当前位置：91考试网 -> 考试题库

建筑工程：建筑工程必看题库知识点（最新版）
2021-03-25 05:35:16 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  关于房屋结构的受力特点，下列叙述中正确的是()。

A.平板钢网架的杆件主要承受轴向压力
B.拱式结构的主要内力是轴向压力
C.壳体结构的主要内力是弯矩
D.多、高层建筑结构体系中，剪力墙结构的侧向刚度最大


点击查看答案


2、单项选择题  依据规范规定，一般民用建筑楼梯的梯段净高不宜小于()m。

A、1、8
B、2、2
C、2、4
D、2、8


点击查看答案


3、问答题  

东北某市新建一建筑面积39600m2的文化体育中心工程，地上6层，地下2层，局部埋深9m。工程选址位于某山坡，一半基础须回填，混凝土灌注桩局部桩承台加整体狡板基础，地上钢筋混凝土框架结构。3层会议厅主梁采用预制钢筋混凝土，1000人餐厅采用预应力混凝土梁，现场张拉。体育场中心屋盖局部为焊接球钢网架上覆玻璃幕，其他部位局部为混凝土屋面。围护结构填充墙为小型空心砌块砌筑。地下室底板及外墙均采用P8的防水混凝土，并附加3+3两层SBS卷材防水层，室内防水为水泥基涂抹防水，屋面防水为3+3两层SBS卷材防水层。某施工总承包单位中标并成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制了《质量计划》。其中规定：土方开挖过程中，检查平面位置、水平标高，并随时观测周围的环境变化；混凝土灌注粧检查查验桩位偏差、桩顶标高、桩底沉渣厚度、等是否符合设计要求和规范规定。监理工程师要求重新编制。
事件二：项目部编制了《质量计划》。其中规定：防水混凝土工程检查防水混凝土原材料(包括：掺合料、外加剂）的出厂合格证、质量检验报告；屋面防水工程检查基层状况(包括干燥、干净、坡度、平整度、分格缝、转角圆弧等）、卷材铺贴(胎体增强材料铺设)的方向及顺序、附加层、搭接长度及搭接缝位置等是否符合设计和规范要求。监理工程师要求重新编制。
事件三：装饰装修工程完成后，总监理工程师组织了分部工程验收，项目部提供了工程的隐蔽工程验收记录，施工记录等质量控制资料。总监理丁程师要求补充。
【问题】
1.事件一中，土方开挖工程过程质量检查的内容还有哪些？
2.事件一中，混凝土灌注粧检查查验的内容还有哪些？
3.事件二中，防水混凝土工程检查的内容还有哪些？
4.事件二中，屋面防水工程砌体工程检查的内容还有哪些？
5.事件三中，质量控制资料检查的内容还有哪些？


点击查看答案

4、多项选择题  根据《合同法》的有关规定，下列合同中属于无效合同的是()。

A.杨某打麻将输给陈某五千元钱，因当时身无分文就给陈某打了张借条
B.小学五年级学生黄某将自己的一辆自行车低价卖给了他人
C.某旅游景点附近的商店将一串普通的石头项链冒充玉石项链卖给游客王某
D.某国有企业经理为得到高额回扣，将一套闲置的新设备以报废设备的价格出售给某私营企业
E.刘某在从事代理活动中，与他人串通骗取被代理人款项三万元


点击查看答案


5、单项选择题  目前，在我国桥梁及大跨度结构房屋和工业厂房中广泛采用的钢结构连接方法为()。

A.焊接连接
B.铆钉连接
C.法兰连接
D.螺栓连接


点击查看答案


6、问答题  某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件间的连接方式主要为高强度螺栓连接。施工过程中，发生了如下事件：事件一：钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关，得以解决。事件二：钢构件制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师指出错误，责令整改。事件三：钢结构施工完毕，总监理工程师组织钢结构子分部工程验收，认为达到验收合格的条件，同意通过验收。事件四：在单位工程竣工验收通过后的第75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 试分析事件一中出现咬边的可能原因（至少列出四项），并简述处理方法。


点击查看答案


7、问答题  

某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下1层，地上4层，施工单位与建设单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99—0201)签订了工程施工合同。合同约定：工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日，工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元;地下一层填充墙部分损毁，损失10万元;停工及修复共30d。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件2：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件3：截止2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件4：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额1670万元(含上述利息和建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
事件5：工程竣工后，项目经理按“制造成本法”核算了项目施工总成本，其构成为直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，企业管理费332.17万元(其中，施工单位总部企业管理费为220.40万元)。
【问题】
1.事件1中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。
2.事件2中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作?
3.事件3中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。
4.事件4中，施 工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的?
5.按“制造成本法”列式计算施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。


点击查看答案


8、问答题  

背景
某高科技集团在上海浦东投资兴建总部办公大楼，为了加快建设进度、尽快投入使用，业主采用平行承发包模式，将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。施工过程中发生如下事件：
事件一：土建施工单位A在基础施工完成后，与城市市政管线进行初步连接的过程中，发现市政接口与新建工程的相对位置与业主给定的原设计图纸不符，认为是业主提供市政接口资料有误，A单位提出应由业主补偿由于市政管线位置与原图给定不符所带来增加的施工工作量。
监理工程师实地检查后，认为施工单位新建建筑定位放线可能有误，提出重新复查定位线。A单位从开工前设计院移交坐标点位重新进行引测，仍与施工现状相符。监理单位上报建设单位后，建设单位要求更换测量仪器再次复测。施工单位只好停工配合复测，此次结果仍证明新建工程位置与原设计相符。A单位又向建设单位提出了因两次检查的配和费用和相应的停工损失的索赔要求。
事件二：土建施工单位A在征得业主同意后，将附着式升降脚手架分包给具备相应资质的专业公司C完成。专业公司C根据工程实际情况编写了专项施工方案，由于无需专家论证，经C公司技术负责人签字审核后报监理工程师审批。监理工程师提出两点意见：一、实施总承包的工程，其专项方案必须由总承包单位组织编制;二、审批手续不正确，不应是C公司技术负责人签字审核，而应为A单位技术负责人签字审核。
事件三：土建施工A单位在工程结构施工完成时，装饰装修B单位也进入施工现场，此时施工现场存在大量垂直运输工作。由于A单位设置的施工电梯运输能力的限制，无法同时满足实际需要，A单位为了自身施工需要，当自身工作量比较大的时候不允许B单位使用施工电梯，造成装饰装修施工进度严重滞后，使整个工程的工期延误了36d。B单位向建设单位就延误的工期提出索赔。经查，业主与8单位签订的合同条款中只约定“现场协调由业主完成，并为施工单位创造可利用条件、垂直运输等”。
问题
(1)事件一中，建设单位代表在任何情况下要求重新检验，施工单位是否必须执行?说明理由。
(2)事件一中，土建施工A单位的索赔是否成立?说明理由。
(3)事件二中，监理工程师提出的两点意见是否正确?分别说明理由。
(4)事件三中，装饰装修B单位就工期延误向建设单位索赔是否成立?说明理由。


点击查看答案


9、单项选择题  均布荷载作用下，连续梁弯矩分布特点是( )。

A.跨中正弯矩，支座负弯矩
B.跨中正弯矩，支座零弯矩
C.跨中负弯矩，支座正弯矩
D.跨中负弯矩，支座零弯矩


点击查看答案


10、问答题  列式计算事件三中建设单位应该支付的索赔费用是多少万元。(保留两位小数)


点击查看答案


11、多项选择题  关于全玻幕墙安装的施工技术要求，表述正确的是()。

A、吊挂式全玻幕墙的吊夹与主体结构之间应设置刚性水平传力结构
B、全玻幕墙玻璃面板的尺寸一般较大，宜采用人工吸盘安装
C、全玻幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶
D、全玻幕墙的板面与装饰面或结构面之间的空隙不应小于5mm，且应采用密封胶密封
E、槽壁与玻璃之间应用硅酮建筑密封胶密封


点击查看答案


12、单项选择题  主龙骨应从吊顶中心向两边分，间距不大于()mm。

A、900
B、1000
C、1100
D、1200


点击查看答案


13、单项选择题  在借贷记账法下，负债类账户的结构是()

A.借方登记减少额，贷方登记增加额
B.借方登记增加额，贷方登记减少额
C.借方既登记增加额，也登记减少额
D.贷方既登记增加额，也登记减少额


点击查看答案


14、多项选择题  下列施工措施中，有利于大体积混凝土裂缝控制的是（）。

A.选用低水化热的水泥  
B.提高水灰比  
C.提高混凝土的入模温度  
D.及时对混凝土进行保温、保湿养护  
E.采用二次抹面工艺


点击查看答案


15、单项选择题  根据我国有关法律规定，房屋装修工程的最低保修期限为()。

A.1年
B.2年
C.5年
D.50年


点击查看答案


16、单项选择题  网架在地面总拼后，采用单根或多根拔杆、一台或多台起重机进行吊装就位的施工方法，称为()。

A.高空滑移法
B.整体顶升法
C.整体吊装法
D.拼装支架滑移法


点击查看答案


17、名词解释  挑梁


点击查看答案


18、单项选择题  合金钢中合金元素的总含量（）为低合金钢。

A．3% 
B．6% 
C．9% 
D．12%


点击查看答案


19、单项选择题  工序质量的控制包括对工序活动()的质量进行控制。

A.效益和程序
B.工艺和程序
C.条件和效果
D.效益和流程


点击查看答案


20、多项选择题  下列关于房屋建筑工程竣工验收备案的范围的说法中，正确的是()。

A、凡在我国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程和市政基础设施工程，都必须按规定进行竣工验收备案
B、军用房屋建筑工程竣工验收备案，按照中央军事委员会的有关规定执行
C、抢险救灾工程应适用竣工验收备案制度
D、临时性房屋建筑工程应适用竣工验收备案制度
E、农民自建低层住宅工程不适用竣工验收备案制度


点击查看答案


21、单项选择题  检测时，检测值超出气体检测报警仪测量范围，应立即使气体检测报警仪脱离检测环境，在（）中待气体检测报警仪指示回零后，方可进行下一次检测。气体检测报警仪发生故障报警，应立即停止检测。

A.地下有限空间
B.空气洁净的环境
C.密闭的空间


点击查看答案


22、名词解释  框剪结构


点击查看答案


23、多项选择题  水泥品种非常多，按其主要水硬性物质名称可分为()。

A、硅酸盐水泥
B、铝酸盐水泥
C、碳酸盐水泥
D、硫铝酸盐水泥
E、氟铝酸盐水泥


点击查看答案


24、名词解释  空斗墙


点击查看答案


25、单项选择题  根据我国《建筑结构可靠度设计统一标准》的规定，易于替换的结构构件的设计使用年限为()年。

A.5
B.10
C.25
D.35


点击查看答案


26、单项选择题  在对大体积混凝土浇筑时，浇筑方案根据整体性要求、结构大小、钢筋疏密及混凝土供应等情况可以选择多种方式，()不是大体积混凝土浇筑方案的形式。

A.全面分层
B.局部分层
C.分段分层
D.斜面分层


点击查看答案


27、多项选择题  《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定，脚手架及其地基基础在()后必须进行检查与验收。

A.作业层上施加荷载
B.遇有六级及六级以上大风、大雨
C.每搭设完10～13m高度
D.达到设计高度
E.停用超过15天


点击查看答案


28、单项选择题  有限空间作业前必须进行（），分析存在危险点，制定防止有害气体中毒的安全措施。

A.安全培训
B.应急演练
C.风险辨识


点击查看答案


29、名词解释  挂梁


点击查看答案


30、单项选择题  在钢筋的连接中，受力钢筋的接头宜设置在()。

A、受力中心处
B、受力平衡处
C、受力较大处
D、受力较小处


点击查看答案


31、名词解释  分布筋


点击查看答案


32、单项选择题  某工程项目采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位想承接该工程部分具体工程的施工任务，则其可通过（）

