1、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()
A．完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B．已签署的工程结算文件 C．完整的技术档案盒施工管理资料 D．勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、多项选择题 甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元.下列关于本案中债的性质的说法，正确的有().
A.甲错发设备给丙属于无因管理之债 B.丙向甲返还设备属于不当得利之债 C.乙向甲支付设备款属于合同之债 D.甲向乙少收1万元货款属于侵权之债 E.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债
3、单项选择题 以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中，错误的是（）。
A.合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权 B.专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一 C.仲裁以不公开审理为原则 D.仲裁裁决一经作出即发生法律效力，不能上诉
4、单项选择题 联合体中标的，联合体各方向招标人承担的责任是（）。
A.按份责任 B.独立责任 C.补充责任 D.连带责任
5、单项选择题 甲于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，甲由于工作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲的注册有效期应当截止到()。
A、2010年3月20日 B、2011年3月20日 C、2011年6月20日 D、2012年6月20日
6、单项选择题 甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200t水泥，货款6万元，乙向甲支付定金l万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1、5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是()。
A、要求甲双倍返还定金2万元 B、要求甲支付违约金1.5万元 C、要求甲支付损害赔偿2万元 D、要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元
7、单项选择题 下列属于质权人的义务的是（）下一题参考答案【答案】：C【解析】：《担保法》第六十九条规定，质权人负有妥善保管质物的义务；因保管不善致使质物灭失或者损毁的，应当承担民事责任，选项A、B、D属于质权人的权利。
A.质物有损坏时要求出质人提供相应的担保 B.收取质物所生的孳息 C.妥善保管质物 D.依法拍卖或者变卖质物
8、单项选择题 安全生产的主要监督方式不包括()。
A.企业职工监督 B.社区报告监督 C.公众举报监督 D.社会舆论监督
9、单项选择题 关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是()。
A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 C.对各类能源消耗实行分类计量和统计 D.对能源消费应实行包费制
10、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。
A.终身不予注册 B.吊销执业资格证书，5年内不予注册 C.责令停止执业3年 D.责令停止执业1年
11、单项选择题 当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，（）承担违约责任。
A.债务人应当向债权人 B.第三人应当向债务人 C.第三人应当向债权人 D.债务人应当向第三人
12、单项选择题 下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是（）。
A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人、其他组织投标 B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公开招标 C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上不特定的法人发出投标邀请书 D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，受自然环境限制、只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标
13、单项选择题 下列关于安全生产的说法，错误的是（）
A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施 B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价 C.安全设施投入属于预算外工程建设资金 D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
14、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是()。
A.提供相邻构筑物的有关资料 B.编制安全技术措施及专项施工方案 C.办理施工许可证时报送安全施工措施 D.提供安全施工措施费用
15、单项选择题 根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当 自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.15天 B.1个月 C.2个月 D.3个月
16、单项选择题 根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书（）。
A.经人民法院确认后有效 B.具有强制执行力 C.司法确认是必经程序 D.经人民法院确认后具有强制力
17、单项选择题 发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同（）。
A.没有成立 B.有效成立 C.效力有待确定 D.竣工验收合格后方有效
18、单项选择题 李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。李某利用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，木材公司对李某辞职并不知晓。请问，对该合同承担付款义务的是（）。
A.甲建筑公司 B.物资经销公司 C.李某 D.李某和甲建筑公司
19、单项选择题 下列保险中，属于强制性保险的是()。
A.意外伤害保险 B.建筑工程一切险 C.安装工程一切险 D.工伤保险
20、多项选择题 根据我国《担保法》的规定，在发生下列（）债权债务纠纷，债务人不履行债务时，债权人可以行使留置权。
A.运输合同 B.加工承揽合同 C.建设工程合同 D.保管合同 E.买卖合同
21、单项选择题 下列不属于承租人的主要义务的是（）。
A.支付租金 B.恰当使用租赁物 C.妥善保管租赁物 D.保证无第三人对租赁物主张权利
22、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与跳撒供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给圣供应商，针对该笔款项说法正确的是（）
A.乙供应商因无过错，无需返还。 B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求 C.施工单位因剥叛辆拒然返还，顾可暂不向里措应商支付货款。 D．里供应商有权直接要求剥找应商给付该笔款项
23、单项选择题 符合《劳动法》关于休息休假规定的是()。A、休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的150%的工资报酬
B、法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于200%的工资报酬 C、用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间，一般每日不得超过1h D、因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过4h，但是每月不得超过40h
24、多项选择题 建设工程赔偿中，承包人应当承担的赔偿损失包括()。
A.转让、出借资质证书等造成的损失 B.偷工减料等造成的损失 C.未及时检查隐蔽工程造成的损失 D.与监理单位串通造成的损失 E.合同使用期限内造成的损失
25、单项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.15 B.20 C.30 D.40
26、多项选择题 申领建筑施工企业安全生产许可证，应当具备的条件包括（）。
A.建立健全安全生产责任制 B.建设资金已落实 C.有满足施工需要的施工图纸 D.主要负责人经考核合格 E.参加意外伤害保险
27、单项选择题 根据《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定，下列表述中错误的是()。
A、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 B、管理人员和作业人员2年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 C、依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 D、施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求
28、单项选择题 根据《民用建筑节能条例》的规定，（）应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查。
A.城市规划行政主管部门 B.施工图设计文件审查机构 C.住房和建设行政主管部门 D.建筑节能主管部门
29、单项选择题 甲公司和乙公司于2012年2月1日签订了《工程结算协议》。其中约定：甲应于2012年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2013年12月5日向甲送达催款函。2014年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从（）起算。
A.2012年2月1日 B.2012年5月9日 C.2013年12月5日 D.2014年1月9日
30、多项选择题 下列关于联合体投标的说法正确的有（）。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力 B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级 C.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位确定资质等级 D.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人 E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标
31、单项选择题 被撤销的合同，自（）之时起没有法律约束力。
A.当事人发现可撤销 B.订立 C.被撤销 D.当事人向法院提出撤销合同
32、单项选择题 施工图设计文件审查机构在进行审查时发现节能设计的内容不符合()的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格。
A、建筑节能标准 B、建筑节能国际标准 C、建筑节能强制性标准 D、建筑节能推荐性标准
33、多项选择题 下列关于仲裁与诉讼特点的表述，正确的有()。
A、仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格 B、仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外 C、仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制 D、仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定 E、仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式
