案


120、判断题  损害赔偿可以由当事人约定。


点击查看答案


121、单项选择题  暂定金额由（）批准使用。

A、业主
B、总承包人
C、监理工程师
D、业主代表


点击查看答案


122、多项选择题  对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有（）

A、监理中标函
B、监理招标文件
C、工程量清单
D、监理合同专用条件
E、合同履行中双方达成的书面协议


点击查看答案


123、多项选择题  合同条件第42条规定，如果发生“业主占用现场”属于业主的风险，监理工程师应批准给予时间（工期）与费用的补偿，以下列出的情形属于业主占用现场的是（）。

A．业主延迟提供本工程合同中所规定、可以供承包人随时占用的现场各部分用地
B．未按照监理工程师在开工通知令中确定的提供现场用地J顷序和时间向承包人提供施工用地
C．业主所提供的现场，面积大小不能满足合同的规定
D．业主没有按合同所规定的条件提供进出施工现场的通道


点击查看答案


124、多项选择题  中标通知书的作用是（）。

A．通知中标单位来进一步协商价格，签订协议
B．中标通知书到达投标人时合同的承诺生效
C．从中标通知书到达时起，合同对双方已有约束力
D．向投标单位表明签约的意向


点击查看答案


125、多项选择题  履行合同应遵守的原则为（）。

A、合法的原则
B、公正、公开、公平的原则
C、诚实信用原则
D、全面履行原则
E、公平竞争原则


点击查看答案


126、多项选择题  FIDIC合同条件下，监理工程师的权力有（）。

A、任命工程师代表
B、批准承包人授权的驻工地代表
C、根据需要中止承包人的某些义务
D、批准设计图纸或变更
E、批准或拒绝合同的转包


点击查看答案


127、单项选择题  承包人对于监理工程师下达的口头指令应当（）。

A．一律看成是无效指令，不予执行
B．一律看成是有效指令，必须执行
C．如果由于某种原因（如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况），监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令
D．向业主请示，业主认可的执行，否则不执行


点击查看答案


128、判断题  监理工程师有权进行合同内没有规定的检查，但这种额外试验费用由业主承担。


点击查看答案


129、多项选择题  施工单位的投标报价在投标以后（）。

A．不能修改
B．开标前可以修改
C．投标截止时间以后不能修改
D．评标以前可以修改


点击查看答案


130、判断题  如果发生紧急情况监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下，发布处理紧急情况所需的指令，承包人就予执行。


点击查看答案


131、判断题  当工程的监理方，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷、不符合合同规定时，则监理工程师有权拒收这些材料或工程设备。


点击查看答案


132、问答题  简述工程师可以保留执行八条职责与权力的条款？


点击查看答案


133、单项选择题  监理工程师对承包人施工质量不合格的工程不进行计量，是行使合同法中的（）。

A．一般抗辩权
B．同时抗辩权
C．不安抗辩权
D．后履行抗辩权


点击查看答案


134、多项选择题  根据合同法，对免责条款无效表述正确的是（）。

A、因过失造成对方财产损失的
B、因故意造成对方财产损失的
C、因重大过失造成对方财产损失的
D、造成对方人身伤害的
E、造成对方财产损失的


点击查看答案


135、多项选择题  利用暂定金额指哪些工程费用。（）

A、施工过程中可能增加的工程细目
B、零星工程在招标时尚未能肯定的
C、指定分包工程
D、分包工程


点击查看答案


136、多项选择题  公开开标体现了招标的公平、公开和公正原则。开标后，任何投标人不得（）。

A、更改投标书的报价
B、不得再增加优惠条
C、更改评标方法
D、更改定标方法
E、撤消投标书


点击查看答案


137、多项选择题  缔约当事人有（）情形，应当依法承担缔约过失责任：（）

A、假借订立合同，恶意进行磋商；
B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实；
C、违反缔约中的保密义务；
D、违反缔约中通知义务；
E、违反公平原则，损害对方利益。


点击查看答案


138、判断题  合同法第一百一十七条所称的不可抗力，是指发生不能预见、破坏不能防止、损失不可避免的客观情况。


点击查看答案


139、判断题  招标投标法规定不得以低于成本价参与投标竞争。其中成本价指的是行业平均成本价。


点击查看答案


140、单项选择题  建设工程勘察合同法律关系的客体是指（）

A、物
B、智力成果
C、行为
D、财


点击查看答案


141、单项选择题  FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指（）

A、完成合同内注明的全部工程的时间
B、完成合同内外全部工程的时间
C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期
D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期


点击查看答案


142、单项选择题  施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，按顺序进行解释。下列排序中正确的是（）