A.监理单位委托取得任务
B.投标竞争取得任务
C.施工总承包人委托取得任务
D.自行分配取得任务


点击查看答案


33、单项选择题  关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是()。

A、当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装
B、抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接
C、在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施
D、在设备管线安装部位安装加强龙骨


点击查看答案


34、单项选择题  关于钢筋连接方式，正确的是()。

A.焊接 
B.普通螺栓连接 
C.铆接 
D.高强螺栓连接


点击查看答案


35、多项选择题  下列影响扣件式钢管脚手架整体稳定性的因素中，属于主要影响因素的有（）。

A.立杆的间距 
B.立杆的接长方式 
C.水平杆的步距 
D.水平杆的接长方式 
E.连墙件的设置


点击查看答案


36、名词解释  山墙


点击查看答案


37、多项选择题  根据《民用建筑工程室内环境控制规范》(GB50325-2001)规定，下列工程中属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。

A、住宅
B、体育馆
C、办公楼
D、医院
E、四星级以上旅游宾馆


点击查看答案


38、单项选择题  作业负责人、监护者和作业者应经地下有限空间作业安全生产教育和培训合格。其中，（）应持有效的地下有限空间作业特种作业操作证。

A.作业负责人
B.监护者
C.作业人员


点击查看答案


39、单项选择题  电缆沟的盖板开启后，应自然通风一段时间，经（）后方可下井沟工作。

A.工作负责人同意
B.测试合格
C.自然通风


点击查看答案


40、名词解释  围护结构


点击查看答案


41、单项选择题  实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。

A.建设单位
B.施工总承包单位
C.监理单位
D.各分包单位


点击查看答案


42、单项选择题  营业税金及附加的具体内容不包括()。

A.印花税
B.营业税
C.消费税
D.资源税


点击查看答案


43、多项选择题  抗震结构的概念设计考虑的因素有()。

A、选择对抗震有利的场地，避开不利的场地
B、建筑物形状力求简单、规则，平面上的质量中心和刚度中心尽可能靠近，以避免地震时发生扭转和应力集中而形成薄弱部位
C、选择技术先进又经济合理的抗震结构体系，地震力的传递路线合理明确，并有多道抗震防线
D、保证结构的整体性，并使结构和连接部位具有较好的延性
E、非结构构件与承重结构的连接要满足一般的技术要求


点击查看答案


44、单项选择题  电子设备信号接地型式中多点接地适用于频率大于()MHz的电子设备。

A.10
B.8
C.6
D.4


点击查看答案


45、单项选择题  地上井口附近使用燃油（气）发电机等设备时，应放置在（），与井口保持一定距离，防止废气进入井内。

A.上风侧
B.下风侧
C.上风侧、下风侧均可


点击查看答案


46、多项选择题  关于简支梁变形大小的影响因素，下列表述正确的是()。

A.跨度越大，变形越大
B.截面的惯性矩越大，变形越大
C.截面积越大，变形越小
D.材料弹性模量越大，变形越大
E.外荷载越大，变形越大


点击查看答案


47、单项选择题  平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度不应小于()。

A.1%
B.1.5%
C.2%
D.3%


点击查看答案


48、问答题  

某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下1层，地上4层，施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201)签订了工程施工合同。合同约定：工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日;工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元;地下1层填充墙部分损毁，损失10万元;停工及修复共30d。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件2：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件3：截至2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件4：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额l670万元(含上述利息和建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
事件5：工程竣工后，项目经理按“制造成本法”核算了项目施工总成本，其构成如下：直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，企业管理费332.17万元(其中施工单位总部企业管理费为220.40万元)。
问题：
1.事件l中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。
2.事件2中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作?
3.事件3中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。
4.事件4中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的?
5.按“制造成本法”列式计算施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。


点击查看答案


49、多项选择题  混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质，包括()。

A、耐水性
B、保水性
C、黏聚性
D、流动性
E、吸湿性


点击查看答案


50、单项选择题  下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是()。

A、框架
B、剪力墙
C、框架-剪力墙
D、简体


点击查看答案


51、单项选择题  花岗石的化学成分中，SiO2的含量常为()以上，为酸性石材。

A、20%
B、30%
C、50%
D、60%


点击查看答案


52、单项选择题  根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的规定，不属于一级基坑的是()。

A.重要工程或支护结构做主体结构的一部分
B.开挖深度小于10m
C.与邻近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑
D.基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑


点击查看答案


53、单项选择题  下列关于屋面涂膜防水施工的叙述中，不正确的是()。

A.需铺设胎体增强材料时，当屋面坡度小于15%，可平行屋脊铺设
D.当屋面坡度大于15%，应垂直于屋脊铺设，并由屋面最高处向下进行
C.胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm，短边搭接宽度不得小于70mm
D.采用二层胎体增强材料时，上下层不得相互垂直铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽的1/3


点击查看答案


54、单项选择题  同一天内，如果()发生变化，需重新办理动火审批手续。

A.动火地点 
B.焊接人员 
C.焊接工艺 
D.看火人


点击查看答案


55、多项选择题  钢结构的连接方法有()。

A.铆接
B.绑扎焊接
C.焊接
D.高强度螺栓连接
E.普通螺栓连接


点击查看答案


56、单项选择题  属于难燃性建筑材料的是()。

A.铝合金制品
B.纸面石膏板
C.木制人造板
D.赛璐珞


点击查看答案


57、多项选择题  大体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂缝的技术措施有（）。

A.二次振捣 
B.二次表面振压 
C.控制混凝土内部温度的降温速率 
D.尽快降低混凝土表面温度 
E.保温保养护 


点击查看答案


58、单项选择题  必须单独编制施工方案的分部分项工程是（）。

A.悬挑脚手架工程  
B.开挖深度为2.5m的基坑支护工程  
C.采用常规起重设备，单件最大起重量为8kN的起重吊装工程  
D.搭设高度10m的落地式钢管脚手架工程


点击查看答案


59、多项选择题  工程造价等于不舍税工程造价加上()。

A.增值税 
B.营业税 
C.城市维护建设税 
D.教育费附加 
E.利润


点击查看答案


60、单项选择题  砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完算起，其中水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆的搅拌时间不得少于()min。

A、1
B、2
C、3
D、5


点击查看答案


61、多项选择题  关于施工现场宿舍管理的说法，正确的有()。

A.必须设置可开启式窗户 
B.床铺不得超过3层 
C.严禁使用通铺 
D.每间居住人员不得超过16人 
E.宿舍内通道宽度不得小于0.9m 


点击查看答案


62、单项选择题  关于幕墙工程施工测量的说法，正确的是()。

A.根据土建施工单位给出的楼层标高和轴线位置
B.对微小的偏差，可采取调整幕墙的分格和平面位置分段进行消化
C.高层建筑的测量应在风力不大于5级时进行
D.混凝土结构复测的内容包括轴线位置、楼层标高、构件局部偏差


点击查看答案


63、名词解释  过梁


点击查看答案


64、多项选择题  针对水平混凝土构件模板支撑系统的施工方案，施工企业需进行论证审查的有()。

A.高度超过8m
B.跨度超过18m
C.施工总荷载大于10kN/m2
D.集中线荷载大于20kN/m2
E.均布面荷载大于8kN/m2


点击查看答案


65、多项选择题  影响施工现场平面布置的因素有（）。

A.不同施工阶段
B.周边环境变化
C.行业协会文件
D.建设单位指令
E.当地政府部门的要求


点击查看答案


66、多项选择题  在初凝前对大体积混凝土进行二次振捣，可以()。

A.提高混凝土与钢筋的握裹力 
B.降低混凝土的水化热 
C.增加混凝土的密实度 
D.提高混凝土抗压强度 
E.减少混凝土表面裂纹


点击查看答案


67、单项选择题  由电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置组成的仪器是()。

A、水准仪
B、全站仪
C、经纬仪
D、激光电子仪


点击查看答案


68、问答题  

某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同，同时又与丙方订立了工程降水合同，基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如图2—17所示。

甲、乙双方约定某年6月15日开工，在工程施工中发生了如下事件。
事件1：由于降水施工方(丙方)原因，致使工作J推迟了2d。
事件2：6月21～22日，整个施工现场停电造成停工2d。
事件3：因设计变更，工作B土方工程量由300m3增至350m3，工作持续时间增加1d，该工作综合单价为每立方米50元。
【问题】
1.在不考虑事件1、2、3的情况下，说明该网络计划的关键线路，并指出由哪些工作所组成?
2.在不考虑事件1、2、3的情况下，该工程的总工期是多少天?
3.乙方可以提出工期索赔要求的事件是哪些?请简述理由。
4.工作B的结算价是多少?


点击查看答案


69、单项选择题  主持编制单位工程施工组织设计的是()。

A.施工单位项目技术负责人 
B.施工单位技术负责人 
C.施工单位项目施工负责人 
D.施工单位主管部门


点击查看答案


70、多项选择题  地下工程常采用的水泥砂浆防水层主要有()。

A.单层普通水泥砂浆防水层
B.多层普通水泥砂浆防水层
C.高强水泥砂浆防水层
D.聚合物水泥砂浆防水层
E.掺外加剂水泥砂浆防水层


点击查看答案


71、名词解释  架立钢筋


点击查看答案


72、单项选择题   ;建筑工程安全生产管理必须坚持"安全第一、预防为主"的方针，建立健全安全生产的（）和群防群控制度。

A.分配制度
B.责任制度
C.保障制度
D.奖惩制度


点击查看答案


73、单项选择题  受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后有效切断电源，加挂“有人作业、禁止合闸”警示牌并上锁，钥匙由（）（若为外来单位人员作业钥匙交由作业申请部门监护人）保存。

A.安全监督检查人员
B.作业单位领导
C.现场监护人
D.作业人员


点击查看答案


74、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为()

A.施工合同中约定采用的推荐性标准
B.建筑法律
C.施工图设计文件
D.工程监理合同


点击查看答案


75、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，下列合同中的()不属于该法的调整范围。

A.承揽合同
B.建设工程合同
C.行政合同
D.收养合同
E.监护合同


点击查看答案


76、多项选择题  热轧钢筋主要技术性能有()。

A.强度
B.收缩率
C.冷弯性能
D.可塑性
E.延伸率


点击查看答案


77、问答题  

某施工单位承接了某项工程的总承包施工任务，该工程由A、B、C、D四项工作组成，由于施工场地狭小，为了进行成本控制，项目经理针对各项工作进行了分析，其功能成本分析结果见表2-7。

工程进展到第25周第5层结构时，公司各职能部门联合对该项目进行突击综合大检查。检查成本时发现：
C工作，实际完成预算费用960万元，计划完成预算费用为910万元;实际成本855万元，计划成本为801万元。
检查现场时发现：
(1)塔式起重机与临时生活设施共用一个配电箱，无配电箱检查记录。
(2)塔式起重机由木工班长指挥。
(3)现场单行消防通道上乱堆材料，仅剩1m宽左右通道，端头20m×20m场地堆满大模板。
(4)脚手架和楼板模板拆除后乱堆乱放，无交底记录。工程进展到28周第6层结构拆模后，劳务分包方作业人员直接从窗口向外抛垃圾，造成施工扬尘，工程周围居民因受扬尘影响，有的找到项目经理要求停止施工，有的向有关部门投诉。
【问题】
1.计算表2-8中A、B、C、D四项工作的评价系数、成本系数和价值系数(将此表复制到答题卡上，计算结果保留小数点后两位)。

2.在A、B、C、D四项工作中，施工单位应首选哪项工作作为降低成本的对象?说明理由。
3.计算并分析C工作的费用偏差和进度偏差情况?
4.根据公司检查现场发现的问题，项目经理部应该如何进行整改?
5.针对本次扬尘事件，项目经理应如何协调管理?


