当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程必看考点（考试必看）
2020-09-12 03:00:05 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、问答题  

某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同，业主在将设备运往施工现场的途中，适逢大雨，设备被雨水浸润。应业主要求，安装公司解体清洗了该批机泵，测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸，对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数，检查了各部件的配合间隙，重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。
为了追回耽误的时间，安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料，经设计单位同意和业主确认，工期节省了14天，增加费用4万元。
此外，业主特批12万元赶工费，安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行泵的试运行。
在试运行中，一台离心泵振动超标，经查，原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞，业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任，对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由，提出异议，但被业主驳回。
问题：
1.安装公司除合同价款外，应得到的费用总额为多少?并列出具体费用项目。
2.安装公司对机泵进行的解体检查中，哪些属于形状精度检查?哪些属于位置精度检查?
3.泵系统试运行前应具备的条件有哪些?
4.业主对安装公司的处罚是否合理?说明理由。


点击查看答案


2、多项选择题  工业安装工程分项工程质量验收记录填写的主要内容有()。

A.检验项目 
B.施工单位检验结果 
C.设计单位验收结论 
D.监理单位验收结论 
E.建设单位验收结论


点击查看答案


3、多项选择题  火灾自动报警系统调试前，先对()等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。

A.探测器
B.分散报警控制器
C.集中报警控制器
D.火灾报警装置
E.火灾信号传送装置


点击查看答案


4、单项选择题  2008年以前，建设工程项目计价的最广泛规则是()。

A、定额计价法 
B、清单计价法 
C、综合单价法 
D、概算估价法


点击查看答案


5、问答题  

背景：
北方某石油化工公司投资建设一蜡油深加工工程，经招标，由A施工单位总承包，该工程的主要工程内容包括2台大型加氢裂化反应器的安装，高压油气工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调试等静、动设备安装工程、管道安装工程以及土建工程、电气工程、自动化仪表安装工程等。其中，A施工单位将单位工程压缩机厂房及其附属机电设备、设施分包给B建筑工程公司。蜡油工程的关键静设备2台加氢裂化反应器，各重300t，由制造厂完成各项检验试验后整体出厂，A单位现场整体安装。压缩机厂房为双跨网架顶结构，房顶有一台汽液交换设备。B建筑单位拟将网架顶分为4片，每片网架重12t，在地面组装后采用滑轮组提升、水平移位的方法安装就位;房顶汽液交换器重量10t，采用汽车起重机吊装。
合同要求该工程2009年9月开工，2010年6月30日完工。为了加快工程进度，业主要求，有条件的工程，冬季不停止施工作业。
为了保证工程顺利进行，A施工单位编制了静设备安装施工方案、动设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案、电气自动化仪表安装工程施工方案。B建筑施工单位编制了压缩机厂房土建工程施工方案。

问题：
1、针对本工程，A施工单位和B建筑工程公司各应编制何种施工组织设计。
2、A施工单位和B建筑工程公司除编制背景材料中所列的施工方案外，至少还应编制哪些主要施工方案？
3、施工方案一般包括哪些内容
4、为完成本工程的安装任务，A施工单位至少应具有哪些特种设备安装资格?说明理由。5、分析说明B建筑工程公司分包的工程中，有哪些方案属于危险性较大的专项工程施工方案?这些方案应如何进行审核和批准？


点击查看答案


6、单项选择题  ()对本工程项目的安全生产负全面领导责任。

A.工号技术员
B.部门经理
C.项目经理
D.项目总工程师


点击查看答案


7、单项选择题  高压隔离开关作用主要是()。

A、隔离高压电源，保证安全检修
B、分断电路中的用电负荷
C、保护电路中的用电设备
D、分断大电流电路


点击查看答案


8、单项选择题  通风与空调系统联合试运转及测试调整由()单位负责组织实施。

A.建设 
B.施工 
C.设计 
D.监理


点击查看答案


9、多项选择题  通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目，应依据（）确定。

A.生产试运行的条件 
B.产品要求 
C.工程性质 
D.设备性能 
E.生产工艺


点击查看答案


10、多项选择题  民事诉讼由《民事诉讼法》调整，民事诉讼法的基本制度包括()。

A、合议制度
B、两审终审制度
C、回避制度
D、审判制度
E、公开审判制度


点击查看答案


11、判断题  一个单位工程由几个施工单位共同施工时，各施工单位都应以同一单位工程为成本核算对象，都要对此单位工程进行核算


点击查看答案


12、单项选择题  设备灌浆层厚度不应小于()。

A.15mm
B.20mm
C.30mm
D.25mm


点击查看答案


13、问答题  

背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。

炉窑砌筑前，工序交接验收证明书包括哪些内容？


点击查看答案


14、单项选择题  异步电动机与同步电动机相比，其缺点是（）。

A.结构较复杂 
B.功率因数低 
C.价格较贵 
D.启动麻烦 


点击查看答案


15、问答题  

背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。

三检制的自检、互检、专检责任范围应如何界定，本案例是哪个检验环节失控?3.影响施工质量的因素有哪些，是什么因素造成不锈钢管焊接质量不合格?


点击查看答案


16、单项选择题  并列明敷电缆的中间接头应()。

A.位置相同
B.用托班托置固定
C.配备保护盒
D.安装检测器


点击查看答案


17、多项选择题  胀锚地脚螺栓安装时，符合施工要求的有()。

A.螺栓中心距基础边缘的距离不小于5倍的胀锚螺栓直径 
B.安装胀锚螺栓的基础强度不得大于10MPa 
C.钻孔处不得有裂纹 
D.钻孔的钻头不应与基础中的钢筋相碰触 
E.钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配


点击查看答案


18、多项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，输送剧毒流体、可燃流体管道的阀门，应逐个进行壳体()。

A.压力实验
B.热膨胀实验
C.温度变形实验
D.密封实验
E.动载荷实验


点击查看答案


19、单项选择题  按埋置深度分类的机械设备基础是（）。

A.箱式基础 
B.垫层基础 
C.减振基础 
D.联合基础


点击查看答案


20、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


21、单项选择题  公差带位置由()决定。

A.基本尺寸
B.标准公差
C.基本偏差
D.尺寸偏差


点击查看答案


22、单项选择题  在IE地址栏输入的“http：//www.cqu.edu.cn/”中，http代表的是（）。

A、协议
B、主机
C、地址
D、资源


点击查看答案


23、问答题  

背景资料
某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高22.5m，单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元。
该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两套压机吊装方案。第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元。第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日·台。经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%。
该项目部台理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度。加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务。
问题
1.该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案?
2.项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些?
3.计算每套压机吊装方案的成本费用。
4.对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案?
5.按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低车是多少?


点击查看答案


24、单项选择题  施工单位进行通风空调工程深化设计时，若有重大变更，应征得（）的确认。

A.业主代表
B.监理工程师
C.项目总工程师
D.原设计人员


点击查看答案


25、单项选择题  在构成商品需求的基本要素中，除消费者的购买欲望外，还应包括()。

A.消费者的潜在收入 
B.消费者的支付能力 
C.产品的市场价格 
D.产品的生产成本


点击查看答案


26、单项选择题  工业安装工程中，分部工程质量验收记录的检查评定结论由（）填写。

A、建设单位
B、建立单位
C、设计单位
D、施工单位


点击查看答案


27、单项选择题  水管通常采用热固性塑料中的()制作。

A.中密度聚乙烯
B.高密度聚乙烯
C.聚丁烯
D.聚氯乙烯


点击查看答案


28、填空题  室外端子箱封闭应良好，箱门要有密封圈，底部要封堵，要能防（）、防（）、防（）。


点击查看答案


29、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-5】
1．背景
某机电安装公司通过招标承担了某汽车制造厂空压站安装工程和生活区的暖锅炉及辅助设备安装工程.在进行分项工程质量验收时，有下列事件发生：
事件一：锅炉本体已安装完毕，但钢架因施工过程中保护不够造成局部垂直度超差.
事件二：与锅炉本体连接的主干管上，发现有一段管子的壁厚比设计要求小了1mm；
该段管质量证明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求；这是由于当时工期紧，原规格管数量不够而采用现有管子造成的.
2．问题
(1)某机电安装公司签订合同后，是否可以立即进符压缩空气管道施工？说明理由.
(2)如果锅炉及辅助设备安装工程作为一个子分部工程的话，上述2个事件的施工内容应划归为什么分项工程，分项工程划分的原则是什么？
(3)针对事件二，简述对机电工程采用的设备、材料和半成品检验的要求有哪些？
(4)上述两事件要通过验收，应采用哪一种处理方案？


点击查看答案


30、单项选择题  空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成()电信号。

A.0--10mA
B.0--20mA
C.0--10VAC
D.0--10VDC


点击查看答案


31、单项选择题  运用赢得值原理的优点描述错误的是()。

A、可随时对工程项目的进度和资金的执行情况进行检测 
B、可随时对工程项目的进度和资金的执行情况工作效率分析 
C、对资金的人力资源需求，可随时分析和调整 
D、根据不同工程项目的需要，可以提供标准的或同一习惯要求的各种形式的报告


点击查看答案


32、多项选择题  下列做法中，能有效节约材料量的措施是()。

A.运用存储理论，确定经济存储量、经济采购批量、安全存储量、订购点等，用以节约库存费用
B.研究材料节约的组织措施
C.运用价值分析理论，明确降低成本的对象、改进设计和研究材料代用，实现材料费用减少和必要的功能
D.材料量多多益善
E.以上都正确


点击查看答案


33、单项选择题  钢材表面处理的质量等级要求，()金属表面处理质量等级分为两级。

A.喷射或抛射除锈 
B.手工或动力工具除锈 
C.火焰除锈 
D.化学除锈


点击查看答案


34、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

适用于各种涂料、各种被涂物，且具有涂膜厚度均匀、外观平整、生产效率高等优点的防腐蚀涂装方法是()。

A.刷涂
B.喷涂
C.淋涂
D.刮涂


点击查看答案


35、单项选择题  卧式汽包绝热保护层施工时，汽包顶部严禁()接缝。

A.横向 
B.纵向 
C.垂直 
D.平行


点击查看答案


36、单项选择题  下列叙述错误的是：设备安装精度是指在安装工程中，为保证整套装置正确联动所需的()。

A.最终形成生产能力与设计能力的准确度
B.各独立设备之间的位置精度
C.单台设备重现设备的制造精度
D.整台设备运行中的运行精度


点击查看答案


37、单项选择题  《特种设备安全监察条例》规定，()是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。

A.客运索道 
B.起重机械 
C.电梯 
D.压力容器 


点击查看答案


38、问答题  

1．背景
某施工单位与建设单位签订了一项机电工程钢结构安装项目施工承包合同，合同规定钢材等主材由建设单位供货。施工单位项目部材料供应部门按照设计给出的材料表从建设单位处将全部钢结构需用材料领出，入库之后，通知相关工程队领取。其余60%工程材料由施工单位自行采购。施工过程中发生了以下事件：
事件1：施工单位项目部下属工程队中，甲队负责钢结构框架施工，乙队负责管架制作与安装。甲队认为框架还不具备预制施工作业条件，未立即领取材料。乙队为了抢进度和使用方便，在还未报送材料需用计划条件下就将本队钢结构施工相关的库存所有规格型号的型钢全部领走。
事件2：工程施工开始后，甲队领取了库存所剩有的型钢，并正计划进行框架钢结杓预制时发现型钢规格型号不全，再次到项目部材料供应部门领取时，发现已经领完了，迫使甲队处于间歇停工待料状态。此时，乙队负责制作的管架预制基本完成，还剩余了部分材料。项目部材料供应部门将余料调剂到甲队，甲队的材料仍然有缺口。
事件3：对于60%自行采购的工程材料项目部材料供应部门运用ABC分类法和价值工程方法探索了材料节约的途径，有效地降低了材料成本，提高了经济效益。
2．问题
(1)甲、乙两个工程施工队在领取材料中各有哪些错误做法？正确的做法是什么？
(2)施工单位项目部材料供应部门在材料领发过程中存在哪些问题？应该怎样纠正？
(3)在该领发材料事件中项目经理和项目部材料主管人员各负何种责任？
(4)事件3中的ABC分类法和价值工程方法在材料节约中各起何种作用？
(5)材料进场有何要求？


点击查看答案


39、多项选择题  机电工程中电器设备的主要性能包括()。

A.从电网受电 
B.变电压 
C.向负载供电 
D.将电能转换为机械能 
E.改变输电方向


点击查看答案


40、单项选择题  用于电力线路上的电器设备是（）。

A.金具 
B.集箱 
C.断路器 
D.叶栅


点击查看答案


41、单项选择题  电梯安装工程中，不属于自动扶梯分项工程的是（）。

A.设备进场验收 
B.土建交接检验 
C.质量监督检验 
D.整机安装验收


点击查看答案


42、单项选择题  机电工程厂房(车间、站)基础施工中，测量重点是()。

A.地脚螺栓 
B.钢柱基础 
C.锚板孔 
D.设备内控制网


点击查看答案


43、单项选择题  施工项目成本核算的原则包括()。

A、互证性原则 
B、可追溯性原则 
C、权责发生制原则 
D、完整性原则


点击查看答案


44、问答题  

背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。 
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却• 
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。

本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中有哪些主要内容?


