当前位置：91考试网 -> 考试题库

中级建筑经济：中级建筑经济必看题库知识点（每日一练）
2021-04-27 02:31:47 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★中级建筑经济》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《中级建筑经济：中级建筑经济》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题  某建设项目投资2000万元，运营期为10年。投资后自第一年年末开始每年将有400万元的净收益，基准收益率为l2%，则该项目年净收益的盈亏平衡值与预测值(400万元)的偏差率为()。已知(P/A，12%，10)=5.650。

A.11.5%
B.13.2%
C.一ll.5%
D.一l3.2%


点击查看答案


2、单项选择题  在网络计划执行过程中，发现工作G尚需5天完成，至该工作最迟完成时间还有3天，则该事项造成的影响是（）。

A.工作G的实际进度比计划进度拖后3天
B.工作G的实际进度比计划进度拖后5天
C.将使总工期拖后2天
D.将使总工期拖后3天


点击查看答案


3、多项选择题  下列工作中，属于总监理工程师职责的有()

A.确定项目监理机构人员的分工和岗位职责 
B.主持编写项目监理规划 
C.负责编制专业监理实施细则 
D.根据专业监理工作实施情况做好监理日记 
E.审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算


点击查看答案


4、单项选择题  商品或生产要素的任何边际变化对国家的基本社会经济目标所做贡献的价值称为()。

A.市场价格 
B.均衡价格 
C.影子价格 
D.计划价格


点击查看答案


5、单项选择题  对专业工程师在工作中的错误或失误所造成的财产或人员损失的保险是（）。

A.工程质量保险
B.雇主责任险
C.职业责任保险
D.第三者责任险


点击查看答案


6、不定项选择  

某建筑工程公司欲在自己的土地上开设商店，以补充任务不足时施工队伍的开支。根据预测，商店的规模可以有甲、乙、丙三种，寿命期均为10年，其初期投资额、每年净收益如表所示。已知(P/A，10%，10)-6.144

甲、乙、丙三个投资方案的关系为（）。

A.独立方案 
B.互斥方案 
C.混合方案 
D.互联方案


点击查看答案


7、单项选择题  在单代号网络计划中，某工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于（）。

A.该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早开始时间之差 
B.该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最早完成时间之差 
C.该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差 
D.该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差 


点击查看答案


8、单项选择题  将建设项目分为公共项目和非公共项目，这是按项目的()进行分类。

A.目标 
B.产品(或)服务属性 
C.投资管理形式 
D.融资主体


点击查看答案


9、单项选择题  关于建设工程项目管理目标系统的说法，错误的是()。

A.建设工程项目管理的目标主要包括质量、投资和进度 
B.建设工程项目管理目标系统的制定应保证质量、投资和进度均达到最优 
C.项目的质量、投资和进度之间为对立统一关系 
D.项目的质量、投资和进度目标可度量、管理效果可验证


点击查看答案


10、单项选择题  主动控制的主要作用在于（）。

A.防患于未然
B.及时纠偏
C.实现对比环节
E.减少偏差严重程度


点击查看答案


11、多项选择题  

某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。
甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施，见下表。

乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中，对材料进行分隔存放。
建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10%的定金。生产时间通常是4个月至9个月。建设单位担心人民币兑美元可能贬值，决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。
根据题意，回答下列问题：

下列关于建设单位面对的汇率风险及其采取的措施的说法中，正确的为()。

A.建设单位面对的风险是投机风险 
B.建设单位有效地将风险转移给了金融市场的投资者 
C.建设单位采取的套期保值措施是风险中性化的一种方式，不能因此获利 
D.建设单位有效地将风险转移给了保险公司


点击查看答案


12、单项选择题  

某生产性物业投资25000万元，预期寿命为5年，净残值为0，每年净现金流量为随机变量，其可能的三种状态及其概率都是： 
(1)5000万元(P=30%)； 
(2)10000万元(P=50%)； 
(3)12000万元(P=20%)。 
基准收益率为12%，已知：(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元，产品的销售价格为15万元/件，单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件，生产能力为6000件/年。

该物业年净现金流量为5000万元时的净现值为()万元。

A.-6835 
B.-6889 
C.-6975 
D.-7008


点击查看答案


13、单项选择题  目标控制有主动控制和被动控制之分。关于主动控制和被动控制的说法，正确的是（）。

A.目标控制应以主动控制为主，被动控制为辅 
B.被动控制比主动控制的效果更好 
C.主动控制是积极的控制，被动控制是消极的控制 
D.目标控制应将主动与被动控制有机结合、缺一不可


点击查看答案


14、单项选择题  某项目投资预计有三种可能：条件好时可获得1500万元利润;条件一般时可获得600万元利润;条件差是，将亏损1000万元。各种情况发生的概率难易确定，采用合理性标准预测时，该项目期望利润是()万元。

A.367 
B.633 
C.1033 
D.1100


点击查看答案


15、单项选择题  

某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下：
（1）该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元/m3、60元/m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量増加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。
（2）措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。
（3）其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。
（4）规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。
（5）工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。
（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。
工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示：

第l个月的分部分项工程量清单价款应为()万元。

A.100.73 
B.100.80 
C.110.33 
D.110.42


点击查看答案


16、单项选择题  下列施工企业资产中，属于固定资产的是()。

A.脚手架 
B.土地使用权 
C.闲置的建筑物 
D.应收工程款


点击查看答案


17、多项选择题  投标人在进行投标环境调查时应重点关注()。

A.自然条件 
B.劳动力供应状况 
C.工程现场附近的各种社会服务设施和条件 
D.相关的环保法律法规 
E.材料设备的供应条件


点击查看答案


18、单项选择题  暂列金额是指招标人在工程量清单中暂列并包括在合同价款中的款项，在工程量清单中应列入()。

A.措施项目清单 
B.分部分项工程量清单 
C.规费项目清单 
D.其他项目清单


点击查看答案


19、不定项选择  

某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。2013年2月，施工单位在建设单位不知情的情况下，将部分隐蔽工程覆盖，建设单位要求将覆盖层剥离，施工单位以影响施工为由予以拒绝;2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司;2013年5月主体施工至四层时，开发商资金出现极度困难，难以按施工进度划款给施工单位，且无力还贷，经董事会研究决定必须暂停兴建，报市建设局同意后，于5月20日用公函形式通知施工单位。通知书写明：鉴于本公司资金周转困难重重，已无法维持正常施工，经董事会研究决定并报市建设局同意，本工程暂停兴建;特通知解除与贵公司的合同，并请贵公司自接到本通知后3日内停止全部施工，6月15日前撤离施工现场。

关于施工单位将部分工程分包的说法，正确的为（）。

A.为不影响工期，施工单位可以将工程分包 
B.不能将其承包的工程以分包的名义转包 
C.建设工程主体结构必须由承包人自行完成 
D.工程承包后承包人有权根据自己的意愿决定是否分包


点击查看答案


20、单项选择题  根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于工程进度款的结算与工程量计量的说法，正确的是()

A.发包人按约定时间应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣 
B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可马上停止施工 
C.发包人接到承包人已完成工程量报告后14天内，应自行核实已完工程量 
D.对承包人超出设计图纸范围的工程量，发包人应同时予以计量


点击查看答案


21、多项选择题  关于资金时间价值产生原因的说法，正确的有()。

A.物价膨胀，货币贬值 
B.利润的产生需要时间 
C.时间与利润成正比 
D.资金运动，货币增值 
E.风险的存在


点击查看答案


22、单项选择题  根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于设计变更价款调整规定的说法，正确的是()。

A.已确认增(减)的工程变更价款，应在工程结算时支付 
B.工程设计变更确定后，发包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额 
C.工程设计变更确定后，承包人可根据的掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额 
D.在工程设计变更确定后14天内，由承包人向发包人提出变更工程价款报告，经发包人审查同意后调整 


点击查看答案


23、多项选择题  风险可根据其造成的不同后果分为()。

A．项目风险
B．纯风险
C．行业保险
D．投机风险
E．国别风险


点击查看答案


24、单项选择题  现在投资10万元购买某设备，则今后6年内每年年末将花5万元的维护费用，而在第3年和第5年年初还将花费8万元的修理费用。若资本利率i=10％，则6年年末为止支付的总费用的复本利和为()万元。已知：(F／P，10％，6)=1．772，(F／P，10％，4)=1．464，(F／P，10％，2)=1．210，(F／A，10％，6)=7．7160

A．77．692
B．83．284
C．79．860
D．86．486


点击查看答案


25、单项选择题  项目实施时可能发生的难以预料的支出和需要预先预留的费用，应列入建设工程造价的（）。

A.基本预备费 
B.建设单位开办费 
C.工程费用 
D.涨价预备费


点击查看答案


26、不定项选择  

某工程采用工程量清单方式招标，业主与中标人签订了单价合同，合同期为4个月。合同中包含甲、乙、丙3项分项工程，各项的清单工程量分别为600m3、8001113和20001113，综合单价分别为200元/m3、250元/-3和180元/m3。该工程措施项目费用均为以“项”计价的总价项目，共计15万元，其中安全文明施工措施费用为8万元;其他项目费仅包括暂列金额6万元;规费费率为6%(以分项工程费、措施项目费和其他项目费之和为计算基数);综合税率为3.48%。

合同中关于工程价款支付的约定如下：
(1)开工前业主向承包商支付的预付款按分项工程费用(不含规费和税金)的25%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(2)安全文明施工措施费用在开工前支付50%，开工后第一个月支付50%;其他总价措施项目费用分4个月平均支付。
(3)业主每月按照已完工程款的90%支付进度款。(4)竣工结算月一次扣留工程质量保证金。
该工程每月实际完成的各分项工程量如下表所示。
该工程合同价款为（）万元。

A.74.59 
B.95.58 
C.97.26 
D.106.4


点击查看答案


27、多项选择题  合同关系的组成要素有()。

A.主体 
B.形式 
C.载体 
D.客体 
E.内容


点击查看答案


28、多项选择题  产量的盈亏平衡分析的假定条件是：在一定时期内（）都保持不变。

A.固定成本 
B.单位产品的销售价格 
C.生产数量 
D.生产产品的需求量 
E.单位产品的变动成本


点击查看答案


29、单项选择题  某工程项目建设期为3年，建设期内每年初贷款500万元，年利率为10%，建设期只计息不还款，运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，到第3年末全部还清，则运营期每年末应偿还贷款本息（）万元。

A.606.83
B.665.50
C.732.05
D.955.60


点击查看答案


30、多项选择题  

某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。

对于寿命期相同的互斥方案选择，宜采用的方法为()。

A.内部收益率法 
B.净现值法 
C.差额法 
D.追加投资收益率法


点击查看答案


31、单项选择题  某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0.6;情况一般时，内部收益率可达12%，概率为0.2;情况差时，内部收益率为6%。则该方案内部收益率的期望值是（）。

A.15.60% 
B.16.62% 
C.18.65% 
D.19.35%


点击查看答案


32、单项选择题  

某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下： 
（1）该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元/m3、60元/m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量増加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。 
（2）措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。 
（3）其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。 
（4）规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。 
（5）工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。 
（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。 
工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示： 


