当前位置：91考试网 -> 考试题库

机电工程：机电工程考试试题（题库版）
2020-12-17 04:12:43 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  （）的特点是给定输入一经设定就维持不变，希望输出维持在某一特定值上。

A.随动控制系统 
B.程序控制系统 
C.线性系统 
D.恒值控制系统


点击查看答案


2、多项选择题  滑动轴承适用于（）的场合。

A．重载
B．高速
C．低速
D．高精度
E．结构上要求剖分


点击查看答案


3、问答题  

采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某招标的工程建设项目位于北方某个城市，采用公开招标方式组织其中4台6t蒸汽锅炉的采购。招标人对招标过程时间计划如下：
(1)2008年8月9日（星期六）～2008年8月14日发售招标文件；
(2)2008年8月16日上午9；OO组织投标预备会议；
(3)2008年8月16习下午4：00为投标人要求澄清招标文件的截止时间；
(4)2008年8月17日上午9：00组织现场考察；．(5)2008年8月20日发出招标文件的澄清与修改，修改了几个关键技术参数；
(6)2008年8月29日下午4：OO为投标人递交投标保证金截止时间；
(7)2008年8月30日上午9：：00投标截止；
(8)2008年8月30日上午9；00～11：00，招标人与行政监管机构审查投标人的营业执照、生产许可证、合同业绩等原件；
(9)2008年8月30日上午11：00，开标；
(10)2008年8月30日下午1：30～2008年8月31日下午5：30，评标委员会评标；
(11)2008年9月1日---2008年9月3日，评标结果公示；
(12)2008年9月4日定标、发出中标通知书；
(13)2008年9月5日～2008年9月6日，签订供货合同。
该批蒸汽锅炉已经业主选定，需要一个半月交货，其安装与系统调试需要三个月时间。制造厂商向业主提出承包安装与调试被拒绝，理由是没有安装许可证，由北方安装公司供货安装与调试。
2．问题
(1)招标人与中标人在2008年9月6日签订锅炉供货合同是否可以保证2008年冬天供暖？
(2)如需要保证2008年冬季供暖，该批锅炉采供最迟应在什么时间开始？
(3)锅炉厂商业主选定后，北方安装公司在采购时，重点应考虑哪些问题？
(4)指出采购工作中在质量安全方面的保证有哪些？
(5)业主拒绝锅炉制造厂商安装调试是否正确？说明理由。


点击查看答案


4、单项选择题  1978年12月，邓小平在中共中央工作会议上发表的重要报告是（）。

A.《实践是检验真理的唯一标准》
B.《解放思想，实事求是，团结一致向前看》
C.《必须旗帜鲜明地坚持四项基本原则》
D.《关于党的若干历史问题的决议》


点击查看答案


5、问答题  

施工成本控制在机电工程项目中的应用【案例1H420105-4】
1．背景
某施工单位通过激烈竞争，承包了一项炼钢厂建设工程项目，工程造价以1000万元为基数，降低10%为成本控制计划.公司要求项目部通过编制降低成本计划进行成本管理，节约费用60万元.项目部通过对现有成本控制计划中措施内容的认真分析，认为工程中几个重要工序要重新编制施工方案，按新方案人工费可在原来基础上降低20%、材料费可降低3%、机械使用费可降低40%、其他直接费可降低l0%、间接费上涨12%.
2．问题
(1)已知按原成本控制计划，人工费占实际成本的10%，材料费占实际成本的60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%.计算能否节约费用60万元？
(2)项目目标成本测算的方法有哪几种？
(3)背景中原项目成本控制计划的内容如下：人工成本的控制，包括严密劳动组织和严格劳动定额管理两项；材料成本的控制，包括加强材料采购成本的管理一项；施工机械费的控制，包括严格控制对外租赁施工机械一项；其他直接费的控制；间接费用的控制，包括尽量减少管理人员的比重、对各种费用支出要用指标控制两项.问该成本控制计划的内容是否完善？
(4)为降低施工项目成本在施工方案上应如何作为？
(5)为降低施工项目成本应从哪些方面采取措胞实施管理？


点击查看答案


6、单项选择题  补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。

A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水


点击查看答案


7、问答题  

背景:
某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为10个月，于2004年11月10日开工，2005年9月10日竣工。该工程的特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。通风与空调系统的风管设计工作压力为1000Pa.项目部决定风管及部件在场外加工。 
项目部制定的施工进度计划中，施工高峰期在6月～8月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制订针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。 
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动大、噪声大、电动机端部发热等异常现象。经调查发现，风机的钢垫铁有移位和松动，电动机与风机的联轴器同轴度超差。 

问题：
1.针对环境条件，应制订的主要施工技术措施有哪些?
2.为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制的质量预控方案包括哪些内容?
3.按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。
4.风管及部件进场时应做什么检验?风管系统安装完毕后要怎样检验?
5.通风与空调工程的竣工验收的程序是什么?
6.变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，会造成调试时测试不准或不能做试验时，在管理上应采取哪些措施?


点击查看答案


8、多项选择题  施工人员在工业炉砌筑前应了解或掌握()。

A.耐火材料的性能 
B.炉体的结构 
C.施工要领 
D.验收标准 
E.耐火材料的选用


点击查看答案


9、单项选择题  ()上设有安全防护装置，以保障设备和人身安全。

A.金属切削机床 
B.锻压设备 
C.铸造设备 
D.输送设备


点击查看答案


10、单项选择题  分片法球壳组焊工序有：①点固焊、②纵缝焊接、③环缝焊接、④焊后总体检查。其正确的焊接工序是()

A.①②③④
B.②①③④
C.③①②④
D.①③②④


点击查看答案


11、问答题  

1．背景
南方机电工程建设有限公司下设5个施工单位，资金按内部银行运作。其中A施工单位与某建设单位签订了一项机电工程施工承包合同。工程款1000万元，工期6个月。在实施中发生了以下事件：
事件1：建设单位在施工承包合同的基础上，开工前又与A施工单位按市场价计价方式签署了部分工程设备代购合同（200万元）。
事件2：鉴于施工进度和经济采购的要求，A施工单位所签合同预付款所要不足，缺口100万元，加之本单位也无多余资金可用，其只好向公司内部银行贷款（月利率5.0‰）。
事件3：在工程进行到4个月时，项目负责人要求购置1辆汽车（35万元），电脑6台（5万元），但遭到了拒绝。
2．问题
(1)事件3中项目负责人要求在计划外购置汽车等设备的做法是否正确？为仲么？
(2)根据资金使用计收的规定，工程中有哪些要收预付款？数额是多少（均以20%计算）？
(3)公司内部银行对内部各核算单位实行的管理原则是什么？如果工程按计划完工，则A施工单位应付的贷款利息（复利率计）是多少？
(4)工程完工时，通常还有哪些资金可以随工程进度款收取？


点击查看答案


12、多项选择题  设备基础对机械设备安装精度的影响主要有()。

A.基础的外形尺寸不合格 
B.平面的平整度不符合要求 
C.基础强度不够 
D.沉降 
E.没有预压


点击查看答案


13、多项选择题  机械设备零部件的主要形状误差包括（）。

A．垂直度
B．直线度
C．平面度
D．圆度
E．圆柱度


点击查看答案


14、多项选择题  机电工程专业注册建造师签章的合同管理文件包括()。

A.工程分包合同
B.索赔申请报告
C.工程设备采购总计划表
D.分包工程进度计划批准表
E.工程质量保证书


点击查看答案


15、问答题  

某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工、设备安装与调试、钢结构工程、各种工艺管道施工、电气工程施工等。工程工期紧，工程量大，技术要求高，各专业交叉施工多。通过招标确定该工程由具有施工总承包一级(房建、机电)资质的A公司总承包，合同造价为15200万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公 司.承包。
A公司项目的管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。
在4000t压机设备基础施工前，B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成两人重伤，一人轻伤。事故发生后经检查确认，B公司未制定安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责，A公司、B公司之间的安全管理存在问题，该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿，项目经整顿合格后，恢复施工。
A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000t压机设备的安装工作，经查验4000t压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。
问题：
1.项目部配置的安全管理人员是否符合规定要求?说明理由。
2.基坑支护安全专项技术方案审核是否符合规定要求?说明理由。
3.简要说明A公司、B公司之间正确的安全管理闭口流程。
4.对4000t压机基础还应提供哪些合格证明文件和详细记录?


点击查看答案


16、问答题  

施工成本控制在机电工程项目中的应用真题案例解析：
案例：某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等.其中压机最高22.5m，单件最重为105t.合同工期为4个月.合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元.
该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两套压机吊装方案.第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元.第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日•台.经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%.
该项目部台理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度.加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严.吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务.
【问题】：
（1）该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案？
（2）项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些？
（3）计算每套压机吊装方案的成本费用.
（4）对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案？
（5）按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低车是多少？


点击查看答案


17、多项选择题  通风与空调施工中，安装单位应承担的协调配合工作有( )。

A.向设备供应商提供设备到货时间
B.与装饰单位协调风口开设位置
C.向电气单位提供设备的电气参数
D.复核及整改土建施工完毕的预留孔洞尺寸
E.负责各机电专业管线综合布置的确定


点击查看答案


18、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。 
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。 
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

