当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程考试题库（强化练习）
2020-11-22 03:30:51 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、多项选择题  在厂房内吊装大型发电机定子的方法通常有()。

A.大型流动式起重机组合吊装 
B.液压提升装置吊装 
C.液压提升平移吊装 
D.专用吊装架吊装 
E.桥式起重机改装系统吊装


点击查看答案


2、单项选择题  对开环控制系统按给定控制方式特点的表述中，下列错误的是（）。

A．控制的精度准确性较差
B．控制原理简单
C．控制作用的传递具有多向性
D．因为结构简单、调整方便、成本低，应用面很广


点击查看答案


3、单项选择题  焊接工艺评定报告应由单位()批准。

A.总工程师
B.专业工程师 
C.质量负责人
D.技术负责人


点击查看答案


4、多项选择题  工业炉砌筑基本规定，应按设计要求由测量确定的是()。

A.进料口中心线
B.工业炉的中心线 
C.进风口中心线
D.出风口中心线 
E.主要标高控制线 


点击查看答案


5、单项选择题  人工费的控制实行“量价分离”的方法，将作业用工及零星用工按定额工日的一定比例综合确定用工数量与单价，通过()进行控制。

A、劳务合同 
B、分包合同 
C、考勤制度 
D、奖惩条例


点击查看答案


6、单项选择题  合同解除可分为约定解除和()。

A.法定解除
B.一方强制解除
C.武力解除
D.双方自愿解除


点击查看答案


7、多项选择题  工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有（）。

A、施工组织设计
B、计量检测设备使用说明书
C、作业指导书
D、质量计划
E、施工方案


点击查看答案


8、问答题  

背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地 
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。

进场的材料应如何进行验收和确认?


点击查看答案


9、单项选择题  自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇注体上安装时，最好的做法是（）。

A．在砌筑或浇注前定位好取源部件
B．在砌筑或浇注中预留安装孔
C．在砌筑或浇注同时埋入取源部件
D．在砌筑或浇注后钻孔安装取源部部件


点击查看答案


10、单项选择题  经返工重做或更换器具、设备的检验批，应该（）。

A.予以验收 
B.重新进行验收 
C.按技术方案和协商文件进行以验收 
D.严禁验收


点击查看答案


11、填空题  盘、柜的安装，一般用（）作底座。


点击查看答案


12、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
南方机电工程公司中标某石油化工装置EPC总承包工程项目，项目采购部门向供货厂商发出询价函，该询价函的格式参照了如下格式：
询价函询
价函编码：询价日期：
公司/厂
本公司拟使用贵方下述产品，请按本询价函的要求向本公司发出报价。
(1)产品名称数量：
(2)项目名称。
(3)报价书份数。
(4)报价截止日期。
(5)要求的交货期。
(6)函内附件要求的下列文件必须全面完成并作为报价书的一部分递交：
1)经认可的设备、散材请购单及其附件。
2)偏差表。
3)供货一览表（必要时还应列出工作进度表）。
(7)投标者应将全部询价文件与报价书一起返回。
(8)附件。
1)设备、材料请购单及其附件。
2)报价须知。
3)供货一览表。
4)合同基本条件及关于包装、运输和检验等特殊要求。
(9)报价书请寄下列地址：
单位名称：×××工程公司采购部
收件人：详细地址和邮政编码：
电话：传真：
×××工程公司采购部
2．问题
(1)报价函中提及的“报价截止日期”和“要求的交货期”分别指什么？
(2)采购部门要求供货厂商在规定的时间递交哪些材料？
(3)报价函中提及的“偏差表”是指什么？
(4)询价函与询价文件（书）有何不同？其共同目的是什么？


点击查看答案


13、多项选择题  低合金钢目前主要用于（）等制造。

A.锅炉汽包 
B.压力容器 
C.起重机轨道 
D.压力管道 
E.高强螺丝


点击查看答案


14、多项选择题  关于高层建筑管道的安装原则，下列说法正确的是()。

A.先排水，后给水 
B.先给水，后排水 
C.先管井内侧，后管井外侧 
D.先管井外侧，后管井内侧 
E.分段并进行横向固定


点击查看答案


15、单项选择题  “一组单轨电葫芦”指的是分项工程划分中的()。

A.台 
B.套 
C.机组 
D.组群


点击查看答案


16、单项选择题  盘管式热交换器管道进行内外防腐蚀处理，常采用的涂装方法是()。

A.浸涂 
B.刷涂 
C.淋涂 
D.喷涂


点击查看答案


17、单项选择题  在管道液压试验中，钢制管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的()倍。

A.1
B.1.5
C.2
D.2.5


点击查看答案


18、多项选择题  能承受机械外力作用，可承受相当大的拉力，可敷设在竖井内，且适用于潮湿场所。这种性能的电缆是()。

A.VLV32 
B.YFLV22 
C.VV22 
D.VV32 
E.VLV22


点击查看答案


19、问答题  

竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-1】
1．背景
某大型电解铝工程计划分两期建成，经招标投标，由A建设工程公司进行总承包，并签订了工程建设协议。此时二期工程所需的220kV长途输电线路及供电电源点正处在方案论证和选线阶段，B送变电建设公司还未确定，但根据工程建设计划，该供电工程应与二期工程同期完工。
主体工程开工3个月后，明确由B送变电建设公司承建该供电工程，在塔基施工中遇到百年不遇的气象条件，其使整个工期拖延10天，对此业主根据协议处罚A建设工程公司10万元。为保证线路安全，全线路装设了避雷线，并使避雷线对导线的保护角设在400。
该工程的生活区建设进行统一规划和实施市场化运作，并由当地房地产商开发建设。鉴于该大型电解铝工程地处偏远，以及对该区域未来发展的期望，A建设工程公司决定就地建造一个水泥厂，以满足该工程和该区域对水泥的需要。
2．问题
(1)-期工程建成后，水泥厂工程也同期完工，那么该水泥厂工程是否应参加工程的竣工验收？阐述理由。
(2)长途输电线路及供电电源点建成后是否应纳入二期工程进行竣工验收？为什么？
(3)业主对A建设工程公司的延期罚款是否合理？阐述理由。
(4)生活区的建设显然要与一、二期工程建成同步，其是否也应参加该大型电解铝工程竣工验收，为什么？
(5)在保证线路安全方面．B送变电建设公司的安装是否正确？阐述正确做法。


点击查看答案


20、问答题  

试运行管理在机电工程项目中的应用【案例1H420155-1】
1．背景
某施工单位承担的—颂机电安装工程进入单体试运行阶段.项目部计划对一台整体安装的大型离心泵进行试运行.试运行前进行检查，确认试运行范围内的工程，除出口管道系统未进行水压试验外，其他工程已全部完成，并按质量验收标准检查合格.出口管道与一台容器相连，短时间内还不能具备水压试验的条件.由于这台泵的试运行影响后续泵的试运行，项目部决定在出口管道系统水压试验前先进行离心泵试运行.
离心泵运转0.5h后，出口管道系统中出现多道法兰接口泄漏，试运行中止.斌运行班组作业人员在管道安装班组的配合下，将出口管道从泵法兰处卸开，对管道所有出现泄漏的法兰密封西进行处理.处理完成后，将出口管重新与离心泵连接并继续进行斌运行，泵运转1.5h后，试运行班长认为总计运行时间达到了规定的2h，决定停止运行.
离心泵单机试运行过程中检查，发现如下情况：
(1)运行中时有异常响声，轴承振动较大；
(2)滚动轴承温升的最高温度达到92℃；
(3)试运行结束后进行离心泵安装精度复测，泵的横向安装水平偏差为0.30/1000.
2．问题
(1)项目部决定在出口管道系统水压试验前进行离心泵试运行是否正确？说明理由.
(2)．出口管重新与离心泵连接后立即进入试运行程序是否正确？为什么？
(3)离心泵运转时间是否符合试运行的规定？说明理由.
(4)判断离心泵在单机试运行过程中和结束后进行的上述检查发现的情况是否符合要求？这些检查项目的要求或标准是什么？


点击查看答案


21、单项选择题  机械设备安装工程中，设备试运转合格后，应及时办理()。

A.基础验收 
B.竣工验收 
C.工程验收 
D.工程移交


点击查看答案


22、单项选择题  可以不用逐个进行壳体压力试验和密封性试验的阀门是输送（）的管道阀门。

A.剧毒流体
B.可燃流体
C.设计压力大于1MPa
D.设计压力等于1MPa热水


点击查看答案


23、单项选择题  下列建设工程中，机电工程二级建造师可承担的工程是()。

A.900万元的通风空调工程 
B.400万元的防腐保温工程 
C.110kV的变配电站工程 
D.1200万元的电气动力照明工程


点击查看答案


24、单项选择题  影响需求的因素很多，其中最关键的因素是()。

A.商品品种 
B.国家政策 
C.商品本身的价格 
D.消费者偏好


点击查看答案


25、单项选择题  输配电线路施工的一般顺序为()。

A.基础施工→勘测定位→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查 
B.勘测定位→基础施工→杆塔组立→导线连接→放线施工→竣工验收检查 
C.基础施工→勘测定位→杆塔组立→导线连接→放线施工→竣工验收检查 
D.勘测定位→基础施工→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查


点击查看答案


26、单项选择题  自动化仪表工程安装中，施工阶段配线和穿线工作，应在土建工程完全结束后，()进行。

A.在装饰工程开始前 
B.与装饰工程同步 
C.装饰工程进行到一半时 
D.装饰工程结束后


点击查看答案


27、多项选择题  施工项目文明施工策划(管理)的主要内容包括()。

A.现场管理 
B.人员管理 
C.临时用电安全管理 
D.消防保卫管理 
E.环境卫生管理


点击查看答案


28、单项选择题  “声闸”的主要作用是使录音室的()满足要求。

A.混响时间
B.频率特性
C.噪声指标
D.声音左右对称


点击查看答案


29、单项选择题  下列工序中，不属于电缆敷设施工程序的是()。

A.电缆验收 
B.电缆绝缘测定 
C.电缆搬运 
D.电缆送电


点击查看答案


30、判断题  人工费周报表的实际意义，是使项目经理能够一看就了解该周某工程施工中的每个分项工程的人工单位成本和总成本，以及与之对应的预算数据。


点击查看答案


31、多项选择题  为了使录音室隔绝外面的噪声，通常采用()措施进行处理。

A.墙壁和顶棚上加装适当的吸声材料
B.墙体采用厚墙或双层墙
C.采用密封式的双层窗
D.采用特制的双层门
E.采取浮筑式结构，形成“房中房”


点击查看答案


32、问答题  

某机电安装工程公司承接某综合性设施的通风空调安装工程，在施工准备阶段，该机电安装工程公司制订了施工方法和施工工艺，在制订过程中兼顾了进度控制、质量控制、成本控制三大目标，使得对各工序施工活动的质量得到有效控制。该机电安装工程公司对施丁环境也制订了相应的控制措施。
问题1.为了不产生进度拖延，影响质量，增加成本，在制订施工方法和施工工艺应考虑哪些内容?
2.什么是控制点?
3.工序质量控制的方法有哪些?以什么方法为主?
4.影响工程项目施工质最的环境因素有哪些?
5.对该通风空调系统中的洁净室的施工环境应主要控制哪些内容?