34、单项选择题 某施工企业于2010年3月7日向钢材厂发函：“我司欲以3150元/t的价格购买20螺纹钢50t，若有意出售请于2010年3月15日前回复。”钢材厂于2010年3月9日收到该信函，但由于公司放假，公司销售部经理于2010年3月10日才知悉信件内容。根据《合同法》的规定，施工企业发出的函件()。
A、属于要约，于2010年3月7日生效 B、属于要约，于2010年3月9日生效 C、属于要约，于2010年3月10日生效 D、属于要约邀请，于2010年3月9日生效
35、单项选择题 建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是（）。
A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金 B.进入被检查单位施工现场进行检查 C.实施查封、扣押 D.作出行政处罚决定
36、单项选择题 关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是（）。
A.仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定 B.当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭 C.由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定 D.仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员
37、单项选择题 下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是工程项目管理企业（）。
A.直接从事该工程项目的勘察、设计、施工 B.直接与该工程项目的总承包企业签订合同 C.可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合同 D.受发包单位委托履行工程监理职责
38、单项选择题 以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是（）。
A.对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件 B.确认发明专利权的案件、海关处理的案件 C.本辖区内重大复杂的案件 D.因不动产提起的行政诉讼案件
39、单项选择题 某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。
A.业主全部承担 B.施工单位全部承担 C.业主和施工单位共同承担 D.工期顺延、费用由施工单位承担
40、多项选择题 下列关于互斥投资方案比选的表述中，正确的有()。
A.在寿命期相同的情况下，可直接将各方案的净现值作为衡量标准 B.采用差额内部收益率法时，若差额内部收益率大于零，保留投资大的方案 C.采用最小费用法时，不必考虑各方案的寿命期而直接比较各方案的费用现值 D.采用研究期法时，寿命期较长方案的净现值中需要考虑计算期以后的现金流量 E.采用净现值率排序法时，不一定能获得最佳组合方案
41、单项选择题 关于法人的说法，正确的是（）。
A．法人以其登记注册地为住所 B．企业法人自取得营业执照时取得法人资格 C．非企业法人是指行政法人和事业法人 D．建设单位可以是没有法人资格的其他组织
42、单项选择题 根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是()。
A.项目经理 B.兼职安全员 C.建筑架子工 D.BIM系统操作员
43、单项选择题 下列建设工程项目必须进行公开招标的是（）。
A.某民营企业修建厂房 B.某民营渔业公司兴修鱼塘 C.某省兴建经济适用住房 D.某外资超市修建地下停车场
44、单项选择题 当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当()。
A.同时履行 B.要约人先履行 C.承诺的一方先履行 D.随时履行
45、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是（）。
A.行政责任 B.宪政责任 C.刑事责任 D.国家赔偿责任
46、单项选择题 某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，l2月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()。
A、11月15日 B、11月20日 C、11月30日 D、12月3日
47、单项选择题 建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。
A、污水处理设施要设计、施工、生产同时进行 B、造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施 C、建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施 D、污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
48、单项选择题 下列哪些主体有资格作为保证人的是（）。
A.法人 B.其他组织 C.公民 D.具有代为清偿债务能力的其他组织
49、多项选择题 知识产权的特征包括（）。
A.人身权和财产权的双重性 B.专有性 C.地域性 D.绝对性 E.时间性
50、单项选择题 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。
A、整改，并及时报告有关主管部门 B、整改，并及时报告建设单位 C、暂时停止施工，并及时报告建设单位 D、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
51、多项选择题 对于投资额在30万元以下的建筑工程，下列说法正确的是（）。
A.可以不申请施工许可证 B.属于国务院建设行政主管部门规定的限额以下的小型工程 C.必须报国务院建设行政主管部门备案 D.必须办理施工许可证 E.省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整
52、多项选择题 属于委托代理和法定代理终止的共同原因是（）。
A.代理人的法人组织终止 B.代理人丧失民事行为能力 C.代理人辞去委托 D.代理人死亡 E.代理事务完成
53、单项选择题 仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向()申请执行。
A、仲裁委员会 B、人民法院 C、公安机关 D、政府主管部门
54、单项选择题 建设工程项目采用期望值标准进行决策时,如果决策方案考虑的是利润额,则在.各方案中选择利润期望值()的方案。
A.最小 B.最大 C.中间 D.最大或最小
55、多项选择题 我国法的形式主要包括()。
A、法律 B、行政法规 C、地方性法规 D、行政规章 E、习惯法
56、多项选择题 根据《安全生产许可证条例》，国家对0实行安全生产许可制度。
A．矿山企业 B．建筑施工企业 C．日用化学品生产、经营、储存单位 D．危险化学品生产、经营、储存单位 E．烟花爆竹、民用爆破器材生产企业
57、单项选择题 甲与某银行签订一份贷款合同，银行要求甲提供抵押担保。依照我国《担保法》规定，下列财产可以抵押的是（）。
A.国有土地所有权 B.城市房地产权 C.集体土地使用权 D.耕地
58、多项选择题 施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有()。
A、建设单位不同意鉴定结论 B、鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C、鉴定程序严重违法 D、鉴定结论明显依据不足 E、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用
59、单项选择题 当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方未能达成补充协议，依据《合同法》，应在()。
A.支付货币一方所在地 B.接受货币一方所在地 C.货币存放地 D.货币使用地
60、单项选择题 甲委托乙购买水泥。下面属于有效代理的行为是（）。
A.乙在购买水泥同时还为甲购买了钢材，甲对此予以追认 B.乙将这项委托又委托给了丙，丙购买的水泥甲不认可 C.乙以自己的名义购买了水泥后将这批水泥卖给了甲 D.乙与水泥厂商量后以高价将水泥卖给了甲
61、单项选择题 某住宅工程交付使用十年后，发现因施工原因造成地基基础局部下沉，承重梁出现裂缝，对此应承担责任的是（）。
A.设计单位 B.住户集体 C.建设单位 D.施工单位
62、单项选择题 仓储合同中，如果仓储物出现变质或者其他损坏的危险，保管人应当（）。
A.及时通知存货人或者仓单持有人 B.有权随时处理仓储物 C.催告存货人或者仓单持有人及时处置 D.有权随时提取仓储物
63、单项选择题 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。
A．抢修 B．抢险 C．抢工期 D．生产工艺要求必须连续
64、多项选择题 招标人在接收到投标人的投标文件时，应当拒收的情形有（）。
A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件 B.未通过资格预审的申请人提交的投标文件 C.逾期送达的投标文件 D.不按照招标文件要求密封的投标文件 E.经招标人同意修改的招标文件
65、单项选择题 女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是（）。
A.高处、高温工作 B.矿山、井下作业 C.夜班劳动 D.低温、冷水作业
66、单项选择题 某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于()。
A、2006年9月1日 B、2006年12月1日 C、2007年3月1日 D、2007年6月1日
67、单项选择题 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是()。
A.法律 B.行政法规 C.部门规章 D.地方性法规
68、多项选择题 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有()。
A.工程竣工验收备案表 B.住宅使用说明书 C.工程竣工验收报告 D.施工单位签署的工程质量保修书 E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文
69、多项选择题 下列权利中属于物权中用益物权的是（）。
A.村民李某的宅基地使用权 B.公民张某商品房的建设用地使用权 C.质押权人对质押物的使用权 D.村民房某对荒山的承包经营权 E.建筑公司对租赁检测仪器的使用权
70、多项选择题 出卖人的主要义务包括（）。
A.交付标的物 B.将标的物的使用权转移给买受人 C.标的物质量应符合约定 D.保证第三人不得向买受人主张任何权利 E.交付有关单证和资料
71、单项选择题 某施工单位拟按照《绿色施工导则》要求对施工现场进行扬尘污染的防治，则其主体结构施工阶段，现场作业区内目测扬尘高度不超过（）。
A.0.5米 B.1米 C.1.5米 D.2米
72、单项选择题 关于项目经理的说法，正确的是（）。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权 B.施工项目可以设有项目经理 C.项目经理具有相对独立的法人资格 D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉
73、多项选择题 在工程实践中，建设单位应当向施工单位提供原始资料，这些资料主要包括()。
A.可行性研究报告 B.概算批准文件 C.建设用地的征用资料 D.建设项目所在地规划部门批准文件 E.项目规划总平面图、地下管线、地形地貌等在内的基础资料
74、单项选择题 设备工程师张某就其节水设备及工艺于2004年3月5日向地方专利行政主管部门提出申请，行政主管部门于2004年3月8日收到申请文件，于2004年4月5日核准并颁发专利证书。则该专利权的期限应从（）开始计算。
A.2004年3月5日 B.2004年3月8日 C.2004年4月5日 D.张某自己声明之日
75、单项选择题 根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的().
