当前位置：91考试网 -> 考试题库

公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理必看考点（每日一练）
2020-09-11 03:33:00 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应（）。

A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．应按责任比例计算赔偿
E．不承担责任


点击查看答案


2、多项选择题  施工承包合同的“合同成立”与“合同生效”之间的关系是（）。

A．合同成立后等到约定的“附条件”和“附时间”成就之后合同生效
B．合同成立之后必须经过有关单位的批准后方能生效
C．“承诺生效”之时合同“成立”
D．合同成立之后必须到有关单位办理登记手续后方能生效
E．合同成立与生效同时产生
F．中标人收到中标通知书即表示“承诺”生效。承包人收到中标通知书后28天内递交履约保证金保函与业主签订合同协议书就是“附时间”和“附条件”


点击查看答案


3、多项选择题  FIDIC合同条件内规定，业主和承包商对合同的履行发生争议时，解决的方式包括（）。

A、当事人双方协商
B、工程师确定
C、建设行政主管部门调解
D、争端裁决委员会决定
E、仲裁机构裁决


点击查看答案


4、多项选择题  委托合同的基本特征有（）

A、合同的标的是劳务
B、必须是有偿合同
C、合同是诺成，非要式合同
D、条款内不包括违约责任
E、合同是双务的


点击查看答案


5、多项选择题  《合同法》规定，合同的标的可以是（）。

A、桥梁
B、建设资金
C、工程决算审计报告
D、工程项目


点击查看答案


6、判断题  监理工程师对承包人的关系是监理单位对承包单位在项目实施全过程中进行施工监督与管理的监理与被监理的关系。承包人应按施工承包合同的规定接受监理工程师的监督和管理。


点击查看答案


7、多项选择题  民法通则规定：民事法律委托代理行为中，可以采用的委托形式有（）。

A．用口头形式委托
B．用签订委托合同的形式书面委托
C．用法人委托书的形式书面委托
D．通过双方协商一致后才能委托
E．凭“被代理人方”的授权意思表示，代理人就取得了代理权


点击查看答案


8、单项选择题  根据投标法的规定，投标人少于（）个时，招标人应依照招投标法重新招标。

A、2个
B、5个
C、10个
D、3个


点击查看答案


9、单项选择题  下列合同中，不属于合同法分则所列的合同为（）。

A．技术合同
B．劳务合同
C．建设工程合同
D．赠与合同


点击查看答案


10、单项选择题  经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为，自觉实现权益主体（债权人）的经济利益和要求的责任。义务主体如果不履行或不完全履行其合同义务，权利主体一方有请求（）强制执行的资格。

A．上级主管部门
B．有关司法机关
C．当地工商行政管理机关
D．当地公安局


点击查看答案


11、判断题  合同分为有效合同、无效合同和可撤销合同，无效合同同样具有法律效力。


点击查看答案


12、多项选择题  订立施工合同应具备的条件包括（）。

A、工程项目已列人年度建设计划
B、具备了施工所需的设计文件和技术资料
C、初步设计已经批准
D、施工图设计已经批准
E、建设资金和主要建筑材料设备来源已落实


点击查看答案


13、判断题  监理工程师的监理是最有效的质量保证体系。


点击查看答案


14、单项选择题  施工中的费用索赔出现的原因是（）

A．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
B．只限定当事人违约而提出的赔偿
C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿


点击查看答案


15、多项选择题  《世界银行国内竞争性招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成（）。

A．投标人的资格要足够
B．投标文件对招标文件做出了全面的响应
C．评标价最低
D．合理低标价


点击查看答案


16、多项选择题  合同效力解决的是合同的法律约束力问题，就一般合同而言，以下哪几种是合同的效力中所包括的状态，（）。

A、效力待定
B、合同有效
C、无效合同
D、说不清
E、当事人双方决定


点击查看答案


17、多项选择题  施工承包合同，在订立以后，但在尚未履行之前，被确认为无效合同的，在以下承担法律责任的方式中（）是符合规定的。

A．返回财产
B．赔偿损失
C．恢复原状
D．继续履行


点击查看答案


18、判断题  从合同不影响主合同的存在，但影响主合同的履行。


点击查看答案


19、判断题  对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，监理工程师不予计量。


点击查看答案


20、单项选择题  （）拒收不合格的工程。

A．监理工程师有权
B．谁都无权
C．业主有权
D．谁都有权


点击查看答案


21、多项选择题  对无权代理下产生的行为结果，被代理人可以享有的权利有（）。

A．被代理人认为无权代理行为虽非自己委托，但其结果却符合自己的意愿和利益时，则有权追认
B．当被代理人认为无权代理违背了自己的意愿和利益时，有权拒绝
C．被代理人行使拒绝权的方 式既可以用书面的形式，也可以用口头的形式，也可以用实际不履行合同的行为表示拒绝，甚至于规定被代理人本人知道他人以本人名义实施代理行为而不做追认的也一律视为已经被“拒绝”
D．拒绝必须以口头或书面形式，凡不做或没有做出否认表示的，法律视为已经被迫认


点击查看答案


22、单项选择题  业主与监理工程师签订委托监理合同属于（）行为。

A．法定代理
B．指定代理
C．双方代理
D．委托代理


点击查看答案


23、问答题  

某建设项目的业主于2002年3月15日发布该项目施工招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工单位必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定：工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。
开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。

什么叫开标？开标的一般程序是什么？


点击查看答案


24、单项选择题  专业监理工程师应对按工程量清单的分项工程进行一次系统的检查验收。检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发（）。

A、中间交工证书
B、分项工程交工证书
C、部分工程交工证书
D、单项工程交工证书


点击查看答案


25、问答题  

某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1．5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项：
（1）由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润；
现场管理费﹦合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×12％×1．5﹦80（万元）
公司管理费﹦合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×7％×1．5≈46．67（万元）
利润﹦合同总价÷工期×利润×延误时间
﹦8000÷18×5％×1．50≈33．33（万元）
合计﹦80十46．67+33．33﹦160（万元）
（2）由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。

承包人索赔费用的计算方法是否合理？如果不合理，正确的计算方法是什么？


点击查看答案


26、单项选择题  根据合同通用条件，如果在（）以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等，导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。

A、投标截止日期前的28天
B、投标截止日期前30天
C、授标
D、投标


点击查看答案


27、问答题  某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 如采用施工总分包模式，监理工程师应从哪些方面对分包单位进行管理？主要手段是什么？


点击查看答案


28、多项选择题  根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是（）。

A、保证
B、抵押
C、留置
D、质押
E、定金


点击查看答案


29、判断题  委托代理人按照被代理人的委托行使代理权，法定代理人依照法律的规定行使代理权，指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权。


点击查看答案


30、单项选择题  暂定金额由（）批准使用。

A、业主
B、总承包人
C、监理工程师
D、业主代表


点击查看答案


31、判断题  工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。


点击查看答案


32、单项选择题  招标人隐瞒工程的真实情况下所签订的施工承包合同，应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


33、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定，“建筑工程一切险”的保险范围包括（）。

A、永久工程
B、工程设备
C、承包商的施工机械
D、待用材料
E、临时工程


点击查看答案


34、单项选择题  当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（）为准。

A、招标文件中的规定
B．现场考察时招标单位的口头解释
C．招标单位在会议上的口头解答
D．发给每个投标人的书面质疑解答文件


点击查看答案


35、多项选择题  依据《公路工程国内招标文件范本》，要求承包人提供的合同履约担保的担保形式中包括有（）。

A、保留金
B、预付款保证金保函
C、投标保函
D、履约保证金保函
E、质押


点击查看答案


36、判断题  承包人运至施工现场的施工机具是承包人的财产，他有权使用到本合同之外的其他项目施工中去。


点击查看答案


37、多项选择题  应由监理工程师签发的文件包括（）。

A、临时支付证书
B、竣工结算支付证书
C、最终报表
D、最终支付证书
E、结算清单


点击查看答案


38、问答题  某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 在路基填筑施工时，承包商为确保路基边缘的压实度，在路设计尺寸范围外加宽了30CM填筑，施工完成后，承包商将其实际完成量（含加宽真筑部分）向监理工程师提出计量付款的要求，监理工程师应如何处理？理由是什么？


