1、单项选择题 工程保险中属于强制保险的是().
A.安装工程一切险 B.执业责任险 C.建筑工程一切险 D.意外伤害险
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、多项选择题 下列关于工程监理的质量责任中，说法正确的是（）。
A.工程监理业务可以依法转让 B.监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理 C.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书 D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装 E.未经总监理工程师签字施工单位不得进行下一道工序的施工，不得拨付工程款
3、多项选择题 下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是（）。
A.因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款 B.因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任 C.发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任 D.建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款 E.由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任
4、多项选择题 根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。
A、同时招标 B、同时竣工 C、同时设计 D、同时施工 E、同时投产使用
5、单项选择题 以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是（）。
A.强制执行的理由和依据 B.当事人的姓名或者名称地址 C.当事人依法享有的陈述权和申辩权 D.行政机关的名称印章和日期
6、单项选择题 某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。
A.1小时内 B.24小时内 C.作业人员救出后1小时内 D.作业人员救出后24小时内
7、单项选择题 行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的()日内，依照《立法法》的规定报有关机关备案。
A、15 B、30 C、45 D、60
8、单项选择题 下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是（）。
A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人、其他组织投标 B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公开招标 C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上不特定的法人发出投标邀请书 D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，受自然环境限制、只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标
9、单项选择题 某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是（）。
A.建设方可以解除合同 B.建设方可以要求减少支付工程款 C.建设方可以要求施工方承担违约责任 D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款
10、多项选择题 按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，主要的节能激励措施有()。
A、信贷支持 B、表彰奖励 C、价格政策 D、税收优惠 E、要加强日常监管，严格执法检查
11、单项选择题 一般来说，在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自（）起转移给买受人。
A.合同生效时 B.合同订立时 C.标的物交付时 D.合同履行时
12、多项选择题 工程施工过程中对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.工程质量管理监督部门 B.设计单位 C.建设单位 D.监理单位 E.质量检测单位
13、单项选择题 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
A.补充责任 B.共同责任 C.按份责任 D.连带责任
14、单项选择题 根据《工伤保险条例》的规定，职工的()情形不得认定为工伤。
A、患职业病的 B、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的 C、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 D、在下班途中，受到本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通事故伤害的
15、单项选择题 土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得（）的同意。
A.土地管理部门 B.城市规划行政主管部门 C.有批准权的人民政府 D.出让方和城市规划行政主管部门
16、多项选择题 甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元.下列关于本案中债的性质的说法，正确的有().
A.甲错发设备给丙属于无因管理之债 B.丙向甲返还设备属于不当得利之债 C.乙向甲支付设备款属于合同之债 D.甲向乙少收1万元货款属于侵权之债 E.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债
17、单项选择题 当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当()。
A.同时履行 B.要约人先履行 C.承诺的一方先履行 D.随时履行
18、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有()。
A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金 B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点 C.投标文件未按招标文件要求密封 D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字 E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议
19、多项选择题 劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。
A、同级人民法院代表 B、工会代表 C、企业方面代表 D、劳动行政部门代表 E、律师
20、单项选择题 对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是（）。
A.不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动 B.不得安排女职工从事高处、低温劳动 C.应当对未成年工定期进行健康检查 D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动
21、多项选择题 根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。
A.双方当事人均不满意仲裁结果 B.没有仲裁协议 C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由 D.没有对另一方当事人形成强制作用 E.裁决事项超出仲裁委员会权限
22、多项选择题 某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是（）。
A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成 B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状 C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效 D.合同解除后，对于未完部分的工程终止履行 E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失
23、单项选择题 张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，准备申请注册。根据《注册建造师管理规定》等相关规定，张某申请注册的程序是（）。
A.可以直接申请注册 B.申请注册须一个相关单位认定 C.须持有资格证、学历证和身份证办理注册 D.须经过继续教育合格后方可办理注册
24、单项选择题 设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长()日。
A、30 B、45 C、60 D、90
25、单项选择题 中标人不按合同履行义务，情节严重的，取消其()年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。
A.2～5 B.3～6 C.4～9 D.5～8
26、单项选择题 根据我国《物权法》的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）。
A.所有权 B.使用权 C.收益权 D.占有权
27、单项选择题 合同解除后，合同约定的权利义务终止，合同中的结算条款（）。
A.同时解除 B.若当事人不能协商一致，条款无效 C.尚未履行的终止履行 D.依然有效
28、单项选择题 起重机械应当报废的标准是（）。
A.大修后才能达到安全技术标准的 B.无安全技术档案的 C.无齐全有效的安全保护装置的 D.超过制造厂家规定的使用年限的
29、单项选择题 下列关于招标投标人的说法正确的是（）。
A.投标人应当具备承担招标项目的能力 B.招标人已经落实进行招标项目的资金来源，可以不在招标文件中载明 C.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受任何地区或部门的限制 D.投标人是响应招标、参加投标竞争的自然人、法人或者其他组织
30、单项选择题 下列关于建设工程承包制度说法正确的是（）。
A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料 B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商 C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包 D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势
31、单项选择题 关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。
A.应当向施工企业提供地下管线资料 B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期 C.应当进行安全施工技术交底 D.应当对拆除工程进行备案
32、多项选择题 下列关于建筑施工企业工伤保险的陈述，说法正确的是（）。
A.工伤保险属于劳动者的社会保险范畴 B.职工工伤保险费用，由企业和职工共同承担 C.未参加工伤保险的职工在工作中造成伤亡的，不会得到任何赔偿 D.职工在工作时自杀，不会获得工伤赔偿 E.职工获得工伤赔偿后，不得再提起任何赔偿诉讼
33、单项选择题 根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是()。
A.项目经理 B.兼职安全员 C.建筑架子工 D.BIM系统操作员
34、单项选择题 某住宅在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由（）承担。
A.设计单位 B.施工单位 C.产权人 D.建设单位
35、多项选择题 下列对法律责任的基本特征的表述中，正确的是（）。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B.合同违约行为并不需要承担法律责任 C.法律责任即承担不利的后果 D.法律责任的实现由国家强制力作保障 E.合同当事人可以认定和追究对方的法律责任
36、单项选择题 下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是()。