点击查看答案


33、多项选择题  对于通风管道的管件采取的减小局部阻力措施有()。

A.合理地采用曲率半径R 
B.减少管件个数 
C.采用一定长度的渐缩管或渐扩管 
D.管件加大直径 
E.采用截面较大的通风弯管需安装形式合理的导流片


点击查看答案


34、单项选择题  下列设备中，属于特种设备的是（）。

A.风机 
B.水泵 
C.压缩机 
D.储气罐


点击查看答案


35、多项选择题  变配电工程安装完成后，通电试运行的基本条件有（）。

A.电气交接试验报告合格 
B.经所在地供电管理部门检查符合要求 
C.安装防范技术措施已落实到位 
D.变电所管理人员已确定到位 
E.室内接地工程已完工


点击查看答案


36、单项选择题  甲未满十七周岁即应聘于乙施工单位，乙施工单位不得安排其从事的工作是()。

A、高处工作
B、矿山井下作业
C、夜班劳动
D、低温、冷水作业


点击查看答案


37、问答题  

机电工程项目的建设程序案例分析题：
1．背景
某市开发区的化工分区最近建成一座大型硫酸厂D，D厂原来生产规模不大，兼并了郊县工艺落后的E厂扩大了产能。该厂工艺先进，利用化工分区内炼油厂脱硫所得硫磺在燃烧炉中制取S02，改变了用黄铁矿经沸腾炉制取S02的传统方法，不仅减少了环境污染，还体现了循环经济的理念。从珍惜土地资源的剥用出发，该厂工艺流程采用了近十年来出现的由平摊改为竖向的布置。被兼并的E厂大部分装最迁至化工区，原土地改变用途。
D厂在立项时瞄准市场，可行性分析工作做得突出，正确把握工程建设程序的各个环节，建厂全过程依法依规．使预期的估计变为现实，投产后订单不断，获得了良好的经济效益和社会效益。
D厂建造中，需要测绘拆除搬迁E厂的有用设备和管线，使其复位正确可靠。由于工程总承包方深化设计符合实际，避免了许多工程实体间的干扰，起到了举足轻重的作用。总承包方的项目经理是首批获取石化类建造师资格证的，他觉得建造师专业类别改为机电工程，从业的路子就更宽了。
2．问题
(1)上述D厂、E厂的建设属于什么性质？
(2)在工程建设中，遵循惜地原则，合理利用土地，对施工用地有什么影响？
(3)对可行性研究工作有什么要求？工作内容主要包括哪些？
(4)在D厂建设中，为什么说深化设计起到举足轻重的作用？
(5)“机电工程”是否就是涵盖石化、冶炼、电力、机电安装四个专业领域？


点击查看答案


38、单项选择题  长距离输电线路钢塔架的控制桩是根据()测量。

A.相邻桩 
B.中心桩 
C.首尾桩 
D.折点处桩


点击查看答案


39、问答题  

某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事情：
(1)施工单位在敷设光缆时，施工人员将包装物随意丢弃;在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。
(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人(手)孔内抽出的积水沿街漫流。
(3)施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。
(4)施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。
(2)试识别本工程中的环境因素。
(3)针对识别出的环境因素，请制定相应的控制措施。


点击查看答案


40、问答题  

背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地 
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。

该项目的主要材料和大宗材料采购计划应由谁制定?对采购有哪些要求?


点击查看答案


41、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，投标人的报价()招标控制价的应予废标。

A、低于 
B、双倍于 
C、高于 
D、高于20%


点击查看答案


42、问答题  

背景:
某工程建设单位将工程中的土建工程、设备安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位，在合同履行中发生以下事件：
事件1：业主代表在审查土建施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求施工单位编织脚手架工程安全专项施工方案。甲施工单位项目经理部编织了安全专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。
事件2：业主代表在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位书面提出整改要求;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量问题，即向乙施工单位签发了“工程暂停令”，要求对该分部工程停工整改。
事件3：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。乙修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延期申请。

问题：
(1)指出事件1中，甲施工单位在脚手架工程专项施工方案中编织和报审过程中的不妥之处，写出正确的做法。
(2)事件2中业主代表的做法是否妥当?若有不妥之处，说明理由并写出正确做法。
(3)事件2中，在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作?
(4)乙施工单位向项目经理机构提出延长工期申请是否正确?说明理由。


点击查看答案


43、单项选择题  常用在使用地点固定、使用周期较长的场合，较经济的起重机械是()起重机。

A.桅杆式
B.轻小
C.门座式
D.塔式


点击查看答案


44、问答题  

【背景资料】：
某安装公司承接一商务楼（地上30层、地下2层）的电梯安装工程，工程有32层32站曳引式电梯8台，工期为叨天，开工时间为3月18日，其中6台客梯需智能群控，2台消防电梯需在4月3。日交付使用，并通过消防验收，在工程后期作为施工电梯使用．电梯并道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施．
安装公司项目部进场后，将拟按照的电梯工程，书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督部门，并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划（见表4)。电梯安装前，项目部对机房的设备基础、并道的建筑结构进行检测，土建施工质量均符合电梯安装要求：曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格，并采用建筑塔吊及施工升降机1各部件搬运到位．安装中，项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求，消防点滴施工进度计划完成，并验收合格．施工进度到客梯单机试运行调试时，有一台客梯轿厢晃动厉害，经检查时候导轨的安装精度没达到技术要求，安装人员对导轨重新校正固定，单机试运行合格，但导轨的校正固定，使单机试运行比原工序多用了3天，其后面的工序〔群控试运行调试、竣工验收）均按工序时间实施，电梯安装工程比合同工期提前完工，交付业主．
【问题】：
1.电梯安装前，项目部应提供哪些安装资 料
2.项目部在机房、并道的检查中，应关注哪几项安全技术措施？
3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天？电梯安装工程合同比合同工期提前了多少天？
4.影响导轨安装精度的因素有几个？
5.电梯完工后应向哪个机构申请消防验收？写出电梯层门的验收要求．


点击查看答案


45、多项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，输送剧毒流体、可燃流体管道的阀门，应逐个进行壳体()。

A.压力实验
B.热膨胀实验
C.温度变形实验
D.密封实验
E.动载荷实验


点击查看答案


46、单项选择题  齿轮传动的类型较多，其中两()之间的传动是平面齿轮传动

A.垂直轴
B.相交轴
C.平行轴
D.交错轴


点击查看答案


47、单项选择题  焊接合金结构钢,焊条选择通常要求焊缝金属的()与母材金属相同或相近。

A.屈服强度 
B.抗拉强度 
C.合金成分 
D.冲击韧性


点击查看答案


48、问答题  

背景：
在机电工程项目公开招标中，有A.B.C.D.E.F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A安装单位有资格参加评标。
评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。
评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。(该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法人代表印章)
建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理、保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。

问题：
1.在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。
2.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。
3.判别B.D.F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。
4.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。(不考虑保险因素)


点击查看答案


49、单项选择题  下列参数中，属于风机的主要性能参数是()。

A.流量、风压、比转速 
B.流量、吸气压力、转速 
C.功率、吸气压力、比转速 
D.功率、扬程、转速


点击查看答案


50、单项选择题  综合布线的同一条4对双绞线只能终接()个i/o信息插座。

A.0 
B.1 
C.2 
D.4


点击查看答案


51、单项选择题  适用于需要减少基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降和沉降速率的精密、大型设备的是()。

A.桩基础 
B.沉井基础 
C.大块式基础 
D.减振基础


点击查看答案


52、单项选择题  试运行准备工作有()、组织准备、物资准备三个方面。

A.技术准备
B.资料准备
C.机械准备
D.理论准备


点击查看答案


53、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

请指出专项应急预案的主要内容。


点击查看答案


54、多项选择题  关于天然橡胶的特点叙述中正确的是()。

A.强度大
B.不透水
C.防静电
D.电绝缘性好
E.防辐射


点击查看答 案


55、单项选择题  按压力管道安装许可类别及等级划分，燃气管道属于（）。

A.工业管道 
B.油气管道 
C.公用管道 
D.动力管道


点击查看答案


56、单项选择题  下列工程中，不属于机电工程专业建造师执业范围的是()。

A.炉窑砌筑工程 
B.水电设备工程 
C.建筑智能化工程 
D.海洋石油工程


点击查看答案


57、问答题  

背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。 
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。

A施工单位编制施工方案的主要依据是什么?


点击查看答案


58、单项选择题  既能承受机械外力作用，又能承受相当大拉力的电缆是()。

A.VLV 
B.VV22 
C.VV32 
D.YJV


点击查看答案


59、单项选择题  施工单位提出设计修改、变更，称为“核定单”。所发生的费用由()负责。

A.施工单位 
B.建设单位 
C.设计单位 
D.投资单位


点击查看答案


60、多项选择题  消防验收可分为()。

A.隐蔽工程消防验收 
B.粗装修消防验收 
C.联动控制功能验收 
D.精装的消防验收 
E.分项工程验收


点击查看答案


61、多项选择题  关于机电工程项目施工成本控制的原则，下列说法正确的是()。

A.全面控制
B.开源与节流相结合
C.成本目标风险分担的原则
D.随意原则
E.中间控制和适时原则


点击查看答案


62、单项选择题  异步电动机与同步电动机相比，其缺点是（）。

A.结构较复杂 
B.功率因数低 
C.价格较贵 
D.启动麻烦 


点击查看答案


63、单项选择题  关于合同价款调整描述错误的是()。

A、法律法规变化时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
B、工程变更时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
C、项目特征描述符合时发承包双方应按照合同约定调整合同价款 
D、不可抗力时发承包双方应按照合同约定调整合同价款


点击查看答案


64、单项选择题  在直流供电系统中，应采用()的供电方式。

A.交流不问断电源
B.柴油发电机后备
C.整流设备与电池并联浮充
D.双路市电


点击查看答案


65、问答题  

背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。 
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。 
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。 

垫铁的安装存在什么问题?如何解决?


点击查看答案


66、问答题  

背景： 
某施工单位负责南方在建石油化工装置的管道安装工程、设备安装工程的施工。由于中标时间距工程的开工时间很短，所以该施工单位在工程开工后，才完成施工组织设计的编制工作。 
施工过程中，建设单位对该施工单位的施工质量很满意，将装置内的保温工程、防火工程也交由该施工单位进行施工，签订了施工合同。 
该施工单位认为自己已经编制了施工组织设计，且保温工程、防火工程只是附属工程，所以不需要再编制施工组织设计。后来在建设单位的要求下，该施工单位的工程项目部编制了增加工程的施工组织设计，由项目总工程师审批后下发执行。

问题：
(1)该施工单位在工程开工后才编制施工组织设计的做法是否正确?为什么?
(2)该施工单位在承担保温工程、防火工程的施工后，是否还有必要编制施工组织设计?为什么?
(3)新增加保温工程、防火工程后，该施工单位是对原有施工组织设计进行全面修改，还是进行补充，理由是什么?
(4)增加工程的施工组织设计的审批程序是否正确?应该怎么做?


点击查看答案


67、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

施工单位应怎样计算由于设计变更引起的新项目费用?


