1、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。
A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 ; C.鉴定日期为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
点击查看答案
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
2、单项选择题 以下关于民事诉讼证据的正确表述是（）。
A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件 B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用 C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证 D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
3、单项选择题 某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是（）。
A.开标由当地建设行政主管部门主持 B.开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证 C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出 D.开标时不能宣读投标文件
4、单项选择题 《绿色施工导则》规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）
A.50% B.30% C.20% D.10%
5、多项选择题 安全生产事故调查组履行职责包括()。
A、提交事故调查报告 B、认定事故的性质和事故责任 C、提出对事故责任者的处理决定 D、总结事故教训，提出防范和整改措施 E、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
6、单项选择题 某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的行为，下列说法中，正确的是()。
A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请 B.投标人购买招标文件，属要约行为 C.投标人参加现场考察，属要约行为 D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为
7、单项选择题 有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，应当立即()。
A、组织事故调查组进行调查 B、对有关失职渎职行为的进行追究法律责任 C、赶到事故现场，组织事故抢救 D、总结事故教训，提出整改措施
8、多项选择题 施工企业职工发生的下列纠纷，属于劳动争议的是（）。
A.甲与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让 B.乙因除名与单位发生的纠纷 C.丙不服单位罚款产生的纠纷 D.丁对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论不服 E.戊与企业因是否签订劳动合同的纠纷
9、单项选择题 根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）.
A．债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 B．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿 C．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 D．抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿！
10、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有()
A．编制施工安全生产规童制度和操作资料 B．向施工单位提供准确的地下管线资料 C．对拆除工程进行备案 D．保证设计文件符合工程建设强帘胜标准 E．为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险
11、多项选择题 关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。
A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证 B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件 C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件 D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金 E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可
12、单项选择题 按照《建设工程施工合同》GF-2013-0201示范文本通用条款的规定，监理人收到承包人隐蔽工程验收申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，施工单位应（）。
A.再次发出书面通知 B.停工等待 C.通知建设单位予以验收 D.自行完成覆盖施工
13、单项选择题 根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有()。
A.能效标识 B.节能措施 C.质量保修书 D.建筑节能标准
14、单项选择题 经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，法院有权（）。
A.缺席判决 B.视为申请撤诉 C.驳回原告诉讼请求 D.拘传原告到庭
15、单项选择题 项目负责人的安全生产责任不包括()。
A.对建设工程项目的安全施工负责 B.确保安全生产费用的有效使用 C.落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程 D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案
16、单项选择题 《劳动合同法》的规定，用人单位自用工之日起满()不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、1年
17、多项选择题 提起行政诉讼应当符合的条件有()。
A、有明确的被告 B、有具体的诉讼请求和事实根据 C、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖 D、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织 E、经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起30日内起诉
18、单项选择题 某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则（），
A.施工单位不再承担保修责任 B.建设单位自己负责维修 C.施工单位仍须承担保修责任 D.防水材料厂家承担维修责任
19、填空题 数字图书馆是将（）图书转化为（）版的数字图书。
20、多项选择题 某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查，安全监督检查人员可以行使的职权有（）。
A.对不符合规范要求的现场调查取证 B.当场要求纠正现场临电线路私拉乱接 C.责令立即更换破损的安全网 D.吊销施工企业的营业执照 E.查封、扣押施工企业的设施
21、单项选择题 下列选项中，()并不要求发明或者实用新型已经产生积极效果，而只要求将来有产生积极效果的可能性。
A、创造性 B、过渡性 C、新颖性 D、实用性
22、多项选择题 下列刑事处罚中，属于主刑的有（）。
A.管制 B.有期徒刑 C.罚金 D.剥夺政治权利 E.拘役
23、单项选择题 安全生产责任制的主要内容不包括（）。
A.确立安全责任管理体系责任制 B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制 C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制 D.技术员等岗位人员的安全生产责任制
24、多项选择题 根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。
A.发明 B.计算机软件 C.实用新型 D.商品商标 E.外观设计
25、多项选择题 按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）。
A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算 C.群体工程竣工结算 D.年度工程竣工结算 E.建设项目竣工总结算
26、单项选择题 某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（）。
A.建设单位应当向发证机关报告 B.应当报发证机关核验施工许可证 C.应当报发证机关申请延期 D.施工许可证已自行作废
27、单项选择题 下列关于商标专用权的说法中，错误的是（）。
A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面 B.商标专用权的保护对象是经过国家商标管理机关核准注册的商标 C.商标设计者的人身权受《商标法》的保护 D.商标注册人有权标明"注册商标"或者注册标记
28、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，不可抗力主要表现为（）。
A.订立合同时不能预见 B.对其发生和后果不可避免并不能克服 C.对其发生的后果可采取措施避免 D.对其规律不可抗拒 E.对其产生的后果不能承受
29、单项选择题 承包人在工期可以顺延的情况发生后()d内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。
A、14 B、21 C、28 D、42
30、单项选择题 在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。
A、保证 B、质押 C、定金 D、留置
31、单项选择题 某代理人超越了代理权限进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为().