A、原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序 B、原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证 C、施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废 D、未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证
37、单项选择题 甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是（）。
A.该委托代理行为合法 B.该代理行为的后果应由被代理人承担 C.该代理行为的后果应由代理人承担 D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任
38、多项选择题 当事人在人民调解活动中的权利包括（）。
A.选择或者接受人民调解员 B.接受调解、拒绝调解或者要求终止调解 C.要求调解公开进行或者不公开进行 D.自主表达意愿、自愿达成调解协议 E.如实陈述纠纷事实
39、单项选择题 特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月 B.10夭 C.15夭 D.2个月
40、单项选择题 根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书（）。
A.经人民法院确认后有效 B.具有强制执行力 C.司法确认是必经程序 D.经人民法院确认后具有强制力
41、多项选择题 国有资产占主导地位的必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的方式的情形有（）。
A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择 B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 C.技术复杂，工程量大的项目 D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择 E.自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
42、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A.被告住所地 B.原告住所地 C.调解协议签订地 D.调解组织所在地
43、单项选择题 关于建设工程分包的说法，正确的有()。
A.总承包单位可以按照合同约定将全部建设工程拆分成若干部分非主体、非关键性工作分包给其他其他企业 B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分包给其他施工企业 C.总承包单位可以将建设工程主题结构中技术较为复杂的部分分给其他企业 D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分给其他企业
44、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是（）。
A.行政责任 B.宪政责任 C.刑事责任 D.国家赔偿责任
45、多项选择题 下列标准属于强制性国家标准的有（）
A．行业专用的质量标准 B．工程建设通用的安全标准 C．工程建设行业专用的制图方法标准 D．工程建设通用的试验标准 E．工程建设行业专用的评定方法标准
46、单项选择题 关于不可移动文物保护的说法，正确的是（）。
A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记 B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带 C.历史文化名城的保护办法由国务院制定 D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动
47、多项选择题 关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。
A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证 B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件 C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件 D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金 E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可
48、单项选择题 承揽工作不包括()。
A.定作 B.测试 C.检验 D.运输
49、单项选择题 当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方未能达成补充协议，依据《合同法》，应在()。
A.支付货币一方所在地 B.接受货币一方所在地 C.货币存放地 D.货币使用地
50、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，下列属于当事人可以依法解除合同的情形是（）。
A.在履行期届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务的 B.对方延迟履行合同，经催告后履行的 C.有违约行为致使不能实现合同目的 D.发生不可抗力导致合同无法履行 E.对方不适当履行合同
51、单项选择题 建筑工程一切险的被保险人不包括（）。
A.批准机构 B.总承包商 C.业主 D.分包商
52、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例），关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()
A．从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 B．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确 C．设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 D．勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
53、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有()。
A.编制施工安全生产规章制度和操作资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险
54、单项选择题 特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月 B.10天 C.15天 D.2个月
55、多项选择题 关于仲裁审理案件的相关规则和程序规定，下列表述中（）是正确的。
A.仲裁委员会可以根据案件复杂程度、涉及利益的大小以及其他有关因素综合考虑决定是否适用简易程序 B.简易程序是由1名仲裁员独任进行审理 C.仲裁庭可以决定只依据当事人提交的书面材料和证据进行书面审理 D.仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理 E.除非当事人提出申请，否则不得自行决定开庭审理
56、多项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。
A.依照企业破产法规定进行重整的 B.生产经营发生严重困难的 C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的 D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
57、多项选择题 关于项目负责人带班生产的说法，正确的有（）。
A.在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作 B.应加强对重点部位，关键环节的控制 C.要认真做好带班生产记录并签字存档备查 D.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60% E.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假
58、多项选择题 工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是（）。
A.建设单位 B.施工单位 C.安全生产监督机构 D.监理单位 E.主要责任人
59、单项选择题 在工程建设过程中，建设单位的下列行为符合相关法律、法规规定的是()。
A、将施工图2套送审，其余4套交付施工 B、会同设计单位进行基础工程验收 C、组织相关各方进行竣工验收 D、工程竣工验收合格后第30d，去办理竣工备案手续
60、单项选择题 某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是（）。
A.此种情形属于承诺延误 B.此种情形属于承诺超期 C.该承诺必然无效 D.该承诺是否有效由双方协商决定
61、单项选择题 根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于()。
A、法律 B、部门规章 C、行政法规 D、单行条例
62、单项选择题 对本企业的安全生产负责的主体是建筑施工企业的（）。
A.法定代表人 B.总经理 C.部门经理 D.项目经理
63、单项选择题 下列可以分两段进行招标的项目是（）。
A.技术复杂的项目 B.潜在投标人较多的项目 C.潜在投标人较少的项目 D.精确拟定技术规格的项目
64、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于勘查设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()。
A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 B.勘查单位提供的地质、测量、水文等勘查成果必须真实、准确 C.设计单位应当根据勘查成果文件进行建设工程设计 D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
65、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工企业资质等级证明 B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D.堆放、清除废弃物的措施 E.拆除施工组织方案
66、单项选择题 根据《劳动法》的规定，劳动者有()情形时，用人单位不可以随时解除劳动合同。
A、某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年 B、某单位发现王某在试用期间不符合录用条件 C、史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失 D、职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任
67、单项选择 题 某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）。
A.不能继续使用，必须拆除 B.继续使用即可 C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用 D.委托鉴定，重新界定使用期
68、单项选择题 《建筑业企业资质管理规定》属于（）。
A.建设法律 B.建设行政法规 C.建设部门规章 D.地方性建设法规
69、单项选择题 有关行政复议基本特点的表述中，有误的是()。
A、当事人提出行政复议，必须是在行政机关作出行政决定之前 B、当事人对行政机关的行政决定不服，只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关申请复议 C、行政复议以书面审查为主，以不调解为原则。行政复议的结论作出后，即具有法律效力 D、提出行政复议的，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织
70、单项选择题 某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。
A.高级人民法院 B.最高人民法院 C.中级人民法院 D.该基层法院院长
71、单项选择题 安全监督检查人员依法可以行使()职权。
A.要求被检查单位购买其指定的产品 B.收取验收费 C.现场处理权 D.紧急避险权
72、单项选择题 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位代表组成，劳动争议仲裁委员会由（）担任
A．同级工会代表 B．用人单位代表 C．劳动行政部门代表 D．人民法院指定的人员