点击查看答案


45、多项选择题  吊装某台设备，依据起重机特性曲线确定其臂长时，需考虑的因素有（)．

A．设备重量 
B．设备尺寸 
C．设备就位高度 
D．吊索长度 
E．吊车工作幅度


点击查看答案


46、单项选择题  合同解除可分为约定解除和()。

A.法定解除
B.一方强制解除
C.武力解除
D.双方自愿解除


点击查看答案


47、单项选择题  管道系统压力试验前，管道上的膨胀节应()。

A.隔离 
B.拆除 
C.设置临时约束装置 
D.处于自然状态


点击查看答案


48、多项选择题  关于机电工程施工招标应具备的条件，下列说法正确的是()。

A.有相应的资金，并在招标文件巾如实载明
B.招标人已经依法成立
C.工程概况描述，包括工程名称、地址、占地面积等
D.有招标所需的设计图纸及技术资料
E.已批准的项目建议书或可行性研究报告;主要经济技术指标等


点击查看答案


49、多项选择题  吊装某台设备，依据起重机特性曲线确定其臂长时，需考虑的因素有（）。

A.设备重量 
B.设备尺寸 
C.设备就位高度 
D.吊索长度 
E.吊车工作幅度


点击查看答案


50、问答题  

1．背景
南方机电工程建设有限公司下设5个施工单位，资金按内部银行运作。其中A施工单位与某建设单位签订了一项机电工程施工承包合同。工程款1000万元，工期6个月。在实施中发生了以下事件：
事件1：建设单位在施工承包合同的基础上，开工前又与A施工单位按市场价计价方式签署了部分工程设备代购合同（200万元）。
事件2：鉴于施工进度和经济采购的要求，A施工单位所签合同预付款所要不足，缺口100万元，加之本单位也无多余资金可用，其只好向公司内部银行贷款（月利率5.0‰）。
事件3：在工程进行到4个月时，项目负责人要求购置1辆汽车（35万元），电脑6台（5万元），但遭到了拒绝。
2．问题
(1)事件3中项目负责人要求在计划外购置汽车等设备的做法是否正确？为仲么？
(2)根据资金使用计收的规定，工程中有哪些要收预付款？数额是多少（均以20%计算）？
(3)公司内部银行对内部各核算单位实行的管理原则是什么？如果工程按计划完工，则A施工单位应付的贷款利息（复利率计）是多少？
(4)工程完工时，通常还有哪些资金可以随工程进度款收取？


点击查看答案


51、单项选择题  根据被吊设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置，即确定了起重机的()。

A.幅度 
B.设备或构件的尺寸 
C.臂长 
D.起吊能力


点击查看答案


52、填空题  安装调试完毕后，在电缆进出盘、柜的底部或顶部以及电缆管口处应进行（）封堵，封堵应严密。


点击查看答案


53、问答题  

背景：
某机电安装公司项目经理部承建某机电安装工程，该工程特点之一是不锈钢容器和管道安装工程量较大，设计要求不锈钢管道连接采用氩一电联焊。在不锈钢容器及管道上安装的压力表量程为1.6mpa，精度为1.5级。为此该项目经理部组织编制不锈钢容器及其管道的施工方案。

问题:
(1)编制施工方案时，其焊接设备的选用原则是什么?
(2)检测用的工作计量器具——压力表选用多大量程和精度等级较适宜?
(3)项目经理部质检员在进行监督检查时，对该检测器具——压力表及其使用中应检查哪些方面内容?


点击查看答案


54、单项选择题  2011年6月1日，某在建工程因故中止施工，如果在()之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

A、2011年7月1日
B、2011年12月1日
C、2012年3月1日
D、2012年6月1日


点击查看答案


55、单项选择题  输配电线路施工的一般顺序为()。

A.基础施工→勘测定位→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查 
B.勘测定位→基础施工→杆塔组立→导线连接→放线施工→竣工验收检查 
C.基础施工→勘测定位→杆塔组立→导线连接→放线施工→竣工验收检查 
D.勘测定位→基础施工→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查


点击查看答案


56、问答题  

施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-4】
1．背景
某厂将拟新建一条大型轧机生产线建设项目，通过招标确定该工程由具有机电施工总承包一级资质的企业实施总承包，合同造价1.3亿元，工程主要内容包括厂房钢结构制作、安装，车间内400t桥式起重机的安装，设备安装与调试，电气工程的施工，各种工艺管道安装.
项目管理人员进场后，为加强对安全工作的管理，成立了由项目生产经理为组长的安全领导小组，建立了安全管理体系，并配备了两名专职安全管理员，同时制定了完善的生产安全管理制度.项目总工组织技术人员审查了具有资质分包单位编制的400t桥式起重机的吊装方案和专项安全技术措施．并报给企业技术负责人和项目总监审批.在桥式起重机吊装过程中，出现了安全事故，造成一人重伤，被地方政府监管部门处以停工整顿.
2．问题
(1)该项目部成立的生产安全领导小组及配备的专职安全管理人员是否符合规定要求？
(2)在项目组织实施过程中，项目经理有哪些安全生产职责？
(3)项目上应建立哪些职业健康安全管理制度？
(4)400t桥式起重机的吊装方案和专项安全技术措施的审批程序是否符合规定要求？
(5)安全事故发生后，项目部应如何报告？


点击查看答案


57、多项选择题  计量检测设备应有明显的()等标志标明计量器具所处的状态。

A.“合格” 
B.“禁用” 
C.“封存” 
D.“保管” 
E.“检查”


点击查看答案


58、单项选择题  为有效控制施工机械使用费支出，主要从以下方面进行控制().

A、尽量购置或租赁间隔较低的设备和机械 
B、加强机械设备的调度工作，尽量避免窝工，提高现场设备利用率。 
C、尽量使用自动化程度较强的设备机械施工 
D、不向专业分包商提供设备和机械，令其自备。


点击查看答案


59、问答题  

某电网工程公司承接的2标段500kV超高压直流输电线路建设工程，线路长度63km，铁塔133基，沿线海拔l000～2000m，属于覆冰区。经过一年的紧张施工，隐蔽工程的验收，按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程实施验收的中间验收合格后，工程进入竣工验收。 
竣工验收过程中，由国网直流公司等单位专家组成的验收组，分成三个现场组及一个资料组，涵盖测量、通道、铁塔、走线等相关专业，严格按照竣工验收实施细则要求，对2标段进行检查，现场共抽查了三个耐张段，全面细致检查实测了9基铁塔的基础、铁塔、架线、接地、线防等相关内容。 
通过检查，验收组一致认为，由该公司承建的黔2标段施工质量工艺美观，工程资料档案符合要求，现场实物抽检项目及数据符合设计，工程质量优良，满足验收规范要求。

问题:
1.简述架空线路施工的一般程序。
2.简述该工程竣工验收的组织。
3.500kV架空送电线路施工工程竣工验收规定有哪些?
4.工程资料档案中包含的主要资料有哪些?
5.按照施工生产划分，输电线路架设过程中可能的突发事件有哪些?


点击查看答案


60、单项选择题  根据《计量法》的规定，()计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

A.县级以上人民政府 
B.市级以上人民政府 
C.省级以上人民政府 
D.国务院


点击查看答案


61、多项选择题  干燥小型电力变压器时通常使用的方法有()。

A.热风法 
B.热油法 
C.油箱铁损法 
D.铜损法 
E.红外线法


点击查看答案


62、多项选择题  特种设备监督检验的对象包括()。

A.设计过程 
B.制造过程 
C.安装过程 
D.改造过程 
E.重大维修过程 


点击查看答案


63、单项选择题  下列属于多方案报价法的是()。

A、是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，调整各个项目报价 
B、压低工程量小的单价 
C、提高机械台班单价 
D、对于条款不清楚或很不公正时适用


点击查看答案


64、单项选择题  机电设备安装中，（）是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。

A．工程验收
B．中间交接
C．精度检测与调整
D．调整与试运转


点击查看答案


65、填空题  正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，宜以（）或（）隔开。


点击查看答案


66、单项选择题  下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程师（）。

A.电压10—35kV且容量>5000kVA的变配电站工程 
B.生产能力≥3亿m3/年的城镇燃气工程 
C.投资≥2亿元的电炉工程 
D.单项工程合同额1000万元及以上的发电工程


点击查看答案


67、多项选择题  建筑电气工程的质量特征包括()。

A.安全
B.密封 
C.可靠
D.美观 
E.易维护


点击查看答案


68、单项选择题  建筑管道施工程序是施工准备→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→()→试运行→竣工验收。

A.系统清洗→系统试验→防腐绝热 
B.系统试验→系统清洗→防腐绝热 
C.系统试验→防腐绝热→系统清洗 
D.防腐绝热→系统清洗→系统试验


点击查看答案


69、单项选择题  齿轮传动的类型较多，其中两()之间的传动是平面齿轮传动

A.垂直轴
B.相交轴
C.平行轴
D.交错轴


点击查看答案


70、多项选择题  绝热材料的主要技术性能有()。

A.最高(低)使用温度 
B.绝缘材料的绝缘性能 
C.绝热材料的密度 
D.绝热材料的机械强度 
E.材料的燃烧性能和化学性能


点击查看答案


71、单项选择题  关于合同价款调整描述错误的是()。

A、法律法规变化时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
B、工程变更时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
C、项目特征描述符合时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
D、不可抗力时发承包双方应按照合同约定调整合同价款


点击查看答案


72、单项选择题  下列选项中，()又分为电子、医院、制药、生物、食品光电、精密机械工程项目。

A.环保工程
B.净化工程
C.附属工程
D.动力安装工程


点击查看答案


73、多项选择题  电站汽轮机除本体外，还包括（）

A．凝水系统设备 
B．蒸汽系统设备 
C．引送风设备 
D．给水系统设备 
E．吹灰设备 


点击查看答案


74、单项选择题  低压外上缸组合安装正确的程序是()。

A.检查水平、垂直结合面间隙一符合要求后试组合一正式组合 
B.试组合一正式组合一检查水平、垂直结合面间隙 
C.检查水平结合面间隙一试组合一检查垂直结合面间隙一符合要求后正式组合 
D.试组合一检查水平、垂直结合面间隙一符合要求后正式组合


点击查看答案


75、多项选择题  机电工程专业注册建造师签章的合同管理文件包括()。

A.工程分包合同
B.索赔申请报告
C.工程设备采购总计划表
D.分包工程进度计划批准表
E.工程质量保证书


点击查看答案


76、填空题  盘、柜的安装，一般用（）作底座。


点击查看答案


77、单项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的()倍。

A.1.10 
B.1.15 
C.1.25 
D.1.50


点击查看答案


78、填空题  屏顶上小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间，以及裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间，其电气间隙不得小于（）mm，爬电距离不得小于（）mm。