 

该工程签约时的合同价款为()。

A.475.20 
B.515.97 
C.520.32 
D.552.89


点击查看答案


33、单项选择题  价值工程中的全寿命周期费用是指()

A.研究和生产全过程发生的全部成本 
B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和 
C.产品存续期的总成本 
D.生产费用和使用费用之和


点击查看答案


34、单项选择题  

某建筑工程公司，在签订合同和进行合同管理的过程中发生了如下事件。
(1)该建筑工程公司中标某建筑工程，中标后签订的施工合同，在双方风险分配、违约责任的约定方面明显不合理，严重损害了建筑工程公司的合法权益。
(2)事件(1)发生后，经建筑工程公司据理力争，改签了双方都可以接受的施工合同。施工过程中，建筑工程公司发出了一份购买水泥的要约，稍后又发出了一份取消这个要约的通知。
(3)建筑工程公司向木材供应商发出购买木材的要约，由于外界原因，木材供应商发出的承诺到达建筑工程公司时，已经超过了要约中确定的期限。
(4)建筑工程公司于2010年6月8日向石材厂发出要约，并要求石材厂在2010年6月12日之前答复，但是，石材厂于2010年6月20日才回复同意卖给建筑工程公司石材。

事件(2)中，如果取消购买水泥要约的通知先于要约到达，则该行为属于()

A.要约撤回 
B.要约撤销 
C.承诺撤回 
D.承诺撤销


点击查看答案


35、单项选择题  从用户需求的角度，可将功能类型分为()

A.基本功能与辅助功能 
B.美学功能与使用功能 
C.必要功能与不必要功能 
D.过剩功能与不足功能


点击查看答案


36、单项选择题  下列法规中，属于建设行政法规的是（）。

A.中华人民共和国建筑法 
B.建设工程质量管理条例 
C.工程建设监理规定 
D.建设工程监理企业资质管理规定


点击查看答案


37、单项选择题  下列建设工程计价方法中，属于建筑单位工程概算编制方法的是()

A.类似工程预决算法 
B.实物法 
C.分项详细估算法 
D.资金周转率法


点击查看答案


38、多项选择题  关于公司发行普通股和债券的说法，正确的有（）。

A.发行债券的资金成本大于发行普通股的资金成本
B.发行债券会提高公司的负债比率，发行普通股会降低公司的负债比率
C.相对于发行普通股而言，发行债券会降低公司所缴纳的所得税
D.发行债券会使原有股东控制权降低，而发行普通股不会影响原股东控制权
E.发行债券会增大公司的融资风险，发行普通股会降低融资风险


点击查看答案


39、多项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收的主体有（）。

A.设计、勘察单位 
B.建设单位 
C.工程质量监督部门 
D.监理单位 
E.施工单位


点击查看答案


40、单项选择题  业主支付给施工企业的工程预付款，属于施工企业的()。

A.应收账款 
B.固定资产 
C.长期负债 
D.流动负债


点击查看答案


41、单项选择题  

某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013

若B方案的净残值为100万元，则B方案的费用年值为()万元。

A.72.47
B.75.45
C.79.61
D.84.66


点击查看答案


42、单项选择题  

某工程项目的进度计划如下列单代号网络计划所示，时间单位为周。

如果在项目实施过程中各项工作进度正常，则该工程项目可以在()周内完成。

A.20 
B.23 
C.26 
D.28


点击查看答案


43、单项选择题  依据价值工程理论，下列功能中，属于从功能性质的角度进行分类的是（）。

A.美学功能
B.不足功能
C.必要功能
D.过剩功能


点击查看答案


44、不定项选择  

某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。

该项目单位产品价格的盈亏平衡点为（）元/件。

A.47.86 
B.48.72 
C.49.12 
D.49.58


点击查看答案


45、单项选择题  评标委员会对提交的投标文件进行初步评审时，应作为废标处理的情形是()。

A.投标人报价低于全部投标人报价的平均值 
B.投标文件部分内容字迹模糊、无法辩认 
C.投标人以他人名义投标 
D.投标人所报价格与投标控制价有一定偏差


点击查看答案


46、单项选择题  标人对投标报价的评估可采用低标价和高标价的方法进行，其中高标价是指()。

A.与成本相一致的最高报价 
B.充分考虑预计利润的最高报价 
C.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价 
D.按“基础标价一(预期盈利×修正系数)”计算后的最高报价


点击查看答案


47、单项选择题  关于项目监理机构组织形式的说法，错误的是（）。

A.直线式监理组织形式具有组织机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点 
B.职能式监理组织形式具有能够发挥职能机构专业管理作用的优点 
C.直线职能式监理组织形式的缺点是易产生矛盾，且不利于互通情报 
D.矩阵式监理组织形式具有加强各职能部门的联系、减少协调工作量的优点


点击查看答案


48、单项选择题  将风险分为纯风险和投机风险的标准是()。

A.风险产生的根源 
B.风险造成的后果 
C.风险分布的情况 
D.风险控制的角度


点击查看答案


49、单项选择题  概算定额的项目划分对象是()。

A.分部分项工程 
B.扩大分部分项工程 
C.单位工程 
D.扩大单位工程


点击查看答案


50、多项选择题  下列方法中，属于风险型决策方法的有（）。

A.期望值标准
B.最大最小收益值法
C.最大最大收益值法
D.合理性标准
E.最小最大后悔值法


点击查看答案


51、单项选择题  为了保障当事人所订立的合同符合国家和社会公共利益，协调不同当事人的利益冲突，以及个别利益和国家利益的冲突，保护正常的交易秩序，我国《合同法》确认了（）。

A.公开原则 
B.自愿原则 
C.公平原则 
D.合法原则


点击查看答案


52、多项选择题  评标委员会的主要任务有（）。

A.负责评标活动
B.根据招标人的授权确定评标专家
C.向招标人推荐中标候选人
D.审核投标人交来的投标文件后确定中标人
E.根据招标人的授权直接确定中标人


点击查看答案


53、单项选择题  下列费用中，应列入工程量清单中其他项目清单的是()。

A.专业工程暂估价 
B.安全文明施工费 
C.二次搬运费 
D.工程排污费


点击查看答案


54、单项选择题  工程建设项目招标投标活动应遵循（）原则。

A.多方协商 
B.独立 
C.诚实信用 
D.竞争


点击查看答案


55、单项选择题  对特定项目机会研究的目的是进行()。

A.地区研究 
B.部门研究 
C.投资机遇研究 
D.以资源为基础的研究


点击查看答案


56、多项选择题  

某工程项目的双代号时标网络计划如下图所示，项目进行到第6周末时，检查了实际进度并绘制出实际进度前锋线。关于工作进度对工期影响的说法，正确的有()

A.工作B.将使工期拖延3周 
B.工作C.将使工期拖延1周 
C.工作D将使工期拖延2周 
D.工作C不影响工期和紧后工作 
E.工作B将使工期拖延2周、紧后工作最早开始时间推迟3周


点击查看答案


57、单项选择题  

根据下表给定的逻辑关系绘制的双代号网络图如下所示，图中的错误是()

A.有循环线路 
B.有多个终点节点 
C.有多个起点节点 
D.逻辑关系不正确


点击查看答案


58、单项选择题  某企业向银行贷款，100万元，年利率为10％，贷款期限为10年，10年后一次偿还本金和利息，则10年后偿还的总额是()万元。已知：(F／P，10％，10)=2．594。

A．284．5
B．305．6
C．408．0
D．259．4


点击查看答案


59、单项选择题  招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，属于（）。

A.要约邀请
B.要约
C.邀请
D.承诺


点击查看答案


60、单项选择题  某人以10%的单利借出1200元，借期为2年，然后以8%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借期为3年。已知：（F／P，8%，3）=1.260，则此人在第5年末可以获得复本利和为（）元。

A.1512.0
B.1663.2
C.1814.4
D.1829.5


点击查看答案


61、多项选择题  下列评价指标中，可用于判定单一投资方案可行与否的有()

A.内部收益率 
B.净现值 
C.利税率 
D.追加投资收益率 
E.差额的净现值


点击查看答案


62、单项选择题  

该工程项目的关键线路为()。

A.①一④一⑥一⑦一⑧ 
B.①一②—③一⑥一⑦一⑧ 
C.①—③一⑥—⑦一⑧ 
D.①一②一⑤一⑦—⑧


点击查看答案


63、单项选择题  关于投标人的说法，正确的是()。

A.投标人应具备承担招标项目的能力 
B.投标人必须是具有编制标底能力的施工企业 
C.投标人必须承担过与招标项目类似的工程项目 
D.投标人必须是以同等资质企业组成的联合


点击查看答案


64、多项选择题  分部分项工程量清单的要件有()。

A.项目编码 
B.项目名称 
C.项目特征 
D.计量单位 
E.工程量计算规则


点击查看答案


65、单项选择题  某建设项目设计生产能力为年产量20万件，单位产品的销售价格为500元，单位产品可变成本为350元，年固定成本为500万元，该产品销售税金及附加合并税率为5％。则单位产品价格的盈亏平衡点为（）元。

A.400
B.375
C.382
D.390


点击查看答案


66、单项选择题  合同当事人享有民事权利和承担民事义务的资格相同，一方不得将自己的意志强加给另一方，这体现了合同法的()原则。

A.法律地位平等 
B.诚实信用 
C.公平 
D.合法


点击查看答案


67、多项选择题  下列投资方案中，不能采用内部收益率法进行方案选择的有()。

A.净收益类型不同的方案 
B.独立方案 
C.有多个内部收益率的方案 
D.互斥方案 
E.只有一个内部收益率的单一投资方案


点击查看答案


68、单项选择题  在工程网络计划中，工作M的持续时间为5天，其最早开始时间是第6天。该工作有三项紧后工作，最迟开始时间分别为第16天、18天、20天。则工作M的总时差是（）天。

A.3 
B.5 
C.7 
D.9


点击查看答案


69、单项选择题  根据我国《合同法》，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁。

A.调解书 
B.起诉书 
C.仲裁协议 
D.和解结论书


点击查看答案


70、单项选择题  下列索赔事件中，属于按索赔事件性质分类的是()。

A.承包商向保险公司的索赔 
B.承包商与业主间的索赔 
C.合同终止的索赔 
D.费用索赔


点击查看答案


71、单项选择题  

某生产性物业投资25000万元，预期寿命为5年，净残值为0，每年净现金流量为随机变量，其可能的三种状态及其概率都是：
(1)5000万元(P=30%)；
(2)10000万元(P=50%)；
(3)12000万元(P=20%)。
基准收益率为12%，已知：(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元，产品的销售价格为15万元/件，单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件，生产能力为6000件/年。

该物业净现值的期望值为()万元。

A.6891 
B.6905 
C.6986 
D.7085


点击查看答案


72、单项选择题  某设备初期投资为1000万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年年末且数值相等。假设基准收益率为10%，为使该投资可行，其年净收益至少应是（）万元。