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相 91ExaM.org关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
73、单项选择题 下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）。
A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用 C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项 D.建设单位为施工单位垫付了行政罚款
74、单项选择题 劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。
A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件 B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动 C.用人单位未及时足额支付劳动报酬 D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益
75、单项选择题 关于保险索赔的说法，正确的是（）
A．保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料 B．保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供 C．对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金 D．投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
76、多项选择题 行政强制措施的种类包括（）。
A.冻结存款汇款 B.强制解除合同 C.查封场所设施或者财物 D.限制公民人身自由 E.扣押财物
77、单项选择题 关于和解的说法，错误的是()。
A、和解可以发生在民事诉讼的任何阶段 B、当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C、和解协议具有强制执行的效力 D、当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书
78、多项选择题 招标人在接收到投标人的投标文件时，应当拒收的情形有（）。
A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件 B.未通过资格预审的申请人提交的投标文件 C.逾期送达的投标文件 D.不按照招标文件要求密封的投标文件 E.经招标人同意修改的招标文件
79、单项选择题 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担
A．设备使用单位 B．具有相应资质的单位 C．设备出租单位 D．检验检测机构
80、单项选择题 建筑工程一切险的（）是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。
A.投保人 B.被保险人 C.保险人 D.受益人
81、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。
A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门 B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位 C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门 D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
82、单项选择题 施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由（）承担。
A.业主 B.施工单位 C.监理单位 D.业主和监理单位共同
83、单项选择题 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)规定，施工现场临时用电设备在()及以上者，应编制用电组织设计。
A、5台及以上或设备总容量在50kW B、3台及以上或设备总容量在50kW C、4台及以上或设备总容量在40kw D、3台及以上或设备总容量在40kW
84、单项选择题 下列关于开标的说法正确的是（）。
A.开标应该在招标文件中规定的时间、地点进行 B.投标人为2人以上的开标有效 C.投标人对开标有异议的应在开标后3日内提出 D.招标人在对投标人异议作出答复前，不得暂停招标投标程序
85、多项选择题 知识产权的特征包括（）。
A.人身权和财产权的双重性 B.专有性 C.地域性 D.绝对性 E.时间性
86、多项选择题 招标人不得向他人透露已获取的招标文件的（）内容。
A.潜在投标人的名称 B.潜在投标人的数量 C.标底 D.招标截止日期 E.投标保证金
87、多项选择题 某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报（）。
A.项目名称 B.施工场所和期限 C.施工单位资质 D.可能的环境噪声值 E.噪声污染防治措施
88、单项选择题 某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%的管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任，则该合同（）
A.有效 B.经招标人确认后有效 C.为可撤销合同 D.无效
89、多项选择题 根据《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的包括（）。
A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年 B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月 C.丙某今年已经63周岁 D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故 E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人
90、单项选择题 某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。
A.5 B.7 C.10 D.15
91、单项选择题 符合《劳动法》关于休息休假规定的是()。A、休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的150%的工资报酬
B、法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于200%的工资报酬 C、用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间，一般每日不得超过1h D、因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过4h，但是每月不得超过40h
92、多项选择题 下列情形能够引发合同之债的有（）
A．建设单位拖欠工程进度款 B．施工中偷工减料造成的损失 C．监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D．噪声污染使周边居民无法正常休息 E．建材供应商供应的建筑材料不合格
93、多项选择题 下列属于行政法规文件的是（）。
A.《招标投标法实施条例》 B.《建设工程质量管理条例》 C.《市政公用设施防灾管理规定》 D.《建筑法》 E.《建设工程安全生产管理条例》
94、单项选择题 某项目经理于2005年11月19日参加了一级建造师执业资格统一考试，并于2007年2月13日取得了建造师资格证书。该项目经理若要以注册建造师名义执业，最迟应当于()之前提出注册申请。
A、2006年11月19日 B、2007年3月13日 C、2008年11月19日 D、2010年2月13日
95、单项选择题 建设工程安全专项方案应当由（）组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。
A.施工单位技术部门 B.施工企业项目经理 C.总监理工程师 D.勘察、设计单位
96、单项选择题 关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。
A．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请 B．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。 C．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地 D．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证
97、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。
A.生产企业资质证明 B.生产企业执业执照 C.生产许可证 D.第三方检测合格证明
98、单项选择题 下列法律的形式属于行政法规的是()。
A、《合同法》 B、《北京市招标投标条例》 C、《建筑法》 D、《建设工程安全生产管理条例》
99、多项选择题 建设工程赔偿中，承包人应当承担的赔偿损失包括()。
A.转让、出借资质证书等造成的损失 B.偷工减料等造成的损失 C.未及时检查隐蔽工程造成的损失 D.与监理单位串通造成的损失 E.合同使用期限内造成的损失
100、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）
A．未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用。 B．未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 C．隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序 D．未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收
101、单项选择题 建设工程项目采用期望值标准进行决策时,如果决策方案考虑的是利润额,则在.各方案中选择利润期望值()的方案。
A.最小 B.最大 C.中间 D.最大或最小
102、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（）。
A.与合同计划工期一致 B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止 C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止 D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止
103、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。
A.乙供应商因无过错，无需返还 B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求 C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款 D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项
104、单项选择题 自物权，又称()，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。
A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.所有权
105、多项选择题 建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（）。
A.同一工程相邻分段发包 B.同一工程分期施工的 C.合同约定的工程验收合格的 D.在两个企业同时任职的 E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意的
106、单项选择题 关于证据保全的说法正确的是()。
A.证据保全只能依当事人申请进行，人民法院不得依职权作出 B.人民法院可以主动采取证据保全措施 C.当事人申请保全证据的应当提供相应的担保 D.当事人在举证期限内随时可以申请保全证据
107、单项选择题 关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）
A．申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件 B．保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成 C．只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件 D．消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
