当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程试题预测（强化练习）
2020-09-10 04:31:10 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  机电工程厂房(车间)基础施工测量的重点是()

A.混凝土柱子基础
B.钢柱基础
C.混凝土杯形基础
D.围墙基础


点击查看答案


2、单项选择题  根据《中华人民共和国电力法》的规定，电压在()的架空电力线路保护区，导线边缘向外侧延伸的距离为l0m。

A.1～10kV
B.35～110kV
C.154～330kV
D.500kV


点击查看答案


3、单项选择题  管道保温作业正确的做法是（）。

A.传热管道与管道间的空隙应填充（不得）材料 
B.用钢带绑扎保温层，每节管壳至少绑扎一（二）道 
C.阀门的保温应采用可拆卸式结构 
D.两层保温预制块的接缝要对齐（错缝）


点击查看答案


4、多项选择题  技术测量中，主要形状误差有()。

A.圆锥度
B.直线度
C.平面度
D.圆度
E.圆柱度


点击查看答案


5、单项选择题  大型原油罐绝热层施工中，依托焊接在罐壁上的保温支架，将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是（）

A.拼砌法
B.充填法
C.捆扎法
D.粘贴法


点击查看答案


6、单项选择题  高程控制网的测量中，采用水准测量法时要求一个测区及其周围至少应有()个水准点。

A.1
B.2
C.3
D.5


点击查看答案


7、单项选择题  每组垫铁的块数不宜超过()块。

A.3 
B.4 
C.5 
D.6


点击查看答案


8、填空题  盘、柜安装在震动场所，应按设计要求采取（）。


点击查看答案


9、单项选择题  下列文件中，属于机电工程注册建造师签章的合同管理文件是（）。

A.工程项目安全生产责任书 
B.分包单位资质报审表 
C.总进度计划报批表 
D.工程款支付报告 


点击查看答案


10、单项选择题  用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具是()。

A.兆欧表 
B.液体流量计 
C.样板 
D.万用表


点击查看答案


11、单项选择题  玻璃纤维（）

A、由SiO2玻璃制成
B、在所有纤维中具有最高的比弹性模量
C、其强度比整块玻璃差
D、价格贵、应用少


点击查看答案


12、问答题  

机电工程项目采购阶段项目管理的任务案例分析题
1．背景
某公司中标承担一项大型铝冶炼厂建设总承包管理，项目部为了提高管埋质量，确保履行总承包合同的各项承诺，在开工前对 全体管理人员进行了培训和考试测评。培训中明确提出各项管理要求，包括施工进度计划实施应建立的机制等，各个环节要闭口，各种指令发出，经过实施要有反馈，对反馈要有处理意见，实行闭环控制。对质量监督管理人员指明了质量监督管理工作的路径。
在工程建设中发生了下列两个事件：
事件一：分包单位将承包工程中的真空泵房单机无负荷试运行方案报总承包单位审查批准后，为抢进度，当即要求作业人员上岗通电开机，被总承包单位技术、安全管理部门制止，要求纠正。
事件二：工程中需使用大量各种类型的紧固件，总价相对不大，总承包单位物资供应部门打算采用直接采购方式进行采购，被项目经理制止，要求改正。
2．问题
(1)施工进度计划的实施应建立什么机制？说明理由。
(2)以安全管理为例，说明总包、分包之间的闭口管理流程。
(3)为提高工程建设质量，改善质量监督管理工作，项目部提出什么样的路径？
(4)总包单位技术、安全部门为什么制止分包单位实施真空泵房单机无负荷试运行？
(5)项目经理为什么要求改正紧固件的采购方式？


点击查看答案


13、单项选择题  用气体为介质进行气压强度试验，试验压力一般为设计压力的()倍，气压试验危险性很大，应采取措施确保安全。

A.1 
B.1.15 
C.1.25 
D.1.35


点击查看答案


14、单项选择题  下列设备中，不属于用电设备的是（）。

A.低压配电柜 
B.电动机 
C.电加热器 
D.照明灯具


点击查看答案


15、单项选择题  碳素结构钢按照()的下限值将其分为Q195、Q215、Q235、Q275四个级别。

A．导电率
B．屈服强度
C．可塑性
D．耐磨性


点击查看答案


16、问答题  

某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程，新生产线与原生产线相距不到lOm，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装;电气及自动化仪表安装;一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装;煤粉仓及煤粉输送管道保温;无负荷调整试运转。
项目部组建后立即着手下列工作：
(1)根据工程内容安排各专业的施工顺序。
(2)根据本工程的特点分析紧急状态并制订应急预案。
(3)制订球磨机吊装方案。球磨机简体单重50t，安装高度1.2m，拟罨用90t汽车吊吊装，在现场许可的合适工况条件下90t汽车吊吊装能力为52t。
(4)制订安装质量保证措施和质量标准，其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求：在垫铁安装方面，每组垫铁数量不得超过6块，平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放，最厚的放在最下层，最薄的放在最顶层，安装找正完毕后，最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移位。
(5)制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高20m，故组对成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔，并采用36V安全行灯作为内部照明。
问题：
1.安排本工程的施工顺序。
2.本安装工程中的紧急状态主要应包括哪些?
3.通过吊装载荷计算，说明球磨机吊装方案是否可行。
4.纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题。
5.煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患?为什么?应采取哪些解决措施?


点击查看答案


17、单项选择题  低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值一般用()V摇表测量。

A.500 
B.1000 
C.1500 
D.2000


点击查看答案


18、单项选择题  焊接工艺评定报告应由单位()批准。

A.总工程师
B.专业工程师 
C.质量负责人
D.技术负责人


点击查看答案


19、单项选择题  检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采取目视检查的是（）。

A.针孔 
B.气泡 
C.粘结力 
D.透底


点击查看答案


20、单项选择题  钢丝绳的许用拉力理论公式T=P/K，其中P代表()。

A.外界拉力
B.钢丝绳拉力
C.重物拉力
D.钢丝绳破短拉力


点击查看答案


21、问答题  

背景：
某机电总承包公司通过投标承接，一栋超高层办公楼的机电安装工程。
总承包公司中标后，业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件，井以此作为签订合同的前提。附加条件包括①增加净化空调系统工程：②将原计划总工期20个目改为18个月。
总承包公司与业主签订合同后，征得业主同意，将其中的几项分部工程分包给了几家具有相应资质条件的分包单位。
为了防止分包单位延误工程进度，合同条款有如下内容：
“如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度，总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失，总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理”。
消防工程完工后，总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收，征得公安消防机构同意后，建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加现场检查和现场验收。
电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由总承包公司调试，最后由建设单位将检验和调试的结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查。

问题：
1.业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反法律规定?法律依据是什么?
2.总承包公司与分包单位订立的合同中有哪些不利于总承包公司的条款?指出并说明。
3.指出消防系统工程验收中不正确之处，正确的消防系统工程验收应如何进行?
4.指出电梯安装工程监督检验过程中不正确之处，并予以纠正。


点击查看答案


22、单项选择题  经处理的金属表面，宜在()小时内进行防腐蚀结构层的施工。

A.2
B.3
C.4
D.5


点击查看答案


23、多项选择题  为了节约施工现场的管理费用，对于现场经费的管理，应抓好以下几项工作()。

A、合理精简人员 
B、组织管理人员进行义务劳动 
C、加强对工程程序和工程质量的管理 
D、持续改进，减少管理费用的支出 
E、建立节约管理制度


点击查看答案


24、单项选择题  人工费的控制实行“量价分离”的方法，将作业用工及零星用工按定额工日的一定比例综合确定用工数量与单价，通过()进行控制。

A、劳务合同 
B、分包合同 
C、考勤制度 
D、奖惩条例


点击查看答案


25、单项选择题  

不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是()

A.水电工程
B.钢结构工程
C.送变电工程
D.管道安装工程


点击查看答案


26、单项选择题  常用的建筑排水管是（）材料。

A．聚四氟乙烯
B．聚丙烯
C．硬聚氯乙烯
D．高密度聚乙烯


点击查看答案


27、单项选择题  主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装的起重机为()。

A.塔式起重机
B.流动式起重机
C.桅杆式起重机
D.桥式起重机


点击查看答案


28、单项选择题  运用赢得值原理的优点描述错误的是()。

A、可随时对工程项目的进度和资金的执行情况进行检测 
B、可随时对工程项目的进度和资金的执行情况工作效率分析 
C、对资金的人力资源需求，可随时分析和调整 
D、根据不同工程项目的需要，可以提供标准的或同一习惯要求的各种形式的报告


点击查看答案


29、多项选择题  机械设备安装过程中的精度检测室检测设备及零部件之间的相对位置误差，包括()等。

A.垂直度 
B.直线度 
C.平行度 
D.同轴度 
E.粗糙度


点击查看答案


30、单项选择题  甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2011年6月2日法定整顿期间，甲成为了被裁减人员。如乙建筑公司在()前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。

A、2011年7月2日
B、2011年9月2日
C、2011年12月2日
D、2011年6月2日


点击查看答案


31、多项选择题  有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有

A．每根导线在一个档距内可以有一个接头 
B．在跨越公路、铁路时可以有一个接头 
C．接头处的机械强度不低于导线自身强度的90% 
D．接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1．2倍 
E．不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接


点击查看答案


32、单项选择题  某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下，安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法不正确的是()。

A、如果由于安全设施不合格所导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任
B、由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任
C、由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法
D、对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理


点击查看答案


33、多项选择题  工业炉的质量验收时，检验批符合规定的是()。

A.主控项目必须达到标准规定 
B.一般项目每项抽检处90%以上符合标准规定 
C.允许误差项目抽检点数中有80%以上在允许范围内 
D.允许误差项目中的关键项实测值有90%以上在允许范围内 
E.其余测项也基本达到标准允许误差的规定


点击查看答案


34、多项选择题  财产保全的种类包括()。

A、诉前财产保全
B、诉中财产保全
C、诉后财产保全
D、法律财产保全
E、诉讼财产保全


点击查看答案


35、单项选择题  酚酞一酒精溶液试纸主要用于焊后检验致密性试验中的()。

A.液体盛装试漏
B.气密性试验
C.氨气试验
D.氦气试验


点击查看答案


36、单项选择题  自动化仪表设备的插件在检查、试验过程中，应采取防止（）的措施。

A.断路 
B.静电 
C.屏蔽 
D.接地


点击查看答案


37、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


38、单项选择题  室内卫生间埋地排水管道隐蔽前施工单位必须做()。

A.压力试验 
B.灌水试验 
C.通球试验 
D.稳定性试验


点击查看答案


39、单项选择题  在电器安装工程中，习惯上将电缆分为两大类，即电力电缆和()。

A.电信电缆
B.装备用电线电缆
C.控制电缆
D.高压电缆


点击查看答案


40、单项选择题  ()采用函询调查，让所要预测对象有关领域的专家分别提出问题，然后将他们的回答意见综合、整理、归纳，再匿名反馈给各个专家，再次征求意见，加以综合、归纳。

A、德尔菲法 
B、专家会议法 
C、主观概率法 
D、PERT预测法


点击查看答案


41、填空题  在油污环境中的二次回路应采用（）的绝缘导线，在日光直射环境中的橡胶或塑料绝缘导线应采取（）措施。


点击查看答案


42、单项选择题  按()的不同，轴可分为转轴、传动轴和心轴。

A.承受荷载
B.轴的材料
C.轴线的形状
D.轴的设计


点击查看答案


43、多项选择题  需要对特种设备制造过程进行监督检验的特种设备有（）等.

A.压力容器
B.电梯
C.起重机械
D.锅炉
E.大型游乐设施


点击查看答案


44、问答题  

某污水处理工程，在施工过程中，项目经理部对施工现场的环境保护和文明施工提出了相应的措施。 对现场环境保护主要从自身活动、产品、服务、工程分包方、劳务分包方、物资供应等相关方提出措施。 对现场文明施工策划主要从现场管理、安全防护、临时用电安全、机械设备安全、消防和保卫管理、材料管理、环境保护管理、环卫卫生管理和宣传教育方面提出相应的措施。
问题 1.如何对现场环境保护措施进行具体落实?
2.现场文明施工的各项措施应细化成怎样的措施?
3.在现场安全防护方面应制订哪些文明施工措施?