点击查看答案


39、多项选择题  合同履行地点是指：（）

A、注册登记的地点；
B、签订合同的地点；
C、交付标的地点；
D、支付价款的地点；
E、标的生产地。


点击查看答案


40、多项选择题  国际工程承包中常见的保险种类有（）。

A、工程一切保险
B、疾病保险
C、第三方责任险
D、人身意外险
E、货物运输险
F、其它保险


点击查看答案


41、单项选择题  FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是（）。

A．通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面
B．专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先
C．专用条件是针对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化


点击查看答案


42、多项选择题  代理具有如下特征：（）

A、以代理人的名义从事活动；
B、以被代理人的名义从事活动；
C、任何事情及行为都可以代理；
D、代理人可在授权范围内独立进行意思表示；
E、代理行为产生的后果由代理人享有。


点击查看答案


43、判断题  监理工程师应在发出中标通知书之后28天内，向承包人免费提供施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。


点击查看答案


44、判断题  FIDIC条款规定，战争属于不可预见的风险，应由业主承担其风险责任。


点击查看答案


45、判断题  合同价格是指中标的承包人在投标书中所报的价格。


点击查看答案


46、单项选择题  与承包人编制工程量清单无关的内容有（）。

A．质量规定
B．技术规范
C．设计文件
D．计量支付办法


点击查看答案


47、判断题  业主可以视情况要求延长投标有效期，投标人对延长的要求，可以表示同意，也可以表示拒绝，表示拒绝的，则被视为自动退出投标，业主可以以此为理由，没收投标保证金。


点击查看答案


48、单项选择题  监理工程师处理委托事务取得的财产，应当划归（）所有。

A．业主
B．承包人
C．监理单位
D．直接处理监理事务的监理从业人员


点击查看答案


49、单项选择题  在订立合同时“显失公平”的合同是（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


50、多项选择题  法人的民事权利能力是指法人在参与经济活动时的一种（）的资格。

A、实体
B、享有经济权利
C、承担经济义务
D、履行合同的能力
E、纳税的义务


点击查看答案


51、多项选择题  FIDIC施工合同条件下，（）情况下工程师发布“暂时停工”指令，是应给承包商相应的工期补偿的。

A、由于承包商应负责任的必要停工
B、由于现场气候条件的影响而导致的停工
C、工程师无法及时提供施工图纸而引起的停工
D、为了部分工程的安全而必要的停工
E、业主提供设计图纸延误而引起的停工


点击查看答案


52、多项选择题  某承包工程在实施中，发生了不可抗力事件，依据FIDIC条款，造成的损失可以按（）处理。

A、依法免责“责任当事人”的赔偿责任
B、由监理工程师负责
C、由承包人负责
D、由政府负责
E、已经投保且属于承保范围内的，可以要求保险公司理赔


点击查看答案


53、多项选择题  下列（）既可以是有偿的，也可以是无偿的。

A、委托合同
B、保管合同
C、买卖合同
D、赠与合同
E、借款合同


点击查看答案


54、单项选择题  《工程变更令》由（）下达。

A、业主
B、监理工程师
C、现场监理
D、上级主管部门


点击查看答案


55、多项选择题  在下列工作中，是承包人在缺陷责任期内的任务的有（）。

A．修复施工缺陷
B．完成尚未完成的剩余扫尾工程
C．工程照管
D．可能出现的变更工程的施工


点击查看答案


56、判断题  标有单价的工程量清单是办理中期支付和结算的依据。


点击查看答案


57、多项选择题  指定分包商的特点表现为（）。

A、由业主选定实施单位
B、与业主签订合同
C、总包商负责施工中的协调管理
D、工程师负责施工中的协调管理
E、完成工作内容不属于总包商的承包工作


点击查看答案


58、单项选择题  工程施工分包合同属于（）。

A、主合同
B、从合同
C、独立合同
D、无偿合同


点击查看答案


59、多项选择题  要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须邀守（）等基本原则

A、批评教育
B、公正
C、自愿
D、协商一致
E、平等


点击查看答案


60、单项选择题  施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：（）

A、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款
B、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款
C、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款
D、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款


点击查看答案


61、多项选择题  “建筑工程一切险”被保险人可获得保险公司赔偿的受损失费用范围包括：（）

A、受损害的施工建筑物；
B、承包人的施工运输机械；
C、在投保范围内的临时工程；
D、业主在工地原有建筑物因施工受破坏；
E、承包人施工人员受到人身体伤害。


点击查看答案


62、多项选择题  施工单位的投标报价在投标以后（）。

A．不能修改
B．开标前可以修改
C．投标截止时间以后不能修改
D．评标以前可以修改


点击查看答案


63、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定，工程实施过程中，据以支付给承包商的工程量可以是（）。

A、工程量清单中所列数量
B、承包商参加下，工程师测量的实际完成工程量
C、工程师监督下承包商测量并经工程师签字确认的工程量
D、根据图纸、承包商计量的实际工程量


点击查看答案


64、问答题  某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 施工总承包单位提出异议，监理单位应按什么程序协调有关方的关系？


点击查看答案


65、单项选择题  对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（）。

A．追认权或者拒绝权
B．催告权或者撤消权
C．追认权或者撤消权
D．催告权或者拒绝权


点击查看答案


66、单项选择题  在FIDIC合同条件下，承包人向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（）为止。

A、合同签字之日起到颁发工程移交证书
B、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书
C、发布开工令之日起到颁发工程移交证书
D、发布开工令之日起颁发解除缺陷责任证书


点击查看答案


67、多项选择题  承揽合同主要包括（）等型合同

A、修理
B、仓储
C、定作
D、复制
E、检验


点击查看答案


68、单项选择题  施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）

A、同时履行抗辩权
B、代位权
C、撤销权
D、不安抗辩权


点击查看答案


69、判断题  监理工程师有权要求承包人进行合同技术规范规定以外的检验。


点击查看答案


70、单项选择题  某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（）。

A、不具有法律效力
B、被代理人的追认权
C、被代理人不履行委托代理协议
D、被代理人的拒绝权


点击查看答案


71、多项选择题  下列各项中属于要约邀请的有（）。

A．招标公告
B．内容确定具体并表明受约束意思的商业广告
C．招标说明书
D．寄送的价目表


点击查看答案


72、判断题  事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。


点击查看答案


73、多项选择题  FIDIC条款中，承包商应对下列风险损失负责（）。

A、地震引起的已完工程的损坏
B、地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损
C、施工质量达不到要求但监理工程师未发现
D、异常恶劣的自然气候引起的停工和窝
E、一般分包商雇佣的工人罢工


点击查看答案


74、单项选择题  投标基准日期是指（）。

A．投标截止日前28天的当日
B．开始发售招标文件的当日
C．投标截止日的当日
D．开始发售招标文件后的第28天


点击查看答案


75、单项选择题  当事人不服地方人们法院一审判决的，有权提起上诉。上诉的期限为判决书送达之日起（）。

A．5日内
B．10内
C．15内
D．一个月内


点击查看答案


76、问答题  某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 在工程施工过程中，承包商按业主指示就部分工程进行变更施工。变更部分的合同价款应根据什么原则确定？


点击查看答案


77、单项选择题  限制民事行为能力人所订立的合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


78、多项选择题  下列哪些合同符合解除的条件：（）

A、当事人一方不履行合同，不能实现合同目的；
B、当事人一方要求解除合同；
C、出现了致使合同无法履行的事件；
D、监理工程师要求解除合同；
E、当事人方发生分立。


点击查看答案


79、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，（）是承包商应该完成的工作。

A、发出索赔意向通知
B、提出索赔报告
C、审查索赔报告
D、作好现场同期记录
E、审查索赔处理


点击查看答案


80、多项选择题  按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，工程师发布变更指令的范围应限于（）等方面。