108、单项选择题 安全生产责任制的主要内容不包括（）。
A.确立安全责任管理体系责任制 B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制 C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制 D.技术员等岗位人员的安全生产责任制
109、单项选择题 在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担．
A．施工单位 B．建设单位 C．监理单位 D．建设主管部门
110、单项选择题 甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责具体设计工作；对于设计图纸的著作权归属没有约定，则该施工图设计的著作权属于（）。
A.甲开发商 B.乙设计公司 C.丙设计师 D.乙、丙共有
111、单项选择题 不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规童或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录．
A．乡（镇） B．县 C．市 D．省
112、单项选择题 关于买卖合同解除的相关叙述中，不正确的是()。
A、因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物 B、因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力及于主物 C、出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除 D、标的物为数物，其中一物不符合约定的，且该物与他物分离使标的物的价值显受损害一的，当事人仍不得就数物解除合同
113、单项选择题 按照《行政许可法》规定，行政机关作出行政许可决定的期限是（）。
A.收到行政许可申请之日起15日内 B.收到行政许可申请之日起20日内 C.受理行政许可申请之日起15日内 D.受理行政许可申请之日起20日内
114、单项选择题 我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案件是（）。
A.第一审民事案件 B.第二审民事案件 C.重大涉外案件 D.在全国有重大影响的民事案件
115、单项选择题 《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照()优先的原则实施。
A、减量化 B、无害化 C、产业化 D、资源化
116、单项选择题 关干无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）
A．无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B．实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 C．实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关 D．建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。
117、判断题 电气设备可任意作保护接地和保护接零
118、单项选择题 甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订《合作开发合同书》，其中约定了仲裁条款。以下可能导致原仲裁条款失效的情形是（）。
A.《合作开发合同书》无效 B.双方重新达成新的仲裁协议 C.《合作开发合同书》解除 D.双方就利益分配事宜达成补充协议
119、多项选择题 在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。
A、混凝土连续浇筑 B、特殊需要必须连续作业 C、自来水管道爆裂抢修 D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工 E、路面塌陷抢修
120、单项选择题 按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。[2009年度考试真题]
A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B、向施工单位提供准确的地下管线资料 C、对拆除工程进行备案 D、为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障
121、单项选择题 当事人采用定金方式作担保时，应签订书面合同。定金合同从()之日起生效。
A.订约 B.履行 C.实际交付定金 D.登记
122、单项选择题 同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。
A.资质等级较高的 B.承担主要任务的 C.资质等级较低的 D.联合体牵头
123、单项选择题 生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。
A.1 B.3 C.5 D.7
124、多项选择题 根据《固体废物污染环境防治法》规定，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的（）区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
A.风景名胜区 B.自然保护区 C.基本农田保护区 D.经济技术开发区 E.水源保护区
125、单项选择题 ()需要认真贯彻“三统一”方针。
A.建筑安全法 B.工程施工法 C.环境保护法 D.消防安全法
126、单项选择题 A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有()。
A、A和C将联合体协议一并提交给了招标人 B、B加入由A和C组成的联合体并在截止日期征得了招标人的同意 C、C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件 D、A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金
127、单项选择题 组织工程项目的竣工验收是（）法定权利和义务。
A.建设行政主管部门 B.建设单位 C.监理单位 D.总承包单位
128、单项选择题 某房地产开发商与施工单位签订了一份总承包合同，合同中约定施工单位每月20日向开发商上报本月的已完工程量进行计量审核，开发公司根据审核后工程量支付工程进度款，则（）。
A.不管出现什么情况，施工单位都必须先行施工，否则就要承担违约责任 B.如果施工单位有确切证据开发商不能支付工程款，就可以中止履行合同 C.如果施工单位有确切证据证明开发商不能支付工程款，就可以终止履行合同 D.开发商不能以施工单位未及时申报已完工程量为由拒绝付款
129、多项选择题 出卖人的主要义务包括（）。
A.交付标的物 B.将标的物的使用权转移给买受人 C.标的物质量应符合约定 D.保证第三人不得向买受人主张任何权利 E.交付有关单证和资料
130、多项选择题 下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。
A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假
131、单项选择题 下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（）。
A.两个项目的发包人同意 B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段 C.两个项目属于同一工程分期开发 D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久
132、单项选择题 某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定王某为建筑设计师，王某完成了设计方案并交付建设单位使用，其王某享有的权利是（）。
A.使用权 B.著作权 C.署名权 D.所有权
133、多项选择题 因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是（）。
A.所有人 B.管理人 C.监理人 D.使用人 E.政府
134、单项选择题 不动产的转让登记，由()的登记机构办理。
A、转让人所在地 B、不动产所在地 C、受让人所在地 D、转让双方协商达成一致
135、单项选择题 出卖的标的物，应当属于出卖人所有或者出卖人有()。
A、占有权 B、收益权 C、使用权 D、处分权
136、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该爆证合同的说法，正确的有（）
A．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 B．丙的保证方式为连带责任保证 C．保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内 D．甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任 E．甲在保证期间未要求丙勇担保证责任，则丙免除保证责任
137、单项选择题 安全事故调查和处理具体办法的制定机关是（）。
A.国务院 B.国务院建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D.县级建设行政主管部门
138、单项选择题 下列关于要约的说法，不正确的是（）
A.要约是希望和他人订立合同的意思表示 B.作出要约的意思表示要求内容具体确定 C.要约在作出意思表示时生效 D.当事人订立合同，采取要约、承诺方式
139、多项选择题 《合同法》中规定可以使用于标的物提存的情形是（）。
A.债权人下落不明的 B.债权人拒绝受领的 C.债权人分立后，多个债权人主张债权的 D.债权人单方变更履行地的 E.债权数额争议的
140、单项选择题 某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是()。
A、予以追缴 B、不予支持 C、支付按合同约定全部支付 D、只支持按银行同类贷款利息支付
141、单项选择题 关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是()。
A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 B.诚信行为信息包括良好行为和不良行为记录，两种信息记录都应当公布 C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布 D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限
142、单项选择题 根据我国《民法通则》及有关法律的规定，关于诉讼时效期间的叙述，正确的是()。
A、普通诉讼时效期间通常为1年 B、出售质量不合格的商品未声明的时效期间为2年 C、因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年 D、从权利被侵害之日起超过15年的，法院不予保护
143、单项选择题 运输合同当中，承运人的权利不包括()。
A、求偿权 B、留置权 C、特殊情况下的拒运权 D、任意变更解除权
144、多项选择题 施下企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）
A．企业股东变更 B．企业名称变更 C．企业法人变更 D．企业设立分公司 E．企业注册地址变更
145、单项选择题 融资租赁合同中，出卖人的义务是()。
A、协助承租人索赔 B、标的物的瑕疵担保 C、向承租人支付价款 D、租赁期限届满返还租赁物
146、单项选择题 提出行政许可申请的法定方式不包括（）。
A.电子邮件 B.电话 C.传真 D.信函
147、单项选择题 仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件，这是区别于()的显著特征。
A、运输合同 B、保管合同 C、租赁合同 D、买卖合同
本题答案：微信扫下方二维码即可 打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
148、单项选择题 项目经理是施工企业的（）。
A.法定代表人 B.法定代理人 C.委托代理人 D.指定代理人
149、单项选择题 船舶、航空器和机动车其所有权的取得，依（）设立。
A.交付 B.登记 C.签订转让合同 D.鉴证
150、多项选择题 建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。