点击查看答案


45、单项选择题  按压力容器品种划分，代号为E的是()。

A.反应压力容器 
B.换热压力容器 
C.分离压力容器 
D.储存压力容器


点击查看答案


46、单项选择题  设备及管道防腐蚀的电化学保护法中，()的方法是指在被保护金属设备上连接一个电位更负的强阳极，促使阴极极化。

A.外加电流阴极保护原理 
B.外加电流阴极保护系统组成 
C.牺牲阳极保护 
D.阳极保护


点击查看答案


47、问答题  

某企业(业主)一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担。工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制作240t，管道安装23000m。合同工期6个月。其中动、静设备安装，非标设备制作统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元。合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标206号文件)中的综合单价法计价和结算。设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5%;间接费为直接费的10%;利润为直接费和间接费的8%，税率为3.4%。合同其他条款如下：
(1)管道安装费按0.016万元/m计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10%时进行调整，调价系数0.9。
(2)开工前业主向施工单位支付估算合同总价20%的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。
(3)业主每月从施工单位的工程款中按3%的比例扣留工程质量保修金。
施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装。其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量见表4—1。


每月实际完成并经监理工程师签证确认的工作量
表4-1每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量
工程保修期间，一台现场制作的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元。
问题：
1.计算设备安装预算造价(结果保留2位小数)，要求列出各项费用计算步骤。
2.计算全部安装工程预付款总额。
3.计算第6月管道安装工程量价款。监理工程师应签证的管道安装工程款是多少?实际签发的付款凭证金额是多少?


点击查看答案


48、判断题  工程量清单报价是指在建设工程投标时，招标人依据工程施工图纸，按照招标文件的要求，按现行的工程量计算规则为投标人提供事物工程量项目和技术措施项目的数量清单，供投标单位逐项填写单价，并计算出总价，再通过评标，最后确定合同价


点击查看答案


49、单项选择题  现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测，空气洁净度等级()级洁净室(区)所用机组的漏风率不得超过0.6%。

A.n1～n3 
B.n1～n5 
C.n5～n7 
D.n6～n9


点击查看答案


50、单项选择题  按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)的规定，属于其他项目清单的内容是()。

A、计日工 
B、社会保险费 
C、地方教育附加 
D、机械租赁费


点击查看答案


51、单项选择题  6×19规格的钢丝绳吊装作业中宜作()：

A.滑轮组跑绳. 
B.风缆绳 
C.吊索 
D.起重机卷筒吊装绳


点击查看答案


52、多项选择题  有关建筑智能化工程施工实施要点说法正确的是()。

A.智能化系统的深化设计应具有开放结构
B.协议和接口都应标准化和模块化
C.可从招标文件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料，然后针对智能化产品进行工程深化设计
D.工程施工前应做好工序交接工作
E.各类探测器的安装，应根据产品的特性及保护警戒范围的要求进行安装


点击查看答案


53、多项选择题  对于通风管道的管件采取的减小局部阻力措施有()。

A.合理地采用曲率半径R 
B.减少管件个数 
C.采用一定长度的渐缩管或渐扩管 
D.管件加大直径 
E.采用截面较大的通风弯管需安装形式合理的导流片


点击查看答案


54、多项选择题  吊装某台设备，依据起重机特性曲线确定其臂长时，需考虑的因素有（)．

A．设备重量 
B．设备尺寸 
C．设备就位高度 
D．吊索长度 
E．吊车工作幅度


点击查看答案


55、问答题  

机电工程施工招标投标条件与程序【案例分析题】
1．背景
某火力发电厂建设工程为国家重点建设项目，总投资额18000万元。其中对工程概算7650万元的设备安装工程进行招标。本次招标采取了邀请招标的方式，由建设单位自行组织招标。2005年10月11日，向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E5家承包商发出投标邀请书，2005年11月8日14时为投标截止时间，该5家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。
2005年10月18日，由投资方、建设方、技术部门等各方代表参加的评标委员会组成。2005年11月8日14时公开开标。开标时，由招标单位委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E4家承包商投标，并宣读该4家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。
在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员的招标人代表希望承包商B再适当考虑一下降低报价的可能性。
通过对4家投标企业递交的标书进行评选，评标委员会向建设单位按顺序推荐了中标候选人。建设单位认为评标委员会推荐的中标候选人不如名单之外的某施工企业提出的优惠条件好（实际上是垫资施工），意向让这家企业中标。但在有关单位的干预和协调下，建设单位最终从评标委员会推荐的中标候选人中选择了承包商B作为中标人。并于2005年11月10日将中标通知书以挂号方式寄出，承包商B于2005年11月14日收到中标通知书。从11月16日至12月11日招标人与承包商B多次谈判，最终双方于2005年12月14日签订了书面合同。
2．问题
(1)从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？
(2)B承包商在技术标上应采取哪些策略？
(3)在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。B、D两投标人如何应对？
(4)对照《招标投标法》韵规定，在该项目的招标投标程序中，你认为有哪些不妥之处？请逐一说明。


点击查看答案


56、单项选择题  电梯安装结束后，()单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试结果负责。

A.电梯安装单位
B.电梯检测单位
C.电梯制造单位
D.电梯维修单位


点击查看答案


57、单项选择题  甲与乙建筑公司签订了劳动合同，合同尚未期满，甲拟解除合同。根据《劳动法》的规定，甲应当提前()日以书面形式通知用人单位。

A、10
B、15
C、20
D、30


点击查看答案


58、单项选择题  电梯电缆导体对地之间的绝缘电阻必须大于()。

A.100Ω/V 
B.200Ω/V 
C.500Ω/V 
D.1000Ω/V


点击查看答案


59、多项选择题  工程平面控制网的测量方法有（）。

A．三角测量法
B．导线测量法
C．水准测量法
D．三边测量法
E．电磁波测距


点击查看答案


60、单项选择题  通过调整垫铁的厚度，可使设备安装达到设计要求的水平度和标高，每一垫铁组的块数不易超过()块。

A.1
B.2
C.3
D.5


点击查看答案


61、单项选择题  用于痛经、癥瘕、关节疼痛以及热郁血滞所致斑疹色暗的最佳药物是（）。

A.益母草
B.王不留行
C.红花
D.五灵脂
E.牛膝


点击查看答案


62、单项选择题  通风与空调工程的施工程序一般是()。

A.空调系统调试→风管系统测试→竣工验收→空调系统综合效能测定
B.空调系统综合效能测定→空调系统测试→风管系统测试→竣工验收
C.风管系统测试→空调系统调试→空调系统综合效能测定→竣工验收
D.风管系统测试→空调系统调试→竣工验收→空调系统综合效能测定


点击查看答案


63、填空题  成套柜的接地母线应与（）连接可靠。


点击查看答案


64、判断题  工程成本分析报表的资料来源于施工项目的成本日记账和成本分类账以及应收账款分类账，起报告工程成本预测的作用


点击查看答案


65、单项选择题  只适用于长缝焊接的焊机是()。

A.交流焊机 
B.直流焊机 
C.埋弧焊机 
D.气体保护焊机


点击查看答案


66、单项选择题  轴承的功用是为支承轴及轴上零件，承受其荷载，并保持轴的旋转精度，减少轴与支承的摩擦和磨损。通常轴承分为（）。

A．推力轴承和滑动轴承
B．向心轴承和滚动轴承
C．滑动轴承和滚动轴承
D．推力轴承和向心轴承


点击查看答案


67、单项选择题  主要功能是采用红外线自动数字显示距离，与普通测量方法不同的是，进行水平距离测量时省去了钢卷尺的测量仪器是()。

A.光学经纬仪
B.激光准直(铅直)仪
C.光学水准仪
D.全站仪


点击查看答案


68、单项选择题  《注册建造执业管理办法(试行)》规定，送变电工程单项合同额()万元的为大型项目。

A.>400 
B.≥400 
C.≥800 
D.>800


点击查看答案


69、多项选择题  肾综合征出血热（流行性出血热）早期典型的病理变化有（）

A.脑水肿
B.脑垂体、右心房内膜下出血
C.胃出血
D.肝萎缩
E.全身广泛小血管及毛细血管损害


点击查看答案


70、单项选择题  需求的变动是多种因素共同作用的结果，下列属于需求数量的变动的是()。

A.其他因素不变，商品本身价格变动引起的需求数量变动 
B.其他因素不变，替代品价格变动引起的某商品需求数量变动 
C.其他因素不变，互补品价格变动引起的某商品需求数量变动 
D.其他因素不变，消费者收入变动引起的某商品需求数量变动


点击查看答案


71、问答题  

背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。

施工现场的质量检查采用了哪几种方法?


点击查看答案


72、单项选择题  在编制吊装方案时，必须进行工艺计算，包括受力分析与计算、机具选择以及()。

A.地基承载力的计算 
B.被吊设备、构件校核 
C.动载荷和不均衡载荷计算 
D.风载荷计算


点击查看答案


73、问答题  

资源管理在机电工程项目中的应用真题案例解析：
背景：某安装公司中标一汽车制造厂空压站安装工程。合同约定工程材料由施工单位采购。空气压力管道终检时发现施焊的部分法兰焊口出现裂纹。经调查法兰供应商未经考核评定。采购员说，因法兰规格多，计划提得晚，现场又急用，直接送到施工班组使用。项目部对发现的裂纹法兰进行了更换。
工程安装全部完毕，项目部经过自检、上级主管部门组织复查后，向监理单位提出竣工申请报告。监理单位组织施工单位对工程进行了验收。
问题：
（1）施工单位签订合同后，是否就可以立即施工？说明理由？
（2）根据背景分析，该公司材料管理失控表现在哪些方面？
（3）项目部向监理单位提出竣工申请的做法是否正确？该工程竣工验收应由谁组织？哪些单位参加？


点击查看答案


74、多项选择题  建筑电气工程被安装的设备、器具和材料，其()必须符合施工设计图纸要求。

A.大小 
B.规格 
C.型号 
D.性能 
E.重量


点击查看答案


75、单项选择题  安装在易受震动场所的雨水管道使用（）

A.钢管
B.铸铁管
C.塑料管
D.波纹管


点击查看答案


76、单项选择题  根据《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》，对有再热裂纹倾向的焊缝进行表面无损检验时，表面无损检验应()。

A.在热处理前进行一次 
B.在热处理后进行一次 
C.在焊后及热处理后各进行一次 
D.在热处理后及压力试验后各进行一次


点击查看答案


77、单项选择题  影响机械设备安装精度的因素不包括（）。

A.设备测量基准的选择 
B.设备制造的质量 
C.设备基础的硬度 
D.设备安装环境


点击查看答案


78、单项选择题  下列设备中，属于通用机械设备的是（）。

A.压缩机 
B.桥式起重机 
C.锅炉 
D.汽轮


点击查看答案

79、单项选择题  电视塔顶设备吊装常用的方法是()。

A.塔式起重机吊装
B.履带吊吊装
C.直升飞机吊装
D.缆索起重机吊装


点击查看答案


80、问答题  

某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26台。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突
发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。应急预案培训包括的内容有：(1)培训应急救援人员熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式，明确各自在应急行动中的任务和行动措施;(2)培训员工懂得在紧急情况发生后有效的逃生方法;(3)培训使有关人员及时知道应急救援预案和实施程序修正和变动的情况。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给B大件运输公司。
针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。
在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但B运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的1OOt半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备自车上摔下损坏，除了保险公司赔偿外业主还直接损失15万元。经查，B公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
问题:
1.根据背景，本工程施工现场可能发生哪些施工生产和自然灾害突发事件?指出专项应急预案的主要内容和应急反应的实施原则。
2.上述应急预案培训的内容是否全面?若不全面补充缺失的内容。
3.简述为完成某台重量和尺寸已经确定的既定设备的吊装，确定主吊吊车臂长的步骤和要求。
4.大型设备的吊装施工中，应采取哪些对质量影响因素的预控措施?
5.B公司运输设备发生设备掉出运输车损坏事故应负什么责任?事故产生的原因有哪些?


