1、单项选择题 根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。
A.效力待定 B.可变更 C.无效 D.可撤销
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、单项选择题 对干达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()
A ．安全监督管理机构 B．建设单位 C．施工单位 D．监理单位
3、多项选择题 建筑市场施工单位承揽业务不良行为认定标准包括()。
A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B.将承包的工程转包或违法分包的 C.不按照与投标人订立的合同履行义务，情节严重的 D.未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的 E.利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的
4、多项选择题 《合同法》中规定可以使用于标的物提存的情形是（）。
A.债权人下落不明的 B.债权人拒绝受领的 C.债权人分立后，多个债权人主张债权的 D.债权人单方变更履行地的 E.债权数额争议的
5、单项选择题 下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。
A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的 B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的 C.建设单位指定专业分包的 D.专业分包单位再进行专业分包的
6、单项选择题 甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。
A.免除 B.抵消 C.混同 D.提存
7、多项选择题 下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。
A、有防水要求的卫生间为2年 B、给水排水管道为5年 C、电气设备安装工程为2年 D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期 E、装修工程为2年
8、多项选择题 某施工单位在某市中心区滨江住宅小区承包了一栋高层住宅，根据环境保护的有关法律法规，该施工单位不得()。
A、在江内清洗装贮过油类的车辆和容器 B、在施工现场焚烧沥青、油毡 C、在夜间进行施工 D、在施工现场填埋建筑垃圾 E、从事产生扬尘污染的施工作业
9、多项选择题 在工程实践中，建设单位应当向施工单位提供原始资料，这些资料主要包括()。
A.可行性研究报告 B.概算批准文件 C.建设用地的征用资料 D.建设项目所在地规划部门批准文件 E.项目规划总平面图、地下管线、地形地貌等在内的基础资料
10、单项选择题 民事责任的承担方式中不包括()。
A.恢复原状 B.消除危险 C.赔礼道歉 D.没收财产
11、多项选择题 下列属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件的是（）。
A.规划环保部门出具的准许使用文件 B.工程竣工验收报告 C.工程质量评价报告 D.工程竣工验收备案表 E.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
12、多项选择题 仲裁协议必须同时具有下列内容（），才能有效。
A.选定的仲裁委员会 B.仲裁地点 C.仲裁事项 D.请求仲裁的意思表示 E.选定的仲裁员
13、多项选择题 下列民事主体资格中属于法人的是（）。
A.某建筑公司 B.某建筑集团公司装饰分公司 C.某建筑业管理协会 D.某设计咨询公司海外市场部 E.某市消防局
14、单项选择题 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。
A、6个月 B、12个月 C、18个月 D、2年
15、多项选择题 有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。
A.选定的仲裁委员会 B.仲裁事项 C.仲裁地点 D.选定的仲裁员 E.请求仲裁的意思表示
16、单项选择题 乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。——表见代理
A.效力待定 B.无效 C.有效 D.经过乙催告甲后生效
17、多项选择题 下列能够引起债的发生法律事实的有（）
A.债务相互抵销 B.行为人不法侵害他人的财产权 C.无因管理 D.不当得利 E.提存
18、单项选择题 根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。
A.评标截止时间前 B.评标开始前 C.提交投标文件的截止时间前 D.投标有效期内
19、多项选择题 某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以采取的纠纷解决措施包括（）。
A.对调解方案提出行政复议 B.根据合同约定提起仲裁 C.根据合同约定提起民事诉讼 D.与各方再次进行协商 E.提起行政诉讼
20、多项选择题 人民调解的基本原则是()。
A、当事人自愿原则 B、当事人平等原则 C、合法原则 D、尊重当事****利原则 E、调解公开原则
21、单项选择题 甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责具体设计工作；对于设计图纸的著作权归属没有约定，则该施工图设计的著作权属于（）。
A.甲开发商 B.乙设计公司 C.丙设计师 D.乙、丙共有
22、单项选择题 某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我司欲以3300元/t的价格购买中25的螺纹30t，有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于()。
A、要约 B、承诺 C、反要约 D、要约邀请
23、单项选择题 关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）o
A．联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可 B．联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可 C．联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件 D．由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级
24、多项选择题 必须实施鉴证取样和送检的试块，试件和材料有（）
A．用于承重结构的混凝土试块 B．用于承重墙体的砌筑砂浆试块 C．用于承重机构的钢筋及连接头试件 D．所有的水泥材料 E．地下、屋面、厕燎何使用的防水材料
25、单项选择题 依据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是（）。
A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的 B.对建设行政主管部门吊销建筑公司资质证书不服的 C.对规划行政主管机关撤销《建设工程规划许可证》决定不服的 D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
26、多项选择题 安全生产事故调查组履行职责包括()。
A、提交事故调查报告 B、认定事故的性质和事故责任 C、提出对事故责任者的处理决定 D、总结事故教训，提出防范和整改措施 E、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
27、单项选择题 下列合同属于效力待定合同的是（）
A.12周岁的未成年人签订的设备采购合同 B.代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同 C.在相对人不知情时，法定代表人超越权限订立的合同 D.未经李某同意，张某将李某在外地的房产卖掉的合同
28、单项选择题 保险合同订立的双方当事人是（）。
A.保险人与投保人 B.投保人与受益人 C.保险人与被保险人 D.保险人与受益人
29、单项选择题 仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向()申请执行。
A、仲裁委员会 B、人民法院 C、公安机关 D、政府主管部门
30、单项选择题 某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工单位须具备（）。
A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书 B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书 C.A和B满足其一即可 D.A和B必须同时具备
31、单项选择题 全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起()年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。
A、1 B、2 C、3 D、4
32、单项选择题 以建筑机械设备抵押的，该抵押权自（）时设立。
A.抵押人做出意思表示 B.抵押合同生效 C.抵押物登记 D.抵押物交付
33、填空题 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合（）。
34、多项选择题 下列属于建筑施工特种作业人员有（）。
A.钢筋工 B.水泥浇筑工 C.建筑电工 D.建筑架子工 E.高处作业吊篮安装拆卸工
35、多项选择题 下列责任现实中，当事人承担违约责任的形式有()。
A.赔礼道歉 B.支付违约金 C.赔偿损失 D.采取补救措施 E.罚金
36、单项选择题 依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是()。
A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容 B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容 D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
37、单项选择题 监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理形式称为（）。
A.旁站 B.巡视 C.平行检验 D.巡查
38、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()
A．完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B．已签署的工程结算文件 C．完整的技术档案盒施工管理资料 D．勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
39、单项选择题 施工项目负责人是指建设工程项目的（）
A.总经理 B.总工程师 C.项目经理 D.董事长
40、单项选择题 《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”中，“四节”不包括（）
A.节能 B.节材 C.节高 D.节地
41、单项选择题 根据《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定，下列表述中错误的是()。
A、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 B、管理人员和作业人员2年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 C、依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 D、施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求
42、多项选择题 提起行政诉讼应当符合的条件有()。
A、有明确的被告 B、有具体的诉讼请求和事实根据 C、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖 D、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织 E、经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起30日内起诉
43、多项选择题 关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有（）。