A、合同协议书、通用条软、专用条款
B、中标通知书、专用条款、协议书
C、中标通知书、专用条款、投标书
D、中标通知书、专用条款、标准


点击查看答案


143、问答题  

某项建设施工合同，在合同工程即将竣工的时刻，被当地有管辖权的法院，以承包人未经业主的同意，擅自将主体工程的施工工作分包给不具备相应资质等级的第三人施工为理由，宣布为无效合同。但该工程施工不属于施工质量低劣到已经无法补救，也不会对社会公共利益形成危险，也不属于严重违反国家有关规划、计划、规定等情形。
按照合同法，在接到法院的宣判后，该工程的施工应当立即停止，并应当在监理工程师的主持下依法结算账目，履行签发最终支付证书的手续。请问，按照合同法，法院宣布为无效合同的理由是否成立？可不可以不经过法院就直接由业主宣布为无效合同呢？这项工程是应该予以拆除恢复原状，还是应当判归业主所有并折价补偿处理呢？如果是判作予以拆除恢复原状，那么所造成的经济与工期损失由谁承担、怎样承担？如果判归业主所有并折价补偿，应如何折价结算？


点击查看答案


144、单项选择题  在下列对工程实施过程中风险责任的的划分中，（）不属于业主的风险。

A、特殊风险，包括战争、革命等
B、经济方面的风险
C、单价的报价风险
D、工程还未办理正常移交手续，业主提前使用造成工程的损害或损失


点击查看答案


145、判断题  由招标人主持开标。出席开标的应有全体投标人的代表、业主各职能部门负责人、项目主管单位领导、政府主管招标机构、审计机关等的代表。如果投标人不参加或不派代表参加开标会，将构成“废标”的理由。


点击查看答案


146、判断题  承包人应当像对待自己、自己的职工、工作人员的行为、工作疏忽和违约一样对待任何分包人、分包人的职工、工作人员的行为、工作疏忽和违约负责。


点击查看答案


147、单项选择题  如果监理工程师对整个合同工程中的任何部分工程签发了部分工程的移交证书，则业主从签发部分工程移交证书之日起承担（）。

A.对整个工程的照管
B．在整个工程的移交证书签发前业主不承担对任何工程的照管
C．应当承担起对该部分工程的照管责任
D．承担待完扫尾工程的照管


点击查看答案


148、多项选择题  按照合同法的规定，合同的形式表述错误的是（）。

A、当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式
B、当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式
C、法律规定采用书面形式当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立
D、数据电文是书面形式的一种
E、合同书分为标准合同书和一般合同书


点击查看答案


149、判断题  以特定物为标的的要约有时可以向多家单位发出，例如施工招标，业主可以向多家单位发售招标文件。


点击查看答案


150、单项选择题  招标人隐瞒工程的真实情况下所签订的施工承包合同，应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


151、多项选择题  监理单位应严格按（）所授权的职责范围、以及按（）中明确的各项内容执行（参考公路工程监理规范第2.4.1款）。其具体内容列在（）中。

A．业主与监理单位签订的委托监理服务合同
B．业主与承包人签订的施工承包合同文件
C．监理工程师与承包人签订的监督管理合同
D．在施工承包合同的投标书附录
E．在委托监理服务合同的附件A


点击查看答案


152、单项选择题  施工合同的担保合同属于（）

A、从合同
B、主合同
C、分包合同
D、有偿合同


点击查看答案


153、多项选择题  根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是（）。

A、保证
B、抵押
C、留置
D、质押
E、定金


点击查看答案


154、多项选择题  投标单位有以下行为时，（）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。

A、通过资格预审后不投标
B、不参加开标会议
C、中标后拒绝签订合同
D、开标后要求撤回投标书
E、不参加现场考察
F、不接受招标人按规定对其投标价算术错误的修正


点击查看答案


155、单项选择题  （）才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。

A、中间支付证书
B．工程交工证书
C．缺陷责任终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单


点击查看答案


156、单项选择题  监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现（）。

A、承包人无权得到该项工作的付款
B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定
C．业主给予承包人一定的补偿
D．承包人有权得到该项工作的付款


点击查看答案


157、判断题  工程一切险的保险费用应由业主单方面承担。


点击查看答案


158、多项选择题  对违反合同者追究责任时，实行：（）

A、违约金、定金并用原则；
B、以补偿性为原则；
C、过错原则；
D、因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任；
E、严格责任原则。


点击查看答案


159、多项选择题  根据FIDIC合同条件，由承包人承担工程暂停增加费用的情况有：（）。

A、工地气候恶劣所造成的不超过7（不同范本天数会略有差异）天的停工
B、政治风险
C、因承包人的施工方法不当引起的工程暂停
D、承包人为了本工程或其和其任何部分的安全采取技术措施而所需的停工。
E、监理工程师的过失


点击查看答案


160、判断题  对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。


点击查看答案


161、多项选择题  为填写的投标报价，FIDIC合同条件规定了一个计价的基准日期，称之为“投标报价的基期”，他是：（）。

A、投标截止日前的第二十八天的当日；
B、由投标人选择的计价的基准日期；
C、认为报价中的材料、人工、机械使用等费用是以这一天的价格为准的；
D、投标截止日当日；
E、投标报价中应当包括了工程所在国家、地方政府在这一天以前公布的、所有应有承包人交纳的关税、税收、规费等在内的


