1、单项选择题 施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30d。
A.招标文件发出日 B.投标文件截止日 C.中标 D.投标有效期
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、单项选择题 当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则（）。
A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿 B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担 C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担 D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿
3、单项选择题 以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中，错误的是（）。
A.合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权 B.专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一 C.仲裁以不公开审理为原则 D.仲裁裁决一经作出即发生法律效力，不能上诉
4、单项选择题 甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。
A、仲裁委员会 B、人民法院 C、人民政府 D、建设行政主管部门
5、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有()。
A.对施工质量负责 B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工 C.对建筑材料、设备等进行检验检测 D.建立健全施工质量检验制度 E.审查批准高大模板工程的专项施工方案
6、单项选择题 生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。
A.1 B.3 C.5 D.7
7、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是()。
A.施工总承包合同中有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成 B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位 D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
8、单项选择题 项目负责人的安全生产责任不包括()。
A.对建设工程项目的安全施工负责 B.确保安全生产费用的有效使用 C.落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程 D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案
9、多项选择题 某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以采取的纠纷解决措施包括（）。
A.对调解方案提出行政复议 B.根据合同约定提起仲裁 C.根据合同约定提起民事诉讼 D.与各方再次进行协商 E.提起行政诉讼
10、判断题 光屏读数装置在坐标镗床的坐标测量系统中只能将线纹尺的线距细分，以使其读数精度提高。
11、单项选择题 某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。
A.5 B.7 C.10 D.15
12、单项选择题 土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得（）的同意。
A.土地管理部门 B.城市规划行政主管部门 C.有批准权的人民政府 D.出让方和城市规划行政主管部门
13、单项选择题 建筑起重机械安装单位的安全职责是（）。
A.监督检查建筑起重机械的使用情况 B.审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案 C.编制拆装工程专项施工方案并由本单位技术负责人签字 D.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员
14、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。
A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门 B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位 C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门 D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
15、单项选择题 下列担保物权的说法中，正确的是（）。
A.只有不动产才可以抵押 B.质押物只能是动产 C.权利可以抵押 D.留置物只能是动产
16、单项选择题 下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。
A．仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致 B．当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 C．劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁 D．双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁
17、单项选择题 公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起内提出？（）
A.15日 B.30日 C.3个月 D.6个月
18、填空题 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合（）。
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库 来源:91考试网 91ExaM.orgcenter" style="font-size: 9pt;">
19、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工企业资质等级证明 B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D.堆放、清除废弃物的措施 E.拆除施工组织方案
20、多项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。
A.依照企业破产法规定进行重整的 B.生产经营发生严重困难的 C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的 D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
21、多项选择题 工程项目存在下列情形之一的，应当重新组织建筑节能工程验收（）。
A.验收执行标准不符合要求的 B.参加验收各方验收意见不一致的 C.未完成建筑节能工程设计内容的 D.节能材料未提供检测报告的 E.验收各方提出的问题未整改完毕的
22、单项选择题 仓储合同储存期间届满，存货人或者仓单持有人不提取仓储物的，保管人可以催告其在合理期限内提取，逾期不提取的，保管人可以()仓储物。
A、提存 B、拍卖 C、变卖 D、任意处置
23、单项选择题 行政复议机关应当自受理申请之日起（）内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。
A.30日 B.45日 C.60日 D.3个月
24、多项选择题 根据《建设网工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有
A．勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 B．勘察文件应注明工程使用年限 C．勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计 D．注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责 E．有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定
25、单项选择题 《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照()优先的原则实施。
A、减量化 B、无害化 C、产业化 D、资源化
26、多项选择题 关于违约金条款的适用，下列说法正确的是()。
A、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 B、违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求继续履行 C、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款及定金条款 D、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款 E、约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减
27、单项选择题 《建筑法》对为从事危险作业的职工办理意外伤害保险的要求是（）。
A.必须办理 B.应当办理 C.鼓励办理 D.不作要求
28、多项选择题 建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件是（）
A、工程竣工验收报告 B、施工组织设计方案 C、设计更记录 D、质量事故处理记录 B、施工单位签署的工程质量保修书
29、单项选择题 施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。
A、16 B、14 C、20 D、18
30、单项选择题 按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日期间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是()。
A、2007年7月1日至8月1日期间诉讼时效中止 B、2007年12月31日起诉讼时效中止 C、2007年12月31日诉讼时效中断 D、2007年7月1日至8月1日期间诉讼时效中断
31、多项选择题 某施工企业从事施工活动，但未取得安全生产许可证，因此可能承担的法律责任有（）。
A.民事责任 B.刑事责任 C.行政责任 D.违宪责任 E.国家赔偿责任
32、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）
A．终身不予注册 B．帛销执业资格证书，5年内不子注册 C．责令停止执业3年 D．责令停止执业1年
33、多项选择题 某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由（）共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。
A.总承包单位 B.监理单位 C.建设单位 D.分包单位 E.建筑设备厂
34、单项选择题 承揽合同的特征不包括()。
A、承揽人工作具有独立性 B、承揽合同是一种转移财产所有权的合同 C、承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的 D、承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作
35、单项选择题 下列关于转包的说法中，正确的是（）。
A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为 B.将分包工程再分包的，属于转包行为 C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为 D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为
36、单项选择题 某建筑施工企业，一年内发生两起安全生产事故，则企业（）应对企业安全生产全面负责。
A.法定代表人 B.总法律顾问 C.项目负责人 D.主要负责人
37、单项选择题 在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。
A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.建设主管部门
38、单项选择题 某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是()。
A、冻结 B、查封 C、拍卖 D、提存
39、单项选择题 特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月 B.10夭 C.15夭 D.2个月