A.不符合强制性节能标准要求的项目，依法审批的机关不得批准建设 B.建设单位组织竣工验收，对民用建筑不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收报告 C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准 D.施工图设计文件经审查不符合建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 E.监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当及时报告建设单位
44、单项选择题 以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府( )领取建设用地规划许可证。
A.土地主管部门 B.建设行政主管部门 C.城乡规划主管部门 D.授权的镇人民政府
45、单项选择题 甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。
A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少 B、甲必须收回房屋并向乙方交付 C、丙取得该房屋的所有权 D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任
46、单项选择题 某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则（）。
A.应由施工单位承担维修责任 B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔 C.应由设计单位负责维修 D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔
47、单项选择题 根据《建筑法》规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，()。
A.警告 B.吊销营业执照 C.责令改正 D.没收违法所得
48、单项选择题 监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是（）。
A.是否符合建设单位的要求 B.是否符合合同约定 C.是否符合工程建设强制性标准 D.是否符合监理要求
49、单项选择题 建筑安全监督机构在进行安全检查过程中，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，则施工单位（）。
A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用 B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用 C.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用 D.必须迁出
50、单项选择题 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后()内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。
A、15d B、28d C、30d D、42d
51、单项选择题 甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。
A、选定的仲裁委员会 B、仲裁事项 C、双方不到法院起诉的承诺 D、请求仲裁的意思表示
52、单项选择题 关于人身保险合同的说法，正确的是()。
A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益 B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付 C.人身保险合同的投保人不可以为受益人 D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费
53、单项选择题 关于项目经理的说法，正确的是（）。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权 B.施工项目可以设有项目经理 C.项目经理具有相对独立的法人资格 D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉
54、单项选择题 关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）
A．按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 B．建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 C．对各类能源消耗实行分类计量和统计 D．对能源消费应实行包费制
55、多项选择题 甲施工企业的项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法中正确的是（）。
A.该买卖行为有效 B.乙有撤销权 C.丙有催告权 D.构成表见代理 E.甲有追认权
56、单项选择题 关于分包单位再分包，下列说法正确的是（）。
A.分包单位不可将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包 B.分包单位不得将其承包的工程再分包 C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件 D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人
57、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例），关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()
A．从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 B．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确 C．设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 D．勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
58、单项选择题 施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）
A．施工企业负责人 B．专职安全员 C．一专职消防安全员 D．项目负责人
59、多项选择题 根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件（）。
A.有符合国家规定的注册资本 B.有符合国家规定的工作场所 C.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员 D.有符合规定的已完成工程业绩 E.有足够的技术装备
60、单项选择题 按照《建筑业企业资质管理规定》，申请领取施工总承包一级资质的企业，由（）负责审批。
A.国务院 B.国务院建设行政主管部门 C.省级人民政府 D.省级人民政府建设行政主管部门
61、多项选择题 当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）期间内提出。
A.第一次开庭时 B.法庭辩论终结前 C.提交答辩状期间 D.被告收到起诉状副本之日起15日内 E.第一审判决作出前
62、单项选择题 关于投标联合体资格条件的说法，正确的是()。
A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可 B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可 C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件 D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级
63、单项选择题 法院审理行政案件不适用于（）
A.公开审理 B.开庭审理 C.两审终审制 D.调解
64、单项选择题 租赁双方订立租赁合同，租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，则（）
A.合同不成立 B.合同无效 C.不得对抗善意的第三人 D.视为不定期租赁
65、单项选择题 某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确做法是（）。
A.严格按照设计图纸施工 B.自行修改后施工 C.经监理批准后自行修改 D.向设计单位提出修改建议
66、多项选择题 下列关于招标文件的说法正确的有（）。
A.明确规定是否允许价格调整及调整方法 B.明确规定是否允许对非主体或非关键货物进行分包及相应要求 C.可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，提交备选投标方案 D.为了提高招标物资质量，可以设置有利于特定投标人的条款 E.招标文件中必须明确评标方法和标准，规定评标时除价格以外的所有评标因素，以及如何将上述因素量化并进行评估
67、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。
A.施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位 C.未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E.分包单位将其承包的建设工程再分包
68、单项选择题 建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A、3 B、2 C、4 D、6
69、单项选择题 某施工合同履行过程中，由于监理工程师张某的错误指令而给施工单位造成近5万元经济损失，对该损失向施工单位直接承担赔偿责任的是（）。
A.监理工程师张某 B.项目总监理工程师 C.监理单位 D.建设单位
70、单项选择题 关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是()。
A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款 B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位 C.对于采用虚假证明*******，并由发证机关对责任单位处以罚款 D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款
71、单项选择题 关于工程监理的说法，正确的是()。
A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B.工程监理单位可以分包监理业务 C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务 D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
72、多项选择题 按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）。
A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算 C.群体工程竣工结算 D.年度工程竣工结算 E.建设项目竣工总结算
73、多项选择题 根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是()。
A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位 B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位 C、甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业 D、甲不顾合同所约定不得转让债权的条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E、甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
74、单项选择题 承揽合同的特征不包括()。
A、承揽人工作具有独立性 B、承揽合同是一种转移财产所有权的合同 C、承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的 D、承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作
75、多项选择题 在建工程施工企业的消防安全教育工作要求主要有（）。