A.委托代理人 B.法定代理人 C.指定代理人 D.职务代理人
76、多项选择题 关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）。
A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业承包 B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包 C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽 D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成 E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程
77、多项选择题 关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。
A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物 C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关 D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查 E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段
78、单项选择题 甲为某公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。按照公司章程的规定，甲已经超越了其法人对其代表权限的限制，但是，乙却不知情，则该合同（）。
A.无效 B.有效 C.部分有效 D.效力待定
79、多项选择题 无因管理的成立，必须具备（）条件。
A.管理他人的事物 B.为他人管理的意思 C.无法定或约定的义务 D.存在合同关系 E.被管理者存在过错
80、多项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商，则下列表述中正确的是（）。
A.施工单位与A材料上之间存在合同之债 B.A材料商与B材料商之间存在无因管理之债 C.施工单位与B材料商存在不当得利之债 D.A、B材料商之间不存在债的关系 E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债
81、单项选择题 仓储合同储存期间届满，存货人或者仓单持有人不提取仓储物的，保管人可以催告其在合理期限内提取，逾期不提取的，保管人可以()仓储物。
A、提存 B、拍卖 C、变卖 D、任意处置
82、多项选择题 根据《招标投标法》的规定，招标投标活动应当遵循的原则有（）。
A.公开 B.公平 C.公正 D.诚实信用 E.低价
83、多项选择题 关于借款合同权利和义务的说法，正确的有()。
A.贷款人不得预先在本金中扣除利息 B.借款人应当按照约定的用途使用借款 C.对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还 D.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保 E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产
84、多项选择题 自然人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。
A.必须以书面方式订立借款合同 B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算 C.利率不得低于银行同类贷款利率 D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍 E.利息不得按复利计算
85、单项选择题 起重机械应当报废的标准是（）。
A.大修后才能达到安全技术标准的 B.无安全技术档案的 C.无齐全有效的安全保护装置的 D.超过制造厂家规定的使用年限的
86、单项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。
A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.半年
87、单项选择题 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，属于重大事故的是()。
A、造成1000万元以下直接经济损失的事故 B、造成10人以上30人以下死亡的事故 C、造成10人以上50人以下重伤的事故 D、造成100人以上重伤或者2亿元以上直接经济损失的事故
88、单项选择题 施工合同订立后，在尚未履行之前被确认为无效合同，以下法律责任承担方式中不得采用的是（）。
A.返回财产 B.恢复原状 C.赔偿损失 D.继续履行
89、单项选择题 以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是（）。
A.宣读有原告签字的起诉书 B.变更诉讼请求 C.进行和解 D.放弃诉讼请求
90、单项选择题 根据《工伤保险条例》的规定，职工的()情形不得认定为工伤。
A、患职业病的 B、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的 C、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 D、在下班途中，受到本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通事故伤害的
91、单项选择题 下列己经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）
A．《全国人民代表大会组织法》 B．《中华人民共和国国际法》 C．《中华人民共和国反垄断法》 D．《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》
92、单项选择题 按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日期间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是()。
A、2007年7月1日至8月1日期间诉讼时效中止 B、2007年12月31日起诉讼时效中止 C、2007年12月31日诉讼时效中断 D、2007年7月1日至8月1日期间诉讼时效中断
93、单项选择题 甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。
A.乙建筑公司 B.丙土方公司 C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同 D.甲房地产开发公司
94、单项选择题 下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是（）。
A.木工 B.钢筋工 C.瓦工 D.电工
95、多项选择题 根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是()。
A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位 B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位 C、甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业 D、甲不顾合同所约定不得转让债权的条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E、甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
96、单项选择题 当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后（）内提出。
A、六个月 B、一年 C、两年 D、四年
97、单项选择题 延付或者拒付租金的诉讼时效期为（）年。
A.1 B.2 C.4 D.20
98、单项选择题 下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是()。
A、推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力 B、概算定额不属于工程建设标准范围 C、违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果的，不属于违法行为 D、建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚
99、单项选择题 甲于2009年11月15日向乙保险公司投了一份伤害保险，保险金额为3万元。2010年3月16日，甲被丙驾车撞伤。对此，正确的处理方式是()。
A、乙保险公司给付甲保险金后取得代位求偿权 B、甲向乙保险公司请求给付保险金后，不能再向丙追偿 C、甲向法院起诉丙后，保险公司不再承担给付保险金的责任 D、甲可以向乙保险公司请求给付3万元保险金
100、单项选择题 依据《合同法》的规定，对于违约责任的归责，除另有规定者外，总体上实行()原则。
A.过错责任 B.严格责任 C.绝对责任 D.无过错责任
101、多项选择题 设计单位的安全责任包括（）。
A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计 B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议 C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查 D.依法对施工安全事故隐患进行处理 E.对设计成果承担责任
102、单项选择题 某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项。本工程项目于2007年8月15日通过竣工验收，同月22日交付发包人投入使用，承包人于同年9月5日向发包人提交竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于2008年4月28日向法院提起诉讼，则剩余结算款的应付时间为（）。
A.2007年8月15日 B.2007年8月22日 C.2007年9月5日 D.2008年4月28日
103、单项选择题 某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是（）。
A.按照原无效合同约定 B.参照原无效合同约定 C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式 D.不予结算
104、单项选择题 《建设工程安全生产管理条例》第22条规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于()，不得挪作他用。
A.改善施工环境和对有关人员进行安全教育 B.施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善 C.工程抢险预案的研究和有关用具的采买 D.工程建设救护设施的建设和救护用具的采买
105、多项选择题 施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有()。
A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的 B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的 C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施 D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 E.未按照节能设计进行施工的
106、多项选择题 属于行政处罚种类的是（）。
A.没收违法所得，没收非法财物 B.责令停产停业 C.拘役 D.行政拘留 E.吊销许可证
107、单项选择题 某工程项目完成施工拟进行竣工验收，按照《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程竣工验收必备条件的是（）。
A.有完整的技术档案和施工管理资料 B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件 C.有施工单位签署的工程保修书 D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
108、单项选择题 对在建工程项目执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是（）。
A.规划审查机关 B.施工图设计文件审查单位 C.建筑安全监督管理机构 D.工程质量监督机构
109、单项选择题 下列不属于《环境噪声污染防治法》规定的在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间产生环境噪声污染施工行为的是（）。
A.在业主支付赶工费情况下施工 B.征得周围居民同意后施工 C.城市供水主管线断裂修复施工 D.混凝土需要连续浇筑的施工