点击查看答案


78、问答题  某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 针对事件二中现场工人宿舍的问题，应如何整改？


点击查看答案


79、问答题  某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 事件一中，施工单位拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》的说法是否妥当？如需替代，需满足什么条件？施工单位编制《项目管理实施规划》应由谁主持？


点击查看答案


80、多项选择题  荷载按其作用面的大小分类可分为()。

A、线荷载
B、均布面荷载
C、垂直荷载
D、集中荷载
E、水平荷载


点击查看答案


81、多项选择题  挖掘机是土方施工常用机械之一，正铲挖掘机应适用于()。

A、开挖含水量应小于27%的土
B、大型场地整平土方
C、运距800m内的挖运土方
D、经爆破后的岩石和冻土碎块
E、独立基坑及边坡开挖


点击查看答案


82、单项选择题  防水混凝土结构中迎水面钢筋保护层厚度最小应为()。

A.40mm
B.45mm
C.50mm
D.55mm


点击查看答案


83、单项选择题  发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()

A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效
B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息
C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息
D.垫资违反相关规定，应予以没收


点击查看答案


84、单项选择题  施工项目承包核算对象按()划分，并与()的界定范围相一致。

A.分部工程责任目标成本
B.单位工程责任目标成本
C.分项工程计划目标成本
D.单位工程计划目标成本


点击查看答案


85、多项选择题  对于一类、二类和三类环境中，设计使用年限为50年的结构混凝土，其耐久性的基本要求有()。

A.最大水灰比
B.最小水泥用量
C.最低混凝土强度等级
D.最小碱含量E.最小氯离子含量


点击查看答案


86、单项选择题  下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。

A.劳动报酬
B.试用期
C.保守商业秘密
D.福利待遇


点击查看答案


87、单项选择题  应根据使用说明书中的要求对呼吸防护用品定期检查、维护，并进行清洗和消毒，放入密封袋内存储。空气呼吸器的气瓶每（）年应送有资质的单位检验1次。

A.1年
B.2年
C.3年


点击查看答案


88、多项选择题  建设工程合同纠纷的处理方式主要有()。

A.诉讼 
B.调解 
C.仲裁 
D.和解 
E.行政处理


点击查看答案


89、问答题  

某建筑工程施工进度计划网络图如下：


施工中发生了以下事件：
事件1：A工作因设计变更停工10天;
事件2：B工作因施工质量问题返工，延长工期7天;
事件3：E工作因建设单位供料延期，推迟3天施工。
事件4：在设备管道安装气焊作业时，火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氢腊防水涂膜层上，引起火灾。
在施工进展到第120天后，施工项目部对第110天前的部分工作进行了统计检查。
统计数据见下表：


2、问题
(1)本工程计划总工期和实际总工期各为多少天?
(2)施工总承包单位可否就事件1～事件3获得工期索赔?分别说明理由。
(3)计算截止到第110天的合计BCWP值。
(4)计算第110天的成本偏差CV值，并做CV值结论分析。
(5)计算第110天的进度偏差SV值：并做SV值结论分析。


点击查看答案


90、多项选择题  水泥进场使用前，应分批对其()进行复验。检验批应以同一、生产厂家、同一编号为一批。

A.初凝时间
B.终凝时间
C.强度
D.安定性
E.外加剂


点击查看答案


91、单项选择题  在工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第15天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天、第26天和第30天，最迟开始时间分别为第30天、第30天和第32天，则工作F的总时差和自由时差()天。

A.分别为10和4
B.分别为10和10
C.分别为12和4
D.分别为12和10


点击查看答案


92、单项选择题  暗龙骨吊顶施工，采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊杆，吊杆长度小于()mm时，可以采用φ6的吊杆。

A.500
B.1000
C.1500
D.2000


点击查看答案


93、单项选择题  涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求，当产品说明书无要求时，环境温度宜在5～38℃之间，相对湿度不应大于()。

A、70%
B、75%
C、85%
D、90%


点击查看答案


94、多项选择题  属项目竣工决算内容的有()。

A.项目竣工财务决算说明书
B.项目造价分析资料表
C.项目竣工结算书
D.项目财务决算及批复文件
E.项目竣工财务决算报表


点击查看答案


95、多项选择题  根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。

A.建筑面积200平方米的房屋
B.城市大型立交桥
C.抢险救灾工程
D.实行开工报告审批制度的建筑工程
E.城市居住小区


点击查看答案


96、多项选择题  槽型预埋件的加工精度要求不允许有负偏差的项目有()。

A.预埋件的长度、宽度、厚度
B.槽口的长度、宽度、高度
C.锚筋的中心线
D.锚筋的长度
E.锚筋与槽板的垂直度


点击查看答案


97、单项选择题  《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001)规定，两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于()m。

A、6
B、7
C、8
D、9


点击查看答案


98、单项选择题  气体检测设备应定期进行检定，（）后方可使用。

A.检定合格
B.检查合格
C.检测合格


点击查看答案


99、单项选择题  下列要求不符合国家防火规范的是()。

A、图书室、档案室的顶棚、墙面应采用A级装修材料
B、建筑物内厨房，其顶棚、墙面、地面应采用B1级装修材料
C、消火栓门的颜色与四周装修材料颜色应有明显区别
D、建筑内部装修不应妨碍消防设施与疏散走道正常使用


点击查看答案


100、单项选择题  某装配式钢筋混土屋盖的砌体结构，横墙间距24m，其静力计算方案是()。

A.刚性方案
B.弹性方案
C.刚弹性方案
D.塑性方案


点击查看答案


101、单项选择题  参评“建筑业新技术应用示范工程”的工程，应至少应用《建筑业十项新技术（2010）》推荐的建筑新技术中的（）项。

A.6 
B.7 
C.8 
D.9 


点击查看答案


102、单项选择题  《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205―2001)以强制性条文规定，高强度螺栓连接应进行()。

A.螺栓实务最小载荷检验
B.扭剪型高强度螺栓连接副预拉力复验
C.高强度螺栓连接副施工扭矩检验
D.高强度螺栓连接抹擦面抗滑移系数试验


点击查看答案


103、单项选择题  在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是()。

A.承受由于弯矩作用而产生的拉力 
B.承受由于弯矩作用而产生的压力 
C.承受剪力 
D.承受因混凝土收缩和温度变化产生的应力 


点击查看答案


104、问答题  

某工程项目难度较大，技术含量较高，经有关招标投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书，A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件，最终确定B承包商中标，并于2001年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令B承包商先做开工准备，再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2001年6月1日，业主书面函告B承包商，称双方尚未签订合同，将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商，才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元，工期12个月，竣工日期2002年10月30日，承包合同另外规定：
(1)工程预付款为合同总价的25%。
(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构(配)件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构(配)件比重按60%考虑。
(3)除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不做调整。
(4)材料和设备均由B承包商负责采购。
(5)工程保修金为合同总价的5%，在工程结算时一次扣留，工程保修期为正常使用条件下，建筑工程法定的最低保修期限。经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1月至第12月)见表2—20。

本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用情况下，2006年3月30日，使用单位发现屋面局部漏水，需要维修，8承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年，拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业防水施工单位修理，修理费为5万元。
【问题】
1.指出本案招标投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?
2.业主迟迟不与B承包商签订合同，是否符合《招标投标法》的规定?说明理由。
3.在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时，8承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施?
4.本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?第1个月至第7个
月份合计以及第8、9、10个月，业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程)
5.B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任，说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担?


点击查看答案


105、单项选择题  根据我国《担保法》的规定，下列民事主体中可以充任保证人的是()。

A.某省人民政府
B.某国有商业银行
C.某施工企业的项目部
D.某高等院校


点击查看答案


106、名词解释  弯起钢筋与吊筋的区别


点击查看答案


107、名词解释  建筑物与构筑物的区别


点击查看答案


108、单项选择题  在进行气体检测前，应对地下有限空间及其（）进行调查，分析地下有限空间内气体种类。

A.内部设施
B.周边环境
C.建设年代


点击查看答案


109、单项选择题  在一起工程纠纷中，甲公司根据事先达成的仲裁协议向某仲裁委员会提请仲裁，而乙公司则认为仲裁协议无效，请求人民法院对仲裁协议的效力作出裁定。于是，甲公司也请求仲裁委员会作出确认该仲裁协议有效的决定。那么，应当()。

A.由人民法院做出裁定
B.由仲裁委员会做出决定
C.以先做出的裁定或决定来确定仲裁协议的效力
D.以后做出的裁定或决定来确定仲裁协议的效力


点击查看答案


110、问答题  

某建筑工程为一多层住宅楼工程，开工日期为2005年4月2日，施工单位的施工方案及进度计划此前已获工程师批准。工地租赁使用一台50米臂塔吊进行起重作业，租赁费800元/天。至2005年5月18日，工程进行至3层主体施工，工地租赁使用一台某型号地泵进行泵送混凝土作业，租赁费为320元/天。现场用工：钢筋工30人，木工35人，混凝土工30人，其他工种25人。在实际施工中，发生了如下事件：事件l：2005年5月3日10：O0至13：00、5月22日6：00至次日3：00，由于业主供电线路故障，造成施工现场停电。事件2：2005年5月6日至2005年5月7日，塔吊故障修理2天。事件3：2005年6月11日至6月14日，连续4天7级大风。事件4：2005年6月20日，全市进行施工现场安全环保联合大检查，工地为迎接检查，6月18日至6月19日停止正常施工，整改现场存在的安全隐患及文明、环保问题，并发生计划外支出7000元。事件5：2005年7月1日晚上，建设单位项目主要工作人员邀全体监理人员出外“吃个便饭”，却集体食物中毒住院。直至7月4日早上，建设、监理单位派遣工作人员来到现场临时替班。此间，在施工各段的钢筋隐检无法完成。事件6：2005年7月29日，市有关部门对施工现场突击抽查，就工地存在的问题对施工单位处以3万元罚款。
问题1.上述哪些事件施工方可以向建设方要求索赔?为什么?
2.每项事件工期索赔多少天?3.假设人工费单价为30元/工日，则费用索赔为多少?


点击查看答案


111、多项选择题  关于玻璃幕墙玻璃板块制作，正确的有()。

A.注胶前清洁工作采用“两次擦”的工艺进行 
B.室内注胶时温度控制在15-30℃间，相对湿度30%-50% 
C.阳光控制镀膜中空玻璃的镀膜面朝向室内 
D.加工好的玻璃板块随机抽取进行剥离试验 
E.板块打注单组分硅酮结构密封胶后进行7-10d的室内养护


点击查看答案


112、多项选择题  钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能，其中力学性能是钢材最重要的使用性能，包括()。

A、拉伸性能
B、焊接性能
C、弯曲性能
D、冲击性能
E、疲劳性能


点击查看答案


113、单项选择题  夜间地面作业人员应穿戴（）。

A.反光马甲
B.工作服
C.高可视警示服


点击查看答案


114、问答题  分别指出事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处，并说明理由。


点击查看答案


115、单项选择题  下列关于抹灰工程的说法符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)规定的是()。

A、当抹灰总厚度大于25mm时，应采取加强措施
B、不同材料基体交接处表面的抹灰，采用加强网防裂时，加强网与各基层搭接宽度不应小于50mm
C、室内墙面、柱面和门洞口的阳角，当设计无要求时，应做1：2水泥砂浆暗护角
D、抹灰工程应对水泥的抗压强度进行复验


点击查看答案


116、单项选择题  我国普通钢筋混凝土中配置的钢筋主要是()。

A、余热处理钢筋
B、热轧钢筋
C、碳素钢筋
D、冷轧带肋钢筋


点击查看答案


117、问答题  

某大厦外墙为幕墙，裙楼为干挂花岗石幕墙，主楼正面为点式玻璃幕墙，其他部分为复合铝板幕墙。土建工程已完毕，进人幕墙施T阶段。玻璃幕墙生产车间进行结构胶注胶生产工序如下：
1.室温为25℃，相对湿度为35%；
2.清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂，并采用"一次擦"工艺进行清洁；
3.清洁后的基材一般在1h内注胶完毕；
4.从注胶完毕到现场安装其间隔时间为10天。安装复合铝板幕墙的次序为从上而下，先平面、后转角和窗台。即先确定幕墙所有铝板板块水平方向位置，再安装各转角处的铝板，而且是先安装顶部封边各转角处的铝板，并以此为基准拉水平线以确定其余顶部封边铝板的空间位置并将其安装完毕。接着安装顶层窗台处的周边铝板，同时以安装完毕的顶部封边铝板为基准对窗台处的周边铝板实行定位并作位置修正。