A、不具有法律效力 B、有效代理行为 C、无权代理行为 D、无效代理行为
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及 91eXAm.org相关知识：建设工程法规及相关知识》题库
32、多项选择题 申请领取施工许可证的条件包括（）。
A.取得了用地规划证和工程规划证 B.通过招标方式确定了施工企业 C.预计工期11个月，到位资金已达合同价30% D.办理了工程质量监督手续，安全监督手续正在办理 E.消防设计已经通过审核
33、单项选择题 国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满（）个月，即行公布。
A.6 B.12 C.18 D.24
34、单项选择题 护肤类化妆品延缓衰老的途径之一是（）。
A.抑制酪氨酸酶的活性 B.抑制皮脂腺分泌 C.抑制雄性激素分泌 D.减少以及清除自由基
35、多项选择题 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。
A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 B.每半年至少组织一次现场处置方案演练 C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 E.每年至少组织一次的现场处置方案演练
36、单项选择题 对本企业的安全生产负责的主体是建筑施工企业的（）。
A.法定代表人 B.总经理 C.部门经理 D.项目经理
37、单项选择题 下列法律责任中，属于刑事处罚的是()
A．处分 B．暂扣执照 C．恢复原状 0．罚金
38、单项选择题 以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。
A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告 C、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 D、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
39、多项选择题 总承包单位要将所承包的施工工程进行分包，应当符合的条件有（）。
A.应当依法告知建设单位并取得认可 B.在总承包合同中规定分包的内容 C.在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意 D.应接受建设单位直接指定的分包人 E.应当在建设单位推荐的分包单位中选择
40、单项选择题 发明专利权的期限为自申请日起()年。
A、10 B、15 C、20 D、25
41、单项选择题 工程监理单位的安全责任包括（）
A.编制施工组织设计文件 B.制定安全技术措施 C.对安全事故隐患进行处理 D.确定建设工程安全费用
42、多项选择题 关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）。
A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业承包 B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包 C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽 D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成 E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程
43、单项选择题 取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前()内有恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的情形，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。
A、1年 B、18个月 C、2年 D、3年
44、单项选择题 建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是（）。
A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金 B.进入被检查单位施工现场进行检查 C.实施查封、扣押 D.作出行政处罚决定
45、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，（）要约不可撤销。
A.要约人确定了承诺期限的 B.要约人明示不可撤销的 C.书面发出的 D.受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作的 E.受要约人认为要约是不可撤销的
46、单项选择题 关于定金的表述中，不正确的是()。
A、债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回 B、给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金 C、定金合同从合同成立之日起生效 D、定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%
47、多项选择题 建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。
A.办理完工程竣工资料归档手续 B.完整的技术档案和施工管理资料 C.施工单位签署的工程保修书 D.主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 E.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
48、单项选择题 建筑工程一切险的被保险人不包括（）。
A.批准机构 B.总承包商 C.业主 D.分包商
49、多项选择题 某施工单位由于疏于现场安全管理而发生伤亡事故，被相关行政机关除以5万元罚款，施工单位不服，则（）。
A.向该行政机关提出复议申请 B.只能提起行政诉讼 C.处罚正确不得提起行政复议 D.可以先复议，对复议决定不服再申请诉讼 E.行政复议时以不调解为原则
50、单项选择题 股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。
A.董事 B.部门工程师 C.经理 D.财务负责人
51、多项选择题 下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有（）
A．赔礼道歉 B．支付违约金 C．赔偿损失 D．采取补救措施 E．罚金
52、单项选择题 分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。
A.分包单位只对总承包单位负责 B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利 C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
53、单项选择题 发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位拒不承担赔偿责任或者其负责人逃匿的，由（）强制执行。
A.建设单位 B.公安部门 C.人民法院 D.建设主管部门
54、单项选择题 某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院()。
A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉 B、不予受理 C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会 D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理
55、单项选择题 属于国家所有的可移动文物是()。
A、中国境内出土的文物 B、古文化遗址 C、古墓葬 D、石刻、壁画
56、单项选择题 施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。
A.要约邀请 B.诺 C.新要约 D.部分承诺
57、单项选择题 工程量清单中的工程量乘以综合单价得到的是()费用。
A.工程项目 B.单项工程 C.单位工程 D.分部分项工程
58、单项选择题 下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是()。
A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程 B.配备兼职安全生产管理人员 C.各分部分项工程有应急预案 D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训
59、单项选择题 某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我司欲以3300元/t的价格购买中25的螺纹30t，有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于()。
A、要约 B、承诺 C、反要约 D、要约邀请
60、单项选择题 如果承诺期限届满，受要约人未作出承诺的，则（）。
A.要约延期 B.要约中止 C.要约失效 D.要约效力待定
61、单项选择题 某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（）。
A.建筑公司只能提起民事诉讼 B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼 C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼 D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼
62、单项选择题 工伤职工()不停止享受工伤保险待遇。
A、拒绝治疗的 B、丧失享受待遇条件的 C、重新就业的 D、拒不接受劳动能力鉴定的
63、多项选择题 根据《建筑法》，关干建筑工程分包的说法，正确的有（）
A．建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 B．资质等级较低的分包单位可以超越一个等级惩戒分包工程 C．建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用 D．严禁个人承揽分包工程业务 E．劳务作业分包可不经建设单位认可
64、单项选择题 ()对设计、施工人员来说，是设计或施工时必须绝对遵守的技术法规;对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容;对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。
A.《工程建设通用标准》 B.《工程建设标准强制性条文》 C.《工程建设强制标准》 D.《工程建设标准实用指南》
65、单项选择题 某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行过程中，双方发生争议并诉至法院。则受理法院 应当根据《合同法》分则中关于（）合同的相关规定处理。
A.行纪 B.技术服务 C.委托 D.居间
66、单项选择题 不符合委托合同法律特征的表述是()。
A、委托合同是提供劳务的合同 B、委托合同是有偿合同 C、委托合同的目的是为他人处理或管理事务 D、委托合同的订立以双方相互信任为前提
67、单项选择题 某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是()。
A.建设单位可以向建筑公司索赔20万元 B.建设单位只能向安装公司索赔20万元 C.建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元 D.建设单位不可以向安装公司索赔20万元
68、多项选择题 下列关于建设工程质量管理的说法正确的有（）。
A.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责 B.工程总承包单位应按照承包合同约定的权利义务向建设单位负责，施工总承包单位不应向工程项目总承包单位负责 C.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责 D.各分包单位相互之间就各分包工程的质量承担连带责任 E.建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责
69、多项选择题 对于建设工程保修义务的承担和维修的经济责任承担的处理原则的叙述中，正确的有()
A、施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任 B、由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔 C、因建筑材料、构(配)件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任；属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任 D、因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责 E、因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修并承担费用
70、多项选择题 某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有()。
A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业 B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作 C、批准女工孙某只能休产假120d D、安排17岁的李某担任矿井安检员 E、安排15岁的周某担任仓库管理员
71、单项选择题 根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（）,出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/3 B.1/2 C.1/5 D.2/3