A、删减部分合同规定工作内容交给其他承包人实施
B、更改部分工程的位置和尺寸
C、增加部分合同中约定的工程量
D、为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序
E、要求承包人完成其投标书中未承诺到场的大型施工机械才能实施的新增工程


点击查看答案


81、多项选择题  法律规范中所指的法律“事件”包括（）。

A.地震灾害
B.乙方的违约行为
C.社会动乱
D.非甲乙方责任的火灾
E.双方达成变更协议


点击查看答案


82、单项选择题  某公路项目设计合同的价格为300万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元。

A．60
B．30
C．90
D．120


点击查看答案


83、判断题  FIDIC条款中，业主应对因洪水造成的承包人施工设备损坏给予赔偿。


点击查看答案


84、多项选择题  监理单位应严格按（）所授权的职责范围、以及按（）中明确的各项内容执行（参考公路工程监理规范第2.4.1款）。其具体内容列在（）中。

A．业主与监理单位签订的委托监理服务合同
B．业主与承包人签订的施工承包合同文件
C．监理工程师与承包人签订的监督管理合同
D．在施工承包合同的投标书附录
E．在委托监理服务合同的附件A


点击查看答案


85、单项选择题  建设工程设计合同法律关系的客体表现为（）。

A．财
B．物
C．行为
D．非物质财富


点击查看答案


86、单项选择题  凡是在招标中因招标人泄露标底而签订的施工承包合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


87、多项选择题  评标的条件是（）

A．投标单位技术力量强
B．标价合理、工期适当
C．有较好的信誉
D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F．愿意让利


点击查看答案


88、多项选择题  在FIDIC施工合同条件下，发生（）等事件时，承包商可以提出索赔。

A、其他承包商干预
B、设计图纸上没有标明尺寸
C、施工现场发现文物
D、战争、革命等
E、工程师要求增加钻孔和勘探开挖


点击查看答案


89、单项选择题  代理是一种民事法律行为，通常分为以下哪三种类型（）。

A、法定代理、指定代理、合法代理
B．委托代理、委派代理、民间代理
C、委托代理、法定代理、民间代理
D．委托代理、法定代理、指定代理


点击查看答案


90、判断题  只有法人代表才能代表法人进行生产经营活动，参与招标投标，签订经济合同。法人代表的这种权力受到法律的保护，其他人未经法人代表的授权，是不能代表法人进行生产经营活动的。


点击查看答案


91、判断题  属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包商施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包商顺延合同工期。


点击查看答案


92、问答题  某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 监理委托合同与施工合同签订的先后顺序如何？


点击查看答案


93、单项选择题  经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有（）

A．预付款是定金的形式之一
B．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
C．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
D．留置物的所有人必须是债务人


点击查看答案


94、判断题  答疑会上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。


点击查看答案


95、单项选择题  恶意串通损害国家、集体或第三人利益的合同是（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


96、单项选择题  表明承包人合同义务完成的文件是（）。（即对工程的批准证明文件）

A．质量验收单
B．中间交工证书
C．移交证书
D．缺陷责任期终止证书


点击查看答案


97、判断题  承担履约违约的倡导性方式有：①实际履行合同；②采取补救措施；③过失方赔偿损失方的损失；④支付违约金；⑤没收或双倍返还定金五种。


点击查看答案


98、判断题  《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员。


点击查看答案


99、问答题  某公路工程项目，实行公开招标，合同工期为30个月，当工程进展到第27个月时，承包商提出申请延期，其延期理由为：原有的自来水管拆迁延误。承包商申述：土方工程（关键路线上）因供水管道问题受阻，原供水管道接近位于公路25公里的工作地段内，应由第三方将供水管道移走的工程仍未完成，造成工期延长，须给予延期（180天）。上述申请能否批准，请你答复。


点击查看答案


100、单项选择题  甲公司于10月6日向乙企业发出签订合同的要约信函，10月9日乙企业收到甲公司声明该要约作废的传真。10月11日乙企业收到甲公司的要约信函。甲公司发出传真声明作废的行为属于（）。

A．要约失效
B．要约生效
C．要约撤回
D．要约撤销


点击查看答案


101、多项选择题  工程建设施工合同履行过穆中，发包人应完成的工作内容包括（）。

A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
B、提供和维护非夜间施工使用的照明
C、开通施工场地与城乡公共道路的通道
D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定
E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验


点击查看答案


102、判断题  在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段


www.91exAm.org点击查看答案


103、判断题  招标投标法规定不得以低于成本价参与投标竞争。其中成本价指的是行业平均成本价。


点击查看答案


104、单项选择题  项目经理的更换，承包人应当至少于更换前（）天以书面形式通知发包人。

A．7
B.10
C.14
D.15


点击查看答案


105、问答题  

我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程，招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米，开工后，经工程师检查，该砂不符合要求，承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂；而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工：4月22日至26日承包人设备故障，工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人，5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨，造成5月11日至14日该地区的供电全面中断。合同中相关内容如下：
⑴通用条件：
11.1在承包人送递标书前，业主应使承包人得到由业主根据有关该项工程的调查所取得的水文及地表以下状况的资料，但承包人对他自己就上述资料的解释负责；……
12.1应该认为承包人在投标前对其报价的正确性与完备性已经查明；
45.1任何工程如无工程师的许可，均不得在夜间或星期日或当地公认的休息日施工。……
⑵专用条件：45.1删除通用条件中第45.1款中的星期日。5月1日～5月3日为法定假期。
⑶投标书附件中规定：竣工拖期违约损失偿金为人民币5万元/日。

由于采砂距离增大，承包人在工程师指令下达的第三天，提出了将原用砂单价提高5元/立方的索赔要求。理由是：①受到实际损失，②损失是由业主提供的资料不准引起，③这是属于有经验的承包人无法预见的，④不属于承包人承担的风险，⑤索赔要求提出的时间符合要求。
⑴你认为上述（）理由是不正确或不合理。
⑵该项索赔要求应该批准吗？为什么？


点击查看答案


106、多项选择题  无效经济合同的财产后果，可按（）

A、追究违约金
B、返还财产
C、赔偿损失
D、追究处罚金
E、追缴财产


点击查看答案


107、单项选择题  规定需由业主特别批准后监理工程师才能签发的文件是：（）

A、支付证书；
B、移交证书；
C、缺陷责任期终止证书；
D、在使用招标文件范本时，通用或专用条件第二条规定需由业主特别批准的内容。


点击查看答案


108、多项选择题  可以成为合同客体（或称标的）的有（）。

A．合同当事人可以有效支配的物质财富
B．合同当事人提供的行为（包括劳动和服务）
C．土地
D．合同当事人提供智力成果（如发明权、著作权、商标权、专利技术成果）


点击查看答案


109、判断题  《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)的"工期”是指本合同工程或某单项工程从开工至交工的时间，均从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至交工证书上写明的交工日期止。


点击查看答案


110、判断题  承包人进入现场后，认为地下水位太高，提出因排水困难而导致挖土费用提高；承包人另外认为砂土填料的运距太远，土方运输的费用高。向业主提出费用索赔，并要求延长工期，监理工程师应当予以同意。


点击查看答案


111、判断题  FIDIC条款中允许索赔，纯粹是为了保护承包人的利益，对业主是不利的。


点击查看答案


112、多项选择题  施工承包合同，在合同已经履行或已经履行完毕后被确认为无效的，必须恢复原状（首先将所完成的工程拆除）、返回财产，再依过错确定赔偿损失的责任的情况是（）。

A．工程质量低劣已无法补救的
B．对社会公众形成危害的
C．严重违反国家规划、计划和规定的
D．违反招标投标法的规定订立的合同


点击查看答案


113、判断题  非关键线路的图纸迟交一定可以延期。


点击查看答案


114、多项选择题  建设工程委托监理合同属于（）。

A、诺成合同
B、实践合同
C、有偿合同
D、无偿合同
E、双务合同


点击查看答案


115、判断题  对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。


点击查看答案


116、多项选择题  下列行为属于招标人与投标人串通投标（）

A、招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价。
B、投标人之间相互商定，在投标项目中分别以高、中、低价位报价。
C、招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后给投标人或招标人额外补偿。
D、招标人预选内定中标人
E、投标人预先内定中标人。