点击查看答案


79、多项选择题  曳引式电梯的主参数包括()。

A.额定曳引力 
B.额定载人数 
C.额定载重量 
D.额定速度 
E.轿厢尺寸


点击查看答案


80、多项选择题  下列钢材中，属于按化学份和性能分类的有（）。

A.碳素结构钢 
B.合金结构钢 
C.冷轧钢 
D.热轧钢 
E.耐候钢


点击查看答案


81、多项选择题  机电工程签章文件中的合同管理文件包括()。

A.工程承包合同 
B.工程分包合同 
C.材料采购总计划表 
D.工程竣工报告 
E.索赔申请报告


点击查看答案


82、多项选择题  高层建筑的采暖系统安装工艺流程中，采暖器具安装后的工序有( )。

A.支架安装
B.支管安装
C.系统试压
D.系统冲洗
E.管道保温


点击查看答案


83、单项选择题  在水平管道上安装分析取源部件时，其安装方位的要求与安装()要求相同。

A.压力取源部件的取压点 
B.温度取源部件的取温点 
C.流量取源部件的层流点 
D.液位取源部件的液位点


点击查看答案


84、问答题  

背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。 
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。 
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。 

施工技术资料包括哪些内容?国家标准是否是施工技术资料?说明理由。


点击查看答案


85、单项选择题  大型立式圆柱形储罐对接焊缝的咬边深度不得大于()mm。

A.0.5
B.1.0
C.1.5
D.2.0


点击查看答案


86、单项选择题  建筑物屋顶上的40mmX4mm扁钢避雷带应()，且镀层厚度不小于65/丝m。

A.冷镀锌 
B.热镀锌 
C.刷漆 
D.镀塑


点击查看答案


87、多项选择题  我国目前有多种建筑业专业执业资格，其中主要有()。

A、注册建筑师
B、注册造价工程师
C、注册设计师
D、注册房地产估价师
E、注册建造师


点击查看答案


88、单项选择题  工质在汽轮机内的膨胀做功过程为()。

A.定容过程 
B.定温过程 
C.绝热过程 
D.定压过程


点击查看答案


89、单项选择题  在阀门检验过程中，带有蒸汽夹套的阀门，夹套部分应以()倍的蒸汽工作压力进行压力试验。

A.1 
B.1.5 
C.2 
D.2.5


点击查看答案


90、单项选择题  结构简单、坚固耐用、运行可靠、维护方便、启动容易、成本低，但调速困难、功率因数偏低的电动机应是（）。

A．同步电动机
B．直流电动机
C．单相电动机
D．异步电动机


点击查看答案


91、多项选择题  以下属于机电工程项目常用的高分子材料的特点的是()

A.耐高温
B.电绝缘体
C.耐水
D.高强度
E.使用过程中会出现“老化”现象


点击查看答案


92、单项选择题  无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、（）等。

A．橡胶
B．陶瓷
C．塑料
D．涂料


点击查看答案


93、单项选择题  在输电线路勘察定位时需要确定（）。

A、各处杆塔型号
B、杆塔组立方法
C、立杆方法
D、杆身调整程序


点击查看答案


94、多项选择题  《特种设备安全监察条例》规定，必须获得资格许可，方可从事相应作业活动的有（）。

A.制造单位
B.安装单位
C.使用单位
D.维修单位
E.改造单位


点击查看答案


95、多项选择题  冶金设备中的轧制设备包括()。

A.拉坯机
B.结晶器
C.中间包
D.矫直机
E.选矿设备


点击查看答案


96、问答题  

背景 ：
某公司承包了电子工厂通风空调工程，工程内容包括空调风系统（包括风管和配件的制作安装，风口安装）、水系统（包括冷热水管道、冷却水管道和冷凝水管道安装）、冷热源设备以及洁净厂房内的洁净空调系统、高纯水管道、高纯氮气管道等安装工程。 
工程设备有冷冻机、锅炉、冷却塔、水泵、空调箱、风机盘管和风机等，大型设备分布在地下一层，冷却塔位于屋顶层。 
高纯氮气管道采用电抛光不锈钢管，高纯水管道采用洁净塑料管，洁净空调系统风管采用镀锌钢板，其他风管采用新型无机复合风管。 
工程材料由施工单位采购。 
为保证施工质量和洁净度要求，项目部对施工各阶段进行了质量控制的策划。 
大型设备的吊装时间很集中，需对其供应时间、安装顺序及拖运通道的细节认真研究，并要与建筑施工协调配合，项目部制订最佳的施工方案。

问题 ：
（1)施工阶段质量控制策划的主要内容是什么？
(2)项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点？
(3)大型设备的吊装中，项目部可采取哪些质量预控措施？
(4)按质量影响因素控制法，应如何对该工程的材料控制进行策划？
(5)针对洁净厂房的安装工程，对材料控制的策划应考虑哪些方面？
 


点击查看答案


97、单项选择题  焊接检验包括焊前检验、焊接中检验和焊后检验。下列选项中属于焊接中检验的是（）。

A.射线检测
B.焊接原材料检查
C.焊接环境检查
D.多层焊接层间缺陷的检查及清除


点击查看答案


98、问答题  

背景：
某机械设备安装工程项目，该工程的分包商在施工过程中，由于操作人员未按操作规程操作机械设备，发生了意外伤亡事故，伤亡事故发生后，项目承包商立即启动了“安全生产事故应急救援预案”，总包和分包单位根据预案的组织分工立即开始了工作。

问题：
1.施工机械设备的安全隐患主要表现在哪些方面?
2.施工机械设备的安全防护措施主要有哪些?
3.伤亡事故按其后果严重程度可分为哪几类?
4.伤亡事故发生时的应急措施包括哪些?


点击查看答案


99、多项选择题  焊工在焊接操作中应严格遵循的技术文件是()。

A.焊接工艺指导书 
B.焊接工艺评定方案 
C.焊接评定委托书 
D.焊接作业指导书 
E.焊接工艺卡


点击查看答案


100、单项选择题  总发射功率()的电视和调频广播发射台为防火一类建筑物。

A.≥5kW
B.≥10kW
C.≥15Kw
D.≥20kW


点击查看答案


101、单项选择题  表面在有机介质溶液中形成钝化保护层而有极强的耐腐蚀性，特别是耐海水腐蚀的是()

A.纯铜
B.纯镍
C.纯锌
D.纯铝


点击查看答案


102、单项选择题  设备安装基准线是根据施工图按（）来确定设备的纵横中心线。

A.土建提交的纵横中心线 
B.地脚螺栓孔的位置 
C.设备底座地脚孔的位置 
D.建筑物的定位轴线


点击查看答案


103、问答题  

背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。 
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却• 
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。

空调供回水管主要需与哪些设备连接?


点击查看答案


104、多项选择题  建筑安装工程检验批主控项目有（）。

A.对卫生、环境保护有较大影响的检验项目 
B.确定该检验批主要性能的项目 
C.无法定量采用定性的项目 
D.管道的压力试验 
E.保证安全和使用功能的重要检验项目 


点击查看答案


105、多项选择题  关于自动化仪表线路安装要求说法正确的是()。

A.当线路环境温度超过65℃时应采取隔热措施，当线路附近有火源场所时，应采取防护措施 
B.线路从室外进入室内时应有防水和封堵措施 
C.线路的终端接线处及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处应留有余度 
D.电缆槽垂直段大于2m时，应在其中部增设支架;电缆槽成排拐弯时弧度应一致 
E.保护管弯曲后的角度不应大于90度


点击查看答案


106、问答题  

背景：
在机电工程项目公开招标中，有A.B.C.D.E.F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A安装单位有资格参加评标。
评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。
评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。(该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法人代表印章)
建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理、保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。

问题：
1.在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。
2.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。
3.判别B.D.F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。
4.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。(不考虑保险因素)


点击查看答案


107、单项选择题  特种设备的安装、改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后（）日内将有关技术资料移交使用单位。

A.30；
B.60；
C.20；
D.10。


点击查看答案


108、单项选择题  唯一适合于焊接的单一活性气体为()。

A.C02
B.N2
C.Ar
D.C0


点击查看答案


109、单项选择题  《机电设备安装工程施工及验收通用规范》确定的机械设备安装工程起止范围是()。

A.从设备开箱点件起，至空负荷试运转合格为止
B.从运货起，开箱点件止
C.从设备安装起，至空负荷试运转合格为止
D.从设备运达起，至空负荷试运转合格为止


点击查看答案


110、问答题  

某汽车生产线设备安装工程，施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计，编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。该设备基础工程施工完成后，施工总承包方对设备基础进行了检验，其主要检验内容包括：基础质量合格证明书、外观，基础的位置及几何尺寸的测量，对设备基础进行了预压试验。
问题
1.该设备安装工作施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处，并改正。
2.旋工组织总设计的主要内容有哪些?
3.设备基础质量合格证明书有哪些?
4.对设备基础的外观检查主要是察看哪些项目?
5.对设备基础的位置及几何尺寸的测量检查主要包括哪些项目?
6.对设备基础进行预压试验的作用是什么?
7.如果对设备基础的强度有怀疑时，应运用什么方法对基础的强度进行复测?


点击查看答案


111、单项选择题  自动化仪表试验用的气源应清洁干燥，露点温度比最低环境温度低()以上。

A.3℃ 
B.5℃ 
C.7℃ 
D.10℃


点击查看答案


112、单项选择题  乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是()。

A、因总投资额超过3000万元，故必须公开招标
B、采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包
C、关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包
D、若其施工合同估算价超过200万元必须公开招标


点击查看答案


113、填空题  盘、柜单独或成列安装时，其垂直度允许偏差不大于（）mm/m


点击查看答案


114、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-6】
1．背景
某机电工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》GB50500规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人.招标文件中有关资料如下：
(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500m3和3200m3，清单报价中甲项综合单价为1240元／m3，乙项综合单价为985元／m3.
(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，赞率为3.8%.
(3)其他项目清单中包含零星工作费一项．暂定费用为3万元.
(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数.规费费率为4%.税金率为3.41%.
在中标通知书发出以后，招标投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：
(1)施工工期自2006年3月1日开始，工期4个月.
(2)材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回.
(3)措施费（含规费和税金）在开工前7天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平均支付.
(4)零星工程费于最后一个月按实结算.
(5)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9；当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08.
(6)质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留.
承包商各月实际完成（经业主确认）的工程量见表1H420124-3.
施工过程中发生了以下事件：
1)5月份由于不可抗力影响，现场材料（乙方供应）损失1万元；施工机械被损坏，损失1.5万元.
2)实际发生零星工程费3.5万元.
2．问题
(1)计算材科预付款.
(2)计算措施项目清单计价合价和预付措施费金额.
(3)列式计算5月份应支付承包商的工程款.
(4)列式计算6月份承包商实际完成工程的工程款.
(5)承包商在6月份结算前致函发包方，指出施工期间水泥、砂石价格持续上涨，要求调整.经双方协商同意，按调值公式法调整结算价.假定3、4、5三个月承包商应得工程款（含索赔费用）为750万元；固定要素为0.3，水泥、砂石占可调值部分的比重为10%，调整系数为1.10，其余不变.则6月份工程结算价为多少？（金额单位为万元；计算结果均保留两位小数.