该球磨机减速器是采用()。

A.带传动 
B.链传动 
C.液压传动 
D.齿轮传动


点击查看答案


19、单项选择题  安装精度控制方法中的修配法的作用是( )。

A.抵消过大的安装累计误差
B.抵消设备运转时产生的作用力影响
C.抵消摩擦面间油膜的影响
D.抵消零部件磨损的影响


点击查看答案


20、单项选择题  主要包括用户交换设备、通信线路和用户终端设备三大部分，为建筑物内各类人员提供通信服务的系统称为()。

A.卫星通信 
B.电话通信 
C.电视会议 
D.广播


点击查看答案


21、多项选择题  曳引式电梯的主参数包括()。

A.额定曳引力 
B.额定载人数 
C.额定载重量 
D.额定速度 
E.轿厢尺寸


点击查看答案


22、单项选择题  通过调整垫铁的厚度，可使设备安装达到设计要求的水平度和标高，每一垫铁组的块数不易超过()块。

A.1
B.2
C.3
D.5


点击查看答案


23、单项选择题  对于施工过程控制测量，当地势平坦，建筑物、构筑物布置整齐，应尽量布设()作为厂区平面控制网，以便施工容易进行。

A.高程控制网
B.导线网
C.建筑方格网
D.控制网


点击查看答案


24、单项选择题  在220kV电力架空线路杆塔（）范围内不得挖取黏土。

A.5m
B.10m
C.15m
D.20m


点击查看答案


25、多项选择题  以下关于阳光旅行储值卡业务的说法正确的是（）。

A.阳光旅行储值卡采用无固定面值的方式向个人发行
B.购买金额为人民币100元的整数倍
C.单卡最大面值不超过1000元人民币
D.我行提供再次充值服务


点击查看答案


26、多项选择题  粗装修消防验收，是对()等验收，是对消防设施的功能性验收。

A.消防设备和干线管网就位并调试
B.消防泵房的设备安装调试
C.室内自动喷水灭火管网连通
D.火灾报警探测器
E.疏通指示灯


点击查看答案来源:91考试网 91EXAm.org


27、单项选择题  200m3球罐的组装方法适宜采用（）。

A.散装法 
B.分带法 
C.半球法 
D.水浮法


点击查看答案


28、单项选择题  关于光缆工程单盘测试的说法，正确的是()。

A.光纤长度应抽测80%
B.用0TDR法测量单盘损耗时应加标准尾纤
C.光缆护层应进行耐压测试
D.应进行偏振膜色散测试


点击查看答案


29、问答题  

背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。

为降低施工成本，对施工方案应从哪几方面进行优化？


点击查看答案


30、多项选择题  风管制作时，应针对风管的（）采取相应的加固措施。

A.工作压力 
B.风速流量 
C.板材厚度 
D.风管长度 
E.断面尺寸


点击查看答案


31、单项选择题  防排烟系统测定，不包括对（）测定。

A.风量
B.风压
C.疏散楼梯间的静压差
D.疏散楼梯间的风温


点击查看答案


32、多项选择题  微波设备搬迁前应制定详细的搬迁计划、申请停电路对间，提前做好新机房的()准备工作。

A.天馈线系统
B.电源系统
C.走线架安装
D.线缆的布放
E.通道主要指标测试


点击查看答案


33、多项选择题  建筑智能化工程实施界面的确定贯彻于()的全过程中。

A.设备制造
B.设备选型
C.工程施工
D.系统设计
E.检测验收


点击查看答案


34、多项选择题  实际生产并应用的太阳电池有()。

A.单晶硅太阳电池
B.非晶硅太阳电池
C.多晶硅太阳电池
D.砷化镉太阳电池
E.硫(碲)化镓太阳电池


点击查看答案


35、多项选择题  输送氢气的管道系统安装完成后，应做()试验。

A.压力 
B.通球 
C.灌水 
D.脱脂 
E.泄漏性


点击查看答案


36、多项选择题  自动化仪表工程施工程序中，仪表管道安装后的试验内容有()。

A.仪表电源设备试验 
B.综合控制系统试验 
C.回路试验 
D.系统试验 
E.交接试验


点击查看答案


37、单项选择题  系统管道绝热施工应在()进行。

A.管道系统强度试验前
B.管道系统严密性检验后
C.防腐处理前
D.制冷系统调试后


点击查看答案


38、多项选择题  建筑电气工程被安装的设备、器具和材料，其()必须符合施工设计图纸要求。

A.大小 
B.规格 
C.型号 
D.性能 
E.重量


点击查看答案


39、多项选择题  不适用于压力容器、压力管道的材料是()。

A.碳素结构钢 
B.优质碳素结构钢 
C.低合金结构钢 
D.不锈钢 
E.玻璃钢


点击查看答案


40、问答题  

某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程，新生产线与原生产线相距不到lOm，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装;电气及自动化仪表安装;一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装;煤粉仓及煤粉输送管道保温;无负荷调整试运转。
项目部组建后立即着手下列工作：
(1)根据工程内容安排各专业的施工顺序。
(2)根据本工程的特点分析紧急状态并制订应急预案。
(3)制订球磨机吊装方案。球磨机简体单重50t，安装高度1.2m，拟罨用90t汽车吊吊装，在现场许可的合适工况条件下90t汽车吊吊装能力为52t。
(4)制订安装质量保证措施和质量标准，其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求：在垫铁安装方面，每组垫铁数量不得超过6块，平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放，最厚的放在最下层，最薄的放在最顶层，安装找正完毕后，最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移位。
(5)制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高20m，故组对成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔，并采用36V安全行灯作为内部照明。
问题：
1.安排本工程的施工顺序。
2.本安装工程中的紧急状态主要应包括哪些?
3.通过吊装载荷计算，说明球磨机吊装方案是否可行。
4.纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题。
5.煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患?为什么?应采取哪些解决措施?


点击查看答案


41、单项选择题  建筑智能化系统的检测应由()向检测机构申请系统检测，并办理检测委托手续。

A.建设单位 
B.施工单位 
C.监理单位 
D.设计单位


点击查看答案


42、单项选择题  空调制冷系统管道绝热施工应在（）进行。

A.管道系统强度试验前
B.管道系统严密性检验后
C.防腐处理前
D.制冷系统调试后


点击查看答案


43、单项选择题  （）是速度型压缩机

A、螺杆式制冷压缩机
B、滑片式制冷压缩机
C、涡旋式制冷压缩机
D、离心式制冷压缩机


点击查看答案


44、单项选择题  在进行避雷器工频放电试验时，要求限制放电时短路电流的保护电阻，应把短路电流的幅值限制在（）以下。

A.0.3A
B.0.5A
C.0.7A


点击查看答案


45、单项选择题  对于电动机外观检查的叙述，错误的是()。

A.电动机应完好，不应有损伤现象;定子和转子分箱装运的电动机，其铁芯、转子和轴颈应完整，无锈蚀现象;电动机的附件应无损伤
B.设备在安装前的保管期限应为1年及以下，当长期保管时应符合设备保管专门规定
C.电动机及其附件宜存放在清洁、干燥的仓库或厂房内
D.对细长型转子的电动机，为防止转轴变形，在保管期间应按厂家要求固定转子


点击查看答案


46、单项选择题  大型龙门起重机设备吊装，宜选用的吊装方法是（）。

A.旋转吊装法 
B.超高空斜承索吊运设备吊装法 
C.计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法 
D.气压顶升法


点击查看答案


47、问答题  

某电网工程公司承接的2标段500kV超高压直流输电线路建设工程，线路长度63km，铁塔133基，沿线海拔l000～2000m，属于覆冰区。经过一年的紧张施工，隐蔽工程的验收，按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程实施验收的中间验收合格后，工程进入竣工验收。 
竣工验收过程中，由国网直流公司等单位专家组成的验收组，分成三个现场组及一个资料组，涵盖测量、通道、铁塔、走线等相关专业，严格按照竣工验收实施细则要求，对2标段进行检查，现场共抽查了三个耐张段，全面细致检查实测了9基铁塔的基础、铁塔、架线、接地、线防等相关内容。 
通过检查，验收组一致认为，由该公司承建的黔2标段施工质量工艺美观，工程资料档案符合要求，现场实物抽检项目及数据符合设计，工程质量优良，满足验收规范要求。

问题:
1.简述架空线路施工的一般程序。
2.简述该工程竣工验收的组织。
3.500kV架空送电线路施工工程竣工验收规定有哪些?
4.工程资料档案中包含的主要资料有哪些?
5.按照施工生产划分，输电线路架设过程中可能的突发事件有哪些?


点击查看答案


48、多项选择题  手工或动力工具除锈金属表面处理质量等级分为()。

A.St2级 
B.St3级 
C.Sa2级 
D.Sa2.5级 
E.Sa3级


点击查看答案


49、单项选择题  焊接时产生的小孔效应，对一定厚度内的金属可不开坡口对接，生产效率高，焊缝质量好的焊接方法为()。

A.等离子弧焊
B.药芯焊丝电弧焊
C.高频焊
D.钎焊


点击查看答案


50、多项选择题  机电工程项目高程控制网测量时，高程测量的方法有()

A.三角测量法
B.水准测量法
C.导线测量法
D.电磁波测距三角高程测量法
E.三边测量法


点击查看答案


51、单项选择题  单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（）点。

A．2
B．3
C．4
D．5


点击查看答案


52、单项选择题  通风与空调系统经平衡调整后，各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于（）。 A.5%

B.10% 
C.15% 
D.20%


点击查看答案


53、单项选择题  在各种电压等级输电线路中，采用下列防雷方式中说法错误的是()。

A.500kv及以上送电线路，应全线装设双避雷线 
B.220～330kv线路，应全线装设双避雷线 
C.110kv线路，一般沿全线装设避雷线 
D.35kv及以下线路，一般沿全线装设避雷线


点击查看答案


54、单项选择题  在SDH网中，()结构中各节点主要采用DXC，一般用于业务量很大的一级长途干线。

A.星形
B.树形
C.环形
D.网孔形


点击查看答案


55、问答题  

背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。

质量事故处理有几种形式?本案例属于哪种?


点击查看答案


56、多项选择题  空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有()。

A.空气温度 
B.相对湿度 
C.气流速度 
D.噪声 
E.空气含氧量


点击查看答案


57、多项选择题  静置设备焊接的同时应进行产品焊接试板的制作，满足产品焊接试板制作要求的有()

A.试板应由最熟练的焊工制作
B.试板应单独设置并单独进行
C.试板的识别标识中应包括材料钢号
D.试板的尺寸应满足实验所需的试样类别和数量的截取要求
E.试板的焊接接头经外观检查合格后应100%超声波检测合格


点击查看答案


58、问答题  

背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地 
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。

进场的材料应如何进行验收和确认?


点击查看答案


59、单项选择题  适用于在低速而有冲击轴承是()。

A.向心滑动轴承
B.滑动轴承
C.滚动轴承
D.推力滑动轴承


点击查看答案


60、多项选择题  风管施工的主要内容包括()

A.风管制作 
B.风管部件制造 
C.风管系统安装 
D.风管系统的严密性试验 
E.风管系统的强度试验


点击查看答案


61、多项选择题  采用直立桅杆吊装设备,选择桅杆的长度时应考虑的因素有().

A.设备高度 
B.设备的几何尺寸 
C设备吊起的最大高度 
D.基础高度 
E.滑轮组的最短距离


点击查看答案


62、问答题  

施工预算在机电工程项目中的应用【案例IH420114-1】
1．背景
某大学教学大楼机电安装工程，在通风空调、消防、建筑智能化系统中，施工单位与建设单位就系统工程相关费用达成如下协议：分部分项工程费1770万元，措施项目费51.34万元，其他项目费100万元；规费80万元，税金68.25万元.项目实施过程中，由于出现变更及其他索赔事项，需要就合同中的综合单价进行调整.
2．问题
(1)在工程量清单计价模式下，工程的造价应包括哪些内容？
(2)在合同中综合单价因工程量变更霈调整时，除合同另有约定外，应按照什么办法确定？
(3)在本案例中协议下的工程总造价应是多少万元？
(4)施工定额分为哪几种？


点击查看答案


63、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-5】
1．背景
某机电安装公司通过招标承担了某汽车制造厂空压站安装工程和生活区的暖锅炉及辅助设备安装工程.在进行分项工程质量验收时，有下列事件发生：
事件一：锅炉本体已安装完毕，但钢架因施工过程中保护不够造成局部垂直度超差.
事件二：与锅炉本体连接的主干管上，发现有一段管子的壁厚比设计要求小了1mm；
该段管质量证明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求；这是由于当时工期紧，原规格管数量不够而采用现有管子造成的.
2．问题
(1)某机电安装公司签订合同后，是否可以立即进符压缩空气管道施工？说明理由.
(2)如果锅炉及辅助设备安装工程作为一个子分部工程的话，上述2个事件的施工内容应划归为什么分项工程，分项工程划分的原则是什么？
(3)针对事件二，简述对机电工程采用的设备、材料和半成品检验的要求有哪些？
(4)上述两事件要通过验收，应采用哪一种处理方案？


点击查看答案


64、多项选择题  在市场经济环境下，企业的生产经营活动面临着许多风险和不确定性，例如()。

A、劳务分包的不确定性 
B、应收款项的可收回性 
C、固定资产的使用寿命 
D、售出存货可能发生的退货或者返修


点击查看答案


65、单项选择题  根据管道内物质的一般性能，基本识别色分为八类，其中水蒸气是()。

A.大红色
B.淡灰色
C.中黄色
D.艳绿色


点击查看答案


66、单项选择题  消防工程的固定灭火系统调试检验，应以（ ）为主。

A.建设单位
B.检测单位
C.施工单位
D.设备供应单位


点击查看答案


67、多项选择题  变压器的主要技术参数含有()。

A.冷却方式 
B.绝缘材质 
C.阻抗 
D.绝缘等级 
E.功率


点击查看答案


68、单项选择题  仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明，其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的()。

A.1/2 
B.1/3 
C.1/4 
D.1/5


点击查看答案


69、问答题  

某机电安装公司承担了某钢厂新厂区油罐组焊，燃气、氧气管道安装施工，设计要求焊缝进行射线无损探伤检查，强度试验采用气压试验方法。 
该公司在编制施工方案时，对油罐组焊、管道焊接方案采用综合评价法进行了技术经济比较，选定了最优方案。 
管道焊后经射线探伤发现，焊接合格率偏低。项目部组织人员按质量预控的施工因素进行了分析，经查验，工艺文件已按程序审批，并进行了技术交底。但焊接记录中有部分焊材代用，部分焊机不符合要求，焊缝外观检查有漏检。根据分析结果，找出了失控原因，经整改后焊接合格率得到了提高。 
项目部根据现场危险源辨识，编制了高处作业、机械操作、起重吊装、临时用电安全技术措施。

1.指出焊接方案的技术效率应从哪些方面进行比较。 2.针对个别焊工的焊接合格率偏低状况，指出施工生产要素中哪些因素失控。 3.项目部查验的技术交底记录包括哪些方面? 4.指出该公司编制的安全技术措施还有哪些不完善的地方。


点击查看答案


70、单项选择题  需求的变动是多种因素共同作用的结果，下列属于需求数量的变动的是()。

A.其他因素不变，商品本身价格变动引起的需求数量变动 
B.其他因素不变，替代品价格变动引起的某商品需求数量变动 
C.其他因素不变，互补品价格变动引起的某商品需求数量变动 
D.其他因素不变，消费者收入变动引起的某商品需求数量变动