A.建设工程施工结束后应当对施工人员开展消防安全总结 B.在建设工地醒目位置悬挂消防安全挂图 C.对明火作业人员进行每年至少一次消防安全教育 D.组织灭火和应急疏散演练 E.建筑技术操作工人的职业教育
76、单项选择题 某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。
A.项目经理 B.项目技术负责人 C.监理工程师 D.建设单位驻工地代表
77、多项选择题 按《环境噪声污染防治法》规定，建设项目的环境噪声污染防治设施与主体工程的“三同时”是指（）。
A.同时规划 B.同时设计 C.同时施工 D.同时调试 E.同时使用
78、多项选择题 对于建设工程保修义务的承担和维修的经济责任承担的处理原则的叙述中，正确的有()
A、施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任 B、由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔 C、因建筑材料、构(配)件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任；属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任 D、因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责 E、因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修并承担费用
79、单项选择题 某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。
A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人 B.抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人 C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人 D.全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人
80、单项选择题 有以下()情形的,股东大会应当在两个月内召开临时股东大会。
A.持公司股份5%以上的股东请求时 B.公司未弥补的亏损达股本总额1/4时 C.董事人数不足法定的人数或公司章程所定人数的1/3时 D.监事会提议召开时
81、单项选择题 根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的 B.严重违反用人单位规章制度的 C.患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的 D.被依法追究刑事责任的
82、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》，当事人申请强制执行的期间为（）。从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年
83、多项选择题 对于中标通知书的法律效力下列说法不正确的是（）。
A.中标通知书就是正式合同 B.中标通知书是要约邀请 C.中标通知书是要约 D.中标通知书是承诺 E.中标通知书只是单方意思表示
84、多项选择题 建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的职责有（）。
A.组织开展安全教育培训与交流 B.监督在建项目安全生产费用的使用 C.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况 D.发现安全事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告 E.制止违章指挥、违章操作现象
85、多项选择题 对于投资额在30万元以下的建筑工程，下列说法正确的是（）。
A.可以不申请施工许可证 B.属于国务院建设行政主管部门规定的限额以下的小型工程 C.必须报国务院建设行政主管部门备案 D.必须办理施工许可证 E.省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整
86、单项选择题 下列关于联合体投标的说法正确的是（）。
A.招标人应当在资格预审公告中载明是否接受联合体投标 B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成 C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标，投标有效 D.资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标有效
87、单项选择题 某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于()。
A、2006年9月1日 B、2006年12月1日 C、2007年3月1日 D、2007年6月1日
88、多项选择题 下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。
A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假
89、单项选择题 某跨海大桥项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是（）。
A.甲未通过资格预审 B.乙的投标文件逾期送达 C.丙的投标文件未按要求密封 D.丁的投标文件修改后又按时提交
90、单项选择题 下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是（）。
A.吊销企业营业执照 B.行政罚款 C.逮捕 D.行政拘留
91、单项选择题 下列关于评标委员会的说法中，正确的是（）。
A.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一 B.评标委员会成员不得要求投标人就投标文件中的技术信息和数据问题进行说明 C.评标委员会成员可以透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况 D.评标委员会成员因就职于项目主管部门而应当主动提出回避
92、单项选择题 以下关于注册建造师信用档案信息的陈述，错误的是（）。
A.信用档案信息的内容由注册建造师及其聘用单位提供 B.被投诉举报和处理应记入信用档案 C.注册建造师的业绩情况应记入信用档案 D.注册建造师信用档案信息按照有关规定只向需求方查询公示
93、单项选择题 对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家对专项方案进行论证。
A.安全监督管理机构 B.建设单位 C.施工单位 D.建立单位
94、单项选择题 某建筑工程投入使用后，建设单位发现车库挡土墙发生偏移，经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致，建设单位委托施工单位进行了修缮加固处理，该部分费用施工单位应向（）索赔。
A.设计单位 B.建设单位 C.审图单位 D.监理单位
95、单项选择题 ()是指当事人在订立合同过程中，因一方或者双方的过失行为，致使预期的合同不成立，被确认无效或者被撤销，从而导致另一方当事人信赖其合同能够有效成立而受到损失时，有权要求相对人承担相应民事责任，赔偿基于此项信赖而发生的实际损失，所应承担的民事责任。
A.缔约过失责任 B.违约责任 C.侵权责任 D.侵害债权
96、单项选择题 急性淋巴细胞白血病原始细胞的形态学特点是（）
A.细胞大，浆多，有伪足及颗粒 B.核仁大，单个 C.核染色质细致，网状，分布均匀 D.浆中可有Auer小体 E.过氧化酶染色阳性
97、多项选择题 下列建设工程项目必须实行工程监理的是（）。
A.国家南水北调工程 B.住宅工程 C.国际无息贷款援建水利工程 D.城市天然气主管线改造工程 E.城市绿化工程
98、单项选择题 土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得（）的同意。
A.土地管理部门 B.城市规划行政主管部门 C.有批准权的人民政府 D.出让方和城市规划行政主管部门
99、单项选择题 某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25E1，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()。
A.3月20日 B.3月30日 C.4月25日 D.4月30日
100、单项选择题 关于工程质量检测机构的说法，错误的是()。
A.可以转包检测业务 B.具有独立的法人资格 C.是中介机构 D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
101、单项选择题 某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）。
A.不能继续使用，必须拆除 B.继续使用即可 C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用 D.委托鉴定，重新界定使用期
102、单项选择题 根据《物权法》的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自（）时发生效力。
A.动产交付 B.该约定生效 C.登记备案 D.动产转让合同生效
103、单项选择题 甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。乙遵循的是合同的（）。
A.诚实信用原则 B.自愿原则 C.对等原则 D.公平原则
104、单项选择题 有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是()。
A、《招标投标法》 B、《建筑业企业资质管理规定》 C、《北京市招标投标条例》 D、《工程建设项目施工招标投标办法》
105、单项选择题 施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定（），告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。
A.应急预案 B.管理制度 C.评估体系 D.救助方案
106、单项选择题 建设工程安全专项方案应当由（）组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。
A.施工单位技术部门 B.施工企业项目经理 C.总监理工程师 D.勘察、设计单位
107、多项选择题 法律规定可以质押的权利是（）。
A.汇票 B.支票 C.提单 D.所有基金份额、股权 E.依法可以转让的专利权
108、单项选择题 属于行政责任种类的是（）。
A.留用察看 B.签订履行合同失职罪 C.记大过 D.重大环境污染事故罪
109、多项选择题 授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为（）。
A.新颖性 B.创造性 C.美观性 D.实用性 E.适用性
110、多项选择题 建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。
A.办理完工程竣工资料归档手续 B.完整的技术档案和施工管理资料 C.施工单位签署的工程保修书 D.主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 E.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
111、单项选择题 某一建设工程项目，由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按安装工程一切险投保的情形是()。
A.土木建筑项目不超过总价的10% B.土木建筑项目不超过总价的20% C.土木建筑项目介于总价的20%—50%之间的 D.土木建筑项目超过总价的50%
112、单项选择题 《水下文物保护管理条例》规定，水下文物不包括()。
A、遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物 B、1911年以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存 C、遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物 D、遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物
113、单项选择题 民事诉讼中的当事人不包括（）。
A.原告和被告 B.共同诉讼人 C.第三人 D.原告的代理律师
114、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是()。
