当前位置：91考试网 -> 考试题库

公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理必看考点（题库版）
2021-04-03 03:56:04 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、多项选择题  投标单位有以下行为时，（）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。

A、通过资格预审后不投标
B、不参加开标会议
C、中标后拒绝签订合同
D、开标后要求撤回投标书
E、不参加现场考察
F、不接受招标人按规定对其投标价算术错误的修正


点击查看答案


2、多项选择题  调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了（）后的合同价格。

A、预付款
B、暂定金
C、计日工费用
D、保留金
E、因物价因素调整的费用


点击查看答案


3、单项选择题  业主与监理工程师签订委托监理合同属于（）行为。

A．法定代理
B．指定代理
C．双方代理
D．委托代理


点击查看答案


4、单项选择题  按《合同法》的规定当事人行使不安抗辩权的法律后果是（）。

A、终止合同
B、中止履行合同
C、恢复履行合同
D、解除合同


点击查看答案


5、多项选择题  标底价格由（）组成

A．成本
B．利润
C．税金
D．直接费
E．间接费


点击查看答案


6、单项选择题  只要是合同的形式不符合法律规定或双方约定的一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是（）。

A．对
B．是合同效力待定合同
C．没有得到相对人追认的才无效
D．由相对人一方认定其是否有效


点击查看答案


7、单项选择题  施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）

A、同时履行抗辩权
B、代位权
C、撤销权
D、不安抗辩权


点击查看答案


8、单项选择题  根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失（）。

A．承担全部赔偿责任
B．按责任比例进行赔偿
C．不承担责任
D．承担连带责任


点击查看答案


9、单项选择题  任何投标人对于一个合同有一次而且只能有一次投标机会，如果投标人先以自己的公司投了一次标，然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标，则：（）

A、以自己公司的名义所投的标有效，以联营体的名义所投的标作废；
B、以联营体名义投的标有效，以自己公司名义的投标文件被拒绝；
C、以上两次投标都将被拒绝；
D、以上两次投标都有效；


点击查看答案


10、判断题  招标文件中的投标须知是为了指导投标单位正确报价。


点击查看答案


11、多项选择题  监理工程师依据现场的实际情况，有权发布变更指令的情况包括（）。

A、减少工程量清单中规定工作内容的数量
B、将承包商原定工作范围内的部分施工任务删减后交与其他承包商完成
C、发布设计变更指令
D、改变已批准施工计划中承包商原定的施工作业顺序和时间
E、要求增加承包商必需使用合同中未规定他应运入施工现场的机具完成的新增工作


点击查看答案


12、判断题  FIDIC条款规定只有小型工程才允许分包，而大型工程是不允许分包的。


点击查看答案


13、判断题  FIDIC条款中规定监理工程师有随时掌握承包人的人员情况与设备损毁情况的义务，有权指令撤换其中的“不合格”者。


点击查看答案


14、单项选择题  监理工程师的职责和权力是由（）所规定的。

A．委托监理合同
B．《合同法》与《招标投标法》共同赋予的
C．招标投标法
D．施工承包合同
E．施工承包合同与委托监理合同共同赋予的 
F．合同法


点击查看答案


15、多项选择题  建设工程委托监理合同属于（）。

A、诺成合同
B、实践合同
C、有偿合同
D、无偿合同
E、双务合同


点击查看答案


16、单项选择题  （）可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同。

A．监护人
B．法定代理人
C．法定代表人（简称法人代表）
D．自然人


点击查看答案


17、多项选择题  业主与承包商签订的施工承包合同，条款内容必须符合（）等的有关规定。

A、中华人民共和国合同法
B、企业内部制定的规章
C、工矿产品购销合同条例
D、建设工程施工合同管理办法
E、当地政府有关部门颁布的法规


点击查看答案


18、单项选择题  上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南站交货，但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷的诉讼，应在（）起诉。

A．天津市人民法院
B．上海市人民法院
C．济南市人民法院
D．铁路运输法院


点击查看答案


19、多项选择题  工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是（）。

A、整个工程的施工任务
B、单项工程的施工任务
C、单位工程的施工任务
D、分部工程的施工任务
E、特殊专业工程施工任务


点击查看答案


20、判断题  非关键线路的图纸迟交一定可以延期。


点击查看答案


21、多项选择题  建设工程合同属于（）

A、从合同
B、主合同
C、诺成合同
D、实践合同
E、分包合同


点击查看答案


22、单项选择题  因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（）贻偿。

A、监理单位
B、总监理工程师
C、监理单位的法定代表人
D、具体的监理人员


点击查看答案


23、单项选择题  某项目1995年开工，施工中1996年交通部颁发了新编概预算编制办法，以及机械台班费用定额，承包人据此以“后继法规”为动因，向业主提出了人工费和机械台班费的索赔。监理工程师审查后，处理结果应是（）。

A．两项索赔均成立
B．两项索赔均不成立
B．人工费索赔成立，机械费索赔不成立
D．人工费索赔不成立，机械费索赔成立


点击查看答案


24、多项选择题  FIDIC合同条件定义的合同价格是指（）。

A．中标通知书中写明的中标价
B．投标书中写明的投标价格
C．承包人实际得到的工程款
D．为施工并完成工程和修复缺陷应付给承包人的总金额


点击查看答案


25、判断题  无效经济合同的确认权归人民法院或者仲裁机构。


点击查看答案


26、单项选择题  施工承包合同的合同条件规定承担工程施工质量责任的责任人是（）。

A．监理工程师
B．承包人
C．监理工程师与承包人双方
D．以承包人为主监理工程师承担连带的责任


点击查看答案


27、多项选择题  在监理招标的评标中，（）是技术建议书的主要评审内容。

A、监理人的资质条件
B、监理机构人员配置
C、监理取费
D、实施监理的方案计划
E、要求业主提供的设施


点击查看答案


28、单项选择题  《招标投标法》规定，采用邀请招标方式的，必须向（）以上的潜在投标人发出邀请。

A．2个
B．3个
C．4个
D．5个


点击查看答案


29、判断题  所有由业主提供给监理单位使用的设施、设备和物品均属于业主无偿提供给承包人的，但在监理服务期间仍应视为业主的财产，监理单位在使用时应予爱护。当监理服务完成或终止后，监理单位有权将上述设施、设备、尚未使用物品收归己有。


点击查看答案


30、单项选择题  “招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同”，应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


31、多项选择题  分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令

A、业主直接送 91exam.org达
B、工程师直接送达
C、工程师代表直接送达
D、承包商代表直接送达
E、经承包商代表确认工程师发布


点击查看答案


32、判断题  承包商不对所分包工程内容承担责任和义务。


点击查看答案


33、多项选择题  合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（）

A、给付货币的，在给付货币一方所在地履行
B、交付不动产的，在不动产所在地履行
C、交付动产的，在接受动产一方所在地履行
D、履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行


点击查看答案


34、多项选择题  在下列工作中，不属于监理工程师的职权范围的是（）。

A．审查并修改施工方案
B．对影响施工安全的施工方法提出警告
C．指令承包人修改施工方法
D．对承包人不经济的施工方法予以优化


点击查看答案


35、多项选择题  以下工程建设项目，必须按《招标投标法》的规定进行招标的是（）。

A．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的
B．企业职工集资建设的
C．全部或部分使用国有资金投资或国家融资的
D．使用国际金融组织或外国政府贷款、援助基金的


点击查看答案


36、多项选择题  以下属于可原谅延误的是（）。

A、不可抗力引起的延误
B、承包商对现场条件的错误判断引起延误
C、不适当的施工组织管理引起延误
D、特别恶劣的气候条件引起延误


点击查看答案


37、单项选择题  按FIDIC条款，下列做法中（）更合适。

A．先签订监理合同，再进行施工招标
B．先施工招标，再签订监理合同
C．谁先谁后都可以
D．施工合同与监理合同同时进行招标


点击查看答案


38、多项选择题  公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（）

A、办理招标备案
B、编制招标有关交件
C、发布招标公告
D、发售招标文件
E、组织现场考察


点击查看答案


39、多项选择题  某项工程甲乙双方签订了合同，当合同出现变更或解除时，按照《合同法》当事人的责任为（）。

A、由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
B、若甲乙双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任
C、双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任
D、不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任