A.办理完工程竣工资料归档手续 B.完整的技术档案和施工管理资料 C.施工单位签署的工程保修书 D.主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 E.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
151、多项选择题 下列属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件的是（）。
A.规划环保部门出具的准许使用文件 B.工程竣工验收报告 C.工程质量评价报告 D.工程竣工验收备案表 E.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
152、单项选择题 根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的 B.严重违反用人单位规章制度的 C.患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的 D.被依法追究刑事责任的
153、单项选择题 专利法保护的对象不包括（）
A.工程设计图 B.实用新型 C.发明 D.外观设计
154、多项选择题 不需要办理施工许可证的建设工程有（）。
A.工程投资额在30万元以下的建筑工程 B.建筑面积在300平方米以下的建筑工程 C.农民自建低层住宅的建筑活动 D.企业自建低层住宅的建筑活动 E.军用房屋建筑工程
155、单项选择题 工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起（）内，向备案机关提交工程质量监督报告。
A.5日 B.10日 C.15日 D.30日
156、单项选择题 因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
A.建设行政主管机关 B.招标人或其委托的招标代理机构 C.原评标委员会 D.新组建的评标委员会
157、单项选择题 女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是（）。
A.高处、高温工作 B.矿山、井下作业 C.夜班劳动 D.低温、冷水作业
158、单项选择题 根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（）,出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/3 B.1/2 C.1/5 D.2/3
159、单项选择题 关于分包单位再分包，下列说法正确的是（）。
A.分包单位不可将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包 B.分包单位不得将其承包的工程再分包 C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件 D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人
160、单项选择题 设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及()的在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
A.特殊设计部位 B.施工安全的重点部位和环节 C.关键施工部位 D.有施工难度的施工部分
161、单项选择题 下列关于建设工程许可制度的说法，不正确的是（）
A.工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证 B.工程投资额在30万元以下的，可以不申请办理施工许可证 C.建筑面积在300m2以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证 D.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，仍需领取施工许可证
162、单项选择题 当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自()时生效。
A、合同成立 B、合同被公证 C、该物权登记 D、不动产交付
163、多项选择题 施工合同可撤销、可变更的情形有（）。
A.合同内容显失公平 B.以欺诈手段订立的损害国家利益的合同 C.违反建筑法的强制性规定的合同 D.订立合同时对合同内容存在重大误解的 E.损害社会公共利益的合同
164、单项选择题 安全生产社会监督可以采取的方式不包括（）。
A.工会民主监督 B.公众举报监督 C.有关行政主管部门监督 D.社区报告监督
165、单项选择题 甲委托乙购买水泥。下面属于有效代理的行为是（）。
A.乙在购买水泥同时还为甲购买了钢材，甲对此予以追认 B.乙将这项委托又委托给了丙，丙购买的水泥甲不认可 C.乙以自己的名义购买了水泥后将这批水泥卖给了甲 D.乙与水泥厂商量后以高价将水泥卖给了甲
166、单项选择题 可不予报废的建筑起重机械是（）。
A.超过安全技术标准的 B.超过制造厂家规定的使用年限的 C.经检验达不到安全技术标准规定的 D.没有齐全有效的安全保护装置的
167、单项选择题 关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。
A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关 D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任
168、多项选择题 拆除工程施工备案的主要资料有（）。
A.建设单位资质等级证明 B.拟拆除建筑物的说明 C.可能危及毗邻建筑的说明 D.拆除施工组织方案 E.堆放、清除废弃物的措施
169、单项选择题 关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10% C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出 D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息
170、单项选择题 依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是()。
A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容 B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容 D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
171、单项选择题 民事行为能力是指()。
A.处分自己财产的能力 B.缔结合同的能力 C.通过自己的行为取得民事权利和负担民事义务的资格 D.参与民事活动的资格
172、多项选择题 《合同法》规定，合同内容一般包括()等条款。
A.A标的 B.数量.质量 C.价款或者报酬 D.签订地点 E.解决争议的方法
173、单项选择题 保险合同订立的双方当事人是（）。
A.保险人与投保人 B.投保人与受益人 C.保险人与被保险人 D.保险人与受益人
174、单项选择题 某工程项目允许联合体投标，经过评选，最终由甲设计公司和乙建筑公司组成的联合体中标并与建设单位签订合同。施工中，由于设计地下车库挡土墙截面过小而导致墙体发生偏移，该质量事故责任应由（）承担。
A.甲设计公司 B.乙建筑公司 C.甲设计公司和乙建筑公司 D.建设单位
175、单项选择题 下列对保证担保合同的理解中，错误的是（）。
A.保证合同的当事人包括：债权人、债务人、保证人 B.可以协议在最高额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同 C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同 D.保证的担保人只能是第三人
176、单项选择题 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。
A.抢修 B.抢险 C.抢工期 D.生产工艺要求必须连续
177、多项选择题 某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是()。
A、监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准 B、建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 C、民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造 D、施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E、在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收
178、多项选择题 下列合同中，属于无效合同的是（）。
A.总包单位将主体工程劳务部分全部分包 B.与发包人串通中标签订的合同 C.挂靠其他企业签订的施工合同 D.带资承包的施工合同 E.专业分包公司再次分包的合同
179、单项选择题 行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由（）人民法院管辖。
A.最先收到起诉状的 B.共同上一级法院指定的 C.被告最先提交书面答辩状的 D.最先收取案件受理费的
180、单项选择题 工程监理单位与建设单位之间属于（）合同关系。
A.行纪居间 B.技术服务 C.委托代理 D.工程承包
181、多项选择题 某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以采取的纠纷解决措施包括（）。
A.对调解方案提出行政复议 B.根据合同约定提起仲裁 C.根据合同约定提起民事诉讼 D.与各方再次进行协商 E.提起行政诉讼
182、单项选择题 关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）
A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金 B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用 C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期 D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实
183、单项选择题 某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。
A.其间构成了不当得利之债 B.其间构成了无因管理之债 C.其间构成了侵权之债 D.其间没有形成债的关系
184、多项选择题 下列关于仲裁与诉讼特点的表述，正确的有()。
A、仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格 B、仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外 C、仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制 D、仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定 E、仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式
185、单项选择题 下列人员中，依法不能作为证人的是（）。
A.未成年人 B.不能正确表达意思的人 C.监狱中羁押的犯人 D.聋哑人
186、单项选择题 下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是（）。
A.民事判决书 B.仲裁调解书 C.和解协议书 D.民事裁定书
187、单项选择题 根据《中华人民共和国民事诉讼法》，关于证据保全的方法，下列说法错误的是()。
A.向证人进行询问调查，记录证人证言 B.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制 C.对证据进行鉴定或者勘验 D.获取的证据材料，可由当事人保管
188、单项选择题 关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。
A．省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布 B．省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告 C．较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布 D．自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会予以公布
189、单项选择题 关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。