点击查看答案


68、单项选择题  结构简单、坚固耐用、运行可靠、维护方便、启动容易、成本低，但调速困难、功率因数偏低的电动机应是（）。

A．同步电动机
B．直流电动机
C．单相电动机
D．异步电动机


点击查看答案


69、多项选择题  管道进行压力试验前应将待试管线上的()拆除或加以隔离。

A、调节阀
B、安全阀
C、闸阀
D、爆破板
E、仪表元件


点击查看答案


70、单项选择题  甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2011年6月2日法定整顿期间，甲成为了被裁减人员。如乙建筑公司在()前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。

A、2011年7月2日
B、2011年9月2日
C、2011年12月2日
D、2011年6月2日


点击查看答案


71、单项选择题  设备管道及其附件保温的说法，错误的是（）。

A.工艺需要减少散热的损失
B.工艺需要延迟介质凝结
C.工作台面边缘与热表面距离小于0.5m。
D.减少介质的温度降低


点击查看答案


72、多项选择题  锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用()。

A.优质碳素钢管
B.螺旋缝钢管
C.低合金钢管
D.焊接钢管
E.不锈钢管


点击查看答案


73、问答题  

某大型安装公司通过招标投标方式承接某机械厂两台超高压自然循环锅炉的锅炉房建筑安装的总体承担工程，安装公司以该总体承担的工程为单位工程编制施工组织设计。 
其内容包含所有安装项目，如锅炉本体、辅机、水处理系统、烟风系统、燃料供应系统、除尘系统、排污排渣系统、电力及电控系统、仪表系统及其辅助设施等。 
该施工组织设计用于全面部署施工活动，为施工准备、施工过程的实施、工程质量验证和控制活动作出安排，使其能作为施工管理的纲领。 
锅炉施工现场平面布置图如下图所示：

问题:
(l)该施工组织设计编制的依据是什么?
(2)用于该施工为目的的施工组织设计编制的要求是什么?
(3)依据施工现场平面布置图，供电准备如何考虑?
(4)依据施工现场平面布置图，供气如何考虑?


点击查看答案


74、多项选择题  自动化仪表工程安装竣工验收阶段工作包括()。

A.隐蔽工程验收 
B.分部工程验收 
C.分项工程验收 
D.单位工程验收 
E.竣工验收


点击查看答案


75、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用真题解案例与解析
某机电安装施工单位在沿海城市承建一座植物油厂，施工时间在5月～11月。该工程施工难度较大的是六条栈桥吊装，总重500多吨，分布在8m～30m标高的不同区域内。项目经理部制定吊装方案时，针对现场具体情况，结合本单位起重吊装经验，提出了采用全部吊车、全部桅杆、吊车桅杆混合或—侧用汽车吊、另一侧利用塔楼钢架架设工具(简称吊车塔架法)等吊装方法。为确保安全、工期和降低成本，从操作难度、吊装成本、客观条件、吊装效率、安全程度等评价因素进行技术经济分析，见下表。

技术经济分析表(评价因素及各方案评分值)
汽车吊试吊时出现倾斜，经分析汽车吊使用偏离了特性曲线参数要求，随即作了处理。在正式吊装过程中，有一个从其它施工现场调来的导向滑轮，由于本身故障卡死不转，立即采取紧急处理并予以更换。
问题：
⑴根据技术经济分析表，运用综合评价法选定最优的吊装方案。
⑵根据背景资料，指出栈桥吊装应编制哪些针对性的安全技术措施。
⑶针对汽车吊试吊中出现倾斜事件，根据汽车吊特性曲线，应如何进行调整？
⑷指出导向滑轮出现故障可能的原因。
⑸栈桥吊装应在什么时间进行技术交底？由谁向谁交底？交底内容有哪些？


点击查看答案


76、判断题  应用赢得值法对施工进度/费用检测，当费用绩效指数(CPI)<1时，表示节约了开支，即实际费用低于预算费用


点击查看答案


77、判断题  同预算成本与施工预算成本，都是项目成本核算的基准，是分别反映预算成本收入和预算成本支出的实际值，是“三算分析”中作为与实际成本比较分析的基准


点击查看答案


78、单项选择题  下列钢材中，不属于型材范围的是()。

A.螺纹钢 
B.扁钢 
C.钢管 
D.轨道


点击查看答案


79、单项选择题  在机械设备安装过程时，装配件表面必须洁净并涂抹()。

A.防锈油 
B.润滑油(脂) 
C.石蜡 
D.生产用油脂


点击查看答案


80、单项选择题  根据《计量法》的规定，()计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

A.县级以上人民政府 
B.市级以上人民政府 
C.省级以上人民政府 
D.国务院


点击查看答案


81、单项选择题  具有良好的导电性、导热性以及优良的焊接性能、强度不高、硬度较低、塑性好的有色金属是()。

A、锌
B、铁
C、钢
D、铜


点击查看答案


82、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

不适用于挥发性涂料，且涂膜的厚度不易均匀，一般用于结构复杂的器材或工件的防腐蚀涂层的施工方法是()。

A.刷涂
B.刮涂
C.浸涂
D.淋涂


点击查看答案


83、多项选择题  建筑安装工程按专业性质划分为()等分部工程。

A.建筑给水、排水及采暖工程
B.建筑电气工程
C.通风与空调工程
D.电梯工程
E.建筑装饰装修工程


点击查看答案


84、问答题  

资源管理在机电工程项目中的应用真题案例解析：
背景：某安装公司中标一汽车制造厂空压站安装工程。合同约定工程材料由施工单位采购。空气压力管道终检时发现施焊的部分法兰焊口出现裂纹。经调查法兰供应商未经考核评定。采购员说，因法兰规格多，计划提得晚，现场又急用，直接送到施工班组使用。项目部对发现的裂纹法兰进行了更换。
工程安装全部完毕，项目部经过自检、上级主管部门组织复查后，向监理单位提出竣工申请报告。监理单位组织施工单位对工程进行了验收。
问题：
（1）施工单位签订合同后，是否就可以立即施工？说明理由？
（2）根据背景分析，该公司材料管理失控表现在哪些方面？
（3）项目部向监理单位提出竣工申请的做法是否正确？该工程竣工验收应由谁组织？哪些单位参加？


点击查看答案


85、填空题  盘、柜安装在震动场所，应按设计要求采取（）。


点击查看答案


86、单项选择题  图纸会审是所有工程施工准备工作的重要一环，除对本专业施工图纸上尚存的疑问向设计单位取得明确的解释外，更主要的是()。

A.协调各专业工程中的各个阶段 
B.查阅资料，修改图纸中的不足 
C.查阅核实工程的工程量 
D.查阅核对不同专业间的衔接和接口是否符合要求


点击查看答案


87、单项选择题  检验参数控制相对困难，可检验导电材料表面或焊缝与堆焊层表面或近表面缺陷的无损检测方法是()

A.超声波探伤
B.涡流探伤
C.磁性探伤
D.渗透探伤


点击查看答案


88、单项选择题  根据《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》，户外用的紧固件应使用()。

A.冷镀锌制品 
B.烤蓝制品 
C.热镀锌制品 
D.黑铁制品


点击查看答案


89、单项选择题  某项目的设计任务由甲设计院承担，其在设计时应该根据()进行设计。

A、建设单位的意愿
B、类似已完工程
C、勘查成果文件
D、类似地区的水文地质情况


点击查看答案


90、单项选择题  对焊接部位难清理的焊件宜选择()焊条。

A.低氢型 
B.不锈钢 
C.低温钢 
D.酸性


点击查看答案


91、单项选择题  （）是速度型压缩机

A、螺杆式制冷压缩机
B、滑片式制冷压缩机
C、涡旋式制冷压缩机
D、离心式制冷压缩机


点击查看答案


92、多项选择题  锅炉按水循环方式分类可分为()。

A.自然循环锅炉 
B.强制循环锅炉 
C.直流锅炉 
D.交流锅炉 
E.复合循环锅炉


点击查看答案


93、单项选择题  在雷电特别强烈地区采用双避雷线，少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于（）的高压输电线路。

A.500kV及以上 
B.220~330kV 
C.110kV 
D.35kV


点击查看答案


94、单项选择题  大型龙门起重机设备吊装，宜选用的吊装方法是（）。

A.旋转吊装法 
B.超高空斜承索吊运设备吊装法 
C.计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法 
D.气压顶升法


点击查看答案


95、填空题  盘、柜内带电母线应有防止触及的（）防护装置。


点击查看答案


96、单项选择题  需求的变动是多种因素共同作用的结果，下列属于需求数量的变动的是()。

A.其他因素不变，商品本身价格变动引起的需求数量变动 
B.其他因素不变，替代品价格变动引起的某商品需求数量变动 
C.其他因素不变，互补品价格变动引起的某商品需求数量变动 
D.其他因素不变，消费者收入变动引起的某商品需求数量变动


点击查看答案


97、单项选择题  在编制的电力设施保护区内安装作业施工方案中，要写明施工作业时请()部门派员监管.

A.设施管理
B.电力管理
C.设施使用
D.建设管理


点击查看答案


98、单项选择题  合理选择装配和焊接顺序、焊接方法，是对焊接变形和焊接应力的（）控制措施。

A．设计因素
B．施工方案
C．工艺因素
D．施工方法


点击查看答案


99、单项选择题  橡胶衬里应采用()施工。

A.缠绕法 
B.粘贴法 
C.喷射法 
D.模压法


点击查看答案


100、单项选择题  质量验收评定工作的基础工作在()。

A.建设单位 
B.施工单位 
C.监理单位 
D.设计单位


点击查看答案


101、单项选择题  关于特种设备的制造安装要求，错误的说法是()。

A.现场制作压力容器须按压力容器质保手册的规定进行，并接受安全监察部门的监督检查
B.电梯安装结束经自检后，应提请国家特种设备安全监察部门核准的检验检测机构进行检验
C.承揽特种设备工程前，应取得特种设备安装、改造、维修活动的资格
D.锅炉施工中按质量保证手册和与锅炉安装监察部门的约定，接受对锅炉各工序和监检点进行质量检验


点击查看答案


102、填空题  二次回路的电源回路送电前，应检查绝缘，其绝缘电阻值不应小于（）欧姆，潮湿地区不应小于（）欧姆。


点击查看答案


103、单项选择题  防腐蚀工程施工技术中，金属表面预处理的质量等级是二级的是()除锈。

A.手工或动力工具
B.喷射或抛射
C.火焰
D.化学


点击查看答案


104、多项选择题  三相交流异步电动机要减小启动电流增加启动转矩，可采用的启动（）。

A.定子串接电抗器启动 
B.自耦降压启动器启动 
C.Y-△降压启动器启动 
D.转子串接电阻启动 
E.频敏变阻器启动 


点击查看答案


105、单项选择题  消防验收的组织者是()。

A.建设单位 
B.监理单位 
C.设计单位 
D.施工单位


点击查看答案


106、问答题  

背景：
某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。
工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840立方米，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。

问题：
1、根据第4周末的检查结果，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2、若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3、施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
4、事件3中C工作发生的费用如何结算?
5、前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?