点击查看答案


40、单项选择题  招标投标法规定评标工作应由（）负责。

A、业主
B、业主组建的评标委员会
C、上级主管部门指定的评标小组
D、代表国家的常设评标机构。


点击查看答案


41、单项选择题  监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交（）。

A、清账书
B．最后结账单
C．竣工报表
D．竣工报表


点击查看答案


42、多项选择题  施工合同条件所规定的履约担保形式有（）。

A．履约保证金
B．预付款保证金
C．保留金
D．留置权
E．定金
F．违约金


点击查看答案


43、判断题  订立合同协议书并收到履约保函后，业主即应尽快将投标保证金退还未中标的投标者，而中标的投资者不需要立即退还。


点击查看答案


44、判断题  履约保证书的法律后果是，被担保方不履行合同无权要求退还履约保证金，而对方不履行合同应双倍返还履约保证金。


点击查看答案


45、多项选择题  《建设工程施工合同》规定，应由承包人办理并支付费用的保险是：（）

A、工程一切险；
B、施工机械；
C、现场施工人员的生命财产；
D、现场的第三方人员生命财产；
E、现场的发包方的人员生命财产。


点击查看答案


46、多项选择题  依据《公路工程国内招标文件范本》，要求承包人提供的合同履约担保的担保形式中包括有（）。

A、保留金
B、预付款保证金保函
C、投标保函
D、履约保证金保函
E、质押


点击查看答案


47、多项选择题  土木工程施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延

A、业主延误施工现场移交
B、监理工程师延误图纸移交
C、不利施工的自然条件或障碍影响
D、增加合同外的施工项目
E、暂时停工


点击查看答案


48、判断题  按计价方式的不同，施工承包合同有总价合同、单价合同、成本加酬金合同等多种类型。


点击查看答案


49、多项选择题  当施工承包合同在已经履行或已经履行完毕后被确认为无效合同，并将已完成的工程判给发包方所有，由发包方给承包人折价补偿时，折价补偿的计算办法应遵循（）规定。

A．发包方按合同规定的计量支付办法支付
B．发包方按合同规定的计量支付办法，但扣除利润与上级企业管理费后的结果支付
C．发包人付给承包人的是承包人付出的劳动
D．不按合同的报价，而是依据概预算的方法，但不计利润来计算


点击查看答案


50、判断题  施工组织计划不能作为承包商向业主索赔的证据。


点击查看答案


51、单项选择题  工程计量是指对承包人已完成的工程进行收方、计算和由（）给予确认的过程。

A、业主
B、业主、监理工程师、承包人三方
C、承包人
D、监理工程师


点击查看答案


52、多项选择题  根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有（）。

A、土地的恶劣气候
B、监理工程师的过失
C、政治风险
D、工程的施工方法不当
E、施工安全原因


点击查看答案


53、单项选择题  招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（）。

A、以书面形式向提出人作答复
B、以口头形式向提出人当场答复
C、先在标前会上用口头澄清，会后再以书面形式向全体投标人作同样答复
D、可不向其他投标者作答复


点击查看答案


54、多项选择题  依法有权确定中标人的是（）。

A、招标投标管理部门
B、招标人
C、公证机构
D、获得招标人授权的评标委员会
E、招标代理机构


点击查看答案


55、单项选择题  根据担保法的规定，以下表述正确的为（）。

A．定金合同从合同订立之日起生效
B．定金数额由当事人约定
C．定金合同的形式由当事人协商
D．债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回


点击查看答案


56、判断题  建设工程合同包括工程勘察、设计、施工和监理合同。


点击查看答案


57、单项选择题  （）内容不属于监理工程师对施工合同管理的主要工作内容。

A．工期管理
B．审查项目概预算
C．质量管理
D．结算管理


点击查看答案


58、单项选择题  合同法律关系是由（）三要素所构成。

A、主体、客体、内容
B、当事人、合同行为、合同利益
C、法人、合同、权利和义务
D、合同管理、经济协作、法律责任


点击查看答案


59、判断题  投标单位给业主的优惠条件应在投标书内写明，投标截止后许诺的任何优惠条件评标时都不予以考虑。


点击查看答案


60、判断题  公民是自然人，自然人也一定是公民。


点击查看答案


61、问答题  监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，应怎样办理？


点击查看答案


62、多项选择题  监理招标的特点有（）。

A、报价在选择中居于次要地位
B、投标书中有明确的工程量清单
C、开标时不进行公开开标
D、招标的宗旨是对指标单位能力的选择
E、邀请投标人较少


点击查看答案


63、多项选择题  FIDIC合同条件规定，工程接收证书在合同管理中的作用包括（）。

A、证明承包商完成全部施工义务
B、双方已无任何争议
C、指明竣工日期
D、颁布证书日，即为对已竣工工程照管责任的转移日期
E、指明业主已支付全部工程款


点击查看答案


64、单项选择题  合同主体义务表现为（）。

A、按照自己的意志作出某种行为
B、按照对方的要求作出某种行为
C、权利受到侵害时有权请求法律的保护
D、要求对方不得不作出某种行为


点击查看答案


65、判断题  业主与监理的关系的被委托与委托的关系。


点击查看答案


66、判断题  业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。


点击查看答案


67、多项选择题  公路工程承包合同是（）。

A、主合同
B、诺成性合同
C、无偿合同
D、实践性合同
E、从合同


点击查看答案


68、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起（）。

A、获得施工现场占有权的延误
B、因承包人责任引起的暂时停工
C、不利自然条件的影响
D、业主提前占用导致施工延误


点击查看答案


69、判断题  如果发生紧急情况监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下，发布处理紧急情况所需的指令，承包人就予执行。


点击查看答案


70、单项选择题  因不可抗力致使监理合同不能履行或部分履行，责任和损失的担负原则：

A、业主负全责
B、监理负全责
C、各负其责
D、施工方负全责


点击查看答案


71、判断题  只要没有开标，投标人就可以对已提交的投标书进行有效修改，以增大中标率。


点击查看答案


72、单项选择题  《公路工程国内招标文件范本》中53.1款规定承包人应当在索赔事件发生之日起（）天内，向监理工程师提出索赔意向通知。

A．10天
B．30天
C．20天
D．21天


点击查看答案


73、判断题  监理工程师有权要求承包人进行合同技术规范规定以外的检验。


点击查看答案


74、判断题  项目主管单位有权要求招标人编制标底，并可以强制招标人报审其所编制的标底。


点击查看答案


75、单项选择题  工程师代表将由（）任命。

A、业主
B、监理工程师
C、政府主管部门
D、承包商


点击查看答案


76、多项选择题  法律规范中所指的法律“事件”包括（）。

A.地震灾害
B.乙方的违约行为
C.社会动乱
D.非甲乙方责任的火灾
E.双方达成变更协议


点击查看答案


77、多项选择题  降低工程风险的有效途径包括（）。

A、担保
B、保险
C、合理分包
D、转让


点击查看答案


78、多项选择题  要约的法律约束力表现在（）。

A、要约生效后，在要约有效期内，要约人不得随意反悔（即不得撤消和修改要约）；
B、对方必须按照要约的条件订立合同；
C、是邀请投标人参加投标的法律证据；
D、要约人应当承担一旦‘受要约人’做出‘承诺’，就必须与其签订合同的法律责任。


点击查看答案


79、单项选择题  业主收到监理工程师签发的中间支付证书后，如果不能按时在28天之内，或者在承包人向监理工程师递交中间支付证书后的42天内付款时，业主应赔偿给承包人的损失是（）。