点击查看答案


115、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1．背景
在某项目的实施过程中，建设单位代表对施工单位报送的施工组织设计审核时发现，施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置做了移位处理；另外施工单位将工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。建设单位代表认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表，同时指示相关人员对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。
在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织施工。会盾建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发相关单位要求遵照执行。
设备安装施工要求安装人员有安装资格证书。建设单位代表发现5名安装人员无安装资格证书，且他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
设备调试时，施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，建设单位代表发现后立即签发了工程暂停令，要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向建设单位提出费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是建设单位要求的。
2．问题
(1)建设单位在第一次工地会议上的做法是否妥当？写出正确的做法。
(2)施工单位擅自对施工组织设计进行修改是否妥当？请予以说明。
(3)对施工单位试验室除考核资质等级爰其试验范围外，还应考核哪些内容？
(4)建设单位代表应如何处理5名安装人员无证上岗的事件？
(5)施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准？说明理由。


点击查看答案


116、单项选择题  评价方案一般是由评价指标标准和（）共同组成。

A.评价内容
B.评价活动指导思想
C.评价方法
D.评价指标


点击查看答案


117、单项选择题  钢制球形储罐的组装方法中目前已较少采用的组装方法是()。

A.散装法
B.分带法
C.半球法
D.散装法和半球法


点击查看答案


118、单项选择题  电梯机房的主电源开关必须符合规定是（）。

A.应能切断电梯机房的最大电流
B.应设置在机房入口处
C.应能切断井道照明的最大电流
D.应设置在电梯曳引电机旁


点击查看答案


119、单项选择题  锻压设备的基本特点是()

A.性能稳定
B.速度快
C.力大
D.生产效率高


点击查看答案


120、问答题  

某机电安装工程公司承接了某电站的机电设备安装任务，该机电安装工程公司为了提高工程质量，创造正常施工条件，加强了对工程施工人员、施工机具、工程材料的控制。由于该机电安装工程公司项目经理部的控制措施和方法得当，使得各项工作有条不紊地进行，按期完成该工程的施工任务。
问题1.在机电安装工程施工中，应从哪些方面对施工人员进行控制?
2.在机电安装工程中，应重点控制施工机具的哪些方面?
3.机电安装过程中，施工检测器具的选用原则是什么?
4.工程材料质量的检验方法有哪几种?
5.简述机电安装工程材料进货检查和验收的控制要求。


点击查看答案


121、单项选择题  压缩机按照()可分为微型、小型、中型、大型。

A.排气压力大小 
B.润滑方式 
C.容积流量 
D.压缩气体方式


点击查看答案


122、多项选择题  下列属于轴承的主要密封方式是()。

A.密封胶 
B.玻璃胶 
C.油封 
D.防尘迷宫密封 
E.密封圈


点击查看答案


123、问答题  

背景： 
——赶工方法之二：关键工序赶工费用最低 
某建筑安装工程的网络计划见下图，图示的意义是： 
箭线之下括弧外的数字为正常持续时间； 
括弧内的数字是最短时间； 
箭线之上是每天的费用。 
当工程进行到第95d进行检查时，节点⑤之前的工作全部完成，工程耽误了15d。

问题：
（1）试述赶工的对象。
（2）要在以后的时间进行赶工，使合同工期不拖期，问怎样赶工才能使增加的费用最少?


点击查看答案


124、单项选择题  直流低压电器是指直流电压在()及其以下的电器。

A.220V 
B.380V 
C.1200V 
D.1500V


点击查看答案


125、多项选择题  实际生产并应用的太阳电池有()。

A.单晶硅太阳电池
B.非晶硅太阳电池
C.多晶硅太阳电池
D.砷化镉太阳电池
E.硫(碲)化镓太阳电池


点击查看答案


126、单项选择题  根据建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,房屋建筑和市政基础设施工程中,起重量300kn及以上的起重设备安装工程的吊装方案,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证,再经()审批。

A.施工项目技术负责人 
B.施工企业技术负责人 
C总监理工程师 
D.建设单位代表


点击查看答案


127、单项选择题  根据《中华人民共和国电力法》的规定，电压在()的架空电力线路保护区，导线边缘向外侧延伸的距离为l0m。

A.1～10kV
B.35～110kV
C.154～330kV
D.500kV


点击查看答案


128、多项选择题  常用的钢制储罐种类有()。

A.拱顶储罐
B.内浮盘顶储罐
C.浮顶储罐
D.钢制球形储罐
E.无力矩储罐


点击查看答案


129、单项选择题  在编制吊装方案时，必须进行工艺计算，包括受力分析与计算、机具选择以及()。

A.地基承载力的计算 
B.被吊设备、构件校核 
C.动载荷和不均衡载荷计算 
D.风载荷计算


点击查看答案


130、问答题  

某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续，进入联动试运行阶段。建设单位来按合同约定，要求施工单位组织并实施联动试运行，由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备，试运行前进行检查并确认：
(1)已编制了试运行方案和操作规程;
(2)建立了试运行须知，参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均已满足要求。联动试运行过程中，一条热油合金钢管道多处出现泄漏，一台压缩机震动过大，试运行暂停。经检查和查阅施工资料，确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后，由于运行介质不符合压缩机的要求，为进行单机试运行，经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。
问题处理完毕后，重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”，证书内容包括：工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行结果评定;附件：建设单位盖章、现场代表签字;设计单位盖章、现场单位签字;施工单位盖章、现场单位签字。
问题：
1.按照联动试运行原则分工，指出设计单位编制联动试运行方案，施工单位组织实施联动试运行的不妥，并阐述正确的做法。
2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。
3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题，应由谁承担责任?说明理由。
4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行，在联动试运行时，施]二单位应采取哪些措施?
5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书，的缺项。


点击查看答案


131、单项选择题  采用预制块做保温层的要求是( )。

A.同层要错缝，异层要压缝，用同等级材料的胶泥勾缝
B.同层要错缝，异层要压缝，用高一等级材料的胶泥勾缝
C.同层要压缝，异层要错缝，用同等级材料的胶泥勾缝
D.同层要压缝，异层要错缝，用高一等级材料的胶泥勾缝


点击查看答案


132、单项选择题  设备、管道保冷层施工技术要求中，采用一种保冷制品层厚度大于()mm时，应分两层或多层逐层施工。

A.60
B.70
C.80
D.90


点击查看答案


133、单项选择题  下列有关电梯验收应具备的条件说法，不正确的是()。

A.机房或者机器设备间的空气温度保持在5～40℃之间 
B.机房内应通风，井道顶部的通风口面积至少为井道截面积的2% 
C.环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃 
D.电源输入电压波动在额定电压值*7%的范围内


点击查看答案


134、单项选择题  合理选择装配和焊接顺序、焊接方法，是对焊接变形和焊接应力的（）控制措施。

A．设计因素
B．施工方案
C．工艺因素
D．施工方法


点击查看答案


135、单项选择题  防排烟系统测定，不包括对（）测定。

A.风量
B.风压
C.疏散楼梯间的静压差
D.疏散楼梯间的风温


点击查看答案


136、单项选择题  湿式自动喷水灭火系统通常适用于室内温度不低于40C且不高于()℃的环境。

A.50
B.60
C.70
D.80


点击查看答案


137、单项选择题  现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测，空气洁净度等级()级洁净室(区)所用机组的漏风率不得超过0.6%。

A.n1～n3 
B.n1～n5 
C.n5～n7 
D.n6～n9


点击查看答案


138、多项选择题  按锅炉出口蒸汽压力可分为()。

A.低压锅炉
B.中压锅炉
C.高压锅炉
D.亚临界锅炉
E.电站锅炉


点击查看答案


139、单项选择题  德尔菲法的特征不包括()。

A、被动性 
B、匿名性 
C、反馈性 
D、收敛性


点击查看答案


140、单项选择题  根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》，机械设备的负荷试运转应由()单位负责。

A.施工 
B.建设 
C.设备制造 
D.设计


点击查看答案


141、单项选择题  ()适用于通信网和其他通信设备。既能用于新的陆上网络，又可对现有系统进行升级改造，它特别适用于DWDM系统的传输。

A.652
B.653
C.654
D.055


点击查看答案


142、多项选择题  风管制作安装完成后，必须对风管的（）。

A.板材 
B.咬口缝 
C.铆接孔 
D.法兰翻边 
E.管段接缝


点击查看答案


143、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用真题案例与解析
某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定，安装公司负责设备采购、施工和试运行验收，工期为2个月，合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。
工程施工到6个月后，因该国的政局不稳定，冷水机组等设备延期60天到达我国口岸，所以冷水机组等设备在通关时，未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天，安装公司调整了施工进度计划，增加施工人员和机械设备，加班加点，冷水机组等设备按原计划安装到位，通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出，向业主提出费用索赔，被业主拒绝。
问题：
⑴结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。
⑵安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容？
⑶冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加？
⑷针对背景中的风险，安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策？
⑸说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。


点击查看答案


144、问答题  

回访与保修管理在机电工程项目中的应用【案例1H420173-1】
1．背景
某市中心商业大厦的机电安装工程，由业主通过公开招标方式确定具有机电安装工程总承包一级资质的A单位承包，同时将制冷站的空调所用的制冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证的B单位负责安装，设备由业主提供.该制冷燃气溴化锂机组是新产品设备.在与A单位签订的施工合同中明确规定A单位为总承包单位，B单位为分包单位.工程合同额2065万元，该工程于2005年3月开工，2005年4月竣工验收；2005年5月1日正式营业.质保期按《建设工程质量管理条例》规定，履约保证金为130万元.B分包单位于2005年12月改制合并，总承包单位未组织过工程回访.
2．问题
(1)该工程哪个项目需要申报后方可施工？向哪个管理部门申报？其监督检验的主要内容是什么？
(2)2006年7月，业主发现制冷站内制冷管道多处漏水影响制冷功能，责任是谁？费用由谁承担？
(3)制冷站内制冷管道漏水，业主向总承包单位提出，立即派人修理.总承包单位说分包的施工单位已改制合并无法安排，这种做法是否正确？为什么？
(4)为了不影响大厦营业，业主委托该大厦的物业公司进行修理，修理费用为3.5万元.在结算工程付款时，业主应付给总承包单位多少工程履约保证金？为什么？
(5)针对该工程，总承包单位主要应进行什么方式的工程回访？主要了解哪些内容？


点击查看答案


145、单项选择题  甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2011年6月2日法定整顿期间，甲成为了被裁减人员。如乙建筑公司在()前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。

A、2011年7月2日
B、2011年9月2日
C、2011年12月2日
D、2011年6月2日


点击查看答案


146、多项选择题  工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有()。

A.施工组织设计 
B.计量检测设备使用说明书 
C.作业指导书 
D.质量计划 
E.施工方案


点击查看答案


147、单项选择题  电站发电机的安装工序不包括()。

A.穿转子
B.调整空气间隙
C.附属设备及管路安装
D.绝缘判定


点击查看答案


148、问答题  

某机电安装工程公司承接某综合性设施的通风空调安装工程，在施工准备阶段，该机电安装工程公司制订了施工方法和施工工艺，在制订过程中兼顾了进度控制、质量控制、成本控制三大目标，使得对各工序施工活动的质量得到有效控制。该机电安装工程公司对施丁环境也制订了相应的控制措施。
问题1.为了不产生进度拖延，影响质量，增加成本，在制订施工方法和施工工艺应考虑哪些内容?
2.什么是控制点?
3.工序质量控制的方法有哪些?以什么方法为主?
4.影响工程项目施工质最的环境因素有哪些?
5.对该通风空调系统中的洁净室的施工环境应主要控制哪些内容?


点击查看答案


149、问答题  

某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
问题1.项目部可否自行采购水泵?若自行采购应履行何种程序?
2.项目部在设备采购管理中可能存在哪些失控而使所购水泵不能满足要求?
3.人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期?
4.项目部将压缩机安装进行分包的做法是否正确?说明理由。如果业主同意分包，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法是否正确?分别说明理由。
5.项目部提出合同变更的理由是什么?可向业主提出哪些索赔?