A.施工总承包合同中有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成 B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位 D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
115、多项选择题 关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）。
A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业承包 B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包 C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽 D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成 E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程
116、单项选择题 下列关于转包的说法中，正确的是（）。
A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为 B.将分包工程再分包的，属于转包行为 C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为 D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为
117、单项选择题 以下关于我国仲裁基本制度的表述错误的是（）。
A.仲裁实行一裁终局的制度 B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理 C.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理 D.有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权
118、多项选择题 当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。
A.第一次开庭时 B.提交答辩状期时 C.被告收到起诉状副本之日起15日内 D.法庭辩论终结前 E.第一审判决作出前
119、单项选择题 根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（)内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作．=
A.15天 B.1个月 C.2个月 D.3个月
120、多项选择题 我国的调解方式主要有（）。
A.法院调解 B.自行调解 C.人民调解 D.行政调解 E.仲裁调解
121、单项选择题 建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，()。
A、报上级主管部门验收 B、重新检查施工质量 C、重新组织竣工验收 D、根据《建设工程质量管理条例》有关规定进行处理
122、单项选择题 设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长()日。
A、30 B、45 C、60 D、90
123、多项选择题 关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有()。
A.已经确定施工企业 B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查 C.建设资金已经落实 D.按照规定需要委托监理的工程已经委托监理 E.按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告
124、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。
A、违反法定程序颁发安全生产许可证的 B、超越法定职权颁发安全生产许可证的 C、对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的 D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
125、单项选择题 留置人就是（）。
A.债权人 B.债务人 C.保证人 D.债务人或者第三人
126、单项选择题 当事人一方不履行合同义务或者履行合同不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当()。
A.免于赔偿 B.加倍赔偿 C.赔偿损失 D.增加履行
127、多项选择题 施工单位的下列行为符合工程安全部良行为认定标准的有（）
A．在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的 B．在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的 C．未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施 D．使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 E．未按照节能设计进行施工的
128、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是（）。
A.行政责任 B.宪政责任 C.刑事责任 D.国家赔偿责任
129、多项选择题 施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有()。
A.企业股东变更 B.企业名称变更 C.企业法人变更 D.企业设立分公司 E.企业注册地址变更
130、单项选择题 关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。
A．环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用 B．需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收 C．分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收 D．建设项目投入试生产超过三个月，建设单位为申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款
131、单项选择题 在建设工程施工合同中，解除权可以针对（）行使。
A.无效合同 B.有效合同 C.效力待定合同 D.可撤销合同
132、多项选择题 依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于()。
A.要式合同 B.实践合同 C.单务合同 D.有偿合同 E.完成工作成果的合同
133、单项选择题 对《建设工程施工合同(示范文本)》的法律地位的表述中，正确的是()。
A、合同示范文本对当事人订立合同起决定作用 B、签订建设工程施工合同时要求当事人必须采用合同示范文本 C、合同示范文本具有引导性、参考性，并无法律强制性 D、合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本有直接关系
134、单项选择题 下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）
A．食品加工生产企业 B．建筑施工企业 C．烟花爆竹生产企业 D．矿业企业
135、单项选择题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于().
A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.表见代理
136、单项选择题 甲施工企业于2月1日向乙材料供应商邮寄了签订合同的信函。乙企业2月5日先收到了甲企业声明该信函作废的传真，2月7日才收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于（）。
A.要约撤销 B.要约邀请 C.要约撤回 D.要约生效
137、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（）监督管理．
A．企业 B．政府 C．社会 D．行业
138、单项选择题 下列属于重大伤亡事故的是（）
A.造成重伤2人 B.造成死亡1人 C.造成直接经济损失50万元 D.造成间接经济损失50万元
139、单项选择题 下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是（）。
A.移交工程档案资料是建设单位的义务 B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总 C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总 D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案
140、多项选择题 关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有（）。
A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位 B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位 C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位 D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位 E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位
141、单项选择题 承租人转租后第三人对租赁物造成损失的，()应当赔偿损失。
A、承租人 B、第三人 C、承租人与第三人 D、出租人与第三人
142、单项选择题 承包人在工期可以顺延的情况发生后()d内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。
A、14 B、21 C、28 D、42
143、多项选择题 建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列（）情形的，评标委员会应当否决其投标。
A.投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字 B.投标联合体没有提交共同投标协议 C.经评审的投标价格最高 D.投标价格低于成本 E.不同投标人的投标文件由同一个单位编制
144、单项选择题 甲、乙两公司，甲给乙5000元钱。委托其代买设备一台。在代买过程中5000元钱被小偷偷走。则5000元钱的损失应为()负担。
A.甲 B.乙 C.甲、乙均分担 D.乙承担大部分，甲适当分担
145、单项选择题 下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。
A、工程建设项目施工招标投标办法 B、安全生产许可证条例 C、安全生产法 D、建筑业企业资质管理规定
146、单项选择题 对劳动合同试用期的叙述中，不正确的是()。
A、劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月 B、劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月 C、3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月 D、以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，试用期不得超过10d。
147、多项选择题 甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000t某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。
A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约 C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺 E.水泥厂新报价属于新要约
148、单项选择题 承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（）。
A.3月5日 B.3月12日 C.3月20日 D.4月10日
149、单项选择题 关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()。