点击查看答案


107、单项选择题  平面控制网的测量方法有（）。

A．三角测量法、导线测量法、水准测量法
B．水准测量法、电磁波测量法、三边测量法
C．水准测量法电磁波测量法、三角测量法
D．三角测量法、导线测量法、三边测量法


点击查看答案


108、问答题  

背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。 
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。 
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。 

上述检查情况中存在什么问题?


点击查看答案


109、单项选择题  在编制吊装方案时，必须进行工艺计算，包括受力分析与计算、机具选择以及()。

A.地基承载力的计算 
B.被吊设备、构件校核 
C.动载荷和不均衡载荷计算 
D.风载荷计算


点击查看答案


110、单项选择题  球形罐的类型不包括()。

A.橘瓣式
B.足球式
C.单一式
D.混合式


点击查看答案


111、单项选择题  甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，()可以为这笔贷款提供保证担保。

A、市政府建设行政主管部门
B、乙银行
C、丙建筑工程公司
D、丁大学


点击查看答案


112、单项选择题  工业炉窑砌筑工程中，为避免安全事故和职业病的发生，除做好安全保证措施外，还应做好()。

A.应急预案 
B.冬雨期施工措施 
C.人员持证上岗 
D.人员防护措施


点击查看答案


113、多项选择题  根据我国《刑法》的规定，主刑的种类为()

A、无期徒刑
B、拘役
C、罚金
D、管制
E、没收财产


点击查看答案


114、单项选择题  现场控制器(直接数字控制器DDC)输出有()，对电动调节阙进行控制。

A.模拟量AI
B.数字蟹IS
C.模拟量AO
D.数字量DI


点击查看答案


115、单项选择题  空调风管的温度传感器安装应在风管()完成后进行。

A.测试 
B.调试 
C.保温层 
D.防腐层


点击查看答案


116、单项选择题  甲与乙建筑公司签订了劳动合同，合同尚未期满，甲拟解除合同。根据《劳动法》的规定，甲应当提前()日以书面形式通知用人单位。

A、10
B、15
C、20
D、30


点击查看答案


117、单项选择题  热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同，以避免()

A.噪声
B.气液混合
C.堵塞
D.铺设困难


点击查看答案


118、单项选择题  某一钢丝绳的破断拉力为150kn，用作滑轮组的跑绳时，其最大允许的许用拉力为()kn。

A.15
B.18.75
C.30
D.45.6


点击查看答案


119、单项选择题  设备及管道防腐蚀的电化学保护法中，()的方法是指在被保护金属设备上连接一个电位更负的强阳极，促使阴极极化。

A.外加电流阴极保护原理 
B.外加电流阴极保护系统组成 
C.牺牲阳极保护 
D.阳极保护


点击查看答案


120、多项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，分部分项工程清单必须载明()。

A、项目编码 
B、项目名称 
C、项目特征 
D、计量单位 
E、项目单价


点击查看答案


121、单项选择题  依据我国相关法律规定，特种设备安装、改造、维修单位必须经（）特种设备安全监督管理部门的许可，取得资格，才能进行相应的生产活动。

A.国务院
B.省级
C.市级
D.低级


点击查看答案


122、单项选择题  电梯的安装、改造、维修，必须由()或者其通过合同委托、同意的依照《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。

A.电梯使用单位 
B.电梯维护单位 
C.电梯安装单位 
D.电梯制造单位


点击查看答案


123、问答题  

某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
问题1.项目部可否自行采购水泵?若自行采购应履行何种程序?
2.项目部在设备采购管理中可能存在哪些失控而使所购水泵不能满足要求?
3.人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期?
4.项目部将压缩机安装进行分包的做法是否正确?说明理由。如果业主同意分包，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法是否正确?分别说明理由。
5.项目部提出合同变更的理由是什么?可向业主提出哪些索赔?


点击查看答案


124、多项选择题  电力电缆的交接试验内容包括()。

A.直流耐压试验 
B.交流耐压试验 
C.绝缘电阻测量 
D.金属屏蔽层电阻测量 
E.电缆两端压差检查 


点击查看答案


125、多项选择题  设备安装时测量基准通常选在设备()等的加工面上。

A.底座 
B.机座 
C.壳体 
D.垫铁 
E.床身


点击查看答案


126、多项选择题  电气工程接地材料的现场检查验收的内容有()。

A.质量符合国家标准 
B.产品合格证 
C.外包装无明显的机械损伤 
D.型号符合设计规定 
E.数量符合订货合同


点击查看答案


127、单项选择题  适用于较小的焊件，对角变形和波浪变形有显著效果的预防焊接变形的工艺方法为()。

A.预留收缩余量法 
B.反变形法 
C.刚性固定法 
D.整体预热发


点击查看答案


128、单项选择题  施工项目成本核算的原则不包括()。

A、相关性 
B、重要性 
C、谨慎性 
D、精准性


点击查看答案


129、多项选择题  成套配电装置柜体安装完毕后应（）。

A．再全面复测一次
B．拧紧地脚螺栓
C．做好安装记录
D．将设备擦拭干净
E．检查柜内照明


点击查看答案


130、判断题  施工项目成本核算是施工项目进行成本预测，制订成本计划和实行成本控制所需信息的重要来源;也是施工项目进行成本分析和成本考核的基本依据。


点击查看答案


131、单项选择题  机电工程厂房(车间)基础施工测量的重点是（）。

A．混凝土柱子基础
B．钢柱基础
C．混凝土杯形基础
D．周墙基础


点击查看答案


132、多项选择题  使用惰性气体作为保护气体的焊接，主要用于()。

A.有色金属 
B.不锈钢 
C.低合金钢 
D.铸铁 
E.高合金钢


点击查看答案


133、单项选择题  在电阻电路、电感电路、电容电路中，电流和电压关系的共同点是（）。

A．电流与电压同频率
B．电压相位超前电流相位90°
C．电压与电流同相位
D．电流相位超前电压相位90°


点击查看答案


134、多项选择题  根据国家现行标准，孔和轴之间配合的类型有()。

A.动配合 
B.间隙配合 
C.静配合 
D.过盈配合 
E.过渡配合


点击查看答案


135、多项选择题  影响设备安装的设备基础主要质量通病有()。

A.设备基础上平面标高超差 
B.预埋地脚螺栓的位置、标高超差 
C.预埋地脚螺栓露出基础的长度超差 
D.设备基础的外观质量超差 
E.预留地脚螺栓孔深度超差


点击查看答案


136、单项选择题  下列属于组织措施的是()。

A、费控部应注重加强合同预算管理，增创工程预算收入 
B、制订先进的、经济合理的施工方案 
C、严把质量关，杜绝返工现象 
D、人工费控制管理


点击查看答案


137、单项选择题  下列计量器具中，属于A类计量器具的是（）。

A.焊接检验尺
B.压力表
C.万用表
D.接地电阻仪


点击查看答案


138、多项选择题  担保物权包括()。

A、质权
B、留置权
C、企业经营权
D、抵押权


点击查看答案


139、单项选择题  热力管道两个补偿器之间应设置()。

A.活动支架 
B.导向支架 
C.固定支架 
D.弹簧吊架


点击查看答案


140、单项选择题  高层建筑管道常用的连接方法中，承插连接用于()。

A.PPR管的连接
B.镀锌钢管
C.铝塑复合管
D.给水及排水铸铁管及管件的连接


点击查看答案


141、单项选择题  具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的高层建筑给水管道的连接件是（）。

A．钢塑复合管件 
B．镀毛斗螺纹管件 
C．铸铁卡箍式管件 
D．不锈钢卡压式管件


点击查看答案


142、问答题  

某机电安装公司承担了一机电工程项目的安装任务，合同工期为120天，合同价款为300万元。
该安装公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计，该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计，在施工组织总设计的编制中，项目经理部在编制完成资源需求量计划后，确定了施工总进度计划，在施工总进度计划明确后，拟定具体的施工方案。
该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下，对施工成本采取了以下的控制管理措施：
(1)加强施工调度;
(2)编制资金使用计划，确定施工成本管理目标;
(3)采用先进的施工技术;
(4)提出风险应对策略。
问题
(1)该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥，并改正。
(2)施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计分别是以何为对象进行编制的?
(3)施工成本管理的措施可归纳为哪几类?以上四项具体措施应归入哪一类?
(4)施工成本管理的环节主要有哪些?
(5)施工成本控制的目标是什么?


点击查看答案


143、多项选择题  以下应逐个进行壳体压力试验和密封试验的阀门有()。

A.输送苯乙烯管道的阀门 
B.输送甲醇管道的阀门 
C.输送设计压力为1MPa的自来水管道的阀门 
D.输送温度为280℃的过热蒸汽管道的阀门 
E.输送设计压力为2MPa的热水管道的阀门 


点击查看答案


144、单项选择题  最高工作压力大于或者等于()Mpa(表压)，且压力与容积的乘积大于或者等于2.5Mpa·L的气体、液化气体的固定式容器属于压力容器。

A.0
B.0.1
C.1.15
D.1.5


点击查看答案


145、单项选择题  确定洞内是不是仍有害堤动物时，可在洞口周边铺撒一层新鲜虚土以便观察有无新增（）。

A.爬行痕迹或爪蹄印
B.树株
C.草皮
D.植物


点击查看答案


146、单项选择题  酸性电池室及贮酸室应采用隔爆灯具，不应设()。

A．电源线
B．防爆日光灯
C．插座及开关
D．防爆白炽灯


点击查看答案


147、多项选择题  项目部的计量器具分为A、B、C三类，其中A类主要包括()等。

A.兆欧表
B.接地电阻测量仪
C.温度计
D.压力表
E.万用表


点击查看答案


148、单项选择题  下列有关直流电动机特点说法，不正确的是()。

A.结构复杂，价格高 
B.具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能 
C.易于在较宽范围内实现平滑调速 
D.具有转速恒定及功率因数可调


点击查看答案


149、判断题  工程量清单报价是指在建设工程投标时，招标人依据工程施工图纸，按照招标文件的要求，按现行的工程量计算规则为投标人提供事物工程量项目和技术措施项目的数量清单，供投标单位逐项填写单价，并计算出总价，再通过评标，最后确定合同价


点击查看答案


150、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1．背景
某建筑改造项目位于城市繁华商业区，业主通过招标，将该项目的弱电智能化工程承包给施工单位甲，将该项目的土建和其他安装工程（装修、暖通、消防、电气、给水排水等）承包给施工单位乙。施工单位乙又将桩基工程分包给具有专业承包一级资质的施工单位丙。
2．问题
(1)该项目现场至少应编制哪些施工组织设计？
(2)桩基工程的施工技术文件由施工单位丙编制后，由施工单位丙的项目经理填写
《施工组织设计（方案）报审表》，签章后向监理报批。这种做法是否正确？
(3)施工单位乙在策划实施该项目时，应注意哪些内、外联系环节？
(4)施工单位乙编制施工组织总设计时，在本项目的复杂性方面还应考虑哪些问题？
(5)消防工程验收所需的资料应包括哪些内容？


点击查看答案


151、单项选择题  工程量清单具有合同化的法定性，本质上是单价合同的计价模式，中标后的单价一经合同确认，在竣工结算时是不能调整的，即()。

A、价变量不变 
B、价量均不变 
C、量变价不变 
D、价变量也变


点击查看答案


152、单项选择题  安装标高基准点一般设置在设备基础的( ).