点击查看答案


71、单项选择题  安装精度控制方法中的修配法的作用是（）。

A．抵消过大的安装累计误差
B．抵消设备运转时产生的作用力影响
C．抵消摩擦面间油膜的影响
D．抵消零部件磨损的影响


点击查看答案


72、问答题  

竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-2】
1．背景
某大型发电集团公司于2007年在G省开工建设2台1000MW燃煤发电机组项目．2009年底两台机组均顺利实现并网发电井正式移交生产，进入半年试生产考核期，期间机组主要技术经济指标优良，各项涉网性能试验全部完成。2010年7月建设单值组织相关单位对该项目进行了竣工验收。期间发生如下事件：
事件1：在环境验收时邀请了当地污水处理检测机构的代表为验收成员。
事件2：现场检查时发现锅炉燃烧器区域电缆防火盏板损坏、脱落较多。
事件3：因为施工方负责采购的主设备延迟供应，导致业主对施工方处罚和施工方向设备供应商索赔的纠纷，最终致使该系统未能如期投运。
事件4：发电机设备的安装程序：定子就位一发电机穿转子一氨冷器安装-励磁机安装一端盖、轴承、密封瓦调整安装一对轮复找中心并连接一整体气密性试验等。安装程序存在错误。
2．问题
(1)在环境验收中验收委员会只邀请污水处理检测机构参加是否妥当？为什么？
(2)锅炉燃烧器区域电缆防火盖板损坏、脱落较多存在怎样的隐患？如何整改？
(3)事件3中业主对施工方处罚和施工方向设备供应商索赔的处理是否正确？阐述理由。
(4)针对主设备延迟供应、影响整个系统按期投运，竣工验收意见书对此应怎样表述？
(5)简述发电机设备正确的安装程序。


点击查看答案


73、多项选择题  按管道的设计压力分类可将管道分类为()。

A.低压管道
B.长输管道
C.公用管道
D.高压管道
E.工业管道


点击查看答案


74、判断题  施工过程中耗费的主、辅材料及其他材料等劳动对象的价值，是以耗用材料的价格计入施工项目成本的


点击查看答案


75、单项选择题  金属表面预处理等级1/2级的除锈方式是()。

A.手工除锈 
B.喷射除锈 
C.火焰除锈 
D.化学除锈


点击查看答案


76、问答题  

某工业厂房的动力站安装工程，该工程的总承包商项目经理部坚持“安全第一、预防为主“的方针，建立了安全管理体系和安全生产责任制，并针对该工程项目的规模、结构、特点、环境、技术含量、施工风险及资源配置等因素进行了施工安全策划，编制了具体、及时、有针对性的施工安全技术措施并做了交底。
问题
(1)该项目经理部的安全第一责任人是谁?应该负责那些安全管理工作?
(2)安全管理责任制主要是用来明确谁的责任?
(3)风险控制应遵循的原则是什么?
(4)安全技术交底应由谁留存?
(5)安全技术交底的内容是什么?


点击查看答案


77、单项选择题  检验参数控制相对困难，可检验导电材料表面或焊缝与堆焊层表面或近表面缺陷的无损检测方法是()

A.超声波探伤
B.涡流探伤
C.磁性探伤
D.渗透探伤


点击查看答案


78、单项选择题  大型塔器安装中，测量的控制重点是()。

A.安装基准线 
B.安装标高基准点 
C.垂直度 
D.安装测量控制网


点击查看答案


79、填空题  端子排安装时，交、直流端子应（）布置。


点击查看答案


80、单项选择题  铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位，其主要电线类型为()。

A.BX型
B.BLV型
C.RV型
D.BVV型


点击查看答案


81、多项选择题  工业安装工程完毕后，建设单位应组织（）参加单位工程质量验收。

A.设备制造单位 
B.施工单位 
C.设计单位 
D.材料供应单位 
E.质量监督站


点击查看答案


82、多项选择题  风管系统主要由()及连接件等组成。

A、输送空气的管道
B、通风机
C、空调机组
D、阀部件
E、支吊架


点击查看答案


83、单项选择题  关于光纤的说法，错误的是()。

A.光纤是光通信系统最普遍和最重要的传输媒质
B.它由单根玻璃纤芯、紧靠纤芯的包层、一次涂覆层以及套塑保护层组成
C.纤芯和包层由两种光学性能不同的介质构成，纤芯对光的折射率比包层的折射率低
D.包在纤芯外围的覆盖层就像不透明的物质一样，防止了光线在穿插过程中从表面逸出


点击查看答案


84、问答题  

背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。

如何进行施工方案交底?


点击查看答案


85、单项选择题  进口的涡轮流量计必须经（）检定合格后方能使用。

A.海关进口单位计量管理部门
B.县级人民政府计量行政部门
C.市级人民政府计量行政部门
D.省级人民政府计量行政部门


点击查看答案


86、问答题  

背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程 
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

智能化监控设备安装后，应对哪些建筑设备自动监控系统进行检测?


点击查看答案


87、多项选择题  需要对特种设备制造过程进行监督检验的特种设备有（）等.

A.压力容器
B.电梯
C.起重机械
D.锅炉
E.大型游乐设施


点击查看答案


88、多项选择题  关于合同变更成立的条件，下列说法正确的是()。

A.合同关系已经存在
B.合同内容发生变化
C.经合同当事人协商一致，或者法院、仲裁庭裁决，或者援引法律直接规定
D.合同内容无变化
E.如果法律、行政法规对合同变更方式有要求，则应遵守这种要求


点击查看答案


89、多项选择题  《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力(含气瓶)、压力管道、电梯()。

A.航空航天器 
B.起重机械 
C.客运索道 
D.大型游乐设施 
E.场(厂)内专用机动车辆


点击查看答案


90、单项选择题  多节柱钢构安装时，为避免造成过大的积累误差，每节柱的定位轴线应从（）直接引上。

A.地面控制轴线 
B.下一节柱轴线 
C.中间节柱轴线 
D.最高一节柱轴线


点击查看答案


91、单项选择题  识别风险是通过对各项活动和工序的分析，辨识出有关的所有重要风险。该工作由()组织。

A.安全责任人 
B.技术负责人 
C.有经验的工人 
D.生产指挥者


点击查看答案


92、单项选择题  架空线路工程中，终端杆应向拉线侧倾斜()mm。

A.80～100
B.100～120
C.120～140
D.140～160


点击查看答案


93、问答题  

背景：
某机电安装公司与业主签订了工程合同，并在合同中规定：工期提前一天奖励５０００元，每拖后一天罚款５０００元。通过双方协调明确了下列工序表。在计划执行过程中，出现的情况也一并列入表格中。

问题：
1．画出双代号网络图；（见图）
2．找出关键线路，计算原计划总工期是多少天；在发生变化的情况下，实际工期为多少天？
3．你认为施工单位就上述情况中哪些内容可以向业主提出工期补偿？可顺延工期为多少天？安装单位得到的工期提前奖是多少？
4．承包方索赔必须具备的条件？索赔费用包括哪些费用？（管理实务p.209/210）
5．施工过程中，经常出现工程变更已成事实后，再进行价格谈判，对承包商很不利，该承包公司的对策是什么？


点击查看答案


94、单项选择题  属于高压电力电缆的有()。

A.VLV、VV型
B.VLV22、VV22型
C.VLV32、VV32型
D.YFLV、YJV型


点击查看答案


95、问答题  

背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。

质量事故如何界定，本案例问题应如何定性?


点击查看答案


96、单项选择题  关于建筑电气工程施工注意事项的表述，下列说法错误的是()。

A.对所有设备、器具应进行解体检查
B.要密切注意所有非带电的金属部件的保护接地连接的持续性
C.预埋、预留工作要做到准确性
D.预埋、预留工作不能影响建筑结构的安全性


点击查看答案


97、单项选择题  用气体为介质进行气压强度试验，试验压力一般为设计压力的()倍，气压试验危险性很大，应采取措施确保安全。

A.1 
B.1.15 
C.1.25 
D.1.35


点击查看答案


98、多项选择题  成套配电装置柜体安装要求包括()。

A.将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上，不需再找平找正 
B.型钢顶部应高出抹平地面10mm，基础型钢有明显的可靠接地 
C.柜、屏、箱、盘安装相互间接缝不应大于2mm 
D.配电柜安装完毕后，应使每台柜均单独与基础型钢作接地(PE)或接零(PEN)连接，以保证配电柜的接地牢固良好 
E.安装完毕后，还应再全面复测一次，并作好配电柜安装记录，并将各设备擦拭干净


点击查看答案


99、单项选择题  综合布线的同一条4对双绞线只能终接()个i/o信息插座。

A.0 
B.1 
C.2 
D.4


点击查看答案


100、单项选择题  某月内，甲商品的替代品和互补品的价格同时上升，引起的甲商品的需求变动量分别为50单位和80单位，则在这类商品价格变动的共同作用下，该月甲商品的需求量变动情况是()。

A.增加30单位 
B.减少30单位 
C.增加130单位 
D.减少130单位


点击查看答案


101、多项选择题  特种设备的制造、安装、改造单位应当具备的条件包括()

A.相适应的普工
B.相适应的技术工人
C.良好的生产环境
D.相适应的检测手段
E.健全的质量管理制度


点击查看答案


102、单项选择题  牺牲阳极保护是在被保护的金属设备上连接一个()。

A.电位更负的强阴极 
B.电位更负的强阳极 
C.电位更正的强阴极 
D.电位更正的强阳极


点击查看答案


103、判断题  工程量清单报价明确承发包双方的责任，实现风险的合理分担，即量由发包方或招标方确定，工程量的误差由发包方承担，工程报价的风险由招标方和投标方共同承担


点击查看答案


104、多项选择题  有关火灾自动报警系统施工技术要点的表述，说法错误的有()。

A.探测器宜水平安装不能倾斜安装
B.手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.1m处
C.火灾报警控制器落地安装时，底边高出地坪0.1～0.2m。
D.控制器的主电源应直接与消防电源连接，控制器的接地应牢固
E.消防控制设备在安装前，应进行功能检查，消防控制设备外接导线的端部，应有明显标志


点击查看答案


105、单项选择题  根据《注册建造师执业管理办法》，不属于机电工程专业建造师执业范围的是()工程。

A.环保 
B.化纤 
C.建材 
D.水电


点击查看答案


106、单项选择题  某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下，安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法不正确的是()。

A、如果由于安全设施不合格所导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任
B、由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任
C、由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法
D、对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理


点击查看答案


107、单项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的（）倍.

A.1.10
B.1.15
C.1.25
D.1.50


点击查看答案


108、单项选择题  大型立式圆柱形储罐对接焊缝的咬边深度不得大于()mm。

A.0.5
B.1.0
C.1.5
D.2.0


点击查看答案


109、单项选择题  按埋置深度分类的机械设备基础是（）。

A.箱式基础 
B.垫层基础 
C.减振基础 
D.联合基础


点击查看答案


110、多项选择题  下列属于施工项目成本计划的编制程序的是()。

A、搜集和整理资料 
B、确定目标成本 
C、编制成本计划草案 
D、综合平衡，编制正式的成本计划 
E、综合协调，编制成本计划副案


点击查看答案


111、单项选择题  低压外上缸组合安装正确的程序是()。

A.检查水平、垂直结合面间隙一符合要求后试组合一正式组合 
B.试组合一正式组合一检查水平、垂直结合面间隙 
C.检查水平结合面间隙一试组合一检查垂直结合面间隙一符合要求后正式组合 
D.试组合一检查水平、垂直结合面间隙一符合要求后正式组合


点击查看答案


112、单项选择题  建筑电气工程施工技术要求，凡是非带电的裸露可接近的金属部分必须接地。接地连接的末端支线不允许()连接。

A.并排
B.分散
C.串联
D.并联


点击查看答案


113、单项选择题  并列明敷电缆的中间接头应()。

A.位置相同
B.用托班托置固定
C.配备保护盒
D.安装检测器


点击查看答案


114、单项选择题  一般情况下，焊接厚度为3.5mm的焊件，选用的焊条直径是（）。

A.2mm 
B.3.2mm 
C.4mm 
D.5mm


点击查看答案


115、多项选择题  项目经理部在承建工程项目，收到设计图纸以后，一方面要进行施工前期准备工作;另一方面，还要组织力量分头()，最后将实际成本与预算成本、计划成本对比考核。

A、编制施工图预算 
B、编制施工进度计划 
C、编制施工组织设计 
D、编制降低成本计划和控制措施


点击查看答案


116、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用()。

A.硬聚氯乙烯塑料衬里
B.软聚氯乙烯塑料衬里
C.铅衬里
D.橡胶衬里


点击查看答案


117、问答题  

背景:
某送变电工程公司承接了我国西部某高压输电线路8个塔基的施工建设项目，工期1年，工程施工特点为：野外露天作业多，高空作业多，山地施工多，冬季气温低，50%的塔基建在山石上，需要爆破处理。
对此，该工程公司项目部根据职业健康，安全与环境进行了主要风险因素识别，按项目部风险管理组、项目管理部门和班组进行了分级风险管理策划，同时需要组长要对施工技术方案控制的一些特别活动风险因素进行识别和评价，项目部还制定了项目安全生产负责制，把安全负责目标分解到岗，落实到人。
其中项目经理安全职责是：施工过程发生安全事故时，必须按照安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处理，并制定防范措施;定期组织安全生产检查和分析，制定相应预防措施;严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法;制定和执行安全生产管理办法等。

问题：
1、根据工程施工特点识别出该工程有哪些主要风险因素?
2、风险管理组在风险管理策划中主要负责哪些工作?
3、简述风险管理策划中对班组长要求的看法，班组长在风险管理策划中负责哪些工作?
4、背景资料中，项目经理还应负哪些安全责任?