40、单项选择题 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1 B.2 C.6 D.12
41、单项选择题 根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。
A.评标截止时间前 B.评标开始前 C.提交投标文件的截止时间前 D.投标有效期内
42、单项选择题 工程量清单中的工程量乘以综合单价得到的是()费用。
A.工程项目 B.单项工程 C.单位工程 D.分部分项工程
43、单项选择题 关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()。
A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件 B.保证工程质量的安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成 C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件 D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
44、单项选择题 在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为（）。
A.知情权 B.紧急避险权 C.拒绝权 D.建议权
45、单项选择题 关于安装工程一切险的保险期限，下列说法正确的是()。
A.试车考核期的保险责任期，系指断续累计时间 B.维修期应从实际完工验收或投入使用之日起算 C.维修期应从合同规定的竣工日起算 D.安装工程一切险的保险责任可以展延至为期三年的维修期满日
46、单项选择题 某建筑公司的项目经理6月8日向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在6月12日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是（）。
A.该项目经理收到该回复后合同生效 B.该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥厂商议 C.如果该项目经理想买水泥，合同即可成立 D.如果该项目经理承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂
47、单项选择题 以建筑机械设备抵押的，该抵押权自（）时设立。
A.抵押人做出意思表示 B.抵押合同生效 C.抵押物登记 D.抵押物交付
48、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应（）与招标人签订合同。
A.分别 B.共同 C.共同推选代表 D.资质等级高的单位
49、单项选择题 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后()内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。
A、15d B、28d C、30d D、42d
50、单项选择题 下列各项关系中，属于合同法调整范围的是（）。
A.企业内部管理关系 B.买卖关系 C.婚姻关系 D.行政管理关系
51、单项选择题 张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，准备申请注册。根据《注册建造师管理规定》等相关规定，张某申请注册的程序是（）。
A.可以直接申请注册 B.申请注册须一个相关单位认定 C.须持有资格证、学历证和身份证办理注册 D.须经过继续教育合格后方可办理注册
52、单项选择题 甲公司因拟开发某住宅小区工程，向B市规划委员会申请办理《建设工程规划许可证》。B市规划委员会经审查认为：甲公司申报工程的建筑密度不符合城乡规划的要求，依法向甲公司做出不予行政许可的决定，则下列表述错误的是（）。
A.甲公司有权对不予行政许可的决定提出行政复议 B.甲公司有权对不予行政许可的决定直接提起行政诉讼 C.甲公司提出行政复议后对复议决定不服的，不能再提起行政诉讼 D.甲公司不服不予行政许可的决定，有权选择提起行政复议或行政诉讼
53、单项选择题 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。
A.电工 B.架子工 C.钢筋工 D.起重信号工
54、单项选择题 不符合建设部《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》中提出的政策措施的是()。
A、明确建筑劳务分包制度的法律地位，建立预防和惩戒拖欠工资的长效机制 B、不得简化建筑劳务分包企业资质审批程序，要求多渠道建立和发展劳务分包企业 C、施工总承包、专业承包企业用工必须办理社会保险 D、建立农村富余劳动力向建筑劳务有序、有效的转化途径
55、单项选择题 关于工程分包的规定，下列说法正确的是（）。
A.分包工程发包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履约担保 B.分包工程承包人不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保 C.建筑工程总承包单位分包，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可 D.具备相应的资格条件的接受分包的人可以再次分包
56、多项选择题 关于借款合同权利和义务的说法，正确的有()。
A.贷款人不得预先在本金中扣除利息 B.借款人应当按照约定的用途使用借款 C.对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还 D.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保 E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产
57、单项选择题 经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，法院有权（）。
A.缺席判决 B.视为申请撤诉 C.驳回原告诉讼请求 D.拘传原告到庭
58、单项选择题 当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的（）原则。
A.平等 B.公平 C.自愿 D.诚实守信
59、单项选择题 下列选项中，()不符合《建设工程安全生产管理条例》关于起重机械和自升式架设设施安全管理的规定。
A.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担 B.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督 C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字 D.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，不得继续使用
60、单项选择题 A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有()。
A、A和C将联合体协议一并提交给了招标人 B、B加入由A和C组成的联合体并在截止日期征得了招标人的同意 C、C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件 D、A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金
61、单项选择题 甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万元。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当（）。
A.要求乙双倍返还定金300万元 B.要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元 C.要求乙双倍返还定金240万元 D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元
62、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律、法规错误的，可以判决（）
A.判决驳回上诉，维持原判 B.撤销原判 C.依法改判 D.判决变更
63、多项选择题 《节约能源法》规定，国家对固定资产项目实行（）制度，不符合强制性节能标准的项目，不得批准或核准建设。
A.节能核算 B.节能评估 C.节能审核 D.节能审查 E.节能评审
64、多项选择题 下列关于知识产权的相关陈述中，错误的是（）。
A.专利权的期限为20年，自申请日起计算 B.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算 C.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性 D.注册商标可以无数次提出续展申请 E.著作权权利内容的保护期受到严格年限限制
65、多项选择题 甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。
A.该约定属于有关相邻关系的约定 B.该约定属于土地承包合同 C.该约定属于地役权合同 D.没有进行登记不影响改约定的合同效力 E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行
66、多项选择题 对于建设工程保修义务的承担和维修的经济责任承担的处理原则的叙述中，正确的有()
A、施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任 B、由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔 C、因建筑材料、构(配)件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任；属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任 D、因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责 E、因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修并承担费用
67、单项选择题 关于项目经理的说法，正确的是（）。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权 B.施工项目可以设有项目经理 C.项目经理具有相对独立的法人资格 D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉
68、单项选择题 甲公司欠乙公司100万元，同时甲公司对丙公司享有150万元到期债权，甲欠乙的债务已至清偿期但无力偿还，却又不积极向丙追索债权，对此，下列表述正确的是()。
A.乙可以要求丙向自己偿还100万元 B.乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还100万元 C.乙可以自己的名义要求丙向甲偿还150万元 D.乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还150万元
69、单项选择题 经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定；乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日65元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《合同法》的规定，此分包合同()。
A、合法有效 B、因损害社会公共利益而无效 C、因显失公平而可撤销 D、因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效
70、单项选择题 下列关于联合共同承包的说法，不正确的是（）
A.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程可以由两个以上的承包单位联合共同承包 B.采用联合承包的方式，可以优势互补，增加中标机会，降低承包风险 C.共同承包的各方对承包合同的履行承担按份责任 D.应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
71、单项选择题 某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。买房人可要求房产商返还（）万元。
A.20 B.32 C.36 D.40
72、单项选择题 涉外仲裁的范围不包括涉外（）中发生纠纷的仲裁。
A.经济贸易 B.运输 C.婚姻 D.海事
73、单项选择题 关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。
A．仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B．仲裁审理案件应当公开进行 C．当事人可以协议仲裁不开庭审理 D．仲裁庭不能做出缺席裁决