A.80 
B.100 
C.120 
D.150


点击查看答案


73、单项选择题  

某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。

在该网络计划中，工作F的总时差为()周。

A.2 
B.3 
C.4 
D.5


点击查看答案


74、多项选择题  

某生产性物业投资25000万元，预期寿命为5年，净残值为0，每年净现金流量为随机变量，其可能的三种状态及其概率都是：
(1)5000万元(P=30%)；
(2)10000万元(P=50%)；
(3)12000万元(P=20%)。
基准收益率为12%，已知：(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元，产品的销售价格为15万元/件，单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件，生产能力为6000件/年。

关于该项目盈亏平衡分析的说法，正确的为()

A.产量的盈亏平衡点高，所以项目承受的风险小 
B.若产品销售价格增加，会使盈亏平衡点降低 
C.若单位变动成本增加，会使盈亏平衡点降低 
D.若固定成本增加，会使盈亏平衡点上升


点击查看答案


75、多项选择题  

在该网络计划的执行过程中，检查发现工作E的实际进度比原计划推迟了2个月，则下列关于工作E对该网络计划影响的说法中，正确的为()。

A.不影响总工期，只影响其紧后工作的最早开始时间 
B.对后续工作的最早开始时间及总工期均有影响 
C.将使其后续工作的最早开始时间推迟2个月 
D.将使总工期延长l个月


点击查看答案


76、单项选择题  保险财产发生损失，保险人的赔款以()为限，残值应予扣除。

A．恢复投保标的
B．恢复现状
C．恢复投保标的的原值
D．恢复投保标的的现值


点击查看答案


77、单项选择题  

某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。 

采用简单平均法预测，2012年该建筑工程公司的承包额为()

A.27627 
B.28656 
C.36878 
D.39328


点击查看答案


78、单项选择题  关于公开招标与邀请招标区别的说法，正确的是()。

A.招标人不同 
B.投标人数量不同 
C.发布招标信息的方式不同 
D.发布招标信息的单位不同


点击查看答案


79、单项选择题  某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为800万元。根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程()。

A.必须实行监理 
B.可不实行监理 
C.仅建筑安装工程实行监理 
D.仅设备制造实行监理


点击查看答案


80、单项选择题  

某普通住宅项目的建设单位委托招标代理机构，采用公开招标的方式办理该项目的招标事宜。公布招标信息后，在投标截止时间内，收到A、B、C、D、E、F共6家施工企业的投标文件，施工企业G的投标文件晚了一天送，已向招标人作出书面解释。各施工企业均按招标文件的规定提供了投标保证金。 
招标代理机构按规定确定评标委员会专家成员共计7人，并授权该评委会确定中标人。开标时发现D企业的投标文件关键内容字迹重叠，不易辨认，但进行了澄清和补正。 
评标过程中发现C企业的投标报价明显低于标底，但C企业不能提供相关证明材料。 
经评标委员会评审后确定中标单位为B企业。 
根据题意，回答下列问题：

此次公开招标共收到有效投标文件()份。

A.4 
B.5 
C.6 
D.7


点击查看答案


81、单项选择题  关于风险预测图的说法，正确的是（）。

A.同一条曲线上的点表示不同的风险 
B.曲线距离原点越远，风险就越大 
C.风险预测图的横坐标轴表示不确定因素发生的概率 
D.风险预测图的纵坐标轴表示潜在的危害


点击查看答案


82、多项选择题  下列施工索赔事项中，费用索赔和工期索赔能同时成立的有()。

A.由于业主提供的数据有误，导致承包商错误施工 
B.由于公众性突发医疗事件，导致工期延误和窝工 
C.承包商遇到了图纸上未说明的地下构筑物或文物等障碍，导致费用增加和工期延误 
D.由于物价上涨，引起工程成本的增加 
E.由于工程师错误指令，导致工程延误


点击查看答案


83、单项选择题  下列指标中，可用作单一投资方案可行与否判定的是（）。

A.追加投资收益率
B.净现值
C.差额净现值
D.总投资收益率


点击查看答案


84、单项选择题  下列财务分析的指标中，属于动态指标的是（）。

A.偿债备付率 
B.财务净现值 
C.总投资收益率 
D.资产负债率


点击查看答案


85、多项选择题  根据我国《担保法》，不可以作为抵押物的有()。

A.抵押人所有的建筑物 
B.宅基地 
C.医院 
D.土地所有权 
E.抵押人所有的交通运输工具


点击查看答案


86、单项选择题  风险管理工作的第一步是（）。

A.损失控制 
B.自我保险 
C.风险辨识 
D.风险分散


点击查看答案


87、单项选择题  工程监理单位受建设单位委托对建设工程实施监理，工程监理单位必须坚持的原则是（）。

A.维护公共利益 
B.维护施工单位利益 
C.代表政府实施监理 
D.独立、公正执业


点击查看答案


88、多项选择题  

建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。

对于事件（3），建筑工程公司可以向建设单位要求支付（）。

A.尚未支付的工程款 
B.违约金 
C.利息 
D.罚金


点击查看答案


89、单项选择题  在单代号网络计划中，工作H的最早开始时间为第12天，持续时间为6天。工作H有三项紧后工作，最早开始时间分别为第22天、24天、26天，则工作H的自由时差是（）天。

A.4 
B.6 
C.8 
D.10


点击查看答案


90、多项选择题  工程师对索赔的审查包括()。

A．审查索赔证据
B．审查费用索赔要求
C．审查咨询公司的资质
D．审核承包人的索赔申请
E．审查工期延展要求


点击查看答案


91、单项选择题  从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计算的利息总额的差值是（）万元，已知：（F/P，6%，5）=1.338。

A.0.25
B.0.28
C.0.35
D.0.38


点击查看答案


92、单项选择题  价值工程中，功能按重要程度分为()。

A.使用功能和美学功能 
B.过剩功能和不足功能 
C.基本功能和辅助功能 
D.必要功能和不必要功能


点击查看答案


93、单项选择题  某土建分项工程，工程量为100m3，预算定额人工、材料、机械台班每立方米用量分别为0.8工日、2m3和0.5台班，其他材料费10元。当时当地人工、材料、机械台班单价分别为35元/工日、60元／m3和160元／台班。用实物法编制的该分项工程直接工程费应为（）元。

A.14800 
B.15800 
C.22800 
D.23800


点击查看答案


94、多项选择题  常见的风险分析方法中定量分析的包括()。

A．蒙特卡罗模拟
B．模糊数学法
C．层次分析法
D．统计和概率法
E．调查和专家打分法


点击查看答案


95、多项选择题  下列评价方法中，可用于寿命期相同的互斥方案选择的有()。

A.净现值法 
B.内部收益率法 
C.净年值法 
D.最小公倍数法 
E.追加投资收益率法


点击查看答案


96、单项选择题  人们在经营过程中，因不能适应客观形势的变化，或因主观判断失误，或对已发生的事件处理欠妥而导致的风险是()。

A.管理风险 
B.社会风险 
C.经济风险 
D.自然风险


点击查看答案


97、单项选择题  

某普通住宅项目的建设单位委托招标代理机构，采用公开招标的方式办理该项目的招标事宜。公布招标信息后，在投标截止时间内，收到A、B、C、D、E、F共6家施工企业的投标文件，施工企业G的投标文件晚了一天送，已向招标人作出书面解释。各施工企业均按招标文件的规定提供了投标保证金。
招标代理机构按规定确定评标委员会专家成员共计7人，并授权该评委会确定中标人。开标时发现D企业的投标文件关键内容字迹重叠，不易辨认，但进行了澄清和补正。
评标过程中发现C企业的投标报价明显低于标底，但C企业不能提供相关证明材料。
经评标委员会评审后确定中标单位为B企业。
根据题意，回答下列问题：

B企业应在中标后()个工作日内与建设单位签订承包合同。

A.15 
B.30 
C.45 
D.60


点击查看答案


98、单项选择题  

某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。

承包商第1个月应得的进度款为()万元。

A.21.24 
B.25.38 
C.26.43 
D.27.82


点击查看答案


99、不定项选择  

某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。2013年2月，施工单位在建设单位不知情的情况下，将部分隐蔽工程覆盖，建设单位要求将覆盖层剥离，施工单位以影响施工为由予以拒绝;2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司;2013年5月主体施工至四层时，开发商资金出现极度困难，难以按施工进度划款给施工单位，且无力还贷，经董事会研究决定必须暂停兴建，报市建设局同意后，于5月20日用公函形式通知施工单位。通知书写明：鉴于本公司资金周转困难重重，已无法维持正常施工，经董事会研究决定并报市建设局同意，本工程暂停兴建;特通知解除与贵公司的合同，并请贵公司自接到本通知后3日内停止全部施工，6月15日前撤离施工现场。

关于施工承包合同解除的说法，正确的为（）。

A.不论合同是否解除，乙方都不应立即停止施工 
B.甲方解除合同后不必报建设局同意 
C.甲方向乙方发出解除合同要约是解除合同的前提条件 
D.乙方应无条件同意解除合同


点击查看答案


100、不定项选择  

某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。

该项目正常生产年份的最大可能盈利额为（）万元。

A.1015 
B.1020 
C.1060 
D.1064


点击查看答案


101、单项选择题  在工程所在地，发生因地雷、导弹等引起的破坏和人身伤亡等的风险由（）来承担。

A.政府部门 
B.施工方 
C.业主方 
D.总承包商


点击查看答案


102、单项选择题  按照费用构成要素划分.建筑安装工程费的组成不包括()。

A.人工费
B.材料费
C.企业管理费
D.措施项目费


点击查看答案


103、多项选择题  下列说法中正确的有()。

A.投资回收期越短越好 
B.当净现值等于零时，方案可行 
C.基准收益率通常与贷款利率相同 
D.在独立方案的选择中常采用差额法 
E.回收期指标可以作为一个单独的评价指标使用


点击查看答案


104、多项选择题  国际工程投资前期工作包括()。

A．咨询设计阶段
B．投资机会研究阶段
C．可行性研究阶段
D．招、投标阶段
E．投资决策阶段


点击查看答案


105、单项选择题  下列预测方法中，属于定性预测方法的是()。

A.专家调查法 
B.简单平均法 
C.移动平均法 
D.加权移动平均法


点击查看答案


106、多项选择题  大中型项目国际工程的招标机构主要有()。

A．招标委员会
B．委托招标机构
C．自行招标
D．中央招标机构
E．委托咨询公司招标


点击查看答案


107、多项选择题  建设工程合同包括（）。

A.工程设计合同 
B.工程勘察合同 
C.工程咨询合同 
D.施工合同 
E.采购合同


点击查看答案


108、单项选择题  根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于建设工程工程量计价的说法，正确的是（）。

A.全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包，必须采用工程量清单计价 
B.非国有资金投资的工程建设项目，不应采用工程量清单方式计价 
C.分部分项工程量清单可采用综合单价或者总价方式计价 
D.实行工程量清单招标时，工程量清单及报价均应由投标人编制