点击查看答案


150、单项选择题  通风与空调系统经平衡调整后，各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于（）。 A.5%

B.10% 
C.15% 
D.20%


点击查看答案


151、单项选择题  兴起于欧洲17世纪的一场维护资产阶级利益的，为美国独立战争和法国大革命提供了思想武器，也为马克思主义哲学的创立提供了理论前提的思想解放运动是（）。

A.文艺复兴
B.资产阶级改革
C.工业革命
D.启蒙运动


点击查看答案


152、单项选择题  需求的变动是多种因素共同作用的结果，下列属于需求数量的变动的是()。

A.其他因素不变，商品本身价格变动引起的需求数量变动 
B.其他因素不变，替代品价格变动引起的某商品需求数量变动 
C.其他因素不变，互补品价格变动引起的某商品需求数量变动 
D.其他因素不变，消费者收入变动引起的某商品需求数量变动


点击查看答案


153、单项选择题  施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场“临时用电施工组织设计”，并协助业主向当地电业部门()。

A.申请用电许可 
B.申报用电方案 
C.申报用电额度 
D.申请用电安全评审


点击查看答案


154、问答题  空预器所属有哪些辅助设备？各设备的作用是什么？


点击查看答案


155、单项选择题  在雷电特别强烈地区采用双避雷线，少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于（）的高压输电线路。

A.500kV及以上 
B.220~330kV 
C.110kV 
D.35kV


点击查看答案


156、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例IH420096-4】
1．背景
某机械厂一技改工程计划投资600万元，工期12个月，施工单位按投资计划编制的每个月的计划施工费用和实际发生费用见表1H420096。

2．问题
(1)试分析该工程第2个月和第9个月的累计费用偏差和累计进度偏差。
(2)试计算并分析该工程第2个月和第9个月的费用执行效果指数。
(3)试分析该工程第2个月和第9个月的费用偏差的类型及纠偏对象。
(4)在合同和技术管理上应采取哪些措施进行纠偏？


点击查看答案


157、多项选择题  焊接完成后，对焊接致密性试验可采用()。

A、强度试验
B、气密性试验
C、煤油试漏
D、超声波检测
E、氦气试验


点击查看答案


158、单项选择题  下列设备中，属于消防工程专用产品的是()。

A.压力表 
B.水泵接合器 
C.减压阀 
D.止回阀


点击查看答案


159、多项选择题  特种设备检测范围包括（）。

A.监督检验
B.定期检验
C.型式试验
D.质量检验
E.安全检验


点击查看答案


160、单项选择题  焊接工艺评定报告应由()审核。

A.监理工程师
B.质检工程师
C.焊接工程师
D.专业工程师


点击查看答案


161、问答题  

某机电安装工程项目，某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建3000平方米工业厂房(带底下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见，合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风大雨大雪地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之内起28d内予以确认，工程师无不正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：地基出问题，业主以书面通知施工单位停工10d，窝工费用3000元。
事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲毁的永久道路，5月22日恢复正常挖掘
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件6：在施工过程中，发现业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。
问题
(1)分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
(2)建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?


点击查看答案


162、多项选择题  注册二级建造师执业电力工程中，火电机组工程的规模标准包括( )。

A.10—30万千瓦机组冷却塔工程
B.单项工程合同额500—1000万元发电工程
C.20万千瓦及以下机组升压站工程
D.20万千瓦及以下机组附属工程
E.10—30万千瓦机组消防工程


点击查看答案


163、单项选择题  消防工程的固定灭火系统调试检验，应以（）为主。

A.建设单位 
B.检测单位 
C.施工单位 
D.设备供应单位


点击查看答案


164、单项选择题  大型原油罐绝热层施工中，依托焊接在罐壁上的保温支架，将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是（）

A.拼砌法
B.充填法
C.捆扎法
D.粘贴法


点击查看答案


165、单项选择题  35kV架空电力线路保护区范围是导线边缘向外侧延伸的距离是()。

A.3m 
B.5m 
C.10m 
D.15m


点击查看答案


166、多项选择题  关于天然橡胶的特点叙述中正确的是()。

A.强度大
B.不透水
C.防静电
D.电绝缘性好
E.防辐射


点击查看答案


167、单项选择题  某工程项目于2011年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。

A、2011年4月1日
B、2011年6月1日
C、2011年9月l日
D、2011年12月1日


点击查看答案


168、问答题  

机电工程招标投标条件和程序【案例答案分析】
1．背景
某承包商在通过资格预审后，对招标文件进行了仔细分析，发现业主在招标文件提出的工期24个月要求过于苛刻，且设备由承包商采购，并负责安装、调试、试运行。合同条款中规定每拖延l天工期罚合同价的0．1%。若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本。因此，该承包商在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期（在业主要求工期的基础上增加6个月）编制施工进度计划并据此报价。
该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字后，在投标时间前l天上午将投标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降价4%。但是，招标单位的有关工作人员认为，根据国际上“一标一投”的惯例，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。
开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标荜位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
2．问题
(1)该承包商运用了哪几种报价技巧？其运用是否得当？请逐一加以说明。
(2)招标人对投标人进行资格预审应包括哪些内容？
(3)从所介绍的背景来看，在该项目招标程序中存在哪些问题？请分别作简单说明。
(4)承包商在技术标中重点应编制哪些内容？


点击查看答案


169、单项选择题  大型原油罐绝热层施工中，依托焊接在管壁上的保温支架，将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是()。

A.拼砌法 
B.充填法 
C.捆扎法 
D.粘贴法


点击查看答案


170、多项选择题  调节阀中的电动执行机构的输出方式有

A．直行程 
B．角行程 
C．步进式 
D．开关式 
E．多转式


点击查看答案


171、单项选择题  检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采取目视检查的是（）。

A.针孔 
B.气泡 
C.粘结力 
D.透底


点击查看答案


172、问答题  

某医院由多幢大楼(门诊楼、急诊楼、住院楼和综合楼等)组成，安装公司承包了该医院的机电工程，机电工程内容有建筑给排水，建筑电气、通风空调、智能化等工程。工程合同约定为固定总价5000万元，每幢大楼完工后立即进入竣工验收。工程的设备、材料均由业主指定品牌，由安装公司组织采购。在施工准备阶段安装公司项目部编制了施工组织设计、施工总进度计划、施工方案及设备、材料采购计划。
安装公司项目部进场开工后，因业主未预付工程款，造成材料不能及时到达施工现场，影响了工程的施工。项目部向业主发出要求预付工程款的通知。业主收到通知后仍不按要求预付，直到安装公司项目部停止施工，业主才向安装公司支付工程款。项目部收到工程款后，重新组织施工，施工中，因医院的负压空调和智能化控制采用了新技术，设计修改很多，项目部及时与业主和设计协调确认，使医院的机电工程按合同完工，其中门诊楼的机电工程单独竣工验收，并且投入运行。
问题:
1.安装公司项目部开工后，没有收到预付款是否可以停止施工?
2.订立合同后业主支付的预付款应该是多少?
3.在固定总价合同中，碰到设计修改时应如何结算工程价款?
4.门诊楼能否单独竣工验收?竣工验收应具备哪些条件?
5.智能化工程的现场控制器有何功能?


点击查看答案


173、单项选择题  适用于需要减少基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降和沉降速率的精密、大型设备的是()。

A.桩基础 
B.沉井基础 
C.大块式基础 
D.减振基础


点击查看答案


174、单项选择题  消防工程现场检查主要是核查()是否符合经审核批准的消防设计。

A.测试的结果 
B.有关书面资料 
C.工程实体 
D.工艺设备和仪表


点击查看答案


175、多项选择题  建筑强电井内的接地支线通常采用()。

A.铜线 
B.铜排 
C.扁钢 
D.圆钢 
E.角钢


点击查看答案


176、填空题  盘、柜内带电母线应有防止触及的（）防护装置。


点击查看答案


177、多项选择题  工业安装工程完毕后，建设单位应组织（）参加单位工程质量验收。

A.设备制造单位 
B.施工单位 
C.设计单位 
D.材料供应单位 
E.质量监督站


点击查看答案


178、单项选择题  干式系统灭火系统可用于温度()。

A.不低于4℃且不高于70℃的环境 
B.低于4℃或高于70℃的场所 
C.高于5℃且低于80℃的环境 
D.低于5℃高于80℃的场所


点击查看答案


179、单项选择题  VLV、VV型电力电缆()。

A.能承受机械外力作用
B.适用于管道内敷设
C.可敷设在地下
D.可承受相当大的拉力


点击查看答案


180、多项选择题  根据国家现行标准，孔和轴之间配合的类型有()。

A.动配合 
B.间隙配合 
C.静配合 
D.过盈配合 
E.过渡配合


点击查看答案


181、多项选择题  以焊接工艺评定报告为依据，结合焊接施工经验和实际焊接条件，可以编制（）。

A．焊接工艺规程
B．焊接质量手册
C．焊接工艺卡
D．焊工作业指导书
E．焊接评定规范


点击查看答案


182、单项选择题  《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，机电工程专业建造师执业工程范围不包括（）。

A.钢结构工程
B.环保工程
C.水轮机安装工程
D.炉窑工程


点击查看答案


183、多项选择题  有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有

A．每根导线在一个档距内可以有一个接头 
B．在跨越公路、铁路时可以有一个接头 
C．接头处的机械强度不低于导线自身强度的90% 
D．接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1．2倍 
E．不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接


点击查看答案


184、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

施工单位应怎样计算由于设计变更引起的新项目费用?


点击查看答案


185、问答题  

某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为l0个月，于2011年11月l0日开工，2012年9月l0日竣工。
该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。
由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。
通风与空调系统的风管设计工作压力为1000Pa。项目部决定风管及部件在场外加工。项目部制订的施工进度计划中，施工高峰期在2012年6～8月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制订针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现震动大、噪声大，电动机端部
发热等异常现象。经调查发现：风机的钢垫铁有移位和松动;电动机与风机的联轴器同轴度超差。
问题：
1.针对环境条件，制订主要的施工技术措施。
2.为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制质量预控方案。
3.按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。
4.风管及部件进场做什么检验?风管系统安装完毕后做什么检验?
5.变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，会造成调试时测试不准或不能做试验，在管理上应采取哪些措施?


点击查看答案


186、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例1H420096-3】
1．背景
某机电安装公司承建某汽车制造厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房建筑结构为局部兰层，其中一层是机械除渣系统、水泵房和水处理间l三层是输煤廊，煤斗是钢制的；锅炉房有蒸发量为20t/h、蒸汽压力为1.6MPa的散装工业锅炉四台。第一台锅炉安装为一期工程。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包，其合同工期为150d。
2．问题
(1)经项目部测算，其中关键线路锅炉本捧安装的最短工期为80d．最长工期为120d，最可能完成的工期是90d．筑炉工期不少于25d。据此，项目部绘制了网络图(详见图1H420096-3)存在哪些问题？为什么？
(2)由于基础存在问题致使钢架安装延期6d，而项目部又不想延长已制定的工期目标，应如何调整？
(3)项目部在工程开工前，需向哪个监管部门办理施工准许手续？其法定手续的程序是什么？
(4)项目部对施工中特种设备作业人员控制的对象包括哪些？

(5)公司给该项目部考核成本是2000万元，项目部经测算降低考核成本10%作为目标计划成本，项目部对进度加强实施控制，节约了成本，实际成本仅为考核成本85%。计算该项目实际成本是多少？项目成本降低率是多少？


点击查看答案


187、单项选择题  建筑安装工程质量验收评定程序规定，分部工程应由()组织验评确认。

A.监理工程师
B.总监理工程师
C.建设单位
D.施工单位


点击查看答案


188、单项选择题  某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造()。

A、不属于职务发明创造，甲有专利申请权
B、属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业
C、由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明
D、由于甲利用了单位的物质条件，专利权的归属可以与单位协商确定


点击查看答案


189、多项选择题  临时用电工程检查的内容包括()。

A.架空线路
B.监控线路
C.电缆线路
D.电气防护
E.配电线路


点击查看答案


190、单项选择题  在储存库和使用单位之间的用于输送油气的压力管道是（）。

A.动力管道
B.工业管道
C.公用管道
D.长输管道


点击查看答案


191、多项选择题  下列设备中，属于特种设备的有()。

A.6层6站载客电梯 
B.水压1MPa的热水锅炉 
C.工作压力1.2MPa·L的气瓶 
D.35kV变压器 
E.3t桥式起重机


点击查看答案


192、问答题  

背景：
某工程施工项目部承建某工程，根据招标文件和投标文件的材料清单数据，决定采取若干步骤的流程未进行项目成本控制。由于施工项目承揽竟争激烈，该工程以低价中标，项目部将稍有盈利或者盈亏平衡作为施工成本管理的最终目标。 

问题：
(1)施工成本管理需要哪些步骤?
(2)施工成本预测能起到什么作用?
(3)施工成本管理如何控制?