74、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与跳撒供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给圣供应商，针对该笔款项说法正确的是（）
A.乙供应商因无过错，无需返还。 B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求 C.施工单位因剥叛辆拒然返还，顾可暂不向里措应商支付货款。 D．里供应商有权直接要求剥找应商给付该笔款项
75、单项选择题 建造师初始注册者，自旗格证书签发之日熊提患注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
A.3年 B.6个月 C.1年 D.2年
76、多项选择题 根据《立法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
A、部门规章 B、地方政府规章与部门规章 C、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 D、部门规章与地方性法规 E、地方性法规与地方政府规章
77、多项选择题 下列各项中，属于现金特点的有()。
A.风险小 B.收支频繁 C.流动极性强 D.普遍可以接受 E.最容易发生意外
78、单项选择题 国家专利主管机关依法授予专利申请人在一定期间内实施其发明创造的独占权，这项权利是指（）。
A.专利确认权 B.专利申请权 C.专利发明权 D.专利使用权
79、单项选择题 根据《公司法》，公司法人成立日期是()之日。
A.公司营业执照签发 B.申请公司设立 C.工商管理机关批准 D.组织机构代码证签发
80、单项选择题 不符合施工现场安全防护规定的情形是()。
A、施工单位对施工现场实行封闭围挡 B、阴雨天在未竣工的建筑物设置临时员工集体宿舍 C、在施工现场入口处设置安全警示标志 D、施工现场的办公区与作业区分开设置，并保持安全距离
81、单项选择题 下列对保证担保合同的理解中，错误的是（）。
A.保证合同的当事人包括：债权人、债务人、保证人 B.可以协议在最高额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同 C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同 D.保证的担保人只能是第三人
82、单项选择题 某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间（）。
A.停止执行 B.与法院协商处理执行与否 C.请求政府部门决定 D.不停止执行
83、单项选择题 根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，（）。
A.按照交付标的物时的价格计价 B.仍然按照合同签定时的价格计价 C.价格上涨时按原价格执行 D.价格下降时按新价格执行
84、多项选择题 下列情形能够引发合同之债的有（）
A．建设单位拖欠工程进度款 B．施工中偷工减料造成的损失 C．监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D．噪声污染使周边居民无法正常休息 E．建材供应商供应的建筑材料不合格
85、单项选择题 根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）
A．代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担 B．代理人可以超越代理权实施代理行为 C．被代理人对代理人的一切行为承担民事责任 D．代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
86、单项选择题 属于建筑市场施工单位资质不良行为认定标准的是()。
A.未按要求提供注册建造师信用档案信息的 B.将承包的工程转包或违法分包的 C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 D.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的
87、单项选择题 根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。
A.建设行政主管部门 B.招标代理机构 C.招标人 D.投标人推选的代表
88、单项选择题 某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是()。
A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任 B.应由总承包单位对建设单位承担责任 C.应由分包单位对建设单位承担责任 D.由建设单位自行承担责任
89、多项选择题 要约可以撤回。撤回要约的通知应当()到达受要约人，方为有效。
A.在要约到达受要约人之前 B.在要约到达后 C.发出要约前 D.包含在要约之中 E.与要约同时
90、多项选择题 下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围的有()。
A、应当由第三人负担的 B、在境外就医的 C、应当由公共卫生负担的 D、基本医疗保险诊疗项目的急诊费 E、符合基本医疗抢救的医疗费用
91、多项选择题 2007年3月，某建设单位与甲施工单位签订《施工合同》，约定由甲承建办公楼。接着甲又与乙施工单位签订一份《劳务分包合同》，约定由乙承包该办公楼的建设任务并承担所有责任。则下列说法错误的是（）。
A.《施工合同》、《劳务分包合同》均有效 B.《施工合同》、《劳务分包合同》均无效 C.《施工合同》有效，《劳务分包合同》无效 D.《施工合同》无效，《劳务分包合同》有效 E.《施工合同》、《劳务分包合同》有效与否，结合履行情况而定
92、单项选择题 在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()。
A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工 B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延 C、因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工 D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
93、单项选择题 以下属于建造师不予注册情形的是（）。
A.李某因聚众赌博被治安处罚予以拘留，正处拘留期间 B.范某申请注册时，已年满62周岁 C.何某因故意伤害，判处1年半有期徒刑，现正在缓刑期间 D.齐某2年前，曾因执业而被吊销注册证书
94、单项选择题 某建设工程施工合同签订于2008年3月2日，合同约定工程开、竣工日期分别为2008年3月10和2009年10月1日；后工程于2009年10月15日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。
A.2010年4月1日 B.2010年10月1日 C.2010年4月15日 D.2010年10月15日
95、单项选择题 根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是().
A.正在建造的建筑物 B.生产设备、原材料 C.交通运输工具 D.正在建造的船舶、航空器
96、单项选择题 按照代理权产生根据的不同，代理可以划分为()。
A.委托代理、法定代理和指定代理 B.一般代理和特别代理 C.单独代理和共同代理 D.本代理和再代理
97、单项选择题 根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案成为()
A.发明 B.实用新型 C.外观设计 D.设计方案
98、多项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商，则下列表述中正确的是（）。
A.施工单位与A材料上之间存在合同之债 B.A材料商与B材料商之间存在无因管理之债 C.施工单位与B材料商存在不当得利之债 D.A、B材料商之间不存在债的关系 E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债
99、单项选择题 自劳动能力鉴定结论作出之日起()后，工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。
A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、12个月
100、单项选择题 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担
A．设备使用单位 B．具有相应资质的单位 C．设备出租单位 D．检验检测机构
101、单项选择题 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）
102、单项选择题 评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是（）。
A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审 B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审 C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审 D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标
103、单项选择题 提出行政许可申请的法定方式不包括（）。
A.电子邮件 B.电话 C.传真 D.信函
104、多项选择题 下列关于建设工程保修义务的责任落实和损失赔偿的说法，正确的是（）
A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任 B.由于设计问题造成的质量缺陷，由设计单位负责维修 C.因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，由设计单位负责维修和赔偿 D.因建设单位（含监理单位）错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担 E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责
105、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。
A.施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位 C.未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E.分包单位将其承包的建设工程再分包
106、单项选择题 对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是（）。
A.时效期间为2个月 B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年 C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算 D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请
107、单项选择题 根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。
A.国务院环保部门 B.各级地方政府环保部门 C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门 D.大气污染排放总量控制区内的人民政府
108、单项选择题 在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是（）。
A.被告公司注册资本 B.原告公司注册资本 C.争议标的金额 D.双方签订的合同额
109、单项选择题 下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）。
A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用 C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项 D.建设单位为施工单位垫付了行政罚款
110、多项选择题 关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。
A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证 B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件 C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件 D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金 E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可
111、多项选择题 下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有().