点击查看答案


109、多项选择题  在下列改变价值的途径当中，根据价值工程理论可以提高产品价值的有（）。

A.提高功能，降低成本 
B.提高功能，保持成本不变 
C.功能不变，降低成本 
D.功能不变，提高成本 
E.功能提高的幅度大于成本提高的幅度


点击查看答案


110、单项选择题  风险的定义应该是：在给定情况下和特定时间内，那些()的差异。

A．实际结果间
B．实际结果与计划之间
C．可能发生的结果间
D．实际结果与主观预料之间


点击查看答案


111、多项选择题  按照概算法分类，建设投资估算中应包括的内容有（）。

A.固定资产费用 
B.无形资产费用工程费用 
C.工程费用 
D.工程建设其他费用 
E.预备费


点击查看答案


112、单项选择题  下列收入中，属于施工企业建造合同收入的是()。

A.客户已确认的合同变更收入 
B.劳务作业收入 
C.材料销售收入 
D.设备租赁收入


点击查看答案


113、多项选择题  根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），除合同另有约定外，工程进度款支付应包含的内容有（）。

A.应拨付的工程预付款 
B.应增加和扣减的索赔金额 
C.应增加和扣减的变更金额 
D.应抵扣的工程预付款 
E.应增加的质量保证金


点击查看答案


114、单项选择题  选择咨询设计公司主要审核()。

A．咨询设计费用
B．资质
C．经验和能力
D．公司财务状况


点击查看答案


115、单项选择题  在工程项目招投标中应禁止()。

A.联合体各方单独参加资格预审 
B.属于同一集团的投标人按照该组织要求协同投标 
C.中标人按规定将中标项目的部分非主体工作分包他人 
D.招标人按规定直接确定评标专家 


点击查看答案


116、多项选择题  下列纯风险与投机风险的说法中，正确的有()。

A.投机风险只会造成损失而不会带来收益 
B.纯风险可能造成损失，也可能创造额外收益 
C.铤而走险的“险”，通常指投机风险 
D.纯风险一般可重复出现，因而预测的准确性相对较高 
E.纯风险与投机风险常常同时存在


点击查看答案


117、单项选择题  

某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。

第5个月的分部分项工程量清单计价合计为()万元。

A.25.59 
B.26.43 
C.27.28 
D.27.48


点击查看答案


118、单项选择题  某人以10%的单利借出1200元，借期为2年，然后以8%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借期为3年。已知：（F／P，8%，3）=1.260，则此人在第5年末可以获得复本利和为（）元。

A.1512.0
B.1663.2
C.1814.4
D.1829.5


点击查看答案


119、单项选择题  下列作为无效投标文件处理的情况是()。

A.未通过专家评审的投标文件
B.招标文件字迹不清
C.投标书未密封
D.投标书字迹不辨


点击查看答案


120、单项选择题  

某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。

当该建设项目的产量为13000件时，利润为()万元。

A.100 
B.118 
C.120 
D.136


点击查看答案


121、单项选择题  根据当事人双方是否存在对待给付义务，合同可以分为()。

A.有偿合同与无偿合同
B.双务合同和单务合同
C.有名合同与无名合同
D.诺成合同与实践合同


点击查看答案


122、单项选择题  在建筑工程保险中，由领有公共运输行驶执照的车辆在工地上行驶发生的事故造成的损失，属于()。

A.第三者责任部分的保险责任 
B.第三者责任部分的除外责任 
C.物质损失部分的保险责任 
D.物质损失部分的除外责任


点击查看答案


123、单项选择题  在下述各项中，属与工程有关的经济方面风险因素的是()。

A.带资承包风险
B.业主的支付能力
C.政策的开放程度
D.国际关系紧张程度


点击查看答案


124、单项选择题  对于工期1年以上，工程内容和技术经济指标规定的非常明确的建安工程项目，宜采用()。

A.纯单价合同
B.不可调值总价合同
C.可调值总价合同
D.成本加酬金合同


点击查看答案


125、单项选择题  计入建安工程造价的营业税应按()计算。

A.(直接费+间接费+利润)x3%
B.直接费x3%
C.(直接费+间接费)x3%
D.营业额x3%


点击查看答案


126、单项选择题  

某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。

该建筑工程公司正在研究的吊装设备购买问题属于()的选择问题。

A.互斥方案 
B.单一方案 
C.独立方案 
D.混合方案


点击查看答案


127、多项选择题  风险分析是应用风险分析技术，采用定性、定量或两者相结合的方式处理不确定性的过程，其主要步骤有()。

A.采集数据 
B.建立风险目录摘要 
C.完成风险分类 
D.完成不确定性模型 
E.对风险影响进行评价


点击查看答案


128、多项选择题  

某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。 

关于网络计划中工作之间逻辑关系的说法，正确的为()。

A.工作A的紧后工作仅为工作D 
B.工作G的紧前工作仅为工作D 
C.工作E的紧前工作有工作A、B、C 
D.工作E的紧后工作有工作H和I


点击查看答案


129、单项选择题  安装工程一切险的保险期内包括一个试车考核期，其保险责任期一般不超过（）。

A.1个月 
B.3个月 
C.6个月 
D.整个工期的一半


点击查看答案


130、单项选择题  关于价值工程中全寿命周期费用的说法，正确的是()。

A.全寿命周期费用是研究和生产全过程发生的全部费用 
B.全寿命周期费用是产品存续期的总费用 
C.全寿命周期费用是从开始使用至报废发生的费用总和 
D.全寿命周期费用是生产费用和使用费用之和


点击查看答案


131、多项选择题  建筑工程险中，建筑用机器、装置及设备的保险费率为()。

A．年费率
B．工期一次性费率
C．综合分项费率
D．短期费率
E．分项费率


点击查看答案


132、多项选择题  下列管理工作中，属于专业监理工程师职责的有（）。

A.签发工程款支付证书 
B.负责编制监理实施细则 
C.复核与工程计量有关的数据 
D.处置质量问题和安全事故隐患 
E.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量


点击查看答案


133、单项选择题  下列承租人活动中，属于承租人权利义务的是（）。

A.对租赁物进行维修
B.租赁期间有因占有、使用租赁物而获得收益的权利
C.未经出租人同意，对租赁物进行改善
D.未经出租人同意转租给第三人


点击查看答案


134、单项选择题  某投资方案当i。=10%时，净现值为560万元;在i2=12%时，净现值为-186万元。则该方案的内部收益率为()。

A.15%
B.11.5%
C.19%
D.13%


点击查看答案


135、单项选择题  下列资产中，属于施工企业固定资产的是()。

A.周转材料 
B.应收工程款 
C.融资租入的施工机械 
D.未完施工


点击查看答案


136、单项选择题  分部分项工程量清单的要件是项目编码、项目名称、项目特征、工程量和()

A.计量单位 
B.综合单价 
C.定额编号 
D.工料机消耗量


点击查看答案


137、单项选择题  下列投资和费用构成项目中，属于建设项目总投资中的建设投资的是()。

A.流动资金投资 
B.建设期利息 
C.经营成本 
D.预备费


点击查看答案


138、单项选择题  

某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。 
甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施，见下表。 

乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中，对材料进行分隔存放。 
建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10%的定金。生产时间通常是4个月至9个月。建设单位担心人民币兑美元可能贬值，决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。 
根据题意，回答下列问题：

从风险控制角度来说，乙施工单位对材料分隔存放，属于()。

A.风险分散 
B.风险分离 
C.风险转移 
D.损失控制


点击查看答案


139、单项选择题  根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500——2008)，下列关于招标控制价的说法中，正确的是()。

A.招标控制价是对招标工程限定的最高工程造价 
B.招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮 
C.在开标前，招标控制价必须保密 
D.投标人的投标报价可高于招标控制价，但不应超过规定的比例


点击查看答案


140、多项选择题  关于资金时间价值与投资防范说法中不正确的有()。

A.投资回收期越短越好 
B.当净现值等于零时，方案不可行 
C.基准收益率通常与贷款利率相同 
D.在独立方案的选择中常采用差额法 
E.回收期指标可以作为一个单独的评价指标使用


点击查看答案


141、单项选择题  在相同的条件下，()一般可重复出现，因而人们更能成功地预测其发生的概率，从而相对容易采取防范措施。

A．管理风险
B．社会风险
C．纯风险
D．投机危险


点击查看答案


142、多项选择题  采用装运港交货价时，卖方的责任包括（）。

A.负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方
B.负责货物装船前的一切费用和风险
C.负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续
D.负责办理出口手续，提供出口国政府或有关方面签发的证件
E.负责提供有关装运单据


点击查看答案


143、单项选择题  下列类型的投资方案中，适于使用内部收益率法进行评价的是()。

A.独立方案 
B.寿命期不同的互斥方案 
C.寿命期相同的互斥方案 
D.混合方案


点击查看答案


144、多项选择题  按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，招标人在编制分部分项工程量清单时应采用统一的（）。

A.综合单价
B.项目名称
C.计量单位
D.工程量计算规则
E.工料单价


点击查看答案


145、单项选择题  

某建筑公司与某医院签司了一份建设工程施工合同，明确承包方(建筑公司)保质、保量、保工期完成发包方(医院)的门诊楼施工任务。工程完工后，承包方向发包方提交了竣工报告，发包方认为工程质量好，双方合作愉快，为不影响病人就医，没有组织验收，便直接投入正常使用。在门诊楼投入使用1年后发现存在屋面漏水、电气管线变形等质景问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，提前使用，出现质量问题，承包商不再承担责任。

根据《建设工程质量管理条例》，电气管线的保修期为()年。

A.1 
B.2 
C.3 
D.5


点击查看答案


146、单项选择题  工程师判定承包人索赔成立的条件是()。

A．承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告
B．与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出i或直接工期损失
C．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责
D．A+B+C


点击查看答案


147、单项选择题  下列哪一项费用属于FIDIC合同条件所规定的工程结算中暂付费用的是()。

A．迟付款利息
B．工程量清单
C．费用索赔
D．保留金


点击查看答案


148、多项选择题  

某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。

关于工作G的时间参数的说法，正确的为()。

A.工作G的最早完成时间为第17周 
B.工作G的最早开始时间为第15周 
C.工作G的最迟开始时间为第15周 
D.工作G的总时差和自由时差相等


点击查看答案


149、多项选择题  关于项目监理机构组织形式的说法，正确的有（）

A.直线制监理组织形式具有机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点 
B.职能制监理组织形式的缺点是下级人员受多头领导 
C.直线制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织形式的优点 
D.矩阵制监理组织形式中职能部门有权对项目指挥部门发布指令 
E.矩阵制监理组织形式优点是容易进行项目的纵横协调 


点击查看答案


150、多项选择题  根据《公司法》，合同解除的种类包括（）。

A.自动解除 
B.协议解除 
C.约定解除 
D.法定解除 
E.违约解除


点击查看答案


151、单项选择题  在下列项目中，不应列入预算材料定额消耗量的是()。

A.构成工程实体的材料消耗量
B.在施工操作过程中发生的不可避免的材料损耗量
C.在施工现场搭设临时设施所消耗的材料
D.在施工操作地点发生的不可避免的堆放损耗量