点击查看答案


162、多项选择题  按照计价方式不同，施工合同分类类型有（）。

A、总价合同
B、风险合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
E、无利润合同


点击查看答案


163、多项选择题  当事人承担违约责任的方式（）。

A、变更合同
B、撤销合同
C、赔偿损失
D、继续履行合同
E、采取补救措施


点击查看答案


164、单项选择题  监理合同中不包括（）内容。

A、保障业主权益的条款
B、保障承包商权益的条款
C、保障监理单位权益的条款
D、违约责任的条款


点击查看答案


165、多项选择题  采用邀请招标方式选择施工承包人时，业主在投标阶段的工作包括（）。

A、发布招标广告
B、发出投标邀请函
C、进行资格预审
D、组织现场考察
E、召开标前答疑会


点击查看答案


166、判断题  标有单价的工程量清单是办理中期支付和结算的依据。


点击查看答案


167、多项选择题  关于定金以下表述正确的为（）。

A、定金是作为债权的担保
B、定金就是预付款
C、给付定金一方不履行约定债务的，无权要求返还定金
D、收受定金一方不履行约定债务的，原价返还定金
E、定金数额不得超过主合同标的额的10％


点击查看答案


168、判断题  投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等。


点击查看答案


169、问答题  

我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程，招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米，开工后，经工程师检查，该砂不符合要求，承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂；而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工：4月22日至26日承包人设备故障，工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人，5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨，造成5月11日至14日该地区的供电全面中断。合同中相关内容如下：
⑴通用条件：
11.1在承包人送递标书前，业主应使承包人得到由业主根据有关该项工程的调查所取得的水文及地表以下状况的资料，但承包人对他自己就上述资料的解释负责；……
12.1应该认为承包人在投标前对其报价的正确性与完备性已经查明；
45.1任何工程如无工程师的许可，均不得在夜间或星期日或当地公认的休息日施工。……
⑵专用条件：45.1删除通用条件中第45.1款中的星期日。5月1日～5月3日为法定假期。
⑶投标书附件中规定：竣工拖期违约损失偿金为人民币5万元/日。

由于采砂距离增大，承包人在工程师指令下达的第三天，提出了将原用砂单价提高5元/立方的索赔要求。理由是：①受到实际损失，②损失是由业主提供的资料不准引起，③这是属于有经验的承包人无法预见的，④不属于承包人承担的风险，⑤索赔要求提出的时间符合要求。
⑴你认为上述（）理由是不正确或不合理。
⑵该项索赔要求应该批准吗？为什么？


点击查看答案


170、多项选择题  下列合同和施工承包合同有主从关系的是（）。

A．勘察设计合同
B．履约担保合同
C．监理服务合同
D．设备安装合同


点击查看答案


171、单项选择题  承包人在隐蔽工程覆盖之前应该（）。

A．请业主检查
B．请监理工程师检查
C．自我检查
D．请质监站监督人员检查


点击查看答案


172、多项选择题  FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（）

A．指定另一分包商
B．修改分包合同条款
C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作
D．解除合同


点击查看答案


173、单项选择题  合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同过程中发生违约后，（）

A、未违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B、违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任。


点击查看答案


174、单项选择题  根据交通部公路工程国内招标文件范本的规定，保留金的处理方式是（）。

A．在签发移交证书后立即全部退还
B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半


点击查看答案


175、单项选择题  监理工程师的职责和权力是由（）所规定的。

A．委托监理合同
B．《合同法》与《招标投标法》共同赋予的
C．招标投标法
D．施工承包合同
E．施工承包合同与委托监理合同共同赋予的 
F．合同法


点击查看答案


176、单项选择题  如果属于重点工程公开招标，但是在参加投标的单位少于3家的情况下签订的合同，该合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


177、多项选择题  在施工合同中，下列（）工作应由承包人完成。

A、保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
B、临时用地、占道申报批准手续
C、提供工程地质报告
D、土地征用和拆迁
E、提供相应的工程进度计划及进度统计报表


点击查看答案


178、判断题  在建设工程施工承包合同中，业主是权利主体，承包商是义务主体。


点击查看答案


179、单项选择题  代理是一种民事法律行为，通常分为以下哪三种类型（）。

A、法定代理、指定代理、合法代理
B．委托代理、委派代理、民间代理
C、委托代理、法定代理、民间代理
D．委托代理、法定代理、指定代理


点击查看答案


180、多项选择题  办理交工结算的条件是（）。

A．工程已全部完工
B．已签发移交证书
C、已签发缺陷责任证书
D．基本完工


点击查看答案


181、单项选择题  FIDIC合同条款中的“工程设备”是指（）。

A．承包人的施工机械
B．施工中待安装到永久工程中的设备
C．承包人的所有装备
D．承包人用于工程试验检测的设备


点击查看答案


182、多项选择题  以下（）是招标人有权不予受理的投标文件。

A．逾期送达的或者未送达指定地点的
B．未按招标文件的规定格式填写，内容不全、字迹模糊无法辨认的
C．开标以前递交了“降价信”的
D．投标人的名称与组织结构与资格预审时不一致的的