点击查看答案


193、多项选择题  压力容器按类别划分为I、II、III类的依据有()

A．容器品种 
B．设计压力 
C．介质特性 
D．重量 
E．容积


点击查看答案


194、单项选择题  电梯安装结束后，()单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试结果负责。

A.电梯安装单位
B.电梯检测单位
C.电梯制造单位
D.电梯维修单位


点击查看答案


195、问答题  

背景：
某公司承担一机电改建工程，工程量主要为新建4台5000m3原油罐及部分管线，更换2台重356t、高45m的反应器，反应器施工方法为分段吊装组焊。 
针对作业活动，项目部风险管理小组对风险进行了识别和评价，确定了火灾、触电、机械伤害、窒息或中毒、焊接、应急响应等为重大风险。 
在储罐防腐施工中，因油漆工缺员，临时从敷设电缆的外雇工中抽出两人进行油漆调和作业，其中一人违反规定，自带火种，在调和油漆时，引发一桶稀释剂着火将其本人烧伤，项目部立即启动应急预案，对他进行救护，并送往医院住院治疗。 
项目部和该工人订立的劳务合同规定，因本人违反操作规程或安全规定而发生事故的责任自负，因此，事发当日，项目部将该名工人除名，并让其自行支付所有医药费用。项目部认为该名工人不属于本企业正式员工，故对该事件不作为事故进行调查和处理。 
罐区主体工程完成后，消防系统的工程除了消防泵未安装外，其余报警装置已调试完，消防管线试压合格，业主决定投用4台原油罐，为了保证安全，购买一批干粉消防器材放在罐区作为火灾应急使用。 

问题：
1．指出项目部的风险评价结果有哪些不妥之处。
2．在焊接反应器时，电焊作业存在哪些风险？
3．依据《安全生产法》及其它安全法规，项目部在这次着火事故前后有哪些违规的地方？
4．在背景材料给定的条件下，可否让4台原油罐投入使用？说明理由。


点击查看答案


196、多项选择题  机械设备典型零部件的安装包（）。

A.齿轮系统装配 
B.轴承安装 
C.螺纹连接件热装配 
D.活动地脚螺栓连接 
E.设备管路安装


点击查看答案


197、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-2】
1．背景
某承包商于某年承担一机电工程项目，与业主签订的承包合同要求：工程合同价2000万元，工程价款采用调值公式动态结算；该工程人工费占工程价款的35%．材料费占50%，不调值费用占15%；开工前业主向承包商支付合同价20%的工程预付款，当工程进度款达到合同价的60%时，开始从超过部分工程价款中按60%抵扣工程预付款，竣工前全部扣清；工程进度款逐月结算，每月月中支付半月工程款.
2．问题
(1)请列出动态结算的调值公式.
(2)该工程预付款和起扣点是多少？
(3)发包人向承包人支付工程结算价款如何规定？
(4)建设工程质量保证金如何规定？


点击查看答案


198、多项选择题  喷射或抛射除锈金属表面处理质量等级分为()。

A.sa2级
B.sa2÷级
C.Sa3级
D.Sa4级
E.St2级


点击查看答案


199、单项选择题  预防焊接变形应采取的装配工艺措施是（）。

A、进行层间锤击
B、预热拉伸补偿焊缝收缩
C、合理选择装配程序
D、合理安排焊缝位置


点击查看答案


200、问答题  

某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程，新生产线与原生产线相距不到lOm，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装;电气及自动化仪表安装;一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装;煤粉仓及煤粉输送管道保温;无负荷调整试运转。
项目部组建后立即着手下列工作：
(1)根据工程内容安排各专业的施工顺序。
(2)根据本工程的特点分析紧急状态并制订应急预案。
(3)制订球磨机吊装方案。球磨机简体单重50t，安装高度1.2m，拟罨用90t汽车吊吊装，在现场许可的合适工况条件下90t汽车吊吊装能力为52t。
(4)制订安装质量保证措施和质量标准，其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求：在垫铁安装方面，每组垫铁数量不得超过6块，平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放，最厚的放在最下层，最薄的放在最顶层，安装找正完毕后，最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移位。
(5)制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高20m，故组对成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔，并采用36V安全行灯作为内部照明。
问题：
1.安排本工程的施工顺序。
2.本安装工程中的紧急状态主要应包括哪些?
3.通过吊装载荷计算，说明球磨机吊装方案是否可行。
4.纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题。
5.煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患?为什么?应采取哪些解决措施?


点击查看答案


201、单项选择题  电站锅炉本体受热面组合安装时，设备清点检查的紧后工序是( )。

A.找正划线
B.管子就位
C.对口焊接
D.通球试验


点击查看答案


202、单项选择题  ()只能用于无人场所，如轮船机舱、封闭机械设备、管道、炉灶和变电室等。

A.自动喷水灭火系统 
B.泡沫灭火系统 
C.气体灭火系统 
D.干粉灭火系统


点击查看答案


203、多项选择题  下列属于A类计量器具的是()。

A.千分表检具 
B.塞尺 
C.压力表 
D.兆欧表 
E.接地电阻测量仪


点击查看答案


204、问答题  

背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
　　本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
　　在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
　　由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。

施工单位对于残存硫酸和粉状原料的处理方法是否正确?为什么?


点击查看答案


205、多项选择题  担保物权包括()。

A、质权
B、留置权
C、企业经营权
D、抵押权


点击查看答案


206、填空题  电流互感器二次回路中性点应分别（）接地，接地线截面不应小于4mm2，且不得与其他回路接地线压在（）接线鼻子内。


点击查看答案


207、多项选择题  以下应逐个进行壳体压力试验和密封试验的阀门有()。

A.输送苯乙烯管道的阀门 
B.输送甲醇管道的阀门 
C.输送设计压力为1MPa的自来水管道的阀门 
D.输送温度为280℃的过热蒸汽管道的阀门 
E.输送设计压力为2MPa的热水管道的阀门 


点击查看答案


208、单项选择题  机电工程施工现场内部协调管理的几种形式中，项目经理或授权的其他领导人指令，()。

A.主要对项目执行层在施工中生产资源需求等实行即时调度协调 
B.主要对作业人员在施工中作业工序安排、计划进度调节等实行即时协调 
C.主要对突发事项、急需处理事项以指令形式进行管理协调 
D.主要对例行检查后发现的管理偏差进行通报沟通，讨论措施进行纠正，避免类似情况再发生


点击查看答案


209、单项选择题  关于建筑电气工程施工注意事项的表述，下列说法错误的是()。

A.对所有设备、器具应进行解体检查
B.要密切注意所有非带电的金属部件的保护接地连接的持续性
C.预埋、预留工作要做到准确性
D.预埋、预留工作不能影响建筑结构的安全性


点击查看答案


210、判断题  工程量清单报价是指在建设工程投标时，招标人依据工程施工图纸，按照招标文件的要求，按现行的工程量计算规则为投标人提供事物工程量项目和技术措施项目的数量清单，供投标单位逐项填写单价，并计算出总价，再通过评标，最后确定合同价


点击查看答案


211、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例IH420096-5】
1．背景
业主就某装机容量为200万kW的火力发电站工程与施工单位签订了单价合同.在施工过程中，施工单位向业主提出如下费用应由业主支付：
(1)职工教育经费：因该项目的汽轮机是国外进口的设备．在安装前，需要对安装操作的职工进行培训，培训经赞20万元.
(2)研究试验费：本项目中铁路专用线的一座跨公路预应力拱桥的模型破坏性试验费80万元，改用混凝土泵送工艺斌验费12万元，合计92万元.
(3)临时设施费：为修变电站搭建的民工临时用房5间和为业主搭建的临时办公室3间，分别为12万元和8万元，合计20万元.
(4)施工机械迁移贽：施工吊装机械从另一工地调入本工地的费用3万元.
(5)施工降效费：
1)根据施工组织设计，部分项目安排在雨期施工，由于采取防雨措施，增加费用5万元.
2)由于业主委托的另一家施工单位进行场区道路施工，影响了本施工单位正常的混凝土浇筑运输作业，业主方已审批了原计划和降效增加的工日及机械台班的数量.资料如下：
受影响部分的工程原计划用工2200工日，实际用工2800工日，计划支出120元／工日，原计划机械台班360台班，综合台班单价为360元／工日，实际用机械台班410台班，实际支出400元／台班.
2．问题
(1)试分析业主耐以上各项费用是否应该支付？为什么？
(2)本案例提到的降效支付要求，工费和机械使用费各应补偿多少？
(3)如图1H420096-4所示的S形曲线．若工作进行到第5个月底和第10个月底时，试分析：

1)合同执行到第5个月底时的进度偏差和投资偏差；
2)合同执行到第10个月底时的进度偏差和投资偏差.


点击查看答案


212、单项选择题  下列施工计量器具中，属于强制性检定范畴的是（）。

A.声级计 
B.超声波测厚仪 
C.压力表 
D.垂直检测尺


点击查看答案


213、单项选择题  6×19规格的钢丝绳吊装作业中宜作()：

A.滑轮组跑绳. 
B.风缆绳 
C.吊索 
D.起重机卷筒吊装绳


点击查看答案


214、单项选择题  单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（）点。

A．2
B．3
C．4
D．5


点击查看答案


215、填空题  流程图（）


点击查看答案


216、多项选择题  下列各项中()是3G的目标。

A．全球统-频谱、统一标准，全球无缝覆盖
B．更高的频谱效率，更低的建设成本
C．能提供高的服务质量和保密性能
D．能提供足够的系统容量，最低速率2Mbit/s
E．能提供多种业务，适应多种环境


点击查看答案


217、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

智能化监控设备安装后，应对哪些建筑设备自动监控系统进行检测?


点击查看答案


218、单项选择题  建筑智能化系统的检测应由()向检测机构申请系统检测，并办理检测委托手续。

A.建设单位 
B.施工单位 
C.监理单位 
D.设计单位


点击查看答案


219、问答题  

背景:
某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为10个月，于2004年11月10日开工，2005年9月10日竣工。该工程的特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。通风与空调系统的风管设计工作压力为1000Pa.项目部决定风管及部件在场外加工。 
项目部制定的施工进度计划中，施工高峰期在6月～8月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制订针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。 
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动大、噪声大、电动机端部发热等异常现象。经调查发现，风机的钢垫铁有移位和松动，电动机与风机的联轴器同轴度超差。 

问题：
1.针对环境条件，应制订的主要施工技术措施有哪些?
2.为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制的质量预控方案包括哪些内容?
3.按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。
4.风管及部件进场时应做什么检验?风管系统安装完毕后要怎样检验?
5.通风与空调工程的竣工验收的程序是什么?
6.变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，会造成调试时测试不准或不能做试验时，在管理上应采取哪些措施?


点击查看答案


220、单项选择题  每组垫铁的块数不宜超过()块。

A.3 
B.4 
C.5 
D.6


点击查看答案


221、多项选择题  通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目，应依据（）确定。

A．生产试运行的条件 
B．产品要求 
C．工程性质 
D．设备性能 
E．生产工艺


点击查看答案


222、单项选择题  某台分馏塔共分三段，采用由下至上逐段组对安装的方法，其第兰段(上段)吊装、找正的紧前工序是()。

A.第一、二段段间环焊缝组对焊接 
B.第二段找正 
C.第二、三段段间环焊缝组对焊接 
D.紧固地脚螺栓


点击查看答案


223、多项选择题  自动化仪表工程安装竣工验收阶段工作包括()。

A.隐蔽工程验收 
B.分部工程验收 
C.分项工程验收 
D.单位工程验收 
E.竣工验收


点击查看答案


224、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

写出应急反应的实施原则。


点击查看答案


225、多项选择题  建筑智能化系统的深化设计中要注意（）。

A.建筑的基本情况
B.建筑设备的位置
C.控制方式和技术要求
D.产品的生产地及供货周期
E.工程施工及检测要求


点击查看答案


226、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

不适用于挥发性涂料，且涂膜的厚度不易均匀，一般用于结构复杂的器材或工件的防腐蚀涂层的施工方法是()。

A.刷涂
B.刮涂
C.浸涂
D.淋涂


点击查看答案


227、单项选择题  工程项目成本控制步骤顺序正确的是()。

A、数据比较-偏差分析-工程变更-预测-纠偏-检查 
B、预测-数据比较-偏差分析-工程变更-纠偏-检查 
C、数据比较-偏差分析-工程变更-预测-检查-纠偏 
D、工程变更-数据比较-偏差分析-预测-纠偏-检查


点击查看答案


228、单项选择题  某2级土石坝工程采用土围堰挡水施工，根据《水利水电工程施工组织设计规范》，其围堰边坡稳定最小安全系数为()。

A.1.0 
B.1.05 
C.1.1 
D.1.15


点击查看答案


229、单项选择题  根据《注册建造师执业工程规模标准》，属于中型规模的非标设备制安工程量是()吨。

A.300 
B.400 
C.500 
D.600


点击查看答案


230、多项选择题  属于消防工程专用产品有报警阀组()和水泵接合器等。

A.自动喷水灭火系统的喷头 
B.水流指示器 
C.消防水泵 
D.压力表 
E.减压阀


点击查看答案


231、单项选择题  适用于较小的焊件，对角变形和波浪变形有显著效果的预防焊接变形的工艺方法为()。

A.预留收缩余量法 
B.反变形法 
C.刚性固定法 
D.整体预热发


点击查看答案


232、单项选择题  《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程建造师执业的是（）。

A、城市供水工程
B、城市供热工程
C、城镇燃气工程
D、信息化工程


点击查看答案


233、单项选择题  牺牲阳极保护是在被保护的金属设备上连接一个()。

A.电位更负的强阴极 
B.电位更负的强阳极 
C.电位更正的强阴极 
D.电位更正的强阳极


点击查看答案


234、单项选择题  下列测量点中，不属于管线定位主点的是（）。

A.中点 
B.起点 
C.终点 
D.转折点 


点击查看答案


235、问答题  

某公司承接一热电厂安装，厂区架空热力管道工程由其管道分公司施工，施工内容包括管道支架、热力管道和绝热工程，管道支架上同时铺设两路热力管道，热力管道安装结束后分公司向总公司上报试压方案后即进行水压试验，试验时有一排支架突然倾斜，使部分管道从支架上脱落，波纹膨胀节被拉直。
问题：
1.为什么要进行质量事故调查?
2.该质量事故应由哪级组织进行调查?调查小组由哪些人员参加?
3.水压试验前应完成哪些准备工作?
4.质量事故调查主要内容有哪些?
5.质量事故可以从哪些方面进行分析?哪些人员参加?