110、单项选择题 《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当（）向批准机关报告情况。
A.中止施工起1个月内 B.15日内 C.6个月内 D.及时
111、单项选择题 某工程项目，建 设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是()。
A.责令改正，并处以罚款 B.责令改正，可以处以罚款 C.责令停止施工，并处以罚款 D.责令停止施工，可以处以罚款
112、多项选择题 下列属于工程总承包方式的是（）。
A.设计-施工总承包（D-B. B.设计采购施工（EPC.\交钥匙总承包 C.采购-施工总承包（P-C. D.建设-转让总承包（B-T） E.设计-采购总承包（E-P）
113、单项选择题 甲公司因拟开发某住宅小区工程，向B市规划委员会申请办理《建设工程规划许可证》。B市规划委员会经审查认为：甲公司申报工程的建筑密度不符合城乡规划的要求，依法向甲公司做出不予行政许可的决定，则下列表述错误的是（）。
A.甲公司有权对不予行政许可的决定提出行政复议 B.甲公司有权对不予行政许可的决定直接提起行政诉讼 C.甲公司提出行政复议后对复议决定不服的，不能再提起行政诉讼 D.甲公司不服不予行政许可的决定，有权选择提起行政复议或行政诉讼
114、单项选择题 工程建设行业标准实施后，一般要()年复审1次。
A、3 B、5 C、7 D、10
115、多项选择题 根据《建筑法》第48条的规定，下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（）。
A.已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险 B.提前竣工的，保险责任自行终止 C.因延长工期的，保险责任自行延长 D.施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续 E.未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证
116、填空题 由分析过程中的某些经常原因造成的误差称为（）。
117、单项选择题 某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。
A.1小时内 B.24小时内 C.作业人员救出后1小时内 D.作业人员救出后24小时内
118、单项选择题 提出行政许可申请的法定方式不包括（）。
A.电子邮件 B.电话 C.传真 D.信函
119、单项选择题 以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。
A.抵押合同订立 B.抵押物登记 C.抵押物交付 D.抵押人作出表示
120、单项选择题 关于工程监理的说法，正确的是（）
A．监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B．工程监理单位可以分包监理业务 c．监理单位经建设单位同意可以转让监理业务 D．监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
121、单项选择题 公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起内提出？（）
A.15日 B.30日 C.3个月 D.6个月
122、单项选择题 某造纸厂污水、污染物排放严重超过国家规定排放标准，被环境保护主管部门责令限期治理。根据《水污染防治法》规定，限期治理最长不得超过（）。
A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年
123、单项选择题 某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件，仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见，本案中有关建设工程施工合同效力问题应（）裁决。
A.按首席仲裁员的意见作出 B.由人民法院审理 C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出 D.重新组成仲裁庭经评议后作出
124、单项选择题 甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件()。
A、移送二审法院裁决 B、按撤诉处理 C、按缺席判决 D、进入再审程序
125、单项选择题 因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定，乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《合同法》的规定，下列说法中，正确的是()。
A、乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任 B、乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任 C、乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任 D、乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任
126、单项选择题 某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。
A、10 B、4 C、16 D、12
127、单项选择题 在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是()。
A.施工单位可以不接受 B.建设单位的要求施工单位必须接受 C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受
128、单项选择题 关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法正确的是()。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款 B.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任 C.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，成败人应负责维修，并承担鉴定及维修费用 D.建筑企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准申请
129、单项选择题 经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，法院有权（）。
A.缺席判决 B.视为申请撤诉 C.驳回原告诉讼请求 D.拘传原告到庭
130、单项选择题 买卖合同区别于其他以行为、智力成果作为法律关系客体的合同的本质特征是()。
A、等价有偿 B、转移财产所有权 C、诺成性 D、双务性
131、单项选择题 有以下()情形的,股东大会应当在两个月内召开临时股东大会。
A.持公司股份5%以上的股东请求时 B.公司未弥补的亏损达股本总额1/4时 C.董事人数不足法定的人数或公司章程所定人数的1/3时 D.监事会提议召开时
132、单项选择题 下列有关规章说法正确的是（）
A.行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件 B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件 C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规 D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行
133、单项选择题 设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长()日。
A、30 B、45 C、60 D、90
134、单项选择题 有关建设工程赔偿损失限制的表述，不正确的是()。
A.如果损害是不可预见的，则违约方不应赔偿 B.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大 C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由合同双方按比例承担 D.赔偿损失不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的违反合同可能造成的损失
135、多项选择题 施工企业安全生产责任制的主要内容包括（）。
A.施工企业主要负责人的职责 B.施工企业安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的职责 C.建设工程项目安全生产领导小组的职责 D.专职安全生产管理人员的配备要求 E.政府行政人员工程安全生产检查责任制
136、单项选择题 关于工程监理的说法，正确的是()。
A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B.工程监理单位可以分包监理业务 C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务 D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
137、单项选择题 下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（）。
A.可以采用口头形式订立 B.属于格式合同 C.适用技术合同的相关规定 D.勘察设计合同属于建设工程合同
138、单项选择题 某跨海大桥项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是（）。
A.甲未通过资格预审 B.乙的投标文件逾期送达 C.丙的投标文件未按要求密封 D.丁的投标文件修改后又按时提交
139、单项选择题 负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。
A.国务院质量监督行政主管部门 B.国务院安全监督行政主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.公务员工商行政主管部门
140、多项选择题 某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（）。
A.女职工李某，距产假结束还有5天 B.会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈 C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家 D.材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家 E.材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行
141、单项选择题 某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()。
A、进行辩论 B、进行和解 C、提起反诉 D、提起上诉
142、多项选择题 首次申请或者增项申请建筑业企业资质，应当提交的材料有（）。
A.企业法人营业执照原件 B.企业章程 C.建筑业企业资质申请表及相应的电子文档 D.建筑业企业资质标准要求的非注册的专业技术人员的职称证书，身份证明及养老保险凭证 E.建筑业企业资质申请表中所列注册执业人员的身份证明、注册执业证书
143、多项选择题 某装饰公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是（）。
A.经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同 B.经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料 C.装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司 D.供货方只能向经贸公司主张付款 E.经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议
144、单项选择题 施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门 B.设计单位或监理单位 C.工程质量监督机构 D.建设单位或监理单位
145、单项选择题 法院审理行政案件不适用于（）
A.公开审理 B.开庭审理 C.两审终审制 D.调解
146、单项选择题 依据我国法律，当事人对()可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。
A.无权代理订立的合同 B.因重大误解订立的合同 C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同 D.包含造成对方人身伤害的免责条款的合同
147、多项选择题 《合同法》中规定可以使用于标的物提存的情形是（）。
A.债权人下落不明的 B.债权人拒绝受领的 C.债权人分立后，多个债权人主张债权的 D.债权人单方变更履行地的 E.债权数额争议的