点击查看答案


118、单项选择题  照明灯具安装要与()配合协调，做好成品保护，不能污染已完成的工程产品。

A.结构工程 
B.装饰工程 
C.门窗工程 
D.楼面工程


点击查看答案


119、单项选择题  工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中，应提供炉内托砖板和锚固件的位置、尺寸及其()。

A.材质 
B.施工方案 
C.特种作业证明 
D.焊接质量检查合格证明


点击查看答案


120、单项选择题  钢材表面处理的质量等级要求，()金属表面处理质量等级分为两级。

A.喷射或抛射除锈 
B.手工或动力工具除锈 
C.火焰除锈 
D.化学除锈


点击查看答案


121、单项选择题  空调设备进行自动监控的目的是()。

A.实施超限调整 
B.防止设备损坏 
C.节约能源 
D.设备自动出来


点击查看答案


122、单项选择题  关于浇筑料施工的内容，下列说法错误的是()。

A.浇筑料一次搅拌量应以40min以内用完为限
B.浇筑料应连续进行浇筑，在前一层浇筑料初凝前，应将下一层浇筑料浇筑完
C.当采用插入式振动棒时，浇筑层厚度不应超过振动棒作用部分长度的1.25倍
D.当用平板振动器时，其厚度不应超过200mm


点击查看答案


123、多项选择题  吊装中载荷（）。

A、吊索具重量
B、静载荷系数
C、动载荷系数
D、不均衡载荷
E、滑轮组的摩擦力


点击查看答案


124、多项选择题  关于取源部件安装的一般规定，正确的说法是()。

A、取源部件安装位置应符合设计文件要求
B、取源部件安装完毕后，应于设备和管道之后进行压力试验
C、取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头
D、在高压金属设备利管道上开孔时，应采用机械加工的方法
E、安装取源部件时，应在焊缝及其边缘上开孔及焊接


点击查看答案


125、多项选择题  大型设备的解体安装要保证（）。

A．设备的定位位置精度
B．各设备间相互位置精度
C．再现设备制造精度
D．再现设备装配精度
E．各设备间相对运动精度


点击查看答案


126、单项选择题  自动控制的闭环控制系统特点之一是()。

A.控制作用的传递具有单向性 
B.由偏差产生对系统输入量的控制 
C.抗干扰性较差 
D.由偏差产生对系统被控量的控制


点击查看答案


127、多项选择题  安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做()。

A.严密性试验 
B.强度试验 
C.通水试验 
D.灌水试验 
E.通球试验


点击查看答案


128、问答题  

协调管理在机电工程项目中的应用【案例IH420084-1】
1．背景
某厂计划拟建一条长途高压输电线路及配电站，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的电力建设企业实施总承包，为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。施工过程中遇到三方面的问题：一是输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线山地公路旁，施工布点要设置器材临时堆放保管场所，作业人员的临时生活设施，以及山地放炮作业等I二是变压器器身运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途；三是变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。
2．问题
(1)根据对象和阶段不同，背景中编制的施工组织设计分别属于何种类型？
(2)施工组织总设计由谁编制？施工组织总设计中应包含哪些内容？
(3)问题(1)中，施工单位应与哪些组织进行协调？简述理由。
(4)变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容？
(5)为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调？


点击查看答案


129、判断题  可比性要求企业提供的会计信息应当相互可比。同一企业不同时期发生的相同或者相似的交易或者事项，应当采用不同的会计政策。


点击查看答案


130、多项选择题  齿轮传动的主要优点是()。

A.传动比较准确、稳定、效率高 
B.工作性能可靠，使用寿命长 
C.适用的圆周速度和功率范围广 
D.可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动 
E.结构尺寸紧凑


点击查看答案


131、问答题  

某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划见下图，该计划满足合同工期100 d的要求。 在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投入使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10 d(其他工作持续时间不变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合工期完工。承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下： (一)调整方案：将工作J，的持续时间压缩5 d。 (二)费用补偿要求：
1.工作J，压缩5 d，增加赶工费25 000元：
2.塔式起重机闲置15 d补偿：600元/d(塔式起重机租赁费)×/5 d：9 000元：
3.由于工作B停工10 d造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45 000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔式起重机应安排在第几天(下班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10 d后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?


点击查看答案


132、单项选择题  机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用()聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，这是因为电焊位置不固定，多移动。

A.BX型
B.BVV型
C.BV型
D.RV型


点击查看答案


133、单项选择题  成本控制的原则是（）

A.责与权相结合
B.节流控制
C.权与利相结合
D.职能控制


点击查看答案


134、单项选择题  工质在汽轮机内的膨胀做功过程为()。

A.定容过程 
B.定温过程 
C.绝热过程 
D.定压过程


点击查看答案


135、问答题  

机电工程项目的建设程序案例分析题：
1．背景
某市开发区的化工分区最近建成一座大型硫酸厂D，D厂原来生产规模不大，兼并了郊县工艺落后的E厂扩大了产能。该厂工艺先进，利用化工分区内炼油厂脱硫所得硫磺在燃烧炉中制取S02，改变了用黄铁矿经沸腾炉制取S02的传统方法，不仅减少了环境污染，还体现了循环经济的理念。从珍惜土地资源的剥用出发，该厂工艺流程采用了近十年来出现的由平摊改为竖向的布置。被兼并的E厂大部分装最迁至化工区，原土地改变用途。
D厂在立项时瞄准市场，可行性分析工作做得突出，正确把握工程建设程序的各个环节，建厂全过程依法依规．使预期的估计变为现实，投产后订单不断，获得了良好的经济效益和社会效益。
D厂建造中，需要测绘拆除搬迁E厂的有用设备和管线，使其复位正确可靠。由于工程总承包方深化设计符合实际，避免了许多工程实体间的干扰，起到了举足轻重的作用。总承包方的项目经理是首批获取石化类建造师资格证的，他觉得建造师专业类别改为机电工程，从业的路子就更宽了。
2．问题
(1)上述D厂、E厂的建设属于什么性质？
(2)在工程建设中，遵循惜地原则，合理利用土地，对施工用地有什么影响？
(3)对可行性研究工作有什么要求？工作内容主要包括哪些？
(4)在D厂建设中，为什么说深化设计起到举足轻重的作用？
(5)“机电工程”是否就是涵盖石化、冶炼、电力、机电安装四个专业领域？


点击查看答案


136、单项选择题  有关焊接工艺评定和焊接工艺评定报告的作用，正确的说法是（）。

A．焊接工艺评定报告可直接指导生产
B．焊接工艺评定报告是焊接工艺细则卡的说明
C．焊接工艺评定报告只能作为一份焊接工艺卡的依据
D．焊接工艺评定用于验证焊接工艺方案的正确性


点击查看答案


137、单项选择题  对于不重要的或受力较小的轴，通常选用()。

A.碳素结构钢
B.特殊性能钢
C.合金钢
D.不锈钢


点击查看答案


138、问答题  

背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。 
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却• 
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。

本工程的新技术施工方案如何进行技术交底?


点击查看答案


139、单项选择题  按压力容器品种划分，代号为E的是()。

A.反应压力容器 
B.换热压力容器 
C.分离压力容器 
D.储存压力容器


点击查看答案


140、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-4】
1．背景
一施工单位承包某化工生产装置中部分热交换工艺管道系统.造价工程师运用工程量清单计价法分析计算出该管道系统工程相关费用为：分部分项工程量清单项目费用合计1770万元，其中人工费150万元；管理费、利润分别按人工费的50%、60%计.脚手架搭拆的工料机费用按分部分项工程人工费的7%计，其中人工费占25%；大型机械进出场耗用人工费1万元，材料费3万元，机械费4．9万元；安全、文明施工等措施项目费用总额为40万元.其他项目清单费用100万元；规费80万元.税金按3.41%计.
2．问题
(1)计算脚手架搭拆费，大型机械进出场费，安全、文明施工等措施费用.
(2)列出措施项目清单费用的计算过程.
(3)列出税金费用的计算过程.
(4)按照上述条件计算单位工程费用，并填人表“单位工程费用汇总表”.并列出措施项目清单费用和税金的计算过程.


点击查看答案


141、多项选择题  低压电器及成套装置的性能主要包括()。

A.通断 
B.保护 
C.通信 
D.控制 
E.调节


点击查看答案


142、单项选择题  大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时，应以（）为基准。

A.低压转子 
B.中压转子 
C.高压转子 
D.电机转子 


点击查看答案


143、多项选择题  根据我国《刑法》的规定，主刑的种类为()

A、无期徒刑
B、拘役
C、罚金
D、管制
E、没收财产


点击查看答案


144、单项选择题  非标风管配件的制作、加工前应按设计图纸和()进行放样制图。

A.现场情况 
B.防水要求 
C.板材厚度 
D.工作压力


点击查看答案


145、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。

渠沟及烟囱等设备采用()衬里，可以获得耐蚀性、耐热性、耐磨性良好的保护层。

A.铅
B.橡胶
C.玻璃钢
D.砖板


点击查看答案


146、单项选择题  管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用()，被破坏的镀锌层表面及外露部分应做防腐处理。

A.法兰连接
B.卡套式连接
C.螺纹连接
D.热熔连接


点击查看答案


147、单项选择题  设备安装中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备，应符合国家现行计量法的规定，其精度等级，不应()被检对象的精度等级。

A.高于
B.低于
C.等于
D.小于


点击查看答案


148、问答题  

背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。

影响施工质量的因素有哪些，是什么因素造成不锈钢管焊接质量不合格?


点击查看答案


149、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


150、问答题  

某管道安装工程项目，该管道工程属于超高层建筑管道工程，由于施工项目经理部严格执行超高层建筑管道施工的技术要点，使得工程进展非常顺利，施工质量达到各项要求。管道安装完毕后，对其进行了系统试验，试验时的有关实施过程如下：
(1)采用闪点为40℃的可燃液体介质对管道进行液压试验。
(2)在进行液压试验时其环境温度为2℃。
(3)在进行气压试验时，承受内压钢管的试验压力为设计压力的2.15倍。
(4)泄漏性试验合格后进行真空度试验。
问题:
1.超高层建筑管道工程的施工技术要点有哪些?2.逐条判断关于管道试验实施过程是否正确。如不正确，请改正。
3.简要说明真空度试验的实施要点。
4.输送何种物质的管道必须进行泄漏试验?
5.管道泄漏性试验应重点检验的项目有哪些?
6.管道泄漏性试验时对试验介质和试验压力有何规定?