A．所超过天数的利息
B．停工窝工损失
C．全部费用
D．全部损失包括承包人的利润


点击查看答案


80、多项选择题  关于投标有效期有如下（）的规定。

A．投标有效期是从投标截止日起到发出中标通知书之日为止的一段时间
B．在投标有效期内投标人不得修改、撤销其投标
C．招标人不得要求投标人延长投标有效期
D．招标人有权在原定投标有效期届满时要求延长投标有效期，投标人不得拒绝


点击查看答案


81、多项选择题  工程建设施工合同履行过穆中，发包人应完成的工作内容包括（）。

A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
B、提供和维护非夜间施工使用的照明
C、开通施工场地与城乡公共道路的通道
D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定
E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验


点击查看答案


82、判断题  承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、可靠性和安全性承担全部责任。


点击查看答案


83、单项选择题  凡是不能满足主体合格要件的合同一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是（）。

A．对
B．不对
C．没有得到相对人追认的才无效
D．由相对人一方认定其是否有效


点击查看答案


84、单项选择题  “经济法律事实”是法律上的一个专有名词，指的是能够引起经济法律关系的产生、变更、消灭的（）事实。

A．行为
B．事件
C．实效
D．客观


点击查看答案


85、多项选择题  施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（）

A、有利于本地区的承包商
B、有利于本系统的承包商
C、施工内容的专业要求
D、避免施工现场的交叉干扰
E、对项目建设总投资的影响


点击查看答案


86、多项选择题  在以单价为主的施工招标文件中，对于工程量清单中工程数量作用的几种描述中正确的是（）。

A．支付时以实际完成的工程量为准，不以工程量清单中所填写的工程数量为准
B．实际支付的工程款是以承包人所报的单价与实际完成并经监理工程师计量认可工程量为基础
C．工程量清单中所填写的工程数量是否准确对于承包人来说没有影响
D．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可以被投标人在报价中利用来进行不平衡报价
E．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可能会导致履行合同中的合同单价调整


点击查看答案


87、判断题  定金法律后果是，如果给付定金的一方不履行合同无权请求退还定金，接受定金的一方不履行合同应双倍返还定金。


点击查看答案


88、判断题  对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。


点击查看答案


89、单项选择题  除（）外，合同允许变更或解除。

A、由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行
B、由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同，致使不能实现合同目的
C、由于合同主体的一方承办人调离单位
D、当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益


点击查看答案


90、单项选择题  在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方（）。

A．经催告后，可解除合同
B．可解除合同
C．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同
D．在履行期限届满之前可解除合同


点击查看答案


91、判断题  应当在委托监理合同的专用合同条件中，规定一个监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的百分比(建议取5％—10％之间)，当“赔偿限额”达到比例时，业主有权单方面解除委托监理服务合同，并没收监理单位的履约担保金。


点击查看答案


92、判断题  当工程的监理方，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷、不符合合同规定时，则监理工程师有权拒收这些材料或工程设备。


点击查看答案


93、多项选择题  按照担保法的规定，因（）而发生的债权，当事人不履行债务时，债权人可以留置合同中约定的财产。

A、保管合同
B、运输合同
C、借款合同
D、加工承揽合同
E、施工合同


点击查看答案


94、多项选择题  FIDIC合同条件下，工程师对（）方面的权利一般不能委托给工程师代表。

A、发布开工令
B、处理承包商严重违约
C、检验材料、设备的质量
D、签发付款证书
E、对已完成工程部位质量的确认或拒收


点击查看答案


95、单项选择题  合同条件规定，业主在收到动员预付款支付证书后（）内，应向承包人支付动员预付款。

A．三十（30）天
B．二十八（28）天
C．十四（14）天
D．四十五（45）天


点击查看答案


96、判断题  《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员。


点击查看答案


97、多项选择题  签发最终支付证书就意味着：（）

A、承包人已经履行完成了合同规定的全部义务
B、双方的合同义务都已经全部完成
C、只是监理工程师的无法律意义的表态
D、承包人所施工的工程已经被批准
E、业主已经履行完成了合同规定的全部义务
F、合同到此结束


点击查看答案


98、单项选择题  依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下报刊上发布：（）。

A、中国经济导报
B、中国建设报
C、中国日报
D、中国交通报


点击查看答案


99、判断题  合同纠纷处理的原则是协商为主、调解优先。


点击查看答案


100、单项选择题  双方代理行为、自身代理行为都属于（）行为。

A．有效代理
B．无效代理
C.无权代理
D．有权代理


点击查看答案


101、多项选择题  在资格预审文件中应当规定的强制性标准中必须包含的有（）。

A．经验标准
B．财务能力强制性标准
C．现场管理人员强制性标准
D．资质标准
E．分包限制的强制性标准
F．拟投入到本合同工程中的施工机具的强制性标准


点击查看答案


102、多项选择题  有关约定损害赔偿与法定损害赔偿说法正确的是（）。

A、原则上约定损害赔偿优先于法定损害赔偿
B、在约定损害赔偿与法定损害赔偿中取数额较高的
C、约定损害赔偿不能超过法定损害赔偿的最高范围
D、没有约定损害赔偿的，可直接适用法定损害赔偿
E、原则设定损害赔偿优先于约定损害赔偿


点击查看答案


103、单项选择题  限制民事行为能力人所订立的合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


104、判断题  在建设工程施工承包合同中，业主是权利主体，承包商是义务主体。


点击查看答案


105、判断题  《中华人民共和国合同法》规定承担履约违约的方式是强制性的。


点击查看答案


106、单项选择题  建设工程设计合同法律关系的客体表现为（）。

A．财
B．物
C．行为
D．非物质财富


点击查看答案


107、多项选择题  监理单位应严格按（）所授权的职责范围、以及按（）中明确的各项内容执行（参考公路工程监理规范第2.4.1款）。其具体内容列在（）中。

A．业主与监理单位签订的委托监理服务合同
B．业主与承包人签订的施工承包合同文件
C．监理工程师与承包人签订的监督管理合同
D．在施工承包合同的投标书附录
E．在委托监理服务合同的附件A


点击查看答案


108、问答题  

施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：

监理工程师对上述工程量变化是否要下达工程变更令，理由是什么？


点击查看答案


109、判断题  答疑会上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。


点击查看答案


110、单项选择题  法人的交更是指（）

A、法人法定存在期限届满
B、法人企业改变经营方式
C、法人企业转让企业
D、企业法人资格被撤销


点击查看答案


111、多项选择题  《合同法》规定的无效合同条件包括（）

A、一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益
B、损害社会公共利益
C、在订立合同时显失公平
D、恶意串通损害第三人利益
E、违反行政法规的强制性规定


点击查看答案


112、单项选择题  在FIDIC合同条件中所称的“工程师”指的是（）。

A．从事监理工作的从业人员
B．业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师


点击查看答案


113、多项选择题  因监理单位与第三方的共同责任而给业生造成了经济损失计算监理单位赔偿费的原则是（）。

A、按工程实际受到的损害计算
B、按业主认为所受到的损害计算
C、按实际损害计算一定比例的赔偿金
D、监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额
E、监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额


点击查看答案


114、多项选择题  合同公证与鉴证的区别主要有（）。

A、申请原则不同
B、效力不同
C、性质不同
D、审查的内容不同
E、效力范围不同


点击查看答案


115、多项选择题  如果业主在收到经监理工程师审核并同意的交工验收与发给移交证书的申请与保证书后的21天内，未能组织交工验收。则将按照FIDIC合同条件规定（）。

A．业主应从规定期限最后一天的次日起承担延期验收的工程照管和养护费用
B．监理工程师应当与承包人和业主协商后，确定与此相关的费用补偿额
C．由承包人继续负责对本工程进行照管和维护，且承担照管与维护的费用