点击查看答案


118、单项选择题  建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()

A.规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件
B.工程竣工验收报告
C.施工企业签署的工程质量保修书
D.住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》


点击查看答案


119、多项选择题  实木复合地板可分为

A、三层复合实木地板
B、多层复合实木地板
C、细木工复合实木地板
D、刨花复合实木地板
E、纤维板复合实木地板


点击查看答案


120、多项选择题  关于钢筋代换的说法，正确的有()。

A.当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强度相等的原则代换 
B.当构件按最小配筋率配筋时，按钢筋代换前后截面面积相等的原则代换 
C.钢筋代换时应征得设计单位的同意 
D.当构件受裂缝宽度控制时I代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算 
E.同钢号之间的代换按钢筋代换前后用钢量相等的原则代换


点击查看答案


121、单项选择题  加气混凝土砌块施工时，其水平灰缝砂浆饱满度至少不应小于（）。

A.80%  
B.85%  
C.90%  
D.95%


点击查看答案


122、单项选择题  混凝土搅拌通常的投料顺序是()。

A.石子--水泥--砂子--水 
B.水泥--石子--砂子--水 
C.砂子--石子--水泥--水 
D.水泥--砂子--石子--水 


点击查看答案


123、单项选择题  在资金等值计算中，(F/A，i，n)表示()。

A.一次支付终值系数
B.一次支付现值系数
C.等额分付终值系数
D.等额分付现值系数


点击查看答案


124、单项选择题  混凝土与钢筋接触面的()称粘结应力。

A.剪应力
B.拉应力
C.压应力
D.扭应力


点击查看答案


125、问答题  

大洋建筑公司承接了一项科技产业大厦工程的任务，建筑面积129728㎡，地下3层，地上28层，箱形基础，主体为框架剪力墙结构。该项目地处城市主要街道交叉路口，是该地区的标志性建筑物。因此，施工单位在施工过程中加强了对工序指令的控制。在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误，施工单位非常重视，及时进行了返工处理。在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求，但实体经有资质的检测单住检测鉴定，强度达到了要求。由于加强了预防和检查，没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工，达到验收条件后，建设单位组织了竣工验收。
问题：
1.工序质量控制的内容有哪些?
2.说出第5层钢筋隐蔽工程验收的要点。
3.第l0层的质量问题是否需要处理?请说明理由。
4.如果第l0层实体混凝土强度经检测达不到要求，施工单位应如何处理?
5.该综合楼达到什么条件后方可竣工验收?


点击查看答案


126、多项选择题  建筑工程施工管理过程中，注册建造师签章文件下列说法正确的是()。

A.工程停复工报审表是施工组织管理文件
B.工程开工报告是施工组织管理文件
C.工程竣工报告是质量管理文件
D.施工现场文明施工措施是安全管理文件
E.工程质量保修书是质量管理文件


点击查看答案


127、单项选择题  验槽时，对于基底以下的土层不可见部位，要辅以()法配合共同完成。

A.钎探
B.重锤
C.铁锹
D.钻土


点击查看答案


128、单项选择题  不属于固定资产特征的是()。

A.可供企业营业使用
B.所有权归该企业所有
C.单位价值较高，具有可衡量的未来经济利益
D.使用期限长


点击查看答案


129、多项选择题  以下关于钢材化学成分及其对钢材性能影响的说法中，错误的是()。

A、碳是决定钢材性能的最重要元素
B、当硅含量小于0、5%时，可提高钢材强度，对塑性和韧性影响明显
C、硫化物所造成的低熔点使钢材在焊接时易产生热裂纹，形成热脆现象称为热脆性
D、氧是钢中的有利元素，会提高钢材的机械性能，特别是韧性
E、氮对钢材性质的影响与碳、磷相似，会使钢材强度提高，塑性特别是韧性显著下降


点击查看答案


130、多项选择题  申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()

A.安全防护设施搭设计划
B.专项安全施工组织设计方案
C.书面委托监理合同
D.安全施工组织计划
E.安全措施费用计划


点击查看答案


131、多项选择题  施工索赔的计算方法包括()。

A.网络分析法
B.比例分析法
C.总费用法
D.差额分析法
E.分项法


点击查看答案


132、单项选择题  浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过（）m。

A.1.2 
B.1.5 
C.1.8 
D.2.0 


点击查看答案


133、单项选择题  

图示人字梯放置在光滑（忽略摩擦）地面上，顶端人体重量为P。关于绳子拉力与梯子和地面的夹角α、绳子位置h的关系的说法，正确的是()。

A.α、h越大，绳子拉力越大 
B.α、h越小，绳子拉力越大 
C.α越大、h越小，绳子拉力越大 
D.α越小、h越大，绳子拉力越大 


点击查看答案


134、问答题  

某非地震地区某小区共有40栋砖混住宅楼工程，分两期组织流水施工，每期20栋。
先期施工的20栋楼建成后不久，发现在纵墙的两端出现斜裂缝，多数裂缝通过窗口的两个对角，裂缝向沉降较大的方向倾斜，并由下向上发展。裂缝集中在墙体下部，向上逐渐减少，裂缝宽度下大上小，其数量及宽度随时间而逐渐发展。
此时，后期施工的20栋楼刚刚开工，现场监理单位组织施工、设计、勘察单位进行现场质量问题分析，形成质量事故处理报告，报告中决定后期的20栋楼从两方面来防治裂缝的发生：一是加强基底处理；二是提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度。
后期20栋屋面卷材施工正值盛夏，施工完毕后立刻发现屋面卷材起鼓，小的约数十毫米，大小鼓泡成片串联，大的直径可达300mm以上。
【问题】
1.对于防治裂缝的两条措施：一是加强基底处理；二是提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度。具体应如何进行？
2.对于先期施工的20栋住宅楼，墙体裂缝应如何处治？
3.简要叙述工程质量事故处理报告的基本要求。
4.试分析本案例中屋面卷材起鼓的成因。
5.本案例中卷材起鼓应如何治理？


点击查看答案


135、单项选择题  单向板是（）。

A、板的长边尺寸与短边尺寸之比不小于2
B、板的长边尺寸与短边尺寸之比不大于2
C、板的长边尺寸与短边尺寸之比不小于4
D、板的长边尺寸与短边尺寸之比不大于4


点击查看答案


136、问答题  

某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一个分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B，E，G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图1所示(单位：天)。


建议双方合同约定八月十五日开工。工程施工中发生了如下事件：
（1）降水方案错误，致使工程D推迟两天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。
（2）8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日。
（3）因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/m3，经协商调整后全费用单价为100元/m3。
（4）为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作全费用单价为128元/m3。
（5）在工作D、E均完成后，甲方指定增加一项临时工作K,经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。
问题：
1.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些事件不能提出索赔要求？说明其原因。
2.每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？
3.工作E结算价应为多少？
4.假设人工工日单价为50元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为25元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。


点击查看答案


137、问答题  

某市建筑公司承建的工贸公司职工培训楼工程，地下1层，地上12层，建筑面积24000m2，钢筋混凝土框架结构，计划竣工日期为2006年8月8日。
2000年4月28日，市建委有关管理部门按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—1999)等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。检查人员在询问项目经理有关安全职责履行情况时，项目经理认为他已配备了专职安全员，而且给予其经济奖罚等权力，他已经尽到了安全管理责任，安全搞得好坏那是专职安全员的事；在对专职安全员进行考核时，当问到“安全管理检查评分表”检查项目的保证项目有哪几项时，安全员只说到了“目标管理”“施工组织设计”两项；检查组人员在进行质量检查时，还发现第二层某柱下部混凝土表面存在较严重的“蜂窝”现象。检查结束后检查组进行了讲评，并宣布部分检查结果如下：
①该工程“文明施工检查评分表”“‘三宝’、‘四日’防护检查评分表”“施工机具检查评分表”等分项检查评分表(按百分制)实得分分别为80分、85分和80分(以上分项中的满分在汇总表中分别占20分、10分和5分)；
②“起重吊装安全检查评分表”实得分为0分；③汇总表得分值为79分。
【问题】
1、项目经理对自己应负的安全管理责任的认识全面吗？说明理由。
2、专职安全员关于“安全管理检查评分表”中保证项目的回答还应包括哪几项？
3、该工程的混凝土表面的“蜂窝”现象应该知何处理？
4、根据各分项检查，将评分换算成汇总表中相应分项的实得分。
5、本工程安全生产评价的结果属于哪个等级？说明理由。


点击查看答案


138、单项选择题  施工项目安全生产的第一责任人是（）。

A.企业安全部门经理 
B.项目经理 
C.项目技术负责人 
D.项目安全总监


点击查看答案


139、多项选择题  民用建筑工程验收时室内环境污染浓度检测涉及的污染物有()。

A.甲醛 
B.挥发性有机化合物 
C.苯 
D.二氧化硫 
E.氨 


点击查看答案


140、多项选择题  关于单位工程施工平面图设计要求的说法，正确的有（）。

A.施工道路布置尽量不使用永久性道路 
B.尽量利用巳有的临时工程 
C.短运距、少搬运 
D.尽可能减少施工占用场地 
E.符合劳动保护、安全、防火要求


点击查看答案


141、多项选择题  地下工程防水卷材的铺贴方式可分为“外防外贴法”和“外防内贴法”，外贴法与内贴法相比较，其主要特点有()。

A.容易检查混凝土质量
B.浇筑混凝土时，容易碰撞保护墙和防水层
C.不能利用保护墙作模板
D.工期较长
E.土方开挖量大，且易产生塌方现象


点击查看答案


142、单项选择题  住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经()批准。

A.城市规划行政主管部门
B.建设行政主管部门
C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位
D.房屋的物业管理单位


点击查看答案


143、多项选择题  下列安全事故类型中,属于建筑业最常发生的五种事故的有（）。

A、高处坠落 
B、物体打击 
C、触电 
D、中毒 
E、爆炸


点击查看答案


144、多项选择题  基坑挖至基底设计标高并清理好后，施工单位必须会同()共同进行验槽，合格后才能进行基础工程施工。

A.勘察
B.设计单位
C.业主
D.造价单位
E.主管部门


点击查看答案


145、多项选择题  根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。

A.货物运输
B.人员伤害
C.房屋权属
D.土地使用权出让
E.建设工程施工合同


点击查看答案


146、单项选择题  推土机适用于开挖不大于()m的基坑(槽)。

A、1.5
B、2
C、2.5
D、3


点击查看答案


147、单项选择题  建筑施工测量中，测设的基本工作不包括()。

A.已知水平角的测设
B.已知高程的测设
C.已知水平距离的测设
D.已知倾斜距离的测设


点击查看答案


148、单项选择题  砌筑混凝土小型空心砌块时，按净面积计算水平灰缝的砂浆饱满度最小值是()%。、

A.80
B.85
C.90
D.95


点击查看答案


149、单项选择题  立面或大坡面铺贴防水卷材时，应采用的施工方法是()。

A.空铺法 
B.点粘法 
C.条粘法 
D.满粘法


点击查看答案


150、单项选择题  关于薄壁空间结构，下列叙述不正确的是()。

A.双曲壳不适用于小空间小跨度的建筑
B.筒壳一般由壳板、边梁、横隔三部分组成
C.它的跨度在30m以内是有利的，当跨度再大时，宜采用双曲薄壳
D.双曲壳特别适用于小空间小跨度的建筑


点击查看答案


151、单项选择题  甲乙双方在合同订立时由于疏忽仅仅约定了合同的履行方式为乙方送货上门，对运费由哪一方承担则没有做出约定，合同订立后又未就该问题达成补充协议的。那么，根据我国《合同法》的规定，运费应当由()。

A.甲方承担
B.乙方承担
C.甲乙平摊
D.甲方承担20%，乙方承担80%


点击查看答案


152、问答题  

某工程项目业主与某施工单位签订了某钢筋混凝土结构工程施工合同。在工程施工过程中，发生了以下事件：
事件1：基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位共同对基坑进行了验槽，并对基底进行了钎探。
事件2：为了节约材料，钢筋工长安排工人将加工剩余的约2m左右的钢筋焊接接长到8m，用到剪力墙中作为部分受力钢筋。
事件3：首层有一跨度为10m的钢筋混凝土大梁，拆模后发现梁侧混凝土有少量孔洞。
事件4：某楼层一户住房房间钢门框经检查符合设计要求，日后检查发现门销已经焊接，门扇已经安装，门扇反向，经检查施工符合设计图纸要求__________。
问题：
(1)事件1中，施工单位和监理单位共同验槽的做法是否妥当?请简要说明。
(2)事件2中，钢筋工长的做法是否妥当?请简要说明。
(3)事件3中，10m钢筋混凝土大梁拆模时混凝土强度应为多少?对梁侧混凝土的孔洞应如何处理?
(4)事件4中，施工单位应如何分别处理?
(5)施工单位施工现场质量检查的方法和手段有哪些?