A.最高点
B.最低点
C.中心标板上
D.边缘附近


点击查看答案


153、单项选择题  敷设仪表电缆时的环境温度要求塑料绝缘电缆不低于()℃，橡皮绝缘电缆不低于()℃。电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并进行绝缘电阻测试。

A.0，0 
B.-10，0 
C.0，-10 
D.0，-15


点击查看答案


154、单项选择题  关于建筑电气工程施工注意事项的表述，下列说法错误的是()。

A.对所有设备、器具应进行解体检查
B.要密切注意所有非带电的金属部件的保护接地连接的持续性
C.预埋、预留工作要做到准确性
D.预埋、预留工作不能影响建筑结构的安全性


点击查看答案


155、单项选择题  输电线路杆塔的基础，其作用是防止杆塔因受重力，风力及（）时，单向拉力而下压、上拔和倾倒。

A.洪水
B.断线
C.地震
D.泥石流


点击查看答案


156、单项选择题  同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据我国《建筑法》的规定，该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。

A、甲
B、乙
C、丙
D、三家施工单位约定


点击查看答案


157、单项选择题  下列测量点中，不属于管线定位主点的是（）。

A.中点 
B.起点 
C.终点 
D.转折点 


点击查看答案


158、问答题  

某施工单位承包一套燃油加热炉安装的单位工程，包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管线、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等分部工程。 
项目部主管工程师编写了加热炉燃油泵等动力设备的单机试运方案，并按规定进行了审批。 
燃油泵的进口管道焊缝要求100%射线检测，因法兰未到货，迟迟未能施焊。为不影响单机试运的进度要求，法兰到货并经现场验收后，项目部马上安排电焊工王某进行该管段施焊。当王某正在配电盘上连接电焊机电源导线时，监理工程师认为王某违犯特种作业的规定而给予制止。随后监理工程师检查项目部特种作业人员配备情况，发现不足，要求改正。 
该管段施焊后质检人员进行了焊缝的外观质量检查，认为符合要求，项目部立即组织相关作业人员将其安装就位，并按照试运行方案进行燃油泵的单机试运行。 
该工程在分项、分部工程质量验收评定合格后，由建设单位组织进行单位工程质量验收评定和竣工验收。施工单位提交的工艺管道竣工资料中有竣工图、图纸会审记录、设计变更单、分项和分部工程的质量验收记录和焊缝的无损检测记录。建设单位认为该部分资料不全，要求施工单位整改。施工单位全部整改后，通过了该工程的竣工验收。 

1.该项目部应配备哪些特种作业人员? 2.燃油泵的试运行有何不妥之处。 3.简述该单位工程的质量验收评定程序 4.施工单位应补充哪些工艺管道竣工资料?


点击查看答案


159、单项选择题  利用生产装置的大型压缩机或利用装置中的大型容器蓄气，进行间断性吹扫。吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力，流速不宜小于()m/s。

A.10
B.20
C.30
D.40


点击查看答案


160、单项选择题  根据《中华人民共和国电力法》的规定，电压在()的架空电力线路保护区，导线边缘向外侧延伸的距离为l0m。

A.1～10kV
B.35～110kV
C.154～330kV
D.500kV


点击查看答案


161、多项选择题  净化空调系统综合效能试验测定与调整的项目，由建设单位根据()等要求进行综合衡量确定。

A.工程性质
B.监理单位
C.设备供应商
D.生产试运行的条件
E.生产工艺


点击查看答案


162、单项选择题  2011年3月13日在对某施工现场进行检查时发现，尚未完工的大楼内有8名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄，且工期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。经行政部门核实，施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是()。

A、这些建筑工人可以居住，但不得使用明火
B、这些建筑工人不能居住，必须立即搬出
C、经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施
D、经公安消防机构批准后，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施


点击查看答案


163、多项选择题  特种设备的制造、安装、改造单位应具备的条件是()。

A.具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力 
B.拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人 
C.具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段 
D.拥有健全的质量管理制度和责任制度 
E.通过IS09000质量体系认证


点击查看答案


164、问答题  

【背景资料】：
某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程，合同约定，钢结构主体材料H型钢由建设单位供货．根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程，施工单位按照该规定的要求，对钢结构安装工程编制了专项方案，并按规定程序进行了审批．
钢结构层架为衍架，跨度劝30m，上弦为弧线形，下旋为水平线，下弦安装标高危21m，单片衍架吊装重量为28t，采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法，选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件，60t吊车最大吊装能力为15.7t，项目部认为吊车的总吊装能力大于析架总重最，满足要求，并为之编写了吊装技术方案。
【施工过程中发生了如下事件】：
事件一：监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时，认为若不计索吊具重量，吊装方案亦不可行。
事件二：监理工程师在工程前期质量检查中，发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明．也无其它检重检验记录．建设单位现场负责人表示，材料质量由建设单位负责，并要求进快进行施工。施工单位认为、型钢是建设单位供料，又有其对质量的承诺，因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。
事件三：监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象：钢结构安装作业队存在材料错用的。情况。追查原因是作业队领料时，钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走，所需材料存在较大缺口．为赶工程进度，领用了项目部材料库无标说的材料，经检查，项目部无材料需用计划。为此建立工程师要求整改。
【问题】：
1、除厂房钢结构安装外，至少还有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程？专项方案实施前应由哪些人审核签字？
2、通过计算吊装载荷，说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行？
3、事件二中，施工单位对建设单位供应的片型钢放宽验收要求的做法是否正确？说明理由．说明理由。施工单位对这批日型钢还应做出哪些检验工作？
4、针对事件三所述的材料管理失控现象，项目部材料管理上应做那些改进？


点击查看答案


165、单项选择题  工业管道工程按输送介质的性质分类：给水排水管道、压缩空气管道、氢气管道、氧气管道、()和乙炔管道等。

A.管道下沟
B.纯水管道
C.高温管道
D.常温管道


点击查看答案


166、单项选择题  直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行（）。

A.吹扫清洗 
B.压力试验 
C.无损检测 
D.防腐保温


点击查看答案


167、单项选择题  按设计压力P，压力容器划分为4个压力等级，其中设计压力在大于等于1.6MPa，且小于10.0MPa范围内(1.6MPa≤p<10.oMPa)的属于()容器。

A.低压
B.中压
C.高压
D.超高压


点击查看答案


168、多项选择题  变配电工程安装完成后，通电试运行的基本条件有（）。

A．电气交接试验报告合格 
B．经所在地供电管理部门检查符合要求 
C．安装防范技术措施已落实到位 
D．变电所管理人员已确定到位 
E．室内接地工程已完工


点击查看答案


169、单项选择题  按结构划分的绝热材料是（）．

A．有机材料 
B．纤维材料 
C．管壳材料 
D．轻质材料


点击查看答案


170、多项选择题  干粉灭火设备由()输气管、过滤器、球形阀、喷头、喷枪、干粉炮等组成。

A.压力表 
B.警铃 
C.干粉罐 
D.动力气体容器 
E.容器阀


点击查看答案


171、多项选择题  机电工程项目采购阶段的计划内容包括()。

A.运输时间
B.运输方式
C.运输路线
D.人员安排
E.程序和制度


点击查看答案


172、单项选择题  建筑室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做()，灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋地面高度。

A.通球试验 
B.通水试验 
C.压力试验 
D.灌水试验


点击查看答案


173、单项选择题  下列属于直接成本的是()

A、其他直接费 
B、奖金 
C、劳动保护费 
D、差旅费


点击查看答案


174、单项选择题  在工业管道吹洗介质的选用中，非热力管道不得用()。

A.人工清理
B.蒸汽吹扫
C.空气吹扫
D.水冲洗


点击查看答案


175、单项选择题  下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程是

A．电压10-35KV且容量＞5000kvA的变配电站工程 
B．生产能力≥3亿m³/年的城镇燃气工程 
C．投资≥2亿元的电炉工程 
D．单项工程合同额1000万元及以上的发电工程


点击查看答案


176、单项选择题  通风与空调系统联合试运转及测试调整由()单位负责组织实施。

A.建设 
B.施工 
C.设计 
D.监理


点击查看答案


177、单项选择题  消费者收入一般是指社会的人均收入，一般来说，消费者收入变动与需求的变动()。

A.呈同方向变化 
B.呈反方向变化 
C.不相关 
D.完全等价


点击查看答案


178、单项选择题  某施工合同签订于2006年5月1日，合同备案时间为2006年5月5日，工程开工时间为2006年7月1日，工程竣工时间为2007年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2007年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款，施工单位于2008年1月1日向业主催要工程款，业主答应最迟于2008年7月1日付清所有工程欠款。则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为()。

A、2009年7月1日
B、2009年10月1日
C、2010年1月1日
D、2010年7月1日


点击查看答案


179、单项选择题  按埋置深度分类的机械设备基础是（）。

A.箱式基础 
B.垫层基础 
C.减振基础 
D.联合基础


点击查看答案


180、填空题  切换压板应接触良好，相邻压板间应有足够（），切换时不应碰及相邻的压板。


点击查看答案


181、多项选择题  发电机按照原动机可划分为()。

A.汽轮发电机
B.水轮发电机
C.柴油发电机
D.内冷式发电机
E.外冷式发电机


点击查看答案


182、单项选择题  在SDH保护环网结构中，()是系统中必不可少的网元节点，利用它的时隙保护功能，可以使得电路的安全可靠性大为提高。

A．终端复用器(TM)
B．分插复用器(ADM)
C．再生中继器(REG)
D．同步数字交叉连接设备(SDXC)


点击查看答案


183、单项选择题  补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。

A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水


点击查看答案


184、多项选择题  承诺必须符合一定条件才能发生法律效力。承诺必须具备的条件包括()。

A、承诺必须由受要约人向要约人作出
B、承诺应在要约规定的期限内作出
C、承诺的内容应当与要约的内容一致
D、承诺的方式必须符合要约要求
E、承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效


点击查看答案


185、单项选择题  （）主要用于在机械运转中随时将主、从动轴结合或分离。

A．联轴器
B．联轴器和离合器
C．离合器
D．自动离合器


点击查看答案


186、单项选择题  容器压力P≥100MPa应属于()。

A.低压容器 
B.高压容器 
C.中压容器 
D.超高压容器


点击查看答案


187、单项选择题  管道保温作业正确的做法是（）。

A.传热管道与管道间的空隙应填充（不得）材料 
B.用钢带绑扎保温层，每节管壳至少绑扎一（二）道 
C.阀门的保温应采用可拆卸式结构 
D.两层保温预制块的接缝要对齐（错缝）