A.在保险合同成立前，被保险人发生伤害 B.被保险人在施工现场外发生伤害 C.被保险入因过失而在工程作业中坠落受伤 D.被保险入在施工现场斗殴而发生伤害 E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤
112、单项选择题 根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。
A.已经取得安全生产许可证 B.办理了工程质量监督手续 C.有满足施工需要的施工图纸 D.已经取得规划许可证
113、多项选择题 根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有()。
A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织 B.有明确的被告 C.有具体的诉讼请求和理由 D.事实清楚，证据确实充分 E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
114、单项选择题 以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。
A.抵押合同订立 B.抵押物登记 C.抵押物交付 D.抵押人作出表示
115、多项选择题 根据《安全生产许可证条例》，国家对0实行安全生产许可制度。
A．矿山企业 B．建筑施工企业 C．日用化学品生产、经营、储存单位 D．危险化学品生产、经营、储存单位 E．烟花爆竹、民用爆破器材生产企业
116、单项选择题 某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。
A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人 B.抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人 C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人 D.全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人
117、多项选择题 人民法院或仲裁机构对专门性问题认为需要鉴定而没有法定鉴定部门的，由()鉴定。
A.人民法院指定的鉴定部门 B.仲裁机构指定的鉴定部门 C.依法成立的社会鉴定单位 D.政府鉴定机构 E.当事人选定的任何鉴定单位
118、单项选择题 施工图设计文件审查机构在进行审查时，应当审查()。
A、隔热技术与材料的内容 B、密闭技术的内容 C、节能设计的内容 D、空调制冷的内容
119、单项选择题 某投标人在编制投标文件的时候出现了不同的意见，以下观点正确的是()。
A、甲观点：由于投标文件中没有要求提交投标保证金，投标人就可以不予提交 B、乙观点：即使招标文件中没有要求提交投标保证金，投标人也要提交 C、丙观点：投标保证金的数额与投标报价相同 D、丁观点：投标保证金的数额与工程预付款相同
120、多项选择题 国有资产占主导地位的必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的方式的情形有（）。
A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择 B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 C.技术复杂，工程量大的项目 D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择 E.自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
121、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()。
A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C.依照当事人申请可停止公告 D.公告部门可自行决定是否停止公告
122、多项选择题 根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除劳动合同的有()。
A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖 B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保 D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员
123、多项选择题 下列合同中，属于无效合同的是（）。
A.总包单位将主体工程劳务部分全部分包 B.与发包人串通中标签订的合同 C.挂靠其他企业签订的施工合同 D.带资承包的施工合同 E.专业分包公司再次分包的合同
124、单项选择题 甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标则该联合体资质等级应为()。
A.一级 B.二级 C.三级 D.暂定级
125、单项选择题 下列未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，可以作为认定案件事实依据的是()。
A、违反法律任意性规定的 B、侵害他人合法权益的 C、使用窃听设备窃听的 D、侵犯他人隐私的
126、多项选择题 下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。
A.不同投标人的投标文件相互混装 B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件 D.不同投标人委托同一单位办理投标 E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标
127、单项选择题 根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A.1 B.2 C.3 D.5
128、单项选择题 乙公司向仲裁庭申请仲裁，甲公司接到仲裁庭的开庭通知后，不到庭又无正当理由，则仲裁庭可以()。
A、撤销案件 B、撤回申请 C、中止审理 D、缺席裁决
129、单项选择题 下列法律中，不属于民商法的是（）。
A.《合同法》 B.《劳动合同法》 C.《公司法》 D.《物权法》
130、多项选择题 对于中标通知书的法律效力下列说法不正确的是（）。
A.中标通知书就是正式合同 B.中标通知书是要约邀请 C.中标通知书是要约 D.中标通知书是承诺 E.中标通知书只是单方意思表示
131、多项选择题 某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是（）。
A.承诺分三次偿还 B.承诺近期偿还100万元 C.承诺由物业公司偿还 D.提供还款的银行担保函 E.承诺出售其名下房产来偿还
132、多项选择题 仓储合同的法律特征有（）。
A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件 B.仓储合同保管的对象必须是动产 C.不动产能作为仓储合同的保管对象 D.仓储合同是双务合同 E.仓储合同是有偿合同
133、单项选择题 某建设项目为政府投资建设，申请施工许可证的主体可以是（）。
A.施工单位 B.行政主管部门 C.建设项目的使用单位 D.政府部门
134、多项选择题 在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有()。
A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的 B.经追认的越权代理行为 C.委托书授权不明的代理行为 D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人 E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的
135、单项选择题 关干建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）.
A．发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 B．承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 C．凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人当应当承担责任 D．承包人的保修责任可以免除
136、单项选择题 甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是()。
A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权 B.甲拟单独将地役权转让给丁物业公司 C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙 D.甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁
137、多项选择题 工程建设法律关系由()等要素构成。
A.主体 B.客体 C.内容 D.事件 E.行为
138、多项选择题 在工程建设项目中，建设单位的安全责任包括（）。
A.编制安全技术措施的责任 B.统一协调总、分包单位安全生产的责任 C.对拆除工程进行备案的责任 D.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用的责任 E.需要进行爆破作业的办理报批手续的责任
139、单项选择题 以下招标范围内的各类工程建设项目的项目总投资额均在人民币3000万元以下，其中必须招标的是（）。
A.甲工程施工单项合同估算价为人民币150万元 B.乙工程重要货物采购单项合同估算价为人民币80万元 C.丙工程勘察、设计服务单项合同估算价为人民币80万元 D.丁工程监理服务单项合同估算价为人民币30万元
140、单项选择题 当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时,则另一方()。
A.不能选择适用定金条款 B.可以选择既适用定金条款又适用违约金条款 C.两条款者在无效，要求实际损害赔偿 D.只能选择适用其中之一
141、单项选择题 下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）。
A.技术人员缺乏经验 B.设计错误 C.工人疏忽 D.一般性盗窃和抢劫
142、单项选择题 某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（）。
A.建设单位应当向发证机关报告 B.应当报发证机关核验施工许可证 C.应当报发证机关申请延期 D.施工许可证已自行作废
143、多项选择题 甲公司开发某大型商贸楼项目，乙公司中标并签订施工总承包合同。施工中，乙公司将消防工程分包给丙公司，丙公司又将消防工程中的劳务作业违法分包给包工头秦某，导致消防工程出现质量问题。甲公司可以将（）提起诉讼。
A.乙公司列为被告 B.乙公司和丙公司列为共同被告 C.乙公司和秦某列为共同被告 D.乙公司、丙公司和秦某列为共同被告 E.丙公司的法定代表人和秦某列为共同被告
144、多项选择题 施工单位应当对（）进行安全生产教育培训。
A.现场的作业人员 B.新录用的作业人员 C.使用新设备时的作业人员 D.使用新材料时的作业人员 E.重要岗位的作业人员
145、单项选择题 关于人民调解的说法，正确的是()。
A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织 B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力 C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉
146、单项选择题 发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当（）。
A.不予受理 B.依法受理 C.撤销裁决书 D.重新审理并作出判决
147、单项选择题 由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。[2009年度考试真题]
A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
148、单项选择题 《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和什么？（）
A.行政强制许可 B.行政赔偿 C.行政强制执行 D.行政处罚
149、单项选择题 某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。
A.高级人民法院 B.最高人民法院 C.中级人民法院 D.该基层法院院长
150、单项选择题 某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。