A.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利 B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 C.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 D.分承包单位只对总承包单位负责
190、多项选择题 工程建设法律关系由()等要素构成。
A.主体 B.客体 C.内容 D.事件 E.行为
191、单项选择题 以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是（）。
A.对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件 B.确认发明专利权的案件、海关处理的案件 C.本辖区内重大复杂的案件 D.因不动产提起的行政诉讼案件
192、单项选择题 施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。
A.6月1日 B.8月30日 C.10月8日 D.10月20日
193、单项选择题 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）
A.电工 B.架子工 C.钢筋工 D.起重信号工
194、单项选择题 甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是（）。
A.丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人 B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任 C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司 D.丁施工队只可以起诉丙公司
195、多项选择题 根据《民法通则》法定代理或指定代理终止的情形有（）。
A.代理期间届满或者代理事务完成 B.被代理人取得或者恢复行为能力 C.被代理人或者代理人死亡 D.代理人丧失民事行为能力 E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
196、多项选择题 具体行政行为有下列（）情形的，行政复议机关有权决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法。
A.违反法定程序的 B.超越或者滥用职权的 C.具体行政行为明显不当的 D.适用依据不足的 E.主要事实不清证据不足的
197、多项选择题 关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。
A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物 C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关 D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查 E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段
198、多项选择题 下列情况中，不得撤销的要约包括()。
A.要约人确定了承诺期限 B.要约人明确表示要约不可撤销 C.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作 D.从要约的有关条款中可以推测出该要约不会撤销 E.撤销要约的通知在承诺通知发出之后到达受要约人
199、多项选择题 根据事故具体情况。事故调查组成员由关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。
A．监察机关 B．人民法院 C．公安机关 D．人民检察院 E．工会
200、单项选择题 某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25E1，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()。
A.3月20日 B.3月30日 C.4月25日 D.4月30日
201、单项选择题 建设项目需要进行试生产的，应当（）申请配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.在投入试生产之日 B.投入试生产之日起3个月内 C.投入试生产之日前3个月 D.分期验收后
202、单项选择题 关于仲裁协议的内容，下列选项中依法属于有效仲裁协议的是（）。
A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致 B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁 D.双方履行本合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁
203、单项选择题 甲施工企业与乙供应商于2010年4月1日签订了一份水泥供应合同，合同约定2010年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2010年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2010年5月8日才将水泥交付给供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2010年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是()。
A、由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任 B、甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任 C、甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任 D、由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
204、单项选择题 下面有关劳动法中的说法中，错误的是（）。
A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作 B.不得安排怀孕7个月以上的女职工从事夜班工作 C.不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的工作 D.女职工生育不得少于90天的产假
205、单项选择题 关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。
A.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册 B.取得资格证书的人员，经过注册才能以注册建造师的名义执业 C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册 D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出
206、单项选择题 按照《工程建设项目强制招标规模标准》规定，下列（）不属于必须进行工程或设备、材料招标的项目。
A.采暖设备单项合同估算价约为11 2万元的工程 B.消防系统施工单项合同估算价约为160万元的工程 C.通风工程合同人工费估算价约为60万元（合同总额约240万元）的工程 D.节能施工单项合同估算价约为220万元的工程
207、多项选择题 物权的保护包括（）。
A.请求确认物权 B.请求排除妨碍 C.请求恢复原状 D.支付违约金 E.请求返还原物
208、单项选择题 关于委托合同终止的叙述中，正确的是()。
A、委托人或者受托人可以随时解除委托合同 B、委托人或者受托人死亡、丧失民事行为能力或者破产的，委托合同终止 C、因受托人破产，致使委托合同终止的，受托人的清算组织应当及时通知委托人 D、因委托人丧失民事行为能力，致使委托合同终止将损害委托人利益的，在委托人的法定代理人承受委托事务之前，受托人应当停止处理委托事务
209、多项选择题 对动产物权的设立和转让的说法中，正确的是()。
A、动产物权以占有和交付为公示手段 B、动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付 C、机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗第三人 D、动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外 E、船舶、航空器等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人
210、多项选择题 当事人约定由第三人向债权人履行债务的，下列说法中正确的是()。
A.第三人向债权人履行债务，必须征得债权人的同意 B.第三人向债权人履行债务，并不因此而成为合同的当事人 C.第三人向债权人履行债务，不得损害债权人的利益 D.第三人未向债权人履行债务的，应向债权人承担违约责任 E.第三人未向债权人履行债务的，债务人应向债权人承担违约责任
211、多项选择题 按照标准的级别，我国将标准划分为（）。
A.国家标准 B.行业标准 C.地方标准 D.企业标准 E.推荐性标准
212、多项选择题 某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.施工单位资质等级证明 B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.拆迁安置补偿方案 D.拆除施工组织方案 E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料
213、多项选择题 下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。
214、多项选择题 关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。
A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门留档备案 B.超过一定规模的危险性较大的分部分工程施工时，施工企业负责人应到工程现场进行带班值班 C.工程出现险情时发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查 D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25% E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查
215、单项选择题 建造师初始注册者，自旗格证书签发之日熊提患注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
A.3年 B.6个月 C.1年 D.2年
216、单项选择题 工程招标代理机构未取得资格认定承担工程招标代理业务的，该工程招标无效，由()处一万元以上三万元以下的罚款。
A.招标工程所在地的建设行政主管部门 B.国务院建设行政主管部门 C.工程招标代理机构所在地建设行政主管部门 D.工程招标代理机构所在地县级以上人民政府
217、单项选择题 施工图设计文件审查机构在进行审查时，应当审查()。
A、隔热技术与材料的内容 B、密闭技术的内容 C、节能设计的内容 D、空调制冷的内容
218、多项选择题 工程项目节能工程，存在（）时，不得组织节能验收。
A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整 B.违反强制性条文的质量问题而未整改完毕 C.参加验收各方主体验收意见不一致的 D.参加验收人员不具备相应资格的 E.验收程序和执行标准不符合要求的
219、多项选择题 下列刑事处罚中，属于主刑的有（）。
A.管制 B.有期徒刑 C.罚金 D.剥夺政治权利 E.拘役
220、多项选择题 仓储合同的法律特征有（）。
A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件 B.仓储合同保管的对象必须是动产 C.不动产能作为仓储合同的保管对象 D.仓储合同是双务合同 E.仓储合同是有偿合同
221、单项选择题 借用其他施工单位()的行为，属于以其他企业名义承揽工程。
A.营业执照 B.技术人员 C.资金 D.高层管理人员
222、单项选择题 《中华人民共和国标准施工招标文件》中规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的()内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A、28d B、42d C、56d D、60d
223、单项选择题 施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。
A、16 B、14 C、20 D、18