点击查看答案


183、判断题  对于任何分包人，分包人的代理人，雇员或工人的行为，违约或疏忽，承包人可以不负责。


点击查看答案


184、单项选择题  与承包人编制工程量清单无关的内容有（）。

A．质量规定
B．技术规范
C．设计文件
D．计量支付办法


点击查看答案


185、判断题  非关键线路的图纸迟交一定可以延期。


点击查看答案


186、多项选择题  保证合同的当事人是（）。

A、权利人
B、义务人
C、保证人
D、公证部门


点击查看答案


187、判断题  符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。


点击查看答案


188、单项选择题  对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可来用（）合同。

A、单价
B、总价
C、成本加酬金
D、计划价格


点击查看答案


189、判断题  一般情况下，指定分包商应获得的款项由业主直接支付。


点击查看答案


190、单项选择题  施工承包合同的合同价格是指（）

A．承包人的投标价
B．评标中经算术修正后的价格
C．评标价
D．中标通知书中所列出的中标价


点击查看答案


191、多项选择题  根据《公路工程国内招标文件范本》的规定，办理保险时以合同双方名义办理的保险有（）。

A、工程一切险
B、货物运输险
C、监理人员意外伤害险
D、承包人人员意外伤害险
E、第三方责任险


点击查看答案


192、判断题  按计价方式的不同，施工承包合同有总价合同、单价合同、成本加酬金合同等多种类型。


点击查看答案


193、单项选择题  FIDIC条款中对合同拥有解释权的是（）

A、承包商
B、业主
C、第三方
D、监理


点击查看答案


194、多项选择题  在不安抗辩的条款中：“先履行债务的当事人有确切的证据证明后履行的一方丧失履约能力”一句中的“丧失履约能力”是《合同法》第六十八条所规定的下列情形中的（）。

A．经营状况严重恶化
B．转移财产、抽逃资金，以逃避债务
C．丧失商业信誉
D．有丧失或者可能履行丧失履行债务的其他情形


点击查看答案


195、单项选择题  《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为（）个月。

A．12
B．24
C．18
D．30


点击查看答案


196、判断题  设置缺陷责任期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。


点击查看答案


197、判断题  工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。


点击查看答案


198、多项选择题  在《合同法》的条款中，有些条文使用了“一般包括”，这样用词的目的是（）。

A．说明这些条款是强制性的，如果不依照这些规定的话，国家就要主动进行干预
B．可以帮助当事人防止因缺少某些条款而导致出现合同漏洞
C．说明这些条款是倡导性的，可以由合同当事人自由选择
D．没有特别的意义


点击查看答案


199、单项选择题  FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（）日为标志。

A、工程接收证书签发
B、颁发履约证书
C、“结清单”生效
D、提交竣工报表


点击查看答案


200、单项选择题  根据FIDIC条款，施工期间出现的下列损失中，由业主承担赔偿的损失是（）。

A．工地材料遭受盗窃的损失
B．已完工程受到人为破坏的损失
C．因气候原因造成的停工窝工损失
D．人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失


点击查看答案


201、多项选择题  凡经过交工验收认为质量合格的工程，监理工程师均应当在验收工作完毕后的第14天内签发移交证书。移交证书签发后即应办理将工程移交给业主的手续。在工程移交以后（）。

A．承包人就已经完成了他的全部合同义务
B．从交工之日起，本工程即进入缺陷责任期
C．除未完的扫尾工作外，承包人不再负责对本工程的照管和维护
D．认为承包人所施工的工程已经被批准


点击查看答案


202、单项选择题  监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成业主经济损失的，应（）。

A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．双方事后协商确定
E．不承担责任


点击查看答案


203、判断题  迟延履行是违约形态的一种类型。


点击查看答案


204、单项选择题  根据FIDIC条款，如果承包商未能办理工程保险，则业主可以去办理，并认为其费用（）。

A．由仲裁机构确定
B．业主承担
C．业主和承包商共同承担
D．承包商已经计入合同报价之中，应在支付中扣回


点击查看答案


205、多项选择题  当事人在合同被确认是无效合同以后（）。

A、不得依据合同继续履行
B、如果履行合同，应当承担违约责任
C、不承担不履行合同的违约责任
D、如果合同对双方当事人有利益，可以继续履行


点击查看答案


206、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括（）

A、不利于施工的自然条件
B、招标文件未说明的污染物影响
C、不利的气候条件
D、招称文件未提供的地质条件
E、战争或外敌人侵


点击查看答案


207、单项选择题  监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择

A、能力
B、人员
C、设备
D、报价


点击查看答案


208、多项选择题  以下符合《交通部公路工程国内招标文件范本》中，关于因人工、机械使用和材料价涨落进行调价的规定的是（）。

A．合同工期长于24个月以上的
B．合同工期长于18个月以上的
C．按调价公式进行调价
D．在合同执行期间，应每年对合同价格进行一次调整
E．合同价格在投标所在当年不做调整