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程法规及相关知识》题库 91eXaM.orgis,600,1800);" src="http://www.91exam.org/ewebeditor/uploadfile/2019/04/02/20190402155207853.png" align="center" style="font-size: 9pt;">
72、多项选择题 注册建造师享有的权利有()。
A、使用注册建造师名称 B、保管和使用本人注册证书、执业印章 C、接受继续教育 D、执行技术标准、规范和规程 E、获得相应的劳动报酬
73、多项选择题 建筑市场施工单位承揽业务不良行为认定标准包括()。
A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B.将承包的工程转包或违法分包的 C.不按照与投标人订立的合同履行义务，情节严重的 D.未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的 E.利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的
74、单项选择题 延付或者拒付租金的诉讼时效期间为（）年。
A.1 B.2 C.4 D.5
75、单项选择题 某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。
A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系 B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同 C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同 D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资
76、填空题 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合（）。
77、单项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。
A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.半年
78、多项选择题 下列属于监理单位权限的事项是（）。
A.建筑材料的入场检查 B.分项工程施工质量的验收 C.工程款拨付的审核 D.工程竣工验收文件的签署 E.工程项目停工缓建
79、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括( )。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B.已签署的工程结算文件 C.完整的技术档案盒施工管理资料 D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
80、多项选择题 合同解除的法律后果包括（）。
A.终止履行 B.恢复原状 C.采取补救措施 D.赔偿损失 E.财产收归国有
81、单项选择题 因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
A.建设行政主管机关 B.招标人或其委托的招标代理机构 C.原评标委员会 D.新组建的评标委员会
82、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是（）
A.对国务院部门或者县级以上人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件 B.海关处理的案件 C.本辖区内重大复杂的案件 D.因不动产提起的行政诉讼案件
83、单项选择题 关于人民调解的说法，正确的是()。
A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织 B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力 C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉
84、单项选择题 下面有关劳动法中的说法中，错误的是（）。
A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作 B.不得安排怀孕7个月以上的女职工从事夜班工作 C.不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的工作 D.女职工生育不得少于90天的产假
85、单项选择题 当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的（）原则。
A.平等 B.公平 C.自愿 D.诚实守信
86、单项选择题 《建设工程质量管理条例》规定，正常使用条件下房屋建筑的地基基础工程最低保修期为()。
A.5年 B.2年 C.1年 D.设计文件规定的合理使用年限
87、多项选择题 在技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，顾问方或者服务方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果，在合同没有约定权属的情况下，该技术成果应属于（）所有。
A.顾问方 B.委托方 C.服务方 D.受益方 E.提供咨询的联合体
88、多项选择题 行使不安抗辩权的当事人应当承担的义务包括（）。
A.通知义务 B.中止合同履行 C.对方提供担保时应当恢复合同履行 D.对方未提供担保的可通知对方解除合同 E.解除合同应当征得对方的同意
89、单项选择题 在建设工程施工合同中，解除权可以针对（）行使。
A.无效合同 B.有效合同 C.效力待定合同 D.可撤销合同
90、单项选择题 订约过失责任是指当事人违背诚实信用原则，()，应承担相应的赔偿责任。
A.在订立合同过程中有过错，给对方造成损失的 B.在订立合同过程中没有过错，给对方造成损失的 C.在订立合同过程中有过错，不一定给对方造成损失的 D.给对方造成损失的
91、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关千施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）
A．对施工质量负责 B．按照工程设计图纸和施工技术标准施工 C．对建筑材料、设备等进行检验检测 D．建立健全施工质量检验制度 E．审查批准高大模板工程的专项施工方案
92、多项选择题 以下能够引起债的发生法律事实的有（）。
A.债务相互抵消 B.行为人不法侵害他人的财产权 C.无因管理 D.不当得利 E.提存
93、单项选择题 公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()。
A.不服行政机关作出的行政处分 B.不服行政机关作出的行政处罚决定 C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解 D.不服地方人民政府颁布的规章
94、多项选择题 根据《注册建造师管理规定》，注册建造师享有的权利包括（）。
A.使用注册建造师的名称 B.对侵犯本人权利的行为进行申述 C.出借注册证书或执业印章 D.签发工程开工、停工、复工令 E.在施工管理文件上签字并加盖执业印章
95、多项选择题 关于行政许可，以下表述正确的是（）。
A.行政许可不以行政相对方的申请为前提 B.行政许可只能由行政机关实施 C.行政机关对其直接管理的事业单位的人事审批，不适用《行政许可法》 D.行政许可往往赋予申请人一定的权利而产生收益 E.行政机关有权根据行政管理的需要，自主设定行政许可
96、单项选择题 关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。
A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包 B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 C.共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任 D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任
97、单项选择题 工程建设中如果采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，（）应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。
A.建设单位 B.施工单位 C.设计单位 D.质量监督机构
98、多项选择题 设计单位的安全责任包括（）。
A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计 B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议 C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查 D.依法对施工安全事故隐患进行处理 E.对设计成果承担责任
99、多项选择题 关于劳动合同中试用期的约定，错误的是（）。
A.劳动合同期限3个月以下，试用期不得超过1个月 B.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过3个月 C.无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月 D.用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期，但累计不得超过6个月 E.完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期
100、单项选择题 水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。
A.施工单位发出订购水泥的要约时 B.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 C.水泥厂发出答复文件时 D.泥厂的答复文件到达施工单位时
101、多项选择题 租赁合同根据租赁标的物不同，可分为()。
A、动产租赁 B、不动产租赁 C、定期租赁 D、不定期租赁 E、融资租赁
102、单项选择题 下列关于招标代理机构的说法中，正确的是（）。
A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系 B.建设行政主管机构可以为招标人推荐招标代理机构 C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准 D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标
103、单项选择题 国家标准、行业标准的制定一般分为()四个程序。
A.准备、征求意见、修正、送审 B.征求意见、修正、送审、报批 C.准备、专家会审、征求意见、报批 D.准备、征求意见、送审、报批
104、单项选择题 李某在基坑土方作业过程中，发现边坡一侧土方松动并出现裂纹，于是李某停止作业，并远离作业面，李某的行为属于行使（）。
A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权
105、多项选择题 下列关于工程监理的质量责任中，说法正确的是（）。
A.工程监理业务可以依法转让 B.监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理 C.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书 D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装 E.未经总监理工程师签字施工单位不得进行下一道工序的施工，不得拨付工程款
106、单项选择题 某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有()，最终该项目未能通过。
A、项目招标计划 B、项目施工组织设计 C、安全管理实施方案 D、合理用能的专题论证
107、单项选择题 关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（）。
A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加 B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加 C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加 D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加
108、多项选择题 申领建筑施工企业安全生产许可证，应当具备的条件包括（）。
A.建立健全安全生产责任制 B.建设资金已落实 C.有满足施工需要的施工图纸 D.主要负责人经考核合格 E.参加意外伤害保险
109、单项选择题 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。
A.电工 B.架子工 C.钢筋工 D.起重信号工
110、单项选择题 下列担保物权的说法中，正确的是（）。
A.只有不动产才可以抵押 B.质押物只能是动产 C.权利可以抵押 D.留置物只能是动产
111、问答题 各维护单位应备有哪些站场主要技术资料？
112、单项选择题 发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因承包人投标报价时出现少算、漏项等情形导致亏损，承包人请求进行造价鉴定据实结算的，则人民法院对承包人的请求应（）。
A.予以支持 B.不予支持 C.征求发包人意见 D.要求承包人提供证据
113、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.甲知道乙的该行为，却不予否认.那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().