A.注册建造师不得同时担任两人及以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外 B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业 C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人 D.工程所在地省级建设主管部分和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件
150、单项选择题 甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为（）。
A.乙、丙、丁平均受偿 B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿 C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿 D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿
151、单项选择题 某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（）。
A.建筑公司只能提起民事诉讼 B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼 C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼 D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼
152、多项选择题 某工程项目竣工验收交付使用后，建设单位发现中水管道材料不合格导致破损，要求施工单位予以更换，施工单位以建设单位拖欠结算款为由拒绝修复，则建设单位（）。
A.可以拒绝支付结算款 B.可以委托第三方进行修复 C.可以在支付结算款时扣除委托第三方修复发生的合理费用 D.可以向工程建设行政主管部门投诉 E.可以向法院提起诉讼要求施工单位修复
153、单项选择题 民事代理中的转代理可以发生在（）情形下。
A.委托代理 B.法定代理 C.表见代理 D.指定代理
154、单项选择题 建筑起重机械安装完毕后，由下列（）组织验收。
A.建设单位 B.监理单位 C.使用单位 D.安装单位
155、单项选择题 施工单位处理施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规的是()。
A、工业废水处理达标后排入河流 B、经当地环境部门许可，将废物用于外省工地 C、将清洗设备的废水回灌补给地下水 D、将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场
156、单项选择题 施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由（）承担。
A.业主 B.施工单位 C.监理单位 D.业主和监理单位共同
157、多项选择题 下列属于工程质量保修书必须明确的内容是（）。
A.保修范围 B.保修人员 C.保修期限 D.保修责任 E.保修金比例
158、单项选择题 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是()。
A.法律 B.行政法规 C.部门规章 D.地方性法规
159、单项选择题 以下合同类型，不属于《合同法》有名合同的是（）。
A.建设工程施工合同 B.建设工程勘察设计合同 C.房地产项目贷款合同 D.房地产项目合作开发合同
160、单项选择题 某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政复议。
A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书 B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款 C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材 D.由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改
161、单项选择题 除双方当事人意思表示一致外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()。
A.要式合同 B.实践合同 C.有偿合同 D.双务合同
162、单项选择题 当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时,则另一方()。
A.不能选择适用定金条款 B.可以选择既适用定金条款又适用违约金条款 C.两条款者在无效，要求实际损害赔偿 D.只能选择适用其中之一
163、单项选择题 招标文件应当包含的内容是（）。
A.招标项目的人员要求 B.投标报价要求 C.特定的生产供应者 D.拟签订合同的条款
164、单项选择题 公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()。
A.不服行政机关作出的行政处分 B.不服行政机关作出的行政处罚决定 C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解 D.不服地方人民政府颁布的规章
165、单项选择题 评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是（）。
A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审 B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审 C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审 D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标
166、多项选择题 要约失效的条件是（）。
A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺 D.受要约人对要约的内容作出实质性变更 E.要约延误到达受要约人
167、单项选择题 某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。
A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系 B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同 C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同 D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资
168、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.改变建筑局部使用功能 B.建筑主体和承重结构变动 C.增加内部装修 D.增加投资额度
169、单项选择题 根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）
A．评标截止时间前 B．评标开始前 C．提交投标文件的截止时间前 D．投标有效期内
170、单项选择题 在所有权的权能中，最核心的权利是（）权。
A.占有 B.使用 C.收益 D.处分
171、单项选择题 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1 B.2 C.6 D.12
172、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）
A.2% B.3% C.4% D.5%
173、单项选择题 施工许可证的发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起()颁发施工许可证。
A.5d内 B.10d内 C.30d内 D.15d内
174、单项选择题 关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。
A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关 D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任
175、单项选择题 甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是()。
A、分包合同无效，则仲裁协议无效 B、分包合同有效，则仲裁协议有效 C、分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定 D、分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性
176、单项选择题 对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是（）。
A.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行 B.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行 C.无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行 D.无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行
177、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是（）。
A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明 B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式 C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明 D.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明
178、多项选择题 目前我国实行的强制性标准包含（）。
A.批准发布时已明确为强制性标准的 B.发布时未明确为强制性标准，但其编号中不带“/T” C.自2000年后批准发布，未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文（黑体字），编号也不带“/T” D.国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的 E.发布标准中使用“宜”、“不宜”等用词的条文的
179、单项选择题 某办公楼工程主楼尚未完工，因业主出租需要未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此项责任的应当是（）。
A.设计单位 B.施工单位 C.建设单位 D.承租人
180、单项选择题 劳动者解除劳动合同，应当提前（）以书面形式通知用人单位。
A、5日 B、10日 C、15日 D、30日
181、单项选择题 民事诉讼制度之历年真题习题精选、答案解析[2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。
A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保 C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保
182、单项选择题 下面有关担保物权的说法正确的是（）。
A.抵押人不能转让抵押物 B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭 C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭 D.债务履行期限届满，债权人可以将抵押物归己
183、单项选择题 由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于（）日。
A.5 B.7 C.15 D.30
184、多项选择题 下列情形能够引发合同之债的有()。
A.建设单位拖欠工程进度款 B.施工中偷工减料造成的损失 C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D.噪声污染使周边居民无法正常休息 E.建材供应商供应的建筑材料不合格
185、单项选择题 注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。
A.3 B.6 C.9 D.12
186、单项选择题 关于工程分包的规定，下列说法正确的是（）。