点击查看答案


209、多项选择题  业主对监理单位履行合同义务的监督包括（）。

A、监理单位分包或转让合同权利和义务必需经过业主的书面同意
B、开始履行合同时必需向业主报送总监理工程师及监理机构主要成员名单，当需更换主要监理人员时应经业主同意
C、业主有权要求更换不合格监理人员
D、由于施工单位原因导致竣工延误可视为监理单位失职
E、监理单位每月均需向业主递交监理月报


点击查看答案


210、问答题  某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 “在做标期间，对某投标人提出的问题，业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”，请问是否正确？


点击查看答案


211、判断题  标底编制的方法是概预算编制法。


点击查看答案


212、判断题  业主与承包人签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其购买招标文件费用。


点击查看答案


213、判断题  采用评标价法评标时应以投标价最低为最优投标书。


点击查看答案


214、单项选择题  根据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原则是（）。

A．工程量减少，则单价提高
B．工程量增加，则单价提高
C．工程量增加，则单价降低
D．单价偏高，则予以降低，反之提高


点击查看答案


215、单项选择题  FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（）

A、工程师对争议事项作出决定
B、双方友好协商
C、申请仲裁
D、提起诉讼


点击查看答案


216、单项选择题  甲公司于10月6日向乙企业发出签订合同的要约信函，10月9日乙企业收到甲公司声明该要约作废的传真。10月11日乙企业收到甲公司的要约信函。甲公司发出传真声明作废的行为属于（）。

A．要约失效
B．要约生效
C．要约撤回
D．要约撤销


点击查看答案


217、单项选择题  订立合同时，承诺人做出有效的承诺，必须是（）。

A．第三人完全接受要约条件
B．承诺人不定期地做出承诺
C．完全接受要约条件
D．承诺人可附有实质性变更的答复


点击查看答案


218、判断题  支付意味着工程已被业主接收或批准，工程以后由业主负责。


点击查看答案


219、多项选择题  委托合同可以分为有偿委托合同和无偿委托合同。委托监理合同属于（）合同。对于有偿委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人（）赔偿损失。

A．有偿委托
B．无偿委托
C．不可以请求赔偿损失
D．可以请求赔偿损失


点击查看答案


220、判断题  当监理工程师书面通知承包商工程变更，承包商才执行变更的工程。


点击查看答案


221、多项选择题  如果交工验收时，验收合格，监理工程师也已经如期签发了移交证书，但是由于业主方面的原因，工程不能立即移交给管理单位管理并保养时，其处理办法是（）。

A．承包人应从规定期限最后一天的次日起继续对工程代为照管与养护，但由业主承担工程照管和养护费用
B．由监理工程师与承包人和业主协商后，确定工程照管和养护费用补偿额，并加到合同价格上
C．由业主自行解决，承包人概不负责
D．由承包人继续照管与养护，并承担照管养护费用


点击查看答案


222、判断题  不管什么合同范本，所规定的资格预审方法，都是采用综合评分法进行评审的。


点击查看答案


223、单项选择题  一般分包应当与承包人签订分包合同，指定分包应当是（）。

A．与业主签订指定分包合同对业主承担合同责任
B．业主签订指定分包合同，但对承包人承担分包合同的责任
C．与承包人签订分包合同，但对业主承担分包合同的责任
D．与承包人签订分包合同，并对承包人承担分包合同的责任