点击查看答案


151、问答题  

施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-4】
1．背景
某厂将拟新建一条大型轧机生产线建设项目，通过招标确定该工程由具有机电施工总承包一级资质的企业实施总承包，合同造价1.3亿元，工程主要内容包括厂房钢结构制作、安装，车间内400t桥式起重机的安装，设备安装与调试，电气工程的施工，各种工艺管道安装.
项目管理人员进场后，为加强对安全工作的管理，成立了由项目生产经理为组长的安全领导小组，建立了安全管理体系，并配备了两名专职安全管理员，同时制定了完善的生产安全管理制度.项目总工组织技术人员审查了具有资质分包单位编制的400t桥式起重机的吊装方案和专项安全技术措施．并报给企业技术负责人和项目总监审批.在桥式起重机吊装过程中，出现了安全事故，造成一人重伤，被地方政府监管部门处以停工整顿.
2．问题
(1)该项目部成立的生产安全领导小组及配备的专职安全管理人员是否符合规定要求？
(2)在项目组织实施过程中，项目经理有哪些安全生产职责？
(3)项目上应建立哪些职业健康安全管理制度？
(4)400t桥式起重机的吊装方案和专项安全技术措施的审批程序是否符合规定要求？
(5)安全事故发生后，项目部应如何报告？


点击查看答案


152、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-1】
1．背景
某机电工程项目施工合同价为560万元，合同工期为6个月，施工合同规定：
(1)开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。
(2)业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣保留金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到三月底全部扣完。
(3)预付款在最后两个月扣除，每月扣5o%。
(4)工程进度款按月结算，不考虑调价。
(5)业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。
(6)若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时的实际产值如表1H420124-1所示
该工程进人第四个月时，由于业主资金困难，合同被迫终止。
2．问题
(1)该工程的工程预付款是多少万元？应扣留的保修金为多少万元？
(2)笫一个月到第三个月各月签证的工程款是多少？应签发的付款凭证金额是多少？
(3)合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元？
(4)合同终止后业主共应向施工单位支付多少万元的工程款？


点击查看答案


153、问答题  

背景：
某专业安装公司承包了南方沿海某城市一高层建筑的泛光照明工程。承包合同为设计、采购、施工。工程设计考虑节能环保和新技术，选用了led变色泛光灯，建筑泛光照明要与城市景观照明同步控制，照明场景控制选用二总线控制模块。合同工期90天，7月1日开工到当年9月28日竣工。 
专业安装公司按合同要求，编制了泛光照明工程施工方案，因建筑有透空段，灯具安装采用吊篮方式施工。公司对施工人员进行了灯具安装及安全操作培训。 
安装公司编制了施工进度计划，施工作业按进度计划实施。针对施工季节可能出现的意外事件(自然灾害)，安装公司制定了应急预案。 
施工中，安装公司及时与各相关单位沟通协调，灯具及时到场，照明电源和线路按期敷设到位，泛光照明工程按合同约定竣工，并与城市景观照明同步开通。在保修期间，专业安装公司对建筑泛光照明工程进行了技术性回访。

问题：
1．led灯具安装中，可能出现哪些自然灾害的意外事件会影响工程进度?
2．用吊篮方式安装灯具是哪种类型的高处作业?还应对施工人员进行哪些操作技术的培训?取得哪个操作证才能上岗操作?
3．泛光照明工程施工中，专业安装公司要与哪些单位沟通协调?
4．在保修期内，专业安装公司进行技术回访有何作用？


点击查看答案


154、单项选择题  在轻金属中，在纯金属中加入合金元素后性能都改变的是()。

A．氧化性
B．塑性
C．耐蚀性
D．强度


点击查看答案


155、问答题  

背景资料某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。

选择监控设备产品应考虑哪几个技术因素？


点击查看答案


156、单项选择题  根据水利水电工程施工质量检验有关规定，见证取样资料应由()制备。

A.质量监督部门 
B.项目法人 
C.监理单位 
D.施工单位


点击查看答案


157、问答题  

342007年7月，某化工厂扩建，厂方(业主)将维修间新建工程PC项目的建设授标A单位。A单位将车间内20吨行吊的安装工作承包给无资质的作业队B。作业队B与A单位签订合同，只约定了质量要求和承包价款。C单位为B队提供担保。在建设期间，互检中发现有3台车床的垫铁超出规范，具体如下：1号车床16组垫铁中有7组达到每组6块垫铁;2号车床12组垫铁中有2组只有一块平垫;3号车床12组垫铁中有1组斜铁翘曲。在返工后，达到了规范的要求。在行车做大车负重行走试验时，行车限位开关失灵，配重突然滑落，砸坏了一台已完成试验的铣床，造成18万元的经济损失。项目部启动质量事故程序，调查结果是由于行程开关接线质量不符合要求造成行程开关不动作而造成这起事故。后重新订购了铣床，并重新安装完毕。该事故造成项目延后70天。业主根据与A单位签订的合同，处罚了A单位7万元。A单位向B作业队提出25万元的索赔。B作业队以无力支付为由拒绝。
问题:
1.A单位与B作业队间的合同是否有效?
2.用列表法标明垫铁的质量问题。并标处A类、B类、C类问题分别是什么?
3.行吊安装前还要进行哪些必需的申请或报告?
4.结合本案例，简述应进行的质量事故程序。
5.A单位提请的25万元索赔是否合理?B作业队拒绝赔付后，c单位应承担什么责任?


点击查看答案


158、单项选择题  锅炉本体受热面组合安装的一般程序是：设备清点检查一()试验一联箱找正划线一管子就位对口、焊接。

A.压力
B.气密焊
C.灌水
D.通球


点击查看答案


159、单项选择题  当电网容量大，电动机的额定功率不太大的条件下常采用()。

A.降压启动
B.直接启动
C.三角形启动
D.星形启动


点击查看答案


160、单项选择题  电动机的额定功率是指在额定电压、额定频率下满载运行时电动机()。

A、输入的机械功率
B、轴上输出的机械功率
C、输入功率
D、轴上输出的电功率


点击查看答案


161、单项选择题  水压试验一般采用洁净淡水，奥氏体不锈钢制容器用水作介质时，水质的氯离子含量不超过()mg/L。

A.25
B.30
C.35
D.40


点击查看答案


162、单项选择题  下列属于行政处罚的是()

A、停止侵害
B、记大过
C、罚金
D、责令停产停业


点击查看答案


163、单项选择题  为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知（）并征得同意.

A.供电部门
B.电力行政管理部门
C.建设单位
D.安全监督部门


点击查看答案


164、单项选择题  下列属于经济措施的是()。

A、及时结算工程款 
B、在合同条文中应细致地考虑一切影响成本、效益的因素 
C、在合同执行期间，合同管理部门应主要进行合同文本的审查，合同风险分析 
D、在施工准备阶段应多作不同施工方案的技术经济比较


点击查看答案


165、问答题  

施工成本控制在机电工程项目中的应用【案例IH420105-2】
1．背景
某施工单位承接200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等.其中锅炉汽包重102t，安装位置中心标高为52.7m；发电机定子158t（不包括两端罩）．安装在标高10．Om平台上，且汽机车间仅配置一台75120t桥式起重机；压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa.由于工期紧和节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺.由于该项目经理部注重项目成本各阶段的控制，对成本控制的内容责任落实，重点突出，方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，因此工程竣工后取得了较好的经济效益.
该工程汽机车间热力管线钢管用量大，编制两套工艺管线安装施工方案，两套方案的计划用工日数均为2500个，预算日平均工资为50元，计划用钢材500t，计划价格为每吨7000元.方案甲为买现货，价格为7100元／t，乙方案为第15天后取货，价格为6800元／t.如按乙方案实行，工人窝工150工日，机械台班费需增加20000元，现场管理费需增加15000元.通过进度分析，方案甲和方案乙两种情况均不影响工期.
2．问题
(1)该施工单位进行项目成本控制时，应考虑哪些原则？在施工阶段应进行哪些成本控制工作？
(2)按施工项目成本构成，如何对材料费成本进行分析？
(3)试用因素分析法分析汽机车间两套工艺管线安装施工方案最低工程 www.91exAm.org成本.该施工单位决定采用哪种工艺管线方案？
(4)对施工方案进行经济性评价的常用方法是什么？对施工方案进行技术经济比较应包括哪些内容？
(5)从施工项目成本管理的角度，在此案例中应对哪些施工方案进行技术经济比较？


点击查看答案


166、单项选择题  《注册建造执业管理办法(试行)》规定，送变电工程单项合同额()万元的为大型项目。

A.>400 
B.≥400 
C.≥800 
D.>800


点击查看答案


167、单项选择题  下列施工计量器具中，属于强制性检定范畴的是（）。

A.声级计 
B.超声波测厚仪 
C.压力表 
D.垂直检测尺


点击查看答案


168、单项选择题  柔性短管长度宜()mm，安装时松紧应适宜、无明显扭曲，且不宜作为找正，找平的异性连接管。非金属柔性短管位置应远离热源设备。

A.50～150
B.150～300
C.250～350
D.350～450


点击查看答案


169、多项选择题  当空调与通风系统以独立工程的形式惊醒施工承包时，属于分部工程的有()

A.通风设备安装 
B.空调系统 
C.除尘系统 
D.系统调试 
E.净化空调系统


点击查看答案


170、问答题  

某监理单位承担了某工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件。
事件一：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。
事件二：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。
事件三：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。
问题：
1．在事件一中，建设单位将设备交给厂商安装的做法是否正确?为什么?
2．在事件一中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理?
3．在事件二中，总监理工程师的做法是否正确?为什么?试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。
4．在事件三中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?为什么?对该索赔事件应如何处理?


点击查看答案


171、多项选择题  从事特种设备的施工单位应具备的条件包括()。

A.具有独立法人资格
B.有适应的人员配备
C.有作业设备工具和检测仪器的配备
D.建立质量管理体系
E.制定相关的管理制度


点击查看答案


172、单项选择题  三相四线制低压架空线路的排列相序应符合面向负荷从左至右为()。

A.L1、N、L2、L3 
B.L1、L2、N、L3 
C.L1、L2、L3、N 
D.N、L1、L2、L3


点击查看答案


173、多项选择题  建筑设备自动化系统的基本功能包括（）。

A.监视建筑设备的运行状态
B.实施超限调整
C.自动调节建筑设备的运行状态
D.自动诊断并修复设备故障
E.实现能源管理自动化


点击查看答案


174、问答题  

背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。

该项目经理部成本计划的内容是否完善？为什么？


点击查看答案


175、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用真题解案例解析
A安装公司承包了某六层商业中心的空调工程，工程内容为空调工程的施工图深化设计、设备材料采购和安装施工。合同规定热泵机组采用国外品牌，工程结算采用工程量清单综合单价计价，工期3个月。合同订立后，A公司编制了空调工程的施工组织设计，热泵机组采用汽车吊吊装，该吊装工作分包给B安装公司。B公司依据空调工程的施工组织设计和国家规范标准编制了热泵机组的吊装方案。
工程开工后，因业主装饰设计变更，致使空调工程施工图修改，工程停工了数天，影响了计划工期，同时也增加了工程量和新的项目。
问题：
⑴B公司编制热泵机组吊装方案的依据是否完整？如不完整请补充。
⑵如何比较各种不同吊装方案的技术效率？
⑶A公司可采取哪些措施来弥补因装饰工程设计变更造成的工期损失。
⑷B公司在热泵机组的吊装中主要的直接成本是什么？应采取何种措施来控制直接成本？


点击查看答案


176、多项选择题  干粉灭火设备由()输气管、过滤器、球形阀、喷头、喷枪、干粉炮等组成。

A.压力表 
B.警铃 
C.干粉罐 
D.动力气体容器 
E.容器阀


点击查看答案


177、多项选择题  管道系统安装完毕后，给送介质为（）的管道必须进行泄漏性试验。

A.天然气 
B.蒸汽 
C.氰化物 
D.乙炔 
E.煤气


点击查看答案


178、多项选择题  项目竣工移交后，投入生产或营运，经一段时间实践检验，组织设计单位回访。回访的目的是()。

A.听取向设计单位提出对工艺流程的改进意见或工艺装置改善措施
B.节省资金投入
C.有利于完善生产工艺和生产条件
D.使营运效果或效益得到进一步提高
E.拉拢关系


点击查看答案


179、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。

用做调球磨机的钢丝绳安全系数一般不小于()。

A.3.5 
B.5 
C.8 
D.10


点击查看答案


180、问答题  

某电梯安装工程项目，由于电梯工程在高且深的井道内作业，每层在层门安装前留下较大的门洞，这对作业人员或其他人员存在高空坠落的危险。针对这一情况，施工项目经理部对从事影响工程质量的所有人员进行了控制。
施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制定如下：
(1)机房通向井道的预留随时开通以方便施工;
(2)井道安装好导轨后放基准线进行配管配线;
(3)层门洞靠静道壁外側设置坚固的围封，围封高度不小于0.8m;
(4)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后，由监理单位负责进行校验和调试;
(5)电梯经校验和调试符合要求后，向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验。
问题
(1)施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制?
(2)施工人员的哪些方接影响工程质量?
(3)逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当?如不妥，请改正。


点击查看答案


181、单项选择题  容器压力P≥100MPa应属于()。

A.低压容器 
B.高压容器 
C.中压容器 
D.超高压容器


点击查看答案


182、问答题  

达海制药厂机电安装工程项目由A单位实施工程总承包，其与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司安排40名农民工做力工，进行基础地基处理和材料搬运工作。进场前进行了安全教育。 
地基工程结束后，准备工艺设备吊装作业，吊装方案详细可靠，具体内容包括编制依据;方案选择;工艺分析与工艺布置;吊装平面布置图;施工步骤与工艺岗位分工;工艺计算(包括受力分析与计算、机具选择、被吊设备、构件校核等)，但是发现吊装作业所需的劳动力不足，项目部从40名农民工中抽调10名工人，并另调1名持有特种作业操作证的起重工，充实到起重机械作业班组，配合起重吊装操作。然后再从余下30人中挑选l2名体力好的青年到架子班进行脚手架搭设作业。项目安全员提出起重吊装和脚手架搭设属于特种作业，这22名力工没有特种作业操作证，不具备作业资格，不能从事这两项作业。 
但项目部主管施工的副经理认为这些力工从事的是辅助性工作，仍然坚持上述人员的调配。在作业中，发生了两个事件： 
事件一：施工中有l名搭设脚手架的力工不慎从25米高的空洞中坠落地面，经抢救无效当场死亡。事故发生后A单位立即启动应急预案并组织调查组进行调查处理。 
事件二：配合起重机械作业的人员也发生了两起事故，共造成3人重伤。 

问题:
1.施工中缺少23名作业人员违背了用工动态管理什么原则?
2.背景中的起重工和架子工是否属于特种作业人员?简述理由。
3.项目部副经理对力工安排新作业的做法是否正确?为什么?
4.两个事件涉及的事故按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，分别属于哪一类事故?
5.背景中吊装方案的主要内容是否完整?为什么?