A.分包工程发包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履约担保 B.分包工程承包人不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保 C.建筑工程总承包单位分包，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可 D.具备相应的资格条件的接受分包的人可以再次分包
187、单项选择题 下列法律中，不属于民法或商法的是（）
A.《合同法》 B.《劳动合同法》 C.《公司法》 D.《物权法》
188、单项选择题 甲公司业务员王某开出后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。
A.王某的行为为无权代理，合同无效 B.王某的行为为表见代理，合同无效 C.王某的行为为表见代理，合同有效 D.王某的行为为委托代理，合同有效
189、单项选择题 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人公司，原法人公司签订的合同（）。
A.自然终止 B.归于无效 C.仍然有效 D.可以撤销
190、多项选择题 根据《担保法》，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。
A.被保证的主债权种类 B.保证人的资产状况 C.保证的期间 D.保证的方式 E.保证担保的范围
191、多项选择题 在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。
A、混凝土连续浇筑 B、特殊需要必须连续作业 C、自来水管道爆裂抢修 D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工 E、路面塌陷抢修
192、单项选择题 下列不能行使合同撤销权的主体是（）。
A.订立合同时显失公平的获利方 B.以欺诈、胁迫手段订立合同的加害方 C.乘人之危的受害方 D.重大误解的双方当事人
193、多项选择题 关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。
A.依法对设计文件进行技术交底 B.依法保证使用的建筑材料等符合要求 C.依法审查施工图纸设计文件 D.依法办理工程质量监督手续 E.依法承揽工程的勘察、设计业务
194、多项选择题 工程建设重大事故，系指在工程建设过程中由于责任过失造成()的事故。
A.工程延误开工，造成重大经济损失 B.工程倒塌或报废 C.机械设备毁坏 D.工程验收后迟迟不能投入使用造成重大经济损失 E.安全设施失当造成人身伤亡或重大经济损失
195、单项选择题 某建设项目，招标文件中规定的开标日期是2010年6月6日上午9点整。在2010年6月6日上午9点整的时候，共收到了投标书10份，其中一份标书没有密封；一份标书只有单位的盖章而没有法定代表人的签字；还有一份标书对同类问题表述不一致。2010年6月6日上午11点，另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因，是因为公司的领导出差刚回来，由于签字的原因才送来晚了。下面说法正确的是()。
A、共收到有效标书9份 B、共收到有效标书8份 C、共收到有效标书7份 D、11点送来的标书是有效标书
196、单项选择题 发明专利自申请日起（）内，国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查。
A.6个月 B.1年 C.3年 D.5年
197、单项选择题 某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述正确的()。
A、甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效 B、甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效 C、甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效 D、甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效
198、单项选择题 关于各主体安全义务或职责的说法中，正确的是（）。
A.国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定特种设备的目录 B.施工总承包单位应当对各类危险源登记建档 C.爆炸品存贮的仓库可与员工宿舍在同一座建筑物内 D.施工企业安全员应当使用安全帽及其他劳动防护用品
199、单项选择题 建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是（）。
A.在施工合同中约定仲裁条款 B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议 C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议 D.双方订立书面仲裁协议
200、单项选择题 根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。
A.国务院环保部门 B.各级地方政府环保部门 C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门 D.大气污染排放总量控制区内的人民政府
201、单项选择题 某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15万元、16万元、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿()万元。
A、15 B、16 C、17 D、20
202、单项选择题 下列选项中，（）不属于委托代理终止的原因。
A.代理期限届满 B.被代理人取得民事行为能力 C.代理人辞去委托 D.代理人死亡
203、单项选择题 甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件()。
A、移送二审法院裁决 B、按撤诉处理 C、按缺席判决 D、进入再审程序
204、单项选择题 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。
A.以合同约定的竣工日期为准 B.相应顺延 C.以承包人提交竣工报告之日为准 D.以实际通过的竣工验收之日为准
205、单项选择题 承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是（）。
A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收 B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期 C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日 D.继续等待验收
206、单项选择题 根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。
A.建设行政主管部门 B.招标代理机构 C.招标人 D.投标人推选的代表
207、单项选择题 下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是()。
A、推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力 B、概算定额不属于工程建设标准范围 C、违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果的，不属于违法行为 D、建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚
208、单项选择题 工程监理单位的主要安全责任是（）
A.审查、要求整改或暂时停工、报告 B.平行检验、旁站 C.咨询、监督 D.组织、控制、协调
209、单项选择题 下列法律中，不属于民商法的是（）。
210、单项选择题 建造师初始注册者，自旗格证书签发之日熊提患注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
A.3年 B.6个月 C.1年 D.2年
211、单项选择题 项目经理是施工企业的（）。
A.法定代表人 B.法定代理人 C.委托代理人 D.指定代理人
212、多项选择题 根据《立法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
A、部门规章 B、地方政府规章与部门规章 C、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 D、部门规章与地方性法规 E、地方性法规与地方政府规章
213、单项选择题 以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。
A.抵押合同订立 B.抵押物登记 C.抵押物交付 D.抵押人作出表示
214、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。
215、单项选择题 建筑工程一切险的被保险人不包括（）。
A.批准机构 B.总承包商 C.业主 D.分包商
216、单项选择题 关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。
A．省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布 B．省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告 C．较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布 D．自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会予以公布
217、多项选择题 以下能够引起债的发生法律事实的有（）。
A.债务相互抵消 B.行为人不法侵害他人的财产权 C.无因管理 D.不当得利 E.提存
218、多项选择题 建设工程施工中需要进行爆破作业的，必须经上级主管部门审查同意，。并持说明使用爆破器材的地点()的文件和安全操作规程，向所在地县、市公安局申请《爆破物品使用许可证》，方可使用。
A.用途 B.四邻距离 C.价格 D.数量 E.品名
219、多项选择题 根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。
A、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准 B、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C、工程建设重要的行业专用的信息技术标准 D、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准
220、单项选择题 工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益（）。
A.请求解除合同 B.请求返还财产 C.请求排除障碍 D.请求赔偿损失
221、多项选择题 在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有()。
A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的 B.经追认的越权代理行为 C.委托书授权不明的代理行为 D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人 E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库 91ExAM.org"font-size: 9pt;">
222、单项选择题 以下属于建造师不予注册情形的是（）。
A.李某因聚众赌博被治安处罚予以拘留，正处拘留期间 B.范某申请注册时，已年满62周岁 C.何某因故意伤害，判处1年半有期徒刑，现正在缓刑期间 D.齐某2年前，曾因执业而被吊销注册证书
223、单项选择题 专利法保护的对象不包括（）
A.工程设计图 B.实用新型 C.发明 D.外观设计
224、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
A.项目技术人员 B.企业主要负责人 C.项目负责人 D.专职安全生产管理人员 E.造价人员
225、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（）。
A.因使用不当造成的质量缺陷 B.因用户装修引起的卫生间渗漏 C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝 D.地震导致的剪力墙裂缝