点击查看答案


153、问答题  

案例分析题（30分）
【背景资料】：某新建图书馆工程，采用公开招标的方式，确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元，预付备料款28OO万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,结算价款按调值公式法进行调整。
【在招标和施工过程中，发生了如下事件】：
事件一：建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业；自招标文件发出之日起15天后投标截止；招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时，认为个别条款不符合相关规定,要求整改后再进行招标。
事件二：合同约定主要材料按占总造价比重55%计，预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。
事件三：基坑施工时正值雨季，连续降雨致停工6天，造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现罕见特大暴雨，造成停工2天，人员窝工损失1.4万元。针对上述情况，施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。
事件四：某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%，合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位按变更指令施工，在施工结束后的下一月上报支付申请的同时，还上报了该设计变更的变更价款申请，监理工程师不批准变更价款。
事件五：种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工，建设单位对隐蔽工程质量提出异议，要求复验，施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验，经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用，建设单位予以拒绝。
事件六：合同中约定，根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表：
 


【问题】
1、事件一中，指出招标文件规定的不妥之处,并分别写出理由。
2、事件二中，列式计算预付备料款的起扣点是多少万元？(精确到小数点后2位)
3、事件三中，分别判断四项索赔是否成立？并写出相应的理由。
4、事件四中，监理工程师不批准变更价款申请是否合理？并说明理由。合同中未约定变更价款的情况下,变更价款应如何处理？
5、事件五中，施工单位、建设单位做法是否正确？并分别说明理由。
6、事件六中，列式计算经调整后的实际结算价款应为多少万元?(精确到小数点后2位)


点击查看答案


154、问答题  

某装饰装修工程公司承揽某商场的装修工程施工任务。
1.在门窗的制作与安装过程中采用了如下的施工方法。
(1)铝合金门窗的安装采用了边安装边砌口的方法施工。
(2)建筑外门窗直接用射钉固定在砌体上。
(3)塑料门窗框与墙体间缝隙采用了密封胶密封。
(4)在安装中空玻璃时，镀膜层朝向室外。
2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取了如下措施。
(1)厚度大于50mm的门窗扇应采用螺杆连接门窗框。
(2)铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不小于100N。
(3)对埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防膨胀处理。
(4)制作木门窗的木材中的甲醛含量应符合设计要求。
(5)胶合板门的横棱和上、下冒头应采用密封胶密封，以防透气。

【问题】
1.在门窗的制作与安装过程中采用的施工方法中，哪些方法是不妥当的，并改正。
2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取的措施中有哪些是不妥当的，请逐一指正，并指出正确的措施或说明理由。
 


点击查看答案


155、问答题  

某全现浇大模板住宅工程，该工程共8层，采用框架结构，建筑面积5285m2.该工程项目周围为已建工程，因施工场地狭小，现场道路按3m考虑并兼做消防车道，路基夯实，上铺l50mm厚砂石，并作混凝土面层。施工现场有-8m×6m的焊接车间，车间内储存了2瓶氧气和2瓶乙炔，分别放置在同一房角的水泥地面上，车间内2名工人正在进行焊割作业，另外一名工人正在吸烟。
问题：
(1)该工程消防车道设置是否合理?试说明理由。
(2)焊接车间内氧气瓶和乙炔瓶存放有无不妥之处?为什么?
(3)焊割作业前应办理什么证件?
(4)焊割作业前须做哪些消防准备工作?


点击查看答案


156、多项选择题  施工项目管理规划的作用是()。

A.制定施工项目管理目标
B.规划实施项目目标的组织、程序和方法，落实责任
C.作为考核项目经理部的依据之一
D.作为相应项目的管理规范，在项目管理过程中贯彻执行
E.作为监理单位对项目实施监督管理的依据


点击查看答案


157、单项选择题  全玻幕墙面板承受的荷载和作用是通过胶缝传递到玻璃肋上去，其胶缝必须采用()。

A、硅铜结构密封胶
B、硅酮建筑密封胶
C、双面胶带
D、丁基热熔密封胶


点击查看答案


158、问答题  

某市大学城园区新建音乐学院教学楼，其中中庭主演播大厅层高5.4m，双向跨度19.8m，设计采用现浇混凝土井字梁。施工过程中发生如下事件：
事件一：模架支撑方案经施工单位技术负责人审批后报监理签字，监理工程师认为其支撑高度超过5m,需进行专家论证。
事件二：按监理工程师提出的要求，施工单位组织成立以企业总工程师、监理、设计单位技术负责人、同时还聘请了外单位相关专业专家共计七人组成专家组，对模架方案进行论证。专家组提出口头论证意见后离开，论证会结束。
事件三：在演播大厅屋盖混凝土施工过程中，因西侧模板支撑系统失稳，发生局部坍塌，使东侧刚浇筑的混凝土顺斜面往西侧流淌，致使整个楼层模架全部失稳而相继倒塌。整个事故未造成人员死亡，重伤9人，轻伤14人，直接经济损失1290余万元。事故发生后，有关单位立即成立事故调查小组和事故处理小组，对事故的情况展开全面调查，并向相关部门上报质量事故调查报告。
【问题】
1.事件一中，监理工程师的说法是否正确？为什么？该方案是否需要进行专家论证?为什么？
2.指出事件二中不妥之处，并分别说明理由。
3.事件三中，按造成损失严重程度划分应为什么类型事故？并给出此类事故的判定标准。
4.工程质量事故调查报告的主要内容有哪些？


点击查看答案


159、单项选择题  关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是()

A.施工人员有权拒绝该指令
B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚
C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同
D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展


点击查看答案


160、单项选择题  进入有限空间作业单位进入有限空间作业前，必须填写履行（）内部审批、现场许可或电话许可手续。

A.工作票
B.危险点控制单
C.申请单


点击查看答案


161、单项选择题  其跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于()。

A.5N/mm2
B.10N/mm2
C.15N/mm2
D.20N/mm2


点击查看答案


162、问答题  

某写字楼项目，建筑面积84540.4m2，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。地下结构施工过程中，发生如下事件：
事件一：地下室底板外防水设计为2+2的高聚物改性沥青卷材，施工单位拟采用热熔法、满粘施工，监理工程师认为施丁方法存在不妥，不予确认。
事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m,不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。
事件底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护l0d巳完全满足规范。
事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致，采用60mm厚细石混凝土；侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料；室内厕浴间防水采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面，基层采用1:2混合砂浆找平并压光后做防水层及保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。
【问题】
1.指出事件一中做法的不妥之处？为什么？
2.事件二中，地下二层墙体与底板、顶板的施工缝分别应留置在什么位置？
3.事件三中，施工单位说法是否正确，为什么？
4.指出事件四中不正确的做法？并分别给出正确做法。


点击查看答案


163、问答题  

河南一建筑公司承建了石家庄市开发区某20层住宅楼，总建筑面积26000m2，建筑高度为66.3m，全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，地下为30×50×1.5m筏板基础。
工程在外檐装修时采用的是可分段式整体提升脚手架，脚手架的全部安装升降作业，以工程分包的形式交给了该脚手架的设计单位进行。在进行降架作业时，两个机位的承重螺栓断裂，造成连续5个机位上的10条承重螺栓相继被剪切，楼南侧51m长的架体与支撑架脱离，自45m的高度坠落至地面，致使在架体上和地面上作业的20名工人，除一人从架体上跳入室内幸免外，其余19人中8人死亡，11人受伤。经调查，承重螺栓安装不合理，造成螺栓实际承受的载荷远远超过材料能承受的载荷；脚手架整体超重，实际载荷是原设计载荷的2.7倍；施工现场管理混乱，施工设计方案与现场实际情况不符，施工队伍管理松弛。
问题：
1.请简要分析这起事故发生的原因。
2.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该起伤亡事故为何等级？依据是什么？
3.筏板基础砼施工过程中最容易出现什么质量问题？简述防治措施。
4.施工安全管理负责制中对项目经理的责任是如何规定的？


点击查看答案


164、单项选择题  高处作业足指凡在()有可能坠落的高处进行的作业。

A.坠落高度基准面3m以上
B.坠落高度基准面2m以上
C.距离地面坠落高度3m以上
D.距离地面坠落高度2m以上


点击查看答案


165、多项选择题  关于高强度螺栓连接施工的说法，正确的有()。

A.在施工前对连接副实物和摩擦面进行检验和复验
B.把高强螺栓作为临时螺栓使用
C.高强度螺栓的安装可采用自由穿人和强行穿入两种
D.高强度螺栓连接中连接钢板的孔必须采用钻孔成型的方法
E.高强螺栓不能作为临时螺栓使用


点击查看答案


166、多项选择题  炻质砖的技术要求为()。

A、尺寸偏差
B、表面质量
C、物理性能
D、化学性能
E、平面度允许公差


点击查看答案


167、多项选择题  下列关于建筑装饰装修材料的燃烧性能等级的规定,叙述正确的是()。

A.建筑物内的厨房，其顶棚、墙面采用A级装修材料，地面可采用B1级
B.建筑物内的楼梯间，其顶棚、墙面采用A级装修材料，地面可采用B1级
C.电视塔等特殊高层建筑的内部装修，装饰织物应不低于A级，其他均应采用B1级
D.安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为A级装修材料使用
E.建筑物内的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上


点击查看答案


168、单项选择题  电力生产有限空间场所主要有（）、电缆（通信）管井、污水井、暖气沟等。

A.变电站
B.电缆隧道
C.锅炉房


点击查看答案


169、多项选择题  《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定。当无具体要求时，钢筋加工过程中，同一连接区段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合的规定有()。

A.对梁类、板类构件宜大于25%
B.对墙类构件不宜大于25%
C.对柱类构件不宜大于50%
D.对柱类构件不宜大于70%
E.对板类构件不宜大于40%


点击查看答案


170、单项选择题  不应交增值税明细的是()。

A.施工企业
B.商业企业
C.贸易公司
D.服务业公司


点击查看答案


171、单项选择题  振冲地基法中，振动水冲形成的孔内加入的填料为()。

A.粉煤灰
B.矿渣
C.粗砂
D.碎石


点击查看答案


172、多项选择题  无法进行基坑验槽的情况包括()。

A、基槽底面与设计标高相差太大
B、未加人工清除的沟槽
C、槽底土扰动明显
D、现场没有基础施工图和结构总说明
E、场地内有软弱下卧层而设计方未说明相应原因


点击查看答案


173、单项选择题  有限空间作业正常的氧含量下限是（）VOL体积百分含量。

A.19.5％
B.21.9％
C.23.5％


点击查看答案


174、单项选择题  混凝土的()直接影响到混凝土的抗冻性和抗侵蚀性。

A、碱-骨料反应
B、抗侵蚀性
C、中性化
D、抗渗性


点击查看答案


175、单项选择题  建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高强度螺栓应进行()试验。

A.表面硬度 
B.扭矩系数 
C.连接强度 
D.紧固轴力


点击查看答案


176、单项选择题  某企业2007年5月从银行取得6个月的贷款300000元，年利率4%，到期一次还本付息，则该笔款项属于企业的()。

A.银行存款
B.其他应交款
C.短期借款
D.长期借款


点击查看答案


177、单项选择题  甲施工企业总承包了一个高档酒店工程,将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙装饰公司,分包合同写明:“大堂装修工程质量应完全由乙方负责”。现大堂出现装修施工质量问题,则()责任。