点击查看答案


183、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1．背景
某厂将拟建一条年产100万t的生产线建设项目，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的企业实施总承包，工程内容包括土建施工，厂房钢结构制作、安装，车间内300t挢式起重机的安装，设备安装与调试，电气工程的施工，各能源介质管道施工，建设工期为16个月。因工程工期太紧，造成总承包单位人力资源的调配出现短缺，不得不配备临时用工人员，为了抢时间、赶进度，总承包单位立即着手施工组织总设计编制，拟将该工程中的部分土建工程和已编制了吊装方案的车间内桥式起重机的安装进行分包。
2．问题
(1)施工组织设计可分为哪几种类型？
(2)总承包单位在策划实施该项目时应注意哪些内、外联系环节？
(3)在进行桥式起重机安装的吊装方案交底时，还应考虑哪些问题？
(4)根据本案例具体情况应拟定哪些合适的教育和培训？
(5)试述吊装方法的选用原则和步骤。


点击查看答案


184、多项选择题  民事诉讼由《民事诉讼法》调整，民事诉讼法的基本制度包括()。

A、合议制度
B、两审终审制度
C、回避制度
D、审判制度
E、公开审判制度


点击查看答案


185、问答题  

某企业(业主)一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担。工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制作240t，管道安装23000m。合同工期6个月。其中动、静设备安装，非标设备制作统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元。合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标206号文件)中的综合单价法计价和结算。设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5%;间接费为直接费的10%;利润为直接费和间接费的8%，税率为3.4%。合同其他条款如下：
(1)管道安装费按0.016万元/m计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10%时进行调整，调价系数0.9。
(2)开工前业主向施工单位支付估算合同总价20%的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。
(3)业主每月从施工单位的工程款中按3%的比例扣留工程质量保修金。
施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装。其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量见表4—1。


每月实际完成并经监理工程师签证确认的工作量
表4-1每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量
工程保修期间，一台现场制作的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元。
问题：
1.计算设备安装预算造价(结果保留2位小数)，要求列出各项费用计算步骤。
2.计算全部安装工程预付款总额。
3.计算第6月管道安装工程量价款。监理工程师应签证的管道安装工程款是多少?实际签发的付款凭证金额是多少?


点击查看答案


186、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

设备损坏事故，运输公司应负什么责任？事故产生的原因有哪些？


点击查看答案


187、单项选择题  工业项目中机械设备的负荷试运转应由()单位负责。

A.施工
B.建设
C.设备制造
D.设计


点击查看答案


188、单项选择题  把焊接变形降到最小的焊接方法是()。

A.气体保护焊 
B.电弧焊 
C.埋弧自动焊 
D.气焊


点击查看答案


189、单项选择题  为了减少启动电流和保证启动转矩，绕线式感应电动机的启动方法采用()。

A.转子串电抗器启动 
B.定子串电阻或电抗器启动 
C.定子串自耦变压器启动 
D.转子串接电阻或频敏变阻器启动


点击查看答案


190、单项选择题  自动扶梯在额定频率和额定电压下，梯级沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为()。

A.土2.5% 
B.±5% 
C.±7.5% 
D.±l0%


点击查看答案


191、单项选择题  在阀门检验过程中，带有蒸汽夹套的阀门，夹套部分应以()倍的蒸汽工作压力进行压力试验。

A.1 
B.1.5 
C.2 
D.2.5


点击查看答案


192、多项选择题  使用惰性气体作为保护气体的焊接，主要用于()。

A.有色金属 
B.不锈钢 
C.低合金钢 
D.铸铁 
E.高合金钢


点击查看答案


193、单项选择题  某工程已具备竣工条件，2011年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，2011年3月7日经验收不合格，施工单位返修后于2011年3月20日再次验收合格，2011年3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。

A、2011年3月2日
B、2011年3月7日
C、2011年3月20日
D、2011年3月31日


点击查看答案


194、单项选择题  在编制的电力设施保护区内安装作业施工方案中，要写明施工作业时请()部门派员监管.

A.设施管理
B.电力管理
C.设施使用
D.建设管理


点击查看答案


195、单项选择题  德尔菲法的特征不包括()。

A、被动性 
B、匿名性 
C、反馈性 
D、收敛性


点击查看答案


196、多项选择题  中央空调系统由以下设备组成()。

A．空气处理设备
B．通风机械设备
C．空气净化设备
D．空气加湿和减湿处理设备
E．空气加热处理器


点击查看答案


197、单项选择题  关于防腐蚀涂层施工技术要求的下列说法中，错误的是()。

A.在设备及管道金属表面处理达到要求后应尽快涂装 
B.施工环境温度宜为5～40℃ 
C.涂料配制、搅拌均匀后在使用期内使用 
D.涂层施工前应对凹凸不平、焊接波纹和非圆弧拐角处用腻子修补


点击查看答案


198、多项选择题  按工作原理划分，泵可分为()。

A.杂质泵
B.铅水泵
C.离心泵
D.立式轴流泵
E.井用泵


点击查看答案


199、单项选择题  在输电线路勘察定位时需要确定（）。

A、各处杆塔型号
B、杆塔组立方法
C、立杆方法
D、杆身调整程序


点击查看答案


200、单项选择题  关于偏差分析叙述正确的是()。

A、计划偏差=预算成本—计划成本 
B、计划成本=预算成本—计划偏差 
C、实际偏差=计划成本—实际成本 
D、计划成本=预算成本—计划利润


点击查看答案


201、问答题  

背景：
A施工单位总包一炼钢厂项目，其中的连铸安装工程分包给B安装公司，该公司及时组建了项目部，项目部在组织施工过程中发生以下情况：
情况一：项目部安装工业安装工程质量验评项目划分规定对安装工程项目进行了划分，其中有连铸安装工程、机械设备安装工程、蒸汽排除风机安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程等。
情况二：技术人员对班组进行施工方案交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场的环境状况等。
情况三：施工过程中，因业主提供的蒸汽排除风机晚到一个月，B公司向业主提出了索赔，被业主拒绝。
情况四：为赶工期，加快临时用电的施工，项目部派两名在工地实习的工厂用电专业大学生，将另一个项目上用过的临时用电电缆和设备布置在该项目的临时用电工程中，并马上投入了使用。
情况五：施工合同按《建设工程质量管理条例》规定签订了再正常使用条件下的最低保修期限。
该工程生产线在正常运行4年后，因设备故障、电气管线故障、给排水管网阀门漏水、中央控制室的供热和供冷系统失效而导致停产。建设单位发函要求施工单位进行保修，施工单位以超过了保修期婉拒建设单位的要求。

问题：
1、按质量验评标准规定，指出情况一种所列项目哪些属于单位工程?哪些属于分部工程和分项工程?
2、情况二中技术人员对班组施工方案交底的内容是否正确?简述理由。
3、说明情况三种业主为什么拒绝B公司突出的索赔，指出正确的做法。
4、情况四中项目部对加快临时用电工程的做法有何不妥?为什么?
5、该工程中设备安装、电气管线、给水排水管道、供热和供冷系统的最低保修期限是多少?


点击查看答案


202、单项选择题  温度传感器是通过()将其阻值变化信号转换成与温度变化成比例的电信号。

A.变送器 
B.热电阻 
C.热电偶 
D.热敏元件


点击查看答案


203、多项选择题  在变压器安装现场，采用电桥法和电压降法可以测量（）。

A．变压器变比
B．变压器绕组作星形连接时的吾相绕组的直流电阻
C．变压器绕组作三角形连接时的备相绕组的直流电阻
D．变压器绕组连同套管一起的绝缘电阻
E、变压器绝缘油的击穿电压


点击查看答案


204、问答题  

协调管理在机电工程项目中的应用【案例1H420084-2】
1．背景
某施工单位承包了一炼油厂机电安装工程，由于工期紧、作业面多、不同工种的交叉作业也很频繁，所以在具体的施工过程中，发生了一些事件：
事件一：室外罐塔群组立完成，并已作好设备就位施工记录。管道安装专业队在预制厂按图预制两塔间的下降管，为使预制准确，专业队成员进行了实地几何尺寸测量，发现有一塔的短管法兰扭转偏向，随即通知预制厂返修。
事件二：吊装作业时，塔周的脚手架完好，但脚手板大部分被设备安装专业队移至另一罐塔群使用，然而项目部既未及时通知相关专业队做前期准备工作，也来说明在施工过程中可能遇到的困难等。
事件三：下降管吊装就位后管道安装专业队自行拆除罐塔群的全部脚手架，使后续的自动化仪表管线敷设、传感器安装、保温修补、防腐涂装修补等无法进行。
事件四：建设过程中发现某一建筑物妨碍了原有的电力架空线路，对此，业主按照电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则进行处理，妥善解决了此事。
2．问题
(1)简述避免“前三个事件”发生的执调形式。
(2)事件一的发生，说明在哪些方面管理协调存在问题？
(3)事件二的发生，说明哪些管理环节协调失控？
(4)事件三的发生，说明哪些管理环节协调失控？
(5)简述电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则。


点击查看答案


205、单项选择题  在IE地址栏输入的“http：//www.cqu.edu.cn/”中，http代表的是（）。

A、协议
B、主机
C、地址
D、资源


点击查看答案


206、多项选择题  下列建设安装工程检验批项目，属于主控项目的检验内容有()。

A.管道接口外露油麻 
B.管道压力试验 
C.风管系统测定 
D.电梯 保护装置 
E.卫生器具启闭灵活


点击查看答案


207、多项选择题  压力容器按类别划分为I、II、III类的依据有()

A．容器品种 
B．设计压力 
C．介质特性 
D．重量 
E．容积


点击查看答案


208、单项选择题  施工企业使用强制检定的计量器具，应向指定的计量检定机构申请（）。

A.后续检定
B.使用检定
C.周期检定
D.仲裁检定


点击查看答案


209、问答题  

背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。

施工单位是否可以在竣工图上反映备用罐的安装实录?


点击查看答案


210、单项选择题  设备灌浆层厚度不应小于()。

A.15mm
B.20mm
C.30mm
D.25mm


点击查看答案


211、单项选择题  根据被吊设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置，即确定了起重机的()。

A.幅度 
B.设备或构件的尺寸 
C.臂长 
D.起吊能力


点击查看答案


212、多项选择题  工业安装工程安装专业划分包括（）。

A、工业炉砌筑
B、设备基础工程
C、自动化仪表安装工程
D、消防工程
E、设备及管道绝热工程


点击查看答案


213、单项选择题  超高速电梯是指额定速度大于（）m/s的电梯。

A.3.0
B.4.0
C.5.0
D.6.0


点击查看答案


214、单项选择题  消防工程验收后，经工程移交程序，以明确工程的()责任。

A.检修保养 
B.检查整改 
C.维护保管 
D.施工保修


点击查看答案


215、问答题  

背景：
某钢厂新建一个大型冶金炼钢厂。其中，连铸工程包括连铸车间、水处理和煤气精制等配套设施，施工内容涉及土建、钢结构和机电设备安装，此工程施工工艺复杂，技术要求高，施工难度大，需多专业、多工种交叉配合施工，施工的组织管理是实现工程进度、质量、环境和安全目标的重要保证

问题:
(1)施工组织总设计的内容和步骤有哪些?
(2)影响工程进度的因素有哪些?
(3)本工程涉及危险性较大的安全专项施工方案有哪些?