点击查看答案


116、单项选择题  评标委员会应由（）负责组建。

A．项目主管部门
B．建筑市场的主管部门
C．招标人
D．工程监理单位


点击查看答案


117、单项选择题  根据投标法的规定，投标人少于（）个时，招标人应依照招投标法重新招标。

A、2个
B、5个
C、10个
D、3个


点击查看答案


118、判断题  公路工程施工中，承包商对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此有权采用他认为合理经济的施工方法，监理工程师不得干预。


点击查看答案


119、多项选择题  根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，有权批准采用邀请招标的单位是（）。

A．国家重点建设项目的邀请招标，应由国务院发展计划部门批准
B．地方重点建设项目的邀请招标，应当经省、自治区、直辖市人民政府批准
C．使用国有资金或国有资金投资占主导地位需要审批的工程建设项目的邀请招标，由该项目的立项单位审批


点击查看答案


120、判断题  监理工程师有权免除合同中规定的承包人的任何义务。


点击查看答案


121、判断题  工程承包合同的有效期是：从合同约定生效条件成就时至工程缺陷责任证书颁发时止。


点击查看答案


122、多项选择题  在监理工程师出具材料预付款支付证书之前，承包人还应承诺，从收到材料预付款时起，（）。

A．这些材料的照管划归给了业主
B．支付材料预付款，不能解释为对有关材料的批准
C．这些材料的所有权划归业主所有
D．材料用于工程后，材料预付款将由业主在月支付中扣回


点击查看答案


123、单项选择题  《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指（）。

A、根据本工程的设计提供的预计工程量；
B、根据投标要求估算的报价工程量；
C、合同履行过程中完成的实际工程量；
D、工程结帐依据的结算工程量。


点击查看答案


124、判断题  工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。


点击查看答案


125、多项选择题  我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有（）。

A．质押
B．抵押
C．保证
D．定金
E．留置权
F．保留金、预付款、暂定金


点击查看答案


126、判断题  承包人运至施工现场的施工机具是承包人的财产，他有权使用到本合同之外的其他项目施工中去。


点击查看答案


127、判断题  除非另有规定，计算面积时，其长宽应按图纸所示尺寸线或按监理工程师指示计量。


点击查看答案


128、单项选择题  如果监理工程师对整个合同工程中的任何部分工程签发了部分工程的移交证书，则业主从签发部分工程移交证书之日起承担（）。

A.对整个工程的照管
B．在整个工程的移交证书签发前业主不承担对任何工程的照管
C．应当承担起对该部分工程的照管责任
D．承担待完扫尾工程的照管


点击查看答案


129、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为（）

A、由业主选定并管理
B、与承包商签订合同
C、其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
D、承担不属于承包商应完成工作的施工
E、由承包商负责协调管理


点击查看答案


130、多项选择题  FIDIC施工合同条件下，（）情况下工程师发布“暂时停工”指令，是应给承包商相应的工期补偿的。

A、由于承包商应负责任的必要停工
B、由于现场气候条件的影响而导致的停工
C、工程师无法及时提供施工图纸而引起的停工
D、为了部分工程的安全而必要的停工
E、业主提供设计图纸延误而引起的停工


点击查看答案


131、单项选择题  我国《合同法》第44条规定：“依法成立的合同，自（）时生效。

A．订约
B．成立
C．合意
D．协商


点击查看答案


132、单项选择题  承包人在隐蔽工程覆盖之前应该（）。

A．请业主检查
B．请监理工程师检查
C．自我检查
D．请质监站监督人员检查


点击查看答案


133、单项选择题  下列情况下标书有效的是（）。

A、投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章
B．投标书未密封
C．投标书逾期送达
D．投标单位未参加开标会议，事先未通知招标方


点击查看答案


134、判断题  合同变更不会导致原合同关系的消灭和新的合同关系的产生，仅仅是对合同内容局部的、非实质性的变更。是在保持原合同效力的前提下，在合同当事人之间产生新的债权债务关系。


点击查看答案


135、单项选择题  当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以（）

A．向仲裁委员会申请强制执行
B.再申请仲裁
C.向法院申请强制执行
D.向法院提请诉讼


点击查看答案


136、多项选择题  在监理合同中，（）是监理人的权利。

A、工程建设有关事项和工程设计的建议权
B、对其他合同承包人的选定权
C、委托监理工程重大事项的决定权
D、获得酬金的权利
E、工程建设有关协作单位组织协调的主持权


点击查看答案


137、多项选择题  计日工的费用应包括用于计日工的（）等几种费用。

A、劳务费
B、材料
C、管理费
D、机械费


点击查看答案


138、多项选择题  公路工程国内招标文件范本规定：监理工程师应在发出中标通知书后（）天，向承包人免费提供由业主或其委托设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料（）份。

A、28天
B、35天内
C、42天内
D、7天
E、3份
F、2份


点击查看答案


139、单项选择题  合同通用条件中规定的合同文件中最优先内容是（）。

A、技术规范
B、中标通知书
C、合同协议书
D、有标价的工程量清单


点击查看答案


140、问答题  某公路工程，业主在应支付A标段工程进度款日期之后28天内仍未付款，承包商即在这天停止施工。问承包商的做法是否恰当，为什么？B标段承包商所承担的工程已达到基本竣工的条件，但由于非承包商原因的外部客观条件影响不能进行竣工试验，对该部分工程监理工程师应如何处理？


点击查看答案


141、单项选择题  某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。

A．主体
B．客体
C．内容
D．内容中的义务


点击查看答案


142、多项选择题  正常监理工作的酬金由（）等费用构成。

A、直接成本
B、管理人员、行政人员。后勤人员的工资
C、办公费用
D、使用业主提供的住房和通讯设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费。
E、监理服务期间的差旅费。


点击查看答案


143、单项选择题  根据FIDIC条款，施工期间出现的下列损失中，由业主承担赔偿的损失是（）。

A．工地材料遭受盗窃的损失
B．已完工程受到人为破坏的损失
C．因气候原因造成的停工窝工损失
D．人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失


点击查看答案


144、问答题  投标单位给业主的优惠条件未写在投标书内，评标时是否予以考虑，为什么？


点击查看答案


145、判断题  指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内。


点击查看答案


146、多项选择题  下列属于违约行为的是：（）

A、不履行
B、迟延履行
C、不完全履行
D、质量有瑕疵的履行


点击查看答案


147、问答题  某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 在平行发包模式下，箱梁运抵施工现场，安装施工单位可否视其为“甲供构件”，为什么？如何组织检查验收？


点击查看答案


148、单项选择题  具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，撤销权消失。

A．3个月
B．6个月
C．1年
D．2年


点击查看答案


149、单项选择题  因重大误解所订立的合同应属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


150、单项选择题  如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。

A、人民法院
B、政府的建设行政主管部门
C、上级仲裁委员会
D、质量监督机构


点击查看答案


151、单项选择题  （）才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。

A、中间支付证书
B．工程交工证书
C．缺陷责任终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单


点击查看答案


152、问答题  某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 “在做标期间，对某投标人提出的问题，业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”，请问是否正确？


点击查看答案


153、多项选择题  下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的的提、做法错误的有（）

A、工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包大提出书面延期要求
B、工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包大可自行组织验收
C、工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
D、发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录
E、由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求


点击查看答案


154、问答题  监理工程师是否有权进行合同内没有规定的检查试验，试验所涉及的各种额外费用如何支出？


点击查看答案


155、单项选择题  如果属于重点工程公开招标，但是在参加投标的单位少于3家的情况下签订的合同，该合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定


点击查看答案


156、判断题  招标单位可以根据情况延长投标有效期，投标单位可以拒绝接受。招标单位不得因此而没收投标保证金。


点击查看答案


157、多项选择题  在FIDIC施工合同条件下，发生（）等事件时，承包商可以提出索赔。

A、其他承包商干预
B、设计图纸上没有标明尺寸
C、施工现场发现文物
D、战争、革命等
E、工程师要求增加钻孔和勘探开挖


点击查看答案


158、问答题  某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 监理委托合同与施工合同签订的先后顺序如何？