226、多项选择题 下列单位中，属于建设工程竣工验收必须参加的单位是（）。
A.建设单位 B.勘察单位 C.设计单位 D.施工单位 E.政府工程质量监督机构
227、单项选择题 某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则（），
A.施工单位不再承担保修责任 B.建设单位自己负责维修 C.施工单位仍须承担保修责任 D.防水材料厂家承担维修责任
228、单项选择题 某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2009年8月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有()。
A、基础工程的保修期限为50年 B、屋面防水工程的保修期限为8年 C、供热系统的保修期限为自2009年采暖期起，到2011年采暖期结束日止 D、电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年
229、单项选择题 某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）
A．因显焦公平而无效 B．由于分包单位自愿签署而有效 C．仅对总承包单位和分包单位有效 D．因违反法律、法规强制性规定而无效
230、单项选择题 根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。
A.一季度 B.半年 C.一年 D.两年
231、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权有（）
A．纠正和处理违章作业 B．拒绝连续加班作业 C．拒绝冒险作业 D．紧急避险 E．对施工安全生产提出建议
232、单项选择题 某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成()。
A.重大劳动安全事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪
233、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。
A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 B.丙的保证方式为连带责任保证 C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内 D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任 E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
234、多项选择题 根据《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的包括（）。
A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年 B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月 C.丙某今年已经63周岁 D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故 E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人
235、单项选择题 某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低为（）万元。
A.10 B.20 C.30 D.50
236、单项选择题 某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，其到位资金原则上不得少于（）万元。
A.180 B.200 C.240 D.300
237、单项选择题 未经权利人同意，其他人擅自使用权利人的智力成果即构成侵权，这体现了知识产权的（）
A.双重性 B.地域性 C.专有性 D.时间性
238、多项选择题 根据《招标投标法》的规定，招标文件应当包括（）。
A.招标项目的技术要求 B.对投标人资格审查的标准 C.投标报价要求 D.拟签订合同的主要条款 E.最高标限价和最低投标限价
239、多项选择题 《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》所指的安全生产第一责任人包括（）。
A.企业主要负责人 B.实际控制人 C.项目经理 D.技术负责人 E.安全管理员
240、单项选择题 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。
A、整改，并及时报告有关主管部门 B、整改，并及时报告建设单位 C、暂时停止施工，并及时报告建设单位 D、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
241、多项选择题 根据《仲栽法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲栽栽决。
A．双方当事人均不满意仲栽结果 B．没有仲栽协议 C．仲裁员隐瞒了应该回避的事由 D．没有对另一方当事人形成强制作用 E．栽决事项超出仲栽委员会权限
242、单项选择题 劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）.
A．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件 B．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动 C．用人单位未及时足额支付劳动报酬 D．用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益
243、单项选择题 根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成 B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成 C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定 D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
244、单项选择题 甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。
A、甲公司可以向人民法院申请强制执行 B、人民法院应当根据调解书进行判决 C、人民法院应当认定调解书无效并及时判决 D、人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解
245、多项选择题 在工程保修期限内的下列情形，属于施工单位保修范围的是（）。
A.因回填土方不实导致基础沉陷 B.因地震作用造成墙体倾斜 C.因风吹日晒导致外墙装饰脱落 D.因他人纵火导致装修烧毁 E.因连接螺栓错误导致设备震动
246、单项选择题 下列法律责任中，属于刑事处罚的是()。
A.处分 B.暂扣执照 C.恢复原状 D.罚金
247、多项选择题 按《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；（）环境噪声污染防治设施的，必须事先报经环境保护行政主管部门批准。
A.报装 B.维修 C.调试 D.拆除 E.闲置
248、多项选择题 行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，其法律后果是（）。
A.由行为人承担责任 B.善意相对人有撤销的权利 C.该代理行为有效 D.相对人应该相信行为人有代理权 E.对被代理人不发生效力
249、多项选择题 某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是（）。
A.承诺分三次偿还 B.承诺近期偿还100万元 C.承诺由物业公司偿还 D.提供还款的银行担保函 E.承诺出售其名下房产来偿还
250、单项选择题 某建筑施工企业，一年内发生两起安全生产事故，则企业（）应对企业安全生产全面负责。
A.法定代表人 B.总法律顾问 C.项目负责人 D.主要负责人
251、多项选择题 国有资产占主导地位的必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的方式的情形有（）。
A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择 B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 C.技术复杂，工程量大的项目 D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择 E.自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
252、单项选择题 下列有关抵押人的说法正确的是（）
A.抵押人不能转让抵押物 B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭 C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭 D.债务履行期限届满前，抵押物归债权人所有
253、多项选择题 招标人认为可能影响中标候选人的履约能力，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有（）。
A.中标候选人被债权人申请破产的 B.中标候选人拖欠银行大量贷款的 C.中标候选人起诉其他债务人的 D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的 E.中标候选人存在违法行为的
254、多项选择题 发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议，双方提交法院的下列证据中，属于视听资料的是（）。
A.竣工报告 B.验收工作会议录音带 C.根据验收工作会议录音制作的节录文本 D.施工现场录像 E.结算报告
255、单项选择题 某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。
A、承包人可申请法院撤销合同 B、承包人可放弃撤销权继续认可该合同 C、承包人放弃撤销权后发包人享有该权利 D、承包人享有撤销权而发包人不享有该权利
256、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是()。
A.提供相邻构筑物的有关资料 B.编制安全技术措施及专项施工方案 C.办理施工许可证时报送安全施工措施 D.提供安全施工措施费用
257、单项选择题 在债的发生根据中，没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益的是（）。
A.合同 B.侵权行为 C.不当得利 D.无因管理
258、单项选择题 债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债权实现的方式是（）。
A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置
259、单项选择题 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位代表组成，劳动争议仲裁委员会由（）担任
A．同级工会代表 B．用人单位代表 C．劳动行政部门代表 D．人民法院指定的人员
260、单项选择题 某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。
A.业主全部承担 B.施工单位全部承担 C.业主和施工单位共同承担 D.工期顺延、费用由施工单位承担
261、多项选择题 下列属于行政法规文件的是（）。
A.《招标投标法实施条例》 B.《建设工程质量管理条例》 C.《市政公用设施防灾管理规定》 D.《建筑法》 E.《建设工程安全生产管理条例》
262、单项选择题 评标委员会在对某工程建设项目投标文件评审过程中，发现某投标文件的投标报价组成中某分项工程单价有明显的小数点错位，导致单价与工程量的乘积结果与总价不一致，对此问题的处理原则是（）。
A.以总价为准，修改单价 B.以单价为准，修改总价 C.按照废标处理 D.要求投标人澄清
263、单项选择题 出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()。
A.简易交付 B.占有改定 C.指示交付 D.拟制交付
264、多项选择题 某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的塔式起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时， 应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供()。