点击查看答案


117、多项选择题  《合同法》规定的无效合同条件包括（）

A、一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益
B、损害社会公共利益
C、在订立合同时显失公平
D、恶意串通损害第三人利益
E、违反行政法规的强制性规定


点击查看答案


118、多项选择题  须经监理工程师审批的承包人的分包行为有（）。

A．工程某一部分的分包
B．按照技术规范的要求购买材料
C．材料与设备的加工分包
D．劳务分包


点击查看答案


119、多项选择题  我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有（）。

A．质押
B．抵押
C．保证
D．定金
E．留置权
F．保留金、预付款、暂定金


点击查看答案


120、单项选择题  施工合同的担保合同属于（）

A、从合同
B、主合同
C、分包合同
D、有偿合同


点击查看答案


121、判断题  业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。


点击查看答案


122、单项选择题  如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。

A、人民法院
B、政府的建设行政主管部门
C、上级仲裁委员会
D、质量监督机构


点击查看答案


123、判断题  监理工程师与业主的关系是被委托与委托的关系，也是代理人与被代理人的关系，应做到各负其责，独立工作，相互尊重，密切合作。


点击查看答案


124、单项选择题  如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经（）审批。

A．原设计单位
B.发包人
C.工程师
D.原审批单位


点击查看答案


125、单项选择题  如果是由于业主、监理工程师、业主雇佣的其他承包人的原因，使得已经基本完工的工程无法进行竣工验收的，则认为（）。

A．须等到其他承包人的原因消除、且验收合格后，监理工程师才能依照程序签发移交证书
B．该工程已在预定进行检验完成的那一天就被业主接收了
C．无法处理
D．须由监理工程师与承包人协商一个意见、报业主同意后，再按协商结果执行


点击查看答案


126、多项选择题  “合同有效”必须具备的要件包括（）。

A．主体要合格
B．意思表达要真实
C．法律法规规定要批准或登记的、已经办理批准或登记手续
D．守法，不违反法律法规中的强制性规定、不损害社会公共利益
E．合同形式要符合法律规定或双方约定的要求
F．双方约定有“附时间”或“附条件”的，“附时间、附条件”已经成就


点击查看答案


127、单项选择题  施工承包合同的合同价格是指（）

A．承包人的投标价
B．评标中经算术修正后的价格
C．评标价
D．中标通知书中所列出的中标价


点击查看答案


128、多项选择题  利用暂定金额指哪些工程费用。（）

A、施工过程中可能增加的工程细目
B、零星工程在招标时尚未能肯定的
C、指定分包工程
D、分包工程


点击查看答案


129、多项选择题  FIDIC通用条件规定，颁发“解除缺陷责任书”后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成（）方面的义务

A、财务
B、施工
C、修补缺陷
D、管理


点击查看答案


130、单项选择题  在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是（）。

A．从事监理工作的从业人员
B．被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师


点击查看答案


131、单项选择题  招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（）。

A、以书面形式向提出人作答复
B、以口头形式向提出人当场答复
C、先在标前会上用口头澄清，会后再以书面形式向全体投标人作同样答复
D、可不向其他投标者作答复


点击查看答案


132、多项选择题  根据同时抗辩权的规定，下列说法错误的是（）。

A、如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务
B、同时抗辩权适用于所有合同
C、同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系
D、同时履行抗辩权也适用于订立合同过程中
E、适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使


点击查看答案


133、单项选择题  评标委员会的评标报告应由（）。

A．全体成员签字
B．评标委员会主任与业主的法定代表人签字
C．评标委员会主任与全体成员签字
D．评标委员会主任签字


点击查看答案


134、判断题  无效合同从执行时起即不具有法律效力。


点击查看答案


135、问答题  

某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。

业主应承担哪几项风险？


点击查看答案


136、单项选择题  当业主与承包人所订立的施工承包合同，没有采用书面的形式签订时，则应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


137、判断题  合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍然按照合同的规定享有权利并承担义务。


点击查看答案


138、多项选择题  采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（）

A．担保财产需转移给债权人
B．担保财产不需转移给债权人
C．担保财产在担保期内债权人仍可使用
D．担保财产在担保期内债权人无权使用
E．不履行债务时，债权人可依法处置担保财产


点击查看答案


139、单项选择题  合同条件规定，业主在收到动员预付款支付证书后（）内，应向承包人支付动员预付款。

A．三十（30）天
B．二十八（28）天
C．十四（14）天
D．四十五（45）天


点击查看答案


140、多项选择题  按照担保法的规定，因（）而发生的债权，当事人不履行债务时，债权人可以留置合同中约定的财产。

A、保管合同
B、运输合同
C、借款合同
D、加工承揽合同
E、施工合同


点击查看答案


141、判断题  委托监理服务合同按双方签署的合同协议书上注明的时间终止；按照委托监理服务合同的规定结清监理服务费用后自然失效。


点击查看答案


142、单项选择题  工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）

A、工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B、工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C、顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
D、工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担


点击查看答案


143、多项选择题  FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，下列情况中（）不属于增加或减少超过有效合同价15％后的调整原因。

A、因法规、税收等政策变化的补偿款
B、业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款
C、承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款
D、完成新增工作内容获得的工程款
E、汇率变化的调整费


点击查看答案


144、判断题  监理单位必须按专用合同条件中规定的进场时间、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场时间和有关期限完成监理服务。如果非监理单位的原因，致使监理服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。


点击查看答案


145、判断题  投标单位给业主的优惠条件应在投标书内写明，投标截止后许诺的任何优惠条件评标时都不予以考虑。


点击查看答案


146、多项选择题  按《交通部公路工程国内招标文件范本》中对暂定金规定，其用途是（）。

A．用于支付“指定分包的工程"工程费
B．用于支付工程变更所发生的款项
C．留作不可预见费
D、在施工中遇到的、在工程量清单中没有合适项目的零星工作
E、如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额（交通部称为专项暂定金）


点击查看答案


147、多项选择题  监理单位的义务包括（）。

A、选择承担工程项目建设的实施单位
B、与承包人签订施工合同
C、公正地维护有关各方的合法权益
D、不得泄漏与本工程有关的保密资料
E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动


点击查看答案


148、问答题  承包商提出工程变更，包括哪几个方面？


点击查看答案


149、判断题  合同文件就是指合同协议书。


点击查看答案


150、单项选择题  如果在施工承包合同执行中，发生了合法的工程变更，工程量清单中既没有完全相同的单价或价格，也没有相近似项目的单价及价格，依照合同条件的规定，经过监理工程师出面和承包人共同协商但就是达不成一致的单价或价格，这时监理工程师应当采取的估价方法是（）。

A．形成了合同争端，按合同纠纷处理办法处理
B．监理工程师这时有行使最后确定单价的权力
C．承包人可以视该工程为可删除工程，不予施工。如果删除后后续工程无法进行，可以单方解除合同
D．业主可以视承包人严重违约，按严重违约处置


点击查看答案


151、多项选择题  关于投标有效期有如下（）的规定。

A．投标有效期是从投标截止日起到发出中标通知书之日为止的一段时间
B．在投标有效期内投标人不得修改、撤销其投标
C．招标人不得要求投标人延长投标有效期
D．招标人有权在原定投标有效期届满时要求延长投标有效期，投标人不得拒绝


点击查看答案


152、多项选择题  不可抗力包括的情形是（）。

A、自然灾害
B、政府行为
C、社会异常情况
D、股市跌荡
E、经济危机


点击查看答案


153、判断题  项目主管单位有权要求招标人编制标底，并可以强制招标人报审其所编制的标底。


点击查看答案


154、多项选择题  FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，施工期内由于（）等原因导致承包商按合同约定方法计算的结算款额减掉暂定金额内开支、物价浮动的调价款和计日工费后，仍超过有效合同价15％以上时，应调整承包商的竣工结算款额。