点击查看答案


188、单项选择题  防排烟系统测定，不包括对（）测定。

A.风量
B.风压
C.疏散楼梯间的静压差
D.疏散楼梯间的风温


点击查看答案


189、单项选择题  导热性及温差急变性好，并易于机械加工的衬里材料是（）。

A.耐酸陶瓷板 
B.不透性石墨板 
C.辉绿岩版 
D.膨胀珍珠岩板 


点击查看答案


190、单项选择题  按照索赔目的和要求分类，索赔可分为工期索赔和()。

A.工程终止索赔
B.费用索赔
C.工程加速索赔
D.工程变更索赔


点击查看答案


191、单项选择题  下列设备中，属于消防工程专用产品的是()。

A.压力表 
B.水泵接合器 
C.减压阀 
D.止回阀


点击查看答案


192、多项选择题  工业安装工程安装专业划分包括（）。

A、工业炉砌筑
B、设备基础工程
C、自动化仪表安装工程
D、消防工程
E、设备及管道绝热工程


点击查看答案


193、单项选择题  根据《注册建造师执业工程规模标准》，属于中型规模的非标设备制安工程量是()吨。

A.300 
B.400 
C.500 
D.600


点击查看答案


194、多项选择题  自动化仪表工程施工程序中，仪表管道安装后的试验内容有()。

A.仪表电源设备试验 
B.综合控制系统试验 
C.回路试验 
D.系统试验 
E.交接试验


点击查看答案


195、多项选择题  在室温条件下的焊接残余变形,可分为焊件的面内变形和面外变形,其中属于面外变形的是()变形。

A.失稳波浪 
B.收缩 
C.回转 
D.弯曲 
E.扭曲


点击查看答案


196、单项选择题  焊缝的无损检测方法中，()主要用于焊缝表面检测或气刨清根后的根部缺陷检测。

A.射线探伤 
B.渗透探伤 
C.涡流探伤 
D.超声波探伤


点击查看答案


197、单项选择题  某设备采购合同中约定，甲公司向乙公司订购5台设备，由于乙公司的库存只有3台，约定剩余2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则该合同中应由()承担违约责任。

A、乙向丙
B、乙向甲
C、丙向甲
D、丙向乙


点击查看答案


198、多项选择题  合同解除的法律后果有()。

A.尚未履行的，终止履行
B.已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状
C.有权要求赔偿损失
D.采取其他补救措施
E.尚未履行的.必须履行


点击查看答案


199、单项选择题  为了减少启动电流和保证启动转矩，绕线式感应电动机的启动方法采用()。

A.转子串电抗器启动 
B.定子串电阻或电抗器启动 
C.定子串自耦变压器启动 
D.转子串接电阻或频敏变阻器启动


点击查看答案


200、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

本次招标活动是否有效?为什么?


点击查看答案


201、单项选择题  总发射功率()的电视和调频广播发射台为防火一类建筑物。

A.≥5kW
B.≥10kW
C.≥15Kw
D.≥20kW


点击查看答案


202、单项选择题  德尔菲法的特征不包括()。

A、被动性 
B、匿名性 
C、反馈性 
D、收敛性


点击查看答案


203、单项选择题  工业炉砌筑锚固件材料的选用，除考虑使用时的环境温度外，还应考虑（)．

A．砌筑时的环境温度 
B．砌筑的方法 
C．砌体的结构特点 
D．砌体的膨胀缝隙


点击查看答案


204、单项选择题  电站锅炉本体受热面组合安装时，设备清点检查的紧后工序是( )。

A.找正划线
B.管子就位
C.对口焊接
D.通球试验


点击查看答案


205、问答题  

某化工生产设备安装工程项目，采用解体安装方法进行施工。某机电安装工程公司通过投标取得该项目的总承包施工任务。为了控制分包商的施工质量，业主分别与总承包方和分包方签订了工程施工总承包合同和分包合同。在合同履行过程中发生以下情况：
情况一：该机电安装工程公司根据监理单位编制的设备监造大纲派有资格的专业技术人员到设备制造现场进行监造工作。
情况二：该机电安装工程公司根据质量监督检验部门编制的经批准的施工组织总设计进行施工。
情况三：该工程分包商在施工中不慎发生一起重大事故，造成经济损失220万元，事故调查组在事故调查清楚后，撰写了事故调查报告，经事故调查组组长签字确认后报安全主管部门。
情况四：该工程项目经理部根据企业的职业健康、安全和环境体系，选派一名精通业务的专业技术人员全面负责该项目的职业健康、安全和环境管理工作。
情况五：某驱动装置安装完毕后，由于受介质的限制不能进行试运行，经项目经理批准，拟在负荷试运行阶段并进行。
问题
1.按设备功能可将机械设备分为哪几类?化工生产设备属于哪一类?
2.业主与总承包方和分包方签订的合同是否合理?为什么?
3.逐一对以上发生的情况判断其正确与否?并说明理由或改正。
4.情况三中发生的重大事故属于几级重大事故?安全事故处理必须坚持的原则是什么?5.该工程项目职业健康、安全与环境风险管理的基本原则有哪些?
6.情况五中的试运行方案应由谁编制?由谁审批?


点击查看答案


206、单项选择题  下列有关施工项目成本计划的作用，描述错误的是()。

A、施工项目成本计划是对生产收益进行控制、分析和考核的重要依据 
B、施工项目成本计划是编制核算单位其他有关生产经营计划的基础 
C、施工项目成本计划是国家编制国民经济计划的一项重要依据 
D、成本计划是全体职工共同奋斗的目标


点击查看答案


207、问答题  

背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。 
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。 
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。 
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。

A公司投标的做法是否违规?简述理由。


点击查看答案


208、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

针对80～200t大型设备吊装，确定主吊臂长的步骤。


点击查看答案


209、多项选择题  根据《注册建造师施工管理签章文件目录》规定，机电工程的施工进度管理文件包括()。

A.总进度计划报批表 
B.分部工程进度计划报批表 
C.单位工程进度计划报审表 
D.分包工程进度计划批准表 
E.材料采购总计划表


点击查看答案


210、单项选择题  电梯机房的主电源开关必须符合规定是（）。

A.应能切断电梯机房的最大电流
B.应设置在机房入口处
C.应能切断井道照明的最大电流
D.应设置在电梯曳引电机旁


点击查看答案


211、单项选择题  光缆敷设前应进行外观检查和光纤导通检查;在光纤连接前和光纤连接后均应对光纤进行测试;光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的()倍。

A.5 
B.10 
C.15 
D.20


点击查看答案


212、单项选择题  机电工程厂房(车间、站)基础施工中，测量重点是()。

A.地脚螺栓 
B.钢柱基础 
C.锚板孔 
D.设备内控制网


点击查看答案


213、问答题  

背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。

施工单位是否可以在竣工图上反映备用罐的安装实录?


点击查看答案


214、单项选择题  在卫星电视接收系统中，若采用3m天线，高频头增益≥54dB时，可选用≤()m的电缆。

A.20
B.30
C.40
D.50


点击查看答案


215、单项选择题  在工程上，通常把室温下导热系数()的材料称为绝热材料。

A、高于0.2W／(m。K)
B、低于0.2W／(m。K)
C、高于0.3W／(m。K)
D、低于0.3W／(m。K)


点击查看答案


216、填空题  有照明要求的盘、柜，照明灯具应选用（）启动的普通灯具，避免灯具开启时产生干扰。


点击查看答案


217、问答题  

背景:
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380d，而依施工预算定额该工程工期应为360d。
在合同履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正。

问题：
1.按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
2.该工程中的分包合同是否成立?为什么?
3.该工程的实际工期为多少天?为什么?
4.订立工程承包合同应遵循的原则是什么?
5.如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价款应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?
6.简述工程承包合同的变更程序。


点击查看答案


218、单项选择题  电气装置安装应注意组合装配六氟化硫封闭式电器元件时，应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度()的条件下进行，并采取防尘、防潮措施。

A.小于70%
B.大于70%
C.小于80%
D.大于80%


点击查看答案


219、填空题  盘、柜上装置的接地端子连接线，电缆铠装及屏蔽接地线应用（）颜色绝缘多股接地铜导线与接地铜排相连。


点击查看答案


220、填空题  在油污环境中的二次回路应采用（）的绝缘导线，在日光直射环境中的橡胶或塑料绝缘导线应采取（）措施。


点击查看答案


221、单项选择题  自动扶梯在额定频率和额定电压下，梯级沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为()。

A.土2.5% 
B.±5% 
C.±7.5% 
D.±l0%


点击查看答案


222、单项选择题  控制设备安装标高的常用测量仪器是()。

A.光学水准仪 
B.激光准直仪 
C.全站仪 
D.光学经纬仪


点击查看答案


223、单项选择题  设备吊装就位的紧后工序是（）。

A.设备清洗 
B.设备灌浆 
C.设备安装调整 
D.垫铁安装


点击查看答案


224、单项选择题  检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采用目视检查的是（)．

A．针孔 
B．气泡 
C．粘结力 
0．透底


点击查看答案


225、多项选择题  工业管道按材料性质分类有()。

A.给水排水管道
B.压缩空气管道
C.金属管道
D.非金属管道
E.真空管道


点击查看答案


226、单项选择题  管道系统压力试验前，管道上的膨胀节应()。

A.隔离 
B.拆除 
C.设置临时约束装置 
D.处于自然状态


点击查看答案


227、判断题  施工过程中耗费的主、辅材料及其他材料等劳动对象的价值，是以耗用材料的价格计入施工项目成本的


点击查看答案


228、单项选择题  当钢丝绳用钢丝绳的直径、钢丝的强度极限、钢丝绳的捻向、钢丝绳的规格确定后，钢丝绳的()就确定了。但其使用的许用拉力，与所使用环境条件决定的安全系数有关。

A.许用拉力 
B.载荷 
C.破断拉力 
D.安全系数


点击查看答案


229、单项选择题  金属给水管道系统在试验压力下观察()，压力降不应大于0.02MPa，然后降到工作压力进行检查，应不渗漏。

A.5min 
B.10min 
C.l5rain 
D.20min


点击查看答案


230、单项选择题  已获得锅炉制造许可的锅炉制造企业可以安装()的整(组)装出厂的锅炉，无需另取许可证。

A.制造许可范围内
B.本企业制造
C.本企业所在地
D.锅炉安装地的省级特种设备安全监督管理部门同意


点击查看答案


231、单项选择题  电子工程又分为()、电子机房工程、电子设备工程项目。

A.电子自动化工程
B.净化工程
C.电力工程
D.动力安装工程


点击查看答案


232、单项选择题  电梯电缆导体对地之间的绝缘电阻必须大于()。

A.100Ω/V 
B.200Ω/V 
C.500Ω/V 
D.1000Ω/V


点击查看答案


233、单项选择题  工程项目成本控制步骤顺序正确的是()。

A、数据比较-偏差分析-工程变更-预测-纠偏-检查 
B、预测-数据比较-偏差分析-工程变更-纠偏-检查 
C、数据比较-偏差分析-工程变更-预测-检查-纠偏 
D、工程变更-数据比较-偏差分析-预测-纠偏-检查


点击查看答案


234、多项选择题  平衡梁在吊装作业时的作用有（）。

A.保持被吊设备的平衡
B.避免吊索损坏设备
C.合理分配各吊点荷载
D.平衡各吊点的荷载
E.减少起重机承受载荷


点击查看答案


235、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


236、单项选择题  现场组焊的球形储罐，应制作( )三块产品焊接试板。

A.立焊、角焊、平加仰焊
B.角焊、横焊、对焊
C.横焊、平加仰焊、立焊
D.对焊，立焊、平加仰焊


点击查看答案


237、多项选择题  总能量衡算中，()属于机械能

A.内能 
B.热能 
C.位能 
D.压力能 
E.动能 


点击查看答案


238、问答题  

背景：
某特种设备安装工程项目，业主与施工总承包企业签订了施工总承包合同，由于该施工总承包企业的施工设备不能到位，便将某专业性很强的非主体、非关键工程分包给具有相应资质条件的专业承包企业，并签订了专业承包合同，专业承包企业将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业又分包给某劳务分包企业，并签订了劳务分包合同。施工总承包企业为了选择一家合格的物资供应商在大批量采购时采用“询价一报价”方式选择了一家供应商，双方签订了物资采购合同;某次物资供应商提供的物资规格不符合合同规定，双方发生争执。

问题：
1.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为哪些序列?
2.该工程项目中的专业承包合同是否有效?
3.专业承包企业是否可将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业分包给劳务分包企业?该劳务分包合同双方当事人是谁?劳务、分包合同的签订原则有哪些?
4.施工总承包企业选择物资供应商的方式是否妥当?如不妥，应采取什么方式来选择?
5.供方提供的物资规格不符合合同规定时需方应如何处理?