A、生产厂家的塔式起重机制造许可证 B、塔式起重机出厂的产品合格证明 C、机械燃油消耗定额证明 D、租赁公司自行测试的安全性能检测记录 E、具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明
265、多项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商，则下列表述中正确的是（）。
A.施工单位与A材料上之间存在合同之债 B.A材料商与B材料商之间存在无因管理之债 C.施工单位与B材料商存在不当得利之债 D.A、B材料商之间不存在债的关系 E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债
266、单项选择题 下列关于招标代理机构的说法中，正确的是（）。
A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系 B.建设行政主管机构可以为招标人推荐招标代理机构 C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准 D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标
267、单项选择题 某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行过程中，双方发生争议并诉至法院。则受理法院应当根据《合同法》分则中关于（）合同的相关规定处理。
A.行纪 B.技术服务 C.委托 D.居间
268、单项选择题 法律体系通常指由一个国家（）的各个部门法构成的有机联系的统一整体。
A.现行的 B.颁布的 C.强制的 D.制定的
269、单项选择题 根据《劳动法》的规定，劳动者有()情形时，用人单位不可以随时解除劳动合同。
A、某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年 B、某单位发现王某在试用期间不符合录用条件 C、史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失 D、职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任
270、单项选择题 在合同中约定把未来期限作为合同效力消灭的根据，该合同是（）。
A.预期违约合同 B.附终止期限合同 C.附生效期限合同 D.附解除条件合同
271、单项选择题 根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。
A、1 B、2 C、4 D、20
272、单项选择题 工程建设中如果采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，（）应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。
A.建设单位 B.施工单位 C.设计单位 D.质量监督机构
273、单项选择题 关于总分包单位安全生产责任的说法，正确的是（）。
A.应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务 B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担 C.总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任 D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担按份责任
274、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有()。
A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 B.丙的保证方式为连带责任保证 C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内 D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任 E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
275、多项选择题 关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。
A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责 B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任 C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责 D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿 E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿
276、单项选择题 某施工现场发生安全生产事故，造成5人死亡，直接经济损失8000万元人民币。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，属于（）生产安全事故。
A.重大 B.一般 C.较大 D.特别重大
277、多项选择题 根据《合同法》的相关规定，债务人不履行合同义务，债权人可以行使留置权的合同包括（）。
A.保管合同 B.租赁合同 C.加工承揽合同 D.建设工程施工合同 E.运输合同
278、单项选择题 安全监督检查人员依法可以行使()职权。
A.要求被检查单位购买其指定的产品 B.收取验收费 C.现场处理权 D.紧急避险权
279、单项选择题 护肤类化妆品延缓衰老的途径之一是（）。
A.抑制酪氨酸酶的活性 B.抑制皮脂腺分泌 C.抑制雄性激素分泌 D.减少以及清除自由基
280、多项选择题 下列关于质权和质押合同的说法中，正确的是（）。
A.应以书面形式订立 B.可以约定在债务履行期限届满质权人未受清偿时质物的所有权归质权人所有 C.自合同签订时生效 D.质权人负有妥善保管质物的义务 E.在质权人实现质权后，为质押担保的第三人有权向债务人追偿
281、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()。
A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C.依照当事人申请可停止公告 D.公告部门可自行决定是否停止公告
282、单项选择题 根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）
A．在试用期间被证明不符合录用条件的 B．严重违反用人单位 C．患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的 D．被依法追究刑事责任的
283、多项选择题 建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有（）。
A.主要负责人 B.安全管理人员 C.生产管理人员 D.项目负责人 E.生产作业人员
284、单项选择题 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。
A．抢修 B．抢险 C．抢工期 D．生产工艺要求必须连续
285、多项选择题 合同解除的法律后果包括（）。
A.终止履行 B.恢复原状 C.采取补救措施 D.赔偿损失 E.财产收归国有
286、多项选择题 关于违约金条款的适用，下列说法正确的是()。
A、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 B、违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求继续履行 C、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款及定金条款 D、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款 E、约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减
287、多项选择题 根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。
A、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 B、建设单位直接与专业施工单位签订的合同 C、承包人将其承包的X-程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同 E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同
288、单项选择题 甲受企业法人代表的委托办理设备采购事宜，超越代理权与供应商订立合同，出于多年的信任关系，供应商毫不怀疑甲的代理行为，则（）。
A.该代理行为须经法定代理人追认后有效 B.该代理行为无效 C.该代理由行为人和相对人承担连带责任 D.该代理行为有效
289、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付
A、总承包单位与分包单位按一定比例共同 B、分包单位 C、建设单位 D、总承包单位
290、多项选择题 建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括()。
A.因承包商资质不够导致的纠纷 B.因无权代理与表见代理导致的纠纷 C.因联合体承包导致的纠纷 D.因"挂靠"问题而产生的纠纷 E.因履约范围不清而产生的纠纷
291、单项选择题 《固体废物污染环境防治法》明确规定，禁止进口不能用作原料的固体废物，限制进口可以用作原料的废物，确需进口的需经()批准。
A.国家商检部门 B.海关 C.国家环境保护主管部门 D.国家质量技术监督部门
292、单项选择题 承揽工作不包括()。
A.定作 B.测试 C.检验 D.运输
293、单项选择题 李某在基坑土方作业过程中，发现边坡一侧土方松动并出现裂纹，于是李某停止作业，并远离作业面，李某的行为属于行使（）。
A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权
294、单项选择题 将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为（）。
A.群防群治制度 B.安全生产检查制度 C.安全生产责任制度 D.安全生产管理制度
295、多项选择题 某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有（）。
A.工程质量保证金应在保修期满后返还 B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿 C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修 D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任
296、单项选择题 特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月 B.10天 C.15天 D.2个月
297、单项选择题 生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。
A.1 B.3 C.5 D.7
298、单项选择题 “三项岗位”人员持证上岗最低比例为（）。
A.75% B.85% C.95% D.100%
299、单项选择题 根据我国《民法通则》及有关法律的规定，关于诉讼时效期间的叙述，正确的是()。
A、普通诉讼时效期间通常为1年 B、出售质量不合格的商品未声明的时效期间为2年 C、因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年 D、从权利被侵害之日起超过15年的，法院不予保护
300、单项选择题 总承包单位甲公司将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。根据《建筑法》的规定，下列关于分包行为的说法正确的是()。
A、甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案 B、建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同 C、乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责 D、建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证