点击查看答案


81、单项选择题  当电网容量大，电动机的额定功率不太大的条件下常采用()。

A.降压启动
B.直接启动
C.三角形启动
D.星形启动


点击查看答案


82、多项选择题  关于自动化仪表线路安装要求说法正确的是()。

A.当线路环境温度超过65℃时应采取隔热措施，当线路附近有火源场所时，应采取防护措施 
B.线路从室外进入室内时应有防水和封堵措施 
C.线路的终端接线处及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处应留有余度 
D.电缆槽垂直段大于2m时，应在其中部增设支架;电缆槽成排拐弯时弧度应一致 
E.保护管弯曲后的角度不应大于90度


点击查看答案


83、单项选择题  直接埋地敷设的照明电缆，应选用()型电缆。

A.VV 
B.VV22 
C.VV59 
D.YJV32


点击查看答案


84、单项选择题  机电工程临时用电设备总容量在（）及其以上者，均应编制临时用电施工组织设计。

A.20kW
B.30kW
C.40kW
D.50kW


点击查看答案


85、单项选择题  同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是( ).

A.聚乙烯管
B.聚丙烯管
C.ABS管
D.聚氯乙烯管


点击查看答案


86、单项选择题  下列用户的安全用电事故，不属于向供电部门报告的是（）。

A.专线掉闸事故 
B.电气火灾事故 
C.触电重伤事故 
D.电力系统停 


点击查看答案


87、单项选择题  下列对工业纯铜的描述错误的是（）。

A．密度为8.969／cm3
B．具有良好的导电性
C．导热性差
D．具有优良的焊接性能


点击查看答案


88、多项选择题  锅炉按水循环方式分类可分为()。

A.自然循环锅炉 
B.强制循环锅炉 
C.直流锅炉 
D.交流锅炉 
E.复合循环锅炉


点击查看答案


89、单项选择题  关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。

A.封口、阀门处要设置支、吊架 
B.当管线穿过风管时，要注意接触部位的密封处理 
C.风管与风机连接处，应采用柔性短管连接 
D.室外风管的固定拉索可以靠近泵侧固定在避雷引线上


点击查看答案


90、单项选择题  在管道气压试验中，承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的()倍。

A.1.10
B.1.15
C.1.20
D.1.25


点击查看答案


91、多项选择题  法律规定应当撤销仲裁裁决的情形有()。

A、仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围或者仲裁委员会无权仲裁
B、仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为
C、提出撤销仲裁裁决申请的主体必须是仲裁当事人
D、必须有证据证明仲裁裁决有法律规定的应予撤销的情形
E、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序


点击查看答案


92、单项选择题  在设备安装时，较薄的平垫铁应该放在()。

A.紧贴着设备底座
B.垫铁组中间
C.垫铁组下部
D.紧贴着设备基础


点击查看答案


93、单项选择题  《注册建造师执业管理办法（施行）》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程、（）工程.

A.动力站安装
B.起重设备安装
C.工业炉窑安装
D.制氧


点击查看答案


94、单项选择题  经济法律关系是由()三要素所构成。

A．主体、客体、内容 
B．当事人、经济行为、经济利益 
C．法人、经济合同、经济权利和义务 
D．经济管理、经济协作、法律责任 


点击查看答案


95、单项选择题  下列参数中，属于风机的主要性能参数是()。

A.流量、风压、比转速 
B.流量、吸气压力、转速 
C.功率、吸气压力、比转速 
D.功率、扬程、转速


点击查看答案


96、单项选择题  下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程是

A．电压10-35KV且容量＞5000kvA的变配电站工程 
B．生产能力≥3亿m³/年的城镇燃气工程 
C．投资≥2亿元的电炉工程 
D．单项工程合同额1000万元及以上的发电工程


点击查看答案


97、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用真题解案例解析
A安装公司承包了某六层商业中心的空调工程，工程内容为空调工程的施工图深化设计、设备材料采购和安装施工。合同规定热泵机组采用国外品牌，工程结算采用工程量清单综合单价计价，工期3个月。合同订立后，A公司编制了空调工程的施工组织设计，热泵机组采用汽车吊吊装，该吊装工作分包给B安装公司。B公司依据空调工程的施工组织设计和国家规范标准编制了热泵机组的吊装方案。
工程开工后，因业主装饰设计变更，致使空调工程施工图修改，工程停工了数天，影响了计划工期，同时也增加了工程量和新的项目。
问题：
⑴B公司编制热泵机组吊装方案的依据是否完整？如不完整请补充。
⑵如何比较各种不同吊装方案的技术效率？
⑶A公司可采取哪些措施来弥补因装饰工程设计变更造成的工期损失。
⑷B公司在热泵机组的吊装中主要的直接成本是什么？应采取何种措施来控制直接成本？


点击查看答案


98、单项选择题  流动式起重机在吊装重物前必须对地基进行试验验收，按规定对地基进行()。

A.加固处理
B.钻孔试验
C.沉降预压试验
D.设计强度校核


点击查看答案


99、单项选择题  表面在有机介质溶液中形成钝化保护层而有极强的耐腐蚀性，特别是耐海水腐蚀的是()

A.纯铜
B.纯镍
C.纯锌
D.纯铝


点击查看答案


100、单项选择题  关于变压器绝缘油试验，不正确的说法是()

A.电压从零开始，以2~3kv/s的速度逐渐升高到击穿电压
B.绝缘油的击穿电压试验在专用油杯中进行
C.试验时，绝缘油的温度保持在25℃左右
D.绝缘油试验时第一次击穿时的电压值即为绝缘油的耐压数值


点击查看答案


101、单项选择题  《特种设备安全监察条例》确定的压力管道，是指利用一定的()，用于输送气体或者液体的管状设备。

A.压力 
B.动力驱动 
C.高度位差 
D.热能


点击查看答案


102、多项选择题  中央空调系统由以下设备组成()。

A．空气处理设备
B．通风机械设备
C．空气净化设备
D．空气加湿和减湿处理设备
E．空气加热处理器


点击查看答案


103、多项选择题  《中华人民共和国计量法》规定，计量后续检定是指计量器具首次检定后的检定，包括()。

A.周期检定有效期内的检定 
B.强制性周期检定 
C.修理前检定 
D.修理后检定 
E.仲裁检定


点击查看答案


104、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例1H420096-3】
1．背景
某机电安装公司承建某汽车制造厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房建筑结构为局部兰层，其中一层是机械除渣系统、水泵房和水处理间l三层是输煤廊，煤斗是钢制的；锅炉房有蒸发量为20t/h、蒸汽压力为1.6MPa的散装工业锅炉四台。第一台锅炉安装为一期工程。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包，其合同工期为150d。
2．问题
(1)经项目部测算，其中关键线路锅炉本捧安装的最短工期为80d．最长工期为120d，最可能完成的工期是90d．筑炉工期不少于25d。据此，项目部绘制了网络图(详见图1H420096-3)存在哪些问题？为什么？
(2)由于基础存在问题致使钢架安装延期6d，而项目部又不想延长已制定的工期目标，应如何调整？
(3)项目部在工程开工前，需向哪个监管部门办理施工准许手续？其法定手续的程序是什么？
(4)项目部对施工中特种设备作业人员控制的对象包括哪些？

(5)公司给该项目部考核成本是2000万元，项目部经测算降低考核成本10%作为目标计划成本，项目部对进度加强实施控制，节约了成本，实际成本仅为考核成本85%。计算该项目实际成本是多少？项目成本降低率是多少？


点击查看答案


105、单项选择题  关于设备基础的说法错误的是()。

A.大型储罐多用砂垫层基础 
B.大块式基础广泛应用于设备基础 
C.框架式基础适用于作为电机、压缩机等设备的基础 
D.桩基础和联合基础均属于深基础


点击查看答案


106、单项选择题  可燃气体检测器的安装位置根据所测气体的（）确定。

A.数量 
B.流量 
C.体积 
D.密度 


点击查看答案


107、单项选择题  综合考虑各种因素，大型储罐选择（）基础较为妥当。

A.联合 
B.垫层 
C.沉井 
D.箱梁式


点击查看答案


108、填空题  设备和器材到达现场后，应在规定期限内作（）。


点击查看答案


109、单项选择题  钢网架结构总拼完成后应测量其挠度值，所测的挠度值不应超过相应设计值的()倍。

A.1.1 
B.1.15 
C.1.20 
D.1.25


点击查看答案


110、多项选择题  智能化系统的风阀控制器安装前，应检查的内容有()。

A.输出功率 
B.线圈电阻 
C.供电电压 
D.驱动方向 
E.输入信号


点击查看答案


111、单项选择题  焊前对焊工重点审查的项目是()。

A.年龄 
B.焊接资格 
C.技术等级 
D.文化程度


点击查看答案


112、多项选择题  压力容器按类别划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类的依据有（）。

A.容器品种 
B.设计压力 
C.介质特性 
D.重量 
E.容积


点击查看答案


113、单项选择题  ()是对全国计量实行国家监督的一种手段。

A.法律检定
B.强制检定
C.计量检定
D.质量检定


点击查看答案


114、多项选择题  设备安装时测量基准通常选在设备()等的加工面上。

A.底座 
B.机座 
C.壳体 
D.垫铁 
E.床身


点击查看答案


115、多项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，规费项目清单应按()列项：

A、社会保险费 
B、住房公积金 
C、城市维护建设费 
D、工程排污费


点击查看答案


116、单项选择题  确定洞内是不是仍有害堤动物时，可在洞口周边铺撒一层新鲜虚土以便观察有无新增（）。

A.爬行痕迹或爪蹄印
B.树株
C.草皮
D.植物


点击查看答案


117、单项选择题  下列计量器具中，属于A类计量器具的是（）。

A.焊接检验尺
B.压力表
C.万用表
D.接地电阻仪


点击查看答案


118、单项选择题  经国务院计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具是()。

A.计量标准器具 
B.计量基准器具 
C.工作计量器具 
D.专用计量器具


点击查看答案


119、多项选择题  压力容器类别划分为工类、Ⅱ类、Ⅲ类，划分根据的因素有()。

A.使用形式 
B.品种 
C.设计压力 
D.容积 
E.介质特性


点击查看答案


120、多项选择题  建筑智能化系统产品选择应根据()等确定系统的整体结构，然后进行产品选择。

A.设备、材料的型号规格
B.管理对象的特点
C.监控的要求
D.监控点数的分布
E.各系统的设备接口


点击查看答案


121、单项选择题  不确定性分析通常不包括()。

A、盈亏平衡分析 
B、敏感性分析 
C、概率分析 
D、德尔菲法


点击查看答案


122、多项选择题  管道进行压力试验前应将待试管线上的()拆除或加以隔离。

A、调节阀
B、安全阀
C、闸阀
D、爆破板
E、仪表元件


点击查看答案


123、多项选择题  电站汽轮机主要由（）等组成。

A、汽轮机本体
B、蒸汽系统设备
C、凝结水系统设备
D、送引风设备
E、空气预热器


点击查看答案


124、单项选择题  安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是（）。

A.光学经纬仪 
B.全站仪 
C.光学水准仪 
D.水平仪


点击查看答案


125、单项选择题  单独的仪表盘柜操作台的安装应固定牢固，垂直度允许偏差为()mm/m。

A.1.0
B.1.6
C.1.5
D.1.7


点击查看答案


126、多项选择题  TD—SCDMA采用TDD模式，并同时采用了()等一系列高新技术。

A.时分多址(TDMA)
B.同步CDMA
C.智能天线
D.软件无线电
E.接力切换


点击查看答案


127、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-1】
1．背景
某公司承包了电子工厂通风空调工程，工程内容包括空调风系统（包括风管和配件的制作安装，风口安装）、水系统（包括冷热水管道、冷却水管道和冷凝水管道安装）、冷热源设备以及洁净厂房内的洁净空调系统、高纯水管道、高纯氮气管道等安装工程。工程设备有冷冻机、锅炉、冷却塔、水泵、空调箱、风机盘管和风机等，大型设备分布在地下一层，冷却塔位于屋顶层。高纯氮气管道采用电抛光不锈钢管，高纯水管道采用洁净塑料管，洁净空调系统风管采用镀锌钢板，其他风管采用新型无机复合风管。工程材料由施工单位采购。
为保证施工质量和洁净度要求，项目部对施工各阶段进行了质量控制的策划。
大型设备的吊装时间很集中，需对其供应时间、安装顺序及拖运通道的细节认真研究，并要与建筑施工协调配合，项目部制订最佳的施工方案。
2．问题
(1)施工阶段质量控制策划的主要内容是什么？
(2)项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点？
(3)大型设备的吊装中，项目部可采取哪些质量预控措施？
(4)按质量影n向因素控制法，应如何对该I程的材料控制进行策划？
(5)针对洁净厂房的安装工程，对材料控制的策划应考虑哪些方面？