点击查看答案


159、多项选择题  当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括（）

A、工程照片
B、工程师发布的各种书面指令
C、施工许可证
D、招标文件
E、财务凭证


点击查看答案


160、单项选择题  承包人对于监理工程师下达的口头指令应当（）。

A．一律看成是无效指令，不予执行
B．一律看成是有效指令，必须执行
C．如果由于某种原因（如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况），监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令
D．向业主请示，业主认可的执行，否则不执行


点击查看答案


161、单项选择题  违反法律法规中强制性规定的合同是（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


162、单项选择题  抢险救灾紧急工程应采用（）方式选择实施单位。

A．公开招标
B．邀请招标
C．议标
D．直接委托


点击查看答案


163、问答题  

对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

监理工程师对两次索赔申请应如何处理？


点击查看答案


164、判断题  FIDIC条款中，业主应对因洪水造成的承包人施工设备损坏给予赔偿。


点击查看答案


165、判断题  中标通知书是业主在订立合同过程中的承诺，它意味着合同订立过程的终结，从此时起，合同中约定的权利、义务，已经对双方有约束力，并将成为合同文件的组成部分。


点击查看答案


166、单项选择题  在缔约过失责任构成要件的表述中错误的是（）。

A、当事人有故意或者过失行为
B．缔约人一方受到损失
C．发生在合同订立以后
D．过错行为与损失之间有因果关系


点击查看答案


167、多项选择题  以下（）是招标人在开标时应当当场宣布为“废标”的投标文件。

A．没有在投标文件上填写投标总价的
B．投标人没有参加开标会的
C．投标人没有提交投标担保的
D．所递交的投标信上没有按规定签字并加盖公章的


点击查看答案


168、多项选择题  FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，施工期内由于（）等原因导致承包商按合同约定方法计算的结算款额减掉暂定金额内开支、物价浮动的调价款和计日工费后，仍超过有效合同价15％以上时，应调整承包商的竣工结算款额。

A、因不可抗力损害给予的补偿额
B、完成新增工作内容获得的工程款
C、增加工程量清单中部分工作内容的工程量获得的工程款
D、业主延误移交施工现场通过索赔获得的补偿款
E、施工中遇到图纸上没有标明的地下构筑物，按照变更调整单价后增加的工程款


点击查看答案


169、多项选择题  合同解除包括（）。

A、自愿解除
B、强制解除
C、约定解除
D、法定解除


点击查看答案


170、单项选择题  施工单项合同估算价在（）的必须进行招标。

A．1000万元以
B．200万元以上
C．300万元以上
D．2000万元以上


点击查看答案


171、多项选择题  法人终止的原因主要有（）等。

A、法人法定存在期限届满
B、法人改变经营性质
C、法人扩大业务范围
D、法人依据行政命令而撤销
E、法人完成了规定的任务


点击查看答案


172、问答题  

我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程，招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米，开工后，经工程师检查，该砂不符合要求，承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂；而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工：4月22日至26日承包人设备故障，工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人，5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨，造成5月11日至14日该地区的供电全面中断。合同中相关内容如下：
⑴通用条件：
11.1在承包人送递标书前，业主应使承包人得到由业主根据有关该项工程的调查所取得的水文及地表以下状况的资料，但承包人对他自己就上述资料的解释负责；……
12.1应该认为承包人在投标前对其报价的正确性与完备性已经查明；
45.1任何工程如无工程师的许可，均不得在夜间或星期日或当地公认的休息日施工。……
⑵专用条件：45.1删除通用条件中第45.1款中的星期日。5月1日～5月3日为法定假期。
⑶投标书附件中规定：竣工拖期违约损失偿金为人民币5万元/日。

由于几种情况的暂时停工，承包人在5月15日向工程师提交了延长工期25天，成本损失费2万元/天和利润损失费2千元/天（费率经核准），共计索赔款额人民币55万元。
⑴如果把工期延误作以下分类，①不可原谅延误，②可原谅应补偿延误，③可原谅但不补偿延误。你认为从5月11日至14日的延误属于（）。
⑵应批准延长工期多少天、批准索赔款额多少万元？为什么？⑶作为监理工程师在业主给承包人的进度支付中是否扣除竣工拖期违约损失偿金，为什么？


点击查看答案


173、单项选择题  监理合同自（）开始生效。

A、合同签字之日
B、合同写明开始执行监理业务之日
C、监理单位实际开始执行监理业务之日
D、被监理合同开始执行之日


点击查看答案


174、多项选择题  以下内容属于《公路工程国内招标文件范本》规定在响应性审查中可以允许轻微偏离的是（）。

A．投标人对招标文件中关于风险划分原则的修改
B．提出与招标文件不同的工程计量、验收、支付办法
C．投标报价的算术误差偏差不超过1％的报价
D．施工组织设计不够完善


点击查看答案


175、单项选择题  某合同，甲乙双方议定违约金为1.5万元，在合同履约过程中，由于乙方违约造成甲方损失2.7万元，乙方应支付的赔偿金是（）。

A．2.7万元
B．支付违约金1.5万元后，再交1.2万元赔偿金，两项合计2.7万元
C．应支付1.5万元的违约金之后，再交赔偿金2.7万元，共计4.2万元


点击查看答案


176、单项选择题  合同法律关系主要是由法律规范调整的（）。

A．行政法律关系
B．民事权利义务关系
C．刑事法律关系
D．经济侵权关系


点击查看答案


177、判断题  在大型合同中，由于分部分项工程竣工时分别颁发工程移交证书，故会有几个单独的缺陷责任期，因此，也会有几个“解除缺陷责任证书”。


点击查看答案


178、判断题  工程师认为某混凝土构件测试资料不可靠，指示承包人钻孔取件试压，其全部费用应由业主承担。


点击查看答案


179、单项选择题  在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是（）。

A．从事监理工作的从业人员
B．被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师


点击查看答案


180、多项选择题  委托监理合同应具备的条款结构包括（）。

A、合同内所涉及的词语定义和遵循的法规
B、监理人和业主的义务、权利和责任
C、合同生效、变更与终止，以及监理报酬
D、争议的解决、其他等
E、合同日期、署名


点击查看答案


181、问答题  简述加强对工程分包管理的方法


点击查看答案


182、多项选择题  以下哪些是在一般分包行为中，承包人不需要报请监理工程师审批的分包行为。（）

A、工程中某一部分的分包；
B、按照技术规范采购材料
C、劳务分包
D、构件与设备的加工。


点击查看答案


183、多项选择题  工程施工合同的有效期就是指（）。

A．自合同成立时开始到双方都完成其全部合同义务时止的一段时间
B．从签发中标通知书之日起，到监理工程师所签发最后结账单生效之日止的一段时间
C．施工工期就是合同的有效期
D．等于“施工工期”加“合同有效期”


点击查看答案


184、判断题  无效合同就是没有法律效力的合同。


点击查看答案


185、单项选择题  下面关于不安抗辩权的说法错误的是（）。

A、不安抗辩权适用于双务合同
B．不安抗辩权行使后就意味着合同的终止
C．不安抗辩权是先履行一方的抗辩权
D．当事人没有确切证据而中止履行的，应当承担违约责任


点击查看答案


186、多项选择题  下列可以作为法律关系主体的有（）。

A．国家机关
B．法人或其他组织
C．自然人
D．建设资金
E．生产资料


点击查看答案


187、判断题  《工程建设项目施工招标投标办法》第三十四条规定：“任何单位或个人不得强制招标人编制或报审标底，或干预招标人确定标底”。


点击查看答案


188、多项选择题  指定分包商的特点表现为（）。

A、由业主选定实施单位
B、与业主签订合同
C、总包商负责施工中的协调管理
D、工程师负责施工中的协调管理
E、完成工作内容不属于总包商的承包工作


点击查看答案


189、单项选择题  根据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原则是（）。

A．工程量减少，则单价提高
B．工程量增加，则单价提高
C．工程量增加，则单价降低
D．单价偏高，则予以降低，反之提高


点击查看答案


190、多项选择题  关于计日工的以下说法中正确的是（）。

A．属于非竞争性的报价
B．属于有竞争性报价目
C．必须经过监理工程师的同意后方能动用
D．可以用来用于支付工程变更所发生的款项
E．用于支付“指定分包的工程”工程费