点击查看答案


239、问答题  

1．背景
某施工单位为完成某机电工程项目施工任务，以机械设备的经济原则为指导，在市场上租赁了一台150t履带吊车进行大型设备吊装。吊车运达施工现场，组装完毕后即开始吊装作业。一个月后的一天，负责压缩机安装的钳工班长要求吊车司机在当天中午在压缩机厂房封顶前将压缩机吊装就位。当时，起重工和吊车司机还没有到岗，仅一名见习司机在车上，钳工班长便指挥见习司机进行吊装。该压缩机基础离吊车较远，厂房的部分山墙阻碍了吊车司机视线，看不见基础位置，见习司机只得按钳工班长的指挥作业。钳工班长指挥吊车尽量趴吊车扒杆(吊臂），在趴扒杆过程中造成吊车超载失稳，见习司机处理不及时，吊车向压缩机厂房山墙倾翻，扒杆砸在压缩机厂房山墙上，两节扒杆严重变形损坏，山墙横梁也被砸坏。
2．问题
(1)施工项目机械设备的选择仅以经济为原则行不行？一般选择原则是什么？
(2)施工单位租赁的履带吊车组装完毕就进行吊装作业是否正确？为什么？
(3)钳工班长指挥吊车作业违背了什么规定？简述原因。
(4)简述吊车吊装压缩机的事故中，有哪些违反了作业规程？
(5)项目部应配备哪些主要管理人员？有何要求？


点击查看答案


240、单项选择题  架空线路工程中，终端杆应向拉线侧倾斜()mm。

A.80～100
B.100～120
C.120～140
D.140～160


点击查看答案


241、多项选择题  下列石化设备中，属于热换设备的有()。

A.蒸发器 
B.聚合釜 
C.集油器 
D.冷凝器 
E.洗涤器


点击查看答案


242、多项选择题  下列属于A类计量器具的是()。

A.千分表检具 
B.塞尺 
C.压力表 
D.兆欧表 
E.接地电阻测量仪


点击查看答案


243、单项选择题  未经批准在电力设施周围进行危及电力设施安全的作业，由()责令停止作业。

A.安全管理部门 
B.电力管理部门 
C.施工管理部门 
D.当地人民政府


点击查看答案


244、单项选择题  为了集中反映和计算各个成本核算对象本期应负担的施工费用，财会部门应该为每一成本核算对象设置()，并按成本项目分设专栏来组织成本核算。

A、工程收支流水账 
B、工程成本明细账 
C、固定资产明细账 
D、材料设备采购台账


点击查看答案


245、单项选择题  某工程项目于2011年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。

A、2011年4月1日
B、2011年6月1日
C、2011年9月l日
D、2011年12月1日


点击查看答案


246、多项选择题  先期违约的构成要件包括()。

A、当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任
B、当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任
C、因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任
D、违约的时间必须在合同有效成立后至合同履行期限截止前
E、违约必须是对根本性合同义务的违反，即导致合同目的落空


点击查看答案


247、单项选择题  具有()情形的场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核和竣工消防验收。

A.建筑总面积为10000平方米得博物馆的展示厅
B.建筑总面积为3000平方米得商场
C.建筑总面积为800平方米的幼儿园
D.建筑总面积为600平方米的网吧


点击查看答案


248、填空题  回路电压超过（）的端子板应有足够的绝缘并涂以（）标志。


点击查看答案


249、单项选择题  组成一个检验批的内容施工完毕，施工单位自检、互检、交接检合格后，经()负责检查评定合格，填写验收记录，报监理工程师组织验评签认。

A.项目负责人
B.质量负责人
C.项目经理
D.项目专业质检员


点击查看答案


250、问答题  机电工程项目的建设程序案例分析题：背景：A公司在投标一大型电动汽车厂机电工程建设总承包的过程中，因答辩精辟、构 思缜密、切中要害而一举中标。该工程项目含装有汽车生产线的工业厂房、研发基地的实验室、还有员工休息的生活区和康乐中心。问题：⑴项目中工程类别不同，既有工业的，又有民用的，建设中应怎样关注？⑵电动汽车用的电池厂在厂界外，是属协作方供货，应怎样考虑？⑶厂区动力中心的大型油循环水冷却电力变压器的冷却系统要在现场制作拼装，在技术上应怎样处理？⑷房屋建筑安装工程中如康乐中心为多层建筑，其中央空调工程的风管制作的时间安排要怎样考虑？⑸整个机电工程项目完工后验收的特点有无区别？说明理由。


点击查看答案


251、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

该工程因设计变更引发工程量变更情况，施工单位应如何处理?


点击查看答案


252、多项选择题  技术测量中，主要形状误差有()。

A.圆锥度
B.直线度
C.平面度
D.圆度
E.圆柱度


点击查看答案


253、问答题  

背景：
某机电安装工程项目施工采用了承包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4千米。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20千米的供砂点采购。
而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20日～5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;应于5月24日交给承包商的后续图纸直道6月10日才交给承包商;6月7日～6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月11日～6月14日的该地区的供电全面中断。

问题：
1.承包商的索赔要求成立的条件是什么?
2.由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。作为一名工程师应该批准该索赔要求吗?为什么?
3.若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台计算、人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理?如不合理应怎样计算?
4.由于几种情况的暂时停工，承包商在6月25日向业主的造价工程师提出延长工期26天，成本损失费人民币2万元/天(此费率已经造价工程师核准)和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔款57.2万元。作为一名造价工程师应该批准延长工期多少天?索赔款额多少万元?
5.你认为应该在业主支付给承包商的工程进度款中扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金吗?为什么?


点击查看答案


254、单项选择题  根据被吊设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置，即确定了起重机的()。

A.幅度 
B.设备或构件的尺寸 
C.臂长 
D.起吊能力


点击查看答案


255、单项选择题  ()以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

A.县级
B.省级
C.市级
D.地方政府


点击查看答案


256、单项选择题  并列明敷电缆的中间接头应()。

A.位置相同
B.用托班托置固定
C.配备保护盒
D.安装检测器


点击查看答案


257、单项选择题  属于管道组成件的元件是()。

A.垫片 
B.导轨 
C.吊夹 
D.托座


点击查看答案


258、单项选择题  建设工程的消防设计、竣工验收未依法报公安机关消防机构备案的，公安机关消 防机构责令建设单位在五日内备案并()。

A.责令其停止施工 
B.责令其停止使用 
C.纳人抽查范围 
D.予以处罚 


点击查看答案


259、多项选择题  建筑防雷保护装置由()组成.

A.接闪器 
B.接地干线 
C.引下线 
D.接地母线 
E.接地装置


点击查看答案


260、单项选择题  常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（）。

A.射线探伤 
B.涡流探伤 
C.磁性探伤 
D.渗透探伤


点击查看答案


261、单项选择题  下列属于多方案报价法的是()。

A、是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，调整各个项目报价 
B、压低工程量小的单价 
C、提高机械台班单价 
D、对于条款不清楚或很不公正时适用


点击查看答案


262、单项选择题  负责焊接工艺评定，编制焊接作业指导书和焊接技术措施的焊接人员是（）。

A．焊接热处理人员
B．焊接技术人员
C．焊接评估人员
D．焊接无损探伤人员


点击查看答案


263、单项选择题  表面在有机介质溶液中形成钝化保护层而有极强的耐腐蚀性，特别是耐海水腐蚀的是()

A.纯铜
B.纯镍
C.纯锌
D.纯铝


点击查看答案


264、问答题  

背景：
某公司承担一机电改建工程，工程量主要为新建4台5000m3原油罐及部分管线，更换2台重356t、高45m的反应器，反应器施工方法为分段吊装组焊。 
针对作业活动，项目部风险管理小组对风险进行了识别和评价，确定了火灾、触电、机械伤害、窒息或中毒、焊接、应急响应等为重大风险。 
在储罐防腐施工中，因油漆工缺员，临时从敷设电缆的外雇工中抽出两人进行油漆调和作业，其中一人违反规定，自带火种，在调和油漆时，引发一桶稀释剂着火将其本人烧伤，项目部立即启动应急预案，对他进行救护，并送往医院住院治疗。 
项目部和该工人订立的劳务合同规定，因本人违反操作规程或安全规定而发生事故的责任自负，因此，事发当日，项目部将该名工人除名，并让其自行支付所有医药费用。项目部认为该名工人不属于本企业正式员工，故对该事件不作为事故进行调查和处理。 
罐区主体工程完成后，消防系统的工程除了消防泵未安装外，其余报警装置已调试完，消防管线试压合格，业主决定投用4台原油罐，为了保证安全，购买一批干粉消防器材放在罐区作为火灾应急使用。 

问题：
1．指出项目部的风险评价结果有哪些不妥之处。
2．在焊接反应器时，电焊作业存在哪些风险？
3．依据《安全生产法》及其它安全法规，项目部在这次着火事故前后有哪些违规的地方？
4．在背景材料给定的条件下，可否让4台原油罐投入使用？说明理由。


点击查看答案


265、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。 
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。 
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

说明评标专家否定A公司的理由。


点击查看答案


266、问答题  

【背景资料】：
A公司总承包某地一扩建项目的机电安装工程，材料和设备由建设单位提供．A公司除自己承担主工艺线设备安装外，非标准件制作安装工程、防腐工程等均匀分包给具有相应施工资质的分包商施工．考虑到该地区风多雨少的气候，建设单位将紧靠河边及施工现场的一所弃用学校提供给A公司项目部，项目部安排两层教学楼的一层做材料工具工作，二楼作现场办公室，楼旁临河边修建简易厕所和浴室，污水直接排入河中，并对其他空地做了施工平面布置．（见图5)
开工前，项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”签订了分包合同，制定了成本控制目标和措施．施工中由于计划多变、设计变更多，管理不到位，因而造成工程成本严重超过预期．
在露天非标准制作时，分包商采用CO2气体保护焊施焊，质检员予以制止．
动态炉窑焊接宪成后，项目部即手炉窑的砌筑，监理工程师予以制止，砌筑后，在没有烘炉技术资料的清况下，项目部根据在某场的烘炉经验开始烘炉，又一次遭到监理工程师的制止．
在投料保修期间，设备运行不正常甚至有部件损坏，主要原因有：①设备制造质量问题，②建设单位工艺操作失误，③安装精度问题，建设单位与A公司因质量问题的责任范围发生争执。
【问题】：
l、项目部的施工平面布置，对安全和环境保护会产生哪些具体危害？
2、项目部在施工阶段应如何控制成本？
3、说明质检员在露天制作场地制止分包商继续作业的理由，应采取哪些措施以保证焊接质量？
4、分别说明动态炉窑砌筑和烘炉时两次遭监理工程师纸质的原因？
5、分别指出保修期间出现的质量问题应如何解决？