点击查看答案


128、单项选择题  光纤布线的检测比例是()。

A.10% 
B.30% 
C.50% 
D.100%


点击查看答案


129、单项选择题  施工单位所选用的计量器具和设备，必须具有产品合格证或()。

A.制造许可证 
B.产品说明书 
C.技术鉴定书 
D.使用规范


点击查看答案


130、单项选择题  管道系统的清洗应在()进行。

A.液压试验前
B.液压试验后
C.保温后，液压试验前
D.液压试验合格后


点击查看答案


131、多项选择题  以下焊接质量体验方法中，（）可检查工作表面及近表面的缺陷。

A．超声波探伤
B．着色探伤
C．荧光探伤
D．磁粉探伤
E．射线探伤


点击查看答案


132、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。 
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。 
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

试评估C公司承担该工程业主可能遇到的风险。


点击查看答案


133、单项选择题  易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐表面进行喷砂前应采用（）。

A.高压洁净水冲洗 
B.碱液清除处理 
C.有机溶剂清除处理 
D.蒸汽冲洗


点击查看答案


134、多项选择题  滑动轴承适用于（）的场合。

A．重载
B．高速
C．低速
D．高精度
E．结构上要求剖分


点击查看答案


135、问答题  

施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-5】
1．背景
某电站工程项目为两台350t燃煤锅炉，其合同内工作内容包括土建施工，锅炉本体及配套设备安装，电气工程施工，仪表自控工程施工，工艺及公共管道施工，建设工期为16个月.工程特点为：工程量大、工期紧、技术难度高、质量要求严、场地小.‘合同规定项曰的质量目标为省级优质工程，安全目标为省级文明安全施工样板工地.项目施工使用的主要设备为40台电焊机、2台空气压缩机、2台塔吊、1台剪板机、l台滚板机等，为此，项目部编制了文明安全施工实施方案、临时用电施工组织设计等管理文件和相关规章制度.由于工期很紧，2台塔吊由塔吊租赁安装单位编制了塔吊装拆方案并由其企业总工审批，塔吊安装完成后，马上就投A了使用.
2．问题
(1)项目文明施工管理的内容有哪些？
(2)施工现场场容管理有哪些内容和要求？
(3)现场临时用电管理有哪些内容和要求？
(4)该项目塔吊的安装使用是否符合要求？


点击查看答案


136、单项选择题  容器压力P≥100MPa应属于()。

A.低压容器 
B.高压容器 
C.中压容器 
D.超高压容器


点击查看答案


137、多项选择题  建筑消防设施的合格证明文件有（）。

A.产品合格证 
B.认证证书 
C.检测报告 
D.使用说明书 
E.外壳防护等级证明


点击查看答案


138、多项选择题  变配电工程安装完成后，通电试运行的基本条件有（）。

A．电气交接试验报告合格 
B．经所在地供电管理部门检查符合要求 
C．安装防范技术措施已落实到位 
D．变电所管理人员已确定到位 
E．室内接地工程已完工


点击查看答案


139、单项选择题  下列关于市场经济条件下施工项目成本计划的特征，描述错误的是()。

A、成本计划是被动的 
B、成本计划不仅针对建设成本，还要考虑运营成本的高低。 
C、成本计划的目标不仅是项目建设成本的最小化，同时必须与项目盈利的最大化相统一 
D、通常通过对项目全寿命期作总经济性比较和费用优化来确定项目的成本计划


点击查看答案


140、多项选择题  自动喷水灭火系统按喷头的构造分为()系统等。

A.雨淋 
B.水幕 
C.湿式 
D.干式 
E.自动启闭


点击查看答案


141、问答题  

背景:
某工程建设单位将工程中的土建工程、设备安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位，在合同履行中发生以下事件：
事件1：业主代表在审查土建施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求施工单位编织脚手架工程安全专项施工方案。甲施工单位项目经理部编织了安全专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。
事件2：业主代表在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位书面提出整改要求;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量问题，即向乙施工单位签发了“工程暂停令”，要求对该分部工程停工整改。
事件3：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。乙修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延期申请。

问题：
(1)指出事件1中，甲施工单位在脚手架工程专项施工方案中编织和报审过程中的不妥之处，写出正确的做法。
(2)事件2中业主代表的做法是否妥当?若有不妥之处，说明理由并写出正确做法。
(3)事件2中，在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作?
(4)乙施工单位向项目经理机构提出延长工期申请是否正确?说明理由。


点击查看答案


142、单项选择题  控制计量器具使用状态的检定是（）。

A.后续检定 
B.周期检定 
C.使用中检定 
D.一次性检定 


点击查看答案


143、单项选择题  建筑管道施工程序是施工准备→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→()→试运行→竣工验收。

A.系统清洗→系统试验→防腐绝热 
B.系统试验→系统清洗→防腐绝热 
C.系统试验→防腐绝热→系统清洗 
D.防腐绝热→系统清洗→系统试验


点击查看答案


144、多项选择题  高层建筑排水通气管的安装要求有()。

A.通气管应高出斜顶屋面0.3m 
B.在经常有人停留的平顶屋面，通气管应高出屋面2m 
C.通气管应与风道或烟道连接 
D.通气管应按防雷要求设置防雷装置 
E.高出屋顶的通气管高度必须大于最大积水高度


点击查看答案


145、单项选择题  某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造()。

A、不属于职务发明创造，甲有专利申请权
B、属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业
C、由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明
D、由于甲利用了单位的物质条件，专利权的归属可以与单位协商确定


点击查看答案


146、问答题  

背景：
A公司在南方承包了一个合同额8980万元的油库改造项目。项目包括新增五台2600m3的储油罐，对原有部分输油管道进行改造。整个改造工程6月30日开工，工期120天。中间只允许罐区日常工作停工5天，从而完成管线的连接。
新建储油罐与原轻质储油罐的最近距离8m;储油罐设计要求丁字缝100%射线探伤，其余为5%;试验合格后，内部由轻质油彻底清洗;管道有脱脂要求。
项目经理部安排两个作业队同时施工，同时，配备了一名安全员。并针对可能发生的紧急状态，制定了相应的预防措施和应急预案。
在给储罐刷防锈漆时，B公司采用自制简易吊篮，吊篮由卷扬机牵引，卷扬机由专人操作。在吊篮自上而下运动过程中，吊篮底部被脚手架管头挂住，卷扬机却继续下行，结果刷漆工人从吊篮口倒出，摔到地上成重伤。事故发生后，经调查发现：卷扬机操作人员没有经过培训，对卷扬机操作一知半解;安全技术交底没有记录;剩余脚手架没有拆除干净，不具备吊篮施工条件。

问题：
1、本工程施工安全方面存在哪些风险因素?
2、项目部制定的应急预案包括哪些主要内容?
3、项目部配备一名安全员是否合理?说明理由。
4、本工程有哪些重要环境污染因素，应采取哪些措施?
5、发生这次油漆工重伤事故的原因有哪些?
6、项目部进行安全事故处理应遵循什么原则?


点击查看答案


147、多项选择题  微波设备搬迁前应制定详细的搬迁计划、申请停电路对间，提前做好新机房的()准备工作。

A.天馈线系统
B.电源系统
C.走线架安装
D.线缆的布放
E.通道主要指标测试


点击查看答案


148、单项选择题  《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程建造师执业的是（）。

A、城市供水工程
B、城市供热工程
C、城镇燃气工程
D、信息化工程


点击查看答案


149、单项选择题  焊接检验包括焊前检验、焊接中检验和焊后检验。下列选项中属于焊接中检验的是（）。

A.射线检测
B.焊接原材料检查
C.焊接环境检查
D.多层焊接层间缺陷的检查及清除


点击查看答案


150、多项选择题  垫铁组的设置过程中应符合的要求有()。

A.每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁，并放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方 
B.设备底座有接缝处的两侧，应各安放两组垫铁 
C.每一垫铁组的块数不宜超过5块 
D.设备调平后，每组垫铁均应压紧 
E.垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心


点击查看答案


151、单项选择题  钢铁材料都是以铁和()为主要元素组成的合金。

A.硅 
B.碳 
C.硫 
D.磷


点击查看答案


152、多项选择题  建筑安装工程，组成分项工程的项目施工完毕后，可由()组织内部验评。

A.监理工程师 
B.技术负责人 
C.项目总工程师 
D.工程部门负责人 
E.项目专业技术负责人 


点击查看答案


153、问答题  

1．背景
某施工单位与建设单位签订了一项机电工程钢结构安装项目施工承包合同，合同规定钢材等主材由建设单位供货。施工单位项目部材料供应部门按照设计给出的材料表从建设单位处将全部钢结构需用材料领出，入库之后，通知相关工程队领取。其余60%工程材料由施工单位自行采购。施工过程中发生了以下事件：
事件1：施工单位项目部下属工程队中，甲队负责钢结构框架施工，乙队负责管架制作与安装。甲队认为框架还不具备预制施工作业条件，未立即领取材料。乙队为了抢进度和使用方便，在还未报送材料需用计划条件下就将本队钢结构施工相关的库存所有规格型号的型钢全部领走。
事件2：工程施工开始后，甲队领取了库存所剩有的型钢，并正计划进行框架钢结杓预制时发现型钢规格型号不全，再次到项目部材料供应部门领取时，发现已经领完了，迫使甲队处于间歇停工待料状态。此时，乙队负责制作的管架预制基本完成，还剩余了部分材料。项目部材料供应部门将余料调剂到甲队，甲队的材料仍然有缺口。
事件3：对于60%自行采购的工程材料项目部材料供应部门运用ABC分类法和价值工程方法探索了材料节约的途径，有效地降低了材料成本，提高了经济效益。
2．问题
(1)甲、乙两个工程施工队在领取材料中各有哪些错误做法？正确的做法是什么？
(2)施工单位项目部材料供应部门在材料领发过程中存在哪些问题？应该怎样纠正？
(3)在该领发材料事件中项目经理和项目部材料主管人员各负何种责任？
(4)事件3中的ABC分类法和价值工程方法在材料节约中各起何种作用？
(5)材料进场有何要求？


点击查看答案


154、单项选择题  管道滑动支架以支承面中心为起点进行反向安装的偏移量应为位移值的（）。

A.1/5 
B.1/4 
C.1/3 
D.1/2


点击查看答案


155、单项选择题  高程控制网的测量方法有()。

A.导线测量、三角测量 
B.水准测量、电磁波测量 
C.电磁波测量、三边测量 
D.三边测量、水准测量


点击查看答案


156、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。 
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。 
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