点击查看答案


236、多项选择题  根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列均属于投标人串通投标报价的行为是()。

A、投标人之间相互约定抬高或降低投标报价
B、投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C、投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标
D、投标人之间其他串通投标报价行为
E、招标人向投标人泄露标底


点击查看答案


237、单项选择题  安装精度控制方法中的修配法的作用是（）。

A．抵消过大的安装累计误差
B．抵消设备运转时产生的作用力影响
C．抵消摩擦面间油膜的影响
D．抵消零部件磨损的影响


点击查看答案


238、单项选择题  大型钢结构工程()进行竣工验收。

A.可按分项工程 
B.可划分成若干个子分部工程 
C.可按一个分 部工程 
D.可按一个子分部工程


点击查看答案


239、问答题  

背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地 
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。

该项目的主要材料和大宗材料采购计划应由谁制定?对 91exam.org采购有哪些要求?


点击查看答案


240、多项选择题  下列选项中，不能被认定为废标的是()。

A、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的
B、只有单位的盖章而没有法人代表或法人代表授权的代理人的盖章
C、只有单位盖章而没有法人代表或法人代表授权的代理人的签字
D、只有法人代表或法人代表授权的代理人的盖章，而没有单位盖章
E、只有法人代表或法人代表授权的代理人的签字，而没有单位盖章


点击查看答案


241、填空题  端子排安装时，交、直流端子应（）布置。


点击查看答案


242、问答题  

背景：
——合理安排起重机，提高设备利用率 
业主与工程公司签订了某机电工程项目施工合同,业主与工程公司就施工进度安排取得了一致意见(进度计划见网络图),施工过程e和g工作共同用一台塔吊。 
施工过程中由于业主图纸送达延误,致使b工作推迟10天。如图所示。
 

问题：
(1)在原计划网络图的条件下,计算计划工期,找出关键线路,并分析如果先e后g工作使用塔吊,塔吊的合理进场时间。
(2)用图示说明先g后e工作使用塔吊的工作关系。
(3)在b工作延误条件下,采取先e后g工作使用塔吊,用图示说明工作关系,并确定b工作延误对工期变化是否有影响。
(4)由于b工作延误10天,塔吊使用顺序变为先e后g。业主提出,为确保工期将j工作压缩5天是否可行?若可行,施工单位提出下列要求:j工作压缩5天增加赶工费25000元,塔吊闲置15天每天补偿塔吊租赁费600元；由于b工作延误10天造成其他有关机械闲置,人员窝工损失等综合损失45000元。施工单位上述要求是否合理?


点击查看答案


243、单项选择题  下列建筑电气产品中，属于用电设备的是()。

A.照明配电箱 
B.电容补偿柜 
C.电加热器 
D.不间断电源


点击查看答案


244、单项选择题  关于高层建筑管道施工原则的说法，正确的是（）。

A.给水管让排水管 
B.大管让小管 
C.水管让电管 
D.铁质管道让塑料管


点击查看答案


245、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用真题案例解析与考点分值计算：
案例：某企业（业主）一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担.工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制做240吨，管道安装23000m.合同工期6个月.其中动、静设备安装，非标设备制做统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元.合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标206号文件）中的综合单价法计价和结算.设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5％：间接费为直接费的10％；利润为直接费和间接费的8％，税率为3.4％.合同其他条款如下：
⑴管道安装费按0.016万元／米计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10％时进行调整，调价系数0.9.
⑵开工前业主向施工单位支付估算合同总价20％的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50％.
⑶业主每月从施工单位的工程款中按3％的比例扣留工程质量保修金.
⑷施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装.其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如下表：
时间第3月第4月第5月第6月
管道安装工程量（m）5000800090006000
工程保修期间，一台现场制做的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元.
【问题】：
⑴计算设备安装预算造价（结果保留2住小数），要求列出各项费用计算步骤.
⑵计算全部安装工程预付款总额.
⑶计算第6月管道安装工程量价款.监理工程师应签证的管道安装工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？
⑷被损坏设备的修理费用应出自何处？


点击查看答案


246、多项选择题  先期违约的构成要件包括()。

A、当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任
B、当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任
C、因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任
D、违约的时间必须在合同有效成立后至合同履行期限截止前
E、违约必须是对根本性合同义务的违反，即导致合同目的落空


点击查看答案


247、单项选择题  甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。请问，赔偿责任应当由()承担。

A、甲公司
B、乙公司
C、发包人
D、甲公司和乙公司连带


点击查看答案


248、单项选择题  （）编制“项目管理规划大纲”。

A、企业法定代表人
B、企业管理层
C、项目经理
D、项目经理部


点击查看答案


249、单项选择题  用于室内排水的立管与排出管端部的连接应采用（）。

A.90°斜四通 
B.两个45°弯头 
C.45°弯头 
D.90°斜三通 


点击查看答案


250、问答题  

某施工单位承包一机电工程施工项目，工程内容包括工艺热力管道安装和一座钢结构框架安装。合同规定，钢材等主材由建设单位供货。施工单位安排由该单位的甲、乙两个施工队分别承担施工任务。施工中发生如下事件：
事件一：在工程中期进度质量大检查中，发现承担钢结构框架安装的乙施工队进度滞后严重，且存在材料、配件错用的情况。乙施工队作业人员回忆：乙队进场较晚，领料时领取了项目部库存所剩有的与框架钢结构施工相关的型钢和配件，发现规格型号不全，但材料库已经没有余料。材料管理员告知，材料被甲队全部领走。检查到甲队在管架预制完成后还剩余了大量材料。项目部材料供应部门将甲队剩余的余料调剂到乙队，乙队材料仍然有缺口，处于间歇停工待料状态。乙队为赶上进度，使用了部分甲队剩余的无标识配件和螺栓，导致图纸要求的合金连接螺栓多处用成普通碳钢螺栓。经查，甲、乙两队均未向项目部材料供应部门报送材料需用计划。
事件二：工艺热力管道组焊完成、水压试验前进行质量检查，发现：管道的主材(钢管)没有生产厂家的材质证明和出厂合格证，也没有进行过其他检查、检验的记录。据施工作业人员回忆：钢管由建设单位供应，工程当时由于材料供应滞后，已经影响到进度。钢管到现场时没有出厂合格证，建设单位负责材料供应的人员表示，材料质量由建设单位负责，先施工，合格证后补。施工单位因为是建设单位供应的材料，就没有进行其他检验，直接进行了施工，组焊完成后也无人落实合格证的事项。
问题:
1.工程材料进场项目部应如何管理?
2.事件二中，对于建设单位供应的钢管没有出厂合格证直接进行了施工是否正确?为什么?施工单位项目部应如何处理?
3.事件二中，如果这批钢管必须立即投入工程施工使用，施工单位项目部应如何妥善处理?
4.从事件一中说明施工单位甲工程队在领取材料和材料管理中有哪些错误做法?应该怎么做才是正确的?
5.从事件一分析施工单位项目部材料供应部门在钢结构材料领发过程中存在哪些问题?应该怎样纠正?


点击查看答案


251、多项选择题  锅炉组件吊装原则有（）。

A.先上后下 
B.先小件后大件 
C.先两侧后中间 
D.先中心再炉前炉后 
E.先外围后内部


点击查看答案


252、多项选择题  施工现场使用的计量器具，项目经理部必须设专(兼)职计量管理员进行跟踪管理，包括( )的计量器具。

A.向外单位租用
B.法定计量检定机构
C.施工单位自有
D.有相应资质检测单位
E.由建设单位提供


点击查看答案


253、多项选择题  工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有（）。

A、施工组织设计
B、计量检测设备使用说明书
C、作业指导书
D、质量计划
E、施工方案


点击查看答案


254、多项选择题  建筑智能化工程的检测应依据()、设备及产品的技术文件进行。

A.工程合同技术文件 
B.施工图设计 
C.设计变更说明 
D.系统试运行报告 
E.洽商记录


点击查看答案


255、多项选择题  输送氢气的管道系统安装完成后，应做()试验。

A.压力 
B.通球 
C.灌水 
D.脱脂 
E.泄漏性


点击查看答案


256、单项选择题  关于压力容器产品焊接试板要求的说法，错误的是()。

A.产品焊接试板经外观检查 
B.产品焊接试板由焊接产品的焊工焊接 
C.现场组焊的球罐只制作立、横产品焊接试板 
D.产品焊接板经射线检测


点击查看答案


257、单项选择题  通风与空调系统联合试运转及测试调整由（）单位负责组织实施。

A.建设
B.施工
C.设计
D.监理


点击查看答案


258、单项选择题  不确定性分析通常不包括()。

A、盈亏平衡分析 
B、敏感性分析 
C、概率分析 
D、德尔菲法


点击查看答案


259、多项选择题  滑动轴承适用于（）的场合。

A．重载
B．高速
C．低速
D．高精度
E．结构上要求剖分


点击查看答案


260、单项选择题  管道上的热工仪表应按()的位置进行安装。

A.便于操作 
B.业主要求 
C.设计确定 
D.现场协调


点击查看答案


261、多项选择题  空调工程的风管应与()连接。

A.出风口 
B.风阀 
C.风机盘管 
D.热泵机组 
E.冷水机组


点击查看答案


262、单项选择题  高程控制网的测量方法有()。

A.导线测量、三角测量 
B.水准测量、电磁波测量 
C.电磁波测量、三边测量 
D.三边测量、水准测量


点击查看答案


263、单项选择题  对开环控制系统按给定控制方式特点的表述中，下列错误的是（）。

A．控制的精度准确性较差
B．控制原理简单
C．控制作用的传递具有多向性
D．因为结构简单、调整方便、成本低，应用面很广


点击查看答案


264、单项选择题  键主要用来实现轴和轴上零件之间的周向固定以传递()。

A、弯矩
B、扭矩
C、力
D、速度


点击查看答案


265、单项选择题  检验参数控制相对困难，可检验导电材料表面或焊缝与堆焊层表面或近表面缺陷的无损检测方法是()