A、因不可抗力损害给予的补偿额
B、完成新增工作内容获得的工程款
C、增加工程量清单中部分工作内容的工程量获得的工程款
D、业主延误移交施工现场通过索赔获得的补偿款
E、施工中遇到图纸上没有标明的地下构筑物，按照变更调整单价后增加的工程款


点击查看答案


155、多项选择题  下列属于撤销权消灭情形的是（）。

A、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权
B、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权
C、具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
D、具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权
E、具有撤销权的当事人知道撤销事由后对自己的家人表示不想撤销的


点击查看答案


156、多项选择题  在资格预审文件中应当规定的强制性标准中必须包含的有（）。

A．经验标准
B．财务能力强制性标准
C．现场管理人员强制性标准
D．资质标准
E．分包限制的强制性标准
F．拟投入到本合同工程中的施工机具的强制性标准


点击查看答案


157、判断题  以特定物为标的的要约有时可以向多家单位发出，例如施工招标，业主可以向多家单位发售招标文件。


点击查看答案


158、判断题  投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程其投标不应遭到拒绝。


点击查看答案


159、多项选择题  工程款的结算方式有（）。

A、预付款结算
B、按月结算
C、竣工后一次结算
D、分段结算
E、年终结算


点击查看答案


160、多项选择题  承包商提出索赔的要求成立条件应包括（）。

A、已造成了承包商的实际施工成本加大
B、由于现场气候条件的影响
C、承包商施工责任原因导致
D、监理工程师协调管理原因导致
E、在合同规定时间内提出索赔要求


点击查看答案


161、判断题  某公路施工承包合同，在工程量清单中有桥梁“台背”和锥坡回填的土方数量，但承包人在投标时没有填写单价和合价，施工中承包人提出要单独计量支付，监理工程应予以驳回。


点击查看答案


162、单项选择题  凡依法必须招标的，但招标人没有依法进行招标而签订的施工承包合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


163、单项选择题  承包人对于监理工程师下达的口头指令应当（）。

A．一律看成是无效指令，不予执行
B．一律看成是有效指令，必须执行
C．如果由于某种原因（如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况），监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令
D．向业主请示，业主认可的执行，否则不执行


点击查看答案


164、多项选择题  因工程设计变更，监理工程师下达了某分部工程的暂停令，使承包商的三台专用机械设备闲置，监理工程师对承包商的设备闲置损失可以按（）方法来计算。

A、机械设备进出场费
B、机械台班费
C、机械折旧费
D、机械设备租赁费
E、机械设备燃料费


点击查看答案


165、问答题  

施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：

监理工程师对上述工程量变化是否要下达工程变更令，理由是什么？


点击查看答案


166、单项选择题  在向承包人发出中标通知书之后（）天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。

A．7
B．42
C．21
D．28


点击查看答案


167、多项选择题  下列行为中（）属于转包行为。

A、承包商将承包的工程全部包给其他施工单位
B、承包商将工程的主要部分包给其他施工单位
C、承包商将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位
D、承包商将承包工程中的部分工程包给其他施工单位
E、分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位


点击查看答案


168、多项选择题  按FIDIC合同条款，下列做法哪几种更合适。（）

A、先订委托监理合同、再进行施工招标
B、先进行施工招标，再签订监理合同
C、施工招标与监理招标同时进行
D、谁先谁后都一样
E、因为谁当监理工程师对承包人来说，是一种投标条件，须在招标文件中给予明确


点击查看答案


169、多项选择题  附条件的合同中的条件应符合（）。

A、条件必须是将来发生的不确定的事实
B、条件不得与合同的主要内容相矛盾
C、条件必须是当事人约定而不是法定的
D、条件必须合法
E、条件是必然会实现的预期事件


点击查看答案


170、单项选择题  某甲和某乙与某建筑公司签订了劳动合同，则下面说法正确的是（）。

A、某甲和某乙是民事法律关系主体中的社会组织
B、某甲和某乙是民事法律关系主体中的自然人
C、某甲和某乙是民事法律关系中的客体
D、某甲和某乙是民事法律关系的内容


点击查看答案


171、判断题  一般履约担保的有效期要一直到工程缺陷责任期终结后15天为止。


点击查看答案


172、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括（）

A、不利于施工的自然条件
B、招标文件未说明的污染物影响
C、不利的气候条件
D、招称文件未提供的地质条件
E、战争或外敌人侵


点击查看答案


173、问答题  某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 “在做标期间，对某投标人提出的问题，业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”，请问是否正确？


点击查看答案


174、单项选择题  FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件影响不能进行竣工检验．对该部分工程监理工程师应认为（）。

A、已经竣工不需再进行竣工检验
B、需经检验后才能判定是否竣工
C、已经竣工但还需进行竣工检验
D、尚未竣工


点击查看答案


175、多项选择题  施工承包合同，在合同订立之后，尚未履行之前，被确认为无效的，应按（）原则处理合同违约行为。

A．双方当事人均不得履行该合同
B．双方当事人仍应履行合同
C．按严格责任原则处理违约责任
D．按过失责任原则处理违约责任


点击查看答案


176、单项选择题  经济法律关系由（）三要素组成

A．主体、客体、内容
B．当事人、经济行为、经济利益
C．法人、经济合同、经济责任
D．经济管理、经济协作、经济责任


点击查看答案


177、判断题  FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动


点击查看答案


178、单项选择题  订立合同时，承诺人做出有效的承诺，必须是（）。

A．第三人完全接受要约条件
B．承诺人不定期地做出承诺
C．完全接受要约条件
D．承诺人可附有实质性变更的答复


点击查看答案


179、判断题  合同公证与鉴证的效力不同。经过鉴证的合同，其法律效力高于经济公证的合同。


点击查看答案


180、判断题  建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格


点击查看答案


181、多项选择题  在施工合同中，发包人有权解除合同的情况包括（）。

A、承包人未按工程师确认的施工进度计划施工
B、承包人将其承包的全部工程转包给他人
C、承包人将工程肢解后以分包的名义分别转包给他人
D、承包人的施工存在质量问题
E、承包人未按约定履行保修义务


点击查看答案


182、判断题  按计价方式的不同，施工承包合同有总价合同、单价合同、成本加酬金合同等多种类型。


点击查看答案


183、多项选择题  对违反合同者追究责任时，实行：（）

A、违约金、定金并用原则；
B、以补偿性为原则；
C、过错原则；
D、因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任；
E、严格责任原则。


点击查看答案


184、单项选择题  工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于：（）

A．总价合同
B．单价合同
C．成本加酬金合同
D．总承包合同


点击查看答案


185、问答题  

某地修建一条二级公路，投标人请某银行开具履约担保，而某银行对该承包单位的财务能力持怀疑态度，于是银行向承包人提出要求，请他到当地的地方政府给施工单位出具一份保证书，才能给予办理该履约保函。请回答：银行的这一要求是否合理，为什么？


点击查看答案


186、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，对要约的内容作实质性变更包括（）

A、对合同的标的、数量、质量的变更
B、对合同形式的变更
C、对合同的违约责任和解决争议方法的变更
D、对合同中的价款或者报酬的变更
E、对合同履行期限的变更


点击查看答案


187、问答题  某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 如果承包商要将某部分工程分包出去，则需要谁批准？


点击查看答案


188、单项选择题  监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成业主经济损失的，应（）。

A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．双方事后协商确定
E．不承担责任


点击查看答案


189、多项选择题  下列（）强制性投保的保费应由投标人自行投保，其保险费由承包人承担并支付，并认为承包人已经将此项费用包含在承包人所包的单价或总额价中了，在工程量清单中不再单独报价。

A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险


点击查看答案


190、判断题  所谓单价合同是指单价绝对不能改变的合同。


点击查看答案


191、判断题  建设工程合同应当采用书面形式。


点击查看答案


192、判断题  市场准入制度主要是对承包人的资格进行审查，而不对业主进行审查。


点击查看答案


193、单项选择题  投标有效期是指（）。

A．从开始发售招标文件之日起到投标截止日止之间的一段时间
B．从开标之日起到签发中标通知书之日止之间的一段时间
C．从购买资格预审文件之日起到签发投标邀请信之日止之间的一段时间
D．从中标人收到中标通知书之日起到签署合同协议书之日止之间的一段时间