A.效力待定 B.无效 C.有效 D.经过乙催告甲后生效
114、单项选择题 应当公开招标的工程建设项目，经批准可以进行邀请招标的是（）。
A.技术比较复杂 B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择 C.采用公开招标方式的费用过大 D.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的
115、单项选择题 为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为（）。
A.用益物权 B.担保物权 C.收益权 D.不动产物权
116、多项选择题 对病毒有杀灭作用的消毒剂有（）
A.乙醇 B.碘酊 C.碘伏 D.过氧乙酸 E.戊二醛
117、多项选择题 在工程实践中，建设单位应当向施工单位提供原始资料，这些资料主要包括()。
A.可行性研究报告 B.概算批准文件 C.建设用地的征用资料 D.建设项目所在地规划部门批准文件 E.项目规划总平面图、地下管线、地形地貌等在内的基础资料
118、多项选择题 下列属于工程质量保修书必须明确的内容是（）。
A.保修范围 B.保修人员 C.保修期限 D.保修责任 E.保修金比例
119、多项选择题 某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的塔式起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供()。
A、生产厂家的塔式起重机制造许可证 B、塔式起重机出厂的产品合格证明 C、机械燃油消耗定额证明 D、租赁公司自行测试的安全性能检测记录 E、具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明
120、多项选择题 下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中，正确的有（）。
A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定 B.建设单位领取施工许可证后既不开丁又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止 C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证 D.按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的工程，应重新办理开T报告审批手续 E.实行开工报告批准制度的工程，开工报告主要反映施T单位应具备的条件
121、单项选择题 施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。
A.公安机关 B.作出决定的公安机关消防机构 C.人民法院 D.建设行政主管部门
122、单项选择题 2010年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，4800元/t，2010年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。2010年3月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案表述正确的是()。
A、甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立 B、甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立 C、乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立 D、甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立
123、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()。
A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序 D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收
124、单项选择题 以下情形中，不属于行政调解的是（）。
A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解 B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解 C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解 D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解
125、单项选择题 某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，则现场防护所需费用由（）承担。
A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工企业
126、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业安全生产的资质要素主要体现为（）指标。
A.注册资本 B.技术装备 C.专业技术人员 D.企业效益 E.职工学历水平
127、多项选择题 某施工单位在某市中心区滨江住宅小区承包了一栋高层住宅，根据环境保护的有关法律法规，该施工单位不得()。
A、在江内清洗装贮过油类的车辆和容器 B、在施工现场焚烧沥青、油毡 C、在夜间进行施工 D、在施工现场填埋建筑垃圾 E、从事产生扬尘污染的施工作业
128、单项选择题 受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于（）。
A.投资总承包 B.施工总承包 C.分项总承包 D.工程总承包
129、单项选择题 道路交通事故、火灾事故自发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A、7 B、10 C、15 D、30
130、单项选择题 监理工程师在实施监理过程中，发现某设计变更洽商内容不符合国家相关技术标准，则（）。
A.指示施工单位变更施工 B.要求施工单位改正 C.自己修改后交施工单位施工 D.报告建设单位要求设计修改
131、单项选择题 生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是（）。
A.逃匿 B.瞒报 C.谎报 D.擅离职守
132、多项选择题 融资租赁合同中，承租人的主要义务包括()。
A、支付租金的义务 B、标的物的瑕疵 C、妥善保管和使用租赁物 D、向出卖人支付价金 E、租赁期限届满返还租赁物
133、单项选择题 下列各项中，属于企业流动负债的是()。
A.应付债券 B.应收账款 C.预付账款 D.预收账款
134、单项选择题 下列民事纠纷中，属于人身关系民事纠纷的是()。
A、继承权纠纷 B、工程监理合同纠纷 C、工程设计合同纠纷 D、损害赔偿纠纷
135、单项选择题 借用其他施工单位()的行为，属于以其他企业名义承揽工程。
A.营业执照 B.技术人员 C.资金 D.高层管理人员
136、单项选择题 某施工单位拟按照《绿色施工导则》要求对施工现场进行扬尘污染的防治，则其主体结构施工阶段，现场作业区内目测扬尘高度不超过（）。
A.0.5米 B.1米 C.1.5米 D.2米
137、问答题 合同的法律特征
138、多项选择题 当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列（）项债权请求权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持。
A.支付存款本金及利息请求权 B.基于投资关系产生的缴付出资请求权 C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权 D.兑付国债金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权 E.请求施工人承担建设工程保修责任的
139、多项选择题 某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是()。
A、监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准 B、建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 C、民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造 D、施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E、在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收
140、多项选择题 有5位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。
A.李先生3年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚 B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作 C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册 D.周先生拖欠农民工工资 E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分
141、单项选择题 关于行政行为特征的说法，错误的是（）
A．行政行为的主体是法定的 B．实施行政行为具有单方意志性 C．行政行为多属干无常行为 D．行政行为具有不可熬晕性
142、单项选择题 分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担方的说法，正确的是(）。
A.分包单位只对总承包单位负责 B.建设单位只能向给其造成报失的分包单位主张权利 C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
143、多项选择题 关于违约金条款的适用，下列说法正确的是()。
A、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 B、违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求继续履行 C、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款及定金条款 D、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款 E、约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减
144、多项选择题 下列主体中不可以作为保证人的是（）。
A.经公司同意的某建筑公司西南分公司 B.某肿瘤医院 C.某理工大学 D.某知识产权协会 E.某工程咨询公司
145、单项选择题 以下法律规范性文件中，不属于我国法律体系中宪法相关法的是（）。
A.《国籍法》 B.《地方各级人民代表大会选举法》 C.《民族区域自治法》 D.《政府采购法》
146、单项选择题 关于行政行为特征的说法，错误的是()。
A.行政行为的主体是法定的 B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为多属于无偿行为 D.行政行为具有不可裁量性
147、单项选择题 对于全部使用国有资金的项目，建设单位将建设工程肢解发包的，下列有关法律责任的说法正确的是（）。
A.重新审批该项目 B.应当暂停项目执行 C.应当暂停资金拨付 D.责令改正，处以罚款
148、单项选择题 乙公司向仲裁庭申请仲裁，甲公司接到仲裁庭的开庭通知后，不到庭又无正当理由，则仲裁庭可以()。
A、撤销案件 B、撤回申请 C、中止审理 D、缺席裁决
149、单项选择题 关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）
A．申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件 B．保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成 C．只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件 D．消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
150、单项选择题 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。