该民营企业是否符合招标条件?说明具体理由。


点击查看答案


157、多项选择题  安全防范系统的入侵报警探测器安装后，应对探测器的()进行检测。

A.防拆报警功能 
B.短路报警功能 
C.电源线被剪报警功能 
D.信号线开路报警功能 
E.传输速度低报警功能 


点击查看答案


158、多项选择题  风管施工的主要内容包括

A.风管制作 
B.风管部件制造 
C.风管系统安装 
D.风管系统的严密性试验 
E.风管系统的强度试验


点击查看答案


159、单项选择题  设备安装基准线是要气旅柔图纸，按（）来确定设备的纵横中心线。

A．土建提交的纵横中心线 
B．土建预留孔的位置 
C．设备底座地脚孔的位置 
D．建筑物的定位辅线


点击查看答案


160、多项选择题  空调工程的风管应与()连接。

A.出风口 
B.风阀 
C.风机盘管 
D.热泵机组 
E.冷水机组


点击查看答案


161、单项选择题  关于高层建筑管道安装的避让原则说法，正确的是（）。

A、给水管让排水管
B、大管让小管
C、水管让电缆套管
D、钢质管让塑料管


点击查看答案


162、单项选择题  在一个发信站和一个或多个收信站之间的一个新的单一或多址载频的初次开通测试称为()。

A.FLU完全测试
B.ELU存在载频测试
C.ALU简略测试
D.入网验证测试


点击查看答案


163、单项选择题  塔、容器的检查封闭是完成塔、容器的全面检查并符合要求后，加装规定垫片、封闭人孔，按要求顺序和力矩拧紧连接螺栓的过程。检查封闭应经()确认。

A.建设单位代表 
B.监理工程师 
C.设计单位现场代表 
D.施工单位质检部门


点击查看答案


164、单项选择题  下列有关直流电动机特点说法，不正确的是()。

A.结构复杂，价格高 
B.具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能 
C.易于在较宽范围内实现平滑调速 
D.具有转速恒定及功率因数可调


点击查看答案


165、单项选择题  开环控制是最简单的一种控制方式，按照控制信息传递的路径，它所具有的特点是：控制量与被控制量之间()。

A、具有双向通路
B、只有反向通路而没有前向通路
C、没有通路
D、只有前向通路而没有反向通路


点击查看答案


166、多项选择题  多台起重机同时吊装一台设备时，计算载荷与（）无关。

A．起重机回转半径
B．吊装高度
C．动载荷系数
D．不均衡载荷系数
E．设备及吊具重量


点击查看答案


167、多项选择题  下列选用的起重钢丝绳安全系数中，正确的有()。

A.用作缆风绳的安全系数不小于3
B.用作滑轮组跑绳的安全系数不小于4
C.用作吊索的安全系数不小于6
D.用作载物的吊索安全系数不小于8
E.用作载人的吊索安全系数不小于12


点击查看答案


168、多项选择题  在5°C-10°C气温条件下仍可用于施工的耐火材料有()。

A.黏土结合耐火浇注料 
B.水泥耐火浇注料 
C.水玻璃耐火浇注料 
D.耐火泥浆 
E.耐火喷涂料


点击查看答案


169、多项选择题  三相交流异步电动机要减小启动电流增加启动转矩，可采用的启动（）。

A.定子串接电抗器启动 
B.自耦降压启动器启动 
C.Y-△降压启动器启动 
D.转子串接电阻启动 
E.频敏变阻器启动 


点击查看答案


170、单项选择题  消防工程现场检查主要是核查()是否符合经审核批准的消防设计。

A.测试的结果 
B.有关书面资料 
C.工程实体 
D.工艺设备和仪表


点击查看答案


171、单项选择题  确定施工项目成本核算对象的原则，应以每一独立施工图预算所列的()为依据，并结合施工现场条件和施工管理要求，因地制宜地确定成本核算对象。

A、单位工程 
B、分部工程 
C、分项工程 
D、主体工程


点击查看答案


172、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。 
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。 
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

在资格预审中，业主存在什么问题?应怎样解决?


点击查看答案


173、单项选择题  根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》，机械设备的负荷试运转应由()单位负责。

A.施工 
B.建设 
C.设备制造 
D.设计


点击查看答案


174、单项选择题  压缩机按照()可分为微型、小型、中型、大型。

A.排气压力大小 
B.润滑方式 
C.容积流量 
D.压缩气体方式


点击查看答案


175、单项选择题  内动化仪表工程施工的原则是();先安装设备再配管布线;先两端后中间。

A.先土建后安装，先地下后地上
B.先安装后土建，先地下后地上
C.先土建后安装，先地上后地下
D.先安装后土建，先地上后地下


点击查看答案


176、多项选择题  电气柜内二次回路的接线要求有( )。

A.按图施工，接线正确
B.导线允许有一个中间接头
C.电缆和导线的端部应标明其回路编号
D.每个接线端子上的接线最多不超过三根
E.配线应整齐、清晰和美观


点击查看答案


177、单项选择题  ()对本工程项目的安全生产负全面领导责任。

A.工号技术员
B.部门经理
C.项目经理
D.项目总工程师


点击查看答案


178、问答题  

背景：
某工业厂房的动力站安装工程，该工程的总承包商项目经理部坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立了安全管理体系和安全生产责任制，并针对该工程项目的规模、结构、特点、环境、技术含量、施工风险及资源配置等因素进行了施工安全策划，编制了具体化、及时化、有针对性的施工安全技术措施并做了交底。

问题：
1.该项目经理部的安全第一责任人是谁?应该负责哪些安全管理工作?
2.安全管理责任制主要是用来明确谁的责任?
3.风险控制应遵循的原则是什么?
4.安全技术交底应由谁留存?
5.安全技术交底制度的内容是什么?


点击查看答案


179、问答题  

32A公司项目部承包了42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、通风与空调、建筑智能化、电梯等机电安装T程，合同总工期为24个月。施工中，在电线采购中，业主向A公司竭力推荐8电线生产厂的产品。A公司为了搞好和业主的关系，尽量接受业主的推荐。项目部合理加快施T进度，编制了质量预控方案，设置了质量控制点，选择施工机具，材料能及时送到施工现场，使工程进展顺利。
问题:
1.A公司接受采购B电线生产厂家的产品后，应做哪些后续工作?
2.进场的材料应如何进行验收和确认?进货检验时发现，B单位运至现场的电线中有一种导线直径偏小，误差超过了标准要求，A公司应作何处理?
3.A公司项目部选择施工机具时应着重从哪些方面来选择?
4.A公司项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点?
5.A公司项目部在工程质量上可采取哪些方面的预控措施?


点击查看答案


180、单项选择题  电压等级在()的线路一般沿全线装设避雷线，在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区，可不沿线架设避雷线，但应装设自动重合闸。

A.500kV及以上 
B.220～330kV 
C.110kV 
D.35kV及以下


点击查看答案


181、单项选择题  风管系统中支吊架制作与安装要点有()。

A.风管支、吊架的形式和规格按现场环境选用
B.用膨胀螺栓固定支、吊架时，应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定
C.不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处，应采取防腐绝缘或隔绝措施
D.支架吊杆搭接长度不应大于吊杆直径的6倍


点击查看答案


182、单项选择题  焊接工艺评定按照拟定的()进行试件制备、焊接、焊缝检验(热处理)、取样加工、检验试样。

A.焊接工艺指导书
B.焊接工艺规程
C焊接作业指导书
D.焊接工艺评定委托书


点击查看答案


183、多项选择题  隔离开关的安装程序有()。

A.密封检查 
B.基础检查验收 
C.本体安装 
D.传动装置配装 
E.调整


点击查看答案


184、多项选择题  焊接设备选用原则包括()。

A.安全性 
B.适用性 
C.耐受性 
D.先进性 
E.经济性


点击查看答案


185、单项选择题  200m3球罐的组装方法适宜采用（）。

A.散装法 
B.分带法 
C.半球法 
D.水浮法


点击查看答案


186、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

指出该机电安装工程项目，划分的分部工程有哪些?


点击查看答案


187、多项选择题  室外电力线路的形式有()。

A.高压架空线路 
B.保护管内电缆 
C.桥架电缆 
D.直埋电缆 
E.隧道内电缆


点击查看答案


188、问答题  

协调管理在机电工程项目中的应用【案例1H420084-3】
1．背景
某施工总包单位在我国西北部承建了一大型军工厂不停产扩建工程，其60%的主要工程材料有业主提供，剩余40%的材料通过预付材料款的方式由总包单位自行采购和组织施工。为了按期完成该项建设任务，该总包单位将室外部分管廊上的管道分包给A专业施工单位安装，其中管道有一段通过禁火区；将新增高压管道的射线探伤作业分包给B专业探伤单位实施．此分包项目施工工艺复杂，质量和技术要求高，施工难度大，需要多专业、多工种变叉配合施工。工程开工前总承包单位召开了分包单位协调会，明确各单位的工作时间、竣工验收考核，以及工程资料移交等事项。将室外要求条件高的管道焊接工作分包给了C专业焊接单位。施工过程中，A专业施工单位安装的管道通过禁火区时，其到总包单位申领动火作业证，并做了相应的其余安全防范工作，最终使各项工作顺利完成。B探伤单位在对新增高压管道进行射线探伤时，发生因射线作业引起生产中设备放射液位指示仪表报警。B探伤单位检测员对此立即通知了业主单位负责人，最终使问题得到了解决。因外部气象环境突变，C专业焊接单位所焊接的部分管道焊接质量没能通过验收，监理单位令其重焊，因工期推迟，业主对其进行了罚款。C专业焊接单位认为是不可抗力，对罚款不予接受。
2．问题
(1)背景资料中的分包属于何种类型？该总包单位与A、B和C分包单位协调管理的重点内容有哪些？
(2)A分包单位在禁火区作业时的处理存在何种错误？阐述正确的主要的安全防范工作内容。
(3)对于设备放射液位指示仪表的报警，B探伤单位检测员的通知是否正确？简述理由。
(4)鉴于现有的背景环境，在室外焊接应考虑哪些质量影响因素？
(5)简述在焊接质量问题处理和认识上存在的不妥之处。


点击查看答案


189、多项选择题  干粉灭火设备由()输气管、过滤器、球形阀、喷头、喷枪、干粉炮等组成。

A.压力表 
B.警铃 
C.干粉罐 
D.动力气体容器 
E.容器阀


点击查看答案


190、单项选择题  敷设仪表电缆时的环境温度要求塑料绝缘电缆不低于()℃，橡皮绝缘电缆不低于()℃。电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并进行绝缘电阻测试。

A.0，0 
B.-10，0 
C.0，-10 
D.0，-15


点击查看答案


191、单项选择题  ()适用于单件重量大的大、中型设备、构件的吊装，作业周期短。

A.流动式起重机
B.塔式起重机
C.拖拉机
D.桅杆式起重机


点击查看答案


192、多项选择题  低合金钢目前主要用于（）等制造。

A.锅炉汽包 
B.压力容器 
C.起重机轨道 
D.压力管道 
E.高强螺丝


点击查看答案


193、多项选择题  空调系统中，应进行单机试运转调试的设备有（）。

A.空气处理机组 
B.板式换热器 
C.分集水器 
D.电动排烟阀 
E.热泵机组 


点击查看答案


194、问答题  

背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。

该工程竣工验收的基本程序有什么特点?