点击查看答案


194、判断题  当工程的监理方，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷、不符合合同规定时，则监理工程师有权拒收这些材料或工程设备。


点击查看答案


195、判断题  经济法律关系的客体是指经济法律关系的当事人。


点击查看答案


196、多项选择题  《建设工程施工合同》规定，应由承包人办理并支付费用的保险是：（）

A、工程一切险；
B、施工机械；
C、现场施工人员的生命财产；
D、现场的第三方人员生命财产；
E、现场的发包方的人员生命财产。


点击查看答案


197、单项选择题  委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）

A、负责施工合同的协调管理
B、负责外部关系的协调
C、认真勤奋地工作
D、不得泄露申明的秘密


点击查看答案


198、单项选择题  委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。

A、以代理人的名义与对方谈判
B．商签的合同内应有代理人权利义务条款
C．代理人在合同谈判中基于授权范围自主地提出自己的要求
D．合同生效后，委托人和代理人共同履行合同


点击查看答案


199、判断题  公路工程施工中，承包商对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此有权采用他认为合理经济的施工方法，监理工程师不得干预。


点击查看答案


200、单项选择题  在《合同法》第十二条中，规定“为了宣传推广起见，当事人可以参照（）订立合同”。

A．有效合同
B．合同示范文本
C．格式化合同
D．定式合同


点击查看答案


201、判断题  应当在委托监理合同的专用合同条件中，规定一个监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的百分比(建议取5％—10％之间)，当“赔偿限额”达到比例时，业主有权单方面解除委托监理服务合同，并没收监理单位的履约担保金。


点击查看答案


202、多项选择题  属于建筑工程一切险除外责任的情况通常包括()。

A、职工缺乏经验造成严重损失
B、因原子核裂变而造成的损失
C、由于合同罚款及其他非实质性损失
D、因设计错误（结构缺陷）而造成的损失
E、一般性盗窃和抢劫


点击查看答案


203、单项选择题  工程属于重点工程，该项目已经被批准采用邀请招标，但是在参加投标的单位少于2家的情况下签订的合同，该合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


204、多项选择题  按照交通部《公路工程国内招标文件范本》“投标人须知”第67．2款规定，将合同纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解应满足的条件是（）。

A．如果业主或承包人有一方对监理工程师的裁定有异议
B.如果监理工程师在收到第67.1款所述提交后42天内，没有发出自己的裁定通知
C．协商或调解必须在收到监理工程师发出的裁定通知后的42天内进行
D．如业主或承包人有一方对监理工程师裁定有异议，在监理工程师的裁定送达后42天内提出要求的


点击查看答案


205、问答题  某公路工程项，工程量清单中的土方开挖数量为750000m3，岩石分类为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。 如果在施工中监理工程师未及时提供施工图纸，承包人是否能得到经济赔偿及顺延合同工期？


点击查看答案


206、判断题  合同示范文本是由具有一定权威性的综合部门主持，广泛地听取了各方面特别是消费者的意见之后，按一定程序形成并颁布的，在本行业中有示范作用的合同文本。它具有规范性、完备性、适用性的特点。合同法提倡使用合同范本。但没有使用范本的合同，合同法仍然认定它是有效合同。


点击查看答案


207、单项选择题  双方代理行为、自身代理行为都属于（）行为。

A．有效代理
B．无效代理
C.无权代理
D．有权代理


点击查看答案


208、多项选择题  分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令

A、业主直接送达
B、工程师直接送达
C、工程师代表直接送达
D、承包商代表直接送达
E、经承包商代表确认工程师发布


点击查看答案


209、单项选择题  （）可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同。

A．监护人
B．法定代理人
C．法定代表人（简称法人代表）
D．自然人


点击查看答案


210、判断题  编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等


点击查看答案


211、单项选择题  业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（）。

A、一切风险转移给保险公司
B、部分风险转移给保险公司
C、全部风险仍由业主承担
D、全部风险转移给承包人


点击查看答案


212、多项选择题  在以单价为主的施工招标文件中，对于工程量清单中工程数量作用的几种描述中正确的是（）。

A．支付时以实际完成的工程量为准，不以工程量清单中所填写的工程数量为准
B．实际支付的工程款是以承包人所报的单价与实际完成并经监理工程师计量认可工程量为基础
C．工程量清单中所填写的工程数量是否准确对于承包人来说没有影响
D．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可以被投标人在报价中利用来进行不平衡报价
E．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可能会导致履行合同中的合同单价调整


点击查看答案


213、单项选择题  依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。

A、10日
B、15日
C、20日
D、25日


点击查看答案


214、问答题  

某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。

在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付？


点击查看答案


215、多项选择题  下列哪些属编制标底应遵循的原则（）

A．一个工程只能编制一个标底
B．标底应考虑价格变动因素
C．根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底
D．标底价格应与投标者协商确定


点击查看答案


216、多项选择题  审核变更工程数量，监理工程师评审的主要依据是（）。

A、变更通知及变更图纸
B、设计部门对变更的意见
C、承包人的预算报告
D、监理工程师现场计量的结果


点击查看答案


217、判断题  担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定。


点击查看答案


218、多项选择题  《公路工程国内招标文件范本》规定的“缺陷责任终止证书”的法律意义是（）。

A、工程合同履行结束
B、工程价款结算已完成
C、任何已指令进行修复的工程已完成
D、视为本合同工程已经全部完成的批准文件
E、终止本合同当事人的一切相关义务


点击查看答案


219、多项选择题  施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有（）。

A、工程量变化
B、工程设计变更
C、不可抗力
D、乙方实际进度与进度计划不相符
E、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时


点击查看答案


220、多项选择题  我国招标投标法规定的法定招标方式有哪两种（）。

A、公开招标
B、议标
C、内部招标
D、邀请招标


点击查看答案


221、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定，暂定金额包括在合同内，一般用于（）。

A、给指定分包商工作的付款
B、施工引起的对第三方的财产损失赔偿
C、招标时不能确定某一具体工作项目是否包括在合同之内
D、支付由工程变更引起的额外的工作的费用
E、保险费


点击查看答案


222、单项选择题  监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现（）。

A、承包人无权得到该项工作的付款
B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定
C．业主给予承包人一定的补偿
D．承包人有权得到该项工作的付款


点击查看答案


223、单项选择题  计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（）之日为止。

A、工程移交证书
B、工程移交证书指明的竣工日
C、解除缺陷责任证书
D、最终支付证书


点击查看答案


224、多项选择题  公路工程国内招标文件范本规定的合同争端处理方式有（）。

A.交监理工程师解决
B．友好协商
C．通过双方的上级主管进行调解
D．通过争端解决委员会解决
E．提交仲裁
F．诉讼


点击查看答案


225、判断题  计日工是处理工程变更(估价)的一种特殊形式。


点击查看答案


226、多项选择题  公开开标体现了招标的公平、公开和公正原则。开标后，任何投标人不得（）。

A、更改投标书的报价
B、不得再增加优惠条
C、更改评标方法
D、更改定标方法
E、撤消投标书


点击查看答案


227、单项选择题  “招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同”，应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


228、问答题  什么是F1DIC条款中的缺陷责任证书？它有何法律特征？承包人在缺陷责任期内有些什么合同义务？


点击查看答案


229、多项选择题  以下符合《交通部公路工程国内招标文件范本》中，关于因人工、机械使用和材料价涨落进行调价的规定的是（）。

A．合同工期长于24个月以上的
B．合同工期长于18个月以上的
C．按调价公式进行调价
D．在合同执行期间，应每年对合同价格进行一次调整
E．合同价格在投标所在当年不做调整