148、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工企业资质等级证明 B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D.堆放、清除废弃物的措施 E.拆除施工组织方案
149、单项选择题 关于专利申请的说法，正确的是（）。
A．两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人 B．职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人 C．在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的 D．国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日
150、多项选择题 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）
A．工程竣工验收备案表 B．住宅使用说明书 C．工程竣工验收报告 D．施工单位签署的工程质量保修书 E．公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件
151、单项选择题 某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2008年6月1日。由于建设单位逾期未予以支付，故施工单位于2008年10月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为()。
A、2008年6月1日 B、2008年10月1日 C、2010年6月1日 D、2010年10月1日
152、单项选择题 建设工程施工合同签订后，发包人合同外园区市政附属工程委托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按（）市场价格履行。
A.订立合同时合同签订地 B.订立合同时合同履行地 C.履行合同时合同签订地 D.履行合同时合同履行地
153、单项选择题 不符合重点工程的施工现场消防安全职责的是()。
A、实行每月防火巡查，并建立巡查记录 B、确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作 C、建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理 D、对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练
154、单项选择题 关于集体合同的表述中，说法有误的是（）。
A.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门 B.依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力 C.劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效 D.用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得高于集体合同规定的标准
155、单项选择题 建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在()提出。
A、开庭审理前 B、法庭辩论前 C、法院判决前 D、举证期限内
156、多项选择题 下列属于行政处分情形的是（）。
A.停止侵害 B.记大过 C.罚金 D.责令停产停业 E.降级
157、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例），关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()
A．从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 B．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确 C．设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 D．勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
158、单项选择题 根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是()。
A.由于不可抗力致使合同不能履行 B.法定代表人变更 C.当事人一方发生合并、分立 D.当事人一方违约
159、名词解释 纪南城
160、单项选择题 运输合同中托运人的义务是（）。
A.告知的义务 B.提货验收的义务 C.货物毁损、灭失的赔偿义务 D.特殊情况下拒运的义务
161、单项选择题 在《招标投标法》规定的必须招标的工程建设项目范围内，项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中，必须进行招标的是（）。
A.勘察、设计服务单项合同估算价50万元以上 B.施工单项合同估算价达到160万元 C.重要货物采购单项合同估算价80万元 D.监理服务单项合同估算价30万元
162、单项选择题 某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。买房人可要求房产商返还（）万元。
A.20 B.32 C.36 D.40
163、单项选择题 按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取措施的是（）。
A.停止施工，配合保护现场 B.报告当地文物行政部门 C.进行发掘并移交发掘物品 D.发掘未结束前不得继续施工
164、单项选择题 下列关于保证金的说法正确的是（）。
A.履约保证金不得超过中标合同金额的2% B.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的10% C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还
165、单项选择题 建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是（）。
A.在施工合同中约定仲裁条款 B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议 C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议 D.双方订立书面仲裁协议
166、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，施工招标文件一般应包括的内容有()。
A、投标人须知 B、合同主要条款 C、技术标准 D、设计图纸 E、投标文件格式
167、多项选择题 甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证。关于在保证期间内发生债权、债务转让及保证责任的承担，下列说法正确的是（）。
A.甲转让其债权时，必须书面通知乙 B.乙转让其债务时，丙的保证依然有效 C.甲转让其债权后，丙应继续承担保证责任 D.乙经甲许可转让其债务时，经丙书面同意后，丙继续承担保证责任 E.合同权利义务转让的，丙不再承担保证责任
168、单项选择题 根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A．当事人住所地 B．调解协议履行地 C．调解组织所在地 D．调解协议签订地
169、单项选择题 甲公司是由乙公司、丙公司共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了丁分公司。丁分公司因重大经营失误出现巨额债务无力清偿，对该债务负有法定清偿义务的主体是（）。
A.甲公司 B.乙公司 C.丙公司 D.甲、乙、丙共同
170、单项选择题 根据《公司法》，公司法人成立日期是()之日。
A.公司营业执照签发 B.申请公司设立 C.工商管理机关批准 D.组织机构代码证签发
171、多项选择题 总承包单位要将所承包的施工工程进行分包，应当符合的条件有（）。
A.应当依法告知建设单位并取得认可 B.在总承包合同中规定分包的内容 C.在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意 D.应接受建设单位直接指定的分包人 E.应当在建设单位推荐的分包单位中选择
172、多项选择题 下列行政诉讼案件，应由中级人民法院管辖的一审案件是（）。
A.确认建筑构件为发明专利 B.确认卫生洁具为实用新型专利技术 C.确认设计方案的著作权 D.对北京市政府作出处理决定不服 E.对国务院安全监督管理委员会处理决定不服
173、多项选择题 下列解决民事纠纷的途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书的是（）。
A.诉讼 B.法院调解 C.和解 D.斡旋 E.仲裁
174、单项选择题 分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担方的说法，正确的是(）。
A.分包单位只对总承包单位负责 B.建设单位只能向给其造成报失的分包单位主张权利 C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
175、多项选择题 因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括（）。
A.通知对方 B.继续履行 C.赔偿损失 D.解除合同 E.提供相关证明
176、单项选择题 下列法律责任中，属于刑事处罚的是()。
A.处分 B.暂扣执照 C.恢复原状 D.罚金
177、多项选择题 关于联合体投标的说法，正确的是()。
A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B.中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任 C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系 D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围 E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同
178、单项选择题 某建设工程生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则该事故等级应定为（）
A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故
179、多项选择题 具体行政行为有下列（）情形的，行政复议机关有权决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法。
A.违反法定程序的 B.超越或者滥用职权的 C.具体行政行为明显不当的 D.适用依据不足的 E.主要事实不清证据不足的
180、单项选择题 根据《安全生产法》规定，二级总承包资质施工企业()。
A、应当建立应急救援组织 B、可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员 C、可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员 D、可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材
181、单项选择题 施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定（），告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。
A.应急预案 B.管理制度 C.评估体系 D.救助方案
182、单项选择题 根据2014年新修订的《行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，应当自知道或应当知道作出行政行为之日起（）内提出。法律另有规定的除外。
183、多项选择题 下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的是（）。
A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年 B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年 C.地面石材铺贴工程的保修期是2年 D.电气工程的保修期是2年 E.主体结构工程保修期为无限期
184、单项选择题 施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元/台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是（）。
A.厂家发出的要约失效 B.厂家要约撤销 C.施工单位同意订货的表示是承诺 D.厂家的要约仍然有效
185、单项选择题 总承包单位甲公司将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。根据《建筑法》的规定，下列关于分包行为的说法正确的是()。