点击查看答案


216、多项选择题  关于电气盘柜内二次回路接线要求的表述，说法正确的有()。

A.导线与电气元件间连接应牢固可靠，不得有中间接头
B.电缆和分列导线的端部应标明其回路编号
C.每个接线端子上的接线宜为一根，最多不超过两根
D.屏蔽电缆的屏蔽层应予接地
E.导线与接线端子连接4mm2以上的单股铜线需装接线鼻子


点击查看答案


217、单项选择题  管道与设备作为一个系统进行试验时，当管道的试验压力大于设备的试验压力时，且设备的试验不低于()，可按设备的试验压力进行试验。

A.设备的设计压力1.15倍 
B.设备的试验压力 
C.管道的设计压力1.15倍 
D.管道的试验压力


点击查看答案


218、单项选择题  《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，机电工程专业建造师执业工程范围不包括（）。

A.钢结构工程
B.环保工程
C.水轮机安装工程
D.炉窑工程


点击查看答案


219、填空题  （）是电梯的主要参数。


点击查看答案


220、单项选择题  《注册建造师执业工程规模标准（试行）》规定，送变电工程单项合同额（）元的为中型项目。

A.100万-200万
B.200万-400万
C.400万-800万
D.800万-1000万


点击查看答案


221、多项选择题  《中华人民共和国计量法》规定，计量后续检定是指计量器具首次检定后的检定，包括()。

A.周期检定有效期内的检定 
B.强制性周期检定 
C.修理前检定 
D.修理后检定 
E.仲裁检定


点击查看答案


222、单项选择题  自动化仪表工程安装中，施工阶段配线和穿线工作，应在土建工程完全结束后，()进行。

A.在装饰工程开始前 
B.与装饰工程同步 
C.装饰工程进行到一半时 
D.装饰工程结束后


点击查看答案


223、单项选择题  设备基础定位放线可依据（）图和有关建筑物的轴线、边沿线及标高线，划定安装基准线。

A．设备布置
B．工艺流程
C．设备装配
D．土建施工


点击查看答案


224、多项选择题  承诺必须符合一定条件才能发生法律效力。承诺必须具备的条件包括()。

A、承诺必须由受要约人向要约人作出
B、承诺应在要约规定的期限内作出
C、承诺的内容应当与要约的内容一致
D、承诺的方式必须符合要约要求
E、承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效


点击查看答案


225、单项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的()倍。

A.1.10 
B.1.15 
C.1.25 
D.1.50


点击查看答案


226、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例1H420096-3】
1．背景
某机电安装公司承建某汽车制造厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房建筑结构为局部兰层，其中一层是机械除渣系统、水泵房和水处理间l三层是输煤廊，煤斗是钢制的；锅炉房有蒸发量为20t/h、蒸汽压力为1.6MPa的散装工业锅炉四台。第一台锅炉安装为一期工程。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包，其合同工期为150d。
2．问题
(1)经项目部测算，其中关键线路锅炉本捧安装的最短工期为80d．最长工期为120d，最可能完成的工期是90d．筑炉工期不少于25d。据此，项目部绘制了网络图(详见图1H420096-3)存在哪些问题？为什么？
(2)由于基础存在问题致使钢架安装延期6d，而项目部又不想延长已制定的工期目标，应如何调整？
(3)项目部在工程开工前，需向哪个监管部门办理施工准许手续？其法定手续的程序是什么？
(4)项目部对施工中特种设备作业人员控制的对象包括哪些？

(5)公司给该项目部考核成本是2000万元，项目部经测算降低考核成本10%作为目标计划成本，项目部对进度加强实施控制，节约了成本，实际成本仅为考核成本85%。计算该项目实际成本是多少？项目成本降低率是多少？


点击查看答案


227、单项选择题  根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》，机械设备的负荷试运转应由()单位负责。

A.施工 
B.建设 
C.设备制造 
D.设计


点击查看答案


228、多项选择题  我国目前有多种建筑业专业执业资格，其中主要有()。

A、注册建筑师
B、注册造价工程师
C、注册设计师
D、注册房地产估价师
E、注册建造师


点击查看答案


229、单项选择题  光纤布线的检测比例是()。

A.10% 
B.30% 
C.50% 
D.100%


点击查看答案


230、单项选择题  电梯安装前，所有层门预留孔应用安全保护围封，其高度不小于（）mm。

A.800
B.1000
C.1100
D.1200


点击查看答案


231、单项选择题  高程控制网的测量方法有()。

A.导线测量、三角测量 
B.水准测量、电磁波测量 
C.电磁波测量、三边测量 
D.三边测量、水准测量


点击查看答案


232、判断题  一个单位工程由几个施工单位共同施工时，各施工单位都应以同一单位工程为成本核算对象，都要对此单位工程进行核算


点击查看答案


233、问答题  

背景:
在对某输油管线的epc总承包过程中，承包商设计部对业主原来的设计提出了优化建议书，通过从新选择管线线路而将原来的管线长度降低了40m。
业主在得到承包商此设计优化不影响工程的原定各项技术指标的保证后，以变更的形式批准了承包商优化建议书，并提出按合同规定的变更处理，即根据删减的工程量来减扣合同款。承包商不同意，认为本项目合同标明为“固定总价合同”，即使删减了工程量，也可以拿到全部合同额，所以只要业主批准设计优化就可以了。

问题：
(1)在此案例中，由于承包商提出设计优化给项目带来的利益由业主一方单独享有的做法是否正确?说明理由。
(2)什么是固定总价合同?其价格是否绝对不变?本案例中是否可以如承包商理解的即使删减了工程量，也可以拿到全部合同额?
(3)在此案例中，承包商在具体做法上是否存在不妥之处?承包商如何做才能更主动地享有设计优化带来的好处?
(4)如果该工程为国际工程，针对此案例，承包商可依据的国际惯例是什么?


点击查看答案


234、问答题  

某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。

　　投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：

 

 

序号

项目名称

工程量（万m3）

单价（元/m3）

1

土方开挖

20

11

2

土方填筑

12

15

3

混凝土

3.5

320

　　表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。

　　承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。

　　工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。

　　工程实施过程中，发生了下列事件：

　　事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。

　　事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。

　　事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。

计算事件二中的碎石土单价(其他直接费费率为2%，现场经费费率为8%，间接费费率为9%，企业利润率为7%，税率为3.41%;计算结果保留两位小数)。


点击查看答案


235、单项选择题  不确定性分析通常不包括()。

A、盈亏平衡分析 
B、敏感性分析 
C、概率分析 
D、德尔菲法


点击查看答案


236、多项选择题  下列石油化工专用设备中，属于分离设备的有（）。

A.分解锅 
B.集油器 
C.蒸发器 
D.洗涤器 
E.冷凝器


点击查看答案


237、单项选择题  管道工程施工程序中，管道安装的紧后工序是（）。

A.管道系统防腐 
B.管道系统检验 
C.管道系统绝热 
D.管道系统清洗


点击查看答案


238、多项选择题  根据我国《民法通则》的规定，法人应当具备的条件包括()。

A、能够独立承担刑事责任
B、依法成立
C、有必要的财产和经费
D、有自己的名称、组织机构和场所
E、能够独立承担民事责任


点击查看答案


239、单项选择题  重新启用被封存的计量检测设备，必须()，方可使用。

A.确认其有合格证后 
B.经检定合格后 
C.经主管领导同意后 
D.确认封存前是合格的


点击查看答案


240、单项选择题  下列参数中，属于风机的主要性能参数是()。

A.流量、风压、比转速 
B.流量、吸气压力、转速 
C.功率、吸气压力、比转速 
D.功率、扬程、转速


点击查看答案


241、单项选择题  在输配电线路勘测定位时，要确定（）。

A.各处杆塔型号 
B.杆塔组立方法 
C.立杆方式 
D.杆身调整程序


点击查看答案


242、单项选择题  《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程建造师执业的是（）。

A、城市供水工程
B、城市供热工程
C、城镇燃气工程
D、信息化工程


点击查看答案


243、单项选择题  空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成()电信号。

A.0--10mA
B.0--20mA
C.0--10VAC
D.0--10VDC


点击查看答案


244、问答题  

合同管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景．
某地下管道工程，业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理赞率15%．企业管理费率8%．利润率5%．合同工期730天.为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t／min的备用排水设施，两套设施合计15900元.合同中还规定，施工中如邋业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机槭按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿（不包括运转费用）.
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1：施工过程中业主通知施工单位某分项工程（非关键工作）需进行设计变更.由此造成施工单位的机械设备窝工12天.
事件2：施工过程中遇到非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求•施工工区‘涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备教淹没.为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装两套l.5t/mici的排水设施，恢复了施工.
事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天.
就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔.
事件1：由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔，见表1H420046.

现场管理费：40920X15%=6138元
企业管理费：(40920+6138)×8%=3764.64元
利润：(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额：03363.77元
事件2：由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿.
备用排水设施及额外增加排水设施费：15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元.
额外排水工作的劳务费用8650元.
合计：40550元
事件3：由于处理地下文物，工期、费用索赔.
延长工期40天，现场管理费增加额索赔：
现场管理费：8600X10%=1290万元
相当于每天：1290XlOOOO÷730=17671.23元／天
40天合计：17671.23×40=706849.20元
2．问题
(1)指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理？说明理由.
(2)业主方工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时，核定施工单位提供的机械台班单价属实，并核定机械台班单价中运转费用分别为：9ma空压机为93元／台班，25t履带吊一车为300元／台班，塔吊为190元／台班，混凝土泵车为140元／台班，最络核定的索赔费用应该是多少？
(3)事件2中施工单位可获得哪几项费用的索赔？核定的索赔费用应是多少？
(4)事件3中业主是否应同意40天的工期延长？为什么？
(5)补偿的现场管理费如何计算，应补偿多少元？


点击查看答案


245、单项选择题  已获得锅炉制造许可的锅炉制造企业可以安装()的整(组)装出厂的锅炉，无需另取许可证。

A.制造许可范围内
B.本企业制造
C.本企业所在地
D.锅炉安装地的省级特种设备安全监督管理部门同意


点击查看答案


246、单项选择题  排烟系统的风管板材厚度若设计无要求时，可按（）系统风管板厚选择。

A.负压
B.低压
C.中压
D.高压


点击查看答案


247、多项选择题  垫铁组的设置过程中应符合的要求有()。

A.每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁，并放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方 
B.设备底座有接缝处的两侧，应各安放两组垫铁 
C.每一垫铁组的块数不宜超过5块 
D.设备调平后，每组垫铁均应压紧 
E.垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心


点击查看答案


248、单项选择题  管道上的热工仪表应按()的位置进行安装。

A.便于操作 
B.业主要求 
C.设计确定 
D.现场协调


点击查看答案


249、单项选择题  金属储罐底的中幅板搭接接头焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一是（）。

A.先焊长焊缝 
B.初层焊道采用分段退焊或跳焊法 
C.焊工均勻分布，对称施焊 
D.沿同一方向进行分段焊接


点击查看答案


250、多项选择题  低合金钢目前主要用于（）等制造。

A.锅炉汽包 
B.压力容器 
C.起重机轨道 
D.压力管道 
E.高强螺丝


点击查看答案


251、多项选择题  （）属于强制检定的计量器具范围。

A.用电计量装置
B.兆欧表
C.电流表
D.测量噪声的声级计
E.电压表


点击查看答案


252、单项选择题  对中压风管系统的严密性试验要求是()。

A.不需要做漏风量测试 
B.若漏光法检测不合格时再做漏风量测试 
C.全部进行漏风量测试 
D.在漏光法检测合格后，按比例漏风量测试


点击查看答案


253、判断题  广东省区域农业特色产业在多年的发展中，已形成五大主导产业区域。其中，在中西部以云浮、肇庆为中心建成了全国最大的优质砂糖桔和中药材肉桂生产基地；在粤北山区建成了优质杂果、北运菜和高山花卉等生产基地。