点击查看答案


152、多项选择题  下列费用中，属于机械台班单价组成部分的有()。

A.燃料动力费 
B.机械闲置费 
C.经常修理费 
D.安拆费和场外运输费 
E.大修理费


点击查看答案


153、多项选择题  下列哪些情况下报价可高一些()。

A．支付条件不理想的
B．施工条件好的工程
C．业主对工期要求急的
D．施工条件差的工程
E．总价低的小工程，以及自己不愿做而被邀请投标，不便不投标的工程


点击查看答案


154、单项选择题  

某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。

若该建设项目的销售数量为10000件，则销售价格的盈亏平衡点是()元。

A.1260
B.1460
C.1580
D.1800


点击查看答案


155、单项选择题  价值工程与一般的投资决策理论不同，它强调的是（）。

A.价值的判定
B.产品的全寿命费用
C.功能分析
D.生产成本


点击查看答案


156、不定项选择  

某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。2013年2月，施工单位在建设单位不知情的情况下，将部分隐蔽工程覆盖，建设单位要求将覆盖层剥离，施工单位以影响施工为由予以拒绝;2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司;2013年5月主体施工至四层时，开发商资金出现极度困难，难以按施工进度划款给施工单位，且无力还贷，经董事会研究决定必须暂停兴建，报市建设局同意后，于5月20日用公函形式通知施工单位。通知书写明：鉴于本公司资金周转困难重重，已无法维持正常施工，经董事会研究决定并报市建设局同意，本工程暂停兴建;特通知解除与贵公司的合同，并请贵公司自接到本通知后3日内停止全部施工，6月15日前撤离施工现场。

关于建设单位发给施工单位通知的说法，正确的为（）。

A.甲方不能单方面通知解除合同 
B.甲方应提出协商通知 
C.甲方可以单方面通知解除合同 
D.甲方通知解除合同的理由充分


点击查看答案


157、多项选择题  下列风险中，属于业主或投资商风险的有（）。

A.分包风险 
B.报价风险 
C.监理工程师失职风险 
D.投资环境风险 
E.宏观经济形势风险


点击查看答案


158、多项选择题  

某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。

在进行盈亏平衡分析时，需假定一定时期内()都保持一个确定的量值。(多选)

A.固定成本 
B.单位产品的销售价格 
C.单位产品的变动成本 
D.生产产品的需求量


点击查看答案


159、单项选择题  项目总投资中的流动资金估算一般采用的方法是()。

A.设备费用百分比估算法 
B.资金周转率法 
C.生产能力指数估算法 
D.分项详细估算法


点击查看答案


160、多项选择题  常用的投标报价技巧有()。

A．多方案报价
B．分包商报价的采用
C．突然降价法
D．靠改进设计取胜
E．不平衡报价


点击查看答案


161、多项选择题  某单代号网络计划中，工作B的最早开始时间为第8周，持续时间为6周。其两项紧后工作D和G的最早开始时间分别为第16周和18周，工作D和G的总时差分别为3周和2周，则工作B的（）。

A.总时差为5周 
B.总时差为6周 
C.自由时差为2周 
D.自由时差为4周 
E.最迟完成时间为第19周


点击查看答案


162、多项选择题  工程合同谈判人员一般应由()的专业人员组成。

A.建筑法律法规 
B.工程技术 
C.企业管理 
D.行政管理 
E.建筑经济


点击查看答案


163、多项选择题  《建设工程施工合同<示范文本>》由（）等几个部分构成。

A.协议书 
B.通用条款 
C.专用条款 
D.正文 
E.附则


点击查看答案


164、单项选择题  

某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。

依据2008年至2011年数据，且权重分别为0.1、0.2、0.3、0.4，采用加权移动平均法预测2012年该建筑工程公司的承包额为()万元。

A.31000 
B.31100 
C.31200 
D.31300


点击查看答案


165、多项选择题  下列评价指标中，可用于判定单一投资方案可行与否的有（）。

A.追加投资收益率
B.净现值
C.差额的净现值
D.内部收益率
E.差额的内部收益率


点击查看答案


166、单项选择题  某单代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作M的总时差和自由时差分别为（）天。


A.3和0 
B.3和2 
C.5和0 
D.5和3 


点击查看答案


167、单项选择题  关于全寿命周期费用的说法，正确的是()。

A.全寿命周期费用是研发和生产全过程发生的全部费用每 
B.全寿命周期费用是从开始使用至报废过程中发生的费用总和 
C.全寿命周期费用是产品存续期的总费用 
D.全寿命周期费用是生产费用和使用费用之和


点击查看答案


168、单项选择题  发包人和承包人就具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容，明确双方权利、义务关系的协议称为（）。

A.建设工程施工合同 
B.建设工程设计合同 
C.建设工程勘察合同 
D.建设工程监理合同


点击查看答案


169、多项选择题  

某建筑公司与某医院签司了一份建设工程施工合同，明确承包方(建筑公司)保质、保量、保工期完成发包方(医院)的门诊楼施工任务。工程完工后，承包方向发包方提交了竣工报告，发包方认为工程质量好，双方合作愉快，为不影响病人就医，没有组织验收，便直接投入正常使用。在门诊楼投入使用1年后发现存在屋面漏水、电气管线变形等质景问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，提前使用，出现质量问题，承包商不再承担责任。

根据《建设工程质量管理条例》，该门诊楼工程竣工验收的组织单位为()。

A.建设单位 
B.工程质量监督部门 
C.施工单位 
D.监理单位


点击查看答案


170、单项选择题  

某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。

该工程项目的工期为()周。

A.15 
B.17 
C.19 
D.21


点击查看答案


171、单项选择题  根据我国《合同法》，一方通过履行合同规定的义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须为此支付相应代价，这种合同称为()。

A.单务合同 
B.诺成合同 
C.有偿合同 
D.不要式合同


点击查看答案


172、单项选择题  下列假设项目的财务评价指标中，属于动态指标的是()。

A.偿债备付率 
B.资产负债率 
C.利息备付率 
D.财务内部收益率


点击查看答案


173、单项选择题  某人以l0%的单利借出l200元，借期为2年，然后以8%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借期为3年。已知：(F/P，8%，3)=1.260，则此人在第5年末可以获得复本利和为()元。

A.1512.0 
B.1663.2 
C.1814.4 
D.1829.5


点击查看答案


174、单项选择题  某施工企业注册资金为1000万元，2011年年初累计的法定盈余公积金为300万元，年初累计亏损为50万元，2011年年净利润为200万元，则该企业2011年应计提法定盈余公积金是()万元。

A.0 
B.15 
C.20 
D.30


点击查看答案


175、单项选择题  分部分项工程量清单的项目编码采用12位阿拉伯数字表示，其中第10～12位表示的为（）。

A.工程分类顺序码 
B.分部工程顺序码 
C.分项工程名称顺序码 
D.清单项目名称序码


点击查看答案


176、单项选择题  市中心一个写字楼项目，投保了工程质量责任保险。该写字楼出租给某证券公司用于日常办公。该工程质量责任保险的被保险人除写字楼所有权人外还应包括()

A.该写字楼的设计单位 
B.该写字楼的施工单位 
C.承租写字楼的证券公司 
D.聘请的物业管理公司


点击查看答案


177、单项选择题  工作E是某工程网络计划中的非关键工作，在该计划执行过程中，工作E的实际进度比计划进度拖后，且拖后的时间超过了其自由时差，则工作E将影响()。

A.紧前工作的最迟开始时间 
B.紧后工作的最早开始时间 
C.紧后工作的最迟开始时间 
D.后续工作的最迟完成时间


点击查看答案


178、单项选择题  在工程网络计划执行过程中，如果发现某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的（）。

A.平行工作 
B.后续工作 
C.先行工作 
D.紧前工作


点击查看答案


179、多项选择题  根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500——2008)，下列建设项目中，必须采用工程量清单计价的有()。

A.国有资金占投资总额50%以上的建设项目 
B.国有资金占投资总额不足50%，但国有投资者实质上拥有控股权的建设项目 
C.全部使用外资的建设项目 
D.全部使用国有资金投资的建设项目 
E.全部使用自有资金的建设项目


点击查看答案


180、单项选择题  

某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.

根据五项功能的重要程度，计算Fl功能的一对一功能修正得分为()。

A.1 
B.2 
C.3 
D.4


点击查看答案


181、单项选择题  依照现行会计准则，下列固定资产中，属于企业应当提取折旧的是（）。

A.已提足折旧继续使用的固定资产 
B.以经营租赁方式租入的固定资产 
C.单独作为固定资产入账的土地 
D.非生产用固定资产


点击查看答案


182、单项选择题  工程索赔收入属于施工企业的()

A.建造合同收入 
B.其他营业收入 
C.营业外收入 
D.投资收益 


点击查看答案


183、多项选择题  某建筑施工企业全年的营业收入分为工程价款收入和建筑材料销售收入两部分。该企业当年亏损，则当年需实际缴纳的税种有()。

A.营业税 
B.增值税 
C.企业所得税 
D.城市维护建设税 
E.教育费附加


点击查看答案


184、单项选择题  采用扩大单价法编制单位工程概算时，编制的主要依据是（）。

A.概算定额 
B.类似工程预算 
C.概算指标 
D.预算定额


点击查看答案


185、单项选择题  按照形成资产法，建设投资应包括固定资产费用、无形资产费用、其他资产费用和()。

A.财务费用 
B.流动资产费用 
C.预备费 
D.工程费用


点击查看答案


186、单项选择题  

某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013

A方案的费用年值是()万元。

A.75.44
B.76.86
C.82.52
D.86.55


点击查看答案


187、多项选择题  

某工程项目，业主与承包方签订了工程施工合同，与监理单位签订了施工阶段监理合同。施工合同规定：设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。 
施工过程中，承包方未经监理工程师事先同意，订购了一批钢材，钢材运抵施工现场后，监理工程师进行了检验。检验中监理工程师发现承包方未能提交该批材料的合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不好。 
业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，承包方与厂家签订了订货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场，进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该材料不得使用。承包方要求厂家退货，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付，厂家要求在应付承包方工程款中扣除上述费用。

关于钢材质量问题，下述说法中正确的有()。

A.监理工程师应通知承包方停止使用该批钢材
B.监理工程师应通知承包方提供钢材的合格证、质量保证书和材质化验单
C.监理工程师应通知承包方立即将钢材退出现场
D.若承包方能够提供钢材的合格证、质量保证书和材质化验单，经检验合格，该批钢材可以用于工程


点击查看答案


188、多项选择题  下列投标人条件中，资格审查时投标人应符合的有()。

A.具有中等以上的企业规模 
B.具有独立订立合同的权力 
C.具有履行合同的能力 
D.具有持续盈利的能力 
E.最近三年内没有重大工程质量问题


点击查看答案


189、单项选择题  下列工程项目中，经有关部门批准可不进行招标的是()。

A.使用世界银行贷款的项目 
B.采用的主要施工技术是特定专利的项目 
C.经济适用住宅项目 
D.生态环境保护项目


点击查看答案


190、多项选择题  

某工程项目的进度计划如下列单代号网络计划所示，时间单位为周。

该单代号网络计划中的关键工作为()

A.工作A、C
B.工作B、D
C.工作E、I 
D.工作H、G


点击查看答案


191、单项选择题  投标人的报价评估可以采用低标价和高标价的方法，其中高标是指()。

A.与成本相一致的最高报价 
B.充分考虑预计利润的最高报价 
C.基础标价减去预期盈利与修正系数乘积之差的最高报价 
D.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价