A、施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任 B、供应商应向施工单位承担违约责任 C、供应商应向贸易公司承担违约责任 D、施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
151、单项选择题 甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订《合作开发合同书》，其中约定了仲裁条款。以下可能导致原仲裁条款失效的情形是（）。
A.《合作开发合同书》无效 B.双方重新达成新的仲裁协议 C.《合作开发合同书》解除 D.双方就利益分配事宜达成补充协议
152、单项选择题 关于行政行为特征的说法，错误的是（）
A．行政行为的主体是法定的 B．实施行政行为具有单方意志性 C．行政行为多属干无常行为 D．行政行为具有不可熬晕性
153、单项选择题 未经（）的证据，不能作为认定案件事实的依据。
A.鉴定 B.质证 C.对方当事人认可 D.公证
154、多项选择题 施工企业安全生产管理的责任有()。
A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 B.对所承担建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录 C.如实、及时报告生产安全事故 D.办理施工许可证或开工报告时应当报送安全施工措施 E.施工单位应当根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患
155、问答题 合同的法律特征
156、单项选择题 根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。
A．设计错误 B．原材料缺陷 C．不可预料的意外事故 D．工艺不完善
157、单项选择题 发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因承包人投标报价时出现少算、漏项等情形导致亏损，承包人请求进行造价鉴定据实结算的，则人民法院对承包人的请求应（）。
A.予以支持 B.不予支持 C.征求发包人意见 D.要求承包人提供证据
158、单项选择题 下列关于建筑材料检验的说法，正确的是()。
A、对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验 B、检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用 C、施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验 D、设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验
159、单项选择题 不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。
A.乡（镇） B.县 C.市 D.省
160、多项选择题 《合同法》中规定可以使用于标的物提存的情形是（）。
A.债权人下落不明的 B.债权人拒绝受领的 C.债权人分立后，多个债权人主张债权的 D.债权人单方变更履行地的 E.债权数额争议的
161、多项选择题 当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。
A.第一次开庭时 B.提交答辩状期时 C.被告收到起诉状副本之日起15日内 D.法庭辩论终结前 E.第一审判决作出前
162、单项选择题 一般来说，在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自（）起转移给买受人。
A.合同生效时 B.合同订立时 C.标的物交付时 D.合同履行时
163、单项选择题 某造纸厂污水、污染物排放严重超过国家规定排放标准，被环境保护主管部门责令限期治理。根据《水污染防治法》规定，限期治理最长不得超过（）。
A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年
164、单项选择题 建设工程安全专项方案应当由（）组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。
A.施工单位技术部门 B.施工企业项目经理 C.总监理工程师 D.勘察、设计单位
165、单项选择题 关于中标通知书的法律效力，下列说法正确的是（）。
A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.合同书
166、多项选择题 下列有关违约责任的形式有（）。
A.继续履行 B.采取补救措施 C.赔偿损失 D.支付定金 E.没收财产或抵押物
167、单项选择题 下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()。
A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书 B.由行政主管部门主持达成的调解书 C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书 D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
168、单项选择题 以下关于建设工程领域的民事纠纷表述正确的是（）。
A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷 B.发包人和承包人因建设工程质量产生的纠纷属于民事纠纷 C.建设行政主管机关与建设工程施工单位之间不会发生民事纠纷 D.建设工程民事纠纷中发包人与承包人在民事诉讼中的权利不平等
169、多项选择题 施工作业人员应当享有的主要安全生产权利包括（）。
A.知情权 B.建议权 C.拒绝违章指挥权 D.休息权 E.获得奖励权
170、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（）监督管理．
A．企业 B．政府 C．社会 D．行业
171、单项选择题 甲、乙双方于2013年4月1日签订的合同中约定：当某种条件成就时当事人一方即可通知对方合同终止。这种合同属于（）。
A.附解除条件的合同 B.附生效条件的合同 C.附成就条件的合同 D.附期限条件的合同
172、单项选择题 中标通知书是受要约人向要约人发出的（）
173、多项选择题 某装饰公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是（）。
A.经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同 B.经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料 C.装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司 D.供货方只能向经贸公司主张付款 E.经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议
174、单项选择题 建筑工程一切险的被保险人不包括（）。
A.批准机构 B.总承包商 C.业主 D.分包商
175、单项选择题 根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日．
A．公司营业执照签发 B．申请公司设立 C．工商管理机关批准 D．组织机构代码证签发
176、单项选择题 某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。
A、有效 B、效力待定 C、可变更、可撤销 D、无效
177、多项选择题 不得抵押的财产包括（）。
A.集体土地所有权 B.社会团体的教育设施 C.有争议的财产 D.被查封、扣押、监管的财产 E.抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山土地使用权
178、单项选择题 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。
A．抢修 B．抢险 C．抢工期 D．生产工艺要求必须连续
179、单项选择题 2008年7月甲本科毕业，乙研究生班毕业，二人同时从事施工管理工作。二人于2011年9月报考建造师，则（）。
A.二人均有资格报考 B.乙可以报考，甲不可以 C.二人均不可以报考 D.甲可以报考，乙不可以
180、多项选择题 根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。
A、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 B、建设单位直接与专业施工单位签订的合同 C、承包人将其承包的X-程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同 E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同
181、多项选择题 融资租赁合同中，承租人的主要义务包括()。
A、支付租金的义务 B、标的物的瑕疵 C、妥善保管和使用租赁物 D、向出卖人支付价金 E、租赁期限届满返还租赁物
182、单项选择题 某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。
A、招标文件及收费都不退回 B、退回招标文件，收费不退回 C、不退回招标文件，收费退回 D、招标文件及收费分别退回
183、单项选择题 某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低为（）万元。
A.10 B.20 C.30 D.50
184、单项选择题 职工培训合格上岗率最低为（）%。
A.60 B.80 C.90 D.100
185、单项选择题 属于典型的提供劳务合同的是()。
A、委托合同 B、买卖合同 C、租赁合同 D、借款合同
186、单项选择题 &nbs www.91exAm.orgp;施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。
A.6月1日 B.8月30日 C.10月8日 D.10月20日
187、单项选择题 抵押权、质权、留置权都属于（）。
A.所有权 B.自物权 C.担保物权 D.用益物权
188、多项选择题 某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（）。
A.女职工李某，距产假结束还有5天 B.会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈 C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家 D.材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家 E.材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行
189、单项选择题 受要约人向要约人发出了同意签约的承诺，但由于邮递原因承诺书超过期限到达乙公司，则该承诺属于（）。
A.承诺超期，该承诺无效 B.承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定 C.承诺延误，该承诺无效 D.承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定
190、单项选择题 关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。
A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包 B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 C.共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任 D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任
191、单项选择题 属于国家所有的可移动文物是()。
A、中国境内出土的文物 B、古文化遗址 C、古墓葬 D、石刻、壁画
192、单项选择题 某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由（）承担。
A.施工单位 B.建设单位 C.产权单位 D.档案管理部门
193、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该爆证合同的说法，正确的有（）
A．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 B．丙的保证方式为连带责任保证 C．保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内 D．甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任 E．甲在保证期间未要求丙勇担保证责任，则丙免除保证责任