A.甲方承担全部
B.乙方承担全部
C.甲方和乙方承担同等
D.甲方和乙方承担连带


点击查看答案


178、单项选择题  不锈钢通常定义为含铬()以上具有耐腐蚀性能的铁基合金。

A、3%
B、5%
C、8%
D、12%


点击查看答案


179、单项选择题  有限空间管理单位应与作业单位签订地下有限空间作业（），对各自的安全生产职责进行约定。

A.工程合同
B.安全交底记录
C.安全生产管理协议


点击查看答案


180、单项选择题  在砌体基础施工技术中，多孔砖砌体采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过()mm。

A.200
B.300
C.400
D.500


点击查看答案


181、单项选择题  施工项目质量汁划应由()主持编制。

A.项目经理
B.总监理工程师
C.建设单位负责人
D.施工单位负责人


点击查看答案


182、单项选择题  RAM是（）。

A.只读存储器
B.随机存储器
C.外部存储器
D.不挥发性存储器


点击查看答案


183、多项选择题  下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有（）。

A.高度超过24m的建筑工程，每层必须设消火栓口 
B.一般临时设施区，每100m2配备一个10L的灭火器 
C.临时木工加工车间，每30m2配置一个灭火器 
D.油漆作业间，每25m2配置一个灭火器 
E.堆料厂内，每组灭火器之间的距离不应大于30m


点击查看答案


184、单项选择题  下列各项，属于企业在经营过程中产生的流动负债并且需要预先提取的是()。

A.应付账款
B.应付工资
C.应付票据
D.应付股利


点击查看答案


185、多项选择题  打(压)桩工程施工结束后.T程质量检查必须符合设计要求及规范规定的项目有()。

A.桩身垂直度
B.承载力检测
C.桩身贯人度
D.竣工位置偏差
E.桩身完整性检测


点击查看答案


186、单项选择题  实木地板和竹地板面层铺设时,面板与墙之间要留有()的缝隙。

A.6mm左右
B.8mm左右
C.10mm左右
D.12mm左右


点击查看答案


187、单项选择题  进入有限空间作业必须采取通风措施，下列说法错误的是（）

A、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等于大气相通的设施进行自然通风
B、必要时可采取强制通风。
C、氧含量不足时，可以向有限空间充纯氧或富氧空气
D、在条件允许的情况下，尽可能采取正想通风即送风方向可使作业人员有限接触新鲜空气。


点击查看答案


188、多项选择题  荷载按随时间的变异分类可分为()。

A、水平作用
B、垂直作用
C、可变作用
D、永久作用
E、偶然作用


点击查看答案


189、问答题  

背景：北方某大学新校区工程建筑面积89010m2，由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。.框架现浇混凝土结构。学生活动中心为条形基础，地上4层，首层阶梯报告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。 
施工过程中发生了如下事件： 
事件一：学生活动中心首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶步距两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔lOOm。安全总监下达了整改通知。 
事件二：餐厅首层顶板模板工程施工中，由于立杆间距过大，导致钢管支架整体失稳。项目部及时采取了处理措施，避免了质量安全事故的发生。 

指出事件一中的不妥之处。分别写出正确做法。水平拉杆无处可顶时的措施有哪些?


点击查看答案


190、单项选择题  砂浆的保水性用()。

A.稠度
B.分层度
C.强度
D.沉入度


点击查看答案


191、名词解释  山墙泛水


点击查看答案


192、单项选择题  相关国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于()min。

A、30
B、40
C、45
D、50


点击查看答案


193、单项选择题  单位工程完工后，施工单位应在自行检查评定合格的基础上，向（）提交竣工验收报告。

A.监理单位
B.设计单位
C.建设单位
D.工程质量监督站


点击查看答案


194、单项选择题  关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是()。

A.基层处理→抹底层砂浆→排砖及弹线→浸砖→镶贴面砖→清理
B.排砖及弹线→基层处理→抹底层砂浆→浸砖→镶贴面砖→清理
C.基层处理→抹底层砂浆→排砖及弹线→湿润基层→镶贴面砖→清理
D.抹底层砂浆一排砖及弹线→抹结合层砂浆→浸砖→镶贴面砖→清理


点击查看答案


195、单项选择题  硬聚氯乙烯(PVC—U)管通常直径为()mm。

A、20～30
B、40～100
C、120～130
D、150～200


点击查看答案


196、单项选择题  在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）年，保温工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

A.1
B.2
C.3
D.5


点击查看答案


197、单项选择题  预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于（）。

A.C10 
B.C35 
C.C40 
D.C45 


点击查看答案


198、单项选择题  采用扭矩法进行高强度螺栓的紧固时，要求其初拧扭矩为施工扭矩的()左右，终拧扭矩等于施工扭矩。

A.30%
B.50%
C.70%
D.90%


点击查看答案


199、名词解释  蛭石


点击查看答案


200、单项选择题  事故调查组应当自()起60d内提交事故调查报告;特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。

A.事故发生之日
B.事故上报之日
C.事故原因确定之日
D.事故调查组成立之日


点击查看答案


201、多项选择题  临界力的大小与()有关。

A.压杆的材料
B.杆件受外力的大小
C.压杆截面形状与大小
D.压杆的长度
E.压杆的支承情况


点击查看答案


202、单项选择题  一般安装焊缝处留出()mm暂不涂装。

A、10～30
B、20～40
C、30～50
D、30～70


点击查看答案


203、单项选择题  受压杆件在下列支承情况下,若其他条件相同，临界力最大的是()

A.—端固定一端自由
B.—端固定一端铰支
C.两端固定
D.两端较支


点击查看答案


204、问答题  

某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。
【问题】
1.本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。
2.甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?
3.工程存在严重质量问题的责任应如何划分?
4.根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?


点击查看答案


205、单项选择题  根据我国《担保法》的规定，()负有妥善保管担保物的义务。

A.质权人
B.保证人
C.抵押权人
D.出质人


点击查看答案


206、问答题  

背景：某土方支护工程，基坑挖土深度为一l2m，基坑上口标高为0.5m，基坑长宽约 
为100mX50m，面积约为5000m2，地下承压水位在-15m以下，一8m深处有局部滞水。 
建设单位就该工程进行了招标，专业承包单位中标后，根据设计的基础图与地勘报告编制了专项施工方案，基坑支护设计形式有两种：支护形式一为：1：0.4放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;支护形式二为：一6m以上为1：0.3放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;下部一6m～一l2m为直径800mm的钢筋混凝土护坡桩，护坡桩嵌固深度为2.5m。 
之后的施工过程中发生了如下事件： 
事件一：建设单位要求专业承包单位，对该工程的专项施工方案审核签字、组织专家论证并尽快实施。 
事件二：在基坑支护工程开始施工后，设计单位因建筑使用功能调整，对支护形式二的部位局部基础加深至-14m。 

事件二发生后，专业承包单位需要完成哪些工作，才能继续施工?并写出理由。


点击查看答案


207、单项选择题  某工程地基验槽采用观察法，验槽时应重点观察的是（）。

A.柱基、墙角、承重墙下 
B.槽壁、槽底的土质情况 
C.基槽开挖深度 
D.槽底土质结构是否被人为破坏 


点击查看答案


208、多项选择题  下列人员中，属于我国建筑业实行个人执业资格制度管理的是()。

A.注册会计师
B.注册建筑师
C.监理工程师
D.造价工程师
E.注册建造师


点击查看答案


209、单项选择题  建筑石膏的储存期超过()个月或受潮的石膏，需经检验后才能使用。

A、2
B、3
C、6
D、8


点击查看答案


210、多项选择题  安装金属门窗允许采用射钉方法固定的墙是()。

A.预制混凝土墙
B.现浇混凝土墙
C.陶粒轻质混凝土墙
D.砌体墙
E.空心砌块墙中预埋有混凝土块


点击查看答案


211、单项选择题  多层砖房构造柱应伸入室外地面标高以下()。

A.250mm
B.500mm
C.1000mm
D.1500mm


点击查看答案


212、判断题  电视机的接受灵敏度主要由高放级决定。


点击查看答案


213、单项选择题  以黏土为主要原料，经原料处理、成型、焙烧而成的无机非金属材料是()。

A、石膏
B、陶瓷
C、人造大理石
D、石膏砌块


点击查看答案


214、问答题  某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件间的连接方式主要为高强度螺栓连接。施工过程中，发生了如下事件：事件一：钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关，得以解决。事件二：钢构件制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师指出错误，责令整改。事件三：钢结构施工完毕，总监理工程师组织钢结构子分部工程验收，认为达到验收合格的条件，同意通过验收。事件四：在单位工程竣工验收通过后的第75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 事件三中，应具备哪些条件才能通过钢结构分部工程质量验收？


点击查看答案


215、单项选择题  锤击沉桩法施工时，端承桩的入土深度控制应采用()。

A.标高为主，贯入度为参考
B.控制贯入度
C.控制标高
D.贯入度为主，标高为参考


点击查看答案


216、单项选择题  地下工程涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度应大于()mm，上下层接缝应错开1/3幅宽。

A.120
B.100
C.90
D.80


点击查看答案


217、单项选择题  一般建筑工程，通常先布设（），然后以此为基础，测设建筑物的主轴线。

A.高程控制网  
B.城市控制网  
C.轴线控制网  
D.施工控制网


点击查看答案


218、多项选择题  加强多层砌体结构房屋抵抗地震能力的构造措施有()。

A.提高砌体材料的强度 
B.增大楼面结构厚度 
C.设置钢筋混凝土构造柱 
D.加强楼梯间的整体性 
E.设置钢筋混凝土圈梁并与构造柱连接起来 


点击查看答案


219、单项选择题  变压器中性点直接接地的低压电网临时用电工程必须采用()

A.TN—S接零保护系统
B.三相五线系统
C.三级漏电保护
D.二级配电系统


点击查看答案


220、多项选择题  某现浇钢筋混凝土梁的跨度为9m，其跨中起拱高度可为（）。

A.2mm
B.5mm
C.15mm
D.20mm
E.30mm


点击查看答案


221、单项选择题  挖掘机是常用的土方施工机械，抓铲挖掘机的挖土特点是()。

A、前进向上，自重切土
B、前进向上，强制切土
C、直上直下，强制切土
D、直上直下，自重切土


点击查看答案


222、单项选择题  当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是()。

A.放坡挖土
B.中心岛式挖土
C.盘式挖土
D.逆作法挖土


点击查看答案


223、单项选择题  有限空间作业单位应建立地下有限空间作业（）、安全生产规章制度和操作规程。

A.信息台帐
B.安全生产责任制
C.安全奖惩规定


点击查看答案


224、单项选择题  厕浴间、厨房防水层上应做()厚水泥砂浆保护层，其上再做地面砖等饰面层。

A.10mm
B.20mm
C.30mm
D.50mm


点击查看答案


225、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。

A.施工企业
B.建设单位
C.建设行政主管部门
D.建设工程质量监督机构


点击查看答案


226、单项选择题  凡是担任建筑工程项目的施工负责人，根据工程类别必须在房屋建筑、装饰装修工程施工管理签章文件上签字并加盖()专用章。

A.项目资料员 
B.项目监理工程师 
C.项目经理 
D.注册建造师 


点击查看答案


227、多项选择题  （）地基基础设计等级为甲级。

A.场地和地基条件简单的七层以下建筑物
B.30层以上的高层建筑物
C.重要的工业与民用建筑物
D.对地基变形有特殊要求的建筑物


点击查看答案


228、多项选择题  关于有防水要求的建筑楼地面的做法，正确的有（）。

A.地面设置防水隔离层 
B.楼层结构采用多块预制板组合而成 
C.楼层结构混凝采用C15混凝土 
D.楼板四周做200mm高的混凝土翻边 
E.立管、套管与楼板节点之间进行密封处理