点击查看答案


267、多项选择题  下列绝缘材料中。属于有机绝缘材料的有()。

A.矿物油 
B.硫磺 
C.橡胶 
D.棉纱 
E.石棉


点击查看答案


268、单项选择题  在产品焊接试板的制作要求中，试板的焊接接头经外观检查合格后应()射线检测合格。

A.10% 
B.30% 
C.50% 
D.100% 


点击查看答案


269、单项选择题  钢属于（）

A、低碳钢
B、中碳钢
C、高碳钢
D、合金钢


点击查看答案


270、多项选择题  下列属于办公自动化系统的硬件的是（）

A.计算机
B.系统软件
C.扫描仪
D.应用软件
E.绘图机


点击查看答案


271、单项选择题  施工项目成本费用控制的核心任务是()。

A、纠偏 
B、检查 
C、成本预测 
D、偏差分析


点击查看答案


272、单项选择题  进入建设实施阶段的重要标志是()。

A.主体工程开始建设实施 
B.临时工程开始建设实施 
C.监理下达开工令 
D.有关土地使用权已经批准


点击查看答案


273、多项选择题  建筑智能化系统的深化设计中要注意（）。

A.建筑的基本情况
B.建筑设备的位置
C.控制方式和技术要求
D.产品的生产地及供货周期
E.工程施工及检测要求


点击查看答案


274、问答题  

某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程，新生产线与原生产线相距不到lOm，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装;电气及自动化仪表安装;一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装;煤粉仓及煤粉输送管道保温;无负荷调整试运转。
项目部组建后立即着手下列工作：
(1)根据工程内容安排各专业的施工顺序。
(2)根据本工程的特点分析紧急状态并制订应急预案。
(3)制订球磨机吊装方案。球磨机简体单重50t，安装高度1.2m，拟罨用90t汽车吊吊装，在现场许可的合适工况条件下90t汽车吊吊装能力为52t。
(4)制订安装质量保证措施和质量标准，其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求：在垫铁安装方面，每组垫铁数量不得超过6块，平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放，最厚的放在最下层，最薄的放在最顶层，安装找正完毕后，最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移位。
(5)制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高20m，故组对成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔，并采用36V安全行灯作为内部照明。
问题：
1.安排本工程的施工顺序。
2.本安装工程中的紧急状态主要应包括哪些?
3.通过吊装载荷计算，说明球磨机吊装方案是否可行。
4.纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题。
5.煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患?为什么?应采取哪些解决措施?


点击查看答案


275、多项选择题  焊接设备选用经济性原则需要考虑设备的()。

A.提高生产率 
B.降低成本 
C.使用寿命 
D.可维修性 
E.可靠性


点击查看答案


276、多项选择题  石油化工工程包括()。

A.石油天然气建设
B.海洋石油工程 
C.起重设备安装工程
D.化工医药工程 
E.石油深加工


点击查看答案


277、多项选择题  有关建筑电气工程施工特点包括()。

A.建筑电气工程与建筑土建施工、建筑装饰施工配合紧密，存在着工作面相互交换多、立体交叉作业多等现象，因而各方在进度计划安排、作业安全措施、验收整改等各类作业活动的协同安排显得十分重要
B.建筑电气工程是其他建筑设备工程的能源主要供给者，其完工时间要先于其他建筑设备工程的完工时间，才能确保其他建筑设备的如期试运行
C.建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段
D.建筑电气工程的施工质量是在建造过程中形成的
E.从质量特征的序列来看应是安全、适用、可靠、经济、美观和易维护


点击查看答案


278、问答题  

某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。

　　投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：

 

 

序号

项目名称

工程量（万m3）

单价（元/m3）

1

土方开挖

20

11

2

土方填筑

12

15

3

混凝土

3.5

320

　　表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。

　　承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。

　　工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。

　　工程实施过程中，发生了下列事件：

　　事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。

　　事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。

　　事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。

计算事件二中的碎石土单价(其他直接费费率为2%，现场经费费率为8%，间接费费率为9%，企业利润率为7%，税率为3.41%;计算结果保留两位小数)。


点击查看答案


279、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，使用()投资的建设工程承发包，必须采用工程量清单计价。

A、国外资金 
B、国有资金 
C、私人资金 
D、捐助资金


点击查看答案


280、单项选择题  电缆敷设施工程序中，电缆敷设的紧前工序是()。

A.电缆搬运 
B.绝缘测定 
C.挂标志 
D.质量验收


点击查看答案


281、多项选择题  隔离开关的安装程序有()。

A.密封检查 
B.基础检查验收 
C.本体安装 
D.传动装置配装 
E.调整


点击查看答案


282、单项选择题  通过调整垫铁的厚度，可使设备安装达到设计要求的水平度和标高，每一垫铁组的块数不易超过()块。

A.1
B.2
C.3
D.5


点击查看答案


283、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1．背景
在某项目的实施过程中，建设单位代表对施工单位报送的施工组织设计审核时发现，施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置做了移位处理；另外施工单位将工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。建设单位代表认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表，同时指示相关人员对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。
在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织施工。会盾建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发相关单位要求遵照执行。
设备安装施工要求安装人员有安装资格证书。建设单位代表发现5名安装人员无安装资格证书，且他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
设备调试时，施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，建设单位代表发现后立即签发了工程暂停令，要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向建设单位提出费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是建设单位要求的。
2．问题
(1)建设单位在第一次工地会议上的做法是否妥当？写出正确的做法。
(2)施工单位擅自对施工组织设计进行修改是否妥当？请予以说明。
(3)对施工单位试验室除考核资质等级爰其试验范围外，还应考核哪些内容？
(4)建设单位代表应如何处理5名安装人员无证上岗的事件？
(5)施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准？说明理由。


点击查看答案


284、单项选择题  在电弧焊机电源的选用中，()引弧容易，性能柔和，电弧稳定，飞溅少，是理想的更新换代产品。

A.弧焊变压器
B.晶闸管弧焊整流电源
C.直流弧焊发电机
D.交流弧焊发电机


点击查看答案


285、单项选择题  在机械设备基础种类中，适用于作为电机、压缩机等设备的基础的是()。

A.大块式基础 
B.箱式基础 
C.框架式基础 
D.独立基础


点击查看答案


286、单项选择题  通风与空调工程中系统调试前的准备工作包括()。

A.风量测定
B.单机试运转
C.系统无生产负荷联合试运转
D.编制运转调试方案并经批准


点击查看答案


287、单项选择题  洁净室以()来确定洁净度登记。

A.每立方米体积中允许的最大粒子数
B.每平方米面积中允许的最大粒子数
C.每立方米体积中允许的最小粒子数
D.每平方米面积中允许的最小粒子数


点击查看答案


288、单项选择题  电梯安装前，所有层门预留孔应用安全保护围封，其高度不小于（）mm。

A.800
B.1000
C.1100
D.1200


点击查看答案


289、单项选择题  测量仪表的主要指标（）。

A、灵敏度、分辨率、动态特性
B、稳定度、准确度、动态特性
C、动态特性、分辨率、精密度
D、统一性、溯源性、准确度


点击查看答案


290、问答题  

某公司承接一热电厂安装，厂区架空热力管道工程由其管道分公司施工，施工内容包括管道支架、热力管道和绝热工程，管道支架上同时铺设两路热力管道，热力管道安装结束后分公司向总公司上报试压方案后即进行水压试验，试验时有一排支架突然倾斜，使部分管道从支架上脱落，波纹膨胀节被拉直。
问题：
1.为什么要进行质量事故调查?
2.该质量事故应由哪级组织进行调查?调查小组由哪些人员参加?
3.水压试验前应完成哪些准备工作?
4.质量事故调查主要内容有哪些?
5.质量事故可以从哪些方面进行分析?哪些人员参加?


点击查看答案


291、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

安装公司提议的二次灌浆用料宜用()。

A.普通混凝土 
B.高强度混凝土 
C.膨胀混凝土 
D.无收缩混凝土


点击查看答案


292、多项选择题  建筑电气工程被安装的设备、器具和材料，其()必须符合施工设计图纸要求。

A.大小 
B.规格 
C.型号 
D.性能 
E.重量


点击查看答案


293、单项选择题  设备安装基准线是要气旅柔图纸，按（）来确定设备的纵横中心线。

A．土建提交的纵横中心线 
B．土建预留孔的位置 
C．设备底座地脚孔的位置 
D．建筑物的定位辅线


点击查看答案


294、单项选择题  下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程师（）。

A.电压10—35kV且容量>5000kVA的变配电站工程 
B.生产能力≥3亿m3/年的城镇燃气工程 
C.投资≥2亿元的电炉工程 
D.单项工程合同额1000万元及以上的发电工程


点击查看答案


295、单项选择题  随着设备()施工的发展，设备整体安装将越来越多。

A.集成化 
B.自动化 
C.模块化 
D.精密化


点击查看答案


296、单项选择题  焊接技术人员应由具有中专及以上专业学历，有()以上焊接生产实践的人员担任。

A.3个月
B.6个月
C.10个月
D.1年


点击查看答案


297、单项选择题  温度传感器是通过()将其阻值变化信号转换成与温度变化成比例的电信号。

A.变送器 
B.热电阻 
C.热电偶 
D.热敏元件


点击查看答案


298、多项选择题  大型设备的解体安装要保证（）。

A．设备的定位位置精度
B．各设备间相互位置精度
C．再现设备制造精度
D．再现设备装配精度
E．各设备间相对运动精度


点击查看答案


299、单项选择题  机电工程施工中使用的起重机是用()型钢制造。

A.Q295
B.Q345
C.Q390
D.Q460


点击查看答案


300、问答题  

背景： 
某机电安装工程公司承担了一机电工程项目的安装任务，合同工期为120d，合同价款为300万元。该安装工程公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计，该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计，在施工组织总设计的编制中，项目经理部在编制完成资源需求量计划后，确定了施工总进度计划，在施工总进度计划明确后，拟定具体的施工方案。该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下，对施工成本采取了一定的控制管理措施，在具体的施工成本管理中实施了以下措施： 
(1)加强施工调度; 
(2)编制资金使用计划，确定施工成本管理目标; 
(3)采用先进的施工技术;(4)提出风险应对策略。

问题：
1.该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥，并改正。
2.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计分别是以何为对象进行编制的?
3.施工成本管理的措施可归纳为哪几类?以上四项具体措施应归入哪一类?
4.施工成本管理的环节主要有哪些?
5.施工成本控制的目标是什么?


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：大学试题：管理信息系统（MIS）必..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询