A.超声波探伤
B.涡流探伤
C.磁性探伤
D.渗透探伤


点击查看答案


266、填空题  盘、柜孔洞及电缆管道应封堵严密。可能结冰的地区还应有防止管内（）的措施。


点击查看答案


267、多项选择题  计算载荷为()的乘积。

A.风载荷系数 
B.设备及索吊具重量的总和 
C.不均衡载荷系数 
D.吊装安全系数 
E.动载荷系数


点击查看答案


268、多项选择题  演播室灯光施工中调光系统的调试的最后一步是打开所有负载的65%～85%并保持1.5～2h，检测()，直至调光系统所有设备全部正常工作。

A.电源电压的波动情况
B.空气开关的表面温度
C.调光柜的运行情况
D.散热系统的运行情况
E.测试三相电源之间及每相对零、对地的绝缘电阻


点击查看答案


269、填空题  切换压板应接触良好，相邻压板间应有足够（），切换时不应碰及相邻的压板。


点击查看答案


270、多项选择题  下列属于办公自动化系统的硬件的是（）

A.计算机
B.系统软件
C.扫描仪
D.应用软件
E.绘图机


点击查看答案


271、单项选择题  医院、幼儿园、敬老院等场所，灭火系统宜采用（）。

A.自动喷水
B.干粉
C.泡沫
D.CO


点击查看答案


272、多项选择题  有关建筑智能化工程施工实施要点说法正确的是()。

A.智能化系统的深化设计应具有开放结构
B.协议和接口都应标准化和模块化
C.可从招标文件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料，然后针对智能化产品进行工程深化设计
D.工程施工前应做好工序交接工作
E.各类探测器的安装，应根据产品的特性及保护警戒范围的要求进行安装


点击查看答案


273、单项选择题  施工项目成本控制的依据有()。

A、预算定额 
B、承包商中标价 
C、进度报告 
D、决算书


点击查看答案


274、单项选择题  下列工程中，不属于机电工程专业建造师执业范围的是()。

A.炉窑砌筑工程 
B.水电设备工程 
C.建筑智能化工程 
D.海洋石油工程


点击查看答案


275、问答题  

试运行管理在机电工程项目中的应用【案例IH420155-3】
1．背景
某地方企业投资新建一机电工程.工程进展到快要结束时，该企业的一些关键生产管理岗位和操作岗位人员还未招聘到位.投料试运行时发生了一起火灾，因处置不及时，5小时后大火才被扑灭.投料试运行中止.经事故联合调查组深入调查，认定事故的直接原因是操作工误操作，致使当时的工作压力远大于设计压力，导致一法兰口发生泄漏，高温易燃物料的泄漏直接引起大火.间接原因是因为联锁、报警系统到货晚，安装调试工作还没结束而没有投用；且由于建设单位一味压缩投资和抢工期，没有按照总体试运行方案的程序和要求进行，消防设施的配置等远达不到设计及国家相关规定要求等.
2．问题
(1)该企业的一些关键生产管理崩位和操作岗位人员在工程进展到快要结束时还未招聘到位是否合理，为什么？
(2)操作工误操作最主要的原因是什么？说明理由.
(3)联锁，报警系统还不具备投用条件是否可以进行负荷试运行工作？
(4)为了工期，是否可以省略一些程序而不执行已经审批的试运行方案，为什么？


点击查看答案


276、问答题  

某机电安装公司采用EPC方式承包了一项石油化工工程，在设备订货采购阶段，该机电安装公司通过投标询价向某设备制造厂订制了一批塔、容器类非标设备，包括3台分段到货的塔和8台整体到货的卧式容器。安装公司项目部采购部门对该批非标设备进行了监造，编制了监造大纲。监造大纲内容有：(1)监造计划;(2)进行控制和管理的措施;(3)监造过程。并派出了监造工程师驻厂监造。 
按照设备采购合同，塔、容器分批到货。第一批到货设备是2台分段到货的分馏塔，运抵施工现场后，安装公司项目部组织相关质检、技术人员进行了现场验收。在检查验收设备时发现塔存在较多缺陷，包括：表面焊接缺陷如凹陷、焊瘤、飞溅等严重;塔体外表面有划痕、敲击伤痕等损伤，表面有锈迹，内部有积水腐蚀现象，分段处的端口有多处凹凸不平的撞击损伤。建设单位表示不能通过验收，设备应予报废。 
在对缺陷进行检查、鉴定后，监理单位提出，现有缺陷可以得到处理，构不成设备报废，由于安装工程需要，建议采取“紧急放行’’措施，该塔进入安装程序。对存在的质量安装公司项目部采购部门吸取了教训，修订了非标设备制造过程监造质量控制要点，加强了后续非标设备的监造工作，使后续出厂的设备质量符合质量要求。

问题:
1.背景中监造大纲的内容是否齐全?若不齐全还需补充哪些内容?
2.分段到货设备的现场验收主要有哪些检查检验项目?
3.质量问题的处理方式有哪些?本次“紧急放行”的依据是什么?对工程施工有什么实际作用?
4.对于塔的制造质量问题的主要责任单位是谁?应承担什么责任?驻厂监造工程师有无过错?若有过错应承担什么责任?
5.非标设备制造过程监理质量控制要点有哪些?


点击查看答案


277、多项选择题  为了节约施工现场的管理费用，对于现场经费的管理，应抓好以下几项工作()。

A、合理精简人员 
B、组织管理人员进行义务劳动 
C、加强对工程程序和工程质量的管理 
D、持续改进，减少管理费用的支出 
E、建立节约管理制度


点击查看答案


278、单项选择题  钢结构的一二级焊缝应该选择操作简便的()无损检测方法进行内部缺陷的检测。

A.射线探伤 
B.磁粉探伤 
C.超声探伤 
D.渗透探伤


点击查看答案


279、单项选择题  不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）。

A.水电工程
B.钢结构工程
C.送变电工程
D.管道安装工程


点击查看答案


280、多项选择题  工业安装工程按专业划分的分部工程包括（）等。

A.工业炉砌筑工程 
B.设备基础工程 
C.自动化仪表安装工程 
D.消防工程 
E.设备及管道绝热工程


点击查看答案


281、问答题  

机电工程施工招标投标条件与程序【案例分析题】
1．背景
某火力发电厂建设工程为国家重点建设项目，总投资额18000万元。其中对工程概算7650万元的设备安装工程进行招标。本次招标采取了邀请招标的方式，由建设单位自行组织招标。2005年10月11日，向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E5家承包商发出投标邀请书，2005年11月8日14时为投标截止时间，该5家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。
2005年10月18日，由投资方、建设方、技术部门等各方代表参加的评标委员会组成。2005年11月8日14时公开开标。开标时，由招标单位委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E4家承包商投标，并宣读该4家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。
在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员的招标人代表希望承包商B再适当考虑一下降低报价的可能性。
通过对4家投标企业递交的标书进行评选，评标委员会向建设单位按顺序推荐了中标候选人。建设单位认为评标委员会推荐的中标候选人不如名单之外的某施工企业提出的优惠条件好（实际上是垫资施工），意向让这家企业中标。但在有关单位的干预和协调下，建设单位最终从评标委员会推荐的中标候选人中选择了承包商B作为中标人。并于2005年11月10日将中标通知书以挂号方式寄出，承包商B于2005年11月14日收到中标通知书。从11月16日至12月11日招标人与承包商B多次谈判，最终双方于2005年12月14日签订了书面合同。
2．问题
(1)从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？
(2)B承包商在技术标上应采取哪些策略？
(3)在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。B、D两投标人如何应对？
(4)对照《招标投标法》韵规定，在该项目的招标投标程序中，你认为有哪些不妥之处？请逐一说明。


点击查看答案


282、单项选择题  下列工序中，不属于电缆敷设施工程序的是()。

A.电缆验收 
B.电缆绝缘测定 
C.电缆搬运 
D.电缆送电


点击查看答案


283、单项选择题  适用于低、中、高压空调系统及潮湿环境的风管是()。

A.酚醛复合风管 
B.玻璃纤维复合风管 
C.聚氨酯复合风管 
D.硬聚氯乙烯风管


点击查看答案


284、单项选择题  标高基准点的一种是()，作为独立设备安装的基准点。

A.简单的标高基准点 
B.预埋标高基准点 
C.钢制标高基准点 
D.木质标高基准点


点击查看答案


285、单项选择题  仪表工程进行回路试验和系统试验后,应连续()开通运行。

A.12h 
B.24h 
C.36h 
D.48h


点击查看答案


286、问答题  

背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。

管道的防腐层施工 作业和管件热煨弯头的生产由谁组织监造？为什么？


点击查看答案


287、单项选择题  保温材料的最高使用温度()被保温的设备或管道的外表面温度

A.高于 
B.低于 
C.等于 
D.高于或等于 


点击查看答案


288、单项选择题  进口的涡轮流量计必须经（）检定合格后方能使用。

A.海关进口单位计量管理部门
B.县级人民政府计量行政部门
C.市级人民政府计量行政部门
D.省级人民政府计量行政部门


点击查看答案


289、问答题  

某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26台。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突
发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。应急预案培训包括的内容有：(1)培训应急救援人员熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式，明确各自在应急行动中的任务和行动措施;(2)培训员工懂得在紧急情况发生后有效的逃生方法;(3)培训使有关人员及时知道应急救援预案和实施程序修正和变动的情况。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给B大件运输公司。
针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。
在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但B运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的1OOt半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备自车上摔下损坏，除了保险公司赔偿外业主还直接损失15万元。经查，B公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
问题:
1.根据背景，本工程施工现场可能发生哪些施工生产和自然灾害突发事件?指出专项应急预案的主要内容和应急反应的实施原则。
2.上述应急预案培训的内容是否全面?若不全面补充缺失的内容。
3.简述为完成某台重量和尺寸已经确定的既定设备的吊装，确定主吊吊车臂长的步骤和要求。
4.大型设备的吊装施工中，应采取哪些对质量影响因素的预控措施?
5.B公司运输设备发生设备掉出运输车损坏事故应负什么责任?事故产生的原因有哪些?


点击查看答案


290、单项选择题  按压力管道安装许可类别及等级划分，燃气管道属于（）。

A.工业管道 
B.油气管道 
C.公用管道 
D.动力管道


点击查看答案


291、单项选择题  工业炉砌筑冬期施工应使调制的耐火浇注料有较高的入模温度，其中不得直接加热的材料是()

A.水
B.水泥
C.砂子
D.石子


点击查看答案


292、判断题  工程量清单计价跳出传统的定额计价模式，建立一种全新的计价模式，依靠市场和企业的实力通过竞争形成价格，使业主通过企业报价可直观的了解项目造价


点击查看答案


293、多项选择题  建筑管道工程，按安装部位划分可分为()。

A.公共管道工程 
B.厨卫管道工程 
C.室内管道工程 
D.室外管道工程 
E.地下管道工程


点击查看答案


294、多项选择题  常用的施工项目成本计划的编制方法主要有()。

A、定额估算法 
B、直接估算法 
C、计划成本法 
D、定率估算法 
E、间接估算法


点击查看答案


295、多项选择题  管道施工前，与管道连接的设备安装就位固定完毕，设备的（）应符合设计要求。

A.周长偏差 
B.标高 
C.中心线 
D.直线度 
E.管口方位


点击查看答案


296、单项选择题  架空线路工程中，终端杆应向拉线侧倾斜()mm。

A.80～100
B.100～120
C.120～140
D.140～160


点击查看答案


297、多项选择题  周转材料应实行内部调配制，按照当月使用的()计算，计入工程成本。

A、时间 
B、数量 
C、单价 
D、规格 


点击查看答案


298、多项选择题  自动化仪表工程施工程序中，仪表管道安装后的试验内容有()。

A.仪表电源设备试验 
B.综合控制系统试验 
C.回路试验 
D.系统试验 
E.交接试验


点击查看答案


299、多项选择题  有关电气装置安装注意事项的表述，说法正确的有()。

A.设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外应采用镀锌制品
B.电容器的放电回路应完整且操作灵活
C.电气设备和器材在安装前的保管期限为2年及以下
D.暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地
E.组合装配六氟化硫封闭式电器元件应在空气相对湿度小于80%的条件下进行


点击查看答案


300、单项选择题  管道与设备作为一个系统进行试验时，当管道的试验压力大于设备的试验压力时，且设备的试验不低于()，可按设备的试验压力进行试验。

A.设备的设计压力1.15倍 
B.设备的试验压力 
C.管道的设计压力1.15倍 
D.管道的试验压力


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：音响调音员考试：音响调音员考试..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询