224、多项选择题 建筑工程安全防护、文明施工措施费用包括（）
A.文明施工费 B.环境保护费 C.临时设施费 D.安全施工费 E.企业管理费
225、多项选择题 以下可以对投标人处中标项目金额的5‰至10‰罚款的情形有（）。
A.投标人相互串通投标谋取中标的 B.投标人与招标人串通投标谋取中标的 C.投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的 D.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的 E.招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同
226、单项选择题 关于行政行为特征的说法，错误的是()。
A.行政行为的主体是法定的 B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为多属于无偿行为 D.行政行为具有不可裁量性
227、单项选择题 关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。
228、单项选择题 合同条款规定，发生合同纠纷时，向仲裁委员会申请仲载。合同履籽过程中，当事人双方发生的争议经协商未达成一致，则()。
A.必须请第三方调解后才能申请仲裁 B.可以不进行调解而直接申请仲裁 C.可以直接向法院起诉 D.可以在仲裁或起诉两者之间择其一
229、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应当（）。
A.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任 B.分别与招标人签订合同，但就中标项目向招标人承担连带责任 C.共同与招标人签订合同，但就中标项目各自独立向招标人承担责任 D.分别与招标人签订合同，就中标项目各自独立向标人承担责任级
230、单项选择题 下列有关抵押人的说法正确的是（）
A.抵押人不能转让抵押物 B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭 C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭 D.债务履行期限届满前，抵押物归债权人所有
231、多项选择题 发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包****利的说法中，正确的是()。
A、承包人可申请人民法院将该工程拍卖 B、承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿 C、承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出 D、承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价 E、承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除
232、单项选择题 根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.15天 B.1个月 C.2个月 D.3个月
233、单项选择题 下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。
A、对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉 B、协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力 C、当事人可以经调解程序解决合同争议 D、对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁
234、单项选择题 下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是（）。
A.聘用单位被吊销营业执照的 B.已与聘用单位解除聘用合同关系的 C.年龄超过65周岁的 D.同时在两个以上单位执业的
235、单项选择题 施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30d。
A.招标文件发出日 B.投标文件截止日 C.中标 D.投标有效期
236、单项选择题 某施工合同履行过程中，由于监理工程师张某的错误指令而给施工单位造成近5万元经济损失，对该损失向施工单位直接承担赔偿责任的是（）。
A.监理工程师张某 B.项目总监理工程师 C.监理单位 D.建设单位
237、多项选择题 应当认定为工伤的有（）。
A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的 B.在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 C.患重大疾病的 D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故 E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的
238、多项选择题 某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，（）应先对李某伤害赔偿承担责任。
A.写字楼的产权单位 B.写字楼的施工单位 C.写字楼的设计单位 D.写字楼的使用单位 E.写字楼的物业管理单位
239、单项选择题 以下规范性法律文件的形式中，不属于行政法规的是（）。
A.《城市房地产管理法》 B.《城市房地产开发经营管理条例》 C.《建设工程质量管理条例》 D.《建设工程勘察设计管理条例》
240、单项选择题 承揽合同的特征不包括()。
A、承揽人工作具有独立性 B、承揽合同是一种转移财产所有权的合同 C、承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的 D、承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作
241、多项选择题 下列属于工程总承包方式的是（）。
A.设计-施工总承包（D-B. B.设计采购施工（EPC.\交钥匙总承包 C.采购-施工总承包（P-C. D.建设-转让总承包（B-T） E.设计-采购总承包（E-P）
242、单项选择题 某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有()，最终该项目未能通过。
A、项目招标计划 B、项目施工组织设计 C、安全管理实施方案 D、合理用能的专题论证
243、单项选择题 《标准化法》规定，对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，可以制定()。
A、地方标准 B、企业标准 C、强制性标准 D、统一标准
244、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().
A.效力待定 B.无效 C.有效 D.经过乙催告甲后生效
245、多项选择题 在建设工程合同中，属于承包人义务的有（）。
A.及时检查隐蔽工程 B.参加工程验收 C.提出工期索赔 D.自行完成建设工程主体结构施工 E.对质量不合格的工程无偿修理
246、单项选择题 监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是（）。
A.是否符合建设单位的要求 B.是否符合合同约定 C.是否符合工程建设强制性标准 D.是否符合监理要求
247、单项选择题 中标候选人确定后，在发出中标通知书之前，招标人不得以中标人存在（）情形，而由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对中标候选人进行审查确认。
A.因巨额担保事项被债权人起诉 B.因经营不善造成巨额亏损 C.存在违法行为 D.拒绝提交履约保证金
248、多项选择题 下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。
A．对拘役不服的 B．行政机关工作人员对奖惩决定不服的 C．认为行政机关侵犯其财产权的 D．认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 E．认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的
249、单项选择题 关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。
250、单项选择题 关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。
A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人 C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生 D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债
251、单项选择题 某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是（）。
A.学院自己承担责任 B.学院可直接扣除施工方质量保修金 C.施工方承担质量保修责任 D.学院和施工方共同承担责任
252、单项选择题 下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是()。
A、推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力 B、概算定额不属于工程建设标准范围 C、违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果的，不属于违法行为 D、建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚
253、单项选择题 重大事故调查组在调查工作结束后()日内，应当将调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门以及调查组其他成员部门。
A.5 B.10 C.15 D.20
254、多项选择题 《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》所指的安全生产第一责任人包括（）。
A.企业主要负责人 B.实际控制人 C.项目经理 D.技术负责人 E.安全管理员
255、单项选择题 关于施工总包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述错误的是（）。
A.由总包单位对现场负总责，分包单位对分包工程负责 B.总包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案 C.总包单位和分包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员 D.由总包单位负责上报事故
256、多项选择题 2007年3月，某建设单位与甲施工单位签订《施工合同》，约定由甲承建办公楼。接着甲又与乙施工单位签订一份《劳务分包合同》，约定由乙承包该办公楼的建设任务并承担所有责任。则下列说法错误的是（）。
A.《施工合同》、《劳务分包合同》均有效 B.《施工合同》、《劳务分包合同》均无效 C.《施工合同》有效，《劳务分包合同》无效 D.《施工合同》无效，《劳务分包合同》有效 E.《施工合同》、《劳务分包合同》有效与否，结合履行情况而定
257、判断题 光屏读数装置在坐标镗床的坐标测量系统中只能将线纹尺的线距细分，以使其读数精度提高。
258、单项选择题 某建设项目为政府投资建设，申请施工许可证的主体可以是（）。
A.施工单位 B.行政主管部门 C.建设项目的使用单位 D.政府部门
259、单项选择题 除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起（）日内作出行政许可决定。
A.10 B.20 C.30 D.45
260、单项选择题 甲供货单位与乙采购单位于2009年3月1日订立水泥供应合同，约定水泥价格为370元/t，2010年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为10元/t。甲实际交货为201年6月1日。2010年5月1日水泥市场价格为380元/t，2010年6月1日水泥市场价格为390元/t，则乙最终应付总款为()元/t。
A、360 B、370 C、380 D、390
261、单项选择题 某建筑公司与某工程项目部签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不能独立承担民事责任，根本原因是（）。
A.没有自己独立的名称 B.没有固定的经营场所 C.不是独立法人 D.没有自己的组织机构