151、单项选择题 某施工企业于2010年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前l周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2010年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2010年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。
A、2010年3月5日 B、2010年3月12日 C、2010年3月20日 D、2010年4月10日
152、多项选择题 根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。
A、当事人一方发生合并、分立 B、由于不可抗力致使合同不能履行 C、作为当事人一方的公民死亡 D、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 E、法定代表人变更
153、多项选择题 著作权中包括的人身权是指（）。
A.许可使用权 B.使用权 C.转让权 D.修改权 E.保护作品完整权
154、单项选择题 以下属于建造师不予注册情形的是（）。
A.李某因聚众赌博被治安处罚予以拘留，正处拘留期间 B.范某申请注册时，已年满62周岁 C.何某因故意伤害，判处1年半有期徒刑，现正在缓刑期间 D.齐某2年前，曾因执业而被吊销注册证书
155、单项选择题 根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查内容的是()。
A、工程项目技术人员的劳动合同 B、工程项目采用的材料、设备 C、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D、工程项目的安全、质量
156、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工企业资质等级证明 B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D.堆放、清除废弃物的措施 E.拆除施工组织方案
157、单项选择题 根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A.1 B.2 C.3 D.5
158、单项选择题 某造纸厂污水、污染物排放严重超过国家规定排放标准，被环境保护主管部门责令限期治理。根据《水污染防治法》规定，限期治理最长不得超过（）。
A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年
159、单项选择题 根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()。
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成 B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成 C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定 D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
160、单项选择题 下列关于劳务派遣的说法中正确的是（）。
A.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可 B.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬 C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式 D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担
161、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于勘查设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()。
A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 B.勘查单位提供的地质、测量、水文等勘查成果必须真实、准确 C.设计单位应当根据勘查成果文件进行建设工程设计 D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
162、多项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位、建设单位应当在拆除工程施工15日前，将()等资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、施工单位资质等级证明 B、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C、拆除施工组织方案 D、堆放、清除废弃物的措施 E、拆除施工设计方案
163、多项选择题 投标人认为招标投标活动不符合法律规定，可以向有关行政监督部门投诉，对于行政监督部门的处理，下列说法正确的有（）。
A.行政监督部门应当自收到投诉之日起30个工作日内决定是否受理投诉 B.行政监督部门自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定 C.投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回 D.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况 E.行政监督部门的工作人员对监督检查过程中知悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密
164、单项选择题 根据《工伤保险条例》的规定，职工的()情形不得认定为工伤。
A、患职业病的 B、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的 C、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 D、在下班途中，受到本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通事故伤害的
165、单项选择题 下列权利中，不属于著作人身权内容的是（）。
A.署名权 B.修改权 C.保护作品完整权 D.许可使用权
166、多项选择题 建设工程以赔偿随时方式承担违约责任的构成要件包括（）
A．违反职业道德规范 B．造成随时后果 C．具有违约行为 D．违反建筑企业内部文件 E．违约行为与财产等损失之间有因国关系
167、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()。
A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C.依照当事人申请可停止公告 D.公告部门可自行决定是否停止公告
168、单项选择题 下列关于分两阶段进行招标的说法正确的是（）。
A.第二阶段，投标人按照招标公告的要求提交带报价的技术建议 B.第一阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案的投标文件 C.招标人在第一阶段可以提出要求投标人提交投标保证金 D.对技术复杂或无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标
169、单项选择题 建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在()提出。
A、开庭审理前 B、法庭辩论前 C、法院判决前 D、举证期限内
170、单项选择题 根据我国《物权法》的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）。
A.所有权 B.使用权 C.收益权 D.占有权
171、单项选择题 关于中标通知书的法律效力，下列说法正确的是（）。
A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.合同书
172、单项选择题 某建设工程项目于2005年6月1日经竣工验收合格，2005年6月10日交付投入使用，按照《城市建设档案管理规定》的规定，建设单位最迟应当在（）前，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。
A.2005年8月1日 B.2005年8月10日 C.2005年9月1日 D.2005年9月10日
173、单项选择题 经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以自调解协议()内共同向人民法院申请司法确认。
A、作出之日起30日 B、作出之日起45日 C、生效之日起30日 D、生效之日起45目
174、单项选择题 下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是（）。
A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价 B.招标人在招标前预先内定中标人 C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价 D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格
175、单项选择题 组织工程项目的竣工验收是（）法定权利和义务。
A.建设行政主管部门 B.建设单位 C.监理单位 D.总承包单位
176、单项选择题 依据《合同法》的规定，对于违约责任的归责，除另有规定者外，总体上实行()原则。
A.过错责任 B.严格责任 C.绝对责任 D.无过错责任
177、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应当（）。
A.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任 B.分别与招标人签订合同，但就中标项目向招标人承担连带责任 C.共同与招标人签订合同，但就中标项目各自独立向招标人承担责任 D.分别与招标人签订合同，就中标项目各自独立向标人承担责任级
178、单项选择题 某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。
A、施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任 B、供应商应向施工单位承担违约责任 C、供应商应向贸易公司承担违约责任 D、施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
179、多项选择题 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权()。
A.立即停止作业 B.及时逃生 C.拒绝抢险命令 D.在采取必要的应急措施后撤离危险区域 E.要求撤离该区域
180、单项选择题 建筑安全监督机构在进行安全检查过程中，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，则施工单位（）。
A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用 B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用 C.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用 D.必须迁出
181、单项选择题 《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准，设计文件和建设工程承包合同，代表()对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。
A、建筑行业 B、建设单位 C、施工单位 D、政府主管部门
182、单项选择题 合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合同协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人()分配和分担。
A.按照出资比例 B.重新协议 C.请求人民法院 D.平均
183、单项选择题 企业提取的安全费用的使用方式为（）。
A.自提自用 B.政府收取 C.第三方代管 D.共同监管
184、单项选择题 某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以()。
A、撤销案件 B、中止审理 C、终结审理 D、缺席判决
185、单项选择题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于().