A、甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案 B、建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同 C、乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责 D、建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证
186、单项选择题 下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是（）。
A.民事判决书 B.仲裁调解书 C.和解协议书 D.民事裁定书
187、单项选择题 建设工程施工总承包单位依法将部分专业工程分包给其他单位的，则（）。
A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责 B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责 C.分包单位应当按合同约定对其分包工程的质量向建设单位负责 D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
188、单项选择题 下列关于建筑材料检验的说法，正确的是()。
A、对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验 B、检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用 C、施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验 D、设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验
189、单项选择题 某施工企业于2004年4月1日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。
A.2006年4月1日 B.2007年4月1日 C.2008年4月1日 D.2009年4月1日
190、多项选择题 某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由（）共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。
A.总承包单位 B.监理单位 C.建设单位 D.分包单位 E.建筑设备厂
191、单项选择题 根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A.14 B.28 C.7 D.15
192、单项选择题 在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指（）。
A.被保险人 B.保险合同受益人 C.保险合同投保人 D.保险合同关系人
193、单项选择题 建筑施工企业负责人每月定期带班检查时间不少于其工作日的（）
A.20% B.25% C.50% D.80%
194、单项选择题 组织工程项目的竣工验收是（）法定权利和义务。
A.建设行政主管部门 B.建设单位 C.监理单位 D.总承包单位
195、单项选择题 《标准化法》规定，对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，可以制定()。
A、地方标准 B、企业标准 C、强制性标准 D、统一标准
196、单项选择题 对约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述中，说法正确的是()。
A.当事人只能约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法 B.约定的违约金低于造成的损失的，当事人不得请求人民法院或者仲裁机构予以增加 C.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少 D.当事人只能约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金
197、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应（）与招标人签订合同。
A.分别 B.共同 C.共同推选代表 D.资质等级高的单位
198、多项选择题 融资租赁合同中，承租人的主要义务包括()。
A、支付租金的义务 B、标的物的瑕疵 C、妥善保管和使用租赁物 D、向出卖人支付价金 E、租赁期限届满返还租赁物
199、单项选择题 某工程发包人于2001年11月25Ft收到承包商提交的竣工决算报告及完整的结算资料，并于2001年12月14日验收，但迟迟不交付工程尾款。承包商正准备向法院起诉，发包人向承包商表示将在2002年2月1日付款，但约定时间过后仍不付款。本例中，诉讼时效的截止日期应该是()。
A.2002年11月25日 B.2002年12月14日 C.2003年11月25日 D.2004年2月1日
200、单项选择题 甲是一级施工企业，乙是二级施工企业。它们组成联合体投标，参加了资格预审并获通过。后来他们决定吸收丙加入联合体，则下面说法正确的是()。
A、如果丙是一级施工企业，就不用征得招标人同意 B、如果丙也通过了资格预审，就不用征得招标人同意 C、如果丙是三级企业，就不能被吸收进来 D、不管丙属于哪种情况，都必须要征得招标人的同意
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库 来源:91考试网 91EXAm.org(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);" src="http://www.91exam.org/ewebeditor/uploadfile/2019/04/02/20190402155207853.png" align="center" style="font-size: 9pt;">
201、单项选择题 建造师初始注册者，自旗格证书签发之日熊提患注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
A.3年 B.6个月 C.1年 D.2年
202、单项选择题 某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由（）负责。
A.发包人 B.施工方 C.发包人和施工方共同 D.监理方
203、多项选择题 下列民事主体资格中属于法人的是（）。
A.某建筑公司 B.某建筑集团公司装饰分公司 C.某建筑业管理协会 D.某设计咨询公司海外市场部 E.某市消防局
204、多项选择题 下列情形导致要约失效的有()。
A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.要约人依法撤回要约 D.承诺期届满，受要约人未作出承诺 E.受要约人对要约的内容作出实质性变更
205、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。
A、自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B、自施工合同订立之曰起至施工合同履行完毕止 C、自实际施工之日起至竣工结算完毕止 D、自工程开工之日起至竣工验收合格止
206、单项选择题 下列犯罪的主体属于一般主体的是（）。
A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.工程重大安全事故罪 D.受贿罪
207、单项选择题 关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（）。
A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加 B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加 C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加 D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加
208、多项选择题 下列情形中，属于设计单位相关质量责任和义务的是（）。
A.按照工程建设强制性标准进行设计 B.组织建设工程质量事故分析，提出技术处理方案 C.向建设单位详细说明施工图设计文件 D.设计文件选用的建筑材料必须符合国家规定的标准 E.设计文件应符合国家规定设计深度，注明工程合理使用年限
209、多项选择题 根据《绿色施工导则》，水源利用中，应当优先采用（）。
A.地下水作为混凝土搅拌用水 B.市政自来水作为混凝土冲洗用水 C.中水搅拌 D.中水饮用 E.收集雨水养护
210、单项选择题 某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以()。
A、撤销案件 B、中止审理 C、终结审理 D、缺席判决
211、单项选择题 《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门接到书面申请后，应在()个工作日内进行核对。
A.5 B.7 C.10 D.15
212、单项选择题 工程量清单中的工程量乘以综合单价得到的是()费用。
A.工程项目 B.单项工程 C.单位工程 D.分部分项工程
213、单项选择题 工程招标代理机构未取得资格认定承担工程招标代理业务的，该工程招标无效，由()处一万元以上三万元以下的罚款。
A.招标工程所在地的建设行政主管部门 B.国务院建设行政主管部门 C.工程招标代理机构所在地建设行政主管部门 D.工程招标代理机构所在地县级以上人民政府
214、单项选择题 依法解决合同条款空缺的首选方法是（）。
A.协议补充 B.按交易习惯履行 C.按照合同有关条款履行 D.由债权人决定
215、单项选择题 关于和解的表述中，不正确的是()。
A、诉讼阶段的和解没有法律效力 B、当事人和解后，可以请求法院调解，制作调解书 C、双方当事人可以自行和解，这种和解在法院作出判决后，当事人仍可以进行 D、在执行过程中，一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行
216、单项选择题 某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。工程计划开工日期为4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为（）。
A.4月2日 B.4月10日 C.4月20日 D.发生损害之日
217、单项选择题 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）
A.电工 B.架子工 C.钢筋工 D.起重信号工
218、单项选择题 根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过（）个月。
A.6 B.7 C.10 D.12
219、多项选择题 甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000t某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。
A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约 C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺 E.水泥厂新报价属于新要约
220、单项选择题 甲建筑公司与建设单位签订了一份合同，合同中约定的合同价为950万元。后来，建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一个合同，合同价为800万元。则()。
A、后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据 B、后签订的合同属于无效的合同，应当以备案的原合同为结算依据 C、应当以两个合同的平均价作为结算依据 D、不以任何一个合同为准，应当重新协商签订合同
221、多项选择题 关于违约金条款的适用，下列说法正确的是()。
A、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 B、违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求继续履行 C、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款及定金条款 D、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款 E、约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减
222、单项选择题 施工企业的下列行为中属于资质不良行为的是（）。
A.以他人名义投标，骗取中标的 B.施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的 C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装，拆卸施工起重机械的 D.需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的