262、单项选择题 某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2009年8月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有()。
A、基础工程的保修期限为50年 B、屋面防水工程的保修期限为8年 C、供热系统的保修期限为自2009年采暖期起，到2011年采暖期结束日止 D、电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年
263、单项选择题 民事代理中的转代理可以发生在（）情形下。
A.委托代理 B.法定代理 C.表见代理 D.指定代理
264、单项选择题 下列关于行政复议的表述，错误的是（）
A.当事人提出行政复议，必须是在行政机关已经作出行政决定之后 B.当事人对行政机关的行政决定不服，只能向有行政复议权的行政机关申请复议 C.当事人对复议决定不服的，均可提起行政诉讼 D.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则
265、单项选择题 某建筑企业欲申请房屋建筑工程施工总承包企业资质，其注册资本金为7000万元，企业净资产为5500万元，则按其资本条件，最高只能申请（）企业。
A.特级 B.一级 C.二级 D.三级
266、单项选择题 关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。
A.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外 B.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准 C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请 D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明
267、单项选择题 建筑工程合同如果无效，一般应采取（）。
A.返还财产 B.赔偿损失 C.作价补偿 D.追缴财产，收归国有
268、单项选择题 关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()。
A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据 B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形 C.即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据 D.此约定即使写入合同中，也属无效条款
269、单项选择题 《绿色施工导则》规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）
A.50% B.30% C.20% D.10%
270、单项选择题 下列保险合同属于强制保险合同的是（）。
A.设计责任保险 B.安装工程一切险 C.工伤保险 D.意外伤害保险
271、单项选择题 下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是（）。
A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书 B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书 C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书 D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书
272、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，（）免责条款无效。
A.造成对方人身伤害的 B.造成对方重大财产损失的 C.因重大过失造成对方财产损失的 D.因故意造成对方财产损失的 E.因过错造成对方财产损失的
273、单项选择题 甲、乙两公司，甲给乙5000元钱。委托其代买设备一台。在代买过程中5000元钱被小偷偷走。则5000元钱的损失应为()负担。
A.甲 B.乙 C.甲、乙均分担 D.乙承担大部分，甲适当分担
274、单项选择题 某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。
A、施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任 B、供应商应向施工单位承担违约责任 C、供应商应向贸易公司承担违约责任 D、施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
275、单项选择题 建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是（）。
A.在施工合同中约定仲裁条款 B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议 C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议 D.双方订立书面仲裁协议
276、单项选择题 施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定（），告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。
A.应急预案 B.管理制度 C.评估体系 D.救助方案
277、多项选择题 根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。
A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间
278、单项选择题 施工许可证的发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起()颁发施工许可证。
A.5d内 B.10d内 C.30d内 D.15d内
279、单项选择题 根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起（）内，依法申请人民法院强制执行。
A.15日 B.1个月 C.3个月 D.2年
280、多项选择题 当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）期间内提出。
A.第一次开庭时 B.法庭辩论终结前 C.提交答辩状期间 D.被告收到起诉状副本之日起15日内 E.第一审判决作出前
281、单项选择题 下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是（）。
A.存有疑点的视听资料 B.与原件核对无异的复印件 C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 D.无正当理由未出庭作证的证人证言
282、单项选择题 公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自()内提出行政复议申请。
A、该具体行政行为发生之日起60日 B、该具体行政行为发生之日起90日 C、知道该具体行政行为之日起60日 D、知道该具体行政行为之日起90日
283、单项选择题 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，中止施工满（）的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A.1年 B.2年 C.6个月 D.3个月
284、单项选择题 甲、乙、丙三个工程承包单位组成联合体进行投标，甲单位为一级资质，乙单位为二级资质，丙为三级资质，则联合体的资质等级应为（）。
285、多项选择题 出卖人向买受人交付标的物的方式可以是()。
A、现实交付 B、迟延交付 C、简易交付 D、指示交付 E、占有改定
286、单项选择题 延付或者拒付租金的诉讼时效期为（）年。
A.1 B.2 C.4 D.20
287、单项选择题 企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业（），其资质等级按照最低资质等级核定。
A.工程业绩 B.注册资本 C.技术人员情况 D.技术装备情况
288、单项选择题 甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万元。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当（）。
A.要求乙双倍返还定金300万元 B.要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元 C.要求乙双倍返还定金240万元 D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元
289、单项选择题 甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为()合同。
A、无效 B、可变更、可撤销 C、有效 D、效力待定
290、单项选择题 某住宅工程交付使用十年后，发现因施工原因造成地基基础局部下沉，承重梁出现裂缝，对此应承担责任的是（）。
A.设计单位 B.住户集体 C.建设单位 D.施工单位
291、单项选择题 关于赔偿责任特征的叙述中，有误的是()。
A.赔偿损失具有很强的固定性 B.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式 C.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿 D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则
292、单项选择题 根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）
A．代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担 B．代理人可以超越代理权实施代理行为 C．被代理人对代理人的一切行为承担民事责任 D．代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
293、多项选择题 有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。
A.选定的仲裁委员会 B.仲裁事项 C.仲裁地点 D.选定的仲裁员 E.请求仲裁的意思表示
294、多项选择题 以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是（）。
A.地下防水材料 B.承重钢筋连接接头 C.混凝土掺加剂 D.砌筑砂浆的水泥 E.分隔墙的混凝土小型砌块
295、单项选择题 职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在（）小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。
A.12 B.24 C.48 D.60
296、单项选择题 某建筑公司的项目经理6月8日向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在6月12日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是（）。
A.该项目经理收到该回复后合同生效 B.该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥厂商议 C.如果该项目经理想买水泥，合同即可成立 D.如果该项目经理承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂
297、单项选择题 关于各主体安全义务或职责的说法中，正确的是（）。
A.国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定特种设备的目录 B.施工总承包单位应当对各类危险源登记建档 C.爆炸品存贮的仓库可与员工宿舍在同一座建筑物内 D.施工企业安全员应当使用安全帽及其他劳动防护用品
298、单项选择题 多层及高层钢结构安装工程中，柱子安装时底层柱柱底轴线对定位轴线偏移的允许偏差为()。
A.1.0mm B.3.0mm C.5.0mm D.8.0mm
299、单项选择题 甲经长期研究发明了某种涂料，2011年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予甲专利权。该专利权届满的期限是（）。
A.2031年3月5日 B.2031年3月15日 C.2031年5月15日 D.2033年2月13日
300、单项选择题 某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是()。
A、可以先批准立项，但建设单位不得开工 B、不得批准立项，建设单位不得开工 C、不得批准立项，但建设单位可以先开工 D、可以先批准立项，建设单位可以先开工