点击查看答案


230、多项选择题  设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为（）。

A、招标文件的内容不同
B、对报价的要求不同
C、对投标书的编制要求不同
D、开标的形式不同
E、评标原则不同


点击查看答案


231、多项选择题  以下所列情形，属于合同法第二十条所规定的要约失效的条件的是（）。

A．拒绝要约的通知到达要约人
B．要约人反悔的
C．承诺期限（或称要约有效期）届满
D．“受要约人”对要约的内容做出实质性变动的
E．新的“重新要约”出现，老的要约就自动失效


点击查看答案


232、问答题  在某段高速公路工程施工的开标大会上，除到会的10家投标单位的有关人员外，招标办请来了市公证处法律顾问参加大会。开标前公证处顾问提出对各投标单位提交的资质进行审查。当时有人对这一程序提出质疑。在开标中，对一军工建筑公司提出疑问，这个公司所提交的资质材料种类与份数齐全，有单位盖的公章，有项目负责人签字，可是法律顾问坚持认定该单位不符合投标资格，取消了该单位的标书。 为什么这个军工建筑公司不符合投标资格？


点击查看答案


233、多项选择题  工程保险的主要种类有（）。

A、建筑工程一切险
B、勘察设计一切险
C、安装工程一切险
D、机器损坏险
E、工程中的一切险


点击查看答案


234、判断题  合同鉴证是管理行政行为，合同公证是司法行政行为。


点击查看答案


235、判断题  根据我国《合同法》与《仲裁法》的规定，如果当事人对仲裁结果不服的，可以向法院提出诉讼。


点击查看答案


236、多项选择题  以下属于要约必须具备的要件的是（）。

A．要约的内容必须具体明确
B．要约一经发出，在要约的有效期内要约人不得反悔
C．必须表明，一旦经“受要约人”承诺后，要约人就必须与“受要约人”签订合同
D．要约必须是向特定的对象发出的


点击查看答案


237、单项选择题  评标时衡量投标单位竞争性的主要依据是（）。

A．原始报价
B．算术修正后的报价
C．类比价
D．评标价


点击查看答案


238、单项选择题  凡是不能满足主体合格要件的合同一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是（）。

A．对
B．不对
C．没有得到相对人追认的才无效
D．由相对人一方认定其是否有效


点击查看答案


239、问答题  在路基施工过程中，遇有下列原因使工期拖延：①业主拟将某段路基改为高架桥（处于关键线路上），在口头通知承包商两个月后才下发正式文件和变更图纸；②在土方开控（不处于关键线路上）过程中遇到了一些地质勘探没有探明的孤石；③6~8月份施工时遇到季节性降雨，雨量与往年相近；④在设计图纸中指明的借土场经取样试验，不能用于路基填筑（处于关键线路上），必须重找借土场，为此花费了7天时间。承包商就上述问题按政党索赔程序提出了延长工期及补偿停工期间窝工损失的申请。作为监理工程师，应如何处理？


点击查看答案


240、多项选择题  在下列工作中，不属于监理工程师的职权范围的是（）。

A．审查并修改施工方案
B．对影响施工安全的施工方法提出警告
C．指令承包人修改施工方法
D．对承包人不经济的施工方法予以优化


点击查看答案


241、判断题  因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义，当事人可以解除合同。


点击查看答案


242、判断题  属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包人施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包人顺延合同工期。


点击查看答案


243、单项选择题  下面关于不安抗辩权的说法错误的是（）。

A、不安抗辩权适用于双务合同
B．不安抗辩权行使后就意味着合同的终止
C．不安抗辩权是先履行一方的抗辩权
D．当事人没有确切证据而中止履行的，应当承担违约责任


点击查看答案


244、单项选择题  材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于工程所在国出产材料而言，指的是（）。

A．运抵施工现场仓库（或堆场）的价格
B．到岸价
C．出厂价
D．料场价


点击查看答案


245、多项选择题  合同是平等民事主体的（）之间订立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。

A、法人
B、自然人
C、其他组织
D、当事人


点击查看答案


246、判断题  损害赔偿可以由当事人约定。


点击查看答案


247、问答题  

某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下：
（1）特别严重的降雨；
（2）现场劳务不足；
（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；
（4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；
（5）施工场地使用权提供延误；
（6）工程款不到位。
1）监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。
2）哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？


点击查看答案


248、多项选择题  下列哪种工作属于监理工程师的附加工作（）。

A、业主供应材料拖期，导致工程延期期间的工作量
B、监理工程师自身原因引起的工作时间延长
C、承包人的质量事故引起的工作时间延长
D、监理工程师自身原因与业主终止合同
E、原为业主义务后来交给监理工程师去做


点击查看答案


249、多项选择题  缔约当事人有（）情形，应当依法承担缔约过失责任：（）

A、假借订立合同，恶意进行磋商；
B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实；
C、违反缔约中的保密义务；
D、违反缔约中通知义务；
E、违反公平原则，损害对方利益。


点击查看答案


250、判断题  除非在招标资料表或合同专用条款中另有规定，不管合同工期长短，在合同执行期间如果遇到物价波动，可以按调价公式对投标人填报的单价和价格进行调价。


点击查看答案


251、判断题  监理单位拥有版权并已用于监理服务中的所有文件，业主使用或复制必须得到监理单位的认可。


点击查看答案


252、多项选择题  有效的要约的撤回包括（）。

A、要约的撤回通知于受要约人作出承诺通知前到达受要约人
B、要约的撤回通知先于要约到达受要约人
C、要约的撤回通知与要约同时到达受要约人
D、要约的撤回通知于承诺生效前到达受要约人
E、收到承诺通知的同时发出撤回通知


点击查看答案


253、多项选择题  属于指定分包合同的特点有（）。

A、指定的分包合同直接涉及到业主和监理工程师
B、在标书中，应明确写出指定分包的项目或指定分包商的名单
C、指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内
D、指定分包商应当向承包商承担如同承包商向业主所承担的同样的义务和责任


点击查看答案


254、判断题  委托合同终止时，监理单位应当向业主报告委托事务的结果。


点击查看答案


255、多项选择题  保证合同的当事人是（）。

A、权利人
B、义务人
C、保证人
D、公证部门


点击查看答案


256、判断题  债务人或第三人不转移其财产的占有，将该财产作为履行债务的担保方式是抵押。


点击查看答案


257、问答题  某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 “承包商要分包某部分工程，则分包商要由监理工程师选择”的说法是否正确？为什么？


点击查看答案


258、判断题  符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。


点击查看答案


259、判断题  工程承包合同的有效期是：从合同约定生效条件成就时至工程缺陷责任证书颁发时止。


点击查看答案


260、多项选择题  下列选项中导致合同终止的选项为（）。

A、甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期
B、甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存
C、甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务
D、甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除
E、甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并


点击查看答案


261、问答题  监理工程师是否有权进行合同内没有规定的检查试验，试验所涉及的各种额外费用如何支出？


点击查看答案


262、多项选择题  在评标过程中，参加评标委员会的评标专家一般应由（）。

A．主管部门聘请
B．由主管部门指定
C．由业主或招标单位聘请
D．从专家库中随机抽取


点击查看答案


263、多项选择题  正常监理工作的酬金由（）等费用构成。

A、直接成本
B、管理人员、行政人员。后勤人员的工资
C、办公费用
D、使用业主提供的住房和通讯设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费。
E、监理服务期间的差旅费。