194、多项选择题 某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。
A、应急救援人员 B、单位主要负责人 C、从业人员 D、安全生产管理人员 E、特种作业人员
195、单项选择题 以下关于民事诉讼证据的正确表述是（）。
A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件 B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用 C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证 D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
196、多项选择题 根据《合同法》的相关规定，债务人不履行合同义务，债权人可以行使留置权的合同包括（）。
A.保管合同 B.租赁合同 C.加工承揽合同 D.建设工程施工合同 E.运输合同
197、单项选择题 施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由（）承担。
A.业主 B.施工单位 C.监理单位 D.业主和监理单位共同
198、多项选择题 租赁合同根据租赁标的物不同，可分为()。
A、动产租赁 B、不动产租赁 C、定期租赁 D、不定期租赁 E、融资租赁
199、单项选择题 关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。
A．省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布 B．省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告 C．较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布 D．自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会予以公布
200、单项选择题 某施工企业为了支付农民工工资，擅自将租赁的脚手架钢管卖与王某，则下列关于该转让合同效力的表述中，正确的是（）。
A.合同有效 B.合同无效 C.出租方追认则合同生效 D.钢管实际交付后，合同生效
201、单项选择题 有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，应当立即()。
A、组织事故调查组进行调查 B、对有关失职渎职行为的进行追究法律责任 C、赶到事故现场，组织事故抢救 D、总结事故教训，提出整改措施
202、单项选择题 某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。
A.项目经理 B.项目技术负责人 C.监理工程师 D.建设单位驻工地代表
203、多项选择题 以下关于安全生产的说法中，正确的有（）。
A.涉及生命安全的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门批准执行 B.储存有毒化学制剂的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内 C.某技术员未经安全生产教育和生产培训合格，不得上岗作业 D.施工企业必须为从业人员办理工伤保险 E.现场的安全员必须具备相应的安全生产知识和管理能力
204、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有()
A．编制施工安全生产规童制度和操作资料 B．向施工单位提供准确的地下管线资料 C．对拆除工程进行备案 D．保证设计文件符合工程建设强帘胜标准 E．为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险
205、单项选择题 关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。
A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关 D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任
206、单项选择题 当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向（）申请执行。
A.申请人所在地的中级人民法院 B.被执行人所在地的基层人民法院 C.被执行财产所在地的中级人民法院 D.被执行人所在地的高级人民法院
207、多项选择题 下列关于依法必须招标的项目的施工招标资格审查的说法中，正确的有（）。
A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日 B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当由评标委员会审查资格预审申请文件 C.除招标文件另有规定外，进行资格预审的，一般不再进行资格后审 D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标 E.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查
208、单项选择题 下列情形中应当进行重新招标的是（）。
A.仅有3个投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点 B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议 C.通过资格预审的申请人少于3个 D.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的
209、单项选择题 民事责任的承担方式中不包括()。
A.恢复原状 B.消除危险 C.赔礼道歉 D.没收财产
210、多项选择题 注册建造师依法享有的权利包括（）
A.获得相应劳动报酬 B.保管和使用本人注册证书、职来印章 C.接受继续教育 D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖职业印章 E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密。
211、多项选择题 根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。
A、当事人一方发生合并、分立 B、由于不可抗力致使合同不能履行 C、作为当事人一方的公民死亡 D、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 E、法定代表人变更
212、单项选择题 建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当（）投入使用。
A.在主体工程竣工验收后10日内 B.在主体工程竣工验收后15日内 C.与主体工程同时投产使用 D.自建设项目试生产之日起3个月内
213、单项选择题 以下属于国家不承担赔偿责任的法定情形的是（）。
A.违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的 B.某城管局工作人员在执法过程中殴打路边摊贩致其重伤的 C.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的 D.某工商局工作人员在商场购买个人生活用品时将售货员打伤的
214、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括( )。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B.已签署的工程结算文件 C.完整的技术档案盒施工管理资料 D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
215、单项选择题 分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担方的说法，正确的是(）。
A.分包单位只对总承包单位负责 B.建设单位只能向给其造成报失的分包单位主张权利 C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
216、单项选择题 订立时并非有效，被追认后有效的合同为()。
A.效力待定合同 B.可撤销合同 C.无效合同 D.可变更合同
217、多项选择题 下列属于行政机关的行政行为特征的有（）。
A.行政主体未事先征得行政相对方同意，不能单方实施行政行为 B.行政行为是执行法律的行为 C.行政行为以国家强制力保障实施，具有强制性 D.行政行为以无偿为原则，以有偿为例外 E.行政行为不具有裁量性
218、单项选择题 租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，（）。
A.合同不成立 B.合同无效 C.不得对抗善意的第三人 D.视为不定期租赁
219、单项选择题 超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失（）。
A.实体权利 B.起诉权 C.胜诉权 D.上诉权
220、单项选择题 建筑施工企业的总经理应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
A.县级以上人民政府 B.有关主管部门 C.安全生产管理部门 D.建设行政管理部门
221、单项选择题 某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是（）。
A.直接修改设计 B.要求设计单位修改 C.报告建设单位提出修改建议 D.报告工程建设行政主管部门要求修改
222、单项选择题 某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。
A、2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产 B、2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产 C、2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院 D、2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
223、单项选择题 下面有关劳动法中的说法中，错误的是（）。
A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作 B.不得安排怀孕7个月以上的女职工从事夜班工作 C.不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的工作 D.女职工生育不得少于90天的产假
224、多项选择题 仓储合同的特征有（）。
A.标的物必须为动产 B.保管人必须是仓库营业人 C.仓储合同是有偿合同 D.仓储合同为诺成合同 E.仓单是物权凭证
225、多项选择题 工程项目验收存在()问题，应重新组织建筑节能工程验收的情形有。
A、未完成建筑节能工程设计内容的 B、参加验收人员不具备相应资格的 C、参加验收各方主体验收意见不一致的 D、验收程序和执行标准不符合要求的 E、各方提出的问题未整改完毕的
226、单项选择题 某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政复议。
A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书 B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款 C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材 D.由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改
227、单项选择题 设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及()的在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
A.特殊设计部位 B.施工安全的重点部位和环节 C.关键施工部位 D.有施工难度的施工部分
228、单项选择题 下列属于行政法规的是（）
A.《物权法》 B.《北京市建筑市场管理条例》 C.《招标公告发布暂行办法》 D.《建设工程质量管理条例》
229、单项选择题 张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。
A、6月1日 B、6月16日 C、7月2日 D、7月16日