点击查看答案


229、问答题  

背景
某建筑公司〈乙方）于某年4月20日与某厂《甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4、2元/m3，综合费率为直接费的20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖土机施工〈租赁费450元/台班〉。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：
（1）因租赁的挖土机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工曰；
（2）基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复査，配合用工15个工日，
（3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量
（4）5月20日〜5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；
（5）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

问题
（1）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
（2）每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？
（3）假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需站管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？
（4）在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？
 


点击查看答案


230、单项选择题  钢结构防火涂料按涂层厚度可分()、H两类。

A.A
B.B
C.C
D.D


点击查看答案


231、多项选择题  建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有()

A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的
B.未取得施工许可证擅自施工的
C.将承包的工程转包或者违反分包的
D.发生过安全事故的
E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的


点击查看答案


232、单项选择题  甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()

A.甲与乙、丙之间的合同均有效
B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效
C.甲与乙、丙之间的合同均无效
D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效


点击查看答案


233、单项选择题  采用湿作业法施工的饰面板工程、石材进行背涂处理的目的是()。

A.防潮
B.防碱
C.防腐
D.防酸


点击查看答案


234、问答题  

某新建办公楼工程，主楼建筑面积29600m2的，地上16层，地下1层，基础埋深4m，现浇混凝土框架剪力墙结构。附楼建筑面积5000m2混合结构，地上3层。地下防水采用防水混凝土附卷材防水，屋面采用卷材防水，室内采用涂料防水。土方开挖采用放坡形式。预制桩地基，筏板基础。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生如下事件：
事件一：土方开挖过程中，边坡局部塌方，使地基土受到扰动，承载力降低，严重了影响建筑物的安全。监理单位认为原因是基坑开挖坡度不够，要求清除塌方后作临时性支护措施。
事件二：预制桩施工中桩身断裂。桩在沉人过程中，桩身突然倾斜错位，粧尖处土质条件没有特殊变化，而贯人度逐渐增加或突然增大；同时，当粧锤跳起后，桩身随之出现回弹现象。项目部分析原因是桩人土后，遇到大块坚硬的障碍物，把桩尖挤向一侧。采取的措施是在稳桩过程中及时纠正垂直，接桩时要保证上下桩在同一纵轴线上，接头处要严格按照操作规程施工。监理工程师认为分析不够，措施不全。
事件三主楼地上一层楼板钢筋验收时，发现柱、板主筋错位，个别保护层不够的现象。
项目部分析原因是钢筋未按照设计或翻样尺寸进行加工和安装。防治措施是现场钢筋加工应严格按照设计和现场翻样的尺寸进行加工和安装。监理工程师认为分析不够，措施不全。
事件四：一层电梯侧墙模板拆除后混凝土表面出现麻面、露筋、蜂窝、孔洞现象。
项目部分析原因是表面不光滑、安装质量差，接缝不严、漏桨，模板表面污染未清除;木模板在混凝土人模之前没有充分湿润，钢模板脱模剂涂刷不均匀；钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当。防治措施是模板使用前应进行表面清理，保持表面清洁光滑，钢模应保证边框平直，组合后应使接缝严密，必要时可用胶带加强，浇混凝土前应充分湿润或均匀涂刷脱模剂。监理工程师认为分析不够,措施不全。
事件五：二层顶板发现混凝土收缩裂缝。项目部分析原因是混凝土原材料质量不合格，如骨料含泥量大等；水泥或掺合料用量超出规范规定。防治措施是选用合格的原材料。监理工程师认为分析不够，措施不全。
【问题】
1.事件一中，事故原因、防治措施还应有哪些？
2.事件二中，事故原因、防治措施还应有哪些？
3.事件三中，事故原因、防治措施还应有哪些？
4.事件四中，事故原因、防治措施还应有哪些？
5.事件五中，事故原因、防治措施还应有哪些？


点击查看答案


235、问答题  

某施工单位承担了某学校实验楼的施工任务，并与该学校签订了该项目建设工程施工承包合同。现就部分合同内容摘录如下。
(1)施工单位按工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，施工单位不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任。
(2)承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，可以以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求，发包人应在接到延期开工申请后的24h内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后的24h内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。
(3)建设单位向施工单位提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供施工单位参考使用。
(4)施工单位不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
(5)无论监理工程师是否进行验收，但其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期应予顺延。
(6)承包人应按专用条款约定时间，向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后3d按设计图纸核实已完工程量，作为工程价款支付的依据。
【问题】
依据《中华人民共和国建筑法》等有关规定，逐条指出上述合同内容中是否存在不妥之处?如不妥，请改正。


点击查看答案


236、单项选择题  对跨度不小于()m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。

A、2
B、3
C、4
D、5


点击查看答案


237、单项选择题  有限空间发生事故时，（）应及时报警，救援人员应做好自身防护，配备必要的呼吸器具、救援器材，严禁盲目施救，导致事故扩大。

A.作业负责人
B.作业者
C.监护者
D.生产经营单位


点击查看答案


238、多项选择题  壁纸及软包的分类中，按壁纸材料的性能不同可分为()。

A.荧光壁纸
B.吸声壁纸
C.硅藻土壁纸
D.抗静电壁纸
E.防火阻燃壁纸


点击查看答案


239、多项选择题  塑钢门窗的特性有()。

A、色泽鲜艳，不需油漆
B、耐腐蚀，抗老化
C、保温，防水，隔声
D、在30～50℃的环境下不变色
E、可降低原有性能，防虫蛀又不助燃


点击查看答案


240、单项选择题  抗渗混凝土试件每组()块。

A.三 
B.四 
C.五 
D.六 


点击查看答案


241、单项选择题  天然大理石的化学成分有CaO、MgO、SiO2等，其中CaO和MgO的总量占（）以上，故大理石属碱性石材。

A.10%
B.30%
C.50%
D.70%


点击查看答案


242、问答题  某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 指出事件二中发包行为的错误之处？并分别说明理由。


点击查看答案


243、问答题  

某办公大楼丁程，地下为二层，地上二十层。裙房4层，檐高27m，报告厅混凝土结构局部层高8m,演艺厅钢结构层高8m。框架剪力墙结构，基础埋深12m。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中对混凝土工程施工安全隐患的主要表现形式进行了分析，归纳为模板支撑架体地基、基础下沉；模板架体的杆件间距或步距过大；模板架体未按规定设置斜杆、剪刀撑和扫地杆；模板构架的节点构造和连接的紧固程度不符合要求；混凝土浇筑高处作业安全防护设施不到位；混凝土浇筑机械设备的安装、使用不符合安全要求。监理工程师认为分析不全。
事件二：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中混凝土工程施工安全控制的主要内容是模板支撑系统设计；模板支拆施丁安全；钢筋加工及绑扎、安装作业安全；混凝土浇筑高处作业安全。监理工程师认为不全。
事件三：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中对高处作业安全隐患的主要表现形式进行了分析，归纳为作业人员不正确佩戴安全帽，在无可靠安全防护措施的情况下不按规定系挂安全带；作业人员患有不适宜高处作业的疾病；各种形式的临边无防护或防护不严密；各种类型的洞口无防护或防护不严密；设备、管道安装、临空构筑物模板支设、钢筋绑扎、安装钢筋骨架、框架、过梁、雨篷、小平台混凝土浇筑等作业无操作架，操作架搭设不稳固，防护不严密。监理工程师认为分析不全。
事件四：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中高处作业安全控制的主要内容是：临边作业安全；洞口作业安全；攀登与悬空作业安全。监理工程师认为不全。
事件五：项目部编制了《临边作业防范措施》。其中规定必须设置防护栏杆的临边部位有基坑周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与悬挑平台周边、雨篷与挑檐边、无外脚手的屋面与楼层周边。监理工程师认为分析不全。
【问题】
1.事件一中，混凝土安全隐患的主要表现形式还应包括哪些内容？
2.事件二中，混凝土工程施工安全控制的主要内容还应包括哪些？
3.事件三中，高处作业安全控制的主要内容还应包括哪些？
4.事件四中，高处作业安全控制的主要内容还应包括哪些？
5.事件五中，设置防护栏杆的临边部位还应包括哪些？


点击查看答案


244、单项选择题  建筑物原有的楼面或层面上分布的各种荷载面传到梁上或条形基础上时，可简化为单位长度上的分布荷载，称为()。

A、集中荷载
B、线荷载
C、均布面荷载
D、固定荷载


点击查看答案


245、单项选择题  对施工控制网为轴线形式的建筑场地，最方便的位置放线测量方法是()。

A.直角坐标法 
B.极坐标法 
C.角度前方交会法 
D.距离交会法


点击查看答案


246、单项选择题  对进场材料质量控制，要重视材料的()，以防错用或使用不合格的材料。

A.使用认证
B.进场验收
C.检验
D.试验


点击查看答案


247、多项选择题  财务现金流量表是进行财务评价的重要工具，按其评价的角度不同，分为()。

A.项目财务现金流量表
B.资本金财务现金流量表
C.会计年度财务现金流量表
D.投资各方财务现金流量表
E.项目增量财务现金流量表


点击查看答案


248、多项选择题  实行竣工验收备案制度的工程有()。

A.高层建筑
B.抢险救灾工程
C.市政基础设施工程
D.临时性房屋建筑
E.农民自建低层住宅


点击查看答案


249、单项选择题  民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求分为Ⅰ类和Ⅱ类，属于Ⅰ类民用建筑工程的是()。

A.办公楼 
B.旅馆 
C.餐厅 
D.住宅 


点击查看答案


250、多项选择题  符合屋面卷材防水施工要点要求的是()。

A、平屋面采用结构找坡不应小于2%
B、水泥砂浆找平层，不宜大于4m
C、沟底水落差不得超过200mm
D、在坡度大于20%的屋面上采用卷材做防水层时，应采取防止卷材下滑的固定措施
E、沥青砂浆找平层，不宜大于4m


点击查看答案


251、多项选择题  重大事故书面报告(初报表)的内容包括()。

A.事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称
B.事故发生的简要经过、作废人数和直接经济损失的初步估计
C.事故发生原因的初步判断
D.事故发生后采取的措施及事故控制情况
E.事故负责人


点击查看答案


252、单项选择题  轻钢龙骨轻质板墙在阻隔撞击声时，应在轻钢龙骨与主体结构的连接之间加()材料。

A、弹性膨胀
B、刚性防水
C、柔性防水
D、弹性阻尼


点击查看答案


253、单项选择题  某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是()

A.建设用地使用权
B.地役权
C.相邻权
D.宅基地使用权


点击查看答案


254、单项选择题  钢筋调直采用冷拉调直时，必须控制钢筋的伸长率，对于HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋，冷拉伸长率不宜大于()。

A.1%
B.3%
C.4%
D.5%


点击查看答案


255、单项选择题  钢筋混凝土预制桩采用静力压桩法施工时，先将桩压入()左右后停止，校正桩在互相垂直的两个方向的垂直度后，再继续压桩。

A.2.0m
B.1.5m
C.1.2m
D.1.0m


点击查看答案


256、单项选择题  下列各项属于常见受压构件的是()。

A.柱
B.钢梁
C.板
D.圈梁


点击查看答案


257、单项选择题  整体面层施工后，养护时间不应少于()d。

A.3
B.4
C.5
D.7


点击查看答案


258、单项选择题  关于基坑支护施工的说法，正确的是()。

A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式 
B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm 
C.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统的正常运转直至支撑面作业完成 
D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护 