223、单项选择题 甲、乙、丙三个工程承包单位组成联合体进行投标，甲单位为一级资质，乙单位为二级资质，丙为三级资质，则联合体的资质等级应为（）。
A.特级 B.一级 C.二级 D.三级
224、单项选择题 生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是（）。
A.逃匿 B.瞒报 C.谎报 D.擅离职守
225、单项选择题 住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。安全专项施工方案的内容不包括（）
A.工程概况 B.编制依据 C.施工图预算 D.施工工艺技术
226、多项选择题 出卖人向买受人交付标的物的方式可以是()。
A、现实交付 B、迟延交付 C、简易交付 D、指示交付 E、占有改定
227、单项选择题 当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向（）申请执行。
A.申请人所在地的中级人民法院 B.被执行人所在地的基层人民法院 C.被执行财产所在地的中级人民法院 D.被执行人所在地的高级人民法院
228、单项选择题 某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的行为，下列说法中，正确的是()。
A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请 B.投标人购买招标文件，属要约行为 C.投标人参加现场考察，属要约行为 D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为
229、单项选择题 某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院()。
A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉 B、不予受理 C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会 D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理
230、单项选择题 根据《安全生产法》的规定，下列情形中，不属于生产经营单位主要负责人安全生产职责的是（）。
A.对涉及安全生产的事项进行审查批准或者验收 B.保证本单位安全生产投入的有效实施 C.及时如实报告生产安全事故 D.建立、健全本单位安全生产责任制
231、单项选择题 安全事故调查和处理具体办法的制定机关是（）。
A.国务院 B.国务院建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D.县级建设行政主管部门
232、单项选择题 不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规童或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录．
A．乡（镇） B．县 C．市 D．省
233、单项选择题 工伤职工()不停止享受工伤保险待遇。
A、拒绝治疗的 B、丧失享受待遇条件的 C、重新就业的 D、拒不接受劳动能力鉴定的
234、单项选择题 因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
A.建设行政主管机关 B.招标人或其委托的招标代理机构 C.原评标委员会 D.新组建的评标委员会
235、单项选择题 下列关于分包工程的范围说法正确的是（）。
A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程分包给他人 B.建筑工程总承包单位可以将部分工程分包给其他承包单位完成 C.承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人 D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工不必须由总承包单位自行完成
236、多项选择题 行政强制措施的种类包括（）。
A.冻结存款汇款 B.强制解除合同 C.查封场所设施或者财物 D.限制公民人身自由 E.扣押财物
237、多项选择题 下列情况中，不得撤销的要约包括()。
A.要约人确定了承诺期限 B.要约人明确表示要约不可撤销 C.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作 D.从要约的有关条款中可以推测出该要约不会撤销 E.撤销要约的通知在承诺通知发出之后到达受要约人
238、单项选择题 下列关于民事诉讼期间的表述，不正确的是（）。
A.当事人不服地方人民法院一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉 B.当事人不服地方人民法院一审裁定的，有权在裁定书送达之日起15日内提起上诉 C.适用简易程序的案件，应当在立案之日起3个月内审结 D.第一审普通程序案件，应当在立案之日起6个月内审结，有特殊情况可以延长
239、单项选择题 甲供货单位与乙采购单位于2009年3月1日订立水泥供应合同，约定水泥价格为370元/t，2010年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为10元/t。甲实际交货为201年6月1日。2010年5月1日水泥市场价格为380元/t，2010年6月1日水泥市场价格为390元/t，则乙最终应付总款为()元/t。
A、360 B、370 C、380 D、390
240、单项选择题 下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是()。
A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程 B.配备兼职安全生产管理人员 C.各分部分项工程有应急预案 D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训
241、单项选择题 某住宅楼建设过程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须专家进行论证、审查，则方案论证、审查工作由（）来组织。
A.建设单位 B.建设行政主管部门 C.施工单位 D.监理单位
242、单项选择题 下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是（）。
A.存有疑点的视听资料 B.与原件核对无异的复印件 C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 D.无正当理由未出庭作证的证人证言
243、单项选择题 甲公司欠乙公司100万元，同时甲公司对丙公司享有150万元到期债权，甲欠乙的债务已至清偿期但无力偿还，却又不积极向丙追索债权，对此，下列表述正确的是()。
A.乙可以要求丙向自己偿还100万元 B.乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还100万元 C.乙可以自己的名义要求丙向甲偿还150万元 D.乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还150万元
244、单项选择题 下列工程项目中，除（）以外都属于依法必须招标范围的项目。
A.成片开发的商品住房建设项目 B.民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目 C.利用国际援助建设的生态环保项目 D.全部使用国有企业自有资金建设的工业厂房
245、单项选择题 化工厂生产过程中产生水污染，被环保部门责令采取治理措施，同时应按照国家规定缴纳（），此款用于污染的防治。
A.罚金 B.罚款 C.排污费 D.超标准排污费
246、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。
A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 B.勘察文件应注明工程使用年限 C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计 D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责 E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定
247、单项选择题 某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。
A、施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任 B、供应商应向施工单位承担违约责任 C、供应商应向贸易公司承担违约责任 D、施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
248、多项选择题 按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）。
A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算 C.群体工程竣工结算 D.年度工程竣工结算 E.建设项目竣工总结算
249、单项选择题 施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）
A．施工企业负责人 B．专职安全员 C．一专职消防安全员 D．项目负责人
250、多项选择题 在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有()。
A、行政许可 B、行政裁决 C、行政处罚 D、行政处分 E、行政奖励
251、单项选择题 根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()。
A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列 B.建筑业企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别 C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级 D.房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级
252、单项选择题 安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场实施全过程监督。
A.施工单位负责项目管理的技术负责人 B.装、拆卸单位的专业技术人员 C.监理单位负责安全的工程师 D.出租单位生产管理人员
253、单项选择题 《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（）。
A.工程材料款 B.工程人员的报酬 C.工程管理费用 D.工程停工费用
254、单项选择题 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托设计单位或者（）提出设计方案。
A.其他设计单位 B.具有相应资质条件的设计单位 C.具有相应资质条件的监理单位 D.具有相应资质条件的装修施工企业
255、多项选择题 施工合同纠纷发生后，施工单位选取的诉讼代理人包括（）。
A.本单位其他工程的项目经理 B.执业律师 C.基层法律服务者 D.总经理的近亲属 E.本单位董事长
256、单项选择题 甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订《合作开发合同书》，其中约定了仲裁条款。以下可能导致原仲裁条款失效的情形是（）。
A.《合作开发合同书》无效 B.双方重新达成新的仲裁协议 C.《合作开发合同书》解除 D.双方就利益分配事宜达成补充协议
257、单项选择题 某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是（）。
A.②①③ B.①②③ C.②③① D.③②①
258、多项选择题 建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有（）。
A.主要负责人 B.安全管理人员 C.生产管理人员 D.项目负责人 E.生产作业人员
259、多项选择题 某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有()。
A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业 B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作 C、批准女工孙某只能休产假120d D、安排17岁的李某担任矿井安检员 E、安排15岁的周某担任仓库管理员
260、单项选择题 刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属于附加刑的是（）。
A.管制 B.罚金 C.没收财产 D.剥夺政治权利
261、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是（）。