点击查看答案


224、多项选择题  受要约人变更（），被视为对要约的实质性变更。

A、合同标的、数量、质量
B、合同价款或者报酬
C、合同履行期限、履行地点和方式
D、违约责任
E、解决争议方法


点击查看答案


225、判断题  指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内。


点击查看答案


226、多项选择题  下列（）强制性投保的保费应填写在工程量清单的第100章中，列为单独支付的细目，在评标时作为非竞争性报价处理，在支付时将凭保单按实支付。

A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险


点击查看答案


227、多项选择题  根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有（）。

A、土地的恶劣气候
B、监理工程师的过失
C、政治风险
D、工程的施工方法不当
E、施工安全原因


点击查看答案


228、单项选择题  工程一切险中的意外事故，包括火灾和（）或飞机坠毁。

A、地震
B、雷击
C、地崩
D、飞行物体坠落


点击查看答案


229、多项选择题  《公路工程国内招标文件范本》技术规范中要求承包人在工程现场周围配备哪些必要的（）标志牌。

A、警告与危险标志
B、安全与控制标志
C、指路标志与标准的道路标志
D、施工标段牌
E、公司广告牌


点击查看答案


230、单项选择题  承包人应密封的投标文件内容有（）。

A．投标文件的全部内容
B．投标书及投标保证书
C．已标价的工程量清单
D．法人委托书


点击查看答案


231、判断题  我国《合同法》规定履约违约实行的是过失责任原则。


点击查看答案


232、判断题  FIDIC条款中规定监理工程师有随时掌握承包人的人员情况与设备损毁情况的义务，有权指令撤换其中的“不合格”者。


点击查看答案


233、单项选择题  因不可抗力致使监理合同不能履行或部分履行，责任和损失的担负原则：

A、业主负全责
B、监理负全责
C、各负其责
D、施工方负全责


点击查看答案


234、单项选择题  世行贷款公路项目主要采用（）

A、成本加酬金合同
B、总价合同
C、单价合同
D、设计施工总承包合同


点击查看答案


235、判断题  委托监理服务合同按双方签署的合同协议书上注明的时间终止；按照委托监理服务合同的规定结清监理服务费用后自然失效。


点击查看答案


236、判断题  损害赔偿是违约责任的主要方式。


点击查看答案


237、问答题  

某隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包商指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失。
试问承包商提出的索赔成立否？为什么？


点击查看答案


238、判断题  在承包商未提出最后一个延期申请时，监理工程师批准的延期时间都在暂定的延期时间。


点击查看答案


239、单项选择题  双方代理行为、自身代理行为都属于（）行为。

A．有效代理
B．无效代理
C.无权代理
D．有权代理


点击查看答案


240、多项选择题  以下那几项事务是FIDIC《土木工程施工合同条件》中所规定必须由工程师代表（国内称为总监）亲自处理不得委托他人的，（）

A、发布开工令
B、处理承包人违约
C、指示“暂定金额”开工
D、特殊风险的处理
E、隐蔽工程验收


点击查看答案


241、单项选择题  因重大误解所订立的合同应属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


242、多项选择题  业主与承包商签订的施工承包合同，条款内容必须符合（）等的有关规定。

A、中华人民共和国合同法
B、企业内部制定的规章
C、工矿产品购销合同条例
D、建设工程施工合同管理办法
E、当地政府有关部门颁布的法规


点击查看答案


243、多项选择题  公路工程施工招标，可以对某个建设项目一次招标，也可以根据（）进行招标，不得将招标工程化整为零或者以其它方式规避招标。

A、不同专业、不同实施阶段
B、分标段、分阶段
C、按施工队伍多少，分阶段
D、按施工队伍规模大小分阶段


点击查看答案


244、判断题  委托合同终止时，监理单位应当向业主报告委托事务的结果。


点击查看答案


245、判断题  未经法定代表人或其授权的代理人签字，或未加盖投标人印章的资格预审申请文件是无效的。


点击查看答案


246、单项选择题  委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。

A、以代理人的名义与对方谈判
B．商签的合同内应有代理人权利义务条款
C．代理人在合同谈判中基于授权范围自主地提出自己的要求
D．合同生效后，委托人和代理人共同履行合同


点击查看答案


247、单项选择题  当事人对仲裁协议的效力有异议的解决办法为（）。

A．必须请求仲裁委员会决定
B．必须请求人民法院决定
C．由第三人出面调解
D．一方请求仲裁委员会，另一方请求人民法院的，由人民法院裁定


点击查看答案


248、多项选择题  缺陷责任期内，下列工作中（）仍是承包人的义务。

A、修复因施工所引起的工程缺陷
B、施工期内未完成的剩余工程施工
C、工程照管
D、可能出现的变更工程施工
E、进行 风险投保


点击查看答案


249、单项选择题  （）才是证明承包人所施工的工程已被批准的惟一文件。

A．中间支付证书
B．工程移交证书
C．缺陷责任期终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单


点击查看答案


250、单项选择题  任何投标人对于一个合同有一次而且只能有一次投标机会，如果投标人先以自己的公司投了一次标，然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标，则：（）

A、以自己公司的名义所投的标有效，以联营体的名义所投的标作废；
B、以联营体名义投的标有效，以自己公司名义的投标文件被拒绝；
C、以上两次投标都将被拒绝；
D、以上两次投标都有效；


点击查看答案


251、单项选择题  没有经过公证的合同一般认为（）。

A、是无效合同
B、是可撤销合同
C、是效力待定合同
D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同


点击查看答案


252、多项选择题  须经监理工程师审批的承包人的分包行为有（）。

A．工程某一部分的分包
B．按照技术规范的要求购买材料
C．材料与设备的加工分包
D．劳务分包


点击查看答案


253、单项选择题  因招标人与个别投标人恶意串通、内定中标人而签订的施工承包合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


254、单项选择题  监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇佣的那些工作不能胜任，或玩忽职守、工作不负责任的人员。上述已经被撤换的人员（）。 工作。

A、不可以在原岗位上，但可以调换到其他岗位上使用；
B、经教育、整改后由项目经理决定其是否方可以重返原岗位继续工作；
C、应当永远离开本合同工程，不得继续留用；
D、未经监理工程师的同意不得重新回到本合同工程