点击查看答案


192、单项选择题  虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同某些条款的含义，推论出承包人有索赔权，这种索赔称为（）。

A.明示索赔 
B.其他索赔 
C.变更索赔 
D.默示索赔


点击查看答案


193、单项选择题  在建筑工程保险中，由于震动导致的第三者人身伤亡和财产损失，一般属于（）。

A.物质损失部分的保险责任 
B.第三者赔偿责任 
C.第三者责任部分的保险责任 
D.第三者责任部分的除外责任


点击查看答案


194、多项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收由建设单位组织()进行。

A.勘察单位 
B.设计单位 
C.施工单位 
D.监理单位 
E.工程质量监督部门 


点击查看答案


195、多项选择题  某建筑施工企业全年的营业收入全部为建造合同收入。该企业当年盈利，则其当年需缴纳的税种有（）。

A.营业税
B.增值税
C.企业所得税
D.城市维护建设税
E.教育费附加


点击查看答案


196、单项选择题  某承包商经过分析，认定工程很有可能亏损，因此将该工程转包给另一承包商。这种风险控制措施是()

A.损失控制 
B.风险分散 
C.风险回避 
D.风险分离


点击查看答案


197、多项选择题  

某建筑公司与某医院签司了一份建设工程施工合同，明确承包方(建筑公司)保质、保量、保工期完成发包方(医院)的门诊楼施工任务。工程完工后，承包方向发包方提交了竣工报告，发包方认为工程质量好，双方合作愉快，为不影响病人就医，没有组织验收，便直接投入正常使用。在门诊楼投入使用1年后发现存在屋面漏水、电气管线变形等质景问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，提前使用，出现质量问题，承包商不再承担责任。

发包方未经竣工验收就使用该工程，则()。

A.可视为发包方已接收该工程 
B.承包方承担质量责任 
C.保修期起算日为投入使用之日 
D.发现质量问题时已经超过保修期 


点击查看答案


198、单项选择题  下列收入中，属于施工企业营业外收入的是()。

A.劳务作业收入 
B.合同变更收入 
C.索赔收入 
D.固定资产盘盈收入


点击查看答案


199、多项选择题  建筑工程保险物质损失部分规定的免赔额包括（）。

A.特种危险免赔额
B.对人身伤亡的免赔额
C.保险人对建筑工程项目、建筑用机器、装置及设备等承保项目遭受保险风险时的免赔额
D.试车期的免赔额
E.政府没收和征用造成损失的免赔额


点击查看答案


200、单项选择题  我国对建设工程监理的市场准入采取的控制手段是（）。

A.对企业资质和工程监理范围实行双重控制 
B.对人员资格和工程监理范围实行双重控制 
C.只对建设工程的监理范围实行控制 
D.对企业资质和人员资格实行双重控制


点击查看答案


201、单项选择题  某项目采用生产能力指数法估算拟建装置的投资。已建成类似装置的投资额为200万元，生产能力为20万吨;拟建装置的生产能力为25万吨。指数n的取值为1，综合调整系数为1.20，该拟建装置的投资估算额是()万元。

A.250 
B.300 
C.400 
D.450


点击查看答案


202、多项选择题  下列费用中，属于工程建设其他费用的有()

A.设备运杂费 
B.设备安装调试费 
C.勘察设计费 
D.技术引进费 
E.联合试运转费


点击查看答案


203、单项选择题  

某建筑工程公司，在签订合同和进行合同管理的过程中发生了如下事件。
(1)该建筑工程公司中标某建筑工程，中标后签订的施工合同，在双方风险分配、违约责任的约定方面明显不合理，严重损害了建筑工程公司的合法权益。
(2)事件(1)发生后，经建筑工程公司据理力争，改签了双方都可以接受的施工合同。施工过程中，建筑工程公司发出了一份购买水泥的要约，稍后又发出了一份取消这个要约的通知。
(3)建筑工程公司向木材供应商发出购买木材的要约，由于外界原因，木材供应商发出的承诺到达建筑工程公司时，已经超过了要约中确定的期限。
(4)建筑工程公司于2010年6月8日向石材厂发出要约，并要求石材厂在2010年6月12日之前答复，但是，石材厂于2010年6月20日才回复同意卖给建筑工程公司石材。

事件(3)中，关于木材供应商承诺效力的说法，正确的为()

A.属于承诺超期，但该承诺有效 
B.属于承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定 
C.属于承诺延迟，该承诺无效 
D.属于承诺延迟，该承诺是否有效由受要约人决定


点击查看答案


204、单项选择题  

某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。
1.合同中关于工程价款的内容：
(1)合同固定总价1600万元;
(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;
(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
2.每月实际完成工作量情况如下表所示：

3.工程施工中出现的问题：
(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;
(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元;
(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气，影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。
承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。

该工程在保修期间发生屋面漏水，业主多次催促承包商修理，但承包商一再拖延，最后业主另请丙施工企业修理，修理费2万元。该笔修理费的处理方式为()。

A.从承包方的保修金中扣除 
B.由业主提出索赔 
C.由于业主已自行修理，故费用由业主自己承担 
D.由丙施工企业向该工程原承包商结算


点击查看答案


205、多项选择题  对建设工程进度进行全方位控制时，应做到()

A.对建设工程所有工程内容的进度都要进行控制 
B.对建设工程所有工作内容的进度都要进行控制 
C.在确定进度目标时，不能对投资和质量目标产生影响 
D.在编制进度计划时，应将各阶段工作内容进行充分搭接 
E.对影响进度的各种因素都要进行控制 


点击查看答案


206、单项选择题  欲将一笔资金按年利率6％存入银行，使3年末复本利和为800元，则现在应存款多少（）。

A．605
B．672
C．1011
D．687


点击查看答案


207、多项选择题  

某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.

关于三个方案功能评价结果的说法，正确的为()。

A.乙方案的功能重要程度与成本的比重较匹配 
B.丙方案的功能重要程度与成本的比重较匹配 
C.乙方案的功能重要程度大于成本比重 
D.甲方案的功能重要程度大于成本比重 


点击查看答案


208、单项选择题  下列投资方案中，适合使用差额法进行选择的是()

A.独立方案 
B.寿命期不同的互斥方案 
C.寿命期相同的互斥方案 
D.混合方案


点击查看答案


209、单项选择题  下列各项中，属于“直接费”项目的是()。

A.规划费
B.措施费
C.企业管理费
D.勘察设计费


点击查看答案


210、单项选择题  用资金周转率法估算某项目建设投资。已知该项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元/吨。该项目总投资估算结果应为（）万元。

A.3000 
B.30000 
C.45000 
D.67500


点击查看答案


211、单项选择题  施工企业在计取税金时，教育费附加的计取基础应为()。

A.直接费
B.营业额
C.营业税
D.工程预算成本


点击查看答案


212、单项选择题  工程施工过程中一项或多项工作实际完成日期迟于计划完成日期，导致合同工期的延长，称为（）。

A.工期延误 
B.工期推迟 
C.工期滞后 
D.工期顺延


点击查看答案


213、多项选择题  某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为4天。在该网络计划执行过程中，工作M的实际进度比原计划延后了2天，其他工作正常。则此时工作M（）。

A.不会使总工期延长 
B.不影响其后续工作的正常进行 
C.总时差不变，自由时差减少2天 
D.总时差和自由时差各减少2天 
E.自由时差不变，总时差减少2天


点击查看答案


214、多项选择题  下列属于国际工程投标报价组成部分的有()。

A．暂定金额
B．材料设备预付款
C．其他直接费
D．工程间接费
E．直接工程费


点击查看答案


215、单项选择题  

某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。

甲设备的年度投资费用为()万元。

A.216.56 
B.218.33 
C.220.83 
D.230.56


点击查看答案


216、单项选择题  编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金，汇总求和。这种编制预算的方法是（）。

A.工料单价法 
B.综合单价法 
C.全费用单价法 
D.实物单价法


点击查看答案


217、单项选择题  下列保险标的中，属于建筑工程保险主要保险项目的是()。

A.工程所有人提供的物料及项目 
B.施工机具设备 
C.工地内现有的建筑物 
D.永久性和临时性工程及工地上的物料


点击查看答案


218、单项选择题  能够解决工程项目传统控制过程中存在的时滞影响，并降低偏差发生的概率及其严重程度，这类控制称为()。

A.反馈控制 
B.事中控制 
C.主动控制 
D.被动控制


点击查看答案


219、多项选择题  

某分部工程的双代号网络计划如下图所示，图中的绘制错误有()。

A.有多个终点节点 
B.有多个起点节点 
C.工作代号重复 
D.有多余的虚工作 
E.节点编号有误


点击查看答案


220、单项选择题  发包人在收到承包人竣工验收申请报告()后未进行验收的，视为验收合格。

A.14天
B.28天
C.30天
D.56天


点击查看答案


221、单项选择题  在建设工程风险管理过程中，风险识别操作的起点是()。

A.确认不确定性的客观存在 
B.建立初步清单 
C.确定各种风险事件并推测其结果 
D.制定风险预测图


点击查看答案


222、多项选择题  互斥方案选择中，下列关于无资格方案，说法正确的是（）。

A.互斥方案选择时，无资格方案可能成为最终选择的方案
B.互斥方案选择时，无资格方案不可能成为最终选择的方案
C.方案选择之前应将无资格方案排除在外
D.方案选择之后应将无资格方案排除在外
E.对于无资格方案的识别和处理，可将使方案的选择简化


点击查看答案


223、单项选择题  根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列关于分部分项工程量清单的说法，正确的是()。

A.分部分项工程量清单的项目编码应采用9位阿拉伯数字表示 
B.同一招标工程的项目编码不得有重复 
C.分部分项工程量清单的项目名称可由编制者根据需要自行拟定 
D.分部分项工程量清单中所列工程量的有效位数均应保留小数点两位


点击查看答案


224、多项选择题  下列指标中，可用于判定寿命期相同的互斥投资方案可行与否的指标有（）。

A.追加投资收益率 
B.期望值 
C.差额的净现值 
D.内部收益率 
E.利税率


点击查看答案


225、单项选择题  

某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.