230、单项选择题 某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场吊装作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（）。
A.所有权 B.白物权 C.用益物权 D.担保物权
231、多项选择题 在注册有效期内，注册建造师申请变更注册的，应当提交的材料有（）。
A.注册建造师变更注册申请表 B.注册证书和执业印章 C.申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件 D.工作调动证明 E.资格证书、学历证书和身份证明复印件
232、多项选择题 诉讼管辖分为()。
A.级别管辖 B.地域管辖 C.法定管辖 D.指定管辖 E.移送管辖
233、单项选择题 某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。
A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系 B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同 C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同 D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资
234、单项选择题 下列属于保证方式的是（）。 来源:91考试网
A.一般保证 B.特殊保证 C.专项保证 D.综合保证
235、单项选择题 对生产安全事故发生单位主要负责人所处罚款的上限，是其一年年收入的（）。
A.40% B.50% C.80% D.100%
236、多项选择题 下列建设单位的安全责任有（）。
A.办理临时占用规划批准范围以外场地的手续 B.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线 C.提出保障施工作业人员安全的措施建议 D.对安全技术措施进行审查 E.保障安全施工所需投入
237、单项选择题 下列关于安全生产的说法，错误的是（）
A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施 B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价 C.安全设施投入属于预算外工程建设资金 D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
238、单项选择题 甲取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程施工单位，其申请注册，以下说法中正确的是（）。
A.应当自己向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请 B.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请 C.应当自己向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请 D.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请
239、多项选择题 根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。
A.发明 B.计算机软件 C.实用新型 D.商品商标 E.外观设计
240、单项选择题 项目经理部行为的法律后果由()承担。
A、企业法人 B、项目经理 C、监理工程师 D、主要项目负责人
241、多项选择题 安装工程一切险的保险标的一般包括()。
A.安装的机器及安装费 B.安装单位施工人员的人身安全 C.附带投保的土木建筑工程项目 D.与安装工程相关的第三人的损失 E.安装工程使用的承包人的机器、设备
242、多项选择题 授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为（）。
A.新颖性 B.创造性 C.美观性 D.实用性 E.适用性
243、多项选择题 某建筑公司根据施工需要，委托加工厂加工构件，后由于意外情况，建筑公司通知加工厂取消合同；加工厂认为自己已经完成了60%的工作，应当继续履行合同；则下列说法中正确的是（）。
A.建筑公司取消合同属于违约行为 B.已完工作量超过一半，应当继续履行合同 C.建筑公司有权取消合同 D.加工厂不得要求继续履行 E.建筑公司应赔偿加工厂损失
244、单项选择题 以下关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序正确的是（）。
A.核对当事人-举证质证-法庭调查-法庭辩论-宣判 B.核对当事人-法庭调查-法庭辩论-举证质证-宣判 C.法庭调查-核对当事人-举证质证-法庭辩论-宣判 D.核对当事人-法庭调查-举证质证-法庭辩论-宣判
245、单项选择题 关于表见代理的错误说法是()。
A.表见代理的行为人没有代理权 B.表见代理是无效代理 C.表见代理在本质上属于无权代理 D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
246、多项选择题 关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有（）。
A.不符合强制性节能标准要求的项目，依法审批的机关不得批准建设 B.建设单位组织竣工验收，对民用建筑不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收报告 C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准 D.施工图设计文件经审查不符合建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 E.监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当及时报告建设单位
247、多项选择题 关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）。
A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业承包 B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包 C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽 D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成 E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程
248、单项选择题 关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。
A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人 C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生 D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债
249、多项选择题 按照《行政许可法》规定，在地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章中不得设定的行政许可包括（）。
A.确定公民资格的许可 B.确定法人资质的许可 C.限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务 D.不动产登记制度的许可 E.限制其他地区的商品进入本地区市场
250、单项选择题 以房屋建筑工程施工总承包企业为例，按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定：()。
A、特级企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上 B、特级企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上 C、特级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上 D、特级企业注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元以上
251、单项选择题 关于仲裁协议的内容，下列选项中依法属于有效仲裁协议的是（）。
A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致 B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁 D.双方履行本合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁
252、单项选择题 生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是（）。
A.逃匿 B.瞒报 C.谎报 D.擅离职守
253、单项选择题 某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。
A、建设单位维修并承担维修费用 B、施工单位维修并承担维修费用 C、施工单位维修，设计单位承担维修费用 D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
254、单项选择题 刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属于附加刑的是（）。
A.管制 B.罚金 C.没收财产 D.剥夺政治权利
255、多项选择题 甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证。关于在保证期间内发生债权、债务转让及保证责任的承担，下列说法正确的是（）。
A.甲转让其债权时，必须书面通知乙 B.乙转让其债务时，丙的保证依然有效 C.甲转让其债权后，丙应继续承担保证责任 D.乙经甲许可转让其债务时，经丙书面同意后，丙继续承担保证责任 E.合同权利义务转让的，丙不再承担保证责任
256、单项选择题 下列是有关注册建造师应当履行义务的表述，不正确的是()。
A、保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等机密 B、对侵犯本****利的行为进行申述 C、遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德 D、接受继续教育，努力提高执业水准
257、多项选择题 按照我国对标准的划分，标准可分为强制性标准和推荐性标准。下列标准中可制定强制性标准的是（）。
A.国家标准 B.行业标准 C.协会标准 D.地方标准 E.企业标准
258、单项选择题 某建设工程于2010年3月1日开工，由于设计图纸变更，工程于同年3月18日暂停施工。根据《建筑法》规定，建设单位最迟应当于（）前向施工许可证的发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.2010年4月1日 B.2010年4月17日 C.2010年6月17日 D.2011年3月17日
259、单项选择题 《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门接到书面申请后，应在()个工作日内进行核对。
260、多项选择题 著作权中包括的人身权是指（）。
A.许可使用权 B.使用权 C.转让权 D.修改权 E.保护作品完整权
261、多项选择题 施工合同纠纷发生后，施工单位选取的诉讼代理人包括（）。
A.本单位其他工程的项目经理 B.执业律师 C.基层法律服务者 D.总经理的近亲属 E.本单位董事长
262、单项选择题 发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，保留()左右的质量保证(保修)金，待工程交付使用1年质保期到期后清算(合同另有约定的，从其约定)，质保期内如有返修，发生费用应在质量保证(保修)金内扣除。
A、1% B、5% C、10% D、20%
263、单项选择题 同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。
A.资质等级较高的 B.承担主要任务的 C.资质等级较低的 D.联合体牵头
264、多项选择题 一级建造师应具备()等执业技术能力。
A.丰富的施工管理实践经验和资历 B.一定的施工组织能力 C.一定的工程管理理论水平 D.丰富的施工管理专业知识 E.接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平
265、单项选择题 根据《中华人民共和国民事诉讼法》，关于证据保全的方法，下列说法错误的是()。