点击查看答案


195、单项选择题  （）主要用于在机械运转中随时将主、从动轴结合或分离。

A．联轴器
B．联轴器和离合器
C．离合器
D．自动离合器


点击查看答案


196、多项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，输送剧毒流体、可燃流体管道的阀门，应逐个进行壳体()。

A.压力实验
B.热膨胀实验
C.温度变形实验
D.密封实验
E.动载荷实验


点击查看答案


197、单项选择题  下列钢材中，需进行焊接性试验是( )。

A.国内小钢厂生产的20#钢材
B.国内大型钢厂新开发的钢材
C.国外进口的16Mn钢材
D.国外进口未经使用，但提供了焊接性评定资料的钢材


点击查看答案


198、单项选择题  在消火栓系统施工中，消火栓箱体安装固定的紧后工序是（）。

A.支管安装 
B.附件安装 
C.管道试压 
D.管道冲洗 


点击查看答案


199、单项选择题  绝热材料按可压缩性划分可分为硬质、半硬质和软质。相对变形在()时为半硬质。

A.4%～15%
B.5%～20%
C.6%～30%
D.6%～40%


点击查看答案


200、单项选择题  （）编制“项目管理规划大纲”。

A、企业法定代表人
B、企业管理层
C、项目经理
D、项目经理部


点击查看答案


201、单项选择题  在固定顶储罐中()应用最为广泛。

A.拱顶罐 
B.浮顶储罐 
C.内浮顶储罐 
D.双盘式浮顶储罐


点击查看答案


202、单项选择题  机电工程常用的黑色金属是（）。

A.铝 
B.铸铁 
C.紫铜 
D.钛合金 


点击查看答案


203、单项选择题  预防焊接变形应采取的装配工艺措施是（）。

A、进行层间锤击
B、预热拉伸补偿焊缝收缩
C、合理选择装配程序
D、合理安排焊缝位置


点击查看答案


204、多项选择题  按主蒸汽压力的大小，发电站汽轮机可以划分为（）.

A.高压汽轮机
B.超高压汽轮机
C.亚临界压力汽轮机
D.特高压汽轮机
E.超超临界压力汽轮机


点击查看答案


205、多项选择题  风管施工的主要内容包括()

A.风管制作 
B.风管部件制造 
C.风管系统安装 
D.风管系统的严密性试验 
E.风管系统的强度试验


点击查看答案


206、问答题  

某电力建设公司将一电厂循环流化床锅炉安装工程进行邀请招标。某机电安装公司依据电力建设公司工程项目招标文件给定的工程量清单内容，以及采用综合单价法计算的要求，综合施工方案和企业定额等编制了投标报价文件.该公司以低价中标，与电力建设公司签订了固定总价合同。 
机电安装公司虽然对工业锅炉安装比较熟悉，但对电厂循环流化锅炉安装工程缺少经验，对施工图分析不够，材料费估算有遗漏，二次搬运费和不可预见费估计偏低。加之在施工期间材料上涨，人工费提高;锅炉烟气采用电除尘和干式除尘系统与其它连接系统界定不明;电力建设公司提供的工程量有误。为此，机电安装公司向电力建设公司提出费用调整和索赔。

1.分析机电安装公司提出索赔的合理性。 2.机电安装公司可否提出费用调整，简述理由。 3.基于该工程状况，指出固定总价签约合同可能存在的风险。 4.机电安装公司编制投标报价还应考虑哪些因素?


点击查看答案


207、多项选择题  手工或动力工具除锈金属表面处理质量等级分为()。

A.St2级 
B.St3级 
C.Sa2级 
D.Sa2.5级 
E.Sa3级


点击查看答案


208、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

使用最早、最简单和最传统且具有劳动强度大、工作效率低、涂布外观欠佳等缺点的防腐蚀涂层施工方法是()。

A.刷涂
B.刮涂
C.浸涂
D.淋涂


点击查看答案


209、多项选择题  属于消防工程专用产品有报警阀组()和水泵接合器等。

A.自动喷水灭火系统的喷头 
B.水流指示器 
C.消防水泵 
D.压力表 
E.减压阀


点击查看答案


210、单项选择题  下列设备中，属于气体灭火系统是( )。

A.贮存容器
B.发生装置
C.比例混合器
D.过滤器


点击查看答案


211、单项选择题  有关焊接工艺评定和焊接工艺评定报告的作用，正确的说法是（）。

A．焊接工艺评定报告可直接指导生产
B．焊接工艺评定报告是焊接工艺细则卡的说明
C．焊接工艺评定报告只能作为一份焊接工艺卡的依据
D．焊接工艺评定用于验证焊接工艺方案的正确性


点击查看答案


212、单项选择题  下列设备中，可不与均压环连接成一体的有()。

A.铁栏杆 
B.金属柱灯 
C.冷却塔 
D.塑钢窗 


点击查看答案


213、多项选择题  工业机电安装工程项目的分部工程划分比较复杂，按工艺系统划分应有明显的()等过程。

A.输出
B.输入
C.绝热
D.防腐
E.控制


点击查看答案


214、单项选择题  大型原油罐绝热层施工中，依托焊接在罐壁上的保温支架，将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是()。

A.拼砌法
B.充填法
C.捆扎法
D.粘贴法


点击查看答案


215、多项选择题  按《压力管道设计单位资格认证与管理办法》将管道分类为（）。

A.低压管道
B.长输管道
C.公用管道
D.高压管道
E.工业管道


点击查看答案


216、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

根据国际《高处作业分级》规定，高度在()时，称为一级高处作业。

A.1～2m
B.2～5m
C.5～10m
D.10～15m


点击查看答案


217、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-2】
1．背景
某施工单位承建南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程，合同工期为．10个月.该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在设计有通风设施和排水设施的地下室.
施工进度计划中，施工高峰期在6～8月，正值高温季节.由于南方沿海空气湿度大、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难.项目部根据地下室的环境条件和比赛大厅高空作业多的特点，制定了施工技术措施，编制了质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量.
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动及噪声大、电动机端部发热等异常现象.
2．问题：.
(1)针对环境条件，制定主要的施工技术措施有哪些？
(2)为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件，试编制质量预控方案.
(3)成套配电装置抵运现场后，开箱检查的主要内容是什么？
(4)变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，在管理上虚采取哪些措施？
(5)风机运转时出现异常现象的主要原因是什么？


点击查看答案


218、单项选择题  保温材料的最高使用温度()被保温的设备或管道的外表面温度

A.高于 
B.低于 
C.等于 
D.高于或等于 


点击查看答案


219、单项选择题  机电工程现场中电焊机至焊钳的连接导线多采用()聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，因为电焊位置固定不动，多移动

A.rv型 
B.Blx型 
C.Blv型 
D.Bvv型


点击查看答案


220、单项选择题  当电网容量大，电动机的额定功率不太大的条件下常采用()。

A.降压启动
B.直接启动
C.三角形启动
D.星形启动


点击查看答案


221、单项选择题  大型塔器安装中，测量的控制重点是()。

A.安装基准线 
B.安装标高基准点 
C.垂直度 
D.安装测量控制网


点击查看答案


222、单项选择题  泡沫塑料在工程中常被用作()。

A.砌筑材料 
B.防水材料 
C.防腐材料 
D.绝热材料


点击查看答案


223、单项选择题  对于不重要的或受力较小的轴，通常选用()。

A.碳素结构钢
B.特殊性能钢
C.合金钢
D.不锈钢


点击查看答案


224、单项选择题  大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时，应以（）为基准。

A.低压转子 
B.中压转子 
C.高压转子 
D.电机转子 


点击查看答案


225、单项选择题  安装标高基准点一般设置在设备基础的( ).

A.最高点
B.最低点
C.中心标板上
D.边缘附近


点击查看答案


226、多项选择题  临时用电工程检查的内容包括()。

A.架空线路
B.监控线路
C.电缆线路
D.电气防护
E.配电线路


点击查看答案


227、多项选择题  成本核算的原则包括()。

A、可靠性原则 
B、及时性原则 
C、实质重于形式原则 
D、谨慎性原则


点击查看答案


228、问答题  

背景： 
某机电安装工程公司承担了一机电工程项目的安装任务，合同工期为120d，合同价款为300万元。该安装工程公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计，该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计，在施工组织总设计的编制中，项目经理部在编制完成资源需求量计划后，确定了施工总进度计划，在施工总进度计划明确后，拟定具体的施工方案。该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下，对施工成本采取了一定的控制管理措施，在具体的施工成本管理中实施了以下措施： 
(1)加强施工调度; 
(2)编制资金使用计划，确定施工成本管理目标; 
(3)采用先进的施工技术;(4)提出风险应对策略。

问题：
1.该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥，并改正。
2.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计分别是以何为对象进行编制的?
3.施工成本管理的措施可归纳为哪几类?以上四项具体措施应归入哪一类?
4.施工成本管理的环节主要有哪些?
5.施工成本控制的目标是什么?


点击查看答案


229、判断题  多方案报价法即是按原招标文件报一个价，然后再提出如果某条款作某些变动，报价可提高的额度


点击查看答案


230、单项选择题  人(手)孔回填土应按()分步夯实至规定高度。

A.20mm
B.30mm
C.40mm
D.50mm


点击查看答案


231、填空题  成套柜的（）闭锁、（）闭锁应动作准确、可靠。


点击查看答案


232、单项选择题  自电网引入的线路施工和通电尚需一段时日，而工程又急需开工，总承包单位用自备电源(如柴油发电机组)时，总承包单位要()，同时要妥善采取安全技术措施，防止自备电源误人市政电网。

A.上报供电部门备案 
B.通过有关专家评定 
C.确保自备电源工作安全可靠 
D.告知供电部门并征得同意


点击查看答案


233、多项选择题  电站汽轮机除本体外，还包括（）。

A.凝水系统设备 
B.蒸汽系统设备 
C.引送风设备 
D.给水系统设备 
E.吹灰设备


点击查看答案


234、多项选择题  VLV22、VV22型电缆具有()

A.能承受机械外力作用
B.可敷设在竖井内
C.适用于跨海场所
D.可承受相当大的拉力
E.可敷设在地下


点击查看答案


235、多项选择题  项目经理部在承建工程项目，收到设计图纸以后，一方面要进行施工前期准备工作;另一方面，还要组织力量分头()，最后将实际成本与预算成本、计划成本对比考核。

A、编制施工图预算 
B、编制施工进度计划 
C、编制施工组织设计 
D、编制降低成本计划和控制措施


点击查看答案


236、单项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的（）倍.

A.1.10
B.1.15
C.1.25
D.1.50


点击查看答案


237、单项选择题  设备灌浆层厚度不应小于()。

A.15mm
B.20mm
C.30mm
D.25mm


点击查看答案


238、多项选择题  有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有（）。

A.每根导线在一个档距内可以有一个接头 
B.在跨越公路、铁路时可以有一个接头 
C.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90% 
D.接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍 
E.不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接


点击查看答案


239、单项选择题  轴的材料通常采用（）。

A．合金钢和普通钢
B．普通钢的冷拉钢
C．碳素钢和普通钢
D．碳素钢和合金钢


点击查看答案


240、单项选择题  用于室内排水的立管与排出管端部的连接应采用（）。

A.90°斜四通 
B.两个45°弯头 
C.45°弯头 
D.90°斜三通 


点击查看答案


241、多项选择题  下列属于施工项目成本计划的编制程序的是()。

A、搜集和整理资料 
B、确定目标成本 
C、编制成本计划草案 
D、综合平衡，编制正式的成本计划 
E、综合协调，编制成本计划副案


点击查看答案


242、多项选择题  使用惰性气体作为保护气体的焊接，主要用于()。

A.有色金属 
B.不锈钢 
C.低合金钢 
D.铸铁 
E.高合金钢


点击查看答案


243、问答题  

竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-4】
1．背景
某发电榘团有限公司于2010年在第三和第四季度先组织相关人员分别对公司的2×300MW发电机组的技术改造建设项目和一台1000MW发电机组的新建项目进行了交工验收，然后成立两个竣工验收委员会就电厂主体工程，及其消防、职业卫生和厂生活区等设施进行了同步验收。
在现场验收过程中，检查人员发现：(1)由业主提供的一台磨煤机运行噪声很大，经检验是其本身质量存在问题；(2)因冷却水取水口水温过高，现已变更。
2．问题
(1)技术改造建设项目和新建项目是否都要组织竣工验收？通常有哪些建设项目要组织竣工验收？
(2)简述交工验收的组织单位和参加单位。
(3)根据验收的一般规定，背景资料中的同步验收是否正确？阐述理由。
(4)验收委员会（组）通常由哪些部门（的人员）组成？
(5)针对现场验收过程中发现的问题，可提供证明的资料（依据）有哪些？


点击查看答案


244、填空题  室外端子箱封闭应良好，箱门要有密封圈，底部要封堵，要能防（）、防（）、防（）。


点击查看答案


245、问答题  

背景:
某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为10个月，于2004年11月10日开工，2005年9月10日竣工。该工程的特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。通风与空调系统的风管设计工作压力为1000Pa.项目部决定风管及部件在场外加工。 
项目部制定的施工进度计划中，施工高峰期在6月～8月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制订针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。 
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动大、噪声大、电动机端部发热等异常现象。经调查发现，风机的钢垫铁有移位和松动，电动机与风机的联轴器同轴度超差。 

问题：
1.针对环境条件，应制订的主要施工技术措施有哪些?
2.为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制的质量预控方案包括哪些内容?
3.按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。
4.风管及部件进场时应做什么检验?风管系统安装完毕后要怎样检验?
5.通风与空调工程的竣工验收的程序是什么?
6.变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，会造成调试时测试不准或不能做试验时，在管理上应采取哪些措施?