甲方案的价值系数为()。

A.0.886 
B.0.908 
C.0.992 
D.1.011


点击查看答案


226、单项选择题  下列工程费用中，应列入工程建设其他费用的是（）。

A.建设单位管理费 
B.设备安装费 
C.工程排污费 
D.施工企业管理费


点击查看答案


227、多项选择题  在网络计划实施中，当实际进度比计划进度拖后或提前时，调整网络计划的方法有（）。

A.调整工作之间的逻辑关系 
B.调整进度前锋线 
C.调整工作的最早开始时间 
D.调整资源的投入 
E.增、减工作项目


点击查看答案


228、单项选择题  卖方企业在交付货物之前向买方预先收取部分或全部货款的信用形式，称为()。

A.预收账款 
B.应付账款 
C应收账款 
D.应付票据


点击查看答案


229、单项选择题  某仅能节约人工的自动化设备投资56万元，每年可以节约人工费用8万元(该值假设发生于每年年末)，在不考虑资金时间价值的情况下，为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于()年。

A.5 
B.6 
C.7 
D.8


点击查看答案


230、多项选择题  关于施工企业组成联合体的说法，正确的有()。

A.联合体成员在提交投标申请人资格预审申请书时，可共同提交一份符合要求的全套资格预审文件 
B.中标的联合体各方应委托其中一方与招标人签订合同 
C.联合体各方均应具备承担招标工程的相应资质 
D.联合体应按成员中资质等级最高的确定资质等级 
E.相同专业施工企业组成的联合体应按资质等级较低的确定资质等级


点击查看答案


231、单项选择题  某人以8%单利借出15000元，借款期为3年;此后以7%的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。该人在第13年年末可以获得的复本利和是()万元。已知:(F/P,7%,10)=1.967。

A.3.3568 
B.3.4209 
C.3.5687 
D.3.6586


点击查看答案


232、多项选择题  建设项目财务评价与国民经济评价的区别主要有（）。

A.评价的角度不同 
B.采用的价格不同 
C.效益和费用的含义不同 
D.主要参数不同 
E.评价的方法和基础不同


点击查看答案


233、单项选择题  工程造价控制应遵循的原则是()

A.最优化原则 
B.经济为主、技术为辅原则 
C.以决策阶段为重点进行建设全过程控制原则 
D.主动控制原则


点击查看答案


234、多项选择题  下列（），属于非确定性决策方法。

A.期望值标准
B.最大最小收益值法
C.最大最大收益值法
D.合理性标准
E.最小最大后悔值法


点击查看答案


235、单项选择题  建设工程造价中的工程费用是指()

A.全部固定资产投资费用和建设期利息之和 
B.设备工器具购置费用与建筑安装工程费用之和 
C.设备工器具购置费用、建筑安装工程费用与工程建设其他费用之和 
D.基本预备费与涨价预备费之和


点击查看答案


236、单项选择题  工程保险的主要险种是()。

A.第三者责任险和人身意外伤害保险 
B.工程质量保险和人身意外伤害保险 
C.建筑工程一切险和安装工程一切险 
D.建筑工程一切险和工程质量保险 


点击查看答案


237、多项选择题  

某工程项目的单代号网络计划如下图所示，其关键工作有（）。

A.工作B 
B.工作C 
C.工作D 
D.工作F 
E.工作H 


点击查看答案


238、多项选择题  

某产品具有5个功能领域：F1、F2、F3、F4、F5，其中一对一强制评分后修正得分、各功能领域的现实成本如下表所示。

从控制成本的角度，下列各功能领域中，可以作为价值工程改进对象的为（）。

A.F1 
B.F2 
C.F4 
D.F5


点击查看答案


239、单项选择题  

某厂准备在厂内铺设热力管道，现正研究使用500px或750px管径的两种管道方案。热力管道铺设的工程费用和水泵的运行费用如下表所示。两种管道的寿命期皆为15年，15年后的处理价格都是初期投资额的10%，其他条件相同。

已知：（P/A，10%，15）＝7.606，（A/F，10%，15）＝0.03147，（P/F，10%，15）＝6.2394。

30cm管径方案的费用净现值为（）万元。

A.3568 
B.3686 
C.3864 
D.3907


点击查看答案


240、单项选择题  关于工程保险特征的说法，正确的是（）。

A.风险广泛而集中 
B.涉及较少的利害关系人 
C.工程保险的内容相互独立 
D.工程保险承保的是财务风险


点击查看答案


241、多项选择题  

某工程项目的进度计划如下列单代号网络计划所示，时间单位为周。

工程项目进度计划的执行检查中发现，工作D的实际进度拖后了3周，则工作D()

A.将使工期拖后3周 
B.将使其紧后工作最早开始时间推迟3周 
C.不影响总工期 
D.不影响其紧后工作的正常进行


点击查看答案


242、单项选择题  如现在投资12万元，预计年利率为8％，分5年等额回收，每年可回收( )万元。已知：(A／P，8％，5)=0．25244。

A．2．638
B．2．138
C．2．100
D．3.029


点击查看答案


243、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算。

A.竣工决算完成 
B.竣工验收合格 
C.交付使用 
D.工程结算完成


点击查看答案


244、不定项选择  

某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。

在市场状况不景气时，为了促销，将该产品降价10%销售，若想获得60万元年利润时，则年产量应为（）万件。

A.56.08 
B.57.88 
C.58.83 
D.59.48


点击查看答案


245、单项选择题  某项目初期投资为100万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年末且数值相等。若基准收益率为10%，则年净收益是()万元以上时，该投资项目可行。

A.6 
B.7 
C.10 
D.12


点击查看答案


246、多项选择题  

某厂准备在厂内铺设热力管道，现正研究使用500px或750px管径的两种管道方案。热力管道铺设的工程费用和水泵的运行费用如下表所示。两种管道的寿命期皆为15年，15年后的处理价格都是初期投资额的10%，其他条件相同。

已知：（P/A，10%，15）＝7.606，（A/F，10%，15）＝0.03147，（P/F，10%，15）＝6.2394。

下列方法中，适用于该厂进行方案选择的为（）。

A.最小公倍数 
B.净年值法 
C.差额的净现值法 
D.内部收益率法 


点击查看答案


247、单项选择题  按照概算法分类，建设投资由工程费用、工程建设其他费用和（）三部分组成。

A.预备费 
B.建设期利息 
C.形成无形资产的费用 
D.形成流动资产的费用


点击查看答案


248、单项选择题  宜采用概算定额法编制建筑单位工程概算的是()的单位工程。

A.初步设计达到一定深度，建筑结构方案已经肯定 
B.初步设计深度不够，不能准确地计算扩大分部分项工程量 
C.有详细的施工图设计资料，能准确计算分部分项广程量 
D.没有初步设计资料，无法计算出工程量


点击查看答案


249、单项选择题  在国际工程投标程序步骤环节中，按工程量表细目计算汇总标价与编制正式工程报价单两个环节之间的步骤是()。

A．标价分析和投标报价决策
B．办理银行开具的投标保函
C．核算工程量
D．制订计划进度和施工进度


点击查看答案


250、多项选择题  下列属于不可控制因素引起工期延误的包括（）。

A.劳动生产率低
B.人力不可抗拒的自然灾害引起的工期延误
C.因“三边工程”而拖延交付图纸
D.核装置污染造成的延误
E.不利的施工条件或外界阻碍引起的工期延误


点击查看答案


251、单项选择题  下列组织中，具有保证人资格的是具有代为清偿债务能力的()。

A.国家机关 
B.企业法人 
C.学校 
D.医院


点击查看答案


252、多项选择题  在招标人自行组织工程项目招标工作时，招标人必须有（）。

A.编制招标文件的能力 
B.评标专家库 
C.组织评标的能力 
D.从事同类工程建设项目招标的经验 
E.施工组织机构


点击查看答案


253、单项选择题  根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500——2008)，下列工程建设项目必须采用工程量清单计价的是()

A.国有资金投资占投资总额的30%以上的工程建设项目 
B.房地产投资项目 
C.涉外投资项目 
D.国有投资者拥有实际控股权的工程建设项目


点击查看答案


254、单项选择题  房地产开发商在郊区开发楼盘，由于道路的拥堵所导致的甲供材料不能按时到达施工现场。这种风险属于（）。

A.恶劣现场条件带来的风险
B.经济风险
C.施工组织设计不合理带来的风险
D.人为风险


点击查看答案


255、单项选择题  关于端午节的由来，说法甚多，诸如：纪念屈原说；纪念伍子胥说；纪念曹娥说；起于三代夏至节说；恶月恶日驱避说，吴越民族图腾祭说，纪念女娲说等等。由此不能说明端午节（）。

A.是某一历史事件或人物故事发生的产物
B.积淀的是广博的底蕴和千年不变的民族精神
C.背后流传的是悠久的历史、辉煌的文明
D.是民族文化素质在民俗心态中的自然流露和反映


点击查看答案


256、单项选择题  企业每期实现的利润在交纳所得税后，实现的净利润应首先()。

A.弥补以前年度尚未弥补的亏损 
B.计提法定盈余公积金 
C.计提任意盈余公积金 
D.向投资者分配利润


点击查看答案


257、单项选择题  在进行区域经济与国民经济影响分析时，下列评价指标中，属于社会与环境指标的是()

A.财政收入 
B.净产值 
C.收益分配效果 
D.就业结构影响力


点击查看答案


258、多项选择题  与普通的财产保险相比，工程保险的显著特征有()。

A.工程保险既承担被保险人财产损失的风险，也承担被保险人的责任风险 
B.工程保险针对承保风险的特殊性提供的保障具有综合性 
C.工程保险的保险期限是相对固定的 
D.工程保险的保险金额在保险期限内相对不变 
E.工程保险的保险金额在保险期限内随工程建设的进度不断增长


点击查看答案


259、单项选择题  下列各项原则中，属于工程建设项目招标投标活动应遵循的是()。

A.客观原则 
B.独立原则 
C.诚实信用原则 
D.保密原则


点击查看答案


260、多项选择题  在招标人自行办理工程项目的招标工作时，招标人必须具有（）。

A.编制招标文件的能力
B.组织评标的能力
C.评标专家库
D.上级主管部门的审批文件
E.从事同类工程建设项目招标的经验


点击查看答案


261、单项选择题  在工程网络计划中，判别关键工作的条件是()。

A.该工作与其紧后工作开始之间的时距最小 
B.该工作与其紧前工作之间的时间间隔为零 
C.该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零 
D.该工作最迟开始时间与最早开始时间的差值最小


点击查看答案


262、单项选择题  债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产得到优先受偿的权利，这种担保方式称为()。

A.留置 
B.质权 
C.保证 
D.抵押


点击查看答案


263、单项选择题  某设备估计尚可使用5年，为此准备5年后进行设备更新，所需资金估计为30万元，若存款利率为5％，从现在开始每期末均等地存款，则应存款()万元。已知：(A／F，5％，5)=0．18097。

A．6．426
B．5．868
C．5．429
D．4．846


点击查看答案


264、单项选择题  除当事人双方意思表示一致外，尚需交付标的物才能成立的合同，称为()。

A.要式合同 
B.单务合同 
C.诺成合同 
D.实践合同


点击查看答案


265、单项选择题  下列方法中，可用于风险型决策的是()。

A.等概率法 
B.加权移动平均法 
C.德尔菲法 
D.敏感性分析


点击查看答案


266、单项选择题  某债券面值为1000元，年利率为8%，每年付息一次，原来购买时花1050元，3年末拟将其售出，若想使收益率达到6%，则售价应为（）元。

A.890 
B.965 
C.996 
D.1108


点击查看答案


267、多项选择题  

甲承包商拟投标一项土建工程。招标人按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）计算的该土建工程中的基础土方工程的清单工程量为1250m3。甲承包商按《全国统一建筑工程基础定额》和资源市场价格计算得出如下数据：
（1）基础土方工程量为2265m3；
（2）基础土方工程共需使用人工1405工日，工日单价为65元；
（3）基础土方工程需使用机动翻斗车49个台班，台班单价为180元。企业管理费按工料机费用之和的16%计算，利润和风险费用按工料机费用和管理费之和的8%计算，规费费率定为5%，综合税率为3.14%。招标人公布的该土建工程招标控制价为1060万元，而甲承包商计算出的投标总价为1095万元。