点击查看答案


259、单项选择题  用财务内部收益率和财务净现值进行多方案选优所得结论()。

A.一致
B.不一致
C.不一定相同
D.无法判断


点击查看答案


260、问答题  

背景
某建筑工程公司与某建设单位参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了一项建造办公楼的工程承包合同。合同规定工程工期为520d，工程质量标准为合格，工程价款按照月进度审核已完工程量价款的80%支付，支付至合同总价85%停止支付，剩余款项于工程竣工验收合格，双方竣工结算时一次性支付尾款。工程于2011年6月1日开工，施工过程中，发生如下事件：
事件一：6月20日，基坑开挖时突降罕见大暴雨，基坑边坡局部垮塌，加固及清理等用时4d;7月20日，再次遇到罕见大暴雨，基坑边坡另一处垮塌，加Nit：清理等工作用时15d;施工单位迅速收集资料，于7月28日施工单位向建设单位提交索赔意向通知单，并于7月30日提交工期索赔19d的相关索赔证据与资料。
事件二：结构施工阶段建设单位对原工程设计进行局部变更，于10月10Et以书面形式向施工单位发出正式变更通知和变更图纸;施工单位接到通知后，对原施工方案进行调整，并组织施工;1O月31日，向建设单位提出变更工程的新价格计算方法和总价款报告遭到业主的拒绝。。
事件三：施工中，按照施工单位月申报已完工程量累计已达1760万元，但在约定支付日期业主仅支付了1000万元，施工单位于当日停工，并向建设单位要求补充支付剩余应付款项及自计量确认开始起应付款的货款利息。
问题
(1)事件一中，施工单位19d的工期索赔是否成立?说明理由。
(2)施工单位索赔成立的条件有哪些?
(3)事件二中，建设单位的做法是否合理?并说明理由。
(4)事件三中，指出施工单位做法的不妥之处?并指出正确做法。


点击查看答案


261、多项选择题  建筑基础验槽必须参加的单位有（）

A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.降水分包单位


点击查看答案


262、单项选择题  甲乙双方在合同中约定的违约金为4万元，同时又约定由甲在合同订立后向乙方支付3万元的定金。最后，由于乙方违约造成合同解除。请问，下列甲方请求乙方承担违约责任的做法符合法律规定的是()。

A.只能请求乙方支付4万元的违约金
B.只能请求乙方双倍返还定金
C.可以要求乙方支付4万元的违约金，同时要求双倍返还定金
D.只能在要求乙方支付4万元的违约金和双倍返还定金选择适用


点击查看答案


263、多项选择题  无粘结预应力混凝土构件的主要施工工序有()。

A.预留孔道
B.预应力筋的铺设就位
C.混凝土浇筑、养护
D.预应力筋的张拉、锚固
E.孔道灌浆


点击查看答案


264、多项选择题  关于建筑幕墙预埋件安装的做法，正确的有（ ）。

A.连接部位设置在强度等级为C25的主体结构混凝土上
B.预埋件与钢筋或模板连接固定后浇筑混凝土
C.直接用轻质填充墙做幕墙支承结构
D.预埋件采用一定厚度的热镀锌防腐处理
E.使用冷加工钢筋作为锚筋


点击查看答案


265、名词解释  箍筋


点击查看答案


266、名词解释  预应力混凝土


点击查看答案


267、单项选择题  关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是()

A、排砖及弹线一基层处理一抹底层砂浆一浸砖一镶贴面砖一清理
B、基层处理一抹底层砂浆一排砖及弹线一湿润基层一镶贴面砖一清理
C、基层处理一抹底层砂浆一排砖及弹线一浸砖一镶贴面砖一清理
D、抹底层砂浆一排砖及弹线一抹结合层砂浆一浸砖一镶贴面砖一清理


点击查看答案


268、单项选择题  A1类材料应编制需要计划，由()负责订货或从市场中采购。

A.项目经理部
B.项目经理
C.项目总工
D.企业物资部门


点击查看答案


269、单项选择题  下列关于租赁说法中错误的是()。

A.经营租赁适合于临时使用的设备
D.可以保持资金的流动性
C.租赁设备不能用于担保
D.融资租赁承租人可以对设备随意改造


点击查看答案


270、单项选择题  要式合同是指()的合同。

A.法律上已经确定了一定的名称和规则
B.当事人双方互相承担义务
C.根据法律规定必须采用特定形式
D.当事人双方意思表示一致即告成立


点击查看答案


271、单项选择题  有限空间作业应履行《北京市电力公司进出有限空间作业申请单》，现场许可或电话许可手续，并做好记录保存（）。

A.半年
B.一年
C.二年


点击查看答案


272、单项选择题  防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的()性能。

A、拉伸
B、大气稳定
C、温度稳定
D、柔韧


点击查看答案


273、单项选择题  石灰熟化过程中会放出大量的热，同时体积增大()倍。

A、0.5～1
B、1～1.5
C、1.5～2
D、1～2.5


点击查看答案


274、问答题  某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，内含三层钢筋混凝土框架结构中央控制室工程，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件的连接方式主要为高强螺栓（摩擦）连接。施工过程中，发生如下事件：事件一：制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验、摩擦面打磨后拼装。高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师检查发现问题，停工整改后通过验收。事件二：装饰装修施工前，装修单位上报中央控制室的木龙骨纸面石膏板吊顶（不上人）施工方案，其中主要内容如下：（1）采用φ6吊杆，长1.2m：（2）吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，冲击电锤成孔；（3）主龙骨间距960mm，吊挂在吊杆上；（4）次龙骨间距500mm，紧贴主龙骨安装；（5）纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设。纸面石膏板四角先固定在龙骨上，然后固定四边，最后固定中心，确保牢固。监理认为部分做法不妥，退回施工单位改正后，签字审批，按方案组织施工。事件三：吊顶内设备、管线及填充材料施工就绪且石膏面板大面积安装完成，施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收，被监理工程师拒绝。事件四：在工程竣工验收通过后的75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 事件三中，监理工程师的做法是否正确？并说明理由。木龙骨石膏板吊顶工程应对哪些项目进行隐蔽验收（至少列出四项）？


点击查看答案


275、单项选择题  《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)规定，凡在砂浆中掺入()时，应有砌体强度的形式检验报告。

A、有机塑化剂
B、缓凝剂
C、早强剂
D、防冻剂


点击查看答案


276、多项选择题  在城市蓝线内禁止进行的行为有()。

A.违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动
B.擅自填埋、占用城市蓝线内水域
C.影响水系安全的爆破、采石、取土
D.擅自建设各类排污设施
E.擅自改变城市黄线内土地用途


点击查看答案


277、单项选择题  可以表示为混凝土立方体抗压强度标准值30MPa≤fcu，k<35MPa的混凝土等级的是()。

A、C25
B、C30
C、C35
D、C40


点击查看答案


278、单项选择题  根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)规定。检验批中的一般项目，其质量经抽样检验应合格;当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到()以及上，且不得有严重缺陷。

A.50%
B.70%
C.80%
D.90%


点击查看答案


279、多项选择题  建筑结构材料质量管理的基本要求有()。

A.材料进场时，应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录
B.现场验证不合格的材料不得使用或按有关标准规定降级使用
C.对于项目采购的物资，业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任，而业主采购的物资，项目的验证能取代业主对其采购物资的质量责任
D.物资进场验证不齐或对其质量有怀疑时，要单独堆放该部分物资，待资料齐全和复验合格后，方可使用
E.严禁以劣充好，偷工减料


点击查看答案


280、单项选择题  当基体含水率不超过8%时，可宣接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是()涂料。

A.过氯乙烯 
B.苯一丙乳胶漆 
C.乙一丙乳胶漆 
D.丙烯酸酯


点击查看答案


281、单项选择题  经纬仪包括照准部、水平度盘和()

A.望远镜
B.垂直度盘
C.支架
D.基座


点击查看答案


282、单项选择题  项目的财务分析是根据国家现行的财政、税收制度和()计算和分析项目的盈利状况。

A.历史市场价格
B.现行市场价格
C.预期市场价格
D.影子价格


点击查看答案


283、多项选择题  根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210，外墙金属窗工程必须进行的安全与功能检测项目有（）。

A.硅酮结构胶相容性试验  
B.抗风压性能  
C.空气渗透性能  
D.雨水渗漏性能  
E.后置埋件现场拉拔试验


点击查看答案


284、问答题  某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 指出事件一中校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处，并分别给出正确做法。


点击查看答案


285、问答题  

某广场地下车库工程，建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)签订了施工承包合同，合同工期140天。工程实施过程中发生了下列事件：
事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、c、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：
事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板(架)体系，编制了模板(架)工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨(超过了当地近10年来季节的最大降雨量)，洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)造成的，提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符)：
(1)工程清理、恢复费用18万;
(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万;
(3)人员伤亡善后费用62万;
(4)工期顺延6天。
问题：
1.事件一中，列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天?
2.事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天?能否满足合同工期的要求?
3.事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处?说明理由。
4.事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。


点击查看答案


286、单项选择题  关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是（）。

A.柱的震害重于梁 
B.角柱的震害重于内柱 
C.短柱的震害重于一般柱 
D.柱底的震害重于柱顶 


点击查看答案


287、单项选择题  测定混凝土立方体抗压强度所采用的标准试件，其养护龄期是()。

A.7天 
B.14天 
C.21天 
D.28天


点击查看答案


288、多项选择题  为改善砂浆的和易性而加人的掺合料包括()

A.石灰膏
B.黏土膏
C.石膏
D.粉煤灰
E.人工砂


点击查看答案


289、单项选择题  下列不属于发包人义务的情形是()。

A.提供必要施工条件
B.及时组织工程竣工验收
C.向有关部门移交建设项目档案
D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明


点击查看答案


290、多项选择题  关于混凝土条形基础施工的说法，正确的有（）。

A.宜分段分层连续浇筑. 
B.一般不留施工缝 
C.各段层间应相互衔接 
D.每段浇筑长度应控制在4-5m 
E.不宜逐段逐层呈阶梯形向前推进 


点击查看答案


291、单项选择题  抗震设防的依据是()。

A、抗震设防意识
B、抗震设防措施
C、抗震设防烈度
D、震源深浅


点击查看答案


292、多项选择题  关于模板工程的说法中正确的有（）。

A.模板安装位置、尺寸，必须满足图纸要求，且应拼缝严密、表面平整并刷隔离剂
B.模板及其支撑拆除的顺序原则为：后支先拆、先支后拆
C.施工顺序为：定位放线→模板制作→模板安装、加固→模板的清理、保养→模板验收→模板拆除
D.模板及其支撑应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载
E.在浇筑混凝土之前，应对模板工程进行验收。模板安装和浇筑混凝土时，应对模板及其支撑进行观察和维护


点击查看答案


293、多项选择题  一般情况下，企业支付现金时，可()。

A.从开户银行提取
B.从本企业库存现金限额中支付
C.从本企业现金收入中直接支付
D.不需银行批准，坐支支付
E.经银行批准，坐支支付


点击查看答案


294、单项选择题  合成高分子防水卷材的施工方法国内采用最多的是()。

A.热熔法
B.热风焊接法
C.冷粘法
D.自粘法


点击查看答案


295、单项选择题  作业负责人应确定作业环境、作业程序、（）、个体防护设备及应急救援设备符合要求后，方可安排作业者进入地下有限空间作业。

A.安全防护设备
B.作业人员
C.作业流程


点击查看答案


296、单项选择题  无黏结预应力施工中，当曲线无黏结预应力筋长度超过()m时，宜采用两端张拉。

A、20
B、25
C、30
D、35


点击查看答案


297、单项选择题  底层室内地面以下或防潮层以下的空心小砌块砌体，应用()混凝土灌实砌体的孔洞。

A、C20
B、C25
C、C30
D、C35


点击查看答案


298、问答题  某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 事件四中，建设单位的说法是否正确？说明理由。建设单位可否另请第三方维修？说明理由。维修所发生的费用应如何承担？


点击查看答案


299、单项选择题  符合吊顶纸面石膏板安装的技术要求是（）。

A.从板的两边向中间固定 
B.从板的中间向板的四周固定 
C.长边（纸包边）垂直于主龙骨安装 
D.短边平行于主龙骨安装


点击查看答案


300、单项选择题  基坑验槽应由（ ）组织。

A.勘察单位项目负责人
B.设计单位项目负责人
C.施工单位项目负责人
D.总监理工程师


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★建筑工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《建筑工程：建筑工程》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：老年医学(医学高级)：老年医学必..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询