点击查看答案


191、多项选择题  FIDIC条款中，承包商应对下列风险损失负责（）。

A、地震引起的已完工程的损坏
B、地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损
C、施工质量达不到要求但监理工程师未发现
D、异常恶劣的自然气候引起的停工和窝
E、一般分包商雇佣的工人罢工


点击查看答案


192、判断题  施工承包合同履行过程中，一方当事人向对方发出要求变更合同的通知后，原合同内相应部分双方约定的权利义务即产生了改变的法律效力。


点击查看答案


193、单项选择题  某甲和某乙与某建筑公司签订了劳动合同，则下面说法正确的是（）。

A、某甲和某乙是民事法律关系主体中的社会组织
B、某甲和某乙是民事法律关系主体中的自然人
C、某甲和某乙是民事法律关系中的客体
D、某甲和某乙是民事法律关系的内容


点击查看答案


194、单项选择题  如果是由于业主、监理工程师、业主雇佣的其他承包人的原因，使得已经基本完工的工程无法进行竣工验收的，则认为（）。

A．须等到其他承包人的原因消除、且验收合格后，监理工程师才能依照程序签发移交证书
B．该工程已在预定进行检验完成的那一天就被业主接收了
C．无法处理
D．须由监理工程师与承包人协商一个意见、报业主同意后，再按协商结果执行


点击查看答案


195、多项选择题  我国招标投标法规定的法定招标方式有哪两种（）。

A、公开招标
B、议标
C、内部招标
D、邀请招标


点击查看答案


196、单项选择题  监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，应（）。

A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．双方事后协商确定
E．不承担责任


点击查看答案


197、多项选择题  关于定金以下表述正确的为（）。

A、定金是作为债权的担保
B、定金就是预付款
C、给付定金一方不履行约定债务的，无权要求返还定金
D、收受定金一方不履行约定债务的，原价返还定金
E、定金数额不得超过主合同标的额的10％


点击查看答案


198、单项选择题  以合法形式掩盖非法目的的合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


199、多项选择题  《公路工程国内招标文件范本》规定的“缺陷责任终止证书”的法律意义是（）。

A、工程合同履行结束
B、工程价款结算已完成
C、任何已指令进行修复的工程已完成
D、视为本合同工程已经全部完成的批准文件
E、终止本合同当事人的一切相关义务


点击查看答案


200、单项选择题  FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（）的期限

A．合同签字日至承包人提交结清单日
B．开工日至工程师颁发移交证书日
C．开工日至工程师颁发履约证书日
D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日


点击查看答案


201、单项选择题  监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成业主经济损失的，应（）。

A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．双方事后协商确定
E．不承担责任


点击查看答案


202、多项选择题  在FIDIC条款中的“合同”与“合同协议书”指的是（）。

A．同一个东西
B．合同文件就是合同协议书
C．合同文件包含有合同协议书
D．合同协议书是合同文件的组成部分


点击查看答案


203、问答题  

某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。

承包商应承担哪几项风险？


点击查看答案


204、多项选择题  附条件的合同中的条件应符合（）。

A、条件必须是将来发生的不确定的事实
B、条件不得与合同的主要内容相矛盾
C、条件必须是当事人约定而不是法定的
D、条件必须合法
E、条件是必然会实现的预期事件


点击查看答案


205、判断题  民法中称按照约定形成的权利和义务关系为“债权、债务关系”。在债权、债务关系中存在着尚未履行完毕的义务就是“债”；负有义务的人就是债务人；享有权利的人就是债权人。


点击查看答案


206、问答题  

某公路项目签约后，承包人在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源，但由于地方保护、哄抬物价的影响，导致材料价格大幅上涨，因此承包人就此提出申请，要求通过设计变更调整材料单价，而业主认为根据合同第11款的规定，承包人已经认真进行了现场考察，在市场经济条件下对此应有充分考虑，因此拒绝给予承包人任何经济补偿。
问题：①做为监理工程师你对此有何看法？
②承包人应吸取什么经济教训？


点击查看答案


207、多项选择题  缺陷责任期内，下列工作中（）仍是承包人的义务。

A、修复因施工所引起的工程缺陷
B、施工期内未完成的剩余工程施工
C、工程照管
D、可能出现的变更工程施工
E、进行风险投保


点击查看答案


208、单项选择题  合同文件中的图纸，来源于招标文件，所以可以称之为“招标图纸”，FIDIC合同条件规定（）。

A．该图纸是承包人用于合同工程施工的依据
B．图纸经业主批准后可以用于合同工程的施工
C．任何情况下均不得用于本合同工程的施工
D．经监理工程师签字认可后可以用于合同工程的施工


点击查看答案


209、问答题  在某段高速公路工程施工的开标大会上，除到会的10家投标单位的有关人员外，招标办请来了市公证处法律顾问参加大会。开标前公证处顾问提出对各投标单位提交的资质进行审查。当时有人对这一程序提出质疑。在开标中，对一军工建筑公司提出疑问，这个公司所提交的资质材料种类与份数齐全，有单位盖的公章，有项目负责人签字，可是法律顾问坚持认定该单位不符合投标资格，取消了该单位的标书。 为什么这个军工建筑公司不符合投标资格？


点击查看答案


210、多项选择题  下列（）是影响承包人的成本和报价的因素。

A．项目的概、预算价格
B．各种资源的市场价格
C．施工方案和施工方法
D．竞争对手的强弱


点击查看答案


211、问答题  

对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

请问定金与预付款有何区别？


点击查看答案


212、多项选择题  FIDIC施工合同条件规定，暂定金额包括在合同内，一般用于（）。

A、给指定分包商工作的付款
B、施工引起的对第三方的财产损失赔偿
C、招标时不能确定某一具体工作项目是否包括在合同之内
D、支付由工程变更引起的额外的工作的费用
E、保险费


点击查看答案


213、多项选择题  采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（）

A．担保财产需转移给债权人
B．担保财产不需转移给债权人
C．担保财产在担保期内债权人仍可使用
D．担保财产在担保期内债权人无权使用
E．不履行债务时，债权人可依法处置担保财产


点击查看答案


214、判断题  保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储物，存货人支付仓储费的合同。


点击查看答案


215、多项选择题  下列哪种工作属于监理工程师的附加工作（）。

A、业主供应材料拖期，导致工程延期期间的工作量
B、监理工程师自身原因引起的工作时间延长
C、承包人的质量事故引起的工作时间延长
D、监理工程师自身原因与业主终止合同
E、原为业主义务后来交给监理工程师去做


点击查看答案


216、多项选择题  委托合同的基本特征有（）

A、合同的标的是劳务
B、必须是有偿合同
C、合同是诺成，非要式合同
D、条款内不包括违约责任
E、合同是双务的


点击查看答案


217、判断题  设置缺陷责任期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。


点击查看答案


218、单项选择题  监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现（）。

A、承包人无权得到该项工作的付款
B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定
C．业主给予承包人一定的补偿
D．承包人有权得到该项工作的付款


点击查看答案


219、多项选择题  委托合同可以分为有偿委托合同和无偿委托合同。委托监理合同属于（）合同。对于有偿委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人（）赔偿损失。