关于基础土方工程招标人计算的清单工程量与甲承包商计算的定额工程量的说法，正确的为（）。

A.招标人计算出的清单工程量肯定有误 
B.若甲承包商中标，则应以甲承包商计算的工程量为准签订合同 
C.甲承包商没有义务向招标人指出其工程量清单中存在的问题 
D.甲承包商应按照招标文件中的工程量清单确定综合单价，进行报价


点击查看答案


268、单项选择题  根据我国《合同法》，要约生效的时间为()。

A.合同签订之日 
B.要约送达到受约人之日 
C.双方约定的时间 
D.合同管理部门确定的时间


点击查看答案


269、多项选择题  下列风险保障项目中，属于建筑工程保险物质损失部分的有（）。

A.工地内现成的建筑物 
B.施工机具设备 
C.水污染 
D.设计错误 
E.场地清理费用


点击查看答案


270、单项选择题  下列关于单代号网络图的绘图规则的说法中，不正确的是（）。

A.必须正确表达已定的逻辑关系
B.特殊情况下可以出现循环回路
C.严禁出现双向箭头或无箭头的连线
D.严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线


点击查看答案


271、单项选择题  发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，属于《建设工程施工合同(示范文本)》中的（）。

A.协议书 
B.附件 
C.通用条款 
D.专用条款


点击查看答案


272、单项选择题  某投资方案净现值可能为5600万元、4300万元和2680万元，发生的概率分别为0.2、0.3和0.5，则该投资方案净现值的期望值是()万元。

A.3650 
B.3750 
C.3880 
D.3980


点击查看答案


273、单项选择题  建筑工程险的费率中实行单独的年费率的是()。

A.保证期费率 
B.建筑用机器、装置及设备 
C.各种附加险增收费率 
D.第三者责任险


点击查看答案


274、单项选择题  招标人按设计施工图纸计算的、对招标工程限定的最高工程造价，称为（）。

A.招标控制价 
B.标底 
C.施工图预算 
D.施工预算


点击查看答案


275、单项选择题  

某分部工程双代号网络计划如下图所示，图中的错误是（）。

A.节点编号有误 
B.工作代号重复 
C.有多个起点节点 
D.有多个终点节点


点击查看答案


276、多项选择题  下述关于内部收益率的说法中，不正确的是（）。

A.内部收益率是使方案净现值等于零时的折现率
B.内部收益率大于等于基准收益率时，方案可行
C.内部收益率小于等于基准收益率时，方案可行
D.插值法求得的内部收益率大于方案真实的内部收益率
E.插值法求得的内部收益率小于方案真实的内部收益率


点击查看答案


277、单项选择题  招标程序的顺序不对的（）。

A．确定项目—→委托设计—→组织招标机构—→招标广告或招标邀请
B．工程业主—→确定项目—→委托设计—→组织招标机构
C．组织招标机构—→招标广告或招标邀请—→投标人的资格预审—→选定和通知合格的投标人
D．委托设计—→组织招标机构—→招标广告或招标邀请—→开标、评标、定标


点击查看答案


278、不定项选择  

某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。

承包商计算第5个月应得进度款时，除该月分部分项工程量清单合计数额外，还需计算()

A.应扣回的预付款 
B.应支付的措施项目费 
C.应扣的保留金 
D.应计的规费


点击查看答案


279、单项选择题  根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500——2008)，若清单项目特征和描述与设计图纸不符，则投标人确定分部分项工程项目综合单价的原则是()

A.按设计图纸确定综合单价 
B.以招标文件描述的分部分项目工程量清单项目特征确定综合单价 
C.要求招标人修改工程量清单或设计图纸，然后重新确定综合单价 
D.先暂估综合单价，待招标人修改工程量清单或设计图纸后再调整


点击查看答案


280、单项选择题  在单代号网络计划中，某工作的紧后工作最早开始时间的最小值与本工作的最早完成时间之差是()。

A.本工作的自由时差
B.紧后工作的自由时差
C.本工作与其紧后工作之间的时间间隔
D.本工作的总时差


点击查看答案


281、单项选择题  国际工程项目的可行性研究一般应由（）进行。

A．设计单位
B．专门的咨询公司
C．业主
D．承包商


点击查看答案


282、单项选择题  

某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.

乙方案的成本系数为()。

A.0.245 
B.0.287 
C.0.305 
D.0.315


点击查看答案


283、单项选择题  下列分析问题的方法中，可作为价值工程对象选择方法的是()

A.成本分析法 
B.ABC分析法 
C.头脑风暴法 
D.德尔菲法 


点击查看答案


284、多项选择题  项目监理机构的组织结构设计包括（）。

A.合理确定管理层次与管理跨度
B.选派监理人员
C.划分项目监理机构部门
D.制订岗位职责及考核标准
E.制订工作流程和信息流程


点击查看答案


285、单项选择题  在进行工程计价时，其计算过程和计算顺序正确的是()。

A.单位工程造价→单项工程造价→分部分项工程造价→建设项目造价
B.分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目造价
C.单项工程造价→单位工程造价→分部分项工程造价→建设项目造价
D.单位工程造价→分部分项工程造价→单项工程造价→建设项目造价


点击查看答案


286、单项选择题  根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，下列建设工程中，最低保修期限为2年的是()

A.基础设施工程 
B.屋面防水工程 
C.电气管线工程 
D.供热与供冷系统


点击查看答案


287、单项选择题  风险识别过程通常分为6个步骤：Ⅰ确认不确定性的客观存在;Ⅱ建立初步清单;Ⅱ进行风险分类;Ⅳ建立风险目标摘要;Ⅴ制定风险预测图;Ⅵ确立各种风险事件并推测其结果。其正确的次序是()。

A.Ⅰ一Ⅱ一Ⅲ一Ⅳ一Ⅴ一Ⅵ
B.Ⅰ一Ⅱ一Ⅳ一Ⅲ一Ⅴ一Ⅵ
C.Ⅰ一Ⅱ一Ⅵ一Ⅴ一Ⅲ一Ⅳ
D.Ⅰ一Ⅱ一Ⅲ一Ⅴ一Ⅳ一Ⅵ


点击查看答案


288、多项选择题  下列报表中，属于基本建设项目竣工财务决算报表的有()。

A.基本建设项目竣工结算表 
B.基本建设项目概况表 
C.基本建设项目交付使用资产总表 
D.基本建设项目交付使用资产明细表 
E.基本建设项目结余资金分配表


点击查看答案


289、单项选择题  下列投资方案评价方法中，可用于独立方案选择的是（）。

A.投资回收期法 
B.内部收益率法 
C.差额法 
D.净现值法


点击查看答案


290、多项选择题  根据价值工程的定义，价值工程具有的特征有()。

A.价值工程的目的是提高产品或服务的价值 
B.价值工程的核心是功能分析 
C.价值工程的对象是产品的功能 
D.价值工程是依靠集体智慧的有组织的活动 
E.价值工程的重点是成本分析


点击查看答案


291、多项选择题  网络计划调整时，非关键工作在其时差范围内进行调整的目的有()。

A.更充分地利用资源 
B.缩短非关键工作的持续时间 
C.降低工程成本 
D.满足工程施工的需要 
E.缩短项目的总工期


点击查看答案


292、不定项选择  

某建筑工程公司欲在自己的土地上开设商店，以补充任务不足时施工队伍的开支。根据预测，商店的规模可以有甲、乙、丙三种，寿命期均为10年，其初期投资额、每年净收益如表所示。已知(P/A，10%，10)-6.144

有人另提出寿命期为8年的丁方案，此时可用于甲、乙、丙、丁四个方案选择的方法为（）。

A.最小公倍数法 
B.内部收益率法 
C.追加投资收益率法 
D.净年值法


点击查看答案


293、多项选择题  关于监理大纲、监理规划、监理实施细则的说法，正确的有（）。

A.监理单位的全部监理活动必须按照上述三个文件开展 
B.他们共同构成了建设工程监理工作的操作性文件 
C.监理规划必须依据监理大纲进行编制 
D.监理实施细则应在监理规划的基础上编制 
E.监理实施细则经总监理工程师批准后实施


点击查看答案


294、不定项选择  

某工程采用工程量清单方式招标，业主与中标人签订了单价合同，合同期为4个月。合同中包含甲、乙、丙3项分项工程，各项的清单工程量分别为600m3、8001113和20001113，综合单价分别为200元/m3、250元/-3和180元/m3。该工程措施项目费用均为以“项”计价的总价项目，共计15万元，其中安全文明施工措施费用为8万元;其他项目费仅包括暂列金额6万元;规费费率为6%(以分项工程费、措施项目费和其他项目费之和为计算基数);综合税率为3.48%。

由于招标人工程量计算偏差，分项工程乙和丙的实际工程量均高于清单工程量。关于分项工程乙和丙调整综合单价的说法，正确的为（）。

A.乙工程实际工程量超过清单工程量15%以上部分的综合单价应予调高 
B.乙工程实际工程量超过清单工程量15%以上部分的综合单价应予调低 
C.丙工程实际工程量超过清单工程量部分的综合单价应予调低 
D.丙工程的综合单价不应予以调整


点击查看答案


295、单项选择题  某内装饰工程因遇暴雨损坏而返工，下列关于该损失赔偿的说法中，正确的是()。

A.暴雨属建筑工程保险物质损失部分的除外责任，不予赔偿 
B.暴雨属建筑工程保险中的特种保险，不予赔偿 
C.暴雨造成的内装饰工程返工损失不属于建筑工程保险保障项目，不予赔偿 
D.暴雨造成的内装饰工程返工损失属于建筑工程保险保障项目，应给予赔偿


点击查看答案


296、单项选择题  在FIDIC合同条件下，如遇台风妨碍承包商履行合同规定的任何义务，使工程项目遭受工期延误和导致增加费用，则承包商()。

A.有权要求延长工期，并对增加的费用提出索赔 
B.有权要求延长工期，不应对增加的费用提出索赔 
C.不应要求延长工期，可对增加的费用提出索赔 
D.不应要求延长工期和对增加的费用提出索赔


点击查看答案


297、单项选择题  投标人资格审查主要审查投标人是否具有（）的能力。

A.订立合同 
B.履行合同 
C.组织施工 
D.组成联合体


点击查看答案


298、单项选择题  进行风险衡量时应考虑的因素是（）。

A.损失发生的频率和责任 
B.损失的严重性和责任 
C.损失发生的频率和损失的严重性 
D.损失发生的原因


点击查看答案


299、单项选择题  工程索赔收人属于施工企业的()。

A.其他营业收入
B.营业外收入
C.建造合同收入
D.投资收益


点击查看答案


300、单项选择题  下列价值工程活动中，属于价值工程核心的是（）。

A.功能分析 
B.功能评价 
C.方案评价 
D.对象选择


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★中级建筑经济》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《中级建筑经济：中级建筑经济》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！
手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】
下一篇：邮件转运员考试：邮件转运员考试..

相关栏目

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询