A.向证人进行询问调查，记录证人证言 B.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制 C.对证据进行鉴定或者勘验 D.获取的证据材料，可由当事人保管
266、单项选择题 甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议。甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。
A、对该诉讼请求予以支持 B、对该诉讼请求不予支持 C、对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持 D、对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持
267、单项选择题 建设单位办理工程质量监督手续，无需提供的文件和资料是()。
A、工程规划许可证 B、设计单位资质等级证书 C、工程勘察设计文件 D、施工单位营业执照
268、单项选择题 出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()
A.简易交付 B.占有诀定 C.指示交付 D.拟制交付
269、单项选择题 在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。
A、由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理 B、对施工单位支付垫资利息的请求不予支持 C、应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 D、应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息
270、单项选择题 某建筑施工单位租赁一塔吊吊装使用，经组织有关单位验收合格，施工单位应在验收合格之日起（）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A.5日 B.10日 C.20日 D.30日
271、单项选择题 专利法保护的对象不包括（）
A.工程设计图 B.实用新型 C.发明 D.外观设计
272、单项选择题 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
A.补充责任 B.共同责任 C.按份责任 D.连带责任
273、单项选择题 关于分包单位再分包，下列说法正确的是（）。
A.分包单位不可将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包 B.分包单位不得将其承包的工程再分包 C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件 D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人
274、单项选择题 甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为()合同。
A、无效 B、可变更、可撤销 C、有效 D、效力待定
275、单项选择题 我国《担保法》规定的合同担保方式有（）。
A.留置 B.保留金 C.预付款 D.暂定金
276、单项选择题 关于投标联合体资格条件的说法，正确的是()。
A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可 B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可 C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件 D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级
277、单项选择题 根据我国《物权法》关于设立建设用地使用权的相关规定，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，不能采取（）方式出让。
A.招标 B.拍卖 C.协议 D.挂牌
278、单项选择题 以下法律规范性文件中，不属于我国法律体系中宪法相关法的是（）。
A.《国籍法》 B.《地方各级人民代表大会选举法》 C.《民族区域自治法》 D.《政府采购法》
279、单项选择题 如果承诺期限届满，受要约人未作出承诺的，则（）。
A.要约延期 B.要约中止 C.要约失效 D.要约效力待定
280、单项选择题 某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（）。
A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更 B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案 C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据 D.该补充协议应当作为工程款结算的依据
281、多项选择题 有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。
A.选定的仲裁委员会 B.仲裁事项 C.仲裁地点 D.选定的仲裁员 E.请求仲裁的意思表示
282、单项选择题 关于工程监理的说法，正确的是()。
A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B.工程监理单位可以分包监理业务 C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务 D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
283、单项选择题 对于受要约人延误的承诺，该承诺（）。
A.有效 B.无效 C.要约人未作任何表示则有效 D.要约人虽表示接受也无效
284、单项选择题 甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是（）。
A.该委托代理行为合法 B.该代理行为的后果应由被代理人承担 C.该代理行为的后果应由代理人承担 D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任
285、单项选择题 《劳动合同法》的规定，用人单位自用工之日起满()不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、1年
286、单项选择题 下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是工程项目管理企业（）。
A.直接从事该工程项目的勘察、设计、施工 B.直接与该工程项目的总承包企业签订合同 C.可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合同 D.受发包单位委托履行工程监理职责
287、多项选择题 在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有()。
A、行政许可 B、行政裁决 C、行政处罚 D、行政处分 E、行政奖励
288、多项选择题 下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。
A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商 B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件 C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求 D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息 E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准
289、单项选择题 对劳动合同试用期的叙述中，不正确的是()。
A、劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月 B、劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月 C、3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月 D、以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，试用期不得超过10d。
290、多项选择题 某工程项目竣工验收交付使用后，建设单位发现中水管道材料不合格导致破损，要求施工单位予以更换，施工单位以建设单位拖欠结算款为由拒绝修复，则建设单位（）。
A.可以拒绝支付结算款 B.可以委托第三方进行修复 C.可以在支付结算款时扣除委托第三方修复发生的合理费用 D.可以向工程建设行政主管部门投诉 E.可以向法院提起诉讼要求施工单位修复
291、多项选择题 可以作为工程重大安全事故罪的主体包括（）。
A.建设单位 B.施工单位 C.安全生产监督部门 D.建设行政主管部门 E.招标代理机构
292、单项选择题 《民事诉讼法》规定，当事人申请采取财产保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交()人民法院裁定。
A、被申请人住所地或者财产所在地的中级 B、申请人住所地或者财产所在地的中级 C、被申请人住所地或者财产所在地的高级 D、申请人住所地或者财产所在地的高级
293、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是（）。
A.出借安全生产许可证 B.未办理延期手续 C.生产单位变更企业名称 D.超越法定职权颁发安全生产许可证
294、单项选择题 某跨海大桥项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是（）。
A.甲未通过资格预审 B.乙的投标文件逾期送达 C.丙的投标文件未按要求密封 D.丁的投标文件修改后又按时提交
295、单项选择题 买卖合同中，属于买受人义务的是()。
A、受领标的物 B、权利瑕疵担保 C、物的瑕疵担保 D、转移标的物所有权
296、单项选择题 某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A、相关管线产权部门 B、市政管理部门 C、城建档案管理部门 D、建设单位
297、单项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除到了变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.15 B.20 C.30 D.40
298、多项选择题 原告提起行政诉讼，应当符合的法定条件包括（）。
A.原告与被告在合同中约定了关于争议解决的条款 B.原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民法人或者其他组织 C.有明确的被告 D.有具体的诉讼请求和事实根据 E.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖
299、单项选择题 下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。
A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权 B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任 C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任 D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
300、多项选择题 某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2010年6月6日14时为投标截止时间。甲，乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于2010年6月5日17时前提交了投标文件，但2010年6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是()。
A、开标会由该招标代理机构主持 B、由于某评标专家迟到lh，开标会推迟到2010年6月6日15时进行 C、开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况 D、丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑， E、丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件