A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.表见代理
186、多项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商，则下列表述中正确的是（）。
A.施工单位与A材料上之间存在合同之债 B.A材料商与B材料商之间存在无因管理之债 C.施工单位与B材料商存在不当得利之债 D.A、B材料商之间不存在债的关系 E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债
187、单项选择题 以下关于我国仲裁基本制度的表述错误的是（）。
A.仲裁实行一裁终局的制度 B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理 C.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理 D.有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权
188、单项选择题 下列未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，可以作为认定案件事实依据的是()。
A、违反法律任意性规定的 B、侵害他人合法权益的 C、使用窃听设备窃听的 D、侵犯他人隐私的
189、单项选择题 建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下，强令工人进行施工作业，而导致发生架体坍塌事故，造成严重后果，则该项目经理涉嫌（）。
A.工程重大安全事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.重大责任事故罪 D.失职罪
190、单项选择题 下列可以用“应付福利费”开支的项目是()。
A.支付退休金 B.支付误餐补助 C.交纳职工的医疗保险费 D.交纳离退休人员的医疗保险
191、单项选择题 建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场．
A.12 B.36 C.45 D.24
192、单项选择题 某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是（）。
A.刑事责任 B.违约责任 C.侵权责任 D.行政责任
193、单项选择题 某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。
A.项目经理 B.项目技术负责人 C.监理工程师 D.建设单位驻工地代表
194、单项选择题 某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是()。
A、予以追缴 B、不予支持 C、支付按合同约定全部支付 D、只支持按银行同类贷款利息支付
195、单项选择题 建筑工程一切险承保的内容不包括()。
A.临时工程，如引水、保护堤 B.脚手架 C.租赁物资 D.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失
196、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）
A．未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用。 B．未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 C．隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序 D．未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收
197、单项选择题 建筑业企业资质证书有效期为（）。
A.1年 B.2年 C.3年 D.5年
198、单项选择题 在案发现场勘验中，发现一封书信，根据书信中的字体鉴定结论，确定了犯罪嫌疑人。在本案中书信是()。
A.物证 B.书证 C.鉴定结论 D.勘验笔录
199、单项选择题 施工企业的下列行为中属于资质不良行为的是（）。
A.以他人名义投标，骗取中标的 B.施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的 C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装，拆卸施工起重机械的 D.需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的
200、单项选择题 在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是()。
A.施工单位可以不接受 B.建设单位的要求施工单位必须接受 C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受
201、单项选择题 某项目在基坑作业过程中，因降水作业导致临近两栋民宅基础塌陷，结构出现裂缝；为此居民要求赔偿，此债务发生的依据是（）。
A.相邻关系 B.无因管理 C.侵权行为 D.不当得利
202、单项选择题 某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。
A.业主全部承担 B.施工单位全部承担 C.业主和施工单位共同承担 D.工期顺延、费用由施工单位承担
203、单项选择题 施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。
A.6月1日 B.8月30日 C.10月8日 D.10月20日
204、多项选择题 首次申请或者增项申请建筑业企业资质，应当提交的材料有（）。
A.企业法人营业执照原件 B.企业章程 C.建筑业企业资质申请表及相应的电子文档 D.建筑业企业资质标准要求的非注册的专业技术人员的职称证书，身份证明及养老保险凭证 E.建筑业企业资质申请表中所列注册执业人员的身份证明、注册执业证书
205、多项选择题 在工程建设领域，参与建设活动的各方主体中，必须具有企业法人资格的是（）。
A.施工单位 B.设计单位 C.监理单位 D.建设单位 E.勘察单位
206、多项选择题 物权的保护包括（）。
A.请求确认物权 B.请求排除妨碍 C.请求恢复原状 D.支付违约金 E.请求返还原物
207、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有()。
A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金 B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点 C.投标文件未按招标文件要求密封 D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字 E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议
208、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列关于异议的说法正确的是（）。
A.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止日期前提出 B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止日期前提出 C.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出 D.对于以上异议，在招标人作出答复前，招标投标活动继续进行
209、单项选择题 不符合施工现场安全防护规定的情形是()。
A、施工单位对施工现场实行封闭围挡 B、阴雨天在未竣工的建筑物设置临时员工集体宿舍 C、在施工现场入口处设置安全警示标志 D、施工现场的办公区与作业区分开设置，并保持安全距离
210、单项选择题 项目负责人每月带班生产时间最低为本月施工时间的（）%。
A.50 B.60 C.75 D.80
211、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》，当事人申请强制执行的期间为（）。从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
212、单项选择题 某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2008年6月1日。由于建设单位逾期未予以支付，故施工单位于2008年10月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为()。
A、2008年6月1日 B、2008年10月1日 C、2010年6月1日 D、2010年10月1日
213、多项选择题 建设工程安全生产监督管理部门履行安全监督检查职责时，享有的职权有（）。
A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料 B.随时进入被检查单位施工现场进行检查 C.纠正施工中违反安全生产要求的行为 D.对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除 E.重大安全事故隐患排除前，责令暂时停止施工
214、单项选择题 诉讼时效因提起诉讼，当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效期间()。
A.重新计算 B.暂停计算 C.继续计算 D.延迟六个月
215、多项选择题 下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围的有()。
A、应当由第三人负担的 B、在境外就医的 C、应当由公共卫生负担的 D、基本医疗保险诊疗项目的急诊费 E、符合基本医疗抢救的医疗费用
216、单项选择题 《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当（）向批准机关报告情况。
A.中止施工起1个月内 B.15日内 C.6个月内 D.及时
217、单项选择题 下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。
A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权 B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任 C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任 D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
218、多项选择题 根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是()。
A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位 B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位 C、甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业 D、甲不顾合同所约定不得转让债权的条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E、甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
219、单项选择题 某省政府办公楼建设项目，在招标文件中明确规定提交投标文件截止时间为2014年2月1日下午5点，地点为某单位一楼会议室，有甲、乙、丙、丁四家单位参与投标，下列关于招标投标的说法正确的是（）。
A.在2014年2月1日下午5点前，甲可以补充、修改、撤回已提交的投标文件，并通知招标人 B.乙撤回已提交的投标文件，应当在2014年2月1日下午5点之后书面通知招标人 C.若甲退出投标，招标人应当依法重新招标 D.丙应当在2014年2月1日下午5点之前，将投标文件送达某单位一楼会议室
220、单项选择题 安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场实施全过程监督。
A.施工单位负责项目管理的技术负责人 B.装、拆卸单位的专业技术人员 C.监理单位负责安全的工程师 D.出租单位生产管理人员
221、单项选择题 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。
A、建设单位 B、设计单位 C、物业管理单位 D、大楼使用者
222、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是（）。
A.行政责任 B.宪政责任 C.刑事责任 D.国家赔偿责任
223、单项选择题 出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()
A.简易交付 B.占有诀定 C.指示交付 D.拟制交付