A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明 B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式 C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明 D.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明
262、单项选择题 建设单位为工程项目办理质量监督手续应在（）。
A.领取工程规划许可证前 B.领取工程规划许可证时 C.领取施工许可证前 D.领取施工许可证后
263、多项选择题 下列情形能够引发合同之债的有（）
A．建设单位拖欠工程进度款 B．施工中偷工减料造成的损失 C．监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D．噪声污染使周边居民无法正常休息 E．建材供应商供应的建筑材料不合格
264、多项选择题 安全生产事故调查组履行职责包括()。
A、提交事故调查报告 B、认定事故的性质和事故责任 C、提出对事故责任者的处理决定 D、总结事故教训，提出防范和整改措施 E、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
265、单项选择题 主债权消灭，从属债权的状态应当是（）。
A.仍然有效 B.消灭 C.效力待定 D.成为新债权
266、单项选择题 下列施工作业人员的做法中，（）属于正当行使紧急避险权。
A.甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场 B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石有滑落，在加快作业后撤离了现场 C.丙发现危险后先采取了应急措施，无效后撤离了现场 D.丁发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝进入岗位作业
267、单项选择题 同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。
A.资质等级较高的 B.承担主要任务的 C.资质等级较低的 D.联合体牵头
268、单项选择题 对“总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任”的正确理解是（）。
A.建设单位只能向分包单位请求赔偿，不能向总承包单位请求赔偿 B.在总承包单位或分包单位赔偿前，均有权要求建设单位向另一方请求赔偿 C.在总承包单位或分包单位赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿 D.连带责任仅限于连带赔偿责任，不连带承担其他合同义务
269、多项选择题 施工项目负责人的安全生产责任包括（）
A.对建设工程项目的安全施工负责 B.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 C.及时、如实报告生产安全事故情况 D.确保安全生产费用的有效使用 E.组建安全生产领导小组
270、多项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）
A．依照企业破产法规定进行重整的 B．生产经营发生严重困难的 C．股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的 D．企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 E．因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
271、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。
A、违反法定程序颁发安全生产许可证的 B、超越法定职权颁发安全生产许可证的 C、对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的 D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
272、单项选择题 下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()。
A.《全国人民代表大会组织法》 B.《中华人民共和国国籍法》 C.《中华人民共和国反垄断法》 D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》
273、单项选择题 诉讼时效因提起诉讼，当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效期间()。
A.重新计算 B.暂停计算 C.继续计算 D.延迟六个月
274、单项选择题 下面有关劳动法中的说法中，错误的是（）。
A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作 B.不得安排怀孕7个月以上的女职工从事夜班工作 C.不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的工作 D.女职工生育不得少于90天的产假
275、单项选择题 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位代表组成，劳动争议仲裁委员会由（）担任
A．同级工会代表 B．用人单位代表 C．劳动行政部门代表 D．人民法院指定的人员
276、多项选择题 根据我国《合同法》规定，合同订立应当遵循（）。
A.合法原则 B.对等原则 C.快捷原则 D.公平原则 E.强制原则
277、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由（）负责上报事故。
A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位
278、单项选择题 建筑工程合同如果无效，一般应采取（）。
A.返还财产 B.赔偿损失 C.作价补偿 D.追缴财产，收归国有
279、多项选择题 下列单位中，属于建设工程竣工验收必须参加的单位是（）。
A.建设单位 B.勘察单位 C.设计单位 D.施工单位 E.政府工程质量监督机构
280、单项选择题 根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起（）内，依法申请人民法院强制执行。
A.15日 B.1个月 C.3个月 D.2年
281、单项选择题 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担
A．设备使用单位 B．具有相应资质的单位 C．设备出租单位 D．检验检测机构
282、单项选择题 对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。
A.建立大呢 B.责任方 C.建设单位 D.施工单位
283、多项选择题 投标人认为招标投标活动不符合法律规定，可以向有关行政监督部门投诉，对于行政监督部门的处理，下列说法正确的有（）。
A.行政监督部门应当自收到投诉之日起30个工作日内决定是否受理投诉 B.行政监督部门自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定 C.投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回 D.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况 E.行政监督部门的工作人员对监督检查过程中知悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密
284、多项选择题 关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。
A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门留档备案 B.超过一定规模的危险性较大的分部分工程施工时，施工企业负责人应到工程现场进行带班值班 C.工程出现险情时发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查 D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25% E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查
285、单项选择题 发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位负责人逃匿的，由（）强制执行。
A.建设单位 B.公安部门 C.人民法院 D.建设主管部门
286、单项选择题 下列关于开标的说法正确的是（）。
A.开标应该在招标文件中规定的时间、地点进行 B.投标人为2人以上的开标有效 C.投标人对开标有异议的应在开标后3日内提出 D.招标人在对投标人异议作出答复前，不得暂停招标投标程序
287、单项选择题 根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A.1 B.2 C.3 D.5
288、单项选择题 下列关于劳务派遣的说法中正确的是（）。
A.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可 B.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬 C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式 D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担
289、单项选择题 某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是（）。
A.此种情形属于承诺延误 B.此种情形属于承诺超期 C.该承诺必然无效 D.该承诺是否有效由双方协商决定
290、单项选择题 某施工企业于2010年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前l周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2010年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2010年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。
A、2010年3月5日 B、2010年3月12日 C、2010年3月20日 D、2010年4月10日
291、单项选择题 国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满（）个月，即行公布。
A.6 B.12 C.18 D.24
292、多项选择题 行政机关的行政行为的特征体现在()。
A、行政行为是执行法律的行为 B、行政行为具有一定的裁量性 C、行政行为以有偿为原则，以无偿为例外 D、行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性 E、行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出
293、单项选择题 建筑市场不良行为信息公布期限一般是()。
A.1个月至2年 B.2个月至1年 C.3个月至2年 D.6个月至3年
294、单项选择题 根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。
A．设计错误 B．原材料缺陷 C．不可预料的意外事故 D．工艺不完善
295、单项选择题 受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于（）。
A.投资总承包 B.施工总承包 C.分项总承包 D.工程总承包
296、单项选择题 在工程建设中，如果拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由()组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A、监理单位 B、设计单位 C、拟采用单位提请建设单位 D、拟采用单位提请监理单位
297、多项选择题 招标公告应当载明的内容包括（）
A.招标人的名称和地址 B.招标项目的性质 C.招标项目的数量 D.招标项目的质量要求 E.获取招标文件的办法
298、单项选择题 下列法律中，不属于民商法的是（）。
A.《合同法》 B.《劳动合同法》 C.《公司法》 D.《物权法》
299、多项选择题 下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是（）。
A.《北京市建筑市场管理条例》 B.《评标委员会和评标方法暂行规定》 C.《北京市建设工程造价管理办法》 D.《北京市建设工程招标投标管理条例》 E.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》
300、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.甲知道乙的该行为，却不予否认.那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().
A.效力待定 B.无效 C.有效 D.经过乙催告甲后生效