A．有偿委托
B．无偿委托
C．不可以请求赔偿损失
D．可以请求赔偿损失


点击查看答案


220、判断题  合同文件就是指合同协议书。


点击查看答案


221、多项选择题  在合同促裁制度中，首席仲裁员由（）

A、当事人共同选定 
B、仲裁申请人选定 
C、未申请仲裁一方当事人选定 
D、当事人共同委托仲裁委员会主任指定 
E、仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定


点击查看答案


222、单项选择题  在支付从国外进口的材料时，材料预付款中所指的“到岸价”是（）。

A．运达出口国的口岸的价格
B．离开货物供应国的口岸时的口岸价格
C．到达本工程工地的价格
D．指离岸价加海上运输费再加海运保险费


点击查看答案


223、单项选择题  经济合同的核心是（），它量当事人双方权利和义务的焦点

A、价款
B、标的
C、违约责任
D、履行期限


点击查看答案


224、单项选择题  未经共有人同意而处分了共有财产的合同应当属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


225、单项选择题  甲公司于10月6日向乙企业发出签订合同的要约信函，10月9日乙企业收到甲公司声明该要约作废的传真。10月11日乙企业收到甲公司的要约信函。甲公司发出传真声明作废的行为属于（）。

A．要约失效
B．要约生效
C．要约撤回
D．要约撤销


点击查看答案


226、判断题  损害赔偿是违约责任的主要方式。


点击查看答案


227、多项选择题  正常的监理酬金应当由（）构成。

A、全部成本
B、附加的监理酬金
C、额外的监理酬金
D、利润
E、税金


点击查看答案


228、单项选择题  对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（）。

A．追认权或者拒绝权
B．催告权或者撤消权
C．追认权或者撤消权
D．催告权或者拒绝权


点击查看答案


229、判断题  不管什么合同范本，所规定的资格预审方法，都是采用综合评分法进行评审的。


点击查看答案


230、判断题  无效合同是从其确认时起失去法律效力。


点击查看答案


231、多项选择题  根据我国《合同法》的规定，可导致格式条款无效的情形有（）。

A、提供格式条款的一方当事人免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效
B、损害社会公共利益的
C、造成对方人身伤害的
D、因重大误解订立的
E、显失公平的


点击查看答案


232、判断题  计日工是处理工程变更(估价)的一种特殊形式。


点击查看答案


233、判断题  承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发为止。


点击查看答案


234、多项选择题  处理由于工程变更所引起的责任的方法是（）。

A．只要变更不属于承包人的过错和违约造成的，监理工程师就应当对工程竣工期限延长、费用增加估价，业主就应当补偿
B．只要承包人执行的是监理工程师依法下达的工程变更令，就应当得到补偿
C．如果下达变更令是由于承包人的过错或者是由于承包人违约所造成的，或者是应当由承包人负责的，则由于工程变更所引起的费用增加，或影响工程的竣工时间，一概由承包人负责，不予补偿


点击查看答案


235、问答题  

某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1．5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项：
（1）由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润；
现场管理费﹦合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×12％×1．5﹦80（万元）
公司管理费﹦合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×7％×1．5≈46．67（万元）
利润﹦合同总价÷工期×利润×延误时间
﹦8000÷18×5％×1．50≈33．33（万元）
合计﹦80十46．67+33．33﹦160（万元）
（2）由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。

监理工程师能否同意承包人提出的两项索赔？理由是什么？


点击查看答案


236、判断题  未经法定代表人或其授权的代理人签字，或未加盖投标人印章的资格预审申请文件是无效的。


点击查看答案


237、多项选择题  要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须邀守（）等基本原则

A、批评教育
B、公正
C、自愿
D、协商一致
E、平等


点击查看答案


238、单项选择题  以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的（）日期。

A．成立
B．生效
C．监理服务开始履行的
D．监理进场的日期


点击查看答案


239、单项选择题  在招投标过程中，中标单位在收到中标通知书后的28天内办理履约担保手续。担保方式有（）。

A、定金
B、银行保函
C、第三人保证
D、抵押


点击查看答案


240、多项选择题  以下（）是招标人有权不予受理的投标文件。

A．逾期送达的或者未送达指定地点的
B．未按招标文件的规定格式填写，内容不全、字迹模糊无法辨认的
C．开标以前递交了“降价信”的
D． 投标人的名称与组织结构与资格预审时不一致的的


点击查看答案


241、判断题  《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)的"工期”是指本合同工程或某单项工程从开工至交工的时间，均从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至交工证书上写明的交工日期止。


点击查看答案


242、判断题  要约是订立合同的必经阶段。


点击查看答案


243、问答题  某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 如果承包商要将某部分工程分包出去，则需要谁批准？


点击查看答案


244、问答题  

某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。

在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付？


点击查看答案


245、多项选择题  公开开标体现了招标的公平、公开和公正原则。开标后，任何投标人不得（）。

A、更改投标书的报价
B、不得再增加优惠条
C、更改评标方法
D、更改定标方法
E、撤消投标书


点击查看答案


246、多项选择题  合同履行地点是指：（）

A、注册登记的地点；
B、签订合同的地点；
C、交付标的地点；
D、支付价款的地点；
E、标的生产地。


点击查看答案


247、多项选择题  订立施工合同应具备的条件包括（）。

A、工程项目已列人年度建设计划
B、具备了施工所需的设计文件和技术资料
C、初步设计已经批准
D、施工图设计已经批准
E、建设资金和主要建筑材料设备来源已落实


点击查看答案


248、判断题  法人与自然人都是有生命的人。


点击查看答案


249、多项选择题  工程建设监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括（）。

A、原承包商因严重违约业主与其终止合同后监理单位完成的善后服务工作
B、由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C、原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担
D、应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E、不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复正常监理服务前的准备工作


点击查看答案


250、多项选择题  缔约当事人有（）情形，应当依法承担缔约过失责任：（）

A、假借订立合同，恶意进行磋商；
B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实；
C、违反缔约中的保密义务；
D、违反缔约中通知义务；
E、违反公平原则，损害对方利益。


点击查看答案


251、判断题  在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标。


点击查看答案


252、多项选择题  施工单位的投标报价在投标以后（）。

A．不能修改
B．开标前可以修改
C．投标截止时间以后不能修改
D．评标以前可以修改


点击查看答案


253、判断题  合同解除后就不得再要求损害赔偿。


点击查看答案


254、问答题  我国，某项目按FIDIC合同条件实施的工程中，在工程量清单中原合同价为240，000元人民币（下同），其中土方工程的单项工程量为1100立方米：单价为15元/立方米，在合同执行过程中，实际土方工程量增加到了1600立方米，请判断，按合同条件的规定，那些必须信守合同价格不变？那些需要重新确定单价？如果经协商，确定的新土方单价为14元/立方米，则请计算承包人应该获得的土方总价为多少？


点击查看答案


255、多项选择题  债权撤销权在（）情况下消灭。

A．自债权人知道撤销事由之日起1年内没有行使
B．自债权人应当知道撤销事由之日起半年内没有行使
C．自债务人的行为发生之日起1年内没有行使
D．自债务人的行为发生之日起5年内没有行使


点击查看答案


256、多项选择题  承包商应该准备和提交的索赔帐单和证据资料主要有（）。

A、工程进度计划
B、施工日志
C、工程所在国的政治经济的基本资料
D、来往文件和信函等
E、会议纪要和备忘录


点击查看答案


257、单项选择题  承包人应（）向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。

A．每月
B．每日
C．每周
D．每旬


点击查看答案


258、多项选择题  《公路工程国内招标文件范本》（2003版）中的临时设施是指（）。

A、供电
B、电信设备
C、供水
D、临时道路
E、污水与垃圾处理


点击查看答案


259、判断题  FIDIC条款规定，战争属于不可预见的风险，应由业主承担其风险责任。


点击查看答案


260、多项选择题  采取协议解除程序，有关发生解除效力的日期说法不正确的（）。

A、合同解除需经有关部门批准的，批准解除的次日即为解除日期
B、不需经有关部门批准，双方当事人协商一致之时就是合同解除生效的日期
C、双方当事人不得商定解除生效日期
D、由法院裁定生效日期
E、以上说法都正确