点击查看答案


246、多项选择题  抵押财产自()情形发生时确定。

A、债务履行期届满，债权未实现
B、抵押人被宣告破产或者被撤销
C、当事人约定的实现抵押权的
D、严重影响债权实现的其他
E、当事人未约定的实现抵押权


点击查看答案


247、单项选择题  甲是政府安全生产检查人员，则其在行使现场处理权时不可以()。

A、对安全生产违法作业当场纠正
B、对现场检查出的隐患责令停止使用
C、责令紧急避险
D、将不合格的安全设施查封扣押


点击查看答案


248、单项选择题  关于防腐蚀材料，叙述正确的是()。

A、18-8不锈钢的耐蚀性特点主要体现在氧化性介质中
B、铝对硫和硫化物有很好的耐蚀性
C、环氧树脂抗氧化性酸的能力较强
D、碳钢和铸铁在强氧化性介质中，可以钝化而具有一定的耐蚀性


点击查看答案


249、问答题  

背景资料某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。

如何实现进口监控设备的可追溯性？


点击查看答案


250、多项选择题  起重机械失稳的主要原因有()等。

A.机械故障 
B.超载 
C.吊臂偏心过大 
D.行走速度过快 
E支腿不稳定 


点击查看答案


251、单项选择题  在立杆的施工过程中，电杆竖立后，检查电杆是否位于线路的中心线上，其偏差不应超过()mm。

A.30 
B.40 
C.50 
D.60


点击查看答案


252、单项选择题  判断两个同频率正弦交流电超前和滞后关系的基本物理量是()。

A.周期 
B.相位差 
C.相位角 
D.有效值


点击查看答案


253、单项选择题  焊件的面外变形不包括()。

A.横向收缩变形 
B.弯曲变形 
C.角变形 
D.扭曲变形


点击查看答案


254、多项选择题  绕线式感应电动机在启动时，为了减少启动电流和保证启动转矩，可通过转子串接()以减小定子电流的办法来进行。

A.电阻 
B.电感 
C.电容 
D.频敏变阻器 
E.隔离开关


点击查看答案


255、问答题  

机电工程施工招标投标条件与程序【案例答案分析题】
1．背景
某大型涉外投资拟建工程项目，由外方出资85%，中国方出资15%，总投资为1800万美元，该项目包括15个单项工程。由于工期紧，招标过程很短，从发招标文件到收投标文件仅10天时间。招标图纸设计较粗，投有施工详图，工程量表由业主提出目录，工作量由投标人计算并报单价，最终评标核定总价。
合同采用固定总价合同形式，要求报价中的材料价格调整独立计算。共有10家中国公司参加投标，第一次收到投标文件后，发现各企业都用国内的概预算定额分项和计算价格，未按照招标文件要求报出完全单价，也未按招标文件的要求编制投标文件，使投标文件的分析十分困难。故业主退回投标文件，要求重新报价。这时有5家退出竞争。这样经过四次反复退回投标文件重新做投标报价，才勉强符合要求。业主A方最终决定我国某承包公司B（以下简称B方）中标。
本工程采用固定总价合同，合同总价为1751。8万元人民币（其中包括不可预见风险费120．O万元）。本工程合同条件选择是在投标报价之后，由A方与B方议定。A方坚持用ICE，即英国土木工程师学会颁布的标准土木工程施工合同文本；而B方坚持使用我国的示范文本。A方认为示范文本不完备，不符合国际惯例，可执行性差。最后由A方起草合同文本，基本上采用ICE的内容，增加了示范文本的几个条款。2005年6月23日A方提出合同条件，6月24日双方签订合同。
工程结束时双方结算时出现差异，主要差异是：
(1)由于招标囹纸较粗略，A方在招标文件中没给出工作量，’由B方计算工程量，而B方计算的数字都很低。如：由于缺少施工详图，承包商报价时预算402t钢筋，而按后来颁发的详细的施工图核算应为约720t。施工中，由于工程变更又增加了290t，即整个工程实际钢筋用量约lOlOt。由于为固定总价合同，A方认为详细的施工图用量与B方报价之差318t，合计价格100多万元是B方报价的失误，或为获得工程而作出的让步，在任何情况下不予补偿。
(2)在工程施工中B方现场人员发现缺少设备基础安装图纸，审查报价发现漏报了该基础价格约30万人民币。分析责任时，B方的预算员坚持认为，在招标文件中A方漏发了基础图，而A方代表坚持是B方的预算师把基础图弄丢了。由于采用固定总价合同，B方最终应承担损失。
2．问题
(1)本工程采用固定总价合同的方式是否合理？为什么？
(2)招标文件图纸资料不全导致报价不准是哪一方的责任？为什么？
(3)招标人在本次招投标工作中存在哪些不妥之处？
(4)投标人如何避免废标？


点击查看答案


256、单项选择题  设备及管道绝热结构层的施工方法中，喷涂法与()同属现场配料、现场成型的施工方法。

A.充填法 
B.粘贴法 
C.浇注法 
D.拼砌法


点击查看答案


257、单项选择题  项目管理和企业生产经营是相互联系，但又有不同的责任目标，因此必须从核算组织体制上打好基础。为了科学有序地开展施工项目成本核算，分清责任，合理考核，应做好以下一些基础工作()。

A、建立健全原始记录制度 
B、招聘合格的财会人员 
C、财务管理通过ISO质量管理体系认证 
D、实现计算机化核算管理


点击查看答案


258、单项选择题  合理选择装配和焊接顺序、焊接方法，是对焊接变形和焊接应力的（）控制措施。

A．设计因素
B．施工方案
C．工艺因素
D．施工方法


点击查看答案


259、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

请指出专项应急预案的主要内容。


点击查看答案


260、多项选择题  《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力(含气瓶)、压力管道、电梯()。

A.航空航天器 
B.起重机械 
C.客运索道 
D.大型游乐设施 
E.场(厂)内专用机动车辆


点击查看答案


261、单项选择题  下列工业管道安装工程一般施工程序中，正确的是（）

A．管理与设备连接→仪表安装→调试与试运行 
B．仪表安装→试压及清（吹）洗→防腐与保温 
C．管道敷设→管道与设各连接→防腐与保湿 
D．管理与设备连接→试压及清（吹）洗→防腐与保温


点击查看答案


262、多项选择题  根据我国《民法通则》的规定，法人应当具备的条件包括()。

A、能够独立承担刑事责任
B、依法成立
C、有必要的财产和经费
D、有自己的名称、组织机构和场所
E、能够独立承担民事责任


点击查看答案


263、单项选择题  施工单位提出设计修改、变更，称为“核定单”。所发生的费用由()负责。

A.施工单位 
B.建设单位 
C.设计单位 
D.投资单位


点击查看答案


264、单项选择题  在220kV电力架空线路杆塔（）范围内不得挖取黏土。

A.5m
B.10m
C.15m
D.20m


点击查看答案


265、单项选择题  精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用的基础是（）。

A．扩展基础
B．联合基础
C．桩基础
D．沉井基础


点击查看答案


266、单项选择题  在低速而有冲击的场合，常采用()轴承。

A.向心球轴承
B.圆锥滚子轴承
C.滑动轴承
D.圆柱滚子轴承


点击查看答案


267、单项选择题  下列属于组织措施的是()。

A、费控部应注重加强合同预算管理，增创工程预算收入 
B、制订先进的、经济合理的施工方案 
C、严把质量关，杜绝返工现象 
D、人工费控制管理


点击查看答案


268、单项选择题  施工单位进行通风空调工程深化设计时，若有重大变更，应征得（）的确认。

A.业主代表
B.监理工程师
C.项目总工程师
D.原设计人员


点击查看答案


269、单项选择题  根据《民用建筑设计通则》的规定，超过()层的住宅建筑为高层建筑。

A.7
B.8
C.9
D.10


点击查看答案


270、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用真题解案例与解析
某机电安装施工单位在沿海城市承建一座植物油厂，施工时间在5月～11月。该工程施工难度较大的是六条栈桥吊装，总重500多吨，分布在8m～30m标高的不同区域内。项目经理部制定吊装方案时，针对现场具体情况，结合本单位起重吊装经验，提出了采用全部吊车、全部桅杆、吊车桅杆混合或—侧用汽车吊、另一侧利用塔楼钢架架设工具(简称吊车塔架法)等吊装方法。为确保安全、工期和降低成本，从操作难度、吊装成本、客观条件、吊装效率、安全程度等评价因素进行技术经济分析，见下表。

技术经济分析表(评价因素及各方案评分值)
汽车吊试吊时出现倾斜，经分析汽车吊使用偏离了特性曲线参数要求，随即作了处理。在正式吊装过程中，有一个从其它施工现场调来的导向滑轮，由于本身故障卡死不转，立即采取紧急处理并予以更换。
问题：
⑴根据技术经济分析表，运用综合评价法选定最优的吊装方案。
⑵根据背景资料，指出栈桥吊装应编制哪些针对性的安全技术措施。
⑶针对汽车吊试吊中出现倾斜事件，根据汽车吊特性曲线，应如何进行调整？
⑷指出导向滑轮出现故障可能的原因。
⑸栈桥吊装应在什么时间进行技术交底？由谁向谁交底？交底内容有哪些？


点击查看答案


271、单项选择题  质量验收评定工作的基础工作在()。

A.建设单位 
B.施工单位 
C.监理单位 
D.设计单位


点击查看答案


272、单项选择题  规定起重机在各种工作状态下允许吊装的载荷曲线，称为()。

A.载荷特性曲线
B.起重量特性曲线
C.起重机特性曲线
D.起重高度特性曲线


点击查看答案


273、单项选择题  系统管道绝热施工应在()进行。

A.管道系统强度试验前
B.管道系统严密性检验后
C.防腐处理前
D.制冷系统调试后


点击查看答案


274、单项选择题  建筑工程中的消防工程，涉及人的生命安全和财产安全，国家对其严格实行开工前的()制度。

A.审批 
B.认可 
C.检验 
D.认证


点击查看答案


275、填空题  二次回路接线应按（）图纸施工，接线应正确。


点击查看答案


276、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。 
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。 
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

该球磨机减速器是采用()。

A.带传动 
B.链传动 
C.液压传动 
D.齿轮传动


点击查看答案


277、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析3：
案例：A公司中标承建某化肥厂扩建一套位于原生产装置旁的新甲醇生产装置，施工内容包括装置的全部机电工程安装和新老系统的连通，承包合同附加条款说明，A公司在施工时应采取有效安全技术措施确保已生产的装置安全，并新老系统的接口连通要在生产装置局部短时停车时间内完成，即均必须准点到达。工程的油漆防腐、保温由B公司分包承担。
【问题】：
(1)A公司的施工进度计划应采用什么表达形式？说明理由。
(2)A公司在单位工程施工进度计划实施前应怎样进行计划交底？
(3)B公司的施工进度计划编制以什么类型为主？说明理由。
(4)A公司在塔器吊装、管网铺设时应坚持什么施工顺序？以下网络计划是否可调整以降低大型机械使用费用？(用文字说明)
图1H420096-03


点击查看答案


278、单项选择题  机电工程在施工过程中由于非设计原因的设计变更，应征得()的同意，由设计人员签认变更通知，按变更程序，经批准后实施。

A.设计
B.业主
C.监理
D.项目经理


点击查看答案


279、单项选择题  焊丝分为实心焊丝和()。

A.空心焊丝
B.酸性焊条
C.碱性焊条
D.药心焊丝


点击查看答案


280、问答题  

合同管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景．
某地下管道工程，业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理赞率15%．企业管理费率8%．利润率5%．合同工期730天.为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t／min的备用排水设施，两套设施合计15900元.合同中还规定，施工中如邋业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机槭按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿（不包括运转费用）.
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1：施工过程中业主通知施工单位某分项工程（非关键工作）需进行设计变更.由此造成施工单位的机械设备窝工12天.
事件2：施工过程中遇到非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求•施工工区‘涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备教淹没.为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装两套l.5t/mici的排水设施，恢复了施工.
事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天.
就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔.
事件1：由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔，见表1H420046.