点击查看答案


255、多项选择题  我国招标投标法规定的法定招标方式有哪两种（）。

A、公开招标
B、议标
C、内部招标
D、邀请招标


点击查看答案


256、多项选择题  在监理工程师出具材料预付款支付证书之前，承包人还应承诺，从收到材料预付款时起，（）。

A．这些材料的照管划归给了业主
B．支付材料预付款，不能解释为对有关材料的批准
C．这些材料的所有权划归业主所有
D．材料用于工程后，材料预付款将由业主在月支付中扣回


点击查看答案


257、多项选择题  施工合同规定，变更合同价款的方法有（）。

A、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款
B、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款
C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
D、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
E、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行


点击查看答案


258、多项选择题  下列各项中属于要约邀请的有（）。

A．招标公告
B．内容确定具体并表明受约束意思的商业广告
C．招标说明书
D．寄送的价目表


点击查看答案


259、多项选择题  FIDIC合同条件内规定，业主和承包商对合同的履行发生争议时，解决的方式包括（）。

A、当事人双方协商
B、工程师确定
C、建设行政主管部门调解
D、争端裁决委员会决定
E、仲裁机构裁决


点击查看答案


260、多项选择题  工程质量应当达到合同约定的质量标准，下列（）可作为质量评定标准。

A、国家的质量检验评定标准
B、施工所在地的地方质量检验评定标准
C、专业的质量检验评定标准
D、承包人制定的质量检验评定标准
E、业主制定的质量检验评定标准


点击查看答案


261、多项选择题  交通部规定业主或业主委托的设计单位应根据对本合同工程的勘察所取得水文、地质、气象和料场分布等资料汇编成“参考资料”，作为招标文件的附卷，随招标文件一起发行，但参考资料的性质是（）。

A．构成招标文件的组成部分
B．不构成招标文件的组成部分，但是要构成合同文件的组成部分
C．不构成招标文件的组成部分，也不构成合同文件的组成部分，但对投标有重大的参考意义
D．仅供投标人在投标时参考，所以称其为“参考资料”，对投标没有任何约束力
E．业主和委托勘察设计单位应对其提供的参考资料的真实性负责，承包人则应对他自己就上述参考资料所做出的解释或推论负责
F．业主和委托勘察设计单位应当对参考资料承担一切责任


点击查看答案


262、多项选择题  订立施工合同应具备的条件包括（）。

A、工程项目已列人年度建设计划
B、具备了施工所需的设计文件和技术资料
C、初步设计已经批准
D、施工图设计已经批准
E、建设资金和主要建筑材料设备来源已落实


点击查看答案


263、单项选择题  监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交（）。

A、清账书
B．最后结账单
C．竣工报表
D．竣工报表


点击查看答案


264、多项选择题  合同解除包括（）。

A、自愿解除
B、强制解除
C、约定解除
D、法定解除


点击查看答案


265、判断题  凡是违反法律法规强制性规定的合同，才能由当事人判定该合同为无效合同。


点击查看答案


266、问答题  

某建设项目的业主于2002年3月15日发布该项目施工招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工单位必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定：工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。
开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。

评标的程序有哪些？


点击查看答案


267、多项选择题  《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中（）是错误的。

A、联动无负荷试车，由承包人组织试车
B、单机无负荷试车，由工程师组织试车
C、由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延
D、试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工


点击查看答案


268、判断题  建设工程合同包括工程勘察、设计、施工和监理合同。


点击查看答案


269、判断题  订立合同协议书并收到履约保函后，业主即应尽快将投标保证金退还未中标的投标者，而中标的投资者不需要立即退还。


点击查看答案


270、多项选择题  “投标预备会”又称“标前会”，与现场调查常常安排在同一时间进行，召开投标预备会的目的是（）。

A．由招标人统一带领所有购买了招标文件的投标人“领看现场”
B．进行合同谈判
C．进行设计的技术交底
D．针对投标人提出的关于招标文件的问题进行一次集中的口头澄清


点击查看答案


271、判断题  建设工程合同应当采用书面形式。


点击查看答案


272、单项选择题  公路工程施工中，当施工工地距居民住宅区距离小于150米时，承包人不得在夜间安排噪声超过（）的机械施工。

A、45dB；
B、55dB；
C、75dB；
D、85dB。


点击查看答案


273、判断题  合同生效是属于合同履行阶段的，它所表达的法律意义是：“当事人从合同生效的时刻开始履行合同义务、实现合同目的，凡是在合同生效以后的违约行为都属于履约违约行为”。


点击查看答案


274、判断题  项目主管单位有权要求招标人编制标底，并可以强制招标人报审其所编制的标底。


点击查看答案


275、判断题  《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)中的"工程师”是指业主为实施本合同委托的承担本合同工程监理工作的独立法人。


点击查看答案


276、单项选择题  工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）

A、工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B、工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C、顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
D、工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担