点击查看答案


264、多项选择题  以下（）是招标人在开标时应当当场宣布为“废标”的投标文件。

A．没有在投标文件上填写投标总价的
B．投标人没有参加开标会的
C．投标人没有提交投标担保的
D．所递交的投标信上没有按规定签字并加盖公章的


点击查看答案


265、判断题  要约是订立合同的必经阶段。


点击查看答案


266、判断题  业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告。


点击查看答案


267、单项选择题  FIDIC合同条款规定承包人应对下列风险损失负责（）。

A．由于承包人的重型施工机械进场，将沿途的一座小桥压坏
B．由于洪水引起的已完工工程损毁
C．由于监理工程师提供的原始基准数据不正确致使承包人放线错误


点击查看答案


268、多项选择题  当事人在合同被确认是无效合同以后（）。

A、不得依据合同继续履行
B、如果履行合同，应当承担违约责任
C、不承担不履行合同的违约责任
D、如果合同对双方当事人有利益，可以继续履行


点击查看答案


269、判断题  大中型公路工程施工项目应通过公开招标或邀请招标的方式来确定施工单位。


点击查看答案


270、单项选择题  《公路工程国内招标文件范本》中53.1款规定承包人应当在索赔事件发生之日起（）天内，向监理工程师提出索赔意向通知。

A．10天
B．30天
C．20天
D．21天


点击查看答案


271、多项选择题  “投标预备会”又称“标前会”，与现场调查常常安排在同一时间进行，召开投标预备会的目的是（）。

A．由招标人统一带领所有购买了招标文件的投标人“领看现场”
B．进行合同谈判
C．进行设计的技术交底
D．针对投标人提出的关于招标文件的问题进行一次集中的口头澄清


点击查看答案


272、多项选择题  施工过程中发生（）情况时，可以调整合同价款。

A、设计变更
B、工程师批准的承包人索赔
C、当地税务部门对税费的调整
D、遇到图纸未表明的地下构筑物
E、中期支付进度款扣回部分预付款


点击查看答案


273、多项选择题  下列（）是影响承包人的成本和报价的因素。

A．项目的概、预算价格
B．各种资源的市场价格
C．施工方案和施工方法
D．竞争对手的强弱


点击查看答案


274、多项选择题  按照FIDIC合同条件的规定，在（）期限内承包商都有权提出索赔

A、合同签字日到发布开工令日
B、开工令日到颁发工程移交证书日
C、颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任书日
D、颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E、结清单生效日之后到提出合同争议日


点击查看答案


275、判断题  投标保函可以约束投际人在投标有效期内不撤标或中标人按时签订合同。


点击查看答案


276、多项选择题  委托代理必须满足以下（）条件后，才可以代表被代理人进行生产经营活动；同样，这种代理人代表被代理人进行的生产经营活动也受到法律的保护。

A．必须以被代理人的名义设立权利和义务
B．必须获得市场准人证明
C．必须在授权的范围内设立权利和义务
D．必须事先取得委托证明
E．必须是法人单位的职工 
F．必须具有法人资格


点击查看答案


277、单项选择题  除（）外，合同允许变更或解除。

A、由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行
B、由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同，致使不能实现合同目的
C、由于合同主体的一方承办人调离单位
D、当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益


点击查看答案


278、判断题  承包人应当像对待自己、自己的职工、工作人员的行为、工作疏忽和违约一样对待任何分包人、分包人的职工、工作人员的行为、工作疏忽和违约负责。


点击查看答案


279、多项选择题  公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（）。

A、工程概况
B、项目资金来源
C、投标须知
D、评标办法
E、招标范围


点击查看答案


280、判断题  对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责


点击查看答案


281、判断题  对于任何分包人，分包人的代理人，雇员或工人的行为，违约或疏忽，承包人可以不负责。


点击查看答案


282、判断题  一般情况下，指定分包商应获得的款项由业主直接支付。


点击查看答案

283、多项选择题  根据合同法，对免责条款无效表述正确的是（）。

A、因过失造成对方财产损失的
B、因故意造成对方财产损失的
C、因重大过失造成对方财产损失的
D、造成对方人身伤害的
E、造成对方财产损失的


点击查看答案


284、判断题  所有由业主提供给监理单位使用的设施、设备和物品均属于业主无偿提供给承包人的，但在监理服务期间仍应视为业主的财产，监理单位在使用时应予爱护。当监理服务完成或终止后，监理单位有权将上述设施、设备、尚未使用物品收归己有。


点击查看答案


285、多项选择题  有关约定损害赔偿与法定损害赔偿说法正确的是（）。

A、原则上约定损害赔偿优先于法定损害赔偿
B、在约定损害赔偿与法定损害赔偿中取数额较高的
C、约定损害赔偿不能超过法定损害赔偿的最高范围
D、没有约定损害赔偿的，可直接适用法定损害赔偿
E、原则设定损害赔偿优先于约定损害赔偿


点击查看答案


286、判断题  违约金应与实际损害相关。


点击查看答案


287、多项选择题  下列的哪几种是投标担保（投标保证金保函）应当起到的保证的作用。（）

A、投标人投标后不能变更或撤消投标文件；B、投标人中标后必须要履行合同；
C、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书；
D、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）；
E、接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长。
F、投标人接到评委会对工程量清单中的算术错误所做的修正后，必须同意所做的修正。


点击查看答案


288、多项选择题  在不安抗辩的条款中：“先履行债务的当事人有确切的证据证明后履行的一方丧失履约能力”一句中的“丧失履约能力”是《合同法》第六十八条所规定的下列情形中的（）。

A．经营状况严重恶化
B．转移财产、抽逃资金，以逃避债务
C．丧失商业信誉
D．有丧失或者可能履行丧失履行债务的其他情形


点击查看答案


289、判断题  在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标。


点击查看答案


290、多项选择题  下列中的（）是属于无效合同

A、违反法律，法规和国家有关规定的合同
B、采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同
C、代理人超越代理权限签订的合同或以被代理人的名义同自己或者同自己所代理的其他人签订的合同
D、违反国家利益或社会公共利益的经济合同
E、工程分包合同


点击查看答案


291、单项选择题  以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中，正确的是（）。

A．合同成立与合同无效的确认权都属于合同当事人双方
B.合同成立与生效的确认权都属于人民法院或仲裁机关
C．合同成立的确认权属于人民法院或仲裁机关，而合同生效的确认权属于合同当事人双方
D．合同成立的确认权属于合同当事人双方，而合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关


点击查看答案


292、多项选择题  处理由于工程变更所引起的责任的方法是（）。

A．只要变更不属于承包人的过错和违约造成的，监理工程师就应当对工程竣工期限延长、费用增加估价，业主就应当补偿
B．只要承包人执行的是监理工程师依法下达的工程变更令，就应当得到补偿
C．如果下达变更令是由于承包人的过错或者是由于承包人违约所造成的，或者是应当由承包人负责的，则由于工程变更所引起的费用增加，或影响工程的竣工时间，一概由承包人负责，不予补偿


点击查看答案


293、单项选择题  招标文件中投标须知是为了（）。

A．指导投标人正确报价
B．免投标人中标后拒签合同
C．避免泄漏标底
D．进行资格预审


点击查看答案


294、多项选择题  合同公证与鉴证的区别主要有（）。

A、申请原则不同
B、效力不同
C、性质不同
D、审查的内容不同
E、效力范围不同


点击查看答案


295、多项选择题  建设工程合同属于（）

A、从合同
B、主合同
C、诺成合同
D、实践合同
E、分包合同


点击查看答案


296、多项选择题  以下属于可原谅延误的是（）。

A、不可抗力引起的延误
B、承包商对现场条件的错误判断引起延误
C、不适当的施工组织管理引起延误
D、特别恶劣的气候条件引起延误


点击查看答案


297、多项选择题  代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应（）

A、以自己的名义签定合同
B、与第三方商签过程中独立地表示自己的意志
C、在授权范围内单独与第三方谈判合同
D、在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务
E、在合同内约定委托人和第三方的权利义务


点击查看答案


298、多项选择题  监理工程师审查承包人的索赔申请时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。

A、中标意向书
B、经监理工程师认可的施工进度计划
C、监理工程师发布各种书面指令
D、招标时的标前会议记录
E、各类财务凭证


点击查看答案


299、单项选择题  总价合同与单价合同比较，（）。

A．总价合同便于处理工程变更
B．单价合同便于处理工程变更
C．总价合同加大了业主的投资风险
D．总价合同有利于降低工程造价


点击查看答案


300、多项选择题  施工合同规定，双方发生争议后，一般应继续履行合同，只有出现（）时，当事人方可停止履行合同。

A、法院要求停止施工
B、双方协议停止施工
C、合同确已无法履行
D、仲裁机关要求停止履行
E、一方当事人要求停止履行合同


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：护理学(医学高级)：外科护理学找..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询