现场管理费：40920X15%=6138元
企业管理费：(40920+6138)×8%=3764.64元
利润：(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额：03363.77元
事件2：由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿.
备用排水设施及额外增加排水设施费：15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元.
额外排水工作的劳务费用8650元.
合计：40550元
事件3：由于处理地下文物，工期、费用索赔.
延长工期40天，现场管理费增加额索赔：
现场管理费：8600X10%=1290万元
相当于每天：1290XlOOOO÷730=17671.23元／天
40天合计：17671.23×40=706849.20元
2．问题
(1)指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理？说明理由.
(2)业主方工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时，核定施工单位提供的机械台班单价属实，并核定机械台班单价中运转费用分别为：9ma空压机为93元／台班，25t履带吊一车为300元／台班，塔吊为190元／台班，混凝土泵车为140元／台班，最络核定的索赔费用应该是多少？
(3)事件2中施工单位可获得哪几项费用的索赔？核定的索赔费用应是多少？
(4)事件3中业主是否应同意40天的工期延长？为什么？
(5)补偿的现场管理费如何计算，应补偿多少元？


点击查看答案


281、多项选择题  炉窑砌筑工程施工现场条件的准备包括()。

A.水源设备
B.电源设备
C.技术准备
D.运输道路平整畅通
E.主要用于耐火材料现场临时堆放、浇注料搅拌、耐火砖切磨加工等


点击查看答案


282、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用真题案例解析与考点分值计算：
案例：某企业（业主）一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担.工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制做240吨，管道安装23000m.合同工期6个月.其中动、静设备安装，非标设备制做统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元.合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标206号文件）中的综合单价法计价和结算.设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5％：间接费为直接费的10％；利润为直接费和间接费的8％，税率为3.4％.合同其他条款如下：
⑴管道安装费按0.016万元／米计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10％时进行调整，调价系数0.9.
⑵开工前业主向施工单位支付估算合同总价20％的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50％.
⑶业主每月从施工单位的工程款中按3％的比例扣留工程质量保修金.
⑷施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装.其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如下表：
时间第3月第4月第5月第6月
管道安装工程量（m）5000800090006000
工程保修期间，一台现场制做的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元.
【问题】：
⑴计算设备安装预算造价（结果保留2住小数），要求列出各项费用计算步骤.
⑵计算全部安装工程预付款总额.
⑶计算第6月管道安装工程量价款.监理工程师应签证的管道安装工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？
⑷被损坏设备的修理费用应出自何处？


点击查看答案


283、问答题  

1．背景
南方机电工程建设有限公司下设5个施工单位，资金按内部银行运作。其中A施工单位与某建设单位签订了一项机电工程施工承包合同。工程款1000万元，工期6个月。在实施中发生了以下事件：
事件1：建设单位在施工承包合同的基础上，开工前又与A施工单位按市场价计价方式签署了部分工程设备代购合同（200万元）。
事件2：鉴于施工进度和经济采购的要求，A施工单位所签合同预付款所要不足，缺口100万元，加之本单位也无多余资金可用，其只好向公司内部银行贷款（月利率5.0‰）。
事件3：在工程进行到4个月时，项目负责人要求购置1辆汽车（35万元），电脑6台（5万元），但遭到了拒绝。
2．问题
(1)事件3中项目负责人要求在计划外购置汽车等设备的做法是否正确？为仲么？
(2)根据资金使用计收的规定，工程中有哪些要收预付款？数额是多少（均以20%计算）？
(3)公司内部银行对内部各核算单位实行的管理原则是什么？如果工程按计划完工，则A施工单位应付的贷款利息（复利率计）是多少？
(4)工程完工时，通常还有哪些资金可以随工程进度款收取？


点击查看答案


284、单项选择题  绝热材料按可压缩性划分可分为硬质、半硬质和软质。相对变形在()时为半硬质。

A.4%～15%
B.5%～20%
C.6%～30%
D.6%～40%


点击查看答案


285、单项选择题  现场组焊的球形储罐，应制作( )三块产品焊接试板。

A.立焊、角焊、平加仰焊
B.角焊、横焊、对焊
C.横焊、平加仰焊、立焊
D.对焊，立焊、平加仰焊


点击查看答案


286、单项选择题  按计量检定的目的和性质分类：首次检定、后续检定、使用中的检定、()和仲裁检定。

A.强制检定
B.非强制检定
C.使用后的检定
D.周期检定


点击查看答案


287、单项选择题  在输配电线路勘测定位时，要确定（）。

A.各处杆塔型号 
B.杆塔组立方法 
C.立杆方式 
D.杆身调整程序


点击查看答案


288、填空题  盘、柜孔洞及电缆管道应封堵严密。可能结冰的地区还应有防止管内（）的措施。


点击查看答案


289、多项选择题  根据《一级建造师〈机电工程〉注册执业工程规模标准》的规定，属于大型工程规模标准的有()。

A.单项工程造价为1000万元的电气动力照明工程 
B.城镇燃气年生产能力为2亿立方米工程 
C.投资为2亿元的转炉工程 
D.单项工程合同额1000万元的发电工程 
E.含火灾报警及联动控制系统为2万平方米的消防工程


点击查看答案


290、问答题  

背景：
A施工单位总包一炼钢厂项目，其中的连铸安装工程分包给B安装公司，该公司及时组建了项目部，项目部在组织施工过程中发生以下情况：
情况一：项目部安装工业安装工程质量验评项目划分规定对安装工程项目进行了划分，其中有连铸安装工程、机械设备安装工程、蒸汽排除风机安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程等。
情况二：技术人员对班组进行施工方案交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场的环境状况等。
情况三：施工过程中，因业主提供的蒸汽排除风机晚到一个月，B公司向业主提出了索赔，被业主拒绝。
情况四：为赶工期，加快临时用电的施工，项目部派两名在工地实习的工厂用电专业大学生，将另一个项目上用过的临时用电电缆和设备布置在该项目的临时用电工程中，并马上投入了使用。
情况五：施工合同按《建设工程质量管理条例》规定签订了再正常使用条件下的最低保修期限。
该工程生产线在正常运行4年后，因设备故障、电气管线故障、给排水管网阀门漏水、中央控制室的供热和供冷系统失效而导致停产。建设单位发函要求施工单位进行保修，施工单位以超过了保修期婉拒建设单位的要求。

问题：
1、按质量验评标准规定，指出情况一种所列项目哪些属于单位工程?哪些属于分部工程和分项工程?
2、情况二中技术人员对班组施工方案交底的内容是否正确?简述理由。
3、说明情况三种业主为什么拒绝B公司突出的索赔，指出正确的做法。
4、情况四中项目部对加快临时用电工程的做法有何不妥?为什么?
5、该工程中设备安装、电气管线、给水排水管道、供热和供冷系统的最低保修期限是多少?


点击查看答案


291、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

工程量清单计价应包括哪些组成部分?


点击查看答案


292、单项选择题  平面控制网布设的方法中，对导线测量法的主要技术要求不包括()。

A.当导线平均边长较短时，应控制导线边数
B.导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大
C.当导线平均边长较长时，应控制导线边数
D.当导线网用作首级控制时，应布设成环形网，网内不同环节上的点不宜相距过近


点击查看答案


293、单项选择题  通常情况下，耐火浇注料搅拌均匀后应在（）内完成浇筑。

A.30min 
B.45min 
C.60min 
D.90min 


点击查看答案


294、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，措施项目中的()必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

A、机械台班费 
B、总承包服务费 
C、安全文明施工费 
D、材料费


点击查看答案


295、多项选择题  室内电缆敷设时，正确的做法有（）。

A.电力电缆设在控制电缆的上部 
B.敷设时电缆从电缆盘的上端引出 
C.电缆平行敷设在热力管道的上方 
D.并列敷设电缆中间接头可在任意位置 
E.电缆应在切断4小时内进行封头


点击查看答案


296、填空题  二次回路的电源回路送电前，应检查绝缘，其绝缘电阻值不应小于（）欧姆，潮湿地区不应小于（）欧姆。


点击查看答案


297、单项选择题  凡属危险化学品应设置危险标识，表示方法是在管道基本标识色的标识上或附近涂150mm宽黄色，在黄色两侧各涂25mm宽()的色环或色带。

A.红色 
B.绿色 
C.棕色 
D.黑色


点击查看答案


298、问答题  

某化工生产设备安装工程项目，采用解体安装方法进行施工。某机电安装工程公司通过投标取得该项目的总承包施工任务。为了控制分包商的施工质量，业主分别与总承包方和分包方签订了工程施工总承包合同和分包合同。在合同履行过程中发生以下情况：
情况一：该机电安装工程公司根据监理单位编制的设备监造大纲派有资格的专业技术人员到设备制造现场进行监造工作。
情况二：该机电安装工程公司根据质量监督检验部门编制的经批准的施工组织总设计进行施工。
情况三：该工程分包商在施工中不慎发生一起重大事故，造成经济损失220万元，事故调查组在事故调查清楚后，撰写了事故调查报告，经事故调查组组长签字确认后报安全主管部门。
情况四：该工程项目经理部根据企业的职业健康、安全和环境体系，选派一名精通业务的专业技术人员全面负责该项目的职业健康、安全和环境管理工作。
情况五：某驱动装置安装完毕后，由于受介质的限制不能进行试运行，经项目经理批准，拟在负荷试运行阶段并进行。
问题
1.按设备功能可将机械设备分为哪几类?化工生产设备属于哪一类?
2.业主与总承包方和分包方签订的合同是否合理?为什么?
3.逐一对以上发生的情况判断其正确与否?并说明理由或改正。
4.情况三中发生的重大事故属于几级重大事故?安全事故处理必须坚持的原则是什么?5.该工程项目职业健康、安全与环境风险管理的基本原则有哪些?
6.情况五中的试运行方案应由谁编制?由谁审批?


点击查看答案


299、单项选择题  下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程师（）。

A.电压10—35kV且容量>5000kVA的变配电站工程 
B.生产能力≥3亿m3/年的城镇燃气工程 
C.投资≥2亿元的电炉工程 
D.单项工程合同额1000万元及以上的发电工程


点击查看答案


300、单项选择题  某2级土石坝工程采用土围堰挡水施工，根据《水利水电工程施工组织设计规范》，其围堰边坡稳定最小安全系数为()。

A.1.0 
B.1.05 
C.1.1 
D.1.15


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：油品计量工考试：初级油品计量工..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询