点击查看答案


277、单项选择题  无权代理人所签订的合同应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


278、判断题  只有人民法院才有权力对合同依法进行撤销，使已经生效的合同归于无效。


点击查看答案


279、单项选择题  评标委员会应由（）负责组建。

A．项目主管部门
B．建筑市场的主管部门
C．招标人
D．工程监理单位


点击查看答案


280、多项选择题  下列中的（）是属于无效合同

A、违反法律，法规和国家有关规定的合同
B、采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同
C、代理人超越代理权限签订的合同或以被代理人的名义同自己或者同自己所代理的其他人签订的合同
D、违反国家利益或社会公共利益的经济合同
E、工程分包合同


点击查看答案


281、多项选择题  附条件的合同中的条件应符合（）。

A、条件必须是将来发生的不确定的事实
B、条件不得与合同的主要内容相矛盾
C、条件必须是当事人约定而不是法定的
D、条件必须合法
E、条件是必然会实现的预期事件


点击查看答案


282、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，（）是承包商应该完成的工作。

A、发出索赔意向通知
B、提出索赔报告
C、审查索赔报告
D、作好现场同期记录
E、审查索赔处理


点击查看答案


283、问答题  施工索赔有何法律特征？监理工程师处理施工索赔的原则是什么？


点击查看答案


284、单项选择题  “招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同”，应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


285、多项选择题  代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应（）

A、以自己的名义签定合同
B、与第三方商签过程中独立地表示自己的意志
C、在授权范围内单独与第三方谈判合同
D、在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务
E、在合同内约定委托人和第三方的权利义务


点击查看答案


286、单项选择题  具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，撤销权消失。

A．3个月
B．6个月
C．1年
D．2年


点击查看答案


287、多项选择题  下列选项中导致合同终止的选项为（）。

A、甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期
B、甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存
C、甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务
D、甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除
E、甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并


点击查看答案


288、多项选择题  合同法律体系包括（）等有关法律文件。

A、国家颁布的合同法律
B、国务院颁布的合同行政法规
C、国务院直属部委颁布的合同部门章程
D、地方政府颁布的合同地方性法规
E、企业制定的规章制度


点击查看答案


289、多项选择题  施工承包合同，凡是在已经履行或履行完毕后，被确认为无效合同的，在下列违约方应当承担的违约责任方式中，（）是符合规定的。

A．停止履行
B．赔偿损失
C．恢复原状、返还财产
D．继续履行、返还定金、处罚违约金
E．折价补偿
F．追缴财产、收归国有


点击查看答案


290、单项选择题  某合同施工中发生洪水灾害造成下列损失，根据FIDIC条款，承包人应承担的损失是（）。

A．现场施工用材料遭受的损失
B．承包人的施工机械遭受的损失
C．已完工程遭受的损失
D．在建工程遭受的损失
E．是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失


点击查看答案


291、单项选择题  双方签署的监理合同内写明的合同金额是指（）的酬金。

A、正常监理工作
B、附加监理工作
C、额外监理工作
D、包括正常，附加和额外监理工作


点击查看答案


292、问答题  在哪几种情况下，不能免除当事人的违约责任？


点击查看答案


293、单项选择题  当经济法律事实的产生是以当事人的主观意志为转移的时候，法律上称这种经济法律事实为（）。

A．行为
B．事件
C．实效
D．机会


点击查看答案


294、判断题  当使用交通部《公路工程国内招标文件范本》(2004年版)时，投标价越接近标底越容易中标。


点击查看答案


295、多项选择题  分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令

A、业主直接送达
B、工程师直接送达
C、工程师代表直接送达
D、承包商代表直接送达
E、经承包商代表确认工程师发布


点击查看答案


296、判断题  工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。


点击查看答案


297、多项选择题  施工合同条件所规定的履约担保形式有（）。

A．履约保证金
B．预付款保证金
C．保留金
D．留置权
E．定金
F．违约金


点击查看答案


298、问答题  如果某公路工程施工承包合同，执行的是世界银行国际竞争性招标文件范本（CMBD版本），在施工期间，由于承包人自己承运的大型施工机械与临时工程等进场时将运输途中的一座公路小桥压坏，当地公路主管因此找到业主，要求予以赔偿，业主为此要求监理工程师按照合同提出处理意见。请你列举合同条件在哪一条上规定如何分清情况分别处理的原则，并回答本案例应当如何处理。


点击查看答案


299、多项选择题  以下属于要约必须具备的要件的是（）。

A．要约的内容必须具体明确
B．要约一经发出，在要约的有效期内要约人不得反悔
C．必须表明，一旦经“受要约人”承诺后，要约人就必须与“受要约人”签订合同
D．要约必须是向特定的对象发出的


点击查看答案


300、多项选择题  按照FIDIC合同条件的规定，在（）期限内承包商都有权提出索赔

A、合同签字日到发布开工令日
B、开工令日到颁发工程移交证书日
C、颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任书日
D、颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E、结清单生效日之后到提出合同争议日


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：食品科学技术：酿酒工艺学考试试..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询