点击查看答案


254、单项选择题  施工单位提出设计修改、变更，称为“核定单”。所发生的费用由()负责。

A.施工单位 
B.建设单位 
C.设计单位 
D.投资单位


点击查看答案


255、单项选择题  适用于低、中、高压空调系统及潮湿环境的风管是()。

A.酚醛复合风管 
B.玻璃纤维复合风管 
C.聚氨酯复合风管 
D.硬聚氯乙烯风管


点击查看答案


256、单项选择题  适用于较小的焊件，对角变形和波浪变形有显著效果的预防焊接变形的工艺方法为()。

A.预留收缩余量法 
B.反变形法 
C.刚性固定法 
D.整体预热发


点击查看答案


257、单项选择题  绝热材料按可压缩性划分可分为硬质、半硬质和软质。相对变形在()时为半硬质。

A.4%～15%
B.5%～20%
C.6%～30%
D.6%～40%


点击查看答案


258、单项选择题  在输配电线路施工中，每根导线在每个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，要求导线和避雷线有()个接头。

A.0 
B.1 
C.2 
D.3


点击查看答案


259、单项选择题  列入国家强制检定目录的工作计量器具不包括()。

A.兆欧表
B.材料试验机
C.X射线探伤机
D.接地电阻测量仪


点击查看答案


260、问答题  

背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

请指出专项应急预案的主要内容。


点击查看答案


261、问答题  

施工预算在机电工程项目中的应用【案例1H420114-2】
1．背景
某总承包施工企业根据某安装工程的招标文件和施工方案决定按以下数据及要求进行投标报价：
该安装工程按设计文件计算出各分部分项工程工料机费用为6000万元，其中人工费占10%.安装工程脚手架搭拆的工料机费用，按各分部分项工程人工费合计的8%计取，其中人工费占25%；安全随护、文明施工措施费用，按当地工程造价管理机构发布的规定计100万元，根据建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中“投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于根据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%”的规定，业主要求按90%计；其他措施项目清单费用按150万元计.
施工管理费、利润分别按人工费的60%、40%计.按业主要求，总承包企业将占工程总量的20%的部分专业工程发包给某专业承包企业，总承包服务费按分包专业工程各分部分项工程人工费合计的15%计取.规费按82万元计；税金按税率3.41%计.
2．问题
(1)按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500规定，计算该单位工程的分部分项工程清单计价.
(2)计算措施项目清单计价.
(3)计算其他项目清单计价.
(4)计算该单位工程的工程总报价.
(5)指出实物法编制施工图预算的基本步骤.


点击查看答案


262、单项选择题  评价方案一般是由评价指标标准和（）共同组成。

A.评价内容
B.评价活动指导思想
C.评价方法
D.评价指标


点击查看答案


263、问答题  

背景 ：
某公司承包了电子工厂通风空调工程，工程内容包括空调风系统（包括风管和配件的制作安装，风口安装）、水系统（包括冷热水管道、冷却水管道和冷凝水管道安装）、冷热源设备以及洁净厂房内的洁净空调系统、高纯水管道、高纯氮气管道等安装工程。 
工程设备有冷冻机、锅炉、冷却塔、水泵、空调箱、风机盘管和风机等，大型设备分布在地下一层，冷却塔位于屋顶层。 
高纯氮气管道采用电抛光不锈钢管，高纯水管道采用洁净塑料管，洁净空调系统风管采用镀锌钢板，其他风管采用新型无机复合风管。 
工程材料由施工单位采购。 
为保证施工质量和洁净度要求，项目部对施工各阶段进行了质量控制的策划。 
大型设备的吊装时间很集中，需对其供应时间、安装顺序及拖运通道的细节认真研究，并要与建筑施工协调配合，项目部制订最佳的施工方案。

问题 ：
（1)施工阶段质量控制策划的主要内容是什么？
(2)项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点？
(3)大型设备的吊装中，项目部可采取哪些质量预控措施？
(4)按质量影响因素控制法，应如何对该工程的材料控制进行策划？
(5)针对洁净厂房的安装工程，对材料控制的策划应考虑哪些方面？
 


点击查看答案


264、单项选择题  热力管道两个补偿器之间应设置()。

A.活动支架 
B.导向支架 
C.固定支架 
D.弹簧吊架


点击查看答案


265、单项选择题  凡属危险化学品应设置危险标识，表示方法是在管道基本标识色的标识上或附近涂150mm宽黄色，在黄色两侧各涂25mm宽()的色环或色带。

A.红色 
B.绿色 
C.棕色 
D.黑色


点击查看答案


266、多项选择题  《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的()应当由依照本条例经核准的特种设备检验检测机构进行。

A.强制检定 
B.监督检验 
C.定期检验 
D.无损检测 
E.型式试验


点击查看答案


267、多项选择题  周转材料应实行内部调配制，按照当月使用的()计算，计入工程成本。

A、时间 
B、数量 
C、单价 
D、规格 


点击查看答案


268、单项选择题  通风与空调工程施工程序由施工准备到竣工验收后，还应包括()。

A.回访保修 
B.维修保养 
C.配合工艺设备试生产 
D.空调系统综合效能测定


点击查看答案


269、单项选择题  分部工程划分的原则是按()性质、建筑物部位来确定。

A.建材 
B.专业 
C.工艺 
D.作业


点击查看答案


270、单项选择题  甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，()可以为这笔贷款提供保证担保。

A、市政府建设行政主管部门
B、乙银行
C、丙建筑工程公司
D、丁大学


点击查看答案


271、单项选择题  （）编制“项目管理规划大纲”。

A、企业法定代表人
B、企业管理层
C、项目经理
D、项目经理部


点击查看答案


272、多项选择题  按机械设备租赁办法和租赁合同，由机械设备租赁单位与项目经理部按月结算租赁费。租赁费根据()计算，计入项目成本。

A、机械折旧残值 
B、机械使用台班 
C、停置台班 
D、内部租赁单价


点击查看答案


273、单项选择题  大型储罐底板焊缝需进行致密性试验，其检验方法宜选用()。

A.氨气试验 
C.液体盛装试漏 
B.煤油试漏 
D.真空箱试验


点击查看答案


274、多项选择题  线路交桩是在完成线路勘察后，设计单位向施工单位进行交接桩的工作，交桩的内容有()。

A.线路控制桩 
B.临时性水准点 
C.永久性水准点 
D.纵向边坡桩 
E.曲线加密桩


点击查看答案


275、单项选择题  医院、幼儿园、敬老院等场所，灭火系统宜采用（）。

A.自动喷水
B.干粉
C.泡沫
D.CO


点击查看答案


276、单项选择题  平面控制网布设的方法中，对导线测量法的主要技术要求不包括()。

A.当导线平均边长较短时，应控制导线边数
B.导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大
C.当导线平均边长较长时，应控制导线边数
D.当导线网用作首级控制时，应布设成环形网，网内不同环节上的点不宜相距过近


点击查看答案


277、单项选择题  电站锅炉炉墙上型钢制作的刚性梁通常采用（）制成。

A.工字钢 
B.T型钢 
C.角钢 
D.槽钢 


点击查看答案


278、单项选择题  电梯电缆导体对地之间的绝缘电阻必须大于()。

A.100Ω/V 
B.200Ω/V 
C.500Ω/V 
D.1000Ω/V


点击查看答案


279、单项选择题  定性预测方法不包括()。

A、德尔菲法 
B、主观概率法 
C、专家会议法 
D、试验法


点击查看答案


280、单项选择题  封闭母线找正固定的紧后工序是（）。

A.导体焊接 
B.外壳焊接 
C.电气试验 
D.与设备连接 


点击查看答案


281、多项选择题  管道气压试验应遵守的规定有()。

A.承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.2倍 
B.严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度 
C.试验前，必须用空气进行预试验，试验压力宜为0.5MPa 
D.试验时，装有超压泄放装置，其设定压力不得高于1.1倍试验压力或者试验压力加0.345MPa 
E.试验过程中严禁带压紧固螺栓


点击查看答案


282、单项选择题  “声闸”的主要作用是使录音室的()满足要求。

A.混响时间
B.频率特性
C.噪声指标
D.声音左右对称


点击查看答案


283、单项选择题  根据导线连接要求，在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处，导线接头的数量应为（）。

A．0个
B．1个
C．2个
D．3个


点击查看答案


284、单项选择题  关于大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求，正确的是（）。

A.一台储罐施工宜用2至3层脚手架 
B.在储罐壁板内侧挂设移动脚手架 
C.脚手架随罐壁板升高逐层搭设 
D.储罐的脚手架从上到下交替使用 


点击查看答案


285、多项选择题  我国宪法规定了公民享有的基本权利，包括()。

A、平等权
B、人身自由权
C、社会经济权利
D、依法纳税
E、维护祖国的安全、荣誉和利益


点击查看答案


286、单项选择题  机电工程厂房(车间)基础施工测量的重点是（）。

A．混凝土柱子基础
B．钢柱基础
C．混凝土杯形基础
D．周墙基础


点击查看答案


287、多项选择题  锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用()。

A.优质碳素钢管
B.螺旋缝钢管
C.低合金钢管
D.焊接钢管
E.不锈钢管


点击查看答案


288、问答题  

背景：
在机电工程项目公开招标中，有A.B.C.D.E.F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A安装单位有资格参加评标。
评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招 标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。
评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。(该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法人代表印章)
建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理、保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。

问题：
1.在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。
2.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。
3.判别B.D.F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。
4.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。(不考虑保险因素)


点击查看答案


289、单项选择题  ()是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。

A.精度检验与调整
B.设备固定
C.润滑与设备加油
D.调整与试运转


点击查看答案


290、问答题  

背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。 
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却• 
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。

本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中有哪些主要内容?


点击查看答案


291、问答题  电机的安装？


点击查看答案


292、单项选择题  室内卫生器具的排水支管隐蔽前，必须做（）。

A.压力试验 
B.灌水试验 
C.通球试验 
D.泄漏试验 


点击查看答案


293、单项选择题  齿轮传动的类型较多，其中两()之间的传动是平面齿轮传动

A.垂直轴
B.相交轴
C.平行轴
D.交错轴


点击查看答案


294、单项选择题  按压力管道安装许可类别及等级划分，燃气管道属于（）。

A.工业管道 
B.油气管道 
C.公用管道 
D.动力管道


点击查看答案


295、单项选择题  自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇注体上安装时，最好的做法是（）。

A．在砌筑或浇注前定位好取源部件
B．在砌筑或浇注中预留安装孔
C．在砌筑或浇注同时埋入取源部件
D．在砌筑或浇注后钻孔安装取源部部件


点击查看答案


296、多项选择题  肾综合征出血热（流行性出血热）早期典型的病理变化有（）

A.脑水肿
B.脑垂体、右心房内膜下出血
C.胃出血
D.肝萎缩
E.全身广泛小血管及毛细血管损害


点击查看答案


297、多项选择题  注册二级建造师执业电力工程中，火电机组工程的规模标准包括( )。

A.10—30万千瓦机组冷却塔工程
B.单项工程合同额500—1000万元发电工程
C.20万千瓦及以下机组升压站工程
D.20万千瓦及以下机组附属工程
E.10—30万千瓦机组消防工程


点击查看答案


298、多项选择题  工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有()。

A.施工组织设计 
B.计量检测设备使用说明书 
C.作业指导书 
D.质量计划 
E.施工方案


点击查看答案


299、问答题  

背景资料
某公司以PC方式总承包一大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件：
事件一、钢结构制作全部露天作业，任务还未完成时雨季来临，工期紧迫，不能停止施工;
事件二、储油罐露天组对焊接后，经X射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工;
事件三、设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格;
事件四、单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。
问题
1.事件一中，雨季施工为什么易发生焊接质量问题?焊接前应采取哪些措施?
2.参考样图绘制油罐焊缝出现气孔和夹渣的因果分析图。(注：绘制在答题卡上)
3.事件三中，风机质量不合格主要责任应由谁来承担?说明理由。
4.指出事件四中，单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷。
5.工程验评后，分包单位应做哪些工作?


点击查看答案


300、单项选择题  下列设备中，可不与均压环连接成一体的有()。

A.铁栏杆 
B.金属柱灯 
C.冷却塔 
D.塑钢窗 


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程：机电工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：中医耳鼻喉科(医学高级)：方剂学..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询