224、单项选择题 投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金不予返还的是（）。
A.招标人终止招标的 B.投标截止前投标人撤回已提交的投标文件的 C.投标截止后投标人撤销投标文件的 D.投标人未中标的
225、单项选择题 甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的是()。
A、二审判决书未经甲方签收 B、有新的证据足以****原判决 C、二审判决适用法律有明显错误 D、二审法官应当回避的没有回避
226、多项选择题 下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。
A.不同投标人的投标文件相互混装 B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件 D.不同投标人委托同一单位办理投标 E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标
227、单项选择题 施工中发生事故时，（）应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。
A.建筑施工企业 B.监理单位 C.相关责任人员 D.建设单位
228、单项选择题 总承包单位甲公司将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。根据《建筑法》的规定，下列关于分包行为的说法正确的是()。
A、甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案 B、建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同 C、乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责 D、建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证
229、单项选择题 行政复议机关应当自受理申请之日起（）内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。
A.30日 B.45日 C.60日 D.3个月
230、单项选择题 关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）
A．可以转包检测业务 B．具有独立的法人资格 C．是中介机构 D．分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
231、多项选择题 根据《建设网工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有
A．勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 B．勘察文件应注明工程使用年限 C．勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计 D．注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责 E．有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定
232、单项选择题 下列关于保证金的说法正确的是（）。
A.履约保证金不得超过中标合同金额的2% B.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的10% C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还
233、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的，可以（）已经颁发的安全生产许可证。
A.撤回 B.撤销 C.吊销 D.注销
234、单项选择题 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是()。
A.法律 B.行政法规 C.部门规章 D.地方性法规
235、多项选择题 人民法院经审理，认为具体行政行为有下列（）情形的，判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为。
A.主要证据不足的 B.适用法律法规错误的 C.行政处罚显失公正的 D.被告不履行或者拖延履行法定职责的 E.诉讼期间原告申请具体行政行为停止执行的
236、多项选择题 可以作为工程重大安全事故罪的主体包括（）。
A.建设单位 B.施工单位 C.安全生产监督部门 D.建设行政主管部门 E.招标代理机构
237、单项选择题 甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是()。
A.共同投标协议在中标后提交 B.甲公司与乙公司必须是同一专业 C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级 D.联合体是以一个投标人的身份投标
238、多项选择题 单层钢结构安装工程中，基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时，承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差，下列说法正确的有()。
A.支承面标高为土5.0mm B.支承面水平度为l/1000 C.地脚螺栓(锚栓)的螺栓中心偏移为5.0mm D.预留孔中心偏移10.0mm E.支承面标高为土3.0mm
239、单项选择题 下列人员中，依法不能作为证人的是（）。
A.未成年人 B.不能正确表达意思的人 C.监狱中羁押的犯人 D.聋哑人
240、单项选择题 关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。
A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人 C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生 D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债
241、单项选择题 根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。
A．对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的 B．对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的 C．对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的 D．对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
242、单项选择题 根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是()。
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿。 C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
243、单项选择题 到“十二五”期末，“三项岗位”人员持证上岗最低比例为（）
A.75% B.85% C.95% D.100%
244、多项选择题 某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（）。
A.女职工李某，距产假结束还有5天 B.会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈 C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家 D.材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家 E.材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行
245、单项选择题 《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》指出，建立健全安全生产应急预案体系，加强动态修订完善。施工生产安全事故应急预案应及时修订的情形不包括（）
A.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的 B.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的 C.应急组织指挥体系或者职责已经调整的 D.发生重大安全事故的
246、单项选择题 根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A．当事人住所地 B．调解协议履行地 C．调解组织所在地 D．调解协议签订地
247、多项选择题 根据《固体废物污染环境防治法》规定，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的（）区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
A.风景名胜区 B.自然保护区 C.基本农田保护区 D.经济技术开发区 E.水源保护区
248、单项选择题 仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向()申请执行。
A、仲裁委员会 B、人民法院 C、公安机关 D、政府主管部门
249、单项选择题 自物权，又称()，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。
A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.所有权
250、单项选择题 中标通知书是受要约人向要约人发出的（）
251、单项选择题 安装工程一切险承包的危险和损害除包括建筑工程险中规定的内容外，还包括（）。
A.人为破坏 B.不可抗力 C.电力不足 D.短路、过电压、电弧所造成的损失
252、单项选择题 项目负责人的安全生产责任不包括（）
A．对建设工程项目的安全施工负责 B．确保安全生产费用的有效使用 C．落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程 D．签署危险性较大的工程安全专项施工方案
253、单项选择题 甲、乙、丙、丁、戊等单位参与某省卫生厅办公楼新建项目的投标，甲、乙是存在控股关系的两个公司，丙因自身原因，不再具备招标文件规定的资格条件，甲、丁相互串通投标，在招标文件要求提交投标文件的时间截止前，经招标人同意，戊修改了投标文件，以下投标有效的是（）。
A.甲 B.乙 C.丙 D.戊
254、单项选择题 某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则（）。
A.应由施工单位承担维修责任 B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔 C.应由设计单位负责维修 D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔
255、单项选择题 除当事人另有约定的外，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有()。
A、质权 B、抵押权 C、留置权 D、优先受偿权
256、单项选择题 关于工程质量检测机构的说法，错误的是()。
A.可以转包检测业务 B.具有独立的法人资格 C.是中介机构 D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
257、单项选择题 下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。
A、福利待遇 B、劳动条件 C、试用期 D、补充保险
258、单项选择题 根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。
A、1 B、2 C、4 D、20
259、单项选择题 根据《招标投标法》及相关实施条例，下列工程建设项目中属于依法应当公开招标的是（）。
A.中外合资企业投资的交通运输的建设项目 B.使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目 C.民营企业投资的商品住宅建设项目 D.外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目
260、多项选择题 下列属于工程监理机构实施工程监理依据的是（）。
A.建设工程施工合同 B.建设工程监理合同 C.《建设工程质量管理条例》 D.设计变更洽商文件 E.《工程建设标准强制性条文》
261、单项选择题 分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2