点击查看答案


261、问答题  某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 分包单位施工完毕后，向监理单位报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理应如何处理？


点击查看答案


262、多项选择题  属于建筑工程一切险除外责任的情况通常包括()。

A、职工缺乏经验造成严重损失
B、因原子核裂变而造成的损失
C、由于合同罚款及其他非实质性损失
D、因设计错误（结构缺陷）而造成的损失
E、一般性盗窃和抢劫


点击查看答案


263、判断题  因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义，当事人可以解除合同。


点击查看答案


264、单项选择题  订立合同时，承诺人做出有效的承诺，必须是（）。

A．第三人完全接受要约条件
B．承诺人不定期地做出承诺
C．完全接受要约条件
D．承诺人可附有实质性变更的答复


点击查看答案


265、多项选择题  不可抗力包括的情形是（）。

A、自然灾害
B、政府行为
C、社会异常情况
D、股市跌荡
E、经济危机


点击查看答案


266、判断题  属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包人施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包人顺延合同工期。


点击查看答案


267、多项选择题  工程质量应当达到合同约定的质量标准，下列（）可作为质量评定标准。

A、国家的质量检验评定标准
B、施工所在地的地方质量检验评定标准
C、专业的质量检验评定标准
D、承包人制定的质量检验评定标准
E、业主制定的质量检验评定标准


点击查看答案


268、判断题  在承包商未提出最后一个延期申请时，监理工程师批准的延期时间都在暂定的延期时间。


点击查看答案


269、单项选择题  法人的法定代表人超越权限订立的合同，（）。

A、该代表行为一律无效
B．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效
C．该代表行为一律有效
D．除相对人知道或者应当知道者超越权限以外，该代表行为


点击查看答案


270、判断题  合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍然按照合同的规定享有权利并承担义务。


点击查看答案


271、判断题  由于未能预知可能来参加投标竞争单位的水平，所以在招标准备阶段应编制一个高标底和一个低标价标底请建设行政主管部门审核。


点击查看答案


272、判断题  委托合同终止时，监理单位应当向业主报告委托事务的结果。


点击查看答案


273、单项选择题  业主与承包商之间的关系是（）

A、上、下级关系
B、经济合同关系
C、经济管理关系
D、经济协作关系


点击查看答案


274、单项选择题  施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：（）

A、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款
B、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款
C、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款
D、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款


点击查看答案


275、单项选择题  在评标过程中，招标人可以对投标价格做出的修改是（）。

A．予以降低
B．予以提高
C．除按评标委员会指出的算术错误修改外，均不能修改
D．与投标人谈判修改


点击查看答案


276、多项选择题  按FIDIC合同条款，下列做法哪几种更合适。（）

A、先订委托监理合同、再进行施工招标
B、先进行施工招标，再签订监理合同
C、施工招标与监理招标同时进行
D、谁先谁后都一样
E、因为谁当监理工程师对承包人来说，是一种投标条件，须在招标文件中给予明确


点击查看答案


277、判断题  承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发时为止。


点击查看答案


278、单项选择题  要约的定义是（）。

A．希望和他人订立合同的意思表示
B．希望他人能够成为要约人向自己发出要约的意思表示
C．要有实际内容的约定
D．是在合同订立之前相互了解对方缔约能力、资信状况的过程


点击查看答案


279、多项选择题  当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（）

A、承包人以前已表明放弃索赔
B、提交的证据不足以说明索赔的部分
C、发包人与承包人共同负有责任，责任未划分
D、损失计算不足
E、承包人没有采取措施避免或减少损失的部分


点击查看答案


280、单项选择题  委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）

A、负责施工合同的协调管理
B、负责外部关系的协调
C、认真勤奋地工作
D、不得泄露申明的秘密


点击查看答案


281、单项选择题  工程标底是工程项目的（）。

A、预期价格
B、工程概算价格
C、合同价格
D、结算价洛


点击查看答案


282、判断题  违约金应与实际损害相关。


点击查看答案


283、多项选择题  按照合同法的规定，合同的形式表述错误的是（）。

A、当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式
B、当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式
C、法律规定采用书面形式当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立
D、数据电文是书面形式的一种
E、合同书分为标准合同书和一般合同书


点击查看答案


284、多项选择题  下列行为中（）属于转包行为。

A、承包商将承包的工程全部包给其他施工单位
B、承包商将工程的主要部分包给其他施工单位
C、承包商将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位
D、承包商将承包工程中的部分工程包给其他施工单位
E、分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位


点击查看答案


285、多项选择题  下列（）不属于合同条件的组成部分。

A、通用条件
B、合同文件
C、专用条件
D、法律法规


点击查看答案


286、单项选择题  由于合同中某方存在有过失，使得已经成立的合同不能生效，或者被裁定为“无效合同”或“被撤销的可撤销合同”时，责任方应承担的责任原则是（）。

A．过失责任原则
B．平等自愿原则
C．诚实信用原则
D．严格责任原则


点击查看答案


287、多项选择题  FIDIC合同条件内规定，业主和承包商对合同的履行发生争议时，解决的方式包括（）。

A、当事人双方协商
B、工程师确定
C、建设行政主管部门调解
D、争端裁决委员会决定
E、仲裁机构裁决


点击查看答案


288、判断题  业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。


点击查看答案


289、判断题  承担履约违约的倡导性方式有：①实际履行合同；②采取补救措施；③过失方赔偿损失方的损失；④支付违约金；⑤没收或双倍返还定金五种。


点击查看答案


290、判断题  监理工程师有权进行合同内没有规定的检查，但这种额外试验费用由业主承担。


点击查看答案


291、单项选择题  法人代表越权的情形下所签订的合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同


点击查看答案


292、多项选择题  根据《招标投标法》，评标委员会人员组成中应满足（）。

A．总人数为5人以上的单数
B．必须有政府主管部门的人员参加评标
C．技术经济专家不得少于总人数的三分之二
D．技术经济专家不得少于三人


点击查看答案


293、单项选择题  某企业法人代表委托甲代理人代签某工程合同，甲代理人超越授权范围签订了该工程合同，事后获得法人代表同意，此代理行为应认定为（）。

A．无效代理行为
B．有效代理行为
C．无权代理行为
D．无法律效力行为


点击查看答案


294、多项选择题  下列情形中属于债权人不得将合同的权利转让给第三人的情形是（）

A、根据合同性质不得转让
B、按照当事人约定不得转让
C、按照第三人请求不能转让
D、依照法律规定不得转让
E、属于债权人依据该债权产生的人身权部分


点击查看答案


295、多项选择题  当事人承担违约责任的方式（）。

A、变更合同
B、撤销合同
C、赔偿损失
D、继续履行合同
E、采取补救措施


点击查看答案


296、单项选择题  根据合同通用条件，如果在（）以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等，导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。

A、投标截止日期前的28天
B、投标截止日期前30天
C、授标
D、投标


点击查看答案


297、多项选择题  根据《合同法》规定，建设工程合同包括（）。

A、勘察合同
B、设计合同
C、监理合同
D、施工合同
E、设备采购合同


点击查看答案


298、多项选择题  当事人可以请求人民法院撤消或变更的合同有（）。

A、在订立合同时显失公平
B、一方以欺诈胁迫手段订立的、损害国家利益的合同
C、因重大误解而订立的合同
D、违反法律法规中强制性规定的合同
E、损害社会公共利益的合同


点击查看答案


299、单项选择题  施工中的费用索赔出现的原因是（）

A．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
B．只限定当事人违约而提出的赔偿
C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿


点击查看答案


300、问答题  

施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：

承包人是否有权提出施工索赔，动因是什么？


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：中西医结合内科(医学高级)：中西..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询