262、多项选择题 施工现场安全技术交底通常包括()。
A、施工工种安全技术交底 B、分部分项工程施工安全技术交底 C、普通工程单项安全技术交底 D、设备安装工程技术交底 E、使用新工艺、新技术、新材料施工的安全技术交底
263、单项选择题 关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。
A．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请 B．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。 C．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地 D．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证
264、单项选择题 在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是（）。
A.被告公司注册资本 B.原告公司注册资本 C.争议标的金额 D.双方签订的合同额
265、多项选择题 甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有()。
A.可以将专业工程分包给丙 B.丙可以将劳务作业分包给丁 C.乙可以将劳务作业分包给丁 D.甲可以将专业工程发包给丙 E.甲可以将劳务作业分包给丁
266、多项选择题 仓储合同的特征有（）。
A.标的物必须为动产 B.保管人必须是仓库营业人 C.仓储合同是有偿合同 D.仓储合同为诺成合同 E.仓单是物权凭证
267、单项选择题 下列关于建筑材料检验的说法，正确的是()。
A、对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验 B、检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用 C、施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验 D、设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验
268、单项选择题 由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告()d后，工程自动进入缺陷责任期。
A、30 B、45 C、60 D、90
269、多项选择题 根据《担保法》，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。
A.被保证的主债权种类 B.保证人的资产状况 C.保证的期间 D.保证的方式 E.保证担保的范围
270、单项选择题 劳动者解除劳动合同，应当提前（）以书面形式通知用人单位。
A、5日 B、10日 C、15日 D、30日
271、单项选择题 施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是()。[2009年度考试真题]
A、主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任 B、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 D、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任
272、多项选择题 建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括()。
A.因承包商资质不够导致的纠纷 B.因无权代理与表见代理导致的纠纷 C.因联合体承包导致的纠纷 D.因"挂靠"问题而产生的纠纷 E.因履约范围不清而产生的纠纷
273、单项选择题 某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体所有投标人仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。
A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效 B.可以认定投标文件有效 C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效 D.应当认定投标文件无效
274、单项选择题 某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。
A.5 B.7 C.10 D.15
275、单项选择题 甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。
A.合同订立 B.合同生效 C.当事人提起诉讼 D.法院判决生效
276、单项选择题 某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。工程计划开工日期为4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为（）。
A.4月2日 B.4月10日 C.4月20日 D.发生损害之日
277、单项选择题 建设工程施工合同签订后，发包人合同外园区市政附属工程委托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按（）市场价格履行。
A.订立合同时合同签订地 B.订立合同时合同履行地 C.履行合同时合同签订地 D.履行合同时合同履行地
278、单项选择题 某施工合同履行过程中，由于监理工程师张某的错误指令而给施工单位造成近5万元经济损失，对该损失向施工单位直接承担赔偿责任的是（）。
A.监理工程师张某 B.项目总监理工程师 C.监理单位 D.建设单位
279、多项选择题 某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2010年6月6日14时为投标截止时间。甲，乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于2010年6月5日17时前提交了投标文件，但2010年6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是()。
A、开标会由该招标代理机构主持 B、由于某评标专家迟到lh，开标会推迟到2010年6月6日15时进行 C、开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况 D、丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑， E、丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件
280、多项选择题 承揽合同中，承揽人的义务有()。
A、材料检验的义务 B、通知和保密的义务 C、交付符合质量要求工作成果的义务 D、按照合同约定完成承揽工作的义务 E、验收工作成果的义务
281、单项选择题 某建筑工程投入使用后，建设单位发现车库挡土墙发生偏移，经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致，建设单位委托施工单位进行了修缮加固处理，该部分费用施工单位应向（）索赔。
A.设计单位 B.建设单位 C.审图单位 D.监理单位
282、多项选择题 建设工程勘察企业资质分为（）。
A.工程勘察综合资质 B.工程勘察专业资质 C.工程勘察总承包资质 D.工程勘察行业资质 E.工程勘察劳务资质
283、多项选择题 根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及()派人参加。
A.监察机关 B.人民法院 C.公安机关 D.人民检察院 E.工会
284、单项选择题 根据《公司法》，公司法人成立日期是()之日。
A.公司营业执照签发 B.申请公司设立 C.工商管理机关批准 D.组织机构代码证签发
285、单项选择题 施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30d。
A.招标文件发出日 B.投标文件截止日 C.中标 D.投标有效期
本题答案：微信扫下方二维码即可打包下载完整带答案解析版《★建设工程法规及相关知识》或《建设工程法规及相关知识：建设工程来源：www.91exam.org法规及相关知识》题库
286、单项选择题 某工程发包人于2001年11月25Ft收到承包商提交的竣工决算报告及完整的结算资料，并于2001年12月14日验收，但迟迟不交付工程尾款。承包商正准备向法院起诉，发包人向承包商表示将在2002年2月1日付款，但约定时间过后仍不付款。本例中，诉讼时效的截止日期应该是()。
A.2002年11月25日 B.2002年12月14日 C.2003年11月25日 D.2004年2月1日
287、多项选择题 下列标准属于强制性国家标准的有()。
A.行业专用的质量标准 B.工程建设通用的安全标准 C.工程建设专用的制度方法标准 D.工程建设通用的试验标准 E.工程建设行业专用的评定方法标准
288、多项选择题 建设法律既包括专门的建设领域的法律，也包括与建设活动相关的其他法律。其中应当由全国人民代表大会制定的法律是（）。
A.《合同法》 B.《建筑法》 C.《招标投标法》 D.《物权法》 E.《城市房地产管理法》
289、单项选择题 某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保证金最高应为()万元。
A.10 B.20 C.4 D.40
290、填空题 由分析过程中的某些经常原因造成的误差称为（）。
291、多项选择题 建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列（）情形的，评标委员会应当否决其投标。
A.投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字 B.投标联合体没有提交共同投标协议 C.经评审的投标价格最高 D.投标价格低于成本 E.不同投标人的投标文件由同一个单位编制
292、单项选择题 甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是()。
A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权 B.甲拟单独将地役权转让给丁物业公司 C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙 D.甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁
293、单项选择题 甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200t水泥，货款6万元，乙向甲支付定金l万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1、5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是()。
A、要求甲双倍返还定金2万元 B、要求甲支付违约金1.5万元 C、要求甲支付损害赔偿2万元 D、要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元
294、单项选择题 工伤保险按照（）计提保险费。
A.职工人数 B.工资总额 C.施工合同额 D.建筑面积
295、单项选择题 租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，（）。
A.合同不成立 B.合同无效 C.不得对抗善意的第三人 D.视为不定期租赁
296、单项选择题 某建筑节能分部工程施工完毕后，由（）组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。
A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工单位
297、单项选择题 施工企业不执行公安机关作出的停工决定，由（）强制执行。
298、单项选择题 2010年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，该行为属于()。
A、合法行为，洗车是司机的权利 B、违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定 C、违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定 D、违法行为，违反了《固体废物污染环境防治法》
299、单项选择题 甲为某公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。按照公司章程的规定，甲已经超越了其法人对其代表权限的限制，但是，乙却不知情，则该合同（）。
A.无效 B.有效 C.部分有效 D.效力待定
300、单项选择题 以下规范性法律文件中，不属于我国民商法律体系的是（）。
A.《合同法》 B.《公司法》 C.《城乡规划法》 D.